Konkurransegrunnlag. KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Nytt fortau og nye VA-ledninger PERM 1

Transkript

1 Konkurransegrunnlag KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Nytt fortau og nye VA-ledninger PERM 1 Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg Mai 2011

2 KT0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Nytt fortau og nye VA-ledninger Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2011

3 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generelt Innbydelse Konkurranseform Konkurransegrunnlaget Anmodning fra tilbyder om endring av konkurransegrunnlaget Tilbudsorientering og befaring Tilbudet Hva tilbudet skal inneholde Språk, format, kopier og systematikk Tilbudsbrev med eventuelle forbehold, avvik og alternative tilbud Dokumentasjon som skal vedlegges tilbudet Adresse for levering av tilbud Tilbudsfrist - frist for mottak av tilbudet Tilbudskonvolutt eller -pakke Vedståelsesfrist Annet Kvalifikasjoner Tildeling av kontrakt... 8 Mai 2011

4 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 3 av 8 1 Generelt 1.1 Innbydelse Asker kommune innbyr med dette til konkurranse om kontrakt i prosjektet: KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Oppdragsgiver gjør spesielt oppmerksom på at gjennomføringen av prosjektet er avhengig av at prosjektet får tilfredsstillende finansiering og politisk godkjenning. Tilbyder kan ikke kreve erstatning dersom konkurransen skulle blir avlyst som følge av manglende finansiering eller godkjenning. Informasjon om prosjektet og kontrakten finnes i Konkurransegrunnlagets del II Oppdragsbeskrivelse, jf kapittel A Orientering om prosjektet. 1.2 Konkurranseform Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse. 1.3 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av: Denne tilbudsforespørselen (Konkurransegrunnlagets del I) Oppdragsbeskrivelse (Konkurransegrunnlagets del II) Eventuelle justeringer av konkurransegrunnlaget og referater fra befaring eller informasjonsmøte i henhold til nedenstående bestemmelser. Konkurransegrunnlaget utleveres vederlagsfritt i ett eksemplar på papir og ett eksemplar i elektronisk format. 1.4 Anmodning fra tilbyder om endring av konkurransegrunnlaget Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon eller forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han ta kontakt med oppdragsgiver, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere om konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller justeres. Forespørselen skal sendes rettes til: Asker kommune Pb Asker Att: Mette Bergan Telefax: E-post: mette.bergan@asker.kommune.no Tlf.: Forespørsel skal fremsettes i god tid før tilbudsfristens utløp. Dersom forespørsel fremsettes pr telefon, skal den bekreftes med skriftlig henvendelse. Dersom det lar seg gjøre før Mai 2011

5 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 4 av 8 tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver sende ut skriftlig meddelelse til samtlige registrerte tilbydere hvor spørsmål og svar angis. Det vil ikke bli angitt hvem som har stilt spørsmålet. Meddelelsen er en del av konkurransegrunnlaget. Dersom meddelelsen gis kort tid før tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver vurdere om tilbudsfristen skal forlenges, jf forskrift om offentlige anskaffelser. 1.5 Tilbudsorientering og befaring Tilbudsorientering og befaring avholdes mandag 6. juni kl 12. Fremmøte: Jørgensløkka 66 ekspedisjonen i 2. etg. Formålet med orienteringen og befaringen er å gi tilbyderne innsyn i rammebetingelser for kontraktsarbeidene som ikke lett lar seg beskrive, samt utdeling av anbudsdokumenter. Det vil bli ført referat fra befaringen som angir tidspunkt for befaring, hvem som var til stede og hva som ble befart. Dersom det blir stilt spørsmål til konkurransegrunnlaget under befaringen, vil spørsmål og svar inntas i referatet. Referatet vil bli distribuert til samtlige registrerte tilbydere. Referatet er en del av konkurransegrunnlaget. Dersom en tilbyder har unnlatt å delta på befaringen, vil oppdragsgiver legge til grunn at tilbyderen har samme kunnskap om rammebetingelsene for kontraktsarbeidene som de tilbydere som deltok på befaringen. Mai 2011

6 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 5 av 8 2 Tilbudet 2.1 Hva tilbudet skal inneholde Språk, format, kopier og systematikk Tilbudet skal utformes på norsk. Tilbudet skal utformes på papir i ett originaleksemplar. I tillegg skal den del av tilbudet som omhandler prosess-/mengdebeskrivelsen med enhetspriser, delsummer og sluttsum innleveres elektronisk i G-Prog linker format, NS 3459 format eller som regneark på CD, minnebrikke eller annen fysisk lagringsenhet. Originaltilbudet skal hulles og settes i ringperm/hefte. Tilbudsbrev legges som første dokument i ringpermen/heftet. Dokumentasjon knyttet til kvalifikasjonskriteriene og tildelingskriteriene skal settes inn som vedlegg til tilbudsbrevet i henhold til vedleggsnummereringen angitt i tabellene i pkt 3 og 4 nedenfor. Det skal være skilleark mellom hvert vedlegg. Tilbudsskjema og mengdebeskrivelsen skal ikke settes inn i ringpermen/heftet, men vedlegges separat. I tilfelle motstrid mellom papirutgaven og elektronisk utgave av tilbudet, gjelder papirutgaven foran den elektroniske utgaven Tilbudsbrev med eventuelle forbehold, avvik og alternative tilbud Det skal leveres et eget datert og underskrevet tilbudsbrev. Dersom den som underskriver tilbudsbrevet ikke har offisiell fullmakt til å forplikte tilbyder, skal nødvendig fullmakt vedlegges tilbudsbrevet. I tilbudsbrevet skal det redegjøres presist og entydig for ethvert forbehold mot kontraktsvilkårene, avvik fra kravspesifikasjonene og alternative tilbud, slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med tilbyderen. Det tillates likevel en spesifikk henvisning til slik redegjørelse inntatt i et av de øvrige tilbudsdokumentene. Forbehold, avvik og alternativer som ikke er beskrevet på slik måte vil ikke bli hensyntatt, med mindre det er åpenbart at tilbyder har ment å ta et forbehold, gjøre et avvik eller tilby alternativer, og dette blir oppdaget av oppdragsgiver ved gjennomgangen av tilbudet. Vesentlige forbehold eller vesentlige avvik vil føre til avvisning. Eventuelle alternative tilbud som inneholder vesentlig avvik fra funksjonskravene eller løsninger angitt i kravspesifikasjonen vil også bli avvist. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at også ikke vesentlige forbehold, avvik og alternativer kan føre til at oppdragsgiver avviser tilbudet, jf forskrift om offentlige anskaffelser. Dersom konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon eller forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, bør derfor tilbyderen ta kontakt med oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere om konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller justeres. Mai 2011

7 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 6 av Dokumentasjon som skal vedlegges tilbudet Som vedlegg til tilbudsbrevet skal tilbyder levere den dokumentasjon som er etterspurt i tabellen over kvalifikasjonskriterier i pkt 3 nedenfor, jf kolonne C og D og i tabellen over tildelingskriterier i pkt 4 nedenfor, jf kolonne C og D. 2.2 Adresse for levering av tilbud Asker kommune Prosjekt og utbygging Resepsjonen i 2. etg. Jørgensløkka 66 Asker 2.3 Tilbudsfrist - frist for mottak av tilbudet Tilbudet skal være mottatt av oppdragsgiver, dvs kommet frem til angitt adresse for levering av tilbud, innen følgende frist: Mandag 4. juli 2011 kl Tilbudskonvolutt eller -pakke Tilbudet skal legges i lukket (gjenklistret eller forseglet på annen måte) konvolutt eller pakke. Tilbud skal således ikke sendes pr. e-post eller telefaks. (Dette gjelder også for eventuell ekstra kopi av tilbudet) Konvolutten eller pakken skal merkes på følgende måte: Tilbud prosjekt KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei 2.5 Vedståelsesfrist Tilbudet skal være gyldig i 90 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp. 2.6 Annet Alle kostnader ved å utarbeide og levere tilbud må bæres av tilbyder. Representant for tilbyder inviteres til å være til stede ved åpningen, i Jørgensløkka 66 umiddelbart etter fristens utløp. Tilbud som må avvises som følge av oversittelse av tilbudsfristen vil bli returnert uåpnet. Hvis ikke nødvendige opplysninger om avsender fremgår av konvolutten, vil likevel tilbudet bli åpnet før tilbakesendelse. 3 Kvalifikasjoner For å avgjøre om tilbyder har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil følgende kriterier, krav og dokumentasjon legges til grunn. I tillegg til den dokumentasjon som tilbyder har levert vil oppdragsgiver selv kunne innhente kredittopplysning av deltakerne og vektlegge denne. Videre vil oppdragsgiver, i tillegg til den dokumentasjon som tilbyder har levert, vektlegge eventuelle egne dokumenterte erfaringer med tilbyderen. Mai 2011

8 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 7 av 8 Tilbudet skal bestå av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstående tabell, jf nærmere i pkt 2 om tilbudet. A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjon D: Del av tilbud Organisatorisk og juridisk stilling Foretaket skal være lovlig registrert Norske firma: Firmaattest Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert Vedlegg 1.1 Foretaket skal ha ordnede forhold hva gjelder betaling av skatter og avgifter Skatteattest for merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 mnd fra tilbudsfristens utløp (Utstedes av skattefogden i tilbyders fylke) Skatteattest for skatt som ikke er eldre enn 6 mnd fra tilbudsfristens utløp (Utstedes av kemner/kommunekasserer der tilbyder har sitt hovedkontor) Vedlegg 1.2 Vedlegg 1.3 Foretaket skal oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet Utfylt og undertegnet HMS egenerklæring i samsvar med vedlegg 2 til forskrift om offentlige anskaffelser. ( Vedlegg 1.4 Økonomisk og finansiell stilling Foretaket skal ha en tilfredsstillende økonomi til å gjennomføre kontrakten. Foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette. Vedlegg 1.5 Tekniske og faglige kvalifikasjoner Foretaket skal ha tilfredsstillende tekniske og faglige kvalifikasjoner Foretakets relevante leveranser de siste fem årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker Egenerklæring om kvalitetsstyring Skjema er vedlagt i kapittel E Vedlegg 1.6 Vedlegg 1.7 Egenerklæring om miljøstyring Skjema er vedlagt i kapittel E Vedlegg 1.8 Sentral godkjenning for de aktuelle arbeidene, alternativt dokumentasjon som gjør det sannsynlig at man vil oppnå lokal godkjenning for de aktuelle arbeidene. Vedlegg 1.9 Mai 2011

9 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 8 av 8 4 Tildeling av kontrakt Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige ut fra de kriterier som fremgår av nedenstående tabell. Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg skulle inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder opplysninger i tilbudsbrevet foran opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet. Når det gjelder pris, går likevel opplysninger i tilbudsskjema foran opplysninger i tilbudsbrevet, dersom det skulle være motstrid. Tilbudet skal bestå av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstående tabell, jf nærmere i pkt 2 om tilbudet. A: Kriterier B: Vekt C: Grunnlag D: Del av tilbud Pris 75 % Opplysning om eventuelle forbehold, avvik eller alternative løsninger i tilbudsbrev Utfylt tilbudsskjema med opplysninger om totalpris, timesatser og påslagsfaktorer. Utfylt mengdebeskrivelse med opplysning om enhetspriser. Tilbudsbrev Vedlegg 2.1 Kompetanse/ kapasitet 25 % Organisasjonsplan for oppdraget som viser tilbudt personell i de ulike nøkkelposisjonene i alle fagområder som kontrakten omfatter. Entreprenøren skal være hovedbedrift og relevant kompetanse skal fremgå av CV. Vedlegg 2.2 CV for tilbudt nøkkelpersonell. Av CV skal det som minimum fremgå alder, utdannelse og erfaring. CV skal beskrive de relevante referanseoppdragene og hvilken rolle vedkommende har hatt i disse oppdragene. Vedlegg 2.3 Asker den Asker kommune, Prosjekt og utbygging Per Øystein Funderud Leder for Prosjekt og utbygging Mai 2011

10 KT0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Nytt fortau og nye VA-ledninger Konkurransegrunnlag del II Oppdragsbeskrivelse Asker mai 2011

11 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 2 av 28 Avtaledokument...4 A Orientering om prosjektet...7 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet... 7 A.1.2 Entrepriseplan... 9 A.1.3 Tiltakshaver, byggherre og engasjerte rådgivere B Ytelser og vederlag...11 B.1 Generell ytelsesbeskrivelse B.1.1 Forholdet mellom generell og spesiell ytelsesbeskrivelse prising av ytelsene B.1.2 Definisjoner B.1.3 Mengdekontroll B.1.4 Plan- og bygningsloven B.1.5 Kvalitetsplan for utførelse B.1.6 SHA - plan B.1.7 Energi og miljø - generelt B.1.8 Kabler og ledninger B.1.9 Stikning og stikningsgrunnlag B.1.10 Vannulemper- og lensing B.1.11 Trafikkavvikling og arbeidsvarsling B.1.12 Dokumentasjon av utført arbeid (NS 3420 A21.9 og A31.9) B.1.13 Avfallshåndtering B.1.14 Rapportering B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (egen perm) B.2.1 Tilbudsskjema B.2.2 Mengdebeskrivelse B.3 Tegninger (egen perm) C Fremdrift og frister...18 C.1 Generelt C.2 Dagmulktsbelagte frister C.2.1 Delfrist nr C.2.2 Delfrist nr C.2.3 Overtakelse C.2.4 Frister for administrative leveranser etc D Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser...20 D.1 Generelle kontraktsbestemmelser D.1.1 NS 8405:2008 med endringer D.1.2 Partenes representanter (NS 8405 pkt 6) Mai 2011

12 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 3 av 28 D.1.3 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) D.1.4 Krav til utførelse (NS 8405 pkt 11) D.1.5 Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt 12) D.1.6 Bruk av underentreprenør og utenlandsk arbeidskraft (NS 8405 pkt 15) D.1.7 Endringer (NS 8405 pkt 22) D.1.8 Fristforlengelse (NS 8405 pkt 24) D.1.9 Vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25) D.1.10 Entreprenørens varsler etter NS 8405 kapittel III og IV D.1.11 Indeksregulering D.1.12 Fakturering og betaling (NS 8405 pkt 29) D.1.13 Overtakelse (NS 8405 pkt 32) D.1.14 Prøvedriftsperiode D.1.15 Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar (NS 8405 pkt 36) D.1.16 Tvisteløsning (NS 8405 pkt 43) D.2 Spesielle kontraktsbestemmelser D D.3 Administrative bestemmelser D.3.1 Korrespondanse D.3.2 Referater E Vedlegg...28 E.1 Trafikkavvikling vanlige kjøretøy / myke trafikkanter / buss E.2 Overordnet plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) E.3 Fremdriftsplan E.4 Byggherrens beredskapsplan E.5 Miljøplan E.6 Avfallsplan E.7 Behandling av masser ved fremmede plantearter E.8 Skjema: Avviksmelding/Endringsanmodning/Enringsordre E.9 Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg E.10 Evalueringsrapporter E.11 Egenerklæring om miljøstyring E.12 Egenerklæring om kvalitetstyring Mai 2011

13 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 4 av 28 Avtaledokument AVTALE mellom Asker kommune Foretaksnummer MVA som byggherre og YY Foretaksnummer: som leverandør for Kontrakt KT 0805 Otto Blerhs vei - Østre vei Mai 2011

14 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 5 av 28 I KONTRAKTSDOKUMENTENE Dokumentene som inngår i denne kontrakten er i henhold til NS 8405:2008 pkt 3: A. Dette avtaledokumentet B. Eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter C. Entreprenørens tilbud D. Skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt. E. Tilbuds- eller konkurransegrunnlaget F. NS 8405:2008 Er det motstrid mellom bestemmelser i den enkelte dokumentgruppen nevnt ovenfor, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser, jf NS 8405:2008 pkt 3.2. II HONORAR Leverandøren honoreres som følger: Tilbudsskjema kap B.2.1 Sum eks. avgift Merverdiavgift Kontraktssum Kr. Kr. Kr. Kr. Skriver kr. III PARTENES REPRESENTANTER Oppdragsgivers representant (OR) er: Mette Bergan Postadresse: Postboks 353, 1372 Asker Kontoradresse: Jørgensløkka 66 Telefon: E-post: mette.bergan@asker.kommune.no Leverandørens representant (LR) er: Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Mai 2011

15 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 6 av 28 IV SIGNATUR Dette avtaledokument med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. Asker den For Asker kommune Tilbyder Mai 2011

16 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 7 av 28 A Orientering om prosjektet A.1.1 KORTFATTET BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Arbeidet omfatter gjennomføring av anleggsarbeidene for bygging av fortau, belysning, vannog avløp i Otto Blehrs vei og Østre vei fra Otto Blehrs vei 30 til Østre vei 60. Arbeidene pågår i boligstrøk på Nesøya i Asker kommune. Arbeidene omfatter: Nytt fortau 1500 meter Sideforskyvning av eksisterende vei 1500 meter Tilpasninger til eksisterende terreng inkl. avkjørseler og hager. montering og levering av nye stålmaster og montering av led-belysning kablegrøfter ny vannledning Ø200, 350 meter ny spillvannsledning Ø160, 75 meter Forstøtningsmurer i stein og i mur Fjellskjæringer opp mot meter koordinering mot kableeiere Hafslund, Telenor og Get Anleggssarbeidene deles i to deler. En Hoveddel og en Opsjonsdel. Hoveddelen skal gjennomføres. Avgjørelse på om opsjonsdelen blir gjennomført tas innen mai Frist for avropning av opsjon er satt til 1. mai Det blir ingen forlengelse av anleggsperioden om opsjonsdelen gjennomføres, sluttdatoen vil være den samme som for hoveddelen. Hoveddel: Otto Blehrs vei 30 til Margretesvei. Totalt 1150 meter. Busstoppen ved Margretesvei er med i hoveddelen. Vannledningen og spillvannsledningen er en del av hoveddelen. Opsjonsdel: Margretesvei til Østre vei 60. Totalt 350 meter. Mai 2011

17 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 8 av 28 Hvis det mangler enkeltposter i mengdebeskrivelsen i opsjonsdelen, og tilsvarnede post er beskrevet i hoveddelen skal prisen i hoveddelen også gjelde i opsjonsdelen. Kableeiere Asker kommune sin entreprenør vil være hovedbedrift på anleggsområdet. Hafslund, Telenor og Get har egene arbeider i området. Før oppstart av anleggsarbeidene skal Asker kommune sin entreprenør og representanter fra kabelsselskapene opprette kontakt og starte samarbeidet. Hafslund har egen entreprise med omlegging av kabler. Kontaktperson for Hafslund er Øystein Fiskerud. Hafslund sin entreprise lyses ut i samme periode som denne entreprisen. Telenor sin representant på anlegget er Eltel Networks AS med Hege Falla som kontaktperson. Get sine kontaktpersoner er Terje Ruud i prosjekteringsfasen og Tom Løver i anleggsperioden. Stikning Entreprenøren må påregne mye bruk av stikningsingeniør og arbeide mye ut fra koordinater. Riggområde Asker kommune har leid G/Bnr 40/571 Østre vei 59 til riggplass. Tomten er ca 2,5 mål. Tomten skal istandsettes etter bruk. Det er en tomt innenfor som det må være mulig å komme frem til med bil (tomt 40/619). Det er vann- og spillvannsledinger og strømførende ledninger langs Østre vei. Entreprenøren må selv søke Kommunalteknisk avdeling om tilkobling til vann og kloakk. Det er ikke tilknytningsgebyr for brakkerigg, men entreprenøren må betale for bruk av vann- og kloakk. Aksellast på vei For Otto Blehrs vei og Østre vei er aksellasten 10 tonn. De andre kommunale veiene på Nesøya har aksellast 8 tonn. Nesøybrua har aksellast 10 tonn og 50 tonns totalvekt. Naboer Arbeidene pågår i et boligområde. Entreprenøren må ikke starte arbeidene uten å ha en plan for gjennomføring og reetablering av de enkelte eiendommene. Entreprenøren skal ikke fjerne vegetasjon som hindrer innsyn på eiendommen før det er nødvending pga fremdriften. Eksisterende vegetasjone som må fjernes kan med fordel brukes som midlertidig skjerming før permanent vegetasjon etableres. Dette gjelder for eksempel tuja hekker. Planen må kunne gjennomføres innen et akseptabelt tidrom. Før anleggsstart skal entreprenøren gå befaring med byggherre og merke trær og busker som skal bli stående. Avtaler om byggeaktiviteter som inngås mellom nabo og entreprenør skal Asker kommunes prosjektleder ha kopi av. Arbeidsavtaler mellom Asker kommune og naboer Asker kommune har arbeidavtaler om utførelse med berørte naboer. Entreprenøren plikter å settes seg inn i disse avtalene. I arbeidsavtalen er det blant annet avtalt et anleggsbelte på 5 meter fra reguleringsgrensen. I anleggsbeltet skal terreng og vegetasjon bevares i den grad det er mulig. Det er noen få eiendommer hvor Asker kommune pr. mai 2011 ikke har avtale om Mai 2011

18 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 9 av 28 arbeidstillatelse. Entreprenpøren må ikke starte arbeider på disse eiendommene før Asker kommune gir tillatelse til det. Trafikkavvikling for kjøretøy og gående I anleggsfasen, hvis denne foregår effektivt, skiltes det med stenging av vei for gjennomkjøring. Skilt blir da satt opp i krysset Otto Blehrs vei / Vestre vei. Asker kommune leverer skilt, entreprenøren setter dem opp og veldikeholder dem i anleggsperioden. Skilt om stengning vil ikke gjelde for kollektivtransporten, utrykning og kjøring inn til eiendommene. Bussruten i området har kjøreretning fra Østre vei og mot Otto Blehrs vei. I forhold til å ivareta sikkerheten for gående skal det skiltes henvising til andre gangmuligheter. For eks. å gå opp Hovedgårdsveien og bort Rosenkrantz vei og ned gangsti til Storengveien istedenfor å følge Otto Blerhs vei mot Østre vei. Asker kommune leverer skilt og entreprenør må montere dem opp og vedlikeholde dem i anleggsperioden. Nesøya barneskole starter undervisningen kl 0830, SFO åpner kl Entreprenøren må ta hensyn til og ivareta sikkerhetn til barna som ferdes langs skoleveien. Sprengning av fjellskjæring profil Det vil være mulig å stenge all trafikk noen timer hver dag for å sprenge ned fjellskjæringen i profil 950 til profi Kollektivselskapet Ruter krever da at det må settes opp ekstrabusser som snur på hver side av stengt område. Når rutebussen snur må entreprenør stille til rådighet en person for å hjelpe sjåføren. Asker kommune vil bekoste 3 uker med ekstra busser om arbeidene med anlegget pågår effektivt, Asker kommune vil ikke betale entreprenøren for personen som hjelper bussen å snu. All ruteomlegging må planlegges i god tid. A.1.2 ENTREPRISEPLAN Arbeidene skal gjennomføres i en generalentreprise, hvor det er generalentreprenørens ansvar å kontrahere nødvendige underentreprenører. Byggherren kan i tillegg inngå enkeltavtaler om utførelse av tilgrensende arbeider og / eller tjenester, så som trykkprøving, desinfisering, spesielle kabelarbeider osv. Mai 2011

19 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 10 av 28 A.1.3 TILTAKSHAVER, BYGGHERRE OG ENGASJERTE RÅDGIVERE Tiltakshaver og byggherre (prosjekt- / byggeledelse) Engasjerte rådgivere: Asker kommune Prosjekt og utbygging Pb Asker Telefon sentralbord: Prosjektleder: Mette Bergan Telefax: Telefon: Mobil: E-post: mette.bergan@asker.kommune.no Byggeleder: Telefax: Mobil: E-post: Firma: Sweco Norge AS Postadresse: Postboks 400, 1327 Lysaker Besøksadresse: Fornebuveien 11 Oppdragsleder: Anders Gjøsund Telefon: Telefax: Mobil: E-post: anders.gjosund@sweco.no Mai 2011

20 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 11 av 28 B Ytelser og vederlag B.1 Generell ytelsesbeskrivelse B.1.1 FORHOLDET MELLOM GENERELL OG SPESIELL YTELSESBESKRIVELSE PRISING AV YTELSENE Asker kommune har visse krav til utførelse av entreprisearbeider som er felles for kommunens entreprisekontrakter. Disse kravene er samlet i dette kapittel B1 Generell ytelsesbeskrivelse. Dette kapittel inneholder ikke prisbærende poster. Priskonsekvenser av kravene i dette kapittel skal derfor medtas i prisingen av kapittel B2 Spesiell ytelsesbeskrivelse. B.1.2 DEFINISJONER Generalentreprenør: Entreprenør som har kontrakt med byggherren for hele eller det alt vesentlige entreprisearbeidet i prosjektet, og som er utpekt som Generalentreprenør. Sideentreprenør: Entreprenør som har kontrakt med byggherren, men som ikke er Generalentreprenør. Entreprenør: Omfatter både hovedentreprenør og sideentreprenør. B.1.3 MENGDEKONTROLL Det skal ikke gjennomføres mengdekontroll etter NS 8405 pkt Kontrakten er basert på regulerbare mengder. (RS poster skal ikke reguleres) B.1.4 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Ved gjennomføring av tiltak som er søknadspliktige iht. Plan- og bygningsloven, skal entreprenøren ha funksjonene ansvarlig utførende (UTF) og ansvarlig kontrollerende (KUT) for egne kontraktsarbeider, og innfri de krav som stilles i den forbindelse. B.1.5 KVALITETSPLAN FOR UTFØRELSE Entreprenøren skal innen 4 uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, og før aktuelle Mai 2011

21 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 12 av 28 arbeider settes i gang, levere byggherren en kvalitetsplan for egne arbeider. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jf C2 Dagmulktsbelagte frister. Kvalitetsplanen skal løpende oppdateres og godkjennes av byggherre. Kvalitetsplanen skal fastlegge hvilke prosedyrer, kontroller og dokumentasjon som skal gjelde for produksjonen av det definerte produktet. Kvalitetsplanen skal som minimum inneholde: Organisasjonsplan, herunder hvem som er ansvarlig for kvalitetssikringen i prosjektet. Stillingsbeskrivelse for lederfunksjoner og annet nøkkelpersonell Fremdrifts- og ressursplan Kontrollplan, herunder sjekklister i samsvar med kontraktens krav System for endrings- og avviksbehandling basert på byggherrens system eller tilsvarende System for utarbeidelse av dokumentasjon, dokumenthåndtering og arkivering Oversikter over entreprenørens sertifikater/sertifisert personell og maskiner på entreprisen og oversikt over hvilke arbeider som krever sertifisert personell System for identifisering og gjennomgang av kontrakts- og arbeidsgrunnlag, samt varsling ved eventuelle feil i dette. B.1.6 SHA - PLAN Det er utarbeidet en SHA- plan i prosjekteringsperioden. Denne ligger som vedlegg under kapittel E. Entreprenøren skal utarbeide en SHA- plan, inklusive sikker-jobb-analyse for egne arbeider i samsvar med denne planen og gjennomføre prosjektet i henhold til planen. Entreprenøren skal innarbeide sikkerjobb-analyser fra kableeierene i sin SHA-plan. Kontrahert generalentreprenør skal være hovedbedrift, jf arbeidsmiljølovens 2-2. Asker kommune skal sørge for SHA- koordinator i gjennomføringsfasen jf byggherrens plikter i hht Byggherreforskriften. Entreprenørens plan, riggplan og beredskapsplan for SHA, beskrevet under vedlegg i kapittel E, skal leveres innen to uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jf C2 Dagmulktsbelagte frister. B.1.7 ENERGI OG MILJØ - GENERELT B Møter/kontroller Entreprenør skal gjennomføre oppstartsmøte for personell i prosjektet, inkl. innleide og enkeltmannsforetak, hvor også prosjektets miljømål, krav og risikomomenter gjennomgås. Mai 2011

22 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 13 av 28 Temaet energi og miljø skal tas opp i alle byggemøter som eget punkt. Det er utarbeidet en egen miljøplan i prosjekteringsfasen. Denne ligger som vedlegg under kapittel E. Planen skal videreutvikles og følges opp av entreprenøren. Avvik skal registreres i prosjektets avvikssystem B Dokumentasjon Entreprenør skal innhente, og på forespørsel kunne fremlegge, miljødokumentasjon /miljødeklarasjoner for alle byggematerialer som er valgt av entreprenøren. Entreprenøren skal etablere tilfredsstillende systemer for vurdering av farlige kjemikalier med sikte på substitusjon (utskiftning). Substitusjonsplikten innebærer at alle som bruker eller planlegger å bruke produkter med stoffer som kan være en risiko for helse og miljø, har plikt til å vurdere om det er mulig å bruke mindre farlige alternativer, jf produktkontrolloven 3a. Veiledning for gjennomføring finnes i følgende hefte Vurdering av helse- og miljøfarlige stoffer på byggeplasser og/eller B Organisering Entreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel utslipp til vann, jord eller luft) reduseres. Drivstofftanker og påfyllingssteder skal sikres mot utslipp til grunnen ved at de plasseres på fast dekke. Det skal etableres fysisk barriere i tilknytning til tank og/ev. pumpeuttak, for å hindre påkjørsel. Absorpsjonsmaterialer skal være tilgjengelig på påfyllingssteder. B Beredskap Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljøet, skal registreres og rapporteres i prosjektets avvikssystem. Byggherren har utarbeidet beredskapsprosedyre for ytre miljø, jf vedlegg under kapittel E. Entreprenøren skal oppbevare denne på fast plass på riggområdet. Entreprenøren skal orientere alle egne arbeidstakere og underentreprenører om planens plassering og innhold. B Vernerunder Vernerunder skal omfatte miljøforhold. Som et minimum skal miljøforhold omfatte: Avfallshåndtering og kildesortering Lagring og håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer Rensing av vann før utslipp Støysikring Støvsikring Beredskapsutstyr Avvikshåndtering av miljøavvik og uønskede miljøhendelser Mai 2011

23 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 14 av 28 B.1.8 KABLER OG LEDNINGER Eventuell langsgraving og kryssing av eksisterende kabler og ledninger er spesifisert i egne poster i mengdebeskrivelsen. Eksisterende offentlige og private vann- og avløpsledninger og kabler som berøres av anlegget er vist på tegninger i den utstrekning de er kjent. Før graving påbegynnes skal entreprenøren sørge for påvisning av ledninger og kabler og skaffe gravetillatelse. Oppdager entreprenøren uforutsette kabler og ledninger, skal han omgående varsle byggherren og vedkommende selskap/etat. Entreprenøren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og luften ikke skades som følge av arbeidene. Skader som måtte oppstå, skal repareres av anleggets eier på entreprenørens bekostning. Entreprenøren er også ansvarlig for indirekte skader i anleggsperioden og senere og kostnader som følge av brudd på eksisterende ledninger og kabler, og anbefales å ha forsikring som dekker eventuelle KILE- krav (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi). Det må påregnes stans i arbeidene på grunn av spørsmål om eksisterende kabler og ledninger i grunnen. Entreprenøren må legge opp sine arbeider slik at andre arbeider kan utføres i den tiden det tar å frembringe en avgjørelse fra anleggenes eier. Entreprenøren har ansvar for koordinering av alle aktiviteter knyttet til kabelselskapene, inkludert arbeider som må utføres av kabelselskapene selv eller deres godkjente spesialentreprenør. Entreprenøren plikter å samarbeide med kabelselskapenes spesialentreprenører. Alle arbeider som utføres på Hafslund sitt nett skal utføres av en elektroentreprenør som er godkjent av Hafslund. Hafslund eier også belysningsnettet i kommunen. B.1.9 STIKNING OG STIKNINGSGRUNNLAG Entreprenørens ansvar omfatter all stikning og utsetting av fliser, salinger osv. som er nødvendig for gjennomføring av arbeidene og for byggherrens kontroll av stikning før og under arbeidet. Målegrunnlaget for prosjekteringen vil bli oppgitt. De samme punktene skal benyttes som stikningsgrunnlag for utførelsen. Entreprenøren skal kontrollere at høydene for høydefastmerker oppgitt av byggherren stemmer innbyrdes. Entreprenøren skal sikre og supplere disse ved behov. Mai 2011

24 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 15 av 28 B.1.10 VANNULEMPER- OG LENSING Entreprenøren må regne med ulemper knyttet til vannføring i eksisterende ledninger, grunnvann, overflateavrenning, utlekking fra utette ledninger og eventuell påvirkning fra varierende vannstand. Entreprenøren må påregne permeabel grunn. B.1.11 TRAFIKKAVVIKLING OG ARBEIDSVARSLING All arbeidsskilting, sikring og provisorisk skilting er entreprenørens ansvar og skal utføres iht. «Arbeidsvarsling», håndbok 051 utgitt av Vegdirektoratet. Videre gjelder Asker kommunes Retningslinjer for graving i vei. Denne er tilgjengelig på kommunens hjemmeside (Vei og trafikk- sjø og havn\ Arbeidstillatelse på kommunal veigrunn). Skilting og trafikkreguleringer skal kun utføres ihht. godkjent skiltplan. Denne skal være godkjent av Asker kommune, Vei- og Trafikk for kommunale veier og Statens vegvesen for fylkes- og riksveier før arbeidene starter. Godkjenningen skal dokumenteres overfor byggherren. Entreprenøren er ansvarlig for skiltingen og må supplere dersom skilt blir fjernet. Ved manglende skilting og oppmerking vil byggherren straks stoppe arbeidene inntil manglene er utbedret. Entreprenøren skal til enhver tid sørge for at skiltene er rene og ha rutiner for skiltkontroll minst 2 ganger i døgnet. Entreprenøren plikter å etterse skilter og sperremateriell også i helger og ferier. Entreprenøren skal til enhver tid ha en skiltansvarlig på anlegget når arbeidene pågår og som skal være tilgjengelig pr. telefon når det ikke er aktivitet på anlegget. Skiltansvarlig må ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling i hht. reglene i Statens vegvesens håndbok 051. For øvrig gjelder følgende generelle krav: Kjørebanen skal til enhver tid være fri for stein, jord og søle fra anlegget. Kjørebanen skal renholdes regelmessig. Anleggsområdet skal avsperres med kontinuerlige nettinggjerder, h=2,0 m. New Jersey elementer skal settes opp som sikring mellom anleggsareal og trafikkert areal. Sperringene bues av i endene. De kan brytes i punkter for ut-/innkjøring med anleggsmaskiner. Sperreelementer i serie skal være festet til hverandre slik at de virker som en kontinuerlig sperre også ved påkjørsel Gående skal sikres spesielt, både mot anleggsarbeidet og mot annen trafikk. Skilt og sperremateriell skal være plassert ut før arbeidene starter. Mai 2011

25 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 16 av 28 B.1.12 DOKUMENTASJON AV UTFØRT ARBEID (NS 3420 A21.9 OG A31.9) Dokumentasjon av utført arbeid utgjør en del av kontraktsarbeidene, og skal overleveres til byggherren før overtakelse kan finne sted. Dokumentasjonen er spesifisert nedenfor med angivelse av tidspunkt for overlevering til byggherren. All relevant dokumentasjon skal leveres. Dokumentasjon Innleveringsfrist Fortløpende i prosjektet 3 dager før overtakelse Kontrollskjema for VA- anlegg i grøft (grøfteanlegg) X Kontrollskjema for bygging av vei, fortau og g/s-vei Utstikking, oppbygging, komprimering mm Kontrollskjema for konstruksjoner Utstikking, forskaling, armering, støping, spesielle arbeid Kontrollskjema for kabelarbeid, skap, trekkekummer Kabelgrøfter, nærføringer, skillebord, dekkebord, varselsbånd Sjekkliste for rehabilitering av VA-anlegg Kontrollskjema for spesielt støyskapende virksomhet Rapport fra tetthetsprøving Rapport fra trykkprøving Rapport fra deformasjonsprøving Rapport fra TV / videokontroll av ledninger X X X X X X X X X Mai 2011

26 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 17 av 28 Innmålingsskjema for private stikkledninger Grenrør, anboringer og stoppekraner koordinatbestemmes (x,y,z) og måles inn i forhold til nærmeste kum. Målsatt situasjonsskisse tegnes. X Bilder av kummer, anboringer og grenrør * X Grunnlag for "som bygget" tegninger ** og kommunens ledningskartverk Se Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg under vedlegg i kapittel E. X Innmålt kantstein og veikant Sluttdokumentasjon På utførelse, geometri, belysning, produkter etc. * Alle bilder skal orienteres mot nord. ** Endringer i forhold til plangrunnlaget, tegnes / skrives inn på kopier av siste revisjon av arbeidstegningene. All dokumentasjon skal leveres i papirformat. I tillegg skal, som minimum, bilder leveres elektronisk. For elektroniske dokumenter gjelder følgende krav til filformat: X o Tekstdokumenter, tegninger og skisser: o Bilder: pdf format JPEG format o Innmålingsdata Se Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg under vedlegg i kapittel E. Entreprenøren skal utnevne en kompetent person som gjennom hele anleggsperioden er ansvarlig for håndtering av data og de krav som stilles i dette dokumentet. Data skal registreres fortløpende gjennom anleggsperioden. Data som overføres, skal være fri for skrivefeil, syntaksfeil, formatfeil og skal være faglig kvalitetssikret før oversendelse. Arbeidene skal påbegynnes umiddelbart etter kontraktsinngåelse med identifisering av omfang. Fremdriftsstatus skal rapporteres i månedsrapport, jf vedlegg under kapittel E Mai 2011

27 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 18 av 28 B.1.13 AVFALLSHÅNDTERING Entreprenør skal utarbeide avfallsplan (iht. vedlagt veileder og mal fra Asker kommune, se vedlegg i kapittel E) snarest etter kontrakt er inngått. Entreprenør skal planlegge, organisere og gjennomføre avfallshåndteringen slik at offentlige krav og retningslinjer blir fulgt. B.1.14 RAPPORTERING Entreprenørene skal sende skriftlig månedsrapport. Rapporten skal sendes innen den 4. i hver måned. B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (egen perm) Se egen perm B.2.1 TILBUDSSKJEMA B.2.2 MENGDEBESKRIVELSE B.3 Tegninger (egen perm) Se egen perm C Fremdrift og frister C.1 Generelt Anlegget fra Hovedgårdsveien (profil 640) til Storengveien (profil 1200) skal gjennomføres først. Dette strekket inneholder hele strekningen med ny hovedvann-og spillvannsledning og de høyeste og mest kompliserte fjellskjæringene. Det er også omlegginger av kabler på strekningen. På neste strekning fra Storengveien (profil 1200) til Margretesvei (Profil busslomme) kan områdene som skal ha utfylling klargjøres samtidig med arbeidene på det først strekket. Foreløpig enkel fremdriftsplan for prosjektet er vedlagt, jf kapittel E Vedlegg. Mai 2011

28 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 19 av 28 C.2 Dagmulktsbelagte frister C.2.1 DELFRIST NR 1 Sprengningsarbeider og fjellsikringsarbeider mellom profil 640 og 1200: Frist 15. april 2012 Dagmulktsbeløp kr 5000,- C.2.2 DELFRIST NR 2 Asfaltering av bindelag på Hoveddelen: Frist 15. oktober 2012 Dagmulktbeløp kr ,- C.2.3 OVERTAKELSE Frist for overtakelse av kontraktsarbeidet Frist: 3. juni 2013 Dagmulktsbeløp: i henhold til NS 8405:2008 pkt 34. C.2.4 FRISTER FOR ADMINISTRATIVE LEVERANSER ETC Det gjelder følgende dagmulktsbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B1 Generell ytelsesbeskrivelse: Levering av kvalitetsplan, jf B1.5 Krav til utarbeidelse av kvalitetsplan for utførelse : Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr. hverdag, likevel minst kr Levering av SHA- plan, riggplan og beredskapsplan for SHA, jf B1.6 SHA- plan : Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr hverdag, likevel minst kr Brudd på antikontraktør klausulen. Se pkt D.1.6 nedenfor. Mai 2011

29 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 20 av 28 D Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser D.1 Generelle kontraktsbestemmelser D.1.1 NS 8405:2008 MED ENDRINGER NS 8405:2008 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som generelle kontraktsbestemmelser i Asker kommunes entreprisekontrakter. I visse prosjekter er det behov for å presisere, gi tilleggsbestemmelser eller endre Asker kommunes generelle kontraktsbestemmelser. Slike bestemmelser er i så fall angitt som spesielle kontraktsbestemmelser for det enkelte prosjekt i pkt D2 nedenfor. Ved motstrid gjelder bestemmelsene i D2 foran bestemmelsene i D1. D.1.2 PARTENES REPRESENTANTER (NS 8405 PKT 6) Følgende bestemmelser blir nytt andre til sjette ledd: Prosjektleder er byggherrens representant. Han er byggesakens administrative leder og er den eneste som har fullmakt til å forplikte byggherren, med mindre annet er uttykkelig angitt. Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen og har fullmakt til å fatte beslutninger i tilknytning til styring og kontroll av entreprenørens utførelse. Byggeleder har ikke fullmakt til å bestille tilleggsarbeider, herunder akseptere tilleggskrav fra entreprenøren, med mindre annet uttrykkelig er angitt. Byggeleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg. Engasjerte prosjekterende er byggherrens rådgivere og kan ikke påføre byggherren forpliktelser, med mindre annet uttrykkelig er angitt. D.1.3 SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8405 PKT 9) Pkt 9.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse gis følgende nytt femte og sjette ledd: Sikkerheten for entreprenørens kontraktsforpliktelser skal gjelde i tre år etter den dato overtakelse faktisk skjer, og således ikke være begrenset til å gjelde frem til en forhåndsdefinert dato. Byggherren plikter ikke å betale vederlag før han har mottatt kontraktsmessig sikkerhetsstillelse fra entreprenøren. Mai 2011

30 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 21 av 28 Pkt 9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Byggherren stiller ikke sikkerhet. D.1.4 KRAV TIL UTFØRELSE (NS 8405 PKT 11) Følgende tilføyes som ny siste setning i pkt 11.2 første ledd: Varsel etter dette ledd skal gis på eget skjema: Avviksmelding /endringsanmodning, jf vedlegg i kapittel E. Følgende tilføyes som nytt siste ledd i pkt 11.2: Dersom det under utførelsen av kontraktsarbeidet avdekkes at arbeidet er i strid med kontrakten, kan byggherren sette en rimelig frist for utbedring. Dersom utbedring ikke er foretatt innen fristen, kan byggherren kreve at entreprenøren betaler kostnadene til utbedring utført av andre. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte. Byggherren skal varsle entreprenøren før utbedringen blir satt bort til andre. D.1.5 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8405 PKT 12) Følgende tilføyes som nytt pkt 12.8 Hensyn til naboer : Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til sjenanse for naboene. I den sammenheng er støy og støvplagen viktig. God organisering av byggearbeidene, faste tider for støyende arbeider, informasjon til naboer med mer planlegges og gjennomføres i samarbeide med byggeleder. Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå mellom , og annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl og kl Eventuelt arbeid utover disse tidene skal varsles til og godkjennes av byggeleder, etter dispensasjon gitt av kommuneoverlegen. Eventuelt avslag fra byggeleder begrunnes ikke. Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Det vises i den forbindelse til Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, kapittel 4: Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet av Mai 2011

31 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 22 av 28 For vibrasjoner vises til Norsk Standard NS Vibrasjoner og støt Følgende tilføyes som nytt pkt 12.9 Masselagring : Eventuell lagring av masser på anleggsområdet skal godkjennes av byggherren. Følgende tilføyes som nytt pkt Lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere : Entreprenøren og hans underentreprenører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underentreprenør og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at plikten overholdes. Dersom entreprenøren ikke etterlever ovennevnte bestemmelser, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. D.1.6 BRUK AV UNDERENTREPRENØR OG UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT (NS 8405 PKT 15) Følgende tilføyes som nytt pkt 15.4 Antikontraktør-klausul : Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlige av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK pr hverdag. Følgende tilføyes som nytt pkt 15.5 Bruk av utenlandsk arbeidskraft : Mai 2011

32 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 23 av 28 Byggherren skal i henhold til ligningsloven gi opplysninger til sentralskattekontoret for utenlandssaker (Sentralskattekontoret) om visse oppdragstakere og ansatte. Plikten til å gi opplysninger omfatter også oppdrag nedover i kontraktkjeden. Entreprenøren skal på vegne av byggherren gi de nødvendige opplysninger til Sentralskattekontoret for egne arbeider, herunder for underentrepriser og andre oppdrag nedover i kontraktkjeden, i henhold til ligningslovens regler. Dersom opplysningsplikten ikke oppfylles vil byggherren rammes av sanksjoner, herunder kan Sentralskattekontoret ilegge gebyr og dagmulkt, samt pålegge ansvar for ikke betalt skatt. Dersom slike sanksjoner iverksettes ovenfor byggherren, og dette skyldes at entreprenøren ikke har oppfylt sine plikter, skal entreprenøren erstatte byggherrens tap. Entreprenøren skal i sluttoppgjøret skriftlig bekrefte at nødvendig varsling til myndighetene er utført. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før slik bekreftelse foreligger. D.1.7 ENDRINGER (NS 8405 PKT 22) Pkt 22.1 Retten til å pålegge endringer, tredje ledd, andre punktum utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 25 % netto tillegg til kontraktssummen. D.1.8 FRISTFORLENGELSE (NS 8405 PKT 24) Følgende tilføyes som nytt annet ledd i pkt 24.1 Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold : Entreprenøren skal utarbeide sin fremdriftsplan slik at endringsarbeider (netto sum av tilleggs- og fradragsarbeider) som i kostnad samlet utgjør inntil 10 % av kontraktssummen i normaltilfellene skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristforlengelse for endringsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider). D.1.9 VEDERLAGSJUSTERING (NS 8405 PKT 25) Partene har avtalt følgende regler for vederlagsjustering som følge av økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (Rigg- og drift), jf NS 8405 pkt 25.3, 2.ledd a): D Regulering av rigg og driftsytelser basert på volum Mai 2011

33 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 24 av 28 Hvis entreprenørens totale vederlag (B) ikke overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det ingen kompensasjons for økte rigg- og driftsytelser. Dersom entreprenørens totale vederlag (B) overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det kompensasjon for økt rigg- og driftsytelse etter følgende formel: 0,5 A (B 1,15 C) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. B = entreprenørens totale vederlag eks. mva, jf presisering nedenfor. C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva), med eventuelle tillegg eller fradrag eks. mva etter gjennomført mengdekontroll. Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til: Vederlagsjustering pga lønns- eller prisstigning. Vederlagsjustering pga tiltransport eller administrasjon av sideentrepriser/leveranser, herunder påslag. Avbestillingserstatning Kompensasjon for økt rigg og drift etter pkt D Regulering av rigg og driftsytelser ved fristforlengelse Får entreprenøren innvilget krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1 Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold, skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel: 0,5 A (Z) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid Z = faktisk og innvilget forlengelse utover opprinnelig byggetid. Reguleringsbeløp i følge denne bestemmelse skal ikke prisreguleres. Dersom fristforlengelse er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. Mai 2011

34 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 25 av 28 D.1.10 ENTREPRENØRENS VARSLER ETTER NS 8405 KAPITTEL III OG IV Ny bestemmelse: Varsel etter NS 8405 pkt 23.2 (varsel om irregulær endringsordre), pkt 24.4 (varsel om fristforlengelse) og pkt 25.3 (varsel om vederlagsjustering) skal skje ved bruk av skjema vedlagt i kapittel E. D.1.11 INDEKSREGULERING Pkt punktum endres til: Prisene er faste i kontraktstiden. D.1.12 FAKTURERING OG BETALING (NS 8405 PKT 29) Pkt 29.1 Betalingsfrist utgår og erstattes av følgende bestemmelser: 29.1 Fakturering og betaling Entreprenøren skal merke faktura med bestillernummer, prosjektnummer, prosjektets navn, prosjektleder og kontraktsnummer. Byggherren plikter å betale innen 45 dager etter at han har mottatt korrekt merket faktura. D.1.13 OVERTAKELSE (NS 8405 PKT 32) Pkt 32.4 Protokoll, underpunkt b suppleres med følgende: Oversikt over mangler kan fremgå av separate referater fra befaringer som er gjennomført før overtakelsesforretningen. Referatene skal i så fall vedlegges overtakelsesprotokollen. Dersom entreprenøren har bemerkninger til referatene, skal disse nedfelles i overtakelsesprotokollen. Dersom bemerkningene er omfattende, kan disse utarbeides på et eget dokument som vedlegges protokollen. Pkt 32.5 Byggherrens rett til å nekte overtakelse suppleres med følgende bestemmelser som blir nytt fjerde ledd. Standardens fjerde ledd blir nytt femte ledd. Byggherren skal motta kontraktsmessig sluttdokumentasjon fra entreprenøren senest tre dager før oppstart av overtakelsesforretningen. Dersom entreprenøren oversitter denne fristen, skal oppstart av overtakelsesforretningen forskyves tilsvarende. Mai 2011

35 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 26 av 28 Pkt 32.8 Byggherrens urettmessige brukstakelse, annet ledd suppleres med følgende: Byggherren har rett til å ta i bruk infrastruktur, herunder veianlegg, kabler og ledninger, etter hvert som disse blir tilkoblet eksisterende anlegg. D.1.14 PRØVEDRIFTSPERIODE Det er for denne jobben ikke forutsatt prøveperiode. D.1.15 MANGEL VED KONTRAKTARBEIDET. ERSTATNINGSANSVAR (NS 8405 PKT 36) Pkt 36.2 Utbedring suppleres med følgende nytt siste ledd: Utbedring av mangler skal utføres etter avtale med og i full forståelse med bruker/leietaker. Dersom hensynet til bruker/leietaker gjør det nødvendig, skal utbedringen gjøres utenfor ordinær arbeidstid. Entreprenøren skal selv besørge og bekoste eventuelt nødvendig vakthold D.1.16 TVISTELØSNING (NS 8405 PKT 43) Pkt 43.3 og 43.4 utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Er ikke annet avtalt, skal ved ordinær rettergang bygge- eller anleggsstedets verneting være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten. D.2 Spesielle kontraktsbestemmelser D.2.1 Fakturering Entreprenøren skal sende kopi av faktura og fakturagrunnlag digitalt til prosjektleder straks denne er ferdig. Byggherre fakturerer ikke ut mer enn 80 % av en post før det foreligger godkjente målebrev eller det et gjort avtale med byggherre om at posten kan utbetales. Mai 2011

36 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 27 av 28 D.3 Administrative bestemmelser D.3.1 KORRESPONDANSE All skriftlig kommunikasjon, herunder brev, notater, telefaks etc skal merkes med følgende opplysninger: KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei D.3.2 REFERATER Referater skal merkes med prosjektnummer og navn, jf ovenfor. Møtereferater skal innholde: Møtenummer, dato og sted, deltakere, øvrige mottakere av referat, ansvar for oppfølging av saker, neste møte. Mai 2011

37 Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Side 28 av 28 E Vedlegg E.1 Trafikkavvikling vanlige kjøretøy / myke trafikkanter / buss E.2 Overordnet plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) E.3 Fremdriftsplan E.4 Byggherrens beredskapsplan E.5 Miljøplan E.6 Avfallsplan E.7 Behandling av masser ved fremmede plantearter E.8 Skjema: Avviksmelding/Endringsanmodning/Enringsordre E.9 Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg E.10 Evalueringsrapporter E.11 Egenerklæring om miljøstyring E.12 Egenerklæring om kvalitetstyring Mai 2011

38

39 Skolebarn Nesøya barneskole starter undervisningen kl 0830, SFO åpner kl Entreprenøren må ta hensyn til og ivareta sikkerhetn til barna som ferdes langs skoleveien. For skoleåret 2010/11 var det følgende antall skolebarn som hørte til området rundt anlegget: Fra Otto Blehrs vei: 21 elever Fra Storengveien: 5 elever Fra Margrethes vei: 1 elev Fra Høyfjellsåsen. 6 elever Fra Taglugnveien: 8 elever Fra Østre vei: 17 elever. Bussruter Pr. januar 2011 kan Ruter opplyse om at bussrutene er: Rute 705 Timesruter fra Rute 242 Fem avganger morgen kl Fem avganger kveld kl Skoleskyss To avganger ca kl 0800 To avganger ca kl 1400

40 FELLES LEDELSESSYSTEM Mal: Overordnet plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA- plan) Felles/ Resultatenhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging Sist endret/erstatter: / Prosesseier/sist endret av (e-postadresse): RE-leder Innholdsfortegnelse: 1 HENSIKT DEFINISJONER REFERANSER ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER SHA- PLANEN HENSIKT Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA- plan) skal sørge for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- og anleggsplassen. Dette dokumentet beskriver roller, ansvar og oppgaver knyttet til SHA i prosjektet, samt forslag til oppbygging og innhold til en SHA- plan. 2 DEFINISJONER SHA: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (ref. byggherreforskriften) HMS: Helse, miljø og sikkerhet (ref. arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften) 3 REFERANSER Lover og forskrifter: Byggherreforskriften (NY 2010) Internkontrollforskriften Arbeidsmiljøloven Resultatenhetens lovverk Arbeidstilsynets faktasider: Ny byggherreforskrift fra 2010 Kommentarer til ny byggherreforskrift HMS på byggeplassen \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e2 A Overordnet SHA- plan.doc Side 1 av 5

41 4 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER Ref. Byggherreforskriften (BHF), Arbeidsmiljøloven (AML), Internkontrollforskriften (I) Roller i prosjektet Ansvar og oppgaver Referanser Overordnet ansvar for SHA under prosjektering og gjennomføring av prosjektet Utpeking og oppfølging av koordinator Sørge for at SHA- plan blir utarbeidet Stille krav om forebyggende tiltak Sørge for at det sendes forhåndsmelding til Arbeidstilsynet BHF 5 BHF 13 BHF 7, 8 BHF 9 BHF 10 Stille krav om internkontroll, og at relevante deler av SHA- BHF 11 Byggherre / planen innarbeides i virksomhetens internkontroll- system prosjektleder I 5 Sørge for at det utarbeides dokumentasjon om forhold som kan BHF 12 ha betydning for SHA ved fremtidige arbeider Risikoforhold som avdekkes under prosjektering innarbeides i BHF 6 tilbudsgrunnlaget Sørge for at SHA medtas som fast punkt på de ordinære KS- systemet prosjekterings- og byggemøter Sørge for at det blir gjennomført revisjoner Sluttevaluering av SHA- arbeidet, dokumentert i sluttrapport KS- systemet KS- systemet Prosjekterende Koordinator prosjektering Koordinator utførelse Risikovurdere forhold knyttet til SHA, gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger Dokumentasjon om forhold som kan ha betydning for SHA ved fremtidige arbeider Risikoforhold som krever spesielle tiltak skal beskrives og meddeles byggherren Koordinere prosjekteringen, slik at hensynet til SHA ivaretas Utarbeide SHA- plan Identifiserte risikoforhold skal tas med i tilbudsbeskrivelsen Sørge for at SHA medtas som fast punkt på de ordinære prosjekteringsgruppemøtene Foreta løpende sikkerhetsvurdering/ følge opp risikoforhold Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer tilstrekkelig tid til de forskjellige arbeidsoperasjoner Følge opp at SHA- planen gjennomføres Koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeider Se til at kravene i BHF 9 Forebyggende tiltak gjennomføres Sørge for at det føres oversiktslister Sørge for at vernerunder og/ evt. sikkerhetsmøter blir gjennomført, samt følge opp påpekte forhold Sørge for at verneombud og arbeidstakere blir løpende informert om SHA- planen Sørge for rutinemessig kontroll vedr. SHA, samt melde til ledelsen om å stoppe farlig arbeid Rapportere SHA i de ordinære byggemøtene Motta/ registrere avviksmeldinger, og sørger for at disse blir lukket BHF 17 BHF 12 BHF 8-c, 17 BHF 14-a BHF 8, 14-b BHF 6, 8-c KS- systemet BHF 14-a, 18 BHF 14-b BHF 14-c BHF 14-d BHF 14-e BHF 15 I 5 BHF 19 AML 3 KS- systemet KS- systemet Hovedbedrift Ivareta samordningsforpliktelsene etter AML 2-2 og AML 2-2, \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm Side 2 av 5 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e2 A Overordnet SHA- plan.doc

42 Roller i prosjektet Ansvar og oppgaver Referanser internkontrollforskriften 6, herunder leder vernerunder Påse at de enkelte foretak på byggeplassen har og følger opp eget intern-kontrollsystem Informere og gjennomgå SHA- planen for alle arbeidstakere Påse at aktuelle lover og forskrifter blir fulgt Sørge for informasjon om bruk av riktig verneutstyr Rapportere avvik til koordinator for utførelsen Ajourføre oppslag og kartotek på byggeplass I 6 BHF 19 Ha et etablert internkontrollsystem Innarbeide relevante deler av SHA- planen i internkontrollsystemet Følge SHA- plan, samt følge anvisninger fra byggeherre, koordinator og/evt. hovedbedrift BHF 11, I 4 BHF 18 BHF 18 Informere byggherre om avvik fra SHA- planen som kan ha BHF 18 betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Arbeidsgivere og Planlegge risikofylte arbeidsoperasjoner (Sikker Jobb Analyse), BHF 18 enmannsbedrifter samt gjennomføre risikoreduserende tiltak Rapportere status for SHA- arbeidet Informere arbeidstakerne og verneombud om SHA- planen Gjennomfører vernerunde på eget arbeidsområde Stoppe farlig arbeid m. overhengende fare for liv og helse Bidra med data for ajourhold av oppslag og kartotek på byggeplassen BHF 18 BHF 19 I 5 AML 2 Stoffkartotekforskriften Brukerrepresentant Ivaretar kontakten mellom brukerne og vernetjenesten i eksisterende virksomhet og byggeplassen 5 SHA- PLANEN Planen skal bygge på risikovurderinger, og tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet, ref. Byggherreforskriften 8. Dette innebærer kartlegging av forhold i prosjektet som kan medføre fare for liv eller helse for arbeidstakere som jobber på bygge- eller anleggsplassen, og en vurdering av om forholdene kan fjernes gjennom riktig planlegging eller prosjektering, eller om det må kreves sikkerhetstiltak under utførelsen av bygge- eller anleggsarbeidet. De risikoforhold som avdekkes under planlegging og prosjektering skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget, ref. Byggherreforskriften 6 Forslag til oppbygging av en SHA- plan er beskrevet på side 4-5. \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e2 A Overordnet SHA- plan.doc Side 3 av 5

43 INNHOLD: Pkt , med henvisning til BHF 8 (rød skrift), skal alltid være med i planen. Pkt. 5.7, med henvisning til BHF 9 (rød skrift) kan innarbeides i planen, evt. tas med i tilbudsgrunnlaget Resterende punkter innarbeides etter behov 5.1 Orientering om prosjektet Prosjekttype, entrepriseform, framdrift, lokalisering, adkomst og trafikk, naboforhold, grunnforhold, høyspentledninger, strømforsyninger, vann og avløp, bevaringsverdige områder på tomta, etc. 5.2 HMS- mål Beskriv evt. prosjektets HMS- mål. Prosjekt og utbygging har som overordnet HMS- mål at personskadefrekvensen i vår samlede prosjektportefølje ikke skal overstige 5 personskader med sykefravær på èn dag eller mer pr. million utførte arbeidstimer (H- verdi<5). 5.3 Organisasjon, roller og ansvar (BHF 8 a) Se mal for Organisasjonskart HMS og Roller, ansvar og oppgaver (pkt. 4) 5.4 Fremdriftsplan (BHF 8 b) Beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, og hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjoner. 5.5 Risikovurdering/ spesifikke tiltak (BHF 8 c) Se Risikofylte arbeidsoperasjoner 5.6 Avviksbehandling (BHF 8 d) Se prosess for Avviksbehandling 5.7 Forebyggende tiltak (BHF 9) Innarbeides i planen; tas evt. med i tilbudsgrunnlaget. 5.8 Lover, forskrift og rammebetingelser Her listes overordnede lover, forskrifter og rammebetingelser som kan ha betydning for HMS-/ SHAarbeidet i prosjektet. Se Resultatenhetens lovverk \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e2 A Overordnet SHA- plan.doc Side 4 av 5

44 5.9 Beredskap Se prosedyre for Beredskapsplan 5.10 Opplæring, informasjon og møter Opplæring på arbeider som krever sertifikat, plan for møter, informasjon, etc Inspeksjon og revisjon Plan over vernerunder, miljørunder, evt. ekstern revisjon utført av byggherre, etc Rapportering HMS- rapportering (avvik, oppfølging av avvik, sikker jobb analyse, etc) 5.13 Oppslag på byggeplassen Oversiktstegninger som viser bygg- og anleggsplassen, HMS- organisasjonen, HMS samordning, varslingsrutiner ved ulykker, spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner, førstehjelpsutstyr, slukningsutstyr 5.14 Arkiv på byggeplassen Produktdatablad for kjemiske stoffer, stoffkartotek, oversikt over sertifiseringspliktige maskiner og utstyr, oversikt over arbeider som krever sertifikat/ dokumentert opplæring 5.15 Instrukser og prosedyrer Her listes instrukser og prosedyrer som er relevante for oppdraget; som f.eks.: Støy og rystelser, håndtering av overskuddsmasser, brannvern/ brannforebyggende tiltak, personlig verneutstyr, HMS- rapportering/ oppfølging, møter og vernerunder, avfallsbehandling, sikring av byggeplassen, adgangskontroll, substitusjon av farlige kjemikalier/ stoffer, opplæring av personell etc. \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e2 A Overordnet SHA- plan.doc Side 5 av 5

45 Side 1 av 1 PROSJEKT OG UTBYGGING KT0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Fortau og VA Kontrakt: Prosjektering HMS- ORGANISASJON Byggherre: Asker kommune Prosjekt og utbygging Prosjektleder: Mette Bergan Prosjekt og utbygging Koordinator prosjektering: Mette Bergan, Prosjekt og utbygging Koordinator utførelse: (Navn/ Firma) Prosjekterings Gruppe: Prosjekteringsleder Anders Gjøsund Sweco Norge AS Hovedbedrift(er): (Firma) \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakter-anbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e2 B Organisasjonskart HMS.doc Mal sist oppdatert:

46 Side 1 av 3 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER (ROS- ANALYSE) KT 0805 Otto Blehrsvei- Østre vei p.2 og 3 PROSJEKT OG UTBYGGING Utført: * Fyll inn tall (1-5) for sannsynlighet (S) og konsekvens (K). Se merknadsfelt vedr. gradering. Risiko regnes ut automatisk (ikke skriv i denne cellen). * For kategorier som ikke er relevante for oppdraget: Skriv "Ikke relevant" i kolonnen "Forslag til risikoreduserende tiltak" * For kategorier hvor det er identifisert risiko, fyll inn farge som beskrevet i Veiledning 1 * Prosjekterende fyller inn forslag til risikoreduserende tiltak, jf. "Mulig årsak/ mangler vedr." i Veiledning 2 * Etter at risikoreduserende tiltak er iverksatt; fyll inn restrisiko (grønn eller gul farge) BHF 8c KATEGORI (jf. BHF 8c) UØNSKET HENDELSE S K R FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK (Prosjekterende) 1 Installasjoner i grunnen Ikke relevant 2 Høyspentledninger og elektriske installasjoner Maskiner i kontakt med høyspentledning Strømgjennomgang, kortslutning, forbrenning Kabelpåvisning skal utføres før graving Sikre dialog mellom kabeleier og entreprenør Entreprenør må ha kontakt med Hafslund. Kontaktperson i prosjekteringsfasen er Øystein Fiskerud, tlf.: Forsiktig graving i aktuelle områder IN-tegninger viser kabler oppgitt fra kabeleiere 3 Passerende trafikk Skade ved påkjørsel Sikring/ avsperring av anleggsområdet Lysregulering må vurderes å bruke langs hele anleggsområdet. Begrense kjøring av tunge kjøretøyer gjennom anleggsområdet. Ved arbeider mellom profil 1200 og 1780 er det mulighet for omkjøring via Storengveien og Margretesvei for personbiler. Omkjøringsveien kan ikke brukes i stor grad. Buss og større kjøretøyer kan ikke kjøre her. Bussen må kunne passere. Kjøreretning på bussruten er fra Østrevei mot Otto Blerhs vei. Tilstrekkelig midlertidig belysning (min. annenhver mast) Ekstra belysning, jf. vedlagte kart Tilstrekkelig informasjon om kjøremønster etc.allerede ved Otto Blehrs vei / Vestre vei (ved Kiwi) Forskriftsmessig skilting Legg plan for myke trafikkanter (bl.a.skolebarn) Informere om anlegget slik at trafikkanter kan velge å unngå å kjøre gjennom anleggsområdet. RISIKOREDUSERENDE TILTAK (Entreprenørens prosedyrer) RESTRISIKO (etter tiltak) Mal utarbeidet av: bbrennum Rev. 1 Mal sist oppdatert:

47 Side 2 av 3 BHF 8c KATEGORI (jf. BHF 8c) 4 Ras/ synk i gjørme (grøft/ byggegrop) 5 Bruk av sprengstoff (boring/ sprengning) UØNSKET HENDELSE S K R Utrasing av masser fra skjæring Maskinvelt Boring av udetonert sprengstoff Eksplosjon/ brann i sprengstofflager Skade forårsaket av ukontrollert sprut av sprengstein FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK (Prosjekterende) Sikring av risikofylte områder, jf. beskrivelse (Sweco) Fjellskjæringer opp mot m profil 950 til Krav til kompetanse hos entreprenør. Mulighet til å stenge veien for vanlig trafikk en periode. Bratt terreng på utsiden av vegbanen flere steder, spesielt pr og Mulighet til å stenge av veien en periode for personbiler og anleggstransport. Våtområde ved profil Ikke kjøring utenfor anleggsområdet. Anlegget foregår i tettbygd strøk i boligområde Forskriftsmessig oppbevaring av sprengstoff Etablere sprengningsplaner/ salveplaner Tilstrekkelig tildekking ved sprengning Etablere varslings- og evakueringsrutiner Gjennomgang og oppfølging planer/ rutiner i byggemøter 6 Sjakter/ tuneller Rengjøring av anleggsvei, min. 1 g. pr. uke i tørre perioder. Verneutstyr 7 Fare for drukning Ikke relevant 8 Senkekasser Ikke relevant 9 Bruk av dykkerutstyr Ikke relevant 10 Fallende gjenstander Se pkt. 12 Se pkt Riving av bærende konstruksjoner Ikke relevant 12 Montering/ demontering av tunge elementer 13 Støv, asbest, gass, støy, vibrasjoner 14 Kjemiske eller biologiske stoffer Klem mellom last og utstyr/ konstruksjoner Fall av materialer/ elementer fra kran/ stillas Maskinvelt Skade på hørsel, åndedrett, øyne, hud Skade på øyne, hud, åndedrettsorgan Eksplosjon, brann Sprøytemidler Ioniserende stråling Ikke relevant 16 Brann/ eksplosjonsfare Se pkt. 5 Se pkt. 5 Tilstrekkelig plass til å utføre arbeidene. Lysregulering forbi arbeidssteder. Sikring av last Sikring/ avsperring av aktuelt område Stengning av vei i fbm. høy skjæring/ støttemur Rengjøring av anleggsvei, min. 1 g. pr. uke i tørre perioder. Verneutstyr Tiltak ikke påkrevet RISIKOREDUSERENDE TILTAK (Entreprenørens prosedyrer) RESTRISIKO (etter tiltak) DIVERSE Rigg og drift Fallende gjenstander (jf. pkt. 10) Utrasing av lagrede elementer/ materialer Slag, klemfare Skade pga. snubling, spiker etc. Avløpskummer Innånding av helseskadelig gass (f. eks. H 2 S) Eksponering for kjemiske/ biologiske stoffer Eksplosjon/ brann Ivaretatt under pkt Ytterligere tiltak ikke påkrevet. Kum på høyeste punkt. Spesielle tiltak ikke påkrevet. Mal utarbeidet av: bbrennum Rev. 1 Mal sist oppdatert:

48 Side 3 av 3 BHF 8c KATEGORI (jf. BHF 8c) Vannledning Betong og armering UØNSKET HENDELSE S K R Svikt i forankring for vannledning Svikt i forankring/ bend etc. under trykktesting Eksponering av vannstråle i fbm. igangsetting Eksponering av natriumhypokloritt (NaCIO) i fbm. desinfisering Svikt i forskaling/ utrasing av betong Skade i fbm. utstikkende armering FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK (Prosjekterende) Prosedyre/ opplæring Sikring/ avsperring Forankring/ kontroll Luftlommer Svikt i utstyr Verneutstyr Kontakt med Kommunalteknisk avdeling (tlf: ) og med rørlegger fra kommunen skal alltid opprettes før arbeider på ledningsnettet. Prosedyre/ opplæring Sikring/ avsperring Betongarbeider ved murbygging profil i bratt terreng. RISIKOREDUSERENDE TILTAK (Entreprenørens prosedyrer) RESTRISIKO (etter tiltak) Kabler/ kabeltomler Trefelling Transport Kommunikasjon Skade i fbm. trykkluft ved trekking Velt av kabeltrommel Fall av trær på personell Skade pga. usikret last Påkjørsel Maskin kjører ned i byggegrop Steinsprut Uhell, skader og feil pga. språkproblemer?? Prosedyre/ opplæring Sikring/ avsperring ### Forankring Utstyrssvikt Sikring/ avsperring av aktuelle områder Verneutstyr Sikring av last Informasjon/ skilting Belysning, jf. pkt. 3 Salting/ strøing av glatte veier Aksellastbegrennnsning på brua ut til Nesøya er på 10 tonn, total last maks 45 tonn Prosedyre/ opplæring Visualisering av risikofaktorer Mal utarbeidet av: bbrennum Rev. 1 Mal sist oppdatert:

49 FELLES LEDELSESSYSTEM Prosessnavn: Avviksbehandling Felles/ Resultatenhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging Sist endret/erstatter: / Prosesseier/sist endret av (e-postadresse): RE-leder HENSIKT Sikre ensartet registrering og oppfølging av avvik og endringer som har økonomiske, fremdriftsmessige eller kvalitetsmessige konsekvenser i prosjektet. Prosessen gjelder også for avvik relatert til HMS (Helse Miljø og Sikkerhet). ANSVAR OG MYNDIGHET Alle som oppdager avvik i prosjektet har ansvar for at avvik meldes Avtalepartner har ansvar for å utarbeide en egen avviksoversikt for sin del av virksomheten Prosjektleder har ansvar for at avvik og endringer følges opp, verifiseres og lukkes DEFINISJONER/FORKORTELSER Avvik Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav, lover eller forskrifter. Omfatter også forhold som har økonomiske, fremdriftsmessige eller kvalitetsmessige konsekvenser for prosjektet. Endringsanmodning Varsel om endring som påvirker kontraktssummen. Endringsordre skal fylles ut Endringsordre Benyttes for å be om pris eller bestille noe som ikke er medtatt i kontrakten Korrigerende tiltak Handling for å rette opp avvik Forebyggende tiltak Handling for å sikre at tilsvarende avvik ikke opptrer på ny Avviksbehandling Registrering, gjennomgang og oppfølging av registrerte avvik med tanke på hvilke tiltak som skal settes i verk for å unngå lignende hendelser (korrigerende og forebyggende tiltak). \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e2 D Avviksbehandling.doc Side 1 av 3

50 UTFØRELSE Avvik oppdages Endringsbehov Avviksprotokoll Avviksmelding/ endringsanmodning fylles ut Kostnadskonsekvenser? Ja Endringsordre/ endringsliste fylles ut Nei Nei Nei Korrigerende tiltak? Ja Forslag til korrigerende/ forebyggende tiltak OK? Ja Gjennomføre tiltak Nei Endring prises Godkjennes? Ja Endring utføres Endring faktureres Loggføres og følges opp i Excel, som en del av prosjektregnskapet Avvik lukkes Faktura kontrolleres Endringslogg Prosjektarkiv Slutt Slutt Prosjektarkiv \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e2 D Avviksbehandling.doc Side 2 av 3

51 KOMMENTARER: Prosessen beskriver avvik avdekket under alle faser av prosjektet. Avvik i prosjektet (teknisk, prosess, HMS) håndteres i ht. denne prosess Avvik ved interne revisjoner logg- føres i AskerDialogen- Intern Prosjektavvik mhp. fremdrift og kostnader behandles i styringsgruppe/ prosjektmøter. Registreres og følges opp i møtereferat, samt rapporteres i månedlig prosjektrapport. DOKUMENTER Sjekklister/maler som brukes i prosessen: Original: Ansvarlig: Avviksmelding/ endringsanmodning K:\Felles Ledelsessystem\ RE- leder RE\Prosjekt og utbygging \ Sjekklister og maler Endringsordre/ Endringsliste RE- leder Avviksprotokoll RE- leder Endringslogg AskerDialogen- Intern Asker kommunes Intranett - Dokumenter som produseres i prosessen: Arkiv: *) Arkiveringstid: Avviksmelding/ endringsanmodning 10 år Endringsordre/ Endringsliste 10 år Avviksprotokoll 10 år Endringslogg 10 år AskerDialogen- Intern 10 år Møtereferat styringsgruppe/ prosjekt 10 år *) Arkiv: Prosjektdokumentasjon registreres og arkiveres i PRUs elektroniske mappestruktur, K:\TEPU\03 Prosjekter, ref. Registrering og arkivering av prosjektdokumentasjon For arkivering i ESA; se ESA- Rutiner for saksbehandlere \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e2 D Avviksbehandling.doc Side 3 av 3

52 Fremdriftsplan - KT0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Vedlegg E3 Fremdriftsplan Aktivitet A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Ferdigstilling av konkurransegrunnlag Grunnerverv tilgang areal Byggesaksbehandling - IG Anbudskonkurranse Politisk behandling Kontraktsmøte 23. Aug aug/sept Entreprisearbeider Profil Profil Profil mai 2011

53 FELLES LEDELSESSYSTEM Beredskapsplan Prosjekt Felles/ Resultatenhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging Sist endret/erstatter: Prosesseier/sist endret av (e-postadresse): RE-leder HENSIKT Sikre håndtering av ekstraordinære hendelser, ulykker og katastrofer i prosjektet. ANSVAR OG MYNDIGHET Prosjektleder har ansvar for opprettelse av beredskapsplan og vil være primærkontakt ved alle henvendelser/ hendelser i prosjektet. Det skal alltid være utpekt en stedfortreder for prosjektleder. Denne skal være påført Varslingsplan. UTFØRELSE Prosjektleder skal påse at prosjektet gjennomføres i hht. lover og forskrifter, at nødvendige prosedyrer er etablert, samt at varslingsrutiner og sjekklister er utarbeidet og gjort kjent hos alle ansvarspersoner i prosjektet. Følgende prosedyrer skal følges: Informasjon og varsling Håndtering av miljøskadelige hendelser Følgende sjekklister skal være utarbeidet, og lett tilgjengelig på bygge-/ anleggsplassen: Varslingsplan (oppslag) Oversikt over personell med prosjekttilknytning Organisasjonsplan for prosjektet Oversikt over personell med pårørende, PRU Oversikt over personell, med pårørende REFERANSER Resultatenhetens lovverk \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e4 A Beredskapsplan Prosjekt.doc Side 1 av 1

54 FELLES LEDELSESSYSTEM Prosedyre: Informasjon og varsling Felles/ Resultatenhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging Sist endret/erstatter: Prosesseier/sist endret av (e-postadresse): RE-leder HENSIKT Beskrive ekstern informasjon/ mediekontakt i forbindelse med utbyggingsprosjekter, samt prosedyre for varsling og informasjon ved ulykker. ANSVAR OG MYNDIGHET Kontakt med media, pressemeldinger, naboinformasjon m.m. skal skje via resultatenhetsleder, prosjektleder eller den som i hvert enkelt tilfelle vil være bemyndiget. Prosjektleder har ansvar for varsling og informasjon ved ulykker, eventuelt resultatenhetsleder eller annen bemyndiget person. 1. NABOINFORMASJON Ulemper i forbindelse med bygge- og/eller anleggsprosjekter skal informeres berørte parter, ref. Naboinformasjon 2. ANLEGGSSKILT/ INFORMASJONSTAVLER Ved utbyggingsarbeider skal det på byggeplass/ anleggsstedet informeres med anleggsskilt/ informasjonstavler. Asker kommune har rammeavtale for leveranse av slike skilt. 3. VARSLING OG INFORMASJON VED ULYKKER 2.1 Varsling Ved ulykke skal ansvarlig person først varsle/ tilkalle lege/ sykehus, politi og/ eller brannvesen. Skjer ulykke hos en av prosjektets entreprenører, skal dennes ansvarsperson bistås etter behov. Ansvarspersoner skal defineres i Varslingsplan. Viktige telefonnr.: AMBULANSE: 113 BRANN: 110 POLITI: 112 \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e4 B Informasjon og varsling.doc Side 1 av 2

55 Når nødvendig førstehjelp, samt kontakt med eventuelle øvrige utrykningsetater er etablert, skal ansvarsperson informere prosjektleder. Dersom denne ikke er tilgjengelig varsles hans stedfortreder eller annen overordnet ut fra situasjonens karakter. Samtidig avtales videre varsling iht. oversiktslister: Oversikt over personell med pårørende (PRU) Oversikt over personell med prosjekttilknytning 2.2 Informasjon Så snart som mulig etter hendelsen skal prosjektleder eller den han utpeker koordinere videre arbeide i tilknytning til hendelsen med entreprenørens ansvarsperson, slik at videre informasjon ut fra prosjektet blir så gjennomarbeidet og riktig som mulig. Uttalelser til media skal skje gjennom prosjektleder, eventuelt resultatenhetsleder eller annen bemyndiget person. DOKUMENTER Sjekklister/maler som brukes i prosessen: Original: Ansvarlig: Varslingsplan (oppslag) K:\Felles Ledelsessystem\ RE- leder RE\Prosjekt og utbygging \ Sjekklister og maler Oversikt over personell med prosjekttilknytning RE- leder Oversikt over personell med pårørende (PRU) RE- leder Naboinformasjon RE- leder Anleggsskilt (rammeavtale) Dokumenter som produseres i prosessen: Arkiv: Arkiveringstid: \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e4 B Informasjon og varsling.doc Side 2 av 2

56 FELLES LEDELSESSYSTEM Håndtering av miljøskadelige hendelser Felles/ Resultatenhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging Sist endret/erstatter: Prosesseier/sist endret av (e-postadresse): RE-leder HENSIKT Sikre at alle hendelser og/ eller situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning registreres, rapporteres til aktuell miljøvernmyndighet og behandles i tråd med avklart løsning. ANSVAR OG MYNDIGHET Prosjektleder, evt. delegert til stedfortreder eller annen ansvarsperson. Stedfortreder for prosjektleder skal alltid være utpekt i dennes fravær. DEFINISJONER Miljøskadelig hendelse Lekkasje og/ eller utslipp av miljøskadelig stoff, samt avdekking av slike stoffer i grunn ved framføring av grøftetrase og/ eller ved eventuelle andre gravearbeider. Ansvarsperson Den person som i første fase håndterer hendelsen. Utslipp Situasjon der stoffer, væsker eller gass uønsket slippes ut og skaper forhold som kan påvirke miljøet negativt. Hendelsen registreres som avvik i prosjektets avvikssystem. Avdekking Hendelse der forurenset grunn og/ eller avfall avdekkes ved graving i terrenget. UTFØRELSE Ved hendelser som defineres som ulykke skal ansvarsperson først og fremst følge oppsatt Varslingsplan. Deretter skal prosjektleder/ utbyggingsleder eller den til enhver tids utpekte stedfortreder underrette sine overordnede ut fra gjeldende organisasjonsplan. Ved utslipp prioriteres utslippstans og stedlige tiltak for å hindre spredning så raskt som mulig. \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e4 C Håndtering av miljøskadelige hendelser.doc Side 1 av 2

57 Slike tiltak vil normalt bli utført etter nærmere avtale med forurenser og/ eller aktuell entreprenør. I alle entreprisekontrakter skal det foreligge en HMS- plan som ivaretar kontraktens medarbeidere og aktuelt geografisk område i denne forbindelse. Alle utslipp, også utslipp av ufarlig karakter, registreres og meldes som vanlig avvik. Forurenset masse som ikke er kjent eller beskrevet i de foreliggende planer skal meldes til byggeleder umiddelbart for videre vurdering. Slik masse skal normalt bringes til godkjent mottak. Funnsted, omfang/ mengde og om mulig forhistorie skal registreres og meldes den kommunale ansvarlige etat. Ved tvil skal kommunal ansvarsperson være delaktig i de avgjørelser som tas. Det skal umiddelbart gjennomføres risiko- og/ eller Sikker Jobb Analyse(r), og dokumenteres i prosjektet hvordan situasjonen håndteres. I tillegg skal kommunal ansvarlig etat underrettes (dokumentert) når situasjonen er endelig avklart/ alle tiltak er avsluttet. Uttalelser til media skal skje som beskrevet i Informasjon og varsling REFERANSER/ HENVISNINGER Organisasjonsplan for prosjektet Varslingsplan for prosjektet (oppslag) Oversikt over personell med pårørende Oversikt over personell med prosjekttilknytning \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e4 C Håndtering av miljøskadelige hendelser.doc Side 2 av 2

58 Side 1 av 1 Prosjekt: KT0805 Otto Blehrs vei / Østere vei PROSJEKT OG UTBYGGING VARSLINGSPLAN Varslingsplanen oppdateres for hver entreprenørkontrakt/ aktuell byggeplass, og skal slås opp lett tilgjengelig og synlig på byggeplasskontorene. Etat Kommune Telefon nr. Øyeblikkelig SYKEHUS Asker og Bærum LEGEVAKT Asker og Bærum POLITI Asker og Bærum BRANNVESEN Asker og Bærum ENTREPRENØRS ANSVARSPERSON: Prosjektleder/anleggsleder: Stedfortreder: ASKER KOMMUNES ANSVARSPERSON: Prosjektleder: Mette Bergan Stedfortreder: \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakter-anbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e4 D Varslingsplan.doc Mal sist oppdatert:

59 Side 1 av 3 KT 0805 Otto Blehrs vei / Østre vei Fortau og VA PROSJEKT OG UTBYGGING Kontrakt: Planlegging OVERSIKT OVER PERSONELL MED PROSJEKTTILKNYTNING Firma/ navn Stilling Adresse Tlf. Mobil E- post Styringsgruppe Ragnar Sand Fuglum Direktør 9401 Torkild Løfsgaard Faggruppeleder Vei torkild.lofsgaard@asker.kommune.no Per Øystein Funderud og trafikk, KTA Leder Prosjekt og utbygging per.oystein.funderud@asker.kommune.no Prosjekt og utbygging Mette Bergan Prosjektleder mette.bergan@asker.kommune.no Torill Ramleth Grunnerverv Torill.Ramleth@asker.kommune.no Bjørn Erik Brennum Kvalitetssikring Kommunalteknisk avd Yngve Kristoffersen Kontaktperson Vei og yngve.kristoffersen@asker.kommune.no trafikk Tore Adamsen KontaktpersonVann tore.adamsen@asker.kommune.no og avløp Erik Holdhus Vei Plan og bygg Sissel Haug Delesaker sissel.haug@asker.kommune.no Anne Katrine Westerheim Byggesak 8075 anne.katrine.westerheim@asker.kommune.no Toril Skovli Vei 8058 toril.skovli@asker.kommune.no Vildana Suljić Byggesaksbehandler for OB vei / Østre vei \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e4 E Oversikt over persolnell.doc Mal sist oppdatert:

60 Firma/ navn Stilling Adresse Tlf. Mobil E- post Veilyskompetanse AS Petter Kristiansen Hafslund Øystein Fiskerud Ole Kristian Sørensen Telenor /Eltel Hege Falla Konsulent elektrodel, egen kontrakt Senioringeniør Kundeprosjekter Kontaktperson for Otto Blerhs vei / Østre vei Hafslund veilys Kontaktperson for Otto Blerhs vei / Østre vei Eltel Networks AS Planlegger Kontaktperson for Otto Blerhs vei / Østre vei Veilyskompetanse AS Strandveien 55,1366 Lysaker \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e4 E Oversikt over persolnell.doc petter@veilyskompetanse.no Hafslund Nett AS oystein.fiskerud@hafslund.no Eltel Networks AS Besøksadr.: Stanseveien 21, Oslo Postadr.: Postboks 343, Alnabru, 0614 Oslo Telenor Telenor Networks, Nettutbygging, Postboks Bergen Get Terje Ruud Tom Løver Sweco Norge AS Anders Gjøsund Siri Rønnevik Jens Andersson Prosjektleder Kontaktperson OB vei / Østre vei (kontaktperson under anlegget) Prosjekteringsleder Vei Prosjektering vann og avløp Detaljprosjektering vei ELTEL Hege.Falla@eltelnetworks.com Hans Kiærsgate 2 Postboks 2303 Strømsø Terje.ruud@get.no 3003 DRAMMEN Get Asker og Buskerud tom.lover@get.no Lysaker Anders.Gjosund@sweco.no SiriKristin.Ronnevik@sweco.no Jens.Andersson@sweco.no Side 2 av 3 Mal sist oppdatert:

61 Side 3 av 3 Firma/ navn Stilling Adresse Tlf. Mobil E- post Jan Erik Delgado Elektro jan.erik.delgado@sweco.no Nexco AS Jan Mehren Sprengning (rådgiver for OB vei) Omstegate 2, Brakerøya, 3012 Drammen Jan.Mehren@nexco.no] Ruter AS Bjørn Rusten Ruteplanlegger Produksjonsavdelingen bjorn.rusten@ruter.no Knut Myhre Ruteplanlegger Knut.myhre@ruter.no Per Thorsby Områdesjef Ruter As, kollektivtrafikk for Oslo og Akershus Norgesbuss Raymond Johnsen Nesøya skole Elisabeth Guderud Kontaktperson opratøren Norgesbuss Mellomleder, Nesøya skole Sentralbord per.thorsby@ruter.no rjohnsen@norgesbuss.no elisabeth.guderud@asker.kommune.no Nesøya Vel Hans-Petter Mack Leder til mai Velveier Margretesvei / Storengveien \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e4 E Oversikt over persolnell.doc Mal sist oppdatert:

62 PROSJEKTORGANISASJON - PROSJEKTERING Oppdragsgiver KTA Styringsgruppe Leder: Torkild Løfsgaard Medlem: Per Øystein Funderud Medlem: Ragnar Sand Fuglum Prosjektleder Mette Bergan Referansegrupper Ruter AS v/bjørn Rusten og Knut Myhre Va-drift v/ Sigrun Hval Thürmer Vei-drift v/ Yngve Kristoffersen Nesøya Felles vel Prosjektgruppe Asker kommune: Torill Ramleth Grunnerverv Bjørn Erik Brennum Kvalitetssikring Konsulenter: Anders Gjøsund Prosjekteringsleder Sweco Norge AS Petter Kristiansen - Veilyskompetanse AS - belysning / elektro (Navn/ funksjon)

63 Side 1 av 9 Prosjekt Prosjekt og utbygging: Miljøplan for KT 0805 Otto Blehrs vei- Østre vei P.2 \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakter-anbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e5 Miljøplan doc Mal sist oppdatert:

64 Side 2 av 9 1 Innledning Asker kommune er miljøsertifisert iht. NS- EN ISO Foreliggende miljøplan har som formål å unngå eller redusere mulige negative påvirkninger på det ytre miljøet, i forbindelse med gjennomføring og drift av dette prosjektet. Planen omhandler sentrale miljøutfordringer og setter miljømål. Den stiller miljøkrav til alle involverte aktører i prosjektet, og skal være et hjelpemiddel til å ta de rette valgene for å oppnå et miljøtilpasset prosjekt. Alle aktører skal gjøre seg kjent med de krav som stilles i denne miljøplanen, og sørge for at disse blir implementert i prosjekteringen og videreført gjennom bygging og drift av anlegget. Krav og tiltak som fremkommer i miljøplanen innarbeides i anbudsdokumentene så langt dette er hensiktsmessig. Planen bør i tillegg inngå som et vedlegg til anbudsdokumentene, slik at tilbydere gjøres kjent med premissene og helheten i kommunens miljøambisjon for prosjektet. 2 Roller og ansvar Byggherre Asker kommune som byggherre, her representert ved Prosjekt og utbygging, har det overordnede ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet. Prosjektleder Asker kommune har ansvar for: Kartlegge og vurdere de miljømessige konsekvensene (miljøgjennomgang) Utarbeide miljøplan for prosjektet, i samarbeid med prosjekterende Kommunisere miljømål og miljøkrav til utførende Påse at entreprenøren oppfyller miljøkrav som er satt av byggherren og av offentlige myndigheter (retningslinjer, lover og forskrifter) Påse at entreprenøren utarbeider beredskapsplaner for uhell med virkning på ytre miljø. Påse at miljø tas opp som eget punkt i byggemøter Påse at miljøpunkter implementeres i vernerunder, samt følge opp miljøavvik. Utførende entreprenør har ansvar for: Gjennomføre oppstartsmøte for personell i prosjektet, hvor prosjektets miljømål, krav og risikomomenter gjennomgås Gjennomføre tiltak på miljøkrav beskrevet i miljøplanen (dette dokument) Utarbeide beredskapsplaner for uhell med virkning på ytre miljø Rapportere og registrere miljøavvik i prosjektets avvikssystem Kommunisere miljømål og miljøkrav for personell i prosjektet i alle faser av gjennomføringen \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakter-anbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e5 Miljøplan doc Mal sist oppdatert:

65 Side 4 av 9 3 Miljømål og Miljøkrav MILJØASPEKTER/ MILJØMÅL MILJØPÅVIRKNING/ UTFORDRING MILJØKRAV ANSVARLIG KOMMENTARER/ REFERANSER 3.1 Miljøstyring Prosjektet skal gjennomføres med minst mulig tiltak eller forurensning som kan være til skade eller ulempe for miljøet, eller har negative konsekvenser for liv og helse. Miljøutfordringer er beskrevet under de miljøaspekter som er relevante for prosjektet, pkt Miljøhensyn skal inngå i kvalitetsstyringen av prosjektet. Jf. konkurransegrunnlagets del II, pkt. B.1.7. Utførende Forskrift om off. anskaffelser 3.2 Natur og nærmiljø Landskapsbilde/ estetikk Plassering, utforming og størrelsen av anlegg skal tilpasses landskapsbildet i området og fylle estetiske krav. Ikke relevant for prosjektet Naturlige terrengformer bør bevares. Grøntarealer/ friluftsliv Eksisterende grøntarealer og andre viktige områder for friluftslivet skal forsøkes bevart. Ikke relevant for prosjektet Kulturminner/ kulturlandskap Kulturminner, kulturlandskap og andre historiske og arkeologiske interesser skal bevares. Ikke relevant for prosjektet \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e5 Miljøplan doc Mal sist oppdatert:

66 Side 5 av 9 MILJØASPEKTER/ MILJØMÅL Naturvern/ biologisk mangfold Vi skal sikre det biologiske mangfoldet og viktig kulturlandskap mot inngrep og forstyrrelse, både i bygge- og driftsfasen av anlegget MILJØPÅVIRKNING/ UTFORDRING Skade på det biologiske mangfoldet; herunder sjeldne vegetasjonstyper, sårbare arter og deres leveområder. Området rundt Petersrønningen inneholder rødlistede arter. MILJØKRAV Ev. riggplass/ deponi må klareres før oppstart, med tanke på biologisk mangfold. (OK innom regulert vei) Tiltak iverksettes ved behov ANSVARLIG Utførende Prosjektleder KOMMENTARER/ REFERANSER Naturmangfoldloven Naturbase Fylkesmannen- Dispensasjonsveileder Areal og utforming mht. trafikksikkerhet/ tilgjengelighet Anlegget skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende trafikksikkerhet, samt tilgjengelighet for alle (universelt utformet) Nyetablering av bussholdeplass, samt universell utforming gang/ sykkelvei. Fri sikt iht. vei- og gatenormal for Asker kommune. Gang/ sykkelvei i overensstemmelse med krav til universell utforming; ev. søke dispensasjon. Prosjekterende Prosjekterende Asker kommune: Vei- og gatenormal Vegdirektoratet- håndbok 278 Samfunnssikkerhet mot natur påkjenninger (flom, ras, springflo) Anlegget skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger Rasfare i forbindelse med høy skjæring Spesielle grunnforhold Ivaretas i ROS analyse Jf. rapport NGI Og rapport fra Sweco Grøner juli 2006 Utførende Prosjekterende/ utførende Byggteknisk forskrift kap. 7 Rapport NGI , 21. februar 2005 Rapport fra Sweco Grøner 27. juli 2006 \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e5 Miljøplan doc Mal sist oppdatert:

67 Side 6 av 9 MILJØASPEKTER/ MILJØMÅL Forventet våtere klima Anlegges skal dimensjoneres slik at skade eller vesentlig ulempe forårsaket av forventet våtere klima ikke oppstår. MILJØPÅVIRKNING/ UTFORDRING Vei over myrområde (ca. 1,5 m. over havnivå) MILJØKRAV Rørdimensjonering tilpasses forventet våtere klima Vurdere heving av vei ANSVARLIG Prosjekterende Prosjekterende KOMMENTARER/ REFERANSER Byggteknisk forskrift kap Forurensning Utslipp til luft Anleggsfasen skal ikke medføre luftforurensning som kan være til skade eller ulempe for miljøet, eller som har negative konsekvenser for liv og helse. Utslipp av klimagasser fra anleggsmaskiner og kjøretøy. Minst mulig tomgangskjøring, ev. opplæring i økokjøring Utførende Forurensningsforskriftens kapittel 7 Utslipp til grunn og vann Ingen spill-/ utslipp som er, eller kan være til skade eller ulempe for miljøet, eller har negative konsekvenser for liv og helse. Utslipp som følge av skade på nedgravde oljetanker Utslipp som følge av spill fra drivstofftanker, påfylling av drivstoff, lekkasje fra maskiner. Sjekke området mht. ev, nedgravde oljetanker Jf. konkurransegrunnlagets del II, pkt. B.1.7.3/ B Prosjekterende Utførende Kartutsnitt datert fra Kommunalteknisk avdeling med registrerte oljetanker. Utslipp av spillvann fra rigg. Spillvann fra rigg må samles og kjøres bort i tank Forurenset grunn Ingen utslipp forårsaket av graving i forurenset grunn som er, eller kan være til skade eller ulempe for miljøet, eller har negative konsekvenser for liv og helse Ikke relevant for prosjektet \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e5 Miljøplan doc Mal sist oppdatert:

68 Side 7 av 9 MILJØASPEKTER/ MILJØMÅL Støv Anleggsfasen skal ikke medføre støvplager som har negative konsekvenser for naboer eller berørte parters eiendom. Støy og vibrasjoner Anleggsfasen skal ikke medføre støy eller vibrasjoner, som har negative konsekvenser for liv og helse, eller som kan påføre skade på naboer eller berørte parters eiendom. MILJØPÅVIRKNING/ UTFORDRING I tørrvær vil støv-problematikk ofte oppstå. Miljøpåvirkning i en viss grad kan ikke unngås, men omfanget må begrenses. Støyende virksomhet for prosjektet vil typisk være sprengingsarbeider, samt støy fra anleggsmaskiner og tungtransport. MILJØKRAV Naboinformasjon Rengjøring anleggsvei, min. 1 gang pr. uke i tørre perioder. Rengjøring anleggsmaskiner Naboinformasjon Sjekke kart over oljetanker/ septiktanker i fbm. sprenging Oppfylle krav satt T-1442 (støy) og i NS 8141 (vibrasjoner og støt). Svinghastighet og rystelser skal måles. ANSVARLIG Prosjektleder Utførende Utførende Prosjektleder Utførende Utførende KOMMENTARER/ REFERANSER Se også konkurransegrunnlagets del II, pkt. D.1.5. NS 8141 Vibrasjoner og støt T-1442 Retningslinje for behandling av støy Jf. konkurransegrunnlagets del II, pkt. D.1.5. (Krav til sprengingsarbeider ivaretas i ROS- analyse) 3.4 Ressursbruk Energieffektivisering Klimagassutslipp fra anleggsmaskiner- og kjøretøy skal begrenses gjennom minst mulig massetransport, samt miljøvennlig energibruk. Utslipp av klimagasser fra anleggsmaskiner og kjøretøy Jf. pkt. 6.3 Utslipp til luft, samt pkt. 6.4 Massehåndtering Utførende \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e5 Miljøplan doc Mal sist oppdatert:

69 Side 8 av 9 MILJØASPEKTER/ MILJØMÅL Material og produktvalg Det skal legges vekt på bruk av miljøvennlige materialer med lang levetid og energiriktig produksjon, og med kortest mulig transportvei. MILJØPÅVIRKNING/ UTFORDRING Materialer/ produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, samt forurensing knyttet til lang transportvei. MILJØKRAV Jf. konkurransegrunnlagets del II, pkt. B ANSVARLIG Utførende KOMMENTARER/ REFERANSER Produktkontrolloven, 3a Produktforskriften Kortest mulig transportvei tas med i vurderingen. Avfallshåndtering/ minimering Avfallsproduksjonen under utbyggingen skal begrenses til et minimum, med mest mulig gjenbruk Gammel asfalt vil utgjøre det største avfallsproblemet, i tillegg til lysstolper og impregnert trevirke. Det skal utarbeides avfallsplan. Jf. konkurransegrunnlagets del II, pkt. B.1.13 Utførende Byggteknisk forskrift, kapittel 9 Forurensningsloven kap. 5 Avfallsforskriften kap. 11 Avfallsplan og sluttrapport Hvordan kartlegge farlig avfall Hvordan sortere/ håndtere farlig avfall Ev. gjenbruk av lysstolper tas opp med eier (Hafslund). \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e5 Miljøplan doc Mal sist oppdatert:

70 Side 9 av 9 MILJØASPEKTER/ MILJØMÅL Massehåndtering Prosjektet skal gjennomføres med minst mulig transport av masser, gjennom optimalisering og gjenbruk av masser. Massebalanse skal tilstrebes. Vi skal hindre spredning av fremmede plantearter, både ved tilkjøring og utkjøring av masser. MILJØPÅVIRKNING/ UTFORDRING Overskuddsmasser vil i hovedsak være sprengstein. Bør i størst mulig utstrekning søkes gjenbrukt på anlegget. Innkjøring av masser kan forårsake spredning av uønskede arter, dersom de ikke er rene. MILJØKRAV Det skal utarbeides en massedisponeringsplan som beskriver håndtering av rene masser i prosjektet. Asfalt håndteres som spesialavfall, jf. punkt om Avfallshåndtering/ minimering. Ved innkjøring av masser skal det stilles krav om at massene ikke inneholder formeringsorgan av fremmede invaderende arter. ANSVARLIG Utførende Utførende Utførende KOMMENTARER/ REFERANSER Asker kommune/ PRU: Behandling av masser ved fremmede plantearter \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e5 Miljøplan doc Mal sist oppdatert:

71 Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner og anlegg) - også tiltak som ikke krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven Kommunens navn: Planen gjelder Eiendom/ byggested Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Byggeår Eventuelt tidligere rehabiliteringsår Adresse Postnr. Poststed Tiltaket gjelder: Nybygg, påbygg mv. Rehabilitering Riving m² berørt BRA Bygningstype (GAB) Konstruksjonstype Kort beskrivelse av prosjektet og avfallshåndteringen: Detaljert avfallsplan Planen omfatterer ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2. Tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er laget Ordinært avfall PLAN SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges) Type avfall Beregnet mengde (tonn) Faktisk mengde (tonn) Avvik (tonn) Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted) Avfallstyper som forventes å oppstå i tiltaket. Fraksjoner som skal kildesorteres Fraksjoner som er kildesortert Redegjør for vesentlige avvik på eget ark. Mengde levert til godkjent avfallsanlegg Mengde til ombruk eller direkte til gjenvinning Leveringssted Trevirke, ikke kreosot- og CCA-impregnert 0,000 Papir, papp og kartong 0,000 Glass 0,000 Jern og andre metaller 0,000 Gipsbaserte materialer 0,000 Plast 0,000 Betong, tegl, Leca og andre tunge bygningsmaterialer Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall) 0,000 0,000 Annet ordinært avfall 0,000 0,000 EE-avfall 0,000 Sum sortert ordinært avfall 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Blandet avfall/ restavfall 0,000 Sum ordinært avfall Asfalt (inngår ikke i totalmengde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Side 1 av 3

72 Farlig avfall Type avfall Kodeinndeling etter NS9431* PLAN Beregnet mengde (tonn) Faktisk mengde (tonn) SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges) Disponeringsmåte Avvik (tonn) Mengde levert til godkjent avfallsanlegg Mengde til ombruk eller direkte til gjenvinning Leveringssted Oljeholdig avfall 0, Organiske løsemidler Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" sprøytepatroner!) 0,000 0, Kvikksølv-holdig avfall 0, Lysstoffrør 0, Blyakkumulatorer 0, Trykkimpregnert trevirke (CCA) 0, Polymeriserende stoff, isocyanater og herdere 0, Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK 0, Organisk avfall uten halogen 0, Kreosot-impregnert trevirke 0, Avfall med bromerte flammehemmere (vesentlig skumplast) 0, Avfall med ftalater 0, PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser) 0, PCB-holdige isolerglassruter 0, KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner (fra kjøleanlegg etc) 0, Asbest 0,000 Annet farlig avfall 0,000 0,000 Sum farlig avfall Sum avfall i alt (tonn) Sum sortert Sorteringsgrad avfall/areal (kg/kvadratmeter) 0,000 Beregnet mengde 0,0 0,0 #DIV/0! #DIV/0! Faktisk mengde 0,000 0,000 0,000 0,000 Avvik Levert godkjent avfallsanlegg Levert til ombruk / gjenvining 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! #DIV/0!

73 *) Gruppene over gir ikke en fullstendig oversikt over alle aktuelle miljøfarlige stoffer, men inkluderer de mest vanlige. Side 2 av 3 Beskrivelse av vedlegg Vedlegg for rehabiliterings- og rivearbeider. Gruppe Nr. fra - til Merknader Miljøsaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggelse med BRA < 400 m 2 Miljøsaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggelse >400 m² eller for andre bygninger > 100 m², konstruksjoner og anlegg M M Skjema finnes på Internett: eller det kan fås hos kommunen. Kartlegging skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis. Før inn mengde-verdier fra miljøsaneringen i sluttrapporten på side 2! Det skal skrives en frittstående miljøsanerings-beskrivelse. Ferdig skjema finnes derfor ikke. Kartlegging skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis. Før inn mengde-verdier fra miljøsaneringen i sluttrapporten på side 2! Erklæring og underskrift - tiltakshaver Alt bygg- og anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket vil bli levert til anlegg som har nødvendig godkjenning fra myndighetene, eller vil bli disponert på annen lovlig måte, i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall. Enkeltperson Foretak / lag / sameie Navn/foretak Telefon E-postadresse Evt. Organisasjonsnummer Adresse Postnr. Poststed Dato Underskrift Gjentas med blokkbokstaver Erklæring og underskrift - ansvarlig utførende Alt bygg- og anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket vil bli levert til anlegg som har nødvendig godkjenning fra myndighetene, eller vil bli disponert på annen lovlig måte, i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall. Foretak Telefon Organisasjonsnummer Kontaktperson E-postadresse Evt. Telefaks Mobiltelefon til kontaktperson Adresse Postnummer Poststed Dato Underskrift Gjentas med blokkbokstaver Navn på virksomhet Hovedentreprenør, hvis ikke ansvarlig utførende Kontaktperson Telefon E-postadresse

74 FELLES LEDELSESSYSTEM Prosedyre: Behandling av masser ved fremmede plantearter Felles/ Resultatenhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging Sist endret/erstatter: / Prosesseier/sist endret av (e-postadresse): RE-leder HENSIKT Prosedyren har som hensikt å unngå spredning og nyetablering av fremmede plantearter, ved behandling av masser. For Asker kommune retter prosedyren seg i første rekke mot forekomster av planteartene kjempebjørnekjeks og parkslirekne, men er også relevant for andre arter som: tromsøpalme, kjempespringfrø, russesvalrot og legepestrot (Japanpestrot). ANSVAR OG MYNDIGHET Prosjekt-/ byggeledere har ansvar for at denne prosedyren følges. REFERANSER Oslo kommune- friluftsetaten, notat datert UTFØRELSE Håndtering av masser på steder hvor forekomster av de nevnte artene er registrert: Unngå om mulig å kjøre bort masser (gjelder ikke opprydning av ulovlige fyllinger) Ved flytting av masser internt på byggeplass: Flytt om mulig ikke masser som dere vet inneholder nevnte arter til steder der disse ikke vokser fra før. Masser som kan inneholde nevnte arter bør dekkes til, for eksempel med duk og rene masser og tilsås, eller legges som toppmasser i arealer som skal skjøttes (for eksempel grasplen). Årlig bekjempelse (for eksempel rotkutting eller klipping) bør gjennomføres i anleggsperioden og i årene etter anleggsperioden. Maskiner, dekk og annet utstyr som det har festet seg jord til rengjøres på byggeplass før de flyttes til andre steder. \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e7 Behandling av masser ved fremmede plantearter.doc Side 1 av 2

75 Når masser må kjøres bort: Dekke lasset godt til både over og på sidene, samt ha tett bunn. Levere massene i et godkjent varig deponi/avfallsmottak som har egne rutiner for håndtering av denne type spesialavfall. Lindum Ressurs og Gjenvinning i Drammen og Romerike avfallsforedling (Bøler avfallsdeponi) på Skedsmokorset, er eksempler på mottak som kan behandle denne type masser. Foreta grundig rengjøring av transportmidler som er brukt til transport av masser, før de tas i annen bruk. Det er viktig at all jord børstes av lasteplan på deponisted og at transportmiddel vaskes i vaskehall etter bruk, slik at jord med frø ikke blir transportert videre med andre masser. Rapportere til KTA/ Miljøleder masseforflytning fra områder med forekomster av fremmede plantearter, slik at massene kan oppspores i etterkant. Oppgi når massene er flyttet og hvor de er flyttet fra og til. \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakteranbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e7 Behandling av masser ved fremmede plantearter.doc Side 2 av 2

76 Side 1 av 1 PROSJEKT OG UTBYGGING Prosjektnr. og navn Kontrakt: AVVIKSMELDING/ ENDRINGSANMODNING Brukes av entreprenør/byggeleder/byggherre for å varsle et forhold som er i strid med kontraktsforutsetningene. Dersom avviket har konsekvens for kontraktssummen (kostnadskonsekvens), skal endringsordre fylles ut. For Melding nr. benyttes løpenummer. BYGGHERRE: Asker kommune Melding nr.: KONTRAKTSPART: Dato: AVVIKSTYPE (kryss av): TEKNISK PROSESS HMS TU Feil utførelse på byggeplass PB Byggherrens KS- system HP Personskade TK Feil i kontraktsdokumenter PE Entreprenørens KS- system HU Uønsket hendelse TM Mangel i kontraktsdokument PR Rådgivers KS- system (uten personskade) PF Endret fremdrift AVVIKET (fylles ut av den som oppdager avviket): AVVIKET GJELDER: Beskrivelse referanse: Tegningsreferanse: AVVIKETS ÅRSAK: MULIG KONSEKVENS: FORESLÅTT TILTAK: Varslerens navn/underskrift: VURDERING (Byggeleder/ rådgiver): KOMMENTAR: EVENT. ENDRINGSORDRE: SIGN.: Dato: GODKJENNING (Byggherre/ hans representant): GODKJENNING (ja/nei): Ja Nei EVENT. KOMMENTARER: SIGN. BYGGHERRE: Dato: \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakter-anbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e8 Avviksmelding_endringsanmodning.doc Mal sist oppdatert:

77 Side 1 av 2 Prosjektnr. og navn PROSJEKT OG UTBYGGING ENDRINGSORDRE Brukes av rådgiver/byggherre/byggeleder for å be om pris eller bestille noe som ikke er medtatt i kontrakten. Endringsnummer må defineres i prosjektet. Ofte starter nummerering med forkortelse for den som lager endringsmeldingen: A-arkitekt, RIB- rådgiver bygg, etc. PROSJEKT: BYGGHERRE: RÅDGIVER Endrings nr.: Dato: Fag: ENDRINGEN (Rådgiver/ byggherre): ENDRINGEN GJELDENDE TEGNING: GJELDER: Nr.: Dato: ENDRINGENS ÅRSAK: MULIG KONSEKVENS: EVENT KOMMENTAR: TILBUD (Entreprenør): BESKRIVELSE: PRISTILBUD EKS. MVA: INKL. MVA EVENT. KOMMENTAR: Byggherrebestilling Manglende beskrivelse Feil i beskrivelse/tegning Mengderegulering Feil på byggeplass Annet I hht. kontraktens enhetspriser Nye priser Utføres på regning Ikke priskonsekvens Fremdrift SIGN. ENTREPRENØR: Dato: VURDERING (Byggeleder): ANBEFALING (ja/nei): Ja Nei EVENT. KOMMENTARER SIGN. BYGGELEDER Dato: GODKJENNING (Byggherre): GODKJENNING (ja/nei) Ja Nei EVENT. KOMMENTARER: PRIS EKS. MVA: INKL. MVA SIGN. BYGGHERRE \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakter-anbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e8 Endringsordre_endringsliste.doc Dato: Mal sist oppdatert:

78 Side 2 av 2 ENDRINGSLISTE (Vedlegg til Endringsordre) Evt. Excel endringsliste Kontrakt: Nr. Entreprenør: Post Spesifikasjon Kvantum Enhetspris Sum Tillegg Sum Fradrag Sum tillegg Total sum endringslisten overføres til endringsordre side 1 Sum fradrag \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakter-anbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e8 Endringsordre_endringsliste.doc Mal sist oppdatert:

79 Høringsutkast mai.2007 Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde Denne instruks gjelder alle anlegg (også utskiftings- og omleggingsarbeider) der kommunen skal motta innmålingsdata. For private stikkledninger kan enklere metoder aksepteres i henhold til kommunens krav til private sanitæranlegg. Instruksen må oppfylles fortløpende under anlegget og være komplett før ledningsanlegget overtas. På alle ferdige delstrekk på nytt anlegg skal innmålingsdata oversendes og legges inn i kommunens ledningskartverk før de tas i bruk. Innmåling Koordinater skal måles inn og leveres i kommunens til enhver tid gjeldende koordinatsystem. Per gjelder nedenstående tabell. Kommune Koordinatsystem Asker EUREF89 UTM sone 32 Det må av dokumentasjonen fremgå hvem som har utført innmålingen, hvilket utstyr som har vært benyttet og hvilke fastmerker som har vært brukt som grunnlagspunkt. Målemetode og nøyaktighet Målemetode: Det skal måles i åpen grøft med instrumentet direkte på punktet. Andre metoder, eller å sløyfe innmåling av enkeltpunkter, kan unntaksvis benyttes under spesielle forhold, men dette må avtales på forhånd og dokumenteres for hvert enkelt punkt det gjelder. Krav til nøyaktighet: Avvik i koordinat (x, y): < 0.20 m Avvik i høyde ( z): < 0.05 m Punkttetthet: Der ledningene ligger i kurve, skal målingen foretas slik at en rett linje mellom punktene ikke avviker mer enn 0.5 m fra kurven. Avstanden mellom to innmålte punkter på en ledning skal ikke overstige 75 m målt langs ledningen. Innmåling av punkter (hva som skal måles): Alle punkter i VA-ledningsnettet som er beskrevet nedenfor, skal være innmålt i x, y og z koordinater. Vedlagte figurer illustrerer de mest vanlige punktene som skal måles inn. Punkter på ledningstrasè (nedgravde punkter): Bend, Forankring, Gren/påkopling, Kryss, Endepunkt /Ters, Overgang mellom ulike rørtyper og diametre, Ut og inn av kum/sluk. Se også figurer. Installasjonspunkter (synlige ved ferdig anlegg): Kumlokk, Kryss, Slukrist, Overløpskant, Inntak, Utløp, Stoppekran, Stakekum. Se også figurer.

80 Høringsutkast mai.2007 Kotehøyder (z-koord.) måles ved: (se også figurer) Punkter på trykkledning : Utvendig topp rør. I kum registreres ledningshøyden ved største rørdiameter. Punkter på selvfallsledning: Innvendig bunn rør. I kum registreres ledningshøyden (z) ved innløp og utløp. Der ledningen er gjennomgående kan innløp og utløp registreres med samme høyde midt i kum eller i stakeluke. Kum Sluk : Topp senter kumlokk. : Topp senter slukrist. Pumpeledning er trykkledning og måles dermed inn som vannledning ved topp rør. Trekkerør og Signalkabel måles som ledninger i kurve ved topp trekkerør/kabel. Varerør måles inn med endepunkter. Eksisterende VA-ledninger som krysses skal måles inn med 2 punkter uavhengig av eier og bruksformål. For pumpestasjoner, basseng og renseanlegg samt for sjøledninger og andre spesielle anlegg vil det for hvert anlegg bli fastsatt egne bestemmelser om dokumentasjon og innmåling. Innlevering av data/koordinater Innmålte data skal leveres digitalt på koordinatfil. Ved binære formater vedlegges koordinatliste på ASCIIformat. Koordinater skal fortrinnsvis kodes med SOSI temakoder. Det skal lages sammenhengsfiler fra landmålingsprogram som viser linjer (all sammenheng) mellom punktene. Stikkledninger må også vises. Nummerering av punkter skal skje i henhold til arbeids-/anbudsbeskrivelsens betegnelser der dette er gitt. Andre punkter nummereres fortløpende langs ledningstraséen med hensiktsmessige betegnelser. Plott/kartskisse som viser linjer (all sammenheng) mellom punktene må vedlegges. Ulike formater kan avtales spesielt. Dokumentasjon av punkter: Det skal til alle nedgravde punkter på offentlig nett leveres digitalt foto på JPG-format av høy kvalitet og bildebredde på minimum 1600 punkter. Foto leveres nummerert i henhold til nummerering av innmålte punkter og merket med dato og klokkeslett. Foto av punktene tas slik at sammenkoblinger og situasjon vises best mulig, men helst med topp foto mot nord og ikke helt inntil punktene (ta med litt oversikt). Flere punkter kan med fordel dukumenteres på samme foto og da særlig ved påkoblinger av stikkledninger. Det skal leveres dokumentasjon til innmålte punkter som vist i vedlagt beskrivelse. Bruk av kumskisse og mal for dokumentasjon av punkter varierer for hver kommune. Skisser og annen dokumentasjon på andre forhold leveres inn etter behov og avtale.

81 Høringsutkast mai.2007 De mest vanlige innmålingspunktene: Figurene er brukt og revidert med tillatelse fra Bergen kommune. Forklaring til punkter på figureksempler. POS.nr. MERKNAD KOORDINAT TYPE SOSI kode 1 x,y,z topp senter lokk KUM x,y,z topp senter slukrist SLS, SLU x,y,z topp hydrant HYD x,y utvendig hjørne firkantet kum 5 x,y,z senter ledningskryss z målt på topp ledning (ikke topp ventil) KUM x,y,z knekk i muffe. TRS x,y,z på horisontalbend. TRS x,y,z på vertikalbend. TRS x,y,z på T-rør/gren GRN x,y,z overgang dimensjon eller materiale 11 x,y,z på ut-/innløp i kum TRS z bunn sandfang Firkantkum Hydrant Sandfang med kjeftesluk Bisluk/Hjelpesluk med kuppelrist

82 Høringsutkast mai.2007 Vannledning (trykkledning) og kum. Z=Topp utvendig ledning. Avløpsledning (selvfallsledning) og kum. Z=Bunn innvendig ledning.

83 Evaluering av entreprenør Skjema som brukes i evaluering av entreprenøroppdrag er utarbeidet av Norsk kommunalteknisk avdeling, Statens bygningstekniske etat og Direktoratet for forvaltning og IKT. Link pr mai-2011:

84 Evalueringsrapport Side 1 av 2 PROSJEKT OG UTBYGGING Prosjektnr. og navn Kontrakt: EVALUERING AV BYGGHERRE VED ENTREPRENØROPPDRAG Hensikten med evalueringen er å gi tilbakemelding om hvor fornøyd entreprenøren er med Asker kommune som byggherre, slik at byggherren kan sette i gang eventuelle tiltak for å forbedre seg. Ved avkrysning i delvis eller nei bør det gis en utdypende kommentar i kommentarfeltet. Er entreprenør fornøyd, bør også byggherre få vite hvorfor. Utfylt og signert evalueringsskjema lagres under: K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\Evalueringsrapporter\Entreprenørs evaluering av PRU ANBUDSGRUNNLAGET Ja Delvis Nei Var de overordnede rammene for arbeidet, herunder byggetid OK? Opplevdes løsningene i anbudsgrunnlaget som fornuftige, forståelige og mulige å prise? Opplevdes alle kravene som byggherren hadde stilt til dokumentasjon som relevante og nødvendige? Opplevdes kravene som er beskrevet i anbudsgrunnlaget (konkurranseregler og anbudsbestemmelser) som relevante og nødvendige? Opplevde entreprenøren at anskaffelsen foregikk på en forutsigbar og real måte? Kommentarer: OPPSTARTSFASEN Ja Delvis Nei Var byggherrens HMS- plan ok? Leverte byggherren etter avtale og i tide det han skulle fremskaffe av bistand, grunnlag og avklaringer i oppstartsfasen? Hadde byggherren i tilstrekkelig grad fremskaffet nødvendige avtaler med berørte grunneiere, og forberedt naboer og brukere? (ikke relevant for byggeprosjekter) Kommentarer: GJENNOMFØRINGSFASEN Ja Delvis Nei Ble nødvendige avklaringer som lå på byggherren foretatt i tide? Var det usikkerhet rundt hvem som til enhver tid representerte byggherren, og hvem som hadde hvilken myndighet? Fremsto byggherren som konstruktiv og løsningsorientert? Hadde byggherrens representant(er) kompetanse til å fylle den ønskede rollen? Var byggherren til stede på anlegget i tilstrekkelig grad? Betalte byggherren ut honorar i tide og etter avtale? \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakter-anbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e10 Evaluering av PRU ved entreprenør.doc Mal sist oppdatert:

85 Evalueringsrapport Side 2 av 2 Kommentarer: AVSLUTNINGSFASEN Ja Delvis Nei Fremsto byggherren som rettferdig og løsningsorientert i forbindelse med sluttoppgjøret? Kommentarer: SAMARBEID Ja Delvis Nei Oppsto det problemer med samarbeidet som etter entreprenørens mening skyldes kritikkverdig adferd hos byggherrens representant(er)? Kommentarer: SAMLET VURDERING Ja Delvis Nei Ut fra en samlet vurdering, kan entreprenøren tenke seg å gjøre lignende arbeider for Asker kommune i fremtiden? Ut fra en samlet vurdering, er det ok for entreprenøren at de samme personer representerer byggherren neste gang? Kommentarer: Evaluering gjennomført (dato): Evaluering gjennomført av (firma): Firmas representant (navn/ sign.): \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakter-anbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e10 Evaluering av PRU ved entreprenør.doc Mal sist oppdatert:

86 Side 1 av 2 PROSJEKT OG UTBYGGING EGENERKLÆRING OM MILJØSTYRING Asker kommune vurderer å innføre krav til miljøledelse og miljøkompetanse i forbindelse med gjennomføring av kommunens utbyggingsprosjekter. Virksomhetens navn Kontaktperson E- post adresse Organisasjonsnr. Telefon (Sett kryss) Ja Nei 1 2 Har leverandøren en egen miljøpolitikk og dokumenterte miljømål? Hvis ja, vedlegg dokumentasjon. Stilles det miljøkrav til underleverandørene? Hvis ja, oppgi hvilke type krav, og hvordan disse følges opp (evt. som eget vedlegg): 3 4 Har leverandøren et miljøstyringssystem? Hvis ja, angi hvilken standard eller type system som er i bruk. Legg ved gyldig dokumentasjon. ISO EMAS Miljøfyrtårn Annet (eget) system Planlegges det miljøsertifisering av bedriften? Hvis ja, når vil den være gjennomført? (dato) Har leverandøren prosedyrer for en miljøforsvarlig gjennomføring av kontrakten, herunder substitusjonsplikten? (produktkontrolloven 3a) Hvis ja, oppgi hvilke (evt. som eget vedlegg): 5 \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakter-anbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e11 Egenerklæring om miljøstyring.doc Mal sist oppdatert:

87 Side 2 av 2 Øvrig informasjon (evt. som eget vedlegg): 6 Jeg bekrefter at opplysningene i dette skjemaet er gitt etter beste skjønn og inneholder etter mitt vitende ikke feilaktige opplysninger. Jeg er kjent med at feilaktige opplysninger kan medføre at en eventuell avtale kan heves. Sted og dato: Navn i blokkbokstaver: Ansvarlig leder (sign.): \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakter-anbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e11 Egenerklæring om miljøstyring.doc Mal sist oppdatert:

88 Side 1 av 1 PROSJEKT OG UTBYGGING EGENERKLÆRING OM KVALITETSSTYRING Virksomhetens navn Kontaktperson E- post adresse Organisasjonsnr. Telefon (Sett kryss) Ja Nei Har leverandøren et sertifisert kvalitetsstyringssystem (ISO 9001)? Hvis ja, vedlegg gyldig sertifikat og gå til pkt. 3 Planlegges det sertifisering iht. standard for kvalitetsstyring (ISO9001)? Hvis ja, når vil den være gjennomført? (dato) Stilles det krav til kvalitetsstyring hos underleverandørene? Hvis ja, oppgi hvilke type krav og hvordan disse følges opp (evt. som eget vedlegg): 4 5 Er følgende dokumentasjon vedlagt tilbudet? (ref. tilbudsforspørsel kap. 3, Tekniske og faglige kvalifikasjoner ) Overordnet beskrivelse av innholdet i systemet Oversikt over kontrollplaner og sjekklister relevant for kontrakten Beskrivelse av hvordan systemet er implementert og oppdateres Beskrivelse av hvordan systemet benyttes for å sikre kvaliteten i kontrakten Øvrig informasjon (evt. som eget vedlegg): Jeg bekrefter at opplysningene i dette skjemaet er gitt etter beste skjønn og inneholder etter mitt vitende ikke feilaktige opplysninger. Jeg er kjent med at feilaktige opplysninger kan medføre at en eventuell avtale kan heves. Sted og dato: Navn i blokkbokstaver: Ansvarlig leder (sign.): \\AKINSE008\Gruppe\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2008\KT 0805 Otto Blehrs vei Østre vei P.2\02 Kontrakter-anbud\Anbudsdokumenter\KONKURRANSEGRUNNLAG\Perm 1\Vedlegg til konkurransegrunnlag\e12 Egenerklæring om kvalitetsstyring.doc Mal sist oppdatert: