AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM KONSULENTTJENESTER"

Transkript

1 AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Kommunalteknikk Org.nr.: Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefonnr.: Postnummer/ Sted: 7004 TRONDHEIM Telefaksnr.: Prosjekterende: Org.nr.: Postadresse: Postnummer/Sted: og er det inngått følgende avtale om konsulenttjenester: 1. OPPDRAGET Oppdragets benevnelse: Oppdragsgivers kontraktsnummer: Oppdragsgiver prosjektnummer Prosjekterendes oppdragsnummer: BAKGRUNN NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag gjelder for denne avtalen, med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. For denne avtalen gjelder dessuten:.. (Setningen over fjernes om den ikke er aktuell for denne avtalen) /14 orgt.nr NO

2 3. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET (jf. NS 8401 punkt 4) Oppdraget er beskrevet i konkurransegrunnlagets del II. Ved motstrid mellom dokumentgruppene gjelder følgende prioritetsrekkefølge: 1. Avtaledokumentet 2. Referater etc. etter tilbudet, godkjent av begge parter 3. Tilbudet, datert Referater fra befaringer etc. før tilbudet 5. Konkurransegrunnlaget, datert.. 6. NS 8401 (Prioritetsrekkefølgen kan endres om dette er ønskelig) 4. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER (jf. NS 8401 punkt 5.1) 4.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver sin representant er: Navn: Telefon: E-post: 4.2 Prosjekterende Prosjekterende sin representant er: Navn: Telefon: E-post: Alt. 1: Gruppekontrakten er ikke pålagt av Oppdragsgiver, jf. NS 8401 punkt 5.5. Alt. 2: Gruppekontrakten er pålagt av Oppdragsgiver, jf. NS 8401 punkt 5.6. (Setningene om gruppekontrakt fjernes om de ikke er aktuelle for denne avtalen. Ved gruppekontrakt, så fjernes det alternativet som ikke er aktuell. Gruppekontrakter er aktuelt ved prosjekteringsoppdrag, uavhengig av honorarform.) /14 orgt.nr NO

3 4.3 Underrådgivere (Fjernes om dette ikke er aktuelt for denne avtalen.) Valg av underrådgivere og andre medhjelpere skal godkjennes av oppdragsgiver, jf NS 8401 punkt 5.3. Prosjekterende skal benytte følgende underrådgivere/ medhjelpere: Navn: 4.4 Siderådgiver (Fjernes om dette ikke er aktuelt for denne avtalen.) Oppdragsgiver skal benytte følgende siderådgivere: Navn: 5. TAUSHETSPLIKT (jf. NS 8401 punkt 3) Forvaltningsloven sine bestemmelser om taushetsplikt kommer tilsvarende til anvendelse for Prosjekterende og Prosjekterendes personale, inkl. underrådgivere. 6. SÆRSKILT AVTALE OM RETTIGHETER TIL PROSJEKTMATERIALET OG RESULTATET (jf. NS 8401 punkt 6.1) Oppdragsgiver har full opphavs- og eiendomsrett til alt grunnlagsmateriale og til et hvert resultat av arbeid utført i henhold til denne avtale, med mindre annet er avtalt. Prosjekterende skal i inntil 20 år etter at oppdraget er avsluttet, oppbevare prosjektmateriale som det må antas å være behov for, på en slik måte at utlevering etter NS 8401, punkt 6.1 første ledd kan skje. 7. TIDSFRISTER (jf. NS 8401 punktene 9.2 og 14) Tidsfrister for Prosjekterende (jf. NS 8401 punkt 9.2): Oppdraget skal påbegynnes: Oppdraget skal være ferdig: Avtalte delfrister:. Tidsfrister for Oppdragsgiver (jf. NS 8401 punkt 14): skal være ferdig:.. 8. ENDRINGER - VARSLING (jf. NS 8401 punkt 10 og 11) Oppdragsgiver pålegger Prosjekterende endring ved at vedlagte skjema (blå farge) A1-Oppdragsgivers pålegg om endring (NS 8401) del (1) fylles ut og oversendes Prosjekterende. Dersom Prosjekterende pålegges oppgaver som ligger utenfor oppdraget, uten at det skjer ved en endringsordre etter første avsnitt, skal Prosjekterende varsle Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold. Varselet skjer ved at vedlagte skjema (gul farge) B1-Prosjekterendes krav om utstedelse av endringsordre (NS 8401) fylles ut og oversendes Oppdragsgiver. Oppdragsgiver svarer /14 orgt.nr NO

4 Prosjekterende ved å fylle ut A1-skjema del (2) og oversende det til Prosjekterende. Krav om fristforlengelse og/eller vederlagsjustering som en følge av Oppdragsgivers pålegg om endring (jf. A1-skjema), varsles Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold. Varselet skjer ved at vedlagte skjema (gul farge) B2-Prosjekterendes krav om fristforlengelse og/eller vederlagsjustering (NS 8401) fylles ut og oversendes Oppdragsgiver. Oppdragsgiver svarer Prosjekterende ved at vedlagte skjema (blå farge) A2-Oppdragsgivers svar på den prosjekterendes varsel/krav (NS8401) fylles ut og oversendes Prosjekterende. Oppdragsgiver kan påberope seg kontraktsbrudd dersom skjema ikke benyttes. Ved krav fra Prosjekterende om vederlagsjustering, skal A2-skjema være godkjent av enhetsleder før endringsarbeidet settes i gang. Krav om vederlagsjustering vil bli avvist, dersom varslet kommer etter ugrunnet opphold. Kostnadene med å skrive endringsmeldinger skal inngå i endringsmeldingen. Endringsarbeid godtgjøres etter følgende satser (jf. NS 8401 punkt 10.4):.. (Honorering av endringsarbeid bør avtales, om ikke så reguleres dette av NS 8401 punkt 10.4 bokstav a og b. I så fall må ovennevnte setning fjernes) 9. DAGMULKT ELLER ERSTATNING (jf. NS 8401 punkt 12.2) Alt. 1 For følgende oppgaver og frister har partene valgt dagmulkt med de angitte beløp. Er satser ikke avtalt, skal dagmulkten være 2 av kontraktsprisen eller antatt totalt honorar eksklusive merverdiavgift, minimum kr pr. hverdag Oppgave: Frist:.. Beløp: Oppgave:. Frist:.. Beløp: Alt. 2. Det er ikke avtalt dagmulkt Særlige bestemmelser: 10. FORSIKRING (jf. NS 8401 punkt 7.2) For oppdraget gjelder følgende forsikringer hos den Prosjekterende:. 11. PRIS - BETALING (jf. NS 8401 punkt 15) 11.1 Pris (jf. NS 8401 punkt 15.1) Alt. 1 Pris for oppdraget: /14 orgt.nr NO

5 Alt. 2 Brukes unntaksvis. Dersom det ikke er avtalt fastpris, fjernes ovenstående. Dersom det er avtalt fastpris fjernes nedenstående. NS 8401 er utarbeidet fortrinnsvis med fastprisoppdrag. Dette gjelder også om kontrakten gjelder rådgivning. Oppdraget honoreres etter medgått tid slik det framgår nedenfor av tilbud: Timesatsene som fremgår av nedenstående oppstilling, er angitt ekskl. mva. Navn/Kategori.... Timesats, kr./t... Benyttes andre kategorier av personell eller andre saksbehandlere enn vist i oppstillingen, avklares timeprisen på vedkommende på forhånd med Oppdragsgiver. Honorarbudsjett for prosjektet er kr... ekskl. mva Prisregulering (jf. NS 8401 punkt ) Bestemmelser om regulering av satsene: Alt. 1. Fastpris og timepriser er faste innenfor avtalens varighet.(hovedregel) Alt. 2. Fastpris og timepriser indeksreguleres med følgende indeks og utgangsdato: (Unntaksregel, fortrinnsvis kun ved oppdrag ut over ett års varighet) (Her fjernes det alternativet som ikke er aktuelt.) 11.3 Utgifter (jf. NS 8401 punkt ) I tillegg til honoraret skal følgende utgifter dekkes: Kopiering/ plotting av tegninger og annet materiale til bruk for andre enn Prosjekterende selv, skal dekkes etter markedspris. Annonsering Porto for forhåndsavtalte utsendelser, som for eksempel rekommanderte sendinger, generell informasjon, kunngjøringer, el. Reiser utenom kommunens grenser, hvis reisene er forhåndsavtalt. Utgiftsdekningen skjer iht. Statens regulativ. Andre utgifter kan bare kreves refundert når det er avtalt. 12. EVENTUELLE ANDRE BESTEMMELSER FOR OPPDRAGET Prosjekterende erklærer å ha satt seg inn i habilitetskrav som følger av forskrift om offentlige anskaffelser 3-7, jf. forvaltningsloven 6 til 10 og kommuneloven 40 nr. 3, og forskrift om offentlige anskaffelser 3-8 (jf (1) bokstav f og (1) bokstav f), som eventuelt måtte /14 orgt.nr NO

6 begrense den Prosjekterendes adgang til selv å delta i anbudskonkurranse på utførelsen. Prosjekterende erklærer at det ikke er aktuelt for personer/selskaper i eget konsern, eller andre som han har et nært tilknytningsforhold til, å delta i anbudskonkurranse på utførelsen når dette vil være i strid med de ovennevnte regler. Prosjekterende påtar seg å dekke eventuelle økonomiske tap som Oppdragsgiver måtte lide som følge av at denne erklæringen ikke overholdes. Beløpsgrense for slik erstatning er lik beløpsgrense satt i denne avtalens punkt 9. Prosjekterende skal foreta en månedsvis fakturering for utført arbeid. Som vedlegg til ovennevnte faktura skal vedlagte skjema (rosa farge) C-skjema Statusrapport 8401 og 8402 leveres hver gang, for å vise hvordan påløpt honorar og avtalt vederlag stiller seg i forhold til utført del av oppdraget. Betalingsbetingelser skal være iht. Oppdragsgivers reglement. Utgifter nevnt under punkt 11.3 forskutteres av Prosjekterende som gir en samlet oppstilling og fakturering sammen med honoraravegningen. Alle regnskapsbilag, korrespondanse og fakturering skal anføres til representanten som er angitt i avtalens punkt 4.1. Korrespondanse og fakturering må dessuten merkes med Oppdragsgiver sitt kontrakts- og prosjektnummer som angitt først i avtalen. 13. UNDERSKRIFTER Dette avtaledokument med bilag er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. Trondheim, den......, den... Oppdragsgiver Anne Kristine Misund Trondheim kommune teknisk sjef Prosjekterende <Navn prosjekterende> <Navn Firma> Gul merking der noe må fjernes /14 orgt.nr NO

7 B0 A1 B1 - A2 Oppdragsgivers kontraktsnummer Oppdragsgivers prosjektnummer Prosjekterendes oppdragsnummer Varsel/krav nummer Prosjekterendes krav om utstedelse av endringsordre (NS 8401) Rev. nr.: Krav om utstedelse av endringsordre, jf. NS 8401 punkt 10.2 Følgende forhold/arbeid anser den prosjekterende ikke å være en del av den prosjekterendes plikter etter kontrakten: Beskrivelse av tilleggsarbeid: Beskrivelse av resultater/produksjon (rapport, tegninger med mer som skal utarbeides): Beskrivelse av forutsetninger (grunnlagsdokumenter som forutsettes for å få gjennomført arbeidet): Tidsplan Arbeidets oppstart: Arbeidet skal være utført innen: Honorar Type ressurs (navn) Timer Timepris Honorar Totalt (overføres til skjema B2 - punkt 3) Andre kostnader (faktureres separat fra honorar) Totalt (overføres til skjema B2 - punkt 3) Sendt av den prosjekterende (dato og signatur) Mottatt av oppdragsgiver (dato og signatur) Prosjektleder

8 B0 - A1 - B1 - A2 Oppdragsgivers kontraktsnummer Oppdragsgivers prosjektnummer Prosjekterendes oppdragsnummer Endringsordrenummer Oppdragsgivers pålegg om endring (NS 8401) Rev. nr.: (1) Ordinær utstedelse, jf. NS 8401 punkt 10.1 Kort beskrivelse av pålegg om endring: Eventuelle vedlegg (beskrivelser, tegninger, pålegg, mv.): (2) Utstedelse som følge av den prosjekterendes krav, jf. NS 8401 punkt 10.2 Beskrivelse som angitt i punkt 1 i varsel/krav nr. (B1-skjema): (Hvis kravet til den prosjekterende bare delvis godtas, må dette angis) Eventuelle vedlegg (beskrivelser, tegninger, pålegg, mv.): Dato: Sign. Teknisk sjef:

9 (B0) - A1 - B1 A2 Oppdragsgivers kontraktsnummer Oppdragsgivers prosjektnummer Prosjekterendes oppdragsnummer Endringsordre nummer Prosjekterendes krav om fristforlengelse og/eller vederlagsjustering (NS 8401) Rev. nr.: (1) Varsel/krav om fristforlengelse, jf. NS 8401 punkt 11 Det påberopes følgende forhold: a) Endringer, jf. NS 8401 punkt b) Oppdragsgivers forhold for øvrig, jf. NS 8401 punkt c) Forhold utenfor den prosjekterendes kontroll, jf. NS 8401 punkt Nærmere beskrivelse av det påberopte forholdet: Det kreves følgende spesifiserte fristforlengelse (omfang), jf. NS 8401 punkt : (Skal gis når det er grunnlag for å beregne omfanget.) Nærmere begrunnelse for kravets omfang: (2) Vederlagsjustering, jf Det påberopes følgende forhold: a) Endringer, jf. NS 8401 punkt b) Oppdragsgivers forhold for øvrig, jf. NS 8401 punkt Nærmere beskrivelse av det påberopte forholdet: Avregningsmetode: Kontraktens enhetspriser Kontraktens justerte enhetspriser Andre særlige utgiftsposter: Ny fastpris (tilbud) Regningsarbeid Tallfestet beløp (jf. KTR (Honorar/Andre kostnader)):

10 KTR (Kostnad, tid og ressurs) KTR - definisjon Beskrivelse av arbeidet: Beskrivelse av resultater/produksjon (rapport, tegninger med mer som skal utarbeides): Beskrivelse av forutsetninger (grunnlagsdokumenter som forutsettes for å få gjennomført arbeidet): Tidsplan KTR-start: Honorar Arbeidet skal være utført innen: Type ressurs (navn) Timer Timepris Honorar Totalt (overføres til punkt 2 vederlagsjustering) Andre kostnader (faktureres separat fra honorar) Totalt (overføres til punkt 2 vederlagsjustering) Sendt av den prosjekterende (dato og signatur) Mottatt av oppdragsgiver (dato og signatur) Prosjektleder

11 (B0) - A1 - B1 - A2 Oppdragsgivers kontraktsnummer Oppdragsgivers prosjektnummer Prosjekterendes oppdragsnummer Endringsordrenummer Oppdragsgivers svar på den prosjekterendes varsel/krav (NS 8401) Rev. nr.: (1) Avslag Alt 1: Varselet/kravet er fremmet for sent, med følgende begrunnelse: Alt 2: Oppdragsgiver er ikke enig i den prosjekterendes varsel/krav, med følgende begrunnelse: (2) Hel eller delvis godkjennelse Alt 1: Oppdragsgiver er enig i varselet/kravet. Det er utstedt endringsordre i samsvar med den prosjekterendes krav, se A1-skjema. Alt 2: Oppdragsgiver er delvis enig i varselet/kravet. Presisering av enigheten: Begrunnelse: Det er utstedt endringsordre i samsvar med den delvise enigheten, se A1-skjema. Dato: Sign. Teknisk sjef:

12 STATUSRAPPORT NS8401 og NS8402 Pr. dato: Som bilag til faktura:. Statusrapport knyttet til hovedkontrakt. Statusrapport knyttet til endringsmelding nr. PROSJEKTERINGSOPPDRAGET Kommunens kontraktsnummer: Kommunens prosjektnummer: Kommunens oppdragsansvarlig: Konsulentens oppdragsnummer: Konsulentens oppdragsansvarlig: Påløpt og fakturert Honorar (eks.avg) Utlegg (eks.avg.) Samlet kostn. (eks.avg.) Avtalt ramme, avtale datert: Hittil påløpt oppdraget pr. dato, Resterende til disposisjon pr. dato, kr: kr: Tidligere fakturert Nå faktureres Sum fakturert inkl. denne faktura Arbeid utført Antatt gjenstående arbeid på oppdraget pr. dato, %: UTFØRT ARBEID SIDEN FORRIGE FAKTURA/ DATO: GJENSTÅENDE ARBEIDER Sted/ dato Prosjekterende konsulent

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8402 - oppdrag etter regning (Vanskelig å forutse omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune,

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Mellom Trondheim kommune, Eierskapsenheten Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM (Oppdragsgiver) Org.nr.: 942 110 464 og Prosjekterende (Prosjekterende) Org.nr.: 000 000 000

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS oppdrag etter fast pris

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS oppdrag etter fast pris AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris Mellom: Trondheim kommune, Eierskapsenheten Org.nr.: 942 110 464 Postboks 2300 Sluppen N- 7004 TRONDHEIM og Postadresse:

Detaljer

Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag AVTALEDOKUMENT KRISTIANSUND KOMMUNE BYGG OG EIENDOM 991 891 919

Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag AVTALEDOKUMENT KRISTIANSUND KOMMUNE BYGG OG EIENDOM 991 891 919 BLANKETT 8401 Blanketten Mellom Vedlegg G5 av 6 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag brukes når det inngås avtale etter NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Av

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) Bilag 3 KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr. om Rådgivende ingeniør

Detaljer

AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING. mellom. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. som oppdragsgiver.

AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING. mellom. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. som oppdragsgiver. AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune Org.nr.: 938 634 556 Adresse: Fylkeshuset, 7004 TRONDHEIM som oppdragsgiver og Foretaksnr.: Adresse:

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD

Detaljer

Kontrakt nr: Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen

Kontrakt nr: Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen Kontrakt nr: 2013-... Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen. mellom. (leverandør) og AFK eiendom FKF (oppdragsgiver) BYGGBLANKETT 8401 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag Blanketten brukes

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om. (kort beskrivelse av oppdraget) Kontrakt Oslo kommunes

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim

Detaljer

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland.

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland. Norconsult AS Postboks 1199 Sentrum Valkendorfsgate 6 5811 BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200819795-10 SARK-5120 17. juli 2009 HARA Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av

Detaljer

(OPPDRAG) AVTALEDOKUMENT

(OPPDRAG) AVTALEDOKUMENT (OPPDRAG) AVTALEDOKUMENT BYGGE- OG EIENDOMSTJENESTEN (Dato) Avtaledokument på grunnlag av NS 8401 Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune, som oppdragsgiver Organisasjonsnummer: 938

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om DAK-Operatør Kontrakt Oslo kommunes kjøp av konsulentoppdrag

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Bydel Grorud, Oslo kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Bistand ved implementering

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale for

Detaljer

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver»)

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG 1009 Kristian Ottosens hus Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») Og [Oppdragstager] («Prosjekterende») Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Energigjenvinningsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

KONTRAKT FOR BÆRUM KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER. mellom. Bærum kommune, Eiendom... (heretter kalt Oppdragsgiveren

KONTRAKT FOR BÆRUM KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER. mellom. Bærum kommune, Eiendom... (heretter kalt Oppdragsgiveren KONTRAKT FOR BÆRUM KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Bærum kommune, Eiendom... (heretter kalt Oppdragsgiveren og... (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./ Personnr om Henie Onstad seniorsenter,

Detaljer

AVTALE. Kontrakt H006 Prosjekteringsleder. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til prosjekteringsleder) organisasjonsnr:

AVTALE. Kontrakt H006 Prosjekteringsleder. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til prosjekteringsleder) organisasjonsnr: AVTALE mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til prosjekteringsleder) organisasjonsnr: som prosjekteringsleder (PRL) for Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Avtaledokument prosjekteringsledelse

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER. Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren)

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER. Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Rammeavtale for Kontrollørtjenester

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

y Kvinnherad kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sigbjørn Øye Kjell Arild Ekeberg

y Kvinnherad kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sigbjørn Øye Kjell Arild Ekeberg SWECO y Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune Rosendalsveien 10 5470 ROSENDAL 1 5 tv1a1 2012 Saksnr.U off.: la vk SaksbKopi: Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sigbjørn Øye Kjell Arild Ekeberg 10.05.2012 Ølve

Detaljer

AVTALE RKV STI H008. STATSBYGG som oppdragsgiver. Avtaledokument Konsulentoppdrag RKV STI. H008 Tilstandsregistrering av naboeiendommer

AVTALE RKV STI H008. STATSBYGG som oppdragsgiver. Avtaledokument Konsulentoppdrag RKV STI. H008 Tilstandsregistrering av naboeiendommer Avtaledokument Konsulentoppdrag AVTALE H008 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent for Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Avtaledokument - Konsulentoppdrag Dette

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Statens standardavtaler om konsulenttjenester. Konsulentbistand til utredning av kollektivtilbudet i Østfold

Konkurransegrunnlag. Statens standardavtaler om konsulenttjenester. Konsulentbistand til utredning av kollektivtilbudet i Østfold Konkurransegrunnlag Konsulentbistand til utredning av kollektivtilbudet i Østfold Statens standardavtaler om konsulenttjenester Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen

Detaljer

AVTALE H004 Uavhengig kontroll

AVTALE H004 Uavhengig kontroll Avtaledokument Konsulentoppdrag AVTALE mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent for Prosjekt 11858 Tromsø politihus Konsulentoppdrag Overordnet ansvar for

Detaljer

AVTALE xxxxx. mellom. STATSBYGG som byggherre. xxxxxxxxxxx AS organisasjonsnr: xxxxxxxx. som entreprenør. for

AVTALE xxxxx. mellom. STATSBYGG som byggherre. xxxxxxxxxxx AS organisasjonsnr: xxxxxxxx. som entreprenør. for AVTALE xxxxx mellom STATSBYGG som byggherre og xxx AS organisasjonsnr: som entreprenør for 575 HØGSKOLEN I VOLDA PROSJEKT 69046 UTBEDRING STORMSKADER HVO KONTRAKT 12V200 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER, Side

Detaljer

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE Vedlegg 2 - KONTRAKT Saksnummer:. Dato: XX.XX.2010. AVTALEDOKUMENT Mellom Oppegård kommune som oppdragsgiver Org.nr. 944 384 081 og Org.nr. som leverandør

Detaljer

AVTALE H001. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

AVTALE H001. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver AVTALE H001 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (PGK fyll inn navn på den prosjekterende/prosjekteringsgruppekoordinator (firma)) organisasjonsnr: (RIB - fyll inn navn på den prosjekterende (firma))

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

KONTRAKT. mellom. (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: ( navn på oppdraget)

KONTRAKT. mellom. (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: ( navn på oppdraget) KONTRAKT mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) og. (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: om. ( navn på oppdraget) For denne kontrakten gjelder Standard kontraktsvilkår for Kongsbergregionens kjøp

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER (Vektertjenester)

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER (Vektertjenester) KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER (Vektertjenester) mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om vektertjenester ved Oslo

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

Vadsø Kommune Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap. Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER

Vadsø Kommune Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap. Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER Side: 1 av 15 Vadsø Kommune Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER 0 For tilbud 06.01.14 BP BP Revisjon Revisjonen gjelder Dato:

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8401 Alminnelige kontraktbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Avtaledokument.

Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8401 Alminnelige kontraktbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Avtaledokument. Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8401 Alminnelige kontraktbestemmelser om prosjekteringsoppdrag 1. Partene Oppdragsgiver Navn Vikna kirkelige fellesråd Adresse Storgt 17 Telefon 74

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang (Her skal det gis en beskrivelse av Oppdraget med Kundens krav og behov)

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang (Her skal det gis en beskrivelse av Oppdraget med Kundens krav og behov) Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER Etter NS8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt AVTALEDOKUMENT Mellom Trondheim Kommune v/trondheim Eiendom som byggherre Organisasjonsnr.: 970 41 6420 E-post:

Detaljer

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik 03 Justert skjema og tekst knyttet til 26.02.2014 LON BEF JAE varsling 02 Rettet

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om Byggeleder(e) til

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464 TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bilag 1 Åpen anbudskonkurranse for å anskaffe rammeavtale for arrangementsbistand Senter for IKT i utdanningen ønsker å inngå en avtale for anskaffelse av tjenester knyttet til kjøp av bistand til gjennomføring

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av oppdraget og formålet

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert fast pris. I AVTALEDOKUMENT T Mellom Oppdragsgiver i Organisasjonsnr. Postboks

Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert fast pris. I AVTALEDOKUMENT T Mellom Oppdragsgiver i Organisasjonsnr. Postboks {wag/«z5 BODØ KOMMUNALE Prosjektstynngssystem - - D k. nr. _ PROSJEKTSEKSJON Kontraktdokument Ihht. NS8401 10 O7 10 07 Mal for avtaledokument Ihht. NS8401 N Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: ARKITEKTTJENESTER NY SYKEHJEM I BATNFJORDSØRA, 2016

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: ARKITEKTTJENESTER NY SYKEHJEM I BATNFJORDSØRA, 2016 ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: ARKITEKTTJENESTER NY SYKEHJEM I BATNFJORDSØRA, 2016 TIL GJEMNES KOMMUNE Del 3 - Endringer og suppleringer til NS 8401 JULI, 2016 KONTRAKT NS 8401 Prosjekteringsoppdrag

Detaljer

VEDERLAG. Tilbudsgrunnlag del 4

VEDERLAG. Tilbudsgrunnlag del 4 Tilbudsgrunnlag del 4 VEDERLAG Side I INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 2 KOSTNADER... 1 2.1 HONORAR... 1 2.2 REISER... 2 2.3 EKSTERN KOPIERING M.M... 2 2.4 ØVRIGE UTGIFTER... 2 2.5 SAMLEDE KOSTNADER...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 Innhold 1 ENDRING PUNKT 4.1 KONTRAKTSDOKUMENTER... 2 2 JUSTERING PUNKT 4.2 TOLKNINGSREGLER... 2 3 JUSTERING PUNKT 4.3 KONTRAKTSTID... 2 4 JUSTERING

Detaljer

Avtaledokument (UTKAST)

Avtaledokument (UTKAST) Avtaledokument (UTKAST) 1. PARTENE Mellom som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: adresse: besøksadresse: og som rådgiver, organisasjonsnummer: adresse: besøksadresse: er det inngått følgende avtale: Prosjekt-nr.:

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8401, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Kun tillatt brukt av Statens

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 13 GRØNNBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING 2 AV 13 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg

Detaljer

AVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør.

AVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør. AVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for entreprise (Prosjektnummer og navn) Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Avtaledokument

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

Formularfor kontraktom totalentreprise

Formularfor kontraktom totalentreprise ( Henvendelse om blanketten rettes til Standard Online AS. 67 83 87 00 E-post: salg@.no BYGGBLANKETT 8407 A Formularfor kontraktom totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter

Detaljer

AVTALE. H-125 Uavhengig kontroll. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr:

AVTALE. H-125 Uavhengig kontroll. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr: AVTALE mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr: som uavhengig kontrollør etter plan- og bygningsloven for H -125 Uavhengig kontroll Side 1 av

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer:

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester

Detaljer

Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-06: Forprosjekt spillvannsledning Ust-Heimdal Tilbudsgrunnlag del 4: Vederlag

Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-06: Forprosjekt spillvannsledning Ust-Heimdal Tilbudsgrunnlag del 4: Vederlag Tilbudsgrunnlag del 4 VEDERLAG Side I INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...1 2 KOSTNADER...1 2.1 HONORAR...1 2.2 REISER...2 2.3 EKSTERN KOPIERING M.M....2 2.4 GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER...2 2.5 ØVRIGE UTGIFTER...2

Detaljer

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtaledokument 1. PARTENE. organisasjonsnummer: adresse: Kolstergata Trondheim besøksadresse: Kolstergata 90, 7030 Trondheim

Avtaledokument 1. PARTENE. organisasjonsnummer: adresse: Kolstergata Trondheim besøksadresse: Kolstergata 90, 7030 Trondheim Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim Spektrum AS organisasjonsnummer: 814 588 432 adresse: Kolstergata 90 7030 Trondheim besøksadresse: Kolstergata 90, 7030 Trondheim som oppdragsgiver, og organisasjonsnummer:

Detaljer

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer:

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten E2. Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 974 019 523 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim bydrift Postboks 2300, Sluppen, 7004

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom:

Denne avtale er inngått mellom: Vedlegg 7 i konkurransegrunnlaget Denne avtale er inngått mellom: SUNNAAS SYKEHUS HF (heretter kalt KUNDEN) OG XX (heretter kalt LEVERANDØREN) AVTALEN GJELDER: AVTALEN GJELDER I PERIODEN: 21.05 2013 18.09.2015.

Detaljer

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406:2009 NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt kontrolløren) Organisasjonsnr: om Rammeavtale for uavhengig kontroll og andre kontrolloppdrag

Detaljer

RAMMEAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør.

RAMMEAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør. RAMMEAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for bygningsmessige herunder domstoler og regjeringsbygg Side 1 av

Detaljer

Strindheim Kunstgress AS Rehabilitering kunstgressbane Åpen anbudskonkurranse. Avtaledokument. Del IIa

Strindheim Kunstgress AS Rehabilitering kunstgressbane Åpen anbudskonkurranse. Avtaledokument. Del IIa Strindheim Kunstgress AS Åpen anbudskonkurranse Del IIa Avtaledokument 12.03.2010 Side 1 av 6 AVTALEDOKUMENT Mellom Byggherre Navn Organisasjonsnr. Adresse Postnr. Poststed Telefon Mobiltelefon Telefaks

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

Avtale 12/754 Dokument 4 av 7

Avtale 12/754 Dokument 4 av 7 Avtale 12/754 Dokument 4 av 7 Dette dokument er å anse som Avtaledokumentet jf. NS 8406 kap. 4 punkt. a) Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 11 PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER 2 AV 11 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR Vedlegg 4 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende materiell rør 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Innhold 1. Anvendelse... 3 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter... 3 2.1 Samarbeidsplikt... 3 2.2 Taushetsplikt... 3 3. Avtalen... 3 4. Organisatoriske

Detaljer

Vedlegg 1. mellom Lørenskog kommune. Oppdragsgiver: Leverandør: Om kjøp av; rådgivningstjenester innen Bygg og eiendom.

Vedlegg 1. mellom Lørenskog kommune. Oppdragsgiver: Leverandør: Om kjøp av; rådgivningstjenester innen Bygg og eiendom. Vedlegg 1 Rammeavtale (Rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid) 13/3919 (Saksnr. fra WebSak) Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog

Detaljer