Konkurransegrunnlag. E6-Dovrebanen. Etablering av byggherrerigg - Minnesund, totalentreprise. Tilbudsnr:

Transkript

1 Konkurransegrunnlag E6-Dovrebanen Etablering av byggherrerigg - Minnesund, totalentreprise Tilbudsnr:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til anbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1 A3 Orientering A3-1 A3-10 B Tilbudsregler B1 B2 C Kontraktsbestemmelser C1 D1 Spesielle tilbudsregler D1-1 D1-5 D2 Spesielle kontraktsbestemmelser D2-1 D2-38 E Beskrivelse og mengdefortegnelse krav til utførelse E1 F G Firmavurderinger, HMS - egenerklæring Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet F 1 F 10 HMS egenerklæring F 11 Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema Tilbudsopplysninger G 1 Prisskjema for mannskap og maskiner G 2 Tilbudsskjema G 3 Orienterende framdriftsplan G 4

3 Statens vegvesen Region øst A1-1 A1 INNBYDELSE TIL ANBUDSKONKURRANSE Kontraktsarbeid: Levering ny byggherrerigg Statens vegvesen Region øst ønsker tilbud fra totalentreprenør med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider, for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap D1. Tilbudsfrist utløper Onsdag 2 mai 2012 kl Innlevering til Statens vegvesen Region øst med innleveringssted: Trondheimsveien 612, resepsjon, Minnesund Tilbudsåpning vil finne sted Trondheimsveien 612, Minnesund Onsdag 2 mai 2012 kl Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999, nr 69 med lov om endringer 30 juni 2006 nr. 41, samt forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006, nr 402 med senere endringer Følgende legges til grunn: - Type anskaffelse: bygg-/anleggsarbeider - Under terskel: iht. forskriftens Anskaffelsesprosedyre: åpen anbudskonkurranse Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. D1. Vedståelsesfristen utløper den: 1 Juni 2012 Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget og/eller kontraktsarbeidet, rettes til: Navn og funksjon: Taale Stensby, Prosjektleder-Terje Nystrøm, byggeleder E-post : terje.nystrom@vegvesen.no Statens vegvesen Region øst den 3. april 2012 Undertegning

4 Statens vegvesen Region øst A2-1 A2 AVTALEDOKUMENT Mellom Statens Vegvesen... som byggherre foretaksnr... og... Som foretaksnr. totalentreprenør er inngått følgende avtale: 1. Totalentreprenøren påtar seg å levere i samsvar med sitt tilbud av... med endringer som går frem av pkt Kontraktsarbeidet skal leveres for: Tilbud av kr Korreksjon iflg. pkt.9 " Kontraktsum (ekskl. mva) kr 3. Merverdiavgift godtgjøres etter gjeldende bestemmelser. 4. Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter disse henviser til. 5. Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er) For overskridelse av frist(er) betaler totalentreprenøren til byggherren Garantierklæring for riktig oppfyllelse av totalentreprenørens forpliktelse i utførelsestid og reklamasjonstid leveres byggherren før arbeidet påbegynnes, jf pkt C Totalentreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før arbeidet påbegynnes, jf pkt C Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert Manglende oppfyllelse av pkt. 7 og 8 kan medføre heving av kontrakt på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 11. Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg ifølge pkt. 9 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.... den den byggherre Totalentreprenør (Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)

5 1. Prosjektets art og omfang I forbindelse med fellesprosjektet for E6 og Dovrebanen (samarbeid Statens vegvesen og Jernbaneverket) er det tidligere oppført brakkerigg på eiendommen i to byggetrinn. Det er nå behov for ytterligere en utvidelse, for å kunne skaffe lokaler til totalt 75 arbeidsplasser. I tillegg er det nødvendig med totalt 120 parkeringsplasser. For å kunne møte disse kravene søkes det nå om en brakkerigg som er hevet opp fra bakkeplan med parkering under brakkeriggen. På 2. etasje blir det hovedsakelig møterom og i 3. etasje kontorer. Tiltaket vil ligge på eiendommene 186/ 53 og 186/51. Hjemmelshaver for eiendommen 186/53 er Statens Vegvesen. Hjemmelshaver for eiendommen 186/51 er Eidsvoll kommune. Det er inngått avtale om leie av eiendommen mellom Statens vegvesen og Eidsvoll kommune. Arkitektbedrift Sjåtil & Fornæss er allerede engasjert som arkitekter, og tar seg av rammesøknad for rigg byggetrinn 3. Rammesøknad skal følgelig ikke prises. Som byggherreombud er STEMA Rådgivning AS valgt. Totalentreprenøren skal imidlertid overta søkers rolle som ansvarlig søker i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse. Søknad om igangsettingstillatelse skal innehold alle tekniske fag for prosjektering og utførelse, herunder brann, geoteknikk, ventilasjon osv. Riggen skal overholde de til enhver gjeldende statlige og kommunale lover, forskrifter, regler, standarder, veiledninger og retningslinjer. I den ferdige riggen er totalentreprenøren ansvarlig for at aktuelle myndighets- og forskriftskrav er overholdt. Det er søkt dispensasjon fra PBL 29-3; krav til universell utforming. Alle nødvendige anmeldelser til aktuelle myndigheter skal ivaretas og avklares av totalentreprenør. Modulstørrelse fra byggetrinn 1 og 2 ønskes videreført. Konferer for øvrig arkitekt tegning situasjonsplan D-02, vedlagt. Plassering på tomten ved gamle veikroa, i henhold til tegninger. Oppføring av ny kontorrigg byggetrinn 3. med til sammen 14 stk. arbeidsplasser, samt 5 stk.møterom, garderober, dusj/wc. Rigg modulene er planlagt plassert på et fagverk av stål dragere og -søyler. Der parkeringsareal er i plan 1 samt møterom/ kontorer i plan 2 og 3, totalt 16 moduler. Tilbyder avgjør om inngang/ trapp i 1. etasje mest hensiktsmessig plassbygges eller leveres som modul. Brannteknisk konsulent har gått igjennom forprosjektet. Konferer branntekniske kommentarer som vedlagt. Videreføring av brannkrav i hht teknisk forskrift og nødvendig branntekniske prosjektering skal overholdes og videreføres av totalentreprenør Følgende inngår i konkurransen og skal prises (listen er ikke komplett, for detaljert beskrivelse se kap E): Grunn- og fundamenteringsarbeider Etablering/tilkobling vann- og avløp Levering og etablering av rigg som vist på tegninger, eksklusive møblering Kabling av rigg fra inntaksboks på yttervegg (strøm) og fra serverrom(data). Varme/ventilasjon Ønsket framdrift oppstart grunnarbeider uke 23/2012 Stålarbeider uke 25, 2012 Levering av riggmoduler uke 27, 2012 Ferdigstillelse overlevering 3 august Tilbudsbefaring, torsdag kl 13:00, Trondheimsveien 612, resepsjonen. 2. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises for øvrig til ufyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap D2.

6 Frist for ferdigstillelse er: Fredag. 3 august Avvik i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Totalentreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 4. Forskudd Det utbetales ikke forskudd. 5. Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherren er angitt på side A1- Innbydelse til anbudskonkurranse. Alle henvendelser mellom totalentreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. Stema Rådgivning AS er byggherrens bygg- og tekniske rådgiver, herunder funksjon som Stedlig byggherreombud. 6. Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. Tilsvarende gjelder all formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten. Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet. 7. Byggeplassens/anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Det er per i dag etablert kjørbar adkomst frem til anleggsområdet, anleggsområdet og Riggområdet er vist på vedlagte tegninger. 8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Statens vegvesen Region Øst er ikke kjent med andre arbeider i umiddelbar nærhet. 9. Spesielle forhold Ingen kjente spesielle forhold. 10. Andre forhold Ingen kjente andre forhold.

7 11. Dokumentoversikt Følgende dokumenter utgjør tilsammen konkurransegrunnlaget DOKUMENT DATO Antall Vedl. eks. 1 Konkurransegrunnlag kap A-G samt tegninger Prosesskoden Standard arbeidsbeskrivelse Håndbok 025 Prosesskode 1 Håndbok 026 Prosesskode Håndbok 018, Vegbygging Håndbok 051, Arbeidsvarsling Håndbok 211, Avfallshåndtering, Håndbok 214, Helse, miljø og sikkerhet NA-rundskriv 2008/8, Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester NA-Rundskriv 2010/8, Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 0 10 Konteringsbilag for entreprenørfaktura Fastsatte skjema som skal brukes: - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser, Vedlegg 2 - R15 Avfallsrapportering (ELRAPP) - R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten (ELRAPP) - R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP - Målebrev - Avviksmelding - Krav om endringsordre - Endringsordre - Evalueringsskjema for utført entreprise - Sluttattest for utført entreprise 0 Jf dok.16 Jf dok.16 Jf dok Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene 0 13 Utlysingsannonsen som gjengitt i Doffin 1 14 Tilpasset brukerveiledning ELRAPP (forenklet versjon),lastes ned fra

8 C Generelle kontraktsbestemmelser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 3431, 2 utgave september De generelle kontraktsbestemmelsene ligger ikke vedlagt.

9 Statens vegvesen Region øst D1-1 D1 SPESIELLE TILBUDSREGLER

10 Statens vegvesen Region øst D2-1 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 Personell (jf Kontraktsbestemmelser, pkt 5.1) Totalentreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte totalentreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. Totalentreprenørens egne ansatte (ledelse + egne timelønte) skal utgjøre minst 10 % av antall årsverk (jf NA-rundskriv 05/5). Person(er) med det overordnede daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos totalentreprenøren. 2 Ansattes lønns- og arbeidsforhold Totalentreprenøren er forpliktet til å påse og sørge for at egne og eventuelle underentreprenørers og leverandørers ansatte har lønns- og ansettelsesforhold som ikke er mindre gunstige enn det som følger av vanlige vilkår innen samme bransje på det stedet arbeidene utføres. Dette gjelder bare for ansatte som medvirker direkte til oppfyllelsen av kontrakten. Med vanlige vilkår innen virksomhetsområdet menes for eksempel vilkår nedfelt i Fellesoverenskomsten for Byggfag eller Overenskomst for private anlegg inngått mellom NHO/BNL og LO/NAF. Totalentreprenøren er på forespørsel forpliktet til å fremlegge dokumentasjon på ovenfor nevnte ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Fremlagt dokumentasjon skal være på norsk. Alle avtaler om underentrepriser og øvrige avtaler om utførelse av arbeid eller leveranse under nærværende kontrakt skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom totalentreprenøren ikke etterlever disse forpliktelsene, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Tilbakeholdt beløp skal tilsvare ca 2 ganger arbeidsgivers besparelse. Ved uenighet fastsetter byggherren beløpets størrelse. 3 Rapportering i samsvar med ligningsloven 6-10 Totalentreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere ovenfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til Byggherren, på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.. For underentreprenører, leverandører mv i alle ledd skal totalentreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. Totalentreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av

11 Statens vegvesen Region øst D2-2 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER totalentreprenørens eller noen kontraktsmedhjelpers brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter. Byggherren har rett til å holde tilbake hele eller deler av kontraktssummen til dekning av krav som nevnt ovenfor. Dersom totalentreprenøren ikke etterkommer forpliktelsene til å dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt, har byggherren rett til å holde tilbake inntil 5% av kontraktssummen til dekning av eventuelle fremtidige krav. 4 Valg av løsninger (jf Kontraktsbestemmelser, pkt 11) Det er totalentreprenørens ansvar, med mindre annet er avtalt, at anlegget som omfattes av kontrakten prosjekteres i henhold til krav gitt i kontrakten samt håndbøker og direktiver utgitt av Statens vegvesen. Relevante norske standarder samt EN standarder skal gjelde. Det samme gjelder andre standarder som det er vist til. Eventuelle uklarheter eller uoverensstemmelser mellom dokumentene skal avklares med byggherren. 5 Prosjektering/ dokumentasjon (jf Kontraktsbestemmelser, pkt 12) Totalentreprenøren har også ansvar for å dokumentere overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført, dvs som bygget -dokumentasjon. 6 Kvalitetssikring (jf Kontraktsbestemmelser, pkt 9) Totalentreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan som skal leveres byggherren senest 4 uker etter at kontrakt er inngått. Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Den skal være tilpasset den enkelte kontrakt og dekke alle operasjoner i prosjekterings- og byggefasen og minst inneholde følgende: Organisasjonsplan Oversikt over nøkkelpersoner på entreprisen. Kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, fullmakter og formelle kontaktlinjer. Arbeidsprosedyrer Hensikten med slike prosedyrer er at totalentreprenøren før oppstart kan dokumentere at viktige/store/gjentagende arbeidsoperasjoner er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. Arbeidsoperasjonene dokumenteres ved sjekklister. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur. Dokumentasjon/dokumentbehandling Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av totalentreprenørens kvalitetsdokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema. Totalentreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/ kontrolleres at det alltid arbeides etter siste tegningsrevisjon.

12 Statens vegvesen Region øst D2-3 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Dersom totalentreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og totalentreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges totalentreprenøren en mulkt på kr per hverdag for hvert forhold. Totalentreprenøren ilegges en mulkt på kr dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at totalentreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket. Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til kap. C pkt Helse / miljø / sikkerhet 7.1 Generelt Alle totalentreprenørens avtaler med underentreprenører skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og rapportering til byggherren som anvendt i dette avtaledokumentet. Totalentreprenøren skal ha HMS-koordinator for byggefasen. 7.2 Føring av oversiktsliste I henhold til byggherreforskriften skal HMS-koordinator føre oversiktsliste over alle som utfører arbeid på prosjektet/arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, gjelder: Totalentreprenøren skal føre oversiktliste og daglig ajourføre denne: - med navn på alle arbeidsgivere som utfører arbeid på prosjektet eller arbeidsstedet, medregnet også enkelmannsforetak og innleide. - der hver av disse spesifiseres med navn og fødselsdato på alle arbeidstakere som utfører arbeid på prosjektet eller arbeidsstedet. Oversiktsliste føres på byggherrens programvare ELRAPP (web-løsning) Personer som leverer varer til prosjektet og andre som i kortere perioder (minutter eller få timer i løpet av en dag) befinner seg innenfor prosjektets arbeidsområde, omfattes ikke av bestemmelsen om føring av oversiktslister og skal således ikke føres inn i oversiktslistene. 7.3 Hovedbedrift / samordningsansvar Totalentreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. 7.4 Opplæring og kompetanse Totalentreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet. Totalentreprenøren skal utarbeide prosedyrer som sikrer at den enkelte arbeidstaker/ enkeltmannsforetak gis nødvendig sikkerhetsopplæring og opplæring i risikomomenter ved aktuelle arbeidsoperasjoner for denne kontrakten.

13 Statens vegvesen Region øst D2-4 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Totalentreprenøren skal utarbeide prosedyrer som sikrer at all bruk av maskiner, utstyr o.l. utføres av kvalifiserte personell som har fått nødvendig opplæring. Kvalifikasjoner skal dokumenteres. Kopi av slik dokumentasjon skal oppbevares av hovedbedrift. 7.5 Arbeidstid Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om de arbeidstidsordninger som gjelder på anlegget. Dersom totalentreprenøren får dispensasjon for endret/utvidet arbeidstid fra kommunelege, bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes Byggherren umiddelbart. 7.6 Risikovurdering Totalentreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko. Der Statens vegvesen allerede har utarbeidet arbeidsinstruks (for eksempel i håndbøker), skal disse følges med mindre hovedbedriftens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesens. Byggherren utfører prosjektrisikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets rammebetingelser som kan innebære fare for liv og helse. Totalentreprenøren skal utføre arbeidsrisikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt framgangsmåte for utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse. Totalentreprenøren skal utarbeide detaljerte risikoanalyser og eventuelt arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering og totalentreprenørens selvstendige risikovurderinger når det gjelder: arbeid som innebærer særlig risiko for denne kontrakt: anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som totalentreprenøren oppdager arbeidsoperasjoner knyttet til fremtidig drift og vedlikehold Det skal også vurderes om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig. Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Totalentreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige verneombudet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan utføre disse arbeidsoppgavene på en sikker måte. 7.7 Arbeidsvarsling Arbeidsvarsling utføres i overensstemmelse med Vegvesenets håndbok 051 "Arbeidsvarsling" m/vedlegg..

14 Statens vegvesen Region øst D2-5 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 7.8 Personlig verneutstyr Totalentreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Alt verneutstyr skal være CE- merket.. For alt arbeid på/ved trafikkert veg skal det benyttes vernetøy som er CE-merket og som tilsammen utgjør verneklasse 3. Byggherren har rutiner for reaksjonsmønster for brudd på verne- og sikkerhetsbestemmelsene. 7.9 Hensyn til omgivelsene Totalentreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal totalentreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter Spesielle HMS-krav Ikke relevant for denne kontrakt Kjemiske produkter Ikke relevant for denne kontrakt Avfallshåndtering Totalentreprenøren skal utarbeide avfallsplan for å sikre en forsvarlig avfallshåndtering i henhold til gjeldende regler. Avfallsplanen skal legge opp til høyst mulig grad av kildesortering og gjenvinning. I tilfeller hvor kommunen krever avfallsplan, skal søknad sendes kommunen for godkjennelse. Avfallsplanen skal være godkjent før kommunen kan gi igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven. Avfall skal kildesorteres iht mottakssystemet i kommunen, og når det er mulig, skal det gjenvinnes. Avfall som ikke kan gjenvinnes, skal gis en forsvarlig sluttbehandling. Rene, naturlige masser kan deponeres utenom deponi, men etter avtale med gjeldende kommune i samsvar med plan- og bygningsloven. Annet avfall som ikke kan gjenbrukes på samme anlegg, leveres til gjenvinning eller deponeres på godkjent deponi. Byggherren avtaler skriftlig med totalentreprenøren hvilke rapporteringsrutiner som skal følges ved levering av avfall til godkjent mottak. Farlig avfall skal behandles i samsvar med Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Totalentreprenøren skal ha rutiner som sikrer forskriftsmessig håndtering av farlig avfall. Farlig avfall skal sorteres og deklareres på skjema godkjent av SFT, og skal leveres til virksomhet som har tillatelse fra forurensningsmyndighetene til å ta imot eller samle inn spesialavfall. Kopi av deklarasjonsskjemaene skal oppbevares i minst 3 år som dokumentasjon på at avfallet er forskriftsmessig levert Rive- og rehabiliteringsarbeider Ikke relevant for denne kontrakt Gjenbruk av materialer Ikke relevant for denne kontrakt Orden, renhold og sikring av arbeidsplassen Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.

15 Statens vegvesen Region øst D2-6 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene Vernerunder/ kontrollrutiner/ revisjoner Totalentreprenøren skal avvikle vernerunder minst en gang i måneden i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal dessuten ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll. Byggherren skal til enhver tid ha anledning til å gjennomføre revisjoner i et prosjekt. Planlagte revisjoner skal varsles til totalentreprenøren med minimum en måneds varsel Rutiner ved varsling av ulykker, brann og forurensning Det skal utarbeides plan for varsling av ulykker, brann og forurensning av totalentreprenøren. Byggherrens egen varslingsplan skal inkluderes og være en del av denne beredskapsplanen Rapportering av uønskede hendelser og yrkesskader Hovedbedriftens rapportering av arbeidsulykker og yrkesskader skal utover egen rapportering også inkludere underentreprenører, og skal skje etter følgende retningslinjer: Hva rapporteres Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (skadekl. I og II) Øvrige ulykker (skadekl. III, IV og V) Nestenulykker Alvorlige nestenulykker Yrkesskade/ yrkessykdom Når rapporteres Når det skjer Senest innen 48 timer Senest innen 14 dager Når det skjer Når det blir konstatert 1 ) Til hvem Politi Arbeidstilsyn Byggherrens representant DSB i tillegg til AT ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved forurensningsulykker Verneombud (Hovedbedrift) Byggherrens representant DSB i tillegg til AT ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud (Hovedbedrift) Byggherrens representant Verneombud (Hovedbedrift) Som for alvorlige ulykker Arbeidstilsyn Byggherrens representant 2 ) Rapport form til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig. Rapportering gis på byggherrens meldeskjema for entreprenørhendelser, eller skjema med tilsvarende opplysninger Rapportering gis på byggherrens meldeskjema for entreprenørhendelser, eller skjema med tilsvarende opplysninger Tas opp på byggemøte 1) Benyttes til forebyggende arbeid 2 ) Bare når arbeidstaker samtykker Tegnforklaring AT: Arbeidstilsynet

16 Statens vegvesen Region øst D2-7 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER AML: Arbeidsmiljøloven DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap HMS: Helse, miljø og sikkerhet Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap Skadeklasse: Vegvesenets klassifisering av skader som følger: Skadeklasse I II III IV V Død Alvorlig personskade som vil kunne gi mén Personskade med fravær > 10 dager Personskade med fravær utover skadedagen (< 10 dager) Personskade uten fravær Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart. Totalentreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke. Totalentreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene. For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn vil byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Totalentreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet Dokumentasjon Nedenfor er listet relevante dokumenter eller dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for byggherren, enten ved kopi eller innsyn. Opplistingen vil ikke være komplett for alle typer kontrakter. Dokumentasjon Beredskapsplaner for ulykke, brann, forurensing m.m. Organisasjonskart inklusive verne- og helsetjenesten Fremdriftsplaner Oversiktsliste Riggplan Risikovurdering Prosedyresamling for risikofylte arbeidsoperasjoner Meldeskjema for uønskede HMS-hendelser Referat fra vernerunder Avfallsplan Avviksbehandling eller brudd på HMS reglene Gjeldende vedtatt arbeidsvarslingsplan HMS-datablad for denne kontrakt Behandling Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi

17 Statens vegvesen Region øst D2-8 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER HMS-rutiner utarbeidet for prosjektet (Internkontrollforskriften) Totalentreprenørens internkontrollsystem (Internkontrollforskriften) Sikkerhetsrutiner generelt Rutiner for bruk av personlig verneutstyr Opplæring og kompetanse Overtidslister Sykefraværsoversikter Deklarasjon for farlig avfall Skiftplaner og arbeidstidsavtaler Sertifikater og kontrollbøker Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i en HMS månedsrapport etter nærmere anvisning. Opplysninger gjeldende for dette kontraktsarbeidet som skal framkomme i månedsrapporten er blant annet: oversikt over antall ansatte hos entreprenøren, antall ansatte hos underentreprenører, totalt antall timeverk, ulykker, nestenulykker, sykefravær pga skader, miljøskader, store materielle skader (> kroner). Krevd dokumentasjon i form av kopier leveres som vedlegg til HMS-månedsrapporten Avviksbehandling For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt. Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker. Ved uønskede hendelser (nestenulykker og ulykker) skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema Melding om uønsket hendelse/forhold innen HMS. Meldingen sendes byggherren via prosjektets web-hotell. Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. Totalentreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene for egne arbeidstakere/engasjerte enkeltmannsforetak. Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og rapportering til byggherren som anvendt i dette avtaledokumentet. Reaksjonsmønster ovenfor totalentreprenøren ved avvik fra gjeldende bestemmelser er gitt under punkt 7.21 Byggherrens sanksjonsrett Byggherrens sanksjonsrett Dersom totalentreprenøren eller dennes underentreprenører nekter å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme påbud om tiltak for å hindre at liv og helse settes i fare, kan byggherren stanse dette arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke totalentreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Byggherrens sanksjonsrett inkluderer dessuten: 1. fastsettelse av kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for totalentreprenørens regning hvis ikke totalentreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist.

18 Statens vegvesen Region øst D2-9 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 2. først skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for. Ved vedvarende, påtalte brudd på regelverket og etter skriftlig henvendelse fra byggherren til totalentreprenørens sentrale ledelse, kan byggherren heve kontrakten. Heving skjer da iht til Kontraktsbestemmelser pkt Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke totalentreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. 8 Kontraktssum, definisjon (jf Kontraktsbestemmelser pkt 2.10) Det opprinnelig avtalte vederlag for totalentreprenørens oppfyllelse av sine kon- Traktsforpliktelser, eksklusiv merverdiavgift. Til kontraktssummen hører også det opprinnelig avtalte anslag over vederlag for ytelser som skal avregnes etter enhetspriser. 9 Kontraktsdokumenter (jf Kontraktsbestemmelser pkt 4.1) b) erstattes av: b 1 ) referat fra anbudskonferanse, referat fra anbudsbefaring eller brev fra byggherren om endringer e) erstattes av: e 1 ) denne standard (NS 3431) inklusive tillegg og endringer gitt i kap D. 10 Byggherremøter (jf Kontraktsbestemmelser pkt 5.2) Byggherremøter skal vanligvis holdes hver 14. dag. Oppstartmøte Før start av arbeidet holdes et møte (oppstartmøte) hvor partene redegjør for arbeidsfordeling og fordeling av fullmakter i egen organisasjon, og dessuten avklarer spørsmål knyttet til kontrakten, eksempelvis valg av alternativer. Det tas en grundig gjennomgang av hvordan arbeidet tenkes gjennomført. Et viktig moment er at partene skal bli kjent med hverandre. Det skal derfor settes av tilstrekkelig med tid til dette møtet. Partene avtaler deltakelse og dekker hver sine kostnader. Samarbeidsmøte Samarbeidsmøter skal ha som formål å drøfte forslag til forbedringer vedrørende samarbeidsform med grunnlag i evalueringsskjema for utført entreprise (kap. F), samt å løse eventuelle kontraktsmessige problemer. Hver av partene kan be om at det avholdes samarbeidsmøter hvor representanter fra byggherrens og totalentreprenørens sentrale ledelse deltar, i tillegg til partenes anleggsledelse / byggeledelse. Første møte bør holdes innen en måned etter kontraktsinngåelse. Deretter holdes samarbeidsmøte eksempelvis 2 ganger pr år. Samarbeidsmøtet kan utvides med fagpersoner, eventuelt kan partene bli enige om at et engere utvalg legger fram uforbindtlig forslag til løsning av konflikt. 11 Påslag for administrasjon av andre entrepriser Ikke relevant for denne kontrakt.

19 Statens vegvesen Region øst D2-10 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 12 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse (jf Kontraktsbestemmelser pkt. 18.2) Sikkerhet skal stilles av innenlandsk bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller totalentreprenøren. Garantierklæringen utformes i overensstemmelse med NS 3435 (4.utgave, august 1994) med unntak av siste ledd som omhandler tvister. Tvister vedrørende garantien behandles som foreskrevet i pkt D2-34. Kontraktsarbeidet skal ikke settes i gang eller forskudd på kontraktsummen utbetales før garantierklæringen er forelagt byggherren. 13 Byggherrens sikkerhetsstillelse (jf Kontraktsbestemmelsene pkt 18.3) Byggherren stiller ikke sikkerhet. 14 Forsikring (jf Kontraktsbestemmelsene pkt 19) Kontraktsarbeidet skal ikke settes i gang eller forskudd på kontraktsummen utbetales før bevis for gyldig forsikring er forelagt byggherren. Kopi av godkjent forsikringsbevis skal leveres byggherren. 15 Værforhold (jf Kontraktsbestemmelser pkt ) Værforhold på stedet med slike svingninger som er erfart, skal tas i betraktning og berettiger ikke til verken fristforlengelse eller til økonomisk kompensasjon. 16 Forsering (jf Kontraktsbestemmelser pkt 22.6) Totalentreprenøren kan ikke iverksette forsering på byggherrens regning uten først å varsle byggherren med begrunnet angivelse av hva forseringen antas å koste. Forseringsarbeid utført før slik varsel kan ikke kreves dekket av byggherren. Totalentreprenøren skal fortløpende oppdatere kostnadsanslagene. Byggherren blir bare forpliktet til å betale forseringsutgifter byggherren med rimelighet kunne forutse basert på totalentreprenørens opprinnelige eller oppdaterte anslag med begrunnelse. Forseringsutgifter utover beløp tilsvarende påløpt dagmulkt over samme tidsrom som forseringen, anses for uforholdsmessig store. 17 Spesielle krav i fremdriftsplanen (jf Kontraktsbestemmelser pkt. 24) Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise totalentreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 5. i hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Totalentreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Oppdatert fremdriftsplan skal vise både reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift. Totalentreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. 18 Dagmulkt/premie (jf. Kontraktsbestemmelser pkt. 25.2) Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i Kap A Orientering, pkt. 2. Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevet en dagmulkt kr ,- pr. hverdag.

20 Statens vegvesen Region øst D2-11 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Akseptert fristforlengelse i forhold til én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen fristforlengelse i forhold til senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av totalentreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept. Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides. 19 Krav på dekning av merutgifter (jf Kontraktsbestemmelsene pkt 26.1) Totalentreprenørens merutgifter på grunn av byggherrens forhold etter 22.4, kompenseres normalt etter følgende regel: V = 0.15 x K x ( t 2 - t 1-6 ) / t 1 V = vederlagets størrelse K = Kontraktssum t 1 = opprinnelig byggetid (i hverdager) t 2 = avtalt ny byggetid (i hverdager) Totalentreprenørens risiko for forlengelse av byggetid utgjør 6 hverdager. Regulering for økt byggetid gjelder bare utførelse av kontraktens hovedarbeider. For arbeider som krever mindre enn gjennomsnittlig rigg og administrasjon på den forlengede del av prosjektet, avtales forholdsvis kompensasjon. 20 Totalentreprenørens plikter (jf Kontraktsbestemmelsene pkt 27.1) Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til totalentreprenørens produksjon betales av totalentreprenøren. 21 Regulering av kontraktssummen (dette punkt erstatter Kontraktsbestemmelser pkt. 28.1) Basis for kontrakt Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var publisert og i kraft 14 kalenderdager før tilbudsfristens utløp. Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av justering etter bestemmelsene gitt i dette punkt gir partene rett til regulering av frister og kontraktssum i den utstrekning endringene måtte få betydning for disse. 22 Heftelser (jf Kontraktsbestemmer pkt 29.2) Ikke relevant for denne kontrakt. 23 Renter (jf Kontraktsbestemmelser pkt. 29.4) Ved forsinket betaling av berettigede krav skal byggherren betale forsinkelsesrente. Med forsinket betaling menes betaling som skjer senere enn forfallsdato i henhold til Kontraktsbestemmelser pkt 29.1 eller 36.4 jf 36.5, forutsatt at totalentreprenøren først har sendt faktura med medfølgende målinger og annen nødvendig dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i Kontraktsbestemmelser pkt 32 og D2.25.

21 Statens vegvesen Region øst D2-12 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Forsinkelsesrenten skal beregnes pr kvartal eller forholdsmessig del av kvartal, og hvert kvartal skal regnes som like fjerdedeler av et kalenderår. Rentesatsen (pro anno) skal være første noterte NIBOR for tre måneder i det aktuelle kvartal (som angitt på Norges Banks hjemmeside) med tillegg av 2,0 prosentpoeng. Det skal ikke beregnes rentesrente. 24 Regningsarbeid (jf Kontraktsbestemmelser pkt 31) Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes. Totalentreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. Ved unnlatt varsling kan totalentreprenøren ikke kreve større vederlag enn det byggherren med rimelighet kunne forutse at arbeidet ville medføre. Byggherren har rett til å styre utførelsen av regningsarbeid. Avregning Regningsarbeider skal gjøres opp på følgende måte dersom ikke annet er angitt: a) Medgåtte arbeidstimer betales etter fastsatt timepris som gis på side for timepriser. Timeprisen skal inkludere alle totalentreprenørens samlede utgifter og påslag. b) Medgåtte materialer innkjøpt av totalentreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter, med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. c) Egne og leide maskiner betales i henhold til totalentreprenørens liste over maskintimepriser. d) Massetransport betales i henhold til kontraktens transportpriser, uten tillegg. e) Spesielle arbeider som utføres av underentreprenører betales med tillegg på 10 % for administrasjon og fortjeneste. Ved innsendelse av notaer for tilleggsarbeider og regningsarbeider skal byggherrens rekvisisjon/bestilling medfølge. Ved regningsarbeider skal timelister og materialoppgaver attesteres av byggherrens representant. Kopi av listene skal følge notaen. Ved regningsarbeid skal tillegg for overtidsarbeid ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherrens representant. Kontroll og dokumentasjon (jf Kontraktsbestemmelser pkt. 31.4) Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom totalentreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i Kontraktsbestemmelser pkt 31.3 og D Fakturering og måling (jf Kontraktsbestemmelser pkt 32) Fakturering Totalentreprenørens notaer skal deles i følgende kategorier. A - T - avdragsnotaer/sluttoppgjør inkl. mva som spesifisert beløp tilleggsarbeider inkl. regningsarbeider Merverdiavgift godtgjøres etter gjeldende bestemmelser. Det kreves spesifiserte bilag til notaene slik at beregningene av merverdiavgift kan kontrolleres. Avdragsnota skal skrives på byggherrens skjema, eller skjema med tilsvarende opplysninger, og sendes månedlig, basert på status ved månedens siste dag. Avdragsnota skal også leveres på elektronisk format, jf Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005.

22 Statens vegvesen Region øst D2-13 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Fakturering i samsvar med betalingsplan forutsetter at ferdigstillelsesgraden på faktureringstidspunktet er i samsvar med kontraktens fremdriftsplan. Eventuelle kontraktsarbeider som er forutsatt avregnet etter enhetspriser og utførte mengder faktureres i den grad de der utført. Fakturering skal da skje med angivelse av prosesskode og evt. sted-/elementkode. Måling I tilbudets priser skal være inkludert alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Kostnader til alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal dessuten inkludere kostnader tilknyttet kontraktsbestemmelser og spesielle kontraktsbestemmelser som eksempelvis utarbeidelse av faseplaner og fremdriftsplaner, kvalitetsplan med oppfølging, ivaretakelse av helse - miljø - sikkerhet, rapportering med videre. 26 Byggherrens rett til å pålegge totalentreprenøren endringer (jf Kontraktsbestemmelser pkt 33.1) Med endret utførelse forstås et arbeid som dekkes av kontrakten men der utførelsen blir endret i forhold til kontrakten. I slike tilfeller gjelder kontraktsbestemmelser pkt 33.4 eller 33.5 for fastsetting av pris på den nye utførelsen. Arbeidet registreres på avdragsnota med angivelse av ny avtalt pris, og med henvisning til avtale. får tidsmessige/prismessige konsekvenser, klar- Dersom endringen/tilleggsarbeidet legges disse i avtalen. Alle mengder er anslåtte mengder hvor intet annet er angitt. Endelig avregningssum bestemmes på grunnlag av tilbudets enhetspriser, og de oppmålte/prosjekterte og kontrollerte mengder etter angitte måleregler. Kopier av eventuelle nyopptegnede profiler overleveres byggherren mens de er kontrollerbare. Hvor byggherren har bestemt at mengder skal måles på bil, plikter totalentreprenøren å varsle byggherren før transport settes i gang. 27 Uenighet om hvorvidt det foreligger en endring (jf Kontraktsbestemmelser pkt 33.3) Når uenighet om endring ikke er avklart etter Kontraktsbestemmelser , eller ledd, konstateres uavklart tvist. Partenes standpunkter beskrives i påfølgende byggemøtereferat med henvisning til nødvendig dokumentasjon Dersom totalentreprenøren mottar avslag på sitt krav, må han innen 70 dager regnet fra dato for byggherrens innsigelse mot sluttfaktura ref 36.3, ha krevd spørsmålet avgjort etter pkt D2.34 Gjør han ikke det, anses arbeidet for å være en del av hans plikter etter kontrakten. Selv om det foreligger tvist, har totalentreprenøren plikt til å utføre det som er pålagt uten sikkerhetsstillelse fra byggherren. 28 Oppgjørsregler ved endringer der enhetspriser ikke er avtalt eller ikke er anvendelige (jf Kontraktsbestemmelser pkt 33.5 Alternativt kan byggherren bestemme at andre kan utføre dette arbeidet.

23 Statens vegvesen Region øst D2-14 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 29 Forbedringer og utviklingsarbeider Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. Pålegg om endringer av prosjektet fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles kostnadsbesparelsen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse 50/50 mellom byggherre og totalentreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten. Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. 30 Avbestilling (jf Kontraktsbestemmelser pkt 34.1) Endret utførelse regnes ikke som avbestilling. 31 Økonomisk oppgjør (jf Kontraktsbestemmelser pkt 34.2) Totalentreprenøren bærer risiko for egne kostnader ved avbestillinger inntil 15% av kontraktssummen. 32 Overtagelse (jf Kontraktsbestemmelser pkt 35 Besiktigelse (jf pkt ) Dersom spesielle forhold ved overtagelsestidspunktet medfører at arbeidet vanskelig kan bedømmes etter vanlig aktsom besiktigelse, kan byggherren kreve tiden for ferdig-befaring utsatt til forholdene gjør en tilfredsstillende bedømmelse mulig. Selv om ferdigbefaring utsettes, kan overtakelsesforretning kreves. Protokoll (jf pkt Protokollen skal i tillegg angi: e) Kontraktsmessig ferdigstillelsesdato med eventuelle avtalte fristforlengelser. I spesielle tilfeller sendes protokollen innen 6 hverdager til de berørte parter. Eventuelle innsigelser må sendes byggherren innen 12 hverdager. 33 Faktura for sluttoppgjør (jf Kontraktsbestemmelser pkt. 36.1) Viser sluttoppgjøret, inklusiv tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontrakts- summen, reguleres kontrakten som følge av økte driftskostnader. Kompensasjon for økt riggkostnad (generalomkostninger) beregnes i så fall med 7 % av utført arbeid utover 10 % økning av kontraktsummen. Beregning for økte generalomkostninger som angitt ovenfor omfatter ikke regningsarbeider i henhold til Kontraktsbestemmelser pkt 31/ D2.24, idet priser og påslag for regningsarbeider forutsettes å dekke alle totalentreprenørens samlede utgifter.

24 Statens vegvesen Region øst D2-15 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 34 Rettigheter til prosjekteringsmateriale (jf Kontraktsbestemmelser pkt 42.1) Prosjekteringsmaterialet overdras til byggherren. 35 Tvister (Erstatter Kontraktsbestemmelser pkt 45) Minnelige løsninger Tvister mellom partene om kontraktsforholdet skal søkes løst i minnelighet. Dersom løsning ikke oppnås skal de nedenfor angitte regler gjelde. Tvisteløsning ved rettergang Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjøres ved ordinær rettergang med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Ved ordinær rettergang skal bygge- eller anleggsstedets verneting være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten, jf. Tvistemålsloven Antikontraktørklausul Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke totalentreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherrens nektelse av å godkjenne totalentreprenørens valg av underentreprenører etter denne bestemmelse gir ikke totalentreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokumentet. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr hverdag. Ved konstatert brudd på ovenfornevnte bestemmelser, og totalentreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke totalentreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. I tillegg kreves følgende: Norsk Arbeidsmandsforbund har gjennom byggherren adgang til innsyn i de nevnte opplysninger. Byggherren kan kreve at totalentreprenøren og enhver engasjert underentreprenør på forlangende fremlegger attester på at firmaet er à jour med innbetaling av skatter og avgifter, eller at det betales i henhold til en akseptert plan.