Enebakk kommune. Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær. Utgave: 1 Dato:

Transkript

1 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær Utgave: 1 Dato:

2 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn rapport Oppdrag: Byggherrerådgivning ny avløpsløsning Ytre Enebakk Oppdragsbeskrivelse: Byggherrerådgivning i forbindelse med bygging av nytt sentralrenseanlegg for Kirkebygda og Ytre Enebakk og overføring av avløpsvann fra de to tettstedene til renseanlegget. Forprosjektering av nytt sentralrenseanlegg med overføringsledninger fra eksisterende renseanlegg til to alternative plasseringer av nytt sentralrenseanlegg, samt valg av slambehandlingsløsning. Oppdragsleder: Nedland Kjell Terje Fag: VAR Tema Avløp; Ledningsanlegg; Renseanlegg Leveranse: Forprosjekt; Prosessbistand / rådgivning; Prosjektadministrasjon Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjell Terje Nedland Ine Hovi/Cathrine Lyche

3 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 2 TILBUDSINNBYDELSE bygger nytt sentralrenseanlegg for Kirkebygda og Ytre Enebakk på Barbøl. I forbindelse med renseanlegget skal det legges ledningsanlegg fra Ytre Enebakk, fra Krokeng og fra Preståa til det nye anlegget. Det skal også legges utløpsledning ut i Øyeren. Årsaken til at avløpet fra de to eksisterende renseanleggene skal samles til et nytt hovedrenseanlegg, er at resipienten til Ytre Enebakk renseanlegg (Morsavassdraget) ikke tåler økt belastning fra planlagt bebyggelse på stedet, og avløpsvannet må derfor overføres til en bedre resipient, Øyeren. Se figur 1 for oversikt over anleggene. Figur 1. Anlegg i forbindelse med bygging av Kirkebygda sentralrenseanlegg. Det er så langt bygget nytt renseanlegg på Barbøl i Kirkebygda, og avløpsvann fra Kirkebygda skal tilføres anlegget Ledningsanlegget fra Ytre Enebakk til Barbøl er ferdig lagt, og pumpestasjonen på Tømmerbråtan vil kunne settes i drift 23.2., mens pumpestasjonene Bekkelaget, Svenskerud og Bjerke skal bygges om slik at avløpsvannet som tilføres disse kan pumpes mot Barbøl istedenfor til Ytre Enebakk renseanlegg. Dette arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av mars i år. Per Kr. Fossum AS holder nå på med å legge en avskjæringsledning fra Greversrudveien til Bjerke pumpestasjon, og denne vil bli tilknyttet Bjerke pumpestasjon når denne er klar til å pumpe avløpsvann mot Barbøl. Ytre Enebakk renseanlegg vil bli bygd om til trykkum med utjevning når de andre arbeidene er ferdige. Det innbys nå til konkurranse om ledningsanlegg fra Ytre Enebakk RA mot Bjerke pumpestasjon, se konkurransegrunnlag fra Sweco. Prosjektet omfatter bygging av Dykkerledning fra Ytre Enebakk RA til ny ventilkum SK203, bestående av

4 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 3 Diverse Ø315 PE, Ø400 PVC ved RA og ved kum S m Ø315 PE i varerør Ø500 støpejern 100 m Ø315 PE ved rørsprengning av PSP110 PVC langs Tangenelva 37 m Ø315 PE i varerør/ boring under FV m Ø280 PE preisolert i grunn grøft i GS-vei 117 m Ø315 PE ved rørsprengning av SP200 PVC i GS-vei 7 m Ø110 PE til Elvestova PS Andre arbeider: Tilhørende kummer, bl.a. ventilkum med motorventil for drift av dykkerledning Tilkobling til eksisterende anlegg, bl.a. Ytre Enebakk renseanlegg og Elvestova PS Tilknytning stikkledning for 2 eneboliger til dykkerledning. Alternativ løsning med tilknytning til selvfallsledning. Tilrettelegging for tilknytning til fremtidig utbyggingsområde til dykkerledning (ved Kiwi) Kabeltrekkerør 50 mm PE SDR11, samme strekninger som over Tilhørende kabelgrøfter, kabelomlegginger Opsjon: Brannhydrant og vannforsyning til ny brannstasjon. Opsjon: Tilrettelegging for avløp fra ny brannstasjon. Ledningsanlegg, oljeutskiller med sandfang, minipumpestasjon etc. En del av ledningsarbeidene foregår i en g/s-vei som brukes som skolevei. Det må sikres at skoleelever kan gå trygt frem og tilbake til skolen under arbeidene. Entreprenøren skal planlegge arbeidsrekkefølgen slik at man minimaliserer behovet for provisoriske avløpsanlegg. Rekkefølgen av arbeidene må derfor planlegges nøye og samordnes med ferdigstillelsen av ombyggingen av Bjerke pumpestasjon og ombyggingen av Ytre Enebakk renseanlegg. Det er viktig at arbeidene vil bli gjennomført så raskt som mulig etter at arbeidene på Bjerke pumpestasjon er utført, og det vil derfor bli knyttet dagmulkter til sluttdato for arbeidene. Det blir arrangert tilbudsbefaring på ledningsanlegget tirsdag 10. februar kl. 9, med oppmøte på Ytre Enebakk renseanlegg, Osloveien 17, 1912 Enebakk. Det er ingen prekvalifisering av tilbydere, men det kreves at tilbyderne oppfyller kvalifikasjonskravene i konkurransen. Tilbudet skal leveres i 2 eksemplarer merket Original og Kopi i lukket, nøytral konvolutt og merkes med: Tilbud E5.1 Ledningsanlegg fra Ytre Enebakk RA til Mjær ungdomsskole Tilbudet skal leveres til: v/kjell Terje Nedland Kjørboveien Sandvika Postadresse: v/kjell Terje Nedland Postboks Sandvika

5 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 4 Tilbudsfrist er: Mandag 16. mars 2015 kl Tilbudsåpning vil finne sted samme dag. Tilbudsåpningen vil være lukket. Sandvika, Kjell Terje Nedland

6 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilbudsinnbydelse Konkurranseregler Henvisning til kunngjøring Anskaffelsesprosedyre Oppdragsgiver Spørsmål til konkurransegrunnlaget Tilbudsbefaring Vedståelsesfrist Språk Kvalifikasjonskrav kriterier for deltagelse Krav til tilbudet Krav til tilbud Tildelingskriterier Underleverandører Overholdelse av lover og regler for arbeidslivet Medlem av Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning: Avvisning av tilbud Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Andre forhold kommunal behandling Kontraktsbestemmelser Kontraktsdokumenter (NS8405 pkt. 3) Partenes representanter (NS8405 pkt. 6) Møter (NS8405 pkt. 7) Sikkerhetsstillelse (NS8405 pkt. 9) Forsikring (NS8405 pkt. 10) Krav til utførelsen (NS8405 pkt. 11) Forhold på byggeplassen (NS8405 pkt. 12) Bruk av underentreprenør (NS8405 pkt. 15) Endringer (NS8405 pkt. 20) og Varsling om mangler ved byggherrens leveranser m.m (NS8405 pkt. 22)....14

7 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær Fastsettelse av vederlag (NS8405 pkt. 27) Fremdriftsbetaling (NS8405 pkt. 28) Regningsarbeider (NS8405 pkt. 31) Overtakelse (NS8405 pkt. 32) Orientering om konkurransen Lokalisering, forhold på byggeplassen Eksisterende forhold Feil i konkurransegrunnlaget Forbehold Fremdrift Riggplass, mellomlager og permanent depot for overskuddsmasser Entreprisegrenser Andre forhold Tilbudsskjema Kvalifikasjonskrav Forpliktelseserklæring underleverandør(er) i forbindelse med...22

8 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 7 1 KONKURRANSEREGLER 1.1 Henvisning til kunngjøring Denne konkurransen er kunngjort på Doffin Anskaffelsesprosedyre Åpen anbudskonkurranse uten forhandling etter Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av 17. Juli 2006 nr. 402, del II Anskaffelser under EØS-terskelverdiene. Anskaffelsen er en del av en større anskaffelse, men vi benytter anledningen til å utlyse denne delen etter del II, Anskaffelser under EØSterskelverdiene, da anskaffelsen er anslått til under 8 mill. kr og utgjør mindre enn 20% av den totale anskaffelsen, jfr. Forskriftens 2 2(3). 1.3 Oppdragsgiver Selskap: Adresse Prestegårdveien 4 Postnr./Sted 1912 Enebakk Telefon E-post Bjorn.tommy.ellingsen@enebakk.kommune.no 1.4 Spørsmål til konkurransegrunnlaget Spørsmål skal rettes til: Selskap: Kontaktperson: E-post Kjell Terje Nedland kjellterje.nedland@asplanviak.no Eventuelle spørsmål vedrørende tilbudet skal sendes skriftlig til Asplan Viak v/ Kjell Terje Nedland pr e-post senest innen mandag Alle henvendelser i tilbudsperioden vil bli besvart per e-post til alle entreprenørene som får delta i konkurransen. 1.5 Tilbudsbefaring Det vil bli arrangert tilbudsbefaring tirsdag 10. februar kl. 9, med oppmøte på Ytre Enebakk renseanlegg, Osloveien 17, 1912 Enebakk Vedståelsesfrist Tilbudet skal vedstås i 90 kalenderdager fra tilbudsfristen. Vi tar sikte på å ha en innstilling klar før påske.

9 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær Språk Tilbudet skal være på norsk. I tilfeller hvor det vedlegges dokumentasjon på annet språk, skal det foreligge en oversettelse foretatt av autorisert translatør. 1.8 Kvalifikasjonskrav kriterier for deltagelse Følgende kvalifikasjonskrav skal være en del av tilbudet, skilleark skal nummereres som angitt: 1. Firma: Kvalifikasjonskrav: Registrert firma ved tilbudsfrist. Kravet skal dokumenteres med: Firmaattest Attest for registrering i det faglige register som er bestemt ved lovgivning i det land hvor tjenesteyter er etablert, f. eks Foretaksregisteret i Brønnøysund, samt eventuell klassifikasjon for registeret der dette finnes. 2. Skatte- og avgiftsforhold: Kvalifikasjonskrav: Det kreves at det leveres attester for betalte skatter og avgifter. Kravet skal dokumenteres med: Skatteattester, en for merverdiavgift og en for skatt. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder. 3. Helse, miljø og sikkerhet: Kvalifikasjonskrav: Det kreves at leverandør har et operativt internkontrollsystem som sikrer overholdelse av til enhver tid gjeldende lover og forskrifter inkludert rutiner som sikrer personellets arbeidsmiljø. Kravet skal dokumenteres med: HMS-egenerklæring. 4. Referanser for firma og erfaring for anleggsleder: Kvalifikasjonskrav: Tilbyder skal ha erfaring fra minst 3 anlegg av tilsvarende størrelse og kompleksitet de siste 10 år. Med tilsvarende anlegg menes anlegg med legging av avløpsledninger samt anlegg med cracking av avløpsledninger, fjellboring og styrt boring i kombinerte masser (no-dig). Kravet skal dokumenteres med: Referanseliste for firmaet med beskrivelse av referansen, anleggsår for utførelse, kontraktsverdi, kontaktperson og telefonnummer. Krav til erfaring for anleggsleder Tilbudt anleggsleder må ha mange års relevant erfaring og ha erfaring som anleggsleder fra minst ett tilsvarende anlegg. Med anleggsleder menes entreprenørens leder som vil være kontinuerlig til stede på byggeplassen, delta på alle møter og være entreprenørens kontaktperson både mot byggeleder og byggherre i alle saker. Kravet skal dokumenteres med: Vedlagt CV for anleggsleder med utdannelse, antall års relevant erfaring og referanser med rollebeskrivelser. 5. Sentral godkjenning: Kvalifikasjonskrav: Relevant sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 eller 3 for fagene som tilbys, eller dokumentasjon på at slik sentral eller lokal godkjenning vil bli gitt.

10 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 9 Kravet skal dokumenteres med: Kopi av sentral godkjenning / dokumentasjon på at godkjenning vil bli gitt. 6. Kvalitet: Kvalifikasjonskrav: Det kreves at leverandør har et grundig og veldokumentert KSsystem, for eksempel tilsvarende ISO 9001eller lignende. Kravet skal dokumenteres med: Beskrivelse av kvalitetssystem, eventuelt sertifikater eller godkjenninger; gjelder også eventuelle underleverandører. 7. Soliditet: Kvalifikasjonskrav: Solid økonomi. Kravet skal dokumenteres med: Foretakets årsregnskap med revisorbekreftelse for siste tre år - totalt og for de ytelsene kontrakten omhandler, gjerne supplert med kredittrating. Dersom vesentlige deler av oppdraget skal utføres av underleverandører, skal dokumentasjon som nevnt over også foreligge for disse. Det skal vedlegges forpliktende underskrift fra underleverandører for deres del av oppdraget, kapittel 6. Unnlatelse av en slik underskrift vil medføre forkastelse av tilbudet, i henhold til forskrift for offentlige anskaffelser. Dersom kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt, vil tilbudet bli avvist. 1.9 Krav til tilbudet Leverandør skal vedlegge dokumentasjon i henhold til listen under. Dersom beskrivelsen mangler/er mangelfull, kan det føre til forkastelse av tilbudet. Følgende forhold som gjelder dette tilbudet/oppdraget skal leveres med og beskrives i tilbudet. Skilleark skal nummereres som angitt: 1. Tilbudsskjema: Utfylt tilbudsskjema kapittel 4 i dette dokumentet. Alle deler skal være utfylt. 2. Fremdrift Det skal utarbeides en detaljert fremdriftsplan for arbeidet. Angitt ferdigstillelsesdato skal overholdes, og det vil bli krevd dagmulkter dersom denne overskrides. 3. Underentreprenører Det skal oppgis hvilke firmaer som vil bli benyttet som underentreprenører for større deler av arbeidet (for eksempel styrt boring). Alle underentreprenører skal forplikte seg til tilbudet ved å fylle ut skjema i kapittel Krav til tilbud All informasjon som er spesifisert under kapittel 5 Tilbudsskjema skal fylles ut, og timepriser i G-PROG og grøftetabeller skal også være fylt ut. Mengdebeskrivelsen er satt opp i G-PROG, og G-Link-fil kan oversendes tilbyder på forespørsel. Prising av mengdebeskrivelsen kan gjøres i programmet G-PROG Linker, og dette programmet kan lastes ned gratis fra Tildelingskriterier Oppdragsgiver vil velge det tilbud som etter en helhetsvurdering er det økonomisk mest fordelaktige. Tildelingskriteriene listet opp i tabellen under vil bli benyttet ved tildeling vurdering av tilbudene. Innhold i hvert av tildelingskriteriene/punktene henviser til

11 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 10 beskrivelsene som skal vedlegges tilbudet som oppgitt over. Tabell 1 Tildelingskriterier Tildelingskriterier Total kostnad: Tilbudssum fra pristabeller i kapittel 5 Korrigert for eventuelle forbehold og andre økonomiske konsekvenser for oppdragsgiver som følge av oppdragets utførelse Fremdrift: Fremdriftsplan for gjennomføring av oppdraget Vekt 80 % 20 % For evalueringen gjelder følgende: Det blir gitt poeng til hver av tilbudene med maksimal score for hvert av tildelingskriteriene som prosentsatsen viser. Det vil bli beregnet en total kostnad basert på prikkpunktene, og den totalentreprenøren som har lavest total kostnad vil få 80 poeng. De andre totalentreprenørene vil få poeng ut i fra forholdet ø * 80 poeng. Dette innebærer at dersom total kostnad for en leverandør er dobbelt så høy som den totalentreprenøren med lavest total kostnad, vil totalentreprenøren få 40 poeng på tildelingskriteriet total kostnad. Tildelingskriteriet fremdrift blir vurdert ut i fra beskrivelsene i tilbudet, og det vil bli benyttet et rimelig utslag på poenggivningen. Dette innebærer at små forskjeller gir lite forskjell i poenggivningen, mens dersom en entreprenør kan godtgjøre at han kan være ferdig med anleggsarbeidene før , mens en annen ikke har satt noen ferdigstillelsesdato, eller denne er langt etter , kan maksimale utslag benyttes. Det gis maksimalt 20 poeng for dette kriteriet Underleverandører Deler av oppdraget kan utføres av underleverandører. Det stilles samme krav til utførelse av oppdraget av underleverandører som av totalentreprenøren. Totaltotalentreprenøren er ansvarlig også for arbeid utført av underleverandører. Beskrivelsene i totalentreprenørens tilbud skal gjelde uavhengig av om det benyttes underleverandører eller ikke Overholdelse av lover og regler for arbeidslivet Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jfr. Reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av Leverandører og deres underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale. Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter, og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.

12 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 11 Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktbestemmelse i sine kontrakter med underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes. Dersom leverandøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen, til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for leverandøren. Leverandøren plikter på oppfordring å legge frem dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører/underleverandører. Dersom denne oppfordringen ikke blir imøtekommet, har oppdragsgiver rett til å heve kontrakten pga. vesentlig mislighold Medlem av Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning: er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge ( Det innebærer at alle leverandører til kommunen må være medlem av denne organisasjonen eller tilsvarende ordning for å kunne levere til kommunen Avvisning av tilbud Forhold som oppgitt i Forskrift om offentlige anskaffelser vil utelukke tilbyder fra å delta i den videre prosessen Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn, jfr. Forskrift om offentlige anskaffelser Oppdragsgiver betaler ingen godtgjørelse ved avlysning av konkurransen eller totalforkastelse dersom det foreligger saklig grunn Andre forhold kommunal behandling Det er gitt rammetillatelse for arbeidene, og Sweco leverer søknad om igangsettingstillatelse. Det tas forbehold om at kommunen gir klarsignal til å starte arbeidene, og om eventuelle pålegg fra offentlige etater, for eksempel Arbeidstilsynet. Tilbyder skal levere nødvendig dokumentasjon til Sweco for komplett søknad om igangsettingstillatelse. Fremdrift baseres på at søknad om igangsettelse leveres innen og foreligger innen

13 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 12 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER NS 8405, 1. utgave januar 2004 Norsk bygge- og anleggskontrakt gjøres gjeldende i den utstrekning denne ikke strider mot nedenstående: 2.1 Kontraktsdokumenter (NS8405 pkt. 3) Pkt. 3.1 Kontraktsdokumenter: Tilføyelse: Når kontrakt er endelig tildelt, undertegnes avtaledokument basert på Byggblankett 8405 A. 2.2 Partenes representanter (NS8405 pkt. 6) Tilføyelse: Entreprenøren er forpliktet til å ha egen arbeidsleder på anlegget. Vedkommende skal ha nødvendige kunnskaper og kvalifikasjoner for å utføre arbeidet fagmessig korrekt og i samsvar med tegninger og beskrivelse. 2.3 Møter (NS8405 pkt. 7) Pkt. 7.1 Byggemøter: Tilføyelse: Byggemøter avholdes på anlegget hver 14. dag eller oftere ved behov. Entreprenøren holder møterom. Byggherren eller hans representant skriver referat fra møtene. 2.4 Sikkerhetsstillelse (NS8405 pkt. 9) Pkt. 9.1 Generelle bestemmelser: Endring: Partene endres til entreprenøren. Pkt. 9.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse: Tilføyelse: Byggblankett 8405 B skal benyttes. Pkt. 9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse: Utgår. Dvs. byggherren stiller ikke sikkerhet. 2.5 Forsikring (NS8405 pkt. 10) Tilføyelse: "I tillegg til vanlig ansvarsforsikring, plikter entreprenøren å tegne egen KILE-forsikring. Denne skal gjelde dekning for kabeleiers avbruddskostnader. KILE inntrer også dersom høyspennings luftnett blir skadet eller må utkobles, slik at det forårsaker avbrudd hos en eller flere kunder. 2.6 Krav til utførelsen (NS8405 pkt. 11) Pkt Arbeider i strid med kontrakten: Nytt pkt.: Arbeider som utføres i strid med kontrakten kan stanses av byggherren uten varsel. Pkt Krav til kompetanse: Nytt pkt.: Følgende kompetansekrav stilles, referert til arbeidsoppgaver og personell. a) ADK1-kompetanse. Arbeidsleder (formann eller bas) på arbeidsstedet skal ha ADK1-kompetanse. Med arbeidsleder menes den person som leder det praktiske arbeidet på stedet. Vedkommende har arbeidsledelse og ansvar for ett arbeidssted av gangen.

14 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 13 b) PE-sveise-kompetanse. Alt sveisearbeide skal utføres av sertifisert sveiser (Nemko Certification Sertifikat plastrørsveisere el. tilsv.) for aktuelt materiale og rørdimensjon. c) Arbeidsvarslings-kompetanse. Minst en person tilknyttet anleggsarbeidene skal ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling. Det skal til enhver tid være en skiltansvarlig til stede på anlegget når arbeidet pågår og tilgjengelig på telefon når det ikke er aktivitet på anlegget. d) Fjellsprengningskompetanse. Personell med ansvar for fjellsprengning skal ha godkjent sprengningssertifikat klasse A. 2.7 Forhold på byggeplassen (NS8405 pkt. 12) Pkt Lover, offentlige forskrifter og vedtak: Tilføyelse: Plan- og Bygningslov (PBL): Anlegget er søknadspliktig. Plan- og bygningsloven med forskrifter følges hva angår krav til kontroll, kontrollform, kontrollplan, gjennomføring av kontroll, etc. Byggherreforskriften: Byggherre har skriftlig avtale iht. Byggherreforskriften vedr. utpeking av koordinator / utarbeidelse av plan for SHA (HMS) / sending av forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Sweco AS har koordinator-ansvaret for prosjekteringsfasen. Koordinatoransvaret for utførelsen overføres til valgt entreprenør. SHA-plan for prosjekteringsfasen vil bli lagt ut som eget vedlegg på Doffin. Entreprenør får ansvar for utarbeidelse av en SHA-plan for utførelsesfasen, som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for opprettelse av anleggsplass. Hovedavsnittene i planen bør blant annet inneholde: a) Krav og forutsetninger som skal stilles til de virksomheter som skal utføre bygge- eller anleggsarbeider. b) Relevante data for byggeplassens organisasjon (ansvars- og oppgavefordeling). c) Oversiktstegning som viser bygge- og anleggsplassen. d) Tidsplan over når de ulike arbeidene skal utføres og hvor mye tid som er satt av til hvert enkelt arbeid. e) Beskrivelse av særlig farlige arbeider og hvordan de skal utføres. f) Beskrivelse av hvordan arbeidsplasser og arbeidslokaler skal organiseres og løses. Disse må tilfredsstille Arbeidstilsynets forskrift best. nr. 529 Arbeidsplasser og arbeidslokaler. g) Rutiner for behandling av avvik og informasjon. Pkt Eksisterende anlegg: Nytt pkt.: Entreprenøren er ansvarlig for anleggsområdet og det arbeid som foregår der. Det forutsettes at entreprenøren gjør seg kjent med forholdene på anleggsplassen før tilbud innleveres. Hvis ikke annet er sagt, overtar entreprenøren anleggsområdet slik det er ved tilbudsbefaringen. Entreprenøren har det hele og fulle ansvar for at nærliggende veier, arealer, bebyggelse, ledninger og kabler i grunnen og i luften ikke skades under anleggsdriften. Eventuelle skader utbedres for entreprenørens kostnad etter nærmere avtale med byggherren. Opplysninger om kabel og ledningsplassering på tegningene er kun orienterende. Entreprenøren plikter derfor å få disse påvist av de respektive eiere før graving igangsettes. Eksisterende lysmaster og stolper demonteres / sikres etter avtale i hvert enkelt tilfelle.

15 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær Bruk av underentreprenør (NS8405 pkt. 15) Pkt. 15.4: Nytt pkt.: De dokumentasjonskrav som gjelder for entreprenøren, gjelder også for hver enkelt underleverandør / underentreprenør der det er relevant. Dokumentasjon skal foreligge ved entreprenørens underrettelse iht Endringer (NS8405 pkt. 20) og Varsling om mangler ved byggherrens leveranser m.m (NS8405 pkt. 22). Pkt. 20.3: Presisering: Endringsordre skal være skriftlig. Med skriftlig forstås også pr. e-post. Pkt og 22.2: Nytt avsnitt.: Byggherren plikter å reagere på henvendelser som angår endringer innen 2 timer fra muntlig kontakt er opprettet. Entreprenøren har ikke krav på økonomisk kompensasjon for evt. ventetid innenfor 2 timer Fastsettelse av vederlag (NS8405 pkt. 27) Pkt Indeksregulering: Hele punktet endres til: Alle priser er faste i anleggsperioden Fremdriftsbetaling (NS8405 pkt. 28) Pkt Dokumentasjon og måling: Nytt avsnitt: Oppgjør skal skje på bakgrunn av entreprenørens målebrev og byggherrens kontroll/gjennomgang av dette. Alle fakturaer i prosjektet skal merkes: Ledningsarbeider Kopås - Tømmerbråtan. Oversikt på fakturerte poster og gjenstående ufakturerte poster, skal leveres med som vedlegg til delfakturaer og sluttfaktura. Eventuelle endringsmeldinger faktureres på egen faktura inklusive vedlegg med eget endringsmeldingsskjema. Endringsmeldningsskjema skal underskrives og godkjennes av byggherre representant før fakturering. Betalingsvilkår er leveringsmåneden pluss 30 dager etter at leveransen er godkjent og korrekt faktura med avtalte bilag er mottatt. Betaling skjer etter kontraktsmessig levering. Det vil ikke bli utbetalt forskudd. Betaling innebærer ingen godkjenning av leveransen. Kommunen skal ikke belastes fakturagebyr, ekspedisjonsgebyr, purregebyr o.l. Dersom forfalne beløp ikke betales i rett tid, kan leverandøren fakturere forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av Regningsarbeider (NS8405 pkt. 31) Pkt Vederlagsberegning: Tilføyelse: Tilleggsarbeider skal, dersom det er mulig, utføres etter enhetspriser som er kontraktsfestet Overtakelse (NS8405 pkt. 32) Pkt Byggherrens rett til å nekte overtakelse: Tilføyelse: Byggherren vil nekte overtakelse dersom den avtalte sluttdokumentasjonen ikke er levert i rimelig tid for gjennomgang før overtakelsesforretning avholdes.

16 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 15 Pkt Byggherrens urettmessige brukstakelse: Nytt avsnitt: Ledninger som i anleggsfasen blir satt i drift, regnes ikke som urettmessig brukstakelse, og er ikke overtatt av byggherren før overtakelsesforretning er avholdt og anlegget formelt overtatt.

17 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 16 3 ORIENTERING OM KONKURRANSEN 3.1 Konkurransegrunnlag Konkurransegrunnlag av utarbeidet av Sweco gjelder for denne konkurransen, og skal utfylles i sin helhet. I konkurransegrunnlaget er gitt flere opplysninger om og krav til anleggene. 3.2 Lokalisering, forhold på byggeplassen Anlegget ligger i Ytre Enebakk,. Det forutsettes at entreprenør på egen hånd setter seg inn i stedlige forhold før levering av tilbud. Anlegget ligger i Ytre Enebakk, fra Fv. 155 Osloveien nr. 19 (Ytre Enebakk renseanlegg) til kum S209 ved Fv. 120 Lillestrømveien nr Eksisterende forhold Abonnenter / eiendomseiere er orientert om de forestående arbeider. Det ligger el-, tele- og signalkabler langs deler av traséen. Gravemaskinfører må delta under kabelpåvisningen. 3.4 Feil i konkurransegrunnlaget Dersom tilbyder oppdager feil, mangler, utelatelser eller uklarheter i konkurransegrunnlaget plikter tilbyder umiddelbart å varsle oppdragsgivers kontaktperson om dette. Dette må sendes per til kjellterje.nedland@asplanviak.no. 3.5 Forbehold Tiltaket vil bli byggesøkt i tiltaksklasse 2, som beskrevet i kap Det tas forbehold om endring i tiltaksklasse eller godkjenningsområde. Entreprenør må i så tilfelle kunne søke om og få lokal godkjenning i aktuell tiltaksklasse og godkjenningsområde. 3.6 Fremdrift Oppstart tidligst Vi ønsker ferdigstillelse så raskt som mulig. 3.7 Riggplass, mellomlager og permanent depot for overskuddsmasser Entreprenør skal finne riggplass i samarbeid med. Gravemasser skal ved normale forhold mellomlagres på grøftekant. Ledningsgrøft skal etableres i stedlige masser. Det skal pukkes rundt nye kummer og i ledningssonen (opp til 30 cm over topp rør). Sprengstein større enn 30 cm skal ikke fylles tilbake i ledningsgrøft, men leveres på pukkverk/deponi. skaffer depotplass for deponering av overskuddsmasser. Entreprenør og skal i samarbeid skaffe til veie løsmasser ved masseunderskudd. Evt.

18 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 17 forurenset masse skal leveres til godkjent deponi. Ved dårlige grunnforhold plikter entreprenør å varsle om dette for vurdering av omfang av masseutskiftning. Entreprenør må gjennomføre eventuelle kryssinger etter gjeldende regelverk. 3.8 Entreprisegrenser Entreprisegrense mot T3 ombygging av Ytre Enebakk renseanlegg er for trykkrør i glidemuffe utenfor veggen til renseanlegget. Entreprisegrense mot omløpskanal i renseanlegget er innenfor eksisterende veggliv. 3.9 Andre forhold Koordinering mot offentlige etater All koordinering med offentlige etater er entreprenørens ansvar. Dette gjelder krav til melding, påvisning, merking, skilting og sikring i forbindelse med anlegget. Alle kostnader skal innkalkuleres i rigg og drift. Oppdragsgiver vil legge vekt på at arbeidsplassen til enhver tid fremstår som ryddig og oversiktlig. Generelt gjelder at anleggsområdene skal avsperres og sikres på den mest betryggende måte mot uhell og ulykker Kvalitetssikring/ kontroll av utførelse Totalentreprenøren skal utarbeide kontrollplaner og kunne dokumentere et kontrollsystem med sjekklister for viktige arbeidsoperasjoner for dette prosjektet. Det stilles krav til egenkontroll av entreprenøren i anleggsfasen. Entreprenøren skal kunne dokumentere oppnådde resultat. Kontrollrutiner og skjema skal fremlegges og godkjennes av oppdragsgiver før arbeidet igangsettes. Kostnader skal innkalkuleres i rigg og drift Byggemøter Det vil bli arrangert byggemøter på byggeplassen hver 14. dag eller så ofte som oppdragsgiveren finner det nødvendig. Entreprenøren har møteplikt med det personell som oppdragsgiveren innkaller. Kostnader forbundet med møter skal være inkludert i tilbudets priser.

19 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 18 4 TILBUDSSKJEMA Kryss av, fyll ut eller referer til beskrivende punkt i tilbudsbrev for etterfølgende kapitler. Det skal leveres et komplett utfylt konkurransegrunnlag med svar på alle forhold som er krevet i dette grunnlaget. Tilbudets priser skal være faste under forutsetning av at bestilling foreligger innen 90 dager etter tilbudsfristen. 4.1 Kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskrav som kreves av tilbyder og eventuelle underentreprenører til denne kontrakt er nærmere beskrevet i kap Kravene skal dokumenteres, vedlegges tilbudet og nummereres i henhold til nummereringen under: Krav Beskrivelse Vedlegg nr. Kap punkt 1 Kap punkt 2 Kap punkt 3 Kap punkt 4 Kap. 1.8 punkt 5 Kap. 1.8 punkt 6 Kap. 1.8 punkt 7 Firmaattest Skatteattest og momsattest. HMS-egenerklæring Referanser og erfaring Sentral godkjenning Kvalitet Soliditet Faglig kompetanse, autorisasjonskrav Det henvises til kontraktsbestemmelsene, kap Kopi av sertifikater vedlegges tilbudet. Person med ADK-1 sertifikat som vil være tilstede ved VA-arbeidet på anlegget Ansvarlig sveiser av PE-ledning med gyldig sveisesertifikat (Nemco eller tilsvarende): Utførende av sprengning med sprengningssertifikat klasse A Person med kurs i arbeidsvarsling NB! Dersom kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt og dokumentert i tilbudet, vil tilbudet bli avvist.

20 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 19 TOTAL KOSTNAD: Alle poster i skjema / tabeller, må være utfylt for at tilbudet skal oppfattes som komplett Prisene skal inkludere samtlige kostnader for utførelse eksklusive merverdiavgift. 11 Forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift NOK 12 Forberedende arbeider og istandsettelse NOK 13 Grøfter NOK 14 VA-ledninger NOK 15 Kummer, rørdeler og armatur NOK 16 Rørsprengning langs Tangenelva NOK 17 Rørsprengning i GS-vei langs Fv. 120 NOK 18 Boring Osloveien NOK 20 Opsjon: Brannstasjon sanitæranlegg i grunnen NOK 92 Timepriser ved regningsarbeider NOK SUM EKSKL. MVA. MVA SUM INKLUSIVE MVA. NOK NOK NOK FREMDRIFT / KAPASITET Henvisning...: Se kap og 3.5. Dokumentasjon...: a) Byggestart:... (Dato) b) Gjennomføringstid:... (Uker) c) Ferdigstillelse:... (Dato) Ved skissering av fremdrift skal det forutsettes følgende fordeling av fjellgrøft / løsmassegrøft (utenom boringene): 70 % konvensjonell grøft i løsmasser. 30 % konvensjonell grøft i fjell (varierende andel fjell)

21 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 20 Øvrige opplysninger Anleggsledelse Anleggsleder skal ha fullmakt til å ta nødvendige avgjørelser på plassen og skal ha sitt daglige tilholdssted på anleggsplassen. Anleggsleder skal være å treffe på mobil i normal arbeidstid. Anleggsleder skal godkjennes av byggherren. Prosjektet vil bli bemannet med følgende ledelse: Ansvarlig anleggsleder: Underentreprenører Eventuelle andre opplysninger Forbehold (Kryss av) Det tas ingen forbehold om kontraktsvilkårene. Tilbudet er basert på forbehold / avvik som er nærmere listet opp og prissatt i tilbudsbrevet.

22 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 21 Sikkerhetsstillelse Jeg /vi kan stille bankgaranti for våre forpliktelser i utførelsestiden og reklamasjonstiden i henhold til NS Sikkerhet stilles gjennom : Forsikring Jeg/vi vil tegne/har ansvarsforsikring og KILE-forsikring i henhold til NS 8405 og kontraktbestemmelsene i forsikringsselskapet: Underskrift Det vil bli benyttet personer som innehar de nødvendige kvalifikasjoner til å stå for et arbeid av denne vanskelighetsgrad. Jeg/vi er innforstått med at foreliggende anbud vil danne grunnlag for en eventuell kontrakt om utførelse av de her beskrevne anlegg. den 2014 Entreprenørens underskrift og stempel Firmaets navn: Organisasjonsnummer: Adresse: Telefon: Telefaks: E-post Kontaktperson

23 Tilbudsinnbydelse E5.1 Ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Mjær 22 5 FORPLIKTELSESERKLÆRING UNDERLEVERANDØR(ER) I FORBINDELSE MED Tilbud til på ledningsanlegg Ytre Enebakk RA - Bjerke Fylles ut av eventuelle underleverandør for å dokumentere forpliktelse i avtale. Hver enkelt underleverandør må fylle ut hvert sitt skjema, som siden vedlegges tilbudet. Denne erklæringen er basert på følgende krav i Forskrift om offentlige anskaffelser, Dokumentasjon av entreprenørens tekniske eller faglige kvalifikasjoner: En leverandør kan for en særskilt kontrakt, der dette er hensiktsmessig, støtte seg på andre foretaks kapasitet, uavhengig av den juridiske karakteren av forbindelsen mellom dem. I så fall skal totalentreprenøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene. Erklæringen dekker også tilsvarende krav i Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) 7-11 Krav til entreprenørens organisering. Tilbyder (firmanavn hovedleverandør): Underleverandør (firmanavn): Oppgaver som skal utføres: Periode for forpliktelse: Underentreprenøren bekrefter herved å stille til rådighet den varen eller tjenesten som det er behov for i perioden forpliktelsen gjelder for. Dato/sted underleverandør: Signatur underleverandør: