KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Gardermoen DA 20 Prosjekt nr.: Kontraktsnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Gardermoen DA 20 Prosjekt nr.: Kontraktsnr.:"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Gardermoen DA 20 Prosjekt nr.: Kontraktsnr.:

2 INNHOLD 1 INNLEDNING ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) Beskrivelse av de bygg og anlegg som skal prosjekteres Beskrivelse av opsjoner Grunnlagsdokumenter Hva prosjekteringen skal lede til Krav til løsningsdokument Krav til forprosjekt Krav til detaljprosjekt Oppfølging i utførelsesfasen Ansvarlig søker Avklaringer mot bruker Planlagt entrepriseform ORGANISATORISKE FORHOLD Byggherrens organisasjon Den prosjekterendes organisasjon Wildcard-ordning... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.4 Grensesnitt mot andre aktører Tiltransport Møter Ansvarlig søker ØKONOMISKE FORHOLD Honorarform Prisregulering FREMDRIFT OG TIDSFRISTER... 7 Versjonsdato Side: 2 av 8

3 1 INNLEDNING Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på Luftforsvaret skal flytte 717 skvadronen med DA 20 flyene fra Rygge til Gardermoen. I den forbindelse må eksisterende bygg og anlegg på Gardermoen flystasjon ombygges / tilpasses den nye situasjonen eventuelt med noe nybygg. 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 2.1 Beskrivelse av de bygg og anlegg som skal prosjekteres Prosjektet vil i hovedsak bestå av ombygging og tilrettelegging i eksisterende bygningsmasse og vil omfatte: Ombygging administrasjonsbygget Ombygging / tilpassing av verksted og hangarer Eventuelt nybygg av lager, verksted eller hangar. Totalt er foreløpige prosjektkostnader satt til 41 mill 2.2 Beskrivelse av opsjoner på andre bygg og anlegg I tillegg til utarbeidelse av tidligfasedokumenter innhentes det opsjonspriser på detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden Forsvarsbygg står fritt til å avgjøre om disse opsjonsytelsene skal utføres eller ikke, eller eventuelt settes bort til andre leverandører. 2.3 Grunnlagsdokumenter Oppdraget skal utføres på grunnlag av vedlagte: Prosjektforslag/behovsbeskrivelse 2.4 Hva prosjekteringen skal lede til Prosjekteringen skal lede til: Utarbeidelse av løsningsdokument og opsjon for forprosjekt, med opsjon for detaljprosjektering og oppfølging i utførelses- og reklamasjonsfasen. 2.5 Krav til løsningsdokument Med grunnlag i krav- og behovsspesifikasjon utarbeides skisser for hvordan behovet i grunnlagsmaterialet kan tilfredsstilles innenfor den valgte lokaliseringen. Tomteforhold, infrastruktur, eksisterende bygninger, offentlige og militære restriksjoner mm., vil gi føringer til løsningsforslagene. Skissene skal vise ulike løsninger for hvordan bygningsmassen kan plasseres på området med etasjetall, hovedinngang, utvidelsesmuligheter, parkering og hvordan ny bygningsmasse eventuelt knyttes til eksisterende bygninger. Det skal vurderes minimum 3 alternative løsninger, hvorav 0-alternativet skal inngå. Tegninger skal skjematisk vise kontor-, støtte-, fellesarealer og spesial funksjoner og hvordan disse ligger i forhold til hverandre. Utredningen skal evaluere løsningsforslagene, og knytte kostnadsanslag til alternativene. Versjonsdato Side: 3 av 8

4 Løsningsdokument skal gi anbefalinger om å videreføre ett eller flere alternativer. Se vedlagt mal for løsningsdokument. 2.6 Krav til forprosjekt Forprosjektet skal som minimum innhold dokumentasjon tilsvarende de krav som plan og bygningsloven (pbl) med forskrifter og arbeidsmiljøloven med forskrifter stiller i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Forprosjektet skal bygges opp i samsvar med oppdragsgivers mal for forprosjekt. Forhåndskonferanse med kommunen gjennomføres tidlig i fasen og inngår i arbeidet. Ferdig utgave av dokumentene, skal sendes til oppdragsgiver for kvalitetssikring og gjennomgang minimum 14 dager før endelig oversendelse. Den prosjekterende skal presentere forprosjektet og tilhørende skisser for oppdragsgivers arkitekturråd i Oslo. PGL og arkitekt må påregne å være tilstede. Den prosjekterende skal som del av forprosjektet delta i usikkerhetsanalysen. Analysen vil bli utført av spesialrådgiver som oppdragsgiver engasjerer. Den prosjekterende må påregne inntil 2 hele dager til dette arbeidet. 2.7 Krav til detaljprosjekt Den prosjekterende skal med utgangspunkt i valgt løsning i godkjent forprosjekt, utarbeide detaljprosjekt. I utgangspunktet vil detaljprosjekt bli utarbeidet uten vesentlige endringer i planen fra forprosjektet. Valgt løsning kan bli bearbeidet med fokus på fleksibilitet/generalitet og elastisitet. Logistikk og delfunksjonenes plassering skal vurderes. Analyser knyttet til effektiv arealutnyttelse (brutto/netto flater) skal gjennomføres. Arkitektoniske løsninger og hovedprinsipper for fundamentering og tekniske løsninger vil i all vesentlighet bli gjennomført iht. forprosjektet. Prosjekt presenteres med tegninger, systembeskrivelse og illustrasjoner. Arealoppstilling, materialbeskrivelse og ytelsesangivelse skal utarbeides på romnivå. Det utarbeides tilbudsgrunnlag for entreprise på grunnlag av ferdig detaljprosjekt. Resultat fra risikovurdering av SHA iht. byggherreforskriften skal inngå. 2.8 Oppfølging i utførelsesfasen Oppfølging av prosjektet i utførelsesfasen med nødvendig komplettering av materiell, gjennomføring av endringssystem, møtedeltagelse, koordinering av FDV-dokumentasjon iht. del III E2, og det som normalt tilhører aktivitetene til den prosjekterende i utførelsesfasen. 2.9 Ansvarlig søker Den prosjekterende skal ivareta funksjonen som ansvarlig søker iht plan- og bygningsloven Avklaringer mot bruker Ved oppstart av prosjektet vil det bli holdt et oppstartsmøte der alle relevante data fra brukere, parallelle prosjekter etc. gjennomgås. Det må påberegnes en kontinuerlig dialog med bruker og prosjektledelsen hos oppdragsgiver. Disse vil bidra til avklaringer i forhold til behov, funksjon, standard og lignende. Versjonsdato Side: 4 av 8

5 2.11 Planlagt entrepriseform For ombyggingsarbeidene forutsettes det at arbeidene gjennomført som delte eller generalentrepriser. For eventuelle nybygg lager/ verksted / hangar forutsetts det benyttet totalentreprise. 3 ORGANISATORISKE FORHOLD 3.1 Byggherrens organisasjon Byggherrens organisasjon er organisert slik: Funksjon Firma Kontaktperson Regionsjef Forsvarsbygg utvikling Øst Jens Levi Moldstad Leder tidligfase Forsvarsbygg utvikling Øst Erik Mølstad Områdeansvarlig Forsvarsbygg utvikling Øst Roar Fjellet Prosjektleder Sjåtil & Fornæss AS Knut Andersen Prosjektkoordinator bruker: Major Luftforsvarsstaben Stig Nilsen Prosjektkoordinator FBMO Forsvarsbygg MO Oslofjord Ann-Christin Kulsrud 3.2 Den prosjekterendes organisasjon Det skal tilbys en prosjekteringsgruppe som dekker alle nødvendige fag slik at samtlige krav i kontrakten nås. Det skal tilbys fagansvarlige personer for følgende fag: Prosjekteringsgruppeleder Arkitekt, inkl. interiørarkitekt Rådgivende ingeniør byggeteknikk Landskapsarkitekt Rådgivende ingeniør geoteknikk Rådgivende ingeniør brann Rådgivende ingeniør akustikk Rådgivende ingeniør VVS (samtlige disipliner) Rådgivende ingeniør Elektro (samtlige disipliner) Rådgivende ingeniør VAR-teknikk BuildingSmart manager Avhengig av prosjektets utvikling vil det kunne bli behov for andre faggrupper enn de som er krysset av for i listen ovenfor. Dette kan f.eks. være rådgivende ingeniør akustikk. Omfanget av slik bistand antas å være relativt lite sammenliknet med etterspurte fagområder. Leverandøren skal stille slik kompetanse til rådighet dersom det er nødvendig for å gjennomføre oppdraget, og skal i forkant fremlegge CV for aktuelle ressurser til Forsvarsbyggs godkjennelse. Ved gjennomføringen av oppdraget er leverandøren forpliktet til å benytte de tilbudte navngitte fagansvarlige personer innenfor aktuelle fag til utførelsen av oppdraget. Versjonsdato Side: 5 av 8

6 Ved utførelsen av oppdraget skal de fagansvarlige være Forsvarsbyggs kontaktpunkt i alle spørsmål som angår oppdraget. De fagansvarlige skal ha det overordnede ansvaret for kvalitet og utførelse av oppdraget innenfor sitt fagområde. De fagansvarlige kan benytte medarbeidere, herunder tegner/dak-operatører, fra eget firma, som sammen med, og under de fagansvarliges ansvar bistår i løsningen av deler av oppdraget. Leverandøren vil være ansvarlig for at medarbeiderne som benyttes har tilstrekkelig faglig kompetanse. Den prosjekterende skal på forespørsel utarbeide organisasjonsplan for prosjektet. 3.3 Grensesnitt mot andre aktører Angi grensesnitt mot andre prosjekterende. Sørg for at alle parter får samme informasjon om hvor grensesnittet går. 3.4 Tiltransport Alternativ 1: Tiltransport er ikke avtalt. 3.5 Møter Oversikt over planlagt møteaktivitet Forsvarsbyggs planlagte møteaktivitet i de ulike fasene er: Antall reiser per fag Fagområder Oppfølging i Løsningsdokument Forprosjekt Detaljprosjekt utførelsestiden PGL ARK RIB RIV RIE RIAKU LARK RIBRANN RIG RIVAR Andre fagområder Forutsetning for prising av reiseaktivitet. Leverandørenes priser skal inkludere reiser tur/retur til Forsvarsbyggs planlagte møteaktivitet. Møtene finner sted på følgende destinasjon: Gardermoen militære flystasjon. Leverandøren kan legge til grunn at kun den fagansvarlige skal stille på møtene. Leverandøren kan videre legge til grunn at reiser til møter kan gjennomføres tur/retur samme dag. Dersom det avholdes møter flere dager på rad regnes dette som et møte, og overnatting og diett dekkes særskilt i tråd med statens satser.. Versjonsdato Side: 6 av 8

7 For reiser knyttet til medgått tid-ytelser, skal prisene inkludere reisekostnader. Tiden man er på reise til/fra destinasjonen honoreres med 50 % av timesats, med mindre reisetiden benyttes til produksjon. Tid på møtene honoreres fullt ut. Reiser som overskrider antallet oppgitt i tabellen ovenfor, og reiser til andre destinasjoner, dekkes etter bestemmelsen i konkurransegrunnlaget del II. 3.6 Ansvarlig søker Den prosjekterende skal ivareta funksjonen som ansvarlig søker iht plan- og bygningsloven. 4 ØKONOMISKE FORHOLD 4.1 Honorarform For kontrakten gjelder følgende honorarform Alternativ 2: Oppdraget honoreres etter medgått tid. Den prosjekterende plikter å utarbeide honorarbudsjett for ytelser som honoreres etter medgått tid, se konkurransegrunnlaget del II. 4.2 Prisregulering For kontrakten gjelder følgende: Alt 1: Prisene reguleres i samsvar med bestemmelsen i konkurransegrunnlaget del II Alt 2: Prisene er faste i hele kontraktsperioden Alt 3: Tilbudt fastpris er fast i hele kontraktsperioden, tilbudte timepriser reguleres i samsvar med bestemmelsen i konkurransegrunnlaget del II Er det unnlatt å krysse av for noen av alternativene, gjelder alternativ 1. 5 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene. Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 1 Kontraktsinngåelse Nei 2 Forprosjekt ferdig Ja 3 Usikkerhetsanalyse og justert forprosjekt Ja 3 Ferdigstille konkurransegrunnlag Ja 5 Kontrahering entreprenør Nei 7 Byggestart Nei 8 Leveranse av arbeidstegninger *) 9 FDV dokumentasjon for kommentar (avklares når entreprisen er kontrahert) Fylles ikke ut, se *) Avklares 10 Ferdigstillelse av entreprisen(e) Nei Ja Versjonsdato Side: 7 av 8

8 *) Når entreprenør er antatt vil det i samarbeid med entreprenør bli utarbeidet en leveranseplan for arbeidstegninger basert på prosjektets hovedfremdriftsplan. Leveransetidspunktene angitt i leveranseplanen vil være dagmulktbelagt. Versjonsdato Side: 8 av 8

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A. Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS Prosjekt Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A. Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS Prosjekt Kontrakt KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS 8401 Prosjekt 2455457 Kontrakt 450836 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Heistadmoen Hengsvann oppgradering og utvikling av baneanlegg Prosjektnr: 2495297 Kontraktnr: 491180 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Depot Terningmoen. Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Depot Terningmoen. Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Depot Terningmoen 2445027 Kontraktsnummer INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av de bygg og anlegg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Linderud erstatningsbygg for brakkerigg. Prosjektnummer Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Linderud erstatningsbygg for brakkerigg. Prosjektnummer Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Linderud erstatningsbygg Prosjektnummer 100039 Kontraktsnummer 420134 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnummer Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnummer Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Prosjektnummer 2435207 Kontraktsnummer INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av de bygg og anlegg som

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A KAMPFLYBASE PLAN- OG PROSJEKTERINGSGRUPPE ORIENTERING OM PROSJEKTET

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A KAMPFLYBASE PLAN- OG PROSJEKTERINGSGRUPPE ORIENTERING OM PROSJEKTET KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A KAMPFLYBASE PLAN- OG PROSJEKTERINGSGRUPPE ORIENTERING OM PROSJEKTET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISASJON... 3 2.1 Forsvarsbyggs organisasjonsplan... 3 2.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Byggeledelse Bardufoss og Sør-Troms Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Byggeledelse Bardufoss og Sør-Troms Kontrakt KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8403 Byggeledelse Bardufoss og Sør-Troms Kontrakt 450805 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av aktuelle bygg-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn Ramnes Vannledning. Prosjektnummer Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn Ramnes Vannledning. Prosjektnummer Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Prosjektnavn Ramnes Vannledning Prosjektnummer 2455219 Kontraktsnummer 450695 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Region Nord Prosjekter Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Region Nord Prosjekter Kontrakt KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8402 Region Nord Prosjekter Kontrakt 450979 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av oppdraget... 3 2.2 Opsjoner...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Jørstadmoen Infrastruktur- Reservekraftaggregat Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Jørstadmoen Infrastruktur- Reservekraftaggregat Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Jørstadmoen Infrastruktur- 2495354 Kontraktsnummer 491191 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A. OPPDRAGET NS 8405 Rehabilitering av tak bygg nr Rena Leir Prosjekt nr: Kontrakt nr:

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A. OPPDRAGET NS 8405 Rehabilitering av tak bygg nr Rena Leir Prosjekt nr: Kontrakt nr: KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Rehabilitering av tak Prosjekt nr: 2445152 Kontrakt nr: 440399 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 PÅ GRUNN AV VANN-INNTRENGNING FRA TAKET PÅ BYGG NR 0037 UNDERVISNINGSBYGGET

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 Prosjektnavn: Ny stasjon til Grensevakten i nord- Drivstoffanlegg Prosjektnummer: 2455277 Kontraktsnummer: 451043 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Jørstadmoen Nytt administrasjonsbygg Prosjekt nr: Kontrakts nr:

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Jørstadmoen Nytt administrasjonsbygg Prosjekt nr: Kontrakts nr: KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Jørstadmoen Prosjekt nr: 2495441 Kontrakts nr: 491198 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

PROSJEKTETS NAVN: FORNYELSE AV DELER AV SEA KING HANGAR (STRAKSTILTAK)

PROSJEKTETS NAVN: FORNYELSE AV DELER AV SEA KING HANGAR (STRAKSTILTAK) Konkurransegrunnlag del III A TILBUD NR.: 420001 PROSJEKTETS NAVN: 2485163 FORNYELSE AV DELER AV SEA KING HANGAR (STRAKSTILTAK) PRISGRUNNLAG PROSJEKTERINGSGRUPPE PROSJEKTERINGSLEDER, ARKITEKT, RÅDGIVENDE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 Ørland 5AF11136-M Replace Hazardous Material Building Prosjektnummer 2495412 Kontraktsnummer 491095 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Utbedring vei, Hegra festning Prosjekt 2015/3535

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Utbedring vei, Hegra festning Prosjekt 2015/3535 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 Utbedring vei, Hegra festning Prosjekt 2015/3535 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform... 3 2.2 Byggherrens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjekt: Oslo kabeltraseer Kontrakt:

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjekt: Oslo kabeltraseer Kontrakt: KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Prosjekt: 2435210 Oslo kabeltraseer Kontrakt: 430382 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform... 3 2.2

Detaljer

HØYBUKTMOEN OPPGRADERING/UTVIKLING AV BANEANLEGG KONTRAKT / TILBUD KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III A. Orientering om prosjektet

HØYBUKTMOEN OPPGRADERING/UTVIKLING AV BANEANLEGG KONTRAKT / TILBUD KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III A. Orientering om prosjektet 2455329 HØYBUKTMOEN OPPGRADERING/UTVIKLING AV BANEANLEGG KONTRAKT / TILBUD 450787 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III A Orientering om prosjektet INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET. Prosjekt Oppgradering veg S7-S8 i Blåtind skytefelt. Totalentreprise NS 8407.

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET. Prosjekt Oppgradering veg S7-S8 i Blåtind skytefelt. Totalentreprise NS 8407. KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET Prosjekt 2455366 Oppgradering veg S7-S8 i Blåtind skytefelt Totalentreprise NS 8407 Kontrakt 450818 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Skjold Mannskapsmesse, Nytt kjøle- og fryseanlegg. Prosjekt Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Skjold Mannskapsmesse, Nytt kjøle- og fryseanlegg. Prosjekt Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Skjold Mannskapsmesse, Nytt kjøle- og fryseanlegg Prosjekt 294355 Kontraktsnummer 2013007356 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Bardufoss innflygingslys, el-ringer og trafo Prosjektnummer Kontraktsnummer C00073

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Bardufoss innflygingslys, el-ringer og trafo Prosjektnummer Kontraktsnummer C00073 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8403 Bardufoss innflygingslys, Prosjektnummer - 100404 Kontraktsnummer C00073 Vedlegg: o Ytelsesbeskrivelse INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET

Detaljer

Konkurransegrunnlag del III A TILBUD NR.: PROSJEKTETS NAVN: GARDEROBER RYGGE FLYSTASJON PRISGRUNNLAG PROSJEKTERINGSGRUPPE

Konkurransegrunnlag del III A TILBUD NR.: PROSJEKTETS NAVN: GARDEROBER RYGGE FLYSTASJON PRISGRUNNLAG PROSJEKTERINGSGRUPPE Konkurransegrunnlag del III A TILBUD NR.: 490855 PROSJEKTETS NAVN: 2495292 GARDEROBER RYGGE FLYSTASJON PRISGRUNNLAG PROSJEKTERINGSGRUPPE Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGETS INNHOLD... - 3-2 ORGANISASJON...

Detaljer

VEDERLAG, TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG, TILBUDSSKJEMA Konkurransegrunnlag Del II Bilag B VEDERLAG, TILBUDSSKJEMA Prosjekteringsgruppe Levanger ungdomsskole Innhold 1 Generelt... 3 2 Honorar... 3 2.1 Utviklingsfase 3 2.2 Gjennomføringsfase 4 2.3 Opsjon 1,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn: Akershus bygg 27 i Myntgata 1 Prosjektnummer: Kontraktsnummer:

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn: Akershus bygg 27 i Myntgata 1 Prosjektnummer: Kontraktsnummer: KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Prosjektnavn: Akershus bygg 27 i Myntgata 1 Prosjektnummer: 2435181 Kontraktsnummer: 430373 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A. OPPDRAGSBESKRIVELSE / PRISGRUNNLAG for PROSJEKTERINGSGRUPPE

KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A. OPPDRAGSBESKRIVELSE / PRISGRUNNLAG for PROSJEKTERINGSGRUPPE PROSJEKT 2455236 ISKURAS TILBUD 450601 ISKURAS FORLEGNINGS- OG OPPHOLDSDEL UTARBEIDELSE AV FORPROSJEKT KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A OPPDRAGSBESKRIVELSE / PRISGRUNNLAG for PROSJEKTERINGSGRUPPE 1 For tilbud

Detaljer

Tilbud/Kontrakt Utarbeidelse av forprosjekt KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2. HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for PROSJEKTERINGSGRUPPE

Tilbud/Kontrakt Utarbeidelse av forprosjekt KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2. HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for PROSJEKTERINGSGRUPPE Prosjekt 2455236 Iskuras Forlegnings- og oppholdsdel Tilbud/Kontrakt 450601 Utarbeidelse av forprosjekt KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for PROSJEKTERINGSGRUPPE 2 For tilbud 01.11.11

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Byggeleder

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Byggeleder Målselv kommune KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8403 Byggeleder Vedlegg: o Ytelsesbeskrivelse Byggeleder o Forprosjekt Nytt sykehjem o Forprosjekt boliger med tjenestetilknytning INNHOLD 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Hjerkinn PRO fase II Prosjekt nummer Kontrakt nummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Hjerkinn PRO fase II Prosjekt nummer Kontrakt nummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Hjerkinn PRO fase II Prosjekt nummer 160022 Kontrakt nummer 5002020 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Bardufoss flystasjon ILS bane Tilbud/ kontrakt Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt mv

Bardufoss flystasjon ILS bane Tilbud/ kontrakt Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt mv Tilbud/ kontrakt 450766 Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for PROSJEKTERINGSGRUPPE Rådgivende ingeniører

Detaljer

Vadsø Kommune. Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap. Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A PRISGRUNNLAG

Vadsø Kommune. Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap. Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A PRISGRUNNLAG Vadsø Kommune Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A PRISGRUNNLAG 0 For tilbud 15.01.14 BAP BP Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK For prosjekt: Solberg skole Dato: 08.12.2014 Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Rammeavtale. Leder Akitekturrådet Forsvarsbyg. Prosjektnummer: Kontraktsnummer:

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Rammeavtale. Leder Akitekturrådet Forsvarsbyg. Prosjektnummer: Kontraktsnummer: KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8402 Rammeavtale Leder Akitekturrådet Forsvarsbyg Prosjektnummer: 2419012 Kontraktsnummer: 410244 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS NAWSARH Sola Midlertidig forlegning Prosjekt nr Kontrakt nr

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS NAWSARH Sola Midlertidig forlegning Prosjekt nr Kontrakt nr KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 NAWSARH Sola Midlertidig forlegning Prosjekt nr. 240214 Kontrakt nr. 420237 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 4 2.1

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Sandviken helse og

Detaljer

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR YTELSESINSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Nattland oppveksttun, utvidelse -

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for PROSJEKTERINGSGRUPPE Rådgivende ingeniører og spesialrådgivere

KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for PROSJEKTERINGSGRUPPE Rådgivende ingeniører og spesialrådgivere Tilbud/ kontrakt 450755 Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for Tilbud/ kontrakt 450754 Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Skeie skole kapasitetsutvidelse 2013 Dato:

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av Edvard Griegs vei omsorgsboliger. Saksnr.: 16/2838

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av Edvard Griegs vei omsorgsboliger. Saksnr.: 16/2838 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av Edvard Griegs vei omsorgsboliger Saksnr.: 16/2838 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: I0380 FYSAK

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: NØDSTRØMSFORSYNING, SYKEHJEM I BERGEN

Detaljer

Prosjekt Andøya flystasjon utbedring av hovedrullebane og øvrige flyplassdekker. Tilbud/Kontrakt Prosjekteringsgruppe

Prosjekt Andøya flystasjon utbedring av hovedrullebane og øvrige flyplassdekker. Tilbud/Kontrakt Prosjekteringsgruppe Prosjekt 2455311 Andøya flystasjon utbedring av hovedrullebane og øvrige flyplassdekker Tilbud/Kontrakt 450625 Prosjekteringsgruppe KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for PROSJEKTERINGSGRUPPE

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Dato: Prosjekteringsleders

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Prosjektleder. Nytt sykehjem Andslimoen og Boliger med tjenestetilknytning

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Prosjektleder. Nytt sykehjem Andslimoen og Boliger med tjenestetilknytning KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8402 Prosjektleder Nytt sykehjem Andslimoen og Boliger med tjenestetilknytning INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1. TILBUD Oppdraget skal honoreres etter medgått tid. 1.1

Detaljer

Prosjekt Bardufoss Helikopterbase. Tilbud/Kontrakt Arkitektonisk Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA

Prosjekt Bardufoss Helikopterbase. Tilbud/Kontrakt Arkitektonisk Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA Tilbud/Kontrakt 450563 Arkitektonisk Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for Arkitekt og landskapsarkitekt 1 For tilbud 10.04.2011 BB HIR MRW Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

RAMSUND ETABLERE KAPASITET FOR LADING UVB PROSJEKTERINGSLEDER, RÅDGIVENDE INGENIØRER

RAMSUND ETABLERE KAPASITET FOR LADING UVB PROSJEKTERINGSLEDER, RÅDGIVENDE INGENIØRER Konkurransegrunnlag del III A1 TILBUD NR.: 450740 PROSJEKTERING KAIANLEGG PROSJEKTETS NAVN: 2455343 RAMSUND ETABLERE KAPASITET FOR LADING UVB PRISGRUNNLAG PROSJEKTERINGSGRUPPE PROSJEKTERINGSLEDER, RÅDGIVENDE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS REHABILITERING SKOLEBYGG UVBS TILBUDSNUMMER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS REHABILITERING SKOLEBYGG UVBS TILBUDSNUMMER KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 2485201 REHABILITERING SKOLEBYGG UVBS TILBUDSNUMMER 420020 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...3

Detaljer

Surnadal kommune ØYE SKULEOMRÅDE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERINGSGRUPPE

Surnadal kommune ØYE SKULEOMRÅDE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERINGSGRUPPE Surnadal kommune ØYE SKULEOMRÅDE Bilag 1 VEDERLAG, TILBUDSSKJEMA ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERINGSGRUPPE Over terskelverdi ******************************************* Side 1 av 6

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

AVTALE H001. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

AVTALE H001. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver AVTALE H001 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (PGK fyll inn navn på den prosjekterende/prosjekteringsgruppekoordinator (firma)) organisasjonsnr: (RIB - fyll inn navn på den prosjekterende (firma))

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Miljøtiltak Gimlemoen SØF Prosjektnummer Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Miljøtiltak Gimlemoen SØF Prosjektnummer Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Miljøtiltak Gimlemoen SØF Prosjektnummer 5190102 Kontraktsnummer INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De summer som fremgår nedenfor er tilbyders

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Neumannsgate 1 Dato: Arkitekts hovedoppgaver:

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Langtidsleie av mannskapsbrakke

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Langtidsleie av mannskapsbrakke KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform... 3 2.2 Byggherrens organisasjon... 3 2.3 Nærmere om bygge-

Detaljer

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise Utbyggingsenheten Stavsetsvingen 1 totalentreprise BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\EUPU\Utleieboliger_prosjekt\Stavsetsvingen 1 - mulighetsstudie 90460861\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.3 - kontrakter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Prosjektering fast pris Prosjektnummer HiT Notodden, nytt servicetorg Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Prosjektering fast pris Prosjektnummer HiT Notodden, nytt servicetorg Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De summer som fremgår nedenfor er tilbyders

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

PROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG

PROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG PROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG PROSJEKT: VALGTE FIRMA: Saksnr: Saksbehandler: Dato: 00/0000 (00/000000) 00.00.0000 Basert på

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

Prosjekteringsgruppe Rev A

Prosjekteringsgruppe Rev A Parkeringshus Vestre Torg Side 11 av 21 3. PRISSKJEMA Oppdragsgiver presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbudsmateriale med svar på alle forhold som er krevet i tilbudsgrunnlaget. Unnlatelse

Detaljer

10. DOKUMENTASJON - DISPOSISJONSMAL

10. DOKUMENTASJON - DISPOSISJONSMAL 10. DOKUMENTASJON - DISPOSISJONSMAL Tilbudets dokumentasjon skal nummereres som angitt i denne malen, jfr pkt 6.4 i invitasjonen. I. Tilbudsbrev Tilbudsbrev med eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget.

Detaljer

Bilag B VEDERLAG. Prosjektering

Bilag B VEDERLAG. Prosjektering Bilag B VEDERLAG Prosjektering POSTADRESSE: FYLKESHUSET, 6404 MOLDE BESØKSADRESSE: JULSUNDV. 9, 6404 MOLDE SENTRALBORD: 71 25 80 00 EKSP./OPPLYSNING: 71 25 88 01 TELEFAX: 71 25 88 04 1 GENERELT Kontraktsarbeidet

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek TILBUDSSKJEMA - Bibliotek For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Prosjektnavn: Ørsta Idrettspark Ny fleirbrukshall Kontrakt: Prosjekteringsgruppe Kontraktsnummer: K820 TILBUDSSKJEMA

Prosjektnavn: Ørsta Idrettspark Ny fleirbrukshall Kontrakt: Prosjekteringsgruppe Kontraktsnummer: K820 TILBUDSSKJEMA Prosjektnavn: Ørsta Idrettspark Ny fleirbrukshall Kontrakt: Prosjekteringsgruppe Kontraktsnummer: K820 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG De summer som fremgår nedenfor er tilbyders totale vederlag for

Detaljer

YT-krav prosjekteringsgruppe

YT-krav prosjekteringsgruppe YT-krav prosjekteringsgruppe INNLEDNING... 2 HOVEDOPPGAVE... 2 SÆRSKILTE YTELSER I PROSJEKTERINGSPROSESSEN... 3 SÆRSKILTE YTELSER I SKISSE-/FORPROSJEKTFASEN... 4 OM SKISSEPROSJEKTFASEN:... 4 OM FORPROSJEKTFASEN:...

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård KONKURRANSEGRUNNLAG: P 75064

Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård KONKURRANSEGRUNNLAG: P 75064 P 75064 KONKURRANSEGRUNNLAG: Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård BOKEN ER VÅR EIENDOM OG INNHOLDET ELLER DELER AV DETTE KAN IKKE BENYTTES UTEN VÅRT SKRIFTLIGE SAMTYKKE! P 75064 UNN Åsgård Side 2

Detaljer

Høvik barneskole Oppdragsbeskrivelsen (Konkurransegrunnlaget del II) K833 Byggeledelse SIDE NR.: 1 av 6

Høvik barneskole Oppdragsbeskrivelsen (Konkurransegrunnlaget del II) K833 Byggeledelse SIDE NR.: 1 av 6 K833 Byggeledelse SIDE NR.: 1 av 6 _ Prosjektnr. / - navn: 501260 HØVIK BARNESKOLE OPPDRAGSBESKRIVELSE (Konkurransegrunnlaget del II) K833 - Byggeledelse 29. april 2011 Total kvalitetsledelse Bærum kommune

Detaljer

Bardufoss flystasjon ILS bane Tilbud/ kontrakt Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt mv

Bardufoss flystasjon ILS bane Tilbud/ kontrakt Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt mv Tilbud/ kontrakt 450766 Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A1 OPPDRAGSBESKRIVELSE for PROSJEKTERINGSGRUPPE Rådgivende ingeniører

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Vedlegg 12.1 TILBUDSDOKUMENTER PROSJEKTERING REGIONAL HELSEPARK TILBUDSSKJEMA RÅDGIVERGRUPPE (PG)

Vedlegg 12.1 TILBUDSDOKUMENTER PROSJEKTERING REGIONAL HELSEPARK TILBUDSSKJEMA RÅDGIVERGRUPPE (PG) Vedlegg 12.1 TILBUDSDOKUMENTER PROSJEKTERING REGIONAL HELSEPARK TILBUDSSKJEMA RÅDGIVERGRUPPE (PG) MAI 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 TILBUDETS TOTALSUM... 3 2.0 TIMEPRISER VED EVENTUELLE BESTILTE TILLEGGSARBEIDER...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. 1.1 Timepriser og reisekostnader for oppdraget og eventuelle tilleggsarbeider

TILBUDSSKJEMA. 1.1 Timepriser og reisekostnader for oppdraget og eventuelle tilleggsarbeider TILBUDSSKJEMA 1 TILBUD Oppdraget skal honoreres etter medgått tid. 1.1 Timepriser og reisekostnader for oppdraget og eventuelle tilleggsarbeider Timeprisene nedenfor er tilbyders timepris for de ytelser

Detaljer

Det presiseres at følgende er medtatt i prosjekteringsoppdraget:

Det presiseres at følgende er medtatt i prosjekteringsoppdraget: Det presiseres at følgende er medtatt i prosjekteringsoppdraget: Byggeteknisk prosjektering Prosjektering av VVA, vei- og trafikkareal Brannprosjektering Riveprosjektering Universell utforming 3D modellering

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 Riving av MTB-hangar Prosjektnummer 2485219 Kontraktsnummer 480450 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjekt Bardufoss Helikopterbase Kontrakt Flyoperative flater

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjekt Bardufoss Helikopterbase Kontrakt Flyoperative flater KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Prosjekt 2455334 Bardufoss Helikopterbase Kontrakt 450904 Flyoperative flater INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1

Detaljer

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell

Detaljer

Tilbudsgrunnlag del 4

Tilbudsgrunnlag del 4 Tilbudsgrunnlag del 4 VEDERLAG Tidligere versjon av tilbudsgrunnlaget utgår og erstattes med foreliggende revisjon 1. Tekst som utgår er markert med overstrøket tekst. Ny tekst er markert med rød farge.

Detaljer

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PLANLEGGERE NYBYGG AV ONØY SVØMMEHALL YTELSESBESKRIVELSE PROSJEKTERINGSLEDELSE (PGL) OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbud Totalentreprise Prosjekt: Begbyveien oppføring av 18 utleieboliger.

Vedlegg 1 Tilbud Totalentreprise Prosjekt: Begbyveien oppføring av 18 utleieboliger. TILBUD TOTALENTREPRISE Prosjekt: Begbyveien 20-22 - Oppføring av 18 utleieboliger. 1 TILBUDSKJEMA 2. BYGGETID 3. REGNINGSARBEIDER 4 VEDSTÅELSESFRIST 5 GARANTI 6 OVERSIKT OVER UNDERENTREPRENØRER 7 OVERSIKT

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE RÅDGIVERKONTRAKT. (konkurransegrunnlagets del II) Rammeavtale for rådgivertjenester elektro og miljø

OPPDRAGSBESKRIVELSE RÅDGIVERKONTRAKT. (konkurransegrunnlagets del II) Rammeavtale for rådgivertjenester elektro og miljø II OPPDRAGSBESKRIVELSE RÅDGIVERKONTRAKT (konkurransegrunnlagets del II) Rammeavtale for rådgivertjenester elektro og miljø 2013-2015 Februar 2013 A. Orientering og rammebetingelser... 4 A.1 Generelt...

Detaljer

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag Utbyggingsenheten Biskop Darres gt. 13 BILAG D VEDERLAG Bilag D vederlag Trondheim kommune - Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sysselmannen - Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse av adm.bygg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sysselmannen - Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Bok 1. Ytelsesbeskrivelse rådgivere. Ny barnehage Byskogen. Orientering og tilbudsskjema

Bok 1. Ytelsesbeskrivelse rådgivere. Ny barnehage Byskogen. Orientering og tilbudsskjema Bok 1 Ytelsesbeskrivelse rådgivere Orientering og tilbudsskjema Ny barnehage Byskogen Larvik kommune, Eiendom 18.01.2016 1. ORIENTERING NY BARNEHAGE BYSKOGEN... 2 2. OVERSIKT ANBUDSMATERIALET... 2 3. ORIENTERING

Detaljer