Enebakk kommune. Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel. Utgave: 1 Dato:

Transkript

1 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel Utgave: 1 Dato:

2 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn rapport Oppdrag: Byggherrerådgivning ny avløpsløsning Ytre Enebakk Oppdragsbeskrivelse: Byggherrerådgivning i forbindelse med bygging av nytt sentralrenseanlegg for Kirkebygda og Ytre Enebakk og overføring av avløpsvann fra de to tettstedene til renseanlegget. Forprosjektering av nytt sentralrenseanlegg med overføringsledninger fra eksisterende renseanlegg til to alternative plasseringer av nytt sentralrenseanlegg, samt valg av slambehandlingsløsning. Oppdragsleder: Nedland Kjell Terje Fag: VAR Tema Avløp; Ledningsanlegg; Renseanlegg Leveranse: Forprosjekt; Prosessbistand / rådgivning; Prosjektadministrasjon Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjell Terje Nedland Ine Hovi

3 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 2 TILBUDSINNBYDELSE skal bygge nytt sentralrenseanlegg for Kirkebygda og Ytre Enebakk på Barbøl, samt ledningsanlegg fra Ytre Enebakk, fra Krokeng og fra Preståa. Det skal også legges utløpsledning ut i Øyeren. Årsaken til at avløpet fra de to eksisterende renseanleggene skal samles til et nytt hovedrenseanlegg, er at resipienten til Ytre Enebakk renseanlegg (Morsavassdraget) ikke tåler økt belastning fra planlagt bebyggelse på stedet, og avløpsvannet må derfor overføres til en bedre resipient, Øyeren. Denne konkurransen gjelder utslippsledningens landdel, fra Barbøl til Preståa ned Enebakkdalen. Det skal legges ca m ledningstrasè bestående av Ø400 PVC utløpsledning og Ø315 PE dykkerledning, samt Ø110 PE pumpeledning og 3 x Ø40 trekkerør. I øvre del av traséen skal det også legges med Ø50 PE pumpeledning i ca. 465 m. Det skal etableres trykkbasseng for dykkerledning med overbygg og automatikk/styring, samt ventilkum med styring. Ned Enebakkdalen skal eksisterende Ø1000 turbinrør fjernes og erstattes med Ø1100 PE turbinrør på en strekning av ca. 330 m. Det skal bores varerør for Ø315, Ø110 og 3 x Ø40 PE-ledninger i løsmasser (ca. 106 m) og i fjell/fjell og løsmasser (ca. 58 m, grunnboring vil bli foretatt medio november). Det skal regnes på en alternativ trasé nord for boringene, der ledningene graves ned, og der turbinrøret skiftes ut på en lengre strekning. Byggherren ønsker å benytte alternativet som entreprenøren mener er enklest og billigst. Det skal settes opp en prefabrikkert pumpestasjon (Preståa pst.) ved eksisterende Kirkebygda renseanlegg. Den leveres i en annen entreprise, men det skal graves ut for den, støpes fundament og tilbakefylles mot stasjonen, og denne skal tilknyttes 3 ledninger. Det ønskes tilbud på grunnarbeider og rørleggingsarbeider for denne traséen. Entreprisen er en del av et større totalprosjekt bestående av følgende øvrige entrepriser: Totalentreprise på Kirkebygda sentralrenseanlegg, som er gitt og under bygging Ledningsanlegg Krokeng-Krona, som skal ut på konkurranse snarlig Utløpsledning, sjødel, som skal ut på konkurranse i løpet av 2013 Ombygging av fire eksisterende pumpestasjoner og ombygging av ett renseanlegg til pumpestasjon med utjevning, samt levering av tre prefabrikkerte pumpestasjoner, som kommer ut på konkurranse i løpet av 2013 Ledningsanlegg Kopås Tømmerbråten, som kommer ut på konkurranse i løpet av 2013 Ledningsanlegg Ytre Enebakk, som kommer ut på konkurranse i løpet av 2013 Det er viktig at alle delene av prosjektet henger sammen tidsmessig. Kirkebygda sentralrenseanlegg skal stå ferdig til å ta imot avløpsvann , og denne datoen skal avløpsvann fra Preståa pumpestasjon overføres til renseanlegget, og utløpsledningen tas i bruk. Utløpsledningen og pumpeledningen fra Preståa må stå ferdig Turbinrøret må skiftes i perioden da Børter kraftverk ikke er i drift, fra mai til ut september Arbeidene på dyrket mark og beite øverst på ledningsstrekningen må utføres før beitesesongen starter, dvs. før mai Omkoblingen av Preståa pumpestasjon skal skje når Kirkebygda sentralrenseanlegg er driftsklart 14. oktober Det arrangeres tilbudsbefaring onsdag kl , med oppmøte i kommunestyresalen i Enebakk Herredshus. Kontakt Asplan Viak v/kjell Terje Nedland (epost: kjellterje.nedland@asplanviak.no tlf ) innen mandag kl for påmelding. Det er ingen prekvalifisering av tilbydere, men det kreves tilbydere i

4 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 3 tiltaksklasse 2 for utearealer og landskapsutforming og tiltaksklasse 3 for vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg. Tilbudet skal leveres i 2 eksemplarer i lukket, nøytral konvolutt og merkes med: Tilbud utløpsledning landdel Tilbudet skal leveres til: v/kjell Terje Nedland Kjørboveien Sandvika Postadresse: v/kjell Terje Nedland Postboks Sandvika Tilbudsfrist er: Mandag 16. desember 2013 kl Tilbudsåpning vil finne sted samme dag. Tilbudsåpningen vil være lukket. Sandvika, Kjell Terje Nedland

5 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilbudsinnbydelse Konkurranseregler Henvisning til kunngjøring Anskaffelsesprosedyre Oppdragsgiver Utlevering av konkurransegrunnlag og spørsmål Tilbudsbefaring Tilbudsfrist Åpning Vedståelsesfrist Språk Kvalifikasjonskrav kriterier for deltagelse Krav til tilbudet Krav til tilbud Tildelingskriterier Underleverandører Overholdelse av lover og regler for arbeidslivet Medlem av Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning: Avvisning av tilbud Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Andre forhold kommunal behandling Kontraktsbestemmelser Kontraktsdokumenter (NS8405 pkt. 3) Partenes representanter (NS8405 pkt. 6) Møter (NS8405 pkt. 7) Sikkerhetsstillelse (NS8405 pkt. 9) Forsikring (NS8405 pkt. 10) Krav til utførelsen (NS8405 pkt. 11) Forhold på byggeplassen (NS8405 pkt. 12)...12

6 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel Bruk av underentreprenør (NS8405 pkt. 15) Endringer (NS8405 pkt. 20) og Varsling om mangler ved byggherrens leveranser m.m (NS8405 pkt. 22) Fastsettelse av vederlag (NS8405 pkt. 27) Fremdriftsbetaling (NS8405 pkt. 28) Regningsarbeider (NS8405 pkt. 31) Overtakelse (NS8405 pkt. 32) Anleggets administrasjon Orientering og forutsetning for konkurransen Orientering om prosjekter i forbindelse med etablering av Kirkebygda sentralrenseanlegg Arbeidets art og omfang Lokalisering, forhold på byggeplassen Eksisterende forhold Feil i konkurransegrunnlaget Tiltaksprofil etter PBL Forbehold Entreprenørens ytelser Fremdrift Riggplass, mellomlager og permanent depot for overskuddsmasser Entreprisegrenser Andre forhold Tilbudsskjema Kvalifikasjonskrav Forpliktelseserklæring underleverandør(er) i forbindelse med...25

7 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 6 1 KONKURRANSEREGLER 1.1 Henvisning til kunngjøring Denne konkurransen er kunngjort i DOFFIN og TED Anskaffelsesprosedyre Åpen anbudskonkurranse uten forhandling etter Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av 17. Juli 2006 nr. 402, del III Anskaffelser over EØS-terskelverdiene, da anskaffelsen er en del av en større anskaffelse. 1.3 Oppdragsgiver Selskap: Adresse Prestegårdveien 4 Postnr./Sted 1912 Enebakk Telefon E-post Thorleif.sjolie@enebakk.kommune.no 1.4 Utlevering av konkurransegrunnlag og spørsmål Spørsmål skal rettes til: Selskap: Kontaktperson: E-post Kjell Terje Nedland kjellterje.nedland@asplanviak.no Eventuelle spørsmål vedrørende tilbudet skal sendes skriftlig til Asplan Viak v/ Kjell Terje Nedland pr e-post senest innen onsdag Alle henvendelser i tilbudsperioden vil primært bli besvart via Doffin-portalen, slik at alle interessenter får besvarelsene. 1.5 Tilbudsbefaring Det vil avholdes tilbudsbefaring onsdag kl , med oppmøte i herredsstyresalen i Enebakk Herredshus. Påmelding til kjellterje.nedland@asplanviak.no eller tlf senest mandag kl Tilbudsfrist Tilbudet sendes/leveres i en (1) original og en (1) kopi samt eventuelt en kopi som er sladdet for taushetsbelagte opplysninger, og som kan brukes om tilbudet etter valg av entreprenør blir forlangt offentliggjort. Tilbudet leveres også i elektronisk form, på en minnepinne eller diskett. Dette legges samlet i lukket konvolutt og merkes med:

8 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 7 Tilbud utløpsledning landdel Tilbudet skal leveres til: v/kjell Terje Nedland Kjørboveien Sandvika Postadresse: v/kjell Terje Nedland Postboks Sandvika Tilbudsfrist er mandag kl Det gis ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget. Tilbud per telefaks eller e-post aksepteres ikke. Mottatte tilbud returneres ikke. 1.7 Åpning Det vil bli foretatt lukket tilbudsåpning samme dag. Tilbudsprotokoll vil bli ført. Protokoll vil ikke bli offentliggjort før etter at entreprenør er valgt. 1.8 Vedståelsesfrist Tilbudet skal vedstås i 90 kalenderdager fra tilbudsfristen. Vi tar sikte på å få avgjort kontrakten før jul. 1.9 Språk Tilbudet skal være på norsk. I tilfeller hvor det vedlegges dokumentasjon på annet språk, skal det foreligge en oversettelse foretatt av autorisert translatør Kvalifikasjonskrav kriterier for deltagelse Følgende kvalifikasjonskrav skal være en del av tilbudet, skilleark skal nummereres som angitt: 1. Firma: Kvalifikasjonskrav: Registrert firma ved tilbudsfrist. Kravet skal dokumenteres med: Firmaattest Attest for registrering i det faglige register som er bestemt ved lovgivning i det land hvor tjenesteyter er etablert, f. eks Foretaksregisteret i Brønnøysund, samt eventuell klassifikasjon for registeret der dette finnes. 2. Skatte- og avgiftsforhold: Kvalifikasjonskrav: Det kreves at alle skatter og avgifter er betalt. Kravet skal dokumenteres med: Skatteattester RF-1244, en for merverdiavgift og en for skatt. For utenlandske leverandører skal det fremlegges attester som dokumenterer at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser vedrørende betaling av skatter og avgifter. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder.

9 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 8 3. Helse, miljø og sikkerhet: Kvalifikasjonskrav: Det kreves at leverandør har et operativt internkontrollsystem som sikrer overholdelse av til enhver tid gjeldende lover og forskrifter inkludert rutiner som sikrer personellets arbeidsmiljø. Kravet skal dokumenteres med: HMS-egenerklæring. 4. Referanser for firma og erfaring for anleggsleder: Kvalifikasjonskrav: Tilbyder skal ha erfaring fra minst 3 anlegg av tilsvarende størrelse og kompleksitet de siste 10 år. Med tilsvarende anlegg menes anlegg med legging av avløpsledning med dimensjon Ø400, PE-rør med dimensjon minst Ø1000, samt anlegg med styrt boring med dimensjon minst Ø400 i løsmasser og i løsmasser og fjell. I tillegg skal tilbudt anleggsleder ha ADK-1-kompetanse og mange års relevant erfaring,og ha erfaring som anleggsleder fra minst ett tilsvarende anlegg. Med anleggsleder menes entreprenørens leder som vil være kontinuerlig til stede på byggeplassen, delta på alle møter og være entreprenørens kontaktperson både mot byggeleder og byggherre i alle saker. Sprengningsarbeider skal utføres av personell med sprengningssertifikat klasse A, sveising av rør av sveisere med godkjent sertifikat (K-1) utstedt av Teknologisk Institutt eller tilsvarende, og kunne dokumentere omfattende erfaring fra tilsvarende arbeider. Det skal også være med personell med arbeidsvarslingskompetanse og kompetanse på styrt boring i løsmasser og fjell. Kravet skal dokumenteres med: Referanseliste for firmaet med beskrivelse av referansen, anleggsår for utførelse, kontraktsverdi, kontaktperson, telefonnummer og e-post. CV for anleggsleder med utdannelse, antall års relevant erfaring og referanser med rollebeskrivelser. Kopi av sertifikater. 5. Kvalitet: Kvalifikasjonskrav: Det kreves at leverandør har et grundig og veldokumentert KSsystem, for eksempel tilsvarende ISO 9001eller lignende. Kravet skal dokumenteres med: Beskrivelse av kvalitetssystem, eventuelt sertifikater eller godkjenninger; gjelder også eventuelle underleverandører. 6. Soliditet: Kvalifikasjonskrav: Solid økonomi. Kravet skal dokumenteres med: Foretakets årsregnskap med revisorbekreftelse for siste tre år - totalt og for de ytelsene kontrakten omhandler, evt. supplert med erklæring fra bank/garantiinstitusjon. Dersom vesentlige deler av oppdraget skal utføres av underleverandører, skal dokumentasjon som nevnt over også foreligge for disse. Det skal vedlegges forpliktende underskrift fra underleverandører for deres del av oppdraget, se kapittel 7. Unnlatelse av en slik underskrift vil medføre forkastelse av tilbudet, i henhold til forskrift for offentlige anskaffelser. Dersom kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt, vil tilbudet bli avvist.

10 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel Krav til tilbudet Leverandør skal vedlegge dokumentasjon i henhold til listen under. Dersom beskrivelsen mangler/er mangelfull, vil det føre til forkastelse av tilbudet. Følgende forhold som gjelder dette tilbudet/oppdraget skal leveres med og beskrives i tilbudet. Skilleark skal nummereres som angitt: 1. Tilbudsskjema: Utfylt tilbudsskjema kapittel 6 i dette dokumentet. Alle deler skal være utfylt. 2. Fremdrift Det skal utarbeides en detaljert fremdriftsplan for arbeidet. Ferdigstillelsesdato skal overholdes, og det vil bli krevd dagmulkter dersom denne overskrides. Det er et absolutt krav at hele anlegget skal stå ferdig senest , og at Preståa pumpestasjon skal kobles til Ø200 spillvannsledning Underentreprenører Det skal oppgis hvilke firmaer som vil bli benyttet som underentreprenører (for eksempel styrt boring). Alle underentreprenører skal forplikte seg til tilbudet ved å fylle ut skjema i kapittel Krav til tilbud All informasjon som er spesifisert under kapittel 5 Tilbudsskjema skal fylles ut, og timepriser i G-PROG skal også være fylt ut. Mengdebeskrivelsen er satt opp i G-PROG, og G-Link-fil kan oversendes tilbyder på forespørsel. Prising av mengdebeskrivelsen kan gjøres i programmet G-PROG Linker, og dette programmet kan lastes ned gratis fra Tildelingskriterier Oppdragsgiver vil velge det tilbud som totalt har lavest pris, når den alternative traseen som har lavest pris blir valgt i hvert tilbud Underleverandører Deler av oppdraget kan utføres av underleverandører. Det stilles samme krav til utførelse av oppdraget av underleverandører som av hovedentreprenøren. Hovedentreprenøren står ansvarlig ovenfor byggherre for alt arbeid utført av underleverandører Overholdelse av lover og regler for arbeidslivet Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jfr. Reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av Leverandører og deres underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale. Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter, og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.

11 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 10 Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktbestemmelse i sine kontrakter med underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes. Dersom leverandøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen, til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for leverandøren. Leverandøren plikter på oppfordring å legge frem dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører/underleverandører. Dersom denne oppfordringen ikke blir imøtekommet, har oppdragsgiver rett til å heve kontrakten pga. vesentlig mislighold Medlem av Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning: er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge ( Det innebærer at alle leverandører til kommunen må være medlem av denne organisasjonen eller tilsvarende ordning for å kunne levere til kommunen Avvisning av tilbud Forhold som oppgitt i Forskrift om offentlige anskaffelser vil utelukke tilbyder fra å delta i den videre prosessen Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn, jfr. Forskrift om offentlige anskaffelser Oppdragsgiver betaler ingen godtgjørelse ved avlysning av konkurransen eller totalforkastelse dersom det foreligger saklig grunn Andre forhold kommunal behandling Sweco leverer søknad om rammetillatelse for hele tiltaket 13. november 2014, og vil også utarbeide søknad om igangsettingstillatelse for arbeidene. Det tas forbehold om at kommunen gir klarsignal til å starte arbeidene, og om eventuelle pålegg fra offentlige etater, for eksempel Arbeidstilsynet. Tilbyder skal levere nødvendig dokumenasjon til Sweco for komplett søknad om igangsettingstillatelse. Fremdrift baseres på at søknad om igangsettelse leveres innen og foreligger innen

12 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 11 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER NS 8405, 1. utgave januar 2004 Norsk bygge- og anleggskontrakt gjøres gjeldende i den utstrekning denne ikke strider mot nedenstående: 2.1 Kontraktsdokumenter (NS8405 pkt. 3) Pkt. 3.1 Kontraktsdokumenter: Tilføyelse: Når kontrakt er endelig tildelt, undertegnes avtaledokument basert på Byggblankett 8405 A. 2.2 Partenes representanter (NS8405 pkt. 6) Tilføyelse: Entreprenøren er forpliktet til å ha egen arbeidsleder på anlegget. Vedkommende skal ha nødvendige kunnskaper og kvalifikasjoner for å utføre arbeidet fagmessig korrekt og i samsvar med tegninger og beskrivelse. 2.3 Møter (NS8405 pkt. 7) Pkt. 7.1 Byggemøter: Tilføyelse: Byggemøter avholdes på anlegget hver 14. dag eller oftere ved behov. Entreprenøren holder møterom. Byggherren eller hans representant skriver referat fra møtene. 2.4 Sikkerhetsstillelse (NS8405 pkt. 9) Pkt. 9.1 Generelle bestemmelser: Endring: Partene endres til entreprenøren. Pkt. 9.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse: Tilføyelse: Byggblankett 8405 B skal benyttes. Pkt. 9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse: Utgår. Dvs. byggherren stiller ikke sikkerhet. 2.5 Forsikring (NS8405 pkt. 10) Tilføyelse: "I tillegg til vanlig ansvarsforsikring, plikter entreprenøren å tegne egen KILE-forsikring. Denne skal gjelde dekning for kabeleiers avbrudds-kostnader. KILE inntrer også dersom høyspennings luftnett blir skadet eller må utkobles slik at det forårsaker avbrudd hos en eller flere kunder. 2.6 Krav til utførelsen (NS8405 pkt. 11) Pkt Arbeider i strid med kontrakten: Nytt pkt.: Arbeider som utføres i strid med kontrakten kan stanses av byggherren uten varsel. Pkt Krav til kompetanse: Nytt pkt.: Følgende kompetansekrav stilles, referert til arbeidsoppgaver og personell. a) ADK1-kompetanse. Arbeidsleder (formann eller bas) på arbeidsstedet skal ha ADK1-kompetanse. Med arbeidsleder menes den person som leder det praktiske arbeidet på stedet. Vedkommende har arbeidsledelse og ansvar for ett arbeidssted av gangen.

13 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 12 b) PE-sveise-kompetanse. Alt sveisearbeide skal utføres av sertifisert sveiser (Nemko Certification Sertifikat plastrørsveisere el. tilsv.) for aktuelt materiale og rørdimensjon. c) Arbeidsvarslings-kompetanse. Minst en person tilknyttet anleggsarbeidene skal ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling. Det skal til enhver tid være en skiltansvarlig til stede på anlegget når arbeidet pågår og tilgjengelig på telefon når det ikke er aktivitet på anlegget. d) Fjellsprengnings-kompetanse. Personell med ansvar for fjellsprengning skal ha godkjent sprengningssertifikat klasse A. 2.7 Forhold på byggeplassen (NS8405 pkt. 12) Pkt Lover, offentlige forskrifter og vedtak: Tilføyelse: Plan- og Bygningslov (PBL): Anlegget er søknadspliktig. Plan- og bygningsloven med forskrifter følges hva angår krav til kontroll, kontrollform, kontrollplan, gjennomføring av kontroll, etc. Byggherreforskriften: Byggherre har skriftlig avtale iht. Byggherreforskriften vedr. utpeking av koordinator / utarbeidelse av plan for SHA (HMS) / sending av forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Sweco AS har koordinator-ansvaret for prosjekteringsfasen. Koordinatoransvaret for utførelsen overføres til valgt entreprenør. SHA-plan for prosjekteringsfasen følger vedlagt som vedlegg 2. Entreprenør får ansvar for utarbeidelse av en SHA-plan for utførelsesfasen, som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for opprettelse av anleggsplass. Hovedavsnittene i planen bør blant annet inneholde: a) Krav og forutsetninger som skal stilles til de virksomheter som skal utføre bygge- eller anleggsarbeider. b) Relevante data for byggeplassens organisasjon (ansvars- og oppgavefordeling). c) Oversiktstegning som viser bygge- og anleggsplassen. d) Tidsplan over når de ulike arbeidene skal utføres og hvor mye tid som er satt av til hvert enkelt arbeid. e) Beskrivelse av særlig farlige arbeider og hvordan de skal utføres. f) Beskrivelse av hvordan arbeidsplasser og arbeidslokaler skal organiseres og løses. Disse må tilfredsstille Arbeidstilsynets forskrift best. nr. 529 Arbeidsplasser og arbeidslokaler. g) Rutiner for behandling av avvik og informasjon. Pkt Eksisterende anlegg: Nytt pkt.: Entreprenøren er ansvarlig for anleggsområdet og det arbeid som foregår der. Det forutsettes at entreprenøren gjør seg kjent med forholdene på anleggsplassen før tilbud innleveres. Hvis ikke annet er sagt, overtar entreprenøren anleggsområdet slik det er ved tilbudsbefaringen. Entreprenøren har det hele og fulle ansvar for at nærliggende veier, arealer, bebyggelse, ledninger og kabler i grunnen og i luften ikke skades under anleggsdriften. Eventuelle skader utbedres for entreprenørens kostnad etter nærmere avtale med byggherren. Opplysninger om kabel og ledningsplassering på tegningene er kun orienterende. Entreprenøren plikter derfor å få disse påvist av de respektive eiere før graving igangsettes. Eksisterende lysmaster og stolper demonteres / sikres etter avtale i hvert enkelt tilfelle.

14 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel Bruk av underentreprenør (NS8405 pkt. 15) Pkt. 15.4: Nytt pkt.: De dokumentasjonskrav som gjelder for entreprenøren, gjelder også for hver enkelt underleverandør / underentreprenør der det er relevant. Dokumentasjon skal foreligge ved entreprenørens underrettelse iht Endringer (NS8405 pkt. 20) og Varsling om mangler ved byggherrens leveranser m.m (NS8405 pkt. 22). Pkt. 20.3: Presisering: Endringsordre skal være skriftlig. Med skriftlig forstås også pr. e-post. Pkt og 22.2: Nytt avsnitt.: Byggherren plikter å reagere på henvendelser som angår endringer innen 2 timer fra muntlig kontakt er opprettet. Entreprenøren har ikke krav på økonomisk kompensasjon for evt. ventetid innenfor 2 timer Fastsettelse av vederlag (NS8405 pkt. 27) Pkt Indeksregulering: Hele punktet endres til: Alle priser er faste i anleggsperioden Fremdriftsbetaling (NS8405 pkt. 28) Pkt Dokumentasjon og måling: Nytt avsnitt: Oppgjør skal skje på bakgrunn av entreprenørens målebrev og byggherrens kontroll/gjennomgang av dette. Alle fakturaer i prosjektet skal merkes: Sjøledning landdel. Oversikt på fakturerte poster og gjenstående ufakturerte poster, skal leveres med som vedlegg til delfakturaer og sluttfaktura. Eventuelle endringsmeldinger, faktureres på egen faktura inklusive vedlegg med eget endringsmeldingsskjema. Endringsmeldningsskjema skal underskrives og godkjennes av byggherre representant før fakturering. Betalingsvilkår er leveringsmåneden pluss 30 dager etter at leveransen er godkjent og korrekt faktura med avtalte bilag er mottatt. Betaling skjer etter kontraktsmessig levering. Det vil ikke bli utbetalt forskudd. Betaling innebærer ingen godkjenning av leveransen. Kommunen skal ikke belastes fakturagebyr, ekspedisjonsgebyr, purregebyr o.l. Dersom forfalne beløp ikke betales i rett tid, kan leverandøren fakturere forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av Regningsarbeider (NS8405 pkt. 31) Pkt Vederlagsberegning: Tilføyelse: Tilleggsarbeider skal, dersom det er mulig utføres etter enhetspriser som er kontraktsfestet Overtakelse (NS8405 pkt. 32) Pkt Byggherrens rett til å nekte overtakelse: Tilføyelse: Byggherren vil nekte overtakelse dersom den avtalte sluttdokumentasjonen ikke er levert i rimelig tid for gjennomgang før overtakelsesforretning avholdes.

15 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 14 Pkt Byggherrens urettmessige brukstakelse: Nytt avsnitt: Ledninger som i anleggsfasen blir satt i drift, regnes ikke som urettmessig brukstakelse, og er ikke overtatt av byggherren før overtakelsesforretning er avholdt og anlegget formelt overtatt.

16 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 15 3 ANLEGGETS ADMINISTRASJON Prosjektleder/ byggherre: v/ Thorleif Sjølie. Tlf / Epost Thorleif.sjolie@enebakk.kommune.no Avd.ing drift: v/ Knut Moen. Tlf / Epost knut.moen@enebakk.kommune.no Byggherrerådgiver: Asplan VIAK AS v/ Kjell Terje Nedland Tlf Epost Kjellterje.nedland@asplanviak.no Byggeleder: Kåre Hagen AS v/ Bjarni Einarsson Tlf Epost: Bjarni.eienarsson@karehagen.no Prosjekterende: Sweco AS Ski v/ Birger Mellum Tlf Epost: Birgerbrandal.mellum@sweco.no Sweco AS Ski v/ Ole Einar Garder Tlf Epost: ole.einar.garder@sweco.no Adresse Sweco Norge AS Jernbaneveien Ski Underleverandør IKT/ radiokommunikasjon etc. Guard Systems Engineering AS v/ Tom Haslum Hovedkontor - Porsgrunn Guard Systems Engineering AS Lunderingen 5, 3941 Porsgrunn Tlf Fax Epost: tom.haslum@guard.no

17 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 16 4 ORIENTERING OG FORUTSETNING FOR KONKURRANSEN 4.1 Orientering om prosjekter i forbindelse med etablering av Kirkebygda sentralrenseanlegg Ytre Enebakk er i kommuneplanen for Enebakk utpekt som et vekstområde i årene som kommer. Det er planer om utstrakt boligbygging og utbygging av industriområder. Ytre Enebakk avløpsrenseanlegg er allerede i dag overbelastet. Resipienten Mjær ligger i Morsavassdraget, som er drikkevannskilde for Mosseområdet, og som er overbelastet med næringsstoffer. har derfor bestemt å overføre avløpsvannet fra Ytre Enebakk til et nytt sentralrenseanlegg på Barbøl i Kirkebygda. Fra Ytre Enebakk renseanlegg til Kopås ligger det ledninger klar til overføringen, da disse ble lagt i forbindelse med overføringen av avløpsvannet fra Kopås renseanlegg til Ytre Enebakk renseanlegg. Fra Kopås til Barbøl skal det legges ny avløpsledning med pumpestasjoner, og det skal legges ny hovedvannledning på deler av strekningen. Fra Kirkebygda til det nye renseanlegget skal det legges en avskjærende ledning fra Krokeng og en ledning fra Preståa ved dagens Kirkebygda renseanlegg til Barbøl. Den siste ledningen skal legges i samme grøft som utslippsledningen fra renseanlegget, som skal fortsette ut Preståa til Øyeren. Ytre Enebakk renseanlegg skal bygges om til pumpestasjon med utjevning i deler av anlegget, slik at man kan magasinere noe av fremmedvannet ved store nedbørmengder, eller som buffermagasin ved reparasjoner på overføringsledningen med pumpestasjoner eller sentralrenseanlegget, for siden å pumpe det til sentralrenseanlegget når dette igjen er mulig. Det er laget detaljplaner og beskrivelser for ledningsanlegg og pumpestasjoner, og arbeidene vil suksessivt bli satt ut på konkurranse på Doffin og TED i løpet av de neste månedene. Renseanlegget er under bygging, og etter planen skal det kunne ta imot avløpsvann fra Kirkebygda 14. oktober Arbeidets art og omfang Dette anbudsdokumentet omfatter bygging av Ny utslippsledning på land fra Kirkebygda SRA- Preståa, delvis som selvfallsledning Ø400 PVC SN8, og delvis som dykkerledning, Ø315 PE100 SDR11 og SDR17. Traselengde ca 1.540m Ny pumpespillvannsledning, samme strekning som over, Ø110 PE100 SDR11 og SDR17. I deler av traseen skal det benyttes preisolerte rør Kabeltrekkerør på kveil 3 x Ø40, samme strekning som over Ny pumpespillvannsledning Ø50 PE80 SDR11, fra kum 511 til Kirkebygda SRA, ca. 470 m Kabeltrekkerør for strømkabel Ø110 m og Ø50 PE80 vannledning, ca. 295 m, fra entreprisegrense mot renseanlegg til automatikkhus på trykkammer. Trykkbasseng for dykkerledning med automatikkhus i nedre ende Ventilkum for dykkerledning ved Preståa pumpestasjon, med overbygg med automatikk/styring mot kommunens driftsovervåkningssystem Fjerning av eksisterende turbinrør, Ø1000 stålrør, ca. 320 m Etablering av nytt turbinrør Ø1100 PE100 SN8 PN6, ca.320m Boring i løsmasser (alternativ)

18 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 17 Boring i fjell (alternativ) Kummer Byggegrop for Preståa pumpestasjon 12 m³ nødmagasin ved Preståa pumpestasjon Tilkobling av Preståa pumpestasjon Prosjektet skal gjennomføres med kontinuerlig fremdrift fra oppstart og frem til prosjektet er ferdigstilt. Opphold uten grunn vil bli dagmulktbelagt. Grøftetraseen skal etableres på privat grunn (dyrket mark og utmark). Kirkebygda sentralrenseanlegg er under bygging. Entreprisegrense for utløpsledningen er kum 501, som er med i denne entreprisen. Utløpsledningen ut i Øyeren vil bli satt bort i en annen entreprise. Levering av Preståa pumpestasjon vil også bli satt bort i annen entreprise. Det vil bli utført boringer til fjell i bortraseene midt i november for å få klarhet i om det er fjell eller løsmasser i traseene. Resultatene fra boringene vil bli lagt ut på Doffin så raskt de foreligger. Det henvises generelt til VA/Miljø-blad nr 97 Bruk av PE-rør ved NoDig-utførelse. Eventuelle tilleggsarbeider, utover omfanget beskrevet ovenfor, administreres av Enebakk kommune og skal utføres etter timepriser og oppgitte satser i tilbud. Entreprenør skal ha tett dialog med oppdragsgiver gjennom hele anleggsperioden, både vedr. fremdrift, levering av materiell og øvrige utfordringer som kan oppstå. 4.3 Lokalisering, forhold på byggeplassen Anlegget er lokalisert til Barbøl - Preståa,. Det forutsettes at entreprenør på egen hånd setter seg inn i stedlige forhold før levering av tilbud. Anlegget ligger i Kirkebygda, fra Kirkebygda sentralrenseanlegg på Barbøl ned Enebakkdalen til Preståa. Anleggets plassering er vist i figur 1 (anlegg 7). Det er lagt opp til at gravemasser skal mellomlagres på grøftekant. Evt. omkjøring av masser skal avklares med byggherre. Entreprenøren er ansvarlig for å finne riggplass i samarbeid med. Entreprenøren må selv planlegge arbeidet slik at mellomlagring av masser kan skje innenfor planområdet. Entreprenøren må selv finne depotplass for overskuddsmasser som ikke skal brukes. Eventuell forurenset masse skal kjøres til godkjent deponi (kvittering fra mottak skal følge faktura).

19 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel Eksisterende forhold Abonnenter / eiendomseiere er orientert om de forestående arbeider. Det ligger el-, tele- og signalkabler langs deler av traséen. Gravemaskinfører må delta under kabelpåvisningen. 4.5 Feil i konkurransegrunnlaget Dersom tilbyder oppdager feil, mangler, utelatelser eller uklarheter i konkurransegrunnlaget plikter tilbyder umiddelbart å varsle oppdragsgivers kontaktperson om dette. Dette må sendes per til byggherrerådgiver, som fremgår av kapittel Tiltaksprofil etter PBL Følgende godkjenningsområder må ivaretas av entreprenør: Ansvarlig utførende: Grunnarbeid og landskapsutforming, tiltaksklasse 2. Ansvarlig utførende: Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg, tiltaksklasse 3

20 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel Forbehold Det tas forbehold om endring i tiltaksklasse eller godkjenningsområde. Entreprenør må i så tilfelle kunne søke og få lokal godkjenning i aktuell tiltaksklasse og godkjenningsområde. 4.8 Entreprenørens ytelser Alt grøftearbeid (grave, spengnings- og transportarbeid) utføres i regi av entreprenør. Alt ledningsarbeid, inkludert sveisearbeid (speilsveis og elektromuffesveis), utføres i regi av entreprenør. Utførende entreprenør plikter å utføre arbeidene i nært samarbeid med byggherren og byggherrens rådgiver, slik at fremdriften drives rasjonelt og riktig utførelse til enhver tid blir valgt. Alt materiell leveres av entreprenøren. Adkomst til eiendommene skal, så langt dette er mulig, holdes åpne under byggeperioden. Evt. stenging av adkomster må entreprenøren avtale særskilt med berørte grunneiere/- beboere. Normal arbeidstid er mandag - fredag, kl Arbeider som må utføres utover dette tidspunkt, må godkjennes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. Entreprenøren har ansvar for: Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Ivareta gravemelding før anleggsstart. Nødvendig arbeidsvarsling / skilting. Varsling av utrykningsetater og renovasjon. Bestille påvisning av ledninger og kabler. Nødvendige søknader / anmeldelser til kommunen. Koordinerings- / samordningsansvar overtas ved igangsetting. 4.9 Fremdrift Oppstart tidligst Anlegget skal stå ferdig innen Nærmere detaljer avtales under kontraktsmøte Riggplass, mellomlager og permanent depot for overskuddsmasser Entreprenør skal finne riggplass i samarbeid med. Gravemasser skal ved normale forhold mellomlagres på grøftekant. Ledningsgrøft skal etableres i stedlige masser. Det skal pukkes rundt nye kummer og i ledningssonen (opp til 30 cm over topp rør). Sprengstein større enn 30 cm skal ikke fylles tilbake i ledningsgrøft, men leveres på pukkverk/deponi. skaffer depotplass for deponering av overskuddsmasser. Entreprenør og skal i samarbeid skaffe til veie løsmasser ved masseunderskudd. Evt. forurenset masse skal leveres til godkjent deponi. Ved dårlige grunnforhold plikter entreprenør å varsle om dette for vurdering av omfang av masseutskiftning. Entreprenør må gjennomføre eventuelle kryssinger etter gjeldende regelverk.

21 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel Entreprisegrenser Entreprisegrense mot Preståa pumpestasjon: Pumpeledningen føres til påkoblingsstuss utenfor veggen i pumpestasjonen, og når renseanlegget skal tas i bruk (fastsatt til ) skal avløpsledningen kobles til påkoblingsstuss utenfor veggen i pumpestasjonen. Strømkabel/trekkerør skal legges fra nærliggende trafo til stasjonen. Entreprisegrense mot Kirkebygda sentralrenseanlegg er i kum 501 mot renseanlegget. Entreprisegrense mot utslippsledning sjødel er i kum Andre forhold Koordinering mot offentlige etater All koordinering med offentlige etater er entreprenørens ansvar. Dette gjelder krav til melding, påvisning, merking, skilting og sikring i forbindelse med anlegget. Alle kostnader skal innkalkuleres i rigg og drift. Oppdragsgiver vil legge vekt på at arbeidsplassen til enhver tid fremstår som ryddig og oversiktlig. Generelt gjelder at anleggsområdene skal avsperres og sikres på den mest betryggende måte mot uhell og ulykker Kvalitetssikring/ kontroll av utførelse Totalentreprenøren skal utarbeide kontrollplaner og kunne dokumentere et kontrollsystem med sjekklister for viktige arbeidsoperasjoner for dette prosjektet. Det stilles krav til egenkontroll av entreprenøren i anleggsfasen. Entreprenøren skal kunne dokumentere oppnådde resultat. Kontrollrutiner og skjema skal fremlegges og godkjennes av oppdragsgiver før arbeidet igangsettes. Kostnader skal innkalkuleres i rigg og drift Byggemøter Det vil bli arrangert byggemøter på byggeplassen hver 14. dag eller så ofte som oppdragsgiveren finner det nødvendig. Totalentreprenøren har møteplikt med det personell som oppdragsgiveren innkaller. Kostnader forbundet med møter skal være inkludert i tilbudets priser.

22 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 21 5 TILBUDSSKJEMA Kryss av, fyll ut eller referer til beskrivende punkt i tilbudsbrev for etterfølgende kapitler. Det skal leveres et komplett utfylt konkurransegrunnlag med svar på alle forhold som er krevet i dette grunnlaget. Tilbudets priser skal være faste under forutsetning av at bestilling foreligger innen 90 dager etter tilbudsfristen. 5.1 Kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskrav som kreves av tilbyder og eventuelle underentreprenører til denne kontrakt er nærmere beskrevet i kap Kravene skal dokumenteres, vedlegges tilbudet og nummereres i henhold til nummereringen under: Krav Beskrivelse Vedlegg nr. Kap punkt 1 Kap punkt 2 Kap punkt 3 Kap punkt 4 Kap punkt 5 Kap punkt 6 Firmaattest Skatteattest og momsattest. HMS-egenerklæring Referanser og erfaring Kvalitet Soliditet Faglig kompetanse, autorisasjonskrav Ansvarlig utførende: Grunnarbeid og landskapsutforming, tiltaksklasse 2. Ansvarlig utførende: Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg, tiltaksklasse 3 Det henvises til kontraktsbestemmelsene, kap Kopi av sertifikater vedlegges tilbudet. Person med ADK-1 sertifikat som vil være tilstede ved VA-arbeidet på anlegget Ansvarlig sveiser av PE-ledning med gyldig sveisesertifikat (Nemco eller tilsvarende): Utførende av sprengning med sprengningssertifikat klasse A Person med kurs i arbeidsvarsling NB! Dersom kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt og dokumentert i tilbudet, vil tilbudet bli avvist.

23 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 22 TOTAL KOSTNAD: Alle poster i skjema / tabeller, må være utfylt for at tilbudet skal oppfattes som komplett Prisene skal inkludere samtlige kostnader for utførelse eksklusive merverdiavgift. 11 Forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift NOK 12 Forberedende arbeider og istandsettelse NOK 13 Grøfter NOK 14 VA-ledninger NOK 15 Kummer, rørdeler og armatur NOK 16 Boring 1, løsmasser NOK 17 Boring 2, kombinerte masser NOK 18 Trykkbasseng NOK 19 El, IKT, radiokommunikasjon NOK 20 Turbinrør NOK 21 Preståa pumpestasjon grunnarbeider NOK 22 Timepriser ved regningsarbeid NOK SUM EKSKL. MVA. MVA SUM INKLUSIVE MVA. NOK NOK NOK FREMDRIFT / KAPASITET: Henvisning... : Se kap og 4.9. Dokumentasjon... : a) Byggestart..:... (Dato) b) Gjennomføringstid:... (Uker) c) Ferdigstillelse..:... (Dato) Ved skissering av fremdrift skal det forutsettes følgende fordeling av fjellgrøft / løsmassegrøft: 70 % konvensjonell grøft i løsmasser. 30 % konvensjonell grøft i fjell (varierende andel fjell).

24 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 23 Øvrige opplysninger Anleggsledelse Anleggsleder skal ha ADK-1-sertifikat og fullmakt til å ta nødvendige avgjørelser på plassen og skal ha sitt daglige tilholdssted på anleggsplassen. Anleggsleder skal være å treffe på mobil i normal arbeidstid. Anleggsleder skal godkjennes av byggherren. Prosjektet vil bli bemannet med følgende ledelse: Ansvarlig anleggsleder: Underentreprenører Eventuelle andre opplysninger Forbehold (Kryss av) Det tas ingen forbehold om kontraktsvilkårene. Tilbudet er basert på forbehold / avvik som er nærmere listet opp og prissatt i tilbudsbrevet.

25 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 24 Sikkerhetsstillelse Jeg /vi kan stille bankgaranti for våre forpliktelser i utførelsestiden og reklamasjonstiden i henhold til NS Sikkerhet stilles gjennom : Forsikring Jeg/vi vil tegne/har forsikring i henhold til NS 8406 og kontraktsbestemmelsene i forsikringsselskapet: Underskrift Det vil bli benyttet personer som innehar de nødvendige kvalifikasjoner til å stå for et arbeid av denne vanskelighetsgrad. Jeg/vi er innforstått med at foreliggende anbud vil danne grunnlag for en eventuell kontrakt om utførelse av de her beskrevne anlegg. den 2013 Entreprenørens underskrift og stempel Firmaets navn: Organisasjonsnummer: Adresse: Telefon: Telefaks: E-post Kontaktperson

26 Konkurransegrunnlag utløpsledning landdel 25 6 FORPLIKTELSESERKLÆRING UNDERLEVERANDØR(ER) I FORBINDELSE MED Tilbud til på utslippsledning landdel Fylles ut av eventuelle underleverandør for å dokumentere forpliktelse i avtale. Hver enkelt underleverandør må fylle ut hvert sitt skjema, som siden vedlegges tilbudet. Denne erklæringen er basert på følgende krav i Forskrift om offentlige anskaffelser, Dokumentasjon aventreprenørens tekniske eller faglige kvalifikasjoner: En leverandør kan for en særskilt kontrakt, der dette er hensiktsmessig, støtte seg på andre foretaks kapasitet, uavhengig av den juridiske karakteren av forbindelsen mellom dem. I så fall skal totalentreprenøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene. Erklæringen dekker også tilsvarende krav i Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) 7-11 Krav til entreprenørens organisering. Tilbyder (firmanavn hovedleverandør): Underleverandør (firmanavn): Oppgaver som skal utføres: Periode for forpliktelse: Underentreprenøren bekrefter herved å stille til rådighet den varen eller tjenesten som det er behov for i perioden forpliktelsen gjelder for. Dato/sted underleverandør: Signatur underleverandør: