Innlegg: Lean Construction Norge 21. juni Bo Terje Kalsaas, Universitetet i Agder
|
|
- Maren Thorbjørnsen
- 9 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ER TOTALENTREPRISE ET GODT RAMMEVERK FOR LEAN CONSTRUCTION? TEORETISKE BETRAKTNINGER FRA DET INTERNASJONALE LEANMILJØET OG FORELØPIGE RESULTATER FRA INTERVJUER AV ULIKE AKTØRER Innlegg: Lean Construction Norge 21. juni 2011 Bo Terje Kalsaas, Universitetet i Agder
2 DEL 1. ET HELT VANLIG BYGGEPROSJEKT? Barnehage, ungdomsskole, idrettshall, kultursenter 6800 kvadratmeter Overlevering juni 2010 Ca 1,5 år byggetid Totalentreprise (TE) Budsjett ~180 mill kr 2
3 DISPOSISJON Del 1: Nedtegninger av data fra et byggeprosjekt med vektlegging av å belyse samarbeidsrelasjoner Del 2: Bidrag fra det internasjonale lean construction miljøet for å finne nye måter å organisere byggeprosjekter Hovedformålet med begge delene er å innlede til debatt, IKKE Å TREKKE KONKLUSJONER! 3
4 BAKGRUNN Foreldreaksjoner om ny skole. Utålmodige politikere. Kontrahert under all time high markedspris. Bygd under synkende priser. Opprinnelig planlagt som delentreprise. Anbefalt TE av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA). En tilbyder på TE. Forhandlinger. 4
5 Organisation alternatives seen from the client perspective (Source: Ikke publisert notat (2003) fra forskningsprosjektet «Byggherren i fokus»; Models Contract/Work Split Supply Organisation - Design Bid Build (DBB) Construction Management (CM) Parallel construction contracts Subcontracting Singel construction contract Integrated supply organization Build, Design Build Operate & (DB) Contract or Transfer EPC (BOT) Integrated organisation Build, Own, Operate & Transfer (BOOT) Partnering Limited to own speciality X X X X X X X X Limited work package X X X X X X X Coordination responsibility X X X X X X All construction X X X X X Design X X X X Operation X X X Financing X (X) User involvement X
6 ORGANISERING 6
7 DATAGRUNNLAG Fulgt prosjektet som ekstern ressurs i halvannet år i forbindelse med en pilotinnføring av Last Planner. 1 dag per uke. Mange uformelle samtaler, diskusjoner, felles refleksjoner og observasjoner. 13 strukturerte intervjuer av hovedaktørene i prosjektet. Noen ble intervjuet flere ganger. Alle har hatt tilgang til å lese referater fra intervjuene og å gi sine tilbakemeldinger. De fleste har gitt tilbakemelding. 7
8 1) ENTREPRISEFORMER BH: Ved TE så er det en tendens til at entreprenør søker å levere en kvalitet litt under byggherrens krav. TE: Ja, det er nok riktig. Poenget er å få en bruker som er fornøyd. Er han fornøyd med Lada så er det fint. Vår strategi er å gå for TE. Men det er enkelt å jobbe med HE hvor det er liten risiko og hvor man kan tjene penger på å jobbe fort og på jussen. TE krever mer kreativitet fra entreprenøren. Det er mer risiko og flere etiske grenseoppganger. Vi prøver å lage gode bygg. Best å ta ansvaret fra begynnelse til slutt. Håndtere alle eksterne parter. 8
9 2) ENTREPRISEFORMER Ved TE prøver byggherren å sitte helt stille for ikke å utløse tilleggsarbeider. Ved TE kan jeg (BHs prosjektleder) føle meg ganske alene, da alle rådgiverne har lojaliteten sin hos TE. Begge modellene (TE + delentreprise) duger om folk har kompetanse. Rådgiver på bygg: Det ligger i TE-modellen at vi gjør det lettest mulig for TE. TE mener de ikke har gitt noen føringer. Vi har erfaringer med samspillskontrakter. Jeg har en følelse av at de utførende la seg strategisk høyt i pris (besparelser deles). 9
10 BRUKERNE Det er maks press fra brukerne hele tiden for å få høyere standard. Av og til driver de med suboptimalisering med lite tanke på økonomi. 10
11 OM RELASJONER GENERELT Vi er motparter men samarbeider også. Det er et maktspill hele tiden. Alle prøver å få mest mulig ut av sin posisjon. Dette er et spill føler jeg. Aktørene har iboende trang til å optimalisere egne interesser i et samarbeid. Levere så billig som mulig til høyest mulig pris. Men utførende har også sitt omdømme å ivareta. Entreprenørene er flinke. Prater på inn og utpust før kontrakten er underskrevet. Virker som det er noen regler som gjelder før kontrakten underskrives og andre etter. 11
12 1) TILLEGSARBEIDER TE: Svelger kameler hele tiden. Skjeler til fortjenesten i prosjektet når det gjelder tilleggsregninger. Ja. Det betyr mye. Det er en helt annen pris. Kan hente inn det som er tapt på fastpriskontrakten. Får ofte en PDF-tegning som grunnlag. Prisingen er ren tipping. Tilbudet vi gir er påvirket av konkurransesituasjonen og markedet. UE: Har ikke vært så mye av det. Jobben var veldig spesifisert og vi har prosjekteringsansvaret selv. Skulle vært hardere. Det blir for eksempel sagt kan ikke du bare legge opp den ledningen. Så gjør jeg det. 12
13 2) TILLEGSARBEIDER Gjør ikke byggherren forandringer så er jeg «bondefanget» Vi lever av mersalg. Forsøker å selge inn bedre kvaliteter. Ja, bruker uklarheter i kontraktene. Kan prise taktisk. Kan tjangse på å prise lavt på grunn av forventet merarbeid. Noen ganger antar vi at ting vil gå ut og andre ting komme inn. Priser da det som går ut lavt og det som kommer inn høyt. 13
14 1) HOLDE TILBAKE INFORMASJON Flere: Når du vet at en leveranse er på vei så kan det bli sagt leveranse i uke 17 selv om du vet at det sannsynligvis først skjer tidlig i uke 18. Prøver å unngå å gi uriktig informasjon. Kan nok av og til være på grensen. God kommunikasjon er helt sentralt. Folk er absolutt forskjellig på dette. 14
15 2) HOLDE TILBAKE INFORMASJON Om vi ligger dårlig an så svarer jeg kanskje ja på spørsmål om jeg er ferdig, selv om jeg bare er nesten ferdig. Har jeg god tid på en jobb så holder jeg det for meg selv. Det gjør vel alle? Må ha noe å gå på når problemer oppstår. Jeg sier imidlertid fra om jeg ser at en leveringsfrist ikke kan nåes. Kan oppgi at en aktivitet til å vare lenger enn forventet for å få en buffer. 15
16 1) LITT OM KONTRAKTER Jussen ligger i bunnen, men kjører ikke for hardt på kontrakt. Har 25 år i bransjen. Det skal noe til at de klarer å lure meg. Jeg har holdt på med mange fag lenge. Ja, «hull» i kontraktene brukes. (Generelt ment.) Vi blir gjort oppmerksom på hullene etter at kontrakten er underskrevet. Nei, vi bruker ikke «hull» i kontrakten. Om vi har tatt høyde for et arbeid som ikke er klart spesifisert så gir ikke det noe ekstraarbeid som BH skal betale. 16
17 2) LITT OM KONTRAKTER Vi (TE) har juridisk sett all makt (i forhold til UE er og leverandører). Vi har en haug med jurister. Jussen kan brukes urettferdig. Det er arbeidsomt å jobbe helt etter kontrakten, på den måten at man kan kreve dokumentasjon, dokumentasjon, dokumentasjon Og å ta tak i alle motsigelser. Våre kontrakter med UE er er omfangsrike. Anskaffe rekkverk. Avtaledokumentene utgjorde en telefonkatalog i tykkelse. Helt tullete. Ingen leser dette. Vi kan arrestere dem på detaljer. 17
18 1) FORHOLDET MELLOM UE er De er håpløse på noe. Alle «meler sin egen kake». NN forsøker å skyve ansvar over på oss. Basen på byggeplass er imidlertid en veldig OK person. NN er mer etter boka. Litt slitsom på den måten. Alt er på stell. Noe av problemet er dårlige beskrivelser. Mye klipp og lim. Ikke alltid avklart hvem som skal levere hva. Skaper konflikt. NN er faglig dyktig men driver et strategispill. Sender ut mailer til alle om forhold som vi kunne ordnet opp oss i mellom. Virker som NN tenker mest på seg selv. Ikke på byggemøter. Virker ikke interessert i prosjektet. Leverer for sent. 18
19 2) FORHOLDET MELLOM UE er Hadde vi ikke hatt prosjekteringen selv ville det antagelig blitt en helt annen pris. Skrekkeksemplet er NN. Der må det gå mye penger opp i røyk. Vi viste hva vi fikk når vi valgte NN. Nærmeste konkurrent lå % over i pris. 19
20 1) Design og engineering Tiltransportering av arkitekt. Dette er en konstruksjon som sikrer at arkitekten bevarer lojalitet til BH, men at relasjonen ville vært enklere om TE hadde egen arkitekt. TE godkjenner fakturaene fra arkitekten og BH betaler. Jeg har ingen god følelse på dette. Det er litt ullent. Har en følelse av å ha betalt for mye. TE og BH mente at relasjonen var preget av omkamper fra arkitektens side. Omprosjektering av fasaden i barnehagen kan ha blitt oppfattet som omkamp. Materialbruk endret fra tegl til tre. 20
21 2) Design og engineering Arkitekten: Det eksisterer ulike interesser. Det gjelder å ha forståelse for hverandres roller. Det er konflikt i utgangspunktet. Jeg skrev under paa at det var greit med byggestart før prosjekteringen var ferdig. Dette krever stor tillit mellom TE og arkitekt. «Jeg kommer i TEs vold» TE: Vi føler oss ikke som kunde hos arkitekten. Han respekterer ikke vårt budsjett. Han fører en edel kamp for det arkitektoniske uttrykk. Han vil at TE skal betale når kommunen ikke vil. Arkitekten: Jeg føler ansvar for at Norge blir pent. At bygget får karakter. Brukerne og folk i området hadde fortjent murbygg. 21
22 3) Design og engineering NN tegnet mye halvveis. Tegnet så langt og så får vi se. Eksempel i Amfiet: Ventillasjonskanal stoppet ved veggen uten å angi videre løsning, også rot med dimensjoner. I barnehagen var ikke bæresystemet i taket ivaretatt i prosjekteringen. Dette ga mye ekstraarbeid for blikkenslageren som monterte kanalene. NN har alltid vært responsiv når jeg har bedt han om noe. Problemet har vært å komme ofte nok til byggeplassen. 22
23 RELASJONER TIL TOTALENTREPRENØREN KANSKJE MED UNNTAK AV ARKITEKTEN OG NOEN MILDE RESERVASJONER FRA BH SÅ HAR ALLE INFORMANTENE HATT EN POSITIV OPPLEVELSE I FORHOLD TIL SAMARBEIDET MED TE De er en av de det kan jobbes med. Er reale og spiller med åpne kort. Legger til rette for at begge parter kan tjene penger. Spør du dem om hjelp så får du det. De prøver ikke å lure deg. Prosjektlederen her er rund i kantene. Da er det lettere å svare ærlig på framdrift, etc.. Forrige erfaring med dette firmaet var helt motsatt. Anlegget ble ledet av personer som kun var ute etter å mele sin egen kake. De brydde seg ikke om UE-ene. 23
24 1) AVSLUTTENDE MERKNADER Godt samarbeid mellom aktørene som deltok fast i de ukentlige planleggingsmøtene. Preget av proaktivitet. Problemet på arbeidsplassnivået var knyttet til aktører som ikke deltok av ulike grunner, samt mangel på felles koordinering og prioritering internt i to bedrifter. BIM ville vært nyttig for mange tekniske koordineringsproblemer mellom fag. Les: kollisjonstester. Noen problemer er knyttet til struktur, andre til personlige egenskaper. De utførendes prosjektledere har stort spillerom for å tolke sine oppgaver. Ulike prosjekter fra samme bedrift synes å bli ledet forskjellig avhengig av personers «mentale kart» 24
25 2) AVSLUTTENDE MERKNADER Mange eksempler på opportunistisk atferd (og misstanke om det samme) som kan knyttes til struktur. Opplevelse av at det er konflikt i utgangspunktet og at det er om å «mele sin egen kake», dog med noen unntak, i følge dataene. ER DETTE EN FORTELLING FRA ET HELT VANLIG BYGGEPROSJEKT I NORGE? KJENNER DERE DERE IGJEN? 25
26 DEL 2. ALTERNATIV LØSNING TIL ORGANISERING FRA LEAN CONSTRUCTION MILJØET Greg Howell at the Industry day, IGLC 18, Haifa: A change by a «contractor A» that may be cost 1 mill USD will save «contractor B» for 5 mill USD. «Contractor A» has noe money in his budget to make that change. Can vi find a way to take out that benefit? 26
27 1) INTEGRERT PROSJEKT LEVERING (IPD) Et alternativ for relational contracting 27
28 2) INTEGRERT PROSJEKT LEVERING (Mattehews and Howell 2005) IPD er registrert som trademark av Westbrook Air Conditioning & Plumbing Ventilasjon, kjøling og oppvarming er kanskje det fagområdet på bygg hvor vi finnner de sterkeste gjensidige avhengighetene mellom ulike fags ressurser og aktiviteter 28
29 EKSEMPEL. VANNBÅRENT VARMESYSTEM MED GJENVINNING AV VENTILASJONSVARME (Kalsaas and Sacks 2011) 29
30 3) INTEGRERT PROSJEKT LEVERING (Mattehews and Howell 2005) PRINSIPPER FOR ORGANISERING, IPD Kun en kontrakt binder IPD teamet til byggherren. Alle PTMs (Primary Team Members) er sammen solidarisk ansvarlig for krav og betingelser i kontrakten med byggherren Alle PTMs frasier seg før oppstart retten til å saksøke hverandre PTMs deler risiko og fortjeneste for det samlede prosjekt. 30
31 4) INTEGRERT PROSJEKT LEVERING (Mattehews and Howell 2005) PRINSIPPER FOR ORGANISERING, IPD Alle PTMs blir enige om å åpne sin bok til andre PTMs og til byggherren Fortjeneste er beregnet på prosjektnivå på slutten av prosjektet Ingen fakturering mellom PTMs i forhold til hvem som er over og under budsjett Om en PTM gjør en tabbe så er alle solidariske økonomisk Kostnadsreduksjoner hvor som helst er delt mellom PTMs og byggherren 31
32 5) INTEGRERT PROSJEKT LEVERING (Mattehews and Howell 2005) DESIGN PROSESS, IPD «Target Value Design» ved oppstart og gjennom hele prosjektet Erfaring: Raskt å oppnå effektive løsninger når det ikke er noen bekymring knyttet til hvem som skal betale. Christine Pasquire (EGLC 12 Luxembourg) om byggherreverdi: Value is generated in design! Value is delivered on site 32
33 TARGET VALUE DESIGN (Rybkowski 2009) 33
34 6) INTEGRERT PROSJEKT LEVERING (Mattehews and Howell 2005) ERFARINGER-BEKYMRINGER-OMRåDER FOR UTVIKLING, IPD IPD-medlemmer må velges med omhu Old Habits Die Hard (Business World View, Mental maps, Hvordan vi gjøer det hos oss.) IPD-medlemmer har nytte kun av kostnadsbesparelser etter at budsjettet er utviklet. Hva er den virkelige verdien av IPDprosessen for byggherren? 34
35 6) INTEGRERT PROSJEKT LEVERING (Christine Pasquire - EGLC 12 Luxembourg, 2010) HVA ønsker VI å KOMME VEKK FRA? Alle aktørene er klar over at the principal vil prøve å skvise dem, og da alternativt: Prøve å beskytte seg med påslag for usikkerhet og risiko (contingency) «Kjøpe arbeid» (cover pricing) og senere søke eksempelvis å tjene penger på «hull» i kontraktene «Kjøpe arbeid» og gå konkurs 35
36 7) INTEGRERT PROSJEKT LEVERING (Christine Pasquire - EGLC 12 Luxembourg, 2010) LEANTENKINGEN DREIER SEG OM å OPTIMALISERE HELHETEN, IKKE DELENE (japansk tenkning Shingo) Pris Fortjeneste = Kostnader (åpen bok) Vs. Kostnader + Fortjeneste = Pris (Tradisjonell tenkning gambler med profitt Who is earning money on waste? Alan Mossman) Fortjeneste tas ut av tilbud Synliggjøre påslag for usikkerhet og risiko som sløsing Unngå å presse prisen under kostnadene 36
37 MULIG SPØRSMåL TIL DISKUSJON Integrert prosjekt leveranse synes aa vaere til stor fordel for byggherren. Hva med de andre aktorene? (Makt, marked) Maa de utforende legge om sine foretningsmodeller? Hva med business world views? Strategisk kunnskap 37
38 REFERANSER Cox, A. and Thompson, I. (1997). Fit for purpose contractual relations: determining a theoretical framework for construction projects. European Journal of Purchasing and Supply Chain Management, (3), Forbes, L. H. and Ahmed, S. M. (2011): Modern Construction. Lean Project Delivery and Integrated Practices. Miami and Greenville: CRC Press Taylor & Francis Group. Dubois, A. and Gadde, L-E. (2000). Supply Strategy and network effects purchasing behaviour in the construction industry. European Journal of Purchasing and Supply Management, (6), Henrich, G., Tilley, P., and Koskela, L. (2005). Context of production control in construction. Proceedings 13th International Group for Lean Construction Conference. ( ), Sydney, Australia. Kalsaas, B.T. and Sacks, R. (2011). Conceptualization of interdependency and coordination between construction tasks. Paper submitted to IGLC19, July Kraljic, P. (1983). Purchasing must become supply management. Harvard Business Review, September October 1983, Matthews, O. and Howell, G. (2005). Integrated Project Delivery an Example of Relational. Contracting. Lean Construction Journal, (2), 1. Upublisert notat. (2003). Metodisk verktøy for valg av anskaffelses- og kontraktsstrategi. Fra forskningsprosjektet «Byggherren i fokus». Prosjekteiere: Norske Boligbyggelags landsforbund, Norges Bygg og Foreningen Næringseiendom.»; Rybkowski, Z. (2009). The Application of Root Cause Analysis and Target Value Design to Evidence-Based Design in the Capital Planning of Healthcare Facilities, PhD thesis, University of California, Berkeley Thompson, I., Cox, A. and Anderson, L. (1998). Contract strategies for the project environment. European Journal of Purchasing and Supply Chain Management, (4),
Redigert versjon for distribusjon
Redigert versjon for distribusjon ER TOTALENTREPRISE ET GODT RAMMEVERK FOR LEAN CONSTRUCTION? TEORETISKE BETRAKTNINGER FRA DET INTERNASJONALE LEANMILJØET OG FORELØPIGE RESULTATER FRA INTERVJUER AV ULIKE
DetaljerLean Construction NO seminar, Trondheim
karl.sandvik@tonsbergprosjektet.no karl.oscar.sandvik@metier.no Lean Construction NO seminar, Trondheim 01.09.2016 B4 B5 Tønsbergprosjektet (2015 2020) Psykiatribygg: Ca 12.000 m2 Byggestart 2017 Ferdigstillelse
DetaljerManagement of the Construction Process, from the perspective of Veidekke
Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014
DetaljerDen som har skoen på, burde vite hvor den trykker!,
Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!, Om prosjekteierstyring og effekt av byggeprosjekter, konklusjoner fra en PhD-avhandling støttet av et følgeforskningsprosjekt Prosjekt Norge 17.01.2018
DetaljerHvordan bygge godt samarbeidsklima? Temadag NFF, 14. mai 2019 Lena E. Bygballe
Hvordan bygge godt samarbeidsklima? Temadag NFF, 14. mai 2019 Lena E. Bygballe www.bi.no/bygg Målsetning og agenda Koble tidlig involvering til samarbeid Hvorfor samarbeid og hva er det egentlig? Hvordan
DetaljerINVOLVERENDE PLANLEGGING I PROSJEKTERING ( IPP) - LEAN I PROSJEKTERING
s. Vil du ha et bilde, bruk definert INVOLVERENDE PLANLEGGING I PROSJEKTERING ( IPP) - LEAN I PROSJEKTERING Vegard Knotten Stipendiat / Prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør AS bsn 25. November 2015
DetaljerVerktøy for forretningsmodellering
Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook
DetaljerAvtaler og kontrakter
Avtaler og kontrakter Tradisjon og ideal: U1 U2 U3 U4 Den mest anvendte avtaleformen p.t. = Virtual Design and Construction, VDC, ICE, IPD Arkitekt Entreprenør Leverandør Gevinstene ligger i at aktørene
DetaljerTOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL
TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL 1.0 Hva er totalentreprise? I totalentreprise utarbeider byggherren ved hjelp av arkitekt og rådgivere en kravspesifikasjon og tegninger som en eller flere entreprenører
DetaljerNils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER
Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200
DetaljerHva er særegent med Lean Construction?
Hva er særegent med Lean Construction? Bo Terje Kalsaas, Professor, Dr.Ing. Institutt for Ingeniørvitenskap, UiA, Grimstad campus. Lean Forum Norge, 8 november 2017 Hva er Lean Construction? Det er Lean
DetaljerMarkedsstrategi. Referanse til kapittel 4
Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper
DetaljerSkifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter. Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter:
Forretningsstrategier Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter: Priskonkurranse Hver bedrift velger pris
DetaljerMORTEN AAGAARD PARTNER, METIER LEGAL SAMSPILLKONTRAKTER - GIR BILLIGERE OG BEDRE BYGG
MORTEN AAGAARD PARTNER, METIER LEGAL SAMSPILLKONTRAKTER - GIR BILLIGERE OG BEDRE BYGG Samspillkontrakter gir billigere og bedre bygg Metierkonferansen 1. juni 2016 www.metierlegal.no Samspill temaer Hva
DetaljerDen europeiske byggenæringen blir digital. hva skjer i Europa? Steen Sunesen Oslo,
Den europeiske byggenæringen blir digital hva skjer i Europa? Steen Sunesen Oslo, 30.04.2019 Agenda 1. 2. CEN-veileder til ISO 19650 del 1 og 2 3. EFCA Guide Oppdragsgivers krav til BIMleveranser og prosess.
DetaljerTranskribering av intervju med respondent S3:
Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,
Detaljeråpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller
Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger
DetaljerLC-NO Seminar om Akkordbasert lønn, produktivitet og lean. 5. februar 2019
LC-NO Seminar om Akkordbasert lønn, produktivitet og lean 5. februar 2019 Agenda 09.00: Velkommen og innledning v/ Fredrik Svalestuen (LC-NO/Veidekke) og Bo-Terje Kalsaas (LC-NO/UiA) 09.20-10.45: En modernisering
DetaljerCapgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden
Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv Oslo, 4.9.2014, Marius Volden Corporates run not only on numbers, they run on cultures.* *(Deal & Kennedy, Corporate cultures, 1982) 2 3 4 FUN Operasjonelt nivå
DetaljerEtablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i
Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,
DetaljerHvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?
Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og
DetaljerEr du nysgjerrig på om det er mulig...
BIMMER: Hvorfor ta steget over til Novapoint DCM og Quadri DCM? SOLVEIG FISKAA OG HEIDI BERG, VIANOVA SYSTEMS Er du nysgjerrig på om det er mulig......å dele alle infrastruktur data i en intelligent modell,
DetaljerAamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand.
Aamodt Kompetanse www.uvaner.no Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Forebygge motstand Håndtere motstand. Forebygge motstand. Styre korreksjons refleksen (tåle å høre ting du ikke liker).
DetaljerRanheimsfjæra barnehage, metrics
Difi seminar Best Value Procurement (BVP) Oslo 22.05.2019 Ranheimsfjæra barnehage Hvordan fulgte vi opp usikkerhet i konkretiseringsfasen, og hvordan gjør vi det i utførelsesfasen? Erfaringer så langt
DetaljerHVORDAN KAN DE UNNGÅS OG HVORDAN KAN DE LØSES ADVOKAT HARALD S. KOBBE, KLUGE ADVOKATFIRMA AS
UENIGHETER,KONFLIKTER, TVISTER, M.M. HVORDAN KAN DE UNNGÅS OG HVORDAN KAN DE LØSES ADVOKAT HARALD S. KOBBE, KLUGE ADVOKATFIRMA AS Innledning 2 Konflikter og tvister innebærer store kostnader,- eksternt
DetaljerKartlegging av innovasjonstyper
Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley
DetaljerMotivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal
Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes 16.nov Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Overordnet målsetning Utvikle kunnskaper om faktorer som kan være relatert til motivasjon for selvregulering
DetaljerFREMTIDIG ORGANISERING AV PROSJEKTERING I VEIDEKKE
FREMTIDIG ORGANISERING AV PROSJEKTERING I VEIDEKKE LC-NO Seminar, Trondheim 1 september 2016 Vegard Knotten Integrert metodikk for prosjekteringsledelse 4-årig BIA prosjekt via Norges Forskningsråd. Prosjektperioden
DetaljerEvaluering av entreprenøroppdrag
1. Opplysninger om oppdraget Oppdragsgivers organisasjon 1.1 Oppdragsgiver (virksomhet) 1.2 Prosjektleder for oppdragsgiver 1.3 Oppdragsgivers kontaktperson/prosjekteier Entreprenørens organisasjon Evaluering
DetaljerSTORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?
STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ
DetaljerEVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG
EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG Opplysninger om oppdraget Oppdragets navn: Oppdragsgivers navn: Entreprenørens navn: Utført i perioden (fra mnd i år til mnd i år) Oppdragets totale verdi i mill. kr eks.
DetaljerProsjektledelse - fra innsiden
Prosjektledelse - fra innsiden Presentasjon hos UiO 31.08.2012 Ida Lau Borch, fagansvarlig i Metier AS Det ligger et fantastisk potensial i det å være best i prosjektledelse og -styring Prosjekteierstyring
DetaljerJan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG
Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA
DetaljerDu setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet
TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?
DetaljerPrak)sk håndtering av prosjektrisiko. Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug
1 Gre$e Prak)sk håndtering av prosjektrisiko Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug 3 Disposisjon Prosjektgjennomføringen i et juridisk perspek)v (5)
DetaljerHva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter?
Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter? Mange prosjekter kan kun gjennomføres ved at flere virksomheter samarbeider. I bygg- og anleggsprosjekter
DetaljerHva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter?
Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Tre entrepriseformer Byggherrestyrt entreprise NS 8405 og Blåboka NS 8406 og Entrepriseboka Totalentreprise NS 8407 og Totalentrepriseboka
DetaljerInternasjonale erfaringer med gjennomføringsstrategier. Norwegian University of Science and Technology
Internasjonale erfaringer med gjennomføringsstrategier Norwegian University of Science and Technology Bakgrunn Statens Vegvesen ønsket å få innspill til alternative gjennomføringsstrategier som kan være
DetaljerEvaluering av entreprenøroppdrag
Evaluering av entreprenøroppdrag Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner.
DetaljerOpplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening
Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver
DetaljerPsykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon
Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av
DetaljerSamhandling? Kruse-Smith konferansen 2017
Samhandling? Kruse-Smith konferansen 2017 Innhold 1. Fra «galt til verre»? 2. Konfliktløsning og samarbeid? 3. Digitalisering som drivkraft? «Fra galt til verre» Status i Bygge- og Anleggsbransjen en utvikling
DetaljerProsjektnr. og navn: KT1206 Vollen Kontrakt: EVALUERING AV BYGGHERRE VED ENTREPRENØROPPDRAG
Evalueringsrapport Side 1 av 2 PROSJEKT OG UTBYGGING Prosjektnr. og navn: KT1206 Vollen Kontrakt: EVALUERING AV BYGGHERRE VED ENTREPRENØROPPDRAG Hensikten med evalueringen er å gi tilbakemelding om hvor
DetaljerEssential Business Builder Program
Essential Business Builder Program Tenk fremover for en suksessfull framtid. Tor Lie Bedriftsobservasjon AS 23 og 24. mars 2011 you can Agenda Canons forretningsutviklingsprogram, hva er det? Hva er målsettingen
DetaljerKvinne 30, Berit eksempler på globale skårer
Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:
DetaljerBest Value Procurement: våre erfaringer så langt.
Best Value Procurement: våre erfaringer så langt. Trond Simensrud, Hæhre Entreprenør AS, et Betonmast Hæhre selskap Tradisjonell presentasjon Lang erfaring fra anleggsbransjen som prosjektleder på mange
DetaljerVår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier
Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at
DetaljerKartlegging av Globale Anskaffelses Prosesser
Fase 1: Leveranser fra asiatiske verft til norsk sokkel Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse 2014 Gunn Vik Regions Direktør Skipsverft Kina, Korea og Singapore www.intsok.com INTSOKs Formål Bakgrunn
DetaljerPå sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik
På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:
DetaljerOm 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!
Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid
DetaljerIkkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss
2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det
DetaljerNoen refleksjoner etter ca 30 år som leder i industribedrifter og de åtte siste som leverandør i byggebransjen.
Noen refleksjoner etter ca 30 år som leder i industribedrifter og de åtte siste som leverandør i byggebransjen. 1982 «Byggherreerfaring» 2012 2015 Hvorfor er det så mye tullball i byggebransjen? Hvorfor
DetaljerVi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.
NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines
DetaljerLC-NO seminar «Hvilke barrierer møter vi på vår vei mot industrialisering, og hva gjør industrialisering interessant» LC-NO seminar
LC-NO seminar Tema: «Hvilke barrierer møter vi på vår vei mot industrialisering, og hva gjør industrialisering interessant» 2018-05-31 LC-NO seminar 1 2018-05-31 LC-NO årsmøte og seminar 2 2018-05-31 LC-NO
DetaljerST. OLAVS HOSPITAL OG HELSEBYGG MIDT-NORGE
VELKOMMEN TIL ST. OLAVS HOSPITAL OG HELSEBYGG MIDT-NORGE Bjørn Remen 7. des. 2010 1 Før riving av høyblokka 7. des. 2010 2 Ferdig utbygd 7. des. 2010 3 BYGGEFASE 2 Godkjenning HMN i mars 2006 Areal (brutto)
DetaljerUlstein Production System Lean Shipbuilding. Presentasjon Nettverksmøte 17/04/2008
Ulstein Production System Lean Shipbuilding Presentasjon Nettverksmøte 17/04/2008 Hva skal jeg snakke om? Verft vs Byggeplass Organisering i UVE Planstruktur i prosjektene Ulstein sine erfaringer med Last
DetaljerFremtidens forbedringsprosjekter. Maintech konferansen, mars 2019 Johnny Rimestad Sætre Disiplinleder VDC i NIRAS Norge AS
Fremtidens forbedringsprosjekter Maintech konferansen, 27. 28. mars 2019 Johnny Rimestad Sætre Disiplinleder VDC i NIRAS Norge AS Agenda Utfordringer i byggebransjen i dag Hvordan forbedre oss i morgen?
DetaljerProsjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014
Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...
DetaljerLEAN OG BIM PROSJEKTERING OG UTFØRELSE: KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN
Mir/KHiB LEAN OG BIM PROSJEKTERING OG UTFØRELSE: KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Espen Heidenreich Raa - Rambøll Eva Kathrine Frøisland - Veidekke Kunst- og designhøgskolen i Bergen Kunde: Kunnskapsdepartementet
DetaljerLEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN
LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN Kort om mitt innlegg 2 Vi skal komme inn på Ledelse og motivasjon Ledelse av frivillige Organisasjonskultur og ledelse Den vanskelige samtalen 3 Hva mener
DetaljerSkanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014
Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll
DetaljerStandarder for Asset management ISO 55000/55001/55002
Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby
DetaljerTeamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser
Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser
DetaljerSlik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper
Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste
DetaljerTRENDER OG UTVIKLING I ENTREPRISEFORMER
TRENDER OG UTVIKLING I ENTREPRISEFORMER SAMSPILLSKONTRAKTER, TILDELINGSKRITERIER OG EVALUERING TEVAS 13.09.2018 Harald Alfsen, partner/jurist Innkjøpsfaglige tjenester innenfor: REGULATORISK STRATEGISK
DetaljerSERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås
SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås KORT OM STATSBYGG Byggherre Utleier/forvalter Rådgiver STATSBYGG SOM INNKJØPER Investerer i byggeprosjekter for ca. 3 mrd. årlig Kjøper
DetaljerBeskrivelse av handel med CFD.
Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract
DetaljerSkanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014
Skanska: BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll
DetaljerKontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord
Kontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord Steinar Livik Prosjektleder Region nord Nøkkeltall: - Ca 200 riksvegtunneler på landsbasis skal oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften
DetaljerHva er erfaring med nye og rehabiliterte bygg
Skulle snakket om: Forutsetninger for god drift Driftsavdelingen opplæring Prøvedrift og funksjonskontroll med spesielle fokus Dagens og morgendagens driftsform Kommer til å snakke om: Forutsetninger for
DetaljerMaterialleverandørens ansvar i byggesaker. av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen og advokat Øyvind Hennestad, SINTEF
informerer Nr 4-1999 Materialleverandørens ansvar i byggesaker av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen og advokat Øyvind Hennestad, SINTEF Byggebransjen er i forandring og aktørenes roller endres
Detaljer1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse?
Stemmer leveransen med bestillingen? Stemmer leveransen med bestillingen? Hva sier bestillingen om overtakelse? Hva blir levert? Tiltak til forbedring. 1.1 Presentasjon Bjørn Finn Farstadvoll Ansatt i
DetaljerUnderstanding Social and Environmental Conflicts in Mining Exploration Simexmin May 18, 2016 Alan Dabbs Social Capital Group. Tia Maria Conflict
Understanding Social and Environmental Conflicts in Mining Exploration Simexmin May 18, 2016 Alan Dabbs Social Capital Group Tia Maria Conflict Agenda Perspective Drivers of social conflict Points of Interaction
DetaljerContext Questionnaire Sykepleie
Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-
DetaljerVil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?
Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg
DetaljerForskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning
Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Foreløpige funn underveis i en undersøkelse Kirsten S. Worum Cato R.P. Bjørndal Forskningsspørsmål Hvilke
DetaljerMål tegninger maler: Hvordan bestille glass
Mål tegninger maler: Hvordan bestille glass Glass og Fasadedagene Trondheim 11-14 april 2013 Anne Ma. Bern Forventing fra kunder: Konkurransedyktige priser Raske tilbakemeldinger Gode leveringstider Riktig
DetaljerRETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET
09.05.11 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET Retningslinjene er forankret i Arbeidsmiljøloven. Retningslinjene godkjennes av AMU. Retningslinjene evalueres etter at de har vært i bruk
DetaljerErfaringer fra bedrift om hvordan man deltar i dialog med offentlige virksomheter
Erfaringer fra bedrift om hvordan man deltar i dialog med offentlige virksomheter Jørn Christen Johnsen Markedsdirektør COWI AS 1 Erfaring fra innovative anskaffelser COWI er et rådgivende ingeniørselskap
DetaljerECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse
ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse 10. forelesning, vår 2011 Knut Nygaard Strategi Strategi Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter Konkurranse
DetaljerSocial Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016
Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.
DetaljerHvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?
Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk
DetaljerEntreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14
Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals HVORFOR SLIPPE TIL EN ENTREPRENØR? Er ikke det fienden? BYGGELEDERENS HOVEDOPPGAVE PROSJEKT Være prosjektets oljekanne! SELVPÅLAGT ROLLE BYGGELEDERS
DetaljerBruprosjektering i totalentreprise, Prosjekterende
Bruprosjektering i totalentreprise, Prosjekterende Sverre Wiborg, COWI AS 1 OPS/Totalentrepriser For rådgiver betyr forskjellen mellom OPS og andre totalentrepriser lite. Innlegget skiller mellom ulike
DetaljerRevidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»
Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk
DetaljerStatsbyggs erfaringer i bruk av BIM
Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer
DetaljerBA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no
BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Hvem er BA 2015 og andre
DetaljerBransjens utfordringer, sett fra en underentreprenør sin side
Bransjens utfordringer, sett fra en underentreprenør sin side 1 kort om Tevas utfordringer i byggebransjen konfliktnivå sett fra UE 2 Sanitæranlegg - Automatikk inkl. SD anlegg Varme/energianlegg - Svakstrømsanlegg
DetaljerHei, Hører fra deg. Med vennlig hilsen. Morten Håland. Konserndirektør Eiendom -------------------------------------- Otium AS
Fra: Til: "Per Sekse" Emne: Ståle Langenes Dato: 1. januar 4501 00:00:00 Vi jobber videre med kommunen med mål om å kunne få til et utviklingsprosjekt på din klients tomt. Å få til ønske utvikling vil
DetaljerHVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014
EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER Scandic Lerkendal, Trondheim 07.01.15 Karianne Skrindo og Sigrunn Duaas Veidekke Entreprenør AS, distrikt Trondheim HVEM ER VI Prosjekteringsledere (PRL) hos Veidekke
DetaljerFest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/
Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet
DetaljerMicrosoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter
Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft
DetaljerProsjekteringsledelse og BIM
Prosjekteringsledelse og BIM Den kloke tegning 13. oktober 2015 Vegard Knotten Stipendiat, Institutt for Byggekunst, Prosjektering og Forvaltning, NTNU Prosjekteringsleder, Veidekke Entreprenør Vegard.Knotten@ntnu.no
Detaljerlettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt
lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,
DetaljerHvordan fasilitere frem en god prosess?
Hvordan fasilitere frem en god prosess? En innføring i workshopteknikker Tonje Svendsen Grøvik og Synnøve Kleive Hva er en prosess? Husk at! Prosessen skal bestå av: Roller Aktiviteter Formål Start Slutt
DetaljerNettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014
Nettverk og relasjonsbygging Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Hvorfor har vi relasjoner? Eller: Hvordan skal bedriften organisere samarbeid med omverdenen? Innkjøp Leverandør A Leverandør
DetaljerHÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO
HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO PHILIP HON STEINAR G. RASMUSSEN 1 Samarbeidet mellom Håndbøkene 2 Samarbeidet mellom Håndbøkene Ønske vårt. Mest mulig likt Felles grunnlags krav (Bør
DetaljerEVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG
EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG BENYTTES VED ANBUDSEVALUERINGER /DOKUMENTERTE ERFARINGER Side 1 av 5 EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG Opplysninger om oppdraget Oppdragets navn: Oppdragsgivers navn: Entreprenørens
DetaljerMen som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda
Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?
DetaljerErasmus+: KA-2 (Key Action 2) Erfaringer fra søknadsprosessen 2015. Harsha Ratnaweera Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
Erasmus+: KA-2 (Key Action 2) Erfaringer fra søknadsprosessen 2015 Harsha Ratnaweera Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Hvorfor søkte vi på Erasmus+? Erasmus vs Erasmus+ Reisestipend Time og
Detaljer