2 - OPPDRAGSBESKRIVELSE PROSJEKTERING
|
|
- Ranveig Antonsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 GJELDER FRA: REV.NR.: 7.00 SIDE 1 av 14 Del 2 - OPPDRAGSBESKRIVELSE PROSJEKTERING REHABILITERING AV KALVØYBRUA, GAMLE LØKKE BRU OG JUTULBRUA Mars 2014
2 SIDE NR.: 2 av 14 Innholdsfortegnelse 1. ORIENTERING Oppdragsgivers prosjektorganisasjon Oppdraget, art og omfang STYRENDE DOKUMENTER OPPDRAGSGIVERS LEVERANSER Styrende dokumenter Kartgrunnlag Eiendomsforhold og offentlige myndigheter PROSJEKTERENDES YTELSER OG VEDERLAG Kostnad, tid og ressurser (KTR) Administrasjon og ledelse SHA Ytre miljø Prosjektering Generelt Konkurransegrunnlagets oppbygging Krav til tegninger Krav til beskrivende mengdefortegnelse Prosjekthotell Bistand ved kontrahering Oppfølging under anleggsutførelsen FREMDRIFT OG FRISTER KONTRAKTSBESTEMMELSER GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 10
3 SIDE NR.: 3 av Termer og definisjoner (NS 8401 pkt 2.2) Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8401 pkt 3) Partene og deres representanter (NS 8401 pkt 5.1) Varsling (NS 8401 pkt 5.8) Offentligrettslige krav (NS 8401 pkt. 8) Frister leveranseplaner (NS 8401 pkt 9.2) Varsling (NS 8401 pkt 10.2) Retting av prosjekteringsfeil (NS 8401 pkt 13.2) Reklamasjon (NS 8401 pkt 13.4) Utgifter (NS 8401 pkt ) Avbestilling (NS 8401 pkt 16) Tvister (NS 8401 pkt 18) Vedlegg... 14
4 SIDE NR.: 4 av ORIENTERING 1.1 Oppdragsgivers prosjektorganisasjon Vei og Trafikk og Natur og Idrett er som tjenestesteder, ansvarlig for blant annet alle investeringer innenfor henholdsvis programområdet samferdsel og natur og Idrett, og for utarbeidelse av handlingsprogram. Ut fra et godkjent handlingsprogram overtar Bærum kommune som en prosjektorganisasjon, det videre formelle ansvaret for prosjektet i gjennomføringsfasen. Etter ferdigstillelse blir prosjektet overlevert Vei og Trafikk igjen for drift og vedlikehold. Oppdragsgiver for gjeldende prosjekt vil være ved Kari Tilrem Ørjavik som prosjektleder. Vei og Trafikk vil være representert med Leiv Moe som bemyndiget person i prosjekteringsog entreprisefasen. For Natur og Idrett vil Kim Charlotte Parker Haugen være representant. 1.2 Oppdraget, art og omfang Følgende 3 bruer skal rehabiliteres: Kalvøybrua er en hengebru som går fra Kadettangen og over til Kalvøya. Brua ble bygget i Brua er hovedsakelig en gangbru, men kjøretøy med spesialtillatelse kan benytte brua. Brua har et hovedspenn på 96m og en viadukt på fastlandssiden på 15m. Hengebrutårnene er utført i stål og har en høyde over gang/kjørebanen på ca 10m. Det er utarbeidet tilstandsrapporter som beskriver brua nærmere og det finnes tegninger fra bygging av brua. Vei og Trafikk har driftsansvaret for Kalvøybrua. Gamle Løkke bru er en kommunal gang- /sykkelbru som går over Sandvikselva. Brua ble bygget på Bærums Verk i 1829 og er en støpejernbru. Fram til 1977 lå den i Elias Smiths vei og var en riksveibru. Høsten 1977 ble brua flyttet 80m oppover Sandvikselva til der den ligger i dag. Brua har en total lengde på 29m og den bredde på 4,9m. Brua består av 4 stk bjelker i støpejern med høyde fra ca 2,7 til 0,8m. Mellom bjelkene er det 8 stk tverrbjelker. Under brua er det utstøpt med ca 15cm betong. Brua har tredekke. Vei og Trafikk har driftsansvaret for Gamle Løkke bru. Jutulbrua er en kommunal kjørebru som går over Isielva og leder inn til Jutul klubbhus. Det er antatt at brua er bygget i 1982.
5 Brua har en lengde på 20m og en bredde på 3,5m. Brua har 2 spenn. Brua består av 2 stålbjelker med tverrbjelker av tre. Brudekket består av treverk. Det er utført en tilstandsrapport for brua. Natur og Idrett har driftsansvaret for Jutulbrua. SIDE NR.: 5 av 14 Arbeidene omfatter all nødvendig prosjektering for tilbudstegninger og mengdebeskrivelse for rehabilitering av de 3 bruene, samt deltagelse i oppfølging av entreprisefasen. 2 STYRENDE DOKUMENTER Prosjektet skal bygge på følgende dokumenter: Eksisterende tegninger og tilstandsrapporter der dette finnes s veinormaler. Instruks for gravearbeider i Bærums gater og veier Statens vegvesens håndbøker og normaler for broer Tegninger skal være i henhold til Statens vegvesens Håndbok 139 Tegningsgrunnlag og beskrivelsen med mengdefortegnelse i henhold til Statens vegvesens prosesskode Håndbok 025 og 026. Prosjekterende må sette seg inn i og rette seg etter angitte styrende dokumenter. Det kal umiddelbart varsles oppdragsgiver dersom det avdekkes forhold ved styrende dokumenter som ikke er optimale for prosjektet. Oppdragsgiver vil da innen rimelig tid fatte nødvendige avgjørelser. 3 OPPDRAGSGIVERS LEVERANSER 3.1 Styrende dokumenter Oppdragsgiver leverer linker til, eller kopi av styrende dokumenter for oppdraget som ikke er offentlig tilgjengelig. 3.2 Kartgrunnlag Oppdragsgiver leverer kommunalt digitalt kartgrunnlag og VA-kartverk. Prosjekterende må gjøre de praktiske tiltak for faktisk å motta filene fra kommunale avdelinger som forvalter dem. 3.2 Eiendomsforhold og offentlige myndigheter er grunneier for alle tre bruene. Tiltakene er ikke søknadspliktige.
6 4 PROSJEKTERENDES YTELSER OG VEDERLAG SIDE NR.: 6 av Kostnad, tid og ressurser (KTR) Prosjekterende skal beskrive deler av sine ytelser og vederlag på egne KTR-skjema (Kostnad, Tid, Ressurs) som vedlegges tilbudet. Hovednivået på KTR-beskrivelsene skal samsvare med inndelingen av tilbudsskjemaet i vedlegg nr 1. Ved utfylling av KTR skjema benyttes formular i vedlegg nr 2, alternativt Prosjekterendes egne formular dersom etterspurte opplysninger fremkommer. Samtlige utfylte KTR skjema skal vedlegges tilbudet (rubrikk for start- og sluttdato fylles ikke ut i KTR-skjemat). Regulerbare elementer skal avregnes etter virkelig medgått tid og virkelig benyttet personell. Eksterne utlegg faktureres direkte til Oppdragsgiver, eller viderefaktureres fra Prosjekterende uten påslag. Dette omfatter f.eks ekstern kopiering og bruk av Oppdragsgivers rammeavtaler. 4.2 Administrasjon og ledelse Aktiviteten omfatter Administrativ ledelse kontrakt, rapportering, økonomi og fremdrift Faglig ledelse - koordinere prosjekteringsarbeidet og håndtere alle grensesnitt Ledelse og koordinering av kvalitetssikring Deltakelse i prosjekteringsmøter, inkl innledende kontraktsgjennomgang. Rapportering, timeføring og fakturering skal gjøres separat for de 3 bruene. Oppsett av aktivitetsnumre for timeføring gjøres i samråd med Oppdragsgiver. 4.3 SHA Prosjekterende skal ivareta rollen som SHA-koordinator for prosjekteringsfasen i.h.t. byggherreforskriften. I tillegg skal prosjekterende utføre de oppgaver som fremgår av SHAplan for prosjektet, se vedlegg nr 3, og videreføre krav til konkurransegrunnlag for entrepriser. Det skal utarbeides en SHA-plan for hver av de tre bruene. Det er i tilbudskjemaet lagt inn en ramme på 100 timer for arbeidene med SHA. 4.4 Ytre miljø Prosjekterende skal gjennomføre en miljøgjennomgang og utarbeide en miljøplan for ytre miljø, basert på malene i vedlegg nr 4, og videreføre krav til konkurransegrunnlag for entrepriser. Det skal utarbeides en miljøplan for hver av de tre bruene. Det er i tilbudskjemaet lagt inn en ramme på 100 timer for arbeidene med Ytre miljø.
7 4.5 Prosjektering SIDE NR.: 7 av Generelt Prosjekteringen skal resultere i den totalt vurdert beste løsningen for oppdragsgiver, teknisk og økonomisk, både med hensyn til utførelse og drift. Oppdraget omfatter blant annet følgende ytelser: Forberedende arbeider med gjennomgang av styrende dokumenter, grunnlagsdata, eventuelle egne innmålinger, deltagelse på møter etc Gjennomgang av tidligere brutegninger (gjelder Kalvøybrua) og tidligere rapporter fra inspeksjoner (vedlegg 5, 6 og 7) Egen inspeksjon/befaring av bruene Gjennomgang av metoder for vedlikehold/reparasjon av bjelker i støpejern (gjelder Gamle Løkke bru) Kontrollberegning av bruene Utarbeide notat for hver av bruene med forslag til tiltak Utarbeidelse av byggeplaner/tilbudstegninger og beskrivelse til konkurransegrunnlaget for entreprise Utarbeidelse av kostnadsoverslag Delta på anbudsbefaring, bistand ved kontroll av tilbud og i utvelgelse av entreprenør Arbeidstegninger for utførelse Oppfølging i byggefasen og reklamasjonsfasen Konkurransegrunnlag utarbeidet av Prosjekterende skal være et komplett grunnlag for kontrahering av utførende entreprenør. Beskrivelse og tegninger skal utfylle hverandre på en slik måte at det ikke er tvil om omfang og krav til entreprenørens ytelser. Beregning av mengder skal være reell og dokumentert. Entreprisearbeidene utlyses av byggherren og konkurransegrunnlagets oppbygging utarbeides i henhold til oppdragsbeskrivelsens punkt I utgangspunktet er det planlagt at alle tre bruene skal omfattes av en entreprise, men det vurderes nærmere i prosjekteringsfasen om det skal utarbeides ett eller to, evt. tre konkurransegrunnlag for utførelse Konkurransegrunnlagets oppbygging Prosjekterende er ansvarlig for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for entrepriser basert på Oppdragsgivers mal, se under.. Konkurransegrunnlag og kontrakter med entreprenører skal baseres på NS 8405 og Statens vegvesens Prosesskoder (Håndbok Prosesskode 1. Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter og Håndbok 026 Prosesskode 2. Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier). Siste utgaver på det tidspunkt Prosjekterende er klar til å starte arbeidet med beskrivelsen skal benyttes. Oppdragsgivers mal for konkurransegrunnlag for entrepriser er strukturert slik:
8 SIDE NR.: 8 av 14 Del 1 Del 2 A B C D E Tilbuds-/ anbudsforespørsel Tilbudsinnbydelse Konkurranseregler Kvalifikasjonskrav Tildelingskriterier Oppdragsbeskrivelse Orientering om prosjektet Ytelser og vederlag Generell ytelsesbeskrivelse Spesiell ytelsesbeskrivelse (egen perm med beskrivende mengdefortegnelse og tilbudsskjema) Tegninger (egen perm) Fremdrift og frister Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser Generelle kontraktsbestemmelser (med avvik fra Norsk Standard) Spesielle kontraktsbestemmelser Administrative bestemmelser Vedlegg Del 1 er Oppdragsgivers ansvar. Prosjekterende har ansvar for Spesiell ytelsesbeskrivelse (beskrivende mengdefortegnelse og tilbudsskjema) og tegninger. Resten av del 2 er Oppdragsgivers ansvar, med innspill fra Prosjekterende. Prosjekterende er ansvarlig for å sammenstille og kvalitetssikre totaliteten i konkurransegrunnlaget. Når konkurransegrunnlaget er ferdig utarbeidet og kvalitetssikret av Prosjekterende, skal det i god tid (min 2 uker) før avtalt kunngjøringsdato oversendes Oppdragsgiver for gjennomgang og godkjenning Krav til tegninger Det skal prosjekteres i koordinatsystem i Euref89 UTM32 med høydereferanse NN2000. Tegninger skal utarbeides i henhold til Statens vegvesens håndbok 139 Tegningsgrunnlag.. Tilbudstegninger leveres i A3 på papir og som PDF. Arbeidstegninger leveres både i A3 og A1, samt i PDF format Krav til beskrivende mengdefortegnelse Beskrivelse med mengdefortegnelse skal utarbeides i G-Prog etter Statens vegvesens prosesskoder (Håndbok 025 og 026). Beskrivelsen leveres elektronisk, som PDF og i papirformat.
9 4.6 Prosjekthotell benytter eroom prosjekthotell fra Joint Collaboration AS som samhandlingsverktøy for prosjekterings- og entreprisefasen. SIDE NR.: 9 av 14 Tegninger, beskrivelse og annen dokumentasjon som avviks- /endringshåndtering, teknisk dokumentasjon, målebrev, referater, siste revisjoner, legges ut til et felles arkiv til benyttelse for alle prosjektets aktører. Rådgiver for denne kontrakten forplikter seg til å ta i bruk prosjekthotell som samhandlingsverktøy i dette prosjektet. Innmeldte deltakere gis brukernavn og passord for tilgang. Oppdragsgiver dekker alle kostnader til abonnement og programvare. Rådgiver dekker alle egne kostnader forbundet med bruk av Prosjekthotell. Inkludert i dette ligger tid for opplæring og bruk, utstyr og materiell, plotting av tegninger og lignende. 4.7 Bistand ved kontrahering Arbeidsoppgaver for Prosjekterende ved kontrahering: Bistå Oppdragsgiver ved spørsmål fra tilbydere i tilbudsfasen. Delta på tilbudsbefaring med entreprenørene. Bistå oppdragsgiver med kontroll og vurdering av innkomne tilbud Delta i eventuelle forhandlinger / avklarende kontraktsmøter med entreprenørene, Besørge sammenstilling av kontraktsdokumenter og implementering av tillegg / endringer frem til kontraktsinngåelse Bistand ved kontrahering honoreres etter medgått tid etter avtale og med timepriser som oppgitt i vedlegg 1 Tilbudsskjema. 4.8 Oppfølging under anleggsutførelsen Prosjekterende skal ha tilstrekkelige ressurser og skal benytte samme personell gjennom hele prosjektet også til bistand under utførelsen. Arbeidsoppgaver for Prosjekterende ved bistand under utførelsen vil bl.a være Eventuelle revisjoner av arbeidstegninger Utarbeide Som-bygget tegninger Delta i kontroller under bygging Delta på byggemøter og andre møter etter innkalling Besvare spørsmål vedrørende arbeidsgrunnlag Utarbeide grunnlag for endringsordre og endringsforespørsler og bistå ved endringsanmodninger og avviksmeldinger fra entreprenører Bistå ved kontroll av entreprenørens planer og produksjon Kontroll av entreprenørens mengdeberegninger Bistå ved ferdigbefaringer, overtakelse og sluttoppgjør etter innkalling fra Oppdragsgiver Sette opp krav til entreprenørens sluttdokumentasjon/ og som bygget tegninger, samt kontroll av dette (bl.a beregninger som dokumenterer styrke og dimensjonerende belastninger for konstruksjonene) Bistå i eventuelle reklamasjonssaker.
10 SIDE NR.: 10 av 14 Oppfølging under anleggsutførelsen honoreres etter medgått tid etter avtale og med timepriser som oppgitt i vedlegg 1 Tilbudsskjema. Det kan være aktuelt at rådgiver blir tilbudt byggeledelse. Eventuell byggeledelse vil honoreres etter medgått tid med timepriser som oppgitt i vedlegg 1 Tilbudsskjema. Dersom oppgitt timepris for byggeleder ikke står i forhold til priser i markedet for øvrig, vil oppdragsgiver forhandle med rådgiver om timepris på byggeledelse. 5 FREMDRIFT OG FRISTER Rådgiver skal legge fram forslag til detaljert fremdriftsplan for prosjekteringsfasen i tilbudet i samsvar med foreløpig hovedfremdrift gitt under. Foreløpig fremdriftsplan: Fase 1 Prosjektering Prosjektering Uke Gjennomgang Oppdragsgiver Uke 31/32 Fase 2 Utlysning av entreprise Utlysning entreprise Uke 33 ( ) Innlevering av tilbud (ca 3 uker regnetid) Uke 35/36 Valg av entreprenør Uke 36 Karensperiode (10 dager) Uke 36/37 Kontraktsinngåelse Uke 37 Fase 3 Entreprise Entreprisefase Overtagelse, sluttdokumentasjon Uke 51 Uke (evt. tidligere for enkelte av bruene dersom oppdeling i flere entrepriser) 6 KONTRAKTSBESTEMMELSER GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontrakts bestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Presiseringer og endring er angitt i samme rekkefølge som i NS 8401, med henvisninger til aktuelle bestemmelser i standarden.
11 6.1 Termer og definisjoner (NS 8401 pkt 2.2) SIDE NR.: 11 av 14 Bestemmelsens punkt 2.2 utgår og erstattes med: Oppdragsgiver Den som skal ha utført oppdraget, i denne kontrakten 6.2 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8401 pkt 3) Punkt 3 gis ny underbestemmelse betegnet som: 3.3 Innsynsrett Bestemmelsen lyder: 3.3 Innsynsrett Oppdragsgiver, eller den som er bemyndiget av oppdragsgiver, skal ha rett til innsyn i a) den prosjekterendes kvalitetssystem b) utførelsen av oppdraget c) produksjonsprosessen d) de deler av den prosjekterendes styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for den prosjekterendes oppfyllelse av kontrakten. Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Den prosjekterende skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Den prosjekterende skal sikre at oppdragsgiver har tilsvarende innsynsrett hos den prosjekterendes direkte og indirekte leverandører, underrådgivere og eventuelle kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for den prosjekterendes evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor oppdragsgiver. 6.3 Partene og deres representanter (NS 8401 pkt 5.1) Bestemmelsens første ledd annet punktum utgår og erstattes med følgende: For øvrig skal oppdraget utføres av den eller de som er angitt i kontrakten. Den eller de personer som utfører oppdraget skal ha nødvendige kvalifikasjoner og erfaring og for øvrig tilfredsstille de krav oppdragsgiver har stilt i kontrakten. Bestemmelsen gis nytt annet ledd som lyder: Den prosjekterende kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut personer som i henhold til kontrakten eller senere avtale skal utføre oppdraget. Brudd på denne bestemmelsen kan etter omstendighetene utgjøre vesentlig kontraktsbrudd. 6.4 Varsling (NS 8401 pkt 5.8) Bestemmelsens annet punktum utgår og erstattes med: Varsler, krav og andre meldinger skal gis skriftlig. Bestemmelsens tredje punktum blir nytt fjerde punktum. Nytt tredje punktum lyder: Dersom partene har avtalt bruk av prosjekthotell skal dette benyttes ved varsler, krav og andre meldinger.
12 6.5 Offentligrettslige krav (NS 8401 pkt. 8) SIDE NR.: 12 av 14 Punkt 8 gis ny underbestemmelse betegnet som: 8.3 Forholdet til plan- og bygningsloven. Bestemmelsen lyder: 8.3 Forholdet til plan- og bygningsloven Den prosjekterende skal ha ansvarsrett for den oppgaven kontrakten omfatter i den tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Den prosjekterende plikter å bidra til at søknad om ansvarsrett blir sendt så snart som mulig etter at kontrakt er inngått. Manglende ansvarsrett utgjør et vesentlig kontraktsbrudd som gir oppdragsgiver rett til å heve avtalen og kreve erstatning. Punkt 8 gis ny underbestemmelse betegnet som: 8.4 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Bestemmelsen lyder: 8.4 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Den prosjekterende skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underprosjekterende som direkte medvirker til oppfyllelse av kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelsen. På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkårene være i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om a) minste arbeidstid, b) lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og c) dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Alle avtaler den prosjekterende inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom den prosjekterende ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiveren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Oppdragsgiveren kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Grove brudd på bestemmelsen utgjør vesentlig mislighold av kontrakt. Den prosjekterende skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Den prosjekterende skal også fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos underprosjekterende. Brudd på plikten til å dokumentere lønns- og arbeidsvilkår utgjør vesentlig mislighold av kontrakten. 6.6 Frister leveranseplaner (NS 8401 pkt 9.2) Bestemmelsens første ledd gis nytt andre punktum som lyder:
13 SIDE NR.: 13 av 14 Med mindre annet er avtalt mellom partene skal alt arbeidsgrunnlag, som ikke er avhengige av entreprenørens leveranser, foreligge i sin første utgave(rev A) den dagen bygge/anleggsarbeidene begynner. 6.7 Varsling (NS 8401 pkt 10.2) Bestemmelsens sjette ledd utgår og erstattes med: Selv om det foreligger tvist, har den prosjekterende plikt til å utføre det som er pålagt. Prosjekterende kan ikke kreve at oppdragsgiver stiller sikkerhet for de pålagte arbeider. 6.8 Retting av prosjekteringsfeil (NS 8401 pkt 13.2) Bestemmelsen gis nytt tredje ledd som lyder: Dersom mulig prosjekteringsfeil avdekkes, skal den prosjekterende varsle oppdragsgiver og foreslå tiltak i samsvar med oppdragsgivers avvikssystem. 6.9 Reklamasjon (NS 8401 pkt 13.4) Bestemmelsen gis nytt femte ledd som lyder: Oppdragsgivers kontraktsparter, interne bestillere og brukere regnes som tredjepart i relasjon til denne bestemmelsen. Det er derfor ingen identifikasjon mellom oppdragsgiver og disse Utgifter (NS 8401 pkt ) Bestemmelsens første ledd bokstav c utgår. Bestemmelsens første og annet ledd blir nytt annet og tredje ledd. Nytt første ledd lyder: Alle reiser til møter, befaringer etc. i forbindelse med prosjektet er inkludert i avtalte timepriser og honorarer. Unntatt fra dette er reiser til steder utenfor Oslo, Asker og Bærum som oppdragsgiver særskilt har pålagt den prosjekterende. Utgiftsdekning skjer i disse tilfellene etter Statens regulativ Avbestilling (NS 8401 pkt 16) Bestemmelsen gis nytt femte ledd som lyder: Plikten til å yte erstatning etter denne bestemmelsen gjelder likevel ikke dersom gjenstående deler av prosjektet avbestilles på grunn av bevilgningsmessige eller naborettslige forhold eller manglende myndighetsgodkjenning Tvister (NS 8401 pkt 18) Bestemmelsen utgår i sin helhet og erstattes med følgende: Tvister mellom partene bør søkes løst i minnelighet. Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet, som ikke avgjøres i minnelighet, avgjøres ved ordinær rettergang. Bygge- eller anleggsstedets verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten. Tvister skal alltid behandles etter norske prosessuelle og materielle regler.
14 Vedlegg SIDE NR.: 14 av Tilbudsskjema for utfylling 2. KTR-skjema, mal for utfylling 3. Mal for SHA-plan 4. Mal for Miljøgjennomgang og miljøplan 5. Rapport fra inspeksjon av Kalvøybrua Rapport fra inspeksjon av Kalvøybrua Rapport fra inspeksjon av Jutulbrua
Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag
Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer
DetaljerPROSJEKTERINGSHÅNDBOKA
Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
DetaljerBYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7
BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)
Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt
DetaljerValdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS
Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1
DetaljerAVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)
AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder
DetaljerStatsbyggs kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag for Prosjekt Åker gård, regulering med tilhørende konsekvensutredning Doculivenr:
Prosjekt 10772 Åker gård, regulering med tilhørende konsekvensutredning STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KONSULENTOPPDRAG (K-BOKA) Statsbygg Side 1 av 8 2 Endringer og presiseringer
DetaljerKONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG
KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett
DetaljerAVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE
AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:
DetaljerSTATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER
PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg
DetaljerKONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver
KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6
DetaljerKONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:
KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-
DetaljerAVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid
AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne
DetaljerSTATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER
DL 201101191 PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett
DetaljerBÆRUM KOMMUNE OPPDRAGSBESKRIVELSE. Rådgivningstjenester - konseptutvikling for kommunens bygg og tjenester (skole og kontor)
BÆRUM KOMMUNE OPPDRAGSBESKRIVELSE Rådgivningstjenester - konseptutvikling for kommunens bygg og tjenester (skole og kontor) 13.05.2015 1. INNLEDNING DAGENS SITUASJON I BÆRUM KOMMUNE For å sikre bærekraftige
DetaljerSTATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING
FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING Side 1 av 9 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Oppdraget... 3 2. Partenes representanter... 3 3. Varsler... 3 4. Personell for utføring
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS
DetaljerKONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD
Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
K-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KONSULENTOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg til
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
1 AV 10 KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG 2 AV 10 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
1 AV 11 PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER 2 AV 11 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett
DetaljerRAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT
RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE Vedlegg 2 - KONTRAKT Saksnummer:. Dato: XX.XX.2010. AVTALEDOKUMENT Mellom Oppegård kommune som oppdragsgiver Org.nr. 944 384 081 og Org.nr. som leverandør
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerSTATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER
PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER Side 1 av 14 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
K-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KONSULENTOPPDRAG Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg til
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
1 AV 13 GRØNNBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING 2 AV 13 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg
Detaljer1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser
1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser med endringer som er angitt nedenfor. Arbeidene skal utføres
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerKONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr
DetaljerAVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406
AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse
DetaljerVedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.
ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)
DetaljerKONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG
KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre
DetaljerAVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK
AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no
DetaljerKONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Vedlegg 3: KONTRAKTSBESTEMMELSER 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISE Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerOPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18)
OPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER 2014-16 (-18) MARS 2014 SIDE NR.: 2 av 22 Innholdsfortegnelse 1. ORIENTERING... 4 1.1 Oppdragsgivers
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale
DetaljerKontraktnummer Anskaffelse 71/2014
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov
DetaljerSTATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR VINTERVEDLIKEHOLD
STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR VINTERVEDLIKEHOLD Side 1 av 7 INNHOLD DEL I - GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Avtalens omfang, utstyr og personell... 3 2 Brøyterapporter... 3 3 Partenes representanter...
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
GRØNNBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING Side 1 av 17 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Termer og definisjoner (tillegg til NS 8401 pkt 2)...
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse
DetaljerTKL Prosjektenheten. OPPDRAGSBESKRIVELSE Prosjektering. PROSJEKTNR./NAVN: / Sandvika Fjordpark
ArkivsakID: 14/33322 JournalpostID: 14/241082 Dato: 09/12/2014 SIDE 1 av 10 Oppdragsbeskrivelse konkurransegrunnlagets del II OPPDRAGSBESKRIVELSE Prosjektering PROSJEKTNR./NAVN: 700116 / Sandvika Fjordpark
DetaljerKONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:
1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR
DetaljerAVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR
AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
GRØNNBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING Side 1 av 15 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Termer og definisjoner (tillegg til NS 8401 pkt 2)...
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
K-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KONSULENTOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg til
DetaljerRammeavtale for kjøp av velferdsteknologi
Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerKONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG
KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om Byggeleder(e) til
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking
DetaljerDel II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole
2017 Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold 1 Generelle kontraktsbestemmelser... 3 2 Spesielle kontraktsbestemmelser...
DetaljerAVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver»)
AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG 1009 Kristian Ottosens hus Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») Og [Oppdragstager] («Prosjekterende») Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-
DetaljerDokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B
Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER
DetaljerMærradalsbekken nord for Sørkedalsveien
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av avløpsledninger Mærradalsbekken
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
K-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KONSULENTOPPDRAG Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg til
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr:. om Rammeavtale rivejobber
DetaljerAVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:
AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,
DetaljerBygg og anlegg NS 8407
Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
KONTRAKTSBESTEMMELSER Vintervedlikehold ved eiendommen, Eidsvoll 1814 Side 1 av 5 1. Oppdraget Oppdraget omfatter tjenestene som er angitt i oppdragsbeskrivelsen. Under utførelsen av oppdraget skal leverandøren
DetaljerBreivika videregående skole Nybygg/ombygging - Tilbud arkitekttjenester - Mulighetsanalyse
1 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Bygg og eiendom PROSJEKTNUMMER 8841 Breivika videregående skole Nybygg/ombygging - Tilbud arkitekttjenester - Mulighetsanalyse Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsboken
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-
DetaljerE Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser
DOK.NR.: Ab5-4.15 Oppdragsbeskrivelse - totalentreprise GJELDER FRA: [] REV.NR.: - SIDE 1 av 9 A B C D E Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser E.1 Generelle kontraktsbestemmelser NS 8407:2011
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om VVS arbeider ved Solvik
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
11987 Nytt kantinebygg HiMolde H001 Prosjektering Saks- og dokumentnr. 201101407 GRØNNBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING Side 1 av 15 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om rehabilitering
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua
DetaljerBok P3.1 KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING
Bok P3.1 Kontraktsbestemmelser prosjektering (NS 8401) Side 1 av 13 Bok P3.1 KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING Basert på NS 8401 Bok P3.1 Kontraktsbestemmelser prosjektering (NS 8401) Side 2 av 13
DetaljerKVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS
KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD
DetaljerAVTALEFORMULAR. Bærum kommune Heretter kalt oppdragsgiver. Firma AS Heretter kalt entreprenøren
Vedlegg C - Hovedavtale AVTALEFORMULAR HOVEDAVTALE FOR EPC-ENTREPRISE Mellom Bærum kommune Heretter kalt oppdragsgiver og Firma AS Heretter kalt entreprenøren 1 Hovedavtale for EPC-entreprise For denne
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Vannledning Møllerveien- Maridalsveien
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
K-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KONSULENTOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg til
DetaljerKonkurransegrunnlag Del II
Konkurransegrunnlag Del II Åpen anbudskonkurranse Byggeledelse i prosjekt Ren Harstad havn INNHOLD 1 Generelt om prosjektet... 3 1.1 Generell orientering om prosjektet... 3 1.2 Oppdragsgivers organisasjon...
DetaljerOs kommune Nytt hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt OHARA
Side 1 av 6 Os kommune Nytt hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt OHARA Åpen anbudskonkurranse for Rådgiver Fjellanlegg DOKUMENT 2- TILBUDSSKJEMA Innhold 1 Tilbudsskjema... 2 2 Utfyllende forklaring på grunnlag
DetaljerINSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER
INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,
Detaljer* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende
DetaljerKONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG
KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnummer: om rammeavtale byggeledelse
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG
KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt kontrolløren) Organisasjonsnr: om Rammeavtale for uavhengig kontroll og andre kontrolloppdrag
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om PROSJEKTERINGSGRUPPE
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)
YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3
DetaljerYtelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest
YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3
DetaljerKONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR SAMSPILL
KONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR SAMSPILL Side 1 av 9 DEL 0... 3 KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL... 3 1. Avtalens intensjon og definisjoner... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Definisjoner... 3 Organisasjon og samarbeidsform...
DetaljerRammeavtale Suge- og spyletjenester
Suge- og spyletjenester Entrepriseform: Rammeavtale Avtaledokument 2012-06-23 Avtale Mellom Asker kommune som byggherre Organisasjonsnr. 944 382 038 Postadresse: Boks 353 Postnr.: 1372 Poststed: Asker
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg
DetaljerPROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)
YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...
DetaljerRAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR
UTKAST TIL RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR Innhold: Mal for rammeavtale Avtalemalen er kun ment som en orientering til tilbyderne, og skal således ikke fylles ut i forbindelse med tilbudsinnleveringen.
DetaljerKVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18)
Kvalitetsplan VA - mal - DOK.NR.: Cb-1.15 GJELDER FRA: 30.08.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 8 KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER 2014-16 (-18)
DetaljerHurtigruteterminalen i Bergen
Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for
DetaljerLURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten
LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PLANLEGGERE NYBYGG AV ONØY SVØMMEHALL YTELSESBESKRIVELSE PROSJEKTERINGSLEDELSE (PGL) OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1
Detaljer