Valg av entreprisemodell Frokostmøte 28. november Advokat (H) Olav Bergsaker
|
|
- Carsten Knudsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Valg av entreprisemodell Frokostmøte 28. november 2017 Advokat (H) Olav Bergsaker
2 Seminarrekke om eiendomsutvikling Tidligere foredrag om eiendomsutvikling våren 2017: Utbyggingsforutsetninger Utbyggingsavtaler og MVA Refusjon Urbant jordskifte og andre virkemidler etter jordskifteloven Foredragsrekken høsten 2017: 20. september: Overordnet organisering av et utviklingsprosjekt 18. oktober: Prosjektorganisering Hvordan vil ny eierseksjonslov påvirke organiseringen? 8. november: Leiekontrakter for bygg under oppføring 28. november: Valg av entreprisemodell Foredragsrekken våren 2018: Exit
3 Dagens tema Valg av kontraktsregime Hvilke hensyn bør ivaretas? De ulike hovedalternativene Noe overordnet om særlig totalentreprise Noe om samspillkontrakter Særlige vilkår i kontraktene som er sentrale knyttet til kontraktsstrategien
4 Kontraktsinngåelse. Hvilke hensyn ønsker man å ivareta? Skal sikre et teknisk godt byggverk, som leveres til rett tid Skal tilpasses BHs behov for å definere løsninger Skal sikre en forutberegnelig økonomi og et resultat innenfor budsjett Skal tilpasses BHs organisasjon Skal sikre nødvendig trygghet og fleksibilitet for å ivareta kjøpere og leietakeres senere behov
5 Hvilke kontrakter? Planleggingsfasen Arkitekt Tekniske rådgivere Grunnundersøkelser Byggefase Entreprenør Prosjektleder/byggeleder SHA. Koordinator når flere virksomheter Prosjekteringsfase/byggefase
6 Valg av kontrakt De tradisjonelle alternativene Utførelsesentreprise totalentreprise Utførelsesentreprise velges der BH har særlig behov for å definere løsninger, typisk teknisk kompliserte anlegg Ordinære byggentrepriser: Ulike varianter av totalentreprise Det sentrale å overføre ansvar/risiko for prosjekteringen Balansen mellom BHs ønsker og TEs rett til å velge Forholdet til spesifikke krav fra kjøper/leietaker Gir rom for at TE velge utførelse og løsninger som er kostnadseffektive Utnytter TEs kompetanse og erfaringer Reduserer risiko for endringer og for koordinering av evnt. sideentrepriser Hva med forenklede kontrakter, jf. NS 8406? Andre alternativer? Samspillkontrakter Forholdet til øvrige kontrakter Rådgiverne Skal de overføres til TE? Skal risikoen for utført prosjektering overføres til TE? Byggeleder/byggherreombud SHA koordinator
7 Totalentrepriseavtalen. Utgangspunkter Balansen i kontraktsforholdet Finne en fornuftig risikofordeling Gjerne billigere for BH å ikke skyve for mye risiko over på TE NS 8407 innebærer en rimelig og kjent risikofordeling Kan likevel gjøre enkelte tilpasninger ut fra prosjektets karakter og behov Bør ha et bevisst forhold til særlige tilpasninger av standarden Ikke «klusse med» arbeidsplikten Sikring av «back-to-back» mot kjøpsavtale/leieavtale Sentralt å medta slike forutsetninger som del av kontrakten Inntas som kontraktsdokument med høy prioritet Kontrakten må gi rom for forventede tilvalg/bestillinger Rutine Tid Omfang Synliggjøre om dette er «endring» etter kontrakten Bør i så fall vurdere å regulere 15%-begrensningen for endringer
8 Totalentrepriseavtalen. Noen særlige spørsmål Hva skal bygges? Angivelse av arbeidsomfang Tegningsgrunnlaget Funksjonskrav Romprogram Spesifikke krav Referansebygg Plikten til å følge forskrifter, standarder, BHs formål mm., jf. NS 8407 pkt. 14 TEs beskrivelse av hva han har medtatt i tilbudet Plikter uansett å oppfylle funksjonskravene, jf. NS 8407 pkt. 2.2 Må i tilfelle ta uttrykkelig forbehold Endringsregimet Tilpasses endringsregimet avtalt med leietaker, evnt. som følger av bustadoppføringslova MÅ svare på krav om endring innen avtalt frist I alminnelighet «uten ugrunnet opphold» Vil ellers tape innsigelsesretten, jf. NS 8407 pkt Viktig å ha organisasjon som kan ivareta slik saksbehandling Krav som gjelder annet BH svarer for Viktig med tilsvarende oppfølging MÅ svare raskt på spesifisert krav om vederlag og fristforlengelse
9 Totalentrepriseavtalen. Noen særlige spørsmål (forts.) Grunnforholdsrisikoen Ligger i utgangspunktet hos BH, jf. NS 8407 pkt. 23.1: Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker fra det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med ved utarbeidelsen av tilbudet Kan avtale at den skal ligge hos totalentreprenøren BH vil likevel ha risikoen dersom «forholdene avviker vesentlig», jf. pkt Dersom man ikke ønsker denne risikoen hos BH, må det avtales helt uttrykkelig som avvik Bør markeres med prispost eller liknende Overgang av risiko for foretatt prosjektering, jf. NS 8407 pkt Hvorfor? Blitt vanlig, men bryter med «etablert risikofordeling» For at den skal stå seg, viktig at TE gis reell mulighet for å gjennomgå materialet Skal varsle «feil», som i så fall holdes utenfor det han overtar risikoen for Feil, ikke uferdig prosjektering, grensesnittsavklaringer mm. Virkningen at overtar risiko/ansvar som om utført selv Fordrer avtale med rådgiveren Får rett til å kreve rådgiveren Overtakelse/sluttoppgjør Forsinkelse/dagmulkt Hva med DM fra kjøper/leietaker?
10 Samspillavtale. Utgangspunkt Hva ligger i dette? En særlig samhandling mellom aktørene der man drar nytte av hverandres kompetanse/erfaring Etter hvert fått ganske stor utbredelse Tradisjonelt Samhandling i prosjekteringsfasen Vederlagsformat basert på avregning etter kost, med målpris og incitamentsordning Et alternativ Samhandling i prosjekteringsfasen Fast pris og «tradisjonell» totalentreprise ved utførelsen Men der fast prisen avtales et stykke «ut i løpet»; når prosjektet er modent
11 Samspillavtale. Særlige spørsmål Når kan samspill være et fornuftig alternativ? Prosjektet bør ha en viss kompleksitet Ved «ordinære» prosjekter vil man ha begrenset nytte av slik samhandling Man må vurdere om man har behov for samhandling med entreprenøren for å oppnå en teknisk gevinst Kan samspill være økonomisk fordelaktig? Har begrenset tro på målpris med incitament Fastpris som avtales når prosjektet er modent, kan gi lavere pris Prosjekteringen (fram til fast pris) må skje på timebasis Ved avtale om fast pris når prosjektet er «modent» kan oppnås en «riktig» pris med begrenset risiko for både BH og TE TE kan kalkulere prisen på grunnlag av godt definert prosjekt og BH kan få innsikt i kalkulasjonen/grunnlaget Kan avtale størrelse på påslag, fortjeneste, avsetninger mm. Risiko for endringer er begrenset når partene i fellesskap har bearbeidet prosjektet Kan samspill være tidsmessig fordelaktig? Lengden på prosjektperioden vil kunne bli lengre enn ved tradisjonell TE Fra prosjektet er bearbeidet vil man ha bedre kontroll på tiden Stiller slik organisering særlige krav til BH? Ingen entydig konklusjon; nytten vil avhenge av prosjektets karakter Alternativ ved rehabilitering? Vil i alminnelighet legge til grunn NS 8407 Ingen særlig standard med nødvendige tilpasninger
12 Øvrige kontrakter Rådgiverkontraktene Godt ivaretatt gjennom NS 8401/8402 Valg om timebasert eller fast pris Byggeleder/prosjektlederkontrakt Godt ivaretatt gjennom NS 8403 Avtale med koordinator Særlig avtale, men kan ivaretas av BH selv Forutsetter flere aktører Både under prosjektering og utførelse
13 Takk for meg Advokat (H) Olav Bergsaker Partner
14 Løsninger finnes
Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407
Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407 1 Det overordnede bilde 100% Totalentreprenør 100% Byggherre 2 3 Dialog med markedet 4 Virkeområde for NS 8407 Fremgår av protokoll Tilsvarer NS 3431 Denne standarden
DetaljerValg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund
Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise
DetaljerENTREPRENØRSKOLEN. Lars Harald Rylandsholm og Øystein Skurdal
ENTREPRENØRSKOLEN Lars Harald Rylandsholm og Øystein Skurdal PLAN FOR DAGEN Det overordnede systemet for Norsk standard (NS) Hva kan gi grunnlag for vederlagsjustering Prosessregler krav om varsling Vederlagsjusteringen
DetaljerEntrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen
Bygningsgruppens dag 20. oktober Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Byggherren velger gjennomføringsmodell (Entreprisemodell) 2 Generelt om
DetaljerRisikoen for forhold ved grunnen
Risikoen for forhold ved grunnen Bakgrunnen for bestemmelsen En av de mest sentrale bestemmelsene i revisjonsarbeidet Komiteen prøvde å ta utgangspunkt i partenes reelle behov. Protokoll Innledende om
Detaljer9/3/2018 RISIKOBEGREPET OG TEMAET OPPLEGG FOR FOREDRAGET PROSJEKTERINGSRISIKO I TOTALENTREPRISE
9/3/2018 PROSJEKTERINGSRISIKO I TOTALENTREPRISE Holmsbuseminaret 07.09. 2018 Ole Christian Hyggen, Schjødt Marianne W. Haugen, Veidekke OPPLEGG FOR FOREDRAGET I. Om risikobegrepet og temaet II. Funksjonsfordeling
DetaljerSamspillsentrepriser - hvordan lykkes?
Samspillsentrepriser - hvordan lykkes? #Oppdatert Tromsø 29. august 2018 Innhold 1. Innledning Samspillsentreprise vs. tradisjonelle kontraktsmodeller 2. Samspillskontrakten Det store veivalget - risikodeling
Detaljer«Tidevannssonen» mellom prosjekt og drift viktige elementer i entreprisekontraktene for å sikre en god driftsfase
«Tidevannssonen» mellom prosjekt og drift viktige elementer i entreprisekontraktene for å sikre en god driftsfase Oslo, 27. november 2014 Advokat Rolf W. Markussen Rolf W. Markussen 182 Den tradisjonelle
DetaljerIncentiver i entrepriseforhold
Entreprisejuridisk seminar Holmsbu 2. september 2010 Incentiver i entrepriseforhold - særlig om deling av gevinster og tap knyttet til løsningsvalg, fremdrift og byggekostnader Gunnar Sørlie advokat 1)
DetaljerNye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417
Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i
DetaljerSamspill på land og allianser til havs. Geir-Arne H. Borgestrand 15. mars 2019
Samspill på land og allianser til havs Geir-Arne H. Borgestrand 15. mars 2019 Agenda Innledning og bakgrunn Begrepsbruk og trender Bakgrunnsretten NTK 15 og NS 8407 Tilbudsfasen Gjennomføringsfasen - endringer
DetaljerBalanserte kontrakter
Balanserte kontrakter Siw Linderud Advokat 05.06.2018 Det rettslige-politiske utgangspunkt 19-1.Kontraktsvilkår (1) Oppdragsgiveren kan fastsette kontraktsvilkår, for eksempel om økonomi, innovasjon, miljø,
DetaljerEntreprisemodeller Særlig om Samspillkontrakter
Entreprisemodeller Særlig om Samspillkontrakter Finseseminaret 18.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Elementer i et bygge- eller anleggsprosjekt Finansiering Tomt Idé
DetaljerValg av kontrakter risiko og fallgruver Advokat Jørgen Birkeland. 23. mai 2019
Valg av kontrakter risiko og fallgruver Advokat Jørgen Birkeland 23. mai 2019 Bygg 21 samhandling 2 Bygg21 råd Råd 1: Bruk standardkontrakter. Eventuelle endringer og tilføyelser skal være saklig begrunnet
DetaljerBONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER
BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid
DetaljerNy totalentreprisestandard - NS 8407
Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Oslo, 18. april 2012 Advokatfullmektig Andreas V. Solberg Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft 1.
DetaljerKursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget
Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp
DetaljerForsinkelser i et byggeprosjekt hva gjør man?
Forsinkelser i et byggeprosjekt hva gjør man? Advokat Andreas Rostveit 1_Tittellysbilde Estate - Seminar entrepriserett 2 Tema for foredraget Beregning av fristforlengelseskrav Økonomiske konsekvenser
DetaljerMal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser
Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag
DetaljerHva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter?
Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Tre entrepriseformer Byggherrestyrt entreprise NS 8405 og Blåboka NS 8406 og Entrepriseboka Totalentreprise NS 8407 og Totalentrepriseboka
Detaljer- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen
Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen - Kontrakter,
DetaljerNye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417
Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Oslo, 27. september 2012 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft
DetaljerRådgiverkontrakter - hvilke kontrakter fungerer? Bærum Kommunes erfaringer:
EIENDOM Egen Utbyggingsenhet med prosjektansvarlige for rehabilitering og nybygg. Bygger for ca. kr. 600 mill i 2011. Har noen få fagressurser til støtte i prosjekter. Forvalter ca. 750.000 m² bygningsmasse
DetaljerYtelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion
Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert
Detaljer* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende
DetaljerARGUMENTASJONSDIAGRAM MHT VALG AV NORSK STANDARD PR 2013.
ARGUMENTASJONSDIAGRAM MHT VALG AV NORSK STANDARD PR 2013. Velg først gruppe. De fleste jobber ligger i gruppe 3. 1. Totalentrepriser og total underentrepriser NS 3431 [1994] Denne er utgått og erstattet
DetaljerTOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL
TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL 1.0 Hva er totalentreprise? I totalentreprise utarbeider byggherren ved hjelp av arkitekt og rådgivere en kravspesifikasjon og tegninger som en eller flere entreprenører
DetaljerVARSLINGSREGLER I NS 8405 OG NS 8407
VARSLINGSREGLER I NS 8405 OG NS 8407 Advokat Anna Marion Persch 22. August 2019 VARSEL OG SVAR I FORBINDELSE MED KRAV OM: 1. Endring 2. Fristforlengelse 3. Vederlagsjustering FORMKRAV Skriftlighet Varsel
Detaljerutkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering
utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater
DetaljerNS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Mulige juridiske utfordringer av advokat Thomas Kollerød, MEF Hva skal omtales? Sammenhengen mellom NS 3420 systemet og alminnelige juridiske
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer
TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og
Detaljer#Oppdatert 2016 Mangelhåndtering: unngå fallgruvene
20.10.2016 #Oppdatert 2016 Mangelhåndtering: unngå fallgruvene Partner advokat Alf Johan Knag og senioradvokat Tor André F. Ulsted HVA ER EN MANGEL OG HVEM HAR ANSVARET? 2 Hva er en mangel? Krav som er
DetaljerPraktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes
Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket
DetaljerByggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt
Byggherreforskriften Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt HMS1 AS (www.hms1.no) Systematisk HMS-arbeid HMS-ledelse / SHA-koordinering Yrkeshygiene Kurs og opplæring Oppbygging og revisjon
DetaljerTILBUDSSKJEMA - Bibliotek
TILBUDSSKJEMA - Bibliotek For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
Detaljer«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen
«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen HISTORIEN Delte entrepriser - kontrahering etter NS8405
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sysselmannen - Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse av adm.bygg
K101 Utvidelse TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
DetaljerTilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,
DetaljerKontraktshåndtering for vindinstallasjoner
Kontraktshåndtering for vindinstallasjoner - særlig om prosjektrisiko Windcluster, Trondheim 3. desember 2015 Advokat Linn Vårhus Sørhaug Energi 2Managing Partner Corporate Finance Eiendom Bygg og Anlegg
DetaljerSPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER For det tilfelle at Kongsberg Eiendom KF har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. 26 Tiltransport
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerSamspillsentrepriser. #Oppdatert Bergen. Foredragsholdere: Åshild Fløisand, Alf Johan Knag og Tor André Ulsted
Samspillsentrepriser #Oppdatert 2019 - Bergen Foredragsholdere: Åshild Fløisand, Alf Johan Knag og Tor André Ulsted Agenda 1. Overordnet om samspill 2. Anskaffelse av samspillspartner 3. Kontraktsregulering
DetaljerKontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord
Kontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord Steinar Livik Prosjektleder Region nord Nøkkeltall: - Ca 200 riksvegtunneler på landsbasis skal oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften
DetaljerKONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER Etter NS8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt AVTALEDOKUMENT Mellom Trondheim Kommune v/trondheim Eiendom som byggherre Organisasjonsnr.: 970 41 6420 E-post:
DetaljerOvertakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift
Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift Problemstilling og avgrensning Kontrakts- og tilbudsfasen Oppstart Ferdigstillelse Overtakelse Prøvedrift? Reklamasjoner og mangelshåndtering
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL
1 AV 9 KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL Prosjekt Entreprise K 101 Side 1 av 9 2 AV 9 KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL...3 1. Avtalens intensjon og definisjoner...3 1.1 Formål...3 1.2 Definisjoner...3 2. Organisasjon
DetaljerNORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM
DetaljerTILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og
DetaljerBristende forutsetninger
Bristende forutsetninger - praktiske problemstillinger Kristin Avenstroup Haugen Advokat NCC Norge AS 1 Innledning NCC i Norge Et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap Omsetning på
DetaljerAVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN
AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN mellom som byggherre og foretaks.nr. som entreprenør vedrørende Bilag 1: Avtaledokument om samspillfasen 2 1 PARTENE Med utgangspunkt i tilbud av er det inngått følgende
DetaljerTRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010
TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerAdvokat Christian Galtung. Forsering for Forsvaret
Advokat Christian Galtung Forsering for Forsvaret Forsering for Forsvaret Oslo tingretts dom 22. september 2008 om Forsvarets ledelsesbygg på Akershus Advokat Christian Galtung Noen rettslige hovedtemaer
DetaljerETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN
Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE
DetaljerBristende forutsetninger sett fra byggherre
Bristende forutsetninger sett fra byggherre Ungt entrepriseforum 1.2.2018 Karin Kaasen Leder strategi og kontrakt Utbygging Øst Om Bane NOR SF Har ansvaret for det nasjonale jernbanenettet Statsforetak
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)
DetaljerBYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER
BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.
DetaljerForslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV
Oslo den 1. april 2008 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Kapittel III Byggherrens medvirkning 2 19 Innholdet av byggherrens medvirkningsforpliktelse 2 19.1 Avtalt medvirkningsplikt...
DetaljerProsjektutviklingsavtale. Ringsaker kommune ( Byggherren ) [x] ( Samspillsentreprenøren )
Prosjektutviklingsavtale mellom Ringsaker kommune ( Byggherren ) og [x] ( Samspillsentreprenøren ) om utarbeidelse av for-/detaljprosjekt for Rehabilitering og utbygging av Mørkved skole og Avlastningssenter
Detaljer#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett
#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett Advokatene Espen Johannessen og Eirik Birkelund Søksmålsfrist Foreldelse Dagmulkt Sikkerhet Overtakelse Risiko Sluttoppgjør Forsikring Reklamasjon
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL
KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL Prosjekt 3520 Sjøli- Nybygg Side 1 av 9 KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL Kontrakts bestemmelsene for samspill er basert NS 8407, men går ved motstridene foran NS 8407. 1. Avtalens
DetaljerTRENDER OG UTVIKLING I ENTREPRISEFORMER
TRENDER OG UTVIKLING I ENTREPRISEFORMER SAMSPILLSKONTRAKTER, TILDELINGSKRITERIER OG EVALUERING TEVAS 13.09.2018 Harald Alfsen, partner/jurist Innkjøpsfaglige tjenester innenfor: REGULATORISK STRATEGISK
DetaljerArctic Entrepreneur Advokat Gun Marit Stenersen WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
Arctic Entrepreneur 2018 Advokat Gun Marit Stenersen WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS DE KLASSISKE FALLGRUVENE og hvordan unngå disse TYPE FALLGRUVER MANGLENDE KONTRAKTSFORSTÅELSE FEILSLÅTT KALKULASJON IKKE
DetaljerOvertakelse av prosjekteringsrisiko i totalentreprise. Advokat Helge Morten Svarva og advokatfullmektig Svanhild Vesterheim
Overtakelse av prosjekteringsrisiko i totalentreprise Advokat Helge Morten Svarva og advokatfullmektig Svanhild Vesterheim Innledning Valg av tema erfaring fra problemer i praksis med risikooverføringsklausuler
DetaljerProsjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift
Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap
DetaljerORKDAL KOMMUNE Vedlegg B
ORKDAL KOMMUNE Vedlegg B AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT HOVEDAVTALEN Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Utgave: 07.02.2013 Rev.: Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter
DetaljerEtablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i
Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,
DetaljerENTREPRENØRSKOLEN OVERTAKELSE
ENTREPRENØRSKOLEN OVERTAKELSE Advokat Lars Harald Rylandsholm Advokat Jan Kjetil Brekken Innledning Tema for dagen er overtakelse etter NS standardene, bustadoppføringslova (buofl) og entrepriseavtaler
DetaljerEntreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14
Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals HVORFOR SLIPPE TIL EN ENTREPRENØR? Er ikke det fienden? BYGGELEDERENS HOVEDOPPGAVE PROSJEKT Være prosjektets oljekanne! SELVPÅLAGT ROLLE BYGGELEDERS
DetaljerMEF-Skolen. Entreprisekontraktene NS 8405
MEF-Skolen Entreprisekontraktene NS 8405 Mål for forelesningene Få forståelsen av hvordan kontrakten styrer prosjektet Kjennskap til de vanligste standardkontraktene og innholdet i disse (NS 8405, NS 8406,
DetaljerPROSJEKTERINGSRISIKOEN
PROSJEKTERINGSRISIKOEN Årsmøte Norsk Forening for Byggeog Entrepriserett, 12. april 2012 Ph.d. Herman Bruserud Herman Bruserud»Cand. jur. 2002 (UiO), Ph.d. 2010 (UiO)»I Advokatfirmaet Haavind AS 2002 2004»Stipendiat
DetaljerKONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR SAMSPILL
KONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR SAMSPILL Side 1 av 9 DEL 0... 3 KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL... 3 1. Avtalens intensjon og definisjoner... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Definisjoner... 3 Organisasjon og samarbeidsform...
DetaljerStortingets skandaleprosjekt. Entreprisedagen i Vest, V/ adv. Alf Johan Knag, SANDS
Stortingets skandaleprosjekt Entreprisedagen i Vest, 12.4.2018. V/ adv. Alf Johan Knag, SANDS Innhold 1. Om prosjektet 2. Noen kostnadsøkende faktorer 3. Riksrevisjonens hovedkonklusjoner 4. Nærmere om
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL 2 A KONTRAKTSVILKÅR FASE 1 UTVIKLINGSFASEN - UTVIKLINGSENTREPRISE ETTER NS 8401
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL 2 A YTELSESBESKRIVELSE KONTRAKTSVILKÅR FASE 1 UTVIKLINGSFASEN - UTVIKLINGSENTREPRISE ETTER NS 8401 FREMTIDAS UNGDOMSSKOLE MED IDRETTS-, BASIS- OG SVØMMEHALL 23.03.2018 1. Innhold
DetaljerPROSJEKT NR , UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS
Vår dato: 30.11.2016 Vår referanse: DL201601738 PROSJEKT NR. 1018001, UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE K201 Versjon nr.: 1.0 MAL GODKJENT DATO: 29.11.2005 GODKJENT AV DOKUMENTEIER:
DetaljerHvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? arne.scott@pacta.no
Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? Kontraktsstrategi:
DetaljerAVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *
Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det
DetaljerNS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
HØRINGSNOTAT 1 (7) Standard Norge v/ Jørgen Birkeland Postboks 242 326 LYSAKER Vår referanse (jbi@standard.no) HØRINGSNOTAT FRA SKANSKA NORGE AS NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerTILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:
Prosjekt nr. 1501149 Vedlegg 4 TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1501149 PROSJEKTNAVN: Bærum Rådhus Utskifting av vinduer 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget
DetaljerPrak)sk håndtering av prosjektrisiko. Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug
1 Gre$e Prak)sk håndtering av prosjektrisiko Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug 3 Disposisjon Prosjektgjennomføringen i et juridisk perspek)v (5)
DetaljerBeregning av tilleggskrav. Særlig om tilfeller der det foreligger taktisk prising av poster
Beregning av tilleggskrav Særlig om tilfeller der det foreligger taktisk prising av poster Innledning Utgangspunkt: Entreprenøren har krav på vederlagsjustering som følge av: - endringer - forsinkelse
DetaljerEntreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1
Entreprisemodeller og kontrakter 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Introduksjon - foreleser Stig Hole Prosjekt- og prosjekteringsleder i LAB Bygg og anlegg, Bergen Ingeniørhøyskole, 1984 NTH, Bygg,
DetaljerGJENNOMFØRINGSMODELL. Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom
GJENNOMFØRINGSMODELL Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom MÅLSETNING MED PÅGÅENDE ARBEID ER Å KARTLEGGE ERFARINGER FRA ULIKE GJENNOMFØRINGSMODELLER : Fremskaffe dokumentasjon som beskriver: Metodikk
DetaljerValg av kontrakt i byggeprosjekter
Valg av kontrakt i byggeprosjekter Entreprenørguide: Oversikt over juridiske standarder for bygg- og anleggsbransjen Innhold Dette er en oversikt over juridiske standarder for bygg- og anleggsbransjen.
DetaljerSHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2
SHA-PLAN Prosjekt: 12232 og 12233 Ila fengsel Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Ila fengsel og forvaringsanstalt Utarbeidet: 19. juni 2012 Sist oppdatert: 19. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...
DetaljerKoordinatorskolen. Koordinator og koordinering
Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen
DetaljerStrindheim Kunstgress AS Rehabilitering kunstgressbane Åpen anbudskonkurranse. Avtaledokument. Del IIa
Strindheim Kunstgress AS Åpen anbudskonkurranse Del IIa Avtaledokument 12.03.2010 Side 1 av 6 AVTALEDOKUMENT Mellom Byggherre Navn Organisasjonsnr. Adresse Postnr. Poststed Telefon Mobiltelefon Telefaks
DetaljerAvtale om roller i Byggherreforskriften. For Sarpsborg kommune
Avtale om roller i Byggherreforskriften Sarpsborg Kommune I henhold til 13 og 16 i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) er følgende avtale
DetaljerSHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2
SHA-PLAN Prosjekt: 11959 HiH Evenstad nybygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Anne Evenstadsvei 80, 2480 Koppang Utarbeidet: 11.12.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,
DetaljerSHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2
SHA-PLAN Prosjekt: 12001 Sysselmannen Utvidelse administrasjonsbygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Longyearbyen, Svalbard Utarbeidet: 12.02.2013 Sist oppdatert: 12.02.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...
DetaljerSAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE)
Utkast med alle forbehold SAMARBEIDSAVTALE mellom Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) og VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) I fellesskap benevnt «Partene»
DetaljerAVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø
DetaljerMålpriskontrakt. Øyvind Holemark sjefingeniør Byggherreseksjonen Utbyggingsavdelingen Vegdirektoratet
Målpriskontrakt Øyvind Holemark sjefingeniør Byggherreseksjonen Utbyggingsavdelingen Vegdirektoratet Målpriskontrakt Formål: Hensikten med målpriskontrakt er å oppnå bedre samarbeid mellom entreprenør,
DetaljerSamspillkontrakter som skapt for smart gjennomføring!
Samspillkontrakter som skapt for smart gjennomføring! Morten Aagaard, Advokatfirmaet Metier Legal AS Lean Forum - 8 november 2017 INTRODUKSJON Metier Legal www.metierlegal.no DIGITALISERING Arbeidsprosessene
DetaljerPrøvedrift av tekniske anlegg i bygg
Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men
DetaljerNVF-seminar Island, september Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon
NVF-seminar Island, 12. 13. september 2011 Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon Kontrakter med samhandlings- og incitamentsbestemmelser for å oppnå bedre effektivitet- og felles forståelse for kontraktsarbeid.
DetaljerRISIKO FOR GRUNNFORHOLD FØR OG ETTER NS 8407
RISIKO FOR GRUNNFORHOLD FØR OG ETTER NS 8407 Advokat Johnny Johansen j.johansen@haavind.no Mobil: 928 07 826 Holmsbuseminaret 1. september 2011 1. Innledning Hvorfor er temaet relevant? Opplegget for foredraget
DetaljerKoordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål
Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar
DetaljerKjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef EN VARIANT AV SAMSPILL
Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef EN VARIANT AV SAMSPILL Trinn 1 Rom og funksjonsprogram Politisk vedtatt sak Inneholder vedtak om igangsettelse Kan være komplett eller forenklet rom og funksjonsprogram
DetaljerBondelagets servicekontor AS Den årlige samarbeidssamlingen. Hurdalssjøen 21. september 2017
Bondelagets servicekontor AS Den årlige samarbeidssamlingen Hurdalssjøen 21. september 2017 Entrepriserettslige mangler ved ny driftsbygning Advokat Kristin Aspevik Tema Mangler Ved utførelsen Prosjektering
Detaljer