BOK 0 GENERELLE BESTEMMELSER FOR BYGGEPROSJEKTER. Prosjekt: BRANNVARSLING 2012 SANDE VGS
|
|
- Patrick Kristensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BOK 0 GENERELLE BESTEMMELSER FOR BYGGEPROSJEKTER Prosjekt: BRANNVARSLING 2012 SANDE VGS 1
2 INNHOLD: I ADRESSELISTE SIDE 3 II TILBUDSBESTEMMELSER SIDE 4 III KONTRAKTSBESTEMMELSER SIDE 5 IV HMS -PLAN SIDE 8 2
3 I. ADRESSELISTE TILTAKSHAVER: Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gt Tønsberg Tlf BRUKER: Sande videregående skole Skafjellåsen 3070 Sande Tlf Rektor: Gisle Birkeland / gisleb@vfk.no Tekn leder: Gudmund Auve / gudmunda@vfk.no PROSJEKTLEDER: Terje Stendal Vestfold fylkeskommune Tlf terjes@vfk.no El-konsulent: Ingeniørene Andersen og Askjem as Terje Næss tn@aa-as.no 3
4 II. TILBUDSBESTEMMELSER GENERELT Som tilbudsbestemmelser gjelder forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006, sist endret 8.mai 2008 samt nedenstående tilleggsbestemmelser. Der bestemmelser angitt i bok 0 avviker fra konkurransegrunnlaget, er det bestemmelser angitt i konkurransegrunnlaget som gjelder. LOKALE FORHOLD Tilbyder skal ved utarbeidelsen av sitt tilbud ta hensyn til forhold av betydning for prosjektet som kan skaffes ved besiktigelse av byggeplassen / virksomheten og dens nærområder. Dette gjelder eksempelvis atkomst til arbeidsområdet, tilgang på strøm, vann o.a. Det avholdes ikke felles tilbudsbefaring. UTLEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET Tilbyder vil kun få oversendt konkurransegrunnlaget digitalt. BESKRIVELSESTEKST Alle krav til ytelser som er beskrevet i konkurransegrunnlaget, er en del av entreprenørens forpliktelse selv om de ikke er gjentatt i prisbærende poster. MENGDEANGIVELSER Mengder er ikke målt. Entreprenøren er selv ansvarlig for statiske beregninger, mengder og kvaliteter som totalt sett skal leveres i prosjektet. PRODUKTNAVN Dersom konkurransegrunnlaget unntaksvis angir produktnavn, kan likeverdige produkter tilbys. Tilbyder skal dokumentere at kvalitets - og funksjonskravene er oppfylt. TILBUDETS PRISER Alle etterspurte priser skal oppgis, og sum kapitler skal sammenstilles i sammendraget. Dersom etterspurte priser og timesatser ikke oppgis, kan dette føre til at tilbudet anses ufullstendig og blir avvist. I hver enkelt post skal det som er spesifisert være tatt med, samt de ytelser, materialer og omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre arbeidet på en håndverksmessig og teknisk forsvarlig måte i henhold til utleverte dokumenter, tariffavtaler, lover, forskrifter eller øvrige opplysninger gitt av byggherren. FORBEHOLD Forbehold mot konkurransegrunnlaget skal være spesifisert og inntatt i tilbudsbrevet. Forbehold skal være presise og entydige slik at byggherren kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold vil kunne føre til at det blir gitt tillegg i tilbudssummen i byggherrens vurdering av tilbudene. Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne, kan føre til at tilbudet anses ufullstendig og avvises. Henvisning til standardiserte leveringsvilkår vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra gjeldende tilbuds - og kontraktsbestemmelser. ALTERNATIVE TILBUD (YTELSER, LØSNINGER M.V.) Det er adgang til å gi tilbud på alternative løsninger i tillegg til de løsninger som fremgår av anbudsgrunnlaget. Ethvert alternativt tilbud skal være beskrevet, prissatt og avmerket i tilbudsbrevet med opplysning om tilbyderens vurdering av tilbudets eventuelle konsekvenser for byggherren som f.eks. innvirkning på fremdriften, drift og vedlikehold o.l. 4
5 Alternativer som ikke lar seg bedømme, kan føre til at tilbudet anses som ufullstendig og må avvises. Alternative tilbud vil bare bli antatt dersom byggherren etter en samlet vurdering finner tilbudet gunstigst. Dersom alternative tilbud fraviker de grunnleggende funksjonskrav som fremgår av anbudsgrunnlaget, vil de ble avvist. ARBEIDSMILJØ Tilbyder skal ved utarbeidelse av sitt tilbud ta hensyn til lovbestemte krav i Norge med grunnlag i Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA og HMS som omfatter både det ytre og indre miljøet. TILBUDETS INNLEVERINGSFORM Tilbud inngitt ved elektronisk kommunikasjon vil bli akseptert. Dersom tilbudet inngis i form av en datautskrift, går konkurransegrunnlagets beskrivelser og mengder ved motstrid foran datautskriften. FRIST FOR INNLEVERING AV TILBUD Tilbudet må være kommet frem til innleveringsstedet innen fastsatt frist for å være rettidig innlevert. Postkvittering o.a. som er egnet til å vise at tilbudet var avsendt i rimelig tid i forhold til innleveringsfristen, vil således ikke bli godtatt. RETUR AV TILBUDET Tilbudet vil ikke bli returnert. TILDELINGSKRITERIER. Byggherren vil gjennomgå tilbudet med sikte på å rette opp regnefeil o.l. Eventuelle tildelingskriterier ved vekting vil bli beregnet. Dersom byggherren ikke mottar etterspurt dokumentasjon i konkurransegrunnlaget, kan dette føre til at tilbudet anses ufullstendig og avvises. Under ellers like forhold vil tilbyder som er godkjent av yrkesopplæringsnemnda som lærebedrift, bli foretrukket. III. KONTRAKTSBESTEMMELSER GENERELT Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406, siste utgave, med nedenstående endringer og tilleggsbestemmelser. ENTREPRISEFORM Konkurransen er utlyst som delte entrepriser. Entreprenøren skal utføre byggeplassadministrasjon, fremdriftskontroll og fremdriftsansvar for egne arbeider og samkjøre og samarbeide med andre entreprenører, samt ha tidsansvar for egne arbeider BYGGEMØTER Entreprenøren plikter å være representert på de bygge - og fremdriftsmøter hvor han er innkalt. Det samme gjelder eventuelle befaringer og særmøter. SIKKERHETSSTILLELSE Byggherren stiller ingen sikkerhet. Entreprenørens sikkerhetsstillelse skal dokumenteres innen 14 dager etter kontraktsinngåelse. FORSIKRING Attest for tegnet forsikring av kontraktarbeidet og ansvarsforsikring skal forelegges byggherren innen 14 dager etter kontraktsinngåelse. 5
6 BRUK AV UNDERENTREPRENØRER Alle arbeider skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan nekte å godta entreprenørens valg av underentreprenører dersom han melder fra om dette uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager etter at han har mottatt entreprenørens underretning. Nektelsen skal være saklig begrunnet i underentreprenørens forhold. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører og deres personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som i dette dokument. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktsummen, men ikke mindre enn kr 5.000,-pr. hverdag. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og Totalentreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL Entreprenøren skal utarbeide fremdriftsplan for alle egne arbeider og samarbeide og tilpasse disse til andre entreprenørers fremdrift. Fremdriftsplanen skal vise alle hovedaktiviteter og hvilke andre aktiviteter disse er avhengige av. Fremdriftplanen skal uten oppfordring legges frem for byggherren. JUSTERING AV VEDERLAGET a) I uendret byggetid: Hvis prisen på netto tilleggsarbeider (samlede tillegg minus fradrag i løpet av kontraktsavviklingen) ikke overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon for økte rigg og driftsutgifter. b) I endret byggetid Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 3431 skal utgifter for økte rigg - og driftsytelser reguleres linjert med en faktor på 0,5. (Total riggkost x forlenget byggetid x o,5) = tillegg riggkost Opprinnelig byggetid BEREGNING AV FRISTFORLENGELSE Forlengelse av byggetiden etter NS kan bare kreves dersom entreprenøren påviser at de påberopte omstendigheter nødvendiggjør slik forlengelse. 6
7 Det forutsettes at entreprenøren utarbeider sin fremdriftsplan slik at endrings- og tilleggsarbeider som i kostnad samlet utgjør inntil 15 % av kontraktsummen i normaltilfellene, skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristforlengelse for endrings- og tilleggsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider). INDEKSREGULERING Kontraktssummen kan reguleres i hht SSB s indeks for elektriske arbeider på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter mv. FAKTURERING OG BETALING Enhver faktura skal merkes med prosjektnavn og inneholde opplysninger om entreprenørens navn, adresse og organisasjonsnummer. Hver faktura skal inneholde oppstilling med kontraktssum minus samtlige tidligere fakturaer med gjenstående beløp. Det skal trekkes fra 10% av hvert fakturabeløp inntil dette utgjør 5% av kontraktssummen. Enhver faktura skal være tilstrekkelig spesifisert slik at byggherren kan kontrollere den. Det skal medfølge målinger og annen dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll. Byggherrens betalingsfrist skal være minimum 30 dager etter at han har mottatt faktura. Renten som kan kreves ved forsinket betaling, er den som fastsettes av departementet. Eventuell faktura for endringsarbeider og regningsarbeider skal sendes separat og samtidig med spesifisert avdragsfaktura, dvs. ikke oftere enn hver måned. OVERTAKELSESFORRETNING Eventuelle endringsarbeider og regningsarbeider overtas av byggherren ved samme overtakelsesforretning som kontraktarbeidet. REKLAMASJONSARBEIDER Reklamasjonsarbeider skal utføres etter avtale og i full forståelse med byggherre. Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse o.l. INTERNKONTROLL, SHA, HMS OG YTRE MILJØ Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler samt byggherrens plan for indre og ytre miljø for det aktuelle prosjektet. Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig. Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 2.500,-. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på kr ,-per mislighold. Entreprenøren skal fremlegge sine interne planer for SHA / HMS - egenerklæring Utferdiget SHA / HMS - egenerklæring skal forelegges byggherren før arbeidene igangsettes. 7
8 KRAV TIL GJENGS LØNN OG ARBEIDSVILKÅR FOR ARBEIDSTAKERE Entreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprenører ikke har dårligere lønns - og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale, regulativ eller det som er normalt på det stedet der arbeidet blir utført og for vedkommende yrke. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns-og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Entreprenøren skal også fremlegge dokumentasjon på lønns - og arbeidsvilkårene hos underentreprenørene FORHOLDET TIL PLAN - OG BYGNINGSLOVEN (PBL) Alle kontraktsparter er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldene bestemmelser gitt i eller i medhold av plan - og bygningsloven. Oppdraget krever ansvarsrett som ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen av alle beskrevne arbeider. Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å heve kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldende. Entreprenøren er forpliktet til å etterkomme ethvert pålegg fra kommunen innen eget ansvarsområde uavhengig av hvem pålegget er rettet til i første omgang. Pålegg som medfører arbeid utover det som fremgår av kontrakten regnes som tilleggsarbeider, øvrige pålegg regnes som inkludert i kontrakten. FORMULARER SOM SKAL ANVENDES Byggblanketter for NS 8406 A for kontrakt om utførelse av bygge-og anleggsarbeider Byggblankett for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden IV. SHA / HMS-PLAN Innhold 1 MÅLSETTING 2 ORGANISASJON 3 RIGGPLAN 4 FREMDRIFT 5 EKSISTERENDE FORHOLD 6 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN 7 HANDLINGSPLAN VED ULYKKER Vedlegg 1: Overordnet riggplan Vedlegg 2: Organisasjonsplan/adresseliste Vedlegg 3: Handlingsplan ved alvorlig ulykke Vedlegg 4: Instruks -koordinator for utførelsen (KU) Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for hovedbedrift (HB) Vedlegg 6: SHA- / HMS-egenerklæring 8
9 Revideringsoversikt Planen er revidert av: Dato: 1 MÅLSETTING Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette skal byggeplassen planlegges, organiseres og kontrolleres iht. intensjoner og regler i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge -og anleggsplasser Byggherreforskriften) av 21. april 1995 nr. 377 med endringer som trådde i kraft 1. januar Denne SHA- / HMS- planen er et ledd i dette, og det henstilles til alle parter å bidra til at målsettingen kan oppnås. Alle på byggeplassen plikter å overholde de regler som fremgår her, samt andre relevante lover og forskrifter. 2 ORGANISASJON Koordinator for utførelsen (KU) Foretak: Saksbehandler: Hovedbedrift (HE) Foretak: Saksbehandler: HE utarbeider HSA / HMS - planen. KU skal ajourføre planen og sørge for etablering av verneorganisasjon. HE skal føre løpende kontroll med bl.a. verneinspeksjoner en gang per uke (vernerunder). HE og hovedverneombud deltar fast i vernerunder. KU deltar etter egen vurdering. HE fører referat fra vernerundene og distribuerer disse til samtlige foretak på byggeplassen. KU innkaller dessuten til sikkerhetsmøter etter behov. Alle entreprenører på byggeplassen skal ha internkontrollsystem. Dette skal ved forespørsel dokumenteres overfor Arbeidstilsynet. 3 RIGGPLAN Overordnet riggplan skal utarbeides av hovedentreprenør. 4 FREMDRIFT Fremdriftsplan utarbeides av HE. 5 BYGGEMØTER og lignende. Alle byggemøter skal innledes med status vedr HSA- / HMS- relaterte forhold, bemanning, skader etc. 6 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN 6.1 Atkomst og parkering Parkering etter avtale med virksomhetsleder/teknisk leder 6.2 Byggeplassgjerde Etter eget behov. 9
10 6.3 Brakker Etter de krav som stilles gjennom HSA-/HMS-foreskrift. Nødvendige lager-, material-, redskaps - og kontorbrakker for eget eller underentreprenørers behov må dekkes av entreprenør. Plassering etter avtale med virksomhetsleder/teknisk leder 6.4 Lagring All lagring skal skje i samråd med byggherren/byggeleder. All lagring skjer på entreprenørens eget ansvar. 6.5 Vann/avløp Tilgang til tilknytting av vann og avløp må avklares og avtales med virksomhetsleder/teknisk leder. Tilkobling og framlegging gjøres på entreprenørens kostnad. 6.6 Avfallsbehandling HB utarbeider avfallsplan som tilfredsstiller gjeldende lover, forskrifter og kommunale vedtekter. Alt avfall fra byggeriet fjernes fra bygget av entreprenøren. Dersom entreprenøren etter å ha mottatt skriftlig varsel ikke holder en tilfredsstillende ren og ryddig arbeidsplass, kan byggherren/byggeleder uten nærmere varsel få utført renhold og rydding for entreprenørens regning. 6.7 Strømforsyning, lys og varme Tilgang til tilknytting av strøm og bruk av strøm må avklares og avtales med virksomhetsleder/teknisk leder. Tilkobling og framlegging gjøres på entreprenørens kostnad. 6.8 Slukkeutstyr Entreprenøren sørger for at det finnes pulverapparat på sentralt sted. 7 HANDLINGSPLAN VED ULYKKE Entreprenøren utarbeider utkast til handlingsplan ved ulykke. Planen skal slås opp i spisebrakke synlig for alle. 10
BOK 0 GENERELLE BESTEMMELSER FOR BYGGEPROSJEKTER. Prosjekt: Nøtterøy videregående skole HMS- prosjekt
BOK 0 GENERELLE BESTEMMELSER FOR BYGGEPROSJEKTER Prosjekt: Nøtterøy videregående skole HMS- prosjekt 2012/2013 1 INNHOLD: I ADRESSELISTE SIDE 3 II TILBUDSBESTEMMELSER SIDE 4 III KONTRAKTSBESTEMMELSER SIDE
DetaljerBOK 0 GENERELLE BESTEMMELSER FOR BYGGEPROSJEKTER. Prosjekt:
BOK 0 GENERELLE BESTEMMELSER FOR BYGGEPROSJEKTER Prosjekt: FYLKESHUSET I VESTFOLD OMBYGGING OG PÅBYGGING 2014-2015 1 INNHOLD: I ADRESSELISTE SIDE 3 II TILBUDSBESTEMMELSER SIDE 4 III KONTRAKTSBESTEMMELSER
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE
KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Drammen Eiendom KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om prosjektering og ombygging av Kobbervik gård
DetaljerBOK 0 GENERELLE BESTEMMELSER FOR BYGGEPROSJEKTER. Prosjekt:
BOK 0 GENERELLE BESTEMMELSER FOR BYGGEPROSJEKTER Prosjekt: KOMPETANSEBYGGEREN i Vestfold Nordbyen 40, 3103 Tønsberg (Tidligere Tønsberg Maritime Skole) RENOVERING og OMBYGGING 2015 1 INNHOLD: I ADRESSELISTE
DetaljerFormular for kontrakt om totalentreprise
BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn
DetaljerSanering og lett riving av Hersleb skole
Prosjekt: Hersleb VGS KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om
DetaljerAVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406
AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:
DetaljerVEDLEGG 6 : KONTRAKTSVILKÅR 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR
VEDLEGG 6 : KONTRAKTSVILKÅR 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR For denne avtalen gjelder NS 8405 2.utgave norsk bygge- og anleggskontrakt som alminnelige kontraktsvilkår. Byggblankett 8405 A vil bli benyttet
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk
DetaljerTILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og
DetaljerValdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS
Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1
DetaljerSTATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR VINTERVEDLIKEHOLD
STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR VINTERVEDLIKEHOLD Side 1 av 7 INNHOLD DEL I - GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Avtalens omfang, utstyr og personell... 3 2 Brøyterapporter... 3 3 Partenes representanter...
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009
DetaljerAVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE
Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om En egen Samspillsentreprise
DetaljerTILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE
KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Oppdragsgiver (heretter kalt byggherren) og.. (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr: om Flerbrukshall og næringbygg for idrettsrealtert næring -
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerAlminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold
Norsk Standard NS 8431 1. utgave desember 2005 ICS 03.080.10 Språk: Norsk Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold General conditions of contract concerning fixed cleaning Standard
DetaljerBygg og anlegg NS 8407
Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse
DetaljerVedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.
ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)
DetaljerPeabs spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise
Peabs spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise Peabs spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Utomhusanlegg på Huseby
DetaljerAvtaledokument. Mellom Muséene i Sør-Trøndelag organisasjonsnummer: 993 595 675
Avtaledokument Mellom Muséene i Sør-Trøndelag som byggherre, organisasjonsnummer: 993 595 675 adresse: Muséene i Sør-Trøndelag ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM). Havnegata 12 7010 Trondhheim
DetaljerKONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406
KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406 mellom Mandal kommune, Bydrift (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om grunnarbeider og flombelysning
DetaljerBilag 7 - Kontraktsvilkår
Bilag 7 - Kontraktsvilkår 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR For denne avtalen gjelder NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» som alminnelige kontraktsvilkår. For oppdraget vil det gjelde
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-
DetaljerAvtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464
TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:
DetaljerSum ekskl. mva. 25 % m.v.a. kr. Tilbudssum inkl. mva
1. Tilbudsskjema 1.1 Tilbudssammendrag Kap. 1 Rigg og drift kr Kap. 2 Grunnarbeider inkl. borhull kr Kap. 3 Rørleggerarbeider kr Kap. 4 Ventilhus kr Kap. 5 Regningsarbeider kr Tiltransport av andre entrepriser.
DetaljerSpesielle avtalevilkår for. mindre arbeider på rammeavtale for Sykehuset Innlandet HF
Spesielle avtalevilkår for mindre arbeider på rammeavtale for Sykehuset Innlandet HF INNHOLD DEL I. Generelle retningslinjer DEL II Avvik fra NS 8406 DEL I Generelle retningslinjer Som kontraktsbestemmelser
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise rehabilitering/ombygging av Berg
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua
Detaljer700101 Stålhall Parkrode - Rud KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSSKJEMA
700101 Stålhall Parkrode - Rud KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR: 700101 PROSJEKTNAVN: Stålhall Parkrode Rud KONTRAKTNR: K-01 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og
DetaljerTILBUDSINNBYDELSE NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE VINDUSUTSKIFTING
side 1 TILBUDSINNBYDELSE NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE VINDUSUTSKIFTING Fylles ut av tilbyder: Bedriftsnavn: Org.nr. Ansvarlig for tilbudet: E-post: Tlf: Mobil: Fax: Postadresse: Web-adresse: Vi aksepterer
DetaljerBok 3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser Basert på NS 8406:2009
Side 1 av 10 Bok 3 Kontraktsbestemmelser entrepriser Basert på NS 8406:2009 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Partenes representanter. (NS 8406 pkt 5)...
DetaljerKONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering
DetaljerVedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)
Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver
DetaljerKONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD
Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerKonkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale for klarspråksarbeid.
Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale for klarspråksarbeid mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Oppdragsgiver
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Prosjektering
DetaljerSandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser
Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 1 Tilbudsdokumentasjon 04.04.2013 KE Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Rogaland
DetaljerGenerell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.
Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn
DetaljerRAMMEAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør.
RAMMEAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for bygningsmessige herunder domstoler og regjeringsbygg Side 1 av
Detaljer1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser
1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser med endringer som er angitt nedenfor. Arbeidene skal utføres
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr:. om Erstatningslokaler
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet
LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 01.03.2016 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:00 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Innkalling ble sendt
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
K-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KONSULENTOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg til
DetaljerKonkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester
Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV bistand til utvikling av undervisningsopplegg knyttet til kampanjen Si ifra i Region sør mellom [Fyll inn leverandør]
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405.
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS 8405 UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR AVTALER BASERT PÅ NS 8405...
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av
DetaljerFormular for kontrakt om totalunderentreprise
Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 8417 A Formular for kontrakt om totalunderentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerFerdig varme leveranse til Haugaland vg. skole
Kontraktsvilkår Ferdig varme leveranse til Haugaland vg. skole Side 1 av (11) 1. Kontraktsvilkår Som generelle kontrakts bestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser
DetaljerKONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.
DetaljerDel II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole
2017 Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold 1 Generelle kontraktsbestemmelser... 3 2 Spesielle kontraktsbestemmelser...
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger
DetaljerEntreprise Elektroarbeider og lysmaster
TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2
DetaljerEntreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser
Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Etablering av nytt ventilasjonsanlegg
DetaljerHFKF (R22) 14V115K302.02
TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og
DetaljerKS Innkjøpsforum 2016 Seriøsitetsbestemmelsene. Ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene
KS Innkjøpsforum 2016 Seriøsitetsbestemmelsene Ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Arbeidslivskriminalitet http://www.aftenbladet.no/tv/#!/video/11710 /slik-finansieres-svart-arbeid
DetaljerM O T T A T T. _)?_. 1 I"~.\.LU t.) U APR 2018 Vedtatt 24.1.2012 'm OG ANLEGGSARBEIDER. mellom. Rissa kommune. (heretter kalt byggherren)
M O T T A T T n. -f L RISK ; E ({)T\.\i c.k : _)?_. 1 I"~.\.LU t.) i. K.«- - \ ':''il',~s,-\."\.j7\" \41UfV ~'- U APR 2018 Vedtatt 24.1.2012 'm "" *_ Sm... _Z_oLé2 19..-t5._ 3.. KONTRAKT NS 8406 BYGG-
DetaljerPROSJEKTERINGSHÅNDBOKA
Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
DetaljerTiltak mot sosial dumping
Arkivsak-dok. 14/09290-1 Saksbehandler Sven Egil Kristoffersen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Bystyret Møtedato Tiltak mot sosial dumping Rådmannens innstilling Dagens generelle krav til tilbydere,
DetaljerKonkurransegrunnlag. for kjøp av. «Bolig og levekår»
Konkurransegrunnlag for kjøp av «Bolig og levekår» For levering til Husbanken 1 INVITASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Prosedyre... 3 1.4 Kontrakt... 3 1.5 Kunngjøring...
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg
DetaljerKontraktnummer Anskaffelse 71/2014
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Vannledning Møllerveien- Maridalsveien
DetaljerTilbudsinnbydelse. Prosjektleder Arendal Brannstasjon KONKURRANSEGRUNNLAG
Tilbudsinnbydelse. Prosjektleder Arendal Brannstasjon KONKURRANSEGRUNNLAG I. OPPDRAGSGIVER: ARENDAL KOMMUNE, ARENDAL EIENDOM KF POSTADRESSE: Arendal kommune, Arendal Eiendom KF, Postboks 780, 4809 Arendal
DetaljerNYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406:2009 NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det
DetaljerKaipromenaden Tingvoll
Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om VVS arbeider ved Solvik
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Adresse: Kontraktsnr: 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr: Staten v/forsvarsdept v/forsvarsbygg
DetaljerBærum kommune Eiendom Kgrl. Del III Tilbudsskjema 501613 Bekkestua skole Midl.paviljong Dato: 12.02.2014 Side 1 av 7
Bærum kommune Kgrl. Del III Side 1 av 7 TILBUDSSKJEMA K200 TOTALENTREPRISE PROSJEKTNR: 501613 PROSJEKTNAVN: Bekkestua skole Midl. paviljong 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser
DetaljerAVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK
AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse
DetaljerAVTALE OM KONSULENTTJENESTER
AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rivningsarbeider i Dyringveien
DetaljerDokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B
Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER
DetaljerVedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service
Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service Avtalen er basert på Statens standardavtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare Vedlikeholdsavtalen Direktoratet for forvaltning og IKT
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for
DetaljerKonkurransegrunnlag. for kjøp av. elektrikertjenester. for levering til NVE. Saksnummer: 201203250. Tilbudsfrist: 22. august 2012 kl.
Konkurransegrunnlag for kjøp av elektrikertjenester for levering til NVE Saksnummer: 201203250 Tilbudsfrist: 22. august 2012 kl. 1500 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 1 OPPDRAGET
DetaljerKONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:
1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR
DetaljerHVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE. Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 1 GENERELT NS 3431 (2. utgave 1994) Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerINNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser
INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG - OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune Vann - og avløpsetaten. Rehabilitering av Pomona fontene
KONTRAKT NS 8406 BYGG - OG ANLEGGSARBEIDER Oslo kommune Vann - og avløpsetaten Rehabilitering av Pomona fontene Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge - og anleggskontrakt Side 1 av 10 S ist endret
DetaljerGenerelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer
Del 3 Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer EMMAUS BARNEHAGE Prosjektnr 4852 Juni 2014 Emmaus barnehage Stavanger eiendom 1 av 8 Innholdsfortegnelse: 1 Kommunikasjon
DetaljerB Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument
B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Permanent sikring i tunnel Oset-Åsvoll
DetaljerNORDBYEN OMSORGSSENTER
Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt
DetaljerAVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE
AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:
DetaljerGenerelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag
Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer
Detaljer