HR A Stryn Energi AS mot NCC Construction AS. Lasse Simonsen
|
|
- Aina Rønning
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 HR A Stryn Energi AS mot NCC Construction AS Lasse Simonsen
2 1 Tvisten
3 Oversikt: SE Innvik kraftverk Avtale (NS 3431) 9. mai 2005 NCC Ombygging: m tunnel -To mindre dammer -To inntak -Kraftstasjon i fjell m rør -Dam for oppsamling av vann i Storelva Tvisten Lasse Simonsen
4 Kravet fra NCC: Uriktige opplysninger -Tegning 014 -Arbeidsbeskrivelsen Løsmasser Fjell i snitt 3,5 m lavere enn forutsatt Fjell Problem: Arbeidet med å fjerne løsmasser langt mer omfattende enn beregnet Krav: NOK Lasse Simonsen
5 Den aktuelle tvisten: -Bare sp om det var varslet for sent HR -Uriktige opplysninger -Varslet i tide LG -Uriktige opplysninger -Varslet for sent FT 14. September 2006 Stevning Lasse Simonsen
6 2 Standardens varslingssystem
7 Risikoregler i NS Lokale forhold 8.2 Grunnforhold 8.5 Varsling 9.9 Bs valg byggherrens forhold 26.1 Dekning av merutgifter -Tidsrelaterte -Andre årsaker 10.1 Materialer 10.2 Arbeidsund Varsling 13 Forskrifter osv tilsvarende anvendelse 22.5 Varsling Lasse Simonsen
8 De to varslingsreglene: Krav om varsling 8.5 Krav pga uforutsette forhold 22.5 Varsel Uten ugrunnet opphold Lasse Simonsen
9 Førstvoterende uttalelse om den generelle betydningen (45) I kontraktsforhold hvor det ikke er gjort unntak fra standardkontraktens varslingsregler, har spørsmålet om varslingsreglenes anvendelsesområde ingen praktisk betydning - de to bestemmelser må forstås på samme måte og har den samme frist.
10 3 Valg av varslingsregel Skal punkt 8.5 tillegges selvstendig betydning som varslingsregel?
11 3.1 Bakgrunnen for problemstillingen
12 Stryn Energis endring av punkt 22.5: Krav om varsling 8.5 Krav pga uforutsette forhold Beholdt: Uten ugrunnet opphold 22.5 Varsel Endret: innen 24 timer Problemstillingen: Gjelder 24t-fristen også for krav som følge av uforutsette grunnforhold? Lasse Simonsen
13 3.2 Tolking av standarden
14 De to varslingsreglene 8.5 Krav på grunn av uforutsette forhold Vil totalentreprenøren gjøre krav gjeldende på grunn av uforutsette forhold i grunn, må han varsle byggherren uten ugrunnet opphold Varsel Vil totalentreprenøren kreve fristforlengelse eller dekning av merutgifter, skal han skriftlig varsle byggherren. Varsel skal gis uten ugrunnet opphold etter at han er blitt klar over at det er oppstått eller vil oppstå forhold som medfører forsinkelse eller merutgifter. Gis ikke slikt varsel uten ugrunnet opphold, tapes retten til å kreve fristforlengelse eller dekning av merutgifter. Lasse Simonsen
15 Høyesteretts synspunkter (44) Punkt 8.5 er en spesialregel om varsling av krav som følge av forhold i grunnen. Enkelte formuleringer i de aktuelle fristregler og sammenhengen mellom punktene 8, 22 og 26 kan på den annen side tyde på at krav som følge av at byggherren har gitt uriktige opplysninger om grunnforhold, omfattes av den mer generelle varslingsregelen i punkt Jeg finner det derfor usikkert hvilken av de to varslingsregler som kommer til anvendelse i den foreliggende sak.
16 3.3 Tolking av Stryn Energis endring
17 Tolking av uklar tekst: Tolking Alt 1 Alt Uten ugrunnet opphold 22.5 Innen 24 timer Problem: Skal punkt 8.5 gis selvstendig betydning eller er den å regne som en henvisningsregel? Lasse Simonsen
18 Tolkingsprinsipper: 8.5 Uten ugrunnet opphold Alt 1 Klarhetsregelen Rt SE tilførte uklarheten i standarden en viktig betydning Unngå urimelig resultat (45) Den svært korte fristen vil lett kunne føre til urimelige resultater. Lasse Simonsen
19 4 Innholdet av punkt 8.5 (22.5)
20 4.1 Innledning I realiteten bruk av punkt 26.2, jf 22.5 Analyseskjema
21 Henvisningen til punkt 22.5 (45) de to bestemmelser må forstås på samme måte og har den samme frist. (46) Punkt 8.5 er formulert mer kortfattet enn punkt 22.5, blant annet reguleres ikke utgangspunktet for fristen. Men som nevnt må punkt 8.5 forstås på samme måte som punkt 22.5.
22 Analyseskjema anvendt på punkt 22.5: uten ugrunnet opphold skriftlig varsle byggherren Fristutgangspunktet etter at Områingstiden Fristavbrytelsen Varslingssituasjonen VS Kunnskapskravet K han er blitt klar over E A FH Erklæringen -Form -Innhold Adressaten Fristavbrytende handling at det er oppstått eller vil oppstå forhold som medfører forsinkelse eller merutgifter Lasse Simonsen
23 4.2 Fristutgangspunktet
24 Analyseskjema: Fristutgangspunktet etter at Områingstiden Fristavbrytelsen Varslingssituasjonen VS Kunnskapskravet K han er blitt klar over E A FH at det er oppstått eller vil oppstå forhold som medfører forsinkelse eller merutgifter Lasse Simonsen
25 Det objektive utgangspunktet: Det er oppstått eller vil oppstå forhold som medfører forsinkelse eller merutgifter Ofte sammenfallende, slik som i nærværende sak Årsak Virkning Varslingsplikten Lasse Simonsen
26 Det subjektive utgangspunktet: er blitt klar over Årsak Virkning er blitt klar over (deskriptiv, ikke normativ) Lasse Simonsen
27 Høyesteretts tre presiseringer av temaet: -Kunnskapen må omfatte ansvarsgrunnlaget -Samlet vurdering av situasjonen -Betydningen av tapsbegrensningsplikten Lasse Simonsen
28 Betydningen av tapsbegrensningsplikten (48) Etter punkt 26.2 har totalentreprenøren krav på kompensasjon for merutgifter bare i den utstrekning han ikke kan begrense eller forebygge utgiftene med rimelige midler. Det følger etter mitt syn av dette at varslingsfristen i de tilfeller hvor entreprenøren mener at alternative tiltak kan være aktuelle, først inntrer når entreprenøren blir klar over at slike tiltak ikke kan begrense eller forebygge merutgiftene. Forutsetningen må imidlertid være at entreprenøren rimelig raskt vurderer spørsmålet.
29 Særlig om betydningen av tapsbegrensningsplikten i punkt 26.1,2: Ikke økte utgifter Årsak Økte utgifter normativ rimelig raskt vurderer spørsmålet Lasse Simonsen
30 4.3 Områingstiden
31 Analyseskjema: Fristutgangspunktet uten ugrunnet opphold Områingstiden Fristavbrytelsen VS K E A FH Lasse Simonsen
32 Hva områingstiden skal brukes til: (ikke så mye som står igjen) Den tiden entreprenøren har til rådighet: -For å avgjøre om han vil fremme et krav -Tiden han trenger for å skrive varslet -Tiden han trenger for å sende varslet FU O UUO/24 timer Lasse Simonsen
33 4.4 Fristavbrytelsen
34 Analyseskjema: Fristutgangspunktet Områingstiden skriftlig varsle byggherren Fristavbrytelsen VS K E A FH Erklæringen -Form -Innhold Adressaten Fristavbrytende handling HR hadde ikke foranledning til å uttale seg om disse forholdene Lasse Simonsen
35 Den fristavbrytende handling varselet skal gis : Sendt E Mottatt B V (59 Varselet, som ble sendt 17. november 2005, er dermed avgitt i tide Lasse Simonsen
36 5 Anvendelse av punkt 8.5 (22.5) i den foreliggende saken
37 Hendelsesforløpet: Når begynte fristen å løpe? 16. nov 17. nov Fase 1 Fase 2 Fase 3 aug sept 15. okt 16. nov U V Avdekking av årsak/virkning 1 dag Lasse Simonsen
38 Fase 1 (aug/sept 05) Utgraving av nytt elveleie (51) Stryn Energi har anført at NCC må ha oppdaget at fjellet lå lavere enn energiverket hadde opplyst, da det nye elveleiet ble gravd ut. Energiverket har vist til at gravingen skjedde nær fundamentet for venstre vangemur, det vil si nær det stedet hvor det på tegning 014 var angitt at fjellet lå i terrengnivå. Da elven ble lagt om, så man etter energiverkets syn også at fjell ikke lå i dagen midt i elven. NCC er ikke enig i dette og har vist til at landskapet var totalt endret, og at alle naturlige referanser var borte.
39 Fase 2 (sept 05) Utgraving av fundamentet for høyre vangemur (52) Stryn Energi har videre anført at det i alle fall må ha vært klart at fjellet lå lavere enn oppgitt, da det i de to første ukene av september ble gravd for fundamentering av høyre vangemur. Det er vist til at avvikene var mellom fire og fire og en halv meter sammenlignet med tegning 014. NCC har på sin side anført at det ikke ble registrert avvik av en slik størrelse at selskapet regnet med at det kunne gjøre krav gjeldende. Fjellet lå noe lavere enn forventet nedstrøms, men lå høyere oppstrøms, og det var et markert sprang i terrenget umiddelbart overfor snittet. Avviket ga etter selskapets mening ikke isolert sett grunnlag for å fremme krav.
40 Høyesteretts-synspunkter (53) Siden det dreide seg om et gjennomsnitt, ville dybden på løsmassene variere. Kunnskap om avvik mellom det faktiske fjellnivået og det som var opplyst, kunne NCC først få når et visst område var avdekket. Jeg er derfor enig med NCC i at selskapet ikke uten videre kunne sette frem krav selv om fjellet noen steder lå lavere enn det som var lagt til grunn ved masseberegningene. Det kunne selskapet først gjøre når det hadde en slik samlet oversikt over forholdene at det var klart at det dreide seg om avvik som byggherren kunne gjøres ansvarlig for.
41 Fase 3 (okt 05) Utgraving av fundamentet for venstre vangemur (57) NCC har erkjent at avdekking av venstre fundament nedstrøms - som var ferdig rundt 26. oktober viste at fjellet lå klart lavere enn forventet. Spørsmålet er om varslingsfristen dermed umiddelbart startet å løpe.
42 Høyesteretts synspunkter (58) NCC utredet i perioden 15. oktober til 9. november i samarbeid med Sweco Grøner et platedamalternativ. Fra begynnelsen av november til 16. november ble også årsaks- og ansvarsforhold utredet. NCC vurderte opprinnelig om krav kunne rettes mot Sweco Grøner, som hadde ansvaret for prosjekteringen. Jeg legger til grunn at NCC først 16. november 2005 hadde tilstrekkelig oversikt over årsaks- og ansvarsforholdene til å rette krav mot Stryn Energi. Vurderingen av årsaks- og ansvarsforholdene måtte nødvendigvis ta en viss tid, og etter mitt syn handlet NCC tilstrekkelig raskt.
43 Paradokset: Varslingsregel 8.5 Uten ugrunnet opphold timer Hvorfor velger HR bort dette alternativet? (34) Varselet 17. november 2005 ble dermed ikke fremsatt for sent uansett hvilken varslingsregel som skal anvendes. 1 dag faktisk tidsforløp Lasse Simonsen
44 6 Enkelte refleksjoner om bruk av avtl 36 i profesjonelle forhold
45 6.1 Virkeområdet til avtl 36
46 De to nedslagsfeltene: Avtl 36 Profesjonelle forhold Ikke profesjonelle -NOU 1979:32 s 48 -Ot prp nr 5 ( ) s 29 -Innst O nr 31 ( ) s 2 Lasse Simonsen
47 6.2 Ubalanse i partenes ytelser
48 Rt Salhus flytebro: (Rt ) Vederlagsrevisjon Flertallet Læren om bristende forutsetninger Avtl 36 To konkurrerende revisjonshjemler Lasse Simonsen
49 6.3 Urimelige avtaleklausuler
50 Tolking: Avtalerevisjon Tolking (unngå urimelige resultater) Avtl 36 Hvorfor ikke forta en åpen sensur? (et kraftig signal til bransjen) Lasse Simonsen
NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1634), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :
NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00375-A, (sak nr. 2008/1634), sivil sak, anke over dom, Stryn Energi AS (advokat Johnny Johansen) mot NCC Construction AS (advokat
DetaljerVARSLINGSREGLER I NS 8405 OG NS 8407
VARSLINGSREGLER I NS 8405 OG NS 8407 Advokat Anna Marion Persch 22. August 2019 VARSEL OG SVAR I FORBINDELSE MED KRAV OM: 1. Endring 2. Fristforlengelse 3. Vederlagsjustering FORMKRAV Skriftlighet Varsel
DetaljerForslag til revisjon av kap III og kap IV. Professor dr juris Lasse Simonsen
Forslag til revisjon av kap III og kap IV Professor dr juris 1 Oversikt over temaene som skal behandles Kapittel IV: 20 21 Endringsordre V Fristforlengelse V Kapittel IV Kap III Medvirkningssvikt 22 Vederlagsjustering
DetaljerKONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT. PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland
KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland 1 TEMA/INNLEDNING Kontrakten som forutsetning for et vellykket byggeprosjekt: Valg av kontraktsstrategi/oppdeling
DetaljerHolmsbuseminaret 2009 Preklusive regler forskjell mellom standard og den praktiske virkelighet
Holmsbuseminaret 2009 Preklusive regler forskjell mellom standard og den praktiske virkelighet Johnny Johansen 1. Innledning Preklusive regler er et viktig kontraktsverktøy I det praktiske liv fravikes
DetaljerHøringsuttalelse reviderte kapitler III og IV. Professor dr juris Lasse Simonsen
Høringsuttalelse reviderte kapitler III og IV Professor dr juris Kapittel III Byggherrens ytelser 19 Byggherrens leveranser og annen medvirkning Evt: Innholdet av byggherrens medvirkningsforpliktelse Generelt
DetaljerHvordan skrive kontrakt?
Hvordan skrive kontrakt? TROMSØ 29.04.2016 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no -en sann historie om ønsketenkning, ukyndighet og annen konfliktskapende virksomhet Idealsituasjonen
Detaljerutkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering
utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater
DetaljerForslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV
Oslo den 1. april 2008 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Kapittel III Byggherrens medvirkning 2 19 Innholdet av byggherrens medvirkningsforpliktelse 2 19.1 Avtalt medvirkningsplikt...
DetaljerGrunnforhold. risikoovergang og vurderingstemaet for vesentlighetsterskelen. Johnny Johansen Johan Helgø Mads Fuglesang
Grunnforhold risikoovergang og vurderingstemaet for vesentlighetsterskelen Johnny Johansen Johan Helgø Mads Fuglesang Innledning Hvorfor er dette temaet interessant? Opplegget for foredraget Ulike typer
DetaljerRisikoen for forhold ved grunnen
Risikoen for forhold ved grunnen Bakgrunnen for bestemmelsen En av de mest sentrale bestemmelsene i revisjonsarbeidet Komiteen prøvde å ta utgangspunkt i partenes reelle behov. Protokoll Innledende om
DetaljerENTREPRENØRSKOLEN. Lars Harald Rylandsholm og Øystein Skurdal
ENTREPRENØRSKOLEN Lars Harald Rylandsholm og Øystein Skurdal PLAN FOR DAGEN Det overordnede systemet for Norsk standard (NS) Hva kan gi grunnlag for vederlagsjustering Prosessregler krav om varsling Vederlagsjusteringen
DetaljerProsjekteringsrisiko i henhold til NS 8407
Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407 1 Det overordnede bilde 100% Totalentreprenør 100% Byggherre 2 3 Dialog med markedet 4 Virkeområde for NS 8407 Fremgår av protokoll Tilsvarer NS 3431 Denne standarden
DetaljerForslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV
Oslo den 12. april 2007 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kapittel IV mm i NS 8405 2 Kapittel III Byggherrens medvirkning 19 Innholdet av byggherrens
DetaljerBristende forutsetninger
Bristende forutsetninger - praktiske problemstillinger Kristin Avenstroup Haugen Advokat NCC Norge AS 1 Innledning NCC i Norge Et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap Omsetning på
DetaljerNye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402
Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.
DetaljerRt s Mika Uklarhetsregelen som tolkningsregel i entrepriseretten hvor står vi nå? Av advokat Goud Helge Homme Fjellheim
Rt. 2012 s. 1729 Mika Uklarhetsregelen som tolkningsregel i entrepriseretten hvor står vi nå? Av advokat Goud Helge Homme Fjellheim Sakens problemstilling: Skulle Mika ha ekstra vederlag for levering av
DetaljerHolmsbu seminaret. Plunder og heft: Navn på en konsekvens, ikke en årsak Kjært barn har mange navn
Holmsbu seminaret Plunder og heft: Navn på en konsekvens, ikke en årsak Kjært barn har mange navn Produktivitetsforstyrrelser Kumulative krav Knock on effekter Disruptions osv. Plunder og heft forsøk på
DetaljerValg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund
Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise
DetaljerNS 8405 I 10 ARTIKLER
Artikkel nr 3 NS 8405 I 10 ARTIKLER Innholdsfortegnelse: 16. februar 2011 3. Feil eller mangler ved oppdragsgivers leveranse.... 1 3.1. Den generelle lojalitetsplikt (Pkt. 5)... 1 3.2. Varsel om avvik
DetaljerLE Natursteinmurer 4 år etter Mika. Kort om kontrakten. Kort om prosesskoden
LE-2016-82204 Natursteinmurer 4 år etter Mika Lars Ivar Nyland, Kluge Kort om kontrakten Hedmark fylkeskommune inviterte til bygging av ny gang og sykkelveg langs fylkesveg 47 - Prosjektet i realiteten
DetaljerLE Natursteinmurer 4 år etter Mika. Lars Ivar Nyland, Kluge
LE-2016-82204 Natursteinmurer 4 år etter Mika Lars Ivar Nyland, Kluge Kort om kontrakten Hedmark fylkeskommune inviterte til bygging av ny gang og sykkelveg langs fylkesveg 47 - Prosjektet i realiteten
DetaljerHR A Sluttoppgjørsdommen. Professor dr juris Lasse Simonsen
HR-2010-1427-A Sluttoppgjørsdommen Professor dr juris 1 Tvisten i HR-2010-1427 A Flerbrukshall Kontraktsforholdet: Idrettssenter SS Skanska Norge FI Florø Idrettssenter NS 3431 Pkt 30.1 Faktureringsplan
DetaljerEntreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008
Oppdragsgiver Entreprenør Kontaktp. Mobil E-post Postadr. Kontaktp. Mobil E-post Postadr. Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 1. Før fysisk oppstart Pkt. 3.1 Er kontrakt
DetaljerRISIKO FOR GRUNNFORHOLD FØR OG ETTER NS 8407
RISIKO FOR GRUNNFORHOLD FØR OG ETTER NS 8407 Advokat Johnny Johansen j.johansen@haavind.no Mobil: 928 07 826 Holmsbuseminaret 1. september 2011 1. Innledning Hvorfor er temaet relevant? Opplegget for foredraget
DetaljerUtviklingen av kontraktsstandarder fra 1960-årene til i dag. Lasse Simonsen
Utviklingen av kontraktsstandarder fra 1960-årene til i dag 1 Innledning Et kort historisk riss: F 1899 F 1927 F 1978 F 1992 (EØS) 1890 401 (1938/46) 401A (1961) 3401 (1969) 3430 (1990) 8405 (2004/8) AK
DetaljerProsjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed
Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige
DetaljerFordeling av prosjekteringsrisiko ved sammensatte totalentrepriser
Fordeling av prosjekteringsrisiko ved sammensatte totalentrepriser Med særlig vekt på hvem som har risikoen for det prosjekteringsmaterialet byggherren har utarbeidet Kandidatnr: 274 Veileder: Lasse Simonsen
DetaljerNy totalentreprisestandard - NS 8407
Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Oslo, 18. april 2012 Advokatfullmektig Andreas V. Solberg Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft 1.
DetaljerHELLEREN VOLDGIFTSDOM
HELLEREN VOLDGIFTSDOM Veidekke - Bergen Kommune/Hordaland Fylkeskommune Grethe Gullhaug / Per Chr. Eriksen 2. Desember 2015 www.svw.no SVØMMEBASSENGET 2009 side 2 OPPLEGG FOR PRESENTASJONEN FILM HISTORIKK
DetaljerKulturminner i byggegrunnen: Antikvarers drøm prosjektfolks mareritt
Kulturminner i byggegrunnen: Antikvarers drøm prosjektfolks mareritt Advokat dr. juris Jan Einar Barbo Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Entreprisejuridisk seminar Holmsbu, 2. september 2011
DetaljerKontraktsrevisjon basert på bristende forutsetninger rettslige utgangspunkter. Advokat Kristine Hyldmo
Kontraktsrevisjon basert på bristende forutsetninger rettslige utgangspunkter Advokat Kristine Hyldmo «Klassikeren» i bristende forutsetningssammenheng Rettslig utgangspunkt og plassering (1 av 2) Tre
DetaljerEndringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav
"Ændringsregler i byggeaftaler København 10. november 2009 Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav Nordisk Institutt for Sjørett, UiO De syv søstre fra Herøy
DetaljerVarslingssystemet i NS 8405 ved medvirkningssvikt fra byggherrens side
Varslingssystemet i NS 8405 ved medvirkningssvikt fra byggherrens side Kandidatnr: 264 Veileder: Lasse Simonsen Leveringsfrist: 25. april 2005 Til sammen 12868 ord 21. april 2005 Forord Jeg vil takke Lasse
DetaljerGode nok kontraktsvilkår? Noen problemer og fordeler for No Dig byggherrer med NS-kontrakter og spesielle kontraktsbestemmelser
Gode nok kontraktsvilkår? Noen problemer og fordeler for No Dig byggherrer med NS-kontrakter og spesielle kontraktsbestemmelser Advokat Hans Cappelen Advokatfirmaet Cappelen & Krefting 1. Valg av prosjektopplegg
DetaljerSolidaransvar-/grensesnittsavtaler og Back to back-klausuler. Oslo, 10. mars 2016 advokat/partner Rolf W. Markussen
Solidaransvar-/grensesnittsavtaler og Back to back-klausuler Oslo, 10. mars 2016 advokat/partner Rolf W. Markussen Utvalgte emner: Kontraktsforholdene mellom hovedentreprenørene og de tekniske fag basert
DetaljerREKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal
REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold
DetaljerSensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015
Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...
DetaljerNORGES HØYESTERETT. HR-2014-01021-A, (sak nr. 2013/2405), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :
NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01021-A, (sak nr. 2013/2405), sivil sak, anke over dom, Arendal kommune (advokat Magne Olsen til prøve) mot Repstad Anlegg AS (advokat
DetaljerAvtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling
Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt
DetaljerNye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417
Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i
Detaljer28. juni Nyhetsbrev. - Dom fra Høyesterett om plunder og heft
28. juni 2019 Nyhetsbrev - Dom fra Høyesterett om plunder og heft 1. INNLEDNING Høyesterett avsa den 26. juni 2019 dom i tvisten mellom Oppland fylkeskommune, dvs. Statens vegvesen, og HAB Construction
DetaljerHUS B. Arkitektkontoret Haaland AS BKG AS Høyesteretts dom 7. november 2017 (HR ) Carport er ikke P-rom
Arkitektkontoret Haaland AS BKG AS Høyesteretts dom 7. november 2017 (HR-2017-2102) Harald Sjaastad Endre Nåmdal 1 2 HUS B Carport er ikke P-rom 3 1 Arealavviket Hus B Hus C Angitt P-rom 119 m 2 175 m
DetaljerEntreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011
Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson
DetaljerFormular for kontrakt om totalentreprise
BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn
DetaljerProtokoll i sak 666/2012. for. Boligtvistnemnda 29.11.12 ------------------------------------
Protokoll i sak 666/2012 for Boligtvistnemnda 29.11.12 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 16. juli 2011 "Kontrakt om planlegging
Detaljer1. Identifikasjon: a. Hva er en endring?
Endringer og tillegg hvordan få betalt? Marthe Sandved advokat i Berngaard/Sandbek Entrepriserett Kontraktsrett Arbeidsrett marthe@bslaw.no Agenda for foredraget: 1. Identifikasjon av endring og varsling
DetaljerOversikt over grunneiere Biologisk mangfold-rapport fra Sweco Norge AS
Vedlegg til søknaden Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3. Vedlegg 4. Vedlegg 5 Vedlegg 6. Vedlegg 7. Vedlegg 8. Vedlegg 9. Oversiktskart, regional plassering Oversiktskart over prosjektområdet Detaljkart for
DetaljerENTREPRENØRENS STANSNINGSRETT. Med utgangspunkt i NS 8407 og blikk til forbrukerentrepriser. Advokat Martin Minothi Lüttichau Årsmøte 9.
ENTREPRENØRENS STANSNINGSRETT Med utgangspunkt i NS 8407 og blikk til forbrukerentrepriser Advokat Martin Minothi Lüttichau Årsmøte 9. april 2015 Oversikt DET GRUNNLEGGENDE Essensen i/av stansning Vilkår
DetaljerProtokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------
Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for
DetaljerHeving av entreprisekontrakter
Heving av entreprisekontrakter Særlig om det økonomiske oppgjøret Advokat Johnny Johansen 1. Innledning Heving er den mest inngripende misligholdssanksjonen ved kontraktsbrudd Økt aktualitet og stadig
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerNS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
HØRINGSNOTAT 1 (7) Standard Norge v/ Jørgen Birkeland Postboks 242 326 LYSAKER Vår referanse (jbi@standard.no) HØRINGSNOTAT FRA SKANSKA NORGE AS NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerNORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/2148), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) S T E M M E G I V N I N G :
NORGES HØYESTERETT Den 10. april 2018 avsa Høyesterett dom i HR-2018-647-A, (sak nr. 2017/2148), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat
DetaljerHVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN
HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN 1 Om veiledningen Denne veiledningen er laget for å hjelpe oppdragstaker til å varsle korrekt. Veiledningen kan benyttes uansett hvilken Norsk Standard partene
DetaljerRådgivers honorar - Hva er det viktig å huske på for å få betalt?
Rådgivers honorar - Hva er det viktig å huske på for å få betalt? Advokat Morten Gran Pacta advokatfirma April 2016 Kommende temaer: RIFs frokostseminar - Rådgiveroppdrag for totalentreprenører hvilken
DetaljerOversikt over grunneiere Biologisk mangfold-rapport fra Sweco Norge AS
Vedlegg til søknaden Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3. Vedlegg 4. Vedlegg 5 Vedlegg 6. Vedlegg 7. Vedlegg 8. Vedlegg 9. Oversiktskart, regional plassering Oversiktskart over prosjektområdet Detaljkart for
DetaljerNS 8405 I 10 ARTIKLER
Artikkel nr 2 NS 8405 I 10 ARTIKLER Innholdsfortegnelse: 9. februar 2011 2. OPPSTARTSMØTE, FREMDRIFTSPLAN, BYGGEMØTER M.V.... 1 2.1. Begrepet byggherre... 1 2.2. Tilbuds-/anbudsfasen... 2 2.3. Særvilkår
DetaljerReklamasjon ved kjøp av ny bolig
Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt
DetaljerErstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013. 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm
Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm NÆRMERE BESTEMT OM Hva skjer på den privatrettslige siden når bygningsmyndighetene
DetaljerTil : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad. Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg og Forsikringsoppgjør mm.
NOTAT Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad Fra : Advokat Jens Christian Skallerud skallerud@campbellco.no Dato : 11. mars 2016 Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerVarsling og preklusjon ved endringer i NS 8405:2008
Varsling og preklusjon ved endringer i NS 8405:2008 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 659 Leveringsfrist: 26. April 2010 Veileder: Heikki Giverholt Til sammen 15 185 ord 25.04.2010
Detaljer- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen
Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen - Kontrakter,
DetaljerAnleggsdagene 2013. Motstrid mellom kode og tekst. Onsdag 23. januar kl. 14.45. Advokat Erling M. Erstad
Anleggsdagene 2013 Motstrid mellom kode og tekst Onsdag 23. januar kl. 14.45 Advokat Erling M. Erstad Utfordringen Særlig hvor beskrivelsen bygger enten på NS 3420 eller Håndbok 025 Kode og tekst Forsøkt
DetaljerVarslingsregler i entrepriseretten
Varslingsregler i entrepriseretten Hva er innholdet i varslingsreglene i NS8405 og NS8406 og hva er virkningen dersom varslingsfristen oversittes? Kandidatnummer: 610 Leveringsfrist: 25.04.2017 Antall
DetaljerEntreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25. av advokat Thor Johan K. Larsen
I. Innledning Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25 av advokat Thor Johan K. Larsen Ikke sjelden avsluttes totalentreprenørens kontraktarbeid senere enn den avtalte sluttfrist.
DetaljerEntreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008
Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste NB: NS 8405 - versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Oppdragsgiver
DetaljerBransjetreff region Nord MEFs erfaring med Statens vegvesen som byggherre konflikthåndtering Advokat Thomas Kollerød, MEF
Bransjetreff region Nord 2016 MEFs erfaring med Statens vegvesen som byggherre konflikthåndtering Advokat Thomas Kollerød, MEF SVV som byggherre Viktig oppdragsgiver for MEF bedriftene - ofte UE i SVV
DetaljerBAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 OSLO. Deres referanse Vår referanse Dato 2004/492 200501520-/KKI 20.06.
BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2004/492 200501520-/KKI 20.06.05 Vedtak i klagesak Konkurransetilsynets vedtak V2005-7
DetaljerBjarne Snipsøyr Fakultetsoppgave i avtalerett
Bjarne Snipsøyr (bsn@thommessen.no) Fakultetsoppgave i avtalerett Om oppgaven Eksamensoppgave høsten 2015 Antatt tidsforbruk til eksamen: 4 timer Sentrale temaer i avtaleretten Kan være utfordrende å få
DetaljerTEKNA. Sviktende grunnforhold Kostnads- og fremdriftsansvar. 4.Juni 2014, Oslo
TEKNA Sviktende grunnforhold Kostnads- og fremdriftsansvar 4.Juni 2014, Oslo HR PROSJEKT AS Praktisk håndtering av situasjonen når grunnforholdene svikter v/dag Sveinung Liven OM OSS HR Prosjekt AS ble
DetaljerSPRENGNINGSARBEIDER - SIKKERHET OG KVALITET I FAGET
SPRENGNINGSARBEIDER - SIKKERHET OG KVALITET I FAGET TEMA: Hvor er byggherren - oppfølging av lover og regler anleggsledere er det manglende kompetanse og vilje til å følge lover og regler? GJENNOMFØRBART
DetaljerSpørsmål om rekkevidden av unntaket fra rapporteringsplikt for advokater
I følge liste Deres ref Vår ref Dato 19/02755-4 og 284036 19/1897-5 30.09.2019 Spørsmål om rekkevidden av unntaket fra rapporteringsplikt for advokater 1. INNLEDNING Vi viser til brev fra Tilsynsrådet
DetaljerNORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :
NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet
DetaljerINNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016
INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)
DetaljerNS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Mulige juridiske utfordringer av advokat Thomas Kollerød, MEF Hva skal omtales? Sammenhengen mellom NS 3420 systemet og alminnelige juridiske
DetaljerBeregning av tilleggskrav. Særlig om tilfeller der det foreligger taktisk prising av poster
Beregning av tilleggskrav Særlig om tilfeller der det foreligger taktisk prising av poster Innledning Utgangspunkt: Entreprenøren har krav på vederlagsjustering som følge av: - endringer - forsinkelse
DetaljerENTREPRENØRSKOLEN OVERTAKELSE
ENTREPRENØRSKOLEN OVERTAKELSE Advokat Lars Harald Rylandsholm Advokat Jan Kjetil Brekken Innledning Tema for dagen er overtakelse etter NS standardene, bustadoppføringslova (buofl) og entrepriseavtaler
DetaljerBristende forutsetninger sett fra byggherre
Bristende forutsetninger sett fra byggherre Ungt entrepriseforum 1.2.2018 Karin Kaasen Leder strategi og kontrakt Utbygging Øst Om Bane NOR SF Har ansvaret for det nasjonale jernbanenettet Statsforetak
DetaljerTilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg
Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av
DetaljerHva er problemet med dagens varslingsprosedyrer?
Hva er problemet med dagens varslingsprosedyrer? Det må legges til rette for anonymisert varsling en kulturell antagelse Hva varsles det mest om? Hvordan håndtere flertallet av varslingssakene Hva har
DetaljerEntreprenørens undersøkelsesog varslingsplikt etter NS 8405 pkt. 21.1
Entreprenørens undersøkelsesog varslingsplikt etter NS 8405 pkt. 21.1 Kandidatnummer: 535 Leveringsfrist: 25.11.2018 Antall ord: 17 815 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstillinger...
DetaljerNS noen juridiske betraktninger. 31. mars 2016, Advokat Kristin Mortensen
NS 6450 - noen juridiske betraktninger 31. mars 2016, Advokat Kristin Mortensen Advokat Kristin Mortensen - Advokat i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Glittertind AS - Tidligere konsernadvokat i NCC
Detaljer1 www.pacta.no. Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011. Advokat Morten Gran
1 Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011 Advokat Morten Gran 1. Innledning 2 Oppdragsgivers endringskompetanse Endring Grensen mot avbestilling Fristforlengelse/forsering Endringsordre Irregulær
DetaljerNye dommer i entrepriseog anbudsretten
Nye dommer i entrepriseog anbudsretten ved advokat Are Hunskaar Entreprisejuridisk seminar Holmsbu, 01. og 02. september 2011 ENTREPRISERETT Rt. 2010 s. 1104 - Avbestillingsgebyr Sakens bakgrunn: En utbygger
DetaljerAvskjed ved «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen»
15-14. Avskjed Avskjed ved «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen» Avskjed er en avslutning av ansettelsesforholdet uten oppsigelsesfrist, eller med andre ord at arbeidstakeren
DetaljerRIF tjenesteveileder for bygningsfysikk. Ingve Ulimoen - 2015-11-19
RIF tjenesteveileder for bygningsfysikk Ingve Ulimoen - 2015-11-19 1 Hvorfor har vi utarbeidet en tjenesteveileder? SAK10: Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)
Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt
DetaljerVeg fra Elvedammen til Valedalsvatn
Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veilengde: Veiklasse: Detaljplanlegging: Ny vei 1842 meter Opprustning 50 meter Anleggsvei 100 meter 5 (landbruksvei) FanAgro AS Utarbeidet: Oktober/November 2016 Beskrivelse
DetaljerKontraktshåndtering for vindinstallasjoner
Kontraktshåndtering for vindinstallasjoner - særlig om prosjektrisiko Windcluster, Trondheim 3. desember 2015 Advokat Linn Vårhus Sørhaug Energi 2Managing Partner Corporate Finance Eiendom Bygg og Anlegg
DetaljerValg av entrepriseform og kontraktstype ved vindkraftutbygginger
Valg av entrepriseform og kontraktstype ved vindkraftutbygginger Advokat Arve Martin Bjørnvik Advokatfirmaet Haavind a.bjornvik@haavind.no Mob: 92881419 1. Innledning Hva slags bygge- og anleggsarbeider
DetaljerNORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte)
NORGES HØYESTERETT Den 5. juni 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent
DetaljerRammeavtale for kjøp av velferdsteknologi
Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og
DetaljerTariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 11. mai 2015 nr. 554 om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei
Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 11. mai 2015 nr. 554 om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei Protokoll 6/2015 Bakgrunn Tariffnemnda fattet vedtak 11. mai
DetaljerFinansklagenemnda Eierskifte Nemndseminar 28. februar Kjersti Buun Nygaard
Finansklagenemnda Eierskifte Nemndseminar 28. februar 2019 Kjersti Buun Nygaard Agenda Delt lederverv i Finansklagenemnda Eierskifte FinKN-2018-359 skjeggkre, forhold til stede ved overtagelsen? FinKN-2018-693
Detaljer#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett
#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett Advokatene Espen Johannessen og Eirik Birkelund Søksmålsfrist Foreldelse Dagmulkt Sikkerhet Overtakelse Risiko Sluttoppgjør Forsikring Reklamasjon
Detaljer