Avløpsanlegg Bogsfjorden SJØLEDNINGER. Suldal kommune TILBUDSGRUNNLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avløpsanlegg Bogsfjorden SJØLEDNINGER. Suldal kommune TILBUDSGRUNNLAG"

Transkript

1 Avløpsanlegg Bogsfjorden SJØLEDNINGER Suldal kommune TILBUDSGRUNNLAG Juni 2013

2 Side 01 GENERELL DEL: Kap. 01 ANBUDSINNBYDELSE: Postnr Spesifikasjon ANBUDS OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 1: ANBUDSINNBYDELSE Tiltakshaver og rådgivere Tiltakshaver er : Suldal kommune v/hallvard Bakka Eidsvegen Sand Rådgivere er: Kon!Sul AS v/ Reidar Blesvik Lagarhusvegen 5 rb@kon!sul.no 4230 Sand COWI AS v/ Arvid Walskaar Haugåsstubben 3 arw@cowi.no 4016 Stavanger Orientering Suldal kommune skal foreta sanering av eksisterende kloakkutslipp i Bogsfjorden. Spillvann skal samles og føres til prosjektert renseanlegg ved Bogsund via pumpestasjoner og trykkavløpsledninger. Etter behandling føres avløp til Erfjord med utslippsledning. Forespørselen omfatter følgende hovedpunkter : Ca 1300 m utløpsledning, Ø180mm PE 100 SDR 7.4 Ca m hovedpumpeledning, Ø140mm PE 100 SDR11 Ca 450m overføringsledning, Ø110mm PE 100 SDR 11 Ca 900m Ø63/75mm, samt ca 150 m Ø200 mm overløpsledn. Arbeider i landtak Tidspunkt for igangsettelse og ferdigstillelse Igangsettelse: August/september 2013 Ferdigstillelse:

3 Side 02 GENERELL DEL: Kap. 01 ANBUDSINNBYDELSE: Postnr Spesifikasjon Øvrige bestemmelser Kunngjøring Språk Arbeidene er klassifisert i tiltaksklasse 2 iht. plan! og bygningsloven. Alle arbeider og rutiner skal i sin helhet følge denne loven. Byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA!plan) for dette anlegget er vedlagt. Det henvises til kunngjøring i DOFFIN!databasen ( Prosjektets hovedspråk er norsk. All dokumentasjon vedlagt tilbudet skal oversettes til norsk. Både avklarende møte og kontrakt gjennomføres på norsk Arbeidssted og riggområde Arbeidene skal utføres i Suldal kommune, Bogsfjord. Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med forholdene på stedet. Entreprenøren må selv ordne tillatelser til riggområde om behov Tilbudsfrist Tilbudskonvolutten skal være merket: VAsanering Bogsfjord. Sjøledninger. Tilbudet skal være innlevert til: COWI AS, Rennesøygata 12, 5537 Haugesund Innleveringsfrist: Tirsdag 13. august 2013 kl I tillegg til signert tilbud med priset teknisk beskrivelse skal det vedlegges en USB stick med priset anbudsfil i format.gab eller.xml, filen skal ha ha samme navn som tilbydende foretak (f.eks. Entreprenør.GAB) Anbudsbefaring Det vil ikke bli avholdt befaring. Byggherren kan anvise anleggsområder på forespørsel. Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med forholdene på stedet.

4 Side 03 GENERELL DEL: Kap. 01 ANBUDSINNBYDELSE: Postnr Spesifikasjon Anbudsbestemmelser Som anbudsbestemmelser vises til "Forskrift om offentlige anskaffelser". Se forskrift på internett: Se veileder på internett: Det er for dette anbudet bestemt følgende konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse, for gjennomgang av konkurranseregler se forskrift kap 11. med følgende tillegg : Følgende bestemmelser gjelder for dette tilbud : Dersom tilbudet avviker fra etterfølgende beskrivelse og forutsetninger skal dette klart fremgå av tilbudsbrevet. Tilbudet skal være gyldig i 90 dager fra tilbudsfristens utløp. Tiltakshaver forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud. Innsendte tilbud vil bare bli returnert på oppfordring fra tilbyder Byggherren tar forbehold om egen (kommunal) godkjenning i forhold til finansiering og budsjett m.v. Byggherren tar forbehold om ekstern mydighetsgodkjenning av prosjektet.

5 Side 04 GENERELL DEL: Kap. 01 ANBUDSINNBYDELSE: Postnr Spesifikasjon Kvalifikasjonskrav Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling: Foretaket skal være godkjent i foretaksregisteret. Foretaket skal ikke ha registrerte ubetalt merverdiavgift eller skatt. Foretaket skal ha et system for HMS rutiner. Foretaket skal ha sentral, eller tilfredsstille krav om få innvilget lokal, godkjenning i tiltaksklasse 2 (også for samarbeidende tiltak). Tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet: Foretaket skal ha ordnede økonomiske forhold og økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner: Foretaket har gjennomført minst tre tilsvarende oppdrag de siste fem år. Nøkkelpersonell har gjennomført minst tre tilsvarende prosjekt de siste fem år. For nødvendig dokumentasjon, se kapittel Dokumentasjon Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt baseres på beste tilbudspris, forutsatt at tilbyder tilfredsstiller de øvrige kriterier som angitt i forespørselen. For nødvendig dokumentasjon, se kapittel Dokumentasjon.

6 Side 05 GENERELL DEL: Kap. 01 ANBUDSINNBYDELSE: Postnr Spesifikasjon Dokumentasjon Det er en forutsetning at tilbyder leverer nødvendig dokumentasjon iht. nedenfornevnte liste samtidig med tilbudet slik at kvalifikasjon/tildelingskriteriene kan bli dømt riktig. Dokumentasjon merkes som følger : Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling: Vedlegg 1: Firmaattest Vedlegg 2: Skatteattest for merverdiavgift ikke eldre enn 6. måneder. Vedlegg 3: Skatteattest for skatt ikke eldre enn 6. måneder. Vedlegg 4 : Egenerklæring/HMS bekreftelse (vedlagt skjema kan benyttes) Vedlegg 5: Sentral godkjenning (også for samarbeidende foretak). Alternativt dokumentasjon som sansynliggjør at søknad om lokal godkjenning blir innvilget. Tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet: Vedlegg 6: Foretakets årsregnskap eller utdrag av dette, samt revisorbekreftet årsberetning. Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner: Vedlegg 7: Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget. Vedlegg 8: Relevante referanseprosjekt for leveranser de siste 5 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Vedlegg 9: Redgjørelse vedrørende foretakets kvalistetsikringssystem (innholdsfortegnelse) Vedlegg 10: Beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig utstyr med relevans for utførelsen av denne kontrakt Depositum Iht. til forskrift om offentlige anskaffelser kan tilbud bli forkastet dersom forespurt dokumentasjon ikke blir levert ved tilbudet. Det er ikke krevd depositum.

7 Side 06 GENERELL DEL: Kap. 02 TILBUDSBREV: Postnr Spesifikasjon Tilbudssum Forbehold ANBUDS OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 2 : TILBUDSBREV Dette dokument er likeverdig med et tilbudsbrev. For tiltakshaver Suldal kommune påtar vi oss de i dokumentene spesifiserte og beskrevne arbeider, alt i overensstemmelse med tilsendte tilbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner for : a. Avgiftspliktig tilbudssum kr. b. Avgift til staten, 25 % kr. c. Sum kr. ================= Forbehold må være spesifisert nedenfor eller i eget tilbudsbrev for å anses gyldige. Eventuelle bemerkninger til den tekniske beskrivelse og mengdefortegnelse skal opplistes i tilbudsbrevet med henvisninger til sidetall og postnummer. Eventuelle forbehold i tilbudet må være presise og entydige, slik at tiltakshaver kan kostnadsberegne disse i tilbudsvurderingen uten kontakt med anbyderen. Forbehold mot anbudsgrunnlaget kan kunne føre til at tilbudet blir avvist, eller at det blir gitt tillegg i tilbudssummen. Henvisning til spesielle leveringsvilkår vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende anbuds! og kontraktsbestemmelser Fremdrift og tidsfrister (NS8406, pkt. 17) Arbeidene kan startes: dager etter at anbudet er antatt. Arbeidene tilbys utført innenfor et tidsrom av arbeidsuker. Før anleggsarbeidet starter skal entreprenøren ha ferdigstilt plan for Kvalitet og HMS, melding til arbeidstilsynet, framdriftsplan, sjekklister for prosjektet, kontraktsdokument. Første avdragsnota vil ikke bli utbetalt hvis ikke alle disse aktivitetene er gjennomført.

8 Side 07 GENERELL DEL: Kap. 02 TILBUDSBREV: Postnr Spesifikasjon Regningsarbeider, Jfr. NS 8406 Eventuelle regningsarbeider blir å godtgjøre med kr.... pr. mann og time, inkl. påslag, se 8406 Eventuelle medgåtte materialer og hjelpestoffer tillegges dokumentert selvkost :... % Sikkerhetsstillelse, Jfr. NS 8406 For de arbeider vi har påtatt oss stiller vi selvskyldnerkausjon fra : Underentreprenør, underleverandør Det er under tilbudsregningen samarbeidet med følgende firmaer for de forskjellige underentrepriser / underleverandørers vedkommende : Nr. Fagområde : Firma :

9 Side 08 GENERELL DEL: Kap. 02 TILBUDSBREV: Postnr Spesifikasjon Overtagelse av kontraktsforpliktelser. (Jfr. NS 8406) ENDRING: Tiltakshaver forbeholder seg retten til å la entreprenøren overta ansvar og plikter som enten hovedentreprenør eller administrerende sideentreprenør mot følgende vederlag: a.ansvarlig utførende kan bli pålagt å påta seg ytelser og ansvar for administrerende og kontrollerende oppgaver mot et vederlag på...% av det endelige og totale vederlaget til administrert sideentreprenør. b.ansvarlig utførende kan bli pålagt å overta ansvar som hovedentreprenør for tiltransporterte underentreprenører mot et vederlag på...% av det endelige og totale vederlaget til underentreprenør. Det tas følgende forbehold : Kontraktsforhold Underskrifter Vi har satt oss nøye inn i anbudsgrunnlaget og har inngitt prisene i tilbudet under forutsetning av at foreliggende dokument skal danne grunnlag for en eventuell kontrakt, i full overensstemmelse med Plan! og Bygningsloven. Spørsmål i forbindelse med anbudet besvares av :...tlf.... e!post... Firmaets navn :... Firmaets adresse :...tlf.... e!post... Firmaets innehaver/daglig leder : den tilbyder

10 Side 09 GENERELL DEL: Kap. 03 KONTRAKTSBESTEMMELSER: Postnr Spesifikasjon ANBUDS OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 3: KONTRAKTSBESTEMMELSER Alminnelige kontraktsbestemmelser Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 "Forenklet norsk bygge og anleggskontrakt ". Tilføyelser/endringer som følger av etterfølgende poster, gjelder fremfor NS Kontraktsdokumenter Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherren og entreprenøren. Som kontraktsformular benyttes Byggblankett 8406:A," Formular for kontrakt om utførelse om bygge! og anleggsarbeider". Kontrakten som skal opprettes for arbeidene, blir en enhetspriskontrakt hvor den endelige avregning vil skje på grunnlag av anbudets enhetspriser og medgåtte mengder bestemt i henhold til målereglene som er angitt i anbudsdokumentene Kontraktssum Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre samtlige bygge! og installasjonsarbeider som fremgår av anbudsdokumentene. Kontraktssummen skal også omfatte omkostninger som følge av gjeldende offentlige påbud, verne! og miljøtiltak. Alle ulemper og utgifter ved å drive arbeidene også på vinterstid skal være inkludert. Kontraktssummen reguleres ikke Forsikringer Jfr.NS 8406 Forsikringer tegnes i henhold til NS Forsikringsbevisene skal forelegges tiltakshaver senest før anleggstart Sikkerhetsstillelse Jfr. NS 8406 Byggherren stiller ikke sikkerhet (ref NS 8406 pkt 8) Entreprenørens stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser som med kr tilsvarer 10% av kontraktssummen. Sikkerheten nedtrappes etter overtagelsen i samsvar med NS8406 pkt 8.

11 Side 010 GENERELL DEL: Kap. 04 TEKNISK BESKRIVELSE: Postnr Spesifikasjon ANBUDS1 OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 4: TEKNISK BESKRIVELSE Generelt om beskrivelsen Utforming av VA!anlegg skal være i samsvar med tegninger/beskrivelse og Norsk Vann sine VA/Miljø!blad. Toleransekrav skal være i samsvar med NS Tekniske bestemmelser i NS3420 gjelder for anleggsutførelsen dersom det ikke er spesifisert i postene at andre bestemmelser gjelder Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggeperioden Det er en klar målsetting at byggeperioden skal gjennomføres uten alvorlige ulykker for personer. Det er også et mål at materiell, miljø eller produksjon for øvrig på området, ikke skal påføres skader eller avbrudd. Arbeidet skal tilrettelegges og følges opp slik at arbeidstakere får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen. For å sikre dette vil byggeplassen bli planlagt, organisert og kontrollert i henhold til intensjoner i Byggherreforskriften. Dette er beskrevet i en SHAplan som er lagt i eget vedlegg til tilbudsdokumentene, og planen anses som en del av disse. Planen inneholder krav til SHA i byggeperioden, og hvilke aktiviteter som skal utføres i forbindelse med dette. Planen gir retningslinjer for ansvar og aktiviteter som er tillagt de enkelte aktører, spesielt SHA!koordinator for utførelsesfasen og hovedbedrift. De enkelte entreprenører vil imidlertid også bli pålagt plikter i forhold til SHA, og har hovedansvar for sikkerhet for egne ansatte. SHA!planen skal være et verktøy i forbindelse med oppfølging av SHA på byggeplassen. Alle som har arbeid på byggeplassen skal være orientert om innholdet i planen. Alle på byggeplassen har plikt til å bidra til at målsettingen kan oppnås ved å overholde relevante lover og forskrifter, samt øvrige krav som fremgår av SHA!planen. Planen inneholder beskrivelse av organisasjon og ansvar, samt administrative retningslinjer for oppfølging og rapportering av forhold knyttet til SHA i dette prosjektet. SHA!planen inneholder en oversikt over områder og arbeidsoperasjoner som vurderes som risikofylte, og hvor det vil være nødvendig å ha skriftlige rutiner. Det forutsettes at den enkelte entreprenør vurderer egne rutiner, og om nødvendig tilpasser disse for å ivareta sikkerhet i dette prosjektet.

12 Side 11 Mengdebeskrivelse Kapittel: 1 Mengdebeskrivelse Kodene i mengdebeskrivelsen er basert på NS3420, utgave 4, databaseversjon RIGG OG DRIFT AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering: Hele anlegget. a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder tilrigging for arbeider i flere omganger. Arbeider med sjøledninger skal tilpasses land entreprise som omfatter landgrøfter. I første omgang senkes sjøledninger i traseer, men legges på "tamp" utenfor landtak. Når landentreprenør er klar med landgrøft, skal undervannsgrøft opparbeides og sjøledninger føres inn i grøft til minimum over vannstand (ca kote +1) Denne posten omfatter mobilisering/tilrigging for egne arbeider i inntil 4 omganger. 1. gang for ledninger, og inntil 3 ganger for landtak i samarbeid med landentreprenør. Hovedtilrigging, samt 3 øvrige tilrigginger Arbeider i landtak kan bli utført etter x) Prises pr stk tilrigginger stk 4

13 Side 12 Mengdebeskrivelse Kapittel: 1 RIGG OG DRIFT AV2.1AA DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering: Gjelder for hele anlegget i hele anleggsperioden. a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder drift av arbeider i flere omganger. Arbeider med sjøledninger skal tilpasses land entreprise som omfatter landgrøfter. I første omgang senkes sjøledninger i traseer, men legges på "tamp" utenfor landtak. Når landentreprenør er klar med landgrøft, skal undervannsgrøft opparbeides og sjøledninger føres inn i grøft til minimum over vannstand (ca kote +1) Denne posten omfatter drift av egne arbeider i inntil 4 omganger. 1. gang for ledninger, og inntil 3 ganger for landtak i samarbeid med landentreprenør. Inkludert i posten skal være ett oppstartsmøte og byggemøter i forkant av landtaksarbeider. Rund sum RS AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Nei Rund sum RS

14 Side 13 Mengdebeskrivelse Kapittel: 1 RIGG OG DRIFT AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: Se under (Egne poster i beskrivelsen for video, innm. og trykktesting) a) Omfang og prisgrunnlag Videoinspeksjon: ROVinspeksjon m/posisjonsdata. Trykkregistreringsskjema : Det skal foreligge skjema for tetthetsprøving av avløpsledninger når dette er mulig å gjennomføre. Innmålingsdata: På sosi/kof format og som txtfil. Innmåling av landtak, landtaksgrøfter, tilkoblingspunkt, kryssing av eksist. anlegg, samt sjøledninger for hver ca 100m (EUREF89 UTM, NN1954). Innmålingsdataene skal entydig merkes iht. sosistandard koder. Tegninger: Sist reviderte (evt "as built"). Tegningene kan fås digitalt ved henvendelse oppdragsgiver/konsulent. Avvik: i.h.h.t. entreprenørens egenkontrollsystem. Avvik utover kravene i NS3420 skal godkjennes av byggherren. Spesielt for sjøledninger: Dokumentasjon og datablad fra produsent av PErør Datablad og spesifikasjoner for elektromuffer og rørdeler. Datablad og dokumentasjon belastningsvekter Benyttet senkeprosedyre Rund sum RS

15 Side 14 Mengdebeskrivelse: Kap. 2 LEDNINGSARBEIDER SJØ: Postnr Spesifikasjon LEDNINGER Krav til material, leveranse og dokumentasjon for vann1 og pumpeledninger: Det skal benyttes PErør PE100 SDR 11 (SDR 7.4) for vann og pumpeledninger. Rørene skal tilfredsstille kravene i NSEN og VAmiljødatablad. PE rørene skal tilfredsstille kravene til og være merket merket med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark. Vannrørene skal ha innpregede blå striper i rørgodset. Spillvannsrør skal ha røde striper i rørgodset. Skjøting av ledningen skal skje med speilsveising eller elektromuffe. Dette ansees som to likeverdige skjøter, og entreprenøren kan velge hvilken skjøtemetode han vil benytte. Valgt skjøtemetode skal prises i ledningsposten for PE. Speilsveising i henhold til DS/INF 70, del 17 (INSTA 2072 N ). Det skal alltid føres sveiseprotokoll for hver sveis som vist i DS/INF 7014 / NS Leveransen skal kvalitetssikres for produksjon og levering som imøtekommer ISO 9002 el. lignende. Øvrige leveransekrav: Rørene leveres med beskyttelseslokk av plast i begge ender. Rørene leveres med strø mellom rørene. Strø utformes slik at rørene ikke ruller når festebåndene løsnes. Bånd rundt rør skal være beskyttet for å forhindre skader på rør under transport. Kvalitetskravene skal dokumenteres. Sertifikat og produsentens dokumentasjon skal medfølge ved leveransen. All dokumentasjon som følger med leveransen skal skal settes i perm i brakka straks den er mottatt, sammen med entreprenørens dokumentasjon av mottakskontroll. Byggherren skal gis mulighet til å gjennomgå dokumentasjonen. Kostnader i forbindelse med dokumentasjon skal inkluderes i leveransen. Transport og håndtering av røret frem til ferdig installasjon må foregå på en skånsom måte slik at utvendige riper i rørveggen unngås. Maksimalt tillatt dybde på en ripe er 10% av godstykkelsen. Skarpe riper skal avrundes og fylles med ekstrudersveis. Ved dypere riper/sår enn tillatt skal skadedelen kappes bort og røret sveises sammen igjen. Sveisekontroll Sveising av PE rør skal utføres av personell med godkjent sertifikat. Ledningen kan sveises med speilsveising eller elektromuffesveis. Sveisemaskiner for speil/ buttsveising skal være kalibrert og sertifisert etter DS/INF 706 i løpet av de siste 12 måneder. Prøvingsrapport skal foreligge. Byggherren skal ha beskjed i god tid om når sveisearbeidet på anleggsplassen skal utføres. På forhånd skal byggherren få tilsendt prosedyre for arbeidet inneholdende bl.a. sveise parametre. Ansvarlig sveiseoperatør skal utføre sveisekontroll etter DS/INF 703 "Visuel bedømmelse af svejsninger". For merking av sveiser og for dokumentasjon av utført kontroll skal anvisningene i DS/INF 704 "Mærking og dokumentation" følges. I tillegg til sveiserens egenkontroll iht. ovennevnte vil byggherren utføre en stikkprøvekontroll av sveisekvaliteten og i den forbindelse benytte det omtalte DS/INF 703. Byggherren reserverer seg dessuten

16 Side 15 Mengdebeskrivelse: Kap. 2 LEDNINGSARBEIDER SJØ: Postnr Spesifikasjon retten til å ta ut et visst antall skjøter for destruktiv testing av sveisestyrke. Byggherren anviser eventuelt hvilke skjøter som skal kappes ut og sørger for forsendelse til materialprøveanstalt. Skjøting av rør med elektromuffe eller påsveising av krager er entreprenørens ansvar. Sveising av rør med elektromuffe skal utføres iht. leverandørs spesifikasjon. Ved elektromuffesveising skal rørendene spennes opp for å sikre mot avvinkling og ovalitet. Oksidert belegg utvendig på PE rørene fjernes mekanisk før sveising, for eksempel med roterende rørskrape eller annet egnet utstyr. Bruk av fil, sandpapir, pussefiller eller rasp tillates ikke. Elektromuffer skal være tilpasset rørmaterialet og ved tvil skal elektromuffer godkjennes av rørprodusenten. Det tillates ikke "vannsig" innvendig i rør ved sveising i grøft. Prosedyresveising Før arbeidene igangssettes ønsker byggherren at plan for sveisearbeidet med oppsett av sveiseparameterene oversendes byggherren. Sveiseparametrene som gir en godkjent prosedyreprøve skal benyttes under hele anleggsarbeidet. Byggherren forbeholder seg retten til å ta ut et visst antall skjøter for destruktiv testing av sveisestyrke. Armatur/deler: Alt armatur/deler skal være av godkjent fabrikat. Produktdokumentasjon skal fremlegges ved forespørsel. Bolter/mutter/underlagskiver og pakninger skal være inkludert i postene. Tilleggskrav til armatur/deler: Alle deler/alt armatur skal være i duktilt støpejern I.h.h.t NSEN 545, i trykklasse PN16, men boringer skal være i hht NS 153, PN 10. Bolter/mutter/underlagsskiver skal være galvaniserte og av minimumskvalitet 8.8. Bolter og muttere skal være av samme fabrikat. Det skal benyttes koniske flensepakninger av aldringsbestandig materiale med stålarmering tilpasset DIN 2690 og NS 157. Materialkrav ifølge SIS Pakninger skal være tilpasset PE1rørets SDR (di), som type GSTP/K eller tilsvarende. PEkragene skal ha styrke tilsvarende røret.

17 Side UB8.1A Prøving, kontroll og klargjøring av vann1 og avløpssystemer a,c) Omfang og prisgrunnlag: PROSEDYRESVEIS/testing av PE ledning. 1 stk. prosedyresveis av Ø140mm SDR 11edning. 1 stk. prosedyresveis av Ø180mm SDR 7,4 ledning. Vedr. prosedyre, kfr. post Komplett inkl. forsendelse og testing hos materialprøveanstalt. stk UB8.1A Prøving, kontroll og klargjøring av vann1 og avløpssystemer Sveisekontroll av PE1ledning. a,c) Omfang og prisgrunnlag: Byggherren forbeholder seg retten til å ta ut et visst antall skjøter for destruktiv testing av sveisestyrke. Dette gjelder uavhengig av sveisemetode. Entreprenøren står for nødvendig utkapping av sveis på tiltakshavers forespørsel. Byggeherren skal bekoste og besørge innsending til materialprøveanstalt. Det oppgis enhetspris pr. stk. skjøt som byggherren evt. skal plukke ut. a) Posten omfatter for entreprenøren alt utstyrshold, samt alle arbeider og leveranser forbundet utkappingen og bistand til byggherren. x) Mengderegler Prises pr stk. skjøt. REGULERES/KAN BLI TRUKKET UT. stk UTARBEIDELSE AV SENKEPROSEDYRE Entreprenøren skal før senking foretas, utarbeide og få godkjent en prosedyre for senkingen. Prosedyren skal godkjennes av byggherren. Prosedyren skal omhandle bl.a. senkehastighet, tilførsel av vann, nødvendig lufttrykk, påsatt strekkraft og hvordan disse viktige parametrene sikres/kontrolleres, samt bruk av nødvendig mannskap, båter og utstyr. RS

18 Side UTSETTING AV TRASE Traseen skal bøyemarkeres med nødvendig antall markeringer entreprenøren finner nødvendig for å senke ledningen i angitt trase. Oppgitte trasedata justeres om nødvendig i forhold til eksisterende vannledning. Jf. neste post, Tillatt avvik på angitt trase i sjø er ± 5 m. RS MERKING AV EKSISTERENDE VANNLEDNING. Nye avløpsledninger er prosjektert parallelt med eksisterende vannledning over en strekning på ca 800m. LT25; profil ca 2100 til RA og LT56; RA til prof. ca 200. Dybder ca m. Eksisterende vannledning skal bøyemarkeres i nødvendig omfang for å unngå kryssinger, og for å tilpasse ny trase for avløpsledninger. RS BISTAND VED DYKKERKONTROLL Ved byggherrens kontroll av undervannsarbeider skal entreprenøren stille båt, utstyr og 2 dykkere til disposisjon. Enhet angir bistand i forbindelse med 1 stk dykkerkontroll a 3t. REGULERES stk 3

19 Side 18 STREKNING UB A AVLØPSLEDNING 1 KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: SJØLEDNING SKJØT: VALGFRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL. MUFFESVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer Lokalisering: Str. pel Dimensjon: Ø110mm PE, SDR 11 Materialkvalitet: PE100, Nordic Poly Mark. a,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: Levering, sveising, buksering, posisjonering og senking av undervannsledning i henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap, Ledningen legges ut av trase i landtaket og senkes på dybde ca 5m. (For senere montering i landtaksgrøfter) Entreprenøren skal under senkingen benytte et opplegg som gjør det mulig å kontrollere senkingsforløpet. Egen senkeinstruks skal godkjennes av byggherren før senking av ledningen foretas. Utarbeidelse av senkeinstruks prises i egen post. Ledningen er tillagt ekstra lengde for skråmål, samt temperatursammentrekning og avvik i traseen, totalt 3%. Dersom entreprenør mener dette er for lite, skal dette tas opp og begrunnes ved innsending av tilbud. Byggherren skal ha beskjed i god tid slik at de kan delta som observatører ved senking av ledningen. Lengde m 395,00

20 Side UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: PEKRAGE TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: VALGFRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL. MUFFESVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering av krage for Ø110 PE 100 SDR 11. Kragen skal være tilpasset rørleveransen. Dimensjonskrav iht. produsentens spesifikasjon. Antall stk UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: LØSFLENS TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Dimensjon: Dy/DN 110/100mm a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Antall stk UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: BLINDFLENS TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Dimensjon: DN 100mm a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Til bruk ved lagring og sleping av ferdig skjøtet og loddet ledning, inkl. bolter og pakninger. Blindflensene skal ha boring for lufteventil og øye for feste av slep. Antall stk 2

21 Side UP1.312A BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR LEDNINGER UNDER VANN Lokalisering: Str. pel Dimensjon: Ø110mm Form: Avrunda Vekt: Iht. produsentens spesifikasjoner. ac) Omfang,prisgrunnlag, materialer og utførelse: Levering og montering av belastningslodd for Ø110mm PEledning. Krav til belastningslodder skal være iht. NS3124 Ledning skal belastes med 8,8 kg/m, tilsvarende 75% luftfyllingsgrad. Vekt målt i luft (egenvekt betong 2350 kg/m3). Det tillates ikke større senteravstand enn 2,1 m. Entreprenør skal under angi hvilken type lodd som er tenkt brukt, vekt og antall for ledningen. Belastningslodd type: Vekt av lodd i luft: Antall lodd: Senteravstand lodder: x) Belastning prises som lm ledning: Lengde inkl. tillegg for skrå, temp og slakk: m 370,00

22 Side 111 STREKNING UB A AVLØPSLEDNING 1 KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: SJØLEDNING SKJØT: VALGRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL.MUFFE SVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer Lokalisering: Str. pel Dimensjon: Ø140mm PE, SDR 11 Materialkvalitet: PE100, Nordic Poly Mark. a,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: Levering, sveising, buksering, posisjonering og senking av undervannsledning i henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Ledningen legges ut av trase i landtaket og senkes på dybde ca 5m i LT2, og i sundet ved LT5 (1820m) (For senere montering i landtaksgrøfter) Entreprenøren skal under senkingen benytte et opplegg som gjør det mulig å kontrollere senkingsforløpet. Egen senkeinstruks skal godkjennes av byggherren før senking av ledningen foretas. Utarbeidelse av senkeinstruks prises i egen post. Ledningen er tillagt ekstra lengde for skråmål, samt temperatursammentrekning og avvik i traseen, totalt 3%. Dersom entreprenør mener dette er for lite, skal dette tas opp og begrunnes ved innsending av tilbud. Byggherren skal ha beskjed i god tid slik at de kan delta som observatører ved senking av ledningen. Lengde m 2740,00

23 Side UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: PEKRAGE TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: VALGFRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL. MUFFESVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering av krage for Ø140 PE 100 SDR 11. Kragen skal være tilpasset rørleveransen. Dimensjonskrav iht. produsentens spesifikasjon. Antall stk UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: LØSFLENS TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Dimensjon: Dy Ø140mm, flensemål DN125mm a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Antall stk UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: BLINDFLENS TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Dimensjon: Dy 140mm, DN 125mm a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Til bruk ved lagring og sleping av ferdig skjøtet og loddet ledning, inkl. bolter og pakninger. Blindflensene skal ha boring for lufteventil og øye for feste av slep. Antall stk 2

24 Side UP1.312A BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR LEDNINGER UNDER VANN Lokalisering: Str. ca pel Dimensjon: Ø140mm Form: Avrunda Vekt:Vekt: Iht. produsentens spesifikasjoner. ac) Omfang,prisgrunnlag, materialer og utførelse: Levering og montering av belastningslodd for Ø140mm PEledning. Krav til belastningslodder skal være iht. NS3124 Ledning skal belastes med 14,3 kg/m, tilsvarende 75% luftfyllingsgrad. Vekt målt i luft (egenvekt betong 2350 kg/m3). Det tillates ikke større senteravstand enn 2,6 m. Entreprenør skal under angi hvilken type lodd som er tenkt brukt, vekt og antall for ledningen. Belastningslodd type: Vekt av lodd i luft: Antall lodd: Senteravstand lodder: x) Belastning prises som lm ledning: Lengde inkl. tillegg for skrå, temp og slakk: m 2715,00 Nødoverløpsledning fra pumpestasjon

25 Side UB A AVLØPSLEDNING 1 KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: SJØLEDNING SKJØT: VALGRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL.MUFFE SVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer Lokalisering: Str. pel , Overløpsledning fra pst 2. Dimensjon: Ø 200mm PE, SDR 11 Materialkvalitet: PE100, Nordic Poly Mark. a,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: Levering, sveising, buksering, posisjonering og senking av undervannsledning i henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Ledningen lagres på egnet sted på sjøbunnen i nærheten, og plasseres i grøft samtidig med når landtaksarbeidene finner sted. Lengde m 140, UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: PEKRAGE TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: VALGFRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL. MUFFESVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering av krage for Ø200 PE 100 SDR 11. Kragen skal være tilpasset rørleveransen. Dimensjonskrav iht. produsentens spesifikasjon. Antall stk 2

26 Side UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: LØSFLENS TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Dimensjon: Dy/DN 200mm a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Antall stk UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: BLINDFLENS TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Dimensjon: Dy/DN 200mm a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Til bruk ved lagring og sleping av ferdig skjøtet og loddet ledning, inkl. bolter og pakninger. Blindflensene skal ha boring for lufteventil og øye for feste av slep. Antall stk 2

27 Side UP1.312A BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR LEDNINGER UNDER VANN Lokalisering: Str. ca pel Dimensjon: Ø200mm Form: Avrunda Vekt:Vekt: Iht. produsentens spesifikasjoner. ac) Omfang,prisgrunnlag, materialer og utførelse: Levering og montering av belastningslodd for Ø200mm PEledning. Krav til belastningslodder skal være iht. NS3124 Ledning skal belastes med 12,4 kg/m, tilsvarende 30% luftfyllingsgrad. Vekt målt i luft (egenvekt betong 2350 kg/m3). Det tillates ikke større senteravstand enn 6.5 m. Entreprenør skal under angi hvilken type lodd som er tenkt brukt, vekt og antall for ledningen. Belastningslodd type: Vekt av lodd i luft: Antall lodd: Senteravstand lodder: x) Belastning prises som lm ledning: Lengde inkl. tillegg for skrå, temp og slakk: m 120,00

28 Side 117 STREKNING 3B 1 4, VANNLEDNING UB A VANNLEDNING 1 KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: SJØLEDNING SKJØT: VALGRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL.MUFFE SVEIS Lokalisering: Str. 3B 4 Dimensjon: Ø 75mm PE, SDR 11 Materialkvalitet: PE100, Nordic Poly Mark a,c) Omfang og prisgrunnlag: Levering, sveising, buksering, posisjonering og senking av undervannsledning i henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap, NB: Ledningen skal senkes med drikkevann fra vannkum i landtak. Nødvendige "midlertidige" rør og deler inkalkuleres i posten. Etter senking legges ledning ut av trase i landtak på dybde ca 5m.(For senere montering i landtaksgrøfter). Lengde m 680, UB A VANNLEDNING 1 RØRDELER 1 ANTALL TYPE RØRDEL: PEKRAGE TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: VALGRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL.MUFFE SVEIS a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering av krage for Ø75mm PE 100 SDR 11. Kragen skal være tilpasset rørleveransen. Dimensjonskrav iht. produsentens spesifikasjon. Antall stk 2

29 Side UB A VANNLEDNING 1 RØRDELER 1 ANTALL TYPE RØRDEL: LØSFLENS TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT Dimensjon: Dy75 mm, flens DN 65 mm a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Antall stk UB A VANNLEDNING 1 RØRDELER 1 ANTALL TYPE RØRDEL: BLINDFLENS TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT Dimensjon: DN 65 mm a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Til bruk ved lagring og sleping av ferdig skjøtet og loddet ledning, inkl. bolter og pakninger. Blindflensene skal ha boring for lufteventil og øye for feste av slep. Antall stk 2

30 Side UP1.312A BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR LEDNINGER UNDER VANN Lokalisering: Str Dimensjon: Ø75mm Vekt:Vekt: Iht. produsentens spesifikasjoner. ac) Omfang,prisgrunnlag, materialer og utførelse: Levering og montering av belastningslodd for Ø75mm PEledning. Krav til belastningslodder skal være iht. NS3124 Ledning skal belastes med 2,8 kg/m, tilsvarende 50% luftfyllingsgrad. Vekt målt i luft (egenvekt betong 2350 kg/m3). Det tillates ikke større senteravstand enn 2.5 m. Entreprenør skal under angi hvilken type lodd som er tenkt brukt, vekt og antall for ledningen. Belastningslodd type: Vekt av lodd i luft: Antall lodd: Senteravstand lodder: x) Belastning prises som lm ledning: Lengde inkl. tillegg for skrå, temp og slakk: m 680,00

31 Side 120 STREKNING UB A AVLØPSLEDNING 1 KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: SJØLEDNING SKJØT: VALGRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL.MUFFE SVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer Lokalisering: Str. pel Dimensjon: Ø180mm PE, SDR 7,4 Materialkvalitet: PE100, Nordic Poly Mark. a,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: Levering, sveising, buksering, posisjonering og senking av undervannsledning i henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Ledningen legges ut av trase i landtaket og senkes i sundet ved LT5 (1820m) (For senere montering i landtaksgrøft) Entreprenøren skal under senkingen benytte et opplegg som gjør det mulig å kontrollere senkingsforløpet. Egen senkeinstruks skal godkjennes av byggherren før senking av ledningen foretas. Utarbeidelse av senkeinstruks prises i egen post. Ledningen er tillagt ekstra lengde for skråmål, samt temperatursammentrekning og avvik i traseen, totalt ca 8%. Dersom entreprenør mener dette er for lite, skal dette tas opp og begrunnes ved innsending av tilbud. Byggherren skal ha beskjed i god tid slik at de kan delta som observatører ved senking av ledningen. Lengde m 1388,00

32 Side UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: PEKRAGE TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: VALGFRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL. MUFFESVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering av krage for Ø180mm PE 100 SDR 7,4. Kragen skal være tilpasset rørleveransen. Dimensjonskrav iht. produsentens spesifikasjon. Antall stk UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: LØSFLENS TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Dimensjon: Dy/DN 180/150mm. a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Antall stk 2

33 Side UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: BLINDFLENS TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Dimensjon: Dy/DN 180/150mm. a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Til bruk ved lagring og sleping av ferdig skjøtet og loddet ledning, inkl. bolter og pakninger. Blindflensene skal ha boring for lufteventil og øye for feste av slep. Antall stk 2

34 Side 123 BELASTNINGSLODD På grunn av topografien ut Bogsund til Erfjord, og fare for gassansamling i høybrekk, er belastning delt i 2 belastningssoner (og poster) UP1.312A BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR LEDNINGER UNDER VANN Lokalisering: Str. ca pel Dimensjon: Ø180mm Form: Avrunda Vekt:Vekt: Iht. produsentens spesifikasjoner. ac) Omfang,prisgrunnlag, materialer og utførelse: Levering og montering av belastningslodd for Ø180mm PEledning. Krav til belastningslodder skal være iht. NS3124 Ledning skal belastes med 18,5 kg/m, tilsvarende 75% luftfyllingsgrad. Vekt målt i luft (egenvekt betong 2350 kg/m3). Det tillates ikke større senteravstand enn 4 m. Entreprenør skal under angi hvilken type lodd som er tenkt brukt, vekt og antall for ledningen. Belastningslodd type: Vekt av lodd i luft: Antall lodd: Senteravstand lodder: Str (skrålengde 1052 m) x) Belastning prises som lm ledning: Lengde inkl. tillegg for skrå, temp og slakk: m 1072,00

35 Side UP1.312A BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR LEDNINGER UNDER VANN Lokalisering: Str. ca pel Dimensjon: Ø180mm Form: Avrunda Vekt:Vekt: Iht. produsentens spesifikasjoner. ac) Omfang,prisgrunnlag, materialer og utførelse: Levering og montering av belastningslodd for Ø180mm PEledning. Krav til belastningslodder skal være iht. NS3124 Ledning skal belastes med 7,8 kg/m, tilsvarende 30% luftfyllingsgrad. Vekt målt i luft (egenvekt betong 2350 kg/m3). Det tillates ikke større senteravstand enn 8.5 m. Entreprenør skal under angi hvilken type lodd som er tenkt brukt, vekt og antall for ledningen. Belastningslodd type: Vekt av lodd i luft: Antall lodd: Senteravstand lodder: Str , (skrålengde 295 m) x) Belastning prises som lm ledning: Lengde inkl. tillegg for skrå, temp og slakk: m 300,00

36 Side UP1.321A ENDEARRANGEMENT FOR LEDNINGER UNDER VANN Lokalisering: Utslippspunkt Dimensjon: Ø180mm Dybde: 200 m ac) Omfang, prisgrunnlag og utførelse: Levering og montering av utslippsarrangement av type entr. finner hensiktsmessig. Bunn rør avsluttes minst 0,5 m over bunn. Krav til dokumentasjon med ROVfilm og posisjon (prises i annen post). Type utslippsarrangement skal godkjennes av byggherren. Antall stk 1 Nødoverløpsledning fra renseanlegg UB A AVLØPSLEDNING 1 KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: SJØLEDNING SKJØT: VALGRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL.MUFFE SVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer Lokalisering: Str. pel , Overløpsledning fra RA. Dimensjon: Ø 200mm PE, SDR 11 Materialkvalitet: PE100, Nordic Poly Mark. a,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Ledningen lagres på egnet sted i nærheten, og plasseres i grøft samtidig med når landtaksarbeidene finner sted. Lengde m 25,00

37 Side UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: PEKRAGE TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: VALGFRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL. MUFFESVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering av krage for Ø200 PE 100 SDR 11. Kragen skal være tilpasset rørleveransen. Dimensjonskrav iht. produsentens spesifikasjon. Antall stk UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: LØSFLENS TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Dimensjon: Dy/DN 200mm a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Antall stk UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: BLINDFLENS TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Dimensjon: Dy/DN 200mm a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Til bruk ved lagring og sleping av ferdig skjøtet og loddet ledning, inkl. bolter og pakninger. Blindflensene skal ha boring for lufteventil og øye for feste av slep. Antall stk 2

38 Side UP1.312A BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR LEDNINGER UNDER VANN Lokalisering: Str. ca pel Dimensjon: Ø200mm Form: Avrunda Vekt:Vekt: Iht. produsentens spesifikasjoner. Ledning skal belastes med 12,4 kg/m, tilsvarende 30% luftfyllingsgrad. Vekt målt i luft (egenvekt betong 2350 kg/m3). Det tillates ikke større senteravstand enn 6.5 m. Entreprenør skal under angi hvilken type lodd som er tenkt brukt, vekt og antall for ledningen. Belastningslodd type: Vekt av lodd i luft: Antall lodd: Senteravstand lodder: x) Belastning prises som lm ledning: Lengde inkl. tillegg for skrå, temp og slakk: m 20,00

39 Side 128 STREKNING 3 1 3A UB A AVLØPSLEDNING 1 KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: SJØLEDNING SKJØT: VALGRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL.MUFFE SVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer Lokalisering: Str. pel Dimensjon: Ø75mm PE, SDR 11 Materialkvalitet: PE100, Nordic Poly Mark. a,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: Levering, sveising, buksering, posisjonering og senking av undervannsledning i henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Ledningen legges ut av trase i landtaket og senkes på dybde ca 5m. (For senere montering i landtaksgrøft) Entreprenøren skal under senkingen benytte et opplegg som gjør det mulig å kontrollere senkingsforløpet. Egen senkeinstruks skal godkjennes av byggherren før senking av ledningen foretas. Utarbeidelse av senkeinstruks prises i egen post. Ledningen er tillagt ekstra lengde for skråmål, samt temperatursammentrekning og avvik i traseen, totalt 3%. Dersom entreprenør mener dette er for lite, skal dette tas opp og begrunnes ved innsending av tilbud. Byggherren skal ha beskjed i god tid slik at de kan delta som observatører ved senking av ledningen. Lengde m 170,00

40 Side UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: TRØR TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: SJØLEDNING SKJØT: ELEKTRO MUFFESVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer ac) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering av Trør for påkobling av stikk, trykkavløp, fra prosj. pumpestasjon LT 3, Bøen. Trør monteres på Ø140mm og tilkobles Ø75mm PE 100, SDR 11. Inkludert evt. nødvendig deler for overgang fra Ø140 Ø75mm. NB! Det er et krav at gren fra T peker mot land når Ø140rør m/kobling er senket i traseen. x) Prises som rund sum. Arbeider og deler komplett. RS UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: OVERGANG TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE PLASSERING/MONTASJE: SJØLEDNING SKJØT: ELEKTRO MUFFESVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer a) Omfang og prisgrunnlag PE overgang Ø75/Ø63mm inkl. elmuffe. Monteres på ende i landtak for tilkobling til Ø63mm bakkekran. x) Prises samlet, deler og montering, som rund sum RS

41 Side UL1.3989A STENGEVENTIL, SLUSEVENTIL MEDIUM: SJØVANN MATERIALE: PLAST SKJØTEMETODE: ISO stikkfitting ac) Omfang, prisgrunnlag, matr. og utførelse Midlertidig Ø63mm ventil som monteres på ende stikkledning i landtak. For bruk ved senking og evt. gjenbruk i pumpestasjon. Type Hawle bakkekran (2630), delerin, eller tilsvarende. Antall stk UP1.312A BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR LEDNINGER UNDER VANN Lokalisering: Str. ca pel Dimensjon: Ø75mm Vekt: Iht. produsentens spesifikasjoner. ac) Omfang,prisgrunnlag, materialer og utførelse: Levering og montering av belastningslodd for Ø75mm PEledning. Krav til belastningslodder skal være iht. NS3124 Ledning skal belastes med 4,1 kg/m, tilsvarende 75% luftfyllingsgrad. Vekt målt i luft (egenvekt betong 2350 kg/m3). Det tillates ikke større senteravstand enn 2,5 m. Entreprenør skal under angi hvilken type lodd som er tenkt brukt, vekt og antall for ledningen. Belastningslodd type: Vekt av lodd i luft: Antall lodd: Senteravstand lodder: x) Belastning prises som lm ledning: Lengde inkl. tillegg for skrå, temp og slakk: m 170,00

42 Side 131 Nødoverløpsledning fra pumpestasjon UB A AVLØPSLEDNING 1 KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: SJØLEDNING SKJØT: VALGRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL.MUFFE SVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer Lokalisering: Str. pel Overløpsledning fra pst 3. Dimensjon: Ø 140mm PE, SDR 11 Materialkvalitet: PE100, Nordic Poly Mark. a,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: Levering, sveising, buksering, posisjonering og senking av undervannsledning i henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Ledningen lagres på egnet sted på sjøbunnen i nærheten, og plasseres i grøft samtidig med når landtaksarbeidene finner sted. Lengde m 75, UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: PEKRAGE TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: VALGFRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL. MUFFESVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering av krage for Ø140 PE 100 SDR 11. Kragen skal være tilpasset rørleveransen. Dimensjonskrav iht. produsentens spesifikasjon. Antall stk 2

43 Side UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: LØSFLENS TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Dimensjon: Dy/DN 140/125mm a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Antall stk UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: BLINDFLENS TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Dimensjon: Dy/DN 140/125mm a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Til bruk ved lagring og sleping av ferdig skjøtet og loddet ledning, inkl. bolter og pakninger. Blindflensene skal ha boring for lufteventil og øye for feste av slep. Antall stk 2

44 Side UP1.312A BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR LEDNINGER UNDER VANN Lokalisering: Str. ca pel Dimensjon: Ø140mm Form: Avrunda Vekt:Vekt: Iht. produsentens spesifikasjoner. ac) Omfang,prisgrunnlag, materialer og utførelse: Levering og montering av belastningslodd for Ø200mm PEledning. Krav til belastningslodder skal være iht. NS3124 Ledning skal belastes med 6,1 kg/m, tilsvarende 30% luftfyllingsgrad. Vekt målt i luft (egenvekt betong 2350 kg/m3). Det tillates ikke større senteravstand enn 6 m. Entreprenør skal under angi hvilken type lodd som er tenkt brukt, vekt og antall for ledningen. Belastningslodd type: Vekt av lodd i luft: Antall lodd: Senteravstand lodder: x) Belastning prises som lm ledning: Lengde inkl. tillegg for skrå, temp og slakk: m 55,00

45 Side 134 STREKNING 4 1 4A UB A AVLØPSLEDNING 1 KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: SJØLEDNING SKJØT: VALGRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL.MUFFE SVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer Lokalisering: Str. pel Dimensjon: Ø63mm PE, SDR 11 Materialkvalitet: PE100, Nordic Poly Mark. a,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: Levering, sveising, buksering, posisjonering og senking av undervannsledning i henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Ledningen legges ut av trase i landtaket og senkes på dybde ca 5m. (For senere montering i landtaksgrøft) Entreprenøren skal under senkingen benytte et opplegg som gjør det mulig å kontrollere senkingsforløpet. Egen senkeinstruks skal godkjennes av byggherren før senking av ledningen foretas. Utarbeidelse av senkeinstruks prises i egen post. Ledningen er tillagt ekstra lengde for skråmål, samt temperatursammentrekning og avvik i traseen, totalt 3%. Dersom entreprenør mener dette er for lite, skal dette tas opp og begrunnes ved innsending av tilbud. Byggherren skal ha beskjed i god tid slik at de kan delta som observatører ved senking av ledningen. Lengde m 110,00

46 Side UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: TRØR TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: SJØLEDNING SKJØT: ELEKTRO MUFFESVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer ac) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering av Trør for påkobling av stikk, trykkavløp, fra prosj. pumpestasjon på Bøen. Trør monteres på Ø140mm og tilkobles Ø63mm PE 100, SDR 11. Inkludert evt. nødvendig deler for overgang fra Ø140 Ø63mm. NB! Det er et krav at gren fra T peker mot land når Ø140rør m/kobling er senket i traseen. x) Prises som rund sum. Arbeider og deler komplett. RS UL1.3989A STENGEVENTIL, SLUSEVENTIL MEDIUM: SJØVANN MATERIALE: PLAST SKJØTEMETODE: ISO stikkfitting ac) Omfang, prisgrunnlag, matr. og utførelse Midlertidig Ø63mm ventil som monteres på ende stikkledning i landtak. For bruk ved senking og evt. gjenbruk i pumpestasjon. Type Hawle bakkekran (2630), delerin, eller tilsvarende. Antall stk 1

47 Side UP1.312A BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR LEDNINGER UNDER VANN Lokalisering: Str. ca pel Dimensjon: Ø63mm Vekt: Iht. produsentens spesifikasjoner. ac) Omfang,prisgrunnlag, materialer og utførelse: Levering og montering av belastningslodd for Ø63mm PEledning. Krav til belastningslodder skal være iht. NS3124 Ledning skal belastes med 2,9 kg/m, tilsvarende 75% luftfyllingsgrad. Vekt målt i luft (egenvekt betong 2350 kg/m3). Det tillates ikke større senteravstand enn 2,5 m. Entreprenør skal under angi hvilken type lodd som er tenkt brukt, vekt og antall for ledningen. Belastningslodd type: Vekt av lodd i luft: Antall lodd: Senteravstand lodder: x) Belastning prises som lm ledning: Lengde inkl. tillegg for skrå, temp og slakk: m 110,00

48 Side 137 Nødoverløpsledning fra pumpestasjon UB A AVLØPSLEDNING 1 KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: SJØLEDNING SKJØT: VALGRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL.MUFFE SVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer Lokalisering: Str. pel Overløpsledning fra pst 4. Dimensjon: Ø 140mm PE, SDR 11 Materialkvalitet: PE100, Nordic Poly Mark. a,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: Levering, sveising, buksering, posisjonering og senking av undervannsledning i henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Ledningen lagres på egnet sted på sjøbunnen i nærheten, og plasseres i grøft samtidig med når landtaksarbeidene finner sted. Lengde m 48, UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: PEKRAGE TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: VALGFRI MELLOM SPEILSVEIS OG EL. MUFFESVEIS PAKNINGSTYPE: Uaktuelt for speilsveis og el.muffer a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering av krage for Ø140 PE 100 SDR 11. Kragen skal være tilpasset rørleveransen. Dimensjonskrav iht. produsentens spesifikasjon. Antall stk 2

49 Side UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: LØSFLENS TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Dimensjon: Dy/DN 140/125mm a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Antall stk UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: BLINDFLENS TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: FLENSSKJØT PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Dimensjon: Dy/DN 140/125mm a,b,c) Omfang, prisgrunnlag,utførelse: I henhold til krav m.v. som angitt i innledende post i dette kap; Til bruk ved lagring og sleping av ferdig skjøtet og loddet ledning, inkl. bolter og pakninger. Blindflensene skal ha boring for lufteventil og øye for feste av slep. Antall stk 2

50 Side UP1.312A BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR LEDNINGER UNDER VANN Lokalisering: Str. ca pel Dimensjon: Ø140mm Form: Avrunda Vekt:Vekt: Iht. produsentens spesifikasjoner. ac) Omfang,prisgrunnlag, materialer og utførelse: Levering og montering av belastningslodd for Ø200mm PEledning. Krav til belastningslodder skal være iht. NS3124 Ledning skal belastes med 6,1 kg/m, tilsvarende 30% luftfyllingsgrad. Vekt målt i luft (egenvekt betong 2350 kg/m3). Det tillates ikke større senteravstand enn 6 m. Entreprenør skal under angi hvilken type lodd som er tenkt brukt, vekt og antall for ledningen. Belastningslodd type: Vekt av lodd i luft: Antall lodd: Senteravstand lodder: x) Belastning prises som lm ledning: Lengde inkl. tillegg for skrå, temp og slakk: m 35,00

51 Side 140 ØVRIGE ARBEIDER BOGSFJORD, Str , 2 1 5, 3 1 3A, 3B 1 4, 4 1 4A UB8.731A UTVENDIG INSPEKSJON AV LEDNING UNDER VANN Metode: ROVVideo Ledningsstrekk: 1 2 5, 33A, 3B4, 44A. a,c) Omfang, prisgrunnlag, utførelse: Videoinspeksjon av ferdig lagt ledning i trase. Video må inneholde referanse for posisjon. Tiltakshaver må varsles i tide slik at han kan delta ved inspeksjonen. Digitale videoopptak overleveres byggherren på DVD eller minnebrikke. Rund sum RS UP1.353A JUSTERING AV LEDNING UNDER VANN TILPASNING I TRASE Lokalisering: Strekning 1 2 5, 33A, 3B4, 44A. a,c) Omfang, prisgrunnlag, utførelse: Traseer i Bogsfjord går stort sett over gjørmebunn, men enkelte steder er det spredte store blokker. Dette er en regulerbar post for å utbedre situasjoner der ledning treffer midt på en stor blokk i et ellers flatt terreng. Dybder < 30 m. Utføres i samråd med byggherre. Posten kan også benyttes ved utbedringer ved f.eks. kryssing av eksisterende Ø200mm vannledning. Pris pr lokalitet. Antall stk 15

52 Side UB8.721 INNMÅLING AV RØRLEDNING Ledningsstrekk: 12, 25, 3B4, ca 3900 m Etter senking og evt. tilpassing skal ledningene posisjonsbestemmes. Dette kan gjøres samtidig med ROVinspeksjon. Tillatt målemetode er å ta GPSpunkt på stram/loddrett ROVkabel. Ledning måles inn for hver ca. 100 m. Euref 89 koordinatliste i SOSI/KOF format overleveres byggherren før overtakelse. Antall ledningsstekk stk UB8.121A TRYKKPRØVING AV VANN1 OG AVLØPSLEDNINGER 1 TRYKKLEDNINGER RØRMATERIALE: TERMOPLAST Lokalisering: Str. 12, 25, 3B4 Dimensjon: : Ø75, Ø110, Ø140mm PE SDR11 Lengde ledning for angitt dimensjon: 3200 meter Prøvingsmetode: I.h.h.t NS3420, VAMiljøblad UT25 og NS3551. c) Utførelse: Ledninger skal trykkprøves før de plasseres i landgrøfter/landtak. Antall ledningsstrekk stk 3

53 Side 142 BOGSUND 1 ERFJORD, Str UB8.731A UTVENDIG INSPEKSJON AV LEDNING UNDER VANN VIDEO INSPEKSJON Metode: ROVVideo Ledningsstrekk: 5 6, dybde m. a) Omfang, prisgrunnlag, utførelse: ROVinspeksjon m/nødvendig navigasjonssystem, slik at ROV'ens posisjon og dybde framgår på videoopptaket i EUREF89/WGS84. Alternativt (digital) SpotOn rapport eller tilsvarende. Dette krever kartsystem, båtposisjon m/gps, samt HPR utstyr til ROV'en. Tiltakshaver må varsles i tide slik at han kan delta ved inspeksjonen. Digitale videoopptak overleveres byggherren på DVD eller minnebrikke. Rund sum RS UB8.721A INNMÅLING AV RØRLEDNING Ledningsstrekk: 5 6, ca 1300 m a) Omfang, prisgrunnlag, utførelse: Etter senking og evt. tilpassing skal ledningene posisjonsbestemmes. Dette gjøres i forbindelse med ROVinspeksjon priset i forrige post. Denne posten omfatter å sette opp koordinatliste med punkt (x, y og z) for hver ca 100 m i Euref 89, UTM. Koordinatliste i SOSI eller KOF format overleveres byggherren før overtakelse. Antall RS

54 Side UB8.121A TRYKKPRØVING AV VANN1 OG AVLØPSLEDNINGER 1 TRYKKLEDNINGER RØRMATERIALE: TERMOPLAST Lokalisering: Str. 5 6 Dimensjon: : Ø 180mm PE 100 SDR 7,4 Lengde ledning for angitt dimensjon: Ca 1300 meter Prøvingsmetode: I.h.h.t NS3420, VAMiljøblad UT25 og NS3551. c) Utførelse: Ledningen trykkprøves på grunt vann i Bogsfjord, før senking med utløpsarrangement. Antall ledningsstrekk stk 1

55 Side 144 Mengdebeskrivelse Kapittel: 3 ARBEIDER I LANDTAK 1.3 ARBEIDER I LANDTAK FV A GRØFT UNDER VANN 1 UTTAK OG UTLEGGING VANNDYBDE: 0 5 m OMFANG: Bunnjustering/løsmassegrøft UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: STEDLIGE MASSER Lokalisering: Sjøkant til dybde ca 5 m. Landtak 1 4. a,c) Omfang, prisgrunnlag og utførelse: Gjelder fortsettelse av grøft opparbeidet fra land, og til dybde ca 45m. Opparbeides med den redskap entreprenøren finner hensiktsmessig. Ledninger skal være nedgravd til kote 3. Omfylling, og gjenfylling inngår i landentrepriser. REGULERES m 50,00 LANDTAK UP1.353A JUSTERING AV LEDNING UNDER VANN Lokalisering: Landtak 1: a,c) Omfang, prisgrunnlag, utførelse: Heving av Ø110mm ledning fra sjøbunn, plassering og senking i landtaksgrøft klargjort av landentreprenør. x) Prises som rund sum pr. landtaksgrøft RS

56 Side 145 Mengdebeskrivelse Kapittel: 3 ARBEIDER I LANDTAK UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: ELEKTROMUFFE TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: ELEKTRO MUFFESVEIS PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Lokalisering: LT 1 Dimensjon: Ø110mm PE100 SDR 11 a) Omfang, prisgrunnlag og utførelse: Denne posten omfatter lengdetilpasning av sjøledning, samt tilkobling til flens på installasjon i landtak. Om nødvedig kappes sjøledning, lengde tilpasses, og krage/flens skjøtes på med elektromuffe. Det forutsettes at landanlegg er klargjort for tilkobling, slik at arbeider kan utføres samtidig med undervannsentr. øvrige arbeider i landtak. x) Prises som arbeid komplett pr stk rør, inkl. elmuffe. Antall stk 1 LANDTAK UP1.353A JUSTERING AV LEDNING UNDER VANN Lokalisering: Landtak 2: a,c) Omfang, prisgrunnlag, utførelse: Heving av ledning fra sjøbunn, plassering og senking i landtaksgrøft klargjort av landentreprenør. Ø110mm, Ø140mm, samt Ø200mm. Det forutsettes at landentreprenør er til stede og leverer pukkomfylling etterhvert. x) Prises som rund sum. RS

57 Side 146 Mengdebeskrivelse Kapittel: 3 ARBEIDER I LANDTAK UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: ELEKTROMUFFE TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: ELEKTRO MUFFESVEIS PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Lokalisering: LT 2 Dimensjon: Ø110mm og Ø140mm pumpeledn. a) Omfang, prisgrunnlag og utførelse: Denne posten omfatter lengdetilpasning av sjøledning, samt tilkobling til flens på installasjon i landtak. Om nødvedig kappes sjøledning, lengde tilpasses, og krage/flens skjøtes på med elektromuffe. Det forutsettes at landanlegg er klargjort for tilkobling, slik at arbeider kan utføres samtidig med undervannsentr. øvrige arbeider i landtak. x) Prises som arbeid komplett pr stk rør, inkl. elmuffe. Antall stk 2 LANDTAK 3, 3B og UP1.353A JUSTERING AV LEDNING UNDER VANN Lokalisering: Landtak 3, 3B og 4. a,c) Omfang, prisgrunnlag, utførelse: Heving av stikkledninger og plassering i landtaksgrøft. x) Prises pr. landtaksgrøft stk 3

58 Side 147 Mengdebeskrivelse Kapittel: 3 ARBEIDER I LANDTAK LANDTAK 5, Renseanlegg UP1.353A JUSTERING AV LEDNING UNDER VANN Lokalisering: Landtak 5: a,c) Omfang, prisgrunnlag, utførelse: Heving av ledning fra sjøbunn, plassering og senking i landtaksgrøft klargjort av landentreprenør. Ø140mm pumpeledning, Ø180mm utslippsledning, samt Ø200mm nødoverløp. x) Prises som rund sum. RS UB A AVLØPSLEDNING 1 RØRDEL TYPE RØRDEL: ELEKTROMUFFE TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKK MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: ELEKTRO MUFFESVEIS PAKNINGSTYPE: Pakning tilpasset PErørets SDR Lokalisering: LT 5 Dimensjon: Ø180mm og Ø140mm pumpeledn. a) Omfang, prisgrunnlag og utførelse: Denne posten omfatter lengdetilpasning av sjøledning, samt tilkobling til flens på installasjon i landtak. Om nødvedig kappes sjøledning, lengde tilpasses, og krage/flens skjøtes på med elektromuffe. Det forutsettes at landanlegg er klargjort for tilkobling, slik at arbeider kan utføres samtidig med undervannsentr. øvrige arbeider i landtak. x) Prises som arbeid komplett pr stk rør, inkl. elmuffe. Antall stk 2

59 Side 148 Mengdebeskrivelse Kapittel: 3 ARBEIDER I LANDTAK ØVRIGE ARBEIDER UB8.1521A RENSING AV RØRLEDNING RØRMATERIALE: TERMOPLAST Lokalisering: Str. 1 2 Type ledning: Pumpeledning spillvann Dimensjon: Ø110mm PE SDR11 a) Omfang og prisgrunnlag Alle nye ledninger skal pluggkjøres med myk renseplugg i.h.h.t VAmiljøblad DTV nr. 4. Utføres etter sammenkobling i landtak. Posten kan utgå. Rund sum RS UB8.1521A RENSING AV RØRLEDNING RØRMATERIALE: TERMOPLAST Lokalisering: Str Type ledning: Pumpeledning spillvann Dimensjon: Ø140mm PE SDR11 a) Omfang og prisgrunnlag Alle nye ledninger skal pluggkjøres med myk renseplugg i.h.h.t VAmiljøblad DTV nr. 4. Utføres etter sammenkobling i landtak. Posten kan utgå. Rund sum RS UB8.1521A RENSING AV RØRLEDNING RØRMATERIALE: TERMOPLAST Lokalisering: Str Type ledning: Utslippsledning. Dimensjon: Ø180mm PE SDR 7,4 a) Omfang og prisgrunnlag Alle nye ledninger skal pluggkjøres med myk renseplugg i.h.h.t VAmiljøblad DTV nr. 4. Utføres etter sammenkobling i landtak. Posten kan utgå. Rund sum RS

60 Side 149 Mengdebeskrivelse Kapittel: 3 ARBEIDER I LANDTAK UP1.361A SKILT FOR RØRLEDNING UNDER VANN Lokalisering: I samråd med byggherren a) Omfang og prisgrunnlag Levering og monetering i henhold til forskrift om farvannskilt: < Eksempel fra forskrift: x) I prisen skal inngå "ankerskilt" m 1 stk. overskilt. REGULERES Antall stk 4

61 Side 150 Mengdebeskrivelse: Kap. 4 VEDLEGG: Postnr Spesifikasjon HMS bekreftelse HMS BEKREFTELSE Prosjekt: Entreprise: Ansvarlig arbeidsleder: Verneombud: Risikofylt arbeid rutiner Beskriv aktuelle risikofaktorer knyttet til gjennomføring av dette oppdraget: Er det utarbeidet skriftlige rutiner for risikofylt arbeid (som nevnt ovenfor) i eget IK! system? Er det utarbeidet rutine for gjennomføring av vernerunder og oppfølging av disse? Er det utarbeidet rutine for avvikshåndtering? Er maskiner og utstyr sertifisert? Har alle ansatte nødvendig sertifikater og forskriftsfestet opplæring? Evt. Merknader: Ja: Nei: Ja: Nei: Ja: Nei: Ja: Nei: Ja: Nei: Vi bekrefter at opplysninger gitt ovenfor er i overensstemmelse med de faktiske forhold og kan dokumenteres. Vi forplikter oss til å følge egne rutiner, samt øvrige krav gitt i byggherrens HMSplan og anvisninger fra byggherren. Dato: Sign.:

62 Haugåsstubben 3, 4016 Stavanger Tegnings / distribusjonsliste Prosjektnr.: Utsendelsesdato: Sign: Tlf.: A AW epost: arw@cowi.no Prosjektnavn: Avløpsanlegg Bogsfjord SJØLEDNINGER P: Sendes pr. post H: Hentes B: Sendes med bud E: Sendes pr. epost E E Format: TEGN. NR.: TEGNINGSTITTEL TEGN.DATO: REV. DATO REV. 01 Plan og profil. LT 2 LT 5/RA A Plan og profil utslippsledn. LT 5 LT6 A Plan og profil. A LT 1 2, LT 3 3A, LT 4 4A Suldal kommune v/hallvard Bakka Eidsvegen Sand KonSul AS v/reidar Blesvik Lagarhusvegen Sand Entreprenør... Adr... A1 + A3 Arkiv: O:\A025000\A025832\02 VAsanering Bogsfjorden\Tegning\Distribusjonstegningsliste_sjøledn.xlsx Side 1 av 1

63 2 3A 5 4A Tilkobling pst Holmestrand 0 Type og dimensjon VANNLEDNING Type og dimensjon Loddbelastning Loddbelastning PUMPELEDNING Spredt stein og blokker MARKTYPE Fjell PROFIL NR Minimum 75% luftfylling = 14,3 kg/m. 3B 4 Minimum 50% = 2,8 kg/m. Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Tegnet av SULDAL KOMMUNE Oppdragsansvarlig oip Odd Ivar Pedersen A /2000 Plan og profil pumpeledning Strekning LT 2 - LT 5/RA 5000 (A1) 1000 (A1) Dato Oppdragsnr. Status Tilbudstegning Tegning nr. Plot: arw :40 Oppdr.a. Arvid Walskaar Sidemannskontr. A / Sidem.k. Saksbehandler arw Rev. -01

64 PROFIL NR. MARKTYPE TERRENGHØYDE PUMPE- LEDNING Type og dimensjon Loddbelastning OVERLØP NØD- Loddbelastning Type og dimensjon Plot: arw :38 Format: A1 Filnavn: O:\A025000\A025832\02 VA-sanering Bogsfjorden\Tegning\LAY_01-02.dwg Xref: T_dybdekoter.dwg H-tema.dwg T_kart-grå_5000.dwg Ur Sand, grus, stein Gjørmebunn Antatt grus, stein,fjell Antatt fjell og ur Ø180mm PE100 SDR 7,4 Min. 75% luftfyllingsgrad = 18,5 kg/m 30% = 7,8 kg/m Ø200mm, PE SDR kg/m 1.4 Fjell Rev. Dato Revideringen gjelder SULDAL KOMMUNE Avløpsanlegg Bogsfjorden SJØLEDNINGER Plan og profil utslipps-pumpeledning Strekning LT 5 - LT6 Oppdragsnr. A / Tegning nr. Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a. Tegnet av Saksbehandler arw Arvid Walskaar Sidemannskontr. Oppdragsansvarlig oip Odd Ivar Pedersen Dato Målestokk 5000 (A1) 1000 (A1) A /2000 Status Tilbudstegning -02 Rev.

65 Format: A1 Filnavn: O:\A025000\A025832\02 VA-sanering Bogsfjorden\Tegning\LAY_03.dwg Xref: T_dybdekoter.dwg H-tema.dwg T_kart-grå_1000.dwg A 4 4A PROFIL NR. MARKTYPE TERRENGHØYDE Gjørmebunn 0 0 PUMPE- LEDNING Type og dimensjon Loddbelastning Ø110mm PE100 SDR 11 Minimum 75% = 8,8 kg/m NØD- Type og dimensjon Ø200mm PE SDR 11 OVERLØP Loddbelastning Gjørmebunn Gjørmebunn Ø75mm PE100 SDR 11 Min. 75% = 4,1 kg/m Ø63mm PE100 SDR 11 85% = 3,2 kg/m Ø140mm, PE SDR 11 Ø140mm, PE SDR 11 30% = 12,4 kg/m 30% = 6,1 kg/m 30% = 6,1 kg/m Plot: arw : Rev. Dato Revideringen gjelder SULDAL KOMMUNE Avløpsanlegg Bogsfjorden SJØLEDNINGER Plan og profil pumpeledning Strekning LT 1-2, LT 3-3A, LT 4-4A Oppdragsnr. A / Tegning nr. Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a. Tegnet av Saksbehandler arw Arvid Walskaar Sidemannskontr. Oppdragsansvarlig oip Odd Ivar Pedersen Dato Målestokk 2500 (A1) 500 (A1) A3 5000/1000 Status Tilbudstegning -03 Rev.

66 COWI AS Haugåsstubben Stavanger Telefon SULDAL KOMMUNE Avløpsanlegg Bogsfjorden Sjøledninger SHA plan Prosjektnr: A025832/ Versjon: 1 Utgivelsesdato: Utarbeidet: Arvid Walskaar Kontrollert: OIP

67 SHA&plan for avløpsanlegg Bogsfjord 2 / 10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Prosjektbeskrivelse Beskrivelse av anlegget/byggeprosjektet 3 3 Organisasjon Organisasjonskart for prosjekteringsfasen Organisasjonskart for utføringsfase. 4 4 Framdrift 4 5 Spesifikke tiltak Arbeid nær høyspentledninger Arbeid som innebærer fare for drukning Arbeid med montering eller demontering av tunge elementer. Skader ved fall og fallende gjenstander Arbeid som innebærer bruk av dykkeutstyr 6 6 Avviksbehandling 6 7 Risikoanalyse Arbeidsmøter Risikovurdering Vurderte hendelser/situasjoner. Risikoindentifikasjon Risikoanalyse 8.

68 SHA&plan for avløpsanlegg Bogsfjord 3 / 10 1 Innledning Suldal kommune skal foreta sanering av eksisterende kloakkutslipp i Bogsfjorden. Spillvann skal samles og føres til prosjektert renseanlegg ved Bogsund via pumpestasjoner og trykkavløpsledninger. Etter behandling føres avløp til Erfjord med utslippsledning. Dette er Suldal kommune sin SHA&plan for "Avløpsanlegg Bogsfjord". SHA&planen skal fungere som dokumentasjon på at Suldal kommune som byggherre oppfyller sine forpliktelser og krav som fremgår av Byggherreforskriften. COWI AS har gjennomført risikoanalyser av prosjekterte løsninger med sikte på å avdekke forhold som kan utgjøre en risiko under gjennomføring av utbyg& gingen. Spesifikke tiltak for å redusere avdekket restrisiko er gitt i kapittel 7 2 Prosjektbeskrivelse 2.1 Beskrivelse av anlegget/byggeprosjektet Følgende hovedaktiviteter skal gjennomføres: & Grøfte&/ledningsarbeider i landtak. & Undervannsgrøfter i landtak. & Sjøslep, mottak og oppankring av PE&rør. & Sveising og montering av PE&rør og &krager & Montering av belastningslodd & Posisjonering og senking & Dykkerarbeider, justeringer 3 Organisasjon Entrepriseform: Hovedentreprise. 3.1 Organisasjonskart for prosjekteringsfasen.

LEVERANSE AV PE-LEDNINGER

LEVERANSE AV PE-LEDNINGER Oppgradering av avløpstransportsystem Brumunddal-RA Sjøledninger Brumunddal - RA 3094-01 LEVERANSE AV PE-LEDNINGER DEL H1 - MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Hias IKS. Brumunddal - RA. 3094-04 Leveranse av PE-ledninger

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 5: TEKNISK BESKRIVELSE

ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 5: TEKNISK BESKRIVELSE Fjell kommune Sjøledning Solsvik-Misje Side 0-1 0 ALMINNELIG DEL - 01 TEKNISK BESKRIVELSE: Postnr Spesifikasjon 0.01.1 Orientering ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 5: TEKNISK BESKRIVELSE Det skal

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

Wieses gate etappe 1. Anbuds- og kontraktsdokumenter

Wieses gate etappe 1. Anbuds- og kontraktsdokumenter Wieses gate etappe 1 Anbuds- og kontraktsdokumenter 0000 Email: Fax: Telefon: www: 02.07.2011 Side: 1-13 00.01 ANBUDSINNBYDELSE Ombygging av Wieses gate 00.01.1 TILTAKSHAVER/ RÅDGIVER Oppdragsgiver: Lillehammer

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

Åseral kommune Bortelid vannbehandlingsanlegg Utvidelse Tilbudsgrunnlag

Åseral kommune Bortelid vannbehandlingsanlegg Utvidelse Tilbudsgrunnlag 2018 Åseral kommune Bortelid vannbehandlingsanlegg Utvidelse Tilbudsgrunnlag Oddvar Kjellesvik 003.001 22.06.2018 1: TILBUDSINNBYDELSE. KUNNGJØRING AV KONKURRANSE OM BYGGE- OG ANLEGGSOPPDRAG Åseral kommune

Detaljer

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER INNHOLD: NS 8405 : Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider A. Referat fra evt. Kontraktsavklaringer B. Referat fra tilbudsbefaring C. Konkurransegrunnlag

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2 Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO4741 Bok 0 Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema...

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Farsund kommune Havnevesenet Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Del I Konkurransebeskrivelse Rev. A 08.02.17 Del I Konkurransebeskrivelse Side: 2 av 9 Dato Rev. Hensikt Utført: Kontr.: Godkj.:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Eidsbukta småbåthavn

Eidsbukta småbåthavn 4119308 Eidsbukta småbåthavn Sprengnings- og fyllingsarbeider fra land, bygging av atkomstvei med forstøtningsmurer, kaifront, nødvendig infrastruktur etc. Tilbudsskjema Rev. 0-2.02.2010 Side: 2 av 7 INNHOLD

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato:

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B Utgave: 1 Dato: 2014-09-01 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Konkurranseregler... 2 1.1 Generelle konkurranseregler...

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

DEL I KONKURRANSEBESKRIVELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen 1.2 Kort om oppdragsgiver

DEL I KONKURRANSEBESKRIVELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen 1.2 Kort om oppdragsgiver DEL I KONKURRANSEBESKRIVELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen 1.2 Kort om oppdragsgiver 2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler 1.3 Forbehold om tillatelser

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO1119 Tilbudsgrunnlag Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2.

Detaljer

VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

GIVAS IKS 8 KONGSVINGER RENSEANLEGG Entreprise M. TILBUDSINNBYDELSE Kap. 2 SLAMFORTYKKING TILBUDSBREV KAP. 2 ENTREPRISE M

GIVAS IKS 8 KONGSVINGER RENSEANLEGG Entreprise M. TILBUDSINNBYDELSE Kap. 2 SLAMFORTYKKING TILBUDSBREV KAP. 2 ENTREPRISE M GIVAS IKS 8 TILBUDSBREV KAP. 2 FOR ENTREPRISE ASKINELT- OG PROSESSTEKNISK UTSTYR SLAFORTYKKING GIVAS IKS GIVAS IKS 9 2.0 TILBUDSBREV 2.01 Tilbudssum For GIVAS IKS påtar vi oss de i tilbudsgrunnlaget spesifiserte

Detaljer

Gang- og sykkelvei Korsvegen

Gang- og sykkelvei Korsvegen Gang- og sykkelvei Korsvegen Tilbudsgrunnlag - Detaljprosjektering 2015-05-22 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 1 1 Tilbudsinnbydelse Melhus kommune inviterer til åpen

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral

Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral Grunnlag Prekvalifisering for begrenset anbudskonkurranse med forhandling under EØS-terskel ved anskaffelse av: Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA

Detaljer

VAR FORUM 8. FEBRUAR 2017 Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE

VAR FORUM 8. FEBRUAR 2017 Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE - Krav til sveisere og utstyr - Utfordringer når det gjelder el.muffesveising - Nytt og segmentsveiste bend 2. Speilsveising og elektromuffesveising av PE rør. - hva er

Detaljer

RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO:

RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO: RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO:18.09.15 Asplan Viak AS 1 532207-3-11-1INNHOLD 1. AVTALEDOKUMENT...3 Kontraktsformular...3

Detaljer

BYPROSJEKTER ARONSLØKKA SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG B.3.1 TILBUDSSKJEMA

BYPROSJEKTER ARONSLØKKA SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG B.3.1 TILBUDSSKJEMA BYPROSJEKTER Prosjekt: ARONSLØKKA SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG B.3.1 TILBUDSSKJEMA April 2015 Side 1 Side 2 TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Henvendelse om blanketten rettes til:pronorm AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: pronorm@standard.no BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes Terminalutvikling 2013 Entreprise 301 Pirforlengelse vest, commuterterminal og KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Avinor

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo \Del B -anbud-bindal.doc Anbud del B side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

PE 100 Robustline RC. - Rør for rehabilitering

PE 100 Robustline RC. - Rør for rehabilitering PE 100 Robustline RC - Rør for rehabilitering 1 Rør for rehabilitering PE 100 Robustline RC det mest robuste alternativet Pipelife Norges Robustline RC er et PE 100 trykkrør som tåler mye. Bruksområdet

Detaljer

Utslippsledning fra renseanlegg TILBUDSGRUNNLAG Tysvær kommune TEKNISK Januar 2016

Utslippsledning fra renseanlegg TILBUDSGRUNNLAG Tysvær kommune TEKNISK Januar 2016 Utslippsledning fra renseanlegg TILBUDSGRUNNLAG Tysvær kommune TEKNISK Januar 2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE COWI AS 08.01.2016 Prosjekt: Utslippsledning fra Gismarvik avløpsrenseanlegg Side I-1

Detaljer

Prisene skal reguleres på bakgrunn av SSB sin tabell 08651, Boligkostnadsindeks for bolig i alt.

Prisene skal reguleres på bakgrunn av SSB sin tabell 08651, Boligkostnadsindeks for bolig i alt. Samlet pris- og betalingsbestemmelser 1 Pris Alle priser fremgår av i punkt 3 inntatt i dette bilaget. 2 Prisregulering 2.1 Tidspunkt for regulering Prisene i denne kontrakten skal reguleres årlig, første

Detaljer

Sage kraftverk. Dam Kringlevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering. Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise

Sage kraftverk. Dam Kringlevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering. Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise Sage kraftverk Dam inglevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE SKARTVEITMARKA II FINNØY KOMMUNE. Opparbeidelse av kommunalteknisk anlegg for reguleringsplan Skartveitmarka del II inkl:

ANBUDSINNBYDELSE SKARTVEITMARKA II FINNØY KOMMUNE. Opparbeidelse av kommunalteknisk anlegg for reguleringsplan Skartveitmarka del II inkl: ANBUDSINNBYDELSE SKARTVEITMARKA II FINNØY KOMMUNE TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE Tiltakshaver er: Finnøy kommune, Rådhuset, 4160 Finnøy ORIENTERING Anlegget består i hovedsak av følgende: Opparbeidelse av kommunalteknisk

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 7. Tilbygg og oppgradering Eikebergveien bofellesskap, totalentreprise. Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Stavanger eiendom 18.09.2013 A Tilbudsskjema

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 OMBYGGING / TILBYGG AV FINNEID SKOLE SIDEENTREPRISE EP 02 RØR * * *

AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 OMBYGGING / TILBYGG AV FINNEID SKOLE SIDEENTREPRISE EP 02 RØR * * * Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 OMBYGGING / TILBYGG AV FINNEID SKOLE SIDEENTREPRISE EP 02 RØR * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått

Detaljer

K100 Generalentreprise

K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag for Rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole Grunnlag for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 1-1 av

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 06.02.2013 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c....

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus.

Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus. Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36457060.aspx Ekstern anbuds ID M272118/NOV187329 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Norconsult AS Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben GENERELL DEL 514 06 77 Lebesby kommune Revisjon 24.10.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Side 00-2 A0 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

Strindheim Kunstgress AS Rehabilitering kunstgressbane Åpen anbudskonkurranse. Avtaledokument. Del IIa

Strindheim Kunstgress AS Rehabilitering kunstgressbane Åpen anbudskonkurranse. Avtaledokument. Del IIa Strindheim Kunstgress AS Åpen anbudskonkurranse Del IIa Avtaledokument 12.03.2010 Side 1 av 6 AVTALEDOKUMENT Mellom Byggherre Navn Organisasjonsnr. Adresse Postnr. Poststed Telefon Mobiltelefon Telefaks

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Vedlegg til VA-norm Krav til rør

Vedlegg til VA-norm Krav til rør Vedlegg til VA-norm Krav til rør Krav til fleksible rør Krav og merking for PVC- U trykkrør Vannledning, minstekrav SDR 21, design for PN10 C 2,5 legges til grunn. Nordic Poly Mark Produktet er underlagt

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

Tana kommune v /Solveig Therese Halonen E-post: VANNFORSYNING TORHOP. TILBUDSINNSTILLING

Tana kommune v /Solveig Therese Halonen E-post: VANNFORSYNING TORHOP. TILBUDSINNSTILLING Tana kommune v /Solveig Therese Halonen E-post: sth@tana.kommune.no VANNFORSYNING TORHOP. TILBUDSINNSTILLING 1. Tilbudsutsendelse Tilbudskonkurransen gjennomført som åpen konkurranse etter forsyningsforskriften

Detaljer

Pumpeledning Dragavik - Kallevik - Haugaland Næringspark TILBUDSGRUNNLAG Tysvær kommune TEKNISK Januar 2016

Pumpeledning Dragavik - Kallevik - Haugaland Næringspark TILBUDSGRUNNLAG Tysvær kommune TEKNISK Januar 2016 Pumpeledning Dragavik - Kallevik - Haugaland Næringspark TILBUDSGRUNNLAG Tysvær kommune TEKNISK Januar 2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE COWI AS Prosjekt: Pumpeledning Dragavik - Kallevik - Haugaland

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 28.05.2014 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.:

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.: TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 01.02.2016 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal Ringsaker kommune, Teknisk drift 24.03.2015 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ringsaker kommune, Teknisk drift Innholdsliste 24.03.2015 A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 Prosjektinformasjon Dokumentliste Innbydelse

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Frøya kommune 21.01.2015 Prosjekt: Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka - Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Stjørdal kommune 1 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Halsen Sykehjem ANBUDSKONKURRANSE TILBUDSINNBYDELSE Stjørdal kommune 2 INNBYDELSE Stjørdal Kommune ved Etat Teknisk

Detaljer

Levanger kommune Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg

Levanger kommune Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2016 Sign: Kjell Amund Prestmo Anbud del B side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE Rehabilitering Innholdsfortegnelse Side 2 A. GENERELT... 3 B. TILBUDSSKJEMA... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG... 4 B.2 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.3 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag -Bøler Skole- klimaskjerm og auditorie. 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

VEDLEGG NR.1 Page 1 of 5 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Type Kunngjøring: bygge- og anleggskontrakt Er denne kontrakten dekket av GPA/WTO? Ja SEKSJON I: OPPDRAGSGIVER I.1) Oppdragsgivers navn og adresse Alstahaug

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I BÆRUM KOMMUNE EIENDOM ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise 1000027 Forneburingen Barnehage TILBUDSFORESPØRSEL

Detaljer