KONKURRANSEBESTEMMELSER OG VEILEDNING TIL LEVERANDØR

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Del 1 KONKURRANSEBESTEMMELSER OG VEILEDNING TIL LEVERANDØR ANBUDSKONKURRANSE Prosjekteringsgruppe for Levanger ungdomsskole

2 Innhold 1 Innbydelse Konkurransebestemmelser og veiledning til leverandør Orientering om oppdraget Opsjoner Konkurransegrunnlaget Spørsmål til konkurransegrunnlaget Tilbudskonferanse 7 3 Krav til leverandør (kvalifikasjonskrav) Generelt Obligatoriske og ufravikelige krav Leverandørs organisatoriske og juridiske stilling Leverandørs økonomiske og finansielle stilling Leverandørs tekniske og faglige kvalifikasjoner Språk 9 4 Tildelingskriterier Tildelingskriterier og vekting Vederlag Gjennomføringskompetanse 10 5 Tilbudet Tilbudets innhold og organisering Tilbudsbrev Bilag B Vederlag, tilbudsskjema asjon av kvalifikasjonskrav Organisering Språk Valuta Avvik og forbehold Alternative tilbud Deltilbud 12 6 Innlevering av tilbud Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Tilbudsåpning Utgifter Tilbakekalling av tilbud 13 Side 2 av 16

3 7 Kontroll, evaluering av tilbud og tildeling Generelt Evaluering Karakter Tildeling Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling 16 Side 3 av 16

4 1 Innbydelse Levanger kommune som oppdragsgiver innbyr til anbudskonkurranse på utførelse av følgende tjenester i forbindelse med ny Levanger ungdomsskole: Prosjekteringsgruppe Anbudskonkurransen gjelder rådgiving og prosjektering (alle disipliner) for prosjektet med følgende ytelser: o Utviklingsfase med: Skisseprosjekt/ alternativvurderinger Forprosjekt Funksjonsrettet spesifisering av krav for samspillentreprise i totalentreprise Ytelser relatert til ferdigstilling av konkurransegrunnlag for totalentreprisekonkurranse Ytelser relatert til gjennomføring av totalentreprisekonkurranse Ytelser relatert til gjennomføring av samspillprosesser med totalentreprenør Ytelser relatert til kontrahering av totalentreprenør og Eventuelle ytelser relatert til: Byggherrebistand/rådgivning under bygging relatert til totalentreprenørens prosjektering, løsningsvalg, utstyrevalg mm Byggherrebestilte endringer under bygging Byggherrebistand/rådgivning under testing og FDV dokumentasjon Byggherrebistand/rådgivning under prøvedrift Byggherrebistand/rådgivning under overtakelse Eventuelle ytelser relatert til planlegging, prosjektering og relatert til aktivitetsområde Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser, og konkurransen skal gjennomføres etter reglene i Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del III Anskaffelser over EØSterskelverdiene og prosedyre 14-1, (1) som åpen anbudskonkurranse. Konkurransen er kunngjort i TED- databasen og DOFFIN- databasen. For lov og forskrift gjelder gjeldende versjon. Dette dokument- Konkurransebestemmelser og veiledning til leverandør - inneholder i tillegg spesielle tilbudsregler som gjelder i tillegg til, eller i stedet for de generelle tilbudsreglene. Ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder de spesielle tilbudsregler foran de generelle. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at valg av leverandør tas ene og alene på basis av mottatte tilbud. Prosjekteringsgruppe skal kontraheres gjennom 1 kontrakt og kan bestå av: ett prosjekteringsfirma med underrådgivere for disipliner som firmaet selv ikke dekker ett prosjekteringsfirma som selv dekker alle aktuelle disipliner prosjekteringsgruppe satt sammen av selvstendige prosjekterende for aktuelle disipliner basert på bestemmelser i NS 8401:2010, pkt.5.5 (gruppekontrakter). Kontrakt skal baseres på vedlagte avtaledokument i konkurransegrunnlagets Del III og NS 8401:2010 som generelle kontraktsbestemmelser. Side 4 av 16

5 Leverandør må kontrollere at konkurransegrunnlaget inneholder alle tekstsider, bilag og øvrige dokumenter som angitt i innholdsfortegnelsen. Dersom dokumenter mangler eller er uklare, vennligst ta skriftlig kontakt med oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. Lykke til med tilbudet! Med hilsen for Levanger kommune Alf Birger Haugnes Kommunalsjef samfunnsutvikling Side 5 av 16

6 2 Konkurransebestemmelser og veiledning til leverandør 2.1 Orientering om oppdraget Beskrivelser av prosjektet og av oppdraget fremgår under konkurransegrunnlagets del II, Bilag A1 og A Opsjoner Ytelser etter utarbeidet forprosjekt er opsjon. Følgende opsjoner skal inngå i tilbudet: Opsjon 1: Funksjonsrettet spesifisering av krav for samspillentreprise i totalentreprise Ytelser relatert til ferdigstilling av konkurransegrunnlag for totalentreprisekonkurranse Ytelser relatert til gjennomføring av totalentreprisekonkurranse Ytelser relatert til gjennomføring av samspillprosesser med totalentreprenør Ytelser relatert til kontrahering av totalentreprenør Opsjon 2: Eventuelle ytelser relatert til: Byggherrebistand/rådgivning under bygging relatert til totalentreprenørens prosjektering og løsningsvalg, utstyrsvalg mm Byggherrebestilte endringer under bygging Byggherrebistand/rådgivning under testing og FDV dokumentasjon Byggherrebistand/rådgivning under prøvedrift Byggherrebistand/rådgivning under overtakelse Opsjon 3: Eventuelle rådgivnings- og/eller prosjekteringsytelser relatert til planlegging, prosjektering og gjennomføring av aktivitetsområde som ligger inntil skoletomten. 2.3 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av følgende hoveddeler: Del I Konkurransebestemmelser og veiledning til leverandør Del II Kontraktbilag Bilag A Arbeidsomfang (A1 og A2) Bilag B Vederlag, tilbudsskjema Bilag C Tidsplan Bilag D Administrative bestemmelser Bilag E Supplerende dokumentasjon Bilag F SHA (HMS) Bilag G Erklæringer, attester, annen dokumentasjon Del III Kontraktsbestemmelser Ved kontraktsinngåelse vil alle dokumenter i del I, II og III inngå som kontraktsdokumenter, samt eventuelle møtereferater og korrespondanse før kontraktsinngåelse. Side 6 av 16

7 2.4 Spørsmål til konkurransegrunnlaget Kontaktopplysninger: Navn: Vigdis Espnes Landheim Adresse: Granåsvegen Trondheim Telefon: E-post: og Navn: Svein Roger Troset Adresse: Rådhuset, Håkon den Godes gate 30 Postboks 130, 7601 Levanger Telefon: / E-post: svein.roger.troset@levanger.kommune.no All kommunikasjon i tilbudsprosessen mellom oppdragsgiver og leverandør skal foregå skriftlig via oppdragsgivers kontaktperson. Dersom leverandør mener at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig informasjon og veiledning, kan det skriftlig bes om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved oppdragsgivers kontaktperson. Spørsmål må være stilt senest innen Henvendelse mottatt senere enn den angitte frist vil ikke bli besvart. Svar på spørsmål, eventuelle justeringer-, suppleringer- og endringer i konkurransegrunnlaget før tilbudsfristens utløp, vil snarest mulig bli gjort tilgjengelig på Doffin slik at alle som har fått konkurransegrunnlaget blir orientert om spørsmål og svar. Spørsmål vil bli anonymisert slik at det ikke fremgår hvem som har stilt spørsmål. Leverandør har selv ansvar for å holde seg oppdatert på korreksjoner og suppleringer som eventuelt blir gjort i konkurransegrunnlaget og som oppdragsgiver gjør tilgjengelig på Doffin. Dersom leverandør oppdager feil i konkurransegrunnlaget, bes leverandør formidle dette til oppdragsgivers kontaktperson. I tillegg til konkurransegrunnlaget som fremgår i pkt.2.3, vil eventuelle tilleggsopplysninger gitt innen den angitte frist over, inngå som del av konkurransegrunnlaget. 2.5 Tilbudskonferanse Det vil ikke bli gjennomført tilbudskonferanse. Side 7 av 16

8 3 Krav til leverandør (kvalifikasjonskrav) 3.1 Generelt Formålet med å stille krav til leverandørs kvalifikasjoner er å sikre at leverandør opptrer innenfor lovverket og har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlaget som vurderes nødvendig for å kunne levere den etterspurte leveransen og oppfylle kontraktsforpliktelsene. Alle kvalifikasjonskrav må dokumenteres. Leverandørs dokumentasjon blir kontrollert mot kvalifikasjonskravene som er gitt nedenfor. Etterfølgende krav gjelder for leverandør og eventuell(e) underrådgiver(e) og dokumenteres slik det anvises nedenfor: 3.2 Obligatoriske og ufravikelige krav Krav Leverandør skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. Skatteattest Merverdiavgiftsattest asjonskrav En attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandør har sitt hovedkontor. Firmaattesten må ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra den dag tilbudet skal være oppdragsgiver i hende. Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske. Leverandør skal ha et fungerende HMS- system. Leverandør skal ha arbeidstakere som har lønns- og arbeidsvilkår som oppfyller bestemmelsene som forskrift av nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og byggog anleggskontrakter pålegger leverandøren. Egenerklæring HMS (Mal vedlagt konkurransegrunnlaget). Egenerklæring om Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (Mal vedlagt konkurransegrunnlaget). Side 8 av 16

9 3.3 Leverandørs organisatoriske og juridiske stilling Krav Leverandør skal være et lovlig etablert foretak. asjonskrav Norske selskaper: Firmaattest Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivning i det land hvor leverandør er etablert 3.4 Leverandørs økonomiske og finansielle stilling Krav Leverandør skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten. asjonskrav Årsregnskap for 2010 og 2011, inkludert styrets årsberetning og revisorerklæring Leverandør skal ha ansvarsforsikring som minimum har dekning iht. NS Kopi av forsikringspolise. Dersom leverandør av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. 3.5 Leverandørs tekniske og faglige kvalifikasjoner Krav Godkjenning iht. plan og bygningsloven asjonskrav Leverandør og eventuell(e) underrådgiver(e) skal dokumentere for alle aktuelle disipliner sentral godkjenning for PRO i tiltaksklasse 2. Krav til noen områder i klasse 3? Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem for ytelsene som skal leveres. eller Bekreftelse på ISO 9000 eller tilsvarende sertifisering Kort redegjørelse for firmaets kvalitetssystem, vedlagt systembeskrivelse. 3.6 Språk Norsk språk skal brukes ved kommunikasjon, korrespondanse og ved rapportering i prosjektet. Av leverandørs organisasjon skal minimum oppdragsleder, leder av prosjekteringsgruppe og representant for hver rådgiverdisiplin være norsktalende. eres med egenerklæring. Se for øvrig pkt.3.4 i Administrative bestemmelser angående språk i prosjektet. Side 9 av 16

10 4 Tildelingskriterier 4.1 Tildelingskriterier og vekting Tildeling skal skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. Følgende tildelingskriterier vil bli lagt til grunn og vektet ved evaluering av tilbud: Tildelingskriterier Vekt 1 Vederlag 40 % 2 Gjennomføringskompetanse og evne 60 % 4.2 Vederlag Sum vederlag som beregnes for leverandørs tilbud vil ved evalueringen bestå av: Vederlag for kontraktsarbeid og opsjoner, beregnet med tilbudets kategoritimepriser samt normerte kategoritimemengder Reiseutgifter beregnet med tilbudets pris/ reise og normert antall reiser Eventuelle andre utgifter i tilbudet Leverandør skal gi grunnlag for vederlagsberegningen med timepriser/ kategoritimepriser og utgifter i tilbudet på Bilag B Vederlag, tilbudsskjema. 4.3 Gjennomføringskompetanse og evne. Ved evaluering av leverandørs gjennomføringskompetanse vil kun informasjon fra tilbudets dokumentasjon bli lagt til grunn. asjonskravet gjelder både leverandør og eventuell(e) underrådgiver(e). Som dokumentasjon skal leverandør levere: Beskrivelse av hvordan oppdraget tenkes gjennomført for prosjekteringsgruppeledelse og for rådgivning/ prosjektering. Leverandør skal beskrive hvordan prosjektering og prosjektstyring skal gjennomføres for å sikre at prosjektets forutsatte kvalitet, milepæler og økonomimål skal oppnås. Beskrivelse må minimum redegjøre for følgende temaer: o Prosessene for samhandling, for skisse-/ forprosjektering, spesifiseringfunksjonsrettet- av krav for samspillentreprise i totalentreprise samt generelt konkurransegrunnlag for totalentreprise-konkurranse o Kvalitets- SHA- og grensesnittarbeid i prosjektering o Prosesser som vil bli anvendt for håndtering av de miljøpåvirkninger som kontraktsarbeidet utgjør (miljøkoordinator/breeam AP) o Organisering av alle faser med angivelse av nøkkelperson for hver disiplin og underrådgivere o Fremdriftsplan med basis i oppdragsgivers tidsfrister og milepæler gitt i konkurransegrunnlagets Bilag C o Ressursplan o Opplegg for bruk av BIM i prosjekteringen (ikke informasjonsdelen) o Oversikt som viser leverandørens totale kapasitet innenfor angjeldende disiplin/ fagområder. Side 10 av 16

11 Foretakets generelle teoretiske kompetanse, evt. fordelt på fagområder, samt kompetanse for tilbudt prosjektorganisasjon/personell, dokumentert med CV. Referanseprosjekter for foretaket fra siste 3 år som tilbudt personell har vært involvert i og som er relevant for oppdraget. Oppgis med verdi, leveringstid, oppdragsgiver, oppgaver og roller for tilbudt personell i referansene. Dersom tilbudt personell i løpet av de siste 3 år har vært ansatt hos annet foretak, kan også tilsvarende referanseprosjekter derfra som tilbudt personell har vært involvert i og som er relevant for oppdraget, oppgis. 5 Tilbudet 5.1 Tilbudets innhold og organisering Tilbudsbrev Tilbudsbrev signert av firmarepresentant med angivelse av pris og eventuelle avvik og forbehold. Tilbudet skal angi kontaktinformasjon med e-postadresse som kan benyttes til tilbakemeldinger Bilag B Vederlag, tilbudsskjema Bilag B, signert av firmarepresentant med angivelse av tilbudets timepriser (kategoritimepriser), og reisekostnader som leverandørs tilbud omfatter. Eventuelle underleverrådgivere og andre medhjelpere skal også fremgå av bilag B asjon av kvalifikasjonskrav asjon i henhold til krav gitt i kap Organisering For å sikre alle tilbud lik og riktig behandling, er det avgjørende at all dokumentasjon er organisert på samme måte. Etterspurte dokumenter skal legges ved tilbudet etter følgende struktur og innhold: Kvalifikasjonsdokumentasjon K 01 Firmaattest K 02 Skatteattest for skatt K 03 Skatteattest for mva. K 04 HMS egenerklæring K 05 Egenerklæring lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter K 06 Årsregnskap vedlagt styrets- og revisors rapport K 07 Kopi av ansvarsforsikringspolise K 08 Kopi av sentral godkjenning for PRO/KPR, alt. kopi av tidligere tildelt ansvarsrett K 09 Egenerklæring språk Ref. pkt. 3.3 i dette dokument Ref. pkt i dette dokument Ref. pkt i dette dokument Ref. pkt i dette dokument Ref. pkt i dette dokument Ref. pkt. 3.4 i dette dokument Ref. pkt. 3.4 i dette dokument Ref. pkt. 3.5 i dette dokument Ref. pkt. 3.6 i dette dokument Side 11 av 16

12 Tilbudsdokumentasjon Dok 01 Tilbudsbrev Dok 02 - Bilag B Vederlag, tilbudsskjema Dok 03 asjon av tildelingskriteriet gjennomføringskompetanse med beskrivelser og CV Ref. pkt i dette dokument Ref. pkt i dette dokument Ref. pkt. 4.3 i dette dokument 5.2 Språk 5.3 Valuta Tilbudet og tilhørende dokumenter skal leveres på norsk. Alle priser og kostnader skal gis i norske kroner (NOK). 5.4 Avvik og forbehold Dersom leverandørs tilbud har avvik og/eller fotbehold i forhold til konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremgå av leverandørs tilbudsbrev. Forbehold og/eller avvik skal spesifiseres i tilbudsbrevet og være presist og entydig beskrevet slik at oppdragsgiver kan behandle disse etter beste skjønn uten kontakt med leverandør, forutsatt at avvik/ forbehold ikke er av en slik karakter at tilbudet skal avvises. Det vises forøvrig til kap.7 i konkurransegrunnlagets Bilag B. 5.5 Alternative tilbud Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. 5.6 Deltilbud Det er ikke adgang til å gi tilbud kun på deler av oppdraget. 6 Innlevering av tilbud Tilbudet skal leveres til: Faveo Prosjektledelse AS Att: Vigdis Espnes Landheim Granåsvegen TRONDHEIM Postadresse: Granåsvegen TRONDHEIM Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt og merkes med avsender og: Prosjektnummer 10642, Levanger ungdomsskole, tilbud prosjekteringsgruppe Innpakking, lukking og merking av tilbudet skal gjøres på en slik måte at tilbudets fortrolighet kan bevares fram til tilbudsåpningen. Side 12 av 16

13 6.1 Tilbudsfrist Tilbudsfrist er: kl Leverandør må sikre at tilbudet er komplett levert til oppdragsgivers leveringsadresse innen tilbudsfristens utløp. Tilbud som ikke har kommet frem innen tidsfristen vil bli avvist. 6.2 Vedståelsesfrist Vedståelsesfrist er 90 dager- 6.3 Tilbudsåpnin. 6.4 Utgifter Det vil ikke bli holdt åpen tilbudsåpning. Minimum to representanter for oppdragsgiver vil gjennomføre tilbudsåpningen. Leverandør vil ikke ha adgang. Leverandør bærer selv alle kostnader forbundet med utarbeidelse og levering av tilbud. Det samme gjelder egne kostnader i forbindelse med evt. kontraktsmøter med oppdragsgiver. 6.5 Tilbakekalling av tilbud Dersom det gis tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver underveis i konkurranseperioden som fører til at leverandør ønsker å endre sitt tilbud før tilbudsfristens utløp, kan leverandør tilbakekalle tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere revidert tilbud inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekallet skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og må tilfredsstille samtlige formalkrav. Det siste leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet. 7 Kontroll, evaluering av tilbud og tildeling 7.1 Generelt Evaluering av tilbud og innstilling til valg av leverandør vil bli foretatt av en gruppe med deltakere for oppdragsgiver. Før tilbudsevaluering igangsettes, vil oppdragsgiver kontrollere leverandørs dokumentasjon på at leverandør oppfyller de gitte kvalifikasjonskrav. Manglende dokumentasjon og erklæringer skal eller kan føre til at leverandør blir avvist. Det samme gjelder hvis leverandør ved tilbudsfristens utløp ikke tilfredsstiller de minimumskravene oppdragsgiver har satt for deltakelse i konkurransen, jfr FOA Avvisning av tilbud vurderes så snart som mulig. Beslutning om avvisning skal begrunnes og meddeles leverandør umiddelbart. Gyldige tilbud sammenlignes og evalueres i henhold til angitte tildelingskriterier. Side 13 av 16

14 Offentlighet Tilbud og anskaffelsesprotokoll blir, inntil valg av leverandør er bestemt, unntatt offentlighet, jf. offentleglova av nr Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at allmennheten har innsyn i tilbud og protokoll etter at valg av leverandør er gjort etter Lov av nr.16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), se 23 andre ledd. Jf. forskrift om offentlige anskaffelser (FOA), 3-5 Offentlighet. Oppdragsgiver praktiserer merinnsyn, jf. offentleglova 11. Taushetsplikt Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (FOA), 3-6. Jf. forvaltningsloven 13. Habilitet Reglene i forvaltningslovens kap. 2 gjelder i forhold til denne anskaffelsen. 7.2 Evaluering 1 Vederlag Sum vederlag i leverandørs tilbud som vurderes relativt mot øvrige leverandørers tilbud, beregnes på følgende måte: Timepris for kategori (A) x normert mengde timer Timepris for kategori (B) x normert mengde timer Timepris for kategori (C) x normert mengde timer Timepris for kategori (D) x normert mengde timer Osv Sum = vederlag for kategoripris = vederlag for kategoripris = vederlag for kategoripris = vederlag for kategoripris = vederlag for rådg./prosjektering + Pris(er) for reiseutgifter x normert antall reiser = vederlag for reiser + Eventuelle andre utgifter for det aktuelle tilbudet = vederlag for andre utgifter SUM = Sum vederlag Side 14 av 16

15 For stipulert mengde tilleggsarbeider, beregnet med tilbudets kategoritimepriser samt normerte kategoritimemengder, kfr. pkt.4.2, vil følgende samlet antall timer for normeringen være 5000 timer (kun for evalueringen). Følgende %-vis normering for kategoritimepriser bli lagt til grunn (kun for evalueringen): (kfr. kategorier i Bilag B) Fagdisiplin Normering av timer % A Leder av prosjekteringsgruppen 10 B-C-D Rådgiver RIBr (brann), RIAku (akustikk), RITB (integr. 10 tekn. bygn.install) E Rådgiver bygg (RIB) 15 F-G Rådgiver VVS (RIV) (Rør, vent) 20 H Rådgiver elektro (RIE) 25 I Rådgiver miljø (RIM) 5 J-K Prosjektingeniør DAK, Prosjektsekretær 15 (100 %) For reiser vil følgende normerte antall reiser bli lagt til grunn (kun for evalueringen): Utviklingsfase. Skisseprosjekt forprosjekt Utviklingsfase. Spesifisering for totalentreprisekonkurranse Gjennomføringsfase, Fullføring. Antall reiser 20 Antall reiser 20 Antall reiser 20 Side 15 av 16

16 2 Gjennomføringsevne Tildelingskriteriet for gjennomføringskompetanse defineres ikke med flere nivåer for vektingen. Det vil bli gitt 1 samlet karakter for tildelingskriteriet. 7.3 Karakter Karakter for hvert av tildelingskriteriene gis etter en karakterskala fra 1 til 7 hvor karakter 1 er dårligst, 7 er best. I karaktersettingen gis beste tilbud for hvert av tildelingskriteriene høyeste karakter, øvrige tilbud gis karakter etter skala slik at relevante forskjeller mellom tilbud gjenspeiles i karakterene. 7.4 Tildeling Oppdragsgiver vil velge den leverandør som etter samlet vurdering har gitt det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Det innebærer tilbudet som oppnår høyeste samlet karakter for alle tildelingskriteriene. 7.5 Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil bli meddelt skriftlig samtidig til alle leverandører i rimelig tid før kontrakt inngås. Med «kontrakt er inngått» menes tidspunktet da begge parter undertegner kontrakten. Meldingen vil inneholde en begrunnelse for valget og frist på minimum 10 virkedager for leverandør til eventuelt å klage på beslutningen. Side 16 av 16