1. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Generelle bestemmelser. NS 8406 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt kontraktsbestemmelser legges til grunn, så langt dette er mulig for dette oppdraget, ved kontraktsinngåelse. I tillegg gjelder kontraktsbestemmelser iht. nedenstående. 1.2 Sikkerhetsstillelse. Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med 10 % av kontraktssummen, jf. Kontraktsbestemmelser NS 8406, punkt 8. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 1.3 Forsinkelse. Dagmulkt Det knyttes dagmulkt til avslutningen av hver fase samt til de frister som vil bli avtalt. Dagboten utgjør kr 1000,- per dag for hver virkedag forsinkelsen varer, men begrenset til maksimalt 20 kalenderdager. Så lenge dagboten løper, kan oppdragsgiver ikke heve avtalen. Denne tidsbegrensningen gjelder imidlertid ikke hvis leverandøren, eller noen denne svarer for, har gjort seg skyldig i forsett eller grov uaktsomhet. Hvis bare en del av den avtalte ytelsen er forsinket, kan leverandøren kreve en nedsettelse av dagboten som står i forhold til oppdragsgivers mulighet til å nyttiggjøre seg den del av ytelsen som er levert. Oppdragsgiver kan heve hele eller deler av avtalen med øyeblikkelig virkning hvis ytelsen er vesentlig forsinket. Vesentlig forsinkelse foreligger når levering ikke er skjedd når maksimal dagbot er nådd, eller etter utløpet av en tilleggsfrist hvis den utløper senere. 1.4 Prosjektmateriell Tiltakshaver har eiendomsrett til all prosjektdokumentasjon herunder elektronisk lagret dokumentasjon, til bruk ved forvaltning, drift og vedlikehold, senere ombygging og påbygging samt annen bruk som naturlig knytter seg til prosjektet. 1.5 Kontroll og prøving Det kreves at entreprenøren/utførende har etablert og benytter seg av faste rutiner for egenkontroll og kvalitetssikring. Disse skal fremlegges og godkjennes av byggeleder/byggherre. Slike rutiner skal omfatte sjekklister for all egen produksjon og eventuelt underleverandørens produksjon. Prosedyre fremlegges før 1. utbetaling finner sted. Sjekklister skal kvitteres og fremlegges regelmessig for byggeleder/byggherre. Dersom
ikke tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges, kan byggeleder/byggherre bestille kontroll utført av annet firma for entreprenørens regning. 1.6 Forsikring av kontraktarbeidet Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattest for kontroll senest ved kontraktsinngåelse. Forsikringen gjelder inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren jamf. NS 8406. punkt 9. 1.7 Ansvarsforsikring Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattesten for kontroll senest ved kontraktsinngåelse 1.8 Tilleggsarbeider I henhold til kontraktsbestemmelsene skal enhver bestilling på tilleggsarbeider, materiell eller utstyr foreligge skriftlig før arbeidet settes i gang. Rekvisisjonen skal inneholde bestemmelse om på hvilken måte arbeidene blir å avregne enten etter oppgitte enhetspriser, avtalt rund sum, eller som rent regningsarbeid (timepriser). For tilleggsarbeider skal hver rekvisisjon ha egen faktura. Ved tilleggsarbeider skal hovedkontraktens bestemmelser gjøres gjeldende. Arbeidene skal faktureres fortløpende. 1.9 Minstekrav i lønns- og arbeidsvilkår Det vises i denne sammenheng til LOV 1993-06-04 nr 58: Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) og den til enhver tid gjeldende forskrifter til loven. Forskiftene omhandler lønns- og arbeidsvilkår på byggeplasser, renholdsbedrifter og flere fag samt påseplikt og innsynsrett. Minstesatser for lønn blir angitt hvert år. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakere i egen organisasjon og arbeidstakere hos eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontakten, ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtaler, regulativ eller det som ellers er normalt for Stavanger og yrke. Entreprenøren skal på anmodning legge frem dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til arbeidstakerne. På samme måte skal entreprenøren sikre dokumentasjon fra sine underleverandører. Dersom entreprenøren ikke etterlever disse pliktene, har tiltakshaver rett til å holde tilbake deler av kontraktsummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir
holdt tilbake skal tilsvare ca 2 ganger innsparingen for firmaet. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokumentet. Ved konstatert brudd på ovenfor nevnte bestemmelser. og entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan tiltakshaveren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir tiltakshaveren anledning til å utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne tiltakshaveren innen bygge- og anleggsvirksomheten for inntil ett år. 1.9 Utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere - rapportering Leverandøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere ovenfor oppdragsgiver at ligningslovens 6-10 krav til rapportering er oppfylt. Dokumentasjonsplikten gjelder ellers fortløpende ved evt. endringer i rapporteringspliktige opplysninger. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til oppdragsgiver, på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte, for tiden ved bruk av skjemaene RF 1198 og RF 1199. Nærmere opplysninger kan fåes ved å kontakte Sentralskattekontoret for utenlandssaker, Postboks 8031, 4068 Stavanger, Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger. Tlf.: 51 96 96 00. E- post: sfu@skatteetaten.no Leverandøren forplikter seg til å holde oppdragsgiver skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon som følge av leverandørens eller noen kontraktsmedhjelpers brudd på ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrifter eller disse kontraktsbestemmelsers pkt.10 første til tredje ledd. Manglende overholdelse av krav til rapportering etter ligningsloven 6-10 er å anse som mislighold av denne kontrakt. Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake hele eller deler av kontrakts - summen til dekning av krav som nevnt ovenfor. Dersom leverandøren ikke etterkommer forpliktelsene til å dokumentere overfor oppdragsgiver at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere m.v. er oppfylt, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake inntil 5 % av kontrakts - summen til dekning av eventuelle fremtidige krav. 1.10 Etisk handel Klepp kommune har vedtatt handlingsplan for etisk handel. Varer som leveres til Klepp kommune skal være produsert under forhold som tilfredsstiller minstestandard for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, har forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid, slavearbeid og diskriminering og ivaretar miljøhensyn. Produkter med miljømerking vil bli foretrukket.
Entreprenøren plikter å forvisse seg om at tropisk trevirke ikke inngår i produktene som brukes eller leveres. 1.11 Regulering av avtale Kontraktsummen skal ikke indeksreguleres, dvs kan ikke endres som følge av endringer i lønninger, priser eller sosiale utgifter. 1.12 Faktura og betaling. Fakturering foretas etter avtalt faktureringsplan som knyttes til framdriftsplan for prosjekteringen/utførelsen. Endret framdrift kan endre faktureringsplan tilsvarende. Fakturaer settes opp i samsvar med tiltakshavers krav til utforming ut fra framdrifts- og kostnadsoppfølging. Betalingsfrist er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt av tiltakshaver. Det skal ikke beregnes noen form for gebyrer eller tillegg. Eventuell morarente beregnes iht. lov om forsinkelsesrenter. Rentefaktura aksepteres ikke dersom sen innbetaling fra oppdragsgiver skyldes at mottatt faktura ikke er i henhold til avtalen. Betaling skal anses å være foretatt når oppdragsgiver har innlevert betalingsoppfordring / - anmodning til bank/post. 1.13 Avbestilling. Dersom tiltakshaver avbryter oppdraget og avbestiller, legges følgende til grunn når økonomisk tap for de prosjekterende skal beregnes, kfr. NS 8401 pkt. 16. Bemanning iht. bemanningsplan som er lagt til grunn for faktureringsplan. Godtgjørelse tilsvarende maks. 1 månedslønn for den aktuelle bemanning begrenset oppad til kr. 70.000,-eks. mva. Det anses ikke som avbrudd og gis følgelig heller ikke erstatning dersom det ikke blir besluttet å igangsette oppdraget. Alle forberedelser til igangsettingen som tilbyderne gjør før skriftlig bekreftelse fra tiltakshaver foreligger, skjer for tilbydernes / prosjekterendes risiko og regning. 1.14 Tvister. Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke kan løses i minnelighet blir å avgjøres av de ordinære domstoler, med mindre partene blir enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling.
Hver av partene skal oppnevne en voldgiftsmann, og voldgiftsmennene utpeker i fellesskap en oppmann. Unnlater en part å oppnevne en voldgiftsmann eller voldgiftsmennene ikke blir enige om oppmann, foretas oppnevnelsen ved Jæren Tingrett. For voldgiften gjelder ellers bestemmelser i tvistemålslovens kap. 32. Voldgiften avgjør tvisten med endelig virkning for begge parter.