TKL. Del 2: Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer Mars Bærum kommune Prosjektenheten

Transkript

1 Konkurransegrunnlag: Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer SIDE 1 av 26 Del 2: Oppdragsbeskrivelse Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer Mars 2014

2 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 2 av 26 A Orientering om rammeavtalen... 4 A.1.1 Om rammeavtalen... 4 A.1.2 Entrepriseplan... 5 A.1.3 Tiltakshaver, byggherre og engasjerte rådgivere... 5 A.1.4 Byggherrens organisasjon... 5 B Ytelser og vederlag... 6 B.1 Generell ytelsesbeskrivelse... 6 B.1.1 Forholdet mellom generell og spesiell ytelsesbeskrivelse prising av ytelsene... 6 B.1.2 Definisjoner... 6 B.1.3 Mengdekontroll... 6 B.1.4 Plan- og bygningsloven... 6 B.1.5 Kvalitetsplan for utførelse... 6 B.1.6 SHA-plan... 7 B.1.7 Miljø - generelt... 7 B.1.8 Kabler og ledninger... 8 B.1.9 Stikning og stikningsgrunnlag... 9 B.1.10 Vannulemper og lensing... 9 B.1.11 Rigg og ledelse... 9 B.1.12 Trafikkavvikling og arbeidsvarsling B.1.13 Dokumentasjon av utført anlegg B.1.14 Avfallshåndtering B.1.15 Prøvedrift B.1.16 Prosjekthotell B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse B.2.1 Tilbudsskjema B.2.2 Mengdebeskrivelse B.3 Tegninger C Fremdrift og frister C.1 Generelt C.2 Dagmulktsbelagte frister C.2.1 Avtalte frister i avrop C.2.2 Frister for administrative leveranser etc D Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser D.1 Generelle kontraktsbestemmelser D.1.1 NS 8405:2008 med endringer D.1.2 Partenes representanter (NS 8405 pkt 6)... 15

3 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 3 av 26 D.1.3 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) D.1.4 Krav til utførelse (NS 8405 pkt 11) D.1.5 Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt 12) D.1.6 Bruk av underentreprenør og utenlandsk arbeidskraft (NS 8405 pkt 15) D.1.7 Endringer (NS 8405 pkt 22) D.1.8 Fristforlengelse (NS 8405 pkt 24) D.1.9 Vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25) D.1.10 Entreprenørens varsler etter NS 8405 kapittel III og IV D.1.11 Fakturering og betaling (NS 8405 pkt 29) D.1.12 Overtakelse (NS 8405 pkt 32) D.1.13 Prøvedriftsperiode D.1.14 Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar (NS 8405 pkt 36) D.1.15 Tvisteløsning (NS 8405 pkt 43) D.2 Spesielle kontraktsbestemmelser D.2.1 Rammeavtalens varighet D.2.2 Oppsigelse av avtalen D.2.3 Frister ved avrop D.2.4 Prisregulering D.2.5 Styrende dokumenter D.3 Administrative bestemmelser D.3.1 Korrespondanse D.3.2 Referater D.3.3 Møter E Vedlegg (egen fil) E.1 Kontrollskjemaer for VA-anlegg, jamfør B Kontrollskjema for VA-anlegg i grøft E.2 SHA-plan for tiltakene i rammeavtalen, jamfør B E.3 Skjema: Rapport avvik, jamfør D E.4 Skjema: Varsel fra entreprenør til byggherre, jamfør D E.5 Skjema: Avrop bestilling av arbeider E.6 Skjema: Egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår, jamfør D

4 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 4 av 26 A Orientering om rammeavtalen A.1.1 OM RAMMEAVTALEN Bakgrunn ved gjennomfører årlig ulike tiltak for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten, både langs kommunale veier og fylkesveier. Tiltakene gjennomføres på vegne av Vei og trafikk og Statens vegvesen. I tillegg gjennomfører sammenlignbare tiltak for andre enheter. For å lette arbeidet med gjennomføring av entrepriser for denne typen tiltak, lyser kommunen ut en rammeavtale for entrepriser innen samferdsel med mer. Rammeavtale vil bli inngått med en entreprenør. Varighet Varighet av rammeavtalen er omtalt i kapittel D.2.1. Aktuelle tiltak Tiltakene kan være både nyanlegg og rehabilitering. I hovedsak vil disse tiltakene omfatte fortau og gang-/sykkelveier, hente- og bringerundeller, turveier, parkeringsplasser, ombygging av veikryss, ombygging eller nybygging av bussholdeplasser, tiltak for syns- og bevegelseshemmede, utomhusanlegg med mer. Omfang Omfang av avrop vil være avhengig av kommunens behov. Byggherren garanterer ikke omfang av rammeavtalen. Avtalen er basert på anslått størrelsesorden på tiltak. Rammeavtalen vil i anslått størrelsesorden kunne omfatte 6-12 tiltak hvert år. Entreprisekostnaden for hvert enkelt tiltak vil kunne variere fra i størrelsesorden kr ,- til kr 2-4 millioner. Bevilgninger og tilskudd til ulike tiltak gis fra år til år, slik at totalt omfang av avrop per år vil variere. Innhold i rammeavtalen Rammeavtalen vil blant annet inneholde en utfylt mengdebeskrivelse, se kapittel B.2.2., som vil bli lagt til grunn ved prising av avrop. Mengdebeskrivelsen inneholder aktuelle poster for tiltakene. Mengder er anslått for tiltak over en periode på to år for å gi mulighet for å sammenligne tilbud. Mengdene kan imidlertid ikke legges til grunn for årlig omfang. Avrop Byggherren vil i god tid før gjennomføring varsle aktuelle tiltak for avrop. Tegninger og mengdebeskrivelse tilpasset de enkelte tiltak vil bli vedlagt forespørsel om prising av avrop. Sammen med entreprenørens tilbud, fremdrift samt avtalt håndtering av SHA og miljø, vil dette danne grunnlag for avrop på rammeavtalen. Ved avrop skal eget skjema benyttes, se Vedlegg E.5.

5 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 5 av 26 Dersom tiltaket krever utførelse av poster som ikke er entydig definert i avtalen, skal det forhandles om pris på disse postene. Sammenlignbare poster i avtalen legges da til grunn. Det vil bli avholdt møter for oppfølging av rammeavtalen, se kapittel D.3.3. Møter. A.1.2 ENTREPRISEPLAN Ved avrop skal arbeidene, unntatt av asfalt- og veimerkingsarbeider, gjennomføres i en generalentreprise, og det er generalentreprenørens ansvar å kontrahere nødvendige underentreprenører. Byggherren kan i tillegg inngå enkeltavtaler om utførelse av tilgrensende arbeider og / eller tjenester. A.1.3 TILTAKSHAVER, BYGGHERRE OG ENGASJERTE RÅDGIVERE Tiltakshaver: (Anleggseier / forvaltningsmyndighet) Byggherre / prosjektledelse: Vei og trafikk 1304 Sandvika Oppdragsansvarlig: Stein Batalden Andre enheter i kommunen vil også kunne være tiltakshaver 1304 Sandvika Fagkoordinator: Svein Inge Brudvik Mobil: E-post: svein.brudvik@baerum.kommune.no Prosjektleder: Signe Holdhus Fjeldstad Mobil: E-post: signe.fjeldstad@baerum.kommune.no Engasjerte rådgivere: Andre prosjektledere vil også benytte rammeavtalen. Reinertsen AS Lilleakerveien 8, 0283 Oslo Oppdragsleder: Jan Espen Tennvann E-post: jan.tennvann@reinertsen.com (Rammeavtale med varighet til oktober 2014) A.1.4 BYGGHERRENS ORGANISASJON er ansvarlig for utførelse av investeringer/prosjekter innenfor Samferdsel, Natur og idrett hvor blant annet parker, turveier og kirkegårder inngår, og investeringer i ulike tiltak i Sandvika. Kommunen vedtar årlig et handlingsprogram med rammer for investeringer. overtar som kommunens representant ansvaret for prosjekter som ligger i handlingsprogrammet for prosjektering og gjennomføring. Etter ferdigstillelse blir prosjektene overlevert de ulike tjenestestedene for drift og vedlikehold.

6 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 6 av 26 B Ytelser og vederlag B.1 Generell ytelsesbeskrivelse B.1.1 FORHOLDET MELLOM GENERELL OG SPESIELL YTELSESBESKRIVELSE PRISING AV YTELSENE har visse krav til utførelse av entreprisearbeider som er felles for kommunens entreprisekontrakter. Disse kravene er samlet i dette kapittelet B.1 Generell ytelsesbeskrivelse. Kapittel B.1 inneholder ikke prisbærende poster. Priskonsekvenser av kravene kapittel A.1.1 og i kapittel B.1 skal derfor tas med i prisingen av kapittel B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse. B.1.2 DEFINISJONER Generalentreprenør: Entreprenør som har kontrakt med byggherren for hele eller det alt vesentlige entreprisearbeidet i rammeavtalen/tiltak det gjøres avrop for. B.1.3 MENGDEKONTROLL Det skal ikke gjennomføres mengdekontroll etter NS 8405 pkt Kontrakten er basert på regulerbare mengder. (RS poster skal ikke reguleres.) B.1.4 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Ved gjennomføring av tiltak som er søknadspliktige i henhold til Plan- og bygningsloven, skal entreprenøren være ansvarlig utførende (UTF) for egne kontraktsarbeider, og innfri de krav som stilles i den forbindelse. Komplett kontrolldokumentasjon skal oversendes Søker senest 4 uker før overtakelsesforretning. Ved forsinket oversendelse av dokumentasjon, forskyves dato for overtakelsestidspunkt/start prøveperiode tilsvarende dersom forsinkelsen er medvirkende til at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ikke foreligger. B.1.5 KVALITETSPLAN FOR UTFØRELSE Entreprenøren skal innen 4 uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, og før aktuelle arbeider settes i gang, levere byggherren en kvalitetsplan for egne arbeider. Denne fristen er dagmulktsbelagt, se kapittel C.2 Dagmulktsbelagte frister. Det utarbeides en kvalitetsplan for rammeavtalen som vil gjelde alle avrop.

7 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 7 av 26 Kvalitetsplanen skal oppdateres ved behov og godkjennes av byggherre. Kvalitetsplanen skal fastlegge hvilke prosedyrer, kontroller og dokumentasjon som skal gjelde for produksjonen av det definerte produktet. Kvalitetsplanen skal som minimum inneholde: oversikt over kvalitetsansvarlige oversikt over hvilke områder som skal kontrolleres og hvordan kontrollen utføres oversikt over kontrollplaner og sjekklister som skal benyttes i denne avtalen og hvordan disse dokumenteres avvikssystem med beskrivelse av hvordan skal dette brukes system for utskifting av nøkkelpersonell system for håndtering av tegnings- og arbeidsgrunnlag (inkl. tegningsmottak, utskifting, arkivering, distribusjon) system for kontrahering av underleverandører og videreføring av byggherrens krav B.1.6 SHA-PLAN Det er utarbeidet en overordnet SHA-plan for tiltakene i rammeavtalen i henhold til byggherreforskriften. Denne ligger som vedlegg under kapittel E. Entreprenøren skal utarbeide en egen SHA-plan for egne arbeider i samsvar med denne planen. Det utarbeides en SHA-plan for rammeavtalen som vil gjelde alle avrop. Risikofylte arbeidsoperasjoner, og tiltak for å redusere risikoen, vurderes og dokumenteres for hvert tiltak det gjøres avrop for. Hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens 2-2 er generalentreprenøren. SHA-koordinator for gjennomføringsfasen er kommunenes prosjekt- og/eller byggeleder med mindre annet avtales. Byggherren vil vurdere om entreprenøren skal utpeke verneombud for hvert enkelt tiltak. Entreprenørens SHA-plan for egne arbeider skal leveres innen 4 uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, likevel senest innen oppstart av kontraktsarbeidene. Denne fristen er dagmulktsbelagt, se kapittel C.2 Dagmulktsbelagte frister. B.1.7 MILJØ - GENERELT Det er foretatt en miljøgjennomgang før utlysning av rammeavtalen med forutsetning om at tiltak ikke er kjent. Hensynet til miljø er innarbeidet i denne oppdragsbeskrivelsen og i mengdebeskrivelsen. I tillegg må eventuelle konsekvenser for miljøet, og tiltak for å ivareta miljøet vurderes for hvert enkelt tiltak. B Møter/kontroller Temaet miljø skal tas opp i møter/byggemøter som eget punkt, se kapittel D.3.3 Møter. Entreprenør skal delta i miljørunder i forbindelse med møtene. På rundene skal det kontrolleres at krav til miljø i produksjonsprosessen er oppfylt. Avvik skal registreres.

8 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 8 av 26 B Dokumentasjon Entreprenør skal innhente, og på forespørsel kunne fremlegge, miljødokumentasjon / miljødeklarasjoner for alle byggematerialer som er valgt av entreprenøren. Entreprenøren skal etablere tilfredsstillende systemer for vurdering av farlige kjemikalier med sikte på substitusjon (utskiftning). Substitusjonsplikten innebærer at alle som bruker eller planlegger å bruke produkter med stoffer som kan være en risiko for helse og miljø, har plikt til å vurdere om det er mulig å bruke mindre farlige alternativer, jamfør produktkontrolllovens 3a. Veiledning for gjennomføring finnes i følgende hefte Vurdering av helse- og miljøfarlige stoffer på byggeplasser og/eller B Organisering Entreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel utslipp til vann, jord eller luft) reduseres. Drivstofftanker og påfyllingssteder skal sikres mot utslipp til grunnen ved at de plasseres på fast dekke. Absorbenter skal være tilgjengelig på anlegget/påfyllingssteder. Forurensede masser behandlet med absorbenter skal leveres til godkjent mottak. B Beredskap Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljøet, skal registreres og rapporteres. Byggherren har utarbeidet en beredskapsplan for akutt forurensning. Beredskapsplanen vil bli overlevert før oppstart av arbeider. Entreprenøren skal orientere alle egne arbeidstakere og underentreprenører om planens plassering og innhold. B.1.8 KABLER OG LEDNINGER Eventuell langsgraving og kryssing av eksisterende kabler og ledninger er spesifisert i egne poster i mengdebeskrivelsen. Eksisterende offentlige og private vann- og avløpsledninger og kabler som berøres av anlegget, vises på tegninger i den utstrekning de er kjent. Før graving påbegynnes skal entreprenøren sørge for påvisning av ledninger og kabler og skaffe gravetillatelse. Ved ledninger, jordkabler og luftstrekk skal entreprenøren innrette seg etter de krav som anleggenes eiere stiller. Oppdager entreprenøren uforutsette kabler og ledninger, skal han omgående varsle byggherren og vedkommende selskap/etat. Entreprenøren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og luften ikke skades som følge av arbeidene. Skader som måtte oppstå, skal repareres av anleggets eier på entreprenørens bekostning. Entreprenøren er også ansvarlig for indirekte skader i

9 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 9 av 26 anleggsperioden og senere og kostnader som følge av brudd på eksisterende ledninger og kabler, og anbefales å ha forsikring som dekker eventuelle KILE-krav (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi). Det må påregnes stans i arbeidene på grunn av spørsmål om eksisterende kabler og ledninger i grunnen. Entreprenøren må legge opp sine arbeider slik at andre arbeider kan utføres i den tiden det tar å frembringe en avgjørelse fra anleggenes eier. Entreprenøren har ansvar for koordinering av alle aktiviteter knyttet til kabelselskapene, inkludert arbeider som må utføres av kabelselskapene selv eller deres godkjente spesialentreprenør. B.1.9 STIKNING OG STIKNINGSGRUNNLAG Entreprenørens ansvar omfatter all stikning og utsetting av fliser, salinger osv. som er nødvendig for gjennomføring av arbeidene og for byggherrens kontroll av stikning før og under arbeidet. Byggherren bestemmer format for overlevering av stikningsdata. I mindre entrepriser kan dette kun være angivelse på tegninger. I større entrepriser kan overlevering også skje på digitale filer. Målegrunnlaget for prosjekteringen vil bli oppgitt. De samme punktene skal benyttes som stikningsgrunnlag for utførelsen. Entreprenøren skal kontrollere at høydene for høydefastmerker oppgitt av byggherren stemmer innbyrdes. Entreprenøren skal sikre og supplere disse ved behov. Entreprenøren skal i god tid kontrollere at høyder som arbeidsgrunnlaget angir for eksisterende anlegg er korrekt, slik at arbeidsgrunnlaget kan revideres i tide dersom feil avdekkes. B.1.10 VANNULEMPER OG LENSING Entreprenøren må regne med ulemper knyttet til vannføring i eksisterende ledninger, grunnvann, overflateavrenning, utlekking fra utette ledninger og eventuell påvirkning fra varierende vannstand. Entreprenøren må påregne permeabel grunn. B.1.11 RIGG OG LEDELSE Generalentreprenøren skal være administrerende overfor underentreprenør og ha byggeplassledelse i hele byggefasen som er tilstrekkelig til å ivareta alle forhold ved gjennomføringen av tiltak. I tillegg til ansvar for koordinering av alle aktiviteter knyttet til kabelselskaper, se kapittel B.1.8, skal entreprenøren ha ansvar for koordinering av alle aktiviteter knyttet til asfaltentreprenør. s asfaltentreprenør skal normalt benyttes ved tiltak som

10 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 10 av 26 omfatter asfaltering. Det er entreprenørens ansvar å påse at grunnarbeider er ferdigstilt i henhold til avtalt fremdrift slik at asfaltarbeidene kan utføres uten hinder eller ventetid. Riggplass for tiltakene lokaliseres så langt det er mulig på veigrunn eller kommunal grunn. Entreprenøren er ansvarlig for å skaffe arealer til rigg utover dette dersom det er behov. Kostnader til rigg med mer prises i mengdebeskrivelsen, kapittel B.2.2, i prosess 12.1 Rigg og midlertidige bygninger. Entreprenørens kostnader for ledelse og administrasjon er inkludert i denne prosessen. B.1.12 TRAFIKKAVVIKLING OG ARBEIDSVARSLING All arbeidsskilting, sikring, midlertidig skilting og merking er entreprenørens ansvar og skal utføres iht. «Arbeidsvarsling», håndbok 051 utgitt av Vegdirektoratet. Videre gjelder Bærum kommune, Vei og Trafikks "Instruks for gravearbeid i Bærums gater, veier og plasser". Midlertidig skilting, merking og trafikkreguleringer skal kun utføres i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. Denne skal være godkjent ved innhenting av gravetillatelse før arbeidene starter. Gravetillatelse gis av, Vei- og Trafikk for kommunale veier og Statens vegvesen for fylkes- og riksveier. Godkjenningen skal dokumenteres overfor byggherren. Entreprenøren er ansvarlig for vedlikehold av skilting og merking og må supplere dersom noe av dette blir fjernet. Entreprenøren skal til enhver tid sørge for at skiltene er rene, og foreta jevnlig skiltkontroll. Entreprenøren plikter å etterse skilter og sperremateriell også i helger og ferier. Ved manglende skilting og oppmerking vil byggherren straks stoppe arbeidene inntil manglene er utbedret. Entreprenøren skal til enhver tid ha en skiltansvarlig på anlegget når arbeidene pågår og som skal være tilgjengelig pr. telefon når det ikke er aktivitet på anlegget. Skiltansvarlig må ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling i hht. reglene i Statens vegvesens håndbok 051. Entreprenøren skal innrette seg etter alle pålegg gitt av veiholder og politi og bære kostnaden ved dette. Dersom veiholder eller politi pålegger bruk av trafikklys eller sperrevogn og entreprenøren må leie dette, kan leiekostnaden viderefaktureres til byggherren uten påslag. For øvrig gjelder følgende generelle krav: Kjørebanen skal til enhver tid være fri for stein, jord og søle fra anlegget. Kjørebanen skal renholdes regelmessig. Midlertidige dekker skal vedlikeholdes av entreprenøren. Kanter, søle og ujevnheter aksepteres ikke. Anleggsområdet skal avsperres med kontinuerlige nettinggjerder, h = 2,0 m. Jersey elementer eller tilsvarende skal settes opp som sikring mellom anleggsareal og trafikkert areal. Sperringene bues av i endene. De kan brytes i punkter for ut-

11 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 11 av 26 /innkjøring med anleggsmaskiner. Sperreelementer i serie skal være festet til hverandre slik at de virker som en kontinuerlig sperre også ved påkjørsel Gående skal sikres spesielt, både mot anleggsarbeidet og mot annen trafikk. Skilt og sperremateriell skal være plassert ut før arbeidene starter. Entreprenøren er ansvarlig for at adkomst med utrykningskjøretøy opprettholdes kontinuerlig. Utenom arbeidstid skal det være full fremkommelighet for personbiler samt brann, sykebil og brøytebil. Grøfter og groper gjenfylles fortløpende og overflaten reetableres og vedlikeholdes til akseptabel stand, tilpasset type overflate, inntil endelig reetablering av overflaten. Opprettholdelse av sikker adkomst til private eiendommer for både gående og kjørende, herunder tilgjengelighet for avfallshenting og postombæring. Evt. behov for provisoriske løsninger er entreprenørens ansvar. Entreprenøren legger ut kjøreplater eller gangbroer etc. i den grad dette er nødvendig, jfr. krav i Instruks for graving i Bærum gater, veier og plasser. Arbeidene skal gjennomføres med minst mulig ulemper for grunneiere og beboere i området. Vedlikehold og snørydding av veier og plasser, påføring av kalsiumklorid og andre støvdempende tiltak skal besørges og bekostes av entreprenøren gjennom hele anleggstiden. Alle veier som p.g.a. entreprisen ikke innfrir betingelsene i avtaler mellom veiholder og ansvarlig for snøbrøyting, skal brøytes av entreprenøren med samme frekvens og standard som normalt for aktuelle veier. Entreprenøren skal også salte og strø etter beboernes behov. Dette gjelder også på kveldstid, i helger og ferier. B.1.13 DOKUMENTASJON AV UTFØRT ANLEGG Dokumentasjon av utført anlegg utgjør en del av kontraktsarbeidene, og skal overleveres til byggherren. Dokumentasjonen skal legges inn på katalog i prosjekthotell (se kapittel B.1.16). Det kan bli aktuelt at dokumentasjon i tillegg leveres på minnepinne og i papirformat. Dokumentasjonen er spesifisert nedenfor med angivelse av tidspunkt for overlevering til byggherren. All relevant dokumentasjon skal leveres. Dokumentasjon Innleveringsfrist Fortløpende i prosjektet 3 dager før overtakelse DOKUMENTASJON AV KVALITET Kontrollskjema for VA-anlegg i grøft, Vedlegg E.1 X Kontroll av plassering av kummer, Vedlegg E.1 X Eventuelle andre kontrollskjemaer/sjekklister avh. av tiltaket X Dokumentasjon av veilysanlegg, ref. Teknisk veilysnorm (kapittel 2.4.2, og 2.4.4) X

12 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 12 av 26 FDV-DOKUMENTASJON Oversikt over produkter med produktdatablader og leverandører X Sluttrapport på bakgrunn av Avfallsplan (dersom det stilles krav om Avfallsplan for tiltaket) X Bilder av tiltaket (etter avtale) X X Bilder av kummer, anboringer og bend i grøft* X Innmålinger: - Grunnlag for målebrev X - Grunnlag for som bygget tegninger: X Koordinatfestede innmålingsdata og egenskapsdata skal leveres på digital form i henhold til gjeldende SOSI-standard. For tiltak skal følgende linjer/punkter måles inn med X-, Y- og Z- koordinater og leveres i separate filer: 1. Veielementer ved veilinjer, kantsteinslinjer, gjerder, stolper, synlige og ikke synlige konstruksjoner osv. 2. OV-anlegg ved ledninger i kum, stikningspunkt for alle retningsendringer, gren og overganger, kumlokk og sluk osv. 3. Belysningsanlegg ved kabler og trekkerør, lysmaster (nye og flyttede) og elskap (ref. Teknisk veilysnorm, kapittel 2.4.1). Avvikende utførelse markeres på siste revisjon av arbeidstegning. Alle tallverdier som målsetting, koordinater, høyder, fall, lengder skal oppdateres til samsvar med innmålingsdata nevnt ovenfor. All markering utføres tydelig slik at byggherren kan utarbeide som bygget - tegninger uten nærmere forklaring. * Alle bilder skal orienteres mot nord. For elektroniske dokumenter gjelder følgende krav til filformat: Innmålingsdata: SOSI-format Tekstdokumenter, tegninger og skisser: pdf format Bilder: JPEG format I tillegg kommer dokumentasjon som kreves i medhold av Plan- og bygningsloven, se kapittel B.1.4.

13 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 13 av 26 B.1.14 AVFALLSHÅNDTERING For hvert tiltak det gjøres avrop for skal minst 70 % av avfallet sortes på anlegget (kildesortering). Spesialavfall og eventuelle forurensede masser skal leveres godkjent mottak. Mulighet for materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde. Ved krav om avfallsplan for tiltak som krever byggetillatelse, skal entreprenøren utarbeide denne. Det skal i slike tilfeller utarbeides sluttrapport på bakgrunn av avfallsplan. B.1.15 PRØVEDRIFT Ikke aktuelt for tiltakene/entreprisene rammeavtalen skal dekke. B.1.16 PROSJEKTHOTELL Byggherren vil etablere rom i prosjekthotell fra Joint Collaboration AS som samhandlingsverktøy for rammeavtalen eller for tiltak/prosjekter hvor avtalen benyttes. Prosjekthotell vil bli benyttet i prosjekter der byggherren finner det hensiktsmessig. Tegninger og annen dokumentasjon (for eksempel avviks-/endringshåndtering, SHA, teknisk dokumentasjon, målebrev, brev, referater, meldinger) lastes opp til et felles arkiv, slik at aktørene i prosjektet får umiddelbar tilgang til alle dokumenter og siste revisjon. Utveksling av tegninger via prosjekthotell vil innebære at tegningsleverandør legger ut og oppdaterer tegninger i pdf-format. Tegninger kan da enkelt plottes ut i ønsket format. Entreprenøren får varsel om nye tegninger/revisjoner og må selv sørge for utplotting og distribusjon i egen organisasjon. Funksjon for bestilling fra eksternt kopieringsfirma er tilgjengelig dersom entreprenøren ikke har nødvendig plotteutstyr. Det må påregnes at flere av tegningene vil kreve fargeutskrift. Entreprenøren forplikter seg til å ta prosjekthotell i bruk som samhandlingsverktøy for tiltak når byggherren beslutter dette. Aktuelle brukere gis brukernavn og passord. Byggherren vil dekke kostnader til abonnement, programvare og et enkelt oppstartskurs ved behov. Entreprenøren må selv dekke kostnader til opplæring utover oppstartskurset og forbundet med bruk av prosjekthotell. Kostnader til egnet datautstyr, plotting/utskrifter og kopiering dekkes av entreprenør. B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema følger utlysningen i egen fil.

14 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 14 av 26 B.2.2 MENGDEBESKRIVELSE Mengdebeskrivelsen fylles ut og alle hovedsummer overføres til Sammendrag av tilbudet i tilbudsskjemaet, kapittel B.2.1 over. Mengdebeskrivelsen følger utlysningen i egen fil. B.3 Tegninger Det vil bli utarbeidet tilbuds-/arbeidstegninger for hvert enkelt tiltak. Det foreligger ikke tegninger for tiltak ved utlysning av rammeavtalen. C Fremdrift og frister C.1 Generelt Tiltak skal i hovedsak utføres i perioden Det vil imidlertid også være aktuelt med vinterarbeider. Fremdrift vil bli avtalt ved avrop for hvert tiltak/prosjekt. Det skal utarbeides detaljert fremdriftsplan for hvert tiltak som skal være levert og godkjent av byggherren senest ved oppstart av arbeidene. Ved mindre tiltak kan behovet for detaljert fremdriftsplan vurderes i samråd med byggherren. C.2 Dagmulktsbelagte frister C.2.1 AVTALTE FRISTER I AVROP Når fremdrift og frister er avtalt i avrop og eventuelt detaljert fremdriftsplan, gjelder NS 8405, 34 Dagmulkt ved forsinkelse, for dagbøter ved eventuell delfrist og frist for overtakelse. C.2.2 FRISTER FOR ADMINISTRATIVE LEVERANSER ETC Det gjelder følgende dagmulksbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B.1 Generell ytelsesbeskrivelse: Levering av kvalitetsplan, jamfør B.1.5 Kvalitetsplan for utførelse : Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr. hverdag, likevel minst kr 1000,-. Levering av SHA-plan, jamfør B.1.6 SHA-plan : Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr hverdag, likevel minst kr 1000,-. Det gjelder følgende dagmulktsbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel D.1 Generelle kontraktsbestemmelser:

15 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 15 av 26 Dagmulkt for brudd på bestemmelsen i punkt D.1.5 punkt lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere, punkt 2 a) utgjør 0,1 promille av kontraktssummen, likevel minst Dagmulkt for brudd på bestemmelsen i punkt D.1.5 punkt lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere, punkt 3 a) d) utgjør kr Brudd på antikontraktør klausulen. Se kapittel D.1.6. D Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser D.1 Generelle kontraktsbestemmelser D.1.1 NS 8405:2008 MED ENDRINGER NS 8405:2008 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som generelle kontraktsbestemmelser i s entreprisekontrakter. I noen avtaler er det behov for å presisere, gi tilleggsbestemmelser eller endre Bærum kommunes generelle kontraktsbestemmelser. Slike bestemmelser er angitt som spesielle kontraktsbestemmelser i kapittel D.2. Ved motstrid gjelder bestemmelsene i kapittel D.2 foran bestemmelsene i kapittel D.1. D.1.2 PARTENES REPRESENTANTER (NS 8405 PKT 6) Følgende bestemmelser blir nytt andre til sjuende ledd: Prosjektleder er byggherrens representant. Han er byggesakens administrative leder og er den eneste som har fullmakt til å forplikte byggherren, med mindre annet er uttykkelig angitt. Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen og har fullmakt til å fatte beslutninger i tilknytning til styring og kontroll av entreprenørens utførelse. Byggeleder har ikke fullmakt til å bestille tilleggsarbeider, herunder akseptere tilleggskrav fra entreprenøren, med mindre annet uttrykkelig er angitt. Byggeleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg. Engasjerte prosjekterende er byggherrens rådgivere og kan ikke påføre byggherren forpliktelser, med mindre annet uttrykkelig er angitt.

16 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 16 av 26 All kommunikasjon, muntlig og skriftlig, mellom partene skal foregå på norsk, herunder bl.a. kommunikasjon i byggemøter og andre møter, utveksling av varsler, endringsmeldinger mv. Entreprenørens nøkkelpersonell på byggeplass og i hans administrasjon (herunder funksjonene prosjekt- og byggeplassleder, SHA-ansvarlig m.v.) som skal kommunisere muntlig og skriftlig med byggherren og eventuelle brukere, skal beherske norsk godt. Entreprenøren skal ved oppstart av kontraktsarbeidene benytte den bemanning (dedikert nøkkelpersonell) som er oppgitt i tilbudet. Dette skal verifiseres og tas opp i et eget oppstartsmøte ved byggestart. Dersom entreprenør ønsker utskifting av den i tilbudet oppgitte bemanningen, kreves samtykke fra byggherren. Byggherren kan ikke nekte å samtykke dersom erstatningsmannskapene har tilsvarende kompetanse og erfaring som det opprinnelige tilbudte personell. D.1.3 SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8405 PKT 9) Pkt.9.1 Generelle bestemmelser andre ledd første punktum utgår og erstattes med følgende: Sikkerheten stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon. Garantisten skal være norsk. Pkt.9.1 Generelle bestemmelser andre ledd andre punktum utgår. Pkt 9.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse gis følgende nytt femte, sjette og syvende ledd: Sikkerheten for entreprenørens kontraktsforpliktelser skal gjelde i tre år etter den dato overtakelse faktisk skjer, og således ikke være begrenset til å gjelde frem til en forhåndsdefinert dato. Byggherren plikter ikke å betale vederlag før han har mottatt kontraktsmessig sikkerhetsstillelse fra entreprenøren. Sikkerheten skal vært stilt på blankett NS 8405 B (Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden). Pkt 9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Byggherren stiller ikke sikkerhet. D.1.4 KRAV TIL UTFØRELSE (NS 8405 PKT 11) Følgende tilføyes som ny siste setning i pkt 11.2 første ledd:

17 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 17 av 26 Varsel etter dette ledd skal gis på eget skjema: Rapport avvik, jf vedlegg E. Følgende tilføyes som nytt siste ledd i pkt 11.2: Dersom det under utførelsen av kontraktsarbeidet avdekkes at arbeidet er i strid med kontrakten, kan byggherren sette en rimelig frist for utbedring. Dersom utbedring ikke er foretatt innen fristen, kan byggherren kreve at entreprenøren betaler kostnadene til utbedring utført av andre. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte. Byggherren skal varsle entreprenøren før utbedringen blir satt bort til andre. D.1.5 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8405 PKT 12) Følgende tilføyes som nytt pkt 12.8 Hensyn til naboer : Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til sjenanse for naboene. I den sammenheng er støy og støvplagen viktig. God organisering av byggearbeidene, faste tider for støyende arbeider, informasjon til naboer med mer planlegges og gjennomføres i samarbeide med byggeleder. Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå mellom , og annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl og kl Eventuelt arbeid utover disse tidene skal varsles til og godkjennes av byggeleder. Eventuelt avslag fra byggeleder begrunnes ikke. Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Det vises i den forbindelse til Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, kapittel 4: Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet av Følgende tilføyes som nytt pkt 12.9 Masselagring : Eventuell lagring av masser på anleggsområdet skal godkjennes av byggherren. Følgende tilføyes som nytt pkt Lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere : For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder følgende: 1. Krav til leverandør og eventuelle underleverandører

18 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 18 av 26 a) På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal leverandøren sørge for at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldene forskrifter. b) På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal leverandøren sørge for at de samme ansatte har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. c) Leverandøren skal ha samme forpliktelser avtalefestet i alle avtaler som omfatter ansatte hos underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten. 2. Administrative bestemmelser a) Med mindre annet er avtalt skal leverandøren innen 4 uker etter kontrakt er signert av begge parter, beskrive hvordan virksomheten ivaretar kravene i 1 a) c) i henhold til mal for egenrapportering, jamfør vedlegg i kapittel E. Dersom leverandøren ikke leverer egenrapportering ihht. denne bestemmelsen og innen den fastlagte frist, påløper dagmulkt. Dagmulkt beregnes etter vanlige regler og med den sats som fremgår i kapittel. C.2.2. Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet av kontraktsperioden. b) Leverandøren skal på forespørsel og innen tidsfrist satt av oppdragsgiver dokumentere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen virksomhet og hos eventuelle underleverandører. Dokumentasjonen kontrolleres av oppdragsgiver eller ekstern kontrollør engasjert av oppdragsgiver. Dokumentasjonen skal minimum inkludere: Innsyn i leverandørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underleverandører. Oppdatert liste over hvilke allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler ansatte i egen virksomhet og hos eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten er omfattet av, med lenke til hvor tariffavtalene ligger på nett. Hvis leverandøren ikke er omfattet av allmenngjort eller landsomfattende tariffavtale, legg ved hvilket grunnlag lønnen bygges på. Hvilke lønnsrammer som gjelder for de ulike stillingskategoriene/stillingskodene og eventuelle satser/tillegg for skift, turnus, overtid og ulempe. Komplett liste med navn på egne og eventuelle underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten.

19 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 19 av 26 Timelister for et utvalg ansatte. Det er oppdragsgiver som foretar utvelgelsen. Timelistene skal tydelig vise dato og tidspunkt for det utførte arbeidet. Arbeidsavtaler for samme utvalg ansatte. Lønnsslipper for samme utvalg ansatte. Lønnsslippene skal tydelig vise hvilken lønn som eventuelt er betalt for arbeid i de ulike arbeidstidsordningene. Ved akkordlønn skal det tydelig gå frem hvor mange timer som er lagt til grunn for lønnen. Lønnsslippen skal vise lønn for utført arbeid, ekskludert utgifter til reise, kost og losji. Opplysninger om utgifter til reise, kost og losji dekkes etter tariffavtalen. Avtale om dette for samme utvalg ansatte. c) Oppdragsgiver, inkludert eksterne kontrollører engasjert av oppdragsgiver, har rett til å foreta annonserte og uannonserte stedlige kontroller hos leverandør, hos eventuelle underleverandører og ved lokasjonen hvor tjenesten utføres. En eventuell stedlig kontroll vil kunne inkludere innsyn i lønns- og personalsystemer. d) Oppdragsgiver og eventuell ekstern kontrollør som mottar opplysningene, har taushetsplikt om opplysningene. 3. Sanksjoner a) Hvis leverandør eller underleverandør får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lønnsog/eller arbeidsvilkår, skal leverandøren uten opphold informere oppdragsgiver ved kopi av pålegget. Hvis leverandøren eller underleverandøren ikke utbedrer forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold som vil medføre plikt til å betale dagmulkt inntil forholdet er rettet. Dagmulkten påløper automatisk. b) Hvis leverandøren i sin oppfølging av eventuelle underleverandører finner at det ikke er samsvar mellom kravene i punkt 1 a) c) og praksis, skal leverandøren uten opphold opplyse oppdragsgiver om forholdene og sørge for at de blir rettet innen den frist oppdragsgiver setter. Oppdragsgiver kan kreve at leverandøren skal utarbeide en plan for forbedringer som skal godkjennes av oppdragsgiver. Hvis forholdene ikke utbedres innen fristen, vil dette bli ansett som mislighold som vil medføre plikt til å betale dagmulkt inntil forholdet er rettet. Ved alvorlige brudd som medfører fare for ansattes liv og helse, ved gjentatte brudd eller ved avtalt maksimalt antall dager med dagbøter, ansees det som vesentlig mislighold som gir oppdragsgiver rett til å heve kontrakten. c) Hvis brudd på kravene i punkt 1 a) c) oppdages, skal leverandøren rette forholdet innen den frist oppdragsgiver fastsetter. Oppdragsgiver kan kreve at leverandøren skal utarbeide en plan for forbedringer som skal godkjennes av oppdragsgiver. Hvis forholdene ikke utbedres innen fristen, vil dette bli ansett som mislighold som vil medføre plikt til å betale dagmulkt inntil forholdet er rettet. Ved alvorlige brudd som medfører fare for ansattes liv

20 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 20 av 26 og helse, ved gjentatte brudd eller ved avtalt maksimalt antall dager med dagmulkt, ansees det som vesentlig mislighold som gir oppdragsgiver rett til å heve kontrakten. d) Bestemmelsene i punkt 3 bokstav b) og c) gjelder tilsvarende dersom leverandør ikke etterkommer plikten til å dokumentere lønns- og arbeidsvilkår hos seg selv eller hos sin underleverandør, innen den frist oppdragsgiver har fastsatt. e) Dagmulkt etter punkt 3 bokstav a) d) beregnes etter vanlige regler og med den sats som fremgår i kapittel. C.2.2. D.1.6 BRUK AV UNDERENTREPRENØR OG UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT (NS 8405 PKT 15) Følgende tilføyes som nytt pkt 15.4 Antikontraktør-klausul : Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlige av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr pr hverdag. Følgende tilføyes som nytt pkt 15.5 Bruk av utenlandsk arbeidskraft : Byggherren skal i henhold til ligningsloven gi opplysninger til sentralskattekontoret for utenlandssaker (Sentralskattekontoret) om visse oppdragstakere og ansatte. Plikten til å gi opplysninger omfatter også oppdrag nedover i kontraktkjeden. Entreprenøren skal på vegne av byggherren gi de nødvendige opplysninger til Sentralskattekontoret for egne arbeider, herunder for underentrepriser og andre oppdrag nedover i kontraktkjeden, i henhold til ligningslovens regler. Dersom opplysningsplikten ikke oppfylles vil byggherren rammes av sanksjoner, herunder kan Sentralskattekontoret ilegge gebyr og dagmulkt, samt pålegge ansvar for ikke betalt skatt. Dersom slike sanksjoner iverksettes ovenfor byggherren, og dette skyldes at entreprenøren ikke har oppfylt sine plikter, skal entreprenøren erstatte byggherrens tap.

21 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 21 av 26 Entreprenøren skal i sluttoppgjøret skriftlig bekrefte at nødvendig varsling til myndighetene er utført. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før slik bekreftelse foreligger. D.1.7 ENDRINGER (NS 8405 PKT 22) Pkt 22.1 Retten til å pålegge endringer, tredje ledd, andre punktum utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 25% netto tillegg til kontraktssummen. D.1.8 FRISTFORLENGELSE (NS 8405 PKT 24) Følgende tilføyes som nytt annet ledd i pkt 24.1 Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold : Entreprenøren skal utarbeide sin fremdriftsplan slik at endringsarbeider (netto sum av tilleggs- og fradragsarbeider) som i kostnad samlet utgjør inntil 10 % av kontraktssummen i normaltilfellene skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristforlengelse for endringsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider). D.1.9 VEDERLAGSJUSTERING (NS 8405 PKT 25) Partene har avtalt følgende regler for vederlagsjustering som følge av økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (Rigg- og drift), jf NS 8405 pkt 25.3, 2.ledd a): D Regulering av rigg og driftsytelser basert på volum Hvis entreprenørens totale vederlag (B) ikke overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det ingen kompensasjons for økte rigg- og driftsytelser. Dersom entreprenørens totale vederlag (B) overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det kompensasjon for økt rigg- og driftsytelse etter følgende formel: 0,5 A (B 1,15 C) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. B = entreprenørens totale vederlag eks. mva, jf presisering nedenfor. C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva), med eventuelle tillegg eller fradrag eks. mva etter gjennomført mengdekontroll.

22 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 22 av 26 Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til: Vederlagsjustering pga lønns- eller prisstigning. Vederlagsjustering pga tiltransport eller administrasjon av sideentrepriser/leveranser, herunder påslag. Avbestillingserstatning Kompensasjon for økt rigg og drift etter pkt D Regulering av rigg og driftsytelser ved fristforlengelse Får entreprenøren innvilget krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1 Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold, skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel: 0,5 A (Z) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid Z = faktisk og innvilget forlengelse utover opprinnelig byggetid. Reguleringsbeløp i følge denne bestemmelse skal ikke prisreguleres. Dersom fristforlengelse er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. D.1.10 ENTREPRENØRENS VARSLER ETTER NS 8405 KAPITTEL III OG IV Ny bestemmelse: Entreprenørens varsel etter NS 8405 kapittel III og IV skal skje ved bruk av varslingsskjema: Varsel fra entreprenør til byggherre, jf vedlegg E. D.1.11 FAKTURERING OG BETALING (NS 8405 PKT 29) Pkt 29.1 Betalingsfrist utgår og erstattes av følgende bestemmelser: 29.1 Fakturering og betaling Entreprenøren skal merke faktura med prosjektnummer, prosjektets navn, prosjektleder og kontraktsnummer. Byggherren plikter å betale innen 45 dager etter at han har mottatt korrekt merket faktura.

23 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 23 av 26 D.1.12 OVERTAKELSE (NS 8405 PKT 32) Pkt 32.4 Protokoll, underpunkt b suppleres med følgende: Oversikt over mangler kan fremgå av separate referater fra befaringer som er gjennomført før overtakelsesforretningen. Referatene skal i så fall vedlegges overtakelsesprotokollen. Dersom entreprenøren har bemerkninger til referatene, skal disse nedfelles i overtakelsesprotokollen. Dersom bemerkningene er omfattende, kan disse utarbeides på et eget dokument som vedlegges protokollen. Pkt 32.5 Byggherrens rett til å nekte overtakelse suppleres med følgende bestemmelser som blir nytt tredje ledd. Standardens tredje og fjerde ledd blir nytt fjerde og femte ledd. Byggherren skal motta kontraktsmessig dokumentasjon (kontroll-, FDV- og annen sluttdokumentasjon) fra entreprenøren senest så lang tid før oppstart av overtakelsesforretningen som avtalt. Dersom entreprenøren oversitter denne fristen, skal oppstart av overtakelsesforretningen forskyves tilsvarende. Pkt 32.8 Byggherrens urettmessige brukstakelse, annet ledd suppleres med følgende: Byggherren har rett til å ta i bruk infrastruktur, herunder veianlegg, kabler og ledninger, etter hvert som disse blir tilkoblet eksisterende anlegg. D.1.13 PRØVEDRIFTSPERIODE I kontrakter hvor det er avtalt prøvedriftsperiode, gjelder følgende bestemmelser som nytt pkt 32.9 Prøvedriftsperiode : Vilkår for oppstart prøvedriftsperiode Partene skal gjennomføre en felles befaring for å avdekke om prøvedriftsperioden kan starte, jf pkt B1.14 Prøvedrift. Bestemmelsene i NS 8405 pkt 32.3 Overtakelsesforretning, pkt 32.4 Protokoll og pkt 32.5 Byggherrens rett til å nekte overtakelse gjelder tilsvarende så langt de passer Rettsvirkningene av oppstart prøvedriftsperiode Oppstart prøvedriftsperiode innebærer at byggherren får rett til å ta kontraktsarbeidet i bruk. D.1.14 MANGEL VED KONTRAKTARBEIDET. ERSTATNINGSANSVAR (NS 8405 PKT 36) Pkt 36.2 Utbedring suppleres med følgende nytt siste ledd:

24 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 24 av 26 Utbedring av mangler skal utføres etter avtale med og i full forståelse med bruker/leietaker. Dersom hensynet til bruker/leietaker gjør det nødvendig, skal utbedringen gjøres utenfor ordinær arbeidstid. Entreprenøren skal selv besørge og bekoste eventuelt nødvendig vakthold D.1.15 TVISTELØSNING (NS 8405 PKT 43) Pkt 43.3 og 43.4 utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Er ikke annet avtalt, skal ved ordinær rettergang bygge- eller anleggsstedets verneting være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten. D.2 Spesielle kontraktsbestemmelser D.2.1 RAMMEAVTALENS VARIGHET Rammeavtalen vil ha varighet på to år med opsjon på forlengelse med ett + ett år. D.2.2 OPPSIGELSE AV AVTALEN Begge parter kan si opp rammeavtalen. Oppsigelse skal være skriftlig og skal være mottatt tre måneder før oppsigelsen trår i kraft. For avtalte avrop før tidspunkt for oppsigelse, gjelder bestemmelsene i kapittel D Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser. kan si opp avtalen dersom entreprenøren ikke er betalingsdyktig, konkursbegjæring er fremsatt eller godkjenning for de aktuelle arbeidene ikke lenger foreligger. Ved vesentlig mislighold av avtalen, kan en part si den opp dersom mislighold ikke er rettet innen 30 dager etter at det er påpekt skriftlig. D.2.3 FRISTER VED AVROP Byggherren skal i god tid før gjennomføring av tiltak og senest en måned før oppstart av arbeider, varsle aktuelle tiltak for avrop. Entreprenøren skal senest 14 dager etter at forespørsel om prising for avrop er sendt, gi tilbakemelding om pris, tidspunkt for oppstart og fremdrift, samt håndtering av SHA og miljø for tiltaket. Omfang av avrop er omtalt i kapittel A.1.1.

25 Rammeavtale entrepriser samferdsel med mer 2014 SIDE NR.: 25 av 26 D.2.4 PRISREGULERING Priser i avtalen reguleres i henhold til NS 8405, 27.1 Indeksregulering ved sluttfakturering av hvert enkelt tiltak. Avtalte nye priser reguleres ikke. Ved regulering benyttes Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for veganlegg veganlegg i alt. D.2.5 STYRENDE DOKUMENTER Følgende styrende dokumenter gjelder for entreprisen, i tillegg til gjeldende lover, regler og kontrakter: s gjeldende VA-norm Instruks for gravearbeider i Bærums gater, veier og plasser s Veinormaler, Retningslinjer for utforming og bygging av veier og gater, gjeldende versjon. s Teknisk veilysnorm, gjeldende versjon. Gjeldende planer/reguleringsplaner der tiltak skal gjennomføres D.3 Administrative bestemmelser D.3.1 KORRESPONDANSE All skriftlig kommunikasjon, herunder brev, notater osv. skal merkes med prosjektnummer og navn. Merking av korrespondanse og fakturaer oppgis i avrop for hvert enkelt tiltak. En del av tiltakene vil falle inn under et felles prosjekt, for eksempel « Aksjon skolevei 2014», mens andre tiltak vil få eget prosjektnummer og navn. D.3.2 REFERATER Referater skal merkes med prosjektnummer og navn, se over. Møtereferater skal innholde: Møtenummer, dato og sted, deltakere, øvrige mottakere av referat, ansvar for oppfølging av saker, neste møte. All forpliktende dokumentasjon skal sendes og saksbehandles gjennom prosjekthotell, se kapittel B D.3.3 MØTER Det vil bli avholdt møter for oppfølging av rammeavtalen. Hyppighet for møtene avtales ved inngåelse av avtalen. I møtene varsles fremtidige avrop, eventuell prioritering og fremdrift, og status for pågående avrop gjennomgås. Ved gjennomføring av større tiltak kan det være aktuelt å avholde byggemøter. Hyppighet for byggemøter ved større tiltak avtales nærmere ved inngåelse av avrop.