KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401
|
|
- Sondre Paulsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Heistadmoen Hengsvann oppgradering og utvikling av baneanlegg Prosjektnr: Kontraktnr:
2 INNHOLD 1 INNLEDNING ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) Beskrivelse av de bygg og anlegg som skal prosjekteres Beskrivelse av opsjoner Grunnlagsdokumenter... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.4 Hva prosjekteringen skal lede til Krav til løsningsdokument... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.6 Krav til forprosjekt Krav til detaljprosjekt Oppfølging i utførelsesfasen Ansvarlig søker Avklaringer mot bruker Planlagt entrepriseform ORGANISATORISKE FORHOLD Byggherrens organisasjon Den prosjekterendes organisasjon Wildcard-ordning... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.4 Grensesnitt mot andre aktører Tiltransport Møter Ansvarlig søker... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4 ØKONOMISKE FORHOLD Honorarform Prisregulering FREMDRIFT OG TIDSFRISTER... 7 Versjonsdato Side: 2 av 7
3 1 INNLEDNING Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på Som et resultat av endrede behov og krav i Forsvaret er det nødvendig med oppgradering av baneanlegg på Heistadmoen og Hengsvann skytefelt i Kongsberg kommune. Spesielt er det behov for å tilrettelegge for elektronisk målmateriell, noe som betyr at fremføring av strøm inn i Hengsvann skytefelt blir en vesentlig del av tiltaket. 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 2.1 Beskrivelse av de bygg og anlegg som skal prosjekteres Generelt for feltene skal baner tilrettelegges for elektronisk målmateriell ved at det etableres forstøtningsmurer, samt at blenderinger og voller oppjusteres. Det tilrettelegges for kontrollert avrenning fra voller. I tillegg skal skyeavstand endres på noen baner, samt rikosjettsikres. Det skal videre etableres enkle mindre varmebuer i tilknytning til baneanleggene, samt en større varmestue sentralt i Hengsvann skytefelt. Fremføring av høyspent inn i Hengsvann med lavspent avgreininger til de enkelte baneanleggene blir et viktig deltiltak. 2.2 Beskrivelse av opsjoner Forsvarsbygg ønsker opsjon på detaljprosjektering, samt oppfølging i byggetiden. Forsvarsbygg står fritt til å avgjøre om disse opsjonsytelsene skal utføres eller ikke, eller eventuelt settes bort til andre leverandører. 2.3 Hva prosjekteringen skal lede til Prosjekteringen skal lede til: Utarbeidelse av forprosjekt, med opsjon for detaljprosjektering og oppfølging i utførelses- og reklamasjonsfasen. 2.4 Krav til forprosjekt Forprosjektet skal som minimum innhold dokumentasjon tilsvarende de krav som plan og bygningsloven (pbl) med forskrifter og arbeidsmiljøloven med forskrifter stiller i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Forhåndskonferanse med kommunen gjennomføres tidlig i fasen og inngår i arbeidet. Følgende alternativsvurdering skal fremgå i forprosjekt dokumentene. Dokumenteres med notater eller som vedlegg i henhold til oppdragsgivers mal for forprosjekt. Alternativsvurdering på hovedvalg Minimum ett av vurderte hovedvalg skal fremgå i forprosjektdokumentet. Det skal beskrives hvilke alternativ hovedløsning som er vurdert og gjennomført LCC-analyse av, samt nøkkeltall for vurderte alternativer. Følgende skal inngå i beskrivelsen; alternativer, investeringskostnad, levetid, FDVU-kostnader og årskostnader for alternativene. FDVU-kostnader skal kvalitetssikres mot FB Utleie/Markedsområde. Alternativsvurdering dokumenteres med notat hvor en redegjør for vurderte alternativer med tilhørende LCC-analyse. Alternativsvurdering kan for eksempel omfatte: - valg av yttertak eller yttervegg Versjonsdato Side: 3 av 7
4 - valg av innervegg - valg av vinduer - valg av dører - valg av våtromsløsninger/-system - valg av overflater på gulv (type belegg, alternativt flis, skifer, etc) - valg av løsninger for inngangsparti (2-trinns-, 3-trinnsløsninger) - valg av opphengsystem for tekniske løsninger - valg av el-system (svakstrøm) - valg av VVS-system - valg av utvendige overflater (grus, asfalt, belegningsstein) Andre alternativsvurderinger: Andre alternativsvurderinger som er gjort i prosjektet, for eksempel til materialvalg, tekniske løsninger og lignende, skal beskrives og dokumenteres med LCC-analyse. Den prosjekterende skal presentere forprosjektet og tilhørende skisser for oppdragsgivers arkitekturråd og teknisk kvalitetsgruppe (TKG) i Oslo. PGL og arkitekt må påregne å være tilstede. Den prosjekterende skal som del av forprosjektet delta i usikkerhetsanalysen. Analysen vil bli utført av spesialrådgiver som oppdragsgiver engasjerer. Den prosjekterende må påregne inntil 2 hele dager til dette arbeidet. Forprosjektet skal bygges opp i samsvar med oppdragsgivers mal for forprosjekt. Ferdig utgave av dokumentene, skal sendes til oppdragsgiver for kvalitetssikring og gjennomgang minimum 14 dager før endelig oversendelse. 2.5 Krav til detaljprosjekt (Opsjon) Den prosjekterende skal med utgangspunkt i valgt løsning i godkjent forprosjekt, utarbeide detaljprosjekt. I utgangspunktet vil detaljprosjekt bli utarbeidet uten vesentlige endringer i planen fra forprosjektet. Valgt løsning kan bli bearbeidet med fokus på fleksibilitet/generalitet og elastisitet. Logistikk og delfunksjonenes plassering skal vurderes. Analyser knyttet til effektiv arealutnyttelse (brutto/netto flater) skal gjennomføres. Arkitektoniske løsninger og hovedprinsipper for fundamentering og tekniske løsninger vil i all vesentlighet bli gjennomført iht. forprosjektet. Prosjekt presenteres med tegninger, systembeskrivelse og illustrasjoner. Arealoppstilling, materialbeskrivelse og ytelsesangivelse skal utarbeides på romnivå. Det utarbeides tilbudsgrunnlag for entreprise på grunnlag av ferdig detaljprosjekt. Resultat fra risikovurdering av SHA iht. byggherreforskriften skal inngå. 2.6 Oppfølging i utførelsesfasen (Opsjon) Oppfølging av prosjektet i utførelsesfasen med nødvendig komplettering av materiell, gjennomføring av endringssystem, møtedeltagelse, koordinering av FDV-dokumentasjon iht. del III E2, og det som normalt tilhører aktivitetene til den prosjekterende i utførelsesfasen. 2.7 Ansvarlig søker Den prosjekterende skal ivareta funksjonen som ansvarlig søker iht plan- og bygningsloven. Versjonsdato Side: 4 av 7
5 2.8 Avklaringer mot bruker Ved oppstart av prosjektet vil det bli holdt et oppstartsmøte der alle relevante data fra brukere, parallelle prosjekter etc. gjennomgås. Det må påberegnes en kontinuerlig dialog med bruker og prosjektledelsen hos oppdragsgiver. Disse vil bidra til avklaringer i forhold til behov, funksjon, standard og lignende. 2.9 Planlagt entrepriseform Generalentreprise 3 ORGANISATORISKE FORHOLD 3.1 Byggherrens organisasjon Byggherrens organisasjon er organisert slik: Funksjon Firma Kontaktperson Prosjektsjef Forsvarsbygg utvikling sør indre Østland Anders Martinsen Prosjektleder Forsvarsbygg utvikling sør Roy Kristiansen Byggeleder Ikke utpekt Prosjektkoordinator bruker: HV03 Ola Konglevoll Prosjektkoordinator FBMO Forsvarsbygg MO Oslofjord Stein Egil Nylen 3.2 Den prosjekterendes organisasjon Det skal tilbys en prosjekteringsgruppe som dekker alle nødvendige fag slik at samtlige krav i kontrakten nås. Det skal tilbys fagansvarlige personer for følgende fag: Prosjekteringsgruppeleder Rådgivende ingeniør byggeteknikk Rådgivende ingeniør anleggsteknikk Rådgivende ingeniør VVS (ventilasjon og sanitær) Rådgivende ingeniør Elektro (samtlige disipliner) Ved gjennomføringen av oppdraget er leverandøren forpliktet til å benytte de tilbudte navngitte fagansvarlige personer innenfor aktuelle fag til utførelsen av oppdraget. Ved utførelsen av oppdraget skal de fagansvarlige være Forsvarsbyggs kontaktpunkt i alle spørsmål som angår oppdraget. De fagansvarlige skal ha det overordnede ansvaret for kvalitet og utførelse av oppdraget innenfor sitt fagområde. De fagansvarlige kan benytte medarbeidere, herunder tegner/dak-operatører, fra eget firma, som sammen med, og under de fagansvarliges ansvar bistår i løsningen av deler av oppdraget. Leverandøren vil være ansvarlig for at medarbeiderne som benyttes har tilstrekkelig faglig kompetanse. Versjonsdato Side: 5 av 7
6 Den prosjekterende skal på forespørsel utarbeide organisasjonsplan for prosjektet. 3.3 Grensesnitt mot andre aktører Angi grensesnitt mot andre prosjekterende. Sørg for at alle parter får samme informasjon om hvor grensesnittet går. 3.4 Tiltransport Alternativ 1: Tiltransport er ikke avtalt. 3.5 Møter Oversikt over planlagt møteaktivitet Forsvarsbyggs planlagte møteaktivitet i de ulike fasene er: Antall reiser per fag Type møte Fagområder Løsningsdokument Forprosjekt Detaljprosjekt Prosjekteringsmøte PGL 10 Oppfølging i utførelsestiden Prosjekteringsmøte RIB/ RIanlegg 10 Prosjekteringsmøte RIV 4 Prosjekteringsmøte RIE 6 Forutsetning for prising av reiseaktivitet. Leverandørenes priser skal inkludere reiser tur/retur til Forsvarsbyggs planlagte møteaktivitet. Prosjekteringsmøtene finner sted på følgende destinasjon: Hamar, mens det også er lagt opp til befaringer på bygge/ anleggsplass. Leverandøren kan legge til grunn at kun den fagansvarlige skal stille på møtene, befaringeneleverandøren kan videre legge til grunn at reiser til møter/ befaringer kan gjennomføres tur/retur samme dag. Dersom det avholdes møter / befaringer flere dager på rad regnes dette som ett møte, og overnatting og diett dekkes særskilt i tråd med statens satser. Reiser som overskrider antallet oppgitt i tabellen ovenfor, og reiser til andre destinasjoner, dekkes etter bestemmelsen i konkurransegrunnlaget del II. 4 ØKONOMISKE FORHOLD 4.1 Honorarform For kontrakten gjelder følgende honorarform Alternativ 2: Oppdraget honoreres etter medgått tid. Den prosjekterende plikter å utarbeide honorarbudsjett for ytelser som honoreres etter medgått tid, se konkurransegrunnlaget del II. 4.2 Prisregulering For kontrakten gjelder følgende: Alt 1: Prisene reguleres i samsvar med bestemmelsen i konkurransegrunnlaget del II Versjonsdato Side: 6 av 7
7 5 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene. Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 1 Kontraktsinngåelse Nei 3 Forprosjekt ferdig Ja 4 Usikkerhetsanalyse Endelig forprosjekt Ja 6 Ferdigstille konkurransegrunnlag (opsjon) Ja 7 Kontrahering entreprenør (opsjon) Nei 8 Byggestart (opsjon) Nei 9 Leveranse av arbeidstegninger *) (opsjon) 10 FDV dokumentasjon for kommentar (avklares når entreprisen er kontrahert) Fylles ikke ut, se *) 11 Ferdigstillelse av entreprisen(e) Nei *) Når entreprenør er antatt vil det i samarbeid med entreprenør bli utarbeidet en leveranseplan for arbeidstegninger basert på prosjektets hovedfremdriftsplan. Leveransetidspunktene angitt i leveranseplanen vil være dagmulktbelagt. Ja Versjonsdato Side: 7 av 7
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A. Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS Prosjekt Kontrakt
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS 8401 Prosjekt 2455457 Kontrakt 450836 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Gardermoen DA 20 Prosjekt nr.: Kontraktsnr.:
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Gardermoen DA 20 Prosjekt nr.: 2495498 Kontraktsnr.: 491016 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Linderud erstatningsbygg for brakkerigg. Prosjektnummer Kontraktsnummer
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Linderud erstatningsbygg Prosjektnummer 100039 Kontraktsnummer 420134 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Depot Terningmoen. Kontraktsnummer
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Depot Terningmoen 2445027 Kontraktsnummer INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av de bygg og anlegg
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnummer Kontraktsnummer
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Prosjektnummer 2435207 Kontraktsnummer INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av de bygg og anlegg som
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Jørstadmoen Nytt administrasjonsbygg Prosjekt nr: Kontrakts nr:
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Jørstadmoen Prosjekt nr: 2495441 Kontrakts nr: 491198 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Generell beskrivelse...
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Jørstadmoen Infrastruktur- Reservekraftaggregat Kontraktsnummer
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Jørstadmoen Infrastruktur- 2495354 Kontraktsnummer 491191 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn Ramnes Vannledning. Prosjektnummer Kontraktsnummer
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Prosjektnavn Ramnes Vannledning Prosjektnummer 2455219 Kontraktsnummer 450695 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A. OPPDRAGET NS 8405 Rehabilitering av tak bygg nr Rena Leir Prosjekt nr: Kontrakt nr:
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Rehabilitering av tak Prosjekt nr: 2445152 Kontrakt nr: 440399 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 PÅ GRUNN AV VANN-INNTRENGNING FRA TAKET PÅ BYGG NR 0037 UNDERVISNINGSBYGGET
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A KAMPFLYBASE PLAN- OG PROSJEKTERINGSGRUPPE ORIENTERING OM PROSJEKTET
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A KAMPFLYBASE PLAN- OG PROSJEKTERINGSGRUPPE ORIENTERING OM PROSJEKTET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISASJON... 3 2.1 Forsvarsbyggs organisasjonsplan... 3 2.2
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Byggeledelse Bardufoss og Sør-Troms Kontrakt
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8403 Byggeledelse Bardufoss og Sør-Troms Kontrakt 450805 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av aktuelle bygg-
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Region Nord Prosjekter Kontrakt
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8402 Region Nord Prosjekter Kontrakt 450979 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av oppdraget... 3 2.2 Opsjoner...
DetaljerHØYBUKTMOEN OPPGRADERING/UTVIKLING AV BANEANLEGG KONTRAKT / TILBUD KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III A. Orientering om prosjektet
2455329 HØYBUKTMOEN OPPGRADERING/UTVIKLING AV BANEANLEGG KONTRAKT / TILBUD 450787 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III A Orientering om prosjektet INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 2.1
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Skjold Mannskapsmesse, Nytt kjøle- og fryseanlegg. Prosjekt Kontraktsnummer
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Skjold Mannskapsmesse, Nytt kjøle- og fryseanlegg Prosjekt 294355 Kontraktsnummer 2013007356 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn: Akershus bygg 27 i Myntgata 1 Prosjektnummer: Kontraktsnummer:
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Prosjektnavn: Akershus bygg 27 i Myntgata 1 Prosjektnummer: 2435181 Kontraktsnummer: 430373 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 Prosjektnavn: Ny stasjon til Grensevakten i nord- Drivstoffanlegg Prosjektnummer: 2455277 Kontraktsnummer: 451043 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus
KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjekt: Oslo kabeltraseer Kontrakt:
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Prosjekt: 2435210 Oslo kabeltraseer Kontrakt: 430382 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform... 3 2.2
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Utbedring vei, Hegra festning Prosjekt 2015/3535
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 Utbedring vei, Hegra festning Prosjekt 2015/3535 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform... 3 2.2 Byggherrens
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Hjerkinn PRO fase II Prosjekt nummer Kontrakt nummer
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Hjerkinn PRO fase II Prosjekt nummer 160022 Kontrakt nummer 5002020 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 Ørland 5AF11136-M Replace Hazardous Material Building Prosjektnummer 2495412 Kontraktsnummer 491095 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET. Prosjekt Oppgradering veg S7-S8 i Blåtind skytefelt. Totalentreprise NS 8407.
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET Prosjekt 2455366 Oppgradering veg S7-S8 i Blåtind skytefelt Totalentreprise NS 8407 Kontrakt 450818 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Byggeleder
Målselv kommune KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8403 Byggeleder Vedlegg: o Ytelsesbeskrivelse Byggeleder o Forprosjekt Nytt sykehjem o Forprosjekt boliger med tjenestetilknytning INNHOLD 1
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Bardufoss innflygingslys, el-ringer og trafo Prosjektnummer Kontraktsnummer C00073
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8403 Bardufoss innflygingslys, Prosjektnummer - 100404 Kontraktsnummer C00073 Vedlegg: o Ytelsesbeskrivelse INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET
DetaljerKonkurransegrunnlag del III A TILBUD NR.: PROSJEKTETS NAVN: GARDEROBER RYGGE FLYSTASJON PRISGRUNNLAG PROSJEKTERINGSGRUPPE
Konkurransegrunnlag del III A TILBUD NR.: 490855 PROSJEKTETS NAVN: 2495292 GARDEROBER RYGGE FLYSTASJON PRISGRUNNLAG PROSJEKTERINGSGRUPPE Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGETS INNHOLD... - 3-2 ORGANISASJON...
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN
YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS NAWSARH Sola Midlertidig forlegning Prosjekt nr Kontrakt nr
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 NAWSARH Sola Midlertidig forlegning Prosjekt nr. 240214 Kontrakt nr. 420237 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 4 2.1
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Bardufoss Rusta infrastruktur
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Bardufoss Rusta infrastruktur 2455414 450839 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform... 3 2.2 Byggherrens
DetaljerRAMSUND ETABLERE KAPASITET FOR LADING UVB PROSJEKTERINGSLEDER, RÅDGIVENDE INGENIØRER
Konkurransegrunnlag del III A1 TILBUD NR.: 450740 PROSJEKTERING KAIANLEGG PROSJEKTETS NAVN: 2455343 RAMSUND ETABLERE KAPASITET FOR LADING UVB PRISGRUNNLAG PROSJEKTERINGSGRUPPE PROSJEKTERINGSLEDER, RÅDGIVENDE
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A. OPPDRAGSBESKRIVELSE / PRISGRUNNLAG for PROSJEKTERINGSGRUPPE
PROSJEKT 2455236 ISKURAS TILBUD 450601 ISKURAS FORLEGNINGS- OG OPPHOLDSDEL UTARBEIDELSE AV FORPROSJEKT KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A OPPDRAGSBESKRIVELSE / PRISGRUNNLAG for PROSJEKTERINGSGRUPPE 1 For tilbud
DetaljerPROSJEKTETS NAVN: FORNYELSE AV DELER AV SEA KING HANGAR (STRAKSTILTAK)
Konkurransegrunnlag del III A TILBUD NR.: 420001 PROSJEKTETS NAVN: 2485163 FORNYELSE AV DELER AV SEA KING HANGAR (STRAKSTILTAK) PRISGRUNNLAG PROSJEKTERINGSGRUPPE PROSJEKTERINGSLEDER, ARKITEKT, RÅDGIVENDE
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE
MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges
DetaljerVedlegg 1 Kravspesifikasjon. Prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av Edvard Griegs vei omsorgsboliger. Saksnr.: 16/2838
Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av Edvard Griegs vei omsorgsboliger Saksnr.: 16/2838 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK
YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK For prosjekt: Solberg skole Dato: 08.12.2014 Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå de arbeider som normalt tillegges
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Rammeavtale. Leder Akitekturrådet Forsvarsbyg. Prosjektnummer: Kontraktsnummer:
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8402 Rammeavtale Leder Akitekturrådet Forsvarsbyg Prosjektnummer: 2419012 Kontraktsnummer: 410244 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...
DetaljerBardufoss flystasjon ILS bane Tilbud/ kontrakt Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt mv
Tilbud/ kontrakt 450766 Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for PROSJEKTERINGSGRUPPE Rådgivende ingeniører
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS REHABILITERING SKOLEBYGG UVBS TILBUDSNUMMER
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 2485201 REHABILITERING SKOLEBYGG UVBS TILBUDSNUMMER 420020 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...3
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Miljøtiltak Gimlemoen SØF Prosjektnummer Kontraktsnummer
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Miljøtiltak Gimlemoen SØF Prosjektnummer 5190102 Kontraktsnummer INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...
DetaljerTilbud/Kontrakt Utarbeidelse av forprosjekt KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2. HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for PROSJEKTERINGSGRUPPE
Prosjekt 2455236 Iskuras Forlegnings- og oppholdsdel Tilbud/Kontrakt 450601 Utarbeidelse av forprosjekt KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for PROSJEKTERINGSGRUPPE 2 For tilbud 01.11.11
DetaljerVadsø Kommune. Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap. Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A PRISGRUNNLAG
Vadsø Kommune Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A PRISGRUNNLAG 0 For tilbud 15.01.14 BAP BP Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.
DetaljerBFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR
MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering
DetaljerC2.1 FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN
C2.1 FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 15.04.2016 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoppgave 3 1.1 Generelt 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser
DetaljerBardufoss flystasjon ILS bane Tilbud/ kontrakt Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt mv
Tilbud/ kontrakt 450766 Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A1 OPPDRAGSBESKRIVELSE for PROSJEKTERINGSGRUPPE Rådgivende ingeniører
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for PROSJEKTERINGSGRUPPE Rådgivende ingeniører og spesialrådgivere
Tilbud/ kontrakt 450755 Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for Tilbud/ kontrakt 450754 Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)
MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Sandviken helse og
DetaljerVEDERLAG, TILBUDSSKJEMA
Konkurransegrunnlag Del II Bilag B VEDERLAG, TILBUDSSKJEMA Prosjekteringsgruppe Levanger ungdomsskole Innhold 1 Generelt... 3 2 Honorar... 3 2.1 Utviklingsfase 3 2.2 Gjennomføringsfase 4 2.3 Opsjon 1,
DetaljerBNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR
YTELSESINSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Nattland oppveksttun, utvidelse -
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)
MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Dato: Prosjekteringsleders
DetaljerDEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG
Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Prosjektleder. Nytt sykehjem Andslimoen og Boliger med tjenestetilknytning
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8402 Prosjektleder Nytt sykehjem Andslimoen og Boliger med tjenestetilknytning INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER
MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: I0380 FYSAK
DetaljerYT-krav prosjekteringsgruppe
YT-krav prosjekteringsgruppe INNLEDNING... 2 HOVEDOPPGAVE... 2 SÆRSKILTE YTELSER I PROSJEKTERINGSPROSESSEN... 3 SÆRSKILTE YTELSER I SKISSE-/FORPROSJEKTFASEN... 4 OM SKISSEPROSJEKTFASEN:... 4 OM FORPROSJEKTFASEN:...
DetaljerAVTALE H001. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver
AVTALE H001 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (PGK fyll inn navn på den prosjekterende/prosjekteringsgruppekoordinator (firma)) organisasjonsnr: (RIB - fyll inn navn på den prosjekterende (firma))
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE
MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå
DetaljerAVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:
AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Langtidsleie av mannskapsbrakke
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform... 3 2.2 Byggherrens organisasjon... 3 2.3 Nærmere om bygge-
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)
YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Skeie skole kapasitetsutvidelse 2013 Dato:
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Tarva/Karlsøy. Utvikling til JCET-felt Kontraktsnummer
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 Tarva/Karlsøy. Utvikling til 2495299 Kontraktsnummer 491108 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)
MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: NØDSTRØMSFORSYNING, SYKEHJEM I BERGEN
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS kampflybase prosjekteringsgruppe 2 kontraktsnr
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 kampflybase prosjekteringsgruppe 2 kontraktsnr. 852011 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Om Forsvarsbygg kampflybase... 3 1.2 Kort om dette oppdraget... 3
DetaljerHadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB
28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk
DetaljerProsjekt Andøya flystasjon utbedring av hovedrullebane og øvrige flyplassdekker. Tilbud/Kontrakt Prosjekteringsgruppe
Prosjekt 2455311 Andøya flystasjon utbedring av hovedrullebane og øvrige flyplassdekker Tilbud/Kontrakt 450625 Prosjekteringsgruppe KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for PROSJEKTERINGSGRUPPE
DetaljerDEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG
Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK
VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBY Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne
DetaljerHurtigruteterminalen i Bergen
Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag
DetaljerVestby kommune inviterer til anbudskonkurranse for prosjekteringsgruppe i tilknytning til utvidelse og ombygging av eksisterende Brevik skole.
1. Orientering, bakgrunn. Vestby kommune inviterer til anbudskonkurranse for prosjekteringsgruppe i tilknytning til utvidelse og ombygging av eksisterende. og grendesenter er en barneskole med 1. - 7.
DetaljerPROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)
YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...
DetaljerYtelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest
YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3
DetaljerTILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag
TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)
MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Neumannsgate 1 Dato: Arkitekts hovedoppgaver:
DetaljerYTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK/LYD
YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK/LYD Generelt skal det leveres komplette ytelser i alle faser til og med ferdig forprosjekt. Ytelser i øvrige faser er avhengig av hvilke opsjoner som
DetaljerPROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)
YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: TP 10887 / DP10931 UMB Urbygningen Dato: 2013-01-25 Saks- og dokumentnr: 201202712-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE
DetaljerPriser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.
Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til
DetaljerSTRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema
STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for
DetaljerByggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER
Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,
DetaljerPROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)
YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...
DetaljerBONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER
BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid
Detaljer- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen
Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen - Kontrakter,
DetaljerPROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)
YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: Havbruksstasjonen i Tromsø. Sjøvannspumpestasjon. Dato: 07.12.12 Saks- og dokumentnr: Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjekt Bardufoss Helikopterbase Kontrakt Flyoperative flater
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Prosjekt 2455334 Bardufoss Helikopterbase Kontrakt 450904 Flyoperative flater INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1
DetaljerNye Bø skole Uavhengig kontroll Geoteknikk og brannsikkerhet. Konkurransegrunnlag Del II - Oppdragsbeskrivelse
Nye Bø skole Uavhengig kontroll Geoteknikk og brannsikkerhet Konkurransegrunnlag Del II - Oppdragsbeskrivelse HÅ KOMMUNE Byggforvaltning 27. januar 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Om Hå kommune... 2
DetaljerOPPDRAGSBESKRIVELSE RÅDGIVERKONTRAKT. (konkurransegrunnlagets del II) Rammeavtale for rådgivertjenester elektro og miljø
II OPPDRAGSBESKRIVELSE RÅDGIVERKONTRAKT (konkurransegrunnlagets del II) Rammeavtale for rådgivertjenester elektro og miljø 2013-2015 Februar 2013 A. Orientering og rammebetingelser... 4 A.1 Generelt...
DetaljerValg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund
Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise
DetaljerINSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER
INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,
DetaljerOs kommune Os hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt - OHARA
Side 1 av 5 Os kommune Os hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt - OHARA Åpen anbudskonkurranse for Rådgiver Fjellanlegg DOKUMENT 3- Administrative forhold / SHA Innhold 1 Innledning... 2 2 Prosjektorganisasjon...
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO)
YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) 21.4.2015 Prosjekt 1003601 Nytt Nasjonalmuseum Side 1 av 7 1 Hovedoppgaver 1.1 Generelt Fremdriftskoordinator (FREMKO) skal være ansvarlig for fremdriftsadministrasjon av
DetaljerBilag B VEDERLAG. Prosjektering
Bilag B VEDERLAG Prosjektering POSTADRESSE: FYLKESHUSET, 6404 MOLDE BESØKSADRESSE: JULSUNDV. 9, 6404 MOLDE SENTRALBORD: 71 25 80 00 EKSP./OPPLYSNING: 71 25 88 01 TELEFAX: 71 25 88 04 1 GENERELT Kontraktsarbeidet
DetaljerLURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten
LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PLANLEGGERE NYBYGG AV ONØY SVØMMEHALL YTELSESBESKRIVELSE PROSJEKTERINGSLEDELSE (PGL) OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG
VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt
DetaljerPROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)
YT-PGK YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE
DetaljerSide 1 av 7. Prosjektnummer: (420143) Prosjektnavn: Restore AWACS Hangar Ligthing. 1.0 Konkurransegrunnlaget RuOie SoKar
Side 1 av 7 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.
DetaljerINSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER
INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,
DetaljerLandskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet.
Generelt Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet. LARK skal være ansvarlig for tradisjonelle LARK-ytelser. LARK skal vurdere
DetaljerEntrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen
Bygningsgruppens dag 20. oktober Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Byggherren velger gjennomføringsmodell (Entreprisemodell) 2 Generelt om
DetaljerForsvarsbygg Utvikling Nord YTELSESSPESIFIKASJON FOR ARKITEKT. Fase Post Aktivitet Dokument Skal inngå. Skal ikke inngå. Fast honorar.
YTELSESSPESIFIKASJON FOR ARKITEKT Fase Post Aktivitet Dokument 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering. 2. PROGRAMMERING 2.1 Vurdere tidsplan i samarbeid med PGL/PL Innspill til fremdriftsplan
DetaljerPROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG
PROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG PROSJEKT: VALGTE FIRMA: Saksnr: Saksbehandler: Dato: 00/0000 (00/000000) 00.00.0000 Basert på
DetaljerHøvik barneskole Oppdragsbeskrivelsen (Konkurransegrunnlaget del II) K833 Byggeledelse SIDE NR.: 1 av 6
K833 Byggeledelse SIDE NR.: 1 av 6 _ Prosjektnr. / - navn: 501260 HØVIK BARNESKOLE OPPDRAGSBESKRIVELSE (Konkurransegrunnlaget del II) K833 - Byggeledelse 29. april 2011 Total kvalitetsledelse Bærum kommune
DetaljerDet presiseres at følgende er medtatt i prosjekteringsoppdraget:
Det presiseres at følgende er medtatt i prosjekteringsoppdraget: Byggeteknisk prosjektering Prosjektering av VVA, vei- og trafikkareal Brannprosjektering Riveprosjektering Universell utforming 3D modellering
DetaljerProsjekt Bardufoss Helikopterbase. Tilbud/Kontrakt Arkitektonisk Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA
Tilbud/Kontrakt 450563 Arkitektonisk Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for Arkitekt og landskapsarkitekt 1 For tilbud 10.04.2011 BB HIR MRW Revisjon Revisjonen gjelder
Detaljer