Værnes holdeplass Konkurransegrunnlag

Transkript

1 Værnes holdeplass Konkurransegrunnlag E 4 Venterom/plattformtak 00B Anbudsbeskrivelse Rambøll Xtokr Jim Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. Av Kontr. av Godkj. av Værnes holdeplass Nordlandsbanen E 4 Venterom/plattformtak Prosjekt: Værnes holdeplass Ant. sider (inkl vedlegg) Produsent Prod. dok. nr. Erstatning for Erstattet av Dokument nr. Dokument nr. Fritekst 1d Fritekst 2d Fritekst 3d Rev. 00B Rev.

2 Jernbaneverket Innhold Side: Dok. Id.: Dato: Rev.: 00C 2 A1 A2 A3 A4 A5 B C D E F G Tilbudsinnbydelse Avtaledokument Tilbudssammendrag Orientering Entreprenørens kvalifikasjoner og oppdragsspesifikke opplysninger Konkurranseregler Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Mengdebeskrivelse Svarskjema. Regningsarbeider Vedlegg og tegninger

3

4

5 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Avtaledokument Kapittel: A2 Rev: 2 Dato: Side: 1 av 2 AVTALEDOKUMENT (Utfylles ikke ved tilbudsgiving) Kontraktsnummer:... Prosjektnummer: Mellom: Jernbaneverket Utbygging foretaksnr. NO som byggherre Postboks 217 Sentrum 0103 OSLO og:... foretaksnr.... som entreprenør er det inngått følgende avtale om utførelse av byggeobjektet: Værnes holdeplass Venterom/plattformtak Kontraktsdokumentet omfatter og gjelder i tilfelle motstrid i denne rekkefølge: 1. Dette avtaledokumentet 2. Eventuelle oppsummerende konklusjoner fra avklaringsmøter 3. Entreprenørens tilbud 4. Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser, kap. D. 5. Alminnelige kontraktsbestemmelser, kap. C 6. Konkurransegrunnlagets beskrivelse og mengdefortegnelse, kap. E 7. Konkurransegrunnlagets tegninger 8. (Eventuelle øvrige konkurransegrunnlag) Kontraktssum: Tilbud av... iht. kap. A3 NOK... Korreksjoner i følge vedlegg til avtaledokument NOK... Sum ekskl. mva NOK... Merverdiavgift NOK... Kontraktssum NOK ============== Dette avtaledokument er utferdiget i to originaler og undertegnet av begge parter. Hver av partene oppbevarer hvert sitt eksemplar. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

6 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Avtaledokument Kapittel: A2 Rev: 2 Dato: Side: 2 av 2, den... For byggherren: For entreprenøren: (signatur) (signatur) (navn) (navn) (stilling) (stilling) Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

7 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Tilbudssammendrag og info om tilbyder Kapittel: A3 Rev: 2 Dato: Side: 1 av 3 TILBUDSSAMMENDRAG Kap. 01 Rigg og drift NOK Kap. 07 Stålkonstruksjoner NOK Kap. 10 Flisarbeid NOK Kap. 12 Tømrerarbeid NOK Kap. 13 Snekkerarbeid NOK Kap. 15 Dører NOK Kap. 17 Tekkearbeid NOK Kap. 18 Blikkenslagerarbeid NOK Kap. 19 Metallarbeid NOK Kap. 20 Glassarbeid NOK Kap. 21 Malerarbeid NOK Kap. 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner NOK Kap. 31 Sanitær NOK Kap. 32 Varme NOK Kap. 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler NOK Kap. 36 Luftbehandling NOK Kap. 37 Komfortkjøling NOK Kap. 38 Montering av byggherrelevert materiell NOK Kap. 56 Automasjon NOK Kap. F Regningsarbeider NOK Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

8 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Tilbudssammendrag og info om tilbyder Kapittel: A3 Rev: 2 Dato: Side: 2 av 3 Tilbudssum ekskl. mva MVA NOK NOK Tilbudssum inkl. mva NOK Alle priser er oppgitt i norske kroner NOK. Enhetspriser er oppgitt i kap. E. Timepriser for mannskaper oppgitt i kap. F. Merverdiavgift godtgjøres etter gjeldende bestemmelser. Tilbud er gitt under forutsetning av ferdigstillelse iht. tidsfrister i kap. D og teknisk beskrivelse. Firmaet har alle nødvendige godkjennelser iht. gjeldende lovverk og forskrifter. Vedlagt tilbudet er A4-perm iht. kapittel A4. Dette tilbud er supplert med forpliktende tilbudsbrev. Alternativer oppgis som vedlegg til tilbudet Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

9 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Tilbudssammendrag og info om tilbyder Kapittel: A3 Rev: 2 Dato: Side: 3 av 3 FORBEHOLD Ett av alternativene skal fylles ut av tilbyder (kryss av), og antallet på eventuelle forbehold skal oppgis. Dersom ingen av alternativene er krysset ut forutsettes at tilbudet er gitt uten forbehold. Alle forbehold skal i tillegg være medtatt i tilbudsbrevet. a)... Det tas ingen forbehold. b).. Forbehold er angitt i tilbudsbrevet datert.. Og det er totalt.. forbehold (antall). INFORMASJON OM TILBYDER Fullstendig firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Foretaksnummer: Kontaktperson Kontaktpersons tlf.nr E-postadresse Garantierklæring blir stilt av: TILBYDERS FORPLIKTENDE UNDERSKRIFT... den Stempel, underskrift Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

10 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Orientering Kapittel: A4 rev: 2 Dato: Side: 1 av ORIENTERING 4.1 GENERELL ORIENTERING OM PROSJEKTET Bevilgninger og igangsetting Prosjektets igangsetting og gjennomføring er avhengig av Stortingets årlige bevilgninger og Jernbaneverkets interne fordeling av midler. Igangsetting er videre avhengig av at prosjektet får godkjent sine planer, offentlige tillatelser, samt forutsatt spordisponering Prosjektets art og omfang Værnes holdeplass rustes opp for å gjøre det mer attraktivt for flypassasjerer å reise med tog til og fra Trondheim lufthavn, Værnes. Eksisterende plattform med bygningsmasse rives. Ny plattform etableres, 255 m lang, 10 m bred og med ny forskriftsmessig plattformhøyde på 76 cm. Eksisterende betongtrau under deler av plattformen og under fremtidig nytt spor skal forlenges i en lengde på ca. 85 m. Mot eksisterende bygningsdeler skal det spuntes. Spuntareal ca. 280 m2. For fremtidig nytt spor skal det foretas masseutskifting og etableres støttemur. Over nordre del av plattformen i nivå med nye flyplassterminaler etableres et klimatisert venterom. Venterommet bygges på bærende stålsøyler og får et gulvareal på ca. 400 m2. Rommet knyttes til flyplassterminalen med gangbruer, og til plattformen med heis, rulletrapper og trapp. På søndre del av plattformen bygges plattformtak med bærekonstruksjon av stål. Plattformen utrustes i henhold til stasjonshåndboka, og skal ha publikumsinformasjonsanlegg. Holdeplassen skal være i drift i hele byggeperioden. For å ivareta sikkerheten til de reisende må plattformarbeidene gjennomføres i to etapper. Prosjektet er planlagt gjennomført med delte entrepriser: E1 Leveranse av prefabrikkerte plattformelementer E2 Grunn- og betongarbeider E3 Stål- og betongkonstruksjoner E4 Venterom / plattformtak E5 Elektro / teleanlegg E6 Heis E7 Rulletrapper Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

11 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Orientering Kapittel: A4 rev: 2 Dato: Side: 2 av Orientering om denne entreprise Entreprisen omfatter følgende leveranser: Venterom og plattformtak Arkitektarbeider Venterom Bro til Commuterterminalen med tilknytning til eksisterende struktur. Bro til Terminal A med tilknytning til eksisterende struktur. Bro til hotell Karuselldør på plattform Klimatisering av rulletrapp Trapper Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro Plattformtak VVS SANITÆRANLEGG VARMEANLEGG SPRINKLERANLEGG KJØLEANLEGG LUFTBEHANDLINGSANLEGG Montering av byggherrelevert materiell Skilt Benker Avfallskorger Montering av byggherrelevert materiell Leverandørprosjektering Nødvendig detaljering og utarbeidelse av arbeidstegninger Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

12 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Orientering Kapittel: A4 rev: 2 Dato: Side: 3 av BYGGHERRENS ORGANISASJON Jernbaneverket Utbygging, er en av hovedenhetene i Jernbaneverket og skal på vegne av Jernbaneverket stå for gjennomføring av nye utbyggingsprosjekter relatert til jernbanens kjørevei. Jernbaneverket Utbygging, er ansvarlig for gjennomføring av prosjekt fra og med startplan til og med overlevering til eier/forvalter som i de fleste tilfeller er Jernbaneverkets aktuelle regionenhet OPPDRAGSOVERSIKT Engasjerte rådgivere Byggherrens rådgivere for denne entreprisen er: Navn: Rambøll Norge AS og Nordic office of architecture AS Alle henvendelser mellom entreprenør og byggherrens engasjerte rådgiver skal gå gjennom byggherren dersom annet ikke er bestemt Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider I forbindelse med prosjektet skal byggherren og andre entreprenører utføre arbeider samtidig med denne leveransen. Stål- og betongkonstruksjoner Venterom og plattformtak (med opsjon på rulletrapper og heis) Elektro/Teleanlegg Entreprenørens arbeider og framdrift skal koordineres med disse arbeidene. Entreprenøren må påregne at det kan komme andre entrepriser og arbeider innenfor anleggsområdet enn det som er nevnt over KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurransegrunnlaget består av fire deler hvorav del I, II og III leveres ut til tilbyderne. Det forutsettes at tilbyderne anskaffer seg relevante forskrifter samt Jernbaneverkets tekniske regelverk. Følgende dokumenter inngår i konkurransegrunnlaget: Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

13 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Orientering Kapittel: A4 rev: 2 Dato: Side: 4 av 5 NR DOKUMENTNAVN/KONKURRANSEGRUNNLAG ANTALL VEDLAGTE EKSEMPLAR DATO Konkurransegrunnlag del I: Bok 1 - Beskrivelse: A1 Anbudsinnbydelse A2 Avtaledokument A3 Tilbudssammendrag, info og underskrift A4 Orientering A5 Opplysninger om entreprenør (svarskjema) B Konkurranseregler C Alminnelige kontraktsbestemmelser D Spesielle kontraktsbestemmelser med vedlegg E Teknisk beskrivelse og mengdefortegnelse F Prisskjema, enhetspriser og tekn. info Konkurransegrunnlag del II: Bok 2 - Anbudstegninger: Konkurransegrunnlag del III: Plan for miljøoppfølging i anleggsperioden (MOP) Plan for helse, miljø og sikkerhet (SHA-plan) Risikoanalyse for produksjonsfasen Operativ beredskapsplan for anleggsfasen 3.2 Retningslinjer og sjekkliste for kontrollgruppen for ytre miljø 3.3 Data-ark for Banedatabank Geoteknisk rapport Andre aktuelle dokumenter mm. Grafisk rutetabell Nordlandsbanen Framdriftsplan Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

14 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Orientering Kapittel: A4 rev: 2 Dato: Side: 5 av 5 NR DOKUMENTNAVN/KONKURRANSEGRUNNLAG ANTALL VEDLAGTE EKSEMPLAR DATO 4 Konkurransegrunnlag del IV Jernbaneloven med tilhørende forskrifter. Jernbaneverkets tekniske regelverk - serie JD 500 og Jernbaneverkets trafikksikkerhetsregelverk - serie JD 300. Disse kan kjøpes ved henvendelse til hovedkontoret, Jernbaneverket. Håndbøker og standarder som det er vist til i beskrivelsen. I den forbindelse henvises det spesielt til Stasjonshåndboka med vedlegg som gir overordnede krav som skal følges uansett innhold i øvrige dokumenter. Relevante lover, forskrifter og veiledere (Disse kan lastes gratis ned fra internett på adressen Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

15 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS8405 Værnes holdeplass Entreprise: E 4 Venterom/plattformtak Entreprenørens kvalifikasjoner og oppdragsspesifikke opplysninger Kapittel: A5 Dato: Rev: 000 Side: 1 av 8 Innholdsfortegnelse 5. ENTREPRENØRENS KVALIFIKASJONER OG OPPDRAGSSPESIFIKKE FORHOLD GENERELT ENTREPRENØRENS KVALIFIKASJONER FIRMAPRESENTASJON KOMPETANSE KVALITETSSTYRING, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ØKONOMI KAPASITET SÆRSKILTE OPPLYSNINGER OPPDRAGSSPESIFIKKE OPPLYSNINGER KVALITET PÅ UTSTYR OG MATERIALER OPPDRAGSORGANISASJON OPPDRAGSGJENNOMFØRING TILDELINGSKRITERIER AVSLUTNING AV KONKURRANSEN ALTERNATIVER...8 Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

16 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS8405 Værnes holdeplass Entreprise: E 4 Venterom/plattformtak Entreprenørens kvalifikasjoner og oppdragsspesifikke opplysninger Kapittel: A5 Dato: Rev: 000 Side: 2 av 8 5. ENTREPRENØRENS KVALIFIKASJONER OG OPPDRAGSSPESIFIKKE FORHOLD 5.1 GENERELT Entreprenøren skal, som et vedlegg til tilbudet, beskrive og dokumentere generelle kvalifikasjoner og hvordan han vil organisere og gjennomføre oppdraget. I tillegg skal opplysninger om kvalitet og fremdrift oppgis. Opplysningene skal samles i en egen perm og skal omfatte alle forhold som er opplistet i dette dokument. 5.2 ENTREPRENØRENS KVALIFIKASJONER Firmapresentasjon Entreprenøren skal gi opplysninger om eget firmanavn, adresse og kontaktperson og gi en oversikt over samarbeidende firma med solidaransvar samt underentreprenører. For samarbeidende firma med solidaransvar skal følgende opplysninger gis: firmanavn og adresse ansvarsområde i forbindelse med oppdraget skriftlig erklæring fra de enkelte deltakende firmaer m/kopi av evt. samarbeidsavtale og eventuelt andre opplysninger For underentreprenører skal følgende opplysninger gis: firmanavn og adresse ansvarsområder Henvisning til A4-perm Kompetanse Generelt Entreprenøren skal fremlegge opplysninger om kompetansen firmaet / firmaene besitter og spesielt kompetansen knyttet til relevante fagområder for gjennomføring av oppdraget. Henvisning til A4-perm... Erfaringer og referanser Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

17 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS8405 Værnes holdeplass Entreprise: E 4 Venterom/plattformtak Entreprenørens kvalifikasjoner og oppdragsspesifikke opplysninger Kapittel: A5 Dato: Rev: 000 Side: 3 av 8 Entreprenøren skal fremlegge opplysninger om erfaringer og referanser firmaet / firmaene besitter som er relevant i forhold til oppdraget. For entreprenørgrupper og/eller entreprenør med underentreprenører skal opplysninger om tidligere samarbeid / samarbeidsformer gis. Henvisning til A4-perm... Firmaattest og godkjennelser Entreprenøren skal fremlegge ajourført registrerings- eller firmaattest fra et bransjeregister eller annet foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i den EØS-stat hvor firmaet / firmaene er etablert. I den grad firmaet / firmaene innehar offisielle godkjennelser knyttet til de nye byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven og/eller andre relevante godkjennelser, fremlegges attester for dette. Henvisning til A 4-perm Kvalitetsstyring, helse, miljø og sikkerhet Kvalitetsstyring Entreprenøren skal fremlegge opplysninger og dokumentasjon av firmaets / firmaenes kvalitetspolitikk og kvalitetssystem. Henvisning til A 4-perm... Helse, miljø og sikkerhet Entreprenøren skal fremlegge opplysninger og dokumentasjon av firmaets / firmaenes oppfølging i forhold til forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. HMS-erklæring i samsvar med Forskrift om offentlige anskaffelser. Skjema: Vedlegg til A5 Henvisning til A 4-perm Økonomi Regnskap Entreprenøren skal fremlegge kopi av firmaets/firmaenes regnskap for siste år (siste 3 år på forespørsel) med tilhørende revisjonsberetning. Henvisning til A 4-perm... Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

18 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS8405 Værnes holdeplass Entreprise: E 4 Venterom/plattformtak Entreprenørens kvalifikasjoner og oppdragsspesifikke opplysninger Kapittel: A5 Dato: Rev: 000 Side: 4 av 8 Skatteattester Entreprenøren skal fremlegge kopi av firmaets / firmaenes skatteattester (RF fastsatt av skattedirektoratet) utstedt av kemner/kommunekasserer der firmaet / firmaene har hovedkontor og av skattefogden i vedkommende fylke. Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra frist for tilbudsinnlevering. Henvisning til A 4-perm... Eierforhold - eierskap Entreprenøren skal gi opplysninger om firmaets / firmaenes selskapsform og eierstruktur. Henvisning til A 4-perm... Forsikrings- og garantiordninger Entreprenøren skal fremlegge opplysninger og dokumentasjon av firmaets / firmaenes forsikrings- og garantiordninger. Henvisning til A 4-perm Kapasitet Firmaorganisasjon Entreprenøren skal fremlegge opplysninger om firmaets / firmaenes organisasjonsplaner herunder ansvars- /myndighets- og informasjonslinjer. For samarbeidende firma må organiseringen av dette fremgå. Det skal spesielt orienteres om oppdragsorganisasjonens plassering og ansvars- og myndighetslinjer i firmaet / firmaene. Henvisning til A 4-perm... Ressurser personell og utstyr Entreprenøren skal fremlegge oversikt om firmaets / firmaenes personellressurser innenfor de enkelte fagområder. For jernbanetekniske arbeider skal sikkerhetskompetanse til funksjoner med sikkerhetsmessig betydning fremlegges. Kompetansekravene er gitt på (samt i JBVs styringssystem som er til enhver tid oppdatert). Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

19 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS8405 Værnes holdeplass Entreprise: E 4 Venterom/plattformtak Entreprenørens kvalifikasjoner og oppdragsspesifikke opplysninger Kapittel: A5 Dato: Rev: 000 Side: 5 av 8 Entreprenøren skal fremlegge opplysninger om firmaets / firmaenes utstyrsressurser innenfor de enkelte fagområder. Henvisning til A 4-perm... Plan- og prosjektstyringsverktøy Entreprenøren skal fremlegge opplysninger om firmaets / firmaenes ressurser mht. EDB-utstyr og programvare knyttet til planlegging og prosjektstyring. Det skal spesielt orienteres om utstyr og programvare herunder evt. nyutvikling som er påtenkt brukt i oppdraget. Henvisning til A 4-perm... Lærlingeordning Entreprenøren skal fremlegge opplysinger om firmaets / firmaenes lærlingeordning. Henvisning til A 4-perm Særskilte opplysninger Uavhengighet Dersom entreprenøren, entreprenørens ansatte, noen av entreprenørens samarbeidsparter eller noen som står i slikt forhold til disse som beskrevet i Forvaltningsloven (habilitetsreglene), har økonomiske eller andre interesser i området hvor prosjektet planlegges utført og disse interessene kan tenkes å påvirke entreprenørens objektivitet, skal dette opplyses skriftlig. Dersom slike interesser ikke foreligger skal dette også bekreftes. Henvisning til A 4-perm... Sosialt Ansvar og Antikorrupsjon Leverandøren skal vedlegge utfylt og signert egenerklæring om antikorrupsjon m.m. Skjema: Vedlegg til A5, - V2. Henvisning til A 4-perm... Andre forhold Entreprenøren oppgir her eventuelle andre forhold det er gitt opplysninger om. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

20 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS8405 Værnes holdeplass Entreprise: E 4 Venterom/plattformtak Entreprenørens kvalifikasjoner og oppdragsspesifikke opplysninger Kapittel: A5 Dato: Rev: 000 Side: 6 av 8 Henvisning til A 4-perm OPPDRAGSSPESIFIKKE OPPLYSNINGER Kvalitet på utstyr og materialer Entreprenøren skal dokumentere leveransen med brosjyrer og informasjon om det tilbudte anlegg. Dokumentasjonen skal vise oppbygging av anlegget, kapasiteter og mål, samt vise materialkvaliteter på overflater, detaljer og utstyr for drift av anlegget. Henvisning til A 4-perm Oppdragsorganisasjon Det skal spesielt orienteres om kompetansen i den påtenkte oppdragsorganisasjonen. For nøkkelpersoner skal CV vedlegges. For de som skal utføre jernbanetekniske arbeider skal CV vedlegges som dokumentasjon på at de tilfredsstiller kompetansekravene for disse arbeidene (se samt i JBVs styringssystem som er til enhver tid oppdatert) Det skal spesielt orienteres om utstyrsressursene som vil bli benyttet til oppdraget og om fleksibilitet i forhold til variasjon i aktivitetsomfang. Entreprenøren skal fremlegge opplysninger om hvorledes evt. underentreprenører vil integreres i prosjektet. Henvisning til A 4-perm Oppdragsgjennomføring Fremdrifts- og ressursplan Entreprenøren skal levere en fremdriftsplan for oppdraget med tilhørende ressursplan (timehistogram mv.) Av planen skal fremgå frister for oppdraget (ref. kap. D2), samt andre datoer som entreprenøren anser som viktige. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

21 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS8405 Værnes holdeplass Entreprise: E 4 Venterom/plattformtak Entreprenørens kvalifikasjoner og oppdragsspesifikke opplysninger Kapittel: A5 Dato: Rev: 000 Side: 7 av 8 Kvalitetsplan- og HMS-plan Entreprenøren skal beskrive hvordan kvalitetsplanen legges opp. Det skal vises til eksempel fra tilsvarende oppdrag. Henvisning til A 4-perm Miljøoppfølging i anleggsfasen Til prosjektets program for miljøoppfølging i anleggsfasen (MOP), bes det om en orientering om hvordan dette programmet er tenkt ivaretatt. Det skal vises til eksempel fra tilsvarende oppdrag. Henvisning til A 4-perm Leveringstid og responstid Entreprenøren skal dokumentere fremdrift, mulig leveringstid og responstid med en redegjørelse vedlagt tilbudet. Henvisning til A 4-perm TILDELINGSKRITERIER Tildeling skjer utelukkende på grunnlag av laveste pris. Kriterier Vekting (%) / Prioritering (nr) Dokumentasjon Merknader Pris 100 % Utfylt tilbudssammendrag i kap. A3. Eventuelle forbehold og avvik må være så entydige at det ikke kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes. Forbehold og avvik som ikke kan prissettes nøyaktig, kan medføre at tilbudet avvises. 5.5 AVSLUTNING AV KONKURRANSEN Det er ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Herunder er det ikke tillatt å endre pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

22 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS8405 Værnes holdeplass Entreprise: E 4 Venterom/plattformtak Entreprenørens kvalifikasjoner og oppdragsspesifikke opplysninger Kapittel: A5 Dato: Rev: 000 Side: 8 av 8 Det er kun tillatt for oppdragsgiver å innhente nærmere opplysninger hos tilbyderne for å få klarlagt uklarheter. Blir Jernbaneverket oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, vil disse bli rettet dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes. 5.6 ALTERNATIVER Entreprenørens alternativer Alternative tilbud vil ikke bli tatt i betraktning. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000

23 Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Organisasjonsnr/ Fødselsnr Adresse Land * Postnummer Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften).1 Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet Dato Daglig leder Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen Ingen ansatte Dato Representant for de ansatte *For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 1 Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 001

24 Egenerklæring sosialt ansvar og antikorrupsjon m.m. Denne egenerklæringen skal signeres av daglig leder i virksomheten. Egenerklæringen brukes til kvalifikasjon av leverandører i forbindelse med Jernbaneverkets konkurranser. Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Adresse Organisasjonsnr/ Fødselsnr * Land Postnummer Poststed *fødselsnummer benyttes dersom virksomheten ikke har org.nr 1. Jeg erklærer at vår virksomhet forplikter oss til å følge grunnleggende menneskerettigheter nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring og ILO-konvensjonene: - FNs menneskerettighetserklæring - FNs barnekonvensjon art ILO konvensjon nr. 29, 87, 98, 100,105, 111, 138 og 182. Vi stiller tilsvarende krav til våre underleverandører. 2. Vår virksomhet har følgende firmarepresentant som på oppfordring vil kunne gjøre rede for selskapets arbeid innen sosialt ansvar: - Navn: - Tittel: - Telefon (landkode + nr): - Fax (landkode + nr): - E-post: Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 002

25 3. Egenerklæring om antikorrupsjon m.m. i henhold til forskrift om offentlig anskaffelser / (1) litra e) og (2) litra c) og d): Alternativ 1: Jeg erklærer herved at den virksomheten jeg avgir erklæringen på vegne av, ledere i virksomheten eller majoritetseiere av virksomheten, de siste fem år ikke kan knyttes til slike forhold som etter ovennevnte bestemmelser gir oppdragsgiver plikt eller adgang til å avvise leverandører fra en konkurranse. Alternativ 2: Dersom det foreligger forhold som etter det ovennevnte gir oppdragsgiver plikt eller adgang til å avvise leverandører fra en konkurranse skal det redegjøres for disse. Herunder skal det redegjøres og fremlegges dokumentasjon for: 1. De faktiske forhold (lovbruddets art, omfang, tidspunkt, sted mv) 2. Rettslig prosess (dom, forelegg, siktelse mv) 3. Involverte personer og virksomheter 4. Etterfølgende intern prosess og korrigerende tiltak (Bruk evt. eget vedlegg) Sted, dato Underskrift (Daglig leder) Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 002

26 Konkurranseregler og offentlighet Kapittel: B Rev.: 7 Side: 1 av 2 For denne anskaffelsen gjelder: 1 ANSKAFFELSER For Jernbaneverkets anskaffelser gjelder lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlig anskaffelser, herunder de grunnleggende kravene om likebehandling og opptreden i samsvar med god forretningsskikk. Videre er Jernbaneverket underlagt bestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser av 07. april 2006 nr. 402 (Anskaffelsesforskriften). Da Jernbaneverket utøver aktivitet som er omfattet av Forsyningsforskriftens 1-3, er Jernbaneverket blant de oppdragsgivere som omfattes av Anskaffelsesforskriftens 2-1 (8), hvilket innebærer anledning til å benytte kvalifikasjonsordning samt alminnelig å benytte konkurranse med forhandling for anskaffelser også over EØS terskelverdi. 2 BEVILGNINGER Prosjektet (anskaffelsen) er avhengig av Stortingets årlige bevilgninger i forhold til iverksetting og gjennomføringstakt. 3 OFFENTLIGHETSLOVEN OG OM INNSYN I TILBUD OG ANDRE DOKUMENTER VEDRØRENDE ANSKAFFELSEN 3.1 Generelt offentlig innsyn I henhold til lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentlighetsloven) er dokumenter som mottas og utarbeides i forbindelse med anskaffelsen offentlige. Det følger imidlertid av offentlighetsloven 23 tredje ledd at tilbud og anskaffelsesprotokoll først er offentlig etter at valg av leverandør er gjort. Videre følger det av offentlighetsloven 13 første ledd at dokumenter som med hjemmel i lov eller forskrift er unntatt offentlighet ikke skal offentliggjøres. Et annet unntak fra offentlighetsloven følger av lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 13 første ledd nr. 2, hvoretter opplysninger om forretningshemmeligheter o.l. skal unntas fra offentlighet. På basis av dette vil Jernbaneverket som hovedregel følge prinsippet om at enhetspriser, timepriser og tilbyders løsninger gitt i tilbud og ellers i forbindelse med anskaffelsen unntas fra innsyn. Ved avvik fra dette prinsippet som følge av en begjæring om innsyn vil tilbyder bli underrettet om begjæringen forut for at innsyn eventuelt gis. Innsyn vil imidlertid generelt bli gitt for total tilbudssum i de enkelte tilbud. Dersom tilbyder mener at andre opplysninger gitt i tilbudet skal unntas for innsyn bes de særskilt redegjøre for hvilke opplysninger dette gjelder, samt angi relevant lovhjemmel for dette, som et vedlegg til tilbudsbrevet. Opplysninger gitt eller utarbeidet i øvrige deler av anskaffelsesprosessen som tilbyder mener skal unntas innsyn må han tilsvarende meddele Jernbaneverket samtidig som når opplysningen gis eller han får kjenneskap til dokumentet. Ved begjæring om innsyn er imidlertid Jernbaneverket forpliktet til å foreta en selvstendig vurdering av hva det kan gis innsyn i uavhengig av hva den enkelte tilbyder har oppført at skal unntas. Dersom noen har fått avslag på hele eller deler av en begjæring om innsyn, og vil påklage et slikt avslag, er Samferdselsdepartementet klageinstans. Kap. B-Rev STY Rev. 0

27 Konkurranseregler og offentlighet Kapittel: B Rev.: 7 Side: 2 av Opplysninger gitt begrenset i forbindelse med den enkelte anskaffelse I forbindelse med den enkelte anskaffelse vil Jernbaneverket kunne utgi opplysninger og informasjon utover det som fremkommer av pkt Slike opplysninger og informasjon vil kun bli gitt til tilbydere i den enkelte anskaffelse og til andre som iht. regelverket kan be om slike. Vurdering av hva som kan opplyses vil være iht. regelverket om offentlige anskaffelser. Kap. B-Rev STY Rev. 0

28 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges standardiseringsforbund. For å lette bruken av bestemmelsene er Jernbaneverkets tilføyelser til NS 8405 markert med uthevet kursiv skrift. Tekst som utgår og ikke gjelder er overstrøket. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER VIRKEOMRÅDE DEFINISJONER Avtaledokument Byggherre Dag Entreprenør G Kontraktarbeid Kontraktsmedhjelper Kontraktssum Sideentreprenører Underentreprenør Vederlag KONTRAKTSDOKUMENTER Kontraktsdokumenter Motstrid/uoverensstemmelser OVERDRAGELSE AV KONTRAKTSFORPLIKTELSER PLIKT TIL SAMARBEID OG LOJALITET PARTENES REPRESENTANTER MØTER Byggemøter Oppstartmøte og spesielle møter VARSLER OG KRAV SIKKERHETSSTILLELSE Generelle bestemmelser Entreprenørens sikkerhetsstillelse Byggherrens sikkerhetsstillelse Reduksjon av sikkerhet FORSIKRING Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret Ansvarsforsikring Kontroll Forsikring ved ombyggingsarbeider Oppgjørsbehandling STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

29 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 2 av 46 KAP II ENTREPRENØRENS YTELSE KRAV TIL UTFØRELSE Utførelse Kontraktsstridig utførelse og skader på kontraktarbeidet i byggetiden FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Lover, offentlige forskrifter og vedtak Byggeplassledelse Utmåling, stikning Norsk Standard, forskrifter Opprydding Bruk av stillaser og heiser Arbeidstid ENTREPRENØRENS PROSJEKTERING AV ENKELTE DELER AV KONTRAKTARBEIDET Entreprenørens prosjektering Byggherrens varslingsplikt KONTROLL, PRØVING M.M Byggherrens rett til å føre kontroll Entreprenørens opplysningsplikt Kostnader ved prøving Reklamasjonsbefaring av deler av kontraktarbeidet BRUK AV UNDERENTREPRENØR Generelt Byggherrens rett til å nekte å godta entreprenørens valg av underentreprenør etter Underentreprenører som er angitt i kontrakten TILTRANSPORT. BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL AV SIDEENTREPRISER Tiltransport til underentreprise Ansvar for tiltransporterte entreprenører Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører Påslag RISIKO FOR SKADE PÅ KONTRAKTARBEIDET I BYGGETIDEN FREMDRIFT OG SAMORDNING Fremdriftsplan Fremdriftsstatus og varsling Samordningsplikt KAP III BYGGHERRENS LEVERANSER OG YTELSER INNHOLDET AV BYGGHERRENS MEDVIRKNINGSPLIKT Medvirkningsplikt Prosjektering Fysisk arbeidsunderlag og grunnforhold Fastmerker for utmåling, byggelinje Materialer Offentlige tillatelser Byggherrens koordinering TIDSPUNKT FOR BYGGHERRENS MEDVIRKNING Avtalt tid for byggherrens medvirkning Samordningsplikt Plan for byggherrens medvirkning STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

30 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 3 av ENTREPRENØRENS VARSLINGSPLIKT Entreprenørens plikt til å varsle om svikt ved byggherrens medvirkning Byggherrens svarplikt KAP IV ENDRINGER. FORSINKELSE OG SVIKT M.V. VED BYGGHERRENS MEDVIRKNING ENDRINGER Retten til å pålegge endringer Endring i form av pålegg om forsering Endringsordre IRREGULÆR ENDRINGSORDE Entreprenørens utførelsesplikt Entreprenørens varslingsplikt Byggherrens svarplikt FRISTFORLENGELSE Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold Byggherrens krav på fristforlengelse som følge av entreprenørens forhold Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure Varsel om fristforlengelse Beregning av fristforlengelse Spesifisering av kravet på fristforlengelse Partens svarplikt Forsering ved uberettiget avslag VEDERLAGSJUSTERING Byggherrens krav på vederlagsjustering Entreprenørens krav på vederlagsjustering Entreprenørens varsel om vederlagsjustering Entreprenørens spesifiserte krav på vederlagsjustering Byggherrens plikt Beregning av vederlagsjustering kostnadsbegrensning Vederlagsjustering ved anvendelige enhetspriser Vederlagsjustering når det ikke foreligger anvendelige enhetspriser Avbestillingserstatning til underentreprenør og leverandør Vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging PARTSUENIGHET Utførelsesplikt ved uenighet Midlertidig tvisteløsning Entreprenørens søksmål KAP V VEDERLAG OG BETALING FASTSETTELSE AV VEDERLAG Indeksregulering Mengdekontroll Offentlige gebyrer og avgifter FREMDRIFTSBETALING Avregning av kontraktssum og innestående Avregning av annet vederlag Dokumentasjon og måling GENERELLE BETALINGSBESTEMMELSER STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

31 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 4 av Betalingsfrist Heftelser Byggherrens tilbakeholdsrett ENTREPRENØRENS RETTIGHETER VED FORSINKET BETALING Renter Entreprenørens rett til å stanse arbeidet REGNINGSARBEIDER Vederlagsberegning Kostnadsoverslag Betaling Kontroll og dokumentasjon KAP VI OVERTAKELSE OG SLUTTOPPGJØR OVERTAKELSE Alminnelige bestemmelser Forberedelse til overtakelsesforretning Overtakelsesforretning Protokoll Byggherrens rett til å nekte overtakelse Virkninger av overtakelse Byggherrens rett til delovertakelse Byggherrens urettmessige brukstakelse Ferdigstillelse ved delfrist. Byggherrens rett til brukstakelse SLUTTOPPGJØR Sluttoppstilling med sluttfaktura Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav KAP VII FORSINKELSE. MANGLER DAGMULKT VED FORSINKELSE Dagmulktbelagte frister Når påløper dagmulkt Dagmulktens størrelse Varslingsplikt BRUDD PÅ SAMORDNINGSPLIKT MANGEL VED KONTRAKTARBEIDET. ERSTATNINGSANSVAR Mangel Utbedring Erstatning ved unnlatt utbedring Prisavslag Erstatning ved mangel Reklamasjon ved overtakelse Senere reklamasjon Unntak fra reklamasjonsbestemmelsene DIREKTEKRAV MOT ENTREPRENØRENS KONTRAKTSMEDHJELPERE KAP VIII AVBESTILLING, OPPSIGELSE OG HEVNING AVBESTILLING OG OPPSIGELSE Avbestilling Partenes rett til oppsigelse ved langvarig stans i arbeidet STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

32 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 5 av HEVNING PÅ GRUNN AV MISLIGHOLD Rett til å heve Gjennomføring av hevningen Vederlag for utført arbeid Erstatning ved byggherrens hevning Erstatning ved entreprenørens hevning Sikkerhet i reklamasjonstiden Registreringsforretning KAP IX ØVRIGE BESTEMMELSER EIENDOMSRETT TIL KONTRAKTARBEID OG MATERIALER Eiendomsrettens overgang Eiendomsrett til materialer BRUK AV DOKUMENTER ANSVAR FOR SKADE Varsel om fare for skade Ansvar for skade på den andre partens person eller eiendom Ansvar for skade på miljø, tredjemanns person eller eiendom Fare for øyeblikkelig skade TVISTER Minnelige løsninger Foreløpig oppmannsavgjørelse Tvisteløsning ved tvister der kravet er under 100 G Tvisteløsning ved tvister der kravet er over 100 G BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT. SPRÅK- OG MINSTELØNNSKRAV Språk og krav til formidling Lønns- og arbeidsvilkår RAPPORTERING TIL SENTRALSKATTEKONTORET FOR UTENLANDSSAKER VEDLEGG 1 OBLIGATORISKE VARSLINGSKJEMAER STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

33 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 6 av 46 Kap I Innledende bestemmelser 1 Virkeområde Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor en part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for en annen part (byggherren), og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren. Standarden er egnet for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for formaliserte varslingsregler med strenge konsekvenser (preklusjon) for unnlatt varsling, eller utstrakt plikt til samordning med alle aktører i prosjektet. I kontraktsforhold hvor det på grunn av organiseringen eller omfanget av prosjektet ikke er slike behov, er NS 8406 Forenklet norsk byggeog anleggskontrakt klart mer egnet. Standarden er ikke utarbeidet for bruk i underentrepriseforhold. Det er utarbeidet egne kontraktsstandarder for underentrepriser. 2 Definisjoner I denne standarden gjelder følgende definisjoner: 2.1 Avtaledokument Dokument som er undertegnet av begge parter, og som bekrefter inngåelse av kontrakt 2.2 Byggherre Kontraktspart som skal ha utført det bygg- eller anleggsarbeidet som kontrakten omfatter 2.3 Dag Kalenderdag 2.4 Entreprenør Kontraktspart som har påtatt seg utførelsen av det bygg- eller anleggsarbeidet som kontrakten omfatter. 2.5 G Det grunnbeløpet som fastsettes i medhold av lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. 2.6 Kontraktarbeid Bygg, arbeid eller anlegg som omfattes av kontrakten mellom byggherren og entreprenøren. 2.7 Kontraktsmedhjelper Leverandør, entreprenør, prosjekterende, rådgiver eller en annen person som har påtatt seg å oppfylle deler av en parts kontraktsforpliktelse. 2.8 Kontraktssum Det opprinnelig avtalte vederlaget for entreprenørens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, inkludert merverdiavgift. Til kontraktssummen hører også det opprinnelig avtalte anslaget over vederlag for ytelser som skal avregnes etter enhetspriser eller etter regning. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

34 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 7 av Sideentreprenører Entreprenører som i samme prosjekt har selvstendige kontrakter med byggherren om utførelse av bygg eller anleggsarbeider Underentreprenør Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av entreprenørens kontrakt med byggherren Vederlag Det beløp byggherren skal betale til entreprenøren for oppfyllelse av entreprenørens kontraktsforpliktelser. 3 Kontraktsdokumenter 3.1 Kontraktsdokumenter Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: a) avtaledokumentet dersom slikt dokument er opprettet; b) eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter; c) entreprenørens tilbud; d) skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt; e) tilbuds- eller konkurransegrunnlaget; f) denne standarden (NS 8405). g) konkurransegrunnlagets kontraktsbestemmelser, herunder disse bestemmelse (kap. C); h) konkurransegrunnlagets beskrivelse og mengdefortegnelse; i) konkurransegrunnlagets tegninger 3.2 Motstrid/uoverensstemmelser Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølgen som er angitt i 3.1. Er det motstrid mellom dokumentene som er nevnt i 3.1 e), gjelder beskrivelsen foran tegningene. Utførelse som bare er angitt på tegning, men som også burde ha vært angitt i beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, omfattes ikke av kontrakten. Er det motstrid mellom bestemmelser i den enkelte dokumentgruppen nevnt i 3.1, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser. Dersom løsninger eller konstruksjoner i tilbudet er ment å avvike fra krav i konkurransegrunnlaget, må dette angis særskilt i tilbudsbrevet. Entreprenørens tilbud anses å være i samsvar med konkurransegrunnlaget med mindre annet går klart frem av tilbudsbrevet. 4 Overdragelse av kontraktsforpliktelser Verken entreprenøren eller byggherren kan overdra sine kontraktsforpliktelser med mindre den andre parten samtykker. 5 Plikt til samarbeid og lojalitet Partene er forpliktet til å samarbeide og vise lojalitet under gjennomføringen av kontrakten. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

35 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 8 av 46 6 Partenes representanter Hver av partene skal utpeke en person som representerer dem i spørsmål angående kontrakten (representant). Er ikke annet skriftlig meddelt den andre parten, har representanten fullmakt til å fatte alle beslutninger i anledning kontrakten. Representanten skal under enhver omstendighet ha fullmakt til å fatte de beslutninger som er nødvendige for at kontraktarbeidet skal kunne gjennomføres uten unødvendig opphold. Representanten kan ved skriftlig varsel til den andre parten gi andre fullmakt til å opptre på sine vegne. Byggherrens fullmaktsmatrise fremgår av Oppdragsspesifikke bestemmelser kap. D2. 7 Møter 7.1 Byggemøter Det skal jevnlig avholdes byggemøter i utførelsestiden. Byggherren innkaller til byggemøter. Entreprenøren kan innkalle til byggemøter dersom han mener det er behov for det. Innkallelsen skal ordinært skje med minst 7 dagers varsel. Partenes deltakere på byggemøtene har fullmakt til å avgjøre ordinære saker. Hvem som har fullmakt til å gi endringsordre, fremgår av 20.3 annet ledd. Det skal føres referat fra byggemøtene. Referatet føres normalt av én av byggherrens deltakere. Referatet sendes i god tid før neste møte til de øvrige møtedeltakerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt. 7.2 Oppstartmøte og spesielle møter Før byggearbeidene starter, kan hver av partene innkalle til et oppstartmøte for å avklare og gjennomgå partenes samarbeids- og beslutningsrutiner. Bestemmelsen i 7.1 fjerde ledd gjelder tilsvarende. For øvrig kan hver av partene kreve at det skal holdes egne møter for å ta opp særskilte problemstillinger. 8 Varsler og krav Alle varsler og krav som skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten, skal fremsettes skriftlig til partenes representanter, jf. punkt 6, eller til avtalte adresser. Varsel og krav iht. kap. IV skal gis på fastsatte skjemaer, ref. Vedlegg 1. For andre forhold enn de som inngår i kap. IV skal varsel og krav som er innført i referatet ført etter 7.1, også regnes som skriftlig. Varsel og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes bare som skriftlig dersom dette er avtalt. Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må han gjøre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, skal varslet eller svaret anses som gitt i tide. 9 Sikkerhetsstillelse 9.1 Generelle bestemmelser Er ikke annet avtalt, Entreprenøren skal partene for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

36 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 9 av 46 Sikkerheten skal stilles uten ugrunnet opphold etter kontraktens inngåelse og senest 14 dager etter mottakelsen av den andre partens sikkerhet. Sikkerheten stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon. Entreprenøren kan stille sikkerhet i form av forsikring som tilsvarer slik kausjon dersom byggherren på forhånd har godkjent dette. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte til den andre parten og skal ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av disse bestemmelsene. Garantistens ansvar skal ikke være begrenset ved forbehold om eventuell manglende premiebetaling eller annet mislighold fra den som stiller sikkerheten. Garantiansvar kan ikke gjøres gjeldende av en part med mindre den andre parten har fått rimelig frist til å rette de påklagede forhold. 9.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren stille en samlet sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. På forespørsel skal byggherren bekrefte oppdragstildelingen overfor garantisten. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt entreprenørens sikkerhetsstillelse. Sikkerheten for entreprenørens kontraktsforpliktelser i utførelsestiden, herunder ansvar for forsinket fullføring, skal utgjøre 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten kan gjøres gjeldende for forhold byggherren påberoper seg senest ved overtakelsen. Når kontraktarbeidet er overtatt, reduseres denne sikkerheten til 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes i løpet av de påfølgende 3 år, med mindre annet er avtalt. Sikkerheten faller deretter bort, med mindre byggherren har gjort ansvar gjeldende mot entreprenøren som kan kreves dekket av sikkerheten. Når sikkerheten er falt bort og entreprenøren deretter forlanger det, skal garantidokumentet returneres. 9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse Er ikke annet avtalt, skal byggherren stille en sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser som utgjør 15 % av kontraktssummen. Entreprenøren plikter ikke å starte utførelsen før han har mottatt byggherrens sikkerhetsstillelse. Sikkerheten hefter for krav entreprenøren setter frem mot byggherren senest ved oversendelsen av sluttfaktura, samt krav som etter 33.1 fremsettes senere. Når sikkerheten er falt bort og byggherren deretter forlanger det, skal garantidokumentet returneres. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 9.4 Reduksjon av sikkerhet Senest én måned etter overtakelsen skal byggherren meddele entreprenøren om sikkerheten for kontraktsforpliktelsene i utførelsestiden kan reduseres eller bortfalle. Entreprenøren skal gi tilsvarende melding om byggherrens sikkerhetsstillelse senest én måned etter byggherrens frist for å fremme innsigelser mot sluttoppgjøret etter STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

37 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 10 av 46 Dersom byggherren en part fastholder en sikkerhet som åpenbart er større enn det som skal til for å sikre hans krav, kan den andre parten kreve erstattet de merutgifter til premiebetaling som dette har påført ham. 10 Forsikring 10.1 Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren holde forsikret det som til enhver tid er utført av kontraktarbeidet, materialer byggherren har betalt forskudd for, samt materialer byggherren har overgitt i entreprenørens besittelse. Forsikringen skal tegnes på slike vilkår som er vanlig for den type arbeid entreprenøren eller hans underentreprenører skal utføre, og skal omfatte skade, så som brannskade, vannskade og hærverk, samt annen skade på kontraktarbeidet. Forsikringen skal dessuten dekke tyveri forøvd ved innbrudd. Den skal gjelde inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren. Det kan avtales at forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende hele bygget eller anlegget er overtatt av byggherren. Entreprenøren skal sørge for å tegne forsikring for et beløp som gir dekning for det som det vil koste å bringe kontraktarbeidet i samme stand som før skaden. Forsikringsavtalen skal tegnes som en førsterisikoforsikring. Byggherren skal være medforsikret. Forsikringsavtalen skal inneholde en bestemmelse om at forsikringsselskapet ikke kan påberope slike forhold som er nevnt i lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL), kapittel 4 eller 8-1, som grunnlag for å redusere erstatningen. Det skal fremgå av forsikringsavtalen at forsikringsselskapet ikke kan forhandle med forsikringstakeren om oppgjøret eller utbetale til forsikringstakeren uten byggherrens samtykke Ansvarsforsikring Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren ha ansvarsforsikring på slike vilkår som er vanlige for den type arbeid entreprenøren eller hans underentreprenører skal utføre. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade han og hans underentreprenører kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utførelsen av kontraktarbeidet. Dekning av underentreprenørens ansvar under forsikringen skal ikke hindre regress fra forsikringsselskapet mot underentreprenøren. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 150 G. Dersom det foretas utbetaling fra entreprenørens ansvarsforsikring i løpet av kontraktsperioden, er entreprenøren forpliktet til å tegne tilleggsforsikring slik at forsikringssummen til enhver tid ikke blir mindre enn 150 G. Forsikringsavtalen skal ikke inneholde bestemmelser som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av FALs ordinære bestemmelser Kontroll Attester for hver tegnet forsikring skal på forlangende forelegges byggherren for kontroll. Av attesten etter 10.1 skal det fremgå at byggherren er medforsikret. Byggherren kan dessuten kreve fremlagt relevant dokumentasjon om den konkrete forsikringen. Slik kontroll fratar ikke entreprenøren risikoen for at forsikringen er dekkende. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

38 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 11 av Forsikring ved ombyggingsarbeider Ved ombyggingsarbeider er skal byggherren selvassurandør sørge for at den delen av bygget som ikke omfattes av ombyggingen. er forsikret i den utstrekning som er beskrevet i Dersom entreprenøren forlanger det, skal byggherren fremlegge dokumentasjon for slik forsikring Oppgjørsbehandling Byggherren skal varsle entreprenøren dersom han gjør ansvar etter entreprenørens forsikring gjeldende mot forsikringsselskapet. Entreprenøren plikter å gi byggherren rimelig assistanse i forbindelse med forsikringsselskapets behandling av slike krav. Ved skade på entreprenørens kontraktarbeid som dekkes av hans forsikring etter 10.1, skal entreprenøren benytte forsikringen fullt ut. Kap II Entreprenørens ytelse 11 Krav til utførelse 11.1 Utførelse Kontraktarbeidet skal oppfylle de krav som er angitt i kontrakten. Er ikke kvalitetskrav til materialer og utførelse angitt i kontrakten, gjelder slike kvalitetskrav som er vanlige for tilsvarende arbeider. Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal entreprenøren gå frem slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade. Hvis det oppstår fare for skade som nødvendiggjør tiltak som ikke følger av kontrakten, gjelder bestemmelsene i punkt Kontraktsstridig utførelse og skader på kontraktarbeidet i byggetiden Har entreprenøren utført deler av kontraktarbeidet i strid med kontrakten, eller det konstateres skade på kontraktarbeidet som entreprenøren bærer risikoen for, skal han varsle byggherren så snart han blir klar over dette. Entreprenøren skal meddele byggherren hvorledes utbedring vil bli foretatt og når utbedringsarbeidene vil være ferdigstilt. Entreprenøren skal deretter foreta utbedring og dekke eventuelle utgifter til tilkomst og andre nødvendige utgifter som følger av utbedringen, med mindre kostnadene vil bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås. Byggherren kan i så fall kreve prisavslag etter bestemmelsene i Dersom den kontraktsstridige utførelsen eller skaden fører til skade på deler av bygget eller anlegget som ikke omfattes av kontrakten, gjelder 36.5 tilsvarende. Byggherren kan sette en rimelig frist for entreprenørens utbedring. Dersom fristen oversittes gjelder 36.3 tilsvarende. 12 Forhold på byggeplassen 12.1 Lover, offentlige forskrifter og vedtak Begge parter skal overholde de lover, offentlige forskrifter og vedtak som gjelder for deres kontraktsforpliktelser og for forholdene på byggeplassen. Entreprenøren har rett til å nekte å utføre arbeid som ville være i strid med offentligrettslige krav stilt i lov eller i medhold av lov. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

39 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 12 av Byggeplassledelse Entreprenøren skal i nødvendig utstrekning lede arbeidet på byggeplassen selv eller ved en person med tilstrekkelig fagkyndighet. Dersom det i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget er stilt krav om en nærmere angitt byggeplassledelse, kan entreprenøren ikke uten godkjennelse skifte ut denne. Byggherren kan ikke nekte godkjennelse uten saklig grunn Utmåling, stikning Utmåling ut over byggherrens påvisning etter 19.3 påhviler entreprenøren. Entreprenøren skal med rimelig frist varsle byggherren når viktige deler av stikningsarbeidene er ferdige, slik at denne, hvis han ønsker det, kan foreta kontroll Norsk Standard, forskrifter Entreprenøren skal sørge for at de forskrifter, Norsk Standard, byggdetaljblad og andre dokumenter som det er vist til i kontrakten, er tilgjengelig på byggeplassen på papir eller i elektronisk form Opprydding Entreprenøren skal holde god orden på byggeplassen for så vidt angår det arbeid han skal utføre, og skal foreta regelmessig opprydding etter sitt eget arbeid og fjerne alt avfall etter dette. Overholder ikke entreprenøren sine forpliktelser til opprydding, kan byggherren etter skriftlig varsel iverksette slik opprydding for entreprenørens regning Bruk av stillaser og heiser Entreprenøren skal tillate at hans stillaser og ubetjente heiser vederlagsfritt brukes av andre entreprenører og byggherren, så langt det ikke skjer til fortrengsel for entreprenørens arbeid eller for øvrig er til urimelig ulempe. Den som ønsker å bruke stillaser m.m., skal meddele entreprenøren dette i rimelig tid på forhånd. Kraner og betjente heiser skal også kunne betjene andre entreprenører og byggherren, så langt det ikke skjer til fortrengsel for entreprenørens arbeid. Godtgjørelse for dette avtales på forhånd mellom entreprenøren og brukeren. Entreprenøren skal i god tid varsle byggherren før kraner, stillaser og heiser tas ned Arbeidstid Er ikke annet avtalt eller følger av offentlige forskrifter eller enkeltvedtak, har entreprenøren rett til å arbeide utenfor ordinær arbeidstid. Han skal i så fall varsle byggherren på forhånd. 13 Entreprenørens prosjektering av enkelte deler av kontraktarbeidet 13.1 Entreprenørens prosjektering Dersom beskrivelsen eller andre kontraktsdokumenter fastsetter at entreprenøren skal oppnå et bestemt funksjonskrav for enkelte deler av kontraktarbeidet, skal entreprenøren forestå nødvendig prosjektering for dette. Funksjonskrav som fremgår av tegning, skal også fremgå av beskrivelsen. For øvrig skal entreprenøren bare utføre prosjektering dersom dette er avtalt. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

40 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 13 av 46 Dersom entreprenøren skal prosjektere, har han ansvar for alle tilleggskostnader som følge av feil og uoverensstemmelser i sin prosjektering. Medfører feil eller uoverensstemmelser i slik prosjektering mangler ved kontraktarbeidet, behandles disse etter bestemmelsene i punkt 36. Entreprenøren skal samordne sin prosjektering med de øvrige prosjekterende etter 18.3 første ledd Byggherrens varslingsplikt Byggherren skal varsle entreprenøren dersom han blir oppmerksom på at entreprenørens prosjektering er uegnet, ufullstendig, inneholder uoverensstemmelser eller feil som kan føre til at arbeidet ikke blir i samsvar med det som er avtalt. Byggherren skal også varsle dersom han oppdager at entreprenørens prosjektering er uforsvarlig. Entreprenørens ansvar etter 13.1 reduseres eller faller bort i den utstrekning byggherren ikke varsler når a) han har oppdaget slike forhold som nevnt i første ledd, eller b) han burde ha forstått at det dreide seg om en utførelse som var uforsvarlig. 14 Kontroll, prøving m.m Byggherrens rett til å føre kontroll Byggherren har rett til å føre kontroll med materialer, utførelse og kontraktarbeidet for øvrig. Blir han oppmerksom på at kontraktarbeidet ikke er i samsvar med kontrakten, skal han straks melde fra til entreprenøren. Er ikke kontraktarbeidet utført i samsvar med kontrakten, kan imidlertid ikke entreprenøren påberope seg at arbeidene har skjedd under byggherrens kontroll Entreprenørens opplysningsplikt Entreprenøren plikter å gi byggherren de nødvendige opplysninger for å kunne bedømme utførelse og materialer. Han skal på forlangende godtgjøre at materialene tilfredsstiller kontraktens krav, oppgi varens opprinnelse, og så vidt mulig skaffe byggherren adgang til å inspisere fremstillingen Kostnader ved prøving Prøving som er fastsatt eller forutsatt i kontrakten, skal besørges og betales av entreprenøren. Forlanger byggherren prøving ut over dette, skal denne betales av ham hvis prøvene viser at kontraktens krav er oppfylt. Dersom entreprenørens metode for utførelsen er kontraktsstridig, skal prøving avholdes for entreprenørens regning. Dette gjelder likevel ikke dersom entreprenøren før prøving på annen måte kan dokumentere at kontraktens krav er oppfylt. Eventuelt krav på betaling fra én av partene etter denne bestemmelsen må fremsettes uten ugrunnet opphold Reklamasjonsbefaring av deler av kontraktarbeidet Dersom deler av kontraktarbeidet ikke senere kan bedømmes uten ekstraordinære foranstaltninger eller kostnader, kan entreprenøren skriftlig innkalle til befaring av dette. Fra befaringen skal det føres protokoll. Byggherren kan ikke senere påberope seg mangler som han har oppdaget, eller som han burde ha oppdaget ved en vanlig aktsom befaring. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

41 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 14 av Bruk av underentreprenør 15.1 Generelt Entreprenøren har rett til å la deler av sine kontraktsforpliktelser bli utført av underentreprenør. Hans kontraktsansvar overfor byggherren endres ikke ved bruk av underentreprenør. Før kontrakt med underentreprenør inngås, skal entreprenøren underrette byggherren om hvilke deler han vil la utføre ved underentreprenør, og om hvilke underentreprenører han vil bruke. På forespørsel skal entreprenøren sørge for at byggherren får den informasjon om underentreprenørens økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse som er nødvendig for at byggherren skal kunne utøve sin rett etter Byggherrens rett til å nekte å godta entreprenørens valg av underentreprenør etter kontraktsinngåelse Byggherren kan nekte å godta entreprenørens valg av underentreprenør dersom han melder fra om dette uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager etter at han har mottatt entreprenørens underretning. Med mindre byggherren godtgjør at nektelsen er saklig begrunnet i underentreprenørens forhold, kan entreprenøren kreve at skiftet av underentreprenør skal anses som en endring, jf. punkt Underentreprenører som er angitt i kontrakten Underentreprenører som er angitt i kontrakten, anses som godkjente. Er det angitt alternative underentreprenører, skal entreprenøren velge blant disse. Entreprenøren kan ikke uten byggherrens godkjennelse skifte ut underentreprenør som er angitt i kontrakten. Byggherren kan ikke nekte godkjennelse dersom skiftet er saklig begrunnet i underentreprenørens forhold. 16 Tiltransport. Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentrepriser 16.1 Tiltransport til underentreprise Byggherren kan transportere sideentrepriser til entreprenøren eller transportere entreprenøren til en sideentreprenør når dette fremgår av kontrakten eller er særskilt avtalt senere. Inneholder kontrakten bestemmelse om at entreprenøren er forpliktet til å inngå kontrakt med en entreprenør som utpekes av byggherren etter kontraktsinngåelsen, regnes dette som en tiltransportert underentreprise. Får entreprenøren tiltransportert en sideentreprenør, anses transporten som en utvidelse av entreprenørens kontrakt med mindre det avtales at den tiltransporterte kontrakten skal være en ny, separat kontrakt mellom byggherren og entreprenøren. Entreprenøren kan nekte å godta en transport dersom han godtgjør at det foreligger saklig grunn. Byggherren skal gi entreprenøren en kopi av sideentreprenørens kontrakt med byggherren senest samtidig med skriftlig fremsettelse av kravet om transport. På forespørsel skal byggherren dessuten sørge for at entreprenøren får den informasjon om sideentreprenørens økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse som er nødvendig for at entreprenøren skal kunne utøve sin rett til å nekte. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

42 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 15 av 46 Hvis entreprenøren ikke vil godta transporten, må han gi melding til byggherren senest 14 dager etter at han mottok kravet, eventuelt kopien av kontrakten eller etterspurt informasjon om sideentreprenøren, dersom den mottas senere. I motsatt fall anses han for å ha godtatt transporten. Dersom byggherren ikke mottar innsigelser innen fristen, er transporten effektiv fra utløpet av innsigelsesfristen. Blir entreprenøren transportert til en sideentreprenør, opphører kontraktsforholdet mellom entreprenøren og byggherren, mens det etableres et nytt kontraktsforhold der entreprenøren blir underentreprenør under den entreprenøren han er transportert til. Er ikke annet avtalt, skal NS 8415 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av byggeog anleggsarbeider eller NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider gjelde for underentreprisekontrakten, eventuelt justert med de spesielle vilkår som følger av byggherrens opprinnelige kontrakt med den tiltransporterte entreprenøren. For øvrig innebærer tiltransporten at den entreprenøren som får tiltransporten, trer inn i den tiltransporterte entreprenørens rettigheter og plikter overfor byggherren, og i byggherrens rettigheter og plikter overfor den tiltransporterte, slik at den tiltransporterte blir underentreprenør for den entreprenøren som får tiltransporten Ansvar for tiltransporterte entreprenører Entreprenørens ansvar for en tiltransportert entreprenørs forpliktelser omfatter ikke mislighold som skyldes den tiltransporterte entreprenørens insolvens eller andre alvorlige økonomiske problemer. Dette gjelder likevel ikke hvis entreprenøren før transporten fant sted burde ha oppdaget at det forelå risiko for mislighold som følge av slike forhold Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre eller bli underlagt byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll når dette fremgår av kontrakten eller er særskilt avtalt senere. Dersom entreprenøren er pålagt å utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll, skal han, med mindre annet er avtalt: a) etablere en samlet fremdriftsplan for egne og administrerte sideentreprenørers arbeider; b) foreta kontroll med at fremdriftsplanene holdes; c) varsle byggherren uten ugrunnet opphold dersom en administrert sideentreprenørs forhold truer med å forsinke fremdriften på byggeplassen; d) angi antatt årsak til forsinkelsen og forventet virkning for fremdriften; e) hvis mulig, angi tiltak for å avhjelpe eller minske forsinkelsen. Utføres ikke disse forpliktelsene på forsvarlig måte, kan byggherren kreve erstatning for det tap han ellers ville ha unngått. Overtakelse av forpliktelse til å utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører innebærer ikke at entreprenøren gir avkall på sin rett til å kreve fristforlengelse og tilleggsvederlag for forhold som har sin årsak hos en administrert sideentreprenør Påslag Er det ikke avtalt vederlag for tiltransport eller byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll, har entreprenøren krav på sedvanlig påslag. Påslaget beregnes av det endelige og totale vederlaget eksklusiv merverdiavgift til den tiltransporterte entreprenøren eller den administrerte sideentreprenøren. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

43 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 16 av Risiko for skade på kontraktarbeidet i byggetiden Inntil overtakelse har funnet sted, bærer entreprenøren risikoen for materialer og det som til enhver tid er utført av kontraktarbeidet. Det samme gjelder for materialer som byggherren har fremskaffet og overgitt i entreprenørens besittelse. Entreprenøren bærer likevel ikke risikoen for skade som er forårsaket av byggherren. Det samme gjelder for skade som er forårsaket av byggherrens kontraktsmedhjelpere under utførelsen av deres kontraktsforpliktelser. Dersom skade som nevnt ovenfor dekkes av entreprenørens forsikring etter 10.1, og entreprenøren ikke får dekket forsikringens egenandel av skadevolderen eller skadevolderens forsikringsselskap, skal egenandelen begrenset opp til 1 G dekkes av byggherren. Entreprenøren bærer heller ikke risikoen dersom kontraktarbeidet eller materialer blir skadet på grunn av ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter som krig, opprør, naturkatastrofe m.m. For annen skade på kontraktarbeidet som byggherren har risikoen for og som dekkes av entreprenørens forsikring etter 10.1, skal byggherren dekke egenandelen. 18 Fremdrift og samordning 18.1 Fremdriftsplan Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren innen fire seks uker etter kontraktsinngåelsen utarbeide og fremlegge forslag til fremdriftsplan og samsvarende ressursplan for egne arbeider basert på kontrakten og den oversikt som byggherren leverer etter Fremdriftsplanen skal holde seg innenfor de rammer som er angitt i kontrakten. Den skal vise hovedaktivitetene og hvilke andre aktiviteter disse er avhengige av, herunder forholdet til arbeid som utføres av sideentreprenører og andre av byggherrens kontraktsmedhjelpere. Det forutsettes at entreprenøren utarbeider sine planer slik at endringsarbeider som samlet utgjør inntil 15% netto tillegg av kontraktssummen, i normaltilfellene skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Entreprenøren skal ha fleksibilitet og tilstrekkelig tilgang på ressurser for å ivareta slike forhold. Planen skal justeres hvis samordning i henhold til 18.3 eller endringer gjør det nødvendig Fremdriftsstatus og varsling Entreprenøren skal jevnlig informere byggherren om fremdriftsstatus basert på den fremdriftsplanen som er etablert i henhold til Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom det oppstår eller vil kunne oppstå avvik av betydning i forhold til gjeldende fremdriftsplan. Dersom entreprenøren vil kreve tilleggsvederlag eller fristforlengelse av dagmulktbelagte frister, skal kravet varsles og behandles etter bestemmelsene i punktene 23, 24 og 25. Hvis den faktiske fremdriften avviker fra gjeldende fremdriftsplan i en slik grad at planen ikke lenger utgjør et hensiktsmessig grunnlag å rapportere mot, kan byggherren kreve at planen revideres. Slik planrevisjon innebærer kun at grunnlaget for rapportering og varsling endres Samordningsplikt Entreprenøren har plikt til uten særskilt vederlag å samordne sin fremdrift med sideentreprenører, prosjekterende og øvrige aktører i prosjektet. Han skal likeledes gjennomføre utførelsen i samråd med de samme aktører. Disse forpliktelsene gjelder bare innenfor de rammer som er påregnelige i henhold til kontraktens angivelse av arbeidets art, omfang og fremdrift, samt kontraktens opplysninger om sideentreprisenes antall, art og fremdrift. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

44 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 17 av 46 Medfører byggherrens koordinering av alle aktørene i prosjektet i henhold til 19.6 at entreprenøren må legge om sin utførelse i større grad enn det som følger av 18.3 første ledd, skal pålegg om slik omlegging gis ved endringsordre, jf Kap III Byggherrens leveranser og ytelser 19 Innholdet av byggherrens medvirkningsplikt 19.1 Medvirkningsplikt Med mindre annet er avtalt, skal byggherren foreta leveranser og yte slik annen medvirkning som følger av 19.2 til Prosjektering Byggherren skal levere de tegninger, beskrivelser og beregninger som er nødvendige og egnet som grunnlag for utførelsen av kontraktarbeidet. Byggherren bærer risikoen for følgene av feil, uoverensstemmelser og ufullstendigheter eller utilstrekkelig veiledning i kontraktsdokumenter og tegninger, beskrivelser og beregninger som han har levert Fysisk arbeidsunderlag og grunnforhold Byggherren skal stille til rådighet for entreprenøren det fysiske arbeidsunderlaget, herunder andres arbeid på bygget eller anlegget, som entreprenøren skal bygge på. Byggherren bærer risikoen for at det fysiske arbeidsunderlaget og grunnforholdene er slik entreprenøren hadde grunn til å regne med ut fra kontrakten, oppdragets art og omstendighetene for øvrig Fastmerker for utmåling, byggelinje Byggherren skal påvise fastmerker for høydemålinger, byggelinjer, nabogrenser o.l Materialer Byggherren skal levere materialer og produkter til entreprenøren bare dersom dette er uttrykkelig avtalt. Byggherren bærer risikoen for kvalitet og anvendelighet av materialer og produkter han har levert. Han bærer likeledes risikoen for anvendeligheten av materialer og navngitte produkter han krever brukt Offentlige tillatelser Byggherren skal skaffe de nødvendige tillatelser som etter lover og forskrifter skal utstedes til ham eller hans kontraktsmedhjelpere, så som eventuell rammetillatelse m.v Byggherrens koordinering Byggherren skal sørge for den tidsmessige koordineringen av aktørene i prosjektet som er nødvendig for entreprenørens gjennomføring av sine kontraktsforpliktelser, herunder utarbeidelse og justering av fremdriftsplan etter 18.1 og samordning etter Han skal fremlegge en oppdatert samlet oversikt som viser entreprisene og leveransene i prosjektet, herunder den innbyrdes avhengigheten mellom disse. Er ikke annet avtalt, skal oversikten foreligge senest to fire uker etter kontraktsinngåelsen. Den skal ajourføres for endringer, nye leveranser og entrepriser i prosjektet. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

45 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 18 av Tidspunkt for byggherrens medvirkning 20.1 Avtalt tid for byggherrens medvirkning Er det avtalt frister for byggherrens leveranser og medvirkning, skal disse oppfylles til de avtalte tidspunkter. Blir fremdriftsplanen for entreprenørens aktiviteter endret, skal leveranse og medvirkning fra byggherren justeres tilsvarende i samsvar med Samordningsplikt Byggherren har plikt til å samordne sine leveranser og annen medvirkning med entreprenørens arbeid, slik at oppfyllelsen skjer i så god tid at entreprenørens planlegging og fremdrift ikke hindres eller forsinkes i forhold til entreprenørens produksjonsopplegg. Dersom entreprenøren har behov for et dokument eller annen ytelse tidligere enn det byggherren har grunn til å tro, skal han varsle byggherren i god tid på forhånd. Byggherren plikter imidlertid ikke å samordne sine leveranser eller medvirkning i større grad enn hva entreprenøren hadde grunn til å forvente ut fra kontraktens angivelse av arbeidets art, omfang og fremdrift, samt kontraktens opplysninger om sideentreprisenes antall, art, omfang og fremdrift Plan for byggherrens medvirkning Entreprenøren kan kreve at byggherren utarbeider og om nødvendig reviderer en plan for levering av de ytelser entreprenøren er avhengig av, herunder prosjekteringen av kontraktarbeidet. Planen skal baseres på byggherrens forpliktelser etter 19.7, 20.1 og Byggherren skal uten ugrunnet opphold varsle entreprenøren dersom det oppstår avvik av betydning i forhold til denne planen. 21 Entreprenørens varslingsplikt 21.1 Entreprenørens plikt til å varsle om svikt ved byggherrens medvirkning Entreprenøren skal i forbindelse med sin produksjonsplanlegging gjennomgå byggherrens leveranser og annen medvirkning med sikte på produksjon. Han skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom han blir oppmerksom på at kontraktsdokumentene, tegninger, beskrivelser eller beregninger er ufullstendige, inneholder uoverensstemmelser eller andre feil, eller på annen måte ikke gir tilstrekkelig veiledning for utførselen. Det samme gjelder dersom han oppdager prosjektering som er uegnet. Entreprenøren skal på samme måte varsle byggherren dersom han blir oppmerksom på at det fysiske arbeidsunderlaget, fastmerker, grunnforhold, leverte materialer eller annen medvirkning fra byggherren ikke oppfyller de krav han etter kontrakten kunne forvente. Varsel etter dette punkt 21.1 skal gis på skjema Avklaring, ref. vedlegg 1. Dersom entreprenøren vil kreve vederlagsjustering eller fristforlengelse, skal kravet varsles og behandles etter bestemmelsene i kap. IV Byggherrens svarplikt Dersom entreprenøren varsler om svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning etter bestemmelsene i 21.1, skal byggherren uten ugrunnet opphold besvare varslet og gi beskjed om hvordan entreprenøren skal forholde seg. Er det nødvendig med tiltak som innebærer en endring, skal byggherren utstede en endringsordre i samsvar med STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

46 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 19 av 46 Kap IV Endringer. Forsinkelse og svikt m.v. ved byggherrens medvirkning 22 Endringer 22.1 Retten til å pålegge endringer Byggherren kan ved endringsordre pålegge entreprenøren endringer. En endring kan gå ut på at entreprenøren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det opprinnelige avtalte, at ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse skal endres, eller at avtalte ytelser skal utgå. En endring må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen art enn det opprinnelig avtalte arbeidet. Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over % netto tillegg til kontraktssummen. Avvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster), utgjør ingen endring med mindre avviket i vesentlig grad overstiger det entreprenøren burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av kontrakten. Utløsning av opsjoner beskrevet i kontrakten anses ikke som en endring Endring i form av pålegg om forsering Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse, kan en endring også gå ut på at de dagmulktbelagte tidsfrister helt eller delvis skal fastholdes. Hvis hensynet til samordning av utførelsen med sideentreprenører, prosjekterende og øvrige aktører i prosjektet nødvendiggjør at minst én av entreprenørene legger om sin utførelse i større omfang enn det som følger av 18.3, kan byggherren ved endringsordre kreve at entreprenøren foretar slik omlegging, herunder forsering. Entreprenørens plikt til forsering eller omlegging, som nevnt i første og annet ledd, gjelder bare i den utstrekning dette kan skje innenfor rammen av en forsvarlig fremdrift og er praktisk mulig uten urimelige oppofrelser for entreprenøren. Hvis krav til samordning etter annet ledd medfører at en dagmulktbelagt frist forskyves til et tidligere tidspunkt, skal den nye fristen anses som dagmulktbelagt i den utstrekning den kan nås ved forsering innenfor de rammer som følger av foregående punktum Endringsordre En endringsordre skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen går ut på. Byggherren skal sørge for nødvendig prosjektering i samsvar med Endringsordren må være gitt av byggherren selv, hans representant, jf. punkt 6, eller av en person med skriftlig fullmakt til å utstede endringsordre. Når entreprenøren mottar endringsordre i overensstemmelse med de foregående ledd, blir han forpliktet til å utføre endringsarbeidet. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

47 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 20 av Irregulær endringsorde 23.1 Entreprenørens utførelsesplikt Mottar entreprenøren pålegg om en ytelse uten at dette skjer i form av en endringsordre, skal han iverksette pålegget selv om han mener at pålegget innebærer en endring, dersom a) det er gitt av en person som har fullmakt til å gi endringsordre etter 22.3 annet ledd, eller b) det er gitt av en person som har fullmakt til å kontrollere entreprenørens utførelse og pålegget er gitt under gjennomføring av personens ordinære oppgaver i prosjektet, eller c) det fremgår av arbeidstegninger, arbeidsbeskrivelser eller lignende utarbeidet av byggherrens prosjekterende Entreprenørens varslingsplikt Mottar entreprenøren pålegg som angitt i 23.1, skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom han vil påberope seg dette som endring. Gjør han ikke det, taper han retten til å påberope seg at pålegget innebærer en endring. Bestemmelsen i første ledd gjelder også hvis entreprenøren mottar pålegg fra offentlig myndighet om en ytelse som innebærer en endring. Varsel etter dette punkt skal gis på skjema Krav om endringsordre, ref. Vedlegg Byggherrens svarplikt Når byggherren mottar varsel i henhold til 23.2, skal han besvare varselet ved enten å a) utstede endringsordre i henhold til 22.3, eller b) avslå entreprenørens krav. Dersom han ikke uten ugrunnet opphold enten utsteder endringsordre eller avslår kravet, skal entreprenørens krav om endringsordre anses som akseptert. Byggherren skal uten ugrunnet opphold etter at han har avslått kravet, begrunne sitt avslag. Ved uenighet mellom partene gjelder bestemmelsene i punkt Fristforlengelse 24.1 Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold Entreprenøren har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av a) endringer, jf. punktene 22 og 23, eller b) forsinkelsene eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning etter bestemmelsene i punktene 19 og 20, eller c) andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for. Entreprenøren har ikke krav på fristforlengelse med mindre netto endringsarbeider overstiger 15 % av den andel av kontraktssummen som skal utføres innen den spesifiserte fristen. Dette gjelder likevel ikke når bestilling av tilleggsarbeidene skjer på et tidspunkt som umuliggjør ferdigstillelse innen fristen. Dersom byggherren, helt eller delvis, aksepterer entreprenørens krav om fristforlengelse etter at dette er fremsatt iht. bestemmelsene i punkt 24, skal byggherren utstede endringsordre, jf STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

48 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 21 av Byggherrens krav på fristforlengelse som følge av entreprenørens forhold Byggherren har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av hans leveranser eller annen medvirkning hindres som følge av forhold entreprenøren har risikoen for Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hindres av forhold utenfor deres kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockout, og overenskomstbestemmelser. Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav på fristforlengelse dersom kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold utenfor hans kontroll som nevnt i første ledd. En part har ikke krav på fristforlengelse for hindring han eller hans kontraktsmedhjelpere burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av sine respektive kontrakter, eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. En part har dessuten krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av at den andre parten har krav på fristforlengelse etter denne bestemmelsen. Partene har ikke krav på justering av vederlaget som følge av fristforlengelse etter denne bestemmelsen Varsel om fristforlengelse Dersom en part vil kreve fristforlengelse på grunn av forhold som er beskrevet i 24.1, 24.2 eller 24.3, skal han varsle den andre parten uten ugrunnet opphold. Krav på fristforlengelse tapes dersom det ikke varsles innen utløpet av fristen. Entreprenørens varsel etter dette punkt skal gis på skjema Krav om endringsordre, ref. Vedlegg Beregning av fristforlengelse Fristforlengelsen skal svare til den virkning på fremdriften som forhold nevnt under 24.1, 24.2 og 24.3 har forårsaket, der det blant annet tas hensyn til nødvendig avbrudd og eventuell forskyvning av utførelsen til en for vedkommende part ugunstigere eller gunstigere årstid. Det kan også tas hensyn til den samlede virkningen av tidligere varslede forhold som kunne gi rett til fristforlengelse. Ved beregning av fristforlengelse for endrings- og tilleggsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider). Partene plikter å forebygge og begrense skadevirkningene av en fristforlengelse og samarbeide med hverandre om de tiltak som kan iverksettes Spesifisering av kravet på fristforlengelse Når det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av kravet, skal parten uten ugrunnet opphold spesifisere og begrunne sitt krav. Dersom han ikke spesifiserer og begrunner kravet innen fristen, har han bare krav på slik fristforlengelse som den andre parten måtte forstå at han hadde krav på Partens svarplikt Den parten som mottar krav på fristforlengelse, skal svare uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt et spesifisert og begrunnet krav, jf Innsigelser mot kravet tapes dersom de ikke fremsettes innen fristen. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

49 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 22 av Forsering ved uberettiget avslag Hvis byggherren helt eller delvis avslår et berettiget krav om fristforlengelse, kan entreprenøren velge å anse avslaget som et pålegg om forsering gitt ved endringsordre. Entreprenøren har ikke en slik valgrett dersom vederlaget for forseringen må antas å ville overstige den dagmulkten som ville ha påløpt hvis byggherrens avslag var berettiget og forsering ikke ble iverksatt, tillagt 30%. Før forsering etter første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse av hva forseringen antas å ville koste. 25 Vederlagsjustering 25.1 Byggherrens krav på vederlagsjustering Byggherren har krav på slik justering av entreprenørens vederlag som endringen medfører Entreprenørens krav på vederlagsjustering Entreprenøren har krav på vederlagsjustering som forårsakes av a) endringer, jf. punktene 22 og 23, eller b) forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning etter bestemmelsene i punktene 19 og 20, eller c) andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for. Dersom byggherren, helt eller delvis, aksepterer entreprenørens krav om vederlagsjustering etter at dette er fremsatt iht. bestemmelsene i punkt 25, skal byggherren utstede endringsordre, jf Entreprenørens varsel om vederlagsjustering Dersom entreprenøren vil kreve vederlagsjustering på grunn av forhold som er nevnt i 25.2 b) og c), skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren når han blir eller burde ha blitt klar over forholdene. Krav på vederlagsjustering tapes dersom det ikke varsles innen utløpet av fristen. Når entreprenøren har krav på vederlagsjustering etter 25.2 a), b) eller c) skal han varsle byggherren særskilt dersom kravet på vederlagsjustering omfatter: a) økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging som er en nødvendig følge av forhold angitt i For beregning av vederlagsjusteringen gjelder bestemmelsene i Det kan avtales egne regler for vederlagsjusteringen. b) økte utgifter pga nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid som er en følge av forhold angitt i Dette gjelder bare i den utstrekning utgiftene ikke kan avhjelpes ved andre tiltak, eller forholdene ikke er påregnelige etter kontrakten, jf første ledd. Bestemmelsene i 25.7, 25.8 og 31.4 får anvendelse så langt de passer. Varslet skal gis uten ugrunnet opphold når entreprenøren blir eller burde ha blitt klar over at utgifter ville påløpe. Gir han ikke slikt varsel, taper han retten til å påberope seg påløpte utgifter som grunnlag for krav på vederlagsjustering. Entreprenøren skal deretter holde byggherren løpende underrettet om utviklingen av kravene i a) og b). Varsel etter dette punkt skal gis på skjema Krav om endringsordre, ref. Vedlegg 1. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

50 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 23 av Entreprenørens spesifiserte krav på vederlagsjustering Når det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av kravet på vederlagsjustering, skal entreprenøren uten ugrunnet opphold sende byggherren et spesifisert og begrunnet krav. Dersom entreprenøren ikke spesifiserer og begrunner sitt krav innen fristen, har han bare krav på slik justering av vederlaget som byggherren måtte forstå at forholdet ville medføre Byggherrens plikt Byggherren skal svare uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt et spesifisert og begrunnet krav. Innsigelser mot kravet tapes dersom de ikke fremsettes innen fristen Beregning av vederlagsjustering kostnadsbegrensning Vederlagsjustering skal skje etter bestemmelsene i 25.7 til Entreprenøren skal med rimelige midler begrense og forebygge virkninger av pålegg om endring etter punktene 22 og 23, eller virkninger som følge av forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser og annen medvirkning i samsvar med bestemmelsene i kap. III. Det samme gjelder dersom det inntrer andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for Vederlagsjustering ved anvendelige enhetspriser Enhetspriser Gjelder kravet om vederlagsjustering forhold der kontraktens enhetspriser er anvendelige, skal disse benyttes Justerte enhetspriser Enhetsprisene legges også til grunn for oppgjøret dersom grunnlaget for vederlagsjusteringen gjelder ytelser som i det vesentlige er likeartet med ytelser det er fastsatt enhetspriser for. Partene kan da kreve enhetsprisene justert for avviket. Justeringen skal reflektere prisnivået på de opprinnelige enhetsprisene. Forrykkes forutsetningene for å anvende enhetsprisene, herunder som følge av omfanget eller antallet av endringsarbeider, tidspunktet for endringsarbeidet eller lignende, kan partene kreve at enhetsprisene justeres for de fordyrelser eller besparelser som dette har medført Varsel om justering av enhetspriser Den parten som vil gjøre krav på justeringen av enhetsprisene, skal varsle den andre parten uten ugrunnet opphold etter at det foreligger forhold som gir grunnlag for slik justering. Unnlater han dette, har han bare krav på slik justering av enhetsprisen som den andre parten måtte forstå at forholdet ville føre til. Den parten som mottar varsel om justering, skal svare uten ugrunnet opphold. Dersom det ikke svares innen fristen, mister parten sine innsigelser mot kravet. Entreprenørens varsel etter dette punkt skal gis på skjema Krav om endringsordre, ref. Vedlegg 1. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

51 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 24 av Vederlagsjustering når det ikke foreligger anvendelige enhetspriser Regningsarbeid - varsler Hvis det ikke foreligger anvendelige enhetspriser, skal vederlagsjusteringen skje i samsvar med bestemmelsene om regningsarbeid etter punkt 31. For fradrag skal det gjøres en reduksjon i vederlaget som tilsvarer den besparelsen fradraget har ført til, med en tilsvarende reduksjon av fortjenesten. Entreprenøren skal, før regningsarbeidet igangsettes, varsle byggherren dersom han mener at vederlagsjusteringen skal skje etter bestemmelsene om regningsarbeid etter punkt 31. Varsel etter dette punkt skal gis på skjema Krav om endringsordre, ref. Vedlegg Byggherrens svarplikt- uenighet om bruk av regningsarbeid Byggherren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til entreprenørens varsel etter Selv om byggherren er uenig i at vederlagsjusteringen skal skje etter bestemmelsene om regningsarbeid, skal entreprenøren overholde bestemmelsene i Entreprenørens tilbud Entreprenøren kan gi, eller byggherren kan kreve at entreprenøren gir, et spesifikt tilbud på justering av vederlaget. Byggherren skal ta stilling til tilbudet innen rimelig tid Avbestillingserstatning til underentreprenør og leverandør Hvis entreprenøren som følge av en endring må betale avbestillingserstatning til en underentreprenør eller leverandør, kan han kreve erstatningsbeløpet dekket av byggherren Vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging Entreprenøren har rett til følgende justeringer for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging: a) Dersom entreprenøren får utsatt sluttfrist, med unntak for force majeure situasjoner ref. 24.3, gjelder i normaltilfellene følgende vederlagsjustering: K = 0,15 x C x (t2 - t1)/t1 K = Kompensasjonen eks. mva. C = kontraktssum eks. mva t1 = opprinnelig byggetid (i hverdager) t2 = avtalt ny byggetid (i hverdager) Denne justering får kun anvendelse ved utsettelse av sluttfrist og ikke for utsettelse av delfrister. b) Dersom det totale vederlag i forbindelse med sluttoppgjøret overstiger 10 % av kontraktssummen, økes driftposten - her fastsatt til 0,10 x kontraktssummen med den prosentvise økning som overstiger 10 %. Ved reduksjon av det totale vederlag på mer enn 10 % av kontraktssummen, reduseres driftsposten på tilsvarende måte. I denne beregning er alle beløp eks. mva. I denne beregning skal det totale vederlag fratrekkes: Alle endrings- og tilleggsarbeider relatert til rigg&drift (generalomkostninger) herunder justering iht. a) og evt. forseringstillegg. Verdien av de arbeider som er utført i forlenget kontraktsperiode dersom det er gitt utsettelse på sluttfrist. Indeksregulering etter Utløsning av opsjoner beskrevet i kontrakten inngår ikke i beregningsgrunnlaget for a) og b) over. Forlenget byggetid som følge av utløste opsjoner medregnes ikke under a). STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

52 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 25 av Partsuenighet 26.1 Utførelsesplikt ved uenighet Hvis entreprenøren mottar avslag på et varsel om endring etter 23.2, plikter han likevel å utføre eller fortsette å utføre det omtvistede endringsarbeidet. Det samme gjelder dersom uenigheten gjelder størrelsen av kravet på fristforlengelse og vederlagsjustering. Byggherren kan pålegge ham å utsette arbeidet til det er klarlagt hvordan situasjonen skal bedømmes. Entreprenøren kan kreve at byggherren stiller sikkerhet for verdien av det omtvistede kravet. Dersom byggherren ikke stiller sikkerhet uten ugrunnet opphold, kan entreprenøren på egen risiko innstille utførelsen av det arbeidet tvisten gjelder Midlertidig tvisteløsning Med mindre annet er avtalt, kan en part ensidig kreve følgende spørsmål avgjort av en oppmann etter 43.2: a) hvorvidt det foreligger en endring som nevnt i punkt 23; b) hvorvidt det foreligger forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning, eller det foreligger andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for. Oppmannens avgjørelse skal følges inntil avgjørelsen eventuelt fravikes ved avtale eller dom. Hvis partene ikke har brakt tvisten inn for domstol eller voldgift etter 43.3 eller 43.4 innen seks måneder etter datoen for oppmannens avgjørelse, blir den bindende mellom partene. Bestemmelsene i annet ledd gjelder tilsvarende hvis oppmannen av begge parter blir bedt om å avgjøre vederlagskonsekvensene av forhold som er nevnt i første ledd a) og b) Entreprenørens søksmål Dersom entreprenøren mottar avslag fra byggherren på et varsel etter 23.2 eller krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse, må han enten a) kreve spørsmålet avgjort av en oppmann etter bestemmelsene i 26.2 eller 43.2 før overtakelsen, eller b) ta de nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang eller voldgift etter reglene i 43.3 eller 43.4, senest åtte måneder etter overtakelsen av hele kontraktarbeidet, med mindre partene blir enige om en lengre frist. Gjør entreprenøren ikke det, taper han sitt krav mot byggherren. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

53 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 26 av 46 Kap V Vederlag og betaling 27 Fastsettelse av vederlag 27.1 Indeksregulering Dersom den totale byggetid fra kontraktssignering til sluttfrist overstiger seks måneder Er ikke annet avtalt, reguleres kontraktssummen og kontraktens priser etter bestemmelsene i NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v., - totalindeksmetoden med én kalendermåned som avregningsperiode. Ved kortere kontrakter enn dette skal kontraktssummen og kontraktens priser ikke reguleres. Dette gjelder også regningsarbeider og tilleggsarbeider som skal utføres etter kontraktens enhetspriser. Dersom tilbud gis under utførelsen, skal prisene i slike tilbud ikke prisreguleres med mindre annet avtales. Med mindre annet er avtalt i kontrakten benyttes SSBs indeks Byggkostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg i alt som grunnlag for reguleringen. Basis for reguleringen er indeksen for det kvartal som tilbudsfristen faller inn under Mengdekontroll Er det i kontrakten fastsatt at entreprenøren skal foreta mengdekontroll, skal han kontrollere de mengdene som er angitt i beskrivelsen, mot de tilsvarende mengder som fremgår av tilbudsgrunnlagets tegninger, innen angitt frist som skal være rimelig. Entreprenøren taper retten til å påberope seg feil i de mengdene som er angitt i beskrivelsen, som han ikke har sendt melding om til byggherren innen fristens utløp. Byggherren taper retten til å påberope seg feil i mengdeangivelsen som han ikke har sendt entreprenøren melding om innen én måned etter utløpet av entreprenørens frist. Dersom byggherrens krav om mengdekorreksjon gjelder andre deler av beskrivelsen enn entreprenørens krav, får entreprenøren en tilleggsfrist for ytterligere merknader på én måned fra han mottok byggherrens krav. Selv om mengdene etter ovenstående bestemmelser er blitt bindende, kan hver av partene likevel påberope seg feil som vil føre til vesentlige tillegg eller fradrag i kontraktssummen, eller feil som ikke kunne forventes å bli oppdaget ved en vanlig aktsom kontroll Offentlige gebyrer og avgifter Endres offentlige gebyrer og avgifter som entreprenøren etter kontrakten skal betale etter at entreprenøren inngav sitt tilbud, skal vederlaget justeres som følge av endringen uten tillagt merverdiavgift eller påslag for indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Dette gjelder likevel bare dersom grunnlaget for gebyret eller avgiften og justeringsmetoden særskilt er angitt i kontrakten. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

54 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 27 av Fremdriftsbetaling 28.1 Avregning av kontraktssum og innestående Er ikke annet avtalt, kan entreprenøren etter hvert som utførelsen skjer, kreve avdrag av kontraktssummen. Avdrag kan kreves på grunnlag av det som er utført på byggeplassen, og det som er tilført byggeplassen av materialer og varer for å innbygges. Verdien beregnes etter de priser som følger av kontrakten. Er ikke annet avtalt, skal avdragsfaktura ikke sendes oftere enn hver måned. Betaling av avdrag innebærer ingen godkjennelse av grunnlaget for vedkommende faktura. Eventuelle innsigelser mot avdragsgrunnlaget skal være skriftlig og gi beskjed om de faktiske omstendigheter som innsigelsene bygger på. Det skal trekkes 10 % av avdragsgrunnlaget for avdragsfakturaene. Restbeløpet utgjør fakturabeløpet. Fakturabeløpet tillegges merverdiavgift. Når samlet innestående beløp har nådd 5 % av kontraktssummen, skal senere fakturering gjøres uten fradrag for innestående. Innestående beløp faktureres i sluttfakturaen Avregning av annet vederlag Endringsarbeider og regningsarbeider etc. faktureres iht. reglene i 28.1 som egne fakturaer når de er ferdigstilt. Kravene faktureres likevel fullt ut. Ved arbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Avtalte lønns- og prisendringer kan avregnes hver måned og skal faktureres som egne fakturaer. Faktura for indeksregulering sendes kvartalsvis sammen med første avdragsnota etter at reguleringsgrunnlaget foreligger Dokumentasjon og måling Når entreprenøren krever avdrag eller betaling av annet vederlag i henhold til 28.1 eller 28.2, skal han sende byggherren spesifisert faktura som kan kontrolleres, om nødvendig ved å sammenholdes med kontraktsdokumentene. Det skal medfølge målinger og annen dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll. Unnlater entreprenøren å utarbeide eller vedlegge slike målinger og dokumentasjon, kan byggherren etter å ha gitt entreprenøren en rimelig tilleggsfrist, selv utarbeide dette for entreprenørens regning. Målinger og påvisninger som er nødvendige for å beregne avdrag og fakturagrunnlag for øvrig, skal foretas av entreprenøren. Byggherren har rett til å delta, og skal ha varsel i rimelig tid fra entreprenøren. Måling foretas så snart de nødvendige forutsetninger foreligger. For deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, skal entreprenøren med rimelig varsel forlange måling i fellesskap med byggherren. Hvis byggherren unnlater å møte, er han bundet av entreprenørens måling med mindre det er åpenbart at den er uriktig. Mangler kontrakten måleregler, skal måling foretas i overensstemmelse med den ved kontraktsinngåelsen gjeldende Norsk Standard. Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment aksepterte oppmålingsregler. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

55 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 28 av Generelle betalingsbestemmelser 29.1 Betalingsfrist Byggherren plikter å betale innen dager etter at han har mottatt faktura Heftelser Dersom det hviler heftelser på tilførte materialer, plikter entreprenøren å opplyse byggherren om dette senest når han krever betaling for materialene. Materialer som det hviler heftelser på, kan byggherren nekte å betale, med mindre entreprenøren stiller særskilt sikkerhet Byggherrens tilbakeholdsrett Er det påløpt dagmulkt, eller har byggherren andre krav som følge av entreprenørens kontraktsbrudd, kan byggherren holde tilbake så mye av betalingen at dette dekker det spesifiserte kravet. For øvrig plikter byggherren å betale uomtvistede krav innen de fastsatte betalingsfrister. 30 Entreprenørens rettigheter ved forsinket betaling 30.1 Renter Ved forsinket betaling, herunder uberettiget tilbakeholdelse etter 29.3, skal byggherren betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling Entreprenørens rett til å stanse arbeidet Entreprenøren har med 24 timers skriftlig varsel rett til å stanse utførelsen dersom byggherren vesentlig misligholder sin betalingsforpliktelse, eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Ved stansing har entreprenøren krav på tilleggsvederlag og fristforlengelse i samsvar med bestemmelsene i punktene 24 og 25. Entreprenøren skal varsle sitt krav i samsvar med Regningsarbeider 31.1 Vederlagsberegning Avregning skal skje på grunnlag av kontraktens priser for regningsarbeid. Dersom kontrakten ikke har priser, påslagsfaktor m.v. som dekker arbeidet eller noenlunde tilsvarende arbeid, Når arbeid skal utføres etter regning, skal entreprenøren ha betalt for nødvendige kostnader med å utføre arbeidet og et avtalt eller sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Tillegg for overtidsarbeid honoreres ikke uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren. Regningsarbeider skal drives rasjonelt og forsvarlig Kostnadsoverslag Entreprenøren skal på forlangende fra byggherren gi denne et skriftlig overslag over hva arbeidene sannsynligvis vil koste. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle byggherren dersom det er grunn til å tro at det vil bli vesentlige overskridelser av kostnadsoverslaget Betaling Betaling for regningsarbeid skjer i samsvar med bestemmelsene i punktene 28 og 29. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

56 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 29 av Kontroll og dokumentasjon Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren hver uke sende byggherren spesifiserte oppgaver over påløpte kostnader, herunder for materialforbruk og forbruk av tid når det gjelder mannskap og maskiner. Entreprenøren kan, når det gjelder kostnader og tidsforbruk som skyldes forsinkelse eller mangler ved byggherrens leveranser eller medvirkning med mer, kreve at oppgavene ikke skal sendes oftere enn hver måned. Kontroll av oppgavene skal skje innen 14 dager etter at de er mottatt, med mindre byggherren innen fristen krever ytterligere dokumentasjon og nærmere spesifikasjon av de forhold entreprenøren påberoper som grunnlag for sine krav. Byggherren skal, så vidt mulig, konkretisere sitt dokumentasjonskrav. Entreprenøren kan gis en etter forholdene rimelig frist, som ikke skal være kortere enn 14 dager, til å fremskaffe den krevde tilleggsinformasjon og spesifikasjon. Byggherren har en frist på 14 dager til kontroll av tilleggsinformasjonen. Dersom byggherren mener at de spesifiserte oppgavene ikke stemmer med det som faktisk er utført eller levert, eller at oppgavene, eventuelt også etter innhentet tilleggsinformasjon, er basert på uriktige opplysninger, skal han senest innen utløpet av 14-dagersfristen i første ledd eller tilleggsfristen i annet ledd varsle entreprenøren. Varsler ikke byggherren innen fristene i tredje ledd, legges oppgavene til grunn for oppgjøret. Dette gjelder ikke dersom oppgavene er uriktige som følge av forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren. Dersom entreprenøren ikke leverer oppgaver i samsvar med første ledd, eller oversitter fristen i annet ledd, har han bare krav på dekning av de utgifter byggherren måtte forstå at entreprenøren har hatt, med tillegg av påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Byggherren er ikke avskåret fra senere å påberope seg at de totale kostnadene ved regningsarbeidet er blitt unødvendig høye på grunn av urasjonell drift eller annet uforsvarlig forhold. Kap VI Overtakelse og sluttoppgjør 32 Overtakelse 32.1 Alminnelige bestemmelser Kontraktarbeidet overtas av byggherren ved overtakelsesforretning. Overtakelsen skjer samlet for hele kontraktarbeidet med mindre delovertakelse har funnet sted Forberedelse til overtakelsesforretning Entreprenøren skal i rimelig tid før kontraktarbeidet er ferdig, skriftlig innkalle byggherren til overtakelsesforretning. En frist på 14 dager regnet fra mottakelsen av innkallelsen skal normalt anses som rimelig. Entreprenøren skal i rimelig tid varsle om innregulering, prøving eller lignende som skal foretas av tekniske anlegg. Av varslet skal det fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at prøving eller lignende skal kunne gjennomføres. Er det nødvendig at sideentreprenører har gjort bestemte tiltak, eller må sideentreprenører medvirke til prøvene, skal dette fremgå av varslet Overtakelsesforretning Partene har plikt til å møte på overtakelsesforretning i henhold til Unnlater én av partene å møte uten gyldig grunn, kan den andre parten gjennomføre overtakelsesforretningen alene. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

57 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 30 av 46 Ved overtakelsesforretningen skal partene i fellesskap gjennomføre en aktsom befaring av kontraktarbeidet. Byggherren skal dessuten ha gjennomført en kontroll av de dokumenter som han har fått oversendt fra entreprenøren i forbindelse med funksjonsprøving og målinger som i henhold til avtale skal være utført før overtakelsen. Dokumentene skal være oversendt i god tid i forveien Protokoll Det skal føres protokoll over overtakelsesforretningen, som skal angi a) hvem som er til stede; b) mangler som måtte påvises; c) frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring; d) hvorvidt kontraktarbeidet overtas eller nektes overtatt. Dersom byggherren nekter å overta kontraktarbeidet, skal han begrunne dette i protokollen. Godtar ikke entreprenøren nektelsen, skal han begrunne dette i protokollen. Det samme gjelder dersom partene er uenige om en påstått mangel ved kontraktarbeidet. Protokollen undertegnes av de partene som har vært til stede. Partene skal ha hvert sitt eksemplar av den underskrevne protokollen Byggherrens rett til å nekte overtakelse Byggherren kan nekte å overta kontraktarbeidet hvis det ved overtakelsesforretningen påvises slike mangler at disse eller utbedringen av dem vil hindre den forutsatte bruken av kontraktarbeidet. Byggherren kan nekte å overta kontraktarbeidet dersom det påvises mangler ved dette. Overtakelse kan likevel ikke nektes dersom manglene eller utbedringen av dem er av mindre betydning for bruken av kontraktarbeidet. Byggherren kan nekte å overta hvis det ikke foreligger slik innregulering eller prøving eller annen dokumentasjon som det er avtalt skal foreligge ved overtakelsen, og som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere om kontraktens krav på vesentlige punkter er oppfylt. Byggherren kan dessuten nekte å overta kontraktarbeidet før avtalt sluttfrist, jf Hvis byggherren urettmessig nekter å overta kontraktarbeidet, skal overtakelse anses å ha funnet sted Virkninger av overtakelse Ved overtakelse inntrer følgende virkninger: a) Eventuell dagmulkt slutter å løpe, jf. punkt 34. b) Risikoen for kontraktarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren, jf. punkt 17. c) Er ikke annet avtalt, jf. 10.1, opphører entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret. d) Reklamasjonsfristen etter 36.7 begynner å løpe. e) Entreprenøren skal sende sluttoppstilling og sluttfaktura til byggherren, jf. punkt 33. f) Sikkerhet som entreprenøren har stilt for ansvar i byggetiden, nedtrappes i samsvar med bestemmelsene i 9.2. Virkningene av overtakelsen inntrer ved avslutningen av overtakelsesforretningen. Varer overtakelsesforretningen mer enn én dag, avbrytes eventuelt løp av dagmulkt ved påbegynnelsen av forretningen. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

58 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 31 av Byggherrens rett til delovertakelse Byggherren kan overta deler av kontraktarbeidet dersom dette er særskilt avtalt. Byggherren har også rett til å overta deler av kontraktarbeidet ved overtakelsesforretning etter å ha drøftet dette med entreprenøren. Medfører en slik delovertakelse merutgifter for entreprenøren eller hindres entreprenørens fremdrift, reguleres dette etter bestemmelsene i kapittel IV. Delovertakelse skal skje ved overtakelsesforretning. For delovertakelse gjelder bestemmelsene i 32.2, 32.3, 32.4 og 32.5 så langt de passer. Ved delovertakelse skal det angis hvilke deler av bygget eller anlegget som overtas og hvilken kontraktsverdi eller forholdsmessig verdi disse har. Ved delovertakelse gjelder bestemmelsene i 32.6 tilsvarende for den delen av kontraktarbeidet som overtas, bortsett fra: a) Entreprenøren skal fortsatt holde hele kontraktarbeidet forsikret etter 10.1 inntil hele kontraktarbeidet er overtatt. b) Entreprenøren får rett til å sende sluttfaktura i henhold til bestemmelsene i punkt 33 for den delen av kontraktarbeidet som overtas. Samtlige krav som er direkte knyttet til fullføringen av denne delen av kontraktarbeidet, skal medtas i sluttfakturaen. Dette gjelder ikke krav som også omfatter andre deler av kontraktarbeidet Byggherrens urettmessige brukstakelse Ut over det som er fastsatt i 32.7 og 32.9, har byggherren ikke rett til uten entreprenørens samtykke å ta kontraktarbeidet i bruk før overtakelsen. Dersom byggherren likevel tar kontraktarbeidet i bruk, foreligger det mislighold av kontrakten. Som brukstakelse regnes ikke at byggherren selv eller hans kontraktsmedhjelpere tar deler av kontraktarbeidet i bruk slik som forutsatt i kontrakt eller i fremdriftsplan, jmf. også Risikoen for de deler av kontraktarbeidet som tas i urettmessig bruk, går over ved brukstakelse. Ved urettmessig brukstakelse skal entreprenøren gi byggherren et varsel med kort frist til enten å kreve delovertakelse etter 32.7 eller for øvrig rette forholdet. Dersom byggherren ikke retter forholdet, går risikoen for hele kontraktarbeidet over til byggherren regnet fra utløpet av fristen. Eventuell dagmulkt slutter å løpe. For de arbeider som var fullført da bruken ble påbegynt, utløper reklamasjonsfristen etter 36.6 fjorten dager etter utløpet av den fristen som er fastsatt av entreprenøren. Fra samme tidspunkt løper reklamasjonsfristen etter Ferdigstillelse ved delfrist. Byggherrens rett til brukstakelse. Når entreprenøren har ferdigstilt en spesifisert del av kontraktarbeidet ved delfrist har byggherren rett til å ta det ferdigstilte arbeidet i bruk, uten at dette gir entreprenøren rett til delovertagelse av den ibruktatte del. Entreprenøren skal i rimelig tid før en del av kontraktarbeidet er ferdig ved delfrist skriftlig innkalle byggherren til ferdigbefaring for den angjeldende del av kontraktarbeidet. En frist på 14 dager regnet fra mottagelsen av innkallelsen skal normalt anses som rimelig. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

59 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 32 av Sluttoppgjør 33.1 Sluttoppstilling med sluttfaktura Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren sende byggherren en sluttoppstilling vedlagt en sluttfaktura innen en frist på to måneder fra overtakelsen. Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan korrigeres inntil fristens utløp. Sluttoppstillingen skal inneholde en full oversikt over partenes mellomværende. Den skal inneholde en spesifikasjon over alle entreprenørens krav i forbindelse med kontrakten. Den skal derfor inneholde: a) alle fakturerte og betalte krav; b) alle fakturerte krav som ikke er betalt, uansett om de er forfalt eller ikke; c) krav som er fakturerte og forfalt, men som byggherren har avvist, og som entreprenøren opprettholder; d) alle krav entreprenøren mener å ha som ennå ikke er fakturert, herunder innestående beløp jf Entreprenøren kan bare ta forbehold om senere endring av sluttoppstillingen dersom grunnlaget for beregning av et krav ikke har foreligget i tide. Slikt forbehold kan bare gjøres for spesifikt angitt kravsgrunnlag. I sluttfakturaen inntas de krav som er nevnt i annet ledd, bokstav d). Krav som ikke er medtatt i sluttoppstillingen, kan ikke fremsettes etter utløpet av fristen nevnt i første ledd. Dette gjelder likevel ikke krav knyttet til arbeid som først skal utføres etter overtakelsen, krav på innestående etter 28.1, gjenstående krav på indeksregulering etter 27.1, og krav som er brakt inn for oppmann, domstolene eller voldgift. Dersom entreprenøren ikke overholder fristen for innsendelse av sluttoppstilling og sluttfaktura, kan byggherren skriftlig fastsette en endelig frist for oversendelse. Denne fristen skal ikke være kortere enn 14 dager. Etter utløpet av fristen taper entreprenøren alle krav i forbindelse med kontrakten som ikke allerede er betalt eller nevnt i foregående ledds andre punktum Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav Er ikke annet avtalt, skal byggherren betale innen to måneder regnet fra mottakelsen av sluttoppstillingen vedlagt sluttfaktura. For betaling av sluttfaktura gjelder de generelle betalingsbestemmelsene i 29.2, 29.3 og bestemmelsen om renter ved forsinket betaling i Er ikke annet avtalt, skal innsigelser byggherren har mot sluttoppstillingen eller krav han har mot entreprenøren i forbindelse med kontrakten, fremsettes innen betalingsfristen. Innsigelser og krav som byggherren har fremsatt tidligere, skal gjentas overfor entreprenøren innen fristen dersom de opprettholdes. Innsigelser og krav som ikke fremmes innen fristen, kan ikke fremsettes senere. Dette gjelder likevel ikke innsigelser og krav som er brakt inn for oppmann, domstolene eller voldgift. Innsigelser og krav som byggherren har som følge av mangler ved kontraktarbeidet, reguleres alene av bestemmelsene i punkt 36. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

60 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 33 av 46 Kap VII Forsinkelse. Mangler 34 Dagmulkt ved forsinkelse 34.1 Dagmulktbelagte frister Sluttfristen for kontraktarbeidene er dagmulktbelagt. Dersom kontrakten ikke inneholder en sluttfrist, skal denne fastsettes basert på at entreprenøren påbegynner utførelsen snarest mulig etter at kontrakten er inngått og gjennomfører arbeidet rasjonelt og uten unødvendig opphold. Andre frister enn sluttfristen er bare dagmulktbelagte når dette er uttrykkelig angitt i kontrakten for den enkelte frist. Byggherren kan ikke kreve erstatning i stedet for dagmulkt ved overskridelse av dagmulktbelagte frister, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet. Han kan ikke kreve erstatning for overskridelse av frister som ikke er dagmulktbelagte, med mindre det foreligger brudd på samordningsplikten, jf. Punkt Når påløper dagmulkt Byggherren kan kreve dagmulkt dersom arbeidet ikke er ferdigstilt innen de dagmulktbelagte frister som gjelder etter 34.1, eventuelt justert for entreprenørens fristforlengelse. Dagmulkten slutter å løpe ved ferdigstillelsen. Ved urettmessig brukstakelse slutter dagmulkten å løpe i henhold til bestemmelsen i 32.8 femte ledd. Arbeidet anses ferdigstilt den dato det overtas av byggherren, eller den dato entreprenøren har krevd overtakelse dersom byggherren da ikke kan nekte overtakelse i henhold til Dersom delovertakelse etter 32.7 har funnet sted, anses ferdigstillelse av de overtatte delene å ha skjedd ved delovertakelsen. Arbeider som ikke skal delovertas, men som skal utføres innen dagmulktbelagte frister, anses som ferdigstilte på det tidspunkt byggherren etter bestemmelsene i 32.5 ikke ville kunne ha nektet overtakelse Dagmulktens størrelse Er ikke annet avtalt, skal dagmulkten per hverdag utgjøre: 1 av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn kr av kontraktssummen for den delen av kontraktarbeidet som skal være ferdigstilt til en dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr Med hverdager menes alle dager unntatt helligdager og offentlige høytidsdager. Entreprenørens samlede dagmulktansvar er begrenset til 10 % av kontraktssummen. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom forsinkelsen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren Varslingsplikt På skriftlig forespørsel fra entreprenøren plikter byggherren uten ugrunnet opphold å opplyse skriftlig om han vil kreve dagmulkt for overskridelse av en dagmulktbelagt frist. Gjør byggherren ikke det, taper han retten til å kreve denne dagmulkten. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

61 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 34 av Brudd på samordningsplikt Entreprenøren skal erstatte byggherren de utgifter denne påføres ved at sideentreprenører eller andre av byggherrens kontraktsmedhjelpere blir forsinket, dersom årsaken er at entreprenøren har forsømt sin samordningsplikt etter Byggherren kan ikke kreve erstatning dersom han kan kreve dagmulkt etter punkt 34 for samme forhold. Erstatningsansvaret for slikt brudd på samordningsplikten er begrenset til 10 % av kontraktssummen, med mindre plikten er forsømt ved forsett eller grov uaktsomhet. Vil byggherren kreve erstatning for brudd på samordningsplikten, skal han varsle entreprenøren uten ugrunnet opphold etter at han ble klar over grunnlaget for å reise kravet. Gjør han ikke det, kan kravet ikke fremsettes senere. 36 Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar 36.1 Mangel Det foreligger mangel dersom kontraktarbeidet ved overtakelsen ikke er i den stand byggherren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes forhold entreprenøren svarer for. Som mangel regnes også skade på kontraktarbeidet som oppstår etter overtakelsen, og som er en nærliggende og påregnelig følge av den opprinnelige mangelen Utbedring Mangel som er påberopt i rett tid, har entreprenøren rett og plikt til å utbedre, med mindre kostnadene til utbedringen vil bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås. Entreprenøren skal dekke kostnadene ved utbedringen, herunder tilkomstutgifter, utgifter til konstatering av mangelen og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av mangelutbedringen. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen har forvoldt skader på andre deler av kontraktarbeidet som dekkes av forsikringer byggherren har tegnet. Entreprenøren skal da bare erstatte byggherren det tapet som ikke dekkes av forsikringen. Skyldes mangelen forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren, får bestemmelsen i første ledd likevel anvendelse. Entreprenøren har plikt til å foreta utbedringen selv om det er uenighet om det foreligger mangel. Han kan i så fall kreve sikkerhetsstillelse fra byggherren for sitt mulige vederlagskrav. Byggherren skal sette en rimelig frist for entreprenørens utbedring. Byggherren plikter å gi entreprenøren nødvendig adkomst slik at utbedring kan foretas. Utbedringen skal skje på en slik måte at det tas hensyn til byggherrens bruk av kontraktarbeidet. Dersom det ikke er til klar ulempe for byggherren, kan utbedring av mangler som er påberopt etter overtakelsen, skje samlet innen ett år fra overtakelsen. Hver av partene kan kreve at det deretter blir holdt en felles befaring av kontraktarbeidet. Er det tvingende nødvendig at utbedring foretas raskere enn entreprenøren har anledning til, kan utbedringen settes bort til andre uten varsel Erstatning ved unnlatt utbedring Er ikke utbedring foretatt innen fristen fastsatt etter 36.2, kan byggherren kreve at entreprenøren betaler kostnadene til utbedring utført av andre. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte. Byggherren skal varsle entreprenøren før utbedringen blir satt bort til andre. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

62 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 35 av 46 Byggherren kan likeledes kreve at entreprenøren betaler kostnader til utbedring foretatt av andre etter 36.2 siste ledd Prisavslag Er ikke vilkårene for å kreve utbedring etter 36.2 til stede, kan byggherren i stedet kreve prisavslag. Det samme gjelder der byggherren bare kan kreve delvis utbedring. Prisavslagets størrelse fastsettes på grunnlag av den reduksjonen av byggets eller anleggets verdi som mangelen representerer. Prisavslaget skal minst svare til den besparelsen entreprenøren har oppnådd som følge av at utførelsen ikke er kontraktsmessig Erstatning ved mangel Entreprenøren er ansvarlig for kostnadene til utbedring av skader på deler av bygget eller anlegget som ikke omfattes av kontrakten, når skaden er en følge av mangel som skyldes uaktsomhet hos entreprenøren. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte. Har mangelen påført byggherren et økonomisk tap som ikke dekkes av de foregående bestemmelsene, kan byggherren bare kreve dette dekket dersom mangelen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren Reklamasjon ved overtakelse Byggherren taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke senest ved overtakelsesforretningens avslutning melder fra om mangel som han har eller burde ha oppdaget ved gjennomføringen av overtakelsesforretningen, eller som han har oppdaget ved kontroll av dokumentene, jf Mangelen skal angis i overtakelsesprotokollen eller i et vedlegg til denne, jf Ved byggherrens urettmessige brukstakelse gjelder bestemmelsene i 32.8 femte ledd Senere reklamasjon Byggherren taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende etter overtakelsen dersom han ikke varsler entreprenøren innen rimelig tid uten ugrunnet opphold etter at han burde ha oppdaget den. Er mangelen av mindre betydning herunder av beskjedent utbedringsomfang, kan varsling skje samlet uten hensyn til frist gitt over. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år etter overtakelsen. Ved byggherrens urettmessige brukstakelse løper fristen fra det tidspunktet som er angitt i 32.8 siste ledd. For de delene av kontraktarbeidet som det er foretatt utbedring på etter 36.2, løper en ny 5-årsfrist fra avslutningen av utbedringsarbeidet for vedkommende del, men ikke mer enn ett år ut over den opprinnelige fristen. Utføres deler av kontraktarbeidet etter overtakelsen, løper reklamasjonsfristen fra avslutningen av utførelsen av vedkommende del Unntak fra reklamasjonsbestemmelsene Uansett reklamasjonsbestemmelsene i 36.6 og 36.7 kan byggherren gjøre gjeldende mangel som har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

63 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 36 av Direktekrav mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere Byggherren har rett til å benytte sine mangelskrav, jf. punkt 36, direkte mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere i samme grad som mangelen kunne vært gjort gjeldende av entreprenøren. Byggherren har bare rett til å gjøre slikt krav gjeldende så fremt det må anses godtgjort at kravet ikke kan gjennomføres mot entreprenøren, eller det i høy grad er blitt vanskeliggjort på grunn av konkurs eller annen klar insolvens. Kontraktsmedhjelperen har rett til å motregne overfor kravet i den utstrekning dette er tillatt etter gjeldende rett. Byggherrens krav mot entreprenøren faller bort i den grad oppgjør fra kontraktsmedhjelperen gir dekning for kravet. Vil byggherren gjøre gjeldende et krav mot entreprenørens kontraktsmedhjelper, må han ha reklamert overfor entreprenøren i henhold til bestemmelsene om reklamasjon i 36.6, 36.7 og Entreprenøren skal varsle sine kontraktsmedhjelpere om byggherrens krav etter dette punkt. Kap VIII Avbestilling, oppsigelse og hevning 38 Avbestilling og oppsigelse 38.1 Avbestilling Byggherren har rett til å avbestille hele eller deler av kontraktarbeidet. Avbestilling skal foretas skriftlig i så god tid som mulig. Dersom reduksjonen av entreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider blir mindre enn 15 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom reduksjonen blir 15 % av kontraktssummen eller mer, anses den overskytende del av hele reduksjonen som delvis avbestilling. Ved avbestilling har entreprenøren krav på erstatning for det økonomiske tapet han lider som følge av avbestillingen. Inntil overtakelse har skjedd, kan avtalte ytelser ikke utføres av andre entreprenører, med mindre entreprenøren har misligholdt sin plikt til å utbedre etter Partenes rett til oppsigelse ved langvarig stans i arbeidet Dersom fremdriften hindres eller vil bli vesentlig hindret i mer enn seks måneder som følge av ekstraordinære og upåregnelige forhold utenfor partenes kontroll, så som krig, opprør, naturkatastrofe m.m. eller byggearbeidene på grunn av slike forhold blir uaktuelle å utføre, kan hver av partene si opp kontrakten. Ved oppsigelse skal entreprenøren uten ugrunnet opphold innkalle til overtakelsesforretning. I protokollen fra overtakelsesforretningen skal det angis hva som er utført og tilført, og eventuell uenighet om dette. For øvrig gjelder bestemmelsene i 32.3 og 32.6 så langt de passer. Entreprenøren kan kreve at den sikkerheten som er stilt for hans forpliktelser i reklamasjonstiden, skal reduseres forholdsmessig til den delen av arbeidet som er utført. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

64 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 37 av 46 Ved oppsigelse har entreprenøren krav på vederlag for det som er utført. 39 Hevning på grunn av mislighold 39.1 Rett til å heve En part kan heve kontrakten dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser. En part kan også heve kontrakten dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. En part kan likeledes heve kontrakten dersom den andre parten går konkurs, eller han blir bevislig insolvent. Byggherren kan likevel ikke heve etter første ledd dersom det uten ugrunnet opphold blir godtgjort at kontraktarbeidet vil bli fullført i samsvar med kontrakten. Entreprenøren kan heller ikke heve dersom det uten ugrunnet opphold blir stilt betryggende sikkerhet for rettidig oppfyllelse av den gjenstående delen av byggherrens forpliktelser etter kontrakten. Før hevning kan iverksettes etter første ledd, skal den part som ønsker å heve, skriftlig ha gitt den andre parten en rimelig frist til å rette forholdet, med varsel om hevning om så ikke skjer. Dette gjelder også der entreprenøren har stanset arbeidet etter Hvis entreprenøren ønsker å heve som følge av vesentlig betalingsmislighold eller som følge av manglende sikkerhetsstillelse, skal en frist på 7 dager normalt anses som rimelig. Hevning skjer ved en skriftlig erklæring til den andre parten eller hans representant. Risikoen for kontraktarbeidet går over på byggherren når hevningserklæringen er mottatt av den andre parten eller hans representant. For øvrig skal kontraktarbeidet anses som overtatt ved avslutningen av registreringsforretningen, jf Byggherren kan i alle tilfeller heve kontrakten dersom entreprenøren etter kontraktsinngåelsen ved rettskraftig dom blir dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger. Videre foreligger hevingsrett dersom entreprenøren etter kontraktsinngåelsen ved rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel, eller i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige eller etiske krav i vedkommende bransje. Likeledes kan byggherren heve kontrakten dersom det kan sannsynliggjøres med alminnelig sannsynlighetsovervekt at entreprenøren har gjort seg skyldig i forhold som omtalt i sjette og sjuende ledd Gjennomføring av hevningen Dersom byggherren hever, skal entreprenøren snarest avslutte arbeidet etter at han har mottatt hevningserklæringen og forlate byggeplassen innen en frist fastsatt av byggherren. Dersom entreprenøren hever, kan han når som helst etter at byggherren har mottatt hevningserklæringen avslutte arbeidet, og forlate byggeplassen. Før entreprenøren forlater byggeplassen, skal han i rimelig utstrekning sikre utført arbeid, materialer og utstyr mot skade. Dersom byggherren hever, har han rett til å bruke entreprenørens stillaser, maskiner, redskaper eller andre innretninger og materialer som er bestemt til utførelsen, og som befinner seg på byggeplassen når entreprenøren mottar hevningserklæringen. Byggherren har også rett til å få utlevert tegninger og andre dokumenter som entreprenøren har rett til å disponere over, og benytte disse til å fullføre kontraktarbeidet. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

65 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 38 av Vederlag for utført arbeid Entreprenøren har krav på vederlag for det arbeidet som er utført. Han har også krav på et rimelig vederlag for byggherrens bruk av utstyr m.m Erstatning ved byggherrens hevning Ved hevning kan byggherren kreve erstattet sine nødvendige merkostnader, herunder økte finanskostnader. Byggherren kan i tillegg kreve erstattet påregnelig tap som oppstår etter hevningstidspunktet, dersom hevningen skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren. Byggherren kan ikke kreve dagmulkt etter hevningstidspunktet Erstatning ved entreprenørens hevning Ved hevning kan entreprenøren kreve erstattet nødvendige merkostnader som følge av at kontrakten heves, og tapt fortjeneste på den delen av arbeidet som faller bort. Byggherren skal i tillegg betale entreprenøren for nedriggings- og avviklingskostnader, samt for tap på grunn av kontraktsforpliktelser overfor underentreprenører og leverandører. Entreprenøren kan i tillegg kreve erstattet annet påregnelig tap som oppstår etter hevningstidspunktet, dersom hevningen skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos byggherren Sikkerhet i reklamasjonstiden Entreprenøren kan ved hevning kreve at den sikkerheten som er stilt for hans forpliktelser i reklamasjonstiden, skal reduseres forholdsmessig til den delen av arbeidet som er utført Registreringsforretning Ved hevning skal det innen 14 dager avholdes en registreringsforretning over hvilket arbeid som er utført. Er ikke registreringsforretning begjært innen dette tidspunktet, skal den part som hever, sørge for at registreringsforretning blir avholdt. Det skal føres protokoll fra forretningen som angir hvem som er til stede, hva som er utført, og eventuelle mangler ved det utførte. Unnlater en part å møte uten gyldig grunn, kan den andre parten gjennomføre registreringsforretningen alene. Kap IX Øvrige bestemmelser 40 Eiendomsrett til kontraktarbeid og materialer 40.1 Eiendomsrettens overgang Kontraktarbeidet blir byggherrens eiendom etter hvert som det utføres. Materialer som er tilført byggeplassen, og som skal bygges inn, blir byggherrens eiendom når han har betalt dem Eiendomsrett til materialer Materialer byggherren har levert, og som ikke medgår til kontraktarbeidet, er byggherrens eiendom. Gamle materialer og alle uttatte masser som skal fjernes ved ombygging eller reparasjon, tilfaller byggherren entreprenøren, unntatt ved regningsarbeider, med mindre annet er avtalt. 41 Bruk av dokumenter Dokumenter som er utlevert av en part til den andre, skal ikke gjøres kjent for andre enn dem som trenger dem i forbindelse med byggearbeidet eller til senere bruk av bygget eller anlegget, herunder STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

66 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 39 av 46 ombygging. De skal heller ikke brukes til andre oppdrag uten etter tillatelse fra den parten som har levert dokumentene. Dersom det som en del av kontraktsarbeider inngår utarbeidelse av løsninger, dokumenter mv. har byggherren fri bruksrett til dette for dette prosjektet, samt også for andre prosjekter. Dokumenter skal overleveres byggherren i egnet format. 42 Ansvar for skade 42.1 Varsel om fare for skade Partene skal varsle hverandre dersom de kjenner til forhold som kan medføre skade på person, eiendom eller miljø og som nødvendiggjør tiltak som ikke følger av kontrakten. Etter at entreprenøren har varslet, skal han avvente byggherrens skriftlige stillingtaken, med mindre det foreligger fare for øyeblikkelig skade, jf Når byggherren varsler, skal han om nødvendig gi endringsordre om tiltaket Ansvar for skade på den andre partens person eller eiendom Medfører utførelsen av kontraktarbeidet skade på byggherrens person, ansatte eller ting som ikke omfattes av kontrakten, er entreprenøren erstatningsansvarlig overfor byggherren i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler. Tilsvarende gjelder overfor entreprenøren, hvor byggherren eller noen han svarer for, volder skade på entreprenørens person, ansatte, redskaper, materialer, maskiner eller andre ting. Skyldes skaden mangel ved kontraktarbeidet, gjelder kun bestemmelsene i punkt Ansvar for skade på miljø, tredjemanns person eller eiendom I forholdet mellom partene er byggherren ansvarlig for skade på miljø, tredjemanns person eller eiendom når entreprenøren har fulgt fremgangsmåten som er beskrevet i kontrakten eller i senere instruks fra byggherren. Entreprenøren er likevel ansvarlig for skaden i den grad den skyldes unnlatt varsel etter 42.1 eller uaktsomhet hos entreprenøren Fare for øyeblikkelig skade Oppstår det fare for skade på person, eiendom eller miljø som krever umiddelbare tiltak, har den parten som oppdager faren, plikt til å foreta det som er nødvendig for å avverge skaden. Dersom parten mener han kan kreve dekning for sine utgifter for tiltakene fra den andre parten, skal tiltakene ikke gå lenger enn det som er strengt nødvendig inntil den andre parten kan vurdere situasjonen. Den parten som har interesse av at tiltaket iverksettes, skal betale de nødvendige kostnadene. 43 Tvister 43.1 Minnelige løsninger Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. Inntil en tvist er brakt inn til domstol eller voldgift, kan hver av partene be om at det avholdes et tvisteløsningsmøte hvor representanter fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

67 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 40 av 46 Dersom en av partene har bedt om et slikt møte, bør den angjeldende tvisten ikke bringes inn for oppmann, domstol eller voldgift etter 43.2, 43.3 og 43.4 før møtet er gjennomført Foreløpig oppmannsavgjørelse Er ikke annet avtalt, kan hver av partene inntil overtakelse kreve Partene kan avtale at en tvist om kontraktsforholdet avgjøres avgjort av en oppmann, med mindre tvisten allerede er brakt inn for domstol eller voldgift etter 43.3 eller Dersom partene ikke innen 14 dager etter at kravet er fremsatt blir enige om hvem som skal være oppmann, skal oppmannen velges fra Standard Norges oppsatte liste over oppmenn etter den fremgangsmåten som er fastsatt av Standard Norge. Den som bringer tvisten inn for oppmannsavgjørelse, skal skriftlig nedlegge påstand og i nødvendig utstrekning begrunne sitt standpunkt og fremlegge dokumentasjon. Kopi av begjæringen sendes direkte til den andre parten. Innen en kort frist fastsatt av oppmannen skal den andre parten få anledning til skriftlig å uttale seg og fremlegge sine bevis. Partene har rett til å sende ett ytterligere innlegg til oppmannen med kopi til den andre parten innen 7 dager etter å ha mottatt den andre partens uttalelse. Hvis oppmannen finner det ønskelig, kan han innkalle partene til et møte for å redegjøre ytterligere for sine krav i hverandres påhør. Oppmannens avgjørelse av tvisten skal begrunnes og sendes hver av partene. Avgjørelsen skal foreligge innen 14 dager etter avsluttet saksforberedelse. Dersom en part uten gyldig grunn unnlater å uttale seg eller møte for oppmannen, skal denne avgjøre tvisten uten ytterligere utsettelser. I andre tilfeller enn angitt i 20.7 Med mindre annet er avtalt er oppmannsavgjørelsen ikke bindende. Partene skal innen en måned etter mottakelsen av avgjørelsen skriftlig meddele hverandre om de vil akseptere avgjørelsen som bindende. Den parten som fullt ut eller i det vesentlige taper saken, bærer de endelige utgiftene til oppmannen. For øvrig bærer hver av partene sine omkostninger Tvisteløsning ved tvister der kravet er under 100 G Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet, der kravet eller tvistegjenstandens verdi er under 100 G, avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Er ikke annet avtalt, skal ved ordinær rettergang bygge eller anleggsstedets verneting være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten Tvisteløsning ved tvister der kravet er over 100 G Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet, der kravet eller tvistegjenstandens verdi er lik eller over 100 G, skal endelig avgjøres ved voldgift etter tvistemålsloven kapittel 32, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved ordinær rettergang. Bestemmelsen i 43.3 annet ledd gjelder tilsvarende. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

68 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 41 av Bruk av utenlandsk arbeidskraft. Språk- og minstelønnskrav 44.1 Språk og krav til formidling Gjennomføring av denne kontrakt vil foregå ved bruk av norsk språk. Dersom entreprenøren eller hans underentreprenører gjør bruk av fremmedspråklige arbeidstakere, skal entreprenøren sørge for å etablere et system for kommunikasjon som gjør at den arbeidskraft som benyttes til enhver tid er underrettet om alle forhold som er relevant for den enkeltes arbeid. Dette omfatter alle forhold, herunder tegninger, beskrivelser, HMS, kvalitet, anvisninger på byggeplass mv Lønns- og arbeidsvilkår Entreprenøren skal sørge for at ansatte i egen og eventuelle underentreprenørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelsen. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren ha lønnsog arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underentreprenører. Entreprenøren skal videreføre første til femte ledd i denne bestemmelsen mot underentreprenører. Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige kontroller mot underentreprenører. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller mot underentreprenører. Ved brudd på denne bestemmelsen kan byggherren holde tilbake et beløp som tilsvarer 2 ganger entreprenørens antatte besparelse, til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden for hele kontraktsperioden. Om dokumentasjon ikke framlegges eller forholdet bringes i orden innen avslutningen av arbeidene, går det tilbakeholdte beløpet til fradrag i entreprenørens krav på vederlag. Tilbakehold etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for at byggherren hever kontrakten etter punkt 39. Entreprenøren har bevisbyrden for at denne bestemmelsen er overholdt. 45 Rapportering til Sentralskattekontoret for utenlandssaker Entreprenøren skal straks (innen en uke) rapportere til byggherren hvis han eller underentreprenør(-er) inngår avtale eller kontrakt med utenlandsk(-e) firmaer eller utenlandsk arbeidskraft, uavhengig av regler i pkt STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

69 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 42 av 46 Entreprenør skal rapportere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker innen 14 dager etter kontraktsinngåelse med underentreprenør på fastsatt skjema RF Videre skal skjema RF-1198 benyttes for å rapportere all utenlandsk arbeidskraft som har arbeidet på bygge- og anleggsplassen. Kopier av all rapportering skal sendes byggherren umiddelbart. I tillegg skal også foretaksnummer i avgiftsmanntallet påføres skjemaet. Entreprenør er ansvarlig for å sikre at rapporteringspyramiden ikke brytes, slik at bestemmelsene må føres videre samt å bekrefte at han har overholdt pålagt rapportering til sentralskattekontoret. Evt. bøter eller andre krav mot byggherren som følge av at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser under dette punkt er entreprenørens ansvar og skal betales av ham. Skjemaer og opplysninger kan fåes ved henvendelse til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

70 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 43 av 46 VEDLEGG 1 OBLIGATORISKE VARSLINGSKJEMAER OBLIGATORISKE SKJEMAER FOR VARSLING IHT. KONTRAKTENS KAP. IV For denne kontrakt skal all entreprenørens varsling iht. pkt. 21 og kap. IV foretas på vedlagte skjemaer. Varsel skal kun anses som gitt dersom vedlagte skjema er benyttet. Følgende to varslingsskjemaer skal benyttes: 1. Avklaring 2. Krav om endringsordre (KOE) Til orientering er også vedlagt mal for endringsordre (EO). STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

71 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 44 av 46 AVKLARING iht. Jernbaneverkets versjon av NS 8405:2008 (kontraktsbestemmelser kap. C) pkt. 21. Kontrakt: Avklaring nr.: Sak: Avklaringen gjelder (iht. 21.1): Referanse (tegn. nr. etc.): Evt. løsningsforslag: Sendt av entreprenøren Dato: Sign.: Mottatt av byggherren Dato Sign.: Byggherrens svar (iht. 21.2): Besvart av byggherren Dato: Sign.: Mottatt av entreprenøren Dato: Sign.: Skjema Rev. 3 Dato: STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

72 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 45 av 46 KRAV OM ENDRINGSORDRE (KOE) etter kap. IV iht. Jernbaneverkets versjon av NS 8405:2008 (kontraktsbestemmelser kap. C). Kontrakt: KOE nr.: Rev. nr.: KOE gjelder: Forholdet entreprenøren påberoper: Endring (jf. 23.2) Force majeure (jf. 24.3) Forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser og annen medvirkning (jf.24.1 b) / 25.2 b)) Annet som byggherren bærer risikoen for (jf c) / 25.2 c)) Beskrivelse av forholdet: Se vedlegg nr.: Følgende kreves som konsekvens av forholdet: Vederlagsjustering (jf. 25.3) Justerte enhetspriser (jf ) Regningsarbeid ( jf ) R&D regulering mm. samt nedsatt produktivitet mm. (jf pkt a) og b)). Fristforlengelse (jf. 24.4) Begrunnelse og spesifikasjon av kravet ( jf og 25.4): Se vedlegg nr.: Sendt av entreprenøren (Dato og sign.) Mottatt av byggherren (Dato og sign.) Byggherrens svar: Kravet er varslet for sent Byggherren er enig i at forholdet, eller deler av dette, gir grunnlag for: Vederlagsjustering Justerte enhetspriser Regningsarbeid R&D regulering mm. samt nedsatt produktivitet mm. (jf pkt a) og b)). Fristforlengelse EO vil bli utstedt for dette. Byggherren anser at forholdet ikke gir grunnlag for det varslede krav, pga: Byggherrens begrunnelse for helt eller delvis avslag samt evt. kommentarer: Sendt av byggherren (Dato og sign.) Mottatt av entreprenøren (Dato og sign.) Skjema Rev. 4 Dato: STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

73 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Kapittel: C Rev.: 4 Side 46 av 46 ENDRINGSORDRE (EO) etter kap. IV iht. Jernbaneverkets versjon av NS 8405:2008 (kontraktsbestemmelser kap. C).. Kontrakt: EO nr: Rev. nr.: EO gjelder: Ref. KOE nr.: Rev. nr.: Bestillingsnr.: EO omfatter: Referanse (tegn. etc.): Fremdriftskonsekvens: Ikke avklart, byggherren avventer entreprenørens spesifikasjon iht Vederlagskonsekvens: Avregnes etter: Kontraktens enhetspriser (se vedlegg) Nye priser (se vedlegg) Kontraktens enhetspriser justert (se vedlegg) Regningsarbeid, jf R&D regulering mm. samt nedsatt produktivitet mm. (jf pkt a) og b)). Ikke avklart, byggherren avventer entreprenørens spesifikasjon iht EO skal / skal ikke indeksreguleres iht Vedlegg: Dato: Byggherrens sign.: Skjema Rev. 3 Dato: STY større og komplisert utførelsesentreprise Kap C-NS8405-JBV-Rev

74 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 1 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: D0 ORIENTERING OM KAPITTEL D SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER OG OPPDRAGSSPESIFIKKE BESTEMMELSER D1 SPESIELLE KONTRAKTBESTEMMELSER Taushetsplikt og habilitet Kvalitetsstyring og HMS Kvalitetssystem Helse, miljø og sikkerhet Sanksjoner ved brudd på bestemmelser vedrørende kvalitetsstyring og HMS Prosjektstyring Generelt Etablering og godkjenning av entreprenørens prosjektstyringsbasis Budsjettposter Fremdriftsplaner Prinsipper for fremdriftsmåling Kostnader og ressurser Endringsoppfølging Plan- og budsjettrevisjoner Fakturering Møter Fagmøter Byggemøter Rapportering Generelt Månedsrapportering Rapportering av kostnader Tid- og fremdriftsrapportering Varierende budsjettforutsetninger Generelt Alternativ produksjonstakt Midlertidig innstilling / stopp i produksjon Forvaltning, drift og vedlikehold (fdv) og sluttdokumentasjon Generelt FDV-dokumentasjon Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

75 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 2 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Sluttdokumentasjon D2 OPPDRAGSSPESIFIKKE BESTEMMELSER Priser / regulering Byggherrens fullmaktsmatrise Faktura-adresse Tidsfrister Definisjoner Oversikt over tidsfrister, bonuser og dagmulkter Forklaring av frister Bonus Bonus ved Særlige sanksjoner Sanksjoner - Generelt Sanksjoner - Hindring av togtrafikken Sanksjoner - Skade på trær/vegetasjonsområde Sanksjoner - Brudd på HMS-bestemmelsene Sanksjoner - For sen rapportering Autorisasjoner, godkjennelser og tillatelser Avvikling av eksisterende togtrafikk Opsjoner D3 VEDLEGG Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

76 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 3 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser 0. D0 Orientering om kapittel D spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Kapittel D består av D1 Spesielle kontraktsbestemmelser og D2 Oppdragsspesifikke bestemmelser samt vedlegg i D3. D1 er spesielle kontraktsbestemmelser for Jernbaneverket og D2 er oppdragsspesifikke bestemmelser for denne kontrakten. Bestemmelsene benyttes sammen med Jernbaneverkets kap. C Alminnelige kontraktsbestemmelser for bygg- og anleggsarbeider basert på NS Ved motstrid gjelder bestemmelsene i D 2 gjelder foran bestemmelsene i D1 og begge videre foran bestemmelsene i kap. C. 1. D1 Spesielle kontraktbestemmelser 1.1 Taushetsplikt og habilitet Byggherren skal ivareta kontakten med og uttale seg til media og andre offentlige og private interessenter. Entreprenøren kan uttale seg etter spesiell avtale med byggherren for det enkelte tilfelle. Henvendelser entreprenøren måtte motta fra media, grunneiere, enkeltpersoner, interesseorganisasjoner o.l. vedrørende prosjektet og kontraktsarbeidet skal henvises til byggherren. Entreprenøren skal ha gitt opplysninger om mulig inhabilitet i forbindelse med inngivelse av tilbud. Dersom forhold oppstår, også etter at kontrakt er inngått, som kan gi grunnlag for inhabilitet utover det som er opplyst i tilbudet, skal entreprenøren snarest varsle byggherren om dette. Entreprenøren skal deretter, etter samråd med byggherren, iverksette tiltak som gjør at forhold som kan medføre mulig inhabilitet ikke forefinnes. 1.2 Kvalitetsstyring og HMS Kvalitetssystem Generelle krav Basis for kvalitetssystem Entreprenøren inklusive eventuelle underleverandører / underentreprenører skal ha et dokumentert kvalitetssystem basert på NS-EN ISO Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

77 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 4 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Kontraktsgjennomgang ifb utarbeidelse av kvalitetsplan I forbindelse med planleggingsarbeidet og utarbeidelse av kvalitetsplanen skal det foretas en felles kontraktsgjennomgang med entreprenørens og byggherrens nøkkelpersonell for gjennomføring av kontrakten. Kvalitetsrevisjoner Byggherren har rett til å gjennomføre kvalitetsrevisjoner og verifikasjoner hos entreprenøren og dennes underleverandører / underentreprenører i det omfang Byggherren finner nødvendig. Kvalitetsrevisjonene avholdes som beskrevet i NS-EN ISO serien. Revisjon etter NS-EN ISO serien avtales min. 2 uker før revisjonen finner sted. Verifikasjoner behøver ikke avtales ikke i forkant. Krav til kvalitetsplan for kontraktsarbeidene For kontraktsarbeidet skal det etableres en kvalitetsplan som inneholder alle relevante krav i NS-EN ISO 9001, og som skal gi en systematisk oversikt over de resultater som skal oppnås. Kvalitetsplanen skal være utarbeidet og overlevert byggherren (3 signerte papireksemplarer og 1 elektronisk versjon) innen fristen som fremgår i D2. Samtidig med at kvalitetsplanen overleveres byggherren skal den implementeres i organisasjonen. For arbeider som starter opp før kvalitetsplanen er oversendt til byggherren, skal de nødvendige prosedyrer forelegges byggherren i rimelig tid før oppstart av arbeidene. Det skal fremkomme av entreprenørens kvalitetsplan hvilke kriterier som legges til grunn for å identifisere kritiske aktiviteter, hvilke aktiviteter som er vurdert som kritiske og når det vil gjennomføres risikoanalyser og foreligge utførelsesprosedyrer for disse aktivitetene. Entreprenørens kvalitetsplan skal utarbeides i samsvar med kontraktens krav og minst inneholde følgende: Organisasjonsplan med angivelse av ansvar og myndighet Ivaretakelse av Helse, Miljø og Sikkerhet, herunder internkontroll Ivaretakelse av sikkerhet, pålitelighet, tilgjengelighet og vedlikeholdbarhet for jernbanesystemet Prosedyrer for prosjektadministrative rutiner Prosedyre for dokumentstyring Kontrollplaner og kontrollrutiner Prosedyrer for alle relevante arbeidsoperasjoner Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

78 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 5 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Sjekklister med angivelse av toleransekrav Prosedyre for behandling av avvik Plan for internrevisjon Plan for revisjoner og verifikasjoner av underleverandører / underentreprenører Kvalitetsplanen skal vise hvordan kravene i kontrakten blir ivaretatt og dokumentert. Byggherren har rett til å komme med endringsforslag til planen, og har krav på å få rettet mangler i planen i forhold til bestemmelsene i kontrakten. Entreprenøren skal i hele kontraktstiden fortløpende holde kvalitetsplanen oppdatert og sørge for å distribuere revisjoner til alle som besitter dokumentet. Organisasjonsplan med angivelse av ansvar og myndighet Entreprenøren skal ha organisasjonskart som minst skal inneholde: Ansvarlige funksjoner Navn på personer i nøkkelstillinger og stedfortredere Ansvars- og informasjonslinjer Informasjons- og forbindelseslinjer til byggherren Entreprenøren skal ha stillingsbeskrivelser med angivelse av ansvars- og myndighetsforhold for alle nøkkelstillinger (funksjonærer og arbeidsledere/formenn). Curriculum Vitae (CV) skal foreligge for alle nøkkelpersoner. Byggherren forbeholder seg rett til å kreve nøkkelpersoner skiftet ut hvis det viser seg at nødvendig erfaring og/eller kompetanse ikke innehas. Begrunnelse for krav om utskifting skal være saklig og fremlagt skriftlig. Entreprenøren skal ha en prosjektleder som på entreprenørens vegne har myndighet til å ta alle nødvendige beslutninger og lede gjennomføringen av kontrakten. Entreprenørens anleggsleder skal ha sin daglige arbeidsplass på anlegget og relevant beslutningsmyndighet. Entreprenøren skal snarlig etter kontraktsinngåelse ha etablert sin organisasjon. Den skal vedlikeholdes i hele kontraktstiden. Endringer i organisasjonen skal varsles i god tid og godkjennes av byggherren før iverksettelse. Prosedyrer Det kreves at entreprenøren før oppstart av kontraktsarbeidene foretar en systematisk gjennomgang av kontraktens aktiviteter for å identifisere aktiviteter som er kritiske med hensyn på gjennomføring og ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet, samt ivaretakelse av trafikksikkerhet for jernbanesystemet. For disse aktivitetene skal det utarbeides prosedyrer. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

79 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 6 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser For helse, miljø og sikkerhetskritiske aktiviteter samt trafikksikkerhet for jernbanesystemet skal prosedyrene utarbeides på grunnlag av risikovurderinger. Prosedyrer for kritiske aktiviteter skal oversendes byggherren for gjennomsyn i god tid før oppstart av aktiviteten. Med god tid forstås i denne sammenheng 2 til 6 uker avhengig av aktivitetens omfang og viktighet. Kontrollplaner Som en del av kvalitetsplanen skal entreprenøren utarbeide kontrollplaner som viser hvilke kontroller som planlegges utført. Planen skal også beskrive kontroller som byggherren skal varsles om. Planen skal videre identifisere hvilke kontroller som rutinemessig skal utføres. Dette forhindrer ikke at entreprenøren ved daglig og kontinuerlig kontroll skal fastslå at alle fullførte delaktiviteter og aktiviteter er i samsvar med kontrakten. Plan over kontroller som skal utføres i påfølgende måned skal angis i månedsrapporten. Byggherren vil selv kontrollere utførelsen i den grad han finner det nødvendig. Entreprenøren plikter å varsle byggherren i god tid når et arbeide er klart for kontroll. Byggherrens kontroll fritar ikke Entreprenøren for hans fulle ansvar for at kravene til kvalitet og utførelse oppfylles. For å kunne få bekreftet overensstemmelse mellom utførelse og prosjekteringsmateriell skal kontrollplan for utførelsen minimum vise: Kontrollform: 3.parts-, byggherre- eller egenkontroll. Aktivitet/objekt: Hvilke deler eller arbeidsoperasjoner som skal kontrolleres. Referanse dokumenter og/eller krav til aktivitet/objekt: Henvisning til hva det skal kontrolleres opp i mot og evt. toleranser for aktiviteten/objektet Kontrollomfang: Hva det er ved utførelsen som skal kontrolleres og i hvilken grad. Ansvar for kontrollen: Hvem som utfører den fysiske kontrollen (sidemann, prosjekt internt, ekstern kontrollør, kontrolleder, kvalitetsleder, el.). Dokumentasjon av kontrollen: Henvisning til kontrolldokumentasjon, sjekklister, rapporter e.l. som viser resultat av kontrollen. Det skal være rubrikk for dato og signatur som bekrefter at kontrollen er utført. Kontrollplanen skal entydig definere og avklare hvorledes kontraktens krav er ivaretatt. Dokumentformater Dokumentasjonsmedium: Entreprenøren skal i sine arbeider benytte EDB-basert planleggingsverktøy. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

80 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 7 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Fortløpende dokumentasjon under kontraktsgjennomføringen skal leveres på papir hvis annet ikke blir avtalt og det ikke skal inngå som del av dokumentasjon som behandles av andre. Dokumentasjon skal leveres elektronisk når dette er hensiktsmessig av hensyn til informasjonsutveksling og behandling. Formater: Til dokumenter skal Microsoft Word og Excel benyttes. Versjon og evt. bruk av andre formater avtales særskilt Helse, miljø og sikkerhet Generelle krav til HMS Jernbaneverkets generelle praksis er at vi som byggherre er hovedbedrift i henhold til Arbeidsmiljølovens 2-2 (2). Dette innebærer at byggherren har ansvaret for samordningen av HMS-arbeidet for de entreprenører byggherren har engasjert. Entreprenøren skal samordne sine kontraktsmedhjelpere og system for dette skal dokumenteres. Entreprenøren må være villig til å påta seg oppgaver som hovedbedrift dersom byggherren finner det hensiktsmessig. Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan for kontrakten synliggjøre hvordan krav til HMS vil ivaretas. Relevante krav hjemlet i Internkontrollforskriften, byggherrens miljøoppfølgingsprogram (MOP) og HMS-plan, samt Jernbaneloven inkl. dennes forskrifter, skal synliggjøres, og det skal redegjøres for hvordan entreprenøren vil etterleve disse. Entreprenørens prosjekt-/anleggsleder skal, sammen med egne verneombud / HMS-personell, gjennomføre minimum 2 vernerunder pr. mnd. for egne og evt. underentreprenørers / underleverandørers arbeid. Byggherren har rett til å delta på vernerundene. Rapport fra vernerundene oversendes byggherren. For helse, miljø og sikkerhetskritiske aktiviteter skal entreprenøren gjennomføre risikovurderinger. Videre skal entreprenøren legge risikovurderinger til grunn for beslutninger som har sikkerhetsmessig betydning (eks.: Valg av alternative løsninger/utførelsesmetode). Risikovurderinger skal være dokumenterte og sporbare til prosedyre, beslutning, tiltak, etc. Entreprenøren skal sørge for at alle uønskede hendelser blir registrert, rapportert internt samt rapportert til byggherren. Videre skal det redegjøres for hvilke tiltak som skal iverksettes på kort og lang sikt for å hindre gjentakelser av lignende hendelser. Uønskede hendelser som har eller kunne ha ført til alvorlig skade på personale, materiell eller miljø Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

81 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 8 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser skal muntlig meddeles byggherren umiddelbart. Disse forholdene skal også meddeles byggherren skriftlig innen 48 timer, og byggherren har rett til å kreve utvidet rapportering og redegjørelse for hvilke tiltak som iverksettes for å hindre gjentakelse av forholdet. Entreprenøren skal vederlagsfritt delta i sikkerhetsarbeidet som utøves av byggherren. Dette omfatter bl.a. koordinerende HMS-møter. Alle som skal utføre arbeide under kontrakten skal vederlagsfritt gjennomgå informasjons- og HMS-kurs inkl. årlige repetisjonskurs som ledes og gjennomføres i regi av byggherren. Byggherren skal ha melding når helsefarlige og/eller eksplosive stoffer bringes inn på bygge- og anleggsplassen eller til annen lagerplass. I meldingen skal det framgå hvilke stoffer, hvor store mengder som bringes inn, når det skal benyttes, hvor det skal lagres, når stoffet etter planen ikke lenger skal benyttes og hvilke sikkerhetstiltak som skal gjennomføres for å hindre skader. Datablad for disse skal finnes i kontraktsarkivet og på den aktuelle arbeidsplass. Hjelm, vernefottøy og vernetøy som oppfyller kravet i synbarhetsnormen EN 471 klasse 3 er påbudt for alle som minimum personlig verneutstyr. Videre skal det ved elektroarbeider benyttes vernetøy som er flammehemmet i henhold til norm EN 531. Øvrig verneutstyr skal benyttes iht. gjeldende regelverk. Entreprenøren plikter å holde rigg- og anleggsområdet ryddig og i løpende god orden i hele byggetiden. Tilfeldig hensetting av maskiner og utstyr skal unngås. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes så snart dette er mulig. Veier skal holdes åpne og fri for materiell og avfall. Entreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende i og utenfor ordinær arbeidstid. Dette gjelder også midlertidig sikring mot trafikkert jernbane. Også ved fraværsperioder (helg og ferier) plikter entreprenøren å ha en person i nærheten som daglig kontrollerer at sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og telefonnummer på den som er beredskapsansvarlig. Besøkende til bygge- og anleggsområdet skal ha tillatelse fra byggherren. Den som mottar besøk er ansvarlig for at besøkende er gjort kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc. Alle besøkende til bygge- og anleggsområdet skal benytte hjelm og vernesko. Ved befaring langs spor i drift skal det i tillegg benyttes vernetøy som oppfyller kravet i synbarhetsnormen EN 471 klasse 3. Støyende arbeider skal gjennomføres slik at kravene i T-1442 overholdes. Vibrasjoner, for eksempel fra spunting, sprengning og peiling skal utføres slik at grenseverdiene i NS 8141 overholdes. Byggherrens eventuelle prosjektspesifikke restriksjoner må hensyntas i tillegg. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

82 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 9 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Anleggstrafikk gjennom boligområder skal unngås så sant alternative kjøreruter eksisterer. Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd. Alle anleggsmaskiner skal være utstyrt med absorbsjonsmiddel slik at eventuelle oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart Krav til sikkerhet for arbeider i og nær trafikkert spor Alt arbeid i nærheten av spor i drift og Jernbaneverkets høyspenningsanlegg er underlagt spesielle trafikksikkerhetsbestemmelser. Bestemmelsene er gjengitt i dokumentet Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur. Dokumentet finnes på: Før entreprenøren kan iverksette arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur, skal det foreligge tillatelse fra Byggherren. I tillegg skal entreprenøren i god tid før utførelse varsle Byggherren om alle arbeider i eller ved trafikkert spor som kan få sikkerhetsmessige konsekvenser. Dersom det er gjort endringer i Leveransen etter at arbeidene er varslet, skal entreprenøren varsle på nytt minst tre uker før utførelse. Arbeid kan ikke igangsettes uten at skriftlig tillatelse er gitt av byggeleder eller Oppdragsgiverens sikkerhetsvakt. For jernbanetekniske arbeider skal Byggherrens krav til fagkompetanse for personer som utfører arbeidsoppgaver av sikkerhetsmessig betydning oppfylles. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at anvendt personell innehar nødvendig fagkompetanse. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig hos entreprenøren, og Byggherren kan kreve innsyn i denne dokumentasjonen. Byggherren har også rett til å gjennomgå og følge opp entreprenørers program for opplæring og etteropplæring av personell. Personell som utfører arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur må delta på de kurs Byggherren foreskriver i sikkerhet i og ved Jernbaneverkets infrastruktur. Entreprenøren skal gjennomføre kompetanseoppdatering av sitt personell ved endrede krav, som må oppfylles for å kunne utføre oppgavene videre. Entreprenøren skal overlevere Byggherren fortløpende dokumentasjon på at alt aktuelt personell med sikkerhetstjeneste som skal ha sirkulærene har mottatt og kvittert ut gjeldene sirkulærer. Byggherren har rett til å kontrollere entreprenørens system for at alle mottakere kvitterer for å ha lest og forstått sirkulærene. Eventuelle endringer i sikkerhetsbestemmelsene skal innarbeides i Entreprenørens rutiner med umiddelbar virkning. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

83 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 10 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Gjentatte, grove eller forsettlige brudd på bestemmelsene i Byggherrens Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur anses som vesentlig mislighold som gir adgang til å heve Kontrakten, jf. kapittel C pkt Krav for å kunne utføre arbeid og transport ved bruk av skinnegående arbeidsmaskiner Dersom fremføring av rullende materiell ikke skjer innenfor entreprenørens lisens og sikkerhetssertifikat (FOR ) eller entreprenøren ikke har sikkerhetssertifikat og lisens, skal all fremføring av rullende materiell skje på grunnlag av Byggherrens sikkerhetsgodkjenning. Det er Byggherren som skal ha styring og kontroll over togfremføringen. Byggherren er ansvarlig for at alle arbeider og fremføring av rullende materiell foregår i henhold til Jernbaneverkets bestemmelser og at dette er innenfor gjeldende krav i jernbanelovgivningen. Entreprenøren innordner sine ressurser, maskiner og personell under Byggherrens trafikkutøvelse i henhold til retningslinjer i denne bestemmelse og etter løpende instrukser fra Byggherren. Alt personell som entreprenøren ønsker å benytte for fremføring av rullende materiell skal godkjennes av Byggherren. Entreprenøren er ansvarlig for at komplett og fullstendig dokumentasjon overleveres i god tid før utførelse slik at Byggherren har tilstrekkelig tid til å behandle dette. Før fremføring av rullende materiell påbegynnes skal førere være autorisert av Byggherren. Entreprenøren skal melde sine behov for sportilgang til Byggherren. All bestilling av sportilgang (ruteordre) skal foretas av Byggherren. Entreprenøren skal fortløpende dokumentere oppfølging av vedlikehold på rullende materiell på DUM (daglig, ukentlig og månedlig) skjema til Byggherren. Byggherren har rett til å foreta egne kontroller av entreprenørens rullende materiell. Vedlikeholdsplan for det rullende materiellet skal overleveres Byggherren og oppdateres fortløpende ved endringer. Entreprenøren skal sørge for at rullende materiell som brukes er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand, og Byggherren skal kontrollere at det rullende materiellet har nødvendige tillatelser for den aktuelle bruk. Entreprenøren skal før bruk av det rullende materiellet fremlegge dokumentasjon for at nødvendige tillatelser foreligger. Entreprenøren er ansvarlig for at maskiner til enhver tid er i samsvar med de opplysninger som er gitt. Fremføring av rullende materiell i strid med denne bestemmelsen anses som vesentlig mislighold Sikkerhetsmessige krav til prosjektering Dersom entreprenøren som en del av sin leveranse har ansvar for å prosjektere Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

84 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 11 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser konstruksjonselementer, etc., skal entreprenøren vurdere om disse har en funksjon som har sikkerhetsmessig betydning for togfremføringen (sikkerhetskritisk funksjon). Dersom konstruksjonselementer har en slik sikkerhetsmessig betydning, skal prosjekteringsarbeidet utføres med henblikk på at sikkerhetskritisk funksjon ikke bortfaller på grunn av enkeltfeil. Entreprenøren skal derfor som en del av prosjekteringen utføre sikkerhetsanalyser (feiltreanalyser, feil modi effekt analyser, etc.) for å finne alle enkeltfeil og feilforplantninger som kan føre til bortfall av sikkerhetskritisk funksjon. Det skal som en følge av slike analyser prosjekteres inn nødvendige barrierer og redundans for å unngå slike enkeltfeilsituasjoner. Dette innebærer blant annet at entreprenøren skal foreslå de inspeksjons- og vedlikeholdstiltak som er nødvendige å iverksette i driftssituasjonen for å unngå at systemets sikkerhetskritiske funksjon svekkes over tid. Entreprenøren skal utarbeide rapporter som beskriver utførte analyser og disse tiltak. Videre skal entreprenøren dokumentere hvordan resultater fra analyser er fulgt opp og ivaretatt. Alle sikkerhetsanalyser skal ledes av kvalifisert personell Krav til avfallshåndtering Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherre. Sorteringsgrad skal være minimum 70% (Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall.) Avfallet skal sorteres på anleggsplassen. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE avfall. Forurenset masse (asfalt, forurenset ballastpukk, forurenset jord, etc) og overflødige rene naturlige masser regnes som avfall, men skal holdes utenfor sorteringsgraden. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av byggearbeidene, skal byggherrens bedriftsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema. Øvrig farlig avfall (f.eks. spillolje fra entreprenørens anleggsmaskiner ) leveres med entreprenørens organisasjonsnummer. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport. (Se vedlegg: Månedsrapport for Helse, Miljø og Sikkerhet.) *For definisjoner se avfallsforskriften Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

85 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 12 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Sanksjoner ved brudd på bestemmelser vedrørende kvalitetsstyring og HMS Sanksjoner Stopp av arbeidene Byggherren forbeholder seg retten til å stoppe et arbeid dersom planer, arbeidsbeskrivelser, prosedyrer eller dokumentasjon for kritiske aktiviteter ikke er utarbeidet i riktig tid i forhold til oppstart av arbeidet uten fremdriftsmessige og økonomiske konsekvenser for byggherren. Bortvising Personell som utfører grove brudd på regler innen HMS eller som bruker / er påvirket av rusmidler på anlegget, vil bli bortvist. Bortvisningen medfører ikke økonomisk ansvar for byggherren. Ved tilfeller der entreprenørens personell blir tatt for manglende bruk av verneutstyr, gis advarsel på stedet. Ved andre gangs forseelse blir vedkommende bortvist. 1.3 Prosjektstyring Generelt Entreprenøren skal etablere og vedlikeholde et enhetlig system for prosjektstyring som er i henhold til de krav som er nedfelt i dette kapittel. Entreprenøren skal ha dokumenterte EDB baserte prosjektstyringssystemer som tilfredsstiller de krav som er nedfelt i dette kapittel. Dersom entreprenøren tiltransporterer deler av arbeidet til underentreprenører, skal entreprenøren sikre at disse oppfyller de krav som er pålagt gjennom dette kapittel, og opptrer enhetlig i alle forhold beskrevet i dette kapittel. Byggherren skal på forespørsel få tilgang til all informasjon entreprenøren har om forhold beskrevet i dette kapittel Etablering og godkjenning av entreprenørens prosjektstyringsbasis Entreprenørens prosjektstyringsbasis (PSB) skal overleveres til byggherren innen fristen som fremgår i D2. Prosjektstyringsbasis skal inneholde: Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

86 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 13 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Fremdriftsplaner (1.3.4) Kostnader og ressurser (1.3.6) Kommentarer etter byggherrens gjennomgang skal implementeres. Detaljeringsgrad og innhold i prosjektstyringsbasis skal tilfredsstille de krav som er nedfelt i dette kap. D1.3. Rapportering mot prosjektstyringsbasis skal skje iht. kap. D1.6. Revisjon av prosjektstyringsbasis skal skje iht. kap. D Budsjettposter Entreprenøren skal bryte arbeidet ned i.h.t de budsjettposter som gjelder for entreprenørens arbeid (fremgår av E-kapitlet) slik at fremdriftsplaner, kostnadsbudsjett og rapportering av virkelige tall skal kunne identifiseres per budsjettpost Fremdriftsplaner Planleggingshierarkiet består av 5 planleggingsnivåer som gjelder for prosjektet. Planleggings nivå Navn på plan Ansvarlig for plan Kommentarer Nivå 1 Utbyggingsplan Byggherre Nivå 2 Hovedfremdriftsplan Byggherre Nivå 3 Detaljfremdriftsplan Byggherre Entreprenørens kontraktsplan blir inkorporert i byggherrens Detaljfremdriftsplan etter kontraktsinngåelse Nivå 3 Kontraktsplan Entreprenør Nivå 4 Leverandørplan Entreprenør (Leverandørens hovedfremdriftsplan) Nivå 5 Produksjonsplan Entreprenør Prinsipp for entreprenørens fremdriftsplaner nivå 3-5 er vist på vedlegg D3.04 For gjennomføring av denne kontrakten skal entreprenøren vedlikeholde Nivå 3 Kontraktsplan, Nivå 4 Leverandørplan og Nivå 5 Produksjonsplan i to separate plansett: 1. Godkjent Plan (målplan) skal normalt oppdateres på halvårlig basis med godkjente Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

87 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 14 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser endringer. Denne skal være en del av entreprenørens Prosjektstyrings Basis (PSB) som oppdateres ved hver halvårlige plan- og budsjettrevisjon. (Ref. kapittel 1.3.8) 2. Gjeldende plan (virkelig plan) skal oppdateres kontinuerlig med godkjente endringer, og skal på månedlig basis reflektere entreprenørens planlagte gjennomføring. Følgende krav gjelder for entreprenørens tid- og fremdriftsplanlegging av arbeidet i denne kontrakt: 1. Aktiviteter på ett nivå skal være direkte relatert til aktiviteter på neste nivå (mange til en). 2. Planleggingssystemet skal kunne aggregere data fra laveste nivå og opp til nivå 3 kontraktsplan, samt til budsjettposter i prosjektnedbrytningsstrukturen og til total kontrakt. 3. Arbeidet til underentreprenører skal være inkludert i entreprenørens planlegging. 4. Aktivitetene skal vektes. Entreprenøren skal vekte aktivitetene etter timeverk på hver aktivitet, om ikke annet er avtalt, slik at fremdrift kan aggregeres på en hensiktsmessig og best mulig måte. 5. Aktivitetene skal være kodet i henhold til et system som (forhånds-)godkjennes av byggherre. 6. Planene skal vise dato for aktivitetenes start og slutt, varighet, vekting pr. aktivitet, akkumulerte planlagte og virkelige mengder per rapporteringsdato og fremdrift. 7. Eventuelle ferier og avbrudd (midlertidig demobilisering) skal fremgå av planene. 8. Planene skal ta høyde for tidsfrister som gir byggherre og andre berørte aktører tilstrekkelig tid til å planlegge og gjennomføre egne tilhørende aktiviteter, og tid til gjennomgang og kontroll av entreprenørens forberedende arbeider. Tidsfristene skal synliggjøres gjennom bruk av milepæler. 9. Entreprenøren skal i planene ta hensyn til begrensede forhold som blant annet trafikkavvikling, Jernbaneverkets egne arbeider, naboforhold og spesielt støyende operasjoner. 10. Det skal fremgå av planene hvilke skiftplaner som legges til grunn. 11. Tid- og fremdriftsplanleggingen inkluderer deltagelse i koordinering mellom berørte entrepriser, bl.a. i koordineringsmøter, og innebærer bl.a. justering av fremdriftsplaner som følge av dette arbeidet. Nivå 3 - Kontraktsplan Nivå 3 - Kontraktsplan ligger som en del av kontrakten. Nivå 3 - Kontraktsplan skal brytes ned i aktiviteter som omfatter hele kontraktens arbeidsomfang. Delfrister og sluttfrist oppgitt i D2 skal vises i planen. Nivå 3 - Kontraktsplan vil bli innarbeidet som en del av byggherrens nivå 3 - Detaljfremdriftsplan. Nivå 4 - Leverandørplan Nivå 4 Leverandørplanen skal være en nedbrytning av nivå 3 Kontraktsplan slik at nivå 3 kan Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

88 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 15 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser aggregeres fra nivå 4. Leverandørplanen skal detaljeres slik at følgende elementer er tatt vare på: Aktivitetene skal dekke oppdragsbeskrivelsen beskrevet i kontraktens kap. E I planen skal det videre defineres milepæler når informasjon fra byggherre og andre berørte aktører er nødvendig for at entreprenøren skal møte kontraktens frister. Videre skal frister, kritiske aktiviteter og avhengigheter til andre entrepriser fremgå av planen. Entreprenøren skal etablere leverandørplanen som et nettverk, hvor alle viktige avhengigheter mellom aktivitetene er identifisert. Eksterne avhengigheter skal i størst mulig grad identifiseres i nettverket gjennom bruk av milepæler. Kritisk linje for entreprenørens arbeid skal identifiseres. Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherre overlevere nettverksinformasjon som omfatter forgjengere, etterfølgere, slakk og type avhengighet pr aktivitet, samt kritisk linje for entreprenørens arbeid. Nivå 5 - Produksjonsplan Entreprenør skal etablere og vedlikeholde Nivå 5 Produksjonsplan. Nivå 5 Produksjonsplan skal være en nedbrytning av Nivå 4 Leverandørplanen. Produksjonsplanen er leverandørens egen detaljerte fremdriftsplan. Presentasjonen av planen skal vise startdato, sluttdato og varighet for alle aktiviteter. Produksjonsplanen skal være en rullerende fremdriftsplan og skal holdes fortløpende oppdatert med endringer/tillegg. Entreprenøren skal i planen ha detaljplanlagt arbeidene 6 uker fram i tid. Produksjonsplanen skal til enhver tid være av tilstrekkelig kvalitet og detaljeringsgrad slik at ulike detaljaktiviteter klart og entydig fremgår. Planen skal være så detaljert at fremdriften med letthet kan følges opp på byggeplassen. Produksjonsplanen skal sorteres i henhold til kontraktens elementinndeling og prosesstruktur, jfr. vedlegg D3.04. Særskilte planer For entreprenørens planlegging og utførelse av arbeider innenfor definerte tidsintervall, ved linjebrudd/strømbrudd på trafikkert spor, stilles det særdeles store krav til kapasitet, fleksibilitet og beredskap. For disse arbeider skal entreprenøren utarbeide detaljerte ressurs- og produksjonsplaner. Alle aktiviteter skal angis med nøyaktig tidsforbruk time for time basert på oppgaver over kapasitet, bemanning og maskininnsats. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

89 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 16 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Prinsipper for fremdriftsmåling Byggherren har krav om fremdriftsmåling og rapportering av fremdrift. Fremdriftsmåling skal utføres ved avslutning av hver rapporteringsperiode. Fremdrift skal beregnes på følgende måte: Fremdrift skal vurderes av entreprenøren pr. aktivitet på laveste plannivå. Entreprenøren kan også etablere et fremdriftsmålingssystem med predefinerte prosentsatser og frister for deler av arbeidet hvor dette er hensiktsmessig. Fremdriftsinformasjon skal samles, beregnes og aggregeres fra laveste plannivå og opp. Fremdrift skal beregnes for alt arbeid som direkte gir verdiskaping for kontraktsarbeidet (direkte arbeid). Fremdrift skal ikke beregnes for arbeid som er bidrag til at verdiskapende arbeid kan utføres (indirekte arbeid). Prosent ferdig skal vises pr. aktivitet i alle planleggingsnivåer som entreprenøren benytter. Det skal videre vises for kontrakten totalt og for naturlige deler av kontrakten Kostnader og ressurser Entreprenøren skal etablere og vedlikeholde et system for oppfølging av personell, timer og kostnader på en slik måte at disse elementer blir fulgt opp og rapportert enhetlig. Kostnadsbudsjett Kostnadsbudsjettet skal reflektere gjeldende kontraktsverdi (=opprinnelig kontrakt + endringsordrer). Entreprenøren skal utarbeide et periodisert kostnadsbudsjett som skal reflektere planlagt produksjon. Dette kostnadsbudsjettet skal etableres ved at planlagte kostnader for hver aktivitet i leverandørplanen fordeles over den enkelte aktivitets varighet og summeres pr. rapporteringsperiode til de rapporteringsnivåer som er krevet av byggherren (ref. kap. D1.6- rapportering). Budsjettet skal spesifiseres for hver måned, og summeres for hvert kalenderår og deles opp i henhold til kontraktens prosjektnedbrytingsstruktur/budsjettposter. Betalingsplan Entreprenøren skal etablere og holde oppdatert en betalingsplan for kontraktens arbeid. Denne betalingsplanen skal vise planlagte månedlig utbetaling til entreprenør. Betalingsplanen skal ta høyde for forhold som kan være avvikende fra kostnadsbudsjettet (eks. innestående beløp, Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

90 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 17 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser terminbetalinger, forskudd og milepælsbetalinger). Regningsarbeid For å sikre en korrekt timeføring på regningsarbeid skal entreprenøren etablere et timeregistreringssystem som skal registrere følgende informasjon: Nummer og benevnelse på endringsordre (evt. Krav om endringsordre) som arbeidet omfatter Navn på personell som har utført arbeidet, samt arbeidsperiode disse har arbeidet. Det skal fremgå hva dette personell har arbeidet med. Et regningsarbeidsskjema skal kun inneholde arbeid for én endringsordre (ett krav) Endringsoppfølging Entreprenøren skal ha et etablert register over alle; Krav om endringsordre som er utstedt av entreprenøren (ref. Vedlegg 1 til kap. C). Av registeret skal fremgå status for de ulike krav. Endringsordrer utstedt av byggherren. Av registeret skal fremgå status for de ulike endringsordrer. Det skal videre være full gjensidig (begge veier) sporbarhet mellom krav om endringsordre og endringsordrer iht. disse to registrene. Registrene skal kunne sorteres på de ulike parametrene som inngår i kravet/endringsordren. Alle endringsordrer skal implementeres i godkjent plan ved de halvårlige oppdateringer av prosjektstyringsbasis Plan- og budsjettrevisjoner Entreprenøren skal med avslutning siste søndag i februar og siste søndag i august revidere sin Prosjektstyringsbasis (PSB). Denne revisjon medfører at alle godkjente endringer siden siste revisjon skal implementeres. Det skal etableres reviderte tidsplaner, nytt periodisert time- og kostnadsbudsjett, som alle reflekterer gjeldende plan på revisjonstidspunkt. Revidert PSB skal overleveres byggherre innen 10 virkedager etter siste søndag i henholdsvis februar og august. Byggherren skal godkjenne revidert PSB før entreprenøren starter rapportering mot denne. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

91 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 18 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Byggherren kan kreve at entreprenøren skal revidere PSB mellom de halvårlige revisjoner dersom det oppstår behov for dette. 1.4 Fakturering Faktura skal være mottatt hos byggherren 5 arbeidsdager etter månedslutt (månedslutt er siste søndag i måneden). Entreprenørens fakturering skal deles i følgende kategorier: A-nota: Avdragsnota (innsendes 1 gang pr. mnd. i perioder med arbeider) T-nota Endringsarbeider inkl. regningsarbeider (samlefaktura for alle endringsarbeider, innsendes 1 gang pr. mnd. i perioder med endringsarbeider) Faktura og bilag sendes med 2 kopier i tillegg til original, hvorav den ene kopien sendes direkte til byggeplass. Fakturaene skal nummereres fortløpende med ovennevnte bokstavsortering. Fakturatall i A-nota skal kunne utveksles elektronisk. Filformatet skal være NS utgave. Entreprenøren skal bruke egen fakturaforside, hvor følgende skal fremgå: Sum totalt avdragsgrunnlag - Kontraktsmessig innestående beløp = Totalt fakturert avdrag - Beløp som er betalt ved tidligere avdragsfakturaer = Beløp denne avdragsfaktura + MVA = Avdrag inkl. mva Oversikt over fakturagrunnlaget avtales med byggherren. Av denne oversikt skal følgende fremgå for de enkelte avregningsprosesser: Kontraktens mengde og beløp Akkumulerte mengder og beløp Utførte mengder og beløp for avdragsperioden Delsummer iht. byggherrens prosjektnedbrytingsstruktur T-notaer skal vedlegges kopi av de av byggherrens endringsordrer det faktureres mot. For regningsarbeider skal i tillegg kopi av attestert material- og timelister vedlegges. T-nota skal være påført status pr. endringsordre med bestilt omfang, akkumulert utført omfang og utført i perioden, samt om arbeidet er sluttført. Bestemmelsene om målebrev gjelder tilsvarende for T-notaer dersom Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

92 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 19 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser disse avregnes som mengderegulerbare poster. For prosesser som er avsluttet, samt for prosesser der det tas ut mer enn 70% av kontraktsmengden, skal det vedlegges detaljerte målebrev med nødvendige beregninger, skisser mv. som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar med det som faktureres. Entreprenøren skal videre som grunnlag for slike målebrev ha utført nødvendige oppmålinger for å fastslå forhold som ikke klart og entydig fremgår av arbeidstegninger og annen beskrivelse. På øvrige mengder skal det foreligge beregninger som sannsynliggjør at det fakturerte er i henhold til det som faktisk er utført. Ved fakturering skal entreprenøren tillegge merverdiavgift iht. gjeldende lover og forskrifter. For arbeider i forbindelse med offentlig vei gjelder mva-fritak for tjenesteandelen på disse arbeider, ref. Lov om merverdiavgift med tilhørende forskrifter, bl.a. forskrift nr. 55. Detaljert gjennomgang av hvilke deler av de enkelte objekter som kommer inn under disse bestemmelser tas av entreprenør og byggherre i fellesskap ved oppstart av kontrakten. Det er imidlertid entreprenøren som er ansvarlig for at korrekt mva beregnes. Entreprenør skal etterkomme byggherrens krav til faktura som angitt over. Fakturaer som ikke er i henhold til disse krav, vil bli returnert. Entreprenøren har ikke krav på forsinkelsesrente i slike tilfeller. 1.5 Møter Fagmøter Entreprenørens arbeid skal utføres i nært samarbeid med byggherren. I tillegg til den daglige kontakten og den pålagte rapporteringen, skal det holdes regelmessige møter, eksempelvis ifb. månedsrapportering. Dessuten vil det bli holdt møter til behandling av spesielle saker som akutte problemer, kontraktsgjennomgang, oppstartsmøter med underentreprenører, mv. Det må også påregnes møter for å koordinere grensesnitt mot andre entreprenører. Alle disse møter betegnes fagmøter. Det forutsettes at møtedeltakerne har nødvendige fullmakter til å kunne treffe beslutninger angående saker som blir tatt opp slik at saker kan avsluttes etter hvert Byggemøter Saker: 1. Godkjenning av forrige møtereferat. 2. Helse, Miljø og Sikkerhet samt ytre miljø 3. Fremdriftsstatus (avvik i forhold til fremdrift) Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

93 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 20 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser 4. Ikke avsluttede saker fra forrige eller tidligere møter. 5. Arbeidsunderlag/tekniske spørsmål. 6. Status økonomi (herunder kommentarer til månedsrapport) 7. Status endringsordre/regningsarbeider 8. Status kvalitetssikring 9. Status FDV 10. Eventuelt Deltagere: Byggeledelsen Anleggsledelsen Rådgivere, prosjekterende (ved behov) Møteleder: Byggherrens byggeleder Referent: - Representant fra byggherren Fast møtetid: - Hver 14. dag Fast møtested: - Byggherrens anleggskontor 1.6 Rapportering Generelt Entreprenøren skal overlevere til byggherren månedsrapporter og annen rapportering iht. krav nedfelt i kontrakten. Månedens periodeslutt er siste søndag i måneden. Standard rapporteringsdokumenter skal utarbeides og inngå i kvalitetsplanen. Resultatet av byggherrens gjennomgang skal implementeres i endelig dokument som skal være grunnlag for rapportering i hele kontraktsperioden Månedsrapportering Entreprenøren skal rapportere status for hver måned. Rapporten skal foreligge hos byggherren i 4 eksemplarer senest påfølgende torsdag kl etter periodeslutt (siste søndag i måneden). Format og innhold i rapporten skal være følgende: Sammendrag av status Kritiske aktiviteter eller avvik med nødvendige tiltak. Avviksstatus, med avvik identifisert denne perioden Register over Krav om endringsordre og endringsordrer Grensesnitt koordinering Status helse, miljø og sikkerhet o HMS-rapport iht. mal (jfr. vedlegg D3.05) Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

94 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 21 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser o Kopi av eventuelle skaderapporter i perioden Oppsummering av viktige hendelser denne periode Oppsummering av viktige hendelser neste periode Planlagt og virkelig bemanning i perioden, planlagt pr. periode tre måneder frem i tid Kostnader iht Tid- og fremdriftsrapportering iht Status FDV-dokumentasjon Rapportering av kostnader Entreprenøren skal rapportere kostnader mot følgende: 1. Kontraktens opprinnelige verdi 2. Endringer 3. Gjeldende kostnadsbudsjett (1+2) Entreprenøren skal rapportere innhold og nedbrytning av data i henhold til rapporteksempler, nedbrutt iht. strukturen definert for denne kontrakt. Kostnadsrapportering: Kostnadsrapport (vedlegg D 3.01) Kurve for kostnadsutvikling (vedlegg D 3.02) totalt for kontrakten, men kan også kreves for deler av arbeidet. I tillegg til spesifiserte rapporter skal følgende rapporteres i månedsrapporten: Prognose over kostnader for gjenstående arbeider pr. måned, for kalenderåret samt akkumulert for hele kontrakten. Entreprenøren skal i tillegg rapportere mot betalingsplanen Tid- og fremdriftsrapportering Følgende skal rapporteres: Fremdriftskurve totalt direkte arbeid (ref. vedlegg D 3.03). Dersom byggherren ønsker fremdriftskurver på naturlige deler av arbeidet (delparsell, andre sentrale objekter eller lignende) skal dette også rapporteres (avtales særskilt). Nivå 3-Kontraktsplan. Nivå 4-Leverandørplan. Angivelse av årsaken til eventuelle avvik mellom planlagt fremdrift og virkelig fremdrift, og eventuelle konsekvenser dette medfører. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

95 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 22 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Produksjonsplan leveres som vedlegg dersom byggherren ber om det. 1.7 Varierende budsjettforutsetninger Generelt Kontrakten er fra byggherrens side forutsatt gjennomført over en sammenhengende periode. Byggherrens budsjett for kontrakten er basert på stipulerte, årlige bevilgninger. Byggherrens budsjett for kontrakten vil, sammen med tilsvarende budsjetter fra andre prosjekter, bli lagt til grunn for det budsjett Jernbaneverket foreslår overfor Stortinget. Jernbaneverkets budsjett bevilges av Stortinget for ett år av gangen. Jernbaneverket har således ikke fullt ut forutsigbarhet hva gjelder gjennomføringen som er lagt til grunn i konkurransegrunnlaget Alternativ produksjonstakt Da byggherrens planlagte fremdrift og gjennomføringstakt i utgangspunktet bestemmes av de bevilgninger prosjektet blir tildelt fra Stortinget i prosjektperioden, vil prosjektet måtte tilpasse utbetalingstakten i tråd med bevilgningssituasjonen. For at framdriften i denne kontrakt skal kunne få redusert avhengighet til bevilgningene, skal entreprenøren prise egne prosesser som omfatter alternative budsjettsituasjoner. Disse poster innebærer at betaling foretas til et senere tidspunkt enn det som vanlig avdragsbetaling ville tilsi. Dersom bevilgninger uteblir eller reduseres vesentlig i forhold til planlagt behov i prosjektet, vil byggherren vurdere å gjennomføre kontrakten etter en alternativ utbetalingstakt der en eller flere av de nevnte prosessene bestilles Midlertidig innstilling / stopp i produksjon Hvis bevilgningene tilsier endring av fremdriften i kontrakten utover det som er priset iht. kap , skal partene forhandle om eventuelle økonomiske konsekvenser. Hvis partene ikke blir enige om en økonomisk kompensasjon, skal arbeidene sluttføres iht. avtale om ny ferdigstillelsesdato og kompensasjon fastsettes iht. kontraktens bestemmelser om dette. Entreprenøren har rett til å avslutte kontrakten dersom endring av bevilgningstakt medfører utsettelse av sluttfrist ut over ett år. 1.8 Forvaltning, drift og vedlikehold (fdv) og sluttdokumentasjon Generelt Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

96 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 23 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Entreprenøren skal levere FDV- og sluttdokumentasjon for kontraktsarbeidet. FDV- og sluttdokumentasjonen skal leveres som to separate dokumenter. Entreprenøren skal etablere et system for etablering og overlevering til byggherren, og skal være på en slik måte at dette kan videreleveres til den enhet/organisasjon som har forvaltningsansvar. Dette kan være regionen eller annen intern enhet i JBV, men også kommunen, vegvesenet, kabeleiere m.v. Dokumentnummerering m.v. skal være iht krav fra byggherren. Sikkerhetsrelatert dokumentasjon skal anmerkes spesielt. Dokumentasjon skal overleveres ved avtalte frister, delfrister og ved sluttfrist for det arbeidet som er omfattet av disse frister. Behovet for dokumentasjon er i god tid før anlegget tas i bruk. (Permanent eller midlertidig idriftsettelse av hele eller deler av en strekning, ibruktagelse av andre tekniske anlegg.). Manglende dokumentasjon kan medføre nektelse av overtagelse med påfølgende dagmulkt. All dokumentasjon skal være på norsk og overleveres både på papir og digitalt. Papirkopieksemplarene skal leveres redigert med innholdsfortegnelse i ringperm i A4-format. Tegninger i originalformat A3 og større leveres, om nødvendig nedfotografert, innsatt i A3 permer. Digital tekstinformasjon leveres slik at den kan leses med Microsoft standard kontorprogramvare. Alle digitale tegninger skal leveres på DWG eller DXF-format, og tegningene skal kunne redigeres i ettertid. Papirbasert dokumentasjon leveres i 1 original og 2 kopier. Digital dokumentasjon leveres i 1 eksemplar. Byggherren forbeholder seg retten til å ha direkte kontakt med alle entreprenørens kontraktsmedhjelpere vedrørende verifikasjon og kontroll av FDV- eller sluttdokumentasjon uten at dette endrer kontraktens ansvarsfordeling. Kostnader knyttet til utarbeidelse av FDV- og sluttdokumentasjon skal inkluderes under rigg og drift FDV-dokumentasjon FDV-dokumentasjon er dokumentasjon som er nødvendig for å kunne forvalte, drifte og vedlikeholde arbeidsomfanget som er dekket av kontrakten. FDV-dokumentasjon ut over forhold som er beskrevet i JBV s tekniske regelverk, skal leveres for tekniske innretninger og installasjoner og skal beskrive alle rutiner, kontrollskjema og sjekklister samt angi alle data som er nødvendige for at byggherren skal kunne utføre sikker og pålitelig drift og vedlikehold. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

97 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 24 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Det skal leveres minimum følgende dokumentasjon knyttet til kontraktens omfang: Dokumentoversikt Underlag for sikkerhetsoppfølgingsplan for driftsfasen (SOP-drift). Innspill til samlet beredskapsplan (driftsfase). Som bygget tegninger med tegningsliste for elementer og konstruksjoner entreprenøren har prosjekteringsansvar for. FDV-instrukser Produktoversikt for alle produkter som er benyttet inklusive leverandørregister. Entreprenøren skal med rød korreksjonsanmerkning på byggherrens arbeidstegninger vise og dokumentere alle endringer og avvik fra det tegningen i utgangspunktet viser, som grunnlag for som-bygget tegninger. Ved korreksjon av data gitt i tabellform (VA-anlegg, fundamenter) leveres dette elektronisk. Data til JBV s Banedatabank. Leveres elektronisk på regneark. (Byggherren har mal). Status på feil- og mangler som ikke er lukket. Geodata i EUREF89/UTM koordinatsystem Sluttdokumentasjon Sluttdokumentasjonen er dokumentasjon av oppfyllelse av krav, det være seg lover med forskrifter, teknisk regelverk, kravspesifikasjon eller kontraktskrav. Skal bestå av minst følgende: Dokumentoversikt Dokumentasjon på at sikkerhetskrav i kontrakten er ivaretatt i ferdigtilstand. Attester, sertifikat og godkjenninger fra offentlige myndigheter. Dokumentasjon iht Jernbaneverkets teknisk regelverk eller kravspesifikasjon. Dokumentasjon iht fastsatte krav fra andre faginstanser. (Kommunal drift, Statens vegvesen, kabeleiere m.v.) Dokumentasjon på oppfyllelse av krav iht kontrakt (fagrapporter, beregninger, tester, verifikasjoner, FAT, SAT m.v.) Fremleggelse av dokumentasjon fra entreprenørens sluttkontroll iht NS-ISO 900x. Register over behandlede avvik med status for avviksbehandlingen. Grunneierdokumentasjon Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

98 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 25 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser 2. D2 Oppdragsspesifikke bestemmelser 2.1 Priser / regulering I tilbudets enhetspriser skal alle kostnader for utførelse av arbeidet være inkludert. Prisene skal gjelde komplette løsninger. Prisen skal sammen med pris på tilgrensende og / eller sammenbygde elementer i denne entreprisen utgjøre en komplett utførelse. Enhetsprisene skal også inkludere evt. svinn, undermål, over masser o.l.; samt entreprenørens nødvendige rigg og drift som ikke inngår i benyttede prosesser under hovedprosess 1. Senest 4 uker etter kontraktinngåelse skal entreprenøren ha foretatt mengdekontroll. Anbudsbeskrivelsens mengder skal kontrolleres mot de tilsvarende mengder som framgår av anbudstegningene. Eventuelle mengdejusteringer som senere følger av entreprenørens prosjektering er entreprenørens ansvar. Kontraktens priser og øvrig kompensasjon for kontraktarbeidet inkl. tillegg og endringer erl iht. kap. C pkt faste i kontraktsperioden. 2.2 Byggherrens fullmakts matrise Det er Jernbaneverkets styringssystem som regulerer de ulike funksjoners/personers fullmakter. For denne kontrakt gjelder følgende fullmakts matrise (jf. pkt. 6 og 20.3 i kap. C): Funksjon/person Fullmaktsområde Beløpsgrense Utbyggingsdirektør Utstede endringsordre Ubegrenset innenfor budsjett Prosjektdirektør Utstede endringsordre 5,0 mill. kr Prosjektansvarlig Utstede endringsordre 2,5 mill. kr Prosjektleder Utstede endringsordre 0,5 mill. kr Delprosjektleder Byggeleder Innstiller endringsordre Innstiller endringsordre Byggherren vil i brev til entreprenøren bekrefte/utdype denne fullmakts matrise. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

99 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 26 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser 2.3 Faktura-adresse Faktura sendes til: Jernbaneverket Fellestjenester Postboks Hamar Faktura skal merkes med: Prosjektnr Kostnadssted: Prosjektnavn: Værnes holdeplass Kontraktnr.: OPPGIS VED KONTRAKTSINNGÅELSE 2.4 Tidsfrister Øvrig korrespondanse sendes til: Jernbaneverket Postboks Hamar E-post: postmottak@jbv.no Definisjoner Tidsfrister i denne kontrakt betegnes enten delfrist eller sluttfrist. En frist angir tidspunkt for når den tilhørende del av kontrakten skal ha nådd en nærmere definert grad av ferdigstillelse. Arbeidene anses ferdigstilt når det på det tidspunktet det er meldt ferdig til, er i en slik stand at byggherren ikke vil kunne nekte overtagelse etter pkt. C Oversikt over tidsfrister, bonuser og dagmulkter Det forutsettes at kontrakt inngås i januar For gjennomføring vises det til vedlagte hoved fremdriftsplan datert Det gjøres oppmerksom på at arbeidene må gjennomføres i to etapper med opphold mellom etappene. Dette som følge av at holdeplassen skal være i drift i hele anleggsperioden. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

100 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 27 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser På basis av dette er kontraktens frister fastsatt som vist under. Videre fremgår bonuser og dagmulkter som gjelder for de ulike fristene. Nr. Beskrivelse Frist dato Dagmulkt pr. dag 1) Kvalitetsplan (kapittel D ) overlevert byggherren 4 uker etter kontraktsinngåelse 5 000,- 2) Gjennomføringsplan 4 uker etter kontraktsinngåelse 5 000,- 3) Leverandørprosjektering 6 uker etter kontraktsinngåelse 5 000,- 4) Delfrist for ferdigstillelse venterom/plattformtak nord ,- 5) Sluttfrist for ferdigstillelse av plattformtak sør og hele kontraktarbeidet inklusiv levering av komplett sluttdokumentasjon , Forklaring av frister 1)-2) Se kapittel D 1.2 Innhold og kvalitet skal være i samsvar med kontraktens beskrivelse 3) Arbeidsgrunnlag levert byggherren for godkjenning 4) Se tegning nr. IUP-00-Y-00948, IUP-00-Y og vedlagte hoved fremdriftsplan datert Prøvedriftsperioden på 3 måneder for tekniske anlegg starter 5) Ferdigstillelse av kontraktarbeidet omfatter også levering av sluttdokumentasjon (kapitte D1.10) Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

101 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 28 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser 2.5 Bonus Bonus - ikke relevant. 2.6 Særlige sanksjoner Sanksjoner - Generelt Dagmulkt for forsinkelse av kontraktarbeidet er regulert i kap C. Nedenstående forhold gjelder særlige bøter knyttet til andre forhold. For disse sanksjoner gjelder følgende samlede ansvarsbegrensning: For avtaler med kontraktssum kr. 10,0 mill. skal maksimal mulkt utgjøre kr 1,0 mill. For avtaler med kontraktssum > kr. 10,0 mill. skal maksimal mulkt utgjøre 10 % av kontraktssum. Alle summer skal beregnes eks. mva. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom entreprenøren har utvist grov uaktsomhet eller forsett Sanksjoner - Hindring av togtrafikken Dersom entreprenøren under gjennomføring av kontraktarbeidet forårsaker hindring av togtrafikken, vil Jernbaneverket ilegge en bot. Boten er fastsatt til kr 30000,- pr påbegynt 15 minutter pr spor Sanksjoner - Skade på trær/vegetasjonsområde For skade på enkelttrær eller vegetasjonsområder som skal bevares (merkes av byggherren) betaler entreprenøren til byggherren en mulkt på kr ,- pr. tre/vegetasjonsområde Sanksjoner - Brudd på HMS-bestemmelsene Personell som utfører grove brudd på regler innen HMS eller som bruker eller er påvirket av rusmidler på anlegget, vil bli bortvist. Bortvisningen medfører ikke økonomisk ansvar for byggherren. Ved tilfeller der entreprenørens personell bryter krav til bruk av verneutstyr, gis vedkommende advarsel ved første tilfelle. Ved andre gangs tilfelle kan vedkommende bli bortvist. Byggherren forbeholder seg retten til å stoppe et arbeid dersom planer, arbeidsbeskrivelser, prosedyrer eller dokumentasjon for kritiske aktiviteter ikke er utarbeidet i riktig tid i forhold til oppstart av arbeidet, uten fram driftsmessige og økonomiske konsekvenser for byggherren. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

102 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 29 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Ved grove eller gjentatte overtredelser av HMS-bestemmelsene kan entreprenøren ilegges en bot på kr ,- samt en dagbot på kr 5 000,- inntil HMS-avvik er utbedret. Alvorlige overtredelser kan i tillegg føre til andre sanksjoner Sanksjoner - For sen rapportering Dersom månedsrapport ikke foreligger til riktig tid, kan entreprenøren ilegges en bot på kr ,- samt en dagbot på kr 5 000,- inntil rapport foreligger. 2.7 Autorisasjoner, godkjennelser og tillatelser Entreprenøren og hans personell skal inneha de autorisasjoner, ansvarsretter mv. som kreves iht. de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for de typer arbeid og ytelser som inngår i kontrakten. Det er entreprenørens ansvar og kostnad å innhente de nødvendige tillatelser som kreves i hans navn for iverksettelse og gjennomføring av kontrakten. Tilsvarende gjelder for innhenting av igangsettingstillatelse iht. Plan og bygningsloven der byggherren vil yte bistand. 2.8 Avvikling av eksisterende togtrafikk Jernbaneverket prioriterer regularitet for toggangen høyt. Entreprenøren er ansvarlig for at togtrafikken ikke hindres utover godkjente planer på grunn av hans utførelse av kontraktarbeidet. Byggherren har rett til å ilegge entreprenøren mulkt dersom han forsinker togtrafikken. I tillegg vil eventuelle kostnader for reparasjons- og følgeskader bli belastet dersom forholdet skyldes grovt uaktsom eller forsettlig handling. Entreprenøren har ikke rett til å kreve byggherren for meromkostninger som skyldes uregelmessig eller forsinket toggang. Entreprenøren kan få innrømmet fristforlengelse dersom han dokumenterer å ha blitt påført forsinkelser mot bindende tidsfrister p.g.a. toggangen. Det kan påregnes å få disponeringer (tog fritt i trafikkert spor) i planlagt tog frihelg uke 24/2014. For øvrig kan det søkes spordisponering mellom rutegående tog. Det vises til vedlagte grafiske rutetabell. Påfølgende uke etter ruteendring, som vanligvis foregår 2 ganger i året, må det påregnes begrenset tilgang til spor. Innmelding av arbeider som kan ha konsekvens for fremføring av tog skal gjøres innen rammen av Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

103 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 30 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser frister iht. nedenstående tabell: Uke nr. Periode 1 Periode 2 Periode 3 osv Tabellen utfylles for den enkelte kontrakt 2.9 Opsjoner Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

104 Kontraktsdokumenter for større og kompleks utførelsesentreprise basert på NS 8405 Værnes holdeplass Entreprise: E4 Venterom/plattformtak Kapittel: D Dato: Rev: 004 Side 31 av 31 Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser 3. D3 Vedlegg 3.01 Kostnadsrapport 3.02 Kostnadsutvikling 3.03 Fremdriftskurve 3.04 Prinsipp for leverandørplaner nivå Mal for HMS-rapport 3.06 Prosedyrer for arbeider i og nært trafikkert spor Prosedyre for ferdsel langs sporet Prosedyre for arbeid og aktivitet i og nær spor. (Diverse skjema som er vedlegg til prosedyren vil bli overlevert ved kontraktsoppstart). Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 004

105 Vedlegg D3.01 Kostnadsrapport Leverandør : STY Kontraktsbeskrivelse Kontrakt nr : rev: 0 Parsell Rapport Måned : dato: Dato Avslutn. Rapportperiode: Prosjekt: Godkjent budsjett Denne Perioden Akkumulert Totalt for kontrakten Referanse Bestillings Opprinnelig Godkjent Godkj.Endr. Justering Gjeldende Prognose Kontr.Del E Nummer Område Planlagt Virkelig Planlagt Virkelig Budsjett etter rev. etter måling Budsjett Kostnader Totalt Forklaring: Planlagt: Estimerte kostnader påløpt for det planlagte arbeidet Godkj.Endr. etter rev.: Kostnader på alle EO godkjent siden siste revisjon Virkelig: Virkelig påløpte kostnader for utført arbeid Justering etter måling: innenf.rev.perioden +/- justering mot kontraktsverdi etter godkj.målebre Opprinnelig: Kontraktens avtalte pris Gjeldende budsjett: Godkjent Budsjett + alle EO godkjent + (+/-) justering etter måling Godkjent Budsjett: Godkjente kostnader pr. siste revisjon Prognose: Kontraktens pris + alle EO + EA+Rådgivers egen vurdering Filnavn: Side 1 av 1 Dato:

106 Kostnader NOK 1000 Prosjekt: STY Rev: 0 Dato: Akkumulert orginal kontrakt Akkumulert godkjent Budsjett Akkumulert gjeldende budsjett Akkumlert påløpte kostnader Akkumulert prognose Kostnadsutvikling Total Kontrakt Kontraktsbeskrivelse Gjeldende budsjett Påløpte kostnader Vedlegg D3.02 Leverandør: Kontrakt nr: Dato: Prognose 2000 Org. Kontrakt 1500 Godkjent Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Måned (hele kontraktsperioden) Alle tall i tusen NOK jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert orginal kontrakt Akkumulert godkjent Budsjett Akkumulert gjeldende budsjett Akkumlert påløpte kostnader Akkumulert Filnavn: prognose Side 1 av Dato:

107 Prosent Feridg Prosjekt: STY Rev: 0 Dato: Fremdriftskurve Total Kontrakt - Direkte arbeid Kontraktsbeskrivelse Vedlegg D 3.03 Leverandør: Kontrakt nr: Dato: Planlagt Fremdrift- Godkjent plan Planlagt Fremdrift- Gjeldende plan Virkelig Fremdrift - Gjeldende plan jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Måned (hele kontraktsperioden) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Planlagt Fremdrift- Godkjent plan Planlagt Fremdrift- Gjeldende pla Virkelig Fremdrift - Gjeldende pla Planlagt Perioden - Gjeldende pl Virkelig Filnavn: Perioden - Gjeldende pla Side 1 av 1 Dato:

108 Vedlegg D3.04 Prinsipp for Entreprenørplaner nivå 3-5 Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 000 Utskriftsdato:

109 Antall pers. i perioden Antall timer i perioden Akkumulerte timer totalt H-verdi i perioden H-verdi totalt Antall. Timer i perioden Akkumulerte timer MÅNEDSRAPPORT HELSE - MILJØ OG SIKKERHET (inkludert ytre miljø) 1. Kontrakt nr.: 2. Bedrift: 3. Periode / måned / år: 4. Mannskap / timeforbruk 5. Bruk av overtid Ansatte hovedentreprenør Totalt Merknad: Merknad: 6. Samlet sykefravær 7. Vernerunder 8. Sikker jobb analyse Ansatte underentreprenør Antall dager I perioden Akkumulert % I perioden Akkumulert Antall vernerunder i perioden, dato Antall vernerunder akk. Antall sikker jobb analyser i perioden Antall sikker jobb analyser, akk. Merknad: Merknad: Merknad: 9. Uønskede hendelser Personskader -herav personskader m/fravær Materielle skader Utslipp av diesel, olje e.l Øvrige utslipp til luft, jord, vann Øvrige skader på ytre miljø Tilløp Avvik/brudd på trafikksikkerhetsbestemmelsene Merknad: Antall i perioden Akk. Kommentarer (skriv f. eks om omfang/ alvorlighetsgrad og evt. henvisninger til rapport o.l) Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 001

110 10. Uforutsette påtreff i Hendelse (dato) Henvisning (rapport nr.) Kommentarer Uforutsett påtreff av forurensinger i grunnen Uforutsett påtreff eller tvil om påtreff av fornminner eller andre kulturminner 11. Produksjonsavfall/anleggsavfall 11.1 Farlig avfall Det vises til Kap. 11 Farlig avfall i avfallsforskriften ( og deklarasjonsskjema som skal fylles ut ved leveranse av farlig avfall, jf. gjenpart av skjema som beholdes av leverandør. Entreprenører må kunne dokumentere at avfallet som produseres behandles på en forsvarlig måte. Entreprenør skal benytte byggherrens organisasjonsnummer ved deklarering av farlig avfall. Organisasjonsnummer som gjelder for Jernbaneverket er: Banedivisjonen , Utbyggingsdivisjonen , Trafikkdivisjonen Type avfall Beregne mengde (tonn) Faktisk mengde (tonn) Avvik (tonn) Disponeringsmåte Kodeinndeling etter NS9431 Fraksjoner som skal kildesorteres Fraksjoner som er kildesortert Redegjør for vesentlige avvik på eget ark Mengde levert til godkjent avfallsanlegg Deklarasjo nsnummer Leverings -sted Oljeholdig avfall Organiske løsemidler Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også tomme sprøytepatroner) 7081 Kvikksølv 7086 Lysstoffrør 7092 Blyakkumulatorer 7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA) Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 001

111 Polymiserende stoff, isocyanater og herdere 7157 Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK 7152 Organisk avfall uten halogen 7154 Kreosotimpregnert trevirke 7155 Avfall med bromerte flammehemmere (vesentlig skumplast) 7156 Avfall med ftalater 7210 PCB- og PCTholdig avfall (fugemasser) 7211 PCB-holdige isolerglassruter 7240 KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner 7250 Asbest Annet farlig avfall Sum farlig avfall 11.2 Vanlig produksjonsavfall Merk at materialer som blir gjenbrukt internt i Jernbaneverket ikke er avfall. Farlig avfall skal kun rapporteres i tabellen for farlig avfall. Entreprenører må kunne dokumentere at avfallet som produseres behandles på en forsvarlig måte. Skjemaet omfatter ikke disponering av gravemasser. Forurenset masse Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 001

112 må håndteres i henhold til forurensningsforskriften kap. 2, å rapporteres i eget skjema. Type avfall Beregnet mengde (tonn) Faktisk mengde (tonn) Avvik (tonn) Disponeringsmåte Avfallstyper som forventes å oppstå Fraksjoner som skal kildesorteres Fraksjoner som er kildesortert Redegjør for vesentlige avvik på eget ark Mengde levert til ombruk eller direkte gjenvinning Mengde levert til godkjent avfallsanlegg Leveringssted Trevirke, ikke kreosot- og CCA impregnert Papir, papp og kartong Glass Jern og andre metaller Gipsbasert materiale Plast Betong, tegl, Leca og andre tunge bygningsmaterialer Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall) Annet ordinært avfall EE-avfall Sum sortert produksjonsavfall Blandet avfall/ restavfall Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 001

113 Sum produksjonsavfall Asfalt (inngår ikke i total-mengde) 11.3 Forurensede masser Masser som overskrider normverdier gitt i vedlegg 1 i forurensningsforskriften, er forurensede masser og skal behandles i henhold til Kap. 2 i forurensningsforskriften. Forurensede masser som overskrider normverdiene i vedlegg 3 til 11 i avfallsforskriften og tilstandsklasse 5 i Klifs veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009 er farlig avfall, og skal rapporteres i henhold til mal for farlig avfall. Forurensede masser Navn på avfallsmottak hvor forurensede masser er levert, denne perioden. Mengde denne perioden [tonn] Mengde akkumulert dette år [tonn] 12. Miljøvennlige innkjøp Kommentarer Hvilke miljøhensyn er tatt ved innkjøp? Produkter det er satt opp miljøkriterier for: Produkter med miljødeklarasjon: 13. Andre miljøforhold: Sted og dato Anleggsleder/verneleder for entreprenør Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 001

114 INSTRUKS FOR FERDSEL VED JERNBANEVERKET SIN INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 1 av 2 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Instruks for ferdsel ved Jernbaneverket sin infrastruktur 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å hindre at personell blir påkjørt av tog, og beskrive hvordan personell som er godkjent for ferdsel langs Jernbaneverkets infrastruktur skal forholde seg. 2. Beskrivelse 2.1 Gyldighetsområde Instruksen gjelder for enhver som ferdes ved Jernbaneverkets infrastruktur. Instruksen skal sikre at ferdsel ved trafikkert jernbanespor utføres på en sikker måte både for personer og materiell. Definisjon: Ferdsel er fysisk forflytning til fots ved spor på en banestrekning der man ikke under noen omstendigheter tar oppmerksomheten bort fra togtrafikken, eller blir til hinder for togtrafikken Godkjenning av personer som skal ferdes langs sporet Banesjefen har ansvaret for at 1-dags opplæring blir gjennomført. Dette kvalifiserer til kompetansebevis med kryss i rubrikken Tillatelse til ferdsel langs sporet (b) Kompetansebeviset gis gyldighet for et bestemt tidsrom For eksternt personale gjelder kompetansebeviset for et bestemt oppdrag eller et bestemt tidsrom. Ved utstedelse av nytt kompetansebevis skal det avholdes ny opplæring Personal/administrasjonsavdelingen kan, etter rekvisisjon (jf. dokumentet Kompetansekrav for arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur kapittel 5), utstede Kompetansebevis som dokumenterer tillatelse til ferdsel ved Jernbaneverkets infrastruktur for personer som er funnet skikket til dette. 2.3 Krav til ferdsel ved Jernbaneverkets infrastruktur Personer som skal ferdes ved sporet skal benytte vernefottøy, samt godkjent vernevest eller godkjent tofarget vernetøy og hjelm ved anleggsområde Når tog nærmer seg, må enhver komme seg i tilstrekkelig avstand fra sporet og aldri innenfor beskyttelsesavstand. Ansiktet skal være vendt mot den retning toget kommer fra, og det skal gis tegn til lokomotivfører Enhver person som alene skal ferdes ved sporet skal ha mottatt nødvendig opplæring og informasjon og inneha gyldig Kompetansebevis med kryss i rubrikken Tillatelse til ferdsel langs sporet. Personer som ikke innehar denne opplæringen og godkjenningen, må ledsages av person som er godkjent hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt. Personale under opplæring i Trafikkdivisjonen tillates å ferdes ved sporet ledsaget av leder eller instruktør som er godkjent til ferdsel langs spor(uten hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt) Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

115 INSTRUKS FOR FERDSEL VED JERNBANEVERKET SIN INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 2 av 2 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Dersom flere personer skal ferdes ved sporet, skal samtlige være godkjent til dette. Dersom en eller flere av disse ikke har slik godkjenning, skal de ledsages av godkjent hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt. Personale under opplæring i Trafikkdivisjonen tillates å ferdes ved sporet ledsaget av leder eller instruktør som er godkjent til ferdsel langs spor(uten hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt) Ferdsel skal skje utenfor beskyttelsesavstand (2,5 meter) fra nærmeste skinne i trafikkert spor Personer med gyldig kompetansebevis med kryss i rubrikken Tillatelse til ferdsel langs sporet tillates å krysse sporet når det er strengt tatt nødvendig, det er god sikt og farer ved kryssing er vurdert og hensyn tatt Personer som skal forsere bruer (over 10 m), kulverter, tunneler, skjæringer og fyllinger eller andre steder hvor det er vanskelig å få plass utenfor beskyttelsesavstand, skal være godkjent hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt. Personer som ikke innehar godkjenning som hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt skal ledsages av en som innehar denne godkjenningen. Hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt skal kontakte togleder/togekspeditør Personer som skal ferdes ved spor på strekninger med hastigheter over 130 km/t skal være godkjent som hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt. Personer som ikke innehar godkjenning som hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt skal ledsages av en som innehar denne godkjenningen. På strekninger med hastighet over 130 km/t skal hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt disponere sporet ved forsering av bruer (over 10 m), kulverter, tunneler, skjæringer og fyllinger eller andre steder hvor det er vanskelig å få plass utenfor beskyttelsesavstand. Fare: All nærkontakt med ledninger, utliggere og fester på kontaktledningsanlegget medfører livsfare! 3. Revisjonsoversikt Rev. nr. Gyldig fra Hovedendringer Dokumentet er utarbeidet basert på tidligere STY-3925 Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

116 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 1 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Instruks for sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur 1. Hensikt og omfang Dokumentet gjelder for alle, både ansatte i Jernbaneverket og eksterne leverandører, som skal planlegge å gjennomføre arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur. Dette dokumentet omhandler nødvendig planlegging og gjennomføring av bygging og drift for å ivareta sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur og for å ivareta internkontrollforskriften og jernbanelovgivningen. Dokumentet består av et sett med definisjoner og et hovedkapittel som beskriver planlegging og gjennomføring av arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur med tilhørende referanseoversikt. Planlegging og gjennomføring skal tilpasses arbeidets omfang og kompleksitet. Bestemmelsene gjelder for planlegging av alle typer arbeider og er også veiledende ved feilretting, driftsuhell og ulykker. Under finnes en oversikt over dokumenter som skal benyttes i forbindelse med arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur. 2. Oversikt over dokumenter Dok. nr STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY Instrukser Instruks for faresituasjoner og tiltak ved arbeid nær høyspenningsanlegg Instruks for varsling av uhell-ulykke-brann-sabotasje Instruks for hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt Instruks for leder for kobling Instruks for leder for elsikkerhet Instruks for ferdsel ved Jernbaneverkets infrastruktur Instruks for bruk av verneutstyr Instruks for snørydding Instruks for gjennomføring av arbeid i driftsatte tunneler Instruks for bruk av isstøter på Jernbaneverkets høyspenningsanlegg Instruks for bruk av løftredskap ved elektrisk jernbane Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

117 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 2 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY Instruks for bruk av forbikoblingsledning Instruks for filming ved Jernbaneverkets infrastruktur Instruks for håndtering av kreosotimpregnert trevirke Instruks for bruk av hjul- og beltegående arbeidsmateriell med styrehjul ( toveismaskin ) for arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur Instruks for faste ordlyder ved disponering av strekning for arbeider Instruks for ferdsel langs spor - forhold der det ikke er mulig å bruke kontaktmagneter eller signal Stopp Instruks for måling i Jernbaneverkets signalanlegg for å ivareta FSE Instruks ved endring i koblingsskjemaer og skjermbilder for Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg Instruks for sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur på strekning med akseltellere Instruks for sikring og tilkomst ved arbeid i høyden i Jernbaneverket Instruks for sikring og tilkomst ved arbeid i høyden i Jernbaneverket. Signalfaget Instruks for sikring og tilkomst ved arbeid i høyden i Jernbaneverket. Fjellsikringsarbeid Instruks for sikring og tilkomst ved arbeid i høyden i Jernbaneverket. Inspektører/oppsynsmenn Instruks for sikring og tilkomst ved arbeid i høyden i Jernbaneverket. Telefaget Instruks for sikring og tilkomst ved arbeid i høyden i Jernbaneverket. Linjefaget Instruks for sikring og tilkomst ved arbeid i høyden i Jernbaneverket. Strømforsyning/Kl faget Instruks for sikring og tilkomst ved arbeid i høyden i Jernbaneverket. Fagansvarlig Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

118 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 3 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Dok.nr STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY STY Skjemaer Mal for kvittering kurs eksterne Mal for kvittering kurs interne Sjekkliste for aktiv kontroll av dokumentasjon av arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur Mal for skjema for arbeidsvarsling Mal for skjema for arbeidstillatelse Mal for skjema for elsikkerhetsplan for KL arbeid Mal for skjema for elsikkerhetsplan energiforsyningsanlegg Mal for skjema for koblingsplan (operasjonsliste) med sikkerhetstiltak Mal for loggskjema for hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt Mal for skjema for sikringstiltak høyspenningsanlegg Mal for skjema for sprengningstillatelse Mal for skjema for melding om sprengning til JBV Mal for skjema for bestilling av kabelpåvisning Mal for kontrollskjema for spor etter arbeid-justeringer Mal for skjema for bestilling av sportilgang Mal for skjema for påsetting av trafikk etter arbeid i og ved JBV infrastruktur. 3. Definisjoner Under presenteres definisjoner som benyttes i forbindelse med sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur. Begrep Forklaring Infrastruktur Ferdsel Trasé, over- og underbygning, banestrømforsyning, kontaktledningsanlegg, signalanlegg og telekommunikasjonsanlegg (Sikkerhetsforskriften, 1.2 d) Fysisk forflytning til fots ved spor på en banestrekning der man ikke under noen omstendighet tar oppmerksomheten vekk fra togtrafikken, eller blir til hinder for togtrafikken Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

119 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 4 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Begrep Arbeid Markeringsgjerde Fysisk barriere I spor Ved spor Beskyttelsesavstand Sikkerhetsavstand fra høyspenningsanlegg Signal Stopp Disponering Anleggsområde Jernbane Hovedsikkerhetsvakt Lokal sikkerhetsvakt Forklaring Planlagt/ikke planlagt gjøremål i infrastrukturen som kan bli til hinder for togfremføringen, herunder også befaring og visitasjon. Et gjerde som ikke er til fysisk hinder (for eksempel alpingjerde) som markerer en grense hvor det ikke er tillatt å komme innenfor uten tillatelse fra Jernbaneverket. En barriere som fysisk hindrer personer og/eller utstyr å komme innenfor avgrensingen som barrieren markerer. Området innenfor 2,5 m fra nærmeste skinne Området utenfor 2,5 m fra nærmeste skinne og frem til nabogrense eller annen naturlig avgrensing En avstand fra spor som skal sikre stabil underbygning og at verken personell eller materiell kommer i konflikt med togtrafikk. Beskyttelsesavstanden er på minst 2,5 meter fra nærmeste skinne. Avstand som angir personellets nærmeste tillatte arbeidsposisjon fra uavskjermet, uisolert spenningssatt anleggsdel. Angir ytre grense for sikkerhetsområdet. Sikkerhetsavstand skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle og markeres (FSE 5) Signalet betyr at toget skal stoppe og skal besvares med signal oppfattet. Disponering innebærer stans i den ordinære togtrafikken. Ihht Trafikkregler for Jernbaneverket nett har vi tre varianter for disponering: Disponering av strekning for arbeider Disponering av strekning for kjøring av arbeidstog Anleggsområde Jernbane. Ref. Trafikkregler for Jernbaneverkets nett kap. 8 Den som ved arbeider i eller i nærheten av sporet, og er ansvarlig for å påse at bestemmelsene i trafikkreglene blir fulgt og som ivaretar kommunikasjonen med togleder og/eller togekspeditør. Den som er ansvarlig på vegne av hovedsikkerhetsvakt for å påse at bestemmelsene i trafikkreglene blir fulgt på et lokalt arbeidssted når det er flere arbeidssteder der sikkerhetsoppgavene ivaretas av en hovedsikkerhetsvakt. Lokal sikkerhetsvakt ivaretar kommunikasjonen med hovedsikkerhetsvakt. Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

120 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 5 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Planlegger Fagansvarlig Arbeidsgiver Entreprenør Byggherre Leverandør Hovedbedrift De som planlegger arbeid og utførelse i alle planfaser for arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur. Hvem som ivaretar ansvaret som planlegger kan variere etter hvilken planfase arbeidet er i. Den fagansvarlige godkjenner at arbeidet er utført i hht krav, bla i Jernbaneverkets tekniske regelverk (JD5xx). Fagansvarlig må minimum være godkjent fagarbeider innenfor det tekniske anlegg som skal godkjennes Med arbeidsgiver menes enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten. Ref AML Kapittel Med entreprenør forstås i dette dokumentet både Jernbaneverkets interne og eksterne entreprenører. Enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid. (Ref Byggherreforskriftens 2c). Med byggherre forstås i dette dokumentet Jernbaneverket. De som leverer tjenester til Jernbaneverket, for eksempel prosjekterende rådgivere og entreprenører. Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid jf. AML Kapittel Jernbaneverket skal alltid være hovedbedrift ved arbeid i eller ved Jernbaneverkets infrastruktur. Definisjoner spesielt for høyspenningsanlegg: Begrep Arbeid på høyspenningsanlegg Arbeid nær ved høyspenningsanlegg Frakobling FSE Leder for elsikkerhet Forklaring Arbeid på anleggsdel som ikke er berøringssikker ved jordet skjerm, jordet kapsling eller normert isolasjon. Arbeid der arbeidsplassen har en slik beliggenhet at personer uten sikkerhetstiltak kan risikere, direkte eller ved verktøy eller materiell, å komme innenfor risikoavstanden. En sikkerhetsfunksjon som innebærer å bryte tilførselen til alle eller deler av høyspenningsanlegget ved at disse delene atskilles fra strømkilden(e) (FSE 5). Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg Utpekt person som har ansvaret for elsikkerheten på arbeidsstedet (FSE 5) Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

121 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 6 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Begrep Leder for kobling E-ulykke Forklaring Utpekt person som har fått ansvar for at nødvendige koblinger i høyspenningsanlegg blir utført på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. (FSE 5). Ulykke som resulterer i personskader som følge av strømgjennomgang eller lysbuer. 4. Planlegging og gjennomføring av arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur 4.1 Ansvar og myndighet Ansvarlige Avhengig av hvem som utfører arbeidet og hvor arbeidet blir utført, har følgende ansvar for at dette dokumentet blir ivaretatt ved planlegging og gjennomføring av arbeider i og ved Jernbaneverkets infrastruktur innenfor sin organisasjon/strekning: Banesjef Driftsjef i Jernbaneverket, Banedivisjon Øst, Vest, Nord og Bane Energi Prosjektansvarlig i Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen Kontraktsansvarlig hos leverandør Trafikksjefen Tilleggsansvar for høyspenningsanlegg I tillegg har de ulike sakkyndige driftslederne for høyspenningsanlegg et forskriftsfestet ansvar for at dette dokumentet blir ivaretatt ved planlegging og gjennomføring av arbeider i og nær ved Jernbaneverkets høyspenningsanlegg: Banens sakkyndige driftsledere for høyspenningsanlegg for baneområdenes anleggsmasse på vegne av assisterende banedirektører Bane Energis driftsleder for høyspenningsanlegg for Bane Energis anleggsmasse, på vegne av direktør for Bane Energi Krav til planlegger/arbeidsleder Planlegger/arbeidsleder skal ha kunnskap om eller innhente nødvendig kompetanse på alle områdene som er relevant for oppgaven som skal planlegges, for eksempel: Internkontrollforskriften Sikkerhetsstyring ihht Sikkerhetsforskriften Trafikkregler for Jernbaneverkets nett. Jernbaneverkets tekniske regelverk; JD 5xx Dokumentet Sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets Infrastruktur Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

122 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 7 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Førers regelbok for Jernbaneverket. Prosessen Planlegge og evaluere endret driftsform (ikke varig endring) Tilleggskrav til planlegger for arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg Planlegger skal som minimum ha kompetanse som leder for elsikkerhet tilsvarende arbeidets art, eller innhente slik kompetanse. Ved komplekse anlegg, eksempelvis Oslo S og Lodalen, skal lokalkjent leder for elsikkerhet, godkjent av faglig leder elkraft, delta i planleggingen av arbeider og frakoblinger. Det er ikke tillatt å planlegge bruk av overvåker ved arbeider på eller nær ved høyspenningsanlegget. Bruk av overvåker skal kun benyttes i de tilfeller der noe uforutsett skjer og Leder for elsikkerhet må forlate arbeidsstedet. I spesielle tilfeller ved frakobling av en lengre strekning med flere ledere for elsikkerhet, kan det etter gjennomført risikoanalyse og avtale med sakkyndig driftsleder for høyspenningsanlegg brukes overvåker. Planlegger skal involvere nødvendig kvalifisert personell, eksempelvis hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt, leder for elsikkerhet, evt. HMS-koordinator, verneombud og representant fra Trafikkdivisjonen. 5. Beskrivelse Beskrivelsen er delt inn i følgende deler: Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell 4 Tabell 5 Tabell 6 Tabell 7 Tabell 1 Planlegging av arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur Sikring av arbeidsstedet ved arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur Gjennomføring av arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur Avvikling av sikkerhetstiltak og sikker påsetting av trafikk Oppfølging og etterkontroll Ved avvik fra opprinnelig plan Dokumentasjon og arkivering Planlegging av arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur Nr. Ansvar Aktivitet 1-1 Prosjektleder (byggherre) Utpeker HMS-koordinator der det er påkrevd i henhold til Byggherreforskriften. Organiserer arbeidet og utpeker byggherres planlegger(e). Avklarer grensesnitt mellom leverandørs og byggherres planlegger(e) (avklare hvilke pkt. i tabellen som skal ivaretas av hvem). Vurderer om arbeidet krever endring av driftsform, slik at prosessen Planlegge og evaluere endret driftsform (ikke varig endring) også må følges. Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

123 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 8 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Nr. Ansvar Aktivitet 1-2 Leverandør Utpeker planlegger(e) for sin del av arbeidet 1-3 Planlegger Kun bestilling av sportilgang: Sender bestilling av sportilgang til sportilgangskoordinator. Bestilling av sportilgang og frakobling: Krysser av for elsikkerhetsplan med frakobling og sender bestilling av sportilgang til sportilgangskoordinator. Sender Elsikkerhetsplan til elkraftsentralen. Området som ønskes frakoblet oppgis med hovedsignaler, dvergsignaler eller sporveksler som avgrensing, angitt med bokstav/nummer. Elsikkerhetsplan og bestilling av sportilgang sendes samtidig. Tidsbegrensning på elsikkerhetsplanen Elsikkerhetsplan skal ikke ha gyldighet lengre enn 14 dager, Unntak: Bruk av tårnkraner Elsikkerhetsplan uten frakobling: Sender elsikkerhetsplan til elkraftsentralen Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

124 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 9 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Sportilgangs- koordinator Kun bestilling av sportilgang: Vurderer dette opp mot eventuelle andre bestillinger av sportilgang, og sender dette over til Rutekontoret Bestilling av sportilgang og frakobling: Vurderer dette opp mot eventuelle andre bestillinger av sportilgang, og sender dette over til Rutekontoret 1-5 Rutekontoret Kun bestilling av sportilgang: Skriver ut ruteordre og sender denne til togleder/togekspeditør Sender ruteordre til fordelingssted. Bestilling av sportilgang og frakobling: Mottar Bestilling av sportilgang. Dersom det i bestillingen er krysset av for elsikkerhetsplan med frakobling og bestillinger gjelder dobbeltsporet strekning og /eller stasjoner hvor det er mulighet for overkjøring av spenning for eksempel pga uoverensstemmelse mellom seksjonsdeler og signalplassering skal ikke ruteordre utstedes før utskrift av skjermbildet som viser den simulerte frakoblingen er mottatt og kontrollert opp mot rutebestillingen. Skriver ut ruteordre og sender ruteordre til togleder/togekspeditør Sender ruteordre til fordelingssted. Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

125 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 10 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Elkraftsentral Bestilling av sportilgang og frakobling: Oversender godkjent elsikkerhetsplan og ved behov (se fet tekst under) utskrift av skjermbildet som viser den simulerte frakoblingen til planlegger. Oversender ved behov(se fet tekst under) utskrift av skjermbildet som viser den simulerte frakoblingen til rutekontoret. Oversender ved behov(se kursiv tekst under) utskrift av skjermbildet som viser den simulerte frakoblingen direkte til togleder/togekspeditør. NB! For dobbeltsporet strekning og for stasjoner hvor det er mulighet for overkjøring av spenning for eksempel pga. uoverensstemmelse mellom seksjonsdeler og signalplassering skal utskrift av skjermbildet som viser den simulerte frakoblingen oversendes. Elsikkerhetsplan uten frakobling: Behandler elsikkerhetsplan og sender den til planlegger. 2 Planlegger Involverer nødvendig kvalifisert personell, eksempelvis hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt, leder for elsikkerhet, fagperson innen sikkerhetsstyring og HMS, verneombud og representant utpekt av trafikksjefen eller en av han bemyndiget i respektive trafikkområde. Stiller krav til at kun personale med dokumentert opplæring og godkjenninger benyttes. Eksempelvis: Leder for elsikkerhet, hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt, fører. Dersom planlegger ikke har godkjenning som leder for elsikkerhet, påføres navn og kortnummer til den som har bistått planlegger med utarbeidelse av elsikkerhetsplanen. Dette i tillegg til planleggers navn. Kartlegger arbeidet som skal utføres og innhenter relevant dokumentasjon fra tidligere analyser og planer. Planlegger arbeidet iht. internkontrollforskriften og jernbanelovgivningen og Sjekkliste for planlegger Dersom arbeidet krever endring av driftsform: Planlegger arbeidet i.h.t. prosessen Planlegge og evaluere endret driftsform (ikke varig endring) 3-1 Planlegger Meddeler til faglig leder dersom det planlagte arbeidet fører til endringer i anlegget som krever oppdatering av tegninger, dokumentasjon og/eller koblingsskjema eller endringer i infrastrukturen som fører til behov for innmelding til sirkulære. Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

126 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 11 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Faglig leder Sørger for evt. endring av tegninger, dokumentasjon og/eller koblingsskjema i hht innspill fra planlegger. Melder fra om endringer i infrastrukturen som skal kunngjøres i sirkulære i henhold til rutine for innmelding til sirkulære i Trafikkregler for Jernbaneverkets nett. 4 Planlegger Sørger for at det utpekes hovedsikkerhetsvakt og lokale sikkerhetsvakter iht. Trafikkregler far Jernbaneverkets nett. Informerer hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt og foreslått leder for elsikkerhet om det planlagte arbeidet. Er det ikke foreslått leder for elsikkerhet, skal planlegger forsikre seg om at grunnlaget for avgjørelsen ikke er endret siden planleggingen av arbeidet startet. 5 Leder for kobling 6 Hovedsikkerhets vakt/lokal sikkerhetsvakt og foreslått leder for elsikkerhet Dersom frakobling er nødvendig, skal leder for kobling ut fra mottatt elsikkerhetsplan, planlegge og utføre iht. Instruks for leder for kobling. Gjøre seg kjent på arbeidsstedet i god tid før tillatelse gis til at arbeid kan settes i gang. 7 Planlegger Påse at nødvendige SJA er gjennomført. Påser at medarbeidere hos eksterne entreprenører gjennomfører sikkerhetskurs Sikkert arbeid i og ved spor for entreprenører før arbeidet starter.( Kun godkjente instruktører, godkjent av Norsk Jernbaneskole skal benyttes). Kurset har en gyldighet på 24 måneder og nytt kurs skal da gjennomføres. Avholder oppstartsmøte og opplæring i god tid og evt. oppfølgingsmøte før arbeidet starter med alt involvert personale, inkl verneombud. Hensikten med oppstartsmøtet er at alt involvert personale skal motta relevant informasjon om arbeidet og sikker gjennomføring av dette. Oppstartsmøtet skal som minimum inneholde: Gjennomgang/orientering om alt arbeid som skal utføres Hvem gjør hva / rollefordeling Gjennomgang av SJA med samtlige som skal delta i arbeidet TU-rollen -fremføringsbestemmelser og fremføringsansvarliges plikter i oppdraget Innrapportering av uønskede hendelser Opplysning om hvem som er Hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt Opplysning om hvem som er Leder for elsikkerhet. 8 Planlegger Fremskaffer telefonliste/bemanningsliste og formidler til Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

127 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 12 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt Tabell 2 Sikring av arbeidsstedet ved arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur Nr. Ansvar Aktivitet 1 Planlegger Sørger for evt oppstartsmøte rett før arbeidet starter med siste oppdateringer, oppdatering av telefonliste/bemanningsliste mv. Formidler resultater fra Sikker Jobb Analyser til alle før arbeidet startes opp. 2 Hovedsikkerhets vakt/lokal sikkerhetsvakt Bringer ruteordre, T-sirkulære og bemanningsplan/telefonliste til arbeidsstedet. Fastsetter øvrige tiltak som kan ha betydning for sikkerheten, for eksempel tilkomst for eller plassering av maskiner og utstyr langs sporet ved togpassering, bruk av verneutstyr med mer. Ved arbeid der det iverksettes endret driftsform, skal hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt få bekreftet hos togleder at driftsformen er endret før togleders tillatelse til arbeid innhentes. Ber togleder/togekspeditør om tillatelse til arbeid iht. ruteordre. 3 Togleder/ togekspeditør Kontrollerer T-sirk, ruteordre/antegninger på grafisk rute, elsikkerhetsplan og utskrift av koblingsbilde. Sperrer strekning/stasjon som eventuelt skal frakobles og gir hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt tillatelse til disponering for arbeider, bekrefter tid som er til disposisjon og bekrefter at kortslutning av spor er i orden. (På stasjoner som ikke har sperring av spor og sporfelt, eksempelvis Oslo S og Skøyen og Trondheim må togleder/togekspeditør sikre arbeidsstedet ved å lokalavlåse sporvekseler og eventuelt stille skifteveier som dekningstogvei for å hindre innkjøring på frakoblet område.) Informere leder for kobling om hvilken strekning/stasjon som er sperret og bekrefter området som kan frakobles. Området oppgis med hovedsignaler, dvergsignaler eller sporveksler som avgrensing, angitt med bokstav/nummer. Ved disponering av strekning for kjøring av arbeidstog, sperres normalt strekning etter at arbeidstoget har kjørt ut på strekningen. Unntak: Gjelder for diesel trekkraftkjøretøy. Ved framføring av diesel trekkraftkjøretøy gjennom frakoblet område, må strekningen frigis fra togleder/txp. Før strekningen frigis skal togleder/txp kontakte hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt for å spørre om kjøringen kan gjennomføres. Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

128 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 13 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Nr. Ansvar Aktivitet Hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt kontakter Leder for elsikkerhet - som orienterer Leder for kobling om kjøringen Når Leder for elsikkerhet melder at det er klart, fjerner Hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt sine sikkerhetstiltak og opphever disponeringen for arbeid. Etter at toget har passert, sperres strekningen på nytt. 4 Foreslått leder for elsikkerhet 5 Alle som er ansvarlig for tiltak i SJA 6 Hovedsikkerhets vakt/lokal sikkerhetsvakt 7-1 Foreslått leder for elsikkerhet 7-2 Leder for kobling 8 Leder for elsikkerhet Kan ringe til togleder eller togekspeditør ved disponering for å skape en felles forståelse for hvor det ikke kan kjøres tog i henhold til ordre, mottatt utskrift av koblingsbilde og elsikkerhetsplan. Følger opp tiltak fra utført Sikker Jobb Analyse Sikrer arbeidsstedet i henhold til Trafikkregler for Jernbaneverkets nett, Førers Regelbok Jernbaneverket og instruks for hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt samt i henhold til Sikker Jobb Analyser. Ringer leder for kobling og ber om formelt å bli utpekt til leder for elsikkerhet. Anmoder evt. om frakobling, jfr. forevist elsikkerhetsplan og eventuell koblingsordre. Utpeker formelt leder for elsikkerhet. Foretar evt. frakobling av planlagt strekning/stasjon/spor iht. instruks for leder for kobling Iverksetter elsikkerhetstiltak i henhold til elsikkerhetsplan og varsler hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt om at sikkerhetstiltak er gjennomført, jf. Instruks for leder for elsikkerhet. Ved bruk av endepunktsjording er strømavtager på arbeidsmaskiner godkjent som markeringsjord. Tabell 3 Nr. Ansvar Gjennomføring av arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur Aktivitet 1 Leder/Byggeleder/ Prosjektleder/ Oppsynsmann 2 Hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt Påser at personale med sikkerhetsmessig ansvar har nødvendig dokumentert kompetanse. Gir tillatelse til igangsetting av arbeid til alle på arbeidsstedet etter at leder for elsikkerhet har varslet om at sikkerhetstiltak er gjennomført. 3 Hovedsikkerhetsvakt/lokal Ivaretar sine ansvarsområder mens arbeidet foregår iht. sine instrukser, Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

129 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 14 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: sikkerhetsvakt/ leder for elsikkerhet ref. Instruks for hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt og Instruks for leder for elsikkerhet. Bortviser arbeidstakere som unnlater å følge anvisninger eller ikke benytter godkjent verneutstyr og melder fra til vedkommendes leder/prosjektleder. 4 Alle på arbeidsstedet Følger de retningslinjene og instrukser som gjelder for arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur. Sørger for at ikke-skinnegående materiell/kjøretøy maksimal hastighet i sporet ikke overstiger 30 km/t. Gjøre seg kjent med gjeldende beredskapsplan. Retter seg etter anvisninger fra hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt og/eller leder for elsikkerhet. Etterlever sikkerhetstiltak og andre tiltak, for eksempel fra Sikker Jobb Analyse. Melder fra om evt. skader på skinnegang, kontaktledningsanlegg, kabler, signalanlegg mm til hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt/leder for elsikkerhet eller banestrekningens eier. Tabell 4 Nr. Ansvar Avvikling av sikkerhetstiltak og sikker påsetting av trafikk Aktivitet 1 Leverandørens fagansvarlig 2 Hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt Sørger for at det foreligger skriftlig dokumentasjon på hvorvidt arbeidet er utført iht. gjeldende regelverk. Ved avvik, gå til tabell 6. Signerer på vedlegg Skjema for påsetting av trafikk etter arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur, forutsatt at arbeidene er utført og dokumentert, slik at sporet kan meldes klart. Innhenter underskrevet sjekkliste fra fagansvarlige. Varsler alle, om at arbeidene skal opphøre. Når alle arbeidene er avsluttet og utstyr/redskap/personer er brakt ut av sporet, meldes dette til Leder for elsikkerhet. 3 Leder for elsikkerhet Leder for elsikkerhet melder til alle i arbeidslaget om at kontaktledningsanlegget er å betrakte som spenningssatt (FSE 15). Fjerner elsikkerhetstiltakene på arbeidsstedet og ringer leder for kobling, ref. vedlegg instruks for leder for elsikkerhet. 4 Leder for kobling Foretar innkobling og informerer leder for elsikkerhet om at kontaktledningsanlegget er spenningssatt. 5 Leder for elsikkerhet Informerer hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt og togleder/togekspeditør om at kontaktledningsanlegget er spenningssatt. 6 Hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt Der hovedsikkerhetsvakt er brukt, kan lokal sikkerhetsvakt visitere egen strekning, og melde fra til hovedsikkerhetsvakt. Dette gjelder også for Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

130 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 15 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: avvikling av arbeid på strekninger som er definert som anleggsområde jernbane jfr. Trafikkregler for Jernbaneverkets nett. Fjerner sikkerhetstiltakene på arbeidsstedet. Varsler togleder/togekspeditør om at sikkerhetstiltakene på arbeidsstedet er opphevet og bekrefter at strekning/stasjonen/spor er klar for kjøring av tog. 7 Togleder/ togekspeditør Opphever sperring av strekning/ stasjon/spor. Tabell 5 Oppfølging og etterkontroll Nr Ansvar Aktivitet 1 Leverandørens fagansvarlige Etterkontrollerer infrastrukturen og iverksetter evt. korrektiv tiltak for å ivareta sikkerheten f. eks inntil sporet er stabilisert. Dokumentasjon, f. eks på foretatt etterkontroll og evt. korrektiv tiltak, skal alltid oversendes byggeleder/oppsynsmann i Jernbaneverket. Dokumentasjon skal f. eks inneholde beskrivelse av hva som er målt, dato, tidspunkt for måling og resultat, samt at det skal foreligge og være tilgjengelig for byggherre. Sørge for oppbevaring av dokumentasjon iht. regelverk til kontraktsarbeidet er avsluttet, dersom ikke byggherre krever noe annet. Dokumentasjonen skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherre. Sender ferdig utfylt vedlegg Skjema for påsetting av trafikk etter arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur til byggherre snarest mulig etter åpning av spor. 2 Banesjef/ byggherre Innhenter og arkiverer all relevant dokumentasjon (ref. pkt.1). Tabell 6 Ved avvik (ikke uhell) Nr Ansvar Aktivitet 1 Leverandørens fagansvarlige Rapportere avvik med forslag på tiltak i henhold avtalt rutine for avviksbehandling. 2 Banesjef Vurderer hvorvidt trafikk kan påsettes etter iverksetting av tiltak. 3 Leverandør Sender avviksrapport til byggherre/banesjef snarest mulig. Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

131 INSTRUKS FOR SIKKERT ARBEID I OG VED JERNBANEVERKETS INFRASTRUKTUR Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 16 av 16 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Tabell 7 Dokumentasjon og arkivering Nr. Ansvar Aktivitet 1 Planlegger Oppbevarer eksempelvis elsikkerhetsplaner, HMS planer, sjekklister inntil arbeidet er avsluttet. Er dette arbeidet del av et større arbeid, oppbevares planene inntil alt arbeid er avsluttet. Planen skal oppbevares utover arbeidsavslutning dersom det inntreffer hendelser som kan kreve nærmere granskning. 2 Leverandør På forespørsel skal dokumentasjonen kunne forelegges Jernbaneverket og sakkyndig driftsleder høyspenningsanlegg eller den han har bemyndiget. 3 Byggherre Oppbevarer skjemaer for gjennomført opplæring i sikkert arbeid i og ved spor. Har kontrollister over godkjenninger, for eksempel Kompetansebevis. 4 Byggeleder/ Jernbaneverket Sørger for at uønskede hendelser som rapporteres fra leverandør/utøvende enhet blir registrert i Synergi i henhold til kontrakt og/eller JBVs avvikshånterings prosess. 6. Referanseliste Dokumenttittel Vedlagte link kan benyttes for å få tilgang til fakta ark utarbeidet av direktoratet for brannsikkerhet (dsb) om bruk av kraner innenfor 30 m avstand fra høyspenningsanlegg Trafikkregler for Jernbaneverkets nett 7. Revisjonsoversikt Rev.nr Gyldig fra Hovedendringer Dokument utarbeidet basert på tidligere STY-3117 Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

132 INSTRUKS FOR FARESITUASJONER OG TILTAK VED ARBEID NÆR VED HØYSPENNINGSANLEGG Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 1 av 5 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Instruks for faresituasjoner og tiltak ved arbeid nær høyspenningsanlegg 1. Hensikt og omfang. Hensikten med dokumentet er å bruke listen som et hjelpemiddel ved planlegging av arbeid i og ved jernbaneverkets infrastruktur. 2. Beskrivelse. Listen er ikke komplett: Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

133 INSTRUKS FOR FARESITUASJONER OG TILTAK VED ARBEID NÆR VED HØYSPENNINGSANLEGG Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 2 av 5 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Fare Tiltak Utførende Ansvar Maskiner, løfteinnretninger, og høye gjenstander kan komme innenfor risikoavstanden til Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg. Aktiviteter på lastespor, sidespor og lignende med kontaktledning Maskiner, løfteinnretninger, og høye gjenstander som oppstilles eller som ved bruk kommer nærmere spenningssatt kontaktledningsdel enn 30 m skal vurderes jordet til skinne. Angi sikkerhetsavstand Sakkyndig driftsleder høyspenningsanlegg eller en av han bemyndiget Leder for elsikkerhet Sakkyndig driftsleder høyspenningsanlegg eller en av han bemyndiget Sakkyndig driftsleder høyspenningsanlegg eller en av han bemyndiget Leder for elsikkerhet med godkjenning som leder for elsikkerhet ved bruk av løfteinnretninger, skal være tilstede dersom den direkte avstanden fra høyspenningsanlegget til ethvert punkt på maskin / løfteinnretning, inklusiv last, kan bli mindre enn 6 meter. Alternativt kan det settes opp avskjerming eller sperreanordning som hindrer utstyr / last å komme innenfor risikoavstanden, som må godkjennes i hvert enkelt tilfelle. Leverandør Leverandør Planlegger Sakkyndig driftsleder høyspenningsanlegg eller en av han bemyndiget Leder for elsikkerhet kan, etter at sikkerhetstiltak er etablert, utpeke en overvåker. Ref Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) 12. Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

134 INSTRUKS FOR FARESITUASJONER OG TILTAK VED ARBEID NÆR VED HØYSPENNINGSANLEGG Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 3 av 5 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Fare Tiltak Utførende Ansvar Brudd i skinnestreng (Fare for strømskade) Ved oppstått brudd i skinnestreng skal det etableres forbikoblingsledning ved frakoblet og jordet anlegg, se Sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur vedlegg STY Instruks for bruk av forbikoblingsledning Leverandør Sakkyndig driftsleder høyspenningsanlegg eller en av han bemyndiget Umerket eller skadet utstyr for spenningstesting, jording, forbikobling, og isstøting (fare for strømskade) Utstyr for spenningstesting skal kontrolleres årlig, være godkjent og merket med aktuelt frekvens- og spenningsnivå. Isstøtere, betjeningsstenger, jordingsapparater, og forbikoblingsledninger skal være fri for mekaniske skader og skal kontrolleres årlig, være godkjent og merket. Jordingsapparater og forbikoblingsledninger skal være dimensjonert i forhold til aktuell elektrisk og mekanisk belastning. Eier og leverandør Sakkyndig driftsleder høyspenningsanlegg eller en av han bemyndiget Rutiner for kontroll av sikkerhetsutstyr, verneutstyr og verktøy skal dokumenteres. Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

135 INSTRUKS FOR FARESITUASJONER OG TILTAK VED ARBEID NÆR VED HØYSPENNINGSANLEGG Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 4 av 5 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Fare Tiltak Utførende Ansvar Opplag nær spor Ingen deler av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningssatte deler enn 6,0 m. Dette gjelder også ved lagring av snø. Leverandør Montering av varmeelementer i sporveksler Elementene skal alltid håndteres i horisontal stilling. Vær oppmerksom i forhold til avstand opp til kontaktledningsanlegget. Eier og leverandør Planlegger og ansvarlig for arbeidet. Høytrykkspyling nær ved høyspenningsanlegg ved fjerning av graffiti og lignende. Høytrykkspyling uten frakobling av kontaktledningsanlegg skal utføres i henhold til følgende krav: Spyling skal foregå maks 2 meter over skinneoverkant (sok) Det skal ikke benyttes lanse lengre enn 1,5 meter inkl. håndtak Krav til opplæring av personale som skal utføre høytrykkspyling er minimum Agressokode 2437 eller 2438 Det skal være minst to personer tilstede Det skal utarbeides Sikker Jobb Analyse. Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

136 INSTRUKS FOR FARESITUASJONER OG TILTAK VED ARBEID NÆR VED HØYSPENNINGSANLEGG Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 5 av 5 Dokument-ID: STY Rev.: 000 Godkjent av: GRINDE, JOHN Gyldig fra: Revisjonsoversikt Rev.nr. Gyldig fra Hovedendringer Dokumentet er utarbeidet basert på tidligere STY-3919 Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

137 Værnes holdeplass Kap.: 00 Generell del Side 00-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 Generell del Generell del Generell del Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er aa.bb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bb er bygningsdelnummer iht. NS3451: ccc er løpenummer (1-3 siffer). NS3420 For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201201) 00.1 Orientering om prosjektet Generelt Arbeidene skal utføres i henhold til gjeldende standarder, forskrifter og offentlige krav samt foreliggende dokumenter. Beskrivelse og tegninger utgjør et forenklet anbudsgrunnlag. Det er tilbyders ansvar at både det som er beskrevet og / eller vist på tegninger er medtatt og at leveransen er komplett til tross for mangler i anbudsgrunnlaget. Det gjelder også bygningsmessige løsninger som ikke er medtatt, dersom de er nødvendige for løsninger beskrevet av RIAk og RIBR. Tilbyder skal også medregne alle følge-kostnader som er nødvendig for en komplett leveranse. Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, transport, montering og utførelse inklusive alle nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt innfestning og forankring iht. gjeldende standarder, samt de krav som er angitt i denne beskrivelsen. Blant annet skal også følgende hjelpearbeider og biytelser være inkludert i enhetsprisen når annet ikke er spesifisert: - All måltaking på plassen for eksternt produserte elementer. - Levering og montering av alle nødvendige materialer for sammenføyning og feste ut over de som er spesifisert. - Kapping og tilpassing til bestående deler hvor nødvendig. - Etablering av provisoriske avstivninger, stillas og heiseanordninger som måtte være nødvendige for monteringen. - Nødvendig tildekking og beskyttelse av flater som blir ferdigstilt før andre arbeider. Der det er oppgitt produktnavn, kan entreprenøren foreslå andre produkter som er likeverdige. Dersom entreprenøren velger andre produkter skal han oppgi dette og dokumentere likeverdighet. Alle materialer skal tilfredstille krav til NBI Teknisk Godkjenning. Alternativ teknisk godkjenning som ETA kan godkjennes. Ytelser til materialene ihht. produktstandarder NS-EN skal foreligge Alle valg av farger, overflatestruktur og materialer skal godkjennes av byggherre, arkitekt og prosjektleder etter valg ut fra forelagte prøver.

138 Værnes holdeplass Kap.: 00 Generell del Side 00-2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav For krav til det bygningsmessige nevnes her: - Alle bygningsdeler, materialer og tekniske installasjoner skal planlegges slik at de er solide og robuste, krever lite vedlikehold og er lette å inspisere og reparere. - Ved valg av kvaliteter skal det tas hensyn til installasjonenes levetid. - Totaløkonomi basert på årskostnadsbetraktninger skal være styrende. - På utsatte områder må konstruksjoner tåle røff behandling Konstruksjons og materialvalg må derfor baseres på anerkjente løsninger og arbeidet må utføres på en velprøvd måte Arbeidenes art og omfang Type byggverk Venterom for togpassasjerer og plattformtak Fagområder som omfattes Stålkonstruksjoner Flisarbeider Tømrerarbeider Snekkerarbeider Vinduer/dører Tekkearbeider Blikkenslagerarbeider Metallarbeider Glassarbeider Malerarbeider Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner VVS-installasjoner, generelt Sanitær Varme Installasjon for brannslokking med sprinkler Luftbehandling Komfortkjøling Montering av byggherrelevert materiell Automasjon Størrelser ( f.eks. antall etasjer, BTA, lengde og tverrsnitt for tunnel mv.) Antall etasjer: 2 BTA : 760m2 Lengede: 76 m Maks bredde 10,0 m pluss brotilknytninger. Etasjehøyde plattform-venterom: Varierende min. 5 m Etasjehøyde venterom: Varierende 3,80 m Plattformtak: Areal: ca 760m2 Tekniske installasjoner, deres ytelse og omfang se beskrivelse Grensenitt mellom entrepriser Entreprisen har grensesnitt mot E3 Stål og betong venterom/stål plattformtak og E2 Grunn- og betongarbeider.

139 Værnes holdeplass Kap.: 00 Generell del Side 00-3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Omfang av riving Eksisterende holdeplass er revet. Noe rivningsarbeider må påregens i tilknytningspunktene mot hotell, lufthavnen Pir vest og Commuterterminalen. Om bygging, risikoavfall eller forurensning knyttet til disse arbeidene Kun vanlige bygningsmaterialer generert av entreprisen Grunnforhold Ikke relevant for entreprisen Andre forhold av betydning Bygging med jernbane i drift.

140 Prosjekt: Værnes holdeplass Side 00-4 Kapittel: 00 Generell del Dokumentliste Den komplette dokumentlisten skal angi prosjektdokumentene i overenstemmelse med inndelingen i NS Tegningsoversikt arkitekt: Sheet Nummer Tegning.type IUP-00-C Plan Nivå C IUP-00-C Gulvplan Nivå C IUP-00-C-1039 Himlingsplan Nivå C IUP-00-C Skiltplan Nivå C IUP-00-C Møbleringsplan Nivå C IUP-00-D Plan Nivå D, C+11,535 IUP-00-D Gulvplan Nivå D IUP-00-D Himlingsplan Nivå D IUP-00-D Skiltplan Nivå D IUP-00-D Møbleringsplan Nivå D IUP-00-D Takplan Nivå D IUP-00-E Fasade Nord og Vest IUP-00-E Fasade Sør og Øst IUP-00-J Skjema Bro til Commuterterminal IUP-00-J Skjema Bro til Terminal A IUP-00-J Skjema Bro/Rampe til Hotel/P IUP-00-J Skjema Bro/Karuselldør til Hotel/P IUP-00-J Skjema Tverrsnitt Detaljer IUP-00-J Skjema Sørfasade Detaljer IUP-00-J Skjema Rulletrapp med Klimaskjerm IUP-00-J Skjema Karuselldør med Klimaskjerm IUP-00-J Skjema Trapp IUP-00-J Skjema Plattformtak IUP-00-J Skjema Heissjakt IUP-00-J Skjema Heissjakt Detaljer IUP-00-J Skjema Heissjakt Detaljer IUP-00-J Skjema Klimaskjerm IUP-00-J Skjema Legend IUP-00-J Skjema Systemfasade Målsetting IUP-00-J Skjema Systemfasade Målsetting IUP-00-J Skjema Fasade øst IUP-00-J Skjema Lengdesnitt IUP-00-J Skjema Tverrsnitt IUP-00-O Plan Utomhusplan IUP-00-O Plan Situasjonsplan M:\2013 Oppdrag\Tverrfaglig\ Værnes holdeplass\7-prod\c-areal og samferdsel\bes\mengdebeskrivelse\04 Venterom\E4 Vente

141 Værnes holdeplass Kap.: 01 Rigg og drift Side 01-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 01 Rigg og drift RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS GENERELT Dette kapitlet er basert på NS3420, 4.utgave. Kodene ved de spesifirserte tekstene viser til de ytelser som inngår i de enkelte postene. Dersom en eventuell underentreprenør overtar deler av arbeidene skal det økonomiske oppgjøret skje mellom entreprenør og underentreprenør, og skal være byggherren uvedkommende. I postene nedenfor skal det bare medtas slike kostnader som ikke er tatt inn i enhetsprisene for de enkelte arbeider i mengdenberegningene. Poster som ikke blir fyllt ut med kronebeløp av anbydere, regnes for å være innkalkulert i enhetsprisene annet sted dersom det ikke er tatt spesielle forhold i følgeskrivet. Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med forholdene på byggeplass og også andre forhold som kan tenkes å ha betydning for for utførelsen av hans arbeider eller medfører ansvar. Han skal bringe på det rene hvilken standard tomta er i, plassforhold, bevaring av vegetasjon/trær, lokaliserring av ledninger og kabler i grunnen, hvor det kan gjøres uttak av provisorisk vann, avløp og strømtilførsel, adkomst for transport osv. Feiltakelser, skader eller misforståelser som følge av manglende orientering om tomteforholdene, berettiger ikke til krav om ekstra godtgjørelse. Entreprenøren må selv foreta nødvendig grovplanering og oppgrusing av det areal som skal brukes til riggplass og parkeringplass for sine og sideentreprenørens biler samt bygge nødvendig adkomstvei og interne anleggsveier. Før byggearbeidene igangsettes skal entrprenøren utarbeide en plan for byggeplasstilrigging. Han er også ansvarlig for de underentreprenørene han benytter følger planen. Når arbeidene er avsluttet, er han ansvarlig for at arealene rundt nybygget er fullstendig oppryddet og igangsatt. Mottak og lagring av materialer på byggeplassen. Materialer skal lagres slik at de ikke nedbrytes, gir grobunn for mikroorganismer eller tar opp fukt. Fuktskadete materialer som mineralull, sponplater gipsplater treverk, linoleum, papp osv tillates ikke brukt og skal fjernes fra byggeplassen (gjelder også materialer som har blitt fuktskadet etter montasje). Alle materialer skal være beskyttet mot nedbør under transport og lagring. Det skal ivaretas etter følgende rutiner: Materialene skal ankomme byggeplass i rett tid, dvs rett i forkant av montasjetidspunkt. Materialer som kommer tidlig kan kreves returnert for kontraktpartners regning. Kontraktpartner skal pålegge leverandører å beskytte materialene mot oppfuktning under transport. Dersom noe må lagres ute, skal det beskyttes mot nedbør og fukt fra grunnen. Spesielt fuktømfientlige materialer (f.eks. sponplater, parkett) skal ikke lagres ute Det vises for øvrig til krav i vedlagte anbudsdokumenter.

142 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 01-2 Kapittel; 01 Rigg og drift FORSIKRING OG SIKKERHETSSTILLELSE AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Nei Rund sum RS AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Nei Rund sum RS AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Nei Rund sum RS PLANLEGGING AV KONTRAKTSARBEIDET AJ1.1 PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Ja Herunder tas med nødvendig leverandørprosjektering der dette er beskrevet i beskrivelsen. Byggherren leverer ikke annet arbeidsgrunnlag enn tilbudsgrunnlaget. Rund sum RS AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Nei Rund sum RS AJ8.23 TILPASNING TIL AVFALLSPLAN Nei Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

143 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 01-3 Kapittel; 01 Rigg og drift TILRIGGING AV BYGGEPLASS AV4.2A TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Eget riggområde utenfor byggeplassen for lager og brakkerigg, samt nødvendige opp og nedrigging av produksjonsutstyr på byggeplassen for utførelse av kontraktarbeidet. a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenør må inngå avtaler om riggområde for egen rigg mot grunneier og lage plan for riggområde. JBV har foreslått et par mulige riggområder som er vist på tegning IUP-00-X B. Entreprenør må ta kontakt med grunneier og evt. inngå leieavtale. Riggområde skal planlegges for brakkerigg for egne ansatte og for tilknyttede underentreprenører. Brakkeriggen må inneholde: Spisebrakke, lomp, lager og ha byggestrøm. Anleggsbelysning må arrangeres så det ikke generer naboene. I tillegg til nødvendig tilrigging for egne arbeider, skal entreprenøren medta rigg for heisleverandør, leverandør av rulletrapp, elektro/tele-entreprisen. All nødvendig oppvarming, midlertidig generell belysning, byggestrøm og midlertidig strøm til sideentreprenørene skal medtas. Varighet: Hele byggeperioden for kontraktarbeidet. I denne post medtas alle utgifter til rigg og nedrigging som ikke er spesifisert i nedenstående poster AK3.861 TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Rund sum Lokalisering: Byggeplassen og eget riggområde. Nei RS RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

144 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 01-4 Kapittel; 01 Rigg og drift AS3.861 NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER Rund sum Lokalisering: Nei RS Provisorisk strømforsyning Provisorisk forsyningsanlegg Denne entreprisen har ansvar for provisoriske elinstalasjoner med fordelingstavler/byggestrømskap, belysning og oppvarming av byggplass inkl riggområder. Byggestrømsabbonement/energikostnader for provisoriske anlegg dekkes entreprenør. Alle elektoarbeider skal utføres av godkjent elinstallatør. Det skal medtas elektriske varmeovner for tilstrekkelig oppvarming av bygget til +16gr etter tett bygg. Oppgitte priser skal inkludere tilkoblinger og kabelanlegg AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Gjelder komplett for provisorisk forsyningsanlegg Ut fra provisorisk hovedfordeling skal det legges frem forsyningsanlegg for el-uttak, ganglys etc. i bygget. Fordelingstavlene plasseres etter nærmere avtale med byggeleder. Anlegget skal tilfredstille NEK 400:2010 (NEK ). Rund sum RS AK3.2148A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN Lokalisering: Hele bygget Utførelse: se andre krav Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

145 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 01-5 Kapittel; 01 Rigg og drift Dimensjon/kapasitet: se andre krav El-forsyningsanlegg ut fra provisorisk hovedfordeling til samtlige underfordelinger, ovner og riggplass. Driftsspenning 400V. Anlegget skal tilfredstille NEK 400:2010 (NEK ). Byggeplass sentraler skal tilfredstille krav til sentraler for byggeplasser NS-EN Rund sum RS AK3.2218A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: UTTAKSSENTRAL FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN Lokalisering: Hele byggeplassen Utførelse: se andre krav Dimensjon/kapasitet: se andre krav Med følgende innhold: 2 uttak 4/32+j m/jordfeilautomat 3 uttak 4/16+j m/jordfeilautomat 8 uttak 2/16+j m/jordfeilautomat 3 kurser for lys m/jordfeilautomat Se fremdriftsplan for byggetid. Fordeling skal tilfredstille krav til sentraler for byggeplasser NS-EN Rekvireres under byggeperioden av byggeleder Rund sum RS AK3.2188A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: BELYSNING FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN Lokalisering: Hele bygget Utførelse: se andre krav Dimensjon/kapasitet: se andre krav Det skal leveres og monteres lyslenker med lampeavstand 2,5 m i delte lengder inklusiv lyskilder, i alt 500 m. Om det permanente Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

146 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 01-6 Kapittel; 01 Rigg og drift anlegget settes i drift og nyttes for ovenstående, skal det i denne posten fremsatte beløp dekke rengjøring og utskifting av lysrør før overlevering. Lyslenkende skal flyttes til gjeldende etasjer/arealer etter hvert som arbeider starter. Se fremdriftsplan og byggetid. Rekvireres under byggeperioden av byggeleder Rund sum RS AK3.2188A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: BELYSNING FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN Lokalisering: Hele bygget Utførelse: se andre krav Dimensjon/kapasitet: se andre krav Det skal leveres og monteres halogenlyskaster med bevegelsesdetektor. Rekvireres under byggeperioden av byggeleder. Rund sum RS AK3.2142A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING FORMÅL: BRAKKE Lokalisering: Se riggplan Utførelse: se andre krav Dimensjon/kapasitet: se andre krav Rigging og forleggning av provisorisk forsyningsanlegg til kontor og lager. Rund sum RS AO3.21A RIGGING FOR OPPVARMING Lokalisering: Hele bygget Omfang: se andre krav Utførelse: se andre krav Entreprenør skal stå for uttørking under Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

147 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 01-7 Kapittel; 01 Rigg og drift byggeperioden. Byggeleder rekvirer ovner etter behov. Det regnes med ovner på 15 kw. Det forutsettes at hovedentreprenørens hovedtavle kan brukes som el-forsyning for ovnene. Ovner flyttes etter hvert som de trengs i etasjer/arealer av entreprenør. Rekvireres under byggeperioden av byggeleder. RS AS NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE TEKNISKE INSTALLASJONER OMFANG: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN Lokalisering: Hele bygget Beskrivelse: Gjelder komplett for all provisorisk forsyningsanlegg, belysning og oppvarming Nei Rund sum RS AO3.221A OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFØRELSE - RUND SUM Lokalisering: Hele bygget Utførelse: I hht innledende tekst/bok 0 I hht innledende tekst. Rund sum RS DRIFT AV BYGGEPLASS AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Samlet driftskostnad til administrasjon og drift av rigg og produksjonsutstyr knyttet til utførelsen av kontraktsarbeidet. Ja I denne post medtas alle utgifter til drift av rigg som ikke er spesifisert i nedenstående poster. Herunder kommer sikring av alle dekkekanter og Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

148 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 01-8 Kapittel; 01 Rigg og drift utsparinger. Rund sum RS AM3.868 DRIFT FOR VINTERARBEID OMFANG: ALT VINTERARBEIDE Lokalisering: Byggeplassen og eget riggområde. Snødeponi: Holdes av enteprenøren Nei Rund sum RS AM1.8A Spesielle administrative ytelser Ander krav: a) Omfang og prisgrunnlag I denne post medtas alle utgifter til all utstikkingen, inklusive utsetting og tydelig oppmerking av akser i horisontal- og vertikalplanet. Det er også entreprenørens ansvar å holde utstikkingen vedlike, sikre viktige punkter og sette ut nødvendige høyder på en slik måte at byggherren til enhver tid kan føre en detaljert kontroll vedrørende arbeidets korrekte utførelse. RS AM1.8A Spesielle administrative ytelser Ander krav: a) Omfang og prisgrunnlag Arbeidet vil foregå nært trafikkert spor og det vil være behov for sikkerhetsvakt på bygeplassen. Kostnad og omfang i henhold til JBV's prosesskode: Sikkerhetsvakt, los etc. holdt av entreprenøren a) Prosessen omfatter alle entreprenørens kostnader ved å ha sikkerhetsvakt og/eller los godkjent av Jernbandeverket ved arbeider som Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

149 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 01-9 Kapittel; 01 Rigg og drift beskrevet i spesiell beskrivelse AM1.8A Spesielle administrative ytelser Ander krav: a) Omfang og prisgrunnlag time 500,00 Arbeidet vil foregå nært inntil trafikkert jernbanespor. Alt arbeid som skal foregå på holdeplassen må tilpasses togtrafkken. Store deler av montasjearbeidet må utføres i åpen tid mellom togpasseringene. Den lengste togluken er på nattestid i tidsrommet Se vedlagte grafiske togtabell. Vi viser til "Instruks for sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur", STY Kostnad og omfang i henhold til JBV's prosesskode: Øvrige kostnader ved arbeid nært trafikkert spor a) Prosessen omfatter alle entreprenørens kostnader ved arbeid nært trafikkert spor og for tilrettelegging av arbeid i samsvar med Jernbaneverkets krav til sikkerhet utover det som er medtatt i prosess (post ) RS AM1.31A HOVEDBEDRIFT Rund sum RS a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren skal i tillegg ha koordineringsansvar for alle sideenteprenørene på byggeplassen Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

150 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 01 Rigg og drift b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler AO2.11 RIGGING FOR BYGGRENHOLD Rund sum Lokalisering: Hele bygget Omfang: Tilrigging og nedrigging for løpende renhold, Utførelse: Nei AO2.22A BYGGRENHOLD Rund sum Lokalisering: Hele bygget Krav til utførelse: Entreprenøren skal sørge for løpende renhold med kosting/ støvsuging etter at bygget er lukket. Rengjøringsfrekvens: Ukentlig Kontrollmetode: RS RS a) Omfang og prisgrunnlag Det skal i tillegg gjennomføres rengjøring som sikrer at alle skjulte flater, f eks over himlinger inni bindingsverksvegger, er rengjort b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler AQ1.529 AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE KONTRAKTER - RUND SUM Rund sum Tidspunkt: Før overlevering av kontraktsarbeidet Lokalisering: Hele bygget Type rom: Alle rom i bygget Arealangivelse: Krav til renhet: Byggvask. Ref. NS-INSTA 800, tilpasset aktuelle overflatetyper. Nei RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

151 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 01 Rigg og drift KVALITETSSIKRENDE TILTAK AQ1.229A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM Rund sum Tidspunkt: Etter utført kontraktarbeid Lokalisering: Horisontale flater i dekker og trapper. Type rom: Arealangivelse: Krav til renhet: RS a) Omfang og prisgrunnlag Horisontale flater kostes og støvsuges og klargjøres for etterfølgende entrepriser Sikkehet, helse og arbeidsmiljø(sha) Alle arbeider i forbindelse med byggesaken skal planlegges og gjennomføres i henhold til: "Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser" (byggherreforskriften), ny byggeforskrift - gjeldende fra 1. januar Det er utarbeidet SHA-plan for prosjektet. Entreprenøren skal ved all planlegging, organisering og gjennomføring av arbeidsoppdraget ved utbygging være ansvarlig for å oppfylle gjeldende krav og byggherrens målsetting til helse, miljø og sikkerhet i henhold til utarbeidet SHA-plan. Entreprenøren skal etablere og holde ved like et internkontrollsystem tilpasset kontraktsarbeidet. Prosessen inkluderer også planlegging, implementering, oppfølging og kontroll av HMStiltak, verneutstyr og verneklær, beredskapstiltak og sikkerhetsplanlegging samt de fysiske tiltakene som skal iverksettes, kurs vedrørende sikkerhetsrutiner, sikker-jobb-analyser osv. Utarbeide enkle sikkerhetsbevis. Det skal planlegges og iverktaksettes tiltak for å ivareta sikkerhet for egne ansatte, publikum og Jernbaneverkets infrastruktur. Disse skal fremlegges for godkjenning av byggherren før oppstart av de aktuelle arbeidsoperasjonene. Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

152 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 01 Rigg og drift Entreprenøren er hovedbedrift på byggeplassen og har koordineringsansvar for alle sideentreprenører på byggeplassen, ref. post RS Miljøoppfølging Det vises til miljøoppfølgingsplan samt spesielle kontraktsbestemmelser kap.d pkt Entreprenør skal ha spesiell fokus på: - Avfallshåndtering. - Reduksjon av avfall. - Støy - Støv - Oppfølging av varslingsrutiner. I denne posten skal entreprenørens kostnader for arbeider og tiltak i forbindelse med miljøoppfølging medtas. RS AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: a) Omfang og prisgrunnlag Sluttdokumentasjonen er dokumentasjon av oppfyllelse av krav, det være seg lover med forskrifter, teknisk regelverk, kravspesifikasjon eller kontraktskrav. Sluttdokumentasjon skal leveres i egen perm 1 original og 2 kopier og på cd-rom/minnepenn 1 stk. Skal bestå av minst følgende iht kap D 1.8.3: Dokumentoversikt Dokumentasjon på at sikkerhetskrav i kontrakten er ivaretatt i ferdigtilstand. Attester, sertifikat og godkjenninger fra offentlige myndigheter. Dokumentasjon iht Jernbaneverkets teknisk regelverk eller kravspesifikasjon. Dokumentasjon iht fastsatte krav fra andre faginstanser. (Kommunal drift, Statens vegvesen, kabeleiere m.v.) Dokumentasjon på oppfyllelse av krav iht Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

153 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 01 Rigg og drift kontrakt (fagrapporter, beregninger, tester, verifikasjoner, FAT, SAT m.v.) Fremleggelse av dokumentasjon fra entreprenørens sluttkontroll iht NS-ISO 900x. Register over behandlede avvik med status for avviksbehandlingen. Grunneierdokumentasjon Rund sum RS AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: a) Omfang og prisgrunnlag a) Underlag for FDV-dokumentasjon skal leveres i egen perm 1 original og 2 kopier og på cdrom/minnepenn 1 stk. Det skal leveres minimum følgende dokumentasjon knyttet til kontraktens omfang iht kap D 1.8.2: Dokumentoversikt Underlag for sikkerhetsoppfølgingsplan for driftsfasen (SOP-drift). Innspill til samlet beredskapsplan (driftsfase). Som bygget tegninger med tegningsliste for elementer og konstruksjoner entreprenøren har prosjekteringsansvar for. FDV-instrukser Produktoversikt for alle produkter som er benyttet inklusive leverandørregister. Entreprenøren skal med rød korreksjonsanmerkning på byggherrens arbeidstegninger vise og dokumentere alle endringer og avvik fra det tegningen i utgangspunktet viser, som grunnlag for sombygget tegninger. Ved korreksjon av data gitt i tabellform (VA-anlegg, fundamenter) leveres dette elektronisk. Data til JBV's Banedatabank. Leveres elektronisk på regneark. (Byggherren har mal). Status på feil- og mangler som ikke "er lukket". Geodata i EUREF89/UTM koordinatsystem. Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

154 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 01 Rigg og drift Rund sum RS Sum Kapittel 01 Rigg og drift:

155 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 07-1 Kapittel; 07 Stålkonstruksjoner 07 Stålkonstruksjoner Trapper, balkonger, m.m PB3.2A Komponenter for atkomst Ander krav: a) Omfang og prisgrunnlag Prefanbrikkert og demonterbar ståltrapp type Weland eller lignende for adkomst til teknisk rom for ventilasjonsaggregat. Se tegning IUPO-00-K Føringsbredde: 900 mm Høyde: 2650 mm Opptrinn: 15 stk a 177 mm Inntrinn: 14 stk a 250 mm Forskriftsmessige rekkverk. Håndlist og steneder av ø42. Knelist ø26.9. b) Materialer Galvanisert stål c) Utførelse Skrudde forbindelser mellom vanger, trinn og rekkverk. d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler RS PB REKKVERK AV STÅL Lengde m 4,50 Utførelsesklasse: EXC2 Lokalisering: Rundt utsparing for trapp til teknisk rom for ventilasjonsaggregat. Type/utforming: Utformes som rekkverk i trapp i foregående post. Materiale: Varmforsinket stål Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Utførelseskrav: Demonterbart. Nei Sum Kapittel 07 Stålkonstruksjoner:

156 Værnes holdeplass Kap.: 10 Flisarbeid Side 10-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid Orientering Kapitlet omfatter keramiske fliser på vegg og gulv, inkl. smøremembraner. Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bb er bygningsdel iht. NS3451: ccc er løpenummer NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201201) Bygning, generelt De følgende postene består av tekster som gjelder og har priskonsekvenser når det vises til dem fra prisbærende mengdeposter NH2 FLISLEGGING SF1.32 MEMBRAN SOM PÅFØRES FLYTENDE Underlag: Gipsplater som underlag for fliser er av type 12,5mm GLASROC H OCEAN VÅTROMSPLATE, eller tilsvarende. Underlag for flislag på platekledte vegger er toleranseklasse RB/PB. (Krav vedr. retning / planhet). Beskrevet i kap. 12. Underlag for flislag på gulv er avretting med krav til toleranseklasse RA/PA. Avretting på underlag av betong er medtatt i kap 05 Betongarbeid (RIB). Lokalisering: Det vises generelt til plantegningene På plantegningene vises det til skjemategninger med planer og snitt - (skjema trapp). Se skjemategninger: (Alle tegninger viser fliser, understrekede viser også trapp) IUP-00-J-00917, , , , , , , På skjemategningene (snittene) vises det til detaljtegninger. Flistype: Keramiske fliser skal benyttes på vegger og gulv i vaskeområder. Terrazzo fliser skal benyttes på gulv og trapper i ventrerom områder Tilbyder må legge ved brosjyrer med detaljtegninger for de produkter/systemer som prises. Veggfliser (G-01): Keramiske fliser med modul 200 x 200mm inkl. 3,0 mm fugebredde.det ønskes benyttet veggfliser type Imola ceramica - Nordkapp 20G eller tilsvarende. Oppgi priset type (produktnavn) her:

157 Værnes holdeplass Kap.: 10 Flisarbeid Side 10-2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Priset type:... Gulvfliser (G01): Keramiske fliser med modulmål 200 x 200 mm inkl. 3,0 mm fugebredde.det ønskes benyttet fliser type Imola ceramica - Nordkapp 20G eller tilsvarende. Oppgi priset type (produktnavn) her: Priset type:... Gulvfliser (G02): TERRAZZO fliser med modulmål 600 x 600 mm inkl. 3,0 mm fugebredde.det ønskes benyttet fliser type Cæsar More Coliseum (20mm), eller tilsvarende. Oppgi priset type (produktnavn) her: Priset type:... Kvalitet/tykkelse (gjelder membran): Type påstrykningsmembran skal være sementbasert og ha NBI Teknisk godkjenning, eller tilsvarende. Påstrykningsmembran skal legges i tykkelser som angitt av produsent, minst 1,5 til 2mm på gulv og 1,0-1,5mm på vegger, i flere lag med full avbinding mellom lagene. Membranen skal være fullt utherdet før flislegging. Hjørner, plateskjøter, materialoverganger og gjennomføringer skal forsterkes med glassfibernett og ekstra lag membran. a) Omfang og prisgrunnlag Generelt Alle materialer og utførelser som omfattes av mengdepostenes spesifikasjoner, inkl. tekstene i poster og på tegninger som det vises til, skal inngå i prisen. Komplette løsninger Prisene skal gjelde komplette løsninger. Prisen skal sammen med pris for tilgrensende og/eller sammenbygde elementer i dette kapitlet og i alle andre kapitler i denne entreprise utgjøre komplett utførelse. Forarbeider Alle nødvendige forarbeider iht. NS3420-kode SF1.31, inngår i prisen for membran. Alle nødvendige forarbeider iht. NS3420-kode NH1 inngår i prisen for flislag.flislag inkluderer relevante heftforbedrende tiltak ved legging og setting i mørtel, og dobbeltliming ved legging og setting i lim, eller tilsvarende. Bevegelsesfuger Flislag inkluderer all avsetting av, og fuging i/mellom elementer og mot gjennomgående og omkringliggende konstruksjoner iht NS3420: S3.C9.2 Flislag inkluderer: - Alle falser, smyg, åpninger, veggavslutninger og tilpasninger rundt gjennomføringer og mot omkringliggende konstruksjoner iht. NS3420: NH3, som ikke er medtatt i egne poster.- Alle tilpasninger til monteringsenheter som ventiler, kraner, sluk,iht NS3420: NH4. - Betong trappetrinn/underlag til flis. Innsveiset armering inkludert i enterprise E3. Membran

158 Værnes holdeplass Kap.: 10 Flisarbeid Side 10-3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Alle nødvendig arbeider knyttet til avslutninger i form av oppbretter, nedbretter, tilslutninger og gjennomføringer iht. NS3420-kode SF1.38 inkluderes i prisen. Dette omfatter bl.a sluk som er en del av membransystemet, og inntekking av sluk som er en del av de ordinære VVSinstallasjonene, ialt ca...stk. b) Materialer Produktinformasjon Følgende data skal fremskaffes og vedlegges i anbudet for produkter som entreprenøren velger: - Produktspesifikasjon - Produktdatablad - Datablad for miljøvurdering/miljøkonsekvens - Renholds- og vedlikeholdsinstruks - Instruks for grafittifjerning Festemasse Det skal benyttes et fleksibelt sementbasert vannfast lim iht. BVN Heftfastheten skal være som angitt i NBI og NBI Fugemørtel Det skal benyttes to-komponent syrefaste epoksy fugemørtler. Fugemørtler skal være motstandsdyktige mot sure rengjøringsmidler og tåle høytrykksspyling. De må dessuten være best mulig bestandige mot misfarging. Fugemørtel på vegg skal ha en farge lik veggflis, Fugemørtel på gulv skal ha en farge lik gulvflis. Det skal benyttes silikonfuge i overgang gulv/vegg og i hjørner samt i overgang mellom forskjellige materialer som underlag. Tilbyder leverer et tilstrekkelig antall prøver som underlag for arkitektens endelige valg av farger. c) Utførelse Henvisninger For krav til materialer og utførelser vises det generelt til: NBI Fugeforsegling med fugemasse NBI A Fuger. Typer, funksjoner og problemer NBI Bolig-, kontor- og institusjonsgulv. Egenskaper, krav og bruksområder NBI Keramiske fliser på gulv / NBI Naturstein på innvendige gulv NBI Keramiske fliser på vegg NBI Keramiske fliser. Typer og egenskaper Inndeling etc Skjemategninger skal følges. Fuger i tilstøtende flater skal flukte. Det skal være fall på begge sider av lavrygg med sluk, 1:100 på den ene siden og 1:50 på den andre (mot vegg under vask). Se også tegning IUP-00-C d) Toleranser Ved vurdering av evt. avvik skal estetiske konsekvenser ha rang foran avvikets betydning for etterfølgende utførelse og bruk. Krf. NS 3420-N4 Kfr. NS3420 del 1 Fellesbestemmeler, pkt d2.1) MERKNAD 2.

159 Værnes holdeplass Kap.: 10 Flisarbeid Side 10-4 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav x) Mengderegler Mengder måles som netto flislagt areal ekskl. åpninger mindre enn 0,5m2; uten egne poster for falser, smyg, åpninger, veggavslutninger og tilpassninger til omkringliggende konstruksjoner. Det er regnet membran opp til topp himling, ikke mellom himling og dekke. I Tekniske føringsoner er det beregnet membran på gulv og 2 meter opp på vegg.

160 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 10-5 Kapittel; 10 Flisarbeid Innervegger NH A FLISLEGGING - AREAL Areal m 2 33,00 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Flis: Keramiske fliser Festemåte: Enkeltliming Lokalisering: Rom nr.c-04 Vaskerom Underlag: Våtromsplater Flistype: kode?? - 200x200mm - Krf.post Flislagets totale tykkelse: Iht. produsent anvisninger Festemasse: Krf. post Fugemasse: Krf. post Fugebredde: 3mm a) Omfang og prisgrunnlag Krf. post b) Materialer Krf. post c) Utførelse Krf. post d) Toleranser Krf. post e) Prøving og kontroll Krf. post x) Mengderegler Krf. post SF1.329A MEMBRAN PÅFØRT FLYTENDE Areal m 2 33,00 Materiale: Se post Lokalisering: Veggene i Rom.nr. C-04 Vaskerom Underlag: Våtromsplater Kvalitet, type: Kfr post Tykkelse: Kfr post a) Omfang og prisgrunnlag Kfr post b) Materialer Kfr post c) Utførelse Kfr post d) Toleranser Kfr post x) Mengderegler Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeid:

161 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 10-6 Kapittel; 10 Flisarbeid Kfr post Dekker NH A FLISLEGGING - AREAL Areal m 2 3,00 Bygningsdel: Gulv Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Flis: Keramiske fliser Festemåte: Limmørtel (tykksettingslim) Lokalisering: Rom nr.c-04 Vaskerom Underlag: Betong. Brettskurt, utf.klasse 2 Flistype: G x200mm - Krf.post Flislagets totale tykkelse: Iht. produsent anvisninger Festemasse: Krf. post Fugemasse: Krf. post Fugebredde: 3mm a) Omfang og prisgrunnlag Krf. post b) Materialer Krf. post c) Utførelse Krf. post d) Toleranser Krf. post e) Prøving og kontroll Krf. post x) Mengderegler Krf. post NH A FLISLEGGING - AREAL Areal m 2 477,00 Bygningsdel: Gulv Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Flis: Terrassofliser Festemåte: Valgfri Lokalisering: IUP-00-C / IUP-00-D-0774 Underlag: Betong. brettskurt, utf.kl 2 Flistype: G x 600 mm - Kfr. post Flislagets totale tykkelse: Kfr. post Festemasse: Kfr. post Fugemasse: Kfr. post Fugebredde: 3mm a) Omfang og prisgrunnlag Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeid:

162 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 10-7 Kapittel; 10 Flisarbeid Kfr. post b) Materialer Kfr. post c) Utførelse Kfr. post d) Toleranser Kfr. post e) Prøving og kontroll Kfr. post x) Mengderegler Kfr. post Nivå C Plattform - 37 m² Trapp/Heis inngang Nivå D Venterom 472 m² TA2.31A AVRETTING AV BETONGUNDERGULV Areal m 2 477,00 Lokalisering: IUP-00-C / IUP-00-D-0774 Gulvets tiltenkte bruk: Vrimleareal venterom, vaskerom nivå C Avrettingsmasse: Valgfritt materiale etter NS-EN Undergulv: Brettskurt betong, Utf.kl 2 c) Utførelse 5-10mm tykkelse LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 2 23,00 Konstruksjonsdel: Trapp Fasthetsklasse: B25 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie Lokalisering: Gjelder istøpt betong i trinn og repos i hovedtrapp akse 5-7/A-B a) Omfang og prisgrunnlag Støping i trinn og repos som vist i tegning nr IUP-00J Trinn: 34 stk a 300x1800 mm Repos: 1 stk a 1800x1840 mm Avslutning mot dekke: 1 stk a 650x1800 mm Tykkelse 48 mm. Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeid:

163 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 10-8 Kapittel; 10 Flisarbeid Armert med armeringsnett K131 tilpasset trrinn og repos Pris pr m2 angis her. b) Materialer Betong C25 Armeringsnett K131, Stålkvalitet B500A. c) Utførelse Istøpes, avrettes og stålglattes for flislegging. d) Toleranser Toleranseklasse PA for ferdig lagt flis Trapper, balkonger, m.m NH A FLISLEGGING - AREAL Areal m 2 22,00 Bygningsdel: Trapp - inntrinn Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Flis: Terrassofliser Festemåte: Enkeltliming Lokalisering: IUP-00-J Skjema Trapp Underlag: Betong Flistype: G-01 Flislagets totale tykkelse: Kfr post Festemasse: Kfr post Fugemasse: Kfr post Fugebredde: 3mm a) Omfang og prisgrunnlag Kfr post b) Materialer Kfr post c) Utførelse Kfr post d) Toleranser Kfr post x) Mengderegler Kfr post NH A FLISLEGGING - AREAL Areal m 2 4,00 Bygningsdel: Repos Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Flis: Terrassofliser Festemåte: Enkeltliming Lokalisering: IUP-00-J Skjema Trapp Underlag: Betong Flistype: G-01 Flislagets totale tykkelse: Se post Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeid:

164 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 10-9 Kapittel; 10 Flisarbeid Festemasse: Se post Fugemasse: Se post Fugebredde: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post d) Toleranser Se post x) Mengderegler Se post Sum Kapittel 10 Flisarbeid:

165 Værnes holdeplass Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 12-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Orientering Kapitlet omfatter bl.a: - innvendige og utvendige stenderverkvegger - åpninger i stenderverkvegger for dører og vinduer - div. utforinger og platekledninger etc på vegg - div. utforinger og platekledning på tak og gesims - div dekkekonstruksjoner og innkledninger trapper, rulltrapper etc - spikerslag for servant, info.skjermer, og skilting etc. Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bb er bygningsdel iht. NS3451: ccc er løpenummer NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201201) Bygning, generelt De følgende postene består av tekster som gjelder og har priskonsekvenser når det vises til dem fra prisbærende mengdeposter Andre Krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Generelt Alle materialer og utførelser som omfattes av mengdepostenes spesifikasjoner, inkl. tekstene i poster og på tegninger som det vises til, skal inngå i prisen. Komplette løsninger Prisene skal gjelde komplette løsninger. Prisen skal sammen med pris for tilgrensende og/eller sammenbygde elementer i dette kapitlet og i alle andre kapitler i denne entreprise utgjøre komplett utførelse. Tilpasninger til bærende konstruksjoner Alle tilpasninger til omkringliggende og innelukkede/gjennomgående bærende betong- og stålkonstruksjoner (inkl. ribbedekker og TRP-dekker) inngår i prisen for de konstruksjonene som beskrives. Leverandørprosjektering Alle konstruksjoner skal i prinsippet utføres iht. beskrivelsen og vedlagte anbudstegninger. Arkitektens tegninger er retningsgivende mht krav til utforming. Når tilbudt produkt/system gjør det nødvendig med ny/videre prosjektering for å tilpasse leverandørens produkter til anbudets løsninger, er dette entreprenørens ansvar. Entreprenøren skal foreta beregning, dimensjonering og utarbeidelse av nødvendige produksjons- og arbeidstegninger for konstruksjonene, i samarbeid med og med godkjenninger fra RIB og Arkitekt, på en slik måte at ikke fremdriften forsinkes. Fugetetting Prisen inkluderer all avsetting av, og fuging i/mellom elementer og mot gjennomgående og omkringliggende konstruksjoner, som ikke er beskrevet i egne poster.

166 Værnes holdeplass Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 12-2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Brannklasse Venterommet defineres i risikoklasse 5 [RKL 5], forsamlingslokale og bygningen må tilfredsstille brannklasse 1 [BKL 1]. Kravet til bæresystemet vil være R30. a1) Prisgrunnlag skal være i henhold til NS , punkt 4, a). a2) Der elementene innebefatter endelig/ferdig overflate i bygget, inkluderer prisen nødvendig oppretting for at flaten skal tilfredsstille toleransekravene i del 1. a3) Prisen inkluderer retningsendringer innenfor et og samme element (hjørner, møne og lignende). b) Materialer Materialene skal tilfredstille relevent krav i NS , punkt 4, b Generelle brannkrav til kledning og overflate Dersom ikke annet går fram av mengdepostene gjelder følgende krav: Kledning: Rømningsveg, sjakter og hulrom Rom for lagring av brensel Brannceller > 200m2 Brannceller < 200m2 K210 A2-s1,d0 [K1-A] K210 A2-s1,d0 [K1-A] K210 B-s1,d0 [K1] K210 D-s2,d0 [K2] Overflate: Rømningsveg, sjakter og hulrom B-s1,d0 [In 1] Rom for lagring av brensel B-s1,d0 [In 1] Brannceller > 200m2 B-s1,d0 [In 1] Brannceller < 200m2 D-s2,d0 [In 2] Golvbelegg generelt Isolasjon generelt Dfl-s1 [G] A2-s1,d0 [Ubrennbar] Fugetetting Fugemasser skal velges iht. Byggforskserien A Fugemasser. Egenskaper og materialvalg, spesielt pkt 2 Krav og anbefalinger.farge på fugemasse bestemmes av arkitekt. Dokumentasjon Der entreprenøren velger produkter må han legge ved brosjyrer med detaljtegninger for det produktet/systemet som prises. c) Utførelse Valgfrie utførelser skal godkjennes av RIB og/eller ARK. Krf.NS , punkt 4, c Målkontroll For alle elementer som skal tilpasses andre bygningsdeler er det entreprenørens ansvar at produksjonsmål kontrolleres på stedet før produksjon igangsettes. De angitte mål på tegninger er teoretiske. Entreprenøren må selv foreta nødvendig målekontroll av underliggende og tilsluttende konstruksjoner.

167 Værnes holdeplass Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 12-3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Fugetetting Anvisninger og henvisninger i følgende NBI byggdetaljblader skal følges: A Fugetetting med elastisk fugemasse. A Vernehensyn ved bruk av bygningsmaterialer. All fuging skal utføres av spesielt utpekte fagfolk. d) Toleranser Ved vurdering av evt. avvik skal estetiske konsekvenser ha rang foran avvikets betydning for etterfølgende utførelse og bruk. Kfr. NS , punkt 4, d BE3 YTTERVEGGER MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - UTEN UTVENDIG KLEDNING Utførelsesklasse: Det antas at for utvendige konstruksjoner vil utførelsesklasse EXC2 vil være tilstrekkelig i de fleste tilfeller, men det forutsettes her at tilbudet omfatter stål med slik utførelsesklasse iht. NSEN for de konstruksjonene som beskrives. HORISONTALT SKRUEFESTE I prisen skal inngå at alle plateskjøter skal ha skruefeste. Horisontalt skruefeste oppgis bare når det er behov for skruefester i tillegg til plateskjøtene. Lokalisering: Det vises generelt til plantegningene - ( hovedplaner 1:100 - serien). På plantegningene er veggtypene markert. På plantegningene er det vist til skjemategninger. På skjemategningene vises det til detaljer. Vegghøyde: Dersom det p.g.a. vegghøyde må innlegges ekstra forsterkninger eller økt godstykkelse skla dette medtas i bindingsverkets enhetspris for den enkelte vegg. Underlag: Stål bæresystem/betong dekke Materialkrav og utførelseskrav: Generelt gjelder alle relevante anvisninger i Gyproc Håndbok - Systemer for lett byggeteknikk, utgave 2009, eller annet system som har tilsvarende forhåndsgodkjente spesifikasjoner for ulike løsninger. Se også nedenfor, under Andre krav, pkt a) Omfang og prisgrunnlag, b) Materialer og c) Utførelse a) Omfang og prisgrunnlag: Platekledninger Prisen inkluderer forsterkning av alle utvendige kanter, også ved åpninger og ved synlig fuge/spalte mot gjennomgående og omkringliggende konstruksjoner iht. PN5.3 Hjørnebeskyttelse av metall. b) Materialer Isolasjon Rockwool flexi A-plate mm, Lamda = 37 mw/mk

168 Værnes holdeplass Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 12-4 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Dampsperre GLAVA Dampsperre eller tilsvarende, UV bestandig, aldringsbestandig og alkalieresistent polyetylenfolie.tilfredstiller kravene i standard SFS 4225 E og P- mark (SP certification). Innfesting: Tape Min. tykkelse 0.15mm Dersom annen type prises, oppgi produktnavn:... Tilbyder må legge ved ytelsesmatrise i hht. produktstandard NS-EN med detaljtegninger. Gipsplater For veggtyper med gipsplate ønskes det benyttet platetype GYPROC NORMAL eller tilsvarende. Platetypen skal fungere som generalt underlag for utlektede kledning (på innside av vegg) Tykkelse: 12.5mm Dersom annen type prises, oppgi produktnavn:... Tilbyder må legge ved ytelsesmatrise i hht. produktstandard NS-EN med detaljtegninger. Fibersementplate: For veggtype med fibersement ønskes det benyttet platetype IVARSSON EQUITONE NATURA eller tilsvarende. Farge: Svart N 073 Dimensjoner 8mm x 1280mm x 2530mm (tykkelse x bredde x høyde) Dersom annen type prises, oppgi produktnavn:... GU plater: For veggtype med GU plate ønskes det benyttet platetype GYPROC GU Vindtett eller tilsvarende. Platetypen skal fungere som generalt underlag for utlektede kledning (på utside av vegg) og som vindsperre. Tykkelse 9.5mm Dersom annen type prises, oppgi produktnavn:... Tilbyder må legge ved ytelsesmatrise i hht. produktstandard NS-EN med detaljtegninger. c) Utførelse Stenderverk Sviller og stendere som innfestes til dekker og tilstøtende konstruksjoner skal være utstyrt med elastisk tetningslist. Påforinger/utlektinger/ nedlektinger Alle plateskjøter og avslutninger skal ha underlag av lekter. Gipsplater Avslutninger av gips mot åpning for dører og vinduer skal være rette og i vater/lodd slik at dører senere kan monteres med eksponerte fuger som har jevn tykkelse.utvendige hjørner forsterkes med galvanisert perforert hjørnbeslag som kan sparkles. GU plater

169 Værnes holdeplass Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 12-5 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Tetting av overgangsdetaljer må medtas med GLASROC H Sealing tape eller tilsvarende. Dersom annet produkt eller metode prises, oppgi produktnavn/metode: BE8 ÅPNINGER I YTTERVEGG Lokalisering: Det vises til plantegninger (hovedplaner 1:100 - serien). Veggtyper og dørenes ID-numre og mål er angitt på plantegningene. Veggskjema/Dørskjema IUP-00-J Åpningens dimensjon: Nivå D vest yttervegg: 2760mm(b) x 3100mm(h) Nivå D Øst yttervegg: 6000mm (b) x 4000mm(h) Nivå D Vinduer øst vegg: mm(b) x ca. 3500mm(h) Åpningenes høyder skal ikke senere være gjenstand for prisreguleringer. Entreprenøren har ansvaret for dimensjonering av åpninger. Åpningenes dimensjoner skal ikke avsettes før dørenes eller portenes dimensjoner er kontrollert. Veggtykkelse: For veggtykkelser se veggtypeskjemaene IUP-00-J Se også post for tykkelse av kledning. Forsterkninger: Det forutsettes i samsvar med NS3420 at alle nødvendige bærebjelker og understøttelser inngår i prisen. Dimensjoner er valgfritt, men de skal godkjennes av RIB. a) Omfang og prisgrunnlag Forsterket stenderverk Alle åpninger for dører skal være forsterket med treverk i metallstenderne eller ekstra trestender BE4.21 INNERVEGG MED BINDINGSVERK BRANNKLASSE Veggene er beskrevet med maksimale brannkrav. Faktiske krav for de enkelte veggene gis i de vedlagte brannplaner. UTFØRELSESKLASSE Det antas at for innvendige konstruksjoner vil utførelsesklasse EXC2 vil være tilstrekkelig i de fleste tilfeller, men det forutsettes her at tilbudet omfatter stål med slik utførelsesklasse iht. NSEN som er god for de konstruksjonene som beskrives. HORISONTALT SKRUEFESTE I prisen skal inngå at alle plateskjøter skal ha skruefeste. Horisontalt skruefeste oppgis bare når det er behov for skruefester i tillegg til plateskjøtene. Lokalisering: Det vises generelt til plantegningene - ( hovedplaner 1:100 - serien).

170 Værnes holdeplass Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 12-6 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav På plantegningene er veggtypene markert. På plantegningene er det vist til skjemategninger. På skjemategningene vises det til detaljer. Vegghøyde: Dersom det p.g.a. vegghøyde må innlegges ekstra forsterkninger eller økt godstykkelse skla dette medtas i bindingsverkets enhetspris for den enkelte vegg. Underlag: Stål bæresystem/betong dekke Materialkrav og utførelseskrav: Generelt gjelder alle relevante anvisninger i Gyproc Håndbok - Systemer for lett byggeteknikk, utgave 2009, eller annet system som har tilsvarende forhåndsgodkjente spesifikasjoner for ulike løsninger. Se også nedenfor, under Andre krav, pkt a) Omfang og prisgrunnlag, b) Materialer og c) Utførelse a) Omfang og prisgrunnlag: Platekledninger Prisen inkluderer forsterkning av alle utvendige kanter, også ved åpninger og ved synlig fuge/spalte mot gjennomgående og omkringliggende konstruksjoner iht. PN5.3 Hjørnebeskyttelse av metall. b) Materialer Isolasjon Mineralull i vegger med lydkrav forutsettes å ha densitet min. 15 kg/m3. Mineralull i vegger med brannkrav forutsettes å ha densitet min. 28kg/m3. Dersom annen type prises, oppgi produktnavn:... Tilbyder må legge ved ytelsesmatrise i hht. produktstandard NS-EN med detaljtegninger. Dampsperre GLAVA Dampsperre eller tilsvarende, UV bestandig, aldringsbestandig og alkalieresistent polyetylenfolie.tilfredstiller kravene i standard SFS 4225 E og P- mark (SP certification). Innfesting: Tape Min. tykkelse 0.15mm Dersom annen type prises, oppgi produktnavn:... Tilbyder må legge ved ytelsesmatrise i hht. produktstandard NS-EN med detaljtegninger. Giplater For veggtyper med S i typenavnet ønskes det benyttet platetype GYPROC NORMAL eller tilsvarende. Platetypen skal fungere som generalt underlag for utlektede kledning eller maling. Tykkelse: 12.5mm Dersom annen type prises, oppgi produktnavn:...

171 Værnes holdeplass Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 12-7 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Tilbyder må legge ved ytelsesmatrise i hht. produktstandard NS-EN med detaljtegninger. Våtromspanel GLASROC H OCEAN VÅTROMSPLATE- 12,5mm eller tilsvarende. Dersom annen type prises, oppgi produktnavn:... Tilbyder må legge ved ytelsesmatrise i hht. produktstandard NS-EN med detaljtegninger. c) Utførelse Stenderverk Sviller og stendere som innfestes til dekker og tilstøtende konstruksjoner skal være utstyrt med elastisk tetningslist. Påforinger/utlektinger/ nedlektinger Alle plateskjøter og avslutninger skal ha underlag av lekter. Gipsplater Avslutninger av gips mot åpning for dører og vinduer skal være rette og i vater/lodd slik at dører senere kanmonteres med eksponerte fuger som har jevn tykkelse. Utvendige hjørner forsterkes med galvanisert perforert hjørnbeslag som kan sparkles. Se også post , Andre krav BE8.1 ÅPNINGER I INNERVEGG Lokalisering: Veggtyper og dørenes ID-numre og mål er angitt på plantegningene. Veggskjema/Dørskjema IUP-00-J Åpningens dimensjon: Nivå D vest yttervegg: 2760mm(b) x 3100mm(h) Nivå D Øst yttervegg: 6000mm (b) x 4000mm(h) Nivå D Vinduer øst vegg: mm(b) x ca. 3500mm(h) Åpningenes høyder skal ikke senere være gjenstand for prisreguleringer. Entreprenøren har ansvaret for dimensjonering av åpningerr. Åpningenes dimensjoner skal ikke avsettes før dørenes eller portenes dimensjoner er kontrollert. Veggtykkelse: For veggtykkelser se veggtype skjemaene IUP-00-J Se også post for tykkelse av kledning Forsterkninger: Det forutsettes i samsvar med NS3420 at alle nødvendige bærebjelker og understøttelser inngår i prisen. Dimensjoner er valgfritt, men de skal godkjennes av RIB. a) Omfang og prisgrunnlag Forsterket stenderverk Alle åpninger for dører skal være forsterket med treverk i metallstenderne.

172 Værnes holdeplass Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 12-8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav QK2.21 INNKASSING AV GESIMS Lokalisering: Venterom tak Det vises generelt til plantegningene - ( hovedplaner 1:100 - serien). På plantegningene er veggtypene markert. På plantegningene er det vist til skjemategninger. På skjemategningene vises det til detaljer. a) Omfang og prisgrunnlag: Platekledninger Prisen inkluderer forsterkning av alle utvendige kanter, spikerslag og støttebraketter. Se også kap.19 Metallarbeid for gesims kledning og kap.18 Bikkenslagerarbeid for div. beslag. b) Materialer Fuktbestandig kryssfinerplate Platetypen skal fungere som generalt underlag for utlektede kledning iht. NS-EN 312 c) Utførelse Se IUP-00-J Valgfrie utførelser skal godkjennes av RIB og/eller ARK SB7.42 BRANNBESYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER Lokalisering: Alle bærende stål elementer. Plantegninger viser til skjemategninger Skjemategninger viser til detaljtegninger Se også Kap.04 Stålkonstruksjoner (fra RIB) Utførelse: Usynlig bærekonstruksjon Isolere stålkonstruksjoner gjøres med bruk av mineralullsplater mekanisk festes(sveisepinner) eller lim til stålet. Brannisoleres på alle eksponert sider. Synlig bærekonstruksjon Brannmaling - Se Kap.04 Stålkonstruksjoner (fra RIB) Materiale: Mineralullsplater Isolere stålkonstruksjoner gjøres med bruk av mineralullsplater som CONLIT eller tilsvarende Tykkelse - brannisolasjonen skal være maks 25mm Brannkrav R-30 Materialers egenskaper ved brannpåvirkning klassifiseresetter nye Euroklasser gitt i NS EN Dersom annen type prises, oppgi produktnavn:

173 Værnes holdeplass Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 12-9 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav... Tilbyder må legge ved brosjyrer med detaljtegninger for evt. alternativt produkt BE3.62 UTVENDIGE KLEDNING Lokalisering: Det vises generelt til plantegningene - ( hovedplaner 1:100 - serien). På plantegningene er veggtypene markert. På plantegningene er det vist til skjemategninger. På skjemategningene vises det til detaljer. Fasade skjema: Øst fasade. Se IUP-00-E a) Omfang og prisgrunnlag Generelt Alle materialer og utførelser som omfattes av mengdepostenes spesifikasjoner, inkl. tekstene i poster og på tegninger som det vises til, skal inngå i prisen. Komplette løsninger Prisene skal gjelde komplette løsninger. Prisen skal sammen med pris for tilgrensende og/eller sammenbygde elementer i dette kapitlet og i alle andre kapitler i denne entreprise utgjøre komplett utførelse. Tilpasninger til bærende konstruksjoner Alle tilpasninger til omkringliggende og innelukkede/gjennomgående bærende betong- og stålkonstruksjoner (inkl. ribbedekker og TRP-dekker) inngår i prisen for de konstruksjonene som beskrives. Leverandørprosjektering Alle konstruksjoner skal i prinsippet utføres iht. beskrivelsen og vedlagte anbudstegninger. Arkitektens tegninger er retningsgivende mht krav til utforming. Når tilbudt produkt/system gjør det nødvendig med ny/videre prosjektering for å tilpasse leverandørens produkter til anbudets løsninger, er dette entreprenørens ansvar. Entreprenøren skal foreta beregning, dimensjonering og utarbeidelse av komplette produksjonsog arbeidstegninger for konstruksjonene, i samarbeid med RIB og Arkitekt, og på en slik måte at ikke fremdriften forsinkes. b) Materialer YV-06 ACCOYA trespilekledning uten på Veggtype YV-02. Lektene monteres i håndterbare størrelse på ramme av galvanisert stål. Rammen hektes på braketter av vinkel stål med en påsveiset haket og boltes fast. Innfesting og braketter må ha godkjenning fra RIB og ARK. Dersom annen type prises, oppgi system oppbygging eller produktnavn:... Alternative materialer YV-06:

174 Værnes holdeplass Kap.: 12 Tømrerarbeid Side Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Utforet (45mm) lektepanel 19 x 98mm glattkant med stående skråskåret lekt 45 x 70mm med cc 98mm. Royalimpregnert. Se

175 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Bæresystemer SB7.4211A BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER Konstruksjon: Stålprofil Materiale: Mineralull Lokalisering: Stålsøyler og bjelker Krav til fysiske egenskaper: Conlit 300 eller likeverdig Tykkelse: 20 mm Profil-/elementdimensjoner: Valseprofiler CHS 219, 1x8 Antall beskyttede sider: 4 Brannmotstand: R30 a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post stk SB7.4211A BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER Konstruksjon: Stålprofil Materiale: Mineralull Lokalisering: Bjelker i tak over plattform Krav til fysiske egenskaper: Conlit 300 eller tilsv. Tykkelse: 20mm Profil-/elementdimensjoner: Valseprofiler HE260A Antall beskyttede sider: 3 Brannmotstand: R30 a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post stk SB7.4211A BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER Lengde m 222,00 Konstruksjon: Stålprofil Materiale: Mineralull Lokalisering: Langsgående bjelker i plattformtak Krav til fysiske egenskaper: Conlit 300 eller tilsv. Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

176 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Tykkelse: 20mm Profil-/elementdimensjoner: Valseprofiler UPE240 Total lengde = 111x2=222,0m Antall beskyttede sider: 3 Brannmotstand: R30 a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Yttervegger BE A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - UTEN UTVENDIG KLEDNING Areal m 2 392,00 Vindsperre - ytterste lag: Underkledning av plater på vertikale flater utvendig {QK } Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: Bindingsverk av heltre {QB } Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121} Innvendig utlekting: Utlekting på vegger innvendig for isolasjon {QK1.121} Isolasjon i innvendig utlekting: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Innvendig underkledning: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } innvendig kledning: Uten innvendig kledning Lokalisering: Veggttype YV-01 Vest fasade og iht. IUP-00-J-00931/ IUP-00-C-01037/ IUP-00-D Elementhøyde: Varier fra mm se IUP- 00-E-00495/6 Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post , og b) Materialer Se post , og Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

177 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid c) Utførelse Se post , og d) Toleranser Se post og Vindsperre - ytterste lag: QK UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG Materiale: GU plater. Se post Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Valgfri Bygningsdel: Yttervegg Nei Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: QB BINDINGSVERK AV HELTRE Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 198 mm Spikerslag: Uten Fasthets-/sorteringsklasse: C18/T1 Nei Isolasjon i bæresystem: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 198 mm Krav til fysiske egenskaper: U-verdi 0,18 W/m2K a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

178 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Dampsperre: SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Materiale: Se post Tykkelse: Se post Fuktkontroll: Se post Skjøtemetode: Se post Innfesting: Se post Nei Innvendig utlekting: QK1.121 UTLEKTING PÅ VEGGER INNVENDIG FOR ISOLASJON Dimensjon: 48 x 48mm Nei Isolasjon i innvendig utlekting: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 48 mm Krav til fysiske egenskaper: U-verdi 0,18 W/m2K a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Innvendig underkledning: QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Bygningsdel: Innside av yttervegg Underlag: Ingen a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

179 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid c) Utførelse Se post innvendig kledning: Uten innvendig kledning BE A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - UTEN UTVENDIG KLEDNING Areal m 2 295,00 Vindsperre - ytterste lag: Underkledning av plater på vertikale flater utvendig {QK } Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Utlekting for isolasjon på vegger utvendig {QK1.111} Isolasjon i utvendig utlekting: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Bæresystem: Bindingsverk av heltre {QB } Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121} Innvendig utlekting: Utlekting på vegger innvendig for isolasjon {QK1.121} Isolasjon i innvendig utlekting: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Innvendig underkledning: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } innvendig kledning: Uten innvendig kledning Lokalisering: Veggttype YV-02 Øst fasade og iht. IUP-00-J-00931/ IUP-00-C-01037/ IUP-00-D Elementhøyde: Varier fra mm se IUP- 00-E-00495/6 Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post , og b) Materialer Se post , og c) Utførelse Se post , og d) Toleranser Se post , Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

180 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Vindsperre - ytterste lag: QK UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG Materiale: Fibersement plater. Se post Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Valgfri Bygningsdel: Yttervegg Nei Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: QK1.111 UTLEKTING FOR ISOLASJON PÅ VEGGER UTVENDIG Type kledning: Fibersement plate Dimensjon lekter: 48mm Nei Isolasjon i utvendig utlekting: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 48 mm Krav til fysiske egenskaper: U-verdi 0,18 W/m2K a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Bæresystem: QB BINDINGSVERK AV HELTRE Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 198 mm Spikerslag: Uten Fasthets-/sorteringsklasse: C18/T1 Nei Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

181 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Isolasjon i bæresystem: SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 198 mm Krav til fysiske egenskaper: U-verdi 0,18 W/m2K Nei Dampsperre: SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Materiale: Se post Tykkelse: Se post Fuktkontroll: Se post Skjøtemetode: Se post Innfesting: Se post Nei Innvendig utlekting: QK1.121 UTLEKTING PÅ VEGGER INNVENDIG FOR ISOLASJON Dimensjon: 48 x 48mm Nei Isolasjon i innvendig utlekting: SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 48 mm Krav til fysiske egenskaper: U-verdi 0,18 W/m2K Nei Innvendig underkledning: QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Bygningsdel: Innside av yttervegg Underlag: Ingen Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

182 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post innvendig kledning: Uten innvendig kledning BE A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - UTEN UTVENDIG KLEDNING Areal m 2 4,00 Vindsperre - ytterste lag: Underkledning av plater på vertikale flater utvendig {QK } Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: Bindingsverk av heltre {QB } Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121} Innvendig utlekting: Utlekting på vegger innvendig for isolasjon {QK1.121} Isolasjon i innvendig utlekting: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Innvendig underkledning: Sperresjikt som underkledning innvendig kledning: Uten innvendig kledning Lokalisering: Veggttype YV-03 Vest fasade rundt veggåpning til bro og iht.iup-00-j-00931/ IUP-00- C-01037/ IUP-00-D Elementhøyde: 4240mm Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post , og b) Materialer Se post , og c) Utførelse Se post , og d) Toleranser Se post , Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

183 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Vindsperre - ytterste lag: QK A UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG Materiale: GU-plater Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd Bygningsdel: Yttervegg a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) UtførelseSe post Se post Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: QB A BINDINGSVERK AV HELTRE Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 198 mm Spikerslag: Uten Fasthets-/sorteringsklasse: C18/T1 a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Isolasjon i bæresystem: SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 198 mm Krav til fysiske egenskaper: U-verdi 0,18 W/m2K Nei Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

184 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Dampsperre: SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Materiale: Se post Tykkelse: Se post Fuktkontroll: Se post Skjøtemetode: Se post Innfesting: Se post Nei Innvendig utlekting: QK1.121 UTLEKTING PÅ VEGGER INNVENDIG FOR ISOLASJON Dimensjon: 48x48mm Nei Isolasjon i innvendig utlekting: SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 48 mm Krav til fysiske egenskaper: U-verdi 0,18 W/m2K Nei Innvendig underkledning: Sperresjikt som underkledning innvendig kledning: Uten innvendig kledning BE A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - UTEN UTVENDIG KLEDNING Areal m 2 5,00 Vindsperre - ytterste lag: Underkledning av plater på vertikale flater utvendig {QK } Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Utlekting for isolasjon på vegger utvendig {QK1.111} Isolasjon i utvendig utlekting: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Bæresystem: Bindingsverk av heltre {QB } Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Dampsperresjikt av plast Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

185 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid {SF1.121} Innvendig utlekting: Utlekting på vegger innvendig for isolasjon {QK1.121} Isolasjon i innvendig utlekting: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Innvendig underkledning: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } innvendig kledning: Uten innvendig kledning Lokalisering: Veggttype YV-04 Øst fasade rundt veggåpning til bro og iht.iup-00-j-00931/ IUP-00- C-01037/ IUP-00-D Elementhøyde: Skrå topp fra mm Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post , og b) Materialer Se post , og c) Utførelse Se post , og d) Toleranser Se post , Vindsperre - ytterste lag: QK A UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG Materiale: GU-plater Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd Bygningsdel: Yttervegg a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: QK1.111A UTLEKTING FOR ISOLASJON PÅ VEGGER UTVENDIG Type kledning: GU plater Dimensjon lekter: 48 x 48mm Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

186 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Isolasjon i utvendig utlekting: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 48 mm Krav til fysiske egenskaper: U-verdi 0,18 W/m2K a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Bæresystem: QB BINDINGSVERK AV HELTRE Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 198 mm Spikerslag: Uten Fasthets-/sorteringsklasse: C18/T1 Nei Isolasjon i bæresystem: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 198 mm Krav til fysiske egenskaper: U-verdi 0,18 W/m2K a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

187 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid c) Utførelse Se post Dampsperre: SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Materiale: Se post Tykkelse: Se post Fuktkontroll: Se post Skjøtemetode: Se post Innfesting: Se post Nei Innvendig utlekting: QK1.121 UTLEKTING PÅ VEGGER INNVENDIG FOR ISOLASJON Dimensjon: 48 x 48mm Nei Isolasjon i innvendig utlekting: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 48 mm Krav til fysiske egenskaper: U-verdi 0,18 W/m2K a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Innvendig underkledning: QK UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Bygningsdel: Inside av yttervegg Underlag: Ingen Nei Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

188 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid innvendig kledning: Uten innvendig kledning BE A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - UTEN UTVENDIG KLEDNING Areal m 2 37,00 Vindsperre - ytterste lag: Underkledning av plater på vertikale flater utvendig {QK } Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Utlekting for isolasjon på vegger utvendig {QK1.111} Isolasjon i utvendig utlekting: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Bæresystem: Bindingsverk av heltre {QB } Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121} Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig underkledning: Uten innvendig underkledning innvendig kledning: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Lokalisering: Skjørttype YV-05-SKØRT Nivå C og iht.iup-00-j-00931/ IUP-00-C-01037/ IUP-00- D-00773/ IUP-00-J Elementhøyde: 3228mm Se post Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post , b) Materialer Se post , c) Utførelse Se post , d) Toleranser Se post , Vindsperre - ytterste lag: QK UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG Materiale: GU-plater Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd Bygningsdel: Yttervegg Nei Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

189 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: QK1.111 UTLEKTING FOR ISOLASJON PÅ VEGGER UTVENDIG Type kledning: GU plater Dimensjon lekter: 48mm Nei Isolasjon i utvendig utlekting: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 48 mm Krav til fysiske egenskaper: U-verdi 0,18 W/m2K a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Bæresystem: QB BINDINGSVERK AV HELTRE Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 198 mm Spikerslag: Uten Fasthets-/sorteringsklasse: C18/T1 Nei Isolasjon i bæresystem: SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 198 mm Krav til fysiske egenskaper: U-verdi 0,18 W/m2K Nei Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

190 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Dampsperre: SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Materiale: Se post Tykkelse: Se post Fuktkontroll: Se post Skjøtemetode: Se post Innfesting: Se post Nei Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig underkledning: Uten innvendig underkledning innvendig kledning: QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Bygningsdel: Inside av yttervegg Underlag: Ingen a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post BE8.171A ÅPNING I ELEMENT Antall Lokalisering: Fasade syd på lufthavnens pir, tilknytning bro, IUP Formål med åpningen: Gangforbindelse til/fra lufthavnen Dimensjon: ca 4400 x 4500mm (bxh) Utførelse: Hulltaking/riving i eksisterende fasade Forsterkninger: Komplettering av trestendervegg i Terminal A RS Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

191 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid a) Omfang og prisgrunnlag : I pris medtas alle forsterkninger samt kompletterering av tilslutning av eksisterende panelte yttervegg BE8.171A ÅPNING I ELEMENT Antall Lokalisering: Fasade øst, Commuterterminalen, tilknytning bro, IUP-J Formål med åpningen: Gangforbindelse fra Commuterterminalen Dimensjon: ca 3300 x 3700mm Utførelse: Hulltaking/riving i eksisterende fasade (trestendervegg med metallplatekledning Forsterkninger: Omramming i tre RS a) Omfang og prisgrunnlag: Forsterkninger samt komplettering/overgang metallfasade medtas QM6.3948A INNVENDIG UTFORING Lengde Materiale: Alu.kompositt foring (for smyg) Underlag: Gips Overflatebehandling: For å stå ubehandlet Lokalisering: Utgang Commuteterminal, IUP Dimensjon: ca 3000 x 2600mm åpning RS a) Omfang og prisgrunnlag. Pris skal inkludere alle nødvendige avslutninger, tilsutninger, forsterkninger og tetting i sammenføyninger QM6.3947A INNVENDIG UTFORING Lengde Materiale: Eik og alu kompositt plater Underlag: Gips Overflatebehandling: Finert Lokalisering: Inngang til terminal A/Pir vest. se IUP-00-J Dimensjon: Ferdig åpning ca 3700 x 2500mm RS Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

192 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid a) Omfang og prisgrunnlag: Pris skal inkludere alle nødvendige avslutninger, tilslutninger, tettinger og sammenføyninger BE A ÅPNING MED VINDU Antall stk 3 Etablering av åpning: Åpninger i bindingsverk av heltre {QB2.811-} Vindustype: Klassifiserte vinduer {RJ1.12-x------} Lås/beslag: Uten lås/beslag Kledning i smyg: Innvendig utforing {QM6.3344} Belistning - side 1: Uten lister Belistning - side 2: Uten lister Lokalisering: Øst fasade Kode YV-04 Henvisning til vindusskjema: IUP-00-J Dimensjon: Se IUP.00-J Forsterkninger for åpning: Se post Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Etablering av åpning: Åpninger i bindingsverk av heltre {QB2.811-} Vindustype: Klassifiserte vinduer {RJ1.12-x------} Lås/beslag: Uten lås/beslag Kledning i smyg: QM INNVENDIG UTFORING Materiale: MDF Underlag: Gips Overflatebehandling: For maling Dimensjon: Se IUP-00-J Nei Belistning - side 1: Uten lister Belistning - side 2: Uten lister Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

193 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid BE A UTVENDIG KLEDNING Areal m 2 170,00 Utvendig kledning: Veggkode YV-06- Spiler av ACCOYA trevirke Lufting: Uten lufting Lokalisering: Øst fasade vegg. Se IUP-00-E Elementhøyde: Varierer Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Alternativ material can prises. Dersom annet produkt prises, oppgi produktnavn:... b) Materialer Se post c) Utførelse Se post UTVENDIG KLEDNING: Alternative materialer YV-06: Utforet (45mm) lektepanel 19 x 98mm glattkant med stående skråskåret lekt 45 x 70mm med cc 98mm. Royalimpregnert. Erstatter postnr , QK Underkledning av plater på vertikale flater utvendig og BE A Utvendig kleding. Føres ikke til sum: RS... Utvendig kledning: Veggkode YV-06- Spiler av ACCOYA trevirke Lufting: Uten lufting Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

194 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Innervegger BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal m 2 238,00 Kledning - side 1: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Uten innvendig kledning Lokalisering: Veggttype IV-01 og iht.iup-00-j Skjema Elementhøyde: Se post Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post og b) Materialer Se post og c) Utførelse Se post og d) Toleranser Se post og Kledning - side 1: QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Bygningsdel: Innervegg Underlag: Ingen a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

195 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ A BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Horisontale skruefester: c/c 600 mm Profil: Med slisser Steghøyde: 95mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Samt toleranseklasse PC og RC Utførelseskrav: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post og b) Materialer Se post og c) Utførelse Se post og d) Toleranser Se post og Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Uten innvendig kledning BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal m 2 109,00 Kledning - side 1: Uten innvendig kledning Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning - side 2: Sperresjikt som underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Lokalisering: Veggttype IV-02 og iht.iup-00-j Skjema Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

196 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Elementhøyde: Se post Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post og b) Materialer Se post og c) Utførelse Se post og d) Toleranser Se post og Kledning - side 1: Uten innvendig kledning Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Horisontale skruefester: c/c 600 mm Profil: Med slisser Steghøyde: 95mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Samt toleranseklasse PC og RC Utførelseskrav: Se post Nei Isolasjon i bindingsverk: SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 100 mm Krav til fysiske egenskaper: Lamda-verdi på 37 mw/ mk Nei Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

197 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Underkledning - side 2: Sperresjikt som underkledning Kledning - side 2: QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Bygningsdel: Innervegg Underlag: Ingen a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal m 2 16,00 Kledning - side 1: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Lokalisering: Veggttype IV-03 og iht.iup-00-j Skjema Elementhøyde: Se post Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post og b) Materialer Se post og c) Utførelse Se post og d) Toleranser Se post og Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

198 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Kledning - side 1: QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Bygningsdel: Innervegg Underlag: Ingen a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Horisontale skruefester: c/c 600 mm Profil: Med slisser Steghøyde: 95mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Samt toleranseklasse PC og RC Utførelseskrav: Se post Nei Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

199 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Bygningsdel: Innervegg Underlag: Ingen a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal m 2 9,00 Kledning - side 1: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon Underkledning - side 2: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Kledning - side 2: Plane overflatebehandlede plater på i våtrom {QK5.3311} Lokalisering: Veggttype IV-06 og iht.iup-00-j Skjema Elementhøyde: Se post Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post og b) Materialer Se post og c) Utførelse Se post og d) Toleranser Se post og Kledning - side 1: QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Bygningsdel: Innervegg Vaskerom C-04 Underlag: Ingen a) Omfang og prisgrunnlag Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

200 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Horisontale skruefester: c/c 600 mm Profil: Med slisser Steghøyde: 95mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Samt toleranseklasse PC og RC Utførelseskrav: Se post Nei Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon Underkledning - side 2: QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Bygningsdel: Innervegg Vaskerom C-04 Underlag: Ingen a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

201 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Kledning - side 2: QK5.3311A PLANE OVERFLATEBEHANDLETE PLATER PÅ I VÅTROM Materiale: Våtromspanel Type: Se post Format: Se post Antall lag: 1 a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal m 2 6,00 Kledning - side 1: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon Underkledning - side 2: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Kledning - side 2: Plane overflatebehandlede plater på i våtrom {QK5.3311} Lokalisering: Veggttype IV-07 og iht.iup-00-j Skjema Elementhøyde: Se post Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post og b) Materialer Se post og c) Utførelse Se post og d) Toleranser Se post og Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

202 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid Kledning - side 1: QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Bygningsdel: Innervegg Underlag: Ingen a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: c/c 600 mm Profil: Med slisser Steghøyde: 95mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Utførelseskrav: Se post Nei Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon Underkledning - side 2: QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Bygningsdel: Innervegg Underlag: Ingen Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

203 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 12 Tømrerarbeid a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Kledning - side 2: QK5.3311A PLANE OVERFLATEBEHANDLETE PLATER PÅ I VÅTROM Materiale: Våtromspanel Type: Se post Format: Se post Antall lag: 1 a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post d) Toleranser Underlag for flislag på platekledte vegger er toleranseklasse RB/PB Yttertak QL2.2110A INNKASSING AV GESIMS Lengde m 75,60 Materiale: Fuktbestandig sponplate Utførelse: Valgfri Lokalisering: Tak over venterom Underlag: Se post Type: KODE? Dimensjon: Varierer. Se IUP??? a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Sum Kapittel 12 Tømrerarbeid:

204 Værnes holdeplass Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 13-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid Orientering - innvendige og uttvendige kledning - spilepanel på himling - håndlister på trapp Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bb er bygningsdel iht. NS3451: ccc er løpenummer NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201201) Bygning, generelt De følgende postene består av tekster som gjelder og har priskonsekvenser når det vises til dem fra prisbærende mengdeposter Andra Krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Generelt Alle materialer og utførelser som omfattes av mengdepostenes spesifikasjoner, inkl. tekstene i poster og på tegninger som det vises til, skal inngå i prisen. Komplette løsninger Prisene skal gjelde komplette løsninger. Prisen skal sammen med pris for tilgrensende og/eller sammenbygde elementer i dette kapitlet og i alle andre kapitler i denne entreprise utgjøre komplett utførelse. Tilpasninger til bærende konstruksjoner Alle tilpasninger til omkringliggende og innelukkede/gjennomgående bærende betong- og stålkonstruksjoner (inkl. ribbedekker og TRP-dekker) inngår i prisen for de konstruksjonene som beskrives. Leverandørprosjektering Alle konstruksjoner skal i prinsippet utføres iht. beskrivelsen og vedlagte anbudstegninger. Arkitektens tegninger er retningsgivende mht krav til utforming. Når tilbudt produkt/system gjør det nødvendig med ny/videre prosjektering for å tilpasse leverandørens produkter til anbudets løsninger, er dette entreprenørens ansvar. Entreprenøren skal foreta beregning, dimensjonering og utarbeidelse av komplette produksjonsog arbeidstegninger for konstruksjonene, i samarbeid med og med godkjenninger fra RIB og Arkitekt, og på en slik måte at ikke fremdriften forsinkes. ) Materialer Materialene skal tilfredstille relevent krav i NS , punkt 4, b Generelle brannkrav til kledning og overflate Dersom ikke annet går fram av mengdepostene gjelder følgende krav:

205 Værnes holdeplass Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 13-2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kledning: Rømningsveg, sjakter og hulrom Rom for lagring av brensel Brannceller > 200m2 Brannceller < 200m2 K210 A2-s1,d0 [K1-A] K210 A2-s1,d0 [K1-A] K210 B-s1,d0 [K1] K210 D-s2,d0 [K2] Overflate: Rømningsveg, sjakter og hulrom B-s1,d0 [In 1] Rom for lagring av brensel B-s1,d0 [In 1] Brannceller > 200m2 B-s1,d0 [In 1] Brannceller < 200m2 D-s2,d0 [In 2] c) Utførelse Valgfrie utførelser skal godkjennes av RIB og/eller ARK. Krf.NS , punkt 4, c Målkontroll For alle elementer som skal tilpasses andre bygningsdeler er det entreprenørens ansvar at produksjonsmål kontrolleres på stedet før produksjon igangsettes. De angitte mål på tegninger er teoretiske. Entreprenøren må selv foreta nødvendig målekontroll av underliggende og tilsluttende konstruksjoner. Fugetetting Anvisninger og henvisninger i følgende NBI byggdetaljblader skal følges: A Fugetetting med elastisk fugemasse. A Vernehensyn ved bruk av bygningsmaterialer. All fuging skal utføres av spesielt utpekte fagfolk. d) Toleranser I dette prosjektet stilles det strengere estetiske krav til utførelsen enn normalt. Ved vurdering av evt. avvik skal estetiske konsekvenser ha rang foran avvikets betydning for etterfølgende utførelse og bruk. Kfr. NS , punkt 4, d Veggtyper med harde gipsplater Veggtyper med R i typenavnet (NS3420: Hard gips), dvs. veggtyper som skal kles med fliser, eller metall-/glasskledninger, har toleransekrav RBPB BE4.2 KLEDNING PÅ INNERVEGG Lokalisering: Innervegg - øst side veggkode IV-04 Skjema IUP-00-J Lengdesnitt IUP-00-J Spilepanel Underlag: Spiler: fra Dimensjoner: Akustik vegg isolert med 50mm mineralull, med sort akustik duk tilegnet for bruk på vegg. LED lysstripe skal plasseres på topp og bunn Heltre spiler av oljet eik med varierte profiler (maks 70mm i høyde), skrudd inn bakside av 36mm ramme. 600mm (b) x valgfri høyde med godkjenning av Arkitekt

206 Værnes holdeplass Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 13-3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Dersom annen system prises, oppgi system her:... Andre Krav a) Omfang og prisgrunnlag Komplette løsninger Prisene til spilepanelsystem skal gjelde komplette løsninger. Inkludert i prisen er komplett oppheng/-montering system og forsterkning av alle utvendige kanter, også ved åpninger of ved synlig spalt mot gjennomgående og omkringliggende konstruksjoner QK3.2 PANEL I INNVENDIGE HIMLING QK.2 UTVENDIG STÅENDE KLEDNING QK3.11 PANEL PÅ INNVENDIG VEGG Lokalisering: Vedr. Vegger: Plan- og himlingstegninger viser til skjemategninger Skjemategninger viser til detaljtegninger Vedr. himlinger: Himlingstyper er påført himlingsplantegningene På himlingsplanene er det henvisninger til himlingsskjemaer med snittegninger På skjemategninger er det via snittegninger vist til detaljtegninger Skjemaer: IUP-00-D Snitt: IUP-00-J Himlingstype H-03 Vertikale trespiler i eik, brannbehandlet tilsvarende IN1 - BS1DO K210 Montert på 12mm mdf med svart filt mellom spiler og mdf. Dimensjoner: 25mmx 35mm spiler (bredde x høyde), c/c max 25mm (mellomrom = spilebredde) Dersom annen system prises, oppgi system her:... a) Omfang og prisgrunnlag Opphengsystem for innvendige kledninger Inkludert i prisen er alle tiltak for komplett opphengssystem, inkl. alle tiltak for oppretting av underlaget til toleranseklasse RC/PC (Normalkrav til retning/planhet for innervegg).

207 Værnes holdeplass Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 13-4 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav e) Prøving og kontroll Prøver trekledning For type H-03 skal det leveres prøver i tilstrekkelig mange varianter, etter arkitektens spesifikasjon, som skal godkjennes av byggeherren eller dennes representat før produksjon igangsettes. a) Omfang og prisgrunnlag:

208 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 13-5 Kapittel; 13 Snekkerarbeid Innervegger BE A KLEDNING PÅ INNERVEGG Areal m 2 170,00 Kledning: Vegg kode IV-04 Underkledning: Uten innvendig underkledning Utlekting: Se post Isolasjon i utlekting: Uten isolasjon Lokalisering: Veggttype IV-04 og iht.iup-00-j Skjema Elementhøyde: Se post Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Dekker Kledning: Vegg kode IV-04 Underkledning: Uten innvendig underkledning Utlekting: Se post Isolasjon i utlekting: Uten isolasjon BE A HIMLING Areal m 2 45,00 Bæresystem for himling: Se post Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon Underkledning i himling: Uten underkledning Kledning i himling: Se post Lokalisering: Himlingstype H-03 Overliggende konstruksjon: Se post Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Bæresystem for himling: Se post Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeid:

209 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 13-6 Kapittel; 13 Snekkerarbeid Underkledning i himling: Uten underkledning Kledning i himling: Se post Trapper, balkonger, m.m QW3.619A HÅNDLIST AV TRE Antall lengde m 29,00 Overflatebehandling: Oljet Lokalisering: Trapp Se tegning: IUP-00-J Skjema Trapp Detaljutforming: se IUP-00-J Skjema Trapp Innfesting: se IUP-00-J Skjema Trapp a) Omfang og prisgrunnlag Se Kap.19 Metallarbeid for håndløperholder b) Materialer Oljet eik Sum Kapittel 13 Snekkerarbeid:

210 Værnes holdeplass Kap.: 14 Vinduer Side 14-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 14 Vinduer Orientering - vinduer i yettervegg Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bb er bygningsdel iht. NS3451: ccc er løpenummer NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201201).

211 Værnes holdeplass Kap.: 15 Dører Side 15-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 15 Dører Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. NS3451: cc er løpenummer NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201201) Bygning, generelt De følgende postene består av tekster som gjelder og har priskonsekvenser når det vises til dem fra prisbærende mengdeposter RH1 Dører RH6 Beslag til dører, porter, luker, vinduer m.m. Beslag som leveres av dørprodusenten inngår IKKE i prisen for dørene. Alle relevante bestemmelser i følgende NS3420-koder gjøres gjeldende: RH6.1 Beslag uten automatikk RH6.2 Beslag med automatikk RH6.5 Enkeltstående vridere, sylindere og skilt I dør- og beslagslisten og beskrivelsens poster er beslagsproduktene angitt uten produsent/artikkelnummer. Benevnelsene er erstattet med bokstavkoder, og tilbydere må oppgi tilbudt fabrikat og produktnavn på hver enkelt komponent i henhold til beskrivelse. Merk: Angitte ytelser/normer er minimumskrav. BRANNMOTSTANDSKLASSE / LYDREDUKSJONSTALL: Det benyttes nye betegnelser for brann- og lydklasser. Det godtas at det leveres produkter etter NS 3919 og lydklasser etter NS8175 som "tilsvarer" betegnelsene i beskrivelsen. Lydreduksjonstall for komponent angis som laboratoriemålte verdier i henhold til NS-EN Entreprenøren er ansvarlig for å kontrollere at alle beskrevne kombinasjoner inngår i produsentens typegodkjente løsninger. Lokalisering Plantegninger og skjemategninger utarbeidet av arkitekt I postene blir dørnummerne oppført, og korresponderer med dørnummer på plantegning og dør- og beslagsliste. I denne listen står også henvisning til planutsnitt og skjemategninger. Andre krav a) Omfang (prisgrunnlag) Som underlag for tilbudet skal følgende benyttes: Plantegninger, skjemategninger og detaljtegninger Dør- Skjema IUP-00-J- 931 I enhetsprisene for dører skal det inngå følgende (poster i hovedpost ): - Tekniske skilt - Mekaniske sluttstykker med utfresing tilsvarende mekaniske stolper til elektriske sluttstykker

212 Værnes holdeplass Kap.: 15 Dører Side 15-2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav angitt i dør- og beslagsliste - Dekkarm som avslutning på vegg og skjørt (hatteprofil) - Dytting og fuging rundt klassifiserte dører. Fuge skal ha tilsvarende klasse som dør. - Synlig fuging av karm begge sider - Fuging mot gulv ved sidekarm og terskel - Fjerning av beskyttelsesplast på f.eks. sparkeplater, inndekkingsbeslag o.l. Låser og beslag Beslag skal være som beskrevet på beslaglisten. Ved endring av beslag, går ansvar for at løsningen fungerer over på den som utfører endringen. Eventuelle endringer i beslagsvalg, samt farger og overflater på beslag må godkjennes av arkitekt. Forberedelser for beslag levert av beslagsleverandør Det skal gjøres forsterkninger, forboringer, utfresinger m.m. for byggbeslag i henhold til dør- og beslagsliste (beslaget inngår i eget kapittel), med nedenforstående tillegg/presiseringer: - Utfresing for karmoverføringer (inkl rørføring i dørblad) på alle tofløyede dører - Forberedelse for håndtak, vridere og skilt skal inkludere boring for gjennomgående skruer - Alle dørblad (aktiv og passiv fløy) skal ha nødvendige forsterkninger for ettermontering av magnetlåser i topp av dørblad. Dokumentasjon og godkjenning Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen. Dette gjelder også eventuell detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal fremlegges byggherren i god tid før utførelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften. Leverandørprosjektering Alle konstruksjoner skal i prinsippet utføres iht. beskrivelsen og vedlagte anbudstegninger. Arkitektens tegninger er retningsgivende mht krav til utforming. Når tilbudt produkt/system gjør det nødvendig med ny/videre prosjektering for å tilpasse leverandørens produkter til anbudets løsninger, er dette entreprenørens ansvar. Entreprenøren skal i så fall foreta beregning, dimensjonering og utarbeidelse av komplette produksjons- og arbeidstegninger for konstruksjonene, i samarbeid med og med godkjenninger fra RIB, RIE og Arkitekt, og på en slik måte at ikke fremdriften forsinkes. Godkjenninger / standarddører Avvik fra brann- og lydkrav godtas normalt ikke. Dører i denne beskrivelsen som ikke er av en type som det finnes forhåndsgodkjenning for, skal bygges opp slik man mener er nødvendig for å få den nødvendige godkjenningen. Dokumentasjon på konstruksjon må forelegges og godkjennes av aktuell rådgiverinstans; RIBr/RIAKU før produksjon. Samordning og kvalitetssikring Entreprenør skal før arbeidene igangsettes, i samarbeid med byggeleder og entrepriseansvarlig rådgiver, utarbeide kontrollplan/dokumenterbare rutiner for kontroll av utførelse/kritiske punkter i arbeidene. Dette gjelder i særdeleshet kontroll av mål på stedet og utførelse av bygningskonstruksjoner med spesifikke krav til brann- og lydklasse, hvor entreprenør før konstruksjonene lukkes, skal varsle byggeleder for kontroll av mål, utførelse, fuging og tilslutning til tilstøtende bygningsdeler etc. Entreprenøren er ansvarlig for samordning mellom underentreprenører og underleverandører slik at grensesnitt og produktkombinasjoner (dør, karm, beslag) for alle typer dører blir rett. Dette skal sikre totale løsninger som tilfredsstiller beskrevne brann- og lydklasser (og kan typegodkjennes), og dekker de funksjonskrav som fremkommer av underlagsmaterialet. Enkelte beskrevne produkter er prinsippløsninger. Eks. på dette er terskler som i følge

213 Værnes holdeplass Kap.: 15 Dører Side 15-3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav produsentens spesifikasjon kan ha en annen plassering eller utforming enn det som er beskrevet. Funksjon, kvalitet og typegodkjenning må fortsatt opprettholdes. Slike presiseringer må spesifiseres i tilbudsbrev. Før overtagelse skal det gjennomføres både individuell og felles funksjonskontroll av dørene. Se også under punkt e) Prøving og kontroll b) Materialer Beslag Alle dører skal leveres med minimum 3 hengsler pr dørblad som skal ha smørehull og være justerbare med settskrue i underkant av hengsle (for høydejustering). Dører i publikumsområder vil få ekstra stor belastning på hengslene. Tilbyder er således selv ansvarlig for å: - dimensjonere hengslene Merk: Dørene har meget høy åpningsfrekvens - bestemme antall hengsler (over 3 stk pr dørblad) - dokumentere valgt løsning Låskasser skal ha vriderfallrørsfjær som er tilpasset beskrevet vrider (min.1,3 kn). Terskler Alle terskelløsninger skal være typegodkjent i forhold til beskrevet dørtype, og være tilpasset rullestolbrukere. Rst HC-terskler skal være mantlede (med innlegg) eller i bukket rst stål. Hvis det benyttes bukket profil, må denne være av en slik tykkelse og konstruksjon at den ikke deformeres ved forventet bruk. Utvendig karmmål skal ikke påvirkes ved valg av terskelvariant. Type er angitt for hver dør i dør- og beslagslisten. Glass Alle dører med glassåpning skal leveres med herdet laminert glass tilpasset aktuell lyd- og brannklasse og med personsikring minimum NS-EN12600 klasse 2(B)2. Trådglass blir ikke godtatt. Glasslister leveres i samme farge/overflate som dørblad. Stålprofildører - karmer Stålprofilkarmer skal leveres i samme profilsystem som stålprofildørblad, og med tettelist i profil i karmen. Stålkarm skal leveres og monteres med 16 monteringshylser. Plassering av monteringshylser skal tilpasses veggkonstruksjon og NS Monteringshylse skal ha "fot" med minimum diameter 30mm, og skal kunne justeres på dybde og sideveis før forankring til stender. Det skal videre monteres hatteprofil som avslutning på vegg og skjørt. Dekkpropper skal tilpasses farge på karm, og godkjennes av byggherre. Karm skal leveres ferdig overflatebehandlet med pulverlakk på alle synlige sider, også min. 20mm på bakkant karm. Byggherre/Arkitekt skal kunne velge fritt innen RAL fargesystem. Uttak for sluttstykker til skåte/panikkbeslag skal foregå på fabrikk. Det skal benyttes sluttstykke både i toppkarm og i gulv. Sluttstykke skal godkjennes av byggherre. Sluttstykke i gulv skal ikke være til hinder for ferdsel gjennom dør. Sluttstykke for lås skal ha "brønn" slik at en ikke kan se direkte inn i isolasjon/karm. Sluttstykkene skal leveres med justeringsmulighet. Stålprofildører - dørblad

214 Værnes holdeplass Kap.: 15 Dører Side 15-4 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Dørblad skal leveres i sveiste stålprofiler, ferdig pulverlakkert fra fabrikk - min 60my. Byggherre/Arkitekt skal kunne velge fritt innen RAL fargesystem. Glansgrad 40. Produksjonstegninger skal forelegges arkitekt/byggherre for godkjenning Tekniske skilt Dør og karm skal leveres med tekniske skilt. Skiltet plasseres synlig i karmfals på karm og kant dørblad mellom nest øverste og øverste hengsel. På 2fl dør skal begge dørblad merkes. For skyvedører merkes det på dørbladkant og på karm inn mot dørblad. Høyde 1700mm fra gulv. Skiltene skal benyttes både i bygge- og driftsfasen og skal ha en kvalitet og holdbarhet som gir dem en tilsvarende levetid som dør. Skiltet skal leveres i min. format 30x50mm og maks 30x80mm aluminiumsfarget med sort trykk. Skiltet skal inneholde følgende opplysninger: - dørnummer - dørtype - brann- og lydklasse - strekkode - romtype - format Skiltet skal monteres hos dør- og karm produsent. c) Utførelse Dørmontasje/ fuging: Dørene monteres med eksponert fuge mot smyg. Dører skal monteres midt i utsparing slik at det oppnås lik fugebredde på alle sider. Fugen utføres med elastisk fugemasse - bunnfyllingslist - mineralullremse - bunnfyllingslist - elastisk fugemasse. Farge på tettelister og fuger velges av arkitekt. All fuging må utføres av spesielt utpekte fagfolk. Fuging Alle karmer skal ha synlige fuge mot gulv og vegg med høyelastisk fugemasse ihht. krav i NBI byggdetalj og produsentens anvisning. Farge skal tilpasses karmfarge og godkjennes av byggherre. På anslagsterskler skal det fuges mot gulv på begge sider. Ved skjevheter i gulv skal terskel underbygges tilstrekkelig slik at det ikke oppstår svikt. Ved klassifiserte dører skal det fuges med høyelastisk fugemasse ihht. krav i NBI byggdetalj og dørprodusentens anvisning. Montering Alle dører skal monteres iht. produsentens monteringsanvisning. Det blir ikke godtatt at det benyttes skum ved montasje. Det vil bli lagt stor vekt på nøyaktighet og presisjon for montasje og innfesting av dører og beslag. Dokumentert montasjeerfaring Entreprenør skal før montasjestart dokumentere kunnskap og erfaring for det personell som skal montere dører. Dokumentasjon skal gjennomgås av byggherre for godkjenning. Montering kan ikke starte før slik godkjenning er gitt. Utfresinger, karmoverføringer Utfresing og forsterkning skal være i henhold til utstyr beskrevet på beslagliste.

215 Værnes holdeplass Kap.: 15 Dører Side 15-5 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Der det er beskrevet karmoverføring skal det etableres trekkrør med trekkbar trekktråd. Rør for trekking av kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i døren på fabrikk og skal gå fra utsparing for låskasse til karmoverføring, og videre fra karmoverføring til føringsrør i vegg. For tofløyede dører gjelder dette for begge dørblad. Trekkerørene skal ha diameter 10 mm og ha d) Toleranser De angitte mål på tegninger er teoretiske. Dører skal ha mål og toleranser i samsvar med NS Entreprenøren må selv foreta nødvendig målekontroll av underliggende og tilsluttende konstruksjoner før produksjon igangsettes. Det presiseres at kravene til ferdig montert konstruksjon, sammensatt byggeplassavvik, er overordnet kravene til delavvik for konstruksjonselementene e) Prøving og kontroll Ferdig monterte dører skal funksjonskontrolleres av den enkelte entreprenør før felles funksjonskontroll. Kontrollen skal rapporteres elektronisk. Ferdig monterte dører skal deretter funksjonskontrolleres i samarbeide med alle entreprenører som har levert/montert komponenter til dørene og som har felles ansvar for totalløsningen. Entreprenør lås og beslag er ansvarlig for å koordinere, gjennomføre og rapportere fra den felles funksjonskontrollen. Entreprenør er også ansvarlig for å justere dører kontrollere og eventuelt utbedre sine leveranser etter at prøveperioden for ventilasjonsanlegg er gjennomført.

216 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 15-6 Kapittel; 15 Dører Yttervegger RH A DØRER, IKKE KLASSIFISERTE Antall stk 6 Omfang: Se post Dørkategori: Se post Type dør: Se post Låsenhet: Se post Lokalisering: Se post Dørtype i henhold til dørskjema: Se post Dimensjon: Se post Overflatebehandling: Se post Slagretning: Se post Terskel: Se post Bredde foring: Se post Vrider/ skilt: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post d) Toleranser Se post Innervegger RH A DØRER, IKKE KLASSIFISERTE Antall stk 3 Omfang: Se post Dørkategori: Se post Type dør: Se post Låsenhet: Se post Lokalisering: Se post Dørtype i henhold til dørskjema: Se post Dimensjon: Se post Overflatebehandling: Se post Slagretning: Se post Terskel: Se post Bredde foring: Se post Vrider/ skilt: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Akkumulert Kapittel 15 Dører:

217 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 15-7 Kapittel; 15 Dører d) Toleranser Se post Andre bygningstekniske deler RH1.626A KARUSELLDØRER Antall stk 1 Omfang: Levering og innsetting inkl. belisting begge sider Lokalisering: Nivå C fram platform Dørtype i henhold til dørskjema: C-01 Dimensjon: Dobbel oval 3800mmØ Overflatebehandling: Pulverlakkerte aluminiumsprofile a) Omfang og prisgrunnlag Pris skal inkludere system for nattlukking, løsningfor rømning, nødvendig belysning, motor El tilførsel er ivaretatt i annen entreprise RH1.626A KARUSELLDØRER Antall stk 1 Omfang: Levering og innsetting inkl. belisting begge sider Lokalisering: Nivå D Øst fasade mot hotellen Dørtype i henhold til dørskjema: D-01 Dimensjon: 3600mm Ø Overflatebehandling: Pulverlakkerte aluminiumsprofile a) Omfang og prisgrunnlag Pris skal inkludere system for nattlukking, løsningfor rømning, nødvendig belysning, motor El tilførsel er ivaretatt i annen entreprise. Sum Kapittel 15 Dører:

218 Værnes holdeplass Kap.: 17 Tekkearbeid Side 17-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 17 Tekkearbeid Orientering Kapitlet omfatter bl.a: - div. utforinger på tak Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. NS3451: cc er løpenummer NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201201) Bygning, generelt De følgende postene består av tekster som gjelder og har priskonsekvenser når det vises til dem fra prisbærende mengdeposter Andre Krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Generelt Alle materialer og utførelser som omfattes av mengdepostenes spesifikasjoner, inkl. tekstene i poster og på tegninger som det vises til, skal inngå i prisen. Komplette løsninger Prisene skal gjelde komplette løsninger. Prisen skal sammen med pris for tilgrensende og/eller sammenbygde elementer i dette kapitlet og i alle andre kapitler i denne entreprise utgjøre komplett utførelse. Tilpasninger til bærende konstruksjoner Alle tilpasninger til omkringliggende og innelukkede/gjennomgående bærende betong- og stålkonstruksjoner (inkl. ribbedekker og TRP-dekker) inngår i prisen for de konstruksjonene som beskrives. Leverandørprosjektering Alle konstruksjoner skal i prinsippet utføres iht. beskrivelsen og vedlagte anbudstegninger. Arkitektens tegninger er retningsgivende mht krav til utforming. Når tilbudt produkt/system gjør det nødvendig med ny/videre prosjektering for å tilpasse leverandørens produkter til anbudets løsninger, er dette entreprenørens ansvar. Entreprenøren skal foreta beregning, dimensjonering og utarbeidelse av komplette produksjonsog arbeidstegninger for konstruksjonene, i samarbeid med og med godkjenninger fra RIB og Arkitekt, og på en slik måte at ikke fremdriften forsinkes. Fugetetting Prisen inkluderer all avsetting av, og fuging i/mellom elementer og mot gjennomgående og omkringliggende konstruksjoner, som ikke er beskrevet i egne poster. Brannklasse Venterommet defineres i risikoklasse 5 [RKL 5], forsamlingslokale og bygningen må tilfredsstille brannklasse 1 [BKL 1]. Kravet til bæresystemet vil være R30.

219 Værnes holdeplass Kap.: 17 Tekkearbeid Side 17-2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Energikrav Tak: 0,134 W/m2K B6.2 KOMPAKT YTTERTAK Lokalisering: Plan- himlingsplan og taktegninger viser til skjemategninger Skjemategninger viser til detaljtegninger Taktyper: IUP-00-J TAK01: Tak over venterom: Kledning: ALUCOBOND kledning (ALU-07) Synlig innfesting. Se kap. 19 Metallarbeid 25 Festprofil: Braketter for Alucond kledning - galvanisert systembrakett 1,5 mm. 80mm alum. hatteprofiler montert til U.brakett på taktekning. EPDM tettingspute 150 x 80 mm. Taktekning: Vanntrykksmembran for anleggskonstruksjoner - DERBIGUM GC 4 mm Isolasjon: 300mm FOAMGLAS T4 limt med bitumen ihht produsens bekrivelse. Dampsperre: GLAVA Dampsperre polyetylenfolie Galvanisert systembrakett bankes på plass før membran legges. Bærekonstruksjon: Se kap. 07 Stålkonstruksjoner 22 (RIB) Dersom annen systemtype prises, oppgi relevant produktnavn og oppbygging:... Tilbyder må legge ved ytelsesmatrise i hht. produktstandard NS-EN med detaljtegninger. TAK02: Tak over bro til Commuter: Takteking: Derbigum eller tilsvarende. Farge: Svart grå Isolasjon: 1-lag 250mm trykkfast minerull med fall, ubrennbra Dampsperre: GLAVA Dampsperre polyetylenfolie Bærekomstruksjon: Korugert stålplate(trp). Se kap. 07 Stålkonstruksjoner 22 (RIB) Dersom annen systemtype prises, oppgi relevant produktnavn og oppbygging:... Tilbyder må legge ved ytelsesmatrise i hht. produktstandard NS-EN med detaljtegninger. TAK03: Tak over bro mot hotell: Takteking: Derbigum eller tilsvarende. Farge: Svart grå Isolasjon: 1-lag 250mm trykkfast minerull med fall, ubrennbra Dampsperre: GLAVA Dampsperre polyetylenfolie Bærekomstruksjon: Korugert stålplate(trp). Se kap. 07 Stålkonstruksjoner 22 (RIB) Dersom annen systemtype prises, oppgi relevant produktnavn og oppbygging:... Tilbyder må legge ved ytelsesmatrise i hht. produktstandard NS-EN med detaljtegninger. TAK04: Tak over rulletrapp Takteking: Derbigum eller tilsvarende

220 Værnes holdeplass Kap.: 17 Tekkearbeid Side 17-3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Farge: Isolajon: Dampsperre: Bærekomstruksjon: Svart grå 2-lag trykkfast minerull med fall, ubrennbra, enn-lag 100mm, andre lag 150mm GLAVA Dampsperre polyetylenfolie Korugert stålplate(trp). Se kap. 07 Stålkonstruksjoner 22 (RIB) Dersom annen systemtype prises, oppgi relevant produktnavn og oppbygging:... Tilbyder må legge ved ytelsesmatrise i hht. produktstandard NS-EN med detaljtegninger. TAK05: Tak over karuselldøren Takteking: Farge: Isolajon: Dampsperre: Bærekomstruksjon: Derbigum eller tilsvarende Svart grå 1-lag trykkfast minerull med fall, ubrennbra, 80mm GLAVA Dampsperre polyetylenfolie Korugert stålplate(trp). Se kap. 07 Stålkonstruksjoner 22 (RIB) Dersom annen systemtype prises, oppgi relevant produktnavn og oppbygging:... Tilbyder må legge ved ytelsesmatrise i hht. produktstandard NS-EN med detaljtegninger. TAK06: Tak over platformen Kledning: ALUCOBOND kledning (ALU-08) Synlig innfesting. Se kap. 19 Metallarbeid 25 Festprofil: Alum. hatteprofiler montert til U.brakett på EPDM tettingspute. Takteking: Ett lag asfalt takbelegg under alu-kledning, 2 lag asfalt takbelegg i renner Taktro: 18mm kryssfiner Bærekomstruksjon: Korrugert stålplate(trp). Se kap. 07 Stålkonstruksjoner 22 (RIB) Dersom annen systemtype prises, oppgi relevant produktnavn og oppbygging:... Tilbyder må legge ved ytelsesmatrise i hht. produktstandard NS-EN med detaljtegninger.

221 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 17-4 Kapittel; 17 Tekkearbeid Yttertak BE A KOMPAKT YTTERTAK - RETTVENDT TAK Areal m 2 585,00 Taktekning: Tekking med plast- eller gummibasert takbelegg {SF1.5223} Migreringssperre: Uten migreringssperre Isolasjon: Isolering av tak med cellematerialer {SB } Dampsperre: Uten dampsperre Mellomsjikt: Uten mellomsjikt Bærekonstruksjon: Medtatt i annen entreprise (E3) Lokalisering: T-01 Over venterom Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post og b) Materialer Se post og c) Utførelse Se post og Taktekning: SF1.5223A TEKKING MED PLAST- ELLER GUMMIBASERT TAKBELEGG Underlag: Se post og Materiale: Se post og Innfesting: Se post og Tykkelse: Se post og a) Omfang og prisgrunnlag Se post og b) Materialer Se post og c) Utførelse Se post og Migreringssperre: Uten migreringssperre Isolasjon: SB ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER Isolasjonsmateriale: Se post og Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt Tykkelse: 300 mm Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeid:

222 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 17-5 Kapittel; 17 Tekkearbeid Krav til fysiske egenskaper: Tak: 0,134 W/m2K Nei Dampsperre: Uten dampsperre Mellomsjikt: Uten mellomsjikt Bærekonstruksjon: Medtatt i annen entreprise (E3) BE A KOMPAKT YTTERTAK - RETTVENDT TAK Areal m 2 28,00 Taktekning: Tekking med plast- eller gummibasert takbelegg {SF1.5223} Migreringssperre: Uten migreringssperre Isolasjon: Isolering av tak med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121} Mellomsjikt: Uten mellomsjikt Bærekonstruksjon: Medtatt i annen entreprise (E3) Lokalisering: T-02 Over bro til Commuter Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post og b) Materialer Se post og c) Utførelse Se post og Taktekning: SF TEKKING MED PLAST- ELLER GUMMIBASERT TAKBELEGG Underlag: Se post og Materiale: Se post og Innfesting: Se post og Tykkelse: Se post og Nei Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeid:

223 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 17-6 Kapittel; 17 Tekkearbeid Migreringssperre: Uten migreringssperre Isolasjon: SB ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt Tykkelse: Valgfri Krav til fysiske egenskaper: Tak: 0,134 W/m2K Nei Dampsperre: SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Materiale: Se post og Tykkelse: Se post og Fuktkontroll: Se post og Skjøtemetode: Valgfri Innfesting: Tape Nei Mellomsjikt: Uten mellomsjikt Bærekonstruksjon: Medtatt i annen entreprise (E3) BE A KOMPAKT YTTERTAK - RETTVENDT TAK Areal m 2 17,00 Taktekning: Tekking med plast- eller gummibasert takbelegg {SF1.5223} Migreringssperre: Uten migreringssperre Isolasjon: Isolering av tak med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121} Mellomsjikt: Uten mellomsjikt Bærekonstruksjon: - Lokalisering: T-03 Tak over bro mot hotel Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeid:

224 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 17-7 Kapittel; 17 Tekkearbeid Taktekning: SF TEKKING MED PLAST- ELLER GUMMIBASERT TAKBELEGG Underlag: Se post og Materiale: Se post og Innfesting: Se post og Tykkelse: Se post og Nei Migreringssperre: Uten migreringssperre Isolasjon: SB ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt Tykkelse: Valgfri Krav til fysiske egenskaper: Tak: 0,134 W/m2K Nei Dampsperre: SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Materiale: Se post og Tykkelse: Se post og Fuktkontroll: Se post og Skjøtemetode: Valgfri Innfesting: Tape Nei Mellomsjikt: Uten mellomsjikt Bærekonstruksjon: BE A KOMPAKT YTTERTAK - RETTVENDT TAK Areal m 2 45,00 Taktekning: Tekking med plast- eller gummibasert takbelegg {SF1.5223} Migreringssperre: Uten migreringssperre Isolasjon: Isolering av tak med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121} Mellomsjikt: Uten mellomsjikt Bærekonstruksjon: Lastbærende korrugerte plater av stål {PB1.621} Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeid:

225 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 17-8 Kapittel; 17 Tekkearbeid Lokalisering: T-04 Over Rulletrapp Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Taktekning: SF TEKKING MED PLAST- ELLER GUMMIBASERT TAKBELEGG Underlag: Se post og Materiale: Se post og Innfesting: Se post og Tykkelse: Se post og Nei Migreringssperre: Uten migreringssperre Isolasjon: SB ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt Tykkelse: Valgfri Krav til fysiske egenskaper: Tak: 0,134 W/m2K Nei Dampsperre: SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Materiale: Se post og Tykkelse: Se post og Fuktkontroll: Se post og Skjøtemetode: Valgfri Innfesting: Tape Nei Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeid:

226 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 17-9 Kapittel; 17 Tekkearbeid Mellomsjikt: Uten mellomsjikt Bærekonstruksjon: PB1.621 LASTBÆRENDE KORRUGERTE PLATER AV STÅL Utførelsesklasse: EXC2 Toleranser: Grunnleggende toleranser og funksjonstoleranseklasse 1 Profilhøyde: Se kap.07 Stål konstruksjoner (RIB) Platetykkelse: Se kap.07 Stål konstruksjoner (RIB) Materiale: Se kap.07 Stål konstruksjoner (RIB) Korrosjonsbeskyttelse: Se kap.07 Stål konstruksjoner (RIB) Utførelseskrav: Se kap.07 Stål konstruksjoner (RIB) Nei BE A KOMPAKT YTTERTAK - RETTVENDT TAK Areal m 2 16,00 Taktekning: Tekking med plast- eller gummibasert takbelegg {SF1.5223} Migreringssperre: Uten migreringssperre Isolasjon: Isolering av tak med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121} Mellomsjikt: Uten mellomsjikt Bærekonstruksjon: - Lokalisering: T-05 Tak over karuselldøren Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Taktekning: SF TEKKING MED PLAST- ELLER GUMMIBASERT TAKBELEGG Underlag: Se post og Materiale: Se post og Innfesting: Se post og Tykkelse: Se post og Nei Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeid:

227 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 17 Tekkearbeid Migreringssperre: Uten migreringssperre Isolasjon: SB ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt Tykkelse: Valgfri Krav til fysiske egenskaper: Tak: 0,134 W/m2K Nei Dampsperre: SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Materiale: Se post og Tykkelse: Se post og Fuktkontroll: Se post og Skjøtemetode: Valgfri Innfesting: Tape Nei Mellomsjikt: Uten mellomsjikt Bærekonstruksjon: BE A KOMPAKT YTTERTAK - RETTVENDT TAK Areal m 2 887,00 Taktekning: Tekking med plast- eller gummibasert takbelegg {SF1.5223} Migreringssperre: Uten migreringssperre Isolasjon: Isolering av tak med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121} Mellomsjikt: Uten mellomsjikt Bærekonstruksjon: - Lokalisering: T-06 Platform tak Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeid:

228 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 17 Tekkearbeid Taktekning: SF TEKKING MED PLAST- ELLER GUMMIBASERT TAKBELEGG Underlag: Se post og Materiale: Se post og Innfesting: Se post og Tykkelse: Se post og Nei Migreringssperre: Uten migreringssperre Isolasjon: SB ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt Tykkelse: Valgfri Krav til fysiske egenskaper: Tak: 0,134 W/m2K Nei Dampsperre: SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Materiale: Se post og Tykkelse: Se post og Fuktkontroll: Se post og Skjøtemetode: Valgfri Innfesting: Taoe Nei Mellomsjikt: Uten mellomsjikt Bærekonstruksjon: - Sum Kapittel 17 Tekkearbeid:

229 Værnes holdeplass Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 18-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. NS3451: cc er løpenummer NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201201) Bygning, generelt De følgende postene består av tekster som gjelder og har priskonsekvenser når det vises til dem fra prisbærende mengdeposter a) Omfang og prisgrunnlag: Generelt Alle materialer og utførelser som omfattes av mengdepostenes spesifikasjoner, inkl. tekstene i poster og på tegninger som det vises til, skal inngå i prisen. Komplette løsninger Prisene skal gjelde komplette løsninger. Prisen skal sammen med pris for tilgrensende og/eller sammenbygde elementer i dette kapitlet og i alle andre kapitler i denne entreprise utgjøre komplett utførelse. Tilpasninger til bærende konstruksjoner Alle tilpasninger til omkringliggende og innelukkede/gjennomgående bærende betong- og stålkonstruksjoner (inkl. ribbedekker og TRP-dekker) inngår i prisen for de konstruksjonene som beskrives. Leverandørprosjektering Alle konstruksjoner skal i prinsippet utføres iht. beskrivelsen og vedlagte anbudstegninger. Arkitektens tegninger er retningsgivende mht krav til utforming. Når tilbudt produkt/system gjør det nødvendig med ny/videre prosjektering for å tilpasse leverandørens produkter til anbudets løsninger, er dette entreprenørens ansvar. Entreprenøren skal foreta beregning, dimensjonering og utarbeidelse av komplette produksjonsog arbeidstegninger for konstruksjonene, i samarbeid med RIB og Arkitekt, og på en slik måte at ikke fremdriften forsinkes. Fugetetting Prisen inkluderer all avsetting av, og fuging i/mellom elementer og mot gjennomgående og omkringliggende konstruksjoner, som ikke er beskrevet i egne poster. b) Materialer Deformasjoner Som generelt minimumskrav skal beregningsmessige deformasjoner i bruksgrensetilstanden ikke overtige L/300.

230 Værnes holdeplass Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 18-2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Utover minimumskravet skal den enkelte konstruksjon vurderes med utgangspunkt i konstruksjonens funksjon. Deformasjoner skal ikke være av en størrelse som medfører tekniske, estetiske eller funksjonsmessige uakseptable forhold. Trapper skal kontrolleres i forhold til svingninger, rystelser og vibrasjoner. Det skal kontrolleres at amplitude og svingetid ligger innenfor akseptable grenser. Anbefalinger gitt i RIF veileder «Dimensjonering av bygninger utsatt for vibrasjoner» skal legges til grunn. Konstruksjoner som under detaljprosjekteringen må vurderes spesielt er blant annet: Gangarealer/gangroer/trapper. (Unntak: ved noen trapper er vanger med innfesting avhøye glassvegger medtatt hos RIB). Areal med spesielle krav til planhet på grunn av installasjoner, teknisk utstyr etc. Kontruksjoner med spesielle krav til toleranser ved tilslutninger til flyttbare installasjoner. Overflatebehandling av metall Metall skal overflatebehandles iht. relevante krav i postnr Fugetetting Fugemasser skal velges iht. A Fugemasser. Egenskaper og materialvalg, spesielt pkt 2 Krav og anbefalinger. Farge på fugemasse bestemmes av arkitekt. Dokumentasjon Der entreprenøren velger produkter må han legge ved brosjyrer med detaljtegninger for det produktet/systemet som prises. c) Utførelse Valgfrie utførelser skal godkjennes ARK. Målkontroll For alle elementer som skal tilpasses andre bygningsdeler er det entreprenørens ansvar at produksjonsmål kontrolleres på stedet før produksjon igangsettes. De angitte mål på tegninger er teoretiske. Entreprenøren må selv foreta nødvendig målekontroll av underliggende og tilsluttende konstruksjoner. Fugetetting Anvisninger og henvisninger i følgende NBI byggdetaljblader skal følges: A Fugetetting med elastisk fugemasse. A Vernehensyn ved bruk av bygningsmaterialer. All fuging skal utføres av spesielt utpekte fagfolk. d) Toleranser I dette prosjektet stilles det strengere estetiske krav til utførelsen enn normalt. Ved vurdering av evt. avvik skal estetiske konsekvenser ha rang foran avvikets betydning for etterfølgende utførelse og bruk. Kfr. NS3420 del 1 Fellesbestemmeler, pkt d2.1) MERKNAD 2.

231 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 18-3 Kapittel; 18 Blikkenslagerarbeid Yttervegger PN HORISONTALT BESLAG I KLEDNING Lengde m 85,00 Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Øst og syd fasade over fasadesystem Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Kvalitet/belegg: Metallic overflater tilpasse fasadekledning Profil på beslag: C Utfoldet bredde: ca 300mm Nei PN HORISONTALT BESLAG I KLEDNING Lengde m 85,00 Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Øst og syd fasade under glassfasadesystem Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Kvalitet/belegg: Metallic overflater tilpasse fasadekledning Profil på beslag: C Utfoldet bredde: ca 300mm Nei PN VANNBRETTBESLAG Antall lm 18,00 Utforming: Valgfri Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Over glasfasadesystem i bro fra Commuter terminalen Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Kvalitet/belegg: Metallic overflater tilpasse fasadekledning Lengde: 18m Utfoldet bredde: ca. 150mm Nei PN SOKKELBESLAG Lengde m 3,00 Utforming: Valgfri Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Mellom taket over bro fra Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:

232 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 18-4 Kapittel; 18 Blikkenslagerarbeid Commuter og vest yttervegg Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Kvalitet/belegg: Metallic overflater tilpasse fasadekledning Utfoldet bredde: ca. 200mm Nei PN SOKKELBESLAG Lengde m 3,00 Utforming: Valgfri Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Mellom Commuter øst fasade og taket over bro til Holdeplass Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Kvalitet/belegg: Metallic overflater tilpasse fasadekledning Utfoldet bredde: ca. 200mm Nei PN VERTIKALT BESLAG I KLEDNING Lengde m 8,00 Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Rundt åpning for bro - Venterom vegg Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Kvalitet/belegg: Metallic overflater tilpasse fasadekledning Profil på beslag: Z Utfoldet bredde: ca 200mm Nei PN VERTIKALT BESLAG I KLEDNING Lengde m 8,00 Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Rundt åpning for bro - Commuter terminal vegg Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Kvalitet/belegg: Metallic overflater tilpasse fasadekledning Profil på beslag: Z Utfoldet bredde: ca 200mm Nei Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:

233 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 18-5 Kapittel; 18 Blikkenslagerarbeid PN HORISONTALT BESLAG I KLEDNING Lengde m 5,00 Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Rundt åpning for bro fra Commuter terminalen Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Kvalitet/belegg: Metallic overflater tilpasse fasadekledning Profil på beslag: Z Utfoldet bredde: ca 200mm Nei PN SOKKELBESLAG Lengde m 19,00 Utforming: Vanlig Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Under glassfasade system i bro Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Kvalitet/belegg: Metallic overflater tilpasse fasadekledning Utfoldet bredde: ca. 150mm Nei PN SOKKELBESLAG Lengde m 7,00 Utforming: Valgfri Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Vest fasade over karuselledør åpning Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Kvalitet/belegg: Metallic overflater tilpasse fasadekledning Utfoldet bredde: ca 200mm Nei PN VERTIKALT BESLAG I KLEDNING Lengde m 8,00 Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Rundt åpning for bro ut mot hotell Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Kvalitet/belegg: Metallic overflater tilpasse fasadekledning Profil på beslag: Z Utfoldet bredde: ca 200mm Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:

234 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 18-6 Kapittel; 18 Blikkenslagerarbeid Nei PN SOKKELBESLAG Lengde m 5,00 Utforming: Valgfri Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Avslutning av Venterom tak mot Commuter terminalen Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Kvalitet/belegg: Metallic overflater tilpasse fasadekledning Utfoldet bredde: ca 200mm Nei PN VERTIKALT BESLAG I KLEDNING Lengde m 9,00 Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Rundt grensesnit mellom Venterom og Commuter terminalen Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Kvalitet/belegg: Metallic overflater tilpasse fasadekledning Profil på beslag: Z Utfoldet bredde: ca 200mm Nei Yttertak PN GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG Lengde m 19,00 Plassering: På topp og to sider Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Tak over bro fra Commuter terminal Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Utfoldet bredde: ca 350mm Nei PN GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG Lengde m 14,00 Plassering: På topp og to sider Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert Lokalisering: Tak over bro mot hotell Materialtykkelse: 0,6-1,0mm Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:

235 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 18-7 Kapittel; 18 Blikkenslagerarbeid Utfoldet bredde: ca 350mm Nei Sum Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:

236 Værnes holdeplass Kap.: 19 Metallarbeid Side 19-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Orientering Kapitlet omfatter bl.a: - kledninger av metall på dører - utlektede metallkledninger på vegg - utlektede metallkledninger på himling - utlektede metallkledninger på tak - metallprofiler/kantinger i kledninger av metall og glass - tørkematter og fotskraperrister - støtavvisere - ventilasjonsrister - ståltrapper - stålrekkverk - sikkerhets beslag på tak - solavskjerming montert til metalbraketter - taktile markeringsprodukter Glassrekkverk er medtatt i kap 20. Belegg for trapper er medtatt i kap. 22. Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bb er bygningsdel iht. NS3451: cc er løpenummer NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201201) Bygning, generelt De følgende postene består av tekster som gjelder og har priskonsekvenser når det vises til dem fra prisbærende mengdeposter a) Omfang og prisgrunnlag: Generelt Alle materialer og utførelser som omfattes av mengdepostenes spesifikasjoner, inkl. tekstene i poster og på tegninger som det vises til, skal inngå i prisen. Komplette løsninger Prisene skal gjelde komplette løsninger. Prisen skal sammen med pris for tilgrensende og/eller sammenbygde elementer i dette kapitlet og i alle andre kapitler i denne entreprise utgjøre komplett utførelse. Tilpasninger til bærende konstruksjoner Alle tilpasninger til omkringliggende og innelukkede/gjennomgående bærende betong- og stålkonstruksjoner (inkl. ribbedekker og TRP-dekker) inngår i prisen for de konstruksjonene som beskrives. Leverandørprosjektering Alle konstruksjoner skal i prinsippet utføres iht. beskrivelsen og vedlagte anbudstegninger.

237 Værnes holdeplass Kap.: 19 Metallarbeid Side 19-2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Arkitektens tegninger er retningsgivende mht krav til utforming. Når tilbudt produkt/system gjør det nødvendig med ny/videre prosjektering for å tilpasse leverandørens produkter til anbudets løsninger, er dette entreprenørens ansvar. Entreprenøren skal foreta beregning, dimensjonering og utarbeidelse av komplette produksjonsog arbeidstegninger for konstruksjonene, i samarbeid med RIB og Arkitekt, og på en slik måte at ikke fremdriften forsinkes. Fugetetting Prisen inkluderer all avsetting av, og fuging i/mellom elementer og mot gjennomgående og omkringliggende konstruksjoner, som ikke er beskrevet i egne poster. Referansekonstruksjoner Konstruksjoner inkluderer prøvebygging for hver konstruksjon/utførelse, som skal oppsettes i passende størrelse, og godkjennes av byggherre og arkitekt før arbeidet videreføres. Konstruksjonene skal være referanse for videre arbeid, dårligere utførelser senere vil kunne kreves omgjort uten tillegg i prisen. b) Materialer Deformasjoner Som generelt minimumskrav skal beregningsmessige deformasjoner i bruksgrensetilstanden ikke overtige L/300. Utover minimumskravet skal den enkelte konstruksjon vurderes med utgangspunkt i konstruksjonens funksjon. Deformasjoner skal ikke være av en størrelse som medfører tekniske, estetiske eller funksjonsmessige uakseptable forhold. Trapper skal kontrolleres i forhold til svingninger, rystelser og vibrasjoner. Det skal kontrolleres at amplitude og svingetid ligger innenfor akseptable grenser. Anbefalinger gitt i RIF veileder «Dimensjonering av bygninger utsatt for vibrasjoner» skal legges til grunn. Konstruksjoner som under detaljprosjekteringen må vurderes spesielt er blant annet: Gangarealer/gangroer/trapper. (Unntak: ved noen trapper er vanger med innfesting avhøye glassvegger medtatt hos RIB). Areal med spesielle krav til planhet på grunn av installasjoner, teknisk utstyr etc. Kontruksjoner med spesielle krav til toleranser ved tilslutninger til flyttbare installasjoner. Overflatebehandling av metall Metall skal overflatebehandles iht. relevante krav i postnr Fugetetting Fugemasser skal velges iht. A Fugemasser. Egenskaper og materialvalg, spesielt pkt 2 Krav og anbefalinger. Farge på fugemasse bestemmes av arkitekt. Dokumentasjon Der entreprenøren velger produkter må han legge ved brosjyrer med detaljtegninger for det produktet/systemet som prises. c) Utførelse Valgfrie utførelser skal godkjennes ARK. Målkontroll For alle elementer som skal tilpasses andre bygningsdeler er det entreprenørens ansvar at produksjonsmål kontrolleres på stedet før produksjon igangsettes. De angitte mål på tegninger er teoretiske. Entreprenøren må selv foreta nødvendig målekontroll av underliggende og tilsluttende konstruksjoner.

238 Værnes holdeplass Kap.: 19 Metallarbeid Side 19-3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Fugetetting Anvisninger og henvisninger i følgende NBI byggdetaljblader skal følges: A Fugetetting med elastisk fugemasse. A Vernehensyn ved bruk av bygningsmaterialer. All fuging skal utføres av spesielt utpekte fagfolk. d) Toleranser I dette prosjektet stilles det strengere estetiske krav til utførelsen enn normalt. Ved vurdering av evt. avvik skal estetiske konsekvenser ha rang foran avvikets betydning for etterfølgende utførelse og bruk. Kfr. NS3420 del 1 Fellesbestemmeler, pkt d2.1) MERKNAD PB3.1 PLASSMONTERTE SUPPLERENDE KOMPONENTER PF ALUMINIUMSKONSTRUKSJONER SM5 KLEDNING MED PLANE METALLPLATER SV4 SAMMENSATT PLATEKLEDNING PÅ VEGG SM KLEDNING PÅ INNVENDIGE VEGGER QK5.2 KLEDNING AV PLANE PLATER PÅ VERTIKAL FLATER UTVENDIG BE 5.52HIMLING Utførelsesklasse Det antas at for innvendige konstruksjoner vil utførelsesklasse EXC2 vil være tilstrekkelig i de fleste tilfeller, men det forutsettes her at tilbudet omfatter stål med slik utførelsesklasse iht. NSEN :2008 som er god for de konstruksjonene som beskrives. Lokalisering: Plantegninger viser til skjemategninger Skjemategninger viser til detaljtegninger Generelt om metallkledninger Metallkledninger opptrer i 4 sammenhenger: - som utvendige veggkledning med opphengssystem/innfesting - som innvendige veggkledning med opphengsystem/innfesting - som himling - som tak/dekke kledning Generelle skjemategningene vedr kledning: IUP-00-J Skjema Lengdesnitt IUP-00-J Tversnitt Detaljer (oppbygging av venterom tak, veggene, dekk) IUP-00-J Platformtak IUP-00-J Trapp Fasade: IUP-00-E-00495/00496 Himling: IUP-00-C / IUP-00-D Kledningstyper: ALU01: ALUCOBOND Sandwich plate - med polythylen plastkjerne (Standard PE kjernemateriale) og aluminium dekkspalter i 0.5mm på hver side. Lokalisering: Kledning på utvendige vegger og siden av trappe og rulletrapp Overflater: Ensidig brennlakert PVDF farge RAL 9007 (Smoke silver metallic)

239 Værnes holdeplass Kap.: 19 Metallarbeid Side 19-4 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Opphengsystem : Dimensjoner: Med beskyttelsesfolie. Baksiden valsematt. Synlig innfesting. Se Andre Krav a) Omfang og prissgrunlag 4mm(d) x 1000mm(b) x Varierende høyde mm tilpasses skrå tak. Oppgi hvilken type (produktnavn) som er priset:... ALU02: ALUCOBOND Sandwich plate - med polythylen plastkjerne (Standard PE kjernemateriale) og aluminium dekkspalter i 0.05mm på hver side. Lokalisering: Kledning på Innvendige vegger Overflater: Ensidig brennlakert PVDF farge RAL 9007 (Smoke silver metallic) Med beskyttelsesfolie. Baksiden valsematt. Opphengsystem : Skjult innfesting. Se Andre Krav a) Omfang og prissgrunlag Dimensjoner: 4mm(d) x 600mm(b) x Panel i full høyde. Panel høyde varierer fra mm på grunn av skrå tak Utsparing/Hulltaking: 1) 22 paneller med utsparing for 11 lysstripe ca. 60mm(b) x 2000mm(l) 2) 4 paneller med utsparing for 2 lysstripe ca 60mm(b) x 3000mm(l) 3) Utsparing for 3 innfelt brannskaper - 795mm(b) x 795mm(b) x 110mm(d) Oppgi hvilken paneltype (produktnavn) som er priset:... ALU03: ALUCOBOND Sandwich plate - med polythylen plastkjerne (Standard PE kjernemateriale) og aluminium dekkspalter i 0.05mm på hver side. Lokalisering: Kledning på H-01 - skrå himling i venterom Nivå D: Overflater: Ensidig brennlakert PVDF farge RAL 9007 (Smoke silver metallic) Med beskyttelsesfolie. Baksiden valsematt. Opphengsystem : Skjult innfesting. Demontebart. Se Andre Krav a) Omfang og prisgrunlag Dimensjoner: 4mm(d) X ca.600mm(b)-bredde tilpasses veggpaneller x 3200mm(l) Utsparing/Hulltaking: 1) 33 paneller med utsparing for innfelt downlights ca.165mmø 2) 4 paneller med utsparing for 1 lysstripe ca 60mm(b) x 1500mm(l) 3) 20 paneller med utsparing for 5 lysstripe ca 60mm(b) x 2000mm(l) 4) 20 paneller med utsparing for 5 lysstripe ca 60mm(b) x 3000mm(l) 5) 24 paneller med utsparing for 7 lysstripe ca 60mm(b) x 3600mm(l) Oppgi hvilken paneltype (produktnavn) som er priset:... ALU04: ALUCOBOND Sandwich plate - med polythylen plastkjerne (Standard PE kjernemateriale) og aluminium dekkspalter i 0.05mm på hver side. Lokalisering: Himlingstype H-08 underside platformtak Himlings type H-06 og H-07 underside av broer

240 Værnes holdeplass Kap.: 19 Metallarbeid Side 19-5 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Overflater: Opphengsystem : Dimensjoner: Ensidig brennlakert PVDF farge RAL 9007 (Smoke silver metallic) Med beskyttelsesfolie. Baksiden valsematt. Synling innfesting. Se Andre Krav a) Omfang og prisgrunlag 4mm(d) x 1000m(b) X 3200mm(l) Oppgi hvilken paneltype (produktnavn) som er priset:... ALU05: ALUCOBOND Sandwich plate - med polythylen plastkjerne (Standard PE kjernemateriale) og aluminium dekkspalter i 0.05mm på hver side, eller tilsvarende, Lokalisering: Overflater: Opphengsystem : Dimensjoner: Kledning på skrå himlingstype H-05 underside av venterom dekk Underside av rullertrapper og trapp. Ensidig brennlakert PVDF farge RAL 9007 (Smoke silver metallic) Med beskyttelsesfolie. Baksiden valsematt. Synling innfesting. Se Andre Krav a) Omfang og prisgrunlag 4mm(d) x ca.1000mm(b)bredde tilpasses veggpaneller x3200mm(l) Oppgi hvilken type (produktnavn) som er priset:... ALU06: ALUCOBOND Sandwich plate - med polythylen plastkjerne (Standard PE kjernemateriale) og aluminium dekkspalter i 0.05mm på hver side, eller tilsvarende, Lokalisering: Overflater: Opphengsystem : Dimensjoner: Kledning på himlingstype H-09 på nivå C Ensidig brennlakert PVDF farge RAL 9007 (Smoke silver metallic) Med beskyttelsesfolie. Baksiden valsematt. Skjult innfesting. Demontebart. Se Andre Krav a) Omfang og prisgrunlag 4mm(d) x ca.1000mm(b) x 3200mm(l) Oppgi hvilken type (produktnavn) som er priset:... ALU07: ALUCOBOND Sandwich plate - med polythylen plastkjerne (Standard PE kjernemateriale) og aluminium dekkspalter i 0.05mm på hver side, eller tilsvarende, Lokalisering: Overflater: Opphengsystem: Dimensjoner: Kledning på tak venterom Ensidig brennlakert PVDF farge RAL 9007 (Smoke silver metallic) Med beskyttelsesfolie. Baksiden valsematt. Synling innfesting. Se Andre Krav a) Omfang og prisgrunlag 4mm(d) x ca.1000mm(b)bredde. Se Skjema Plattformtak Oppgi hvilken type (produktnavn) som er priset:... ALU08:

241 Værnes holdeplass Kap.: 19 Metallarbeid Side 19-6 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav ALUCOBOND Sandwich plate - med polythylen plastkjerne (Standard PE kjernemateriale) og aluminium dekkspalter i 0.05mm på hver side, eller tilsvarende, Lokalisering: Overflater: Opphengsystem: Dimensjoner: Kledning på plattform tak Ensidig brennlakert PVDF farge RAL 9007 (Smoke silver metallic) Med beskyttelsesfolie. Baksiden valsematt. Synling innfesting. Se Andre Krav a) Omfang og prisgrunlag 4mm(d) x ca.1000mm(b)bredde. Se Skjema Plattformtak Oppgi hvilken type (produktnavn) som er priset:... Alternativ kledningstype: PETAL Aluminium tynnplater, Type Royal Glattpanel med backing for plan overflate, eller tilsvarende. Lokalisering: A01-A08 Overflater: Farge RAL 9007 (Smoke silver metallic) Opphengsystem: Skjult innfesting. Dimensjoner: Formater som beskrevet for ALU01-ALU08 eller så nær som mulig. Overflate: Plan overflate, Farge RAL 9007 Jfr. postnr , , , , , , og Ventilasjonsrist Venitlasjonsrist langst toppen av innvendige veggene Eloksert aluminium, horisontale lameller. Perforeringsgrad 50% Skjemaer: IUP-00-J Sokkel, rustfristål, 150mm høyde? Tykkelse 1mm. Høyde 150mm. Flat montert direkte på underlag (betongvegg, murvegg,gipsvegg) a) Omfang og prisgrunnlag Generelt om leveransen Glans og kvalitet skal være lik for hele leveransen, og blanding av forskjellige batch skal ikke forekomme. Dokumentasjon følger anbudet. Plater med bulker og riper eller med fargeavvik, som kan forekomme i produksjon og under montasje, skal skiftes ut uten tillegg i prisen. Det samme gjelder for unøyaktig montasje.

242 Værnes holdeplass Kap.: 19 Metallarbeid Side 19-7 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kledningen skal være robust og ha stivhet mot støt opp til høyde 2m. vha på pålimte ribber eller forsterkende plater på baksiden., iht NS-PN3 og NS-EN Ventilasjonsrister skal ha ribber som er tilsvarende kraftig dimensjonert. Endelige utførelser avgjøres ila. leverandørens prosjektering, og skal skal godkjennes av arkitekt / byggherre. Opphengsystem for kledninger Inkludert i prisen er komplett opphengssystem. Prisen inkluderer også avvik fra disse hovedmålene. Dersom forskjellige utlektingsdybder har priskonsekvenser, må det tas forbehold om dette i tilbudsbrevet og det må vedlegges komplett sett reguleringspriser. Opphengsystem for uttvendige kledninger Inkludert i prisen er alle tiltak fior komplett opphengssytem, inkl. alle tiltak for oppretting av underlaget til toleranseklasse RB/PB. Synlig festningsystem med skruer i det samme farge som kledning. Opphengsystem for skrå underside av venterom Inkludert i prisen er alle tiltak for komplett justerbar opphengssytem, inkl. alle tiltak for oppretting av underlaget. Synlig festningsystem med skruer i det samme farge som kledning. Opphengsystem for demontebart himlinger Inkludert i prisen er komplett nedlekting inkl. nødvendig oppretting til toleranseklasse RC/PC (Normalkrav til retning/planhet for faste himlinger), iht NS3420-kode PJ6.2 Himlingsbjelkelag og nedlekting av stål tynnplateprofiler. Entreprenør kan også velge å bruke nedhengssytem for systemhimlinger (som vist på detaljer) etter godkjenning fra RIB og ARK. Ophengsystem for innvendige kledninger Inkludert i prisen er alle tiltak fior komplett opphengssytem, inkl. alle tiltak for oppretting av underlaget til toleranseklasse RB/PB. Usynlig festningsystem med ca.10mm spalte mellom paneller inkl. alle tiltak etter godkjenning fra ARK. Ophengsystem for tak kledninger Inkludert i prisen er alle tiltak fior komplett opphengssytem, inkl. alle tiltak for oppretting av underlaget til toleranseklasse RB/PB. Takombygging er beskrevet i kapittel 17 Tekkerarbeid Åpningsfelter i kledning I prisen for etablering av åpninger i kledninger inngår følgende: - utforinger/spikerslag i avslutning kledninger mot åpninger - beslag på utforing og vegg rundt åpning bak kledningen - nødvendig avstivende forsterkning med finerplate, eller metallprofiler. Åpningfelt er beskrevet i post. nr og c) Utførelse Bearbeiding For flere kledningstyper skal platene laserskjæres og bearbeides etter elokseringen. Alt materiale skal leveres foliert for laserskjæring. Folie bruksområde grader C. Innen 12 måneder må den fjernes, UV eksponert 6mnd.

243 Værnes holdeplass Kap.: 19 Metallarbeid Side 19-8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Montasje Alle plater monteres i samme retning for å unngå sjakkbretteffekt - fargeavvik skal ikke forekomme PB3.1 PLASSMONTERT SUPPLERENDE KOMPONENTER PB3.22 REKKVERK AV STÅL PV2.2 TRAPPER AV STÅL PV2.3 PLATTFORMER AV STÅL RL7.22 STØTAVISERE UTFØRELSESKLASSE Det antas at for innvendige konstruksjoner vil utførelsesklasse EXC2 vil være tilstrekkelig i de fleste tilfeller, men det forutsettes her at tilbudet omfatter stål med slik utførelsesklasse iht. NSEN :2008 som er god for de konstruksjonene som beskrives. Se også under Andre krav, Utførelse, Sveising. Lokalisering: Plantegninger viser til skjemategninger Skjemategninger viser til detaljtegninger Gulvplaner: IUP-00-C-01038/ IUP-00-D Type/utforming (gjelder matter og rister): G-03- Tørkematte Det ønskes benyttet tørkematte type SteekCon Topguard med gummi og børster, eller tilsvarende med tykkelse minimum 18 mm lukket med ALU skrapeprofiler. Matten skal leveres med komplett stålramme i rustfritt syrefast stål, og skal være opptagbar for rengjøring av forsenkning under matte. Tekstil farge: Grå Dersom annet produkt prises, oppgi produktnavn:... G-05 Fotskraperist Galvanisert gitterist Oppgi hvilket produkt som er priset:... Rekkverk av stål: Eik handløpere ca. Ø42mm montert på stål søyler i to høyder 700mm og 1100 med 60mm avstand på begge side med mattbørstet handløperholder - Q-railing type nr eller tilv. med Arkitekt godkjenning Trappe skjema: Se IU-00-J og kapital 7 Stålkonstruksoner (RIB) Farge : Ral 7037 Støtavviser: Børstet rustfri stål i rund profil montert med overkant ca 100mm OFG. Prisene gjelder komplette løsninger med gulv innfestingsbraketter, dekkflens, rørforbindelse, endekapper og endepropper. Oppgi hvilket produkt som er priset:

244 Værnes holdeplass Kap.: 19 Metallarbeid Side 19-9 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav... a) Omfang og prisgrunnlag Tørkematter og fotskraperrister I prisen inngår metallrammer i RF stål som beskrevet. For tørkematter inngår også ca 7mm oppforing/avretting for å komme i flukt med ferdig gulv. Overganger/flater av metall mellom/rundt risttyper skal ha rillet overflate. Støtavvisere I prisen inngår alle kostnader, inkludert innfesting i underliggende konstruktiv betong (Tilgjengelig innfestingsdybde 53mm over varmerør.se også betongtegninger E3). Inkl. alle andre nødvendige forberedelser og bearbeidelser i omkringliggende konstruksjoner. Ståltrapper Bærende stålkonstruksjoner for trapper er medtatt i kap 07 Stålkonstruksjoner (RIB). Flistrinn i trapper er medtatt i kap. 10, under bygningsdel 28. Metal skinner for glassrekkverk rundt åpning for trapper er medtatt i kap 20, under bygningsdel 28. Stålrekkverk inngår i pris for trapper. Prisen for ståltrapper skal sammen med poster i resp. kapitler utgjøre komplett løsning. I prisen inngår også alle kostnader som måtte komme av at konstruksjonene skal festes ned i konstruktiv stål, som ligger under ok ferdig gulv. Inkl. alle andre nødvendige forberedelser og bearbeidelser i omkringliggende konstruksjoner. Håndløpere Endedeksler av RF stål (se nedenfor om utførelse) i alle avlsutninger inngår i prisen. Leverandørprosjektering Endelig dimensjonering og inndeling i enkeltelementer prosjekteres av leverandøren ifbm hans utarbeidelse av produksjonstegninger, etter godkjenning fra arkitekten. b) Materialer Stålkvalitet Alle profiler skal være nye. Se kapittel 7 - Stål konstruksjoiner (RIB) Rekkverk Innfesting av rekkverk og håndlister må dimensjoneres for å tåle vertikal last på 150 kg. Håndløpere Håndløpere av stål skal avsluttes i alle ender med 5mm tett deksel av RF stål. Tykkelse Ø = 40mm c) Utførelse Sveising Alle synlige sveiser skal slipes slik at ujevnheter ikke forekommer. Sammensveising av inn- og opptrinn i ståltrapper skal være utført med sveis av slik type at ferdige kanter blir skarpe.

245 Værnes holdeplass Kap.: 19 Metallarbeid Side Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav x) Mengderegler Mengder som oppgis i rundsumposter er kun orienterende, og skal ikke være gjenstand for prisreguleringer Overflatebehandling av metall Generelt Konstruksjonene skal leveres ferdig overflatebehandlet til byggeplass. Etter montasjen skal alle sår og skader gis samme overflatebehandling som konstruksjonen forøvrig. All overflatebehandling skal gi overflater som er helt jevne og glatte. Glans 15% til 80%. Farger og glans bestemmes av arkitekt før produksjon igangsettes. Dersom tilbyder har forbehold mht. fargevalg ut over produsentens standardfarger skal oversikt over alle priskonsekvenser medfølge tilbudet. Stål Entreprenøren skal selv foreslå et egnet system for korrosjonsbeskyttelse. Systemet skal minst tilfredsstille kravene for korrosivitetskategori C3 ute, C2 inne, samt holdbarhet H. Korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN ISO Varmforsinking iht. NS-EN ISO 1461 med min. lokal tykkelse på 70 um. Brannmaling/brannisolering dimensjoneres av leverandør på bakgrunn av angitte profildimensjoner og tillatt ståltemperatur = 500 grader C. Ved sveiseforbindelser som utføres på plassen, f.eks. mot eksist. stålkonstruksjoner, skal konstruksjonenes overflatebehandling og evt. brannmaling/brannisolering reetableres. Toppstrøk utføres med våtlakk. Synlige overflater i rustfritt stål skal leveres våtpolert Grit 280 eller finere. Aluminium Aluminiumsprofiler og beslag skal være natureloksert med farge så nært opp til RAL 9007 som mulig. Materialprøve/farge skal godkjennes av arkitekten. De skal produseres fra homogenisert aluminium med jevn og fin metall-struktur. For et jevnt, blankt uttrykk og bra elokseringskvalitet må press- og valseverket levere materialer med god metallstruktur, homogenisert og med jevn kornstørrelse og utføre en nøye ferdigkontroll av platene. De skal være avfettet og miljøglanselokseres min. 15 My. De skal ikke beises (ikke etterbehandles med kaustisk soda e.i.). Aluminiumkvaliteten skal være AI 99,5%=AW-EN 1050 all AIMg 1 = AW-EN 5005 Kvalitet må godkjennes av byggherre før produksjon iverksettes R MONTASJE OG INNREDNINGSARBEID RJ7 SOLAVSKERMING RL7.3 SUPPLERENDE UTSTYR Lokalisering: Plantegninger viser til skjemategninger Skjemategninger viser til detaljtegninger Gulvplaner: IUP-00-C-01038/ IUP-00-D a) Omfang og prisgrunnlag

246 Værnes holdeplass Kap.: 19 Metallarbeid Side Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Uttvendige solavskerming: Opphengsystem for solavskerming Inkludert i prisen er alle tiltak for komplett opphengssytem samt levering av styreskap og solføler. Tilkoblinger er medtatt i elektroentreprise. Tilpasninger til bærende konstruksjoner og kledning Alle tilpasninger til omkringliggende og innelukkede/gjennomgående bærende stålkonstruksjoner inngår i prisen for de konstruksjonene som beskrives. b) Materialer Type/utforming: Uttvendige solavskerming: Utvendig rullegardin uten beslag - WEBA Rollbox 4130 eller tilsvarende. Rullegardinsystem med kassett og sideføringer (wire) for utvendig bruk. Kassett: Ø130 mm ekstrudert profil i aluminium, overflate; naturlig. Sideføringer: Ø7 mm wire i rustfritt stål Bunnprofil: Ø46 mm ekstrudert profil i aluminium. Farger: Sølv Farger tilbehør: Sølv Duk: Helioscreen Serge Pearl-Grey Oppgi hvilket produkt som er priset:... Taktile markeringsprodukter: Ledelinje: SURESTEELE STUDS enkelt knappelement i rustfristål med ruglete overflate med konsentriske ringer, R13 sklisikkerhet eller tilsvarende uten synlig skruehulle. Monteringsdybde maks 53mm (ok varmerør) Oppgi hvilket produkt som er priset:... Retningsmarkering: SURESTEELE STUDS enkelt knappelement i rustfristål med ruglete overflate med konsentriske ringer, R13 sklisikkerhet eller tilsvarende uten synlig skruehull. Monteringsdybde maks 53mm (ok varmerør) Oppgi hvilket produkt som er priset:... Vedlikeholdsstige: Veggstige i varmforzinket stål komplett med konsoller og stag slik at stigen går fri fra tak takrenne og ryggbøyle. Ryggbøyle festes til stigen og rekkverk. Adkomsthindring med låsemekanisme. Maks høyde: 12000mm Oppgi hvilket produkt som er priset:...

247 Værnes holdeplass Kap.: 19 Metallarbeid Side Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Fallsikring utstyr på tak SAFEX type eller tilsvarednde skal festes til underliggende konstruksjon. Lengde: 161m på Venteromtak 100m på Platformtak Oppgi hvilket produkt som er priset:...

248 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 19 Metallarbeid Yttervegger BE A UTVENDIG KLEDNING Areal m 2 392,00 Utvendig kledning: Kledning med plane metallplater {SM5.1} Lufting: Utlekting med stål tynnplateprofiler for utvendig kledning {PJ } Lokalisering: Kledningskode ALU01 - se post Elementhøyde: Varierer se post Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Alternativ kledningstype: PETAL Aluminium tynnplater, Type Royal Glattpanel med backing for plan overflate, eller tilsvarende. a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse RS... (Føres ikke til sum) Utvendig kledning: SM5.1 KLEDNING MED PLANE METALLPLATER Materiale: ALU01-Se post Tykkelse: Se post Overflate: Se post Nei Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid:

249 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 19 Metallarbeid Lufting: PJ UTLEKTING MED STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR UTVENDIG KLEDNING Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 3 Montering: Med oppretting Type: Se post Dimensjon: Se post Utførelseskrav: Se post Nei Innervegger BE A KLEDNING PÅ INNERVEGG Areal m 2 212,00 Kledning: Kledningskode ALU02 - Se post Underkledning: Uten innvendig underkledning Utlekting: Utlekting for panel/plater innvendig {QK1.123} Isolasjon i utlekting: Uten isolasjon Lokalisering: Se post Elementhøyde: Se post Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Kledning: Kledningskode ALU02 - Se post Underkledning: Uten innvendig underkledning Utlekting: QK1.123 UTLEKTING FOR PANEL/PLATER INNVENDIG Type panel/plater: ALU02 Dimensjon lekter: 50mm Nei Isolasjon i utlekting: Uten isolasjon Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid:

250 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 19 Metallarbeid Dekker BE A HIMLING Areal m 2 442,00 Bæresystem for himling: Se post Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon Underkledning i himling: Uten underkledning Kledning i himling: Kledningskode ALU03 Lokalisering: Himlingstype: H-01 Venterom.Se post Overliggende konstruksjon: Stål TRP se. kapittel 7 Stålkonstruksoner (RIB) Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Alternativ himlingstype: PETAL Aluminium tynnplater, Type Royal Glattpanel med backing for plan overflate, eller tilsvarende. a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse RS... (Føres ikke til sum) Bæresystem for himling: Se post Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon Underkledning i himling: Uten underkledning Kledning i himling: Kledningskode ALU BE A HIMLING Areal m 2 996,00 Bæresystem for himling: Se post Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon Underkledning i himling: Uten underkledning Kledning i himling: Kledningskode ALU04 Lokalisering: Se post Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid:

251 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 19 Metallarbeid Overliggende konstruksjon: Stål TRP se. kapittel 7 Stålkonstruksoner (RIB) Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Alternativ himlingsstype: PETAL Aluminium tynnplater, Type Royal Glattpanel med backing for plan overflate, eller tilsvarende. a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse RS... (Føres ikke til sum) Bæresystem for himling: Se post Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon Underkledning i himling: Uten underkledning Kledning i himling: Kledningskode ALU BE A HIMLING Areal m 2 451,00 Bæresystem for himling: Nedføret bærekonstruksjon i tre. Se IUP Isolasjon i bæresystem: Isolering av gulv med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning i himling: GU Plate Kledning i himling: Kledningskode ALU05 Lokalisering: Himlingtype H-05 underside av venterom Overliggende konstruksjon: Stål TRP se. kapittel 7 Stålkonstruksoner (RIB) Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid:

252 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 19 Metallarbeid c) Utførelse Se post Alternativ himlingstype: PETAL Aluminium tynnplater, Type Royal Glattpanel med backing for plan overflate, eller tilsvarende. a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse RS... (Føres ikke til sum) Bæresystem for himling: Nedføret bærekonstruksjon i tre. Se IUP Isolasjon i bæresystem: SB ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: Underside av dekke Tykkelse: 250 mm Krav til fysiske egenskaper: U-verdi 0,18 W/m2K Nei Underkledning i himling: GU Plate Kledning i himling: Kledningskode ALU BE A HIMLING Areal m 2 38,00 Bæresystem for himling: Se post Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon Underkledning i himling: Uten underkledning Kledning i himling: Kledningskode ALU06 Lokalisering: Himlingstype H-09 Nivå C Overliggende konstruksjon: Stål TRP se. kapittel 7 Stålkonstruksoner (RIB) Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid:

253 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 19 Metallarbeid Se post Alternativ himlingstype: PETAL Aluminium tynnplater, Type Royal Glattpanel med backing for plan overflate, eller tilsvarende. a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse RS... (Føres ikke til sum) Bæresystem for himling: Se post Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon Underkledning i himling: Uten underkledning Kledning i himling: Kledningskode ALU SM5.1A KLEDNING MED PLANE METALLPLATER Areal m 2 585,00 Lokalisering: Venterom tak Materiale: Kledningskode ALU07 Tykkelse: Se post Overflate: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Alternativ kledningstype: PETAL Aluminium tynnplater Type Royal Glattpanel med backing for plan overflate, eller tilsvarende. Monteres direkte på kompakttak (Se kap 17 Tekkearbeid, postnr TAK01) a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid:

254 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 19 Metallarbeid Eventuelle tiltak for montering på kompakt tak medtas. RS... (Føres ikke til sum) SM5.1A KLEDNING MED PLANE METALLPLATER Areal m 2 887,00 Lokalisering: Plattform tak Materiale: Kledningskode ALU08 Tykkelse: Se post Overflate: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Alternativ kledningstype: PETAL Aluminium tynnplater Type Royal Glattpanel med backing for plan overflate, eller tilsvarende. Monteres direkte på taktro (Se kap 17 Tekkearbeid, postnr TAK06) a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Eventuelle tiltak for montering på taktro medtas. RS... (Føres ikke til sum) Fast inventar RL7.222 STØTAVVISERE Lengde m 253,00 Materiale: Av metall Lokalisering: Se post Type: Se post Forutsatt belastning: Se post Feste: Se post Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid:

255 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 19 Metallarbeid Dimensjon: Se post Overflatebehandling: Se post Høyde: Se post Underlag: Se post Nei RJ A UTVENDIGE PERSIENNER MED MOTORDRIFT Antall stk 1 Type føring: Vaierføring Type spiler: Utvendig rullegardin Type styring: Motordrift for automatisk Monteringsposisjon: Skråmontert Lokalisering: Syd fasade nivå D Mål: Se IUP Type vegg som persienne skal festes til: Dekk og tak se IUP-00-J Type motor: Se post Brytere: Se post Automatikk: Se post Snor: Se post Snelle: Se post Sveiv: Se post Gear: Se post Overflatebehandling: Se post Hulltaking: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post RL7.3A Supplerende utstyr Taktile markerings produkt-ledelinje lm 57,00 a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post RL7.3A Supplerende utstyr Taktile markerings produkt-retningsmarkering m 2 4,00 Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid:

256 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 19 Metallarbeid a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post PN7.11 STIGE PÅ TAK Antall stk 1 Lokalisering: Vest fasade. IUP-00-E Bredde: Se post Antall trinn: Se post Lengde: Se post Underlag/taktekking: Tak typ T-01 Nei PN7.2A Sikringsutstyr Fallsikring sikkhets line m 261,00 a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post PN7.32 SNØFANGER Lengde m 28,00 Utforming: Torørs Lokalisering: På takket. Se IUP-00-D Taktekking/innfesting: Taksikring iht. TEK10 og NS /-3/-4. Nei Sum Kapittel 19 Metallarbeid:

257 Værnes holdeplass Kap.: 20 Glassarbeid Side 20-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid Orientering Kapitlet omfatter bl.a: - Glass fasadesysem - Glass i rekkverk - Glasskledning Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. NS3451: cc er løpenummer NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201201) Bygning, generelt De følgende postene består av tekster som gjelder og har priskonsekvenser når det vises til dem fra prisbærende mengdeposter. a) Omfang og prisgrunnlag: Generelt Alle materialer og utførelser som omfattes av mengdepostenes spesifikasjoner, inkl. tekstene i poster og på tegninger som det vises til, skal inngå i prisen. Komplette løsninger Prisene skal gjelde komplette løsninger. Prisen skal sammen med pris for tilgrensende og/eller sammenbygde elementer i dette kapitlet og i alle andre kapitler i denne entreprise utgjøre komplett utførelse. Tilpasninger til bærende konstruksjoner Alle tilpasninger til omkringliggende og innelukkede/gjennomgående bærende stålkonstruksjoner (inkl. ribbedekker og TRP-dekker) inngår i prisen for de konstruksjonene som beskrives. Leverandørprosjektering Alle konstruksjoner skal i prinsippet utføres iht. beskrivelsen og vedlagte anbudstegninger. Arkitektens tegninger er retningsgivende mht krav til utforming. Når tilbudt produkt/system gjør det nødvendig med ny/videre prosjektering for å tilpasse leverandørens produkter til anbudets løsninger, er dette entreprenørens ansvar. Entreprenøren skal foreta beregning, dimensjonering og utarbeidelse av komplette produksjonsog arbeidstegninger for konstruksjonene, i samarbeid med RIB og Arkitekt, og på en slik måte at ikke fremdriften forsinkes. Fugetetting Prisen inkluderer all avsetting av, og fuging i/mellom elementer og mot gjennomgående og omkringliggende konstruksjoner, som ikke er beskrevet i egne poster.

258 Værnes holdeplass Kap.: 20 Glassarbeid Side 20-2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav b) Materialer Deformasjoner Som generelt minimumskrav skal beregningsmessige deformasjoner i bruksgrensetilstanden ikke overtige L/300. Utover minimumskravet skal den enkelte konstruksjon vurderes med utgangspunkt i konstruksjonens funksjon. Deformasjoner skal ikke være av en størrelse som medfører tekniske, estetiske eller funksjonsmessige uakseptable forhold. Trapper skal kontrolleres i forhold til svingninger, rystelser og vibrasjoner. Det skal kontrolleres at amplitude og svingetid ligger innenfor akseptable grenser. Anbefalinger gitt i RIF veileder «Dimensjonering av bygninger utsatt for vibrasjoner» skal legges til grunn. Konstruksjoner som under detaljprosjekteringen må vurderes spesielt er blant annet: Gangarealer/gangroer/trapper. (Unntak: ved noen trapper er vanger med innfesting avhøye glassvegger medtatt hos RIB). Areal med spesielle krav til planhet på grunn av installasjoner, teknisk utstyr etc. Kontruksjoner med spesielle krav til toleranser ved tilslutninger til flyttbare installasjoner. Overflatebehandling av metall Metall skal overflatebehandles iht. relevante krav i postnr Fugetetting Fugemasser skal velges iht. A Fugemasser. Egenskaper og materialvalg, spesielt pkt 2 Krav og anbefalinger. Farge på fugemasse bestemmes av arkitekt. Dokumentasjon Der entreprenøren velger produkter må han legge ved brosjyrer med detaljtegninger for det produktet/systemet som prises. c) Utførelse Valgfrie utførelser skal godkjennes ARK. Målkontroll For alle elementer som skal tilpasses andre bygningsdeler er det entreprenørens ansvar at produksjonsmål kontrolleres på stedet før produksjon igangsettes. De angitte mål på tegninger er teoretiske. Entreprenøren må selv foreta nødvendig målekontroll av underliggende og tilsluttende konstruksjoner. Fugetetting Anvisninger og henvisninger i følgende NBI byggdetaljblader skal følges: A Fugetetting med elastisk fugemasse. A Vernehensyn ved bruk av bygningsmaterialer. All fuging skal utføres av spesielt utpekte fagfolk. d) Toleranser I dette prosjektet stilles det strengere estetiske krav til utførelsen enn normalt. Ved vurdering av evt. avvik skal estetiske konsekvenser ha rang foran avvikets betydning for etterfølgende utførelse og bruk. Kfr. NS3420 del 1 Fellesbestemmeler, pkt d2.1) MERKNAD BE3.612 GLASSFASADE Lokalisering: Plantegninger viser til skjemategninger Skjemategninger viser til detaljtegninger

259 Værnes holdeplass Kap.: 20 Glassarbeid Side 20-3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Fasade: IUP-00-E-00495/00496 Fasade skjema: IUP-00-J-00932/00933 Fasade typer: Det folgende informasjon gjelder glass systemfasade med veggkoder: SV-01, SV-02, SV-03, SV-04, SV-05, SV-08* Profil farge: RAL 9007 Profil: Schuco FW50+SG.SI eller tilsvarende Glass: 3 lags herdet og laminert, selvrensende glass* U-verdi: 1.2W/(m²K) - ferdig system G-faktor: 0,35 *SV-08 er på skrå fasaden uten selvrensende glass SV-06 Profil farge: Profil: Glass: Galvanisert T profil galvanisert stål profil med galvanisert glassklemmer 2 lags herdet og laminert SV-07: (Nivå C) Profile: Uten Glass: Boltefestede fasadeglass med spidere med 2 eller 4 finner Lokalisering: Trapp og rulletrapp SV-09: Profile: Glass: Lokalisering: Rom C-01 Uten Boltefestede fasadeglass med spidere med 2 eller 4 finner med foliert (ugjennomskinnelig) glass hvor anvist på tegning. 2 lags herdet og laminat Sv-10: Profile: Glass: Lokalisering: Uten Boltefestede fasadeglass med spidere med 2 eller 4 finner 2 lags herdet og laminat Heis Belasting og profilstørrelse: Leverandør prosjektert RF7.11 GLASS I REKKVERK Lokalisering: Plantegninger viser til skjemategninger Skjemategninger viser til detaljtegninger Trapp skjema: IUP-00-J Utførelse Glass rekkverk med handlist festes til frontkanten av åpning med skinnesystem. Material: Laminat og hardet sikkerhetsglass. Synlige kanter poleres. Tykkelse 16,76mm Høyde 1100mm ifølge NS 3232

260 Værnes holdeplass Kap.: 20 Glassarbeid Side 20-4 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Panel størrelse - valgri med godkjenning av ARK og/eller RIB a) Omfang og prisgrunnlag Prisene skla gjelde komplett løsninger. Alle beslag, festningsskinne, handlist er inkludert b) Materialer Innfestingsmetode: Skinnesystem for frontmontering - Easy Glas Evo eller tilsvarende Overflater - børstet aluminum Dersom annen type prises, oppgi produktnavn:... Tilbyder må legge ved brosjyrer med detaljtegninger for evt. alternativt produkt. Handlist: Rund profil ca. Ø42,0 Eik oljet overflate c) Utførelse Leverandørprosjektering Endelig dimensjonering og inndeling i enkeltelementer prosjekteres av leverandøren ifbm hans utarbeidelse av produksjonstegninger, etter godkjenning fra arkitekten RD1.151 DØRER I SYSTEMVEGG Lokalisering: Plantegninger viser til skjemategninger Skjemategninger viser til detaljtegninger Trapp skjema: IUP-00-J-00932, IUP-00-J Andre krav a) Omfang og prisgrunnlag Glass Alle dører med glassåpning skal leveres med herdet laminert glass tilpasset aktuell lyd- og brannklasse og med personsikring minimum NS-EN12600 klasse 2(B)2. Trådglass blir ikke godtatt. Glasslister leveres i samme farge/overflate som dørblad. Dørkarmer Dørkarmer skal leveres i samme profilsystem som systemfasade, og med tettelist i profil i karmen. Dekkpropper skal tilpasses farge på karm, og godkjennes av byggherre. Karm skal leveres ferdig overflatebehandlet med pulverlakk på alle synlige sider, også min. 20mm på bakkant karm. Byggherre/Arkitekt skal kunne velge fritt innen RAL fargesystem.

261 Værnes holdeplass Kap.: 20 Glassarbeid Side 20-5 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Beslag Beslag til dører og forberedelser for beslag i systemveggen leveres av fasadesystem produsent. Alle dørblad (aktiv og passiv fløy) skal ha nødvendige forsterkninger for montering av magnetlåser i topp av dørblad.

262 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 20-6 Kapittel; 20 Glassarbeid Yttervegger BE A GLASSFASADE Areal m 2 31,00 Brannmotstand: Ingen krav Lydreduksjonstall, Rw: Ingen krav Lokalisering: Veggkode SV-01. Se IUP-00-E Belastning: Se post U-verdi: 1,2 Profiler: Se post Glass: Se post Solfaktor: Se post Lystransmisjon: Se post Elementhøyde: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post d) Toleranser Se post BE A GLASSFASADE Areal m 2 16,00 Brannmotstand: Ingen krav Lydreduksjonstall, Rw: Ingen krav Lokalisering: Veggkode SV-02. Se IUP-00-E Belastning: Se post U-verdi: 1,2 Profiler: Se post Glass: Se post Solfaktor: Se post Lystransmisjon: Se post Elementhøyde: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post d) Toleranser Se post Akkumulert Kapittel 20 Glassarbeid:

263 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 20-7 Kapittel; 20 Glassarbeid BE A GLASSFASADE Areal m 2 68,00 Brannmotstand: Ingen krav Lydreduksjonstall, Rw: Ingen krav Lokalisering: Veggkode SV-03. Se IUP-00-E Belastning: Se post U-verdi: 1,2 Profiler: Se post Glass: Se post Solfaktor: Se post Lystransmisjon: Se post Elementhøyde: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post d) Toleranser Se post BE A GLASSFASADE Areal m 2 21,00 Brannmotstand: Ingen krav Lydreduksjonstall, Rw: Ingen krav Lokalisering: Veggkode SV-04. Se IUP-00-E Belastning: Se post U-verdi: 1,2 Profiler: Se post Glass: Se post Solfaktor: Se post Lystransmisjon: Se post Elementhøyde: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post d) Toleranser Se post Akkumulert Kapittel 20 Glassarbeid:

264 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 20-8 Kapittel; 20 Glassarbeid BE A GLASSFASADE Areal m 2 38,00 Brannmotstand: Ingen krav Lydreduksjonstall, Rw: Ingen krav Lokalisering: Veggkode SV-05 Se IUP-00-E Belastning: Se post U-verdi: 1,2 Profiler: Se post Glass: Se post Solfaktor: Se post Lystransmisjon: Se post Elementhøyde: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post d) Toleranser Se post BE A GLASSFASADE Areal m 2 34,00 Brannmotstand: Ingen krav Lydreduksjonstall, Rw: Ingen krav Lokalisering: Veggkode SV-06. Se IUP-00-E Belastning: Se post U-verdi: 1,2 Profiler: Se post Glass: Se post Solfaktor: Se post Lystransmisjon: Se post Elementhøyde: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post d) Toleranser Se post Akkumulert Kapittel 20 Glassarbeid:

265 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 20-9 Kapittel; 20 Glassarbeid BE A GLASSFASADE Areal m 2 199,00 Brannmotstand: Ingen krav Lydreduksjonstall, Rw: Ingen krav Lokalisering: Veggkode SV-07. Se IUP-00-E Belastning: Se post U-verdi: 1,2 Profiler: Se post Glass: Se post Solfaktor: Se post Lystransmisjon: Se post Elementhøyde: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post d) Toleranser Se post BE A GLASSFASADE Areal m 2 32,00 Brannmotstand: Ingen krav Lydreduksjonstall, Rw: Ingen krav Lokalisering: Veggkode SV-08. Se IUP-00-E Belastning: Se post U-verdi: 1,2 Profiler: Se post Glass: Se post Solfaktor: Se post Lystransmisjon: Se post Elementhøyde: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post d) Toleranser Se post Akkumulert Kapittel 20 Glassarbeid:

266 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 20 Glassarbeid RF3.1A KLEDNING MED FASADEGLASS Areal m 2 37,00 Lokalisering: Skjørt på nivå C Type glass: SV-09 Farge: Standard RAL farge Akitekt velges senere Dimensjon b x h: Se post Innfestingsmetode: Takteking: Folie type Protan eller tilsvarende a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post RD1.1512A DØRER I SYSTEMVEGG Antall stk 1 Type dør: Med glass Lokalisering: Dør nummer D-04 ved karuselldør nivå D Veggtype nr: SV-02 System fasade Dimensjon: 10x22M Brannmotstand: Ingen Lydklasse: Ingen Karm og dørblad: Samme som profilsystem Låskasse: Ingen Sluttstykke: Ingen Hengsler: Høyre Terskel: HC Belistning: Ingen a) Omfang og prisgrunnlag: Handicapinngang. Inkluderer dørautomatikk med døråpner begges sider. Se IUP Trapper, balkonger, m.m RF7.11A GLASS I REKKVERK Antall ruter lm 25,00 Lokalisering: Rundt åpning i gulv nivå D Type glass: Se post Farge: Se post Dimensjon b x h: Se post Innfestingsmetode: Se post Akkumulert Kapittel 20 Glassarbeid:

267 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 20 Glassarbeid a) Omfang og prisgrunnlag Komplett rekkverk med festningsystem av skinne for frontmontering i natureloksert. Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post Sum Kapittel 20 Glassarbeid:

268 Værnes holdeplass Kap.: 21 Malerarbeid Side 21-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.1 Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bb er bygningsdel iht. NS3451: cc er løpenummer NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201201) Bygning, generelt Materialer: De følgende postene består av tekster som gjelder og har priskonsekvenser når det vises til dem fra prisbærende mengdeposter. Sparkelmasser Det skal anvendes vannløselige sparkelmasser. Maling på gipsplater På gipsplater skal det benyttes Akryl-kopolymer maling. Oppgi hvilket produkt som er priset:... Maling på betong Alle typer skal være vanntynnbare, oppgi hvilke produkter som er priset: Støvbindende maling med farge:... Støvbindende maling uten farge:... Dekkende maling på vegger og i himlinger:... Industrimaling på gulv:... Epoksymaling på gulv:... Måling på synlig innvedig stål - 2 lag toppstrøk På synlig innvendig stål skal det benyttes polyurethane alkyd maling. Oppgi hvilket produkt som er priset:... Fargenummer: Velges senere av arkitekt. Se også nedenfor Andre krav, a) Omfang og prisgrunnlag, Farger. Glanstall: Velges senere av arkitekt.

269 Værnes holdeplass Kap.: 21 Malerarbeid Side 21-2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav a) Omfang og prisgrunnlag Generelt Alle materialer og utførelser som omfattes av mengdepostenes spesifikasjoner, inkl. tekstene i poster og på tegninger som det vises til, skal inngå i prisen. Forberedende arbeider Det forutsettes at underlaget er klart for malerbehandling. Det er hovedentreprenørens ansvar å stille et tilstrekkelig plant, rent og tørt underlag til malerens rådighet til avtalt tid. Alle kostnader for tiltak ifb. NS3420-kode TA Forberedende arbeider, inkl. underkoder, skal inngå i prisene for malerbehandlinger beskrevet under NS3420-koder TB. Det samme gjelder alle tiltak under NS3420-koder T8.33 Reparasjon av skadet underlag. Se også nedenfor om d) Toleranser. Referansefelt I prisene for malerbehandlinger under NS3420-koder TB2 - TB7 inngår alle kostnader for behandling av tilstrekkelig antall referansefelt iht. NS3420-kode TB1.1. I god tid før arbeidene skal igangsettes skal det settes opp fargeprøver på prøvefelt på de forskjellige underlag og overflatebehandlinger. Områder for prøvefelt vil bli anvist etter nærmere avtale. Resultatet skal godkjennes av byggherre/arkitekt før arbeidene videreføres.feltene skal være referanse for videre arbeid, dårligere utførelser senere vil kunne kreves omgjort uten tillegg i prisen. Sparkling av gipsplater Det forutsettes at all sparkelbehandling på gipsplater under NS3420-kode TB4.1, inkl. underkoder, inngår i prisene for komplette malerbehandlinger på gipsplater som beskrives under NS3420-koder TB4.2 - TB4.5. Det samme gjelder alle behandlinger under NS3420-kode TB8.31 Behandling av fuger og skjøter, inkl. underkoder. (Kfr. toleransekravene her også.) Unntak fra dette er TB4.14 Behandling av gipsplateskjøter på vegg over nedforet himling, som det er egen post for. Farger I prisene for malerbehandlinger under NS3420-koder TB2 - TB7 inngår alle kostnader for bruk av flere farger iht. NS-3420-kode TB8.8 Tilleggsytelser, med underkoder. På vegger inntil 2 farger, på gulv 2, i himlinger 2. Entreprenør må i tilbudet oppgi hvilke priskonsekvenser som evt. gjelder dersom det ønskes benyttet andre farger enn produsentens standardsortiment, ellers velger byggherren v/arkitekt farger fritt iht. NCS, RAL- eller KEIM-systemet. Tildekking Det er hovedentreprenørens ansvar å levere ferdig malerbehandlede konstruksjoner iht. beskrivelsens krav. I prisene inngår all nødvendig tildekking etter malerbehandling, slik at de ikke skades (av ham) før overtakelse. Det gjelder også ekstra tildekking i forbindelse med at sluttstrøk i trafikkarealer må utføres i siste fase av byggetiden. Skader påført av andre enn entreprenøren blir å behandle som tilleggsarbeider (materialpåslag og timearbeid). c) Utførelser Strimling av plateskjøter skal skje med papirstrimler, ikke glassfiberremser eller tape. Alle fuger og skjøter skal være overmalte, inkl. fuger mot dører. Sluttproduktet skal framstå uten sprekker eller gliper mellom de enkelte bestanddeler. d) Toleranser I dette prosjektet stilles det strengere estetiske krav til utførelsen enn normalt. Ved vurdering av evt. avvik skal estetiske konsekvenser ha rang foran avvikets betydning for etterfølgende utførelse og bruk. Kfr. NS3420 del 1 Fellesbestemmeler, pkt d2.1) MERKNAD 2.

270 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 21-3 Kapittel; 21 Malerarbeid Bæresystemer TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Length m 40,00 Lokalisering: Broer - søyle Materialer: HUP Tverrsnittsdimensjon: 100X100X8 Nei TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 24,00 Lokalisering: Broer - stålbjelke Materialer: KR Tverrsnittsdimensjon: 88,9 x 6,3 Nei TB7.13A BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 18,00 Lokalisering: Broer - stålbjelke Materialer: EHP Tverrsnittsdimensjon: 150 a) Omfang og prisgrunnlag Maling bare på topp side TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 26,00 Lokalisering: Broer - stålbjelke Materialer: HUP Tverrsnittsdimensjon: 150 x 100 x 8 Nei TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 15,00 Lokalisering: Nordøst og Sør fasade - stålbjelke Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:

271 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 21-4 Kapittel; 21 Malerarbeid Materialer: HE Tverrsnittsdimensjon: 120A Nei TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 13,00 Lokalisering: Nordøst og Sør fasade - søyle Materialer: HUP Tverrsnittsdimensjon: 150 X 150 X 8 Nei TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 9,00 Lokalisering: Nordøst og Sør fasade - stålbjelke Materialer: UPE Tverrsnittsdimensjon: 120 Nei TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 11,00 Lokalisering: Heis - stålbjelke Materialer: HUP Tverrsnittsdimensjon: 150 x 150 x 10 Nei TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 10,00 Lokalisering: Heis - stålbjelke Materialer: HUP Tverrsnittsdimensjon: 100 x 100 x 10 Nei TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 2,00 Lokalisering: Trappe/Rulletrappe - Stålbjelke Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:

272 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 21-5 Kapittel; 21 Malerarbeid Materialer: HE Tverrsnittsdimensjon: 400A Nei TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 25,00 Lokalisering: Trappe/Rulletrappe - Stålbjelke Materialer: HUP Tverrsnittsdimensjon: 300 x 200 x 10 Nei TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 184,00 Lokalisering: Trappe/Rulletrappe - Stålsøyler Materialer: HUP Tverrsnittsdimensjon: 160 x 80 x 5 Nei TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 120,00 Lokalisering: Platform nivå - Stålsøyle Materialer: KR Tverrsnittsdimensjon: 273 x 10 Nei TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 12,00 Lokalisering: Platform nivå - Stålsøyle Materialer: HUP Tverrsnittsdimensjon: 200 x 200 x16 Nei TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 100,00 Lokalisering: Platform nivå - Stålbjelke Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:

273 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 21-6 Kapittel; 21 Malerarbeid Materialer: HUP Tverrsnittsdimensjon: 100 x 100 x 8 Nei TB7.13 BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lengde m 168,00 Lokalisering: Platform nivå - Stålsøyle Materialer: CHS Tverrsnittsdimensjon: x 8 Nei Yttervegger TB2.11A Behandling på ubehandlet betong utvendig a) Omfang og prisgrunnlag: Synlige betongflater nivå C (ute) og nivå D (inne). b) Materialer: Valgfri c) Utførelse. Se d) Toleranser Se e) Prøving og kontroll Se x) Mengderegler Se m 2 275, Innervegger TB4.26 BEHANDLING PÅ GIPSPLATER MED FORSENKET LANGKANT Areal m 2 388,00 Behandling: 2 strøk maling Lokalisering: Alle synlig gipsvegger. Se IUP-00-C / IUP-00-D Materialer: Se post Fargenummer: Se post Glanstall: Se post Nei TB4.141A BEHANDLING AV GIPSPLATESKJØTER PÅ VEGG OVER NEDFORET HIMLING - STRIMLING - 2 GANGER FLEKKSPARKLING - 2 GANGER SKJØTSPARKLING Areal m 2 37,00 Lokalisering: Veggtype YV-05 Skjørt. Se IUP-00- C Nivå C Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:

274 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 21-7 Kapittel; 21 Malerarbeid a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post TB2.127 BEHANDLING PÅ UBEHANDLET VERTIKAL BETONGFLATE INNVENDIG Areal m 2 102,00 Behandling: 1 strøk støvbindende maling Lokalisering: Innvendig vegger heissjakt Materialer: Se post Fargenummer: Se post Glanstall: Se post Nei Dekker TB2.246A BEHANDLING PÅ AVRETTET BETONGGULV Areal m 2 49,00 Behandling: Sliping 2 strøk maling Lokalisering: Alle tekniskrom. Se Gulvplanene IUP-00-C-01038/ IUP-00-C Materialer: Se post Fargenummer: Se post Glanstall: Se post a) Omfang og prisgrunnlag Se post b) Materialer Se post c) Utførelse Se post TB2.136 BEHANDLING PÅ UBEHANDLET BETONGHIMLING INNVENDIG Areal m 2 20,00 Behandling: 2 strøk maling Lokalisering: Vaskerom, telerom og lavspentrom nivå C, se IUP-00-C-1039 Materialer: Se post Fargenummer: Se post Glanstall: Se post Nei Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:

275 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 21-8 Kapittel; 21 Malerarbeid TB2.137 BEHANDLING PÅ UBEHANDLET BETONGHIMLING INNVENDIG Areal m 2 8,50 Behandling: 1 strøk støvbindende maling Lokalisering: Heissjakt Materialer: Se post Fargenummer: Se post Glanstall: Se post Nei Sum Kapittel 21 Malerarbeid:

276 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 26-1 Kapittel; 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Snekkerarbeid CH1.50 HULLTAKING MATERIALE: TREVIRKE METODE: VALGFRI Lokalisering: Venterom Type konstruksjon/bygningsdel: Innervegg Dimensjon hull: Se underposter Tykkelse: Ikke angitt Nei Antall hulltakinger Dimensjon hull: ø60-85 mm for innfelte veggbokser stk QB8.22 SPIKERSLAG - ANTALL Lokalisering: Hele bygget (angi plassering) For feste av: Elektro-utstyr Dimensjon: Gjennomsnittlig - 198x48x600 mm eller anvises av elektroentreprenør, antatt 50 stk. Nei Antall RS Metallarbeid CH1.80A HULLTAKING MATERIALE: TYNNPLATER AV METALL METODE: VALGFRI Lokalisering: Etter anvisning fra teknisk entreprenør Type konstruksjon/bygningsdel: Lettvegg, bindingsverk Dimensjon hull: Se underposter Tykkelse: 5mm c) Utførelse Av hensyn til lydoverføring mellom rommene samt brannskiller, skal utsparingene tilpasses nøye. Antall hulltakinger Akkumulert Kapittel 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner:

277 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 26-2 Kapittel; 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Dimensjon hull l/b/d 4800/100/150 mm for innfelt LED belysning i vegg-tak stk Malerarbeid TB8.41A MELLOMFLEKKING Lokalisering: Hele bygget Underlag: malte vegger av bindingsverk og betongvegger Flikking rundt veggbokser, takbokser, brytere, stikkontakter, datauttak, telefonuttak og andre innfelte skap/paneler. AVREGNES Areal m 2 1, TB7.13A BEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER - 2 STRØK MALING Lokalisering: Materialer: Tverrsnittsdimensjon: ø20mm Gjelder flekking etter hulltaking og montasje av lysarmaturer på stålsøyler. Overflatebehandling som søyle forøvrig. Posten utgår for søyler som kommer ferdig boret fra fabrikk. stk Himlingsarbeid RH5.113 LUKER, IKKE KLASSIFISERTE TYPE: INSPEKSJONSLUKE OMFANG: LEVERING OG INNSETTING Lokalisering: Hele bygget, plassering påvises på stedet av teknisk entreprenør. Luke nr: Ikke angitt Type: Inspeksjonsluke i fasthimling Dimensjon: Se underposter Overflate: Som himling Hengsling: Valgfritt Akkumulert Kapittel 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner:

278 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 26-3 Kapittel; 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Karm: Ikke angitt Nei Antall Dim. 500x500 mm Utvendig himling under venterom. stk RD8.12 HULLTAKING I SYSTEMHIMLING FOR INSTALLASJONER Lokalisering: Etter anvisning fra teknisk entreprenør Dimensjon: Se underposter Hull for: Se underposter Nei Antall Dimensjon hull: ø165 mm for innfelte downlight Inkluder forsterking. vekt armatur ca 2 kg. stk Dimensjon hull: inntil ø180 mm for innfelte høytalere til talevarslingsanlegget. Inkluder forsterkning. vekt høyttaler ca 2 kg. stk CH1.40A HULLTAKING MATERIALE: STÅL METODE: VALGFRI Lokalisering: Hele bygget Type konstruksjon/bygningsdel: Spilehimling Dimensjon hull: Se underposter Tykkelse: Ikke angitt AVREGNES Antall hulltakinger Dimensjon hull: ø60-85 mm for innfelte veggbokser stk Diverse bygningsarbeider SF6.41A TETTING MED FERDIG PRODUKT PRODUKT: BRANNEKSPANDERENDE TETTING Akkumulert Kapittel 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner:

279 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 26-4 Kapittel; 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Lokalisering: Hele bygget Konstruksjon: Vegg Funksjonskrav: Branntetting, EI30 Type gjennomføring: Se underposter Utsparingsmål: Ikke angitt Produktmål: Ikke angitt Utførelsesmetode: Etter leverandørens anvisning Fyllingsgrad: 25% c) Utførelse Alle gjennomføringer i branncellebegrensende vegger og dekker skal tettes med godkjent tetningsmasse og utføres i hht. brannklasse. Hver enkelt gjennomføring skal merkes med godkjente merkeskilt. Antall tettede utsparinger Type gjennomføring: Kabelgjennomføring Dimensjon utsparinger (1): BxH: 100 x 100 mm stk Type gjennomføring: Kabelgjennomføring Dimensjon utsparinger (2): BxH: 300 x 200 mm stk Type gjennomføring: Kabelgjennomføring Dimensjon utsparinger (3): BxH: 700 x 200 mm stk INNSETTING AV KABELGJENNOMFØRING I BRANNTETTING: Det skal benyttes godkjente/sertifiserte gjennomføringer sk. "Knipere" I hver av ovennevnte utsparinger mrk. 1, 2, 3 og 4 skal det medtas levering montering av: 3 stk branngjennomføring Ø = 16mm 3 stk branngjennomføring Ø = 20mm 6 stk branngjennomføring Ø = 32mm R.S. Sum Kapittel 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner:

280 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 30-1 Kapittel; 30 VVS-installasjoner, generelt 30 VVS-installasjoner, generelt ORIENTERING Dette kapittelet omfatter generelle utgifter for: 31 SANITÆRANLEGG 32 VARMEANLEGG 33 SPRINKLERANLEGG 35 KJØLEANLEGG 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Sum Kapittel 30 VVS-installasjoner, generelt:

281 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 31-1 Kapittel; 31 Sanitær 31 Sanitær Ledningsnett for sanitærinstallasjoner UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: VANN FOR BRANNSLOKKING MATERIALE: PE 80 PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING SKJØT: LODDESKJØT Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Ringstivhet: SDR 17 Relativ deformasjon: Som standard for produkt Trykk: PN10 Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: PE80 Nei Grensesnitt mot bunnledning i trapperom Lengde Dimensjon: DN80 m 30, UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: KOBBER PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING SKJØT: LODDESKJØT Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Ringstivhet: Som standard for produkt Relativ deformasjon: Som standard for produkt Trykk: PN10 Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: Kobber Nei Lengde Dimensjon: ø28 m 50, Dimensjon: ø40 m 10, UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: VARMT FORBRUKSVANN MATERIALE: KOBBER FORKROMMET PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING SKJØT: LODDESKJØT Lokalisering: Vaskerom Akkumulert Kapittel 31 Sanitær:

282 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 31-2 Kapittel; 31 Sanitær Ringstivhet: Som standard for produkt Relativ deformasjon: Som standard for produkt Trykk: PN10 Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: Forkrommet kobber Nei Lengde Dimensjon: ø12 m 1, UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: KOBBER FORKROMMET PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING SKJØT: LODDESKJØT Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Ringstivhet: Som standard for produkt Relativ deformasjon: Som standard for produkt Trykk: PN10 Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: Kobber Nei Lengde Dimensjon: ø12 m 1, UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING SKJØT: KLEMRINGSKOBLING PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Ringstivhet: 350 MPa Relativ deformasjon: Som standard for produkt Trykk: Trykkløs Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: Støpejern, overflatebehandlet Nei Lengde Dimensjon: ø75 m 90, Dimensjon: ø110 m 20,00 Akkumulert Kapittel 31 Sanitær:

283 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 31-3 Kapittel; 31 Sanitær UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: STÅL, RUSTFRITT PLASSERING/MONTASJE: OVER TERRENG/ PÅ BAKKEN SKJØT: SVEISESKJØT PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Ringstivhet: Som standard for produktet Relativ deformasjon: Som standard for produkt Trykk: Trykkløs Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: Rustfritt stål c) Utførelse Overvannsnedløp fra perrongtak skal festes oppe og nede på stolpe med spesialtilpasset braketter som må tilpasses på stedet. festene skal være av samme materiale som nedløpene, rustfritt stål. Taknedløp skal ha løvutskiller i samme materiale som nedløpet på alle nedføringer. Lengde Dimensjon: ø54 m 50, Dimensjon: ø76 m 100, UB TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING Antall stk 1 Matriale: Pe Plassering/montasje: I kulvert Nominell diameter for hovedledning: Ukjent Nominell diameter for tilknytning: DN50 Type tilknytning: Med grenrør Lokalisering: I teknisk kulvert se plan tegning Nei Armaturer for sanitærinstallasjoner UL SPESIALVENTIL Antall stk 2 Type: Nor kupling Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Forkrommet messing Lokalisering: Iht plantegning Akkumulert Kapittel 31 Sanitær:

284 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 31-4 Kapittel; 31 Sanitær Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produktet Temperaturområde: - Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: DN80 Dokumentasjon: - Nei UB1.32A VANNMÅLERE Lokalisering: I trapperom Materiale: Avzinkingsfri messing Dimensjon: Se underposter Trykklasse: PN10 a) Omfang og prisgrunnlag Ringstempel vannmåler for horisontal eller vertikal montasje. Leveres med M-bus kommunikasjonsutgang for fjernavlesning. Antall Dimensjon: DN100 stk UL1.4151A STENGEVENTIL, KULEVENTIL MEDIUM: FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL MATERIALE: FORKROMMET MESSING SKJØTEMETODE: GJENGESKJØT Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Medium: Forbruksvann Materialkvalitet: Avzinkingsfri messing Temperaturområde: 5/90 C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Se underposter Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. a) Omfang og prisgrunnlag Minikuleventil med hendel. Antall Dimensjon: inntil DN12 stk 2 Akkumulert Kapittel 31 Sanitær:

285 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 31-5 Kapittel; 31 Sanitær UT BLANDEBATTERI ANVENDELSE: UTSLAGSVASK BETJENING: ETT-GREPS MONTASJE: PÅ VEGG MATERIALE: MESSING, FORKROMMET REGULERING: MED TRYKKSTØTDEMPING Lokalisering: Vaskerom Nei Antall stk UL TILBAKESLAGSVENTIL Antall stk 2 Type: Valgfri Medium: Spillvann Materiale: Valgfritt Skjøtemetode: Sveiseskjøt Lokalisering: Trykkledning spillavnn Medium: Spillvann Materialkvalitet: Valgfritt Temperaturområde: - Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: DN50 Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Nei Utstyr for sanitærinstallasjoner RS HÅNDSLOKKER FOR BRANN KLASSIFISERING AV BRANN: ABC MONTASJE: MONTERT PÅ VEGGBRAKETT SLOKKEMIDDEL: PULVER Lokalisering: Teknisk rom Mengde medium: 6 kg Nei Antall stk RS SLANGETROMMEL SKAP: MED HØYREHENGSLET MONTASJE: INNFELT I VEGG BRANNMOTSTAND SKAP: KLASSE EI 60 Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Dimensjon skap: 795x795x110mm Slangelengde (m): 30m 19mm slange Akkumulert Kapittel 31 Sanitær:

286 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 31-6 Kapittel; 31 Sanitær Underlag: Bindingsverk av tre med gipskledning, brannklasse EI60 Nei Antall stk UN1.1 PREFABRIKKERT PUMPESTASJON Lokalisering: I trapperom Medium: Spillvann Grunnforhold: Ingenting særskilt Grunnvannsstand: kote Kotehøyder og begrensninger: - Mål, kapasitet og dimensjonering: 1,5 l/s, 200 liter Materiale: Valgfri Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Utstyr: Prefabrikert pumpestasjon med enkelpumpe, komplett med standard styreskap med motorvern, sikringer, alarmer, signallamper og trafo. Systemet skal kunne tilkobles SDanlegg ved senere tidspunkt. Signal for drift og feil skal legges ut på potensialfrie rekkeklemmer. Som type Grundfos Mini 60 P-FLEX med enkel frittstående pumpe som beskrevet, samt inkludert med styredel SMS. Overføring av alarm til telefonnumre skal være inkludert. Nei Antall komplett pumpestasjon med egen styretavle stk UT OPPVASK/UTSLAGSENHET - KOMPLETT TYPE: UTSLAGSVASK MED BØTTERIST MONTASJE: PÅ VEGG MATERIALE: STÅL, RUSTFRITT Lokalisering: Vaskerom Dimensjon kummer: Se underposter Farge (UT, y1.2): Rustfritt stål Type batteri: Se annen post Type koblingsledninger: Koblingsledning av forkrommet kobber med avstengningsventiler. Type avstegningsventiler for blandebatteri: Minikuleventil med hendel Type avstegningsventil for oppvaskmaskin: Ikke relevant Type avløpsventil: Avløpsventil med kuppelrist. Akkumulert Kapittel 31 Sanitær:

287 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 31-7 Kapittel; 31 Sanitær Type utløpsrør: PP utløpsrør med vannlås. Type vannlås: ø40 PP Veggrosett: PP Nei Antall Dimensjon kummer: 400x290mm stk UT GULVSLUK TYPE: VALGFRITT VANNLÅS: MED MONTASJE: VALGFRI MATERIALE I SLUK: STØPEJERN MATERIALE I RIST: STÅL, RUSTFRITT Lokalisering: Teknisk rom Dimensjon: Se underposter Type membran på gulv: Ikke aktuelt Type overflatebehandling/belegg: Malt betonggulv Nei Antall Dimensjon: ø75mm stk UT GULVSLUK TYPE: VALGFRITT VANNLÅS: MED MONTASJE: MED FORHØYNINGSRING MATERIALE I SLUK: STØPEJERN MATERIALE I RIST: STÅL, RUSTFRITT Lokalisering: Vaskerom Dimensjon: Se underposter Type membran på gulv: Sveisemembran Type overflatebehandling/belegg: Golvflis Nei Antall Dimensjon: ø75mm stk UT TAKSLUK UTFØRELSE: UTEN VARMEELEMENT MATERIALE I SLUK: STÅL, RUSTFRITT MATERIALE I RIST: STÅL, RUSTFRITT Lokalisering: Perrongtak Dimensjon: Se underposter Akkumulert Kapittel 31 Sanitær:

288 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 31-8 Kapittel; 31 Sanitær Type belegg: Tekking Nei Antall Dimensjon: ø75mm stk UT A TAKSLUK UTFØRELSE: MED VARMEELEMENT OG VANNALARM MATERIALE I SLUK: STÅL, SYREFAST MATERIALE I RIST: STÅL, SYREFAST Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Dimensjon: Se underposter Type belegg: DERBIGUM GC 4mm a) Omfang og prisgrunnlag Taksluk med 1x1m matte og varmekabler lagt i stjernemønster omkring taksluket. Antall Dimensjon: ø75mm stk YF VANNVARMER, ENKELT MANTLET OPPVARMINGSMETODE: MED ELEKTROKOLBE MATERIALE I YTRE MANTEL: BRENNLAKKERT STÅL MATERIALE I TRYKKTANK: RUSTFRITT STÅL MONTASJE: MONTERT PÅ VEGG Lokalisering: Vaskerom Volum: 10 l Varmekolber, antall: 1 stk Varmekolbe, effekt: 2,2kW Termostater og regulering: Termostat Trykklasse: PN10 Ytelser: El.kolbe min. 1 trinn Elektriske data: 230V 1-fase Lydeffektnivå: Som standard for produkt Dimensjoner: 450 x 300mm Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Nei Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 31 Sanitær:

289 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 31-9 Kapittel; 31 Sanitær Isolasjon av sanitærinstallasjoner SB ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: FEF OVERFLATEBELEGG: UTEN TYKKELSE: 13 mm Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes cellegummi med varmeledningstall l0 C 0,033 W/m K iht DIN og DIN Diffusjonsmotstandsfaktoren m ³ iht DIN Cellegummi-isolasjonen skal være brannteknisk godkjent i rørisolasjonsklasse PII iht NT Fire 036. Type og dimensjon på rørledning: Se underposter Nei Lengde Type og dimensjon på rørledning: Brannvann kobber, ø Type og dimensjon på rørledning: Brannvann kobber, ø42 m 45,00 m 10, Andre deler av sanitærinstallasjoner RQ MERKING AV RØRLEDNING MED SELVKLEBENDE MERKE TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Vannledninger, avløpsledninger Materiale i merke: Selvklebende vinylmerker Nei Antall RS RQ MERKING AV VENTIL MED SKILT TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Ventiler forbruksvann og vanntilførsel Skiltmateriale: Graverte skilt Akkumulert Kapittel 31 Sanitær:

290 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 31 Sanitær Nei Antall RS RQ MERKING AV SKJULT VENTIL MED SKILT TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Ventiler forbruksvann og vanntilførsel Skiltmateriale: Graverte skilt Nei Antall RS UB8.119 TETTHETSPRØVING AV TRYKKLØSE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER RØRMATERIALE: SE ANNEN POST Lokalisering: I grunnen Dimensjon: Alle dimensjoner Lengde ledning for angitt dimensjon: Hele ledningsnettet Prøvingsmetode: Valgfritt Nei Antall ledningsstrekk RS UB8.129 TRYKKPRØVING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER RØRMATERIALE: SE ANNEN POST Lokalisering: I grunnen Dimensjon: PE50 Lengde ledning for angitt dimensjon: Hele ledningsnettet Prøvingsmetode: Valgfritt Nei Antall ledningsstrekk RS UB8.129 TRYKKPRØVING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER RØRMATERIALE: SE ANNEN POST Lokalisering: Hele bygget Dimensjon: PE100 Lengde ledning for angitt dimensjon: Hele Akkumulert Kapittel 31 Sanitær:

291 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 31 Sanitær ledningsnettet Prøvingsmetode: Valgfritt Nei Antall ledningsstrekk RS Sum Kapittel 31 Sanitær:

292 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 32-1 Kapittel; 32 Varme 32 Varme Varme generelt ORIENTERING Det vannbårne varmeanlegget ved værnes holdeplass, består av ventilasjonskurs, kurs til luftporter og gulvvarmekurs. Varmesentralen i planet under holdplassen, varmesentralen fyres med varmepumpe og ELkjel. Det vises til egne systemskjemaer for systemoppbygning. Disse er vedlagt tilbudsgrunnlaget. I tillegg til framføring og rør inngår også montasje av shuntgrupper. De rørtekniske arbeidene har følgende hovedmomenter: Ventilasjonskurs. Kurser for luftporter. Vannbåren gulvvarme Montasje av utstyr levert fra automatikkentreprenør. Varmepumpe CH1.09A HULLTAKING MATERIALE: USPESIFISERT METODE: KONTROLL OG ANVISNING AV UTSPARINGER Lokalisering: Hele bygget Type konstruksjon/bygningsdel: Se under Dimensjon hull: Alle dimensjoner Tykkelse: Alle tykkelser a) Omfang og prisgrunnlag KONTROLL OG ANVISNING AV UTSPARINGER Utsparinger i bærende konstruksjoner: De prosjekterende utarbeider utsparingstegninger for bærende konstruksjoner. Tegningene oversendes til entreprenøren som i god tid før støping Akkumulert Kapittel 32 Varme:

293 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 32-2 Kapittel; 32 Varme skal gi skriftlig varsel om evt. nødvendige korreksjoner. Dersom slikt varsel ikke er mottatt innen minimum 5 dager før støping, anses utsparingstegningene å være godkjent av entreprenøren. Øvrige utsparinger og hulltaking: Nedenstående gjelder for murverk, lette konstruksjoner i forbindelse med vegger, himlinger, gulv, gulv på grunn, taktekking samt for eksisterende støpte konstruksjoner. RI utarbeider ikke utsparingstegninger for slike konstruksjoner. Entreprenøren skal anvise plassering, størrelse og utførelse av utsparinger og slisser på stedet. Dette gjelder også for spikerslag, bærejern, konsoller mv. For hulltaking mindre enn ø200 skal følgende gjelde: a. ø 40 < Dim < ø200 : Anvise kjerneboring/boring for byggentreprenør. b. Dim < Ø 40: Bores/kjernebores av entreprenøren. Antall hulltakinger RS UB8.6351A INNREGULERING AV RØRTRANSPORTANLEGG Lokalisering: Hele bygget og teknisk rom i MTS Kontorbygg a) Omfang og prisgrunnlag Før innreguleringen starter skal følgende være oppfylt: Kalibrerte måleinstrumenter benyttes jfr.nvg's FELLES NORDISKE REGLER. Anleggene er igangkjørt og funksjonsprøvd. Anleggene skal prøvekjøres under full kontroll i så lang tid at alle nødvendige målinger og komponentinnstillinger kan bli utført, slik at anlegget fungerer i ht. spesifikasjonen. Driftstilstand under innregulering skal Akkumulert Kapittel 32 Varme:

294 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 32-3 Kapittel; 32 Varme angis. For rørnett skal innreguleringen skje på basis av vannmengder/ effektavgivelse/delta-t oppgitt av RI. Entreprenør skal på basis av dette regulere inn strupeventiler. Det vil ikke bli utført trykktapsberegninger av RI og innreguleringen må utføres etter proporsjonalmetoden. Innstillbare radiatorventiler skal innstilles mhp kv-verdi slik at trykkfall over radiator er 10 kpa. Alle målbare vannmengder skal kontrollmåles og anføres på innreguleringsskjema. (Målte mengder for alle ventiler påføres ett sett tegninger og føres inn i egen innreguleringsprotokoll) Innregulering av strupeventiler ifm shuntarrangementer levert av automatikkentreprenør skal også medtas. Enkeltmålinger som ikke tilfredsstiller kravet om +/- 10% avvik markeres særskilt, og det settes opp en redegjørelse over disse resultater. RI kan forlange ny innregulering kostnadsfritt for byggherre for å få brakt slike resultater innen tillatt avvik. Etter at innreguleringen er avsluttet låses alle ventiler med innregulerte mengder og korrekte ventilinnstillinger. Rund sum RS RQ A MERKING AV VENTIL MED SKILT TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Ventiler iht. plantegning og systemskjem Skiltmateriale: Graverte skilt a) Omfang og prisgrunnlag Iht. merkede komponenter i Akkumulert Kapittel 32 Varme:

295 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 32-4 Kapittel; 32 Varme systemskjemaer og plantegninger levert av denne entreprise. Gjelder også for kapittel "35 Kjøling". Antall RS RQ A MERKING AV SKJULT VENTIL MED SKILT TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Ventiler iht. plantegning og systemskjema Skiltmateriale: Graverte skilt a) Omfang og prisgrunnlag Iht. merkede komponenter i systemskjemaer og plantegninger levert av denne entreprise. Gjelder også for kapittel "35 Kjøling". Antall RS RQ A MERKING AV UTSTYR FOR BEHANDLING AV VÆSKE TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Utstyr for komfortkjøleinstallasjoner Utstyrstype og symbol: Alle systemer og funksjonsdeler Skiltmateriale: Graverte skilt Montasje: På utstyrsenhet a) Omfang og prisgrunnlag Alt merket utstyr iht. systemskjemaer og plantegninger for denne entreprise. Gjelder også for kapittel "35 Kjøling". Antall RS Akkumulert Kapittel 32 Varme:

296 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 32-5 Kapittel; 32 Varme UB8.3144A TETTHETSPRØVING AV KJØLE- OG VARMEBÆRERLEDNING TYPE LEDNING: VARMEBÆRERLEDNING MEDIUM: VARMT VANN Lokalisering: Hele bygget Prøvetrykk: 6 bar Rørmateriale: Se annen post Dimensjon: Alle dimensjoner a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren må regne med seksjonsvis tetthetsprøving i.ht. fremdriftsplan. Ved frostfare skal luft benyttes som prøvemedium. Rørføringer med utstyr som ikke tilfredsstiller kravene vil bli forlangt utbedret og prøvet på nytt uten kostnader for byggherre. Entreprenør skal holde alt nødvendig utstyr som er nødvendig ved prøving. Leie av utstyr og arbeid skal være innkalkulert. Protokoll fra tetthetsprøving skal oversendes RI fortløpende og senest 1uke før ferdigbefaring for gjennomsyn. Protokoll skal inneholde: - Angivelse av rørstrekk som er testet - Prosedyre for prøving - Prøvetrykk - Varighet på trykkprøving - Dato for utført trykkprøving - Entreprenørens signatur Gjelder også for kapittel "35 Kjøling". c) Utførelse Entreprenør skal varsle byggeleder om utførelse av tetthetsprøving på anleggene senest 2 dager i forkant for å avklare om byggeleder skal delta. Tetthetsprøvingen utføres som stikkprøver og skal omfatte hele leveransen med tilhørende komponenter. Prøvemedium Prøvetrykk Prøvetid Tetthetskrav : vann. : 6 bar : min. 2 timer : Konstant trykk. Utstyr som ikke tåler et slikt høyt trykk, må kobles fra. Tetthetsprøving skal utføres før eventuell isolasjon pålegges. Akkumulert Kapittel 32 Varme:

297 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 32-6 Kapittel; 32 Varme Antall UB TETTHETSPRØVING AV KJØLE- OG VARMEBÆRERLEDNING TYPE LEDNING: VARMEBÆRERLEDNING MEDIUM: VANN OG GLYKOL RS Lokalisering: Gjenvinningssystem for ventilasjonsaggregat Prøvetrykk: 6 bar Rørmateriale: Se annen post Dimensjon: Alle dimensjoner Nei Antall RS UB8.3244A TRYKKPRØVING AV KJØLE- OG VARMEBÆRERLEDNING TYPE LEDNING: VARMEBÆRERLEDNING MEDIUM: VARMT VANN Lokalisering: Hele bygget Prøvetrykk: 6 bar Rørmateriale: Se annen post Dimensjon: Alle dimensjoner a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder også for kapittel "35 Kjøling". Antall RS UB8.3444A RENGJØRING AV KJØLE- OG VARMEBÆRERLEDNING TYPE LEDNING: VARMEBÆRERLEDNING MEDIUM: VARMT VANN Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Metode: Valgfritt Omfang: Alle ledninger Delstrekning: Alle delstrekninger Dimensjon: Alle dimensjoner a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder også for kapittel "35 Kjøling". Antall RS AQ4.42A PRØVEDRIFT ANLEGG: VVS-ANLEGG Akkumulert Kapittel 32 Varme:

298 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 32-7 Kapittel; 32 Varme Beskrivelse: Eget kontraktsarbeid Periode: 3 måneder prøveperiode a) Omfang og prisgrunnlag Ferdigstillelse Når entreprenøren anser seg som ferdig med sine kontraktsarbeider og all dokumentasjon og protokoller er overlevert, skal han sende skriftlig varsel om ferdigstillelse til byggeleder og RIV. Byggherren vil da innkalle til ferdigbefaring. Entreprenøren skal stille med min. 1 fagperson samt nødvendig verktøy og utstyr for å kunne gjennomføre ferdigbefaringen. Ferdigbefaringen vil være todelt. Den ene delen omfatter en visuell kontroll av at anlegg og komponenter er levert iht. kontrakt. Den andre delen omfatter en gjennomgang av SD-anlegg og undersentraler, samt en funksjonsprøving av deler av anleggene. I tillegg vil også byggherren kontrollere mottatt dokumentasjon. Byggherren skriver referat fra ferdigbefaringen. Arbeider som ikke er utført iht. kontrakt skal utbedres innen 2 uker. Entreprenøren skal gi skriftlig tilbakemelding etter at påpekte feil og mangler er utbedret. Prøveperiode Etter at kontraktsarbeidene er ferdigstilte, påpekte feil og mangler er utbedret, og opplæring av driftspersonale er foretatt, kan 3 mnd. prøveperiode starte. Start av prøveperiode skal skje etter avtale med byggherre. I denne perioden er det delt driftsansvar mellom entreprenør og byggherre. Entreprenørens ansvar i prøveperioden: - Nødvendig tilstedeværelse (min. 1 gang per uke) for å kunne bistå byggherren med drifting av anleggene. - Gi driftspersonale ytterligere kompetanse om drift av anleggene. - Uten ugrunnet opphold rykke ut og utbedre evt. mangler som meddeles av driftspersonale. Akkumulert Kapittel 32 Varme:

299 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 32-8 Kapittel; 32 Varme - Etterkontrollere og justere (optimalisere) funksjoner (f.eks. børverdier, kompenseringskurver, driftstid etc.) basert på driftserfaringer og tilbakemeldinger fra evt. leietakere. Dette omfatter også energioptimalisering. - Foreta evt. kapasitets- og funksjonskontroller som ikke tidligere har vært utført. - Entreprenøren skal føre driftslogg for prøveperioden. Driftsloggen skal settes inn i FDV-instruksen. Byggherrens ansvar (driftspersonale) i prøveperioden: - Foreta generell drift av anleggene. - Meddele evt. mangler (visuelle og funksjonelle) til entreprenør. Overtakelsesforretning Etter at prøveperiode er ferdig tas ny kontroll av anleggene sammen med byggherren. Dersom alle feil og mangler er utbedret og alle protokoller er godkjent, kan formell overtakelse finne sted. Etter prøveperioden og påfølgende overtagelse skal alle installasjoner ha minimum 5 års reklamasjonstid. Garantiperioden skal være bundet til en uforbeholden bankgaranti. Rund sum RS PROTOKOLLER I det følgende skal inngå dokumentasjon og protokoller for entreprenørens arbeider i forbindelse med innregulering og igangkjøring. Følgende protokoller skal utarbeides og oversendes RI: - innreguleringsprotokoll - tetthetsprøvingsprotokoll - igangkjøringsprotokoll - lyddataprotokoll Entreprenør skal foreta målinger på alle komponenter for å kontrollere at det leverte utstyr tilfredstiller aktuelle kravspesifikasjoner og at anleggene fungerer som forutsatt. Videre skal oppgis skriftlig: 1) Innstillingsverdi på alle motorvern samt Akkumulert Kapittel 32 Varme:

300 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 32-9 Kapittel; 32 Varme teoretisk oppgitt verdi angis i rapporten. 2) Måleverdien for startstrøm og strømuttak under drift angis i forhold til merkestrøm. Protokollene skal foreligge senest 2 uker før ferdigstillelsesbefaring, slik at RI har anledning til å foreta kontrollmåling. Alle protokoller skal dateres og signeres. RS AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: FDV-dokumentasjon skal utarbeides og overleveres iht. byggherrens eget system krav. a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren skal utarbeide komplett drift og vedlikeholdsinstruks. Mal for FDVdokumentasjon skal på forhånd gjennomgås med byggherre. Entreprenøren skal senest 1 uke før overtagelse framlegge komplett drifts- og vedlikeholdsinstruks for anleggene, og anlegget blir ikke betraktet som ferdigstilt før denne foreligger. Det skal leveres egne FDV instrukser for elkraft installasjoner og automatiserings systemene. Det skal leveres FDV dokumentasjon på fil i PDF format. Dette legges inn på overordnet system under hvert bygg. Entreprenøren skal stille alle el.skjema til disposisjon for byggeherren i et anerkjent DAKformat, f.eks. Autocad (dwg eller dxfformat). Instruksene leveres som A4 plast ringpermer med 4 hull.permrygg skal merkes med anleggsnavn. Alle ark, brosjyrer og tegninger skal ligge i klare plastlommer. Den lages i 3 eks: en til vaktmester, en til teknisk avdeling og en som blir beholdt av leverandør. Det skal være fritt for håndskrevne rettelser og tilføyelser og skal ha følgende oppbygging: 1. REVISJONER Revisjonslogg Akkumulert Kapittel 32 Varme:

301 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme 2. ORIENTERING Klartekstorientering om bygget Dokumentregister Leverandør/adresselister Erklæring om at utførelse er i samsvar med "Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg" med veiledning av ( jfr 12) 3. DRIFTS OG SYSTEMINFORMASJON Systemskjema (kopi av skjermbilder uten verdier) Funksjonsbeskrivelse (as built) Avsnittet inndeles med skilleark mellom hvert system. Eventuelle anmeldelser med beregninger til det stedlige el.tilsyn 4. TILSYN OG VEDLIKEHOLD Generelt vedlikehold Brukermanual undersentral/hovedsentral Komponentkodet vedlikeholdsliste 5. DOKUMENTASJON Strømveiskjema for alle berørte el.anlegg (as built) med dato Kvitterte utsjekkingslister Komplette parameterlister (as built) med tilstrekkelig klartekst Lisensregister Brosjyrer og teknisk info 6. BACKUP Beskrevne backuprutiner All dokumentasjon skal leveres på fil og være oppdelt på en slik måte at de enkelt kan legges inn i strukturen på server. Oppdelingen følger overnevnte struktur på FDV dokumentasjon. Endeling omfang og utførelse av FDVdokumentasjon skal avklares med byggherren, JBV. Rund sum RS AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: Sluttdokumentasjon skal utarbeides og overleveres som en del av FDVdokumentasjonen iht. NS 3456 Dokumentasjon Akkumulert Kapittel 32 Varme:

302 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk. Alle "som bygget"-korreksjoner skal påføres et tegningssett (kladd) for ajourføring av originaltegninger. c) Utførelse Sluttdokumentasjonen skal overleveres ansvarlig søker før ferdigstillelse. Tegningssett påført "som bygget"- korreksjoner skal oversendes RIV før ferdigstillelse for ajourføring av originaltegninger. Rund sum RS AQ4.222A OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL ANLEGG: VVS-ANLEGG PERSONELL: DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSPERSONELL Beskrivelse av opplæringen: Se andre krav Opplæringens varighet: Etter avtale med byggherre a) Omfang og prisgrunnlag Før overtakelse skal det gis opplæring til driftspersonale. Tidspunkt skal i god tid avtales med driftspersonale og RIV, og FDV-dokumentasjon skal på forhånd være oversendt. Punkter utover minimum beskrevet i RIFnormen for FDVU dokumentasjon av januar 2001: Det skal gis en redegjørelse for anleggets funksjon og virkemåte. FDV-dokumentasjon skal gjennomgåes. Montering og remontering av viktige komponenter. Betjening og ettersyn av anlegget. Prosedyrer for vedlikehold av enkeltkomponenter i anlegget. I tillegg skal opplæringen gjentas til 3 av Akkumulert Kapittel 32 Varme:

303 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme driftspersonalet i løpet av første driftsår. Totalt 1 gangs opplæring av 3 av driftspersonalet før overtakelse, og 1 gangs ytterligere opplæring i løpet av 1. driftsår. Rund sum RS Ledningsnett for varmeinstallasjoner UB KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT TYPE LEDNING: VARMEBÆRERLEDNING MEDIUM: VANN OG GLYKOL MATERIALE: STÅL PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING SKJØT: SVEISESKJØT Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Preisolert ledning: Nei Isolasjonstykkelse: Se annen post Trykk: PN10 Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: Stål, St 37.0 Nei Lengde Dimensjon: DN32 m 10, UB KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT TYPE LEDNING: VARMEBÆRERLEDNING MEDIUM: VARMT VANN MATERIALE: STÅL PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING SKJØT: KLEMRINGSSKJØT Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Preisolert ledning: Nei Isolasjonstykkelse: Se annen post Trykk: PN10 Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: Varmgalvanisert stål Nei Lengde Dimensjon: ø18 m 12, Dimensjon: ø22 m 70, Dimensjon: ø35 m 30,00 Akkumulert Kapittel 32 Varme:

304 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Dimensjon: ø42 m 20, Dimensjon: ø54 m 20, UB A KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT Lengde m 4,00 [ ] Type ledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering/montasje: I bygning Skjøt: Valgfri Lokalisering: se systemskjema fjernvarmealternativ Preisolert ledning: Nei Isolasjonstykkelse: Se annen post Trykk: PN20 Dimensjon: DN32 Materialkvalitet: a) Omfang og prisgrunnlag Opsjonspris b) Materialer c) Utførelse I henhold til tekniske forskrifter fra fjernvarmeleverandøren d) Toleranser e) Prøving og kontroll: I henhold til tekniske forskrifter fra fjernvarmeleverandøren UB A KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT TYPE LEDNING: VARMEBÆRERLEDNING MEDIUM: VARMT VANN MATERIALE: STÅL PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: SVEISESKJØT Lokalisering: se systemskjema fjernvarmealternativ Preisolert ledning: Ja Isolasjonstykkelse: 40mm Trykk: PN20 Dimensjon: DN32 Materialkvalitet: Varmgalvanisert stål Akkumulert Kapittel 32 Varme:

305 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: b) Materiale Iht. EN c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Lengde m 90,00 [ ] Armaturer for varmeinstallasjoner PÅFYLLINGSORGANER FOR VANN Denne posten skal gjelde levering og montering av påfyllingsrør, kuleventil, manomenter og tilbakeslagsventil for varmeanlegget. RS LUFTE OG DRENERINGSARRANGEMENT For trykklasse PN10. Lufte- og avtappingsventiler skal monteres i rørnettet i den utstrekning dette er nødvendig for fullstendig utlufting av rørnettet. Luftearrangement kan bestå av følgende : Luftearrangement for daglig drift: Merk: LP-2 1 stk. DN20 rør eller muffe påsveiset rørledningen i høydepunkt. 1 stk luftebeholder, f.eks T-rør DN40, lengde 150 mm,overg, lukket i begge ender og med 1 stk. DN20 muffer. 2 stk. DN20 messing kuleventiler tilknyttet luftebeholderene via DN20 rørledning. Luftepunkt for oppfylling og igangkjøring: Merk: LP-1 1 stk DN15 muffe med DN15 kuleventil og en automatisk lufteventil, kuleventilen skal være stengt under normal drift. Entreprenør har ansvar for at disse stenges etter ferdig luftet anlegg. Dreneringsarrangement består av: Merk:DR-1 Akkumulert Kapittel 32 Varme:

306 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme 1 stk DN15 muffe påsveiset rørledningen i lavpunktet, med 1 stk. DN15 kuleventil med avløp via DN15 rørledning som plugges Luftepunkt som beskrevet stk Luftearrangement som beskrevet stk Dreneringsarrangement som beskrevet stk UL STENGEVENTIL, KULEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: RUSTFRITT STÅL SKJØTEMETODE: GJENGESKJØT Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Medium: Varmebærer, vann Materialkvalitet: Rustfritt stål Temperaturområde: 0/100 C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Se underposter Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Nei Antall Dimensjon: DN50 stk UL2.1350A SIKKERHETSVENTIL TYPE: FJÆRBELASTET MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: FORKROMMET MESSING SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Se systemskjema = Medium: Varmebærer, vann Materialkvalitet: Tilpasset varmeanlegg Temperaturområde: 0/100 C Arbeidstrykkområde: PN10/6 bar Dimensjon: Innfyrt effekt: 65 kw Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. a) Omfang og prisgrunnlag Det vises til systemskjema og kapasitets- og Akkumulert Kapittel 32 Varme:

307 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme funksjonstabell for system = Varmeanlegg Merket: -QV01 Antall stk UL2.1350A SIKKERHETSVENTIL TYPE: FJÆRBELASTET MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: FORKROMMET MESSING SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Se systemskjema = fjernvarmealternativ = ALT 2 Medium: Varmebærer, vann Materialkvalitet: Tilpasset varmeanlegg Temperaturområde: 0/100 C Arbeidstrykkområde: PN10/6 bar Dimensjon: Innfyrt effekt: 65 kw Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. a) Omfang og prisgrunnlag Det vises til systemskjema og kapasitets- og funksjonstabell for system = Varmeanlegg Merket: -QV02 OPSJONSPRIS: (skal ikke føres i sammendraget Antall stk 1 [ ] UL2.1350A SIKKERHETSVENTIL TYPE: FJÆRBELASTET MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: FORKROMMET MESSING SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Se systemskjema = fjernvarmealternativ = ALT 2 Medium: Varmebærer, vann Materialkvalitet: Tilpasset varmeanlegg Akkumulert Kapittel 32 Varme:

308 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Temperaturområde: 0/100 C Arbeidstrykkområde: PN10/6 bar Dimensjon: Innfyrt effekt: 65 kw Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. a) Omfang og prisgrunnlag Det vises til systemskjema og kapasitets- og funksjonstabell for system = Varmeanlegg Merket: -QV02 OPSJONSPRIS: (skal ikke føres i sammendraget Antall stk 1 [ ] UL TILBAKESLAGSVENTIL TYPE: VALGFRI MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: FORKROMMET MESSING SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Se systemskjema = Medium: Varmebærer, vann Materialkvalitet: Avzinkingsfri messing Temperaturområde: 0/100 C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Se underposter Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Nei Antall Dimensjon: DN50 Merket: -SG01/-SG02 stk 2 Akkumulert Kapittel 32 Varme:

309 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme UL A STRUPEVENTIL TYPE: SETEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: FORKROMMET MESSING SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Se systemskjema = Medium: Vann Materialkvalitet: Tilpasset bruksområdet Temperaturområde: 0/100 C Arbeidstrykkområde: PN6 Dimensjon: Se underposter Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. a) Omfang og prisgrunnlag Som Type TA STAD eller tilsvarende. Bløder for alle eksisterende delkurser. Merket SV51 Antall Dimensjon: DN50 stk UL REGULERINGSVENTIL Antall stk 1 Type: Motorstyrt seteventil Medium: Vann/glykol Rørløp: Treveis Materiale: Kobberlegering Skjøtemetode: Valgfri Lokalisering: merket= sb50 Medium: Materialkvalitet: avzinkingsfri messing Temperaturområde: 0/60 C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Se kap.funk.tabell Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Nei UL8.2933A SPESIALVENTIL Antall stk 1 Type: SIL/FILTER Medium: Varmebærer Materiale: Rustfritt stål Akkumulert Kapittel 32 Varme:

310 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Lokalisering: Teknisk rom Medium: Vann Materialkvalitet: Rustfritt stål Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: DN50 Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks som skal inngå som en del av FDV-dokumentasjonen. a) Omfang og prisgrunnlag Komplett med flenser /bolter pakninger etc. Komplett trykkfallsmåling inkludert rør, stengeventiler og manometer med muffe og lomme skal inngå. c) Utførelse Sil/filter for varmeanlegg. maskevidde 0,6 mm. Merket MV UJ5.0090A LUFTUTSKILLER Antall stk 1 Type: Valgfri Utførelse: Valgfri Montasje: I RØR Materiale: Valgfritt Lokalisering: Teknisk rom Volum: Største mengde, gjennomstrømning: Anslutningsdimensjon: DN50 Trykklasse/laveste systemtrykk: PN6 Ytelser: Som standard for produktet Lydeffektnivå: Som standard for produktet Korrosjonsbeskyttelse: Tilpasset bruksområdet Dimensjoner: 0,73 l/s Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Utstyr: Som standar for produktet a) Omfang og prisgrunnlag Mekanisk luftutskiller tilpasset lavtemperatur varmeanlegg. Akkumulert Kapittel 32 Varme:

311 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Merket: ML XQ A MÅLEINSTRUMENT ANVENDELSE: MÅLING AV TEMPERATUR VIRKEMÅTE: DIREKTE MÅLING AVLESNING: ANALOG KAPSLINGSGRAD: IP20 Lokalisering: Se systemskjema= Medium: Vann Montasje: Montasje i rørledning a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse Måleområde 0-60 ºC. Målenøyaktighet +/- 0,5 ºC d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Se underposter Lokalisering: Se systemskjema= Merket: -RT40 og -RT50 stk XQ A MÅLEINSTRUMENT ANVENDELSE: MÅLING AV TEMPERATUR VIRKEMÅTE: DIREKTE MÅLING AVLESNING: ANALOG KAPSLINGSGRAD: IP20 Lokalisering: Se underposter Medium: Se underposter Montasje: Montasje i rørledning a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse Måleområde 0-60 ºC. Målenøyaktighet +/- 0,5 ºC d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Se underposter Akkumulert Kapittel 32 Varme:

312 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Lokalisering: Teknisk rom Medium: vann/glykol stk XQ A MÅLEINSTRUMENT ANVENDELSE: MÅLING AV ABSOLUTT TRYKK VIRKEMÅTE: DIREKTE MÅLING AVLESNING: ANALOG KAPSLINGSGRAD: IP20 Lokalisering: Se underposter Medium: Se underposter Montasje: Montasje i rørledning a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse Skivemanometer med muffe og lomme 0-5 bar d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Lokalisering: Teknisk rom Medium: vann stk XQ A MÅLEINSTRUMENT ANVENDELSE: MÅLING AV ABSOLUTT TRYKK VIRKEMÅTE: DIREKTE MÅLING AVLESNING: ANALOG KAPSLINGSGRAD: IP20 Lokalisering: Se underposter Medium: Se underposter Montasje: Montasje i rørledning a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse Skivemanometer med muffe og lomme 0-5 bar d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Lokalisering: Teknisk rom Medium: vann/glykol stk 3 Akkumulert Kapittel 32 Varme:

313 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme XQ MÅLEINSTRUMENT ANVENDELSE: MÅLING AV DIFFERENSIALTRYKK VIRKEMÅTE: DIREKTE MÅLING AVLESNING: ANALOG KAPSLINGSGRAD: IP20 Lokalisering: Teknisk rom Medium: Varmebærer, vann Montasje: Montasje i rørledning Nei Antall stk XQ A MÅLER TYPE: MÅLER FOR TERMISK ENERGI NØYAKTIGHETSKLASSE: 0,2S TARIFF- OG LASTKONTROLL: INGEN TARIFF- ELLER LASTKONTROLL TILKOBLING: KOBLET DIREKTE I TILFØRSEL TIL FORBRUKER KAPSLINGSGRAD: IP55 Lokalisering: Se systemskjema merket = OE01 For tariff type: Ingen Montasje: Montasje av energimåler levert av annen entreprenør. Pass-stykke skal være inkludert. a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antall stk XQ A MÅLER TYPE: MÅLER FOR TERMISK ENERGI NØYAKTIGHETSKLASSE: 0,2S TARIFF- OG LASTKONTROLL: INGEN TARIFF- ELLER LASTKONTROLL TILKOBLING: KOBLET DIREKTE I TILFØRSEL TIL FORBRUKER KAPSLINGSGRAD: IP55 Akkumulert Kapittel 32 Varme:

314 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Lokalisering: merket =320-OE05 systemskjema fjernvarmealternativet For tariff type: Ingen Montasje: Montasje av energimåler levert av annen entreprenør. Pass-stykke skal være inkludert. a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: skal ikke føres i sammendraget b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antall stk 1 [ ] UL SPESIALVENTIL Type: SIL/FILTER Medium: Varmebærer Materiale: - Lokalisering: Se systemskjema Medium: Se underposter Materialkvalitet: Temperaturområde: 0-55 Arbeidstrykkområde: PN4 Dimensjon: Se underposter Dokumentasjon: Nei Medium: Vann Dimensjon: DN 50 Merket = MV01 stk UL SPESIALVENTIL Type: SIL/FILTER Medium: Varmebærer Materiale: - Lokalisering: Se systemskjema Medium: Se underposter Materialkvalitet: Temperaturområde: 0-55 Arbeidstrykkområde: PN4 Dimensjon: Se underposter Dokumentasjon: Nei Akkumulert Kapittel 32 Varme:

315 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Medium: Vann/glykol Dimensjon: DN 40 Merket = MV02 stk UL A STRUPEVENTIL Antall stk 1 Type: Seteventil Medium: vann/glykol Materiale: Forkrommet messing Skjøtemetode: Valgfri Lokalisering: = SV50 Medium: Materialkvalitet: Temperaturområde: 0-60 Arbeidstrykkområde: Dimensjon: DN40 Dokumentasjon: Utførelse: Som TA-STAD med prefabrikkert isolasjonsboks tilpasset ventil UL STENGEVENTIL, KULEVENTIL Antall stk 3 Medium: Varmebærer Materiale: Rustfritt stål Skjøtemetode: Valgfri Lokalisering: Medium: vann/glykol Materialkvalitet: Temperaturområde: 0-60 Arbeidstrykkområde: Dimensjon: DN 40 Dokumentasjon: Nei UL A REGULERINGSVENTIL Type: Motorstyrt seteventil Medium: Varmebærer Rørløp: Toveis Materiale: Kulegrafittjern Skjøtemetode: Valgfri Lokalisering: Se systemskjema fjernvarmealternativet Medium: Varmebærer, vann Akkumulert Kapittel 32 Varme:

316 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Materialkvalitet: Avzinkingsfri messing Temperaturområde: 0/100 C Arbeidstrykkområde: PN20 designtrykk Dimensjon: Se underposter Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: skal ikke føres i sammendraget I henhold til funksjonsbeskrivelse plassbygd varmevekslerstasjon b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Merket=320-SB50 Dimensjon DN32 stk UL8.2939A SPESIALVENTIL Antall stk 1 [ ] Type: SIL/FILTER Medium: Varmebærer Materiale: - Lokalisering: merket=320-mv01 systemskjema fjernvarmealternativet Medium: vann Materialkvalitet: Temperaturområde: Arbeidstrykkområde: PN20 Dimensjon: DN32 Dokumentasjon: a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: skal ikke føres i sammendraget b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Akkumulert Kapittel 32 Varme:

317 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme UL1.4320A STENGEVENTIL, KULEVENTIL Antall stk 6 [ ] Medium: Varmebærer Materiale: Stål Skjøtemetode: Valgfri Lokalisering: Medium: vann primærsiden Materialkvalitet: Temperaturområde: Arbeidstrykkområde: PN20 Dimensjon: DN32 Dokumentasjon: a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: skal ikke føres i sammendraget b) Materialer c) Utførelse I henhold til tekniske forskrifter fra fjernvarmeleverandøren d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler XQ A MÅLEINSTRUMENT ANVENDELSE: MÅLING AV ABSOLUTT TRYKK VIRKEMÅTE: DIREKTE MÅLING AVLESNING: ANALOG KAPSLINGSGRAD: IP20 Lokalisering: Se underposter Medium: Se underposter Montasje: Montasje i rørledning a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: skal ikke føres i sammendraget b) Materialer c) Utførelse Manometer skalaområde 0-20 bar skal ha manometersløyfe med stengeventil stål kuleventil. CE merket. Leveres med dokumentasjon/sertifikat. Akkumulert Kapittel 32 Varme:

318 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Medium: Fjernvarmevann, se systemskjema Medium fjernkjølevann, se systemskjema stk 3 stk XQ A MÅLEINSTRUMENT Anvendelse: Måling av temperatur Virkemåte: Direkte måling Avlesning: Analog Kapslingsgrad: IP20 Lokalisering: se systemskjema fjernvarme Medium: se underposter Montasje: a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: skal ikke føres i sammendraget b) Materialer c) Utførelse Søyletermometer med muffe og lomme d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Medium fjernvarmevann 0-65 grc Medium fjernkjølevann 0-20 grc stk 2 stk XJ GIVER TYPE: GIVER LEVERT AV ANNEN ENTREPRENØR TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Teknisk rom Anvendelse: Måling av temperatur og trykk Medium: vann Toleranse: Ikke relevant Akkumulert Kapittel 32 Varme:

319 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Montasje: Montasje av temperatur- og trykkgivere levert av annen entreprenør. Innsveising av muffe og montering av følerlomme og giver. Nei Antall stk XJ GIVER TYPE: GIVER LEVERT AV ANNEN ENTREPRENØR TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Teknisk rom Anvendelse: Måling av temperatur og trykk Medium: vann/glykol Toleranse: Ikke relevant Montasje: Montasje av temperatur- og trykkgivere levert av annen entreprenør. Innsveising av muffe og montering av følerlomme og giver. Nei Antall stk XJ A GIVER TYPE: GIVER LEVERT AV ANNEN ENTREPRENØR TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Teknisk rom Anvendelse: Måling av temperatur og trykk Medium: vann/glykol Toleranse: Ikke relevant Montasje: Montasje av temperatur- og trykkgivere levert av annen entreprenør. Innsveising av muffe og montering av følerlomme og giver. a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: skal ikke føres i sammendraget b) Materialer c) Utførelse Akkumulert Kapittel 32 Varme:

320 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antall stk 4 [ ] Utstyr for varmeinstallasjoner YL2.1111A VARME/KJØLESYSTEM, INNEBYGD FUNKSJON: VARMESYSTEM FORDELINGSTYPE: RØRSLYNGER MEDIUM: VARMT VANN Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Temperaturområde i C tur/retur: 35/30 C Dimensjonerende temperatur: 22 C romtemperatur Total varmekapasitet: 52 W/m2 Totalt oppvarmet areal: 450 m2 Antall soner: 1 soner Underlag for montasje: Armeringsnett Montasje/innbyggingsmetode: Innstøpt i betong a) Omfang og prisgrunnlag Gulvvarmesystem med PEX-rør av fornettet polyeten med diffusjonssperre. For oppvarming av bygget. Reguleringssystem: Trådløst reguleringssystem med sentralenhet, romtermostater, og aktuatorer på hver kurs på fordelerstokken. Individuell regulering av hver sone. Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Slyngelengde: maks. 120 meter Trykklasse: PN6 Rørdimensjon: 20x2mm Planlagt innstøp å vinteren. Frostfare. Trykkprøving av rør før og etter innstøping. kontroll under støping. Antall stk 15 Akkumulert Kapittel 32 Varme:

321 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme UB7.1032A RØRFORDELER MATERIALE I RØRFORDELER: VALGFRITT MEDIUM: VARMEBÆRER PLASSERING/MONTASJE: I SKAP I VEGG Lokalisering: Iht plantegning. Antall rørtilkoblinger: Se underposter Temperaturområde: 0-50 C Arbeidstrykkområde: PN6 Spesifisert medium: Vann Spesifisert materialkvalitet: - a) Omfang og prisgrunnlag Det skal leveres et komplett gulvvarmesystem med alt nødvednig utstyr inkludert kursventiler. Reguleringssystem: Temperaturfølere og aktuatorer leveres av automatikkentreprenør. Gulvvarmeanlegget med temperaturgivere og reguleringsventiler skal i sin helhet styres fra undersentral for VVS. Integrering utføres av automatikkentreprenør. Egne sløyfetegninger og beregninger skal være inkludert. Det skal leveres komplett fordelerskap i samme utførelse som vegg epoxy lakk, med sprutplate og dekkplate, låsbart. Holdere til fordeler og avløps til rom. Fordelere tilpasset antall skal være inkludert. Gulvvarmesystem med PEX-rør av fortettet polyeten med diffusjonssperre. Hele arealet i venterommets øvre plan inkl. gangbro til Apron vest skal oppvarmes vha gulvvarme. Hvor det er nødvendig skal det medtas gulvfølere. Rør legges med turledning mot yttervegg, slik at man oppnår eventuell kaldrassikring. Slyngelengde maks 120m. Stenge- og strupeventil på tilførselsrør i fordelerskap skal inngå. c) Utførelse Utførelser iht.gulvvarmelevarandørens tegninger og spesifikasjoner. Akkumulert Kapittel 32 Varme:

322 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Antall Gulvvarmeskap = OR01 (52 W/m 2 ) Sløyfe 1. 95,7 m (52 W/m 2 ) Sløyfe 2. 95,7 m (52 W/m 2 ) Sløyfe 3. 95,3 m (52 W/m 2 ) Sløyfe 4. 95,7 m (52 W/m 2 ) Sløyfe 5. 95,7 m (52 W/m 2 ) Sløyfe 6. 95,3 m (52 W/m 2 ) Sløyfe 7. 95,7 m (52 W/m 2 ) Gulvvarmeareal m 2 210, Gulvvarmeskap = OR02 (52 W/m 2 ) Sløyfe 8. 95,7 m (52 W/m 2 ) Sløyfe 9. 95,3 m (52 W/m 2 ) Sløyfe ,7 m (52 W/m 2 ) Sløyfe ,7 m (52 W/m 2 ) Sløyfe ,3 m (52 W/m 2 ) Sløyfe ,7 m (52 W/m 2 ) Sløyfe ,7 m (52 W/m 2 ) Sløyfe ,3 m (52 W/m 2 ) Gulvvarmeareal m 2 240, UB7.21A SEPARAT RØRTILKOBLING Lokalisering: Teknisk rom For utstyr: Se underposter Utstyrstype/fabrikat: Se underposter Temperaturområde: 0/100 C Arbeidstrykkområde: PN10 Medium: Varmebærer, vann Materialkvalitet: Avzinkingsfri messing Dimensjon: Se underposter a) Omfang og prisgrunnlag Tilknytning til utstyr som ikke leveres av Akkumulert Kapittel 32 Varme:

323 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Antall rørentreprenør som varmebatterier, varmegjenvinningsbatterier etc. i h.h.t. prinsippskjema og oppleggsskjema. Hvert batteri tilknyttes på tur- og retursiden. For alle tilknytninger hvor det kan overføres vibrasjoner til ledningsnettet medregnes gummibelger for vibrasjonsdemping For utstyr: Varme/kjøle batteri Utstyrstype/fabrikat: - Dimensjon: DN20 stk For utstyr: Varme/kjøle batteri Utstyrstype/fabrikat: - Dimensjon: DN50 stk UB7.21A SEPARAT RØRTILKOBLING Lokalisering:Teknisk rom For utstyr: Tilknytning elkjel Utstyrstype/fabrikat: - Temperaturområde: 0/100 C Arbeidstrykkområde: PN10 Medium: Vann Materialkvalitet: - Dimensjon: Opp til DN50 a) Omfang og prisgrunnlag Rørtilkobling for elkjel. Merket = IE01 Antall stk UB7.21A SEPARAT RØRTILKOBLING Lokalisering:Teknisk rom For utstyr: Givere og følere levert av annen entreprenør Utstyrstype/fabrikat: - Temperaturområde: 0/100 C Arbeidstrykkområde: PN10 Medium: Vann Materialkvalitet: Tilpasset medium Dimensjon: Opp til DN50 a) Omfang og prisgrunnlag Følerlommer for innsveising i rør som skal Akkumulert Kapittel 32 Varme:

324 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme påmonteres givere levert i annen entreprise. Gjengedim tilpasses levert utstyr. Posten gjelder kun montering. Det henvises til systemskjema: Merk: = RT40 = RT50 Antall stk UH EKSPANSJONSKAR TYPE EKSPANSJONSKAR: LUKKET MED MEMBRAN MEDIUM: FOR VARMEBÆRER MONTASJE: VALGFRI MATERIALE: STÅL Lokalisering: NT01 Totalt volum: Se kapasitets og funksjonstabell Statisk trykk: Se kapasitets og funksjonstabell Blåsetrykk: Se kapasitets og funksjonstabell Minste trykk: Se kapasitets og funksjonstabell Største trykk: Se kapasitets og funksjonstabell Nytteeffekt: Som standard for produkt Ekspansjonsvolum: Se kapasitets og funksjonstabell Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Nei Antall stk UJ5.9099A LUFTUTSKILLER TYPE: AUTOMATISK LUFTEVENTIL UTFØRELSE: VALGFRI MONTASJE: I RØRANLEGG MATERIALE: MESSING Lokalisering: ML01 Volum: 500 l (anleggsvolum) Største mengde, gjennomstrømning: 0,73 l/s Anslutningsdimensjon: DN50 Trykklasse/laveste systemtrykk: PN10 Ytelser: Lufting av røranlegget Lydeffektnivå: Som standard for produkt Korrosjonsbeskyttelse: Som standard for Akkumulert Kapittel 32 Varme:

325 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme produkt Dimensjoner: Som standard for produkt Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Utstyr: Som standard for produkt a) Omfang og prisgrunnlag Automatisk lufteventil tilpasset lavtemperaturanlegg for utlufting av anlegget. Antall stk UJ5.9292A LUFTUTSKILLER TYPE: MIKROBOBLEUTSKILLER MED SLAMUTSKILLING UTFØRELSE: BEHOLDER MONTASJE: I RØRANLEGG MATERIALE: LAKKERT STÅL Lokalisering: Teknisk rom. Merket = ML02 Volum: Som standard for produkt Største mengde, gjennomstrømning: se kap.funk.tabell Anslutningsdimensjon: Ø54 Trykklasse/laveste systemtrykk: PN10 Ytelser: Væskehastighet i luftutskiller skal være innenfor leverandørens egne krav til maks. hastighet. Skal kunne halvere vannets innhold av frie mikrobobler per passering. Mikrobobleutskiller skal inneholde slamutskiller for utskilling/filtrering av slam og partikler. Lydeffektnivå: Som standard for produkt Korrosjonsbeskyttelse: Som standard for produkt Dimensjoner: Som standard for produkt Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Utstyr: Som standard for produkt a) Omfang og prisgrunnlag For utlufting og filtrering av Akkumulert Kapittel 32 Varme:

326 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme ledningsanlegget monteres mikrobobleutskiller som Type Flamcovent eller tilsvarende, komplett levert og montert. Antall stk UJ8.14 OPPFYLLING AV ANLEGG MED MEDIUM MEDIUM: VANN Lokalisering: Teknisk rom Medium: Avluftet vann Nei Masse kg 500, UJ8.15A OPPFYLLING AV ANLEGG MED MEDIUM MEDIUM: VANN/GLYKOL Lokalisering: Teknisk rom Medium: 30% etylenglykol/vann a) Omfang og prisgrunnlag For innpumping av frostvæske i røranlegg leveres utstyr som skal kunne flyttes. Hele utførelsen og komponentene skal gjennomgås med byggherren før bestilling. For innpumping leveres følgende utstyr : 1 stk. ¾" stengeventil 1 stk. ¾" tilbakeslagsventil 1 stk. nikkepumpe 1 stk. hurtigkupling for slange 5 m slange tilkoblet hurtigkupling 1 stk. 100 l plastfat Nødvendig rør inklusiv rør fra sikkerhetsventiler ført ned til gulv eller tank. Komplett anlegg for påfylling Masse kg 300, UL STENGEVENTIL, KULEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: STÅL SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: -OR01/-OR02 på turledning Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Se hovedpost Dokumentasjon: Se hovedpost Akkumulert Kapittel 32 Varme:

327 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Nei Antall stk UL8.3330A SHUNTGRUPPE SHUNTTYPE: VARIABEL VANNMENGDE I PRIMÆRKRETS OG KONSTANT VANNMENGDE I SEKUNDÆRKRETS MEDIUM: VARMT VANN MATERIALE I KAPSLING: VALGFRITT Lokalisering: Se systemskjema = og Gulvvarmekurs = Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: Maks. 100 C Arbeidstrykkområde: PN 10 Dimensjon: Ansluttet ø35 mm/ DN50 Dokumentasjon: Som standard for produkter. c) Utførelse Shuntgruppe for Gulvvarmekurs Shuntgruppe skal leveres prefabrikkert. Shuntgruppe skal leveres med nødvendig kapsling og isolering. Shuntgruppe skal leveres med 4 termometer, på tur og retur primær og sekundærside, 2 stengeventiler og 2 strupeventiler. Shuntgruppe skal leveres med bløder, DN20. Shuntgruppe skal monteres med varmelås. Shuntgruppe skal inneholde rør og delkomponenter iht. systemskjema og kapasitets- og funksjonstabell, se etterfølgende poster: Antall stk UN A PUMPE VERSJON: ENKEL TYPE PUMPE: SIRKULASJONS-PUMPE, VÅTLØPER MEDIUM: VANN MATERIALE I PUMPEHJUL: STØPEJERN MATERIALE I PUMPEHUS: STØPEJERN MONTASJE: MONTERT I RØR Lokalisering: Se systemskjema = Gulvvarmekurs = Akkumulert Kapittel 32 Varme:

328 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Medium, spesifiser: Vann Mål, kapasitet og dimensjonering: Se kapasitets- og funksjonstabell Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: Maks. 100 C Arbeidstrykkområde: PN10 Turtallsregulering: PA-konstant innebygget Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Se kapasitets- og funksjonstabell Ytelser: Trinnløs Elektriske data: Se kapasitets- og funksjonstabell Lydeffektnivå: Ingen spesielle krav Dokumentasjon: - a) Omfang og prisgrunnlag Som type Grundfos Magna eller tilsvarende. Skal tilkobles eksterne trykkgivere levert av annen entreprenør. Merket = JP40 Antall stk UL A REGULERINGSVENTIL TYPE: MOTORSTYRT SETEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER RØRLØP: TREVEIS MATERIALE: VALGFRITT SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Se systemskjema = Gulvvarmekurs = Medium: Vann Materialkvalitet: Tipasset bruksområde Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Iht. kapasitets- og funksjonstabell Dokumentasjon: Som standard for produkt a) Omfang og prisgrunnlag Aktuator leveres av automatikkleverandør. Merket = SB40 Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 32 Varme:

329 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme UL STENGEVENTIL, KULEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: STÅL SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Se systemskjema = Gulvvarmekurs = Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Se hovedpost Dokumentasjon: Se hovedpost Nei Antall stk UL A STRUPEVENTIL TYPE: SETEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: STÅL SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Se systemskjema = Gulvvarmekurs = Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Se hovedpost Dokumentasjon: Se hovedpost a) Omfang og prisgrunnlag Som type TA STAD/STAF eller tilsvarende. Merket = SV01/SV02 Antall stk UB7.21A SEPARAT RØRTILKOBLING Lokalisering: Se systemskjema = Gulvvarmekurs = For utstyr: Temperaturgiver Utstyrstype/fabrikat: - Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Medium: Vann Materialkvalitet: - Dimensjon: Opp tom. DN50 Akkumulert Kapittel 32 Varme:

330 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme a) Omfang og prisgrunnlag Følerlommer for innsveising i rør som skal påmonteres givere levert i annen entreprise. Gjengedim tilpasses levert utstyr. Posten gjelder kun montering. Det henvises til systemskjema. Givere merket = RT40/-RT41/- RT50/-RT51 Antall stk UL A STRUPEVENTIL TYPE: SETEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: STÅL SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: -OR01/-OR02 på retur Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Se hovedpost Dokumentasjon: Se hovedpost a) Omfang og prisgrunnlag Som type TA STAD/STAF eller tilsvarende. Merket = SV03/SV04 Antall stk UL8.3330A SHUNTGRUPPE SHUNTTYPE: VARIABEL VANNMENGDE I PRIMÆRKRETS OG KONSTANT VANNMENGDE I SEKUNDÆRKRETS MEDIUM: VARMT VANN MATERIALE I KAPSLING: VALGFRITT Lokalisering: Se systemskjema = og ventilasjonskurs = Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: Maks. 100 C Arbeidstrykkområde: PN 10 Dimensjon: Ansluttet ø22 mm Dokumentasjon: Som standard for produkter. c) Utførelse Akkumulert Kapittel 32 Varme:

331 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Shuntgruppe for Ventilasjonskurs Shuntgruppe skal leveres prefabrikkert. Shuntgruppe skal leveres med nødvendig kapsling og isolering. Shuntgruppe skal leveres med 4 termometer, på tur og retur primær og sekundærside, 2 stengeventiler og 2 strupeventiler. Shuntgruppe skal leveres med bløder, DN20. Shuntgruppe skal monteres med varmelås. Shuntgruppe skal inneholde rør og delkomponenter iht. systemskjema og kapasitets- og funksjonstabell, se etterfølgende poster: Antall stk UN A PUMPE VERSJON: ENKEL TYPE PUMPE: SIRKULASJONS-PUMPE, VÅTLØPER MEDIUM: VANN MATERIALE I PUMPEHJUL: STØPEJERN MATERIALE I PUMPEHUS: STØPEJERN MONTASJE: MONTERT I RØR Lokalisering: Se systemskjema = og ventilasjonskurs = Medium, spesifiser: Vann Mål, kapasitet og dimensjonering: Se kapasitets- og funksjonstabell Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: Maks. 100 C Arbeidstrykkområde: PN10 Turtallsregulering: PA-konstant innebygget Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Se kapasitets- og funksjonstabell Ytelser: Trinnløs Elektriske data: Se kapasitets- og funksjonstabell Lydeffektnivå: Ingen spesielle krav Dokumentasjon: - a) Omfang og prisgrunnlag Som type Grundfos Magna eller tilsvarende. Skal tilkobles eksterne trykkgivere levert av annen entreprenør. Merket = JP40 Akkumulert Kapittel 32 Varme:

332 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Antall stk UN A PUMPE VERSJON: ENKEL TYPE PUMPE: SIRKULASJONS-PUMPE, VÅTLØPER MEDIUM: VANN MATERIALE I PUMPEHJUL: STØPEJERN MATERIALE I PUMPEHUS: STØPEJERN MONTASJE: MONTERT I RØR Lokalisering: Se systemskjema = og ventilasjonskurs = Medium, spesifiser: Vann Mål, kapasitet og dimensjonering: Se kapasitets- og funksjonstabell Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: Maks. 100 C Arbeidstrykkområde: PN10 Turtallsregulering: PA-konstant innebygget Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Se kapasitets- og funksjonstabell Ytelser: Trinnløs Elektriske data: Se kapasitets- og funksjonstabell Lydeffektnivå: Ingen spesielle krav Dokumentasjon: - a) Omfang og prisgrunnlag Som type Grundfos Magna eller tilsvarende. Skal tilkobles eksterne trykkgivere levert av annen entreprenør. Merket = JP40 Kjølebatteri OPSJONSPRIS : kr,- (skal ikke føres i sammendraget) Antall stk 1 [ ] UL A REGULERINGSVENTIL TYPE: MOTORSTYRT SETEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER RØRLØP: TREVEIS MATERIALE: VALGFRITT SKJØTEMETODE: VALGFRI Akkumulert Kapittel 32 Varme:

333 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Lokalisering: Se systemskjema = og ventilasjonskurs = Medium: Vann Materialkvalitet: Tipasset bruksområde Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Iht. kapasitets- og funksjonstabell Dokumentasjon: Som standard for produkt a) Omfang og prisgrunnlag Aktuator leveres av automatikkleverandør. Merket = SB01 og -SB02 Antall stk UL STENGEVENTIL, KULEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: STÅL SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Se systemskjema = og ventilasjonskurs = Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Se hovedpost Dokumentasjon: Se hovedpost Nei Antall stk UL A STRUPEVENTIL TYPE: SETEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: STÅL SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Se systemskjema = og ventilasjonskurs = Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Se hovedpost Dokumentasjon: Se hovedpost a) Omfang og prisgrunnlag Akkumulert Kapittel 32 Varme:

334 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Som type TA STAD eller tilsvarende. Merket = SV06/SV08 Antall stk UB7.21A SEPARAT RØRTILKOBLING Lokalisering: Se systemskjema = og ventilasjonskurs = For utstyr: Temperaturgiver Utstyrstype/fabrikat: - Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Medium: Vann Materialkvalitet: - Dimensjon: Opp tom. ø35 mm a) Omfang og prisgrunnlag Følerlomme for innsveising i rør som skal påmonteres giver levert i annen entreprise. Gjengedim tilpasses levert utstyr. Posten gjelder kun montering. Det henvises til systemskjema. Givere merket = RT40/-RT41/- RT50/-RT51 Antall stk XQ MÅLEINSTRUMENT ANVENDELSE: MÅLING AV TEMPERATUR VIRKEMÅTE: DIREKTE MÅLING AVLESNING: ANALOG KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Se systemskjema = og ventilasjonskurs = Medium: Vann Montasje: Se hovedpost Nei Antall stk UL8.3330A SHUNTGRUPPE SHUNTTYPE: VARIABEL VANNMENGDE I PRIMÆRKRETS OG KONSTANT VANNMENGDE I SEKUNDÆRKRETS MEDIUM: VARMT VANN MATERIALE I KAPSLING: VALGFRITT Lokalisering: Se systemskjema = og Akkumulert Kapittel 32 Varme:

335 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme luftportkurs = Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: Maks. 100 C Arbeidstrykkområde: PN 10 Dimensjon: Ansluttet ø42 mm Dokumentasjon: Som standard for produkter. c) Utførelse Shuntgruppe for Ventilasjonskurs Shuntgruppe skal leveres prefabrikkert. Shuntgruppe skal leveres med nødvendig kapsling og isolering. Shuntgruppe skal leveres med 4 termometer, på tur og retur primær og sekundærside, 2 stengeventiler og 2 strupeventiler. Shuntgruppe skal leveres med bløder, DN20. Shuntgruppe skal monteres med varmelås. Shuntgruppe skal inneholde rør og delkomponenter iht. systemskjema og kapasitets- og funksjonstabell, se etterfølgende poster: Antall stk UN A PUMPE VERSJON: ENKEL TYPE PUMPE: SIRKULASJONS-PUMPE, VÅTLØPER MEDIUM: VANN MATERIALE I PUMPEHJUL: STØPEJERN MATERIALE I PUMPEHUS: STØPEJERN MONTASJE: MONTERT I RØR Lokalisering: Se systemskjema = og luftportskurs = Medium, spesifiser: Vann Mål, kapasitet og dimensjonering: Se kapasitets- og funksjonstabell Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: Maks. 100 C Arbeidstrykkområde: PN10 Turtallsregulering: PA-konstant innebygget Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Se kapasitets- og funksjonstabell Ytelser: Trinnløs Elektriske data: Se kapasitets- og funksjonstabell Lydeffektnivå: Ingen spesielle krav Akkumulert Kapittel 32 Varme:

336 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Dokumentasjon: - a) Omfang og prisgrunnlag Som type Grundfos Magna eller tilsvarende. Skal tilkobles eksterne trykkgivere levert av annen entreprenør. Merket = JP40 Antall stk UL A REGULERINGSVENTIL TYPE: MOTORSTYRT SETEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER RØRLØP: TREVEIS MATERIALE: VALGFRITT SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Se systemskjema = og luftportskurs = Medium: Vann Materialkvalitet: Tipasset bruksområde Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Iht. kapasitets- og funksjonstabell Dokumentasjon: Som standard for produkt a) Omfang og prisgrunnlag Aktuator leveres av automatikkleverandør. Merket = SB040 Antall stk UL STENGEVENTIL, KULEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: STÅL SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Se systemskjema = og luftportskurs = Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Se hovedpost Dokumentasjon: Se hovedpost Akkumulert Kapittel 32 Varme:

337 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Nei Antall stk UL A STRUPEVENTIL TYPE: SETEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: STÅL SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Se systemskjema = og luftportskurs = Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: Se hovedpost Dokumentasjon: Se hovedpost a) Omfang og prisgrunnlag Som type TA STAD eller tilsvarende. Merket = SV01/-SV02/-SV03/-SV04 Antall stk UB7.21A SEPARAT RØRTILKOBLING Lokalisering: Se systemskjema = og luftportkurs = For utstyr: Temperaturgiver Utstyrstype/fabrikat: - Temperaturområde: C Arbeidstrykkområde: PN10 Medium: Vann Materialkvalitet: - Dimensjon: Opp tom. ø42 mm a) Omfang og prisgrunnlag Følerlomme for innsveising i rør som skal påmonteres giver levert i annen entreprise. Gjengedim tilpasses levert utstyr. Posten gjelder kun montering. Det henvises til systemskjema. Givere merket = RT40/-RT41/- RT50/-RT51 Antall stk 4 Akkumulert Kapittel 32 Varme:

338 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme XQ MÅLEINSTRUMENT ANVENDELSE: MÅLING AV TEMPERATUR VIRKEMÅTE: DIREKTE MÅLING AVLESNING: ANALOG KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Se systemskjema = og luftportskurs = Medium: Vann Montasje: Se hovedpost Nei Antall stk YC VARMEVEKSLER TYPE: PLATEVARMEVEKSLER, LODDET MEDIUM: VANN MATERIALE I VEKSLER: RUSTFRITT STÅL MONTASJE: PÅ KONSOLL Lokalisering: Teknisk rom Overført effekt: 20 kw Trykklasse: PN10/PN10 Data, væskeside 1: Se nedenfor Mediummengde: 2,5 kg/s Temperatur, inn: 90 C Temperatur, ut: 70 C Største trykkfall: 20 kpa Dimensjon på rørtilkobling: DN32 Data, væskeside 2: Se nedenfor Mediummengde: 2,5 kg/s Temperatur, inn: 50 C Temperatur, ut: 30 C Største trykkfall: 20 kpa Dimensjon på rørtilkobling: DN32 Ytelser: Kapasitetsregulering med toveisventil, se annen post Elektriske data: Ikke relevant Lydeffektnivå: Som standard for produkt Korrosjonsbeskyttelse: Som standard for produkt Dimensjoner: Som standard for produkt Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Nei Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 32 Varme:

339 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme UN A PUMPE VERSJON: DOBBEL TYPE PUMPE: SIRKULASJONS-PUMPE, VÅTLØPER MEDIUM: VANN MATERIALE I PUMPEHJUL: PLAST MATERIALE I PUMPEHUS: STØPEJERN MONTASJE: MONTERT I RØR Lokalisering: Se systemskjema = Medium, spesifiser: Varmebærer, vann Mål, kapasitet og dimensjonering: Se kapasitets og funksjonstabell Materialkvalitet: Pumpehjul i kunststoff, pumpehus i støpejern. Temperaturområde: 0/100 C Arbeidstrykkområde: PN10 Turtallsregulering: Turtallsregulerte pumper skal leveres med egen frekvensregulator basert på signal fra eksterne trykkgivere. For små pumper (opp til 500 W) kan innebygget turtallsregulering leveres. Disse skal ha trykksignal for regulering dersom tilkoblet rørnett er av lengre utstrekning, ca. over 40 m og har flere enn 4-5 tilknyttede mengderegulerende komponenter. Regulator skal ha innganger for fjerninnstilling av settpunkt og utganger for alarmer og posisjon. Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Feilog driftsignaler til SD-anlegg legges ut potensialfritt på rekkeklemmer. Ytelser: Pumpenes kapasitet skal kunne økes med 20% på væskesiden ved samme pumpetrykk kun ved å skifte pumpens løpehjul. For trinnregulerbare pumper, skal disse maks. tas ut for nest høyeste trinn. Elektriske data: 400V TN-S Lydeffektnivå: Pumpens lydnivå skal ikke forårsake lydnivå høyere enn N-kurve 35 i tilstøtende oppholdsrom, verken for luftlyd eller pga. strukturlyd. Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. a) Omfang og prisgrunnlag Nedenfor er satt opp data for anleggets sirkulasjonspumper. Pumpene skal være bestykket med potensialfrie utganger for driftog feilsignal. Tvillingpumper skal kunne alternere via SD-anlegget Alle pumpeleveranser (inkl. styringer; kontaktorer o.l) skal avklares Akkumulert Kapittel 32 Varme:

340 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme nærmere med byggherren før bestilling. Nødvendig pumpetrykk til batterier etc. må kontrolleres mot data for utstyret pumpene skal kobles mot. Nøyaktig vannmengde og trykk må oppgis av leverandør før pumpene bestilles. Oversendes RIV. Entreprenør er ansvarlig for at rett pumpestørrelse velges. Større pumper skal leveres med montasjebraketter for vegg/gulvmontasje og viberasjonsdempere med flenser. Kun mindre kurspumper som våtløpere kan monteres opphengt i rørledning. Rør skal klamres/stages opp på hver side av pumpe. Pumpefot skal istøpes med betong - inkluderes i pris. Antall stk YL VIFTE TYPE: LUFTGARDIN ENERGIBÆRER/KILDE: ELEKTRISK MONTASJE: MONTERT PÅ VEGG VIFTEDRIFT: MED AKSIELL DRIFT Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Som type Frico Thermozone AD Corinte 15 kw 400V3N Bredde/Lengde 2000 mm Luftmengde: m 3 /h Lufthastighet: Som standard for produkt Temperatur i rom: 20 C Temperaturendring på avgitt luftmengde: Tillatt lydtrykknivå: 45 db(a) Antall hastigheter på vifte: Std panel SIReAC Dimensjon: BxH 000x000mm NB! Rustfri utførelse. Leveransen består av Luftport komplett med innfestingsdetaljer, samt reguleringspanel. Levert og montert. Endelig leveringsomfang bestemmes av RI før bestilling. Antall stk YL VIFTE TYPE: LUFTGARDIN ENERGIBÆRER/KILDE: VANN MONTASJE: MONTERT PÅ VEGG VIFTEDRIFT: MED AKSIELL DRIFT Akkumulert Kapittel 32 Varme:

341 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Lokalisering: Iht. VVS-plantegning v/heis Som type Frico Thermozone AD Corinte 11,5 kw ved 50/30/18 C Luftport består av 2 stk ADCS17WL Bredde/Lengde 2 x 1700 mm Luftmengde: m 3 /h Lufthastighet: Som standard for produkt Temperatur i rom: 20 C Temperaturendring på avgitt luftmengde: min 00,0 C, ved vanntemperatur tur/retur 50/40 C Tillatt lydtrykknivå: 45 db(a) Antall hastigheter på vifte: Std SIRe reguleringspanel Dimensjon: Ca 4,0m bredde, høyde over golv 2,5m Nei Leveransen består av 2 stk Luftporter komplett med innfestingsdetaljer, samt 2 stk reguleringspanel. I tillegg medleveres 2 stk ventilpakker VOS20 med on/off funksjon. Levert og montert. Endelig lengde/breddemål bestemmes av RIV før bestilling. Antall arrangement, (består av 2 sett) stk YL VIFTE TYPE: LUFTGARDIN ENERGIBÆRER/KILDE: VANN MONTASJE: MONTERT PÅ VEGG VIFTEDRIFT: MED AKSIELL DRIFT Lokalisering: Iht. VVS-plantegning ved karuselldør Som type Frico Thermozone PA3510WL 9,5 kw ved 50/30/20 C Luftport består av 1 stk PA3510WL Bredde/Lengde 1000 mm Luftmengde: m 3 /h Lufthastighet: Som standard for produkt Temperatur i rom: 20 C Temperaturendring på avgitt luftmengde: min 00,0 C, ved vanntemperatur tur/retur 50/40 C Tillatt lydtrykknivå: 45 db(a) Antall hastigheter på vifte: Std regulering SIReAC Dimensjon: 1,0m bredde, høyde over golv 2,5m Nei Leveransen består av 1 stk Luftporter komplett med innfestingsdetaljer, samt 1 Akkumulert Kapittel 32 Varme:

342 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme stk reguleringspanel. I tillegg medleveres 1 stk ventilpakke VOS20 med on/off funksjon. Levert og montert. Endelig løsning bestemmes av RIV før bestilling. Antall stk YC VARMEPUMPEAGGREGAT Antall stk 1 Fordampertype: Luftkjølt fordamper Kondensatortype: Væskekjølt kondensator Medium: HFK-medium Kompressortype: Rotasjons-kompressor Montasje: Prefabrikkert Varmepumpeaggregat skal ha inverterregulert kompressor og skal levere varme til Værnes Holdeplass. Temperatur i varmefordelingssystem ved DUT er 50/30 grc og kondensatoren leverer varme via glykolkrets med konstant sirkulasjon og platevarmeveksler. Sistnevnte er i serie med elkjel. Samspill mellom varmepumpeaggregat og kjel må ivaretas slik at varmepumpe går på full kapasitet før kjel får levere varme inn på varmefordelingssystemet. Temperaturen i nettet skal være utetemperaturkompensert og varmefordelingssystem er mengderegulert. Varme hentes fra uteluft. Aggregatet skal være reversibelt slik at det kan levere komfortkjøling utenom fyringssesongen. Aggregatet skal da regulere etter laketemperatur ut fra fordamper lik 7 grc. Lokalisering: Monteringssted: Utendørs Spesifisert kuldemedium: 410a Fyllingsmengde: [kg] Varmefaktor i dim.punkt: Varmeytelse i dim.punkt: Dim.punkt: Kjølebærermedium:uteluft Kjølebærertemperatur, inn: -4 C Kjølebærertemperatur, ut: Varmebærermedium: 30%etylenglykol/vann Varmebærertemperatur, inn:32 C Varmebærertemperatur, ut: 36 C Sirkulert mengde varmebærer:0,76kg/s Akkumulert Kapittel 32 Varme:

343 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Høyeste kjølebærertemperatur ut: 25 C Høyeste varmebærertemperatur, ut: 50 C Fordampertemperatur: Kondenseringstemperatur: Antall kompressorer:1 Antall trinn:inverter % Lydkrav: Lydtrykknivå avstand 10 m <38 db(a) Ytelser: Elektriske data: 3x400V/50Hz Lydeffektnivå: Korrosjonsbeskyttelse: Galvanisert ramme med polyestermaling Dimensjoner: LxBxH[mm]: vekt:[kg]: Dokumentasjon: Spesielle krav: Varmepumpeaggregat som Aermec ANLI- 071H eller tilsvarende skal ha kapasitetsregulering med automatikk innebygget og skal ha inverterregulert kompressor. Det skal være mulig å utetemperaturkompensere temperatur på vann/glykol ut av kondensatoren og settpunkt for - RT01 må være typisk 2 K over settpunkt -RT40 i varmedistribusjons-systemet. Utetemperaturkompensert kurve skal fremtidig fortrinnsvis kun settes i SD-anlegget og 0-10 Volt signal skal overføres til varmepumpeaggregatets styresystem. Antall kapasitetstrinn (min):trinnløst % Ved inngående lufttemperatur 0 C inn på fordamper og utgående vanntemperatur fra kondensator 40 C skal varmepumpeaggregat ha en effektfaktor på minimum 2,5. Varmepumpeaggregat skal minst kunne operere med lufttemperatur inn på fordamper ned til -15 C og oppad til +25 C. Avriming skal være behovsprøvd. Utedelen vil bli plassert på vegg ca 3,6 m over gateplan. Smeltevann skal samles opp fra bunnpanne og ledes bort vha rør med varmekabel. Minimum vannmengde som må gå gjennom kondensatoren: kg/s Maksimal vannmengde som må gjennom Akkumulert Kapittel 32 Varme:

344 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme kondensatoren: 0,76 kg/s Maks ønsket trykktap gjennom kondensator: 25 kpa ved 0,76 kg/s. Trykktap på vannsiden i kondensatoren ved maksimal vannmengde: kpa. Aggregatet skal inneholde all elektrisk start- og kontrollutrustning inkl. intern kabling og leveres komplett med: Gummikompensatorer på inn- og utløp væskesiden. Kompressorer montert på fjærdempere Riktig dimensjonerte maskinsko under aggregatet Lyddempere i trykkrør Oljevarmere Motorvernbrytere Høy- og lavtrykkspressostater Tørrefilter, sugefilter, seglass Høy- og lavtrykksmanometer samt oljetrykksmanometer (alternativt på display) Oljevakt Trykkrørstermostat Termistorvern Fasevern Tidsrele mot hyppige starter Timeteller Gjenstart etter strømbrudd skal skje automatisk. Varmekabel i bunnpanne utedel inkl.termostat. Potensialfritt drift- og feilsignal uttas fra maskin og legges ut på rekkeklemmer for tilknytning til fremtidig sentralt driftskontroll-anlegg. Nødvendige trafoer og releer skal være inkludert. Det er ønskelig å kunne få overført driftsdata fra VP-aggregat til fremtidig SD-anlegg via bussystem. Hvilke muligheter som finnes for det tilbudte aggregat belyses nærmere og vedlegges tilbudet. Se forøvrig egen post for dette nedenfor der opsjonspris gis. Beregning av aggregatet skal vedlegges tilbudet. Anlegg, utstyr og komponenter skal være i henhold til Norsk Kuldenorm og alle lover, forskrifter og direktiver. Igangkjøring, innregulering og funksjonstest skal inngå i leveransen. I funksjonstest foretas test av alle interne komponenter i aggregatet og relevante eksterne Akkumulert Kapittel 32 Varme:

345 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme komponenter. Forøvrig henvises til funksjonsbeskrivelsen OPSJONSPRIS: BUS-KOMMUNIKASJON Det skal gis opsjonspris på merkostnad for aggregat forberedt for kommunikasjon via standard industribus, modbus, profibus etc. Opsjonspris : (skal ikke føres i sammendraget) RS [ ] YF1.8911A AKKUMULATOR Antall stk 1 Materiale i ytre mantel: Aluminiumsmantel Materiale i trykktank: Rustfritt stål Montasje: Frittstående på gulv Lokalisering: Teknisk rom -NU01 Volum: 150 L Trykklasse: PN 4 Elektriske data: Korrosjonsbeskyttelse: +7 grc-+50 grc.skal kunne fungere som akkumulator både i kjøledrift og i varmedrift. Dimensjoner: Dokumentasjon: c) Utførelse Isolasjonstykkelse minimum 20 mm samt kondenssperre YF A KJEL Antall stk 1 Brennerløsning: Uten brenner Type kjel: Elektrisk Medium: Vann Brenseltilførsel: el Lokalisering: Teknisk rom, merket = IE01 Avgitt effekt: 65kW Brenselstype: EL Driftstrykk: Trykklasse: PN 6 Medietemperatur tur/retur: 50/30 C Krav til laveste returtemperatur: - Akkumulert Kapittel 32 Varme:

346 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Anslutningsdimensjon på rørtilkobling: Anslutningsdimensjon på skorsteinstilkobling: Ikke relevant Ytelser: Regulator med utetemperaturkompensering, minst 7 trinn. Samspill med VP skal ivaretas Elektriske data: 400/3 Lydnivå: Som standard for produktet Korrosjonsbeskyttelse: Tilpasset varmeanlegg Dimensjoner: 1280x690x380 fri høyde over kjel 1 meter Dokumentasjon: a) Omfang og prisgrunnlag Utstyr på kjel: -Tur- og returstuss med flens, ekspansjonsstuss og dreneringsstuss. -Kjel og automatikkskap i en integrert enhet. Alle komponenter for regulering og drift er innebygd. Skap med låsbare dører. -El-koblingsskap for tilkobling el.kabler/el.skinner. -Lokalt instrumentpanel med tilknytningsmulighet til fremtidig SD-anlegg Automatikk: -Temperaturregulering med temp.føler i turstuss og innebygget utetemperatur kompensator. Automatisk trinnregulering med regulator. -Sikkerhetstermostat -Overhetingstermostat (branntermostat) Følgende signaler skal legges ut på potensialfrie rekkeklemmer: -start/stopp el-kjel -tilbakemelding på drift el-kjel -Felles feil el-kjel. -Inngang (0-20V) for effektbegrensning fra fremtidig SD-anlegg -Mulighet for avlesning av effektforbruk. -Sikkerhetstermostat. -Overhetningstermostat (branntermostat). -Mulighet for endring av settpunkt for kjel på basis av kurve i fremtidig SD- anlegg. All regulering skal foretas internt i kjel. Kun overvåking, styring, avlesning og overstyring skal skje fra fremtidig SD-anlegg. Komplett levering og montering Akkumulert Kapittel 32 Varme:

347 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme YC VARMEVEKSLER Antall stk 1 Type: Platevarmeveksler, loddet Medium: Vann/glykol Materiale i veksler: Rustfritt stål Montasje: Montert på brakett Lokalisering: Teknisk rom Overført effekt: 12 kw Trykklasse: PN10/PN10 Data, væskeside 1: 30% etylenglykol/vann Mediummengde: 0,76 kg/s Temperatur, inn: 37 C Temperatur, ut: 32,5 C Største trykkfall: 20 kpa Dimensjon på rørtilkobling: Ø54x1,5mm Data, væskeside 2: vann Mediummengde: 0,76 kg/s Temperatur, inn: 37 C Temperatur, ut: 32,5 C Største trykkfall: 20 kpa Dimensjon på rørtilkobling: Ø54x1,5mm Ytelser: Ytelser:15% overkapasitet med hensyn på areal Elektriske data: Lydeffektnivå: Korrosjonsbeskyttelse: Som standard for produkt Dimensjoner: Som standard for produkt Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Nei UN A PUMPE Versjon: Enkel Type pumpe: Sirkulasjons-pumpe, våtløper Medium: Vann/glykol Materiale i pumpehjul: Plast Materiale i pumpehus: Støpejern Montasje: På fundament Lokalisering: Teknisk rom Medium, spesifiser: Varmebærer, 30% etylenglykol vann Mål, kapasitet og dimensjonering: se kap.funk.tabell Materialkvalitet: Pumpehjul i kunststoff, pumpehus i støpejern. Temperaturområde: 0/100 C Arbeidstrykkområde: PN10 Turtallsregulering: Turtallsregulerte pumper skal leveres med egen frekvensregulator basert på Akkumulert Kapittel 32 Varme:

348 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme signal fra eksterne trykkgivere. For små pumper (opp til 500 W) kan innebygget turtallsregulering leveres. Disse skal ha trykksignal for regulering dersom tilkoblet rørnett er av lengre utstrekning, ca. over 40 m og har flere enn 4-5 tilknyttede mengderegulerende komponenter. Regulator skal ha innganger for fjerninnstilling av settpunkt og utganger for alarmer og posisjon. Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Feilog driftsignaler til SD-anlegg legges ut potensialfritt på rekkeklemmer. Ytelser: Pumpenes kapasitet skal kunne økes med 20% på væskesiden ved samme pumpetrykk kun ved å skifte pumpens løpehjul. For trinnregulerbare pumper, skal disse maks. tas ut for nest høyeste trinn. Elektriske data: 400V TN-S Lydeffektnivå: Pumpens lydnivå skal ikke forårsake lydnivå høyere enn N-kurve 35 i tilstøtende oppholdsrom, verken for luftlyd eller pga. strukturlyd. Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. a) Omfang og prisgrunnlag Nedenfor er satt opp data for anleggets sirkulasjonspumper. Pumpene skal være bestykket med potensialfrie utganger for driftog feilsignal. Tvillingpumper skal kunne alternere via SD-anlegget Alle pumpeleveranser (inkl. styringer; kontaktorer o.l) skal avklares nærmere med byggherren før bestilling. Nødvendig pumpetrykk til batterier etc. må kontrolleres mot data for utstyret pumpene skal kobles mot. Nøyaktig vannmengde og trykk må oppgis av leverandør før pumpene bestilles. Oversendes RIV. Entreprenør er ansvarlig for at rett pumpestørrelse velges. Større pumper skal leveres med montasjebraketter for vegg/gulvmontasje og viberasjonsdempere med flenser. Kun mindre kurspumper som våtløpere kan monteres opphengt i rørledning. Rør skal klamres/stages opp på hver side av pumpe. Pumpefot skal istøpes med betong - inkluderes i pris. Se underposter Akkumulert Kapittel 32 Varme:

349 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme Merket = JP01 Som Grundfos Magna3 eller tilsvarende Skal operere med konstant sirkulert mengde både i varmedrift og i kjøledrift stk UH EKSPANSJONSKAR Antall stk 1 Type ekspansjonskar: Lukket med membran Medium: For etylenglykol/vann Montasje: Montasje Materiale: Materiale Lokalisering: Merket = NT02 Totalt volum: Se kap.funk.tabell Statisk trykk: Se kap.funk.tabell Blåsetrykk: Se kap.funk.tabell Minste trykk: Største trykk: Nytteeffekt: Ekspansjonsvolum: Dokumentasjon: Nei YC A VARMEVEKSLER Antall stk 1 [ ] Type: Platevarmeveksler, loddet Medium: Vann Materiale i veksler: Rustfritt stål Montasje: Montert på brakett Lokalisering: merket = LV01 systemskjema fjernvarmealternativet Overført effekt: 65 kw Trykklasse: PN 20 Data, væskeside 1: vann Mediummengde: 0,62 kg/s Temperatur, inn: 65 Temperatur, ut: 40 Største trykkfall: 20 kpa Dimensjon på rørtilkobling: Data, væskeside 2: vann Mediummengde: 0,77 kg/s Temperatur, inn: 30 Temperatur, ut: 50 Største trykkfall: 20 kpa Dimensjon på rørtilkobling: Ytelser: Ytelser:15% overkapasitet med hensyn på areal Elektriske data: Lydeffektnivå: Korrosjonsbeskyttelse: Dimensjoner: Dokumentasjon: Akkumulert Kapittel 32 Varme:

350 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS skal ikke føres i sammendraget b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Isolasjon av varmeinstallasjoner SB ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED MINERALULL TYPE PRODUKT: RØRSKÅLER OVERFLATEBELEGG: ARMERT ALUMINIUMSFOLIE UTEN NETTING TYKKELSE: 30 mm Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes rørskål av mineralull med varmeledningstall l10 C 0,032 W/m K i henhold til NS-EN ISO Type og dimensjon på rørledning: Se underposter Nei Lengde Type og dimensjon på rørledning: Varmebærerledning, ø18mm m 15, Type og dimensjon på rørledning: Varmebærerledning, ø22mm m 70, Type og dimensjon på rørledning: Varmebærerledning, ø35mm m 20, Type og dimensjon på rørledning: Varmebærerledning, ø42mm m 10, SB ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: FEF OVERFLATEBELEGG: UTEN TYKKELSE: 30 mm Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes cellegummi med varmeledningstall l0 C 0,033 Akkumulert Kapittel 32 Varme:

351 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme W/m K iht DIN og DIN Diffusjonsmotstandsfaktoren m ³ iht DIN Cellegummi-isolasjonen skal være brannteknisk godkjent i rørisolasjonsklasse PII iht NT Fire 036. Type og dimensjon på rørledning: Se underposter Nei Lengde Type og dimensjon på rørledning: Varmebærerledning, ø54mm m 5, Andre deler av varmeinstallasjoner RQ MERKING AV RØRLEDNING MED SELVKLEBENDE MERKE TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Kjølebærerledninger Materiale i merke: Selvklebende vinylmerker Nei Antall RS RQ MERKING AV VENTIL MED SKILT TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Ventiler komfortkjøling Skiltmateriale: Graverte skilt Nei Antall RS RQ MERKING AV SKJULT VENTIL MED SKILT TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Ventiler komfortkjøling Skiltmateriale: Graverte skilt Nei Antall RS Akkumulert Kapittel 32 Varme:

352 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme RQ MERKING AV UTSTYR FOR BEHANDLING AV VÆSKE TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Utstyr for komfortkjøleinstallasjoner Utstyrstype og symbol: Alle systemer og funksjonsdeler Skiltmateriale: Graverte skilt Montasje: På utstyrsenhet Nei Antall RS UB TETTHETSPRØVING AV KJØLE- OG VARMEBÆRERLEDNING TYPE LEDNING: VARMEBÆRERLEDNING MEDIUM: VARMT VANN Lokalisering: Hele bygget Prøvetrykk: 6 bar Rørmateriale: Se annen post Dimensjon: Alle dimensjoner Nei Antall RS UB TRYKKPRØVING AV KJØLE- OG VARMEBÆRERLEDNING TYPE LEDNING: VARMEBÆRERLEDNING MEDIUM: VARMT VANN Lokalisering: Hele bygget Prøvetrykk: 6 bar Rørmateriale: Se annen post Dimensjon: Alle dimensjoner Nei Antall RS UB8.331 RADIOGRAFISK FOTOGRAFERING AV KJØLE- OG VARMEBÆRERLEDNINGER - FREMMØTE PÅ ANLEGG Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Omfang: Varmebærerledning, stikkprøver Nei Antall RS Akkumulert Kapittel 32 Varme:

353 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 32 Varme UB8.332 RADIOGRAFISK FOTOGRAFERING AV KJØLE- OG VARMEBÆRERLEDNINGER - FOTOGRAFERING Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Dimensjon: Varmebærerledning, stikkprøver Nei Antall RS UB RENGJØRING AV KJØLE- OG VARMEBÆRERLEDNING TYPE LEDNING: VARMEBÆRERLEDNING MEDIUM: VARMT VANN Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Metode: Valgfritt Omfang: Alle ledninger Delstrekning: Alle delstrekninger Dimensjon: Alle dimensjoner Nei Antall RS Sum Kapittel 32 Varme:

354 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 33-1 Kapittel; 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler Henvisninger Sprinkleranlegget skal utføres og dokumenteres iht. NS-EN [Standarden] Sprinklerentreprenøren skal ha sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. Uavhengig 3.parts kontrollør for kontroll av utførelse skal engasjeres av entreprenøren. Anlegget skal meldes inn i ESS av kontrollerende for utførelsen. Kostnader for engasjering av kontrollerende for utførelse og innmelding i ESS føres i post Tilkoblingspunkt for vanninnlegg etableres i trapperom C-03 på plan 1. Entreprenøren skal oppdatere papirtegninger med "Som Bygget"-informasjon og oversende denne informasjon til RIV, slik at denne kan oppdatere tegninger. Omfang/Systemoppbygging Sprinkleranlegg Ordinær risiko - OH gruppe 3 Anlegget er hydraulisk beregnet og omfatter 138 spriklerhoder. Anleggets P/Q-krav er 2300 l/min mot 3,9 bar. Sprinkleranlegget er et våtanlegg som dekker alle innvendige områder tilgjengelig for reisende på plan1 og -3, samt de fleste tekniske rom på plan1 og -2. Utførelse Plassering av sprinkleranleggets komponenter og rør gjøres i samsvar med Standarden og samordnes med øvrig montert utstyr i bygget. Sprinklerrørene må legges slik at de andre tekniske installasjoner gis tilstrekkelig plass for vedlikehold og utskifting. Det presiseres at alle rørgjennomføringer skal utstyres med tilpassede dekkskiver. Hvis entrepenøren ønsker å benytte fleksible slanger for kobling av sprinklerhoder innfelt i himling, skal det foretas beregninger som viser om dette er forsvarlig ut fra tilgjengelig trykk ved Akkumulert Kapittel 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler:

355 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 33-2 Kapittel; 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler dimensjonerende avtak, alternativt må rørsystemet dimensjoneres opp i hht vanlig praksis. Byggherren avgjør utførelse Generelle ytelser GENERELT Under dette kapittel skal det medtas de kostnader som ikke er inkludert i delproduktenes enhetspriser GODKJENT SPRINKLERFIRMA Entreprenøren skal (dersom han selv ikke er godkjent i tiltaksklasse 3) tilknytte seg et godkjent sprinklerfirma som står ansvarlig for utførelsen med hensyn på reglene, anmeldelser o.l. R.S ANMELDELSER Her inngår alle eventuelle kostnader til nødvendig dokumentasjon, klargjøring, ferdigmeldinger, befaringer etc for anmeldelser til myndigheter og godkjenningsinstitusjoner som ikke er inkludert i øvrige poster. 3.PARTSKONTROLL OG ESS Det forutsettes at anlegget skal meldes inn i ESS (Elektronisk Sprinkler System). Entreprenøren skal engasjere FG-godkjent uavhengig kontrollerende for utførelsen. Kontrollerende besørger innmelding i ESS. I denne post inngår alle kostnader i forbindelse med kontroll av utførelse og innmelding i ESS. RS RS SLUTTERKLÆRING - SPRINKLER Dersom anlegget ikke skal meldes inn i ESS (Elektronisk Sprinkler System) skal det etter at sluttkontroll er utført, og eventuelle feil og mangler fra sluttkontrollen er utbedret, leveres en slutterklæring om dette til byggherren. Av slutterklæringen skal det fremgå at anlegget er i overensstemmelse med kravene i regelverket og detaljert beskrivelse og begrunnelse for alle eventuelle avvik fra regelverket. R.S KONTROLL OG BEREGNING LEDNINGSNETTET SPRINKLER Entreprenøren skal skaffe til veie opplysninger fra det lokale vannverket om vanntrykk ved utløst Akkumulert Kapittel 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler:

356 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 33-3 Kapittel; 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler sprinkler for vannvolum tilsvarende anleggets P/Q-krav som angitt i pkt 33 Omfang/Systemoppbygging. Simulering ved hjelp av dataprogram eller kommunal avtaksprøve. Dokumentasjon oversendes byggherren med kopi til RIV senest to uker før installasjonsarbeidene starter slik at byggherren kan avgjøre i samråd med RIV og entreprenør behov for eventuelle omdimensjonering av røranlegget. Kan ikke vannverket fremskaffe data for P/Q diagram, må entreprenøren uten opphold kontakte byggherren og RIV for å avklare om det skal gjennomføres fullstendig avtappingsprøve i samsvar med Standardens regler etter forhåndsgodkjenning fra vannverket Framskaffe info/avklare behov for avtappingsprøve Konf lokalt vannverk Avtappingsprøve etter NS-EN Denne post uttgår hvis lokalt vannverk framlegger dokumentasjon på leveringskapasitet RS RS TEGNINGER Entreprenøren skal oppbevare minst ett sett komplette tegninger på byggeplassen. Foretas utførelse annerledes enn angitt på tegning, skal dette anføres på papirkopi og oversendes RI for ajourføring av orginaltegninger. Entreprenøren har ikke anledning til å kreve tegninger med detaljeringsgrad utover det som utgjør tilbudsunderlaget. Entreprenøren skal til enhver tid sørge for at siste reviderte utgave av mottatte tegninger distribueres internt og erstatter utgåtte. R.S SPRINKLERHODER OG RØRPLASSERING Sprinklerrørene må legges slik at de andre tekniske installasjoner gis tilstrekkelig plass for vedlikehold og utskifting. Før og under montasjen kontrollerer entreprenøren plasseringen av sprinklerhodene i forhold til vegger, himlinger, utstyr og innredning slik at disse blir i samsvar med gjeldende regler. RS MERKING - SPRINKLER Her medregnes spesiell kontroll for sprinkler som eventuelt ikke er medtatt i andre poster. All skilting og merking skal leveres i h.h.t. Akkumulert Kapittel 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler:

357 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 33-4 Kapittel; 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler Standarden. Alle ventiler, instrumenter o.l for prøving og betjening av systemet skal være tydelig og solid merket. Tilsvarende opplysninger skal fremgå av anleggs-dokumentasjon. Alle komponenter skal merkes med skilt med forniklede kulelenker eller skrus fast på komponentene eller i himling/vegg. Skiltene utføres med komponentbetegnelse og klartekst. Hvor merkepunktene ligger skjult, plasseres skilt med undertekst ved adkomstluke eller på vegg ved himling. Ved fullstendig beregnede installasjoner merkes stigerør med anleggsnummer, risikoklasser, beregningskravene, trykkmengdekrav (P/Q-krav), høyde på høyst beliggende sprinkler etc. Stengeventiler ved uttak til annet formål merkes tydelig. Der vannstrøm gir automatisk alarmoverføring (til brannvesenet) skal opplysninger om dette være festet ved prøveventil. For avregning medtas følgende: Merking av alle dreneringspunkter (merkes f.eks under himling o.l) Opplysningsskilt RS stk Informasjons-merking (aldringsbestandig/plastlaminert e.l) stk Ventilskilt Komponentskilt Merkebånd RS RS RS TRYKKPRØVING - SPRINKLER Avsluttende trykkprøving av anlegget utføres av entreprenøren når anlegget er ferdig montert. Eventuelle lekkasjer må omgående tettes, hvoretter ny trykkprøving utføres. Trykkprøvingen skal kontrolleres og protokolleres av byggherrens representant. Entreprenøren må derfor avtale tid for trykkprøving. Rapport utarbeides av entreprenøren RS BETJENINGSINSTRUKS - SPRINKLER Systemtegning av sprinklersentral som viser Akkumulert Kapittel 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler:

358 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 33-5 Kapittel; 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler oppbygning og angir komponetene med enkel beskrivelse av rutinekontrollpunkter utarbeides. Betjeningsinstruks bakes inn i plast eller monteres i glass og ramme og henges opp ved hver aktuell sprinklerventil/sentral OVERSIKTSPLAN - SPRINKLER Oversiktsplan av virksomheten plasseres lett synlig f.eks ved hovedinngangen og ved sprinklersentral, planene skal vise : Installasjonenes nummer og plassering av tilhørende kontrollventilsett. Angivelse av risikoklasse for hvert område og områdenes tillate lagringshøyde der dette er aktuelt. Områdene vises tydelig adskilt fra hverandre ved fargelegging og/eller skravering. Plassering av alle eventuelle subsidiære stengeventiler. Oversiktsplaner henges opp i glass og ramme eller plastlamineres iht nærmere avtale. Plan og instruks som skal være opphengt ved overtagelsen, oversendes byggherren v/riv til forhåndsgodkjennelse og eventuelle revisjoner må medregnes. Som gunnlag for entreprenørens utarbeidelse kan dwg filer av de utarbeidete tegninger oversendes IGANGKJØRING Det skal medtas igangkjøring av hele leveransen. Entreprenøren skal under montasjefasen følge opp anlegget slik at entreprenør er forvisset om at alt utstyr er riktig og fagmessig montert, og at anlegget er rengjort inn- og utvendig før oppstart. - Klargjøring og kontroll før oppstart. - Visuell kontroll. - Oppstartingssjekk. - Mekanisk kontroll. - Kapasitetsprøving. Omfanget av prøvene skal være tilstrekkelig for å vise at anlegget oppfyller de spesifiserte krav. Alle feil og mangler skal rettes/utbedres DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSBESKRIVELSE For alt som krever egne driftsrutiner utarbeides et komplett underlag for driftspersonell, f.eks ved driftsplansjer etc. Tilsvarende underlag utarbeides for alt som har behov for egne renholds og vedlikeholdsrutiner. RS RS R.S. RS FDV-DOKUMENTASJON Entreprenøren fremskaffer underlag for det utstyret han leverer. Alt underlag skal være spesifikt for levaransene til dette prosjekt og generelle brosjyrer som Akkumulert Kapittel 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler:

359 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 33-6 Kapittel; 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler inneholder flere produkter som ikke inngår i leveransen tillates ikke. Underlaget skal oversendes byggherren og eventuelt RI til godkjennelse i god tid før overlevering skal finne sted. DIGITALT UNDERLAG All FDV dokumentasjon skal leveres på elektronisk format. RS RS "SOM BYGGET" TEGNINGSREVISJON Entreprenøren noterer seg de endringene som gjøres fortløpende slik at han får med seg alle endringene på tegning som skal leveres RIV. Så snart anlegget er ferdig installert, innarbeider entreprenøren på et sett papirkopier av RIV's tegninger alle endringer som er foretatt, inklusiv plassering ventiler etc. Revisjonen skal være av en slik kvalitet at endringen kan overføres direkte inn på originalene av RIV.Oversendes RIV senest to uker før overtakelsen OPPLÆRING AV DRIFTSPERSONELL Entreprenøren skal medta pris for nødvendig opplæring av driftspersonell og brukere. Tidsplan for instruksjon bestemmes etter avtale med bl.a driftspersonell SPESIELLE KOSTNADER Dersom entreprenøren mener at det er stilt spesielle krav til leveransen og som det ikke er angitt kostnadsposter for, skal dette angis i denne posten. Ytelsen må spesifiseres. RS RS R.S. Akkumulert Kapittel 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler:

360 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 33-7 Kapittel; 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler Røranlegg SPRINKLERLEDNINGER GENERELT Det skal medregnes et komplette rørnett som vist på tegning. Det innsettes pluggede avtappinger i rørnettet i samsvar med Standardens regler. Synlige rørgjennomføringer i vegger og tak i kontorer, himlinger i korridorer, o.l. for grenrør skal påsettes dekkskive etter at røret er malt. Rørledningene må legges opp på en slik måte at de fritt kan ekspandere frem og tilbake uten skade ved temperatursvingninger. Rørene må overalt være solid klamret i.h.t. Standardens regler med galvaniserte klammer og oppheng. Det skal leveres og monteres smijernsrør/stålrør grunnet for korrosjon fra verk av nedenfor angitte dimensjoner. Dimensjoner angis i nominell diameter. Rør til og med DN 50 mm er angitt etter NS 5587 Mellomserie. Dimensjoner større enn DN 50 er angitt etter NS 5582, heltrukne rør normal veggtykkelse serie 1 med deler av stål i tilsvarende styrke og kvalitet. Det forutsettes at sveising, skjærebrenning, lodding eller andre varme arbeider ikke utføres på selve installasjonsstedet Arbeider med himlinger, alle ventiler, kuplinger, avgreninger, T-rør, kryss, bend, flenser, overganger, rørhylser, klammer, dekkskiver og øvrig montasjemateriell. Om denne posten ikke er priset forutsettes alt montasjemateriell mm å være inkludert i øvrige priser. R.S UB1.1 Vannledninger UB KOMPLETT RØRLEDNING INKLUDERT DELER OBS Rørlengder etc telles eksakt direkte fra tegningene. Lengdemål er avrundet opp til nærmeste meter. Det er IKKE lagt til noe ekstra for kapp og spill e.l. Entreprenøren må selv ta hensyn til dette ved sin prising UB DN 25 m 147,00 Akkumulert Kapittel 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler:

361 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 33-8 Kapittel; 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler UB DN 32 m 44, UB DN 40 m 23, UB DN 50 m 17, UB DN 65 m 14, UB DN 100 m 53, XQ MÅLEINSTRUMENT Antall stk 1 Anvendelse: Måling av volumstrøm Virkemåte: Indirekte måling Avlesning: Analog Kapslingsgrad: Som standard for produktet Lokalisering: Ved kontrollventilsettet Medium: Vann Montasje: FASTMONTERT PRØVEUTSTYR FOR SPRINKLERANLEGG Nei AVLØP FRA FASTMONTERT PRØVEUTSTYR FOR SPRINKLERANLEGG Det skal etableres avløp for sprinkleranleggets prøveutstyr. Avløpet føres ut på perongen og avsluttes med klokobling for tilkobling av slange. Klokobling leveres med blindlokk. RS UP1.323A INNTAKSSIL FOR LEDNING Lokalisering: foran kontrollventilsett Festemetode: valgfri Materiale: i hht lev. a) Omfang og prisgrunnlag Inntakssil, steinfelle for vanninntak sprinkler Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler:

362 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 33-9 Kapittel; 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler UB7.21A SEPARAT RØRTILKOBLING Lokalisering: ved hovedstengeventil For utstyr: Tilkobling til vanninntaksledning levert av annen leverandør. Utstyrstype/fabrikat: Temperaturområde: 5/90 C Arbeidstrykkområde: PN10 Medium: Vann for brannslokking Materialkvalitet: PE100 Dimensjon: DN100 c) Utførelse Sprinklersystemet skal utføres i overensstemmelse med NS-EN Antall stk Utstyr UL SPESIALVENTIL TYPE: KONTROLLVENTILSETT MEDIUM: BRANNVANN MATERIALE: STØPEJERN Kontrollventilsett for vått sprinkleranlegg. Komplett sprinkler alarmventil (sprinklersentral) med nødvendig funksjonsutstyr for varsling, prøving, drenering og avtapping. Leveres komplett med 2 stk trykkvakter og manometre. Lokalisering: Plan 1 Medium: Vann Materialkvalitet: Temperaturområde: Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: DN100 Dokumentasjon: Nei Antall stk UL1.5914A STENGEVENTIL, SPJELDVENTIL MEDIUM: VANN FOR BRANNSLOKKING MATERIALE: STØPEJERN SKJØTEMETODE: FLENSESKJØT Lokalisering: Sprinklersentral i teknisk rom Akkumulert Kapittel 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler:

363 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler Medium: Vann for brannslokking Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: 5/90 C Arbeidstrykkområde: PN10 Dimensjon: DN000 Dokumentasjon: a) Omfang og prisgrunnlag Betjeningsratt med endebrytere for overvåking av vannvei Antall stk UL STENGEVENTIL, VALGFRI TYPE MEDIUM: FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL MATERIALE: STØPEJERN SKJØTEMETODE: FLENSESKJØT Lokalisering: Stengeventiler for fastmontert prøveutstyr. Etter at anlegget er tatt i bruk skal ventil sikres med låst lærreim i åpen stilling. Stengeventil DN100 Antall RS SPRINKLERHODE RISIKOKLASSE: OH RISIKOGRAD: 3 LAGRINGSMÅTE: INGEN LAGRING ANLEGGSTYPE: VÅTANLEGG UTFØRELSE: STÅENDE EGENSKAP: STANDARD FØLSOMHETSGRAD: STANDARD-RESPONS A K-FAKTOR: 80 UTLØSNINGSTEMPERATUR: 68 C Antall stk 2 stk 70 Akkumulert Kapittel 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler:

364 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler RS SPRINKLERHODE RISIKOKLASSE: OH RISIKOGRAD: 3 LAGRINGSMÅTE: INGEN LAGRING ANLEGGSTYPE: VÅTANLEGG UTFØRELSE: FOR VEGG, HORISONTAL EGENSKAP: STANDARD FØLSOMHETSGRAD: STANDARD-RESPONS A K-FAKTOR: 80 UTLØSNINGSTEMPERATUR: 68 C Antall stk RS A SPRINKLERHODE Antall stk 60 Risikoklasse: OH Risikograd: 3 Lagringsmåte: INGEN LAGRING Anleggstype: Våtanlegg Utførelse: TAKSPRINKLER FOR INNFELT SKJULT MONTASJE Egenskap: Standard Følsomhetsgrad: Standard-respons A K-faktor: 80 Utløsningstemperatur: 68 C Lokalisering: RTI-faktor: Tilkoblingsdimensjon (DN): c) Utførelse Som TYCO TY3551 Royal Flush II eller tilsvarende RS A SPRINKLERHODE Antall stk 2 Risikoklasse: OH Risikograd: 3 Lagringsmåte: INGEN LAGRING Anleggstype: Våtanlegg Utførelse: For vegg, horisontal Egenskap: TØRT HODE PÅ VÅTT ANLEGG Følsomhetsgrad: Standard-respons A K-faktor: 80 Utløsningstemperatur: 68 C Lokalisering: Utvendig på vegg ved utgang mot hotellet RTI-faktor: Tilkoblingsdimensjon (DN): Akkumulert Kapittel 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler:

365 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler c) Utførelse som TYCO DS-1 eller tilsvarende VEGGSKAP MED RESERVEUTSTYR Veggskap plasseres på egnet sted i teknisk rom og bestykkes med nødvendige nye hoder (samme leveringsutførelse som monterte) og utstyr LÅSEREIM 2 stk Vegg sprinklerhoder 7 stk Sprinklerhoder Stående 6 stk Sprinklerhode for innfelt skjult montasje 1 stk Spesial Tørrhode Vegg - 1 stk monteringsnøkkel for sprinklerhoder - 1 stk hengelås m/nøkkel - 1 reserve nøkkel til hengelås - 2 stk reserve låsreimer RS Låsereimer for ventiler som skal sikres i åpen eller stengt stilling. RS WD3.113A TELEFORDELING Antall stk 1 Utførelse: Prefabrikkert Montasjeenhet: Skap Kapslingsgrad: IP44 Lokalisering: Ved kontrollventilsett Anvendelse: Sprinkler kontrollboks Utstyrsplassering: Kontrollventilsett Montasje: på vegg a) Omfang og prisgrunnlag Vendere for signalutganger i skapfront for å kunne stenge for feil- og alarmsignal ved prøving av utstyret. Posisjoner indikeres. Feil- og alarmsignaler fra sprinkleranlegget føres til kontrollboksen. Utløste feil- eller alarmsignal skal indikeres med separate LED-lys i skapfront. Felles feilsignal føres til SD-anlegg eller annet meldesystem. Alarmsignal for utløst sprinkleranlegg føres til brannmeldepanel / direkte alarm brannvesen Akkumulert Kapittel 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler:

366 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler Hjelpearbeider CH1.12 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Påvises av Sprinklerentreprenør Utføres av Byggentreprenør. RS CH1.50 HULLTAKING MATERIALE: TREVIRKE METODE: VALGFRI HULLTAKING I INNERVEGGER OG ETASJESKILLER Sprinklerentreprenøren tar selv hull i nødvendig omfang for rør opp til og med DN100. RS CH1.80 HULLTAKING MATERIALE: TYNNPLATER AV METALL METODE: VALGFRI HULLTAKING HIMLING Hull tas av rørlegger. RS SF6.19 TETTING MED STØPBAR MASSE MATERIALE: BRANNTETTINGSMASSE/-SKUM Branntetting av gjennomføringer for sprinkleranlegg med godkjent branntettingsmasse/-skum. Etter at rør er lagt tettes hull i vegger og dekker. Hull i brannskillende konstruksjoner skal tettes slik at skillet holder brannklassifiseringen. RS TB7.14 BEHANDLING PÅ STÅLRØR - 2 STRØK MALING Materialer: Synlige rørføringer åpent forlagt males hvit eller Akkumulert Kapittel 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler:

367 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler annen farge tilpasset tak/vegg etter avtale med Byggherre Lengde Utvendig rørdiameter: DN50 - DN25. Mengde reguleres. lm 50, Utvendig rørdiameter: DN65 - DN100 Mengde reguleres. lm 20, TB7.14 BEHANDLING PÅ STÅLRØR - 2 STRØK MALING Kontrollventilsett og tilhørende synlig utstyr / rør som er i "sort" utførelse males med farge RØD nedstrøms og oppstrøms. Gjelder: - kontrollventilsett for vått anlegg plan 1 - sprinklerrør i tekniske rom og føringsveier Lengde RS SB2.12 Isolering av rørledninger med cellematerialer SB7.211 BRANNBESKYTTELSE AV RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde rørledning Materiale: Mineralull Lokalisering: Utvendige rør fra teknisk rom til venterom Krav til fysiske egenskaper: Dimensjon på rørledning: DN100 + DN40 Tykkelse på beskyttelse: Nei RS Sum Kapittel 33 Installasjon for brannslokking med sprinkler:

368 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 36-1 Kapittel; 36 Luftbehandling 36 Luftbehandling Luftbehandling generelt ORIENTERING Denne entreprisen omfatter luftbehandlingsanlegg ved Værnes holdeplass. Holdeplassen besår av nytt venteromsom skal tilknyttes Værnes lufthavn med gangvei fra Apron Vest Commuterterminal og terminal A. Det er også trapp, rulletrapp og heis ned til perrong. Og utgang mot Værnes hotell. Venterommet skal ha ballansert ventilasjon med VAV styring VB3.21 TETTHETSPRØVING AV VENTILASJONSKANALER Lokalisering: Hele bygget Nei Antall VE8.131 INNREGULERING AV VENTILASJONSANLEGG Antall RS RS Lokalisering: Hele bygget Nei VB3.41A INSTALLASJONSKONTROLL AV VENTILASJONSANLEGG Lokalisering: Hele bygget a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter ytelsesprøving og installasjonskontroll av alle ventilasjonsanleggene. Antall RS CH1.09A HULLTAKING MATERIALE: USPESIFISERT METODE: KONTROLL OG ANVISNING AV UTSPARINGER Lokalisering: Hele bygget Type konstruksjon/bygningsdel: Se under Dimensjon hull: Alle dimensjoner Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

369 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 36-2 Kapittel; 36 Luftbehandling Tykkelse: Alle tykkelser a) Omfang og prisgrunnlag KONTROLL OG ANVISNING AV UTSPARINGER Utsparinger i bærende konstruksjoner: De prosjekterende utarbeider utsparingstegninger for bærende konstruksjoner. Tegningene oversendes til entreprenøren som i god tid før støping skal gi skriftlig varsel om evt. nødvendige korreksjoner. Dersom slikt varsel ikke er mottatt innen minimum 5 dager før støping, anses utsparingstegningene å være godkjent av entreprenøren. Øvrige utsparinger og hulltaking: Nedenstående gjelder for murverk, lette konstruksjoner i forbindelse med vegger, himlinger, gulv, gulv på grunn, taktekking samt for eksisterende støpte konstruksjoner. RI utarbeider ikke utsparingstegninger for slike konstruksjoner. Entreprenøren skal anvise plassering, størrelse og utførelse av utsparinger og slisser på stedet. Dette gjelder også for spikerslag, bærejern, konsoller mv. For hulltaking mindre enn ø200 skal følgende gjelde: a. ø 40 < Dim < ø200 : Anvise kjerneboring/boring for byggentreprenør. b. Dim < Ø 40: Bores/kjernebores av entreprenøren. Antall hulltakinger RS AQ4.42A PRØVEDRIFT ANLEGG: VVS-ANLEGG Beskrivelse: Eget kontraktsarbeid Periode: 3 måneder prøveperiode a) Omfang og prisgrunnlag Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

370 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 36-3 Kapittel; 36 Luftbehandling Ferdigstillelse Når entreprenøren anser seg som ferdig med sine kontraktsarbeider og all dokumentasjon og protokoller er overlevert, skal han sende skriftlig varsel om ferdigstillelse til byggeleder og RIV. Byggherren vil da innkalle til ferdigbefaring. Entreprenøren skal stille med min. 1 fagperson samt nødvendig verktøy og utstyr for å kunne gjennomføre ferdigbefaringen. Ferdigbefaringen vil være todelt. Den ene delen omfatter en visuell kontroll av at anlegg og komponenter er levert iht. kontrakt. Den andre delen omfatter en gjennomgang av SD-anlegg og undersentraler, samt en funksjonsprøving av deler av anleggene. I tillegg vil også byggherren kontrollere mottatt dokumentasjon. Byggherren skriver referat fra ferdigbefaringen. Arbeider som ikke er utført iht. kontrakt skal utbedres innen 2 uker. Entreprenøren skal gi skriftlig tilbakemelding etter at påpekte feil og mangler er utbedret. Prøveperiode Etter at kontraktsarbeidene er ferdigstilte, påpekte feil og mangler er utbedret, og opplæring av driftspersonale er foretatt, kan 3 mnd. prøveperiode starte. Start av prøveperiode skal skje etter avtale med byggherre. I denne perioden er det delt driftsansvar mellom entreprenør og byggherre. Entreprenørens ansvar i prøveperioden: - Nødvendig tilstedeværelse (min. 1 gang per uke) for å kunne bistå byggherren med drifting av anleggene. - Gi driftspersonale ytterligere kompetanse om drift av anleggene. - Uten ugrunnet opphold rykke ut og utbedre evt. mangler som meddeles av driftspersonale. - Etterkontrollere og justere (optimalisere) funksjoner (f.eks. børverdier, kompenseringskurver, driftstid etc.) basert på driftserfaringer og tilbakemeldinger fra evt. leietakere. Dette omfatter også Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

371 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 36-4 Kapittel; 36 Luftbehandling energioptimalisering. - Foreta evt. kapasitets- og funksjonskontroller som ikke tidligere har vært utført. - Entreprenøren skal føre driftslogg for prøveperioden. Driftsloggen skal settes inn i FDV-instruksen. Byggherrens ansvar (driftspersonale) i prøveperioden: - Foreta generell drift av anleggene. - Meddele evt. mangler (visuelle og funksjonelle) til entreprenør. Overtakelsesforretning Etter at prøveperiode er ferdig tas ny kontroll av anleggene sammen med byggherren. Dersom alle feil og mangler er utbedret og alle protokoller er godkjent, kan formell overtakelse finne sted. Etter prøveperioden og påfølgende overtagelse skal alle installasjoner ha minimum 5 års reklamasjonstid. Garantiperioden skal være bundet til en uforbeholden bankgaranti. Rund sum RS PROTOKOLLER I det følgende skal inngå dokumentasjon og protokoller for entreprenørens arbeider i forbindelse med innregulering og igangkjøring. Følgende protokoller skal utarbeides og oversendes RI: - innreguleringsprotokoll - tetthetsprøvingsprotokoll - igangkjøringsprotokoll - lyddataprotokoll Entreprenør skal foreta målinger på alle komponenter for å kontrollere at det leverte utstyr tilfredstiller aktuelle kravspesifikasjoner og at anleggene fungerer som forutsatt. Videre skal oppgis skriftlig: 1) Innstillingsverdi på alle motorvern samt teoretisk oppgitt verdi angis i rapporten. 2) Måleverdien for startstrøm og strømuttak under drift angis i forhold til Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

372 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 36-5 Kapittel; 36 Luftbehandling merkestrøm. Protokollene skal foreligge senest 2 uker før ferdigstillelsesbefaring, slik at RI har anledning til å foreta kontrollmåling. Alle protokoller skal dateres og signeres. RS AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: FDV-dokumentasjon skal utarbeides og overleveres iht. byggherrens eget system krav. a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren skal utarbeide komplett drift og vedlikeholdsinstruks. Mal for FDVdokumentasjon skal på forhånd gjennomgås med byggherre. Entreprenøren skal senest 1 uke før overtagelse framlegge komplett drifts- og vedlikeholdsinstruks for anleggene, og anlegget blir ikke betraktet som ferdigstilt før denne foreligger. Det skal leveres egne FDV instrukser for elkraft installasjoner og automatiserings systemene. Det skal leveres FDV dokumentasjon på fil i PDF format. Dette legges inn på overordnet system under hvert bygg. Entreprenøren skal stille alle el.skjema til disposisjon for byggeherren i et anerkjent DAKformat, f.eks. Autocad (dwg eller dxfformat). Instruksene leveres som A4 plast ringpermer med 4 hull.permrygg skal merkes med anleggsnavn. Alle ark, brosjyrer og tegninger skal ligge i klare plastlommer. Den lages i 3 eks: en til vaktmester, en til teknisk avdeling og en som blir beholdt av leverandør. Det skal være fritt for håndskrevne rettelser og tilføyelser og skal ha følgende oppbygging: 1. REVISJONER Revisjonslogg 2. ORIENTERING Klartekstorientering om bygget Dokumentregister Leverandør/adresselister Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

373 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 36-6 Kapittel; 36 Luftbehandling Erklæring om at utførelse er i samsvar med "Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg" med veiledning av ( jfr 12) 3. DRIFTS OG SYSTEMINFORMASJON Systemskjema (kopi av skjermbilder uten verdier) Funksjonsbeskrivelse (as built) Avsnittet inndeles med skilleark mellom hvert system. Eventuelle anmeldelser med beregninger til det stedlige el.tilsyn 4. TILSYN OG VEDLIKEHOLD Generelt vedlikehold Brukermanual undersentral/hovedsentral Komponentkodet vedlikeholdsliste 5. DOKUMENTASJON Strømveiskjema for alle berørte el.anlegg (as built) med dato Kvitterte utsjekkingslister Komplette parameterlister (as built) med tilstrekkelig klartekst Lisensregister Brosjyrer og teknisk info 6. BACKUP Beskrevne backuprutiner All dokumentasjon skal leveres på fil og være oppdelt på en slik måte at de enkelt kan legges inn i strukturen på server. Oppdelingen følger overnevnte struktur på FDV dokumentasjon. Rund sum RS AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: Sluttdokumentasjon skal utarbeides og overleveres som en del av FDVdokumentasjonen iht. NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk. Alle "som bygget"-korreksjoner skal påføres et tegningssett (kladd) for ajourføring av originaltegninger. Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

374 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 36-7 Kapittel; 36 Luftbehandling c) Utførelse Sluttdokumentasjonen skal overleveres ansvarlig søker før ferdigstillelse. Tegningssett påført "som bygget"- korreksjoner skal oversendes RIV før ferdigstillelse for ajourføring av originaltegninger. Det henvises til NTNUs egne anvisninger. Rund sum AQ4.222 OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL Rund sum Anlegg: VVS-anlegg Personell: Drifts- og vedlikeholdspersonell Beskrivelse av opplæringen: Opplæringens varighet: Nei RS RS AQ4.222A OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL ANLEGG: VVS-ANLEGG PERSONELL: DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSPERSONELL Beskrivelse av opplæringen: Opplæring av Opplæringens varighet: Etter avtale med byggherre a) Omfang og prisgrunnlag Før overtakelse skal det gis opplæring til driftspersonale. Tidspunkt skal i god tid avtales med driftspersonale og RIV, og FDV-dokumentasjon skal på forhånd være oversendt. Punkter utover minimum beskrevet i RIFnormen for FDVU dokumentasjon av januar 2001: Det skal gis en redegjørelse for anleggets funksjon og virkemåte. FDV-dokumentasjon skal gjennomgåes. Montering og remontering av viktige komponenter. Betjening og ettersyn av anlegget. Prosedyrer for vedlikehold av Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

375 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 36-8 Kapittel; 36 Luftbehandling enkeltkomponenter i anlegget. I tillegg skal opplæringen gjentas til 3 av driftspersonalet i løpet av første driftsår. Totalt 1 gangs opplæring av 3 av driftspersonalet før overtakelse, og 1 gangs ytterligere opplæring i løpet av 1. driftsår. Rund sum RS Kanalnett for luftbehandling VB3 Kanaler og kanaldeler i eller på bygg VB SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL Materiale: Galvanisert stål Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: C Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Dimensjon: Se underposter Nei Dimensjon: ø125 m 30, Dimensjon: ø160 m 5, Dimensjon: ø250 m 120, Dimensjon: ø315 m 40, Dimensjon: ø500 m 5, VB SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL Materiale: Galvanisert stål Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: C Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Dimensjon: Se underposter Vinkel: Se underposter Nei Dimensjon: ø250 stk Dimensjon: ø315 stk 5 Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

376 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 36-9 Kapittel; 36 Luftbehandling VB SIRKULÆRT PÅSTIKK PÅ VENTILASJONSKANAL Materiale: Galvanisert stål Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: C Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Dimensjon: Se underposter Nei Dimensjon: ø200 stk Dimensjon: ø250 stk Dimensjon: ø315 stk VB SIRKULÆR ENDEBUNN PÅ VENTILASJONSKANAL Materiale: Galvanisert stål Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: C Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Dimensjon: Se underposter Nei Dimensjon: ø125 stk Dimensjon: ø250 stk Dimensjon: ø315 stk VB REKTANGULÆRT PLENUMSKAMMER Materiale: Galvanisert stål Skjøtemetode: Geidet Tetthetsklasse: B Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Dimensjon: Se underposter Nei Dimensjon: 1000x600mm m 2, Dimensjon: 1150x500mm m 6, VB5 Separate tilkoblinger til ventilasjonskanaler VE7 Annet utstyr på kanaler Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

377 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling VE LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG Form: Sirkulær, rett Brannklasse: Ingen Kapsling: Galvanisert stål Lydabsorberende element: Mineralull med fiberduk Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Største tillatte trykkfall: 30 Pa Luftmengde: Iht. VVS-plantegning Minste lyddempningskrav i db ved gitte frekvenser: 15 db ved 250 Hz Dimensjon: Se underposter Nei Dimensjon: ø160 stk Dimensjon: ø250 stk Dimensjon: ø315 stk Dimensjon: ø500 stk VE7.21 INSPEKSJONS- OG RENSELUKE I VENTILASJONSKANAL Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Dimensjon: Alle kanaldimensjoner Nei Dimensjon: ø250 Dimensjon: ø315 stk 7 stk Utstyr for luftfordeling VE2 Ventiler og avtrekksenheter VE TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON Form: Spalte ventil Materiale Aluminium Tilbehør: Med spjeld og måleuttak Montasje: Veggmontert Produsent: Trox eller likeverdig. Type: VSD35 Tegningskode: ST006T Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Luftmengde: Se underposter Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

378 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling Lydkrav: 32 db(a) Dimensjon på tilluftsenhet: Som standard for produkt Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter Nei Luftmengde: 125 m 3 /h Dimensjon på kanalanslutning: ø125 stk VE TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON Form: Spalte ventil Materiale Aluminium Tilbehør: Med spjeld og måleuttak Montasje: Veggmontert Produsent: Trox eller likeverdig. Type: VSD35 Tegningskode: ST006T Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Luftmengde: Se underposter Lydkrav: 32 db(a) Dimensjon på tilluftsenhet: Som standard for produkt Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter Nei Luftmengde: 375 m 3 /h Dimensjon på kanalanslutning: ø200 stk VE AVTREKKSVENTIL Form: Rektangulær Materiale Lakkert stål Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og måleuttak Montasje: Montert i himling Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Luftmengde: Se underposter Lydkrav: 32 db(a) Dimensjon på ventil: Som standard for produkt Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter Nei Luftmengde: 200 m 3 /h Dimensjon på kanalanslutning: ø160 stk Luftmengde: 1650 m 3 /h Dimensjon på kanalanslutning: ø315 stk 2 Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

379 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling VE3 Luftinntak, avkast og gjennomføringer VE A LUFTINNTAKSRIST Type: Rist med liggende lameller Materiale: Aluminium Overflatebehandling: Ingen Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Festemetode: Som standard for produkt Veggtype: Betong Vinkel på lameller: Som standard for produkt Dimensjon: Se underposter Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: [Må utfylles] Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: [Må utfylles] c) Utførelse Luftinntaksrist skal være motstandsdyktig mot vanninntrengning. Luftinntaksrist skal leveres med varmekabel og styresystem for smelting av evt. snø som kommer inn i luftinntaket Dimensjon: 1000x600mm stk VE LUFTAVKASTRIST Type: Rist med liggende lameller Materiale: Aluminium Overflatebehandling: Ingen Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Festemetode: Som standard for produkt Veggtype: Betong Vinkel på lameller: Som standard for produkt Dimensjon: Se underposter Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: [Må utfylles] Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: [Må utfylles] Nei Dimensjon: 1000x600mm stk VE4 Spjeld for innregulering, regulering og stenging av luftstrømmen VE7 Annet utstyr på kanaler Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

380 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling VE7.31 FAST MÅLESTASJON/MÅLEPUNKT FOR MÅLING I VENTILASJONSANLEGG Antall stk 1 Type måleinnretning: Målestasjon for luftmengde Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Måleområde: m 3 /h Målenøyaktighet: +/-00% Dimensjon: ø000 Nei Utstyr for luftbehandling VH Luftbehandlingsutstyr VH LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT Antall stk 1 Luftsystem: Til- og avtrekkssystem Type: Seksjonsbygd Isolasjonsklasse: T31,0-1,4 Kuldebroklasse: TB30,45-0,60 Mekanisk styrke: D2< 10 mm/m Lekkasjeklasse: L10,15 Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Systemnummer: Luftmengde nominell tilluft: m 3 /h Tilluftstemperatur: Se krav til varmebatteri/kjølebatteri Luftmengde nominell avtrekk: m 3 /h Reservekapasitet: 10 % Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: Se krav til SFP-faktor Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: Se krav til SFP-faktor Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 200 Pa Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 200 Pa Største hastighet i tverrsnittsareal: Se krav til SFP-faktor Ytelser: SFP-faktor: 1,34 kw/(m 3 /s) på inntegnet aggregat fra Systemair, eller likeverdig fabr./type. Filter: Filter, største starttrykkfall: 100 Pa Filter, største sluttrykkfall: 250 Pa Vifte: Spenning, strøm, faser, frekvens: 400V, 3-fase, Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

381 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling 50 Hz Varmegjenvinner: Temperaturvirkningsgrad: 88,2 % Temperatur/relativ fuktighet før gjenvinner: -19 C/25 % Varmebatteri: Varmebærer: Vann Dimensjonerende lufttemperatur (inn/ut): 15,2/20 C Dimensjonerende medietemperatur (inn/ut): 50/30 C Kjølebatteri: Kjølebærer: Isvann Dimensjonerende lufttemperatur (inn/ut): 25/16 C Dimensjonerende medietemperatur (inn/ut): 7/12 C Lyddemper: Lydeffektnivå til kanalnett: maks. 66 db(a) ved 250 Hz. Lydeffektnivå til omgivelser: maks. 49 db(a) ved 250 Hz Materialer: - Luftbehandlingsaggregatet skal ha korrosjonsbeskyttelse som tilfredsstiller korrosivitetskategori C1 etter NS-EN ISO Dimensjoner: - Inntransportåpning, maks. høyde 1,6 meter. Tilbehør: - Laminert plansje som viser aggregatets oppbygning, ytelse etc., montert i ventilasjonsrom. - Fleksible mansjetter ved overganger fra aggregat til kanaler. - Fundamentramme etter aggregatmål. - Inspeksjonsmoduler mellom alle batterier, vifter, filtere og andre moduler som krever tilsyn og vedlikehold. Modulene for inspeksjon skal ha hengslede dører med håndtak, inspeksjonsvinduer med minimumstørrelse ø250 mm (doble). Innvendig belysning. - Inspeksjonsvindu ved motor i roterende varmegjenvinner. - Tilknyttingsgavler Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

382 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling - Vibrasjonsdempere mellom ramme og gulv dimensjonert og tilpasset aggregatets vekt. - Komplett sett med reserve filtere for tilluftsog fraluftsdel. - Termometre før og etter aggregatet, samt mellom moduler hvor det skjer en endring av lufttilstanden. - Vannlås på kondensledning fra varmeveksler (avkast) og batterier. - Temperaturvakt (frostsikring) i luftstrømmen Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Funksjonsdeler: VE SPJELD Type: Sjalusispjeld Funksjon: Av/på Tetthetsklasse: 3 Spjeldstyring: Elektrisk styring Materiale: Galvanisert stål To stk luftspjeld tilluft og avtrekk VH FILTER FOR VENTILASJON Klasse: F7 Type: Posefilter Utførelse: Posefilter Materiale: Glassfiber Ramme: Stål Montasje: I aggregat To stk filter tilluft og avtrekk VH REGENERATIV VARMEGJENVINNER Type: Roterende varmegjenvinner Varmeabsorberende materiale: Aluminium Min 85 % virkningsgrad ved angitt mengde. VH VARMEBATTERI Medium: Vann Lamellmateriale: Aluminium Rørmateriale: Kobber Kapslingsmateriale: Galvanisert stål Montasje: I aggregat Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

383 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling Effekt 6 kw VH KJØLEBATTERI Medium: Vann Lamellmateriale: Aluminium Rørmateriale: Kobber Kapslingsmateriale: Galvanisert stål Montasje: I aggregat Effekt 11 kw VH RADIALVIFTE Skovltype: Enkeltsugende, bakoverbøyd Materiale i viftehus: Galvanisert stål Materiale i viftehjul: Aluminium Montasje/driftsform: Direktedrevet kammervifte Tilbehør: Spiralfjærer To stk vifter tilluft og avtrekk VE LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG Form: Rektangulær, rett Brannklasse: Ingen Kapsling: Galvanisert stål Lydabsorberende element: Mineralull med fiberduk To stk lyddempere tilluft og avtrekk Elektrisk spenning: 400 V Antall faser: 3-fase Integrert kontrollsystem E56: Aggregatet leveres med et komplett og fullintegrert kontrollsystem. Basert på E56 regulator(systemair). alle kablene mellom eltavle og komponentene i luftbehandlingsaggregatet er installert. El-tavle og tilførsel: El-tavle med rekkeklemmer, releer, sikringer, 24V AC transformator og regulator er integrert i aggregatet foran avtrekksfilter. Strømtilførsel skal kobles til hovedbryter på toppen eller fronten av aggregatet. Elbatteri og DXMatic kjøledel skal ha egen strømtilførsel. Regulator og håndterminal: Regulatoren er montert i el-tavlen. Programmering og normal betjening utføres med separat kabeltilkoblet håndterminal med Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

384 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling knapper og display. Den medfølgende kabel til håndterminalen er 10 m lang og håndterminalen har kapslingsklasse IP44. Tidsinnstillinger: Regulatoren har individuelle innstillinger for start, stopp og luftmengder forr hver dag og i tillegg for helligdager. Regulatoren har automatisk veksling mellom sommer og vintertid. Temperaturregulering: Temperaturreguleringen er basert på avlesning fra to temperaturfølere: En føler i avtrekksdelen gir en gjennomsnittstemperatur fra alle rommene En føler installerit i tilluftskanalen Tilluftregulering har blitt valgt som standard reguleringsfor på fabrikk. Settpunkter for både tilluftregulering og avtrekkregulering kan justeres med håndterminalen. varmegjennvinner, varmebatteri og kjølebatteri reguleres i sekvens av en PI-regulator. Roterende gjenvinner reguleres trinnløst av en innebygget frekvensstyring. Luftmengderegulering (CAV): Luftmengden reguleres separat for tilluft og avtrekk og settpunktene for de to luftmengdene stilles separat i m3/h med håndterminalen. Det faktiske trykket over viftene blir målt med trykkgivere på viftene og luftmengden blir regnet ut vha en K-faktor i regulatoren. Luftmengden blir sammenlignet med settpunktene i rgulatoren og viftene reguleres av hver sin frekvemsomformer Alarmer og sikkerhetsfunksjoner: Hvis en alarm oppstår, vil alarm LED på håndterminalen begynne å blinke. LED vil fortsette å blinke så lenge det finnes ukvitterte alarmer. Hvis det er flere aktive alarmer legges disse i en alarmliste. Alarmlisten viser type alarm, tid og dato og alarmklasse - A, B eller C: Alarmklasse A - Stopper vifter og lukker spjeld eller setter aggregatet i en spesiell modus iht konfigurasjon. Alarmklasse B - er kun for å informere brukerne om en feil, men aggregatet vil fremdeles gå så normalt som mulig. Alarmklasse C - Kun som informasjon om at aggregatet er Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

385 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling satt i manuell modus. Fleksibelt system: En servicetekniker vil kunne tilpasse reguleringen videre etter brukerens ønsker: Luftmengdereguleringsform kan endres fra CAV til VAV, dette inkludere andre instillinger for regulering, settpunkter for Pa ved VAV regulering og montering av trykkgivere i tilluftkanal og avtrekkanal. temperaturreguleringsform kan endres fra tilluftregulering til avtrekkregulering. Softwaren er klargjort for denne endringen. Istedet for start og stopp via det innebygde urprogrammet, kan aggregatet startes når det er persjoner i rommet vha en PIR føler (bevegelsessensor) eller med et opptrekksur. Vannvarmebatteri og kjøling - returvann - temperaturføler for frostbeskyttelse av varmebatteri: Separate batteri for varme og kjøling. Kontrollsignaler til shuntventiler er 0-10V DC og tilførselspenning er 24V AC. Komunikasjon med BMS via MODBUS RTU/EXOline: Regulatoren kan fungere som stand-alone system. Regulatoren leveres som standard med MODBUS RTU/EXOline-kommunikasjon. Modbus RTU/EXOline bruker RS485-porten på regulatoren. Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

386 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling VH LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT Antall [Oppsjonspris] stk 1 [ ] Luftsystem: Til- og avtrekkssystem Type: Seksjonsbygd Isolasjonsklasse: T31,0-1,4 Kuldebroklasse: TB30,45-0,60 Mekanisk styrke: D2< 10 mm/m Lekkasjeklasse: L10,15 Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Systemnummer: Luftmengde nominell tilluft: m 3 /h Tilluftstemperatur: Se krav til varmebatteri Luftmengde nominell avtrekk: m 3 /h Reservekapasitet: 10 % Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: Se krav til SFP-faktor Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: Se krav til SFP-faktor Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 200 Pa Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 200 Pa Største hastighet i tverrsnittsareal: Se krav til SFP-faktor Ytelser: SFP-faktor: 1,33 kw/(m 3 /s) Filter: Filter, største starttrykkfall: 100 Pa Filter, største sluttrykkfall: 250 Pa Vifte: Spenning, strøm, faser, frekvens: 400V, 3-fase, 50 Hz Varmegjenvinner: Temperaturvirkningsgrad: 88,2 % Temperatur/relativ fuktighet før gjenvinner: -19 C/25 % Varmebatteri: Varmebærer: Vann Dimensjonerende lufttemperatur (inn/ut): 15,2/20 C Dimensjonerende medietemperatur (inn/ut): 60/35 C Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

387 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling Kjølebatteri: Kjølebærer: Isvann Dimensjonerende lufttemperatur (inn/ut): 25/16 C Dimensjonerende medietemperatur (inn/ut): 9/16 C Lyddemper: Lydeffektnivå til kanalnett: maks. 66 db(a) ved 250 Hz. Lydeffektnivå til omgivelser: maks. 49 db(a) ved 250 Hz Materialer: - Luftbehandlingsaggregatet skal ha korrosjonsbeskyttelse som tilfredsstiller korrosivitetskategori C1 etter NS-EN ISO Dimensjoner: - Inntransportåpning, maks. høyde 1,6 meter. Tilbehør: - Laminert plansje som viser aggregatets oppbygning, ytelse etc., montert i ventilasjonsrom. - Fleksible mansjetter ved overganger fra aggregat til kanaler. - Fundamentramme etter aggregatmål. - Inspeksjonsmoduler mellom alle batterier, vifter, filtere og andre moduler som krever tilsyn og vedlikehold. Modulene for inspeksjon skal ha hengslede dører med håndtak, inspeksjonsvinduer med minimumstørrelse ø250 mm (doble). Innvendig belysning. - Inspeksjonsvindu ved motor i roterende varmegjenvinner. - Tilknyttingsgavler - Vibrasjonsdempere mellom ramme og gulv dimensjonert og tilpasset aggregatets vekt. - Komplett sett med reserve filtere for tilluftsog fraluftsdel. - Termometre før og etter aggregatet, samt mellom moduler hvor det skjer en endring av lufttilstanden. - Vannlås på kondensledning fra varmeveksler (avkast) og batterier. - Temperaturvakt (frostsikring) i luftstrømmen Dokumentasjon: Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

388 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Funksjonsdeler: VE SPJELD Type: Sjalusispjeld Funksjon: Av/på Tetthetsklasse: 3 Spjeldstyring: Elektrisk styring Materiale: Galvanisert stål To stk luftspjeld tilluft og avtrekk VH FILTER FOR VENTILASJON Klasse: F7 Type: Posefilter Utførelse: Posefilter Materiale: Glassfiber Ramme: Stål Montasje: I aggregat To stk filter tilluft og avtrekk VH REGENERATIV VARMEGJENVINNER Type: Roterende varmegjenvinner Varmeabsorberende materiale: Aluminium VH VARMEBATTERI Medium: Vann Lamellmateriale: Aluminium Rørmateriale: Kobber Kapslingsmateriale: Galvanisert stål Montasje: I aggregat Effekt 6 kw VH KJØLEBATTERI Medium: Vann Lamellmateriale: Aluminium Rørmateriale: Kobber Kapslingsmateriale: Galvanisert stål Montasje: I aggregat Effekt 11 kw VH RADIALVIFTE Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

389 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling Skovltype: Enkeltsugende, bakoverbøyd Materiale i viftehus: Galvanisert stål Materiale i viftehjul: Aluminium Montasje/driftsform: Direktedrevet kammervifte Tilbehør: Spiralfjærer To stk vifter tilluft og avtrekk VE LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG Form: Rektangulær, rett Brannklasse: Ingen Kapsling: Galvanisert stål Lydabsorberende element: Mineralull med fiberduk To stk lyddempere tilluft og avtrekk Elektrisk spenning: 400 V Antall faser: 3-fase Integrert kontrollsystem E56: Aggregatet leveres med et komplett og fullintegrert kontrollsystem. Basert på E56 regulator. alle kablene mellom el-tavle og komponentene i luftbehandlingsaggregatet er installert. El-tavle og tilførsel: El-tavle med rekkeklemmer, releer, sikringer, 24V AC transformator og regulator er integrert i aggregatet foran avtrekksfilter. Strømtilførsel skal kobles til hovedbryter på toppen eller fronten av aggregatet. Elbatteri og DXMatic kjøledel skal ha egen strømtilførsel. Regulator og håndterminal: Regulatoren er montert i el-tavlen. Programmering og normal betjening utføres med separat kabeltilkoblet håndterminal med knapper og display. Den medfølgende kabel til håndterminalen er 10 m lang og håndterminalen har kapslingsklasse IP44. Tidsinnstillinger: Regulatoren har individuelle innstillinger for start, stopp og luftmengder forr hver dag og i tillegg for helligdager. Regulatoren har automatisk veksling mellom sommer og vintertid. Temperaturregulering: Temperaturreguleringen er basert på avlesning fra to temperaturfølere: En føler i avtrekksdelen gir en Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

390 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling gjennomsnittstemperatur fra alle rommene En føler installerit i tilluftskanalen Tilluftregulering har blitt valgt som standard reguleringsfor på fabrikk. Settpunkter for både tilluftregulering og avtrekkregulering kan justeres med håndterminalen. varmegjennvinner, varmebatteri og kjølebatteri reguleres i sekvens av en PI-regulator. Roterende gjenvinner reguleres trinnløst av en innebygget frekvensstyring. Luftmengderegulering (CAV): Luftmengden reguleres separat for tilluft og avtrekk og settpunktene for de to luftmengdene stilles separat i m3/h med håndterminalen. Det faktiske trykket over viftene blir målt med trykkgivere på viftene og luftmengden blir regnet ut vha en K-faktor i regulatoren. Luftmengden blir sammenlignet med settpunktene i rgulatoren og viftene reguleres av hver sin frekvemsomformer Alarmer og sikkerhetsfunksjoner: Hvis en alarm oppstår, vil alarm LED på håndterminalen begynne å blinke. LED vil fortsette å blinke så lenge det finnes ukvitterte alarmer. Hvis det er flere aktive alarmer legges disse i en alarmliste. Alarmlisten viser type alarm, tid og dato og alarmklasse - A, B eller C: Alarmklasse A - Stopper vifter og lukker spjeld eller setter aggregatet i en spesiell modus iht konfigurasjon. Alarmklasse B - er kun for å informere brukerne om en feil, men aggregatet vil fremdeles gå så normalt som mulig. Alarmklasse C - Kun som informasjon om at aggregatet er satt i manuell modus. Fleksibelt system: En servicetekniker vil kunne tilpasse reguleringen videre etter brukerens ønsker: Luftmengdereguleringsform kan endres fra CAV til VAV, dette inkludere andre instillinger for regulering, settpunkter for Pa ved VAV regulering og montering av trykkgivere i tilluftkanal og avtrekkanal. temperaturreguleringsform kan endres fra tilluftregulering til avtrekkregulering. Softwaren er Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

391 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling klargjort for denne endringen. Istedet for start og stopp via det innebygde urprogrammet, kan aggregatet startes når det er persjoner i rommet vha en PIR føler (bevegelsessensor) eller med et opptrekksur. Vannvarmebatteri og kjøling - returvann - temperaturføler for frostbeskyttelse av varmebatteri: Separate batteri for varme og kjøling. Kontrollsignaler til shuntventiler er 0-10V DC og tilførselspenning er 24V AC. Komunikasjon med BMS via MODBUS RTU/EXOline: Regulatoren kan fungere som stand-alone system. Regulatoren leveres som standard med MODBUS RTU/EXOline-kommunikasjon. Modbus RTU/EXOline bruker RS485-porten på regulatoren. Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

392 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling VH A RADIALVIFTE Skovltype: Enkeltsugende, bakoverbøyd Materiale i viftehus: Galvanisert stål Materiale i viftehjul: Galvanisert stål Montasje/driftsform: I kammer Tilbehør: Se andre krav Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Total luftmengde: Se underposter Statisk trykkdifferanse: Se underposter Spenning, strømtype, antall faser: 230, 1-fase, 50 Hz a) Omfang og prisgrunnlag Heisavtrekk. Leveres med trinnløs regulator. Vifte og tilbehør monteres etter leverandørens anvisning Total luftmengde: 250 m 3 /h Statisk trykkdifferanse: 100 Pa stk Isolasjon for installasjon for luftbehandling SB2.3 Isolering av kanaler SB UTVENDIG ISOLERING AV REKTANGULÆR KANAL MED MINERALULL - AREAL Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler Type produkt: Lamellmatter Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten netting Tykkelse: 30 mm Lokalisering: Teknisk rom Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes lamellmatte av mineralull med varmeledningstall l0 C 0,034 W/m K i henhold til NS-EN Kanalstørrelse: Se underposter Nei Kanalstørrelse: Alle kanalstørrelser m 10,00 Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

393 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling SB UTVENDIG ISOLERING AV SIRKULÆR KANAL MED MINERALULL - LENGDE OMFANG/KANALDEL: KANAL INKLUSIVE DELER TYPE PRODUKT: LAMELLMATTER OVERFLATEBELEGG: ARMERT ALUMINIUMSFOLIE UTEN NETTING TYKKELSE: 30 mm Lokalisering: Teknisk rom Krav til fysiske egenskaper: Som standard for produkt Kanalstørrelse: Se underposter Nei Isolert lengde Kanalstørrelse: Alle kanalstørrelser m 60, SB7.3 Brannbeskyttelse av kanaler SB7.31 BRANNBESKYTTELSE AV KANALER Materiale: Mineralull Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes lamellmatte av mineralull med varmeledningstall l0 C 0,034 W/m K i henhold til NS-EN Brannmotstand EI60 Kanaldimensjon: Tykkelse: 30 mm Lengde: I samsvar med forskriftskrav Nei Kanaldimensjon: Alle kanaldimensjoner m 18, Annet utstyr for luftbehandling RQ3 Skilt for merking av installasjoner RQ MERKING AV KANAL Antall Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. Linje: 4 mm Antall linjer: Valgfritt Antall tegn per linje: Valgfritt RS Lokalisering: Hele bygget Skiltmateriale: Selvklebende vinylmerker Nei Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

394 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling RQ A MERKING AV KANALUTSTYR Antall Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. Linje: 4 mm Antall linjer: Valgfritt Antall tegn per linje: Valgfritt RS Lokalisering: Hele bygget Skiltmateriale: Graverte skilt a) Omfang og prisgrunnlag Utførelse og omfang av merkingen iht. retningslinjer angitt i Tverrfaglig merkesystem - TFM RQ A MERKING AV SKJULT KANALUTSTYR Antall Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. Linje: 4 mm Antall linjer: Valgfritt Antall tegn per linje: Valgfritt RS Lokalisering: Hele bygget Skiltmateriale: Graverte skilt Montasje: Monteres på utstyrsenhet a) Omfang og prisgrunnlag Utførelse og omfang av merkingen iht. retningslinjer angitt i Tverrfaglig merkesystem - TFM RQ A MERKING AV UTSTYR FOR BEHANDLING AV LUFT TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Hele bygget Utstyrstype og symbol: Alle systemer og funksjonsdeler Skiltmateriale: Graverte skilt Montasje: Monteres på utstyrsenhet a) Omfang og prisgrunnlag Utførelse og omfang av merkingen iht. retningslinjer angitt i Tverrfaglig Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:

395 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 36 Luftbehandling merkesystem - TFM Antall RS RQ MERKING AV KANAL TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Hele bygget Skiltmateriale: Selvklebende vinylmerker Nei Antall RS RQ A MERKING AV KANALUTSTYR TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Hele bygget Skiltmateriale: Graverte skilt a) Omfang og prisgrunnlag Utførelse og omfang av merkingen iht. retningslinjer angitt i TFM merkesystem Antall RS Sum Kapittel 36 Luftbehandling:

396 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 37-1 Kapittel; 37 Komfortkjøling 37 Komfortkjøling Ledningsnett for komfortkjøling UB KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT TYPE LEDNING: KJØLEBÆRERLEDNING MEDIUM: KALDT VANN MATERIALE: STÅL, RUSTFRITT PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING SKJØT: KLEMRINGSSKJØT Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Preisolert ledning: Nei Isolasjonstykkelse: Se annen post Trykk: PN10 Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: Rustfritt stål, AISI 304L Nei Lengde Dimensjon: ø32 m 10, UB A KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT Lengde m 0,00 Type ledning: Kjølebærerledning Medium: Vann og glykol Materiale: Stål, rustfritt Plassering/montasje: I bygning Skjøt: Klemringsskjøt Lokalisering: Se systemskjema Preisolert ledning: Nei Isolasjonstykkelse: Se annen post Trykk: PN10 Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: Rustfritt stål, AISI 304L a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll Trykkprøves før isolering x) Mengderegler Dimensjon: ø54x1,5mm m 10,00 Akkumulert Kapittel 37 Komfortkjøling:

397 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 37-2 Kapittel; 37 Komfortkjøling Armaturer for komfortkjøling UL1.4231A STENGEVENTIL, KULEVENTIL MEDIUM: KJØLEBÆRER MATERIALE: RUSTFRITT STÅL SKJØTEMETODE: GJENGESKJØT Lokalisering: Se systemskjema fjernkjølealternativet Medium: Kjølebærer, isvann primærsiden Materialkvalitet: Rustfritt stål Temperaturområde: 0/30 C Arbeidstrykkområde: PN20 Dimensjon: Se underposter Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antall Dimensjon: DN32 stk UL A STRUPEVENTIL TYPE: SETEVENTIL MEDIUM: KJØLEBÆRER MATERIALE: FORKROMMET MESSING SKJØTEMETODE: GJENGESKJØT Lokalisering: se systemskjema Medium: vann/glykol Materialkvalitet: Avzinkingsfri messing Temperaturområde: 0/30 C Arbeidstrykkområde: PN6 Dimensjon: Se underposter Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Akkumulert Kapittel 37 Komfortkjøling:

398 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 37-3 Kapittel; 37 Komfortkjøling a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse Utførelse: Som TA-STAD med prefabrikkert isolasjonsboks tilpasset ventil d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antall Dimensjon: DN40, merket = SV08 stk UL A REGULERINGSVENTIL TYPE: MOTORSTYRT SETEVENTIL MEDIUM: KJØLEBÆRER RØRLØP: TOVEIS MATERIALE: FORKROMMET MESSING SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: merket= sb52 systemskjema fjernkjølealternativet Medium: Kjølebærer, isvann Materialkvalitet: Avzinkingsfri messing Temperaturområde: 0/30 C Arbeidstrykkområde: PN20 Dimensjon: Se underposter Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: b) Materialer c) Utførelse: d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antall Dimensjon: DN32 stk 1 Akkumulert Kapittel 37 Komfortkjøling:

399 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 37-4 Kapittel; 37 Komfortkjøling XQ A MÅLER TYPE: MÅLER FOR TERMISK ENERGI NØYAKTIGHETSKLASSE: 0,2S TARIFF- OG LASTKONTROLL: INGEN TARIFF- ELLER LASTKONTROLL TILKOBLING: KOBLET DIREKTE I TILFØRSEL TIL FORBRUKER KAPSLINGSGRAD: IP55 Lokalisering: merket= oe04 systemskjema fjernkjølealternativet For tariff type: Ingen Montasje: Montasje av energimåler levert av annen entreprenør. Pass-stykke skal være inkludert. a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antall stk 1 [ ] UL8.2923A SPESIALVENTIL Antall stk 1 [ ] Type: Filter Medium: Kjølebærer Materiale: Rustfritt stål Lokalisering: merket = MV01 fjernkjølealternativet Medium: vann Materialkvalitet: Temperaturområde: 0-30 Arbeidstrykkområde: PN20 Dimensjon: DN 32 Dokumentasjon: a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Akkumulert Kapittel 37 Komfortkjøling:

400 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 37-5 Kapittel; 37 Komfortkjøling UL STENGEVENTIL, KULEVENTIL MEDIUM: KJØLEBÆRER MATERIALE: RUSTFRITT STÅL SKJØTEMETODE: GJENGESKJØT Lokalisering: Se systemskjema Medium: vann/glykol Materialkvalitet: Rustfritt stål Temperaturområde: 0/30 C Arbeidstrykkområde: PN6 Dimensjon: DN40 Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av FDV-dokumentasjonen. Nei Antall stk Utstyr for komfortkjøling YC A VARMEVEKSLER TYPE: PLATEVARMEVEKSLER, LODDET MEDIUM: VANN MATERIALE I VEKSLER: RUSTFRITT STÅL MONTASJE: PÅ KONSOLL Lokalisering: merket = LV01 systemskjema fjernkjølealternativet Overført effekt: 11 kw Trykklasse: PN20/PN10 Data, væskeside 1: Vann Mediummengde: 0,37 kg/s Temperatur, inn: 7 C Temperatur, ut: 14 C Største trykkfall: 20 kpa Dimensjon på rørtilkobling: DN32 Data, væskeside 2: vann Mediummengde: 0,37 kg/s Temperatur, inn: 16 C Temperatur, ut: 9 C Største trykkfall: 20 kpa Dimensjon på rørtilkobling: Ø42x1,5mm Ytelser: Kapasitetsregulering med toveisventil, se annen post. 15% overkapasitet med hensyn på areal Elektriske data: Ikke relevant Lydeffektnivå: Som standard for produkt Korrosjonsbeskyttelse: Som standard for produkt Dimensjoner: Som standard for produkt Dokumentasjon: Dokumentasjon i form av sertifikater, monteringsanvisning, drifts- og vedlikeholdsinstruks skal innngå som en del av Akkumulert Kapittel 37 Komfortkjøling:

401 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 37-6 Kapittel; 37 Komfortkjøling FDV-dokumentasjonen. a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antall stk 1 [ ] Isolasjon av installasjon for komfortkjøling SB A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: FEF OVERFLATEBELEGG: UTEN TYKKELSE: 13 mm Lokalisering: se systemskjema fjernkjølealternativet Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes cellegummi med varmeledningstall l0 C 0,033 W/m K iht DIN og DIN Diffusjonsmotstandsfaktoren m ³ iht DIN Type og dimensjon på rørledning: Se underposter a) Omfang og prisgrunnlag OPSJONSPRIS: b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Lengde Type og dimensjon på rørledning: Fjernkjøleledning, DN32 m 4, SB A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: FEF OVERFLATEBELEGG: UTEN TYKKELSE: 13 mm Akkumulert Kapittel 37 Komfortkjøling:

402 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 37-7 Kapittel; 37 Komfortkjøling Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes cellegummi med varmeledningstall l0 C 0,033 W/m K iht DIN og DIN Diffusjonsmotstandsfaktoren m ³ iht DIN Type og dimensjon på rørledning: Se underposter b) Materialer Isolasjonsmateriale skal være halogenfritt, uten bromerte flammehemmere. Lengde Type og dimensjon på rørledning: Kjølebærerledning, ø54mm m 10, Andre deler for komfortkjøling RQ MERKING AV RØRLEDNING MED SELVKLEBENDE MERKE TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Varmebærerledninger Materiale i merke: Selvklebende vinylmerker Nei Antall RS RQ MERKING AV VENTIL MED SKILT TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Ventiler varme Skiltmateriale: Graverte skilt Nei Antall RS RQ MERKING AV UTSTYR FOR BEHANDLING AV VÆSKE TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 4 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Lokalisering: Utstyr for varmeinstallasjoner Akkumulert Kapittel 37 Komfortkjøling:

403 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 37-8 Kapittel; 37 Komfortkjøling Utstyrstype og symbol: Alle systemer og funksjonsdeler Skiltmateriale: Graverte skilt Montasje: På utstyrsenhet Nei Antall RS UB TETTHETSPRØVING AV KJØLE- OG VARMEBÆRERLEDNING TYPE LEDNING: KJØLEBÆRERLEDNING MEDIUM: KALDT VANN Lokalisering: Hele bygget Prøvetrykk: 6 bar Rørmateriale: Se annen post Dimensjon: Alle dimensjoner Nei Antall RS UB TRYKKPRØVING AV KJØLE- OG VARMEBÆRERLEDNING TYPE LEDNING: KJØLEBÆRERLEDNING MEDIUM: KALDT VANN Lokalisering: Hele bygget Prøvetrykk: 6 bar Rørmateriale: Se annen post Dimensjon: Alle dimensjoner Nei Antall RS UB8.331 RADIOGRAFISK FOTOGRAFERING AV KJØLE- OG VARMEBÆRERLEDNINGER - FREMMØTE PÅ ANLEGG Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Omfang: Kjølebærerledning, stikkprøver Nei Antall RS UB RENGJØRING AV KJØLE- OG VARMEBÆRERLEDNING TYPE LEDNING: KJØLEBÆRERLEDNING MEDIUM: KALDT VANN Lokalisering: Iht. VVS-plantegning Metode: Valgfritt Omfang: Alle ledninger Delstrekning: Alle delstrekninger Akkumulert Kapittel 37 Komfortkjøling:

404 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 37-9 Kapittel; 37 Komfortkjøling Dimensjon: Alle dimensjoner Nei Antall RS Sum Kapittel 37 Komfortkjøling:

405 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 38-1 Kapittel; 38 Montering av byggherrelevert materiell 38 Montering av byggherrelevert materiell 38.1 RP1.41A FRITTSTÅENDE SKILT UTE Antall stk 2 Type: Trafikkskilt Fundamentering/festemåte: Plasseres uten å festes Lokalisering: Ved plattformender Type/materialer: Agang forbudt skilt Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: Underlag/grunnforhold: a) Omfang og prisgrunnlag: Montering inkl stolper b) Materialer: Leveres av byggherre c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler 38.2 RP2.210A TAVLE ELLER SKILT Antall stk 3 Type: Tavle, tosidig Formål: Informasjon Lys: Valgfritt Lokalisering: Ruteinformasjonstavler på plattform Utførelse: Tosidig to moduler A0 x 2 Dimensjoner: Plassering: Underlag: Festemåte: På stolper/stendere ca 2,5 m lange a) Omfang og prisgrunnlag: Montering inkl stolper b) Materialer: Leveres av byggherre c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler 38.3 RP2.210A TAVLE ELLER SKILT Antall stk 2 Type: Tavle, tosidig Formål: Informasjon Lys: Valgfritt Lokalisering: Stedsnavnskilt på plattform Akkumulert Kapittel 38 Montering av byggherrelevert materiell:

406 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 38-2 Kapittel; 38 Montering av byggherrelevert materiell Utførelse: Tosidig tavle festet på stolper/ stendere, lengde 2,5 m Dimensjoner: Plassering: Underlag: Festemåte: Stolper festes med bolter i fundament a) Omfang og prisgrunnlag : Montering inkl stolper b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler 38.4 YT A OPPSAMLINGSUTSTYR Antall stk 4 Type oppsamlingsutstyr: Avfallsbeholder Avfallsklasse: papir, papp og kartong Materiale: Rustfritt stål Plassering: Plassert utvendig Lokalisering: På plattform i 4 grupper Dimensjoner: Nettovolum: Dokumentasjon: a) Omfang og prisgrunnlag: Papir b) Materialer: Leveres av byggherre Korg nr C fra Ørsta Stålindustri. Plassering i henhold til tegning IUP-00-O c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler 38.6 YT A OPPSAMLINGSUTSTYR Antall stk 4 Type oppsamlingsutstyr: Avfallsbeholder Avfallsklasse: glass Materiale: Rustfritt stål Plassering: Plassert utvendig Lokalisering: På plattform i 4 grupper Dimensjoner: Nettovolum: Dokumentasjon: a) Omfang og prisgrunnlag: Flasker Akkumulert Kapittel 38 Montering av byggherrelevert materiell:

407 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 38-3 Kapittel; 38 Montering av byggherrelevert materiell b) Materialer: Leveres av byggherre Korg nr C fra Ørsta Stålindustri. Plassering i henhold til tegning IUP-00-O c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler 38.7 YT A OPPSAMLINGSUTSTYR Antall stk 4 Type oppsamlingsutstyr: Avfallsbeholder Avfallsklasse: organisk materiale Materiale: Rustfritt stål Plassering: Plassert utvendig Lokalisering: På plattform i 4 grupper Dimensjoner: Nettovolum: Dokumentasjon: a) Omfang og prisgrunnlag: Restavfall b) Materialer: Leveres av byggherre Korg nr C fra Ørsta Stålindustri. Plassering i henhold til tegning IUP-00-O c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler 38.8 YT A OPPSAMLINGSUTSTYR Antall stk 3 Type oppsamlingsutstyr: Avfallsbeholder Avfallsklasse: uorganisk materiale Materiale: Rustfritt stål Plassering: Plassert utvendig Lokalisering: På plattform Dimensjoner: Nettovolum: Dokumentasjon: a) Omfang og prisgrunnlag: Askebeger b) Materialer: Leveres av byggherre Korg nr C fra Ørsta Stålindustri. Plassering i henhold til tegning IUP-00-O c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Akkumulert Kapittel 38 Montering av byggherrelevert materiell:

408 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 38-4 Kapittel; 38 Montering av byggherrelevert materiell 38.9 KT2.113A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 3 Type: Fast benk Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament Lokalisering: På plattform Type/materialer: Spilebenk i tre og metall Dimensjon: Impregnering/overflatebehandling: Toleransekrav: a) Omfang og prisgrunnlag: På plattform 3 stk b) Materialer: Leveres av byggherre Benk nr C fra Ørsta Stålindustri. Plassering i henhold til tegning IUP-00-O c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler KT2.994A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 1 Type: Stativ/feste for bagasjetraller Fundamentering: Festes til annen konstruksjon Lokalisering: På plattform under trapp Type/materialer: Dimensjon: Impregnering/overflatebehandling: Toleransekrav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer: Leveres av byggherren c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler KT2.111A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 4 Type: Fast benk Fundamentering: Plasseres uten å festes Lokalisering: Type/materialer: Dimensjon: Impregnering/overflatebehandling: Toleransekrav: Akkumulert Kapittel 38 Montering av byggherrelevert materiell:

409 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 38-5 Kapittel; 38 Montering av byggherrelevert materiell a) Omfang og prisgrunnlag: I venterom 4 stk benker 3 seter finèrbenk og 3 seter med armlener. b) Materialer: Leveres av byggherre Benk nr C fra Ørsta Stålindustri. c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler YT A OPPSAMLINGSUTSTYR Antall stk 1 Type oppsamlingsutstyr: Avfallsbeholder Avfallsklasse: papir, papp og kartong Materiale: Rustfritt stål Plassering: Plassert på gulv Lokalisering: I ventrom Dimensjoner: Nettovolum: Dokumentasjon: a) Omfang og prisgrunnlag: Papir b) Materialer Leveres av byggherre Korg nr C fra Ørsta Stålindustri. c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler YT A OPPSAMLINGSUTSTYR Antall stk 1 Type oppsamlingsutstyr: Avfallsbeholder Avfallsklasse: glass Materiale: Rustfritt stål Plassering: Plassert på gulv Lokalisering: I venterom Dimensjoner: Nettovolum: Dokumentasjon: a) Omfang og prisgrunnlag: Flasker b) Materialer: Leveres av byggherre nr C fra Ørsta Stålindustri. c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Akkumulert Kapittel 38 Montering av byggherrelevert materiell:

410 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 38-6 Kapittel; 38 Montering av byggherrelevert materiell YT A OPPSAMLINGSUTSTYR Antall stk 1 Type oppsamlingsutstyr: Avfallsbeholder Avfallsklasse: organisk materiale Materiale: Rustfritt stål Plassering: Plassert på gulv Lokalisering: I venterom Dimensjoner: Nettovolum: Dokumentasjon: a) Omfang og prisgrunnlag: Restavfall b) Materialer Leveres av byggherre Korg nr C fra Ørsta Stålindustri. c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler RP2.410 TAVLE ELLER SKILT Antall stk 6 Type: Skilt, tosidig Formål: Informasjon Lys: Valgfritt Lokalisering: Panelskilt, tosidig Utførelse: 2 sidig panelskilt mend pendelfaste i bærekonstruksjon Dimensjoner: Plassering: Underlag: Festemåte: Pendelfeste Nei KT2.111A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 2 Type: Fast benk Fundamentering: Plasseres uten å festes Lokalisering: Type/materialer: Dimensjon: Impregnering/overflatebehandling: Toleransekrav: a) Omfang og prisgrunnlag: I venterom 2 stk finèrbenk 3 seter. b) Materialer: Leveres av byggherre Benk nr C fra Ørsta Stålindustri. Akkumulert Kapittel 38 Montering av byggherrelevert materiell:

411 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 38-7 Kapittel; 38 Montering av byggherrelevert materiell c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Sum Kapittel 38 Montering av byggherrelevert materiell:

412 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 56-1 Kapittel; 56 Automasjon 56 Automasjon 56.1 Detaljbeskrivelse Automasjon Rigg og drift Henvisninger NS3420 utg. 4 Jernbaneverkets anvisninger Orientering Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de ytelser som inngår i de forskjellige postene. Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med forholdene på stedet og med forhold som har betydning for hans arbeider, eller som kan medføre ansvar. Unnlatelser med hensyn til dette gir ikke entreprenøren rett til noe tilleggskrav. Under dette kapittel skal entreprenøren medta all nødvendig rigg og drift for gjennomføringen av denne entreprise utover de ytelser som ev. stilles til disposisjon av tiltakshaver. Entreprenøren har ansvaret for kontinuerlig rydding og fjerning av avfall etter egne arbeider. Byggearbeidene skal gjennomføres som "RTB - Rent Tørt Bygg". Det kan ikke påregnes lagring i bygning på byggeplassen. Administrasjon og kostnader knyttet til ev. behov for egen lagerbrakke og oppholdsrom, ev. mellomlagring andre steder må derfor vurderes/medtas. Før overlevering skal alle tekniske anlegg rengjøres og støvsuges. Entreprenør skal selv tildekke og beskytte alle åpninger, følsomme komponenter og deler på levert utstyr så dette ikke nedstøves. Entreprenør skal selv rengjøre og fjerne alle rester etter slik tildekning. Entreprenøren skal selv holde nødvendige stillaser. Disse skal tilfredsstille arbeidstilsynets sikkerhetsbestemmelser, og demonteres umiddelbart etter bruk. Herunder skal entreprenøren også medta all instrumentering det er behov for ved anleggets montasje og idriftsettelse, utover den faste instrumenteringen som ev. inngår i leveransene. Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

413 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 56-2 Kapittel; 56 Automasjon Alle utgifter til reise, parkering, kost og innkvartering skal inngå i tilbudet. Forhold til rådgivende ingeniør (RI) Entreprenøren og RI skal ha en gjensidig informasjonsplikt om forhold som angår de anlegg og installasjoner som omfattes av denne entreprise, slik at intensjonene i beskrivelse og tegninger vil gjenspeile seg i det ferdige anlegg. Forhold til byggeledelsen Byggeledelsen vil ha tilsyn med entreprenøren, hans arbeider og fremdrift. Forhold til andre entreprenører Entreprenøren skal forplikte seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold med de øvrige entreprenører, slik at man før montasjestart kan bli enige om rekkefølgen for montasjearbeidene. Samarbeidet må utføres på en slik måte at man også unngår skader eller forsinkelser. Dersom det inntreffer skader eller forsinkelser på andres arbeider som skyldes entreprenøren, vil han bli stilt ansvarlig for disse, og eventuell utbedring bekostes av han AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID a) Omfang og prisgrunnlag Automatikkentreprenøren skal hverunder medta kostnader for egen planlegging, bestillinger av materiell og utstyr, utarbeidelse av KSplaner/kontrollplaner og HMS-prosedyrer. Rund sum RS AJ8.23A TILPASNING TIL AVFALLSPLAN Entreprenør skal estimere sitt byggavfall i en avfallsplan som blir utarbeidet av arkitekt. Rund sum RS AO2.22 BYGGRENHOLD Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

414 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 56-3 Kapittel; 56 Automasjon Lokalisering: Hele bygget Krav til utførelse: Fjerne eget byggavfall Rengjøringsfrekvens: Daglig Kontrollmetode: Daglig ettersyn Nei Rund sum RS AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering: Hele bygget a) Omfang og prisgrunnlag For generelle krav se innledende tekst i gjeldende kapittel. Eventuelle kostnader for egne arbeider som entreprenøren krever dekning for fordi de ikke er tilstrekkelig ivaretatt i entreprisen spesifiseres og prissettes her. Rund sum RS AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Møter : Det vil bli holdt regelmessige byggemøter hvor entreprenøren har plikt til å møte i den perioden hvor det skal være montasje av utstyr for denne entreprisen. Møtehyppighet vil variere i perioder med min. byggemøte hver 14.dag. (Se framdriftsplan). I tillegg kan det være nødvendig med avklaringsmøter med prosjekteringsgruppen. Hyppigheten vil variere med hvordan samarbeide på byggeplassen gjennomføres. Se forøvrig bok 0. Fremdrift : Krav til rapportering. KS-arbeid : Krav til rapportering. HMS-arbeid : Krav til rapportering. Entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisert samarbeidsforhold til øvrige entreprenører slik at før montasje påbegynnes i ulike deler av bygget, omforenes man om Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

415 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 56-4 Kapittel; 56 Automasjon rekkefølgen på montasje- og installasjonsarbeider. Rund sum RS AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele bygget Her medtas kostnader i forbindelse med drift av nødvendig antall kontrorarbeidsplasser og lager. Evt. reise og diettkostnader som ikke er medtatt i delproduktprisen medtas her. Rund sum RS AM3.199A DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER TYPE/FORMÅL: Se andre krav Lokalisering: Hele bygget Beskrivelse: Se andre krav Dimensjoner: Se andre krav a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren skal selv planlegge inntransport av utstyr for egen leveranse, og skal forsikre seg om at transportåpninger og transportveger er tilstrekkelige og tilgjengelige. Evt. ekstraarbeider i forbindelse med etablering av transportåpninger og transportveger skal bekostes av entreprenøren Rund sum RS AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering: Hele bygget Nei Rund sum RS AQ1.220A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM TIDSPUNKT: USPESIFISERT Lokalisering: Hele bygget Type rom: ikke relevant Arealangivelse: ikke relevant Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

416 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 56-5 Kapittel; 56 Automasjon Krav til renhet: ikke relevant a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter rengjøring av alle arbeider og alt utstyr beskrevet i denne entreprise. Rund sum RS AQ4.44A PRØVEDRIFT ANLEGG: TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG Beskrivelse: Kostnader for prøvedrift Periode: 3 måneder Det skal gjennomføres en prøveperiode på alle tekniske anlegg. Her medtas kostnader for prøvedrift av automatikkanlegg. Rund sum RS AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: Se innledning Se krav i innledende tekst. Rund sum RS FDV-instruks All dokumantasjon skal være på norsk. Alle leveranser som entreprenøren, hans underentreprenører og leverandører har tilført bygget, skal inngå i dokumentasjonen. All FDVdokumentasjon skal innsamles og leveres på digitalt format og som papirkopi i 2 eksemplarer. FDV-dokumentasjonen skal være på norsk (svensk og dansk godtas). Innlevering av FDVdokumentasjon skal inngå i prosjektets fremdriftsplaner med fastsatte milepæler. Innlevering av sluttdokumentasjonen skal fremgå. Mangelfull FDV-dokumentasjon regnes som en vesentlig mangel. Byggherren kan nekte overtakelse dersom ikke FDV- dokumentasjon er Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

417 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 56-6 Kapittel; 56 Automasjon komplett og innlevert på riktig tidspunkt. Annen dokumentasjon Produktdatablader skal fortrinnsvis leveres i "originalt digitalt" pdf-format. All skannet dokumentasjon skal være i pdf-format. Kun tekstinformasjon kan eventuelt leveres i Wordformat. Tegninger leveres i DXF/DWG-format. FEB-dok Anlegget skal beregnes og dokumenteres i FEBdok. Komplett FEBdok dokumentasjon skal overleveres på fil og FEBdok for anlegget skal overleveres sammen med FDV-dokumentasjon. Kostnader medtas under egen post AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: - Se krav i innledende tekst. Rund sum RS Andre felleskostnader Her er det medtatt poster for kostnader som ikke er omhandlet i NS MENGDEKONTROLL Kostnader for utføring av mengdekontroll. RS EGNE BEREGNINGER Dersom det er nødvendig å foreta egne beregninger skal kostnader ifm dette tas med i denne posten. Entreprenøren skal opplyse i tilbudet hvilke beregninger han mener han må foreta. Beregningene skal dokumenteres. RS EGNE TEGNINGER Entreprenøren skal oppbevare minst ett sett komplette tegninger på byggeplassen. Foretas utførelse annerledes enn angitt på Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

418 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 56-7 Kapittel; 56 Automasjon tegning, skal dette anføres på papirkopi og oversendes RI for ajourføring av orginaltegninger. Dersom det er nødvendig med spesielle montasjetegninger utover vedlagte tegninger skal disse utarbeides og bekostes av entreprenøren. Egne kabeltrekkelister for elektroinstallatør skal utarbeides av automatikkentreprenør. Listene skal sendes til RI for gjennomsyn. I tillegg til RIs tegninger, må entreprenør selv utarbeide nødvendige skisser og detaljtegninger i forbindelse med bestilling av materiell. Videre skal entreprenøren selv utarbeide nødvendige kabel- og koblingslister, koblingsskjemaer, flerlinjeskjemaer etc. der dette er nødvendig for arbeidets utførelse og den senere dokumentasjon. RS MERKING Kostnader for komplett merking. Merkingen skal utføres slik at kabling av annen entreprenør kan utføres. Kravet til en gjennomført merking er absolutt, og skal konsekvent være medtatt i hele anlegget. All merking skal foretas etter prosjektets merkeanvisning. Merkekoder og tekst vil fremgå av systemskjema og tegninger. Merkingen skal være avsluttet før ferdigstillelsesbefaring. Entreprenøren skal merke alt utstyr som inngår i leveransen og merkingen skal plasseres slik at den er lett leselig. Utførelse og omfang av merking iht retningslinjer angitt i TFM-systemet. All merking skal være på norsk. Anlegget skal gis en entydig og varig merking for å sikre korrekt betjening og bruk. RS FAT (Factory acceptanse test) RI og representanter for oppdragsgiver skal gis anledning til å delta på fabrikktest av leveransene i denne forespørsel. Tilbyder skal i samarbeid med oppdragsgiver lage en plan for gjennomføring av slike tester. Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

419 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 56-8 Kapittel; 56 Automasjon Det skal utarbeides en proveprotokoll fra FATtester INNREGULERING, SYSTEM- OG FUNKSJONSKONTROLL Det skal medtas igangkjøring av hele leveransen. Entreprenøren skal under montasjefasen følge opp anlegget slik at entreprenør er forvisset om at alt utstyr er riktig og fagmessig montert. Igangkjøring av anleggene skal ikke finne sted før det er blitt gitt klarsignal fra byggherren (Bygglededer i samråd med RI). Ved idriftsettelse av viktige anleggsdeler, skal RI varsles slik at han, om han ønsker det, kan være tilstede ved målinger etc. Før oppstart må følgende sjekkes av entreprenør sammen med el.-installatør: - Sikkerhetsbryter funksjon og strømforsyning (jordingsfeil). - At motor og området rundt er rent. - At det ikke er noen mekanisk skade på komponenter. - At alle forbindelser og ledningsopplegg er forsvarlig utført og festet. - At alle forbindelser fra startutstyret er korrekt montert. - At motorvern er innstilt forsvarlig. Videre skal følgende utføres: - Klargjøring og kontroll før oppstart. - Visuell kontroll. - Oppstartingssjekk. - Mekanisk kontroll. - Kapasitetsprøving. Omfanget av prøvene skal være tilstrekkelig for å vise at anlegget oppfyller de spesifiserte krav. RS Byggherren eller byggherrens representant skal til enhver tid ha rett til å foreta de undersøkelser og prøver han måtte ønske, for å kontrollere at leveransen blir kontraktsmessig utført. RS INTEGRERTE SYSTEMTESTER Etter at tilbyder har gjennomført system- og funksjonskontroller samt all innregulering skal varsel om klar for integrerte systemtester Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

420 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side 56-9 Kapittel; 56 Automasjon sendes byggherren. Varslet skal inneholde følgende dokumenter: Erklæring om at kvalitetsikringen er utført Erklæring om at kontraktsarbeidet fram til integrerte systemtester er utført, kontrollert og ferdigstilt. Nødvendige offentlige godkjenninger som tilbyderen har ansvar for. Dokumentasjon på gjennomførte system- og funksjonskontroller samt innregulering. Integrerte systemtester Byggherren koordinerer integrerte systemtester. Tilbyderen plikter å stille med nødvendige ressurser (kompetanse og kapasitet). Ved integrerte systemtester vil det bli gjennomført tester på tvers av kontrollområder og entreprisegrenser. Kontroll av dokumentasjon på gjennomførte system- og funksjonskontroller samt innregulering. Dersom det ved integrerte systemtester påvises mangler, og at utbedring av disse vil hindre den forutsatte prøvedrift, vil systemtesten bli avbrutt. Byggherrens kostnader ved avbrutt systemtest bekostes av tilbyder. Forlengelse av prøveperioden fastsettes. Referat fra integrerte systemtester med mangelliste utarbeides av byggherren. Ved avsluttet systemtester avtales tidspunkt for utbedringer av feil/mangler. Entreprenøren skal bistå RI ved utarbeidelse av testplaner. time 30, FERDIGSTILLELSE, PRØVEPERIODE OG OVERTAKELSE Anleggene overleveres i prøvet, innregulert og driftsmessig stand. Anleggene skal godkjennes av byggherren, RI og myndighetene. Overlevering og overtakelse skal utføres innenfor den i kontrakten avtalte framdriftsplan. Entreprenøren skal skriftlig melde fra i god tid til RI og til byggherren om at anlegget er ferdig, og klart for ferdigstillelse. Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

421 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon Automatikkentreprenøren og de utstyrsleverandører som han bemyndiger og som rådgivende ingeniør finner nødvendig, skal være representert på ferdigbefaring og garantibefaring. Etter ferdigbefaring starter en prøveperiode på 3 måneder. I prøveperioden har entreprenøren driftsansvar for anlegget. Etter ferdigbefaring/prøveperiode vil det bli avholdt overtakelsesforretning ihht kontraktsbestemmelsene. Overtagelse finner ikke sted før alle protokoller er godkjent og de påpekte feil og mangler er rettet og meddelt skriftlig. RS INSTRUKSJON / OPPLÆRING Entreprenøren vil være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av opplæring av driftspersonell/brukere. Gjennomføring av opplæring skal koordineres med brukere og andre entreprenører. Opplæringsopplegg skal presenteres for RI i god tid før gjennomføring. Som et minimum skal følgende opplæring gis: Redegjørelse for anleggets funksjon og virkemåte. Bruk og funksjon for datautstyr og periferiutstyr All installert programvare Demonstrering av montering og remontering av viktige komponenter Nødvendig betjening og ettersyn av anlegget. Gjennomgang av prosedyrer for vedlikehold av enkeltkomponenter i anlegget. Opplæring ved ferdigstillelse: Byggherren stiller nødvendig rom til rådighet for den teoretiske delen av opplæring. Det skal regnes med opplæring av 3 av driftspersonalet med minimum 5 timers opplæring pr. fase. Opplæringen skal inndeles i følgende faser: Innføringsfase (grunnleggende opplæring) Videregående fase Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

422 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon Repetisjonsfase Tidspunkt for repetisjonskurs avtales direkte med driftspersonell. RS BETJENINGSINSTRUKS I tekniske rom skal det henges opp laminerte driftsplansjer for hvert sanitær/sprinkler/ventilasjons/kjøle/varmeanleg g som skal inneholde : Systemskjema Komponentliste (ID-nr og fabrikat/kapasitet) Funksjonsbeskrivelse Orientering inkl. hvordan anlegget betjenes, regulering, sikringsautomatikk, meldinger og innstilte verdier. Feilsøkingsskjema. Alt materiell skal være på norsk RS DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. Alle leveranser som entreprenøren, hans underentreprenører og leverandører har tilført bygget, skal inngå i dokumentasjonen. Entreprenøren skal utarbeide komplett drift og vedlikeholdsinstruks, levert på digitalt format og i papirform. Denne skal være på norsk. FDV-dokumentasjonen skal være på norsk (svensk og dansk godtas). Innlevering av FDVdokumentasjon skal inngå i prosjektets fremdriftsplaner med fastsatte milepæler. Dersom det ikke er avtalt annet skal entreprenøren senest en uke før overtakelse fremlegge komplett drifts- og vedlikeholdsinstruks for anleggene. Innlevering av sluttdokumentasjonen skal fremgå. Mangelfull FDV-dokumentasjon regnes som en vesentlig mangel. Byggherren kan nekte overtakelse dersom ikke FDV- dokumentasjon er komplett og innlevert på riktig tidspunkt. Dokumentasjon skal minimum bestå av følgende: - Generell informasjon om anlegget. - Datablader på leverte produkter. - Oppdaterte skjema. All dokumentasjon skal oversendes i PDF-format og alle relevante dokumenter for utfylling (vedlikeholdsplaner etc.) skal i tillegg oversendes i redigerbart format. Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

423 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon Drifts og vedlikeholdsinstruks skal ihht. RIFs FDV-norm. Drift og vedlikeholdsinstruks skal utarbeides ihht. prosjektets prosjektanvisninger PROTOKOLLER Følgende protokoller skal utarbeides og oversendes RI: Utskrift av indekslister for alle anlegg Koblingsskjema for undersentral og fordelinger. Protokoll over eventulle feil/mangler ved leveransen. Bekreftelse på at alle tillegg/fradragsarbeider er utført Trendloggutskrift for 10 % av alle reguleringssløyfer i leveransen. Videre skal oppgis skriftlig: Innstillingsverdi på alle motorvern samt teoretisk oppgitt verdi angis. Måleverdien for startstrøm og strømuttak under drift angies i forhold til merkestrøm. RS Protokollene skal foreligge senest 2 uker før ferdigstillelsesbefaring, slik at RI har anledning til å foreta kontrollmåling. Alle protokoller skal dateres og signeres. RS SERVICEAVTALER - OPSJONSPRIS Det skal gis tilbud på serviceavtale for leveranse på 3 nivåer. stk NIVÅ 1 Totalavtale med entreprenør om service inkl. materiell. Avtalen skal gjelde innenfor reklamasjonsperioden. Entreprenøren skal gjennomgå anlegget, justere og vedlikeholde anlegget 1 gang pr. år. 1 årlig gjennomgang av undersentral og hovedsentral. Funksjonsprøving av leveransen. Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

424 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon Utskiftning av defekt utstyr. Kostnadene til dette blir dekket separat eller av reklamasjon. Oppfølging og bistand over modem ( responstid 8 timer innen vanlig arbeidsdag) Ved defekte komponenter skal entreprenøren påvise disse. Byggherren vil vurdere om entreprenøren skal foreta utskifting for regning/fastpris. Event. behov for beredskapsavtaler skal prises spesielt. NIVÅ 2 Totalavtale med entreprenør om service inkl. materiell. Avtalen er likelydene som nivå 1 men her skal inngå alle Kostnader til utskifting av defekte komponenter. Alle kostnader er dekket av avtalen. Responstid innen 24 timer, samt oppfølging via modem Event. behov for beredskapsavtaler skal prises spesielt. NIVÅ 3 Totalavtale hvor alt drift og tilsyn overlates til entreprenør for at anleggene oppnår en oppetid (driftsstabilitet) på minimum 99 % av driftstiden. Alle kostnader skal være inklusiv. Som NIVÅ 2 men med 8 timers responstid. Utrykkningstid er max 4 timer innenfor arbeidsdagen. Entreprenøren fremlegger forslag til avtale. RS RS [ ] RS [ ] Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

425 Værnes holdeplass Kap.: 56 Automasjon Side Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Automatisering Automatisering, generelt Henvisninger Plantegninger og skjema for VVS-anlegg, inkludert VarmePumpeanlegg. 310.xxx Pumpestasjon 320.xxx Luftporter, Gulvvarme, Varmeanlegg 330.xxx Sprinkleranlegg 350.xxx Varmepumpeanlegg 360.xxx Ventilasjonsanlegg Orientering I denne entreprisen skal det prises et overordnet SD-anlegg som skal kunne innlemme eksisterende undersentraler. Posten kan bli trukket ut etter vurdering av byggherre/ri. SD-anlegget skal overvåke og styre ventilasjon, vannbåren varme, Varmepumpe, Pumpestasjon, Sprinkleranlegg, lys, romregulering, jordfeil etc. i tavler og andre tekniske anlegg. En oppkobling til Avinors system skal kunne være mulig. Leveransen skal innbefatte et komplett anlegg ferdig installert, testet og igangkjørt mot eksisterende anlegg ved Avinor. Her under inngår følgende: LCD display innfelt i automasjonstavle i teknisk rom Egen kommunikasjon mellom undersentraler og SD-sentral (PC) Test av funksjoner og signaler etc. Idriftsettelse av anlegget med rapport Grensesnitt tilknytning til undersentraler og servere skjer via komm.kabel Cat.6 (TCP/IP).

426 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon Sentralutstyr for sentral driftskontroll Hovedsentralutstyr for automatisering GENERELLE KRAV WEB-SERVER Det skal leveres en Web-server for presentasjon av data og styring av SD-anlegget. Grensesnittet skal følge anerkjente webstandarder og ikke stille spesielle krav til programvare utover de mest anvendte nettlesere. Dersom det er nødvendig med bruk av nettlesertillegg som eksempelvis "Javaplugins" skal dette beskrives/angis. Dersom web-serveren leveres som en fullverdig PC/server skal operativsystem og drivere til maskinvare være ferdig installert og klare til tilknytning til eksisterende nettverk. Operativsystem skal være siste gjeldende utgave. Det skal leveres CD/DVD eller annet egnet installasjonsmedium for operativsystem, drivere og leverandørspesifikk programvare. Web-server kan også leveres som en integrert komponent i SD-anlegget (embedded web server). BACKUP / SIKKERHETSKOPI Det skal foretas sikkerhetskopiering av loggdata og historikk fra systemet. Løsning for sikkerhetskopiering kan være nettverksbasert med lagring på byggherres server, eller basert på eksternt lagringsmedium. Eventuelt eksternt lagringsmedium skal leveres ferdig installert/konfigurert. Ved nettverksbasert sikkerhetskopi skal krav til tilganger i eksisterende nettverk beskrives. Backuprutiner/-skript skal leveres ferdig konfigurert med tilhørende driftsdokumentasjon. kan entreprenør levere utstyr for backup. Eventuelt utstyr for backup inngår hovedsentral. KOMMUNIKASJON Hovedsentral skal kobles opp mot Avinors system. Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

427 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon XB1.1101A SENTRAL FOR AUTOMATISERING FUNKSJON: SELVSTENDIG SENTRAL KAPSLING: VALGFRI KAPSLINGSGRAD: IP20 Lokalisering: Teknisk rom Anvendelse/referanse: Webserver for SD-anlegg Sentralutstyret for sentral driftskontrollanlegget skal tilfredstille de angitte krav til kapasitet, ytelser/funksjonalitet og utbyggbarhet som angitt i beskrivelsen. Anlegget skal være et flerbrukersystem Montasje: ikke relevant Se innledne tekster Antall stk XS2.1 RADIO FOR TOVEIS KOMMUNIKASJON Lokalisering: IKT-rom Anvendelse: MELDINGER VIA SMS/MMS Systemet skal ha eget utstyr for mulighet for varsling over GSM. Dette utstyr skal fungere selv om internett ikke er tilgjengelig. Det skal medtas nødvendig programering og tilpasning. Montasje: i IKT-rack Nei Antall stk Undersentral for automatisering GENERELLE KRAV All styring, regulering og overvåkning skal tilknyttes autonome undersentraler som igjen er tilknyttet hovedsentral. Undersentral må benytte BACnet type B- BC og Tverrfaglig merkesystem i BACnet objektene. Alarmegenskapene for objektet må være innjustert. Norske beskrivelser benyttes. Backup av undersentral-program og innstillinger skal ligge lagret i hovedsentral, slik at ved bytte Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

428 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon av undersentral skal programmering og innstillinger kunne lastes over fra hovedsentral. KOMMUNIKASJON All lokal kommunikasjon med anlegget skal i utgangspunktet foregå fra hovedsentral eller med operatørtablå (fastmontert i tavlefront)/bærbar PC. Undersentraler skal ha lett tilgjengelig kommunikasjonsport for betjeningsterminal/bærbar PC. Undersentraler skal kommunisere seg imellom. (Pumpestasjon, ventilasjonsaggregat) Åpen protokoll for kommunikasjon. Det legges vekt på at kommunikasjonen mellom undersentral og hovedsentral er hendelsesbasert, og ikke polling. Dvs. at ikke all informasjon oversendes til hovedsentral, kun informasjon som er endret etter siste overføring. FEIL OG FEILMELDINGER Ved feil i hovedsentral skal undersentral lagre telleverdier og overføre disse til hovedsentralen når denne kommer i drift. Videre skal alle programmerte børverdier beholdes i undersentral. Undersentralene skal være selvovervåkende og gi melding til hovedsentralen ved feil i undersentralen eller i forbindelse med utstyr tilkoblet undersentralen. Det er ønskelig at feilmelding(er) angir plassering av defekt kort i undersentralen. Undersentaler skal beholde all informasjon ved spenningsbortfall og komunikasjonsbrudd mellom hovedsentral og undersentraler. Dersom kontakten med hovedsentralen brytes, skal undersentral ha et bufferminne for informasjon på min 50% av alle alarmer i 30 døgn. Undersentralen skal kunne varsle om deksel/dør er påmontert eller demontert, samt når kort/moduler blir forandret. TVANGSKJØRING Dersom lokal bryter settes i en av lokalstillingene skal dette varsles i hovedsentral. Utganger som er overstyrt lokalt skal være Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

429 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon tydelig markert i de aktuelle systembildene. Når lokal bryter settes tilbake fra lokalstillingene og tilbake til auto, skal det styrte punktet innta verdi ihht programoppsett i hovedsentral og/eller undersentral. Det skal være mulig å tvangskjøre AO og DO direkte fra utgangsmoduler. INN- OG UTGANGER Analoge utganger og innganger skal ha galvanisk skille dersom tilkoblet utstyret har separat strømforsyning utenom undersentral. Undersentral skal ha potensialfrie releutganger (ut fra US) som minimum skal kunne belastes med 230 V AC, 3 A ohmsk eller 1 A induktiv last. For analoge innganger skal signalene kunne lineariseres og målenøyaktighet skal være uavhengig av kabellengder XB1.1341A SENTRAL FOR AUTOMATISERING FUNKSJON: UNDERSENTRAL KAPSLING: I TAVLE KAPSLINGSGRAD: IP20 Lokalisering: Monteres i teknisk rom Anvendelse/referanse: Undersentral for VVSanlegg / US nr =565.xxx-XXxxx Montasje: - Følgende systemer skal tilknyttes undersentralen: Syst.nr Navn 310.xxx Pumpestasjon 320.xxx Luftporter, Gulvvarme, Varmeanlegg 330.xxx Sprinkleranlegg 350.xxx Varmepumpeanlegg 360.xxx Ventilajosnanlegg - Undersentral skal leveres i kapsling med nødvendig strømforsyning. Grensesnitt mot entreprenør skal være på rekkeklemmer. Monteres av elentreprenør. - Reservekapasitet I/O skal være på minimum 30% Reservekapasitet i tavla skal ha 30 % plass for senere utvidelse. Det skal medtas en jordet dobbelkontakt Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

430 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon inne i tavla. Se forøvrig innledende tekst Antall stk Programvare for automatisering GENERELLE KRAV I dette kapittel er angitt de funksjonaliteter som anlegget skal bestykkes med. I hvilken grad denne programvare er fysisk plassert på undersentral eller gateway, server etc, må vurderes av leverandør. Funksjonalitet skal ivaretas og dersom det er nødvendig med mer hardware/systemer enn angitt, må leverandør spesifisere og medta dette XB1.22 PROGRAMVARE FOR AUTOMATISERING TYPE: GRUNNPROGRAM FOR HOVEDSENTRAL Lokalisering: Programmvare på hovedsentral/webserver Spesifikasjon: - Omfang: - Område: - Presentasjon: Skal være på norsk Grunnprogram skal inneholde en modul for å administrere brukere. Brukere skal logge på systemet og skal kunne ha tilgang til ulike deler av anlegg og ulike rettigheter. Byggherre sin superbruker skal ha muligehet til å redigere skjermbilder Det skal være mulighet til å vise alle målte verdier, driftssignaler, feilsignaler og pådrag. I tillegg skal det være mulighet til å vise beregnede punkter, som f.eks. virkningsgrad. Til målte og beregnede verdier skal det være mulig å registrere minimum 4 grenseverdier - Høy alarm, Lav alarm, Høy varsel, Lav varsel. Ved overskridelser av grenseverdier eller ved feilsignaler skal det kunne igangsettes hendelser eller utløse alarmer. Alarmer som skyles følgefeil skal undertrykkes. Alle alarmer skal kunne undertrykkes gruppevis eller enkeltvis. Programmet skal ha mulighet til å begrense genereringen av alarmer/hendelser som "kommer og går". Alarmer skal logges og det skal registreres om alarmer Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

431 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon er kvittert ut. Disse alarmer/hendelser skal det være mulig å liste ut som egen rapport. For alarmer skal systemet registrere alle relevante data som når alarm oppsto, om den er kvittert ut og av hvem. Routing av meldinger og alarmer skal kunne styres av bruker avhengig av alarmprioritet og tid på døgnet. Routing kan være sms til bestemte brukere, e-post til bestemte brukere eller alarmer er tilgjengelig når en logger på systemet. Programmet skal inneholde mulighet for tidsstyring. Dette omfatter start/stopp, nattsenking. Programmet skal ta hensyn til bevegelige hellidager og sommertid Det skal være mulig å lage ulike senarier for aktiviteter som avviker normalt bruk, dette kan være aktiviteter på kveldstid, som foregår i hele eller deler av bygget. Driftstid for motorer skal registreres. Det skal kunne settes opp logging av alle type verdier Alle verdier skal kunne logges. Etter strømbrudd skal hovedsentral og anleggene som styres av SD-anlegg automatisk startes opp og ha sekvensiell oppstart. Som støtte til bruk av system skal det være tilgjengelige hjelpetekster for hvert system. Hjelpetekster skal ta utgangspunkt i funksjonsbeskrivelser. Hjelpetekster skal kunne skrives ut. Systemet skal ha adressestruktur i henhold til tverrfaglig merkesystem. Det skal leveres med 20 ferdige rapporter. Disse skal avklares med RISD. I tillegg skal systemet ha et verktøy hvor en kan lage egne rapporter. Rapport skal grafisk kunne vise målte eller beregnede verdier over tid. Program for fileksport til fritt tilgjengelig sted på ytre lager/harddisk. Rapporter og loggede verdier skal enkelt kunne eksporteres til annet vanlig filformat som f.eks. excel og ASCII-format. Funksjonalitet skal ivaretas og dersom det er nødvendig med mer hardware/systemer enn angitt, må leverandør spesifisere og medta dette. Maskinvare: Beskrevet under Hovedsentralutstyr Nei Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

432 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon XB1.24 PROGRAMVARE FOR AUTOMATISERING TYPE: ANLEGGSSPESIFIKT APPLIKASJONSPROGRAM ENERGIOPPFØLGING Lokalisering: På Web-Server som er beskrevet tidligere. Spesifikasjon: Omfang: Område: Presentasjon: Registrerte forbrukstall for de ulike anlegget og summert med presentasjon av forbruk i tabeller, grafisk og ET-kurve, slik at det støtter under driftspersonell sitt arbeid på en best mulig måte. Forbrukstall skal kunne presenteres i ulike oppløsninger som timer, dager og uker. Presentasjon av energiforbruk skal automatisk kunne korrigeres for utetemperatur eller f.eks. vannforbruk. Programmet skal kunne beregne døgn og ukesmiddeltemperatur. Programmet skal automatisk oppdatere alle energilogger hver dag. Programmet skal kunne eksportere data slik at de er tilgjengelig for egne ernergioppfølgingsprogram. Loggede verdier skal enkelt kunne eksporteres til vanlig filformat som f.eks. excel og ASCII-format. Maskinvare: Nei Antall stk XB1.24 PROGRAMVARE FOR AUTOMATISERING TYPE: ANLEGGSSPESIFIKT APPLIKASJONSPROGRAM ENERGISTYRING Lokalisering: Spesifikasjon: Omfang: Område: Presentasjon: Programmet skal overvåke og styre elektriske Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

433 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon effekter og fjernvarme forbruk slik at effektuttaket i måleperioden ikke overstiger fastsatt maksimalgrense for den enkelte energibærer. Programmet skal velge den energikilde som er gunstigst å bruke ut fra oppgitte kriterier. Disse kriterer vil kunne være: abonnement, forbruk, effektuttak, virkningsgrad, driftstid, oljepris, energipriser, effektpris etc. Energipriser de ulike energikilder skal automatisk hentes fra eksterne nettsider. Programet skal kunne beregner tidligst mulig utkobling og seneste mulig innkobling av varmeanlegget for å oppnå maksimal tid for temperatursenkning utenom driftstid. Program som vurderer og velger iverksettelse av frikjøling. Dvs. bruk av uteluft til kjøling av lokaler ved forlenget drift eller oppstart tidligere enn tidsprogram. Antall stk XB1.26 PROGRAMVARE FOR AUTOMATISERING TYPE: PROGRAMMERING AV SKJERMBILDE Lokalisering: På Webserver Spesifikasjon: Dynamiske systembilder Omfang: Omfang og kompleksitet fremgår av systemskjema og kapasitets- og funksjonstabeller Område: Det skal hovedsaklig lages et skjermbilde pr. system. Presentasjon: Bilder med ulikt antall dynamiske punkter i bildet Dynamiske prosessbilder skal forstås som prosessbilder hvor meddelelse til bruker skal foregå v.hj.a. fargeskift av symboler. Hjelpetekst kan om nødvendig benyttes i tillegg. Det stilles krav til enhetlige bilder. I bildekostnader skal alle kostnader for produksjon av bilde, samt tilknytning under- og overordnede bilder være medtatt. I utgangspunktet skal alle brukerjusterbare parametre legges i skjermbilde. Bildet skal ha standard symboler og farger. Blinkende symboler for feil/alarmer. I bildet skal angis hvilke prioriteter av feil som er aktive. Symboler skal skifte farge Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

434 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon Øvrige fargevalg og layout avklares med RISD før produksjon av bilder igangsettes. Alt arbeid med oppsett i tabeller, lister etc. for bilde skal inngå. Utskrift av alle bilder for innleggelse i innleggsdokumentasjonen skal inngå. Maskinvare: Maskinvare inngår i post for hovedsentral Nei Antall stk XB1.26 PROGRAMVARE FOR AUTOMATISERING TYPE: PROGRAMMERING AV SKJERMBILDE Lokalisering: På Webserver Spesifikasjon:Statiske systembilder Omfang: Enhetspris for statisk bilde Område: Skal gjelde for hele bygget med tilhørende systemer Presentasjon: Bilder uten dynamiske punkter i bildet Maskinvare: Maskinvare: Maskinvare inngår i post for hovedsentral Nei Antall stk KOORDINERING MED BRUKERE Før programering av skjermbilder skal det taes en gjennomgang med driftspersonell og RISD hvor man går gjennom menyer og oppbygningen av de forskjellige skjermbildene. Før anlegget settes i drift skal det gjennomføres en ny gjennomgang før skjermbilder og menyer legges endelig inn i systemet. RS Soneregulering for automatisering GENERELLE KRAV I dette kapittel er det beskrevet sentralutstyr for sonekontroll, det vil si sonekontroller med tilhørende kapslinger og fester. Følere, givere og forstillingsorganer for soneregulering er medtatt i kapittel Sonene skal styres av autonome sentraler. Sonekontrollere skal ha feste for DIN-skinne i Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

435 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon bakkant. De skal også ha lysdioder som viser status (Power/Drift/Feil). Sonekontrollere skal leveres med egne kapslinger med kabelinnføringer og rekkeklemmer for tilkobling av kabel. Entreprenøren er ansvarlig for at sonekontrollerene er levert med nødvendig festemateriell og de lett kan monteres på bro/vegg. Det skal utarbeides skjema for alle soner, typiske eller generelle skjema er ikke akseptert. Skjema skal påføres all nødvendig informasjon for elektrikers montasje og tilkobling. Soner som ligger i umiddelbar nærhet av hverandre kan slås sammen i en sonekontroller. Sonekontroller skal plasseres nær sonene. Soneregulatorer/undersentraler for lys, ventilasjon og varme skal ha toveis kommunikasjon mot SD-anlegget med overføring av følgende signaler (Der hvor disse er aktuelle): Avlesing av romtemperatur i alle soner Overføring av børverdier for alle soner (romtemperatur) Avlesning av pådrag på regulator, avlesing og mulighet for fjernstyring av regulator. Mulighet for å slå av/på lyset i områder med lysstyringspanel. Avlesing av status på lysarmaturer (grupper) Dimme lysgrupper Bevegelsesføler gir signal uten tidsforsinkelse til US. Tidskonstant fra registrert bevegelse til lys og temperatur reguleres skal kunne settes individuelt i hver soneregulator. Soneregulatorer med flere lysgrupper eller med dimming av lys skal ha mulighet for programmering av scenario. Strømtilførsel til hver enkelt sonekontroller er 230V. Denne legges fram av elektriker som egen kurs. For de sonene som krever 24V spenning til reguleringssløyfer eller sonekontroller skal det medtas en trafo (230V/24V) ved hver sonekontroller. Grensesnitt: Analoge målesignaler: Direkte måling/pt100 Analoge styresignaler: 0-10V Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

436 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon (modulerende) Digitalt utganger : 230V / 3A Grensesnitt mot dimbare lysarmaturer : 1-10V / DALI / EIB / Spenning : 230V SONEINNDELING I vedlagte funksjonsbeskrivelse ser man hvilke systemer som skal innpasses i sonekontroll. For tillegg eller fradrag av soner eller funksjoner i soner benyttes enhetspriser i underposter til hovedposten for soneregulatorer. MENGDEREGULERING AV SENTRALUTSTYR FOR SONEREGULERING Det gis samlet pris på samtlige soner i dette kapitlets post Postens mengde er tilsvarende det totale antall soner og gir sammen med gjennomsnittsprisen den totale prisen for sonekontrollerne. Denne posten reguleres ikke senere i prosjektet. For mengderegulering av soner brukes prisene gitt i post med underposter. Dette kan være både funksjoner lagt til eller fjernet fra allerede beskrevne soner, eller soner som kommer i tillegg / fradrag XJ2.101A FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM TYPE: OMRÅDEKONTROLLER KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: VALGFRI KAPSLINGSGRAD: IP20 Lokalisering: Ved sone Funksjon: Autonom sonekontroller for "standard" sone Montasje: På vegg/bro ved aktuell sone. Kapsling og feste for montering på vegg/bro skal være inkludert. BUS system benyttes ikke Det skal medtas komplett sonekontroller med følgende funksjoner: - Temperaturstyring med en utgang og inngang for temperaturføler. - Ventilasjonsstyring for tilluft og avtrekk (AV/PÅ) - Lysstyring AV/PÅ - Bevegelsesføler Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

437 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon Denne posten, sammen med underposter, skal brukes til mengderegulering av sentralutstyr for soneregulering. Se forøvrig innledende tekst Antall stk 3 [ ] Tillegg/fradrag for varmestyring med en utgang og inngang for temperaturføler (Føres ikke til sum) stk 1 [ ] Tillegg/fradrag for VAV-styring med inngang for CO2-føler og utgang for tilluft og avtrekk (Føres ikke til sum) stk 1 [ ] Tillegg/fradrag for styring ventilasjon med utgang til tilluft og avtrekk (AV/PÅ) (Føres ikke til sum) stk 1 [ ] Tillegg/fradrag for lysstyring med en utgang (AV/PÅ) (Føres ikke til sum) stk 1 [ ] Tillegg/fradrag for lysstyring med en utgang av/på og utgang 1-10V (DIM/AV/PÅ) (Føres ikke til sum) stk 1 [ ] Tillegg/fradrag for bevegelsesdeteksjon med en inngang for bevegelsesføler (Føres ikke til sum) stk 1 [ ] Følere, givere, forstillingsorgan mv. for sentral driftskontroll Generelt GENERELLE KRAV KRAV TIL KOMPONENTER For utstyr som skal tilkobles undersentraler, SDanlegg, kreves standard signalnivå 0-10 V, 4-20 ma eller potensialfrie signaler. For temperaturfølere/romfølere kan andre krav gjelde, dette er spesifisert under hver post. For alle komponenter henvises det til systemskjema med tilhørende kapasitets- og funksjonstabell og funksjonsbeskrivelse. Måleområde tilpasses arbeidsområde for hver enkelte delkomponent. Delkomponenter leveres ferdig merket på byggeplass. Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

438 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon ANALOGE UTGANGSSIGNALER: Modulerende motorer (ventiler, spjeld etc.) skal ha 0-10 V DC styresignal, alternativt 4-20 ma. ANALOGE INNGANGSSIGNALER: Analoge givere og følere skal leveres av automatikk leverandøren. PT 100 element (temperaturfølere) som tilfredstiller kravene i industristandard IEC 751 skal kunne kobles direkte til SD-anlegg. DIGITALE INNGANGSSIGNALER: Digitale signaler til SD-anlegg skal være over potensialfrie kontakter. Feilsignal/alarmer skal normalt være lukket (NC), og åpne (brudd) ved alarm/feil. Driftssignal skal være normalt åpen (NO) og lukket ved drift. Status (NC/NO) skal kunne programmeres om. Dette må tilpasses den enkelte prosess med hensyn til signal ved defekt tilstand. Kontaktstilling skal være slik at nettet overvåkes. DIGITALE UTGANGSSIGNALER: Dette vil være signal til varig eller pulskontakt. PULSSIGNALER: (inn til US) Alle telleinnganger (puls) skal tilpasses med potensialfrie innganger med maks. frekvens 20 Hz. (1200, pulser/min). Puls pausetid må ikke være mindre enn 25 ms. Alle telleinnganger (puls) skal tilpasses med potensialfrie innganger med maks frekvens. Frekvens: 20 Hz. Maks. pulstid: 25 ms. Min. pausetid: 25 ms Givere og vakter XJ A GIVER TYPE: TEMPERATUR TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP44 Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

439 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon Lokalisering: Varmesentral Anvendelse: Måling av temperatur i varmeanlegg Medium: Vann Toleranse: målenøyaktighet ± 0,5 C Montasje: For montasje i rørledning. Montasje inngår i annen entreprise. c) Utførelse Giver skal leveres med lomme for beskyttelse av følerelement Se forøvrig innledende tekst Antall XJ GIVER TYPE: TEMPERATUR TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Ventilasjonsrom Anvendelse: Måling av temperatur i ventilasjonsanlegg Medium: Kanalluft Toleranse: målenøyaktighet ± 0,5 C Montasje: For montasje i kanal. Montasje inngår i annen entreprise. Nei Antall XJ GIVER TYPE: TEMPERATUR TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: : Ventilasjonsrom Anvendelse: Måling av gjennomsnittstemperatur i ventilasjonsanlegg Medium: Kanalluft Toleranse: målenøyaktighet ± 0,3 C Montasje: For montasje i kanal. Montasje inngår i stk 12 stk 7 Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

440 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon annen entreprise. Nei Antall stk XJ A GIVER TYPE: TEMPERATUR TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Ventilasjonsrom Anvendelse: Frostvakt, måling av temperatur returledning fra varmebatteri i ventilasjonsanlegg Medium: Vann Toleranse: målenøyaktighet ± 0,5 C Montasje: For montasje i returledning fra varmebatteri. Montasje inngår i annen entreprise. c) Utførelse Elektronisk temperaturgiver med frostvaktfunksjon innebygd i giveren. Se forøvrig innledende tekst Antall stk XJ A GIVER TYPE: TEMPERATUR TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP20 Lokalisering: Rom Anvendelse: Måling av temperatur i rom Medium: Romluft Toleranse: målenøyaktighet ± 0,5 C Montasje: For montasje på vegg. Montasje inngår i annen entreprise. c) Utførelse Temperaturgiver skal ha display for avlesning av måleverdi. Temperaturgiver skal ha muligheter for justering av settpunkt: ± 2 C. Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

441 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon Se forøvrig innledende tekst Antall stk XJ A GIVER TYPE: UTETEMPERATUR TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP55 Lokalisering: Yttervegg Anvendelse: Måling av utetemperatur Toleranse: målenøyaktighet ± 0,5 C Montasje: For montasje på yttervegg. Montasje inngår i annen entreprise. c) Utførelse Avskjerming mot solinnfall på temperaturføler skal inngå. Se forøvrig innledende tekst Antall stk XJ GIVER TYPE: UTETEMPERATUR, VIND, SOL OG NEDBØR TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP55 Lokalisering: På tak. Anvendelse: Værstasjon for måling av utetemperatur, vindhastighet, solinnstråling og nedbør. Toleranse: ± 5% av måleverdi Montasje: For montasje på mast på tak. Montasje inngår i annen entreprise. Nei Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

442 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon XJ GIVER TYPE: TRYKK TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Varmesentral Anvendelse: Måling av trykk i varmeanlegg Medium: Vann Toleranse: målenøyaktighet ± 5 kpa Montasje: For montasje i rørledning. Montasje inngår i annen entreprise. Nei Antall stk XJ GIVER TYPE: TRYKK TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Ventilasjonsrom Anvendelse: Måling av trykk i ventilasjonsanlegg Medium: Kanalluft Toleranse: målenøyaktighet ± 5 Pa Montasje: For montasje i kanal. Montasje inngår i annen entreprise. Nei Antall stk XJ GIVER TYPE: TRYKKDIFFERANSE TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Ventilasjonsrom Anvendelse: Måling av differansetrykk i ventilasjonsanlegg Medium: Kanalluft Toleranse: målenøyaktighet ± 5 Pa Montasje: For montasje i kanal. Montasje inngår i Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

443 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon annen entreprise. Nei Antall stk XJ GIVER TYPE: VOLUMSTRØM TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Varmesentral Anvendelse: Volumstrømsmåler merket xxxx for måling av vannforbruk Medium: Vann Toleranse: Målenøyaktighet ± 5 % m 3 /s Montasje: For montasje i rørledning. Montasje av måler inngår i annen entreprise. Nødvendige røroverganger og annet nødvendig utstyr inngår i annen entreprise. Nei Antall stk XJ A GIVER TYPE: VOLUMSTRØM TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: MED INTEGRERT TILKOBLINGSENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Varmesentral Anvendelse: Volumstrømsmåler merket xxxx for måling av vannforbruk Medium: Vann Toleranse: Målenøyaktighet ± 5 % m 3 /s Montasje: For montasje i rørledning. Montasje av måler inngår i annen entreprise. Nødvendige røroverganger og annet nødvendig utstyr inngår i annen entreprise. c) Utførelse Volumstrømmåler. Leveres med M-bus kommunikasjonsutgang. Se forøvrig innledende tekst Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

444 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon XJ GIVER TYPE: VOLUMSTRØM TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Ventilasjonsrom Anvendelse: Volumstrømsmåler xxxx for måling av luftmengde i ventilasjonsanlegg Medium: Kanalluft Toleranse: Målenøyaktighet ± 5 % m 3 /s Montasje: For montasje i kanal. Montasje inngår i annen entreprise. Nei Antall stk XJ A GIVER TYPE: KOMBINERT CO2 OG TEMPERATUR TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP20 Lokalisering: Anvendelse: Medium: Toleranse: Montasje: Rom Måling av CO 2 -konsentrasjon og temperatur i rom - gjennomsnittsmåling. Romluft CO 2 -konsentrasjon, målenøyaktighet ± 30 ppm ved romtemp Temperatur, målenøyaktighet ± 0,5 C ved romtemp For montasje på vegg. Montasje inngår i annen entreprise. d) Toleranser Målenøyaktighet skal kunne opprettholdes stabilt over lang tid uten behov for kalibrering i hele giverens levetid. Med dette menes også at det ikke skal være behov for evt. automatisk "selvkalibrering" med jevne mellomrom. Se forøvrig innledende tekst Antall stk 3 Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

445 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon XL A TRYKKVAKT TYPE: TRYKKVAKT FOR DIFFERENSIALTRYKK NIVÅINNSTILLING: MED SEPARAT ENHET GIVERTYPE: SEPARAT ENHET TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD TRYKKVAKT: IP44 KAPSLINGSGRAD GIVER: IP44 Lokalisering: Ventilasjonsrom Montasje: For montasje på ventilasjonsaggregat. Montasje inngår i annen entreprise. c) Utførelse Skal benyttes som filtervakt på luftbehandlingsaggregat. Skal ha mulighet for manuell avlesning av differansetrykk. Se forøvrig innledende tekst Antall stk Ventiler og aktuatorer UL A REGULERINGSVENTIL TYPE: MOTORSTYRT SETEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER RØRLØP: TOVEIS MATERIALE: FORKROMMET MESSING SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Varmesentral Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: Maks. 100 C Arbeidstrykkområde: PN 10 Dimensjon: Ventil merket xxxx. Dimensjon velges i h.h.t. oppgitt kv-verdi, se kapasitets- og funksjonstabell Dokumentasjon: Montasjeanvisning skal følge med produktet. a) Omfang og prisgrunnlag Forstillingsorgan se underpost. Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

446 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon Se Antall forøvrig innledende tekst stk XJ3.183A FORSTILLINGSORGAN OBJEKT: VENTIL STYRINGSUTSTYR: UTEN REGULATOR KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Varmesentral Montasje: For montasje på reguleringsventil. Montasje inngår i annen entreprise. c) Utførelse Forstillingsorganet skal ha anordning for håndstyring. Forstillingsorganet skal være "Normalt åpen". Forstillingsorganet skal ha indikering av stilling. Se forøvrig innledende tekst Antall UL REGULERINGSVENTIL TYPE: MOTORSTYRT SETEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER RØRLØP: TREVEIS MATERIALE: FORKROMMET MESSING SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Varmesentral Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: Maks. 100 C Arbeidstrykkområde: PN 10 Dimensjon: Se underposter. Dimensjon velges i h.h.t. oppgitt kv-verdi, se kapasitets- og funksjonstabell Dokumentasjon: Montasjeanvisning skal følge med produktet. Nei Antall stk XJ3.183A FORSTILLINGSORGAN OBJEKT: VENTIL STYRINGSUTSTYR: UTEN REGULATOR KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Varmesentral Montasje: For montasje på reguleringsventil. Montasje inngår i annen entreprise. Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

447 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon c) Utførelse Forstillingsorganet skal ha anordning for håndstyring. Forstillingsorganet skal være "Normalt åpen". Forstillingsorganet skal ha indikering av stilling. Se forøvrig innledende tekst Antall SB01 Ventilasjonsvarmekurs SB02 Ventilasjonskjølekurs SB50 Luftportkurs SB40 Gulvvarmekurs SB50 Varmepumpekurs UL REGULERINGSVENTIL TYPE: ELEKTROMAGNETISK STYRT KJEGLEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER RØRLØP: TOVEIS MATERIALE: FORKROMMET MESSING SKJØTEMETODE: VALGFRI Lokalisering: Varmesentral Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: Maks. 100 C Arbeidstrykkområde: PN 10 Dimensjon: Se underposter. Dimensjon velges i h.h.t. oppgitt kv-verdi Dokumentasjon: Montasjeanvisning skal følge med produktet. Nei Antall XJ3.283A FORSTILLINGSORGAN OBJEKT: SPJELD STYRINGSUTSTYR: UTEN REGULATOR KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Ventilasjonsrom Montasje: For montasje på spjeld merket xxxx. stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

448 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon Montasje inngår i annen entreprise. c) Utførelse Forstillingsorganet skal ha fjærtilbaketrekk, slik at spjeldet stenger ved strømbrudd. Forstillingsorganet skal ha indikering av stilling. Se forøvrig innledende tekst Antall stk UL8.3130A SHUNTGRUPPE SHUNTTYPE: SAMME VANNMENGDE I PRIMÆRKRETS OG SEKUNDÆRKRETS MEDIUM: VARMT VANN MATERIALE I KAPSLING: VALGFRITT Lokalisering: Varmesentral Medium: Vann Materialkvalitet: Som standard for produkt Temperaturområde: Maks. 100 C Arbeidstrykkområde: PN 10 Dimensjon: Velges i h.h.t. oppgitt kv-verdi, se kapasitets- og funksjonstabell Dokumentasjon: Montasjeanvisning skal følge med produktet. c) Utførelse Shuntgruppe skal leveres som fabrikkbygd og ferdigmontert kompaktenhet, montert på gulvstativ dersom ikke annet er angitt. Shuntgruppe skal leveres med kapsling og isolering. Shuntgruppe skal leveres med 4 termometer på tur og retur både primær og sekundærside. Shuntgruppe skal inneholde delkomponenter iht. systemskjema og kapasitets- og funksjonstabell, se underposter: Se forøvrig innledende tekst Antall stk Detektorer XJ A DETEKTOR FOR TILSTEDEVÆRELSE FUNKSJONSPRINSIPP: PASSIV INFRARØD DETEKTOR SIGNALUTGANG: DIGITAL TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP20 Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

449 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon Lokalisering: Rom Montasje: For montasje i himling. Montasje inngår i annen entreprise. a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse Bevegelsesdetektor skal ha dekningsområde 360 og min. 140 m2 ved montasjehøyde 2,5m. Bevegelsesdetektor skal ikke ha innebygd dagslysføler. d) Toleranser e) Prøving og kontroll Evt. etterjusteringer av sektor for optimalisering av sonen skal være inkludert i posten. x) Mengderegler Antall stk XJ A DETEKTOR FOR BRANN FUNKSJONSKRITERIUM: IONEDETEKTOR SIGNALUTGANG: DIGITAL TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: KOBLES IKKE KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Ventilasjonsrom Anvendelse: Røykdetektor for deteksjon av røyk i ventilasjonskanal. Montasje: For montasje i kanal. Montasje inngår i annen entreprise. c) Utførelse Skal leveres med distansedel for montasje på isolert kanal. Antall stk 2 Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

450 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon Målere XQ MÅLER TYPE: MÅLER FOR TERMISK ENERGI NØYAKTIGHETSKLASSE: 2 TARIFF- OG LASTKONTROLL: INGEN TARIFF- ELLER LASTKONTROLL TILKOBLING: KOBLET TIL GIVERE FOR TEMPERATUR OG VOLUMSTRØM KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Varmesentral For tariff type: Fjernvarme Montasje: Energimåler merket xxxx for montasje i rørledning. Montasje inngår i annen entreprise. Nei Antall stk XQ A MÅLER TYPE: MÅLER FOR TERMISK ENERGI NØYAKTIGHETSKLASSE: 2 TARIFF- OG LASTKONTROLL: INGEN TARIFF- ELLER LASTKONTROLL TILKOBLING: KOBLET TIL GIVERE FOR TEMPERATUR OG VOLUMSTRØM KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Varmeanlegg For tariff type: Fjernvarme Montasje: Energimåler merket xxxx for montasje i rørledning. Montasje inngår i annen entreprise. c) Utførelse Ultralydsmengdemåler. Leveres med M-bus kommunikasjonsutgang for kommunikasjon mot SD-anlegg. Se forøvrig innledende tekst Antall stk XQ MÅLER TYPE: MÅLER FOR TERMISK ENERGI NØYAKTIGHETSKLASSE: 2 TARIFF- OG LASTKONTROLL: INGEN TARIFF- ELLER LASTKONTROLL TILKOBLING: Annen tilkobling - må spesifiseres KAPSLINGSGRAD: IP44 Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

451 Prosjekt: Værnes holdeplass Entreprise E4 - Venterom og plattformtak Side Kapittel; 56 Automasjon Lokalisering: På el.kjel For tariff type: Montasje: Nei Antall stk Diverse komponenter XQ SEPARAT VEGGUR TYPE: VALGFRI TIDSVISNING: VALGFRI GANGRESERVE: 12 TIMER KAPSLINGSGRAD: IP20 Lokalisering: Ved inngangsparti. Montasje: For montasje på vegg. Montasje inngår i annen entreprise. Nei Antall stk WF BRYTER/VENDER UTFØRELSE: INSTALLASJONSBRYTER BETJENING: IMPULS NOMINELL STRØM: 16 A SYSTEMSPENNING: 230 VAC KAPSLINGSGRAD: IP20 Lokalisering: Rom Montasje: For montasje på vegg. Montasje inngår i annen entreprise. Nei Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 56 Automasjon:

452 Prosjekt: Værnes holdeplass Side Kapittel: 56 Automasjon Funksjonsbeskrivelser Avløps pumpestasjon: Pumpestasjonen betjener sluk i teknisk rom og avløp fra u-vask/servant. Dobbelpumpe starter og stopper fra internt koblet flottørsystem som har nivå for start, stopp og alarm. Signaler for drift og feil legges ut på potensialfrie rekkeklemmer. Signalene skal kunne tilkobles SD-anlegg Varmeanlegg Anlegget betjener nybygget. Oppvarmingskilde er varmepumpe med EL-kjel. Fra samlestokk forgrenes kurser for ventilasjon, gulvvarme og luftporter. Varmeanlegget er mengderegulert. STYRING: Komponenter som er tilkoblet automatiseringsanlegget skal kunne slåes av/på fra operatørstasjon, operatørpanel og fra motorstartere i underfordelinger. Alle pumper som står i lengre perioder en 7 dager skal ha mosjonering. Alle styringer og endringer av driftstilstand skal kunne foretas fra SD anlegg JP02/03 Sirkulasjonspumpe for varmekurs er plassert i teknisk rom. Pumpene har venderfunksjon AV-PÅ-AUTO. I posisjon auto, har pumpene alternerdene drift. Pumpene har automatisk overkobling ved feil. Pumpene er frekvens/mengderegulert. Med innebygd differansetrykkmåler. REGULERING: SB50 Pådrag av effekt på el-kjel og varmepumpe reguleres/styres av egne interne arbeidstermostater /automatikk. Konstant tur vanntemperatur opprettholdes ved å kjøre 1. Varmepumpe som grunnlast og El-kjel som spisslast. 2. El-kjel kan dekke hele varmebehovet SB01 Treveisventil styres av -RT40 for å opprettholde innstilt turvannstemperatur. Turvanntemperaturen er utekompensert SB40 Treveisventil styres av -RT41 for å opprettholde innstilt turvanntemperatur. Turvanntemperaturen er styrt av romføler -RT SB40 Treveisventil styres av -RT41 for å opprettholde innstilt turvanntemperatur. Turvanntemperaturen er utekompensert. MELDING: Meldinger iht. funksjonstabeller Gulvvarmekurs: -JP40 Sirkulasjonspumpe for gulvvarmekurs er plassert i teknisk rom. Pumpen har venderfunksjon AV- PÅ-AUTO. Pumpene har automatisk overkobling ved feil. Pumpene er frekvens/mengderegulert. Pådraget M:\2013 Oppdrag\Tverrfaglig\ Værnes holdeplass\7-prod\c-areal og samferdsel\bes\mengdebeskrivelse\04 Venterom\E4 Vente

453 Prosjekt: Værnes holdeplass Side Kapittel: 56 Automasjon blir regulert etter -SB40 som styrer pumpen Luftportkurs: -JP40 Sirkulasjonspumpe for luftportkurs er plassert i teknisk rom. Pumpen har venderfunksjon AV-PÅ- AUTO. Pumpene har automatisk overkobling ved feil. Pumpene er frekvens/mengderegulert. Pådraget blir regulert etter -SB40 som styrer pumpen. En av luftportene har elektrisk oppvarming LB01 Luftport har funksjon AV-PÅ. Starter ved bevegelsessensor og går en fastsatt tid LB02 Luftport har funksjon AV-PÅ. Starter ved bevegelsessensor og går en fastsatt tid LB03 Luftport har funksjon AV-PÅ. Starter ved bevegelsessensor og går en fastsatt tid Sprinkleranlegg Vendere for signalutganger i skapfront for å kunne stenge for feil- og alarmsignal ved prøving av utstyret. Posisjoner indikeres. Feil- og alarmsignaler fra sprinkleranlegget føres til kontrollboksen. Utløste feil- eller alarmsignal skal indikeres med separate LED-lys i skapfront. Felles feilsignal føres til SD-anlegg eller annet meldesystem. Alarmsignal for utløst sprinkleranlegg føres til brannmeldepanel / direkte alarm brannvesen Varmepumpeanlegg 1.1 GENERELT Luft/vann aggregatet vil gå i varmepumpedrift mesteparten av året. Varmekilde er uteluft. Elkjel er back-up og spisslastkilde. Temperatur i varmefordelingssystem ved DUT er 50/30 C og kondensatoren leverer varme via glykolkrets med konstant sirkulasjon og platevarmeveksler. Sistnevnte er i serie med elkjel. Samspill mellom varmepumpeaggregat og kjel må ivaretas slik at varmepumpe går på full kapasitet før kjel får levere varme inn på varmefordelingssystemet. Temperaturen i varmefordelingssystemet skal være utetemperaturkompensert og varmefordelingssystem er mengderegulert. Isvannsanlegg (30 vol% etylenglykol) er dimensjonert for 7/12 C. Som kjølemaskin skal aggregatet regulere etter vann/glykol temperatur ut av fordamper. I varmepumpemodus skal aggregatet regulere etter temperatur på vann/glykol ut av kondensatoren. Varmepumpeanlegget skal fremtidig kunne styres av et eksternt signal fra byggets SD-anlegg. Varmepumpe skal normalt gå på full kapasitet før tilsatsvarme kobles inn. Signal fra varmepumpen om fullt pådrag skal forrigles mot elkjel slik at varmepumpen går for fullt før elkjel kan gi spisslast. Varmepumpen er utstyrt med sikringstermostat som regulerer ned kapasiteten på varmepumpen når temperatur ut av kondensator overstiger maks tillatt temperatur. Varmepumpeaggregat har kapasitetsregulering med automatikk innebygget. Varmepumpeanlegget har to driftsmodi, varmedrift og kjøledrift. I varmedrift er det varmebehovet som er dominerende. Det vil være hensiktsmessig å operere anlegget i varmemodus fra midten av september til og med anslagsvis medio juni måned. Varmepumpe kan kjøres som kjølemaskin. Da dumpes kondensatorvarmen til uteluft mens aggregatet kjøler ned laken til nødvendig temperatur. Varmeanlegget er foreløpig tilknyttet SD-anlegg. Varmesentralen inneholder 2 hydrauliske kretser; lakekrets bestående av etylenglykol/vann samt M:\2013 Oppdrag\Tverrfaglig\ Værnes holdeplass\7-prod\c-areal og samferdsel\bes\mengdebeskrivelse\04 Venterom\E4 Vente

454 Prosjekt: Værnes holdeplass Side Kapittel: 56 Automasjon varmekrets. De ulike kretsene fremgår av systemskjema Varmekrets: Forsynes via lakekrets med varme fra varmepumpe samt elkjel som spisslast/ back-up. Er mengderegulert og utetemperaturkompensert Lakekrets: Forsynes med varme fra varmepumpens kondensator når aggregatet går i varmepumpemodus og med kjøling fra aggregatet når det opererer i kjølemodus VARMEANLEGG Varmeanlegget kan kjøres i to driftsmodi; varmemodus og kjølemodus. Valg av driftsmodus gjøres manuelt. Innenfor de to hovedmodiene er flere driftstilstander mulig. Valg av driftstilstand gjøres manuelt (Man velger driftstilstand i undersentral/sd anlegg, det er kun unntaksvis nødvendig å betjene manuelle ventiler) VARMEMODUS Varmepumpen skal gå med 100 % kapasitet før eventuell elkjel kobler inn. Det er følgende mulige driftstilstander i varmemodus: 1. Varmepumpe alene (typisk drift i perioden september til og med desember samt medio februar til og med juni). 2. Varmepumpe med elkjel som spisslast. Typisk drift fra og med januar til og med medio februar. 3. Elkjel alene (kun aktuelt ved feil på varmepumpeaggregat). 1.2 STYRINGER VARMEMODUS Betjening/styringer 1. Endring av driftsparametre som settpunkt skal kunne foretas fra fremtidig SD-anlegg. I varmedrift er hovedsirkulasjonspumpe = JP01/02, alltid i drift. Motorventil = SB50 sin port mot varmeveksler -LV01 er alltid åpen og porten mot returledning kjølebatteri -LK01 er stengt. Driftstilstand 1. Varmepumpe alene VP = IK01 på. Elkjel= IE01 av Driftstilstand 2. Varmepumpe med elkjel som spisslast VP = IK01 på Elkjel= IE01 på Driftstilstand 3. Elkjel alene VP = IK01 av. Elkjel = IE01 på 1.3 INDIKERINGER 1. Drift hovedsirkulasjonspumper = JP01/02 2. Drift hovedsirkulasjonspumpe = JP01 3. Drift VP = IK01 4. Drift Elkjel= IE MÅLING REGULERING VARMEMODUS 1. Hovedsirkulasjonspumpe = JP01/02 har innebygd turtallsregulering styrt av differansetrykk M:\2013 Oppdrag\Tverrfaglig\ Værnes holdeplass\7-prod\c-areal og samferdsel\bes\mengdebeskrivelse\04 Venterom\E4 Vente

455 Prosjekt: Værnes holdeplass Side Kapittel: 56 Automasjon over pumpen. 2. = JP01 går på konstant turtall tilsvarende 0,76 kg/s. 3. Varmepumpe regulerer etter settpunkt avhengig av utetemperatur. Utetemperaturkompensert fyringskurve settes i fremtidig SD-anlegg Volt signal overføres til varmepumpeaggregatets styresystem. 4. Utetemperatur gis av utetemperaturføler -RT AVLESNINGER 1. Temperaturfølere 2. Trykkfølere 3. Avlesing og registrering av energiforbruk vha kwh måler varmepumpe= oe02 4. Pådrag 3 veis ventil 1.6 ALARMER 1. Feil på hovedsirkulasjonspumpe = JP01/02 og = JP01 2. Feil på varmepumpe= ik01 3. Feil på elkjel= ie01 4. For lavt trykk = RP40 Alarmer skal kunne undertrykkes manuelt eller automatisk (f. eks når VP er ute av drift) i SD-anlegg. 1.7 FORRIGLINGER Signal fra varmepumpen om fullt pådrag skal forrigles mot elkjel slik at elkjel bare kan gi ytelse ved behov når varmepumpen går for fullt. Sirkulasjonspumpe = JP01 forrigles mot VP aggregat = IK01 slik at sirkulasjonspumpen er i drift når aggregat er i drift. 1.8 Børverdier og kompenseringskurver M:\2013 Oppdrag\Tverrfaglig\ Værnes holdeplass\7-prod\c-areal og samferdsel\bes\mengdebeskrivelse\04 Venterom\E4 Vente

456 Prosjekt: Værnes holdeplass Side Kapittel: 56 Automasjon Figur 1 Temperaturkurver Tabell 2. Kompenseringskurver Utetemperatur [ C] Turtemperatur = RT40 [ C] KJØLEMODUS Generelt Ved høy utelufttemperatur (månedene medio juni, juli, august) vil det sannsynligvis være nødvendig å kjøre varmepumpeaggregat i kjølemodus. Aggregatet regulerer da etter temperaturen ut av fordamperen og overskuddsvarme dumpes til uteluft. STYRINGER KJØLEMODUS Betjening/styring Elkjel = IE01 er alltid av. Motorventil = SB50 sin port mot varmeveksler er alltid stengt og porten mot returledning kjølebatteri er helt åpen. Det er følgende mulige driftstilstander i kjølemodus: Driftstilstand 4. Varmepumpe som kjølemaskin = JP01 på, konstant turtall tilsvarende 0,76 kg/s. = IK01 på MÅLING REGULERING KJØLEMODUS 1. Varmepumpe/kjølemaskin regulerer etter settpunkt på vannkretsen i driftstilstand 4. Dette settpunkt ivaretas av varmepumpens eget styresystem. M:\2013 Oppdrag\Tverrfaglig\ Værnes holdeplass\7-prod\c-areal og samferdsel\bes\mengdebeskrivelse\04 Venterom\E4 Vente

457 Prosjekt: Værnes holdeplass Side Kapittel: 56 Automasjon Luftbehandlingsanlegg: Anlegget betjener nybygget og er plassert i teknisk rom. Det består av filter på tilluft- og fraluftsiden, spjeld i inntak og avkast, roterende varmegjenvinner, varme og kjølebatteri for vanntilkobling og frekvensstyrte vifter for tilluft og avtrekk. INTEGRERT AUTOMATIKK: Under ventilasjonsentreprisen inngår leveranser med komplett koblet integrert automatikk. Automatikken er også forsynt med standard kommunikasjon modbus/acnet via TCP/IP for tilknyttning mot SD anlegg. Ventilasjonsentreprenøren leverer aggregatet med komplett el.skap inkludert i hovedstrømbryter og automatsikringer. STYRING: Vendere for aggregat, varmegjenvinner og pumpe har 3 posisjoner AV/PÅ/FJERN. I posisjon FJERN styres komponenter/utstyr av SD-anlegget. Vifte -JV40 er forriglet med sirkulasjonspumpe -JP40 avhengig av utetemperatur. Avtrekksviften er forriglet med tilluftsviften. Spjeldmotor -KA40/50 åpner/lukker tidsforsinket ved start/stopp av vifte -JV40/50. Spjeldmotorer skal ha fjær-/tilbaketrekkfunksjon. REGULERING: Utekompensert tillufttemperatur regulering. Temperaturgiver -RT40 regulerer frekvensomformer -LR03 til varmegjenvinner -LV01 og treveisventil - SB01 i sekvens slik at ønsket tilluftstemperatur opprettholdes. Tilluftstemperaturen er utekompensert av temperaturgiver -RT90 og arbeidende settpunkt beregner fortløpende ut i fra stillbar kompenseringskurve. Anlegget skal ha egen vender for nattkjølingsmodus. Vender har 2 posisjoner AV/PÅ. BEHOVSREGULERING: Kombinerte Romtemperatur og CO2-følere gir signal til respektive frekvensomformere for tillufts og avtrekksvifte -JV40 og -JV50 og styrer disse slik at optimal vifteregulering opprettholdes. CO2-følerne inngår i automatikkentreprisen. 3 følere er medtatt for å oppnå beskrevet funksjon medtas. Frost: Temperaturgiver -RT40 er modulerende frost 3 funksjon: M:\2013 Oppdrag\Tverrfaglig\ Værnes holdeplass\7-prod\c-areal og samferdsel\bes\mengdebeskrivelse\04 Venterom\E4 Vente