Luster Kommune Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon Entreprise 01 Grunnarbeid og montering av ny stasjon

Transkript

1 Luster Kommune Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon Entreprise 01 Grunnarbeid og montering av ny stasjon Utgave: A Dato:

2 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise 01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Luster Kommune Rapportnavn: Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise 01 Utgave/dato: A / Arkivreferanse: - Oppdrag: Lyngmo pumpestasjon Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering. Konkurransegrunnlag. Oppdragsleder: Kjell Magne Brekken Fag: Vann og Miljø Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan Viak AS Konkurransegrunnlag Kjell Magne Brekken Ola Aaberge Luster Kommune Asplan Viak AS

3 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise 01 3 A. PROSJEKTINFORMASJON A.1 Dokumentliste A. Prosjektinformasjon...3 A.1 Dokumentliste...3 A.2 Tilbodsinnbyding...4 A.3 Orientering om prosjektet...5 B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav...8 B.1 Konkurranseregler...8 B.2 Krav til tilbyder (Kvalifikasjonskrav ( 8-4))...10 B.3 Krav til tilbod...10 C. Kontraktsbestemmelser...11 C.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser...11 C.2 Spesielle kontraktsbestemmelser...11 C.3 Avtaledokument...15 D. Beskrivande del...16 D.1 Beskrivelse av byggeobjektet...16 D.2 Teikningar og supplerande dokument til beskrivelse...17 E. Svardokumenter...18 E.1 Dokumentasjon frå tilbydar...18 E.2 Utfylt beskrivelse...20 E.3 Tilbodsskjema...21 Vedlegg V1. SHA-plan Luster Kommune Asplan Viak AS

4 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise 01 4 A.2 Tilbodsinnbyding Oppdragsgjevar: Anskaffelsen: Konkurransegrunnlag: Luster kommune Grunnarbeid og montering av ny avløpspumpestasjon Konkurransegrunnlaget blir lagt ut på Doffin og kan lastast ned herifrå. Etterfølgjande oversikt viser dei dokument som inngår i prosjektet: Del Konkurransegrunnlag Distribusjon 1 Beskrivelse 1 sett 2 Teikningshefte 1 sett 3 Byggherrens SHA-plan 1 sett 4 Tilbodssynfaring med referat Distribuerast 5 Div. retningslinjer, normer, standarder Entreprenørens ansvar Tilleggsopplysingar gitt skriftleg før tilbodsfristens utløp inngår og i konkurransegrunnlaget. Anskaffelsesprosedyre: Kunngjøring: Open anbodskonkurranse iht. lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser, del I og II. Anskaffelser under EØS-terskelverdiene. Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-basen. Kvalifikasjonskrav: Sjå kapittel B2. Tilbodssynfaring: Felles tilbodssynfaring fredag 16.mai 2014 kl. 10:00, oppmøte ved Lyngmo. Tilbodsfrist: Onsdag 4. juni 2014, kl. 12:00. Vedståingsfrist: Merking av tilbodet: Innlevering av tilbod: Tilbodet skal vere bindande i 90 dagar etter tilbodsfrist. Tilbodet skal vera datert, underskrive og leverast i lukka konvolutt, merka: "Lyngmo avløpspumpestasjon Entreprise 01" Asplan Viak as Sognefjordvegen Leikanger Tilbodet skal innleverast på papir (ikkje elektronisk tilbod). Tilbodsopning: Open tilbodsopning. Asplan Viak as, avd Leikanger 4. juni Asplan Viak as Leikanger, 9. mai 2014 Kjell Magne Brekken Luster Kommune Asplan Viak AS

5 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise 01 5 A.3 Orientering om prosjektet Luster kommune skal erstatta Lyngmo avløpspumpestasjon med ein ny stasjon. Luster kommune ynskjer tilbod på grunnarbeid og montering / tilkopling av prefabrikkert stasjon med overbygg og innløpskum i GUP/GRP. Levering av stasjon og tankar er ikkje med i denne entreprisa. Stasjonen skal plasserast ved sida av eksisterande stasjon. Eksisterande stasjonen er utdatert og skal leggast ned når ny stasjon er installert og i drift. Plassering av eksisterande og ny stasjon, er vist på vedlagde teikning. Pumpestasjonen skal leverast som ein komplett prefabrikkert stasjon med ferdig røyropplegg og alle maskintekniske og elektriske einingar montert. Nedsetjing av pumpestasjon og innløpskum inngår i denne entreprisa. A.3.1 Arbeidets art og omfang Graving, sprenging og tilbakefylling for pumpestasjon og kummar Nedsetjing av prefabrikkert pumpestasjon og innløpskum i GUP Montering av prefabrikkert overbygg Nedsetjing av ny fordrøyningskum ved høgbrekket mot Solvorn Om lag 70m VA-grøft Om lag 20m kabelgrøft Alt arbeid skal utførast i regi av entreprenør, som og leverarar alt materiell. Arbeida må utførast i nært samarbeid med byggherren og byggherren sine rådgivarar, slik at rett utførelse til ein kvar tid blir valt. A Prosjektdefinisjon (PBL) Godkjenningsområde: Søknadsplikt: a.) Overordna ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjonar), tiltaksklasse 2. Søknadspliktig. A.3.2 Byggetid / Tidsfristar Følgjande fristar gjeld for arbeidet: 1. Inngåing av kontrakt Ca veke 27, Oppstart Snarast etter kontrakt er inngått 3. Overtaking Ferdig opparbeida anlegg til Luster Kommune Asplan Viak AS

6 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise 01 6 A.3.3 Forbehold om tillatelser, finansiering mv. Oppdragsgjevar tek atterhald om politisk godkjenning av oppdraget. Det vert og teke atterhald om at det blir inngått avtaler med alle berørte grunneigarar. A.3.4 Entrepriseform Utførast som generalentreprise. Alt arbeid utføres i regi av entreprenør, pumpestasjon og tankar vert levert ved anleggsområdet. A.3.5 Oppdragsgjevarens organisasjon Byggherre: Funksjon Navn Organisasjon Adresse Telefon/e-post Fagansvarleg VA Ingrid Marie Slinde Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne ingrid.marie.slinde@luster.kommune.no Prosjekterande: Funksjon Navn Organisasjon Adresse Telefon/e-post Oppdragsleiar Kjell Magne Brekken Asplan Viak As Sognefjordvegen 40, kjellmagne.brekken@asplanviak.no Oppdragsmedarbeidar VA Oppdragsmedarbeidar VA Ola Aaberge Even Gjerløw Asplan Viak As Asplan Viak As 6863 Leikanger Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger ola.aaberge@asplanviak.no even.gjerlow@asplanviak.no A.3.6 Oppdragsgjevar sin organisering av HMS-arbeidet Sjå vedlegg 1, SHA-plan. A.3.7 Spesielle forhold ved byggeplassen A Eksisterande forhold Eksisterande stasjon ligg tett ved Hafslovatnet, og difor er grunnvasstanden høg avhenging av vannstand i vatnet. Eksisterande pumpestasjon, som vert tilført avløpsvatn frå 3 stk pumpeleidningar som ligg i Hafslovatnet, samt sjølvfallsleidning frå området lokalt, skal vere i drift i anleggstida. I tillegg til avløpsrøyr er det vassrøyr, vatningsrøyr og kablar i området. Dette gjer at arbeidet må utførast med stor varsemd, og det må også gjerast tiltak for å beskytte eksisterande anlegg. A Grunnforhold Det er ikkje utført grunnundersøkingar, men det er rekna med siltige massar med fin sand og leire. Det er difor rekna med at det kan bli naudsynt med spunting. Det er vidare rekna med at ny pumpekum og innløpskum delvis vil stå på fjell. Luster Kommune Asplan Viak AS

7 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise 01 7 A Eksisterande kabelanlegg Opplysingar om kablar er vist på teikningar. Entreprenøren har ansvar for påvising av leidningar og kablar (x, y, z koordinatar) på staden før arbeida vert sett i gang. Luster Kommune Asplan Viak AS

8 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise 01 8 B. KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV B.1 Konkurranseregler B.1.1 Alminnelige konkurranseregler Anskaffelsen skal gjennomførast iht. Lov nr. 69 om offentlige anskaffelser. Sist endra frå Som generelle konkurransereglar gjelder Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og II, nr nr Anskaffelser under terskelverdiene og uprioriterte tjenester. B.1.2 Spesielle konkurranseregler Etterfølgjande endringar og suppleringar viser til Forskrift om offentlige anskaffelser og til andre spesielle konkurransereglar. Henvisingar til paragrafer i forskrifta er satt i parantes. B Fast tilsette ( 3-11, (4)) Kontrakten skal gjennomførast av entreprenøren eller denne sine tilsette i tenesteforhold, eventuelt av underentreprenørar (UE) og deira tilsette, eller ved lovleg innleigd arbeidskraft. I tilbodet må det spesifiserast kva slags UE som vil bli nytta og kva slags arbeid som skal utførast av desse. UE skal tilfredsstille dei same krava som vert sett til hovudentreprenør. (Se pkt. C.2.6.) B Anskaffelsesprosedyre ( 5-1) Anskaffelsen gjennomførast som open anbudskonkurranse. B Alternative tilbod ( 8-1, 11-4) Det er ikkje anledning til å gi alternative tilbod. B Atterhald / Avvik frå konkurransegrunnlaget ( 11-2) Eventuelle atterhald skal spesifiserast i tilbodsbrevet og skal vere gitt i ei slik form at dei økonomiske konsekvensar kan vurderast ved tilbodsevalueringa. Atterhald og anmerkingar som tilbydaren gjer i teksten eller i mengdebeskrivelsen utan å omtale dei konkret i tilbodsbrevet, vert sett på som ugyldige. B Kriterier for val av tilbod ( 13-2) Tildelinga vil skje på basis av det tilbodet som etter ein totalvurdering er det økonomisk mest fordelaktige. Følgjande tildelingskriteria dannar grunnlaget for vurderinga: Kriterier Vekt Besvarelse / Dokumentasjon Målsetting Pris 70 % Tilbodssum, timeprisar, Lågast pris påslagsprosent Leveringstid 10 % Oppstart og gjennomføringstid Kortast mogleg anleggstid vert vurdert som positivt med omsyn til bl.a. byggherrens ressursbruk med byggeleiing og ulemper ovanfor grunneigarar. Tidsbruk innafor oppgitt tidsfrist gir ikkje grunnlag for trekk. Kvalitet og eigenskapar 20 % Fagleg utføring og samarbeidsevne Gode referansar frå tilsvarande arbeid med tilsvarande vanskelegheitsgrad blir vekta Luster Kommune Asplan Viak AS

9 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise 01 9 høgt. Samarbeidsevna vert vurdert på basis av byggherrens eigne erfaringar og frå oppgitte referansepersonar, med målsetting om å danne grunnlag for godt samarbeid i anleggstida. Følgjande prinsipp nyttast i vurderinga: Poengberekning av tildelingskriteria (Høgast poeng = Best) Pris Lineær metode: Poeng = 10-10*(Pe-Pb)/Pb der Pe er den prisen som evaluerast og Pb er den beste (lågaste) prisen. Poengsum vert multiplisert med "Vekt". Dersom Pe 2 Pb blir det gitt 0 poeng (dvs. det gis ikke minuspoeng). Øvrige tildelingskriterier Kvart kriterium karaktersettast etter ei skjønnsmessig vurdering med skala 0-10, der 10 er best. Poengberegning ved å ta gitt karakter multiplisert med "Vekt". Luster Kommune Asplan Viak AS

10 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise B.2 Krav til tilbyder (Kvalifikasjonskrav ( 8-4)) Følgjande kvalifikasjonar vert kravd av tilbydar i denne konkurransen. Kvalifikasjonane skal dokumenterast med vedlegg i samsvar med kapittel E.1.3. Krav til tilbydar (Kvalifikasjonskrav) Skatteattester ( 8-7) Oppdragsgjevar krev framlegging av attestar, ikkje eldre enn 6 månader: - Skatteattest (Kemner/Kommunekasserer) - Mva-attest (Fylkesskattekontoret) HMS-eigenerklæring ( 8-8) Oppdragsgjevar krev framlegging av eigenerklæring Sentral / Lokal Sjå kap. A.3.1 og E.1.3. godkjenning (PBL) Bemanning Entreprenør skal dokumentere tilstrekkeleg bemanning og maskinpark for oppdraget. Faglig kompetanse Entreprenør dokumenterer faglig (spesial-)kompetanse. Sjå kap. C.2.5 og E.1.3. Referanseprosjekt Entreprenøren skal tidlegare ha utført eller administrert tilsvarande oppdrag Kvalitetssikrings/ Dokumentasjon av føretaket sitt kvalitetssikringssystem/ -styringssystem -styringssystem. Sjå kap. E.1.3. Eigenerklæring oppmøtetid Entreprenøren skal levere erklæring på møtetid på byggeplass for prosjektansvarleg, maks 4 timar etter innkalling. B.3 Krav til tilbod All informasjon som er spesifisert under kapittel "E Svardokumenter" skal fyllast ut. Svardokument "E.2 Utfylt beskrivelse" skal leverast ved å fylle ut spesifiserende mengdebeskrivelse med einheitsprisar under "D.1 Beskrivelse av byggeobjekt". Tilbodet skal være skrive på norsk. Luster Kommune Asplan Viak AS

11 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise C. KONTRAKTSBESTEMMELSER C.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som kontraktsbestemmelsar gjeld Norsk Standard 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, med dei tilføyingar / endringar som følgjer av nedanforståande spesielle kontraktsbestemmelsar, eventuelle skriftelege endringar som vert sendt ut frå byggherre før tilbodsinnleveringa og eventuelle avklaringar i avklaringsmøte mellom byggherre og entreprenør. C.2 Spesielle kontraktsbestemmelser C.2.1 Kontraktdokumenter NS Pkt. 4 Siste avsnitt endres til: Utførelse som bare er angitt på tegning omfattes av kontrakten på samme måte som beskrivelse og mengdefortegnelse. Ved motstrid gjelder beskrivelse og mengdefortegnelse foran tegning. C.2.2 Partenes representanter NS Pkt. 5 Tilføyelse: Entreprenøren er forpliktet til å ha egen arbeidsleder på anlegget. Vedkommende skal ha nødvendige kunnskaper og kvalifikasjoner for å utføre arbeidet fagmessig korrekt og i samsvar med tegninger og beskrivelse. C.2.3 Byggemøter NS Pkt. 6 Tilføyelse: Byggemøte avholdes hver 14. dag eller oftere ved behov. Byggherren, eller hans representant, skriver referat fra møtene. C.2.4 Sikkerhetsstillelse NS Pkt. 8 Annet avsnitt endres til: Byggherren stiller ingen sikkerhet. C.2.5 Entreprenørens ytelse NS Pkt. 11 Tilføyelse av nytt punkt Særskilte kompetansekrav: Det er særskilte kompetansekrav til arbeidsoppgaver og personell i pkt a) e) nedenfor. Byggherren kan til enhver tid kreve at entreprenøren fremlegger dokumentasjon på at kompetansekravene er oppfylt. a) ADK1-kompetanse Anleggsaktivitet for VA-arbeider på stedet skal til enhver tid ledes av person med ADK1- sertifikat. (Ref. PBL 22 og VA/Miljø-blad nr. 42). b) Kompetanse PE-sveising Luster Kommune Asplan Viak AS

12 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise Alt sveisearbeide skal utføres av sertifisert sveiser (Nemco Certification Sertifikat plastrørsveisere el. tilsv.) for aktuelt materiale og rørdimensjon. c) Arbeidsvarslingskompetanse Arbeidsleder (formann eller bas) tilknyttet anleggsarbeidene, både utførelse, oppfølging og kontroll, skal ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling. Det skal til enhver tid være en skiltansvarlig på anlegget når arbeidene pågår. Entreprenøren skal sørge for at en representant for varslingsansvarlig alltid er tilgjengelig på telefon når det ikke er aktivitet på anlegget. d) Fjellsprengningskompetanse Personell med ansvar for fjellsprengning skal ha godkjent sprengningssertifikat klasse A. C.2.6 Bruk av underentreprenør NS Pkt. 12 Tilføyelse: De dokumentasjonskrav som gjelder for entreprenøren, gjelder også for hver enkelt underleverandør / underentreprenør som disse kravene angår. Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjonen når byggherren ber om det. C.2.7 Forhold på byggeplassen NS 8406 pkt 13 Tilføyelse av nytt pkt 13.0 Generelt: Entreprenøren er ansvarlig for å holde god orden på anleggsområdet og for det arbeid som foregår der. Det forutsettes at entreprenøren gjør seg kjent med forholdene på anleggsplassen før anbud innleveres. Entreprenøren har ansvar for at nærliggende veier, arealer, bebyggelse, ledninger og kabler i grunnen og i luften, ikke skades under anleggsdriften. Entreprenøren har objektivt erstatningsansvar for eventuelle skader og de skal utbedres for entreprenørens kostnad etter nærmere avtale med byggherren. C.2.8 Lover, offentlige forskrifter og vedtak NS 8406 pkt 13.1 Tilføyelse: Følgende forhold skal spesielt ivaretas: Plan- og bygningslov (PBL) I de tilfeller der anlegget ikke er søknadspliktig, skal entreprenøren følge plan- og bygningsloven med forskrifter, hva angår krav til kontroll, kontrollform, kontrollplan, gjennomføring av kontroll og tilsvarende. Byggherreforskriften Asplan Viak AS er prosjekterende og byggherren er SHA-koordinator for prosjekteringsfasen. Byggherren skal sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Byggherren skal være SHA-koordinator for utførelsesfasen. Luster Kommune Asplan Viak AS

13 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise Se nærmere spesifikasjoner i vedlagte SHA-plan. Forskrift av om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (1) Entreprenøren har plikt til å overholde påbud og krav i lover, forskrifter og kontraktsdokumenter til lønns- og arbeidsvilkår for alle tilsatte, samt for drift og organisering av den virksomheten han driver. Den samme plikten skal entreprenøren pålegge sine underentreprenører, leverandører og andre kontraktsmedhjelpere under denne kontrakten. (2) Byggherren kan til enhver tid pålegge entreprenøren å framlegge den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at disse pliktene er overholdt. Entreprenøren plikter å framlegge dokumentasjonen innen en rimelig frist som byggherren setter. (3) Dersom entreprenøren ikke overholder disse pliktene eller et pålegg om dokumentasjon, kan byggherren tilbakeholde deler av vederlaget, inntil forholdet er brakt iorden. Det beløpet som byggherren holder tilbake, skal tilsvare ca to ganger den besparelse entreprenøren og/eller hans kontraktsmedhjelpere kan antas å ha hatt på grunn av forholdet. Hvis en besparelse ikke kan påvises, kan byggherren holde tilbake inntil 25 % av kontraktssummen. (4) Dersom entreprenøren ikke overholder en rimelig frist som byggherren har satt for å bringe forholdene i orden, kan byggherren pålegge en dagmulkt etter de samme regler som for forsinkelse etter denne kontrakten. (5) Dersom entreprenøren ikke overholder de ovennevnte plikter og pålegg, og dette ikke dreier seg om forhold av liten betydning, så anses dette som et vesentlig mislighold av kontrakten og gir byggherren rett til å heve kontrakten etter kontraktens regler om hevning. Ved hevning kan byggherren beholde beløp som han har tilbakeholdt i henhold til denne bestemmelse. C.2.9 Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter NS Pkt Hele punktet endres til: Alle priser er faste i kontraktstiden og skal ikke reguleres. C.2.10 Fakturering og betaling NS Pkt Tilføyelse til første avsnitt: Avdrag kan kun kreves på grunnlag av det som er utført. Det kan ikke kreves avdrag for materialer som er tilført byggeplassen, men ikke innbygget. C.2.11 Byggherrens rett til å nekte overtakelse NS Pkt Tilføyelse: Byggherren vil nekte overtakelse dersom den avtalte sluttdokumentasjonen ikke er levert i rimelig tid for gjennomgang før overtakelsesforretning. Rimelig tid regnes normalt som 7 hverdager. C.2.12 Byggherrens urettmessige brukstakelse NS Pkt Tilføyelse: Ledninger som i anleggsfasen blir satt i drift, regnes ikke som overtatt før overtagelsesforretning er avholdt og anlegget overtatt. Luster Kommune Asplan Viak AS

14 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise C.2.13 Dagmulktbelagte frister NS Pkt andre avsnitt Hele avsnittet endres til: Ved overskridelse av avtalt eller fastlagt tidsfrist, kan byggherren kreve erstatning i stedet for dagmulkt, dersom erstatning blir et høyere beløp. C.2.14 Utbedring NS 8406 Pkt Tilføyelse første avsnitt: Entreprenøren skal dekke kostnadene ved utbedringen, herunder tilkomstutgifter, utgifter til konstatering av mangelen og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av mangelen. Tilføyelse nytt fjerde avsnitt: Entreprenøren har plikt til å foreta utbedringen selv om det er uenighet om det foreligger mangel. C.2.15 Foreløpig oppmannsavgjørelse Nytt punkt. Hvis ikke annet er avtalt, kan hver av partene inntil overtakelse kreve en tvist om kontraktsforholdet avgjort av en oppmann, med mindre tvisten allerede er brakt inn for domstol eller voldgift. Dersom partene ikke innen 14 dager etter at kravet er fremsatt blir enige om hvem som skal være oppmann, skal oppmannen velges fra Standard Norges oppsatte liste over oppmenn etter den fremgangsmåten som er fastsatt av Standard Norge. Den som bringer tvisten inn for oppmannsavgjørelse, skal skriftlig nedlegge påstand og i nødvendig utstrekning begrunne sitt standpunkt og fremlegge dokumentasjon. Kopi av begjæringen sendes direkte til den andre parten. Innen en kort frist fastsatt av oppmannen skal den andre parten få anledning til, skriftlig å uttale seg og fremlegge sine bevis. Partene har rett til å sende ett ytterligere innlegg til oppmannen med kopi til den andre parten innen 7 dager etter å ha mottatt den andre partens uttalelse. Hvis oppmannen finner det ønskelig, kan han innkalle partene til et møte for å redegjøre ytterligere for sine krav i hverandres påhør. Oppmannens avgjørelse av tvisten skal begrunnes og sendes hver av partene. Avgjørelsen skal foreligge innen 14 dager etter avsluttet saksforberedelse. Dersom en part uten gyldig grunn unnlater a uttale seg eller møte for oppmannen, skal denne avgjøre tvisten uten ytterligere utsettelser. Oppmannsavgjørelsen er ikke bindende. Partene skal innen en måned etter mottakelsen av avgjørelsen skriftlig meddele hverandre om de vil akseptere avgjørelsen som bindende. Den parten som fullt ut eller i det vesentlige taper saken, bærer de endelige utgiftene til oppmannen. For øvrig bærer hver av partene sine omkostninger. C.2.16 Direktekrav mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere Nytt punkt: Luster Kommune Asplan Viak AS

15 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise Byggherren har rett til å benytte sine mangelskrav direkte mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere i samme grad som mangelen kunne vært gjort gjeldende av entreprenøren. Byggherren har bare rett til å gjøre slikt krav gjeldende så fremt det må anses godtgjort at kravet ikke kan gjennomføres mot entreprenøren, eller det i høy grad er blitt vanskeliggjort på grunn av konkurs eller annen klar insolvens. Kontraktsmedhjelperen har rett til å motregne overfor kravet i den utstrekning dette er tillatt etter gjeldende rett. Byggherrens krav mot entreprenøren faller bort i den grad oppgjør fra kontraktsmedhjelperen gir dekning for kravet. Vil byggherren gjøre gjeldende et krav mot entreprenørens kontraktsmedhjelper, må han ha reklamert overfor entreprenøren i henhold til bestemmelsene om reklamasjon. Entreprenøren skal varsle sine kontraktsmedhjelpere om byggherrens krav etter dette punkt. C.3 Avtaledokument Det opprettes avtaledokument basert på blankett NS 8406A. Luster Kommune Asplan Viak AS

16 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise D. BESKRIVANDE DEL D.1 Beskrivelse av byggeobjektet D.1.1 Mengdebeskrivelse Teikningar og andre dokument går fram av kapittel D.2. Aktuelle teikningar vert gjort gjeldande, sjølv om henvising ikkje er angitt i kvar enkelt prisberande post. Mengdebeskrivelsen er satt opp i G-PROG. Prising av mengdebeskrivelsen kan gjerast i programmet G-PROG Linker, og dette programmet kan lastast ned gratis frå og Gab-fil kan oversendast tilbydar på førespurnad. I mengdebeskrivelsen inngår tekniske bestemmelser, og desse kompletterer dei enkelte prisberande postane. Luster Kommune Asplan Viak AS

17 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise D.2 Teikningar og supplerande dokument til beskrivelse Teikningar i samsvar med teikningsliste inngår i tilbodsgrunnlaget, sjå vedlegg 1. Luster Kommune Asplan Viak AS

18 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise E. SVARDOKUMENTER Kryss av, fyll ut eller referer til beskrivande punkt i tilbodsbrev for etterfølgjande kapittel. Det skal leverast komplett utfylt beskrivelse med svar på alle forhold som er kravd i dette grunnlaget. Kun dokumenterte forhold er grunnlag for vurdering av tilbodet. E.1 Dokumentasjon frå tilbydar For konkurransereglar og kvalifikasjonskrav, sjå kap. B. E.1.1 Generelle opplysingar Firmanamn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Kontaktperson tilbod: Telefon: E-post adresse: E.1.2 Underentreprenører Dersom underentreprenør(-ar) skal nyttast for deler av arbeidet, skal tilbydaren angi nedanfor kva arbeid underentreprenørane skal utføre. Fagområde: Namn på underentreprenør: Luster Kommune Asplan Viak AS

19 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise E.1.3 Dokumentasjon Kvalifikasjonskrav Nr. 1a Henvising (Kapittel) Føretaket sin økonomiske og finansielle situasjon Dokumentasjonskrav Vedlegg (Tilbyder fyller ut): 1a Skatteattest for skatt 0 Kopi av skatteattest for skatt. 1b Skatteattest for meirverdiavgift 0 Kopi av skatteattest for meirverdiavgift. 2 Faglige kvalifikasjonar, utdanning og pålitelegheit 2a HMS-eigenerklæring 0 HMS-eigenerklæring. 2b Sentral/lokal godkjenning (PBL) 0 Sentral/lokal godkjenning for aktuelle godkjenningsområder. Dersom entreprenøren ikkje allereie har slik godkjenning, må han ha kvalifikasjonar som gjer at han kan få det innan oppstart. 2c Bemanningsplan 0 Bemanningsplan for oppdraget med namn og CV for nøkkelpersonell som skal utføre oppdraget, administrativt og teknisk. 2d KS-system 0 Føretaket sine kvalitetssikringssystem / kvalitetsstyringssystem skal dokumenterast / omtalast. Kopi av evt. sertifiseringar. 3a Erfaring og referansar 0 Liste over dei viktigaste relevante oppdrag dei siste 5 år, inkl. verdi, tidspunkt, mottakar og referanseperson 4 Teknisk personell og utstyr 4a Teknisk personell 0 Antal teknisk personell skal oppgjevast 4b Maskinpark 0 Relevant maskinpark 5 Eigenerklæring på oppmøtetid 5a Eigenerklæring 0 Eigenerklæring på møtetid byggeplass for prosjektansvarleg, maks 4 timar etter innkalling Luster Kommune Asplan Viak AS

20 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise E.2 Utfylt beskrivelse Svardokument "E.2 Utfylt beskrivelse" leverast ved å fylle ut spesifiserande mengdebeskrivelse med einheitsprisar under "D.1.1 Mengdebeskrivelse", eller ved å levere utskrift og fil med prisar frå G-prog linker (*.gap). Luster Kommune Asplan Viak AS

21 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise E.3 Tilbodsskjema Nedanfor er angitt de krav til dokumentasjon som vert stilt for oppdragsgjevar si vurdering av tildelingskriteria. Tildelingskriteria og vekting av desse er angitt i kap. B E.3.1 Prissamandrag Dei komplette arbeid, leveransar og ytingar som omfattast av konkurransegrunnlaget, vert tilbydd utført for: Nr. Namn på fagområde Sum i kr. 01 RIGG OG DRIFTSKOSTNADER 02 GRUNNARBEIDER 03 VA - LEDNINGSANLEGG TILBODSSUM EKSKLUSIVE MEIRVERDIAVGIFT 25 % MEIRVERDIAVGIFT TILBODSSUM INKLUSIVE MEIRVERDIAVGIFT E Prisregulering Sjå pkt. C.2.9. Luster Kommune Asplan Viak AS

22 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise E.3.2 Påslag og timepriser E Påslagsprosent for materiell For material som går med til eventuelle rekningsarbeid gjelder følgjande påslag: % Basis er faktura frå leverandør. Ikkje utfylt prosent betyr 0 % påslag. E Timepriser m.m. Omfattar arbeid ved uforutsette tiltak og skal kun nyttast etter avtale med byggherren. Omfattar alle avgifter, påslag, rigg, drift av rigg etc. Prisane skal gjevast med ei mengde. Summen for timeprisar/rekningsarbeid brukast ved vurdering av tilboda. Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum Prosjektleiar / Anleggsleiar time 40 Fagarbeidar time 40 Røyrleggar / plastrøyrsveisar time 40 Gravemaskin m/førar, 5-14 tonn time 20 Gravemaskin m/førar, tonn time 20 Gravemaskin m/førar, tonn time 10 Lastebil m/førar, størrelse time 25 Dumper. time 15 Borerigg (pallrigg). time 20 Sum Luster Kommune Asplan Viak AS

23 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise E.3.3 Framdrift Sjå punkt A.3.2. Tilbydar angir tidlegast mogleg oppstart og varigheit av alle arbeid. Oppstartdatoen kan verte justert i kontrakten, avhengig av når kontrakt vert inngått. Tidlegaste mogleg oppstart, dato Gjennomføringstid, arbeidsveker Ferdigstilling, dato E.3.4 Eventuelle andre opplysingar E.3.5 Tilbodsbrev I tilbodsbrev datert / , er etterfølgjande moment/atterhald/føresetnader/avvik nærare beskrive (ref. B.1.2): E.3.6 Underskrift Stad Dato Underskrift Luster Kommune Asplan Viak AS

24 Konkurransegrunnlag Lyngmo avløpspumpestasjon. Entreprise Vedlegg 1 SHA-plan Luster Kommune Asplan Viak AS

25 Luster kommune Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01 Rigg og Drift 01.1 ABA Forsikringer Rund sum RS Omfattar samansette kapitalytingar i samsvar med kontraktsbestemmelsar frå: AB1 Forsikring av ansvar AB2 Forsikring av kontraktarbeid 01.2 AE1A SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Rund sum RS Gjeld sikkerheitstillelse i byggetid og garantitid 01.3 AV4.2A TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Innafor anleggsområdet RS Entreprenøren skal etablere rigg i det omfang entreprenøren ser behov for det, felles for eigne arbeid og evt underentreprenørar, og vere ansvarleg for drift av denne i heile byggjeperioden fram til byggherrens overtaking. Entreprenøren må setje opp brakke til å avholde byggemøter i. Brakka må ha plass til minimum 5 personar. Entreprenøren må sjølv syte for evt. avtalar med grunneigar for bruk av område som Luster kommune ikkje rår over. Entreprenøren må sjølv syte for å få utført og koste framføring, hald og nedrigging av vatn og avløp, samt evt. straum og telefon frå anleggsstaden. Akkumulert Kapittel 01 Rigg og Drift :

26 Luster kommune Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 01-2 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01.4 AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Omfatter utarbeiding av HMS-prosedyrer Entreprenøren utarbeider HMS-plan for anlegget/anleggsarbeida i utføringsfasen, medrekna løpande risikovurderinger iht NS5815. Alle arbeid skal tilretteleggjast for, og gjennomførast i samsvar med bestemmelsane i arbeidsmiljølova og gjeldande forskrifter til lova. Entreprenøren skal ha ansvaret for gjennomføring av plan for HMS, og samordning av verne- og arbeidsmiljøarbeidet på byggeplassen (jf.byggherreforskrifta 9). Planen skal innehalde spesifikke tiltak for arbeid som kan innebere fare for liv og helse. M.a. gjeld dette for fylgjande arbeid: graving for grøft, kum o.l. arbeid nær høgspentleidningar bruk av sprengstoff fyllingar i sjø/vatn For grøfte- og gravearbeid skal det takast spesielt omsyn til at arealet som kan nyttast i samband med gravearbeida er avgrensa. Planen skal utarbeidast før anleggsarbeida vert sett igang. Aktuelle publikasjonar frå arbeidstilsynet er vist i kap.10.3, HMS - Aktuelle forskrifter og rettleiingar frå arbeidstilsynet. Entreprenøren er ansvarleg for at det vert gått vernerunde kvar 14.dag, og at det vert skrive rapport og eventuell avviksmelding. Entreprenøren skal seinast ved kontraktstingingar stadfeste at verksemda har innført internkontroll for HMS. Akkumulert Kapittel 01 Rigg og Drift :

27 Luster kommune Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 01-3 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01.5 AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Anleggsområdet RS Omfattar samansett drift av byggeplass med naudsynte ytingar. Orden, sperring, sikring og opprydding Arbeidsplassen skal til ei kvar tid vere oversiktleg og ryddig. Generelt gjeld at anleggsområdet samt dei enkelte anlegg og arbeidsstader skal avsperrast og sikrast på trygg måte mot uhell og ulukker. Under anleggsperioden pliktar entreprenøren til ei kvar tid å rette seg etter generelle og spesielle påbod om sikring gjevne av byggherre, arbeidstilsyn, politi, vegvesen eller andre offentlege etatar eller styresmakter som vedkjem arbeidet. Utføring av slike eventuelle påbod gjev ikkje heimel for noko økonomisk vederlag frå den som gjev påbodet eller byggherren, dersom anna ikkje er særskilt avtala. Straks etter at arbeida er utført skal entreprenøren føreta opprydding og etterpuss slik at anlegget og tilstøytande areal kan takast i bruk. Stenging av vegar/tilkomst til bustader/eigedomar må varslast av entreprenøren til dei som vert berørde. Internkontrollrutinar skal kunne dokumenterast ved spørsmål. Vedlikehald og gjennomføring av KSplanar/kontrollplanar Byggherren fører kontroll med arbeidet gjennom byggjeleiar. Denne kontrollen fritek ikkje entreprenøren frå å utføre eigenkontroll, då entreprenøren er ansvarleg for kvaliteten på arbeidet. For å sikre at byggherren sine krav til utføring blir oppfylt, og for å kunne setje i verk tiltak dersom det oppstår feil, vert entreprenøren pålagt å utføre systematisk eigenkontroll av eigne og eventuelle underentreprenørar sitt arbeid. Akkumulert Kapittel 01 Rigg og Drift :

28 Luster kommune Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 01-4 Kapittel: 01 Rigg og Drift Entreprenøren skal utarbeide oversikt over planlagde eigenkontrollar knytta til dei enkelte arbeid og levere rapportar som dokumenterer entreprenøren sine utførte kontrollar. Rapportane skal leverast til byggjeleiar på byggjemøta, der kvalitetssikring inngår som fast møtesak. Entreprenøren skal nytte digitale foto som ein del av dokumentasjon på utført arbeid. Dersom entreprenøren avdekkar avvik på sine eller underentreprenørane sine arbeid, skal han straks levere avviksmelding til byggjeleiar. I avviksmeldinga skal avviket skildrast, og det skal og vere forslag til tiltak for å utbetre avviket. Dersom utbetringa kan få økonomiske konsekvensar til byggherren, skal det også leggjast fram kostnader for dette. Entreprenøren skal utarbeide kontrollplan ihht. Statens vegvesen si handbok -018, pkt og Planen skal godkjennast av byggherren. Eventuelt kan entreprenøren bruke "Kontrollplan for utføring av VA hovudog stikkleidningar", VA miljøblad nr. 27. Bortleiing av vatn i byggjetida Entreprenøren må sjølv syte for bortleiing av vatn i byggjetida, og må bere alt ansvar med eventuelle skader på anlegget dersom dette ikkje vert gjort. Entreprenøren skal også gjere nødvendige tiltak for å hindre utvasking av massar ved arbeid i sjø. Planlegging av arbeida Nøyaktig plassering av eksisterande røyr og kablar er ikkje kjent. Entreprenøren må difor i oppstarten av arbeida avdekke og måle inn eksisterande anlegg. Dersom nødvendig vil kommunen justere planen på grunnlag av innmålingane som vert utført. Akkumulert Kapittel 01 Rigg og Drift :

29 Luster kommune Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 01-5 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01.6 AM3.116A DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum Type/formål: Trafikkavvikling Lokalisering: Ikke relevant Beskrivelse: sjå under andre krav Dimensjoner: Valgfritt RS Gjeld tilrettelegging av tilkomst for allmenn ferdsel på gangvegar, og for tilkomst til eigedomane. Omfattar også alle kostnader med ulemper, tiltak, skilting og provisoriar for avvikling av trafikk på eksisterande vegar / tilkomstar inkl. nødvendige kunngjeringar. Omfattar også alle kostnader med sikringstiltak for eigedommar etc. mot skader frå anlegg under utføring. c) Utførelse Tilhøva skal leggjast til rette slik at det til ei kvar tid er gangtilkomst til offentlege gangvegar, og til bustadar/eigedommar i anleggsområdet. Dersom behov for stenging av tilkomsten, skal det berre vere over eit kortare tidsrom. Generelt skal eksisterande vegar vere opne for fri ferdsel i heile anleggsperioden. Entreprenøren må syte for at eigedomane har tiltrekkeleg antal parkeringsplassar i nedkant av anleggsområdet i anleggsperioden. Varsling av vegarbeid på eller ved veg open for allmenn ferdsel skal utførast jf. Statens Vegvesen si Handbok 051 "Arbeidsvarsling". Mellombels skilting og evt. sperring skal vere godkjent av aktuelle offentlige etatar før gjennomføring. Akkumulert Kapittel 01 Rigg og Drift :

30 Luster kommune Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 01-6 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01.7 AM3.212A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Avløpsanlegg Lokalisering: Ikke relevant Installasjonens omfang: Valgfritt Ytelse: Valgfritt RS Omfattar midlertidig omlegging og drift av vatnog avløpsleidningar i anleggsområdet. Omfattar også alle kostnader med ulemper, tiltak og provisoriar, inkl. nødvendige kunngjeringar. c) Utførelse Tilhøva skal leggast til rette slik at abonnentane til ei kvar tid er tilkopla det offentlege VAleidningsnettet. Dersom behov for stenging av vatn- eller avløpsleidning skal det berre vere over eit kortare tidsrom. Generelt skal eksisterande leidningsnett vere i drift i heile anleggsperioden. Eventuell stenging skal varslast byggherren på førehand. Akkumulert Kapittel 01 Rigg og Drift :

31 Luster kommune Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 01-7 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01.8 AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum Dokumentasjonskrav: sjå under andre krav RS Gjeld innmålingskart. Omfatter innmåling av koordinatar og høgder (x,y og z) på alle leidningar og kummar under anleggsarbeidet. Omfatter også fotodokumentasjon av rørtrasear og spesielt rørføringar rundt og inni kummar. Omfatter også utarbeiding av leidningskart for utført arbeid. c) Utførelse På rette leidningsstrekningar skal det vere maksimum 50m mellom kvart målepunkt. På leidningsstrekk som er lagt i kurve skal det vere maksimum 25m mellom kvart målepunkt. Alle knekkpunkt, vertikalt og horisontalt, skal målast inn. Alle avstikk og endepunkt skal målast inn. Leidningsføring omkring kummar skal i tillegg registrerast med digitale foto (jpgformat). Djupne frå topp lokk/rist ned til leidningane skal registrerast i alle kummar. På trykkleidningar skal ein måle høgde frå topp leidning, på sjølvfallsleidningar skal ein måle høgde til botn innvendig røyr. Leidningskartet skal utførast med type- og fargekoda strek for kvar leidning. Kummar skal visast med eige symbol (sirkel). Leidningstype skal påførast teikninga. Levering av data på sosi-format. Sluttnota vert ikkje utbetalt før anleggsrapporten er overlevert. Sum Kapittel 01 Rigg og Drift :

32 Asplan Viak AS Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 02-1 Kapittel: 02 Grunnarbeider 02 Grunnarbeider Markrydding FV1 Vegetasjonsrydding - komplett Nei FV1.1A VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Areal m ,00 Område som skal ryddes: Område for ny pumpestasjon, område mellom gangveg og pumpestasjon og på høgbrekket mot Solvorn der nytt fordrøyningsanlegg skal etablerast. Omfattar felling, kvisting og kapping av tre i 3m lengder. Omfattar også felling og oppsamling av tømmer på høveleg stad for avhenting av grunneigar. Rydding av buskas og hogstavfall prisast i eigen post FB1.31 RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL Areal m ,00 Område som skal ryddes: Område for ny pumpestasjon, samt nødvendig hogst for sprenging av fjellknaus mellom gangveg og pumpestasjon Oppsamlingsplass: Flisskal kuttast og leggast på skråningar, opplasting og transport av røter og anna grovt hogstavfall til godkjent deponi. Nei FB2 Avtaking av vekstjord Nei FB2.22 AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 100,00 Område som skal avdekkes: Areal ved ny pumpestasjon, areal for sprenging av fjell Nei Akkumulert Kapittel 02 Grunnarbeider:

33 Asplan Viak AS Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 02-2 Kapittel: 02 Grunnarbeider FB2.12 SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 150,00 Område som skal avdekkes: Areal ved ny pumpestasjon, areal for sprenging av fjell Beliggenhet ranke: Mellomlager innafor anleggsområdet Nei Grunnarbeid FF5.2222A MASKINRENSK Tid timer 40,00 Type utstyr: Maskin med pigg Lokalisering: Pigging av fjell som sluttrensk Krav til kapasitet/type utstyr: sjå under Tilbydd maskin med pigg må kunne dekke nødvendig arbeidsområde for aktuell fjellskjering mellom pumpestasjon og gangveg ovanfor FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m 3 200,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Gravearbeid for oppstillingsplass framfor ny pumpestasjon, gravearbeid ned til fjellnivå i område for sprenging, samt gravearbeid generelt Formål: sjå ovanfor Grunnforhold: det er anteke matjord og silthaldige massar av sand og leire Nei Akkumulert Kapittel 02 Grunnarbeider:

34 Asplan Viak AS Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 02-3 Kapittel: 02 Grunnarbeider FH SPRENGNING I DAGEN Prosjektert fast volum m 3 400,00 Krav til kontur: Krav til jamnheit på ferdig utsprengt trau Lokalisering: Fjellknaus mellom pumpestasjon og gangveg, samt eventuell fjell i område for ny pumpestasjon, samt eventuell sprenging i byggegrop for ny pumpestasjon Formål: Sprenging av fjell, fjellknaus Restriksjoner: nasjonale retningslinjer for rystelsar Krav til underboring: ingen spesielle Nei FM2 Transport Nei FM TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 500,00 Opplastingssted: Anleggsområdet generelt Total transportlengde: Uspesifisert Lokalisering: Anleggsområde generelt Leveringssted: entreprenøren skaffar sjølv nødvendig deponi for overskotsmassar Type masser: Grave- og sprengsteinsmassar Nei Akkumulert Kapittel 02 Grunnarbeider:

35 Asplan Viak AS Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 02-4 Kapittel: 02 Grunnarbeider Grøfter og byggegroper FD2.1A Graving av grøft Omfattar graving av grøfter som vist på teikningar. Omfatter også tiltak mot vassulemper. c) Utførelse Vassleidning skal leggast med min. 1,5m overdekning. Evt skal isolering nyttast ved mindre overdekning. Alle aktuelle etatar skal kontaktast før graving/tilkopling. Det er ikkje teke opp data for fjelldjupner. Det vert difor å priskorrigere etter faktiske massar. Følgjande skal registrerast langs leidningsgrøft: * fjell i dagen * kombinert grøft (jord/fjell) * jordgrøft Grøftedjupn og -breidde er rekna etter teoretiske profil. Naudsynt utviding ved tilknytingar skal inngå i dei respektive postane for grøfter. Dersom ikkje anna er spesielt nemnt, kan oppgravne massar leggjast langs grøftekanten. Massane må ikkje leggjast på areal som ikkje entreprenøren disponerer. For jordgrøfter i mindre gode massar og for fjellgrøfter, skal grøftedjupn og botnbreidde avpassast slik at minimumskrava til leidningsfundament og avstandar mellom røyr, samt mellom røyr og grøftesider kan overhaldast. Grøftebotn skal, dersom ikkje anna er sagt, liggje minst 15 cm under lågaste røyr eller minst 10 cm under utvendig muffe på lågaste røyr. x) Mengderegler Grøftedjupn vert målt i stikningslinja og ned til grøftebotn. Generelt vert djupna målt frå terreng slik det Akkumulert Kapittel 02 Grunnarbeider:

36 Asplan Viak AS Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 02-5 Kapittel: 02 Grunnarbeider er, etter at eventuelle massar som skal/kan fjernast før grøftearbeida tek til (som er medtekne i andre postar) er borttekne. Grøfter i fylling: Djupna vert rekna frå 50 cm over topp øvste røyr, ned til grøftebotn FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 25,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Anlegget Formål: VA-leidningar Grunnforhold: silthaldige massar av sand og leire Restriksjoner: - Grøftedybde: inntil 1m Bunnbredde: 0,5-1,0m Nei FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 25,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Anlegget Formål: VA-leidningar Grunnforhold: silthaldige massar av sand og leire Restriksjoner: - Grøftedybde: 1,0-1,5m Bunnbredde: 0,5-1,0m Nei FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 20,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Anlegget Formål: VA-leidningar Grunnforhold: silthaldige massar av sand og leire Restriksjoner: - Grøftedybde: 1,5-2,0m Bunnbredde: 0,5-1,0m Nei Akkumulert Kapittel 02 Grunnarbeider:

37 Asplan Viak AS Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 02-6 Kapittel: 02 Grunnarbeider FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 15,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Anlegget Formål: Qmax rør Grunnforhold: lausmassar over fjell Restriksjoner: - Grøftedybde: 1,5-2,0m Bunnbredde: 1,5-2,0m Omfatter også groper for plassering av kummer FH1.5314A SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE Samlet lengde m 10,00 Krav til kontur: Konturklasse 3 Lokalisering: Grøftetrase for VA Formål: Ledningsgrøft Restriksjoner: - Bunnbredde: inntil 1,5m Grøftedybde: inntil 2,0m Omfattar sprenging og opplasting eller opplegging av massar. Posten omfattar også rensk av fjell dersom kombigrøft fjell/lausmassar. Akkumulert Kapittel 02 Grunnarbeider:

38 Asplan Viak AS Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 02-7 Kapittel: 02 Grunnarbeider FH1.5314A SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE Samlet lengde m 15,00 Krav til kontur: Konturklasse 3 Lokalisering: Grøftetrase for VA Formål: Ledningsgrøft Restriksjoner: - Bunnbredde: inntil 2,0m Grøftedybde: inntil 2,0m Omfattar sprenging og opplasting eller opplegging av massar. Posten omfattar også rensk av fjell dersom kombigrøft fjell/lausmassar FD2.813 GRØFTEKASSER Lengde m 20,00 Lokalisering: VA-grøfter Gravedybde: inntil 2,0m Bunnbredde: inntil 1,5m Nei Akkumulert Kapittel 02 Grunnarbeider:

39 Asplan Viak AS Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 02-8 Kapittel: 02 Grunnarbeider FS3A Utlegging av løsmasser i grøft Inkl. tillegg for massar ved kummar. c) Utførelse Massane må ikkje innehalde snø, is eller teleklumpar. Likeeins må grøfta gjerast fri for snø og is, og botn og sider fri for is og tele. Massane skal takast varsamt ned i grøfta og fordelast jamt på begge sider av røyra. Ved knuste massar skal massane pakkast godt rundt røyra. All komprimering kan utførast ved fottrakking. Oppfylling og komprimering må utførast jamt på begge sider av røyra, slik at røyra ikkje vert skuva ut av retning. Rett over røyra skal det nyttast tett fottrakking. Handstamping eller bruk av maskinelt utstyr må ikkje nyttast før overdekkinga er minst 30 cm. For hovudleidningar skal det fyllast til 30 cm over topp øvste røyr. Komprimeringa skal gjerast av den som er ansvarleg for røyrlegginga. Tilbakefylling rundt betongkummar skal i prinsippet utførast med same lagdeling og komprimering av massane som i grøfta elles. Massane over leidningssona skal ikkje vere telefarlege (i ein avstand på minst 0,5 m rundt kummen), massane må ikkje innehalde stein som er større enn 20 cm i diameter. Omkringfylling og komprimering må utførast slik at kumringar og rammer ikkje vert skada eller kjem ut av lege. Fundamentet skal leggjast ut og komprimerast før røyrlegginga startar. Tjukkelse nedre fundament: 150mm x) Mengderegler Fylling i leidningssona vert utrekna etter grøftelengda utan frådrag for kummar. Akkumulert Kapittel 02 Grunnarbeider:

40 Asplan Viak AS Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side 02-9 Kapittel: 02 Grunnarbeider FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 70,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Fundament Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: VA-grøfter Tykkelse: 15cm Underlag: grøftebotn Nei FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 10,00 Objekt i grøft: Qmax- rør Type lag: Fundament Type masser/sortering: 16/32 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: Qmax rør Tykkelse: 20cm / 30 cm ved fjell Underlag: grøftebotn Nei FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 70,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Omfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: VA-grøfter Tykkelse: tilpassa rørdimenjsonar Underlag: fundament / rør Nei Akkumulert Kapittel 02 Grunnarbeider:

41 Asplan Viak AS Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side Kapittel: 02 Grunnarbeider FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 10,00 Objekt i grøft: Q-max - rør Type lag: Omfylling Type masser/sortering: 22/120 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: Q-max - rør Tykkelse: 30cm over rør Underlag: fundament / rør Nei FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 70,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Uspesifisert Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: VA-grøfter Tykkelse: tilpassast terrenget Underlag: omfyllingsmassar Nei FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 10,00 Objekt i grøft: Qmax - rør Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Uspesifisert Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: VA-grøfter Tykkelse: tilpassast terrenget Underlag: omfyllingsmassar Nei Akkumulert Kapittel 02 Grunnarbeider:

42 Asplan Viak AS Prosjekt: Pumpestasjon Lyngmo Side Kapittel: 02 Grunnarbeider GH1A Spuntvegger Areal m 2 130,00 Posten omfattar komplett levering og utføring av spunting for sikring av byggegrop og eksisterande VA-leidningar og øvrige VAanlegg. Posten omfattar også fjerning eventuelt kutting etter at pumpekum og innløpskum nedsett og tilkopla. Nivå for kapping avklarast i samråd med byggherren. Behov for spunting skal avklarast med byggherren. x) Mengde som utført areal spunt... m FD8.5 Tiltak ved eksisterende anlegg Nei FD PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/ OBJEKT Rund sum Type eksisterende anlegg/objekt: Eks. røyr i kanten på byggegrop Lokalisering: Byggegrop for kummar Formål: Sikring av eks. røyr som vert liggande fritt i kanten på gravegrop dersom det ikkje vert spunting Grunnforhold: gamle grøftemassar, grus /siltig leire Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Skal vere i drift i anleggsperioden Nei RS FD KRYSSING Antall kryssinger stk 6 Type eksisterende anlegg: Enkeltrøyr Lokalisering: Byggegrop og grøfter Formål: Sikring av eks. røyr som vert liggande fritt Grunnforhold: gamle grøftemassar, grus /siltig leire Beskrivelse av eksisterende anlegg: Skal vere i drift i anleggsperioden Kryssingens lengde: varierer med grøftebreidde Nei Akkumulert Kapittel 02 Grunnarbeider: