STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEISANLEGG

Transkript

1 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEISANLEGG Stavanger Mjelde og Johannesen AS Rådgivende ingeniør elektroteknikk Tlf

2 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER BESKRIVELSE Heisanlegg Innhold 1. Bok O - Generelle tilbudsbestemmelser 2. Teknisk beskrivelse og tilbudsskjema 3. FDV dokumentasjon

3 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER INNHOLDSFORTEGNELSE BOK O : 1.0 TILBUDET TILBUDSFRIST RETTIDIG INNLEVERING AV TILBUD TILLEGGSOPPLYSNINGER OG DOKUMENTASJONER BRUK AV UNDERENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER VEDSTÅELSESFRIST KVALIFIKASJONSKRAV KRITERIER FOR VALG AV TILBUD - TILDELINGSKRITERIER SAMARBEIDENDE LEVERANDØRER ORGANISERING, FREMDRIFT, KRAV TIL BYGGEPLASS TILTAKSHAVER/BYGGHERRE- OG PROSJEKTORGANISASJON BYGGHERRE, TILTAKSHAVER FAGANSVARLIG I BYGGHERREORGANISASJON PROSJEKTERINGSGRUPPE (PG) FOR UTARBEIDELSE AV PROSJEKTDOKUMENTER ANSKAFFELSESBESTEMMELSER GENERELLE ANSKAFFELSESBESTEMMELSER KONKURRANSEGRUNNLAGET KONFERANSE/BEFARING UTLEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG SPRÅKKRAV KONTRAKTSBESTEMMELSER GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER BYGGHERRENS SIKKERHETSSTILLELSE, BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL AV SIDEENTREPRENØRER, PROSJEKTERING INDEKSREGULERING VARSEL OM KONSEKVENS FOR FREMDRIFTEN VED ENDRING VARSEL OM FAKTURERINGSRUTINER FORBEREDELSE TIL OVERTAKELSESFORRETNING DAGMULKT TVISTER SUPPLERENDE KONTRAKTSBESTEMMELSER REGULERING AV KAPITTEL: KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING (RIGG- OG DRIFTSUTGIFTER) REKLAMASJONSARBEIDER SIKKERHET. HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA REKLAME KRAV OM SKATTE- OG AVGIFTSATTESTER I UNDERENTREPRENØRFORHOLD ANTIKONTRAKTØRKLAUSUL HEFTELSER TIMESATS VED REGNINGSARBEIDER FORMULARER FOR KONTRAKT OG SIKKERHETSSTILLELSE KONTRAKTSFORMULAR FORMULAR FOR SIKKERHETSSTILLELSE ANDRE BESTEMMELSER SOM GJELDER FOR KONTRAKTEN KRAV TIL ENTREPRENØRENES KVALITETSSYSTEM SIDE 3 AV 21

4 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER 5.2 FDV-DOKUMENTASJON KURS- OG TOLLENDRINGER KRAV TIL TILBYDER OM LÆRLINGER KRAV VED BRUK AV UNDERENTREPRENØRER NS FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN BYGGHERRENS REPRESENTANTER ENTREPRENØRENES REPRESENTANTER ENTREPRENØRENES REPRESENTASJON PÅ BYGGEPLASSEN KORRESPONDANSE GENERELT BESKJEDER ADRESSELISTE TEGNINGER RUTINER FOR REKVISISJON, UTSENDING M.V RETTEDE TEGNINGER RUTINER FOR RETTING AV TEGNINGER TEGNINGSLISTER TILLEGGS- / FRADRAGSARBEIDER SKRIFTLIG AVTALE ENDRINGSLISTER EKSPEDISJON AV ENDRINGSLISTER ENDRINGSORDRER FAKTURERING BEHANDLING AV FAKTURAER SIDE 4 AV 21

5 1 TILBUDET Tilbudsfrist STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER Tilbudsfrist er satt til , kl Tilbudet skal tydelig merkes: Stavanger Lufthavn Sola Delrehabilitering sikringsbygg Heisanlegg og sendes: Avinor AS v/mjelde og Johannesen AS Auglendsmyrå STAVANGER Rettidig innlevering av tilbud Denne posten utgår! Tilleggsopplysninger og dokumentasjoner. Tilbyder skal utarbeide og vedlegge en egen spesifikasjon av alle materialer og produkter som tilbys der det er angitt alternative materialer eller produkt. Dette slik at det i ettertid ikke fremkommer tvil om de kvaliteter som tilbys. Dokumentasjon vedlegges som et eget dokument som vil bli brukt i tilbudsevalueringen Bruk av underentreprenører og leverandører Tilbyder skal i tilbudsskjemaet oppgi navn på alle underentreprenører. Byggherren skal godkjenne alle underentreprenører Vedståelsesfrist Med mindre annet fremgår av tilbudsinnbydelsen er tilbud ved åpen eller begrenset tilbudskonkurranse bindende i 90 kalenderdager, regnet fra og med tilbudsfristens utløp Kvalifikasjonskrav Se krav oppgitt i kunngjøringen av konkurransen. SIDE 5 AV 21

6 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER Kriterier for valg av tilbud - Tildelingskriterier Tilbudsvurderingen «Bestetilbudsprinsippet» Det tilbud som anses mest fordelaktig vil bli valgt der følgende kriterier legges til grunn: 1. Pris Vekt 60 % 2. Byggetid Det legges ikke opp til konkurranse om byggetiden. Fremdriftsplan med start- og sluttidspunkt fremgår av prosjektmaterialet, og forutsettes lagt til grunn. Det gis ikke poeng for raskere levering enn det som fremgår av fremdriftsplanen. Evt fravik fra den skisserte tidsplanen må angis i tilbudsbrevet under "tidsplan". Dersom anlegget ikke kan leveres innenfor angitt tidsramme gir dette fradrag på 2 poeng pr uke på en skala fra 0 til 10. Vekt 20 % 3. Dokumentasjon av forventet prosjektstyring Tilbyders løsningsforslag for fremdrift og prosjektstyring vil bli evaluert. Ved evalueringen vil oppdragsgiver legge vekt på i hvilken grad tilbyderen viser forståelse for prosjektets forskjellige koordineringsbehov, herunder i hvilken grad forslaget tilsier en fornuftig og sømløs gjennomføring av prosjektet både i forhold til oppdragsgivers egen aktivitet og i forhold til sideentreprenører og andre aktører på bygg- /anleggsplassen. Vekt 20 % 4. Forbehold Forbehold prises og tas med i prisvurderingen. 5. Annet Dersom et tilbud har så lav pris at det står i åpenbart misforhold til det som skal leveres, og tilbyderen ikke kan oppgi fyllestgjørende grunner for dette, kan byggherren forkaste tilbudet. SIDE 6 AV 21

7 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER 1.2 SAMARBEIDENDE LEVERANDØRER Tilbyder som inngir tilbud i fellesskap må vedlegge tilbudet en avtale om forpliktende samarbeid og solidarisk ansvar som er undertegnet av samtlige samarbeidspartnere. Samarbeidende leverandører skal levere ett felles tilbud. Det skal videre fremkomme av tilbudet hvem som skal representere gruppen i kontakt med oppdragsgiver SIDE 7 AV 21

8 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER 2.0 ORGANISERING, FREMDRIFT, KRAV TIL BYGGEPLASS 2.1 TILTAKSHAVER/BYGGHERRE- OG PROSJEKTORGANISASJON Byggherre, Tiltakshaver Avinor er tiltakshaver etter bestemmelsen i PBL. Prosjektleder (PL): Kjell Hansen Avinor AS e-post: kjell.hansen@avinor.no Prosjekteringsleder (PGL): Kjetil Eltervaag Norconsult AS e-post: Kjetil.eltervaag@norconsult.no Rådgivende ingeniør Elektro (RIE): Tore Frøland Mjelde og Johannesen AS e-post: tore.froland@mjeldejoh.no Fagansvarlig i byggherreorganisasjon Avinor, Hovedkontoret har interne fagansvarlige saksbehandlere innen de tekniske fagene anlegg, EL (svak- og sterkstrøm) m.m.. Disse deltar etter behov i prosjekteringsmøter og byggemøter. Disse har i tillegg en veiledende og kontrollerende funksjon i prosjektet og deltar også i kontrahering og innkjøp Prosjekteringsgruppe (PG) for utarbeidelse av prosjektdokumenter Byggherren har engasjert egen prosjekteringsgruppe for utarbeidelse av tilbudsmaterialet og arbeidsgrunnlaget. Prosjekteringsgruppen består av deltakere fra Acona Technopole (ARK), Rambøll AS (RIB), Sweco AS (RIV) og Mjelde og Johannesen (RIE). SIDE 8 AV 21

9 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER 3.0 ANSKAFFELSESBESTEMMELSER 3.1 GENERELLE ANSKAFFELSESBESTEMMELSER Anskaffelsen gjennomføres i henhold til bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser ved kgl.res. 7 april 2006 med hjemmel i lov 16 juli 1999 nr. 69. Bestemmelsene gjelder anskaffelser over terskelverdi og konkurranse med forhandling Det bemerkes at konkurransen gjennomføres med forhandlinger. Tilbudsgrunnlaget består av: - Generelle tilbudsbestemmelser (Bok-0) - Teknisk beskrivelse og tilbudsskjema - FDV-dokumentasjon, vedlagt AV-K-D005, AV-K-D006 og AV-K-D KONKURRANSEGRUNNLAGET Konferanse/befaring Reiseutgifter med videre i forbindelse med konferansen/befaringen dekkes ikke av Avinor Utlevering av konkurransegrunnlag Tilbyderne får tilsendt dokumentene elektronisk. 3.3 SPRÅKKRAV Til forskriftens 34. Tilbud med tilhørende dokumentasjon skal utformes på norsk. Norsk skal også benyttes under gjennomføringen av kontrakten. SIDE 9 AV 21

10 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER 4.0 KONTRAKTSBESTEMMELSER 4.1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Norsk bygge og anleggskontrakt, 2 utgave av juli 2009, med de endringer og supplerende bestemmelser som er gjort nedenfor. 4.2 ENDRINGER Byggherrens sikkerhetsstillelse, NS 8406, pkt. 8 Byggherren stiller ikke sikkerhet Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører, NS 8406, pkt. 16 Arbeidene gjennomføres som byggherrestyrte sideentrepriser Prosjektering, NS 8406, pkt Siste avsnitt utgår og erstattes med: Når det gjelder tegninger og detaljer levert av byggherren, skal entreprenørene gå gjennom og godkjenne disse før kontraktsinngåelse. Hvis det ikke uten ugrunnet opphold og senest innen en uke varsles om feil, mangler eller uoverensstemmelser, anses materialet som godkjent Indeksregulering, NS 8406, pkt Tilføyelse Reguleringen omfatter 80% av kontraktssummen. Entreprenørene skal også ved tilbudsinngivelsen gi fastpristilbud på lønns- og prisstigning. Byggherren skal velge hva som skal legges til grunn for kontrakt. SIDE 10 AV 21

11 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER Varsel om konsekvens for fremdriften ved endring, NS 8406, pkt 19.4 Varslingsfrist, senest en uke Varsel om faktureringsrutiner, NS 8406, pkt Fakturaer med forfall i bygnings-fellesferien blir forlenget tilsvarende som gjenstår av ferien etter mottatt faktura. Egne faktureringsselskaper aksepteres ikke! Feilsendte fakturaer vil bli returnert! Dagmulkt, NS 8406, pkt 26.3 Endring delstrek 1 og 2 1 endres til 2 Minimumsbeløpene endres til kr 5.000,- og kr 2 500, Tvister, NS 8406 pkt. 31 Hvis ikke annet er avtalt, skal tvister som oppstår som følge av kontraktsforholdet avgjøres ved rettergang for de ordinære domstoler med Oslo som verneting. For kontrakter med utenlandske entreprenører/leverandører avtales Oslo som verneting. Tvisten behandles etter norske prosessuelle og materielle rettsregler. 4.3 SUPPLERENDE KONTRAKTSBESTEMMELSER Regulering av kapittel: Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (riggog driftsutgifter) I uendret byggetid: Hvis prisen på netto tilleggsarbeider (samlede tillegg minus fradrag i løpet av kontraktsavviklingen) ikke overstiger 15% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon for økte rigg- og driftsutgifter. SIDE 11 AV 21

12 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER Overstiger netto tilleggsarbeider 15% av kontraktsummen, gis det kompensasjon for økt rigg- og driftsytelse etter følgende formel: 0,5 A ( B 1,15 C) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel B = faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag C = kontraktssum. Ved utregningen av beløpsdifferansen mellom faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag, og kontraktssum, skal det ikke tas hensyn til eventuell regulering av kontraktssummen på grunn av lønns- eller prisstigning. Reguleringsbeløpet ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres i henhold til SSB totalindeks for boligblokk nr. 2, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. I endret byggetid: Dersom entreprenørene får fristforlengelse/erstatning for deler av tilleggsarbeidene, skal disse arbeidene ikke regnes med ved beregning av kompensasjon etter denne bestemmelse. Har entreprenørene krav på fristforlengelse etter NS 8406 skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel: 0,5 A ( Z ) Y A = avtalt totalsum i opprinnelig rigg- og driftskapittel Y = opprinnelig byggetid Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid Reklamasjonsarbeider Reklamasjonsarbeider skal utføres etter avtale og i full forståelse med brukerinstitusjonen. Etter at overtagelsesforretning er holdt, plikter entreprenøren å utbedre påviste feil innen 12 hverdager. Etter at garantibefaring er holdt, plikter entreprenøren å utbedre påviste feil i garantitiden innen 18 hverdager. SIDE 12 AV 21

13 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER Frigivelse av garantier skjer ikke før alle påviste feil er utbedret. Døgnmulkt for overskridelse av disse frister settes til kr 500,- pr. hverdag. Garantiarbeider skal utføres etter avtale og i full forståelse med brukerinstitusjonen. Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse e.l Sikkerhet. Helse og arbeidsmiljø SHA Entreprenørene er forpliktet til å ha et internkontrollsystem som ivaretar helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen. Entreprenørene skal sørge for at det blir utarbeidet en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jfr. Byggherreforskriftens 8. Planen skal baseres på byggherrens overordnede plan og oversendes byggherren før fysisk byggestart. Se overordnet SHA-plan Reklame Dersom entreprenørene eller dennes leverandører/underentreprenører for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget ut over å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd. Oppsetting av byggeplasskilt skal samordnes med byggherren Krav om skatte- og avgiftsattester i underentreprenørforhold Det skal ved kontrahering av underentreprenører kreves at disse fremlegger følgende skatte- og avgiftsattester: Attest utstedt av kemner/kommunekasserer der totaleentreprenøren har sitt hovedkontor (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) Attest fra skattefogden i vedkommende fylke (merverdiavgift) Begge attestene skal være av typen RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet. Skatteattestene må ikke være eldre enn 6 måneder. Regnet fra tidspunkt for kontrahering. Underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land skal fremlegge attester eller annen lovbestemt dokumentasjon i henhold til forskrift av 4. desember 1992 om tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter 32. SIDE 13 AV 21

14 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER Brudd på entreprenørenes plikt til å kreve skatte- og avgiftsattester av sine underentreprenører gir byggherren rett til å kreve at entreprenørene erstatter vedkommende firma(er) med underentreprenør(er) som kan fremlegge skatteattest. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenørene Antikontraktørklausul Det gjelder følgende antikontraktørklausul for bruk av kontraktsmedhjelper, jfr. pkt. 16 i NS Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørenes valg av underentreprenør etter denne bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokumentet. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr ,- pr hverdag. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. SIDE 14 AV 21

15 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren/ underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år." Heftelser Byggherren kan av hensyn til mulige ukjente heftelser avslå og betale avdrag på materialer som leveres byggeplassen selv om disse senere skal bygges inn. Dersom entreprenøren i unntakstilfelle ønsker utbetalt avdrag på ikke innbygde materialer, må han stille en spesiell bankgaranti for det ønskede beløp i tillegg til den vanlige sikkerhet. Også denne spesielle garanti må leveres byggherren før utbetaling kan finne sted. Slike materialer som det er betalt avdrag på, blir byggherrens eiendom Timesats ved regningsarbeider Entreprenøren skal i tilbudsskjemaet oppgi faste timesatser som skal gjelde for hele byggeperioden for de enkelte faggrupper. Timesatsen skal omfatte alle kostnader, herunder sosiale kostnader, arbeidstakerens verktøygodtgjørelse, reisetid, reisepenger, riggandel, plassadministrasjon, general-kostnader og fortjeneste. Slike regningsarbeider skal ikke inngå i den andelen som ligger til grunn for regulering av rigg og drift, se pkt Det presiseres spesielt at alle rigg- og driftsomkostninger skal være inkludert. 4.4 FORMULARER FOR KONTRAKT OG SIKKERHETSSTILLELSE Kontraktsformular Standardformular Byggeblankett 8406 A Formular for sikkerhetsstillelse Standardformular Byggeblankett 8406 C. SIDE 15 AV 21

16 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER 5.0 ANDRE BESTEMMELSER SOM GJELDER FOR KONTRAKTEN 5.1 KRAV TIL ENTREPRENØRENES KVALITETSSYSTEM Entreprenørene og hans underentreprenører skal ha etablert og dokumentert et kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller systemkravene i «Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett» (GOF) av nr. 488, tiltaksklasse 2. Kravene omfatter også system for egenkontroll tilsvarende kontrollform i utførelsesfasen som «dokumentert egenkontroll». Jfr. «Forskrift om saksbehandling og kontroll» av nr. 488,. Dette gjelder oppfyllelse av myndighetskrav (offentlige lover og forskrifter). I tillegg skal entreprenøren kvalitetssikre alle øvrige deler av sine arbeider i prosjektet slik at kvaliteten blir riktig i henhold til tilbudt og beskrevet kvalitet og funksjon. Entreprenøren skal utarbeide egen kvalitetsplan for arbeidene. Utkast til kvalitetsplan skal foreligge senest ved kontraktsforhandlinger. Viktige element i kvalitetssikringen/kvalitetsplanen er: - Kontroll av myndighetskrav (kontrollplaner), se over. - Organisatorisk oppbygging og ansvar. - Sikring av arbeidsrutiner (sjekklister, kontrollrutiner, prosedyrer o.l.) - Overholdelse av tid. - Generell egenkontroll - SHA-forhold. Komplett kvalitetsplan skal oversendes byggeleder innen 14 dager etter inngått kontrakt. All kontrolldokumentasjon skal forelegges for byggeleder kontinuerlig i byggetiden. Byggekontrolløren vil utføre gjennomgang og kontroll av utførelse i samsvar med gitt kvalitets- og funksjonskrav og etter entreprenørens grunnlag for kvalitetskontroll. Ved oppstart av arbeidet, og innen 14 dager, skal alt personale som fra entreprenørens side vil være engasjert i prosjektet, delta i et samlet kvalitetssikringsmøte. Det vil si at ansvarlig ledelse, prosjektansvarlig og medarbeidere skal delta i dette møtet. SIDE 16 AV 21

17 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER Det skal føres protokoll over hvem som har deltatt i dette møtet - nye medarbeidere i prosjektet skal gis tilsvarende informasjon etter avtale med byggekontrolløren. Det forutsettes at entreprenørens personell har gjennomgått eget materiale på forhånd slik at uklarheter kan avklares på stedet, eventuelt supplerende materiale bestilles utført. Likeledes fremlegger entreprenøren sitt opplegg for kvalitetssikring av egne arbeider/leveranser i samme møte. 5.2 FDV-DOKUMENTASJON Avinor s FDV-norm gjelder og er vedlagt anbudsdokumentene 5.3 KURS- OG TOLLENDRINGER For spesielle entrepriser hvor utenlandske leveranser kommer inn i vesentlig omfang, kan utslag av kurs- og tollendringer beregnes for den berørte andel av kontraktssummen dersom endringen ikke oppfanges av den avtalte avregningsmetode for prisendringer. Det skal reguleres for entreprenørenes merutgifter/ mindre kostnader på grunn av valuta- og tollendringer, dog slik at det ikke reguleres for endringer mindre enn + 2%, eller reguleres for hele endringen. Endring regnes fra tilbudsdato til entreprenørens betalingsdato, som dokumenteres ved betalt faktura. Entreprenøren skal ved tilbudsinngivelse oppgi hvor stor del av tilbudssummen som er kurs- og tollavhengig, samt oppgi den/de aktuelle valutaer. 5.4 KRAV TIL TILBYDER OM LÆRLINGER Tilbyder skal ha etablert egen ordning for bruk av lærlinger. Lærlingeordningen skal dokumenteres i eget vedlegg til tilbudet. 5.5 KRAV VED BRUK AV UNDERENTREPRENØRER NS 3433 Entreprenører som knytter til seg underentreprenører/leverandører er forpliktet til å legge NS 8415 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for underentrepriser vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider», 1. utgave 1 ( ), til grunn for det kontraktsforhold som inngås. Byggherren har krav til på forespørsel å få dokumentert at dette blir overholdt. SIDE 17 AV 21

18 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER 6.0 FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN 6.1 BYGGHERRENS REPRESENTANTER Byggherren og entreprenøren skal holde hverandre underrettet om hvem som er deres representant og hvilke fullmakter disse har. 6.2 ENTREPRENØRENES REPRESENTANTER Entreprenørenes representasjon på byggeplassen Entreprenørene skal til enhver tid ha en person med nødvendig fagkyndighet og fullmakt som sin representant på byggeplassen. Denne skal være godkjent av byggherren og opplysninger om dette må fremmes senest ved kontraktsforhandlinger. Enhver entreprenør skal uten særskilt godtgjørelse samarbeide med eventuelle øvrige entreprenører, slik at byggearbeidet kan fremmes på tilfredsstillende måte. 6.3 KORRESPONDANSE Generelt Den store mengden av dokumentasjon som genereres i et prosjekt må styres på en forsvarlig måte for å sikre korrekt behandling og rask gjenfinning. God styring av dokumenter letter arbeidet for alle som er involvert. Post All post i prosjektet skal merkes med prosjektets navn, STAVANGER LUFTHAVN SOLA, DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG. Deretter angis hva saken gjelder - NB! - kun en sak pr. brev av hensyn til arkivering, eks.: «KONTRAKT GRUNNARBEID - REKLAMASJON». Korrespondansen skal stiles til firma, ikke personer. Alle engasjerte firmaer skal bruke samme rutine. Det samme gjelder også for øvrige dokumenter. Referansekoding Korrespondansen skal være påført koder for «Deres ref.» dersom mottaker selv benytter slike påføringer i sin korrespondanse. Referanse i henhold arkivnøkkel påføres under «Vår ref». Saksbehandlere i engasjerte firma SIDE 18 AV 21

19 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER benytter samme rutine. Samme arkivkode benyttes for samme sak uansett hvor mange adressater brevet sendes til Beskjeder Alle beskjeder til byggeplassen fra byggherre og de prosjekterende skal skje via byggekontrolløren, eller om han ikke er tilstede, skal han uten opphold bli informert om beskjeder som er gitt. Samme rutine gjelder for informasjon og beskjeder til byggherre og prosjekteringsgruppe fra entreprenørene Adresseliste Byggekontrolløren oppretter adresselister som inneholder opplysninger om firmanavn, saksbehandler, adresse, telefon osv. for alle impliserte parter i byggeprosessen. Adresselisten ajourføres og utsendes når nye impliserte kommer til. 6.4 TEGNINGER Rutiner for rekvisisjon, utsending m.v. Supplering av tegninger til byggeplass rekvireres av den enkelte entreprenør av byggeleder ved behov. 6.5 RETTEDE TEGNINGER Rutiner for retting av tegninger Korrigerte tegninger skal være merket med pil og revisjonssky som viser endringene. Over tittelfeltet påføres index med angivelse av endringer som er gjort. Prosjekterende er ansvarlig for utsendelse av reviderte tegninger snarest etter revisjon er utført Tegningslister Prosjekteringsgruppen fører oversiktsliste for hvert fag over gjeldende tegninger med dato og indeks. Ajourførte tegningslister for arbeidstegninger sendes i lag med reviderte tegninger. Inndragning av foreldede tegninger på byggeplassen påhviler de respektive entreprenører. SIDE 19 AV 21

20 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER 6.6 TILLEGGS- / FRADRAGSARBEIDER Skriftlig avtale Ingen arbeider utover kontraktsarbeidene skal settes i gang uten at det er inngått skriftlig avtale, godkjent av byggherren. Byggherren forbeholder seg retten til å nekte og betale tilleggsarbeider som ikke er godkjent Endringslister Enhver retting eller supplering på tegning skal følges av en endringsliste. Det er vedkommende som utfører rettelsen på tegningen som umiddelbart skal fylle ut endringslista. For arbeider som utgår, og for arbeider som forutsettes utført etter kontraktens priser, skal prisene føres inn av den prosjekterende Ekspedisjon av endringslister Så snart tegning er endret og endringsliste fylt ut, oversendes den rettede tegning sammen med endringsliste i to eksemplarer til byggeleder. Om det er aktuelt sørger byggeleder for å innhente pristilbud hos vedkommende entreprenør. Entreprenøren skal gis en frist på maksimalt to uker til å komme med pristilbudet, og skal gjøres oppmerksom på at dersom pristilbudet ikke foreligger innen den fastsatte frist, forbeholder byggherren seg rett til å prissette endringen etter beste skjønn. Pristilbud som gis skal uten unntak inneholde alle relevante kostnadselementer inklusive rigg, drift og administrative kostnader. Prisede endringslister oversendes den prosjekterende som utarbeider innstilling med kommentarer som forklarer hvorfor endringen er nødvendig og om pristilbudet er akseptabelt Endringsordrer Arbeider tilbudt på endringsliste skal alltid bestilles ved bruk av endringsordrer. Det er byggekontrolløren som utsteder rekvisisjon og sørger for å få den behandlet. I unntakstilfeller hvor endringene må utføres raskt for ikke å skape vansker for fremdriften, kan disse utføres på grunnlag av endringsliste i påvente av skriftlig rekvisisjon. Byggekontrolløren fører opp et register over endringsordrer for hver entreprise slik at endringsomfanget til enhver tid er kjent. Medtas som grunnlag i rapporteringen til byggherre. SIDE 20 AV 21

21 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING SIKRINGSBYGG GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER 6.7 FAKTURERING Behandling av fakturaer Ingen fakturaer vil bli utbetalt før garantier og forsikringer i h.h.t. kontrakt er stillet. Fakturaer skal stiles til Avinor, Hovedkontoret og sendes til byggekontrolløren for kontroll og attestasjon. Kontrollerte og attesterte fakturaer sendes prosjektkoordinator /prosjektlederen for videre behandling. Bygge-kontrolløren skal spesielt kontrollere at nødvendige opplysninger fremkommer på fakturaen, og ufullstendig utfylte fakturaer skal returneres. Betalingsfrist begynner å løpe fra byggeleders mottak av korrekt utfylt faktura. Fakturaene skal (minst) inneholde følgende opplysninger: - Entreprenørens navn og adresse - Entreprenørens registreringsnummer i avgiftsmanntallet - Byggesakens navn og nummer med navn på prosjektleder Det skal utstedes egne fakturaer for ulike typer arbeider: - Kontraktsarbeider (vanligvis à konto-faktura for utført arbeid) - Massejusteringer (endringslister/rekvisisjoner vedlegges) - Tilleggs-/fradragsarbeider (rekvisisjoner vedlegges) - Lønns- og prisregulering (ikke aktuelt i dette prosjektet) Avdragsfaktura for kontraktsarbeider skal inneholde følgende opplysninger: - Siste justerte kontraktssum med dato - Opparbeidet beløp (med henvisning til hovedposter) - En deling av avgiftspliktige og avgiftsfrie poster - Tidligere utbetalt à konto-beløp - Innestående beløp i henhold til NS Merverdiavgift - Beløp til utbetaling Det faktureres en gang pr. måned, og fakturaene utstedes pr. siste dato i måneden. SIDE 21 AV 21

22 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEISANLEGG Stavanger Mjelde og Johannesen AS Rådgivende ingeniør elektroteknikk Tlf W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 1

23 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEIS INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE: TEKNISK BESKRIVELSE 10. SPESIELLE BESTEMMELSER FOR HEISANLEGG RIGG OG DRIFT ANLEGGSDOKUMENTASJON HEISANLEGG TILBUDSSKJEMA.. 23 VEDLEGG: Fremdriftsplan Mjelde og Johannesen AS tegning: 566M-101 Plan og snitt av vare-personheis W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 2

24 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEIS 10. SPESIELLE BESTEMMELSER FOR HEISANLEGG Forskrifter Heisanlegget skal, selv om ikke alle detaljer er spesifisert nedenfor, leveres komplett med alt nødvendig utstyr. Utførelsen skal være i overensstemmelse med alle gjeldende lover og forskrifter. - Plan- og bygningsloven - NS 3800: Mål på heisstol og heissjakt. Manøver og signalutstyr. Innredning av heisstol. - NS-EN 81-1: "Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser", 1.utg. av november 1998 med senere tillegg. - "Forskrifter for Elektriske Bygningsinstallasjoner NEK Norsk standard 3420 BQ:2009 Alt materiell skal være CE merket. Utgifter i forbindelse med anmeldelse og godkjenning av anlegget hos offentlige myndigheter skal være inkludert i anbudet Elektrisk tilknytting Strømart/spenning: kfr. spesifikasjon. Det blir av annen entreprenør ført fram hovedkabel til heismaskin. Ved heis uten maskinrom blir det for lys i kupè ført fram egen tilførsel som avsluttes sammen med hovedkabelen til heisen. Det skal regnes med levering og montering av nødlys i heisstol. Heisleverandør skal medta følgekabel for nødlys i heisstol. Batteripakke for nødlys monteres i styreskap for heis. Potensialfritt signal for lade-/batterifeil føres fram til rekkeklemmer. Alt videre elektrisk anlegg for komplett heisanlegg utføres av heisleverandøren og medtas i anbudet. W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 3

25 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEIS Motorer Heismotorene skal være spesielt konstruert for heisdrift, motorene skal ha motorvern med innlagte temperaturfølere i viklingene, og dessuten utstyres med fasebruddvern, fasefølgefeil og hovedbrytere. Det bemerkes i denne forbindelse at motorvernbrytere alene ikke vil bli betraktet som tilstrekkelig beskyttelse. I anbudet må utførelsen av den tilbudte løsning beskrives. Oppgave over motorenes art, virkemåte og utførelse, start og nominell strøm samt belastningsevne og garanterte starttall oppgis i tilbudet. Motorene må minst tilfredsstille norske normer Maskineri Heisen skal starte og stoppe behagelig. Maskineriet skal være mest mulig lydløst, og fundamentene isoleres effektivt mot lydoverføring. Innkjøringsnøyaktigheten oppgis i anbudet Ventilasjon av heismaskinrom/sjakt Heisleverandøren skal i anbudet oppgi hvor stor varmemengde i kw som må føres bort fra heismaskinrommet/sjakt Alarm Se post W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 4

26 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEIS Kontroll av bygningsmessige arbeider Før montasjearbeidene settes i gang, skal heisleverandøren kontrollere at de bygningsmessige arbeider i forbindelse med heisanleggene er utført i henhold til hans tegninger. Heisleverandøren skal også kontrollere at heissjakten er utført i henhold til de gjeldende forskrifter og skal påpeke eventuelle mangler ovenfor byggherren. Han skal således kontrollere at alle flater som skal pusses i lodd, er utført tilfredsstillende, og eventuell reklamasjon på disse arbeider må skje før stillaset i sjakten er fjernet, og før heisleverandørens egne montasjer er kommet så langt at disse er til hinder for utbedringsarbeidene Før det settes opp stillaser i sjakten, må heisleverandøren forvisse seg om at dette utføres på en slik måte at det kan nyttes av alle entreprenører som har bruk for dette, uten forandringer som kan betinge utgifter for byggherren Heisleverandøren skal underrette maleren om hvilke heistekniske organer som kan utsettes for skade ved påføring av maling, slik at denne kan ta sine forholdsregler i tide Likeledes plikter heisleverandøren under arbeidets gang straks å gjøre byggherren oppmerksom på om det viser seg at hans anlegg på noe sted kommer i konflikt med annen entreprenørs anlegg eller viser seg å bli uhensiktsmessig slik at forandring bør foretas De utgifter heisleverandøren får i forbindelse med ovennevnte kontrollarbeider, skal være inkludert i anbudet Bygningsmessige arbeider Bygningsmessige arbeider av større betydning i mur og betong, bekostes utført av byggherren, således alle utsparinger for dører o.l., støping av fundamenter, gjenstøping og flikking. Føringsskinner, festeankere samt eventuelle ankerskinner leveres av heisleverandøren. Flikking og reparasjon av andre entreprenørers arbeider som er blitt beskadiget på grunn av heisleverandørens uaktsomhet, bekostes av heisleverandøren Mindre bygningsmessige arbeider som det ikke foreligger arbeidstegninger for, utføres av heisleverandøren. Nødvendige montasjekroker leveres av heisleverandøren, men krokene støpes inn av betongentreprenøren etter heisleverandørens anvisning. W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 5

27 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEIS Eventuelt isolasjonsmateriale under fundamenter leveres av heisleverandøren, og støping av fundamentene angis og overvåkes av ham Det forutsettes at heisleverandøren i tide utferdiger nødvendige, nøyaktige og bindende arbeidstegninger med avmerkete utsparinger etc. for de arbeider vedrørende heisanlegget som skal utføres av byggherren, slik at arbeidene kan utføres samtidig som de bygningsmessige arbeider i forbindelse med heisanlegget For å unngå at detaljer i ovennevnte tegninger kan misforstås, skal heisleverandøren konferere med byggeleder om arbeidene og gjennomgå tegningene med ham før arbeidene settes i gang. Skulle dette forsømmes av heisleverandøren og hans tegninger derfor blir misforstått, må heisleverandøren selv bekoste det derav følgende huggingsarbeid og flikkingsarbeid Heisleverandøren skal foreta branntetting av alle utsparinger for de heistekniske anlegg. Dette gjelder utsparinger i sjakt og maskinrom og mellom disse All flikk, pussarbeid og malerarbeid som skyldes at heisleverandøren har vært sent ute med sitt anlegg, bekostes av ham Alle avvik som heisleverandøren gjør på sine arbeidstegninger i forhold til anbudstegninger, plikter heisleverandøren å opplyse om spesielt, slik at nødvendige avklaringer kan foretas før produksjon Avbrudd Kostnader med avbrudd i montasjearbeidene som normalt og etter vanlig praksis måtte finne sted på grunn av de bygningsmessige arbeider som skal utføres i forbindelse med montasjearbeidene - så som tilkomst for de forskjellige arbeider i sjakt og maskinrom, gjenstøping, innpussing, flikking, snekkerarbeider, maling m.v. skal være inkludert i anbudet Tegninger og driftsforskrifter Tegninger av de innredningsarbeider som heisleverandøren skal levere, med prøver av innredningsmaterialer, skal forelegges til godkjenning for byggherren før arbeidet med disse settes i gang Det skal til heisen leveres komplett koplingsskjemaer samt drifts- og betjeningsforskrifter. Videre skal de medtas i dokumentasjonen, kfr. kap W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 6

28 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEIS Drift og tilsyn Heisleverandøren skal gi driftspersonalet eller annen person som står ansvarlig for heisanleggenes drift, rettledning om bruken av heisen og om forholdsregler ved uforutsette driftsstanser, strømbrudd m.v. Dette skal være inkludert i anbudet Reservedeler og verktøy Det skal i anbudet være medtatt reservedeler for utstyr som normalt skiftes ved service og ettersyn. Videre skal det medtas verktøy og smøreutstyr som er nødvendig for den daglige drift. I anbudsskriv skal det spesifiseres hvilket reserveutstyr og verktøy som er medtatt Utprøving og idriftsetting Anlegget skal før ferdigstillelse gjennomprøves etter et avtalt prøveprogram. For fremtidig service søkes spesifisert et prøveprogram med sumpris i anbudsskriv. Anlegget leveres i komplett, driftsferdig og prøvet stand. Driftspersonalet instrueres. Instrukser for bruk og for teknisk ettersyn og vedlikehold, utarbeides for anlegget. Pris oppgis i anbudet. Anbyderen skal kunne garantere service på alle anleggets deler og redegjøre i anbudet for hvordan dette kan bli ordnet Prøveperiode, garanti, service Etter ferdigstillelse og idriftsettelse av anlegget skal det være en prøveperiode på 3 mnd. Hvis anlegget ikke overtas ved prøveperiodens slutt p.g.a. funksjonsfeil m.v., avtales ny prøveperiode som skal være på minimum 3 uker. Når anlegget overtas, etter angitte prøveperiode(r), starter reklamasjonstiden som er 5 år. Service og vedlikehold inkl. reise- og diettutgifter skal være inkludert i anbudet i prøveperioden(e) og reklamasjonstiden. W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 7

29 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEIS Anleggsdokumentasjon (driftsinstruks) Det skal til heisanlegget leveres komplett driftsinstruks i 4 eksemplarer. Utkast til instruks, med norsk tekst, skal leveres byggherren for godkjennelse. Driftsinstruks skal leveres i ringpermer (4-hulls), og innholdet ordnes med skilleblad og tydelig innholdsregister. Nødvendige krysshenvisninger anordnes mellom de enkelte kapitler og innenfor hvert kapittel. Driftsinstruks skal for øvrig oppbygges i henhold til RIF's FDV-norm for bygninger. Videre skal Avinor s kravspesifikasjoner/dokumentnr.: AV-K-D005, AV-K-D006 og AV-K-D007 legges til grunn for FDV-dokumentasjonen. Kostnader for dette skal inngå i tilbudet. Oppbygging av driftsinstrukser koordineres sammen med rådgivende ingeniør Instruksens innhold Anleggs- og funksjonsbeskrivelse med skjemategninger. Anleggs- og funksjonsbeskrivelsen skal være en klar og fullstendig orientering om anleggets oppbygging og funksjon. Skjemategningene skal vise de enkelte systemer med alle styrings- og reguleringsenheter inntegnet Instruks for drift Driftsinstruksen skal gi anvisninger for den egentlige bruk og utnyttelse av anleggene. Forskriftsmessig driftsansvar skal angis Instruks for tilsyn Tilsynsinstruksen skal gi anvisninger for driftspersonalets periodiske tilsyn og kontroll med anlegget. Tilsynet skal inkludere mindre servicearbeider og det lages tilsyns-kort for de viktigste tilsynsfunksjoner med angivelse av tilsynsfrekvens. W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 8

30 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEIS Instruks for vedlikehold Med vedlikehold forstås service-, utskiftings- og reparasjonsarbeider som ikke naturlig inngår i det ordinære tilsyn. Som eksempel nevnes utskifting av motorer. Vedlikeholdet skal inndeles i ekstraordinært og programmert vedlikehold og instruksen må gi anvisninger for begge. For sistnevnte type må det lages vedlikeholdskort med vedlikeholdsfrekvens angitt. I instruksen skal det oppgis behov for spesialverktøy og eventuelle reservedeler Komplett materialspesifikasjon For alt utstyr skal det oppgis fabrikat og type. For alt utstyr skal også brosjyrer medleveres Elektriske koplingsskjemaer Strømveiskjema skal leveres ajourført. Ovennevnte underlagsmateriell for drifts- og vedlikeholdsinstruksene leveres i 4 eksemplarer Generelle sluttmerknader Det forutsettes at entreprenøren foretar innsamling av ovennevnte materiell samtidig med at materiell og utstyr settes i bestilling. Alle dokumenter skal være ajourført ved reklamasjonstidens utløp. W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 9

31 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEIS 12. RIGG OG DRIFT FOR EGNE ARBEIDER 12.1 Reiser og opphold, spise- og lagerbrakker 12.2 Stillas i sjakt Anbudet skal baseres på komplett levering til byggeplassen og alle utgifter til frakt, forsikring, reiser, opphold etc. skal inngå i anbudet. Annen entreprenør monterer og driver hovedbrakkerigg bestående av vaske-, spise- og toalettbrakke for samtlige entreprenører. I den grad det kreves lagerplass utover sjakt og maskinrom, må heis-leverandøren selv sørge for dette, enten ved at materiell leveranser etter hvert som det er behov for det, eller oppsetting av utvendig container. Eventuell plassering må avtales med byggeleder. Hver enkelt entreprenør skal rydde for egne arbeider. Alle kostnader for ytelser som leverandøren er pålagt i henhold til generell del skal være inkludert i anbudet. Dersom heisleverandøren trenger stillas i sjakten for sine arbeider, må kostnadene med dette medtas i anbudet. 17. ANLEGGSDOKUMENTASJON 17.1 Anleggsdokumentasjon. Se kap samt Avinors kravspesifikasjon i dokumentene AV-K-D005, AV-K-D006 og AV-K-D007 I tillegg til den spesifiserte utførelsen av dokumentasjonen, skal alt skriftlig materiale leveres i elektronisk format og tegninger i DWG eller DXF format. W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 10

32 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEIS 62. HEISANLEGG 62.1 Spesifikasjon Det skal leveres og monteres komplett heisanlegg i henhold til etterfølgende beskrivelse og spesifikasjon samt arrangementtegning. BQ Løfteinnretning Type heis: kl.1 Personheis Driftsform: Elektrisk Last (kg): 1000 Hastighet (m/s): 1,0 Stoldør: Sentralåpnet Etasjedør: Sentralåpnet Styresystem: Direktestyring med lagrede impulser Andre krav: - Støynivå Kfr. pkt Maskinrom: Kfr. pkt El.installasjoner Kfr. pkt Sjakt: Kfr. pkt og vedlagte tegninger - Løftehøyde: Kfr vedlagte tegninger - Føringer Kfr. pkt Heisstol: Kfr. pkt Dører: Kfr. pkt Betjeningstablåer: Kfr. pkt Etasjeanvisning Kfr. pkt Alarm: Kfr. pkt Heisleverandøren skal utarbeide tegninger som viser heissjakt, innredning av heisstolen, dører og tablåer. Tegningene skal forelegges byggherren og el.rådgiver til godkjenning i god tid før produksjon Krav til støynivå, strukturlyd og vibrasjoner Det er absolutt krav at heisene ikke må forårsake sjenerende støy. Dette gjelder heisanleggene i sin helhet - så som stolens gang i sjakten. W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 11

33 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEIS De automatiske dørene må gå stille uten slag eller skarpe lyder fra dører eller styremekanismer. Lydnivå fra heisanlegget skal for øvrig tilfredsstille byggeforskriftenes bestemmelser i henhold til kap. 52 (52.32) Maskinrom Heisen leveres uten maskinrom. Det forutsettes at heismaskin og automatikk monteres i tilknytning til heissjakt. Plassering av heismaskin og automatikk i sjakten oppgis i anbudet. Eventuelle utsparinger ut fra heissjakt for rør og elektriske kabler skal tettes. Utførelsen skal dokumenteres i hht byggeforskriftene Elektriske anlegg I anbudet skal det være medtatt komplett installasjon av utgående kurser for heisanlegget. Elektrisk hovedkabel vil bli ført frem til hovedbrytere/apparattavle for heisen av byggets el. entreprenør. All installasjon skal utføres som åpent kabelanlegg og i henhold til forskrifter for elektriske anlegg. Heisleverandøren skal levere og montere lys og stikkkontakter i heissjakten. Det skal nyttes et ensartet system for ledningsføringer hvor hver leder får sin bestemte farge gjennom hele anlegget. Apparatskapene skal utføres komplett med ferdige koplinger, jording og merking. Installasjonene i apparatskapet skal være ryddige og tydelig merket. Kablene koples via rekkeklemmer. Styrebrytere, måleinstrumenter, signallamper, kontaktorer, sikringer m.v. merkes med full tekst/graverte nummerskilt. Det kan nyttes nummerhenvisning til maskinskrevet tekst i plastmappe opphengt på skapdørens innside. Alle inn og utgående kabler skal koples over rekkeklemmer, og merking skal referere til tegninger. Det skal være overspenningsvern på alle kurser, også signalkabler. Det skal videre regnes med levering og montering av nødlys i heiskupèen. Heisleverandør skal medta følgekabel for nødlys i heisstol. W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 12

34 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEIS Batteripakke for nødlys monteres i styreskap for heis. Potensialfritt signal for lade-/batterifeil føres fram til rekkeklemmer Sjakt Sjakten oppføres i stål. Stålsjakten utføres av annen entreprenør. Arrangementstegning med forslag til utførelse vedlegges tilbudet. Stålentreprenøren skal i sitt anbud regne med innfesting av ankerskinner i stålkonstruksjon for feste av føringsskinner etc. Heisleverandøren skal i god tid levere nødvendig festemateriell/ankerskinner på byggeplassen. Såfremt heisleverandøren ønsker å få avsatt utsparinger i stålkonstruksjoner i stedet, må dette oppgis i anbudet. Heisleverandøren skal utarbeide nødvendige tegninger for bygningsmessige arbeider. I sjaktbunn leveres og monteres oljeoppsamlere under alle føringsskinner. Videre skal det leveres og monteres leider for adkomst til sjaktgropen. Eventuelle merknader til sjakten oppgis i anbudet Føringer Føringer i heissjakt skal festes til ankerskinner og påsveiste festeskinner. Utførelse og oppmontering av skinner mv. må ivareta eventuelle setninger i bygget. Skinne og skiver må kunne justeres for eventuelle forskyvninger. På skinne må det monteres smørekopper og filterpakninger. Grader på føringsskinner skal være slipt bort. Alle ankerskinner, festeskinner, føringsskinner og utstyr i sjakten skal være rengjort og korrosjonsbehandlet. W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 13

35 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEIS Heisstol Heisstolenes utforming skal være tilpasset vare- og persontrafikk. Heisen tilbys med stolmål som følger: BxDxH = 1400x1600x2200 mm. Veggene kles med rustfrie stålplater i matt utførelse. Platetykkelsen skal være 1 mm. Synlige poppnagler må ikke benyttes for feste av stålplatene. Dørsmyg skal kles med rustfrie stålplater i matt utførelse. Håndlist utføres i rustfritt stål, Ø50 mm, og monteres med avstandsfester på en langvegg. Topp håndlist monteres 900 mm over gulv. Det monteres 3 stk. fenderlister over hverandre på stolens 3 sider. Fenderlistene utføres i rustfritt stål BxH = ca. 30 x 100 mm og fordeles jevn fra gulv og opp til 600 mm. Taket nedfores med innfelt belysning. Det skal dessuten regnes med levering og montering av nødlys i heiskupèen. Heisleverandør skal medta følgekabel for nødlys, alarm og kortleser i heisstol. Kabelen avsluttes på rekkeklemmer i automatikkfordeling. På gulv skal det legges slitesterkt belegg. Farge bestemmes i samråd med arkitekt. Heisleverandøren skal utarbeide tegninger som viser innredning av heisstolen, som skal godkjennes av byggherren og dennes rådgivere før stolen settes i produksjon Dører Det leveres automatiske sentralåpnede skyvedører i matt rustfritt stål, netto døråpning 1100 mm. Det er ikke krav til dører med brannklasse. Dørene leveres med omsluttende karmer i matt rustfritt stål. Dørene leveres med sikkerhetsanordning som hindrer at personer eller utstyr kan bli skadet. En nøyaktig beskrivelse av utstyr og funksjon oppgis i anbudet. De automatiske dører skal normalt lukkes etter en viss tid ved ankomst til W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 14

36 STAVANGER LUFTHAVN SOLA DELREHABILITERING AV SIKRINGSBYGG HEIS stoppestedet. Fuging mellom karmer og vegg medtas av heisentreprenøren Betjeningstablåer Stoltablå Trykknapptablå leveres i standard utførelse og monteres ca mm over gulv. Utførelsen skal være tilpasset svaksynte med hensyn til størrelse og kontrast. Tablåene plasseres og arrangeres slik at disse lett kan betjenes av personer i rullestol. Utførelsen beskrives i anbudet Etasjetablåer Trykknapptablå leveres i standard utførelse og monteres ca mm over gulv. Tablåer plasseres og arrangeres slik at dette lett kan betjenes av en person i rullestol. Utførelse beskrives i tilbud Kjøretablå på stoltak / maskinrom. For kjøring av heisen under service o.l. skal det monteres kjøretablå på stoltaket, med nødvendig utstyr for blokkering og kjøring. Stikkontakt 2/16A+j for håndverktøy monteres over og under heisstol Etasjeanvisning Etasjeanvisning i heiskupè Over dør i heiskupè skal det leveres og monteres etasjeanvisningstablå i matt rustfri utførelse. Tablået skal være tilpasset svaksynte, monteres innfelt i vegg og leveres med tydelig etasjeangivelse. Det skal i tillegg medtas talevarsling som git melding på norsk om hvilken etasje heisen har stoppet i. Høyttaler monteres innfelt i heisstolens himling eller integreres i stoltablå. W:\BESKR\11\0566M03-Heisanlegg.doc Side 15