Region nord. Vegavdeling Troms. Investering Konkurransegrunnlag. Nytt nødnett fase 5. Vegavdeling Troms

Transkript

1 Region nord Vegavdeling Troms Investering Konkurransegrunnlag Nytt nødnett fase 5 Vegavdeling Troms

2 Statens vegvesen Region nord A0-1 Nytt nødnett trinn 2, fase5. Vegavdeling Troms A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nytt nødnett fase 5 Parsell: Vegavdeling Troms Tilbudsnummer: 2014/ Maldokumentversjon

3 Statens vegvesen Region nord A0-2 Nytt nødnett trinn 2, fase5. Vegavdeling Troms A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Innholdsliste A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 D D1 D2 Prosjektinformasjon Forside og innholdsliste Dokumentliste Innbydelse til anbudskonkurranse Orientering om prosjektet Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Spesielle kontraktsbestemmelser Avtaledokument Beskrivende del Beskrivelse Tegninger og supplerende dokumenter D2-1 Topografi nødnett Isfjell og Skardal D2-2 E6 Skardaltunnelen - antenneplassering portal sør D2-3 Topografi nødnett Tromsø D2-4 Topografi nødnett Sørskaret D2-5 Topografi nødnett Ryatunnelen D2-7 Topografi nødnett Geitskar D2-8 Topografi nødnett Ballesvikskaret D2-9 Fv86 Ballesvikskartunnelen - antenneplassering. D2-10 N500- skjema for test av dekning i tunnel D2-11 Prinsipp Jord TekBygg I311NY (2) (1) D2-12 I439 UPS tilkobling og vender D2-13 SHA_planmal_ D2-14 Skjema_erklaering_ved_bruk_av_underentreprenor D2-15 Veiledning til krav om leveranse av data til FKB-kart og NVDB D2-16 Objektliste NVDB Nytt nødnett E E1 E2 E3 E4 E5 Svardokumenter Dokumentasjon fra tilbyder Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Beskrivelse med utfylte priser Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Tilbudsskjema Maldokumentversjon

4 Statens vegvesen Region nord A0-3 Nytt nødnett trinn 2, fase5. Vegavdeling Troms A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Maldokumentversjon

5 Statens vegvesen Region nord A1-1 Nytt nødnett trinn 2, fase 5 Vegavdeling Troms A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende internettadresse: For disse siste dokumentene er betegnelsen URL brukt i tabellen nedenfor. Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: DOKUMENT DATO Antall vedlagte eks. 1 Konkurransegrunnlag Kap A-E URL-S 2 Datafiler med mengder fra kap D URL-S 3 Håndbok URL 4 Håndbok URL Prosesskoden: Håndbok 025 Prosesskode 1 Håndbok 026 Prosesskode URL URL 8 Vegbygging, håndbok URL 9 Arbeid på og ved veg, håndbok URL 10 Modellgrunnlag, håndbok URL 11 Tegningsgrunnlag, håndbok URL 12 Avfallshåndtering, håndbok URL 13 Rekkverk og vegens sideområder, håndbok URL 14 NA-rundskriv 2007/11: Retningslinjer for kvalitetssikring av bruer, med vedlegg 15 Reseptorienterte asfaltkontrakter - Kontroll og dokumentasjon av utførelse. Rapport nr. 2505, utgitt av Teknologiavdelingen i Vegdirektoratet 16 NA-rundskriv 2008/8: Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester 17 NA-rundskriv 2010/8: Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner 18 Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet 19 Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg 20 Fastsatte skjema som skal brukes: URL URL URL URL 2005 URL URL - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser, Vedlegg 2 - R15 Avfallsrapportering (ELRAPP) - R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten (ELRAPP) - R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP - Målebrev - Avviksmelding - Krav om endringsordre - Endringsordre - Evalueringsskjema for utført entreprise - Sluttattest for utført entreprise - Erklæring ved bruk av underentreprenør URL Jf dok. nr. 23 Jf dok. nr. 23 Jf dok. nr. 23 URL URL URL URL URL URL URL

6 Statens vegvesen Region nord A1-2 Nytt nødnett trinn 2, fase 5 Vegavdeling Troms A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste DOKUMENT 21 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene 22 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen 23 Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon), lastes ned fra DATO Antall vedlagte eks. URL

7 Statens vegvesen Region nord A2-1 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms A Prosjektinformasjon A2 Innbydelse til anbudskonkurranse A Prosjektinformasjon A2 Innbydelse til anbudskonkurranse Kontraktsarbeid: Forberedende arbeider for nytt nødnett i tunneler, trinn 2, fase 5. Statens vegvesen Region nord ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2. Tilbudskonferanse vil finne sted med møtested Mellomveien 40, Kl Tromsø. Tilbudsfrist utløper Kl Innlevering til: Statens vegvesen, avdeling Troms med innleveringssted: Mellomveien 40, Tromsø. Kontoradresse: Mellomveien 40 Postadresse: 9291 Tromsø Tilbudsåpning vil finne sted: i Statens vegvesen kontoret i Tromsø Kl Adresse: Mellomveien Tromsø Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, lo samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, fo. Følgende legges til grunn: Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider Under terskel: Iht foa 2-2 Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. Vedståelsesfristen utløper Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget og/eller kontraktsarbeidet, rettes til: Navn og funksjon: Frank Dragset, Byggeleder. Telefon: E-post: frank.dragset@vegvesen.no Statens vegvesen Region nord, Underskrift

8 Statens vegvesen Region nord A3-1 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang Entrepriseform og kontraktstype Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Avvik i kontraktens rammebetingelser Forskudd Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Spesielle forhold Trafikkavvikling Krav til entreprenør... 5 Maldokumentversjon

9 Statens vegvesen Region nord A3-2 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Arbeidenes art og omfang Prosjektet omfatter utskifting strålekabel, legging av fiberkabel og etablering av nye tekniske bygg/kiosker, teknisk utstyr og komponenter for nødnett i 10 stk. tunneler i Troms. E6 Isfjelltunnelen Demontere eksisterende strålekabel og montere ny. Tilordne fibermating fra Master Unit (MU) i Skardalstunnelen og til alle Remote Unit ene (RU). Etablere ny tilførsel med ups backup til RU ene. Det skal også etableres matekabler mellom RU ene og strålekabelen. Jording til Nødutstyr. E6 Skardalstunnelen Ny antenne til nødnettet skal monteres. Antennekabel fra antenne til Radiosentra (RFR). Demontere eksisterende strålekabel og montere ny. Tilordne fibermating fra MU til alle RU ENE. Etablere ny tilførsel med ups backup til RFR, MU og RU. Det skal også etableres matekabler mellom MU, RU og strålekabelen. Jording til Nødutstyr. Ny mast etableres med antenne og matekabel til MU/RFR. E8 Tromsøysundtunnelen Demontere eksisterende strålekabel og montere ny. Tilordne fibermating fra samband Telenor i sambandsrommet, til RU ene. Matekabel legges i rør i bankett fra Tverslag 1 og til tunnelåpning. Etablere ny tilførsel med ups backup til RFR, MU og RU. Det skal også etableres matekabler mellom MU, RU og strålekabelen. Etablering av føringsvei for matekabel i bankett. Jording til Nødutstyr. Fv 862 Breivikatunnelen Demontere eksisterende strålekabel og montere ny. Tilordne fibermating fra samband Telenor i sambandsrommet, til RU ene. Matekabel legges i rør i bankett fra 1V/4A og til tunnelåpning. Etablere ny tilførsel med ups backup til MTS, og RU. Det skal også etableres matekabler mellom RU og strålekabelen. Etablering av føringsvei for matekabel i bankett. Jording til Nødutstyr. Fv 862 Sentrumstangenten Demontere eksisterende strålekabel og montere ny. Tilordne fibermating fra samband Telenor i sambandsrommet, til RU ene. Etablere ny tilførsel med ups backup til RU. Det skal også etableres matekabler mellom RU og strålekabelen. Jording til Nødutstyr. Fv 862 Langnestunnelen Demontere eksisterende strålekabel og montere ny. Tilordne fibermating fra samband Telenor i sambandsrommet, til RU ene. Etablere ny tilførsel med ups backup til RU. Det skal også etableres matekabler mellom RU og strålekabelen. Jording til Nødutstyr. Fv 58 Sørskartunnelen Etablere ny tilførsel med ups backup til RFR. Det skal også etableres matekabler mellom RFR og strålekabelen. Jording til Nødutstyr. Etablere ny føringsvei gjennom tunnelen for matekabel. Ny antennekabel og antenne til eksisterende mast. Maldokumentversjon

10 Statens vegvesen Region nord A3-3 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Fv 294 Isbergantunnelen Etablere ny tilførsel med ups backup til RFR. Jording til Nødutstyr. Fv 862 Geitskartunnelen Ny antenne til nødnettet skal monteres. Demontere eksisterende strålekabel og montere ny. Etablere ny tilførsel med ups backup til RFR. Jording til Nødutstyr. Tilordne plass i tekniske rom for nødutstyret. Fv 86 Ballesvikskartunnelen Ny antenne til nødnettet skal monteres. Antennekabel fra antenne til Radiosentra (RFR). Tilordne fibermating fra MU til RU. Etablere ny tilførsel med ups backup til RFR, MU og RU. Jording til Nødutstyr. Ny mast etableres med antenne og matekabel til RFR. Kort oppsummering av de vesentligste punktene: Antall meter strålekabel som skal demontere: meter Antall meter strålekabel som skal etableres: meter. Antall UPSer som skal etableres: 21 stk. Antall 10 meters master m fundament som skal etableres: 2 stk. Etablering tilkobling UPS, MU, RU, i fordelingene. Etablering føringsveier i bankett: meter. 2 Entrepriseform og kontraktstype Entrepriseform er utførelsesentreprise. Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. Frist for ferdigstillelse er Avvik i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 5 Forskudd Det utbetales ikke forskudd. Maldokumentversjon

11 Statens vegvesen Region nord A3-4 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2. 8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Se vedlegg D2-Kart oversikt over tunneler Europaveger: E 6 Isfjelltunnelen Kåfjord Kommune E 6 Skardalstunnelen Kåfjord Kommune E 8 Tromsøysundtunnelen Tromsø Kommune Fylkesveger: Fv 862 Breivikatunnelen Fv 862 Sentrumstangenten Fv 862 Langnestunnelen Fv 58 Sørskartunnelen Fv 294 Isbergantunnelen Fv 862 Geitskartunnelen Fv 86 Ballesvikskartunnelen Fv 858 Ryatunnelen Tromsø Kommune Tromsø Kommune Tromsø Kommune Tromsø Kommune Tromsø Kommune Berg Kommune Berg Kommune Tromsø Kommune Riggplass stilles ikke til disposisjon av Statens vegvesen. Arbeidet må i stor grad påregnes utført som nattarbeid. 9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Drift og vedlikeholdsansvar for tunnelene innehas for tiden av Leminkäinen AS, NCC As, Veidekke industrier og Mesta AS, mens J.M. Hansen innehar drift og vedlikehold for elektroinstallasjonene. 10 Spesielle forhold 10.1 Trafikkavvikling Det vises til beskrivelsen D1 prosess 14 Midlertidig trafikkavvikling. Arbeidsvarsling «ved arbeid i tunnel» skal, som for veg i dagen, ivareta arbeidernes sikkerhet samtidig som den skal forberede trafikantene på en unormal situasjon som kan påvirke normal trafikkavvikling. Se for øvrig håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler, om Maldokumentversjon

12 Statens vegvesen Region nord A3-5 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet trafikkavvikling ved arbeid i tunnel. For øvrig skal varsling, skilting og arbeidsutførelse gjennomføres i h.h.t. håndbok 051 Arbeidsvarsling og håndbok 213 HMS ved arbeid i trafikkerte vegtunneler. Håndbøker kan lastes ned fra: Krav til entreprenør Det vises til B2-4 pkt. 4.5 Tilbyders kvalifikasjoner. Maldokumentversjon

13 Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler Endringer og administrative bestemmelser Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c. / 17-1 (1) b Befaringer og konferanser Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, 8-2 / Kostnader for utarbeidelse av tilbud Krav om skatteattest, 8-7 / 17-14, jf Krav om HMS-egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf Tilbudets utforming, 11-2 / Språkkrav Avvik fra konkurransegrunnlaget, 11-3 / Tilbudsåpning, 11-7 / Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt Avslutning av konkurransen, 13 / Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA.... 4

14 Statens vegvesen B1-2 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Alminnelige konkurranseregler Lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, lo samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, fo gjelder. 2 Endringer og administrative bestemmelser Følgende tekster gjelder som tillegg til de korresponderende bestemmelsene i foa: 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c. / 17-1 (1) b.2 Tilbud er rettidig levert dersom det er kommet fram til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. 2.2 Befaringer og konferanser Befaringer og konferanser kan avholdes for å gi nærmere opplysninger om oppdraget. Til slike befaringer og konferanser innkalles samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget av byggherren. Befaringer og konferanser skal holdes i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp. Referater distribueres uten ugrunnet opphold til samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget. 2.3 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, 8-2 / 17-2 Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette. I tilbudet skal det tas hensyn til alle utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. Melding om endring skal sendes av byggherren i rimelig tid, og senest 1 uke, før tilbudsfristens utløp. 2.4 Kostnader for utarbeidelse av tilbud Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder. 2.5 Krav om skatteattest, 8-7 / 17-14, jf 3-3 Samtlige norske tilbydere skal framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til foa 8-7 / Tilsvarende skal samtlige utenlandske tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. foa 8-7 / gjelder tilsvarende. Dersom tilbyderens hjemstat ikke utsteder slike attester, kan de erstattes av en erklæring fra en retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat.

15 Statens vegvesen B1-3 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Det skal følge med en norsk oversettelse av alle slike attester og/eller erklæringer. 2.6 Krav om HMS-egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf 3-4 Tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring i henhold til foa 8-8 / 17-15, jf 3-4. Erklæringen skal være utformet på norsk. Skjema for HMS-egenerklæring inngår i konkurransegrunnlaget som henvisning til foa, Vedlegg 2, og erklæringen vedlegges tilbudet i henhold til kap. E2 i konkurransegrunnlaget. 2.7 Tilbudets utforming, 11-2 / 20-2 Telefaks, e-post eller annen form for automatisk/elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud. Enhetspriser m.v. kan leveres på papir som egen data-utskrift såfremt entreprenøren ikke foretar endringer av poster og mengder i strid med konkurransegrunnlaget inklusive addenda, og under forutsetning av at kap. E5 Tilbudsskjema er fullstendig utfylt. Data om enhetspriser m.v. på elektronisk middel (CD m.v.) erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet. 2.8 Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. 2.9 Avvik fra konkurransegrunnlaget, 11-3 / 20-3 Eventuelle forbehold skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes. Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud Tilbudsåpning, 11-7 / 20-7 Tilbudsåpning skjer i møte som ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har adgang til møtet. Fra hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyderens navn, tilbudets totalsum og eventuell tilbudt leveringstid. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen. Dersom kontrollregning gir større endringer av tilbudssummen, kan også den korrigerte protokoll sendes ut Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt Når byggherren har foretatt firmakvalifisering etter kap. B2 vil byggherren så snart som mulig etter at anbudskonkurransen er avgjort, gi tilbakemelding til den enkelte tilbyder om hvordan han er vurdert.

16 Statens vegvesen B1-4 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Alle tilbydere vil få tilsendt en begrunnet beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt og med en angitt frist til å klage Avslutning av konkurransen, 13 / 22 Innsendte tilbud vil ikke bli returnert Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA. For klage som gjelder riksveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Vegdirektoratet rett innklaget. For klage som gjelder fylkesveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er aktuell fylkeskommune rett innklaget. I en kontrakt som omfatter både riksveg og fylkesveg, evt. fylkesveger i flere fylkeskommuner, vil både Vegdirektoratet i riksvegsammenheng og aktuelle fylkeskommuner i fylkesvegsammenheng være rett innklaget. For øvrig vises til kap. A3.

17 Statens vegvesen Region nord B2-1 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 0 Generelt HMS-egenerklæring Skatteattester Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar Krav til kvalifikasjoner Erfaring Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Nøkkelpersoners kompetanse Organisering Øvrige kvalifikasjonskrav... 4 Maldokumentversjon

18 Statens vegvesen Region nord B2-2 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Generelt Generelt kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt. Opplysninger om tilbyder skal gis på svarskjema i kap. E2. Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann, jf. pkt. 3 nedenfor. Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital vurderes hver enkelt deltager individuelt. Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysundregistrene og fra oppgitte referanser. Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (fo (2)g og (2)g. Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. Byggherren vil også legge vekt på opplysninger fra egne evalueringer av tilbyder. Tilbyder som ikke tilfredsstiller byggherrens krav til kvalifikasjoner vil bli avvist, jf. foa 8-4 og Hvert enkelt krav må tilfredsstilles. Hvert krav som ikke tilfredsstilles vil medføre at tilbyder avvises. Grunnlaget for byggherrens vurderinger av om krav er oppfylt er den dokumentasjon som følger med tilbudet. Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at tilbudet blir avvist. 1 HMS-egenerklæring Med tilbud skal følge HMS-egenerklæring, jf. foa 8-8 (1), evt (1). 2 Skatteattester Med tilbud skal følge skatteattester for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 måneder. Jf. foa 8-7, evt Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. Maldokumentversjon

19 Statens vegvesen Region nord B2-3 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til kvalifikasjoner 4.1 Erfaring Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at han har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. Dette gjelder også for firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad. Dokumentasjonskrav: Opplysninger om slike skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte. Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.: dokumentasjon av utført kvalitet oppfyllelse av kontrakter etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår overholdelse av frister oppfølging i reklamasjonstiden Dokumentasjonskrav: Opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte entrepriser kan også være med i grunnlaget for vurderingene. 4.2 HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) Gjelder ikke denne kontrakten. Maldokumentversjon

20 Statens vegvesen Region nord B2-4 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap, gjelder kravet for hver av deltakerne. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon av egenkapital skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbud. 4.4 Gjennomføringsevne Det vil bli gjort en samlet vurdering for de krav som er stilt under dette kriteriet gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Gjelder ikke denne kontrakten Nøkkelpersoners kompetanse Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersoner som disponeres for oppdraget. Dokumentasjonskrav: Kompetanse og erfaring skal dokumenteres. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Organisering Det kreves at organiseringen av gjennomføringen av kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at tilbyder har kapasitet og evne til å håndtere uforutsette forhold i kontrakten. Dokumentasjonskrav: Med tilbud skal følge redegjørelse for hvordan tilbyder vil organisere gjennomføringen av kontrakten. 4.5 Øvrige kvalifikasjonskrav For arbeider med elektriske anlegg kreves det at entreprenøren er registrert i Elvirksomhetsregistret til DSB. For arbeider med ekom-nett kreves registrering i henhold til autorisasjonsforskriften. Hvis tilbyder ikke er registrert skal navn på underentreprenør/elektroentreprenør oppgis. Maldokumentversjon

21 Statens vegvesen Region nord B3-1 Nytt nødnett trinn 2, fase5. Vegavdeling Troms B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / Utlevering av konkurransegrunnlaget Levering av tilbud Alternative tilbud, foa Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa Tilbudets utforming Taktisk prising... 2 Maldokumentversjon

22 Statens vegvesen Region nord B3-2 Nytt nødnett trinn 2, fase5. Vegavdeling Troms B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3 Som teknisk beskrivelse gjelder Prosesskode 1, Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter og Prosesskode 2, Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier, eventuelt spesiell teknisk beskrivelse. NS 3420 gjelder bare i den utstrekning dette fremgår av konkurransegrunnlaget. 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget For å få tilgang til hele konkurransegrunnlaget, må entreprenøren registrere seg på Doffin. Alle dokumenter i forbindelse med konkurransen blir lagt ut her, også referater og innkomne spørsmål med svar. Entreprenøren er selv ansvarlig for å laste ned konkurransegrunnlag med eventuelle tilleggsdokumenter. Det er kun personen som har registrert seg som vil få varsel om supplerende dokumenter i Doffin. Se A1 Dokumentliste for informasjon om hvilke datafiler som leveres med konkurransegrunnlaget. 3 Levering av tilbud Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket: "Tilbud Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms". 4 Alternative tilbud, foa 20-4 Alternative tilbud er å forstå som tilbud på alternative tekniske løsninger. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa 22-2 Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 76 Tilbudets utforming Der byggherren har levert ut konkurransegrunnlaget på *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, bør entreprenøren med tilbudet levere tilsvarende priset mengdefortegnelse på CD, som NS 3459 utg. 3 fil i tillegg til utfylt/utskrevet mengdefortegnelse på papir. 7 Taktisk prising Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok 025 kapittel 4.3. Maldokumentversjon

23 Statens vegvesen Region nord B3-3 Nytt nødnett trinn 2, fase5. Vegavdeling Troms B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene. Forhold som vil bli vurdert er om prisingen er gitt på en slik måte at mulighetene for å anvende dem generelt innenfor kontrakten er sterkt begrenset, eller det hindrer byggherren i å foreta optimale valg påvirker det forholdsmessige vederlag for tilført verdi på en uheldig måte bryter med intensjonen med enhetspriser i kontrakten i sum gir feilaktig bilde av tilbudet i sammenlikning med andre tilbud vil kunne påvirke kontraktssamarbeidet mellom partene på en negativ måte Særskilt om prising av tilrigging Post for tilrigging, prosess for den enkelte tunnel, skal være maksimum 15 % av sum for tunnelen. Post inngår ikke i sum for beregning av maks 15 %. Dersom denne posten er priset høyere for den enkelte tunnelen, vil tilbudet bli avvist. Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner Timepris for mannskap og maskiner (se kap. E4) blir vurdert på samme måte som øvrige enhetspriser. Maldokumentversjon

24 Statens vegvesen C1-1 C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

25 Statens vegvesen C2-1 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2) Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4) Opplysninger gitt i tilbudet Myndighetskrav Bruk av innleid arbeidskraft (foa 3-11, (4)) Anvendt arbeidskraft Lønns- og arbeidsvilkår Rapportering i samsvar med ligningsloven Personell Språkkrav Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess Samarbeidsmøter Møter, faglige samlinger og kurs Varsler (se NS 8406 pkt. 7) Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) Generelle krav Kvalitetsplan Dokumentasjon Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) Lærlinger Priser (se NS 8406 pkt. 23) Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23) Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31) Tillatelser, løyver og dispensasjoner Midlertidige avtaler med grunneiere Uttalelser til media Registrering i datasystem Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan Identitetskort og føring av oversiktsliste Opplæring og kompetanse Arbeidstid Risikovurdering Arbeidsvarsling Personlig verneutstyr Maldokumentversjon

26 Statens vegvesen C2-2 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Kjemiske produkter Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet Vernerunder, kontrollrutiner og merking Ytre miljø Plan for ytre miljø - YM-plan Hensyn til omgivelsene Trematerialer Avfallshåndtering Gjenbruk av materialer Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM Plan for håndtering av uønskede hendelser Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser Dokumentasjon Avviksbehandling, rapportering og debrifing Byggherrens sanksjonsrett Maldokumentversjon

27 Statens vegvesen C2-3 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Definisjoner 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2) Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift. 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren. Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. Innleid arbeidstaker: Arbeidstaker som er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, uten selvstendig ansvar for det utførte arbeidet. Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til, jf. aml Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4) Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. NS 8406 pkt. 4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser. 3 Opplysninger gitt i tilbudet Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprenøren. Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 4 Myndighetskrav 4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa 3-11, (4)) Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av innleid arbeidskraft. Kap. NS 8406 pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprenør, gjøres gjeldende også for bruk av innleid arbeidskraft. Maldokumentversjon

28 Statens vegvesen C2-4 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Anvendt arbeidskraft Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne kontrakten. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kroner pr hverdag. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet forholdet innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år. 4.3 Lønns- og arbeidsvilkår Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underentreprenørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Maldokumentversjon

29 Statens vegvesen C2-5 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren skal videreføre bestemmelsene overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever bestemmelsene om lønnsog arbeidsvilkår, kan byggherren iverksette følgende tiltak: 1. Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 2. Holde tilbake et beløp som tilsvarer 2 ganger entreprenørens antatte besparelse, til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. 3. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsene. 4. Dersom entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten. Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår kan entreprenøren bli avvist fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. 4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven 5-6 Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter. Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. NS 8406 pkt Fakturering og betaling. Maldokumentversjon

30 Statens vegvesen C2-6 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Personell Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren. Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, jf. pkt. 27.2, skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. Dersom ikke kravet til andel egne ansatte er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 5 mill. kroner eks. mva. 6 Språkkrav All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk. Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet. Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk. I den grad vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren. 7 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter avholdt møte, til de øvrige møtedeltagerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt. 8 Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlingsprosedyrer, skal det avholdes oppstartmøte og gjennomføres en samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Samhandlingsprosessen skal hovedsakelig gjennomføres før arbeidene igangsettes. Maldokumentversjon

31 Statens vegvesen C2-7 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Samhandlingsprosessen skal som minimum omfatte: Oppstartsmøte for at partene kan bli kjent med hverandre og med prosjektet Utvikling av felles mål for prosjektet Utvikling av felles kontraktsforståelse Utvikling av samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene Utarbeiding av prosedyrer for involvering av alle aktører (inkludert rådgivere, underentreprenører, m. fl.) Gjennomgåelse av entreprenørens rutiner for egen aksept av underentreprenør Avklaring av organisering, roller og ansvar Avklaring av prosedyrer for konfliktløsning Avklaring av prosedyrer for kvalitetssikring, sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM) Avklaring av rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc. Gjennomgang av arbeidsoperasjoner, felles forståelse for omfang, krav og oppgjør Utvikling av åpen kommunikasjon med åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger Gjennomgang og optimalisering av fremdrift Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget. Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen gjennomføres, skal delta i denne. For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeider byggherren skriftlig oppsummering som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører og innleide arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene. 9 Samarbeidsmøter Samarbeidsmøter skal holdes to ganger pr år. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om at møte holdes. Første møte skal holdes innen en måned etter kontraktsinngåelse. Hvis en av partene ber om det, skal representanter fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige ledelse. Samarbeidsmøtene skal inneholde en evalueringsprosess hvor partene evaluerer hverandre verbalt og skriftlig. Det skal drøftes forslag til forbedringer vedrørende samarbeidsform, samt søke å løse eventuelle kontraktsmessige problemer. Maldokumentversjon

32 Statens vegvesen C2-8 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Underentreprenører som er engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmøter, skal delta på møtet. Samarbeidsmøtet kan utvides med fagpersoner, eventuelt kan partene bli enige om at et engere utvalg legger fram uforbindtlig forslag for partene til løsning av konflikt. 10 Møter, faglige samlinger og kurs Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten. I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger. 11 Varsler (se NS 8406 pkt. 7) Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt. Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør. 12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer. Entreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 13 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. Maldokumentversjon

33 Statens vegvesen C2-9 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 14.1 Generelle krav Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten Kvalitetsplan Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: Organisasjonsplan Kontrollplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for å bevise overensstemmelse for produktet å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen. Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader. Arbeidsprosedyrer Avviksbehandling Dokumentbehandling Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene. Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som Maldokumentversjon

34 Statens vegvesen C2-10 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter Dokumentasjon Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. 15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørenes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeider etc.) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenør vil utføre alt arbeid selv, eller om denne planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd under seg begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Entreprenøren skal videreføre alle aktuelle krav i denne kontrakten til underentreprenørene. Entreprenør og underentreprenører skal levere felles erklæring på at kontraktens krav er videreført til neste ledd. Erklæring skal gis på eget skjema «Erklæring ved bruk av underentreprenør». Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på kroner eks mva. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. Entreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold før inngåelse av kontrakter. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve HMS-egenerklæring gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge HMS-egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 16 Lærlinger Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 25 kroner pr. time, med maksimum antall timeverk for lærlinger på 5 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for underentreprenører inkluderes i regnskapet. Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling. Maldokumentversjon

35 Statens vegvesen C2-11 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen For hver lærling skal dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa», kap 4, 4-1. Premien skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. Premien faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er flere vegeiere, fordeles premien prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden. 17 Priser (se NS 8406 pkt. 23) Prisene skal være i norske kroner. Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l. Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene. Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23) Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen. Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av kontraktssum. 19 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) Faktura skal sendes til: Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Maldokumentversjon

36 Statens vegvesen C2-12 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Minimumskrav til faktura er: Stående A4-format (bør) God trykk Nøytral bakgrunn Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender Bankkontonummer Fakturanummer Fakturadato Fakturabeløp (må komme tydelig frem) Fakturert hittil i år Totalt påløpt oppdraget Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete delbestilling. Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005). Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og evt. elementkode. Merverdiavgift skal fremgå av fakturaen. For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig varsel, er han bundet av entreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig. 20 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats. Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. Eventuell prisregulering foretas iht. bestemmelser angitt i kap. C3. Maldokumentversjon

37 Statens vegvesen C2-13 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Timepriser mannskap Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren. Timepriser maskiner For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser. For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. Materialer Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Byggherrens rett til innsigelse Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31) Fylkesveg For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren. Riksveg For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren. 22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktsarbeidet. Maldokumentversjon

38 Statens vegvesen C2-14 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Midlertidige avtaler med grunneiere Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen. 24 Uttalelser til media Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker. 25 Registrering i datasystem I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre. 26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten. Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet. 27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Risikovurdering. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften. SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin Maldokumentversjon

39 Statens vegvesen C2-15 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen Identitetskort og føring av oversiktsliste Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig id-kort. Som gyldig id-kort regnes kort som beskrevet i "Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser". Byggherren har krav både på å få se enkeltkort og å få oversikt/dokumentasjon fra entreprenøren over hvem som har gyldige id-kort. HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste med navn og organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører kontraktsarbeid. For hver av disse spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører kontraktsarbeid. Personer som leverer varer og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet, omfattes ikke av disse bestemmelsene Opplæring og kompetanse Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet. Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift. Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder: 1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 2. Kurs i henhold til håndbok 051 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 2.2 Kurs for ansvarshavende 2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 3. Førstehjelpskurs Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år Arbeidstid Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger som benyttes. Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/ utvidet arbeidstid fra kommunelege, bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes byggherren umiddelbart. Maldokumentversjon

40 Statens vegvesen C2-16 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Risikovurdering Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko. Der Statens vegvesen allerede har utarbeidet arbeidsinstruks (for eksempel i håndbøker), skal disse følges med mindre hovedbedriftens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesens. Byggherren utfører overordnet risikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets spesifikke risikoforhold og øvrige rammebetingelser som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnede risikovurdering er en del av SHA-planen. Entreprenøren skal utføre detaljert risikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt framgangsmåte for utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnete risikovurdering og entreprenørens detaljerte risikovurdering skal inngå i SHA-planen for prosjektet slik at entreprenørens detaljerte risikovurdering evt inkludert sikker jobb analyse (SJA) framstår som tiltaksbeskrivelse for forhold påpekt ved den overordnede risikovurderingen. SHA-planen skal dessuten inneholde henvisning til alle andre systemer og kartotek som skal etableres i forbindelse med HMS-arbeidet. Entreprenøren skal utarbeide risikovurderinger og eventuelt arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering og entreprenørens selvstendige risikovurderinger når det gjelder: arbeid som innebærer særlig risiko anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig. Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige verneombudet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan utføre disse arbeidsoppgavene på en sikker måte Arbeidsvarsling Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker 051 Arbeid på og ved veg og 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet, skal benytte vernejakke som beskrevet i NA-rundskriv 2001/11. Maldokumentversjon

41 Statens vegvesen C2-17 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen. Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren Personlig verneutstyr Alt verneutstyr skal være CE-merket. For alt arbeid på/ved trafikkert veg skal det benyttes vernetøy som er godkjent etter NS-EN 471 og som tilsammen utgjør minst verneklasse 3 med mindre SHA-planen stiller strengere krav Kjemiske produkter Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig, både når det gjelder akutte og langsiktige virkninger (for eksempel oppkonsentrering i levende organismer eller genetiske endringer) samt hvilke volum som kreves for å oppnå tilfredsstillende resultat. Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført. Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene Vernerunder, kontrollrutiner og merking Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang i måneden i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll. Maldokumentversjon

42 Statens vegvesen C2-18 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Ytre miljø 28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan Før kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan Hensyn til omgivelsene Entreprenøren må i tillegg til å følge generelle krav, holde oversikt over forhold som krever spesielle hensyn i kontraktsområdet. Kontraktsarbeidene må utføres iht. kontraktens krav og de regler som ellers gjelder for disse områder. Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Miljøverndepartementet T1442 pkt. 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner. Entreprenøren skal varsle naboer som blir utsatt for vesentlig støy spesielt, unntatt når byggherren bestemmer noe annet. Slik varsling omfatter oppslag ved arbeidsstedene, og brev eller personlig informasjon til de mest berørte naboene. Byggherren skal informeres om at varsel er gitt før slike arbeider igangsettes. Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede arter og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer Trematerialer Det skal ikke forekomme tremateriale med tropisk tømmer, verken i det ferdige produktet eller midlertidig under gjennomføring av kontraktsarbeidene Avfallshåndtering 1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. 2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 70 %. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, Maldokumentversjon

43 Statens vegvesen C2-19 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden. 4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema. Øvrig farlig avfall (f.eks. spillolje fra entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, eventuelt underentreprenørens, organisasjonsnummer. 5. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport. *For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK-10) til Plan- og bygningsloven Gjenbruk av materialer Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a. gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder (slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er dokumentert fri for miljøgifter. 29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM 29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår. Entreprenøren skal derfor for kontrakten utarbeide en plan som minst skal inneholde: Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av øvelser Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp Varslingsplan Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse. Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transport/evakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt. Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr. Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles. Maldokumentversjon

44 Statens vegvesen C2-20 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer: Hva Når Rapporteres rapporteres Alvorlige Når det skjer ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) Øvrige ulykker (konsekvensklasse K3, K2 og K1) Senest innen 48 timer Nestenulykker Senest innen 14 dager Alvorlige nestenulykker (konsekvensklasse K5 og K4) Yrkessykdom/ Til hvem Politi Arbeidstilsynet Byggeleder DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) Byggeleder DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud Rapportform til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) Skriftlig 3) Byggeleder Skriftlig 3) Når det skjer Byggeleder Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) Når det blir Arbeidstilsynet Skriftlig yrkesskade konstatert 1 ) Byggeleder 2) 1) Benyttes til forebyggende arbeid 2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten. 3) Rapportering gis på byggherrens meldeskjema for entreprenørhendelser eller på skjema med tilsvarende opplysninger Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal Statens vegvesens byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i henhold til varslingsplan. Prosjektleder skal også varsle Statens vegvesens HMSkoordinator og HMS-rådgiver. Begrepsforklaring DSB: Nestenulykke: Ulykke: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap Maldokumentversjon

45 Statens vegvesen C2-21 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor Konsekvensklasse Personskade K5 Død K4 Alvorlig personskade med mulig varig mén K3 Personskade med fravær over 10 dager K2 Personskade med fravær inntil 10 dager K1 Personskade uten fravær Konsekvensklasse Materiell skade K5 > NOK 5 mill K4 > NOK 1 mill K3 > NOK K2 > NOK K1 > NOK Konsekvensklasse Miljøskade K5 Katastrofal miljøskade. Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over 10 år. K4 Kritisk miljøskade. Alvorlige og langvarige miljøskader. Lokale konsekvenser med restaureringstid 5-10 år. K3 Alvorlig miljøskade. Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-5 år. K2 Moderat miljøskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1 år. K1 Minimal miljøskade. Ikke registrerbar i resipient Dokumentasjon I SHA-planen er listet relevante dokumenter eller dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for byggherren, enten ved kopi eller innsyn Avviksbehandling, rapportering og debrifing For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt. Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker. Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema Melding om uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS. Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene. Maldokumentversjon

46 Statens vegvesen C2-22 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Byggherrens sanksjonsrett Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet. Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM. Dersom entreprenøren eller underentreprenører unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende tiltak: 1. Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 2. Fastsette kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist. 3. Ved konstatert brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS, og entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten. Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli avvist fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Maldokumentversjon

47 Statens vegvesen Region nord C3-1 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess Kvalitetssikring Kvalitetsplan Dokumentasjon Sjekklister Avviksmelding Teknisk avklaring Varsel eller krav om endring Rapportering Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Bruarbeider Bestemmelser for asfaltarbeider Krav til dokumentasjon Frister for dokumentasjon Masseresepter (arbeidsresepter) Polymermodifisert bitumen, PMB Leggerapport Etterkontroll Regler ved mangler og avvik Generelt Trekk for kvalitetsavvik Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Hovedbedrift og samordningsansvar Kontrollrutiner Spesielle krav knyttet til sikkerhet helse og arbeidsmiljø Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Gjenbruk av materialer Spesielle krav knyttet til ytre miljø Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) Entreprenørens sikkerhetsstillelse Spesielle krav i fremdriftsplanen Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider Dagmulkt Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser Prisregulering Faktura Maldokumentversjon

48 Statens vegvesen Region nord C3-2 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Heftelser Faktura for sluttoppgjør Grunnforhold Forbedringer og utviklingsarbeider Andre bestemmelser Stikningsgrunnlag Riggplass Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm Kontor og/eller laboratorium for byggherren Arbeidstegninger Maldokumentversjon

49 Statens vegvesen Region nord C3-3 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Samhandlingsprosess Det vises til kap. C2, pkt. 8 og 10. For denne kontrakten er det avsatt 1 dag til samhandlings- og utviklingsfasen regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes tidligere og utførelsesfasen startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlings- og utviklingsfasen forlenges. Samhandlings- og utviklingsfasen skal gjennomføres i sin helhet før utførelsen av arbeidene igangsettes. Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingsperiode, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist. Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4. 2 Kvalitetssikring 2.1 Kvalitetsplan Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000 serien. 2.2 Dokumentasjon Sjekklister Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant.. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider. Sjekklister skal om mulig utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten Avviksmelding Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes, jf. kap. A Teknisk avklaring Teknisk avklaring skal inneholde: Entydig merking, entreprenørens beskrivelse av problem, entreprenørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for byggherrens kommentar samt byggherrens dato og underskrift Varsel eller krav om endring Krav om endring iht. kontraktsbestemmelser gjøres ved bruk av fastsatt skjema Krav om endringsordre, jf. kap. A1. Maldokumentversjon

50 Statens vegvesen Region nord C3-4 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, fastpris, eller regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må spesifiseres Rapportering Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema, jf. kap. A1. For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, geometrisk kontroll, og «som utført»-målinger. Innmålinger og registreringer Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok 138 kapittel og , samt håndbok 025 Prosesskoden prosess 11. Innmålte objekter kodes i henhold til prosjektets objektliste. Innmålinger leveres byggherren fortløpende på prosjekthotell, eller etter nærmere avtale. Egenskapsdata: Entreprenøren skal levere egenskapsdata for objekter i henhold til prosjektets objektliste. Som utført-dokumentasjon Entreprenør skal levere «som utført» dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, prosess Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på kroner per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. Entreprenøren ilegges en mulkt på kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket. Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS Bruarbeider For bruarbeider gjelder dessuten at den del av organisasjonen som har ansvar for disse arbeidene, skal ha innført og når nødvendig ajourføre et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring Krav. Dette kvalitetssystemet skal også ivareta alle krav som er angitt i NA-Rundskriv 2007/11 "Kvalitetssikring av bruer. Krav til entreprenørers system for kvalitetsstyring. Maldokumentversjon

51 Statens vegvesen Region nord C3-5 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Bestemmelsene i NS-EN ISO 9001:2008 erstatter bestemmelsene i NS-EN ISO 9001:2000 der hvor det er henvist til disse i NA-Rundskriv 2007/11 med tilhørende vedlegg. Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved kontraktsarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende produkter som entreprenøren har ansvar for. I prosjektets samhandlingsfase før oppstart av arbeidene (jf. kap. C2 pkt. 8), skal kvalitetsplanene gjennomgås sammen med byggherren. I byggherrens vurdering av om kvalitetssystemet er tilfredsstillende innført, vil blant annet forhold angitt i NA-rundskriv 2007/11 inngå. 2.5 Bestemmelser for asfaltarbeider Krav til dokumentasjon Frister for dokumentasjon Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i Tillegg A i NS-EN Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på asfaltering: Kvalitet på tilslagsmaterialer (CE-merking, samsvarserklæring, dokumentasjon av spesielle krav etc.), masseresept (arbeidsresept), typeprøvningsrapport, egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at deformasjonsegenskapene er forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk. Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres fortløpende. Produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) skal dokumenteres fortløpende, minst hver gang OCL endres. Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i Teknologirapport Leggerapportene skal overleverses daglig mens asfaltarbeider pågår og senest 1 uke etter at asfaltarbeider på stedet er ferdige. All dokumentasjon i henhold til Teknologirapport 2505 skal være byggherren i hende innen 4 uker etter at asfaltarbeidene på det aktuelle stedet er avsluttet Masseresepter (arbeidsresepter) Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til håndbok 018. Resepten skal inneholde informasjon om massens fullstendige betegnelse, nummeret på produksjonskontrollsertifikatet, samt de to siste sifre i årstall for sertifikatets utstedelse. For slitelag og bindlag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i henhold til håndbok 018 (jfr. figur 631.2), tegnes inn på massereseptene. Maldokumentversjon

52 Statens vegvesen Region nord C3-6 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Polymermodifisert bitumen, PMB For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet prøvingsmetode for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden for asfaltlegging i kontrakten. Bindemiddelets egenskaper dokumenteres i hht metodene i figur i håndbok 018 med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet. Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved prøving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig Leggerapport Entreprenøren skal rapportere utførte arbeider daglig på vegvesenets standardiserte leggerapport, se Teknologirapport Resultatene sendes byggherren innen 1 uke etter at arbeidene på kontraktspunktet er avsluttet Etterkontroll Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprenøren alle kostnader knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entreprenøren og byggherren etter andelen kontroll-strekninger med og uten avvik Regler ved mangler og avvik Generelt Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406:2009 punkt Trekk for kvalitetsavvik Generelt For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene om trekk i oppgjøret i dette kapittel som en presisering av NS 8406:2009 punkt Trekk baseres i hovedregelen på etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m 2. Bestemmelsen gjelder alle bituminøse lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den totale lagtykkelsen utleggingen utgjør. Trekk regnes ut i prosent av fakturert beløp for prosessen inkl. avgifter. Beregningen gjøres etter følgende formel: Maldokumentversjon

53 Statens vegvesen Region nord C3-7 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser hvor TRB = (TP/100) TFBL AT TRB = trekkbeløp (kr) TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter TFBL = fakturert beløp inkl avgifter for prosessen TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved fakturert beløp for prosessen AT = areal med trekk Areal med trekk er normalt 600 m 2. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600 m² benyttes det faktiske areal. Ved avvik på de enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den enkelte trekktabell (tabellene til 2.5.5) beregnes trekk på grunnlag av totalt fakturert beløp inkl. avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor. Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum 2 av parametrene korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom. Manglende heft til underlaget Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport Avvik i friksjon Krav til friksjon er angitt i håndbok 018 punkt Områder med utilfredsstillende friksjon skal utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk. Avvik i korngradering Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i massen, se tabell Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell Tabell Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes Øvre siktstørrelse Sikt hvor avviket skal registreres (mm) (mm) Øvrige masser Ska Ma Ag 8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 11,2 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 16,0 11,2 og 8,0 11,2 og 2,0 11,2 og 4,0 11,2 og 2,0 22,4 16,0 og 11,2 16,0 og 2,0 Tabell Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering Avvik utover toleransegrensen for Trekk enkeltverdi (%-poeng) (%) 0,1-3,0 5 3,1-6,0 10 6,1 10,0 30 Maldokumentversjon

54 Statens vegvesen Region nord C3-8 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Avvik i hulrom Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell og Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av Da. I et område på 25 cm til hver side av langsgående skjøt er kravet til hulrom 2 prosentpoeng høyere enn for dekket forøvrig. Tabell Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav Overskridelse utover Trekk toleransegrensene for (%) enkeltverdi (%-poeng) 0,1-1,0 5 1,1-2,0 10 2,1-3,5 30 3,6-5,0 50 Tabell Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav Underskridelse utover Trekk toleransegrensene for enkeltverdi (%) (%-poeng) 0,5 1,0 5 > 1 10 Avvik i bindemiddelinnhold Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. Størrelsen på trekket er gitt i tabell Tabell Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold Underskridelse utover Trekk toleransegrensen for enkeltverdi (%) (%-poeng) 0,10 0,34 5 0,35 0, ,55 0, ,75 0,90 30 Maldokumentversjon

55 Statens vegvesen Region nord C3-9 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres i ELRAPP Hovedbedrift og samordningsansvar Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften. Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet. Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen Kontrollrutiner Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht NArundskriv 08/8 Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester. Entreprenøren skal videreføre krav stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontraktsmedhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte knyttet til utførelse av kontraktsarbeidene, eksempelvis massetransport. Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at byggherren har rett til å kontrollere at stilte krav er oppfylt Spesielle krav knyttet til sikkerhet helse og arbeidsmiljø Det er forbudt å oppholde seg framfor bomfestet på en bergborerigg for ort- og tunneldriving, som har boremaskiner i gang under salve- eller bolteboring. Det presiseres at forbudet om å oppholde seg foran boreriggen gjelder salve- og bolteboring, dvs. at forbudet ikke gjelder for injeksjons- og sonderboring. Med foran boreriggen menes området fra bomfeste og fram til stuff, også i høyden. Forbudet gjelder for eksempel samtidig boring og lading, der skadefrekvensen har vært høy pga. boring i gammelt sprengstoff, blokkfall og ras, roterende borstål og bevegelige bommer, samt støy ol. Skift av borkroner, bergbolting o.a. må også samordnes slik at dette kan gjennomføres når alle boremaskinene er stanset. Maldokumentversjon

56 Statens vegvesen Region nord C3-10 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Entreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut dekker følgende krav: - hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen, - minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene, - hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader Gjenbruk av materialer Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer som byggherren ikke har ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ løsning og dette fører til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprenør Spesielle krav knyttet til ytre miljø For maskiner som brukes under jord forutsettes brukt lavsvovel diesel (miljødiesel) med maks 50 mg svovel pr kg drivstoff. Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene. For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn vil byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet. 4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) Gjelder ikke denne kontrakten. 5 Entreprenørens sikkerhetsstillelse Viser til NS8406, pkt. 8. Maldokumentversjon

57 Statens vegvesen Region nord C3-11 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle krav i fremdriftsplanen Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes. Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke uten særskilt avtale med byggherren legge til grunn at byggherrens ytelser leveres raskere enn det som er nødvendig for ferdigstillelse i samsvar med kontraktens ferdigstillelsesfrist. 7 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider Gjelder ikke denne kontrakten. 8 Dagmulkt Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3, pkt. 3. Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 5000,- pr hverdag. 9 Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser Entreprenørens merutgifter på grunn av byggherrens forhold, kompenseres etter følgende regel: V = 0.15 x K x ( t 2 - t 1-6 ) / t 1 der V = vederlagets størrelse K = kontraktssum t 1 = opprinnelig byggetid (i hverdager) beregnet fra det tidspunkt entreprenøren har rett til å påbegynne arbeidene og frem til ferdigstillelsesfrist som avtalt i kontrakt. t 2 = avtalt ny byggetid (i hverdager) Entreprenørens risiko for forlengelse av total byggetid utgjør akkumulert 6 hverdager. Regulering for økt byggetid gjelder bare utførelse av kontraktens hovedarbeider. For arbeider som krever mindre enn gjennomsnittlig rigg og administrasjon på den forlengede del av prosjektet, avtales forholdsvis kompensasjon. Maldokumentversjon

58 Statens vegvesen Region nord C3-12 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Prisregulering Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser. Regler i NS 8406 gjelder således ikke for denne kontrakten. 11 Faktura Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer oppdatert Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg. Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Det skal leveres separate fakturaer for fylkesveg og riksveg. 12 Heftelser Faktura på ikke tilførte materialer / arbeid fra verksted og fabrikk, utbetales ikke før det foreligger en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon på beløpet fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Det må også godtgjøres at eventuell salgspant / varelagerpant er bortfalt. Kausjonene frigis etter hvert som elementene blir innbygd i konstruksjonen(e). 13 Faktura for sluttoppgjør Viser sluttoppgjøret, inklusiv tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte driftskostnader. Post for riggkostnad (generalomkostninger) tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. 14 Grunnforhold Det er ikke utført grunnundersøkelse. 15 Forbedringer og utviklingsarbeider Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten. Maldokumentversjon

59 Statens vegvesen Region nord C3-13 Nytt nødnett trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 16 Andre bestemmelser 16.1 Stikningsgrunnlag Gjelder ikke denne kontrakten Riggplass Entreprenøren er selv ansvarlig for anskaffelse av riggplass. Byggherren kan enkelte steder stille areal til disposisjon for rigg, på flere raste- og parkeringsplasser langs veistrekningene. Endelig(e) riggplass(er) for arbeidene forutsettes likevel avtalt med byggherren. Det vil ikke bli tillatt etablert rigg- eller lagerplass inne i tunnelene, eller at biler eller utstyr står hensatt i snu- eller havarinisjer når det går fri trafikk i tunnelene Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm Entreprenøren er selv ansvarlig for nødvendig tilknytning Kontor og/eller laboratorium for byggherren Entreprenøren skal stille møterom til disposisjon i forbindelse med byggemøter Arbeidstegninger Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for gjennomføring av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere på tegning overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget. Følgende arbeider er omfattet: Kabelgrøfter Fiberkabler Strålekabler Trekkerør Oppkobling Matekabler Reservekraft Utstyrsleveranser Maldokumentversjon

60 Statens vegvesen Region nord C4-1 Nytt nødnett trinn 2, fase5. Vegavdeling Troms C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument Mellom Statens vegvesen Region nord som byggherre foretaksnr og Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. xxx xxx xxx er inngått følgende avtale: 1 Entreprenøren påtar seg å levere «Forberedende arbeider for nytt nødnett i tunneler, trinn 2, fase 5». 2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: Kontraktssum (eks. mv (tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) Korreksjon iflg. pkt. 8 Kontraktssum (ekskl. mv kr kr kr 3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til. 4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren kr 5000,- pr hverdag. 6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert åååå-mm-dd. 9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Xxxxxx åååå-mm-dd Xxxxxx åååå-mm-dd byggherre (Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) entreprenør

61 D1-1 D Beskrivende del D1 Beskrivelse D Beskrivende del D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og 026 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier". Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

62 Sted : 00.2 Struktur på kravspesifikasjonen Omfang Beskrivelse av hva prosessen omfatter. b) Materialer Krav til materialer. c) Utførelse Krav til utførelse. Generelle krav til dokumentasjon og rapportering er gitt i kap. C. Spesielle krav til dokumentasjon og rapportering er beskrevet på den enkelte prosess. d) Toleranser e) Prøving, kontroll Mengderegler Side2 T T T T001 Rv Generelle kostnader ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL INNMÅLING FOR DOKUMENTASJON AV TOLERANSER OG MENGDER Gjelder for arbeider som er angitt med enhetspriser. Omfatter alle kostnader forbundet med innmåling og beregning i anleggstiden for dokumentasjon av toleranser og mengder for de arbeider som er oppgitt i målebrev, inkludert godkjente endringer i anleggstiden. c) Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i anleggstiden. Innmålingsdata skal kunne sammenstilles med prosjekterte objekter i modeller og dokumentere at utførelsen er innenfor gjeldende toleransekrav for de aktuelle objektene. Innmålingsdata skal leveres i henhold til Håndbok 138, kap Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS SLUTTDOKUMENTASJON Omfatter utarbeiding og levering av FDV-dokumentasjon for elektroanlegget og utstyr. Det skal leveres to sett som papirkopier i 4-hulls ringpermer, og to sett på CD med innholdsliste, og en oversiktlig katalogstruktur. CD-ene skal inneholde egne kataloger med kildefiler, applikasjon-, Akkumulert Sted :

63 Side3 Sted T001: Rv Generelle kostnader systemprogrammer og data for vedlikeholdsprogrammet Plania. Komplett dokumentasjon skal leveres til byggherren senest to uker før overtakelse. b) Tegninger/skjemaer skal leveres i pdf-format i tillegg til originalformat. Kildefiler/programmer skal leveres på et redigerbart format, gjelder også kildefiler for FEBDOK. c) Dokumentasjon av elektroteknisk utstyr og utførelse skal følge krav gitt i FEL og NEK400:2010. Dokumentasjon skal være ajourført, og i overenstemmelse med utført anlegg. Beskrivelse og henvisninger skal være på norsk og i samsvar med utført merking i anlegget. Tegninger og skjema skal dateres og signeres av tegner. Dokumentasjon Dokumentasjon skal organiseres strukturert og basert på prinsippene i NS 3456 med følgende tilpasning/innhold: 0:Generell del - Generell kort teknisk beskrivelse av anleggsdeler og funksjon - Oversiktstegning(er) av anlegg med utrustning - Leveransens omfang - Leverandøroversikt og kontaktinformasjon I:Drift og vedlikehold - betjeningsinstrukser. - instruks feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak. - instruks for kontroll, ettersyn og vedlikehold. - opplysning om vedlikehold som krever spesielle kvalifikasjoner. II:Tekniske data Elektro: - Utstyr-/komponentliste - Kurs- og kretsskjema med referansemerking (en- og flerlinjeskjem - Kortslutnings- og selektivitetsberegninger - Liste med instillingsverdier for effektbrytere, øvrige vern, tidsbrytere m.v. - Liste med instillingsverdier for øvrige sammensatte enheter med dipswitch el. - Tavleoppbygging - Teknisk beskrivelse av anleggsdeler og funksjon deriblant: * Nødstrømsanlegg (UPS) * Felles jordsystem Akkumulert Sted T001 :

64 Side4 Sted T001: Rv Generelle kostnader * Føringsveier Styringssystem: - Koblings- og plintetabeller - Oversikt fibernettverk og patchepanel - Enlinjeskjema over fibernettverk. Radioanlegg: - Se prosess Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler og Utstrålende antennekabler (strålekabel). Øvrig: - Forskrift- og normkrav, med bl.a: * Samsvarserklæring fra entreprenør elektroinstallasjoner * Samsvarserklæring fra tavlebygger * Samsvarserklæring for teleinstallasjon * Kontrollskjema for inspeksjon, prøving og verifikasjon - Rapporter etter SAT - Rapporter etter øvrige kontroller og målinger som kreves. - Demping i fiberkabler, demping i radiokabler, termografering av tavler mv. - Rapport for demping i radiokabel. - Datablad på alt levert utstyr og kabler. - Eventuelt billedgalleri T001 Arbeidstegninger utført av entreprenøren Arbeidstegninger utarbeides av entreprenøren der det er relevant i forhold til arbeidet som skal gjøres. RS T001 Sluttdokumentasjon for egenskapsdata Omfatter registrering av egenskapsdata for objekter i henhold til den spesielle beskrivelsen. Omfatter også sammenstilling og overlevering av egenskapsdata i henhold til den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Omfatter også dataleveranse for oppdatering av digitalt kartgrunnlag og NVDB som spesifisert i «Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB», se A1-Dokumentliste. Data leveres på standardformat i henhold til Kartverkets Akkumulert Sted T001 :

65 Side5 Sted T001: Rv Generelle kostnader produktspesifikasjoner for felles kartdatabase (FKB) og spesifikasjoner for NVDB. c) Utarbeidelse av dokumentasjon i henhold til prosess 11.3 RS 11.4 T001 TEKNISK KONTROLL Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord. c) Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles entreprenøren. Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse, arbeidstegninger digitale vegmodeller, øvrig prosjektert grunnlag, etc.. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet Byggherren forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant standard foreligger, eller i hht. Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser og Håndbok 015 Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS T001 Leverandørens egen kontroll Omfatter også kostnader og arbeider entreprenøren har med visuell inspeksjon, utprøving, rapport og verifikasjon av de ferdige elektrotekniske installasjoner og maskiner. Heri inngår all prøvedrift og funksjonskontroll som vedrører arbeidene beskrevet. I tillegg til krav gitt i forskrifter og normer skal følgende kontrollmåles og dokumenteres etter montering og før utførelse av SAT: - Fase- og linjespenninger i fordelinger. - Test av nødstrømsanlegg (UPS) - Kontrollmåling av jordingsanlegget. - Isolasjonsmåling av installasjon. - Dempingsmåling av fiberkabler og signalkabler. Akkumulert Sted T001 :

66 Side6 Sted T001: Rv Generelle kostnader - Kontrollmåling av radioanlegg og alle kanaler. Omfatter også alle kostnader og arbeider entreprenøren har med nødvendig koordinering. c) Entreprenøren varsler byggherren fem dager før utprøving av anlegget. I den grad testing foretaes på dagtid må det være avtalt med byggherren dersom det påvirker ham. Dokumentasjon Alle testlister og kontrollskjema skal dateres, stemples med firmastempel og signeres av den som har utført prøven/kontrollmålingen. RS T001 Prøvedrift og funksjonskontroll (SAT) Omfatter også alle arbeider og nødvendige materialer i samband med prøvedrift og funksjonskontroll (SAT). e) Entreprenøren oversender egenkontroll lister og varsler byggherre fem dager før utprøving av anlegget. Etter montering, og før overtakelse, skal anlegget funksjonsprøves i samarbeid med byggherrens representant. I tilegg til krav gitt i forskriftene og normer, skal følgende testes og dokumenteres: Kontrollmålinger: - Overgangsmotstand til jord for anlegget. - Isolasjonsmotstand til jord for anlegget. - Samlet effektforbruk i UPS / fordeling ved nettdrift/bacupdrift. - Måle tiden for bacupdrift ved nettutfall. Kontrollmålinger skal utføres ved full belastning. Funksjonskontroll: - Test av lokal styringsutrustning i hht. funksjonskrav, inklusiv styre- og signalfunksjoner. - Test av all kommunikasjon i hht. funksjonskrav - Test av automatiske brytere/vern - Test av UPS` er. Dokumentasjon Lister og kontrollskjema for SAT skal utarbeides og inngår som del av dokumentasjonen. All dokumentasjon skal dateres, stemples med firmastempel Akkumulert Sted T001 :

67 Side7 Sted T001: Rv Generelle kostnader og signeres av den som har utført prøven/kontrollmålingen. Godkjenning Funksjonstester anses som godkjent når anlegget er montert og fungerer i henhold til beskrivelse og funksjon. Feil i reklamasjonstiden skal rettes innen 1-2 døgn avhengig av alvorlighetsgrad. RS 12 T T001 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER MILJØTILTAK I BYGGEFASEN Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i prosesser for utførelse. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Omfatter også sikring mot oljesøl, oppsamling ved eventuell forurensing, samt fjerning / deponering av kabelkutt og alt av avfall. RS 14 T001 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse. c) Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2-8. Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til Håndbok 051 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Omfatter også at arbeid i tunnelrom skal i stor grad foregå på natt fra 2200 til 0530 fra søndag kveld til lørdag morgen. Jmf. også A3, pkt 8. Vi forutsetter at arbeidets fysiske stengningsbehov i tunnelen avklares individuelt for hver tunnel. Kjøretøy under utrykning skal kunne passere med forsiktighet til enhver tid. En må også så langt mulig ta hensyn til rutegående kjøretøy. Informasjonsskilt om stenging og stengingstider av tunnelen settes ut på et egnede steder 1 uke før selve arbeidet i og ved tunnelen starter opp. Akkumulert Sted T001 :

68 Side8 Sted T001: Rv Generelle kostnader c) Entreprenøren må tilpasse trafikkavvikling gjennom tunnelen på følgende tidspunkter. - Perioden mellom kl. 22:00 og kl. 05:30 slippes kjøretøyer igjennom tunnelen hver 1 time. Trafikkdirigenter skal benyttes ved stopp av kjøretøy utenfor hver tunnelmunning. Avvikling av trafikk gjennom tunnelen skal gjennomføres med bruk av ledebil. Alle stengningsfunksjoner og sikkerhetsfunksjoner skal under hele arbeidsperioden fungere og kunne styres fra VTS som også skal varsles ved stengning og åpning av tunnelen. Det må informeres om stenging i media T T001 TRAFIKKULEMPER Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg, mv. c) Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig trafikkavvikling. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS OPPMERKING OG SIGNALER Omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering av trafikken på eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede områder ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grøfter eller skjæringskant). Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Sum Sted T001, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

69 Side9 Sted T002: E6 Isfjelltunnelen T T T002 E6 Isfjelltunnelen RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER c) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS b) Plan for riggplasser skal forelegges byggherren 14 dager før oppstart arbeid i felt. c) Prosessen omfatter også at all nedrigging skal være avsluttet 7 dager etter at anlegget er overtatt. Riggområder er ikke angitt i planene. Entreprenøren må selv finne og evnt opparbeide egnet område for dette. Avtaler med grunneiere og evnt offentlige tillatelser i forbindelse med området besørges av den utførende. Evnt leier/avgifter dekkes av den utførende. Riggplass på vegområdet kan normalt ikke påregnes og skal avtales med og godkjennes av byggherren. Rigg ved bevegelige arbeider Entreprenøren stiller med egen mobil anleggsbrakke med alle fasiliteter slik at tilgang til spiserom, toalett og gode hygieniske forhold er sikret i løpet av arbeidsdagen. Den mobile riggen må plasseres slik at den sikrer arbeidstakerne og trafikksikkerheten på stedet T002 Tilrigging Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler Akkumulert Sted T002 :

70 Side10 Sted T002: E6 Isfjelltunnelen (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS T T T T T002 Drift av rigg og midlertidige bygninger Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til byggeeller anleggsplassen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Nedrigging Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS FLYTTING OG OMLEGGING Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS FJERNING/FLYTTING AV KABLER OG UTSTYR Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler c) Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengjøring og fjerning/flytting av kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen. Kabler skal graves opp uten å beskadiges og skal transporteres på tromler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS c) Gammel strålekabel tas ut av eksisterende fester og festes provisorisk til bærewire, kabelbro eller til heng på en Akkumulert Sted T002 :

71 Side11 Sted T002: E6 Isfjelltunnelen hensiktsmessig og sikker måte. Dersom gamle strålekabelfester ikke kan gjenbrukes pga alder, skade, krav til funksjon eller standard for ny strålekabel iht fabrikkens montasjeveildning så fjernes disse. Etter at ny strålekabel er hengt opp og tilkoblet forsyningskabler skal gamle strålekabler fjernes. Før strålekabel demonteres skal signalnivå på radio/kringkastningsanlegg måles og dokumenteres i hver ende av tunnelen, samt for hver 500m. Måleresultater føres i skjema N500. Mengde måles som prosjektert lengde pr. tunnel. Enhet : m: m T002 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO for aluminiumsprodukter, og NS-EN for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS- EN-ISO 1461 krever. For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN eller EN Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok 021 kap og Benyttet strips skal være av syrefri plast. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysemerking 500 mm. c) Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra Akkumulert Sted T002 :

72 Side12 Sted T002: E6 Isfjelltunnelen kjørebanen. Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.1 T T002 FELLESANLEGG FOR INSTALLASJONENE Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Hovedtavle/fordelingstavle b) c) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Omfatter også branntettinger. Omfatter også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selektiv støtstrømsikker. Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN og skal ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse. Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnel ventilasjon, tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet skilletransformator. Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- og påsignaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde (holdefunksjon). Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær bryteren. Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full last. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder arbeider i eksisterende tavler med interne kurser og UPS kurser. Omfatter også mekanisk montering, innføring av kursopplegg med tilhørende koblingsarbeider. All kobling, utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon, instruksjon og driftinstruks på norsk. Akkumulert Sted T002 :

73 Side13 Sted T002: E6 Isfjelltunnelen Omfatter også nødvendig detaljprosjektering, beskrivelse, kortslutningsberegning av tavlene med utstyr samt levering av flerlinjeskjema og tegninger av tavleinndeling og møblering av tavlerom. Systemspenning må kartlegges av entreprenør og ny tavle skal tilpasses eksisterende systemspenning i hver enkelt tunnel. b-c) Generelt Vernene og utstyr skal være modulære og en del av et standardisert tavlesystem. Vern skal være av samme produsent og type som i tavlen forøvrig. Kursene dimensjoneres for normale driftsforhold etter tavlenorm (temperatur, luftfuktighet m.v.) med serskilte krav beskrevet spesielt. Standard forurensingsgrad for industriell anvendelse benyttes. Utstyr på tavler og i skap skal monteres feltvis og oversiktig, og ledningsforbindelser utføres rettvinklet og samlet. Det skal benyttes plastkanaler til ledningene fram til de respektive sikringselementer eller annet utstyr. Alle utgående hovedstrømskabler tilkobles via rekkeklemmer eller koblingsklemmer. Ved klemmene skal lederne legges med nødvendig slakk for omslutting av måletang. Inn- og utgående kabler føres gjennom nipler i bunn av tavlenes kabelinnføringsfelt og under golv i rom. Kurser internt i tavlerom (belysning, stikk etc.) føres ut samme vei gjennom pakknipler. Kabler under innvendig gulv skal føres oversiktlig og strukturert. Sterk og svakstrømskabler skal grupperes separat. Fordelingen skal ha en jevn lastfordeling på alle kurser. Evt. utjevning av lastfordeling etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen. Automater etter EN Effektbrytere etter EN Vern skal ha allpolig brudd med vernefuksjon i fasene inkludert 100% vern i eventuell N-leder. Ved montering av UPSer med flere faser skal det ikke være brudd i N-leder Tegningene og kortslutningsberegninger skal leveres til gjennomsyn min. 14 dager før arbeidet med tavler og kabelmontasje kan igangsettes. Det forlanges at entreprenøren kvalitetssikrer det materiellet som fremlegges for godkjenning. Dette tilsier at entreprenøren står ansvarlig for kontroll av underlag fra underleverandører, slik at dette fremstår med koordinerte og gjennomarbeidete løsninger. Sammen med hver fremsendelse Akkumulert Sted T002 :

74 Side14 Sted T002: E6 Isfjelltunnelen av materiell fra underleverandører skal det følge med en bekreftelse fra entreprenøren på at materiellet er kvalitetssikret. Nødvendig kontakt med kraftlag for avklaring av kortsutningsdata og forsyningsnett m.v. For kurser skal det fortrinnsvis benyttes automater med C- karakteristikk. Prosjektering Febdok beregning må foretas av entreprenør. Prinsippielt enlinjeskjema legges til grunn for kursfordeling, vern og seksjonering i tavler. Tilbudt utstyr skal kontrolleres og dimensjoneres slik at dette opererer i hht de krav som er gitt i NEK 400:2010. Tavler skal utføres i IP54. Inntak utføres i min. IP2XC (betjening av ikke sakkyndig eller instruert person). Alle betjeningspunkter forøvrig utføres i min. IP2X (betjening av sakkyndig eller instruert person). For prioriterte kurser (UPS) skal utstyret i sin helhet plasseres fortrinnsvis i eget innvendig felt. Ved kabelføringer mellom feltene skal disse separeres best mulig. Det skal monteres kursfortegnelse på baksiden av hver dør, med oversikt over kursene i det enkelte skap. Avstand mellom utstyr og rekkeklemmer skal være slik at en kommer lett til for utskifting. Det skal brukes endehylser på alle flertrådige ledninger. Temperaturfølsomt utstyr (elektronikkenheter o.l.) skal plasseres slik at uheldig oppvarming fra andre komponenter unngås. Avsatt ledig plass skal minimum være 30 % også innen ledningskanaler internt i fordelingene. UPS Kurser for nødstrøm/prioriterte kurser skal forsynes fra UPS - 1 stk allpolig bypassbryter monteres på vegg ved UPS. UPS vender merkes i tillegg med skilt med gul bakgrunn og sort tekst: "UPS skal settes i statisk intern by-pass før betjening av vender" Merking Akkumulert Sted T002 :

75 Side15 Sted T002: E6 Isfjelltunnelen Generelle krav til merking: - Innmontert utstyr, vendere mv. merkes med klartekst. - Kurser skal forøvrig merkes. Hvit etikett med sort skrift Den respektive tunnelens merkesysten skal legges til grunn. Overspenningsvern På grunn av fare for atmosfæriske overspenninger skal anlegget være beskyttet med et tilpasset overspenningsvern (fin/mellomvern). Inntak og kurser med spesielt utsatt utstyr skal beskyttes. Overspenningsbeskyttelse skal utføres i hht NEK IEC "Isolasjonskoordinasjon for driftsmidler i lavspenningssystemer Del 1: Prinsipper, krav og prøving". Hovedvern: Plasseres på nettinntaket og skal tilfredsstille de mulige lynstrømmer tilsvarende NEK IEC "Beskyttelse av bygninger etc, mot lynnedslag Del 1: Generelle prinsipper" T002 Tilkobling av nye UPSer i eksisterende fordelinger Omfatter levering og montering av nye automatsikringer, rekkeklemmer i eksisterende fordeling, kursopplegg, stikkontakter og bypassbryter, samt tilkobling av UPS, merking, oppdatering av kursfortegelser og dokumentasjon. Som kursopplegg kan regnes inntil 10m kabel Prinsippskisse og enlinjeskjema i tegning D2-I439 UPS tilkobling og vender. Fordelingen som omfattes av prosessen er fordeling A01, A03 og A04. RS T002 Felles jordsystem c) Omfatter levering og montering av et felles jordsystem for tunnelanlegget, inklusiv nødvendig graving, tilbakefylling og planering som ikke inngår i andre prosesser. Jordliner som ligger i felles kabelgrøft, er medtatt i prosess 44. Ved all skjøting, tilkobling, avgrening, montering av kabelsko etc. skal det benyttes pressverktøy, slaglodding/sølvlodding eller termittsveising. Alle avgreninger fra jordledning skal utføres som parallellskjøt. Alle PN gul/ grønn ledning skal ha hel kappe og isoleres med krympeskjøter i avgreninger og skjøter. Akkumulert Sted T002 :

76 Side16 Sted T002: E6 Isfjelltunnelen e) Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske installasjonen. Arbeidet skal derfor forestås av virksomhet som har autorisasjon og er registrert i nasjonalt register. Det skal leveres egen samsvarserklæring på jordingsanlegget T T002 Jordelektrode c) Omfatter etablering av jordelektrode for antennemast, elektrobygg og pumpestasjoner. Omfatter også tilkobling av gjennomgående jordleder til jordelektrode, og oppstikk fra jordelektrode til hovedjordskinne i bygg, antennemast og lynvernanlegg. Jordelektrode skal ikke overdekkes før alle tilkoblinger og avgreninger er gjennomført og kontrollert. Lynvernanlegg skal tilfredsstille krav gitt i NEK- EN Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Jordeing Nødnettutstyr i teknisk rom Prosessen omfatter tilkobling, levering og legging/montering av jording fra hovedjordskinne i teknisbygg til nytt nødnettutstyr i tekniskbygg. Prosessen omfattter fordelingen A01, A03 og A04 b) Det brukes Gul/Grønn PN 50mm 2 c) Føringsveier i teknisk rom skal brukes så langt det er mulig. Ved behov for etablering av nye føringsveier kontaktes BH for å avtale utførelse. Kable føres opp over gulv og tilordnes i kanal til underkkan utstyr på vegg. (Utstyr levert av Motorola Solution). Her kveiles opp en 2m lang kabel ende. Motorola tilkobler selv jordingen i sitt utstyr. RS 36.4 T T T002 SIKKERHETSUTRUSTNING Omfatter levering, montering og tilkopling av sikkerhetsutrustning, nødutstyr, serviceinstallasjoner og utstyr for overføring av signal til bemannet sentral. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nød/rømning Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, nødtelefoner og nødstrøm, samt av utstyr for overføring av signaler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nødstrømsanlegg c) Omfatter levering, montering og tilkopling av dieselaggregater eller UPSanlegg med batteripakke. Følgende utstyr skal være knyttet opp mot reservekraft / nødstrømsforsyning (batteri eller aggregat): Lokalt styre- og overvåkningssystem, Automatiske bommer, Rødt stoppblinksignal, Akkumulert Sted T002 :

77 Side17 Sted T002: E6 Isfjelltunnelen Sikkerhetsbelysning, Ledelys for tunnel, Nødtelefon, Serviceskilt, Nødutgangsskilt, Radio- og kringkastingsanlegg. Nødstrømsanlegg skal gi minimum 1 times driftstid ved dimensjonerende belastning og minimum 4 timer for radioanlegg. Funksjonssikkerhet skal ivaretas i henhold til håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 10.2 og Hvis nødstrømsanlegg baseres på sentralisert batterianlegg, skal batteriene plasseres i eget rom med batteribryter i tavlerommet. UPS-ene skal være av typen "on line" med nødvendige inn- og utgående brytere, batteri-bryter, likeretter, vekselretter, transformatorer, statisk bypass, synkroniseringsenhet, s amt nødvendige filter og skjerming for å unngå uønsket elektrisk, magnetisk eller akustisk støy. Eventuelle betingelser for å oppnå dette angis. Likeretter, vekselretter og statisk bypass skal være plassert i felles skap. Batterier skal være av type ventilregulerte batterier med minimum levetid på 8 år, og monteres i stativ for maksimal lufting. UPS-ene skal primært være selvkjølte. Hvis kjølevifter benyttes, skal disse ha redundant funksjon med alarm for viftefeil. Driftstemperatur for rommet skal oppgis. Krav til kvalitet og data for likeretter som kapasitet, vekselretter, inngangsspenning, utgangsspenning mv. er gitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder nye UPS med interne batteripakker i tavlerom A01, A03 og A04. b) UPSene skal leveres med beskyttelse mot strømbrudd, overog underspenninger, spenning- eller strømsjokk forårsaket av lastendringer på sekundærsiden, linjestøy, frekvensvariasjoner og harmonisk støy. UPSene skal også leveres inklusiv komplett isolert og innkapslet batteripakke(r). Batteripakkene skal være dimensjonert for minimum 8 timer +20% nøddrift av totallasten som forsynes. De skal også ha minimum 5 års levetid i det miljø de installeres i. UPSene skal utstyres med kontrollelektronikk som overvåker/styrer og varsler relevante data som batterispenning, likeretter, UPS-status mv. Det skal være potensialfri utgang for overføring av drift/feilalarmer til SRO-system. For senere tilkobling til nytt nødnett skal UPS i tillegg ha potensialfri alarmutang for Mains Failure to UPS, UPS Failure og Low battery. De skal også være selvkjølt. UPS-ene skal leveres med lokalt instrumentpanel. Fra panelet skal operatør kunne lese: Inn- og utgangsspenning i volt. Belastningsstrøm inn- og utgang i ampere. Akkumulert Sted T002 :

78 Side18 Sted T002: E6 Isfjelltunnelen Belastning i watt/va. Utgangsfrekvens i Hz. Likespenning i volt Ladestrøm i ampere. Batteripakkene skal kunne skiftes uten at last tas ned. Om denne funksjonen ikke ivaretas av UPS-elektronikken, skal manuell by-pass monteres. Ved manuell bypass skal tilknyttede kurser beskyttes både av automat og overspenningvern (finvern). UPS og batteripakker skal være pluggbar online og skal både kunne monteres i rack og ha gulvmontasje. UPS skal ha automatisk oppstart når nettet kommer tilbake etter lengre utfall og/eller batteripakkene er helt utladdet/utkobblet. c) Forslag til plassering skal godkjennes av byggherre. d) Krav til reserverkrafttid 300/600VA i mer enn 8timer +20% Mengde måles som prosjektert antall UPS'er. Enhet: stk T T T002 Levering av Online UPS 300W i 8 timer + 20% Kringkasting og radiokommunikasjon Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av godkjent radioutstyr for kringkasting i vegtunnel inklusiv antenner, matekabler og utstrålende antennekabler. Omfatter også vedlikehold i 3 år. Antennemast er medtatt i prosess Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Utstrålende antennekabler (strålekabel) b) Omfatter levering, montering og terminering av utstrålende antennekabler (strålekabler), samt kontrollmåling og utarbeidelse av målerapport. Utstrålende antennekabler skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC Det aksepteres at 1 ¼ toms utstrålende antennekabler med diameter < 40 mm oppfyller IEC (røykutvikling) testet med kun en kabellengde, og ikke to sammenbuntede lengder som spesifisert i testen. Utstrålende antennekabler har samme utvidelsesgrad som kobber (16 x 10-6 m/ K), og skjøter skal utføres med fleksible kabler med tilstrekkelig lengde. Hvert tiende feste for strålekabel skal være brannsikkert, slik at kabelen ikke faller ned ved en eventuell brann. Termineringer og skjøter på utstrålende antennekabler skal være vanntette. stk 3 Akkumulert Sted T002 :

79 Side19 Sted T002: E6 Isfjelltunnelen c) e) Utstrålende antennekabler skal monteres etter leverandørens anbefalinger og anvisninger. Etter montering og terminering skal utstrålende antennekabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m Omfatter også nødvendige opphengsfester og krympestrømper til alle skjøter. Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av lengder før bestilling. b) Tekniske krav til strålekabel: IMPEDANS: 50 Ohm. Dim 1 1/4" Tetra-spesifikk kabel e) Måleresultater føres inn i N500 skjema sammen med referansemålinger på gammel strålekabel (ref prosess 16.31) m T T002 KABLER OG LEDNINGER Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS KABLER b) c) Omfatter levering og legging av kabler inklusive dekkheller, skillestein, jordledning og merkebånd. Omfylling medtas i prosess Kablene legges på en 100 mm sandpute og dekkes med 100 mm sand og kabeldekkheller. Hellene dekkes med 100 mm sand. Kabler skal tilfredsstille krav i Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F). Alle kabler merkes for hver meter, jf nevnte forskrift. Papirisolerte kabler skal ikke legges ut/flyttes ved lavere temperatur enn - 5 oc uten godkjennelse av energiverket. Ved temperaturer mellom 0 og -5 oc skal nye kabler forvarmes før utlegging. Forvarming skal skje ved at kablene (tromlene) plasseres i oppvarmede rom til hele trommelen er gjennomvarm. Plastisolerte kabler har god kuldebestandighet og kan utlegges ved temperatur på ned til -20 oc dersom de blir behandlet med forsiktighet og ikke blir utsatt for støt eller slag. Kablene skal ikke utsettes for bøyning utover den forskriftsmessig tillatte bøyeradius. Ved skjøting legges kabelen med 1 m omfar. All kapping, skjøting og eventuell midlertidig isolering av kabelender for høyspentkabler utføres av godkjent entreprenør. Det skal legges jordledning i alle kabelgrøfter. Der det legges bare veglys- og signalkabler, legges jordledning med tverrsnitt 25 mm2. I lavspent- og høyspentgrøfter legges jordledning med tverrsnitt Akkumulert Sted T002 :

80 Side20 Sted T002: E6 Isfjelltunnelen 50 mm2. Det skal legges skillestein, sementstein mellom: - alle høyspente kabler - høyspente og andre kabler - energiverkets kabler og andre kabler - televerkets kabler og andre kabler Underlags- og omfyllingsmasser i grøfter innenfor vegkroppen komprimeres om mulig som overbygnings-/underbygningsmassene i vegen for øvrig, uten å skade kablene. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m T002 Fiberoptiske kabler Prosessen omfatter levering og forlegging av single modus fiberkabel mellom tekniske rom, evt. fra eksisterende stamfiber i teknisk rom eller kum ved Teknisk rom og frem til fiberpanel i teknisk rom Evt grøft og nye rør er priset i andre prosesser b) Kabelen avsluttes i kveileramme/fiberpanel med SC/ApC konnectorer. I fordelinger skal pigtails og løsfiber legges i fiberskuff i tilknytning til patchepanelene. Det leveres patchepanel for min 24 fiber, som plasseres etter avtale med byggherre. Det termineres 6 fiber i hvert panel. Der hvor fiber trekkes innom og skjøtes i flere tekniske rom skal det sveises 6 fiber videre til neste tekniske rom. c) Det skal legges 6 m kabel-kveil på hver tamp i hver kum og bygninger. Entrepenør må beregne kveil, kapp og overlengder. Dersom nye trekkerør må legges så er dette tatt med under prosesser d) Kontakter for fiber: Maks innskuddstap: 0,5 db ( 1310/1550 nm) Maks reflektert effekt: -40 db (1310/1550 nm) Maks demping i kabel: 0,40 db/km for 1310 nm/ 2,25 db/km for 1550 nm Maks demping i skjøter: 0,02 db/km e) Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjonsmåling ( OTDR) i alle nye fiberforbindelser i begge retninger for 1310 og 1550 nm. Akkumulert Sted T002 :

81 Side21 Sted T002: E6 Isfjelltunnelen T002 Singelmodus pigtail Omfatter levering av pigtails inkl. sveising/skjøting der hvor det er ledige fiber i fiberpanel i tekniske rom som må skjøtes ut for å opprette forbindelse mellom nødnettutstyr b) n * 9/125µm.LSZH ytterkappe og SC/ApC connector. c) Pigtail skal sveises i fiberboks/quanteboks og føres frem og kobles til fiberpanel i patcheskap. Entrepenøren beregner lengde. Det skal være overlengde på pigtail som skal kveiles sammen i fiberboks. Lengde på pigtail skal være tilstrekkelig for å kunne ta panel/skjøteboks ut av rack for å kunne sveise. Kostnad angis som enhet stk. Enhet: stk stk T002 Kontroll av fiberforbindelse Prosessen omfatter kontrollmåling og merking av 2 fiberforbindelser fra nødnett Master Unit (MU) og til hver Remote Unit( RU). i hht topografitegning for hver type C- tunnel Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjon (OTDR) i begge retninger for 1310 og 1550 nm c) Hovedfiber som skal måles ut kommer fra Skardalstunnlen. kostnad angis som rund sum. enhet: RS RS Sum Sted T002, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

82 Side22 Sted T003: E6 Skardalstunnelen T T T003 E6 Skardalstunnelen RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER c) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS b) Plan for riggplasser skal forelegges byggherren 14 dager før oppstart arbeid i felt. c) Prosessen omfatter også at all nedrigging skal være avsluttet 7 dager etter at anlegget er overtatt. Riggområder er ikke angitt i planene. Entreprenøren må selv finne og evnt opparbeide egnet område for dette. Avtaler med grunneiere og evnt offentlige tillatelser i forbindelse med området besørges av den utførende. Evnt leier/avgifter dekkes av den utførende. Riggplass på vegområdet kan normalt ikke påregnes og skal avtales med og godkjennes av byggherren. Rigg ved bevegelige arbeider Entreprenøren stiller med egen mobil anleggsbrakke med alle fasiliteter slik at tilgang til spiserom, toalett og gode hygieniske forhold er sikret i løpet av arbeidsdagen. Den mobile riggen må plasseres slik at den sikrer arbeidstakerne og trafikksikkerheten på stedet T003 Tilrigging Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler Akkumulert Sted T003 :

83 Side23 Sted T003: E6 Skardalstunnelen (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS T T T T T003 Drift av rigg og midlertidige bygninger Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til byggeeller anleggsplassen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Nedrigging Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS FLYTTING OG OMLEGGING Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS FJERNING/FLYTTING AV KABLER OG UTSTYR Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler c) Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengjøring og fjerning/flytting av kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen. Kabler skal graves opp uten å beskadiges og skal transporteres på tromler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS c) Gammel strålekabel tas ut av eksisterende fester og festes provisorisk til bærewire, kabelbro eller til heng på en Akkumulert Sted T003 :

84 Side24 Sted T003: E6 Skardalstunnelen hensiktsmessig og sikker måte. Dersom gamle strålekabelfester ikke kan gjenbrukes pga alder, skade, krav til funksjon eller standard for ny strålekabel iht fabrikkens montasjeveildning så fjernes disse. Etter at ny strålekabel er hengt opp og tilkoblet forsyningskabler skal gamle strålekabler fjernes. Før strålekabel demonteres skal signalnivå på radio/kringkastningsanlegg måles og dokumenteres i hver ende av tunnelen, samt for hver 500m. Måleresultater føres i skjema N500. Mengde måles som prosjektert lengde pr. tunnel. Enhet : m: m T003 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO for aluminiumsprodukter, og NS-EN for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS- EN-ISO 1461 krever. For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN eller EN Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok 021 kap og Benyttet strips skal være av syrefri plast. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysemerking 500 mm. c) Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra Akkumulert Sted T003 :

85 Side25 Sted T003: E6 Skardalstunnelen kjørebanen. Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.1 T T003 FELLESANLEGG FOR INSTALLASJONENE Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Hovedtavle/fordelingstavle b) c) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Omfatter også branntettinger. Omfatter også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selektiv støtstrømsikker. Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN og skal ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse. Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnel ventilasjon, tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet skilletransformator. Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- og påsignaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde (holdefunksjon). Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær bryteren. Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full last. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder arbeider i eksisterende tavler med interne kurser og UPS kurser. Omfatter også mekanisk montering, innføring av kursopplegg med tilhørende koblingsarbeider. All kobling, utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon, instruksjon og driftinstruks på norsk. Akkumulert Sted T003 :

86 Side26 Sted T003: E6 Skardalstunnelen Omfatter også nødvendig detaljprosjektering, beskrivelse, kortslutningsberegning av tavlene med utstyr samt levering av flerlinjeskjema og tegninger av tavleinndeling og møblering av tavlerom. Systemspenning må kartlegges av entreprenør og ny tavle skal tilpasses eksisterende systemspenning i hver enkelt tunnel. b-c) Generelt Vernene og utstyr skal være modulære og en del av et standardisert tavlesystem. Vern skal være av samme produsent og type som i tavlen forøvrig. Kursene dimensjoneres for normale driftsforhold etter tavlenorm (temperatur, luftfuktighet m.v.) med serskilte krav beskrevet spesielt. Standard forurensingsgrad for industriell anvendelse benyttes. Utstyr på tavler og i skap skal monteres feltvis og oversiktig, og ledningsforbindelser utføres rettvinklet og samlet. Det skal benyttes plastkanaler til ledningene fram til de respektive sikringselementer eller annet utstyr. Alle utgående hovedstrømskabler tilkobles via rekkeklemmer eller koblingsklemmer. Ved klemmene skal lederne legges med nødvendig slakk for omslutting av måletang. Inn- og utgående kabler føres gjennom nipler i bunn av tavlenes kabelinnføringsfelt og under golv i rom. Kurser internt i tavlerom (belysning, stikk etc.) føres ut samme vei gjennom pakknipler. Kabler under innvendig gulv skal føres oversiktlig og strukturert. Sterk og svakstrømskabler skal grupperes separat. Fordelingen skal ha en jevn lastfordeling på alle kurser. Evt. utjevning av lastfordeling etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen. Automater etter EN Effektbrytere etter EN Vern skal ha allpolig brudd med vernefuksjon i fasene inkludert 100% vern i eventuell N-leder. Ved montering av UPSer med flere faser skal det ikke være brudd i N-leder Tegningene og kortslutningsberegninger skal leveres til gjennomsyn min. 14 dager før arbeidet med tavler og kabelmontasje kan igangsettes. Det forlanges at entreprenøren kvalitetssikrer det materiellet som fremlegges for godkjenning. Dette tilsier at entreprenøren står ansvarlig for kontroll av underlag fra underleverandører, slik at dette fremstår med koordinerte og gjennomarbeidete løsninger. Sammen med hver fremsendelse Akkumulert Sted T003 :

87 Side27 Sted T003: E6 Skardalstunnelen av materiell fra underleverandører skal det følge med en bekreftelse fra entreprenøren på at materiellet er kvalitetssikret. Nødvendig kontakt med kraftlag for avklaring av kortsutningsdata og forsyningsnett m.v. For kurser skal det fortrinnsvis benyttes automater med C- karakteristikk. Prosjektering Febdok beregning må foretas av entreprenør. Prinsippielt enlinjeskjema legges til grunn for kursfordeling, vern og seksjonering i tavler. Tilbudt utstyr skal kontrolleres og dimensjoneres slik at dette opererer i hht de krav som er gitt i NEK 400:2010. Tavler skal utføres i IP54. Inntak utføres i min. IP2XC(betjening av ikke sakkyndig eller instruert person). Alle betjeningspunkter forøvrig utføres i min. IP2X (betjening av sakkyndig eller instruert person). For prioriterte kurser (UPS) skal utstyret i sin helhet plasseres fortrinnsvis i eget innvendig felt. Ved kabelføringer mellom feltene skal disse separeres best mulig. Det skal monteres kursfortegnelse på baksiden av hver dør, med oversikt over kursene i det enkelte skap. Avstand mellom utstyr og rekkeklemmer skal være slik at en kommer lett til for utskifting. Det skal brukes endehylser på alle flertrådige ledninger. Temperaturfølsomt utstyr (elektronikkenheter o.l.) skal plasseres slik at uheldig oppvarming fra andre komponenter unngås. Avsatt ledig plass skal minimum være 30 % også innen ledningskanaler internt i fordelingene. UPS Kurser for nødstrøm/prioriterte kurser skal forsynes fra UPS - 1 stk allpolig bypassbryter monteres på vegg ved UPS. UPS vender merkes i tillegg med skilt med gul bakgrunn og sort tekst: "UPS skal settes i statisk intern by-pass før betjening av vender" Merking Akkumulert Sted T003 :

88 Side28 Sted T003: E6 Skardalstunnelen Generelle krav til merking: - Innmontert utstyr, vendere mv. merkes med klartekst. - Kurser skal forøvrig merkes. Hvit etikett med sort skrift Den respektive tunnelens merkesysten skal legges til grunn. Overspenningsvern På grunn av fare for atmosfæriske overspenninger skal anlegget være beskyttet med et tilpasset overspenningsvern (fin/mellomvern). Inntak og kurser med spesielt utsatt utstyr skal beskyttes. Overspenningsbeskyttelse skal utføres i hht NEK IEC "Isolasjonskoordinasjon for driftsmidler i lavspenningssystemer Del 1: Prinsipper, krav og prøving". Hovedvern: Plasseres på nettinntaket og skal tilfredsstille de mulige lynstrømmer tilsvarende NEK IEC "Beskyttelse av bygninger etc, mot lynnedslag Del 1: Generelle prinsipper" T003 Tilkobling av nye UPSer i eksisterende fordelinger Omfatter levering og montering av nye automatsikringer, rekkeklemmer i eksisterende fordeling, kursopplegg, stikkontakter og bypassbryter, samt tilkobling av UPS, merking, oppdatering av kursfortegelser og dokumentasjon. Som kursopplegg kan regnes inntil 10m kabel Prinsippskisse og enlinjeskjema i tegning D2-I439 UPS tilkobling og vender. Fordelingen som omfattes av prosessen er fordeling A1 og A3 RS T T003 Antennemast b) Omfatter levering og montering av komplett antennemast inkludert jord/ fjellfundament med tilhørende sikringsbolter til berg. Det skal benyttes en bardunfri gittermast. Masteben skal ha tilkoblingspunkt for jording. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Antennemast 10m Prosessen omfatter også fundamenterbolter, 2,5m utvendig klatrebeskyttelse og inklusiv alt monteringsutstyr. Prosessen omfatter også dimensjonering av mastefundament og levering av dokumentasjon for byggesaksbehandling. Akkumulert Sted T003 :

89 Side29 Sted T003: E6 Skardalstunnelen b-c) Masten skal dimensjoners for værharde strøk ettter NS 3479/A1. Vindlasten skal beregnes mot en kvadratisk vertikal plassert flate på 1,5 kvadratmeter og vekt 1,0kN utvendig i toppen av masta. Platen skal plasseres vinkelrett på de ugunstigste vindretningene. Ved leveranse av stålmsast: Krav til stålkvaliet St 52-3, S355J2G3 (EN10025) eller tilsvarende. Skjøter og fundamentbolter skal være i stålkvalitet 8.8 eller bedre. Masten skal leveres varmeforsinket i henhold til Norsk Standard. Det skal benyttes en bardunfri ledet gittermast med 10 m høyde over topp fundament. Ved leveranse av aluminiumsmast skal kvaliteten på masten tilsvare stålbeskrivelsen. Det skal leveranse av mast av type Lattix leddet mast eller tilsvarende. For plassering av mast se bilde D2 - E6 Skardaltunnelen - antenneplassering portal sør. (Sør = Langs veg, ikke geografisk) Kostnad angis som stk pris. stk T003 Fundament for antennemast Prosessen omfatter også: levering og montering av prefabrikert fundament i henhold til tilbudt mast. fundamentet skal ha 2 stk 110mm 90graders rørbend. Alle arbeider komplett med fundamentering i grunn inklusive bolter og festemateriell. Akkumulert Sted T003 :

90 Side30 Sted T003: E6 Skardalstunnelen b) Fundamentet skal utføre som seksjonsfundament. Krav til rør er gitt i prosess 44.3 c) Seksjonsfundamentet skal utføres i henhold til masteleverandørens spesifikasjoner. Rørbendene skal gå fra kabelgrøft og til topp senter av fundamentet. Kostnad angis som stk pris. stk T003 Felles jordsystem c) Omfatter levering og montering av et felles jordsystem for tunnelanlegget, inklusiv nødvendig graving, tilbakefylling og planering som ikke inngår i andre prosesser. Jordliner som ligger i felles kabelgrøft, er medtatt i prosess 44. Ved all skjøting, tilkobling, avgrening, montering av kabelsko etc. skal det benyttes pressverktøy, slaglodding/sølvlodding eller termittsveising. Alle avgreninger fra jordledning skal utføres som parallellskjøt. Alle PN gul/ grønn ledning skal ha hel kappe og isoleres med krympeskjøter i avgreninger og skjøter. e) Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske installasjonen. Arbeidet skal derfor forestås av virksomhet som har autorisasjon og er registrert i nasjonalt register. Det skal leveres egen samsvarserklæring på jordingsanlegget T T003 Jordelektrode c) Omfatter etablering av jordelektrode for antennemast, elektrobygg og pumpestasjoner. Omfatter også tilkobling av gjennomgående jordleder til jordelektrode, og oppstikk fra jordelektrode til hovedjordskinne i bygg, antennemast og lynvernanlegg. Jordelektrode skal ikke overdekkes før alle tilkoblinger og avgreninger er gjennomført og kontrollert. Lynvernanlegg skal tilfredsstille krav gitt i NEK- EN Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Jordeing Nødnettutstyr i teknisk rom Prosessen omfatter tilkobling, levering og legging/montering av jording fra hovedjordskinne i teknisbygg til nytt nødnettutstyr i tekniskbygg. Prosessen omfattter fordelingen A1 og A3 b) Det brukes Gul/Grønn PN 50mm 2 c) Føringsveier i teknisk rom skal brukes så langt det er mulig. Ved behov for etablering av nye føringsveier kontaktes BH for å avtale utførelse. Akkumulert Sted T003 :

91 Side31 Sted T003: E6 Skardalstunnelen Kable føres opp over gulv og tilordnes i kanal til underkkan utstyr på vegg. (Utstyr levert av Motorola Solution). Her kveiles opp en 2m lang kabel ende. Motorola tilkobler selv jordingen i sitt utstyr. RS T003 Jordelektrode for antennemast Prosessen omfatter levering, og legging av ringjord rundt fundament til antennemast, samt alle arbeider med nedsetting og innstøping av jordspyd à 4m. Alle kostnader med jordingsanlegg for antennemast skal inkluderes. b) Det skal benyttes blank kobberline KGF 50mm 2 som ringjord. c) De 3 jordelektrodene sakl etableres i en trekantformasjon ca 2m utenfor mastefundamentet. Jordspydhulletr fylles med elektrodemassen. Jordspyd skal stå med hele sin lengde i elektrodemassen. For å unngå luftrom skal "gemmassen" sprøytes inn fra bunn av jordspydhullet. Ringjord etableres rundt jordspyd ca. 0,5m dypt. Ringjord forbindes via jordleder med minimum 25mm 2 med hvert masteben med kabelsko, mutter og sprengskive mot galvanisert stålbolt. Det må ikke borres i mast før en har forevist seg om at dette ikke svekker mastekonstruksjon. RS 36.4 T T T003 SIKKERHETSUTRUSTNING Omfatter levering, montering og tilkopling av sikkerhetsutrustning, nødutstyr, serviceinstallasjoner og utstyr for overføring av signal til bemannet sentral. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nød/rømning Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, nødtelefoner og nødstrøm, samt av utstyr for overføring av signaler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nødstrømsanlegg c) Omfatter levering, montering og tilkopling av dieselaggregater eller UPSanlegg med batteripakke. Følgende utstyr skal være knyttet opp mot reservekraft / nødstrømsforsyning (batteri eller aggregat): Lokalt styre- og overvåkningssystem, Automatiske bommer, Rødt stoppblinksignal, Sikkerhetsbelysning, Ledelys for tunnel, Akkumulert Sted T003 :

92 Side32 Sted T003: E6 Skardalstunnelen Nødtelefon, Serviceskilt, Nødutgangsskilt, Radio- og kringkastingsanlegg. Nødstrømsanlegg skal gi minimum 1 times driftstid ved dimensjonerende belastning og minimum 4 timer for radioanlegg. Funksjonssikkerhet skal ivaretas i henhold til håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 10.2 og Hvis nødstrømsanlegg baseres på sentralisert batterianlegg, skal batteriene plasseres i eget rom med batteribryter i tavlerommet. UPS-ene skal være av typen "on line" med nødvendige inn- og utgående brytere, batteri-bryter, likeretter, vekselretter, transformatorer, statisk bypass, synkroniseringsenhet, s amt nødvendige filter og skjerming for å unngå uønsket elektrisk, magnetisk eller akustisk støy. Eventuelle betingelser for å oppnå dette angis. Likeretter, vekselretter og statisk bypass skal være plassert i felles skap. Batterier skal være av type ventilregulerte batterier med minimum levetid på 8 år, og monteres i stativ for maksimal lufting. UPS-ene skal primært være selvkjølte. Hvis kjølevifter benyttes, skal disse ha redundant funksjon med alarm for viftefeil. Driftstemperatur for rommet skal oppgis. Krav til kvalitet og data for likeretter som kapasitet, vekselretter, inngangsspenning, utgangsspenning mv. er gitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder nye UPS med interne batteripakker i tavlerom A1 og A3. b) UPSene skal leveres med beskyttelse mot strømbrudd, overog underspenninger, spenning- eller strømsjokk forårsaket av lastendringer på sekundærsiden, linjestøy, frekvensvariasjoner og harmonisk støy. UPSene skal også leveres inklusiv komplett isolert og innkapslet batteripakke(r). Batteripakkene skal være dimensjonert for minimum 8 timer +20% nøddrift av totallasten som forsynes. De skal også ha minimum 5 års levetid i det miljø de installeres i. UPSene skal utstyres med kontrollelektronikk som overvåker/styrer og varsler relevante data som batterispenning, likeretter, UPS-status mv. Det skal være potensialfri utgang for overføring av drift/feilalarmer til SRO-system. For senere tilkobling til nytt nødnett skal UPS i tillegg ha potensialfri alarmutang for Mains Failure to UPS, UPS Failure og Low battery. De skal også være selvkjølt. UPS-ene skal leveres med lokalt instrumentpanel. Fra panelet skal operatør kunne lese: Inn- og utgangsspenning i volt. Belastningsstrøm inn- og utgang i ampere. Akkumulert Sted T003 :

93 Side33 Sted T003: E6 Skardalstunnelen Belastning i watt/va. Utgangsfrekvens i Hz. Likespenning i volt Ladestrøm i ampere. Batteripakkene skal kunne skiftes uten at last tas ned. Om denne funksjonen ikke ivaretas av UPS-elektronikken, skal manuell by-pass monteres. Ved manuell bypass skal tilknyttede kurser beskyttes både av automat og overspenningvern (finvern). UPS og batteripakker skal være pluggbar online og skal både kunne monteres i rack og ha gulvmontasje. UPS skal ha automatisk oppstart når nettet kommer tilbake etter lengre utfall og/eller batteripakkene er helt utladdet/utkobblet. c) Forslag til plassering skal godkjennes av byggherre. d) Krav til reserverkrafttid 300/600VA i mer enn 8timer +20% Mengde måles som prosjektert antall UPS'er. Enhet: stk T003 Levering av Online UPS 300W i 8 timer + 20% c) Plasseres i teknisk bygg A3 stk T003 Levering av Online UPS 600W i 8 timer + 20% c) Plasseres i teknisk bygg A1 stk T003 Kringkasting og radiokommunikasjon Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av godkjent radioutstyr for kringkasting i vegtunnel inklusiv antenner, matekabler og utstrålende antennekabler. Omfatter også vedlikehold i 3 år. Antennemast er medtatt i prosess Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Akkumulert Sted T003 :

94 Side34 Sted T003: E6 Skardalstunnelen T003 Utstrålende antennekabler (strålekabel) b) Omfatter levering, montering og terminering av utstrålende antennekabler (strålekabler), samt kontrollmåling og utarbeidelse av målerapport. Utstrålende antennekabler skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC c) e) Det aksepteres at 1 ¼ toms utstrålende antennekabler med diameter < 40 mm oppfyller IEC (røykutvikling) testet med kun en kabellengde, og ikke to sammenbuntede lengder som spesifisert i testen. Utstrålende antennekabler har samme utvidelsesgrad som kobber (16 x 10-6 m/ K), og skjøter skal utføres med fleksible kabler med tilstrekkelig lengde. Hvert tiende feste for strålekabel skal være brannsikkert, slik at kabelen ikke faller ned ved en eventuell brann. Termineringer og skjøter på utstrålende antennekabler skal være vanntette. Utstrålende antennekabler skal monteres etter leverandørens anbefalinger og anvisninger. Etter montering og terminering skal utstrålende antennekabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m Omfatter også nødvendige opphengsfester og krympestrømper til alle skjøter. Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av lengder før bestilling. b) Tekniske krav til strålekabel: IMPEDANS: 50 Ohm. Dim 1 1/4" Tetra-spesifikk kabel e) Måleresultater føres inn i N500 skjema sammen med referansemålinger på gammel strålekabel (ref prosess 16.31) m T003 Koaksialkabler b) Omfatter levering, montering og terminering av koaksial matekabler. Koaksialkabler som benyttes i tunnelrommet skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC e) Termineringer og skjøter på koaksialkabler montert utendørs og i tunnelrommet skal være vanntette. Etter montering og terminering skal koaksialkabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m Akkumulert Sted T003 :

95 Side35 Sted T003: E6 Skardalstunnelen T003 Koaksialkabler 7/8" kl.1 Prosessen gjelder kabler fra antenner i mast og inn til teknisk bygg. Det legges 1 kabel fra antennemast til nødnettforsterker. Kablene termineres med 7/16" konnectorer i begge ender. Kabellengder må måles ut på stedet før bestilling. m T T003 KABLER OG LEDNINGER Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS KABELGRØFTER b) Omfatter graving og eventuell sprengning av grøfter for kabler, trekkerør, rørkryss, kabelkanaler, inklusiv fundament, sidefylling, beskyttelseslag, komprimering og gjenfylling. Omfatter også borttransport, tipping og utlegging av overskuddsmasser. For trekkerør gjelder: Til fundament benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm, med lagtykkelse min 150 mm og normal komprimering. Til sidefylling og beskyttelseslag benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm for velgraderte materialer og maks 8 mm for ensgraderte materialer, til minimum 150 mm over topp rør, normal komprimering. Til gjenfylling over ledningssonen benyttes friksjonsmasser. Massene skal ikke inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av røret, eller 2/3 av lagtykkelsen, maksimalt 200 mm. Dersom leverandør av rør har andre krav til materialer, gjelder disse. c) For kabler gjelder: Det benyttes 100 mm sand under, ved siden av og over kabler. De øverste 50 mm av fundamentet skal løsgjøres før legging av rør. For sidefylling og beskyttelseslag benyttes normal komprimering. Største masse for komprimeringsutstyr skal være 60 kg. Kabler for lavspenningsanlegg skal ha minimum overdekning 0,5 m fra topp ferdig rør til ferdig veg eller terreng. Høyspenningskabler legges i overensstemmelse med Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F) (min 0,5 m dyp grøft). For rør som krysser veg, skal overdekning være minst 1,0 m. Mengden måles om prosjektert lengde grøft målt gjennomgående. Enhet: m Prosessen omfatter også finplanering og tilsåing. RS Akkumulert Sted T003 :

96 Side36 Sted T003: E6 Skardalstunnelen T003 Grøfter i kombinert jord/berg Gjelder kabelgrøfter for trekkerør ved tunneler. Omfatter også påvisning av kabler i området. Grøfteprofil / utforming grøft gjøres iht. håndbok 018 og / eller REN 9000 /9010 krav. Til en hver tid skal strengeste krav gjelde. Grøft utformes med 2 stk. Ø 110mm rør og jordline. Jordlline er beskrevet i annen prosess. c) Det skal graves grøft for trekkerør fra tekniske bygg til antennemast. Der det er spesifisert på aktuelle tegninger må grøften ha kjørbar oppbygging. d) Grøft skal etableres slik at trekkerør får en minimum overdekning på 0,50 meter fra topp rør til ferdig terreng. Gjenfylling skal utførest slik at overflaten tilbakeføres til oprinnelig kvalitet og utsende. Mengden angis som prosjektert lengde. m T003 Grop for fundament til antennemast Gjelder graving og tilfylling av grop for fundament til antennemast. Omfatter også kabelpåvisning. b) Grop utføres og tilfylles i henhold til fundamentleverandørens monteringsveiledning. Mengden angis som stk. stk T003 KABLER b) c) Omfatter levering og legging av kabler inklusive dekkheller, skillestein, jordledning og merkebånd. Omfylling medtas i prosess Kablene legges på en 100 mm sandpute og dekkes med 100 mm sand og kabeldekkheller. Hellene dekkes med 100 mm sand. Kabler skal tilfredsstille krav i Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F). Alle kabler merkes for hver meter, jf nevnte forskrift. Papirisolerte kabler skal ikke legges ut/flyttes ved lavere temperatur enn - 5 oc uten godkjennelse av energiverket. Ved temperaturer mellom 0 og -5 oc skal nye kabler forvarmes før utlegging. Forvarming skal skje ved at kablene (tromlene) plasseres i oppvarmede rom til hele trommelen er gjennomvarm. Plastisolerte kabler har god kuldebestandighet og kan utlegges ved temperatur på ned til -20 oc dersom de blir behandlet med forsiktighet og ikke blir utsatt for støt eller slag. Kablene skal ikke utsettes for bøyning utover den forskriftsmessig tillatte bøyeradius. Akkumulert Sted T003 :

97 Side37 Sted T003: E6 Skardalstunnelen Ved skjøting legges kabelen med 1 m omfar. All kapping, skjøting og eventuell midlertidig isolering av kabelender for høyspentkabler utføres av godkjent entreprenør. Det skal legges jordledning i alle kabelgrøfter. Der det legges bare veglys- og signalkabler, legges jordledning med tverrsnitt 25 mm2. I lavspent- og høyspentgrøfter legges jordledning med tverrsnitt 50 mm2. Det skal legges skillestein, sementstein mellom: - alle høyspente kabler - høyspente og andre kabler - energiverkets kabler og andre kabler - televerkets kabler og andre kabler Underlags- og omfyllingsmasser i grøfter innenfor vegkroppen komprimeres om mulig som overbygnings-/underbygningsmassene i vegen for øvrig, uten å skade kablene. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m T003 Fiberoptiske kabler Prosessen omfatter levering og forlegging av single modus fiberkabel mellom tekniske rom, evt. fra eksisterende stamfiber i teknisk rom eller kum ved Teknisk rom og frem til fiberpanel i teknisk rom Evt grøft og nye rør er priset i andre prosesser b) Kabelen avsluttes i kveileramme/fiberpanel med SC/ApC konnectorer. I fordelinger skal pigtails og løsfiber legges i fiberskuff i tilknytning til patchepanelene. Det leveres patchepanel for min 24 fiber, som plasseres etter avtale med byggherre. Det termineres 6 fiber i hvert panel. Der hvor fiber trekkes innom og skjøtes i flere tekniske rom skal det sveises 6 fiber videre til neste tekniske rom. c) Det skal legges 6 m kabel-kveil på hver tamp i hver kum og bygninger. Entrepenør må beregne kveil, kapp og overlengder. Dersom nye trekkerør må legges så er dette tatt med under prosesser d) Kontakter for fiber: Maks innskuddstap: 0,5 db ( 1310/1550 nm) Maks reflektert effekt: -40 db (1310/1550 nm) Maks demping i kabel: 0,40 db/km for 1310 nm/ 2,25 db/km for 1550 nm Maks demping i skjøter: 0,02 db/km e) Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjonsmåling ( OTDR) i alle nye fiberforbindelser i begge retninger for 1310 og 1550 nm. Akkumulert Sted T003 :

98 Side38 Sted T003: E6 Skardalstunnelen T003 Singelmodus pigtail Omfatter levering av pigtails inkl. sveising/skjøting der hvor det er ledige fiber i fiberpanel i tekniske rom som må skjøtes ut for å opprette forbindelse mellom nødnettutstyr b) n * 9/125µm.LSZH ytterkappe og SC/ApC connector. c) Pigtail skal sveises i fiberboks/quanteboks og føres frem og kobles til fiberpanel i patcheskap. Entrepenøren beregner lengde. Det skal være overlengde på pigtail som skal kveiles sammen i fiberboks. Lengde på pigtail skal være tilstrekkelig for å kunne ta panel/skjøteboks ut av rack for å kunne sveise. Kostnad angis som enhet stk. Enhet: stk stk T003 Kontroll av fiberforbindelse Prosessen omfatter kontrollmåling og merking av 2 fiberforbindelser fra nødnett Master Unit (MU) og til hver Remote Unit( RU). i hht topografitegning for hver type C- tunnel Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjon (OTDR) i begge retninger for 1310 og 1550 nm kostnad angis som rund sum. enhet: RS RS 44.3 T003 TREKKERØR b) c) Omfatter levering og legging av trekkerør for kabler med nødvendige muffer, skjøter, bend, og festemateriell, også trekkerør som innstøpes. Alle kummene i sideareal/skulder skal leveres med fast ramme, dempe-/ slitering og kjøresterkt lokk av seigjern. Fundament, sidefylling og beskyttelseslag er medtatt i prosess 44.1 For støpte rørkryss se prosess I tunnelrommet og bak ikke brannsikret kledning, skal det brukes halogenfrie trekkerør. Trekkerør med glatt rørvegg skal tilfredsstille krav i NS Trekkerør med konstruert rørvegg skal tilfredsstille krav i NS Trekkerør skal legges etter fastsatt fargekode. Ved utlegging skal enden av rørene tettes ved avbrudd. Ved gjennomføringer av vann- og frostsikring i tunnel skal det benyttes løsninger som sikrer en tett konstruksjon. Trekkerør som avsluttes inne i tunnelrommet skal kappes maks 50 mm fra ferdig overflate. Trekkerør skal fortrinnsvis legges gjennomgående gjennom kummer. Trekkerør skal ha trekketråd hvor kabler skal trekkes, men kan unnlates i subrør hvor kabler skal blåses/fløtes. Rørene skal omfylles med min. 100 mm på alle sider. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m Akkumulert Sted T003 :

99 Side39 Sted T003: E6 Skardalstunnelen Det skal benyttes rette PVC-rør i henhold til prns 2967 med ringstivhet SN8. Trekkerør som er fleksible og skal føres til utstyr skal være dobelt veggede PP-rør i henhold til NS Trekkerør som innstøpes skal være i henhold til prns Trekkerørene skal ha glatt rørvegg på innsiden. Trekkerørene skal være merket med Norges Standardiseringsforbunds (NSF) beskyttede merke (kronemerke). Trekkerørene skal ha pakning i skjøtene. Røranlegget skal tilfredsstille håndbok 018, kapitell 44. Det skal dokumenteres at kravene oppfylles. Bøyeradius skal være minimum 2000mm. Trekketråd skal være 6mm polypropylen. c) Ved utlegging av trekkerør skal det settes lokk på enden av røret ved pauser under vegs og ved avslutning for å hindre at det kommer sand og vann i trekkerøret. e) Etter nedlegging og igjenfylling skal trekkerørene kontrolleres med rørtolk som tilsvarer 91% av trekkerørets diameter. Resultatet skal dokumenteres. Trekkerørene er en del av den elektrotekniske installasjonen. Det skal derfor leveres egen samsvarserklæring på trekkerørsanlegget. Mengde måles som prosjektert lengde: Enhet m. Enhetspriser benyttes ved masseregulering T003 Trekkerør Ø 110 mm m 60 Sum Sted T003, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

100 Side40 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen T T T004 E8 Tromsøysundtunnelen RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER c) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS b) Plan for riggplasser skal forelegges byggherren 14 dager før oppstart arbeid i felt. c) Prosessen omfatter også at all nedrigging skal være avsluttet 7 dager etter at anlegget er overtatt. Riggområder er ikke angitt i planene. Entreprenøren må selv finne og evnt opparbeide egnet område for dette. Avtaler med grunneiere og evnt offentlige tillatelser i forbindelse med området besørges av den utførende. Evnt leier/avgifter dekkes av den utførende. Riggplass på vegområdet kan normalt ikke påregnes og skal avtales med og godkjennes av byggherren. Rigg ved bevegelige arbeider Entreprenøren stiller med egen mobil anleggsbrakke med alle fasiliteter slik at tilgang til spiserom, toalett og gode hygieniske forhold er sikret i løpet av arbeidsdagen. Den mobile riggen må plasseres slik at den sikrer arbeidstakerne og trafikksikkerheten på stedet T004 Tilrigging Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler Akkumulert Sted T004 :

101 Side41 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS T T T T T004 Drift av rigg og midlertidige bygninger Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til byggeeller anleggsplassen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Nedrigging Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS FLYTTING OG OMLEGGING Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS FJERNING/FLYTTING AV KABLER OG UTSTYR Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler c) Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengjøring og fjerning/flytting av kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen. Kabler skal graves opp uten å beskadiges og skal transporteres på tromler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS c) Gammel strålekabel tas ut av eksisterende fester og festes provisorisk til bærewire, kabelbro eller til heng på en Akkumulert Sted T004 :

102 Side42 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen hensiktsmessig og sikker måte. Dersom gamle strålekabelfester ikke kan gjenbrukes pga alder, skade, krav til funksjon eller standard for ny strålekabel iht fabrikkens montasjeveildning så fjernes disse. Etter at ny strålekabel er hengt opp og tilkoblet forsyningskabler skal gamle strålekabler fjernes. Før strålekabel demonteres skal signalnivå på radio/kringkastningsanlegg måles og dokumenteres i hver ende av tunnelen, samt for hver 500m. Måleresultater føres i skjema N500. Mengde måles som prosjektert lengde pr. tunnel. Enhet : m: m T004 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO for aluminiumsprodukter, og NS-EN for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS- EN-ISO 1461 krever. For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN eller EN Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok 021 kap og Benyttet strips skal være av syrefri plast. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysemerking 500 mm. c) Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra Akkumulert Sted T004 :

103 Side43 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen kjørebanen. Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.1 T T004 FELLESANLEGG FOR INSTALLASJONENE Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Hovedtavle/fordelingstavle b) c) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Omfatter også branntettinger. Omfatter også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selektiv støtstrømsikker. Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN og skal ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse. Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnel ventilasjon, tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet skilletransformator. Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- og påsignaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde (holdefunksjon). Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær bryteren. Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full last. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder arbeider i eksisterende tavler med interne kurser og UPS kurser. Omfatter også mekanisk montering, innføring av kursopplegg med tilhørende koblingsarbeider. All kobling, utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon, instruksjon og driftinstruks på norsk. Akkumulert Sted T004 :

104 Side44 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen Omfatter også nødvendig detaljprosjektering, beskrivelse, kortslutningsberegning av tavlene med utstyr samt levering av flerlinjeskjema og tegninger av tavleinndeling og møblering av tavlerom. Systemspenning må kartlegges av entreprenør og ny tavle skal tilpasses eksisterende systemspenning i hver enkelt tunnel. b-c) Generelt Vernene og utstyr skal være modulære og en del av et standardisert tavlesystem. Vern skal være av samme produsent og type som i tavlen forøvrig. Kursene dimensjoneres for normale driftsforhold etter tavlenorm (temperatur, luftfuktighet m.v.) med serskilte krav beskrevet spesielt. Standard forurensingsgrad for industriell anvendelse benyttes. Utstyr på tavler og i skap skal monteres feltvis og oversiktig, og ledningsforbindelser utføres rettvinklet og samlet. Det skal benyttes plastkanaler til ledningene fram til de respektive sikringselementer eller annet utstyr. Alle utgående hovedstrømskabler tilkobles via rekkeklemmer eller koblingsklemmer. Ved klemmene skal lederne legges med nødvendig slakk for omslutting av måletang. Inn- og utgående kabler føres gjennom nipler i bunn av tavlenes kabelinnføringsfelt og under golv i rom. Kurser internt i tavlerom (belysning, stikk etc.) føres ut samme vei gjennom pakknipler. Kabler under innvendig gulv skal føres oversiktlig og strukturert. Sterk og svakstrømskabler skal grupperes separat. Fordelingen skal ha en jevn lastfordeling på alle kurser. Evt. utjevning av lastfordeling etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen. Automater etter EN Effektbrytere etter EN Vern skal ha allpolig brudd med vernefuksjon i fasene inkludert 100% vern i eventuell N-leder. Ved montering av UPSer med flere faser skal det ikke være brudd i N-leder Tegningene og kortslutningsberegninger skal leveres til gjennomsyn min. 14 dager før arbeidet med tavler og kabelmontasje kan igangsettes. Det forlanges at entreprenøren kvalitetssikrer det materiellet som fremlegges for godkjenning. Dette tilsier at entreprenøren står ansvarlig for kontroll av underlag fra underleverandører, slik at dette fremstår med koordinerte og gjennomarbeidete løsninger. Sammen med hver fremsendelse Akkumulert Sted T004 :

105 Side45 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen av materiell fra underleverandører skal det følge med en bekreftelse fra entreprenøren på at materiellet er kvalitetssikret. Nødvendig kontakt med kraftlag for avklaring av kortsutningsdata og forsyningsnett m.v. For kurser skal det fortrinnsvis benyttes automater med C- karakteristikk. Prosjektering Febdok beregning må foretas av entreprenør. Prinsippielt enlinjeskjema legges til grunn for kursfordeling, vern og seksjonering i tavler. Tilbudt utstyr skal kontrolleres og dimensjoneres slik at dette opererer i hht de krav som er gitt i NEK 400:2010. Tavler skal utføres i IP54. Inntak utføres i min. IP2XC (betjening av ikke sakkyndig eller instruert person). Alle betjeningspunkter forøvrig utføres i min. IP2X (betjening av sakkyndig eller instruert person). For prioriterte kurser (UPS) skal utstyret i sin helhet plasseres fortrinnsvis i eget innvendig felt. Ved kabelføringer mellom feltene skal disse separeres best mulig. Det skal monteres kursfortegnelse på baksiden av hver dør, med oversikt over kursene i det enkelte skap. Avstand mellom utstyr og rekkeklemmer skal være slik at en kommer lett til for utskifting. Det skal brukes endehylser på alle flertrådige ledninger. Temperaturfølsomt utstyr (elektronikkenheter o.l.) skal plasseres slik at uheldig oppvarming fra andre komponenter unngås. Avsatt ledig plass skal minimum være 30 % også innen ledningskanaler internt i fordelingene. UPS Kurser for nødstrøm/prioriterte kurser skal forsynes fra UPS - 1 stk allpolig bypassbryter monteres på vegg ved UPS. UPS vender merkes i tillegg med skilt med gul bakgrunn og sort tekst: "UPS skal settes i statisk intern by-pass før betjening av vender" Merking Akkumulert Sted T004 :

106 Side46 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen Generelle krav til merking: - Innmontert utstyr, vendere mv. merkes med klartekst. - Kurser skal forøvrig merkes. Hvit etikett med sort skrift Den respektive tunnelens merkesysten skal legges til grunn. Overspenningsvern På grunn av fare for atmosfæriske overspenninger skal anlegget være beskyttet med et tilpasset overspenningsvern (fin/mellomvern). Inntak og kurser med spesielt utsatt utstyr skal beskyttes. Overspenningsbeskyttelse skal utføres i hht NEK IEC "Isolasjonskoordinasjon for driftsmidler i lavspenningssystemer Del 1: Prinsipper, krav og prøving". Hovedvern: Plasseres på nettinntaket og skal tilfredsstille de mulige lynstrømmer tilsvarende NEK IEC "Beskyttelse av bygninger etc, mot lynnedslag Del 1: Generelle prinsipper" T004 Skap for nødnettutstyr Gjelder skap for nødnettutstyr, inklusiv plassstøpt fundament, i tunnelrom i Tverrslag 1 b) Skapene skal inneholde tilstrekkelig plass for UPS, kabeltermineringer og utstyr for nødnett. Skapene boltes fast til plassstøpt fundament. Trekkerør for kabel føres gjennom fundament og inn i trekkekum forran kontainer. Dobbeltvegget aluminiumsskap som type Satema eller tilsvarende. (BxDxH) 1200x800x2000 Sjøvannsbestandig aluminium i legering 5052/5754. Overflatebehandlet med polyesterbasert pulverlakk. Skapet skal inneholde: - Rackskinne " 1 par - Rack-hylle 19" Rack (dybde 280) 2 stk - montasjeplate 600x stk - varmeelement med termostat tilpasset skapstørrelsen Sylinderlås med OLH nøkkel. c) Skapene plaseres i Tverslag 01/BS01. Ekasakt plassering og layout skal godkjennes av byggherre på forhånd. Mengde måles som prosjektert antall fordelinger. Enhet: stk. stk 1 Akkumulert Sted T004 :

107 Side47 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen T004 Tilkobling av nye UPSer i eksisterende fordelinger Omfatter levering og montering av nye automatsikringer, rekkeklemmer i eksisterende fordeling, kursopplegg, stikkontakter og bypassbryter, samt tilkobling av UPS, merking, oppdatering av kursfortegelser og dokumentasjon. Som kursopplegg kan regnes inntil 10m kabel Prinsippskisse og enlinjeskjema i tegning D2-I439 UPS tilkobling og vender. Fordelingen som omfattes av prosessen er fordeling Sambandsrom, Fordeling K2F og nytt skap i Tverslag 1/BS01. RS T004 Felles jordsystem c) Omfatter levering og montering av et felles jordsystem for tunnelanlegget, inklusiv nødvendig graving, tilbakefylling og planering som ikke inngår i andre prosesser. Jordliner som ligger i felles kabelgrøft, er medtatt i prosess 44. Ved all skjøting, tilkobling, avgrening, montering av kabelsko etc. skal det benyttes pressverktøy, slaglodding/sølvlodding eller termittsveising. Alle avgreninger fra jordledning skal utføres som parallellskjøt. Alle PN gul/ grønn ledning skal ha hel kappe og isoleres med krympeskjøter i avgreninger og skjøter. e) Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske installasjonen. Arbeidet skal derfor forestås av virksomhet som har autorisasjon og er registrert i nasjonalt register. Det skal leveres egen samsvarserklæring på jordingsanlegget T T004 Jordelektrode c) Omfatter etablering av jordelektrode for antennemast, elektrobygg og pumpestasjoner. Omfatter også tilkobling av gjennomgående jordleder til jordelektrode, og oppstikk fra jordelektrode til hovedjordskinne i bygg, antennemast og lynvernanlegg. Jordelektrode skal ikke overdekkes før alle tilkoblinger og avgreninger er gjennomført og kontrollert. Lynvernanlegg skal tilfredsstille krav gitt i NEK- EN Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Jordeing Nødnettutstyr i teknisk rom Prosessen omfatter tilkobling, levering og legging/montering av jording fra hovedjordskinne i teknisbygg til nytt nødnettutstyr i tekniskbygg. Prosessen omfattter fordelingen Sambandsrom, Fordeling K2F og nytt skap i Tverslag 1/BS01. b) Det brukes Gul/Grønn PN 50mm 2 Akkumulert Sted T004 :

108 Side48 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen c) Føringsveier i teknisk rom skal brukes så langt det er mulig. Ved behov for etablering av nye føringsveier kontaktes BH for å avtale utførelse. Kable føres opp over gulv og tilordnes i kanal til underkkan utstyr på vegg. (Utstyr levert av Motorola Solution). Her kveiles opp en 2m lang kabel ende. Motorola tilkobler selv jordingen i sitt utstyr. RS 36.4 T T T004 SIKKERHETSUTRUSTNING Omfatter levering, montering og tilkopling av sikkerhetsutrustning, nødutstyr, serviceinstallasjoner og utstyr for overføring av signal til bemannet sentral. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nød/rømning Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, nødtelefoner og nødstrøm, samt av utstyr for overføring av signaler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nødstrømsanlegg c) Omfatter levering, montering og tilkopling av dieselaggregater eller UPSanlegg med batteripakke. Følgende utstyr skal være knyttet opp mot reservekraft / nødstrømsforsyning (batteri eller aggregat): Lokalt styre- og overvåkningssystem, Automatiske bommer, Rødt stoppblinksignal, Sikkerhetsbelysning, Ledelys for tunnel, Nødtelefon, Serviceskilt, Nødutgangsskilt, Radio- og kringkastingsanlegg. Nødstrømsanlegg skal gi minimum 1 times driftstid ved dimensjonerende belastning og minimum 4 timer for radioanlegg. Funksjonssikkerhet skal ivaretas i henhold til håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 10.2 og Hvis nødstrømsanlegg baseres på sentralisert batterianlegg, skal batteriene plasseres i eget rom med batteribryter i tavlerommet. UPS-ene skal være av typen "on line" med nødvendige inn- og utgående brytere, batteri-bryter, likeretter, vekselretter, transformatorer, statisk bypass, synkroniseringsenhet, s amt nødvendige filter og skjerming for å unngå uønsket elektrisk, magnetisk eller akustisk støy. Eventuelle betingelser for å oppnå dette angis. Likeretter, vekselretter og statisk bypass skal være plassert i felles skap. Batterier skal være av type ventilregulerte batterier med minimum levetid på 8 år, og monteres i stativ for maksimal lufting. UPS-ene skal primært være selvkjølte. Hvis kjølevifter benyttes, skal disse ha redundant funksjon med alarm for viftefeil. Driftstemperatur for rommet skal oppgis. Krav til kvalitet og data for likeretter som kapasitet, vekselretter, inngangsspenning, utgangsspenning mv. er gitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder nye UPS med interne batteripakker i tavlerom/ radiohus. Akkumulert Sted T004 :

109 Side49 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen b) UPSene skal leveres med beskyttelse mot strømbrudd, overog underspenninger, spenning- eller strømsjokk forårsaket av lastendringer på sekundærsiden, linjestøy, frekvensvariasjoner og harmonisk støy. UPSene skal også leveres inklusiv komplett isolert og innkapslet batteripakke(r). Batteripakkene skal være dimensjonert for minimum 8 timer +20% nøddrift av totallasten som forsynes. De skal også ha minimum 5 års levetid i det miljø de installeres i. UPSene skal utstyres med kontrollelektronikk som overvåker/styrer og varsler relevante data som batterispenning, likeretter, UPS-status mv. Det skal være potensialfri utgang for overføring av drift/feilalarmer til SRO-system. For senere tilkobling til nytt nødnett skal UPS i tillegg ha potensialfri alarmutang for Mains Failure to UPS, UPS Failure og Low battery. De skal også være selvkjølt. UPS-ene skal leveres med lokalt instrumentpanel. Fra panelet skal operatør kunne lese: Inn- og utgangsspenning i volt. Belastningsstrøm inn- og utgang i ampere. Belastning i watt/va. Utgangsfrekvens i Hz. Likespenning i volt Ladestrøm i ampere. Batteripakkene skal kunne skiftes uten at last tas ned. Om denne funksjonen ikke ivaretas av UPS-elektronikken, skal manuell by-pass monteres. Ved manuell bypass skal tilknyttede kurser beskyttes både av automat og overspenningvern (finvern). UPS og batteripakker skal være pluggbar online og skal både kunne monteres i rack og ha gulvmontasje. UPS skal ha automatisk oppstart når nettet kommer tilbake etter lengre utfall og/eller batteripakkene er helt utladdet/utkobblet. c) Forslag til plassering skal godkjennes av byggherre. d) Krav til reserverkrafttid 300/600VA i mer enn 8timer +20% Mengde måles som prosjektert antall UPS'er. Enhet: stk Akkumulert Sted T004 :

110 Side50 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen T T T T004 Levering av Online UPS 300W i 8 timer + 20% Levering av Online UPS 600W i 8 timer + 20% Kringkasting og radiokommunikasjon Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av godkjent radioutstyr for kringkasting i vegtunnel inklusiv antenner, matekabler og utstrålende antennekabler. Omfatter også vedlikehold i 3 år. Antennemast er medtatt i prosess Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Utstrålende antennekabler (strålekabel) b) Omfatter levering, montering og terminering av utstrålende antennekabler (strålekabler), samt kontrollmåling og utarbeidelse av målerapport. Utstrålende antennekabler skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC stk 2 stk 1 c) e) Det aksepteres at 1 ¼ toms utstrålende antennekabler med diameter < 40 mm oppfyller IEC (røykutvikling) testet med kun en kabellengde, og ikke to sammenbuntede lengder som spesifisert i testen. Utstrålende antennekabler har samme utvidelsesgrad som kobber (16 x 10-6 m/ K), og skjøter skal utføres med fleksible kabler med tilstrekkelig lengde. Hvert tiende feste for strålekabel skal være brannsikkert, slik at kabelen ikke faller ned ved en eventuell brann. Termineringer og skjøter på utstrålende antennekabler skal være vanntette. Utstrålende antennekabler skal monteres etter leverandørens anbefalinger og anvisninger. Etter montering og terminering skal utstrålende antennekabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m Omfatter også nødvendige opphengsfester og krympestrømper til alle skjøter. Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av lengder før bestilling. b) Tekniske krav til strålekabel: IMPEDANS: 50 Ohm. Dim 1 1/4" Tetra-spesifikk kabel e) Måleresultater føres inn i N500 skjema sammen med referansemålinger på gammel strålekabel (ref prosess 16.31) m Akkumulert Sted T004 :

111 Side51 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen T004 Koaksialkabler b) Omfatter levering, montering og terminering av koaksial matekabler. Koaksialkabler som benyttes i tunnelrommet skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC e) Termineringer og skjøter på koaksialkabler montert utendørs og i tunnelrommet skal være vanntette. Etter montering og terminering skal koaksialkabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m b) Teknisk kravspesifikasjon koaksialkabel/matekabel: Impedans: 50 Ohm Dim.: 7/8" Kabeldempning: ved frekvens (MHz): demping (db/100m v/20 C, c: 1,0 1,42 2,54 3,71 Impedans: 50 Ohm Dim.: 1 1/4" Kabeldempning: ved frekvens (MHz): demping (db/100m v/20 C, c: 0,8 1,05 1,75 2,75 Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m T004 Koaksialkabler 7/8" kl. 2 b) Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av lengder før bestilling. Kablene forlegges i rør i bakken i hver tunnel fra tverslag 1 og ut til tunnelåpningene i T1 og T2. kablene termineres med 7/16 konnectorer i begge ender. m T004 LUKKEDE RØRGRØFTER Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider samt nødvendig rensk av rørgrøfter. Omfatter også nødvendig stempling og avstivning. Omfatter også opplasting, transport og utlegging til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen. Omfatter også levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/-sider. Omfatter også opplasting, transport, utlegging og komprimering av masser for fundament, omfylling og gjenfylling samt komprimering av masser over ledningssonen. Omfatter Akkumulert Sted T004 :

112 Side52 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen også levering av massene i de tilfeller hvor det innen anleggsområdet ikke finnes stedlige masser, inklusiv behandlede rivemasser, som tilfredsstiller materialkravene. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av byggegropene være inkludert. Omfatter også materialer og arbeid med utvidelse av grøfteprofilet for kummer. b) Levering og legging av rør er medtatt i prosess 43. Sprengning og fjerning av steinmasser i grøfteprofil og kumutvidelser i tunnel er medtatt i prosess 32. Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,25 m over topp rør skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes. Følgende massetyper er egnet. D angir øvre siktstørrelse: Fundamentmasse, velgradert: D <= 32 mm for betongrør < 400 mm D <= 53 mm for betongrør = 400 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm D <= 32 mm for plastrør > 300 mm D <= 32 mm for stålrør Fundamentmasse, ensgradert: D <= 22 mm for betongrør < 400 mm D <= 32 mm for betongrør = 400 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm D <= 32 mm for plastrør > 300 mm D <= 22 mm for stålrør Sidefylling/beskyttelseslag: D <= 63 mm for betongrør < 400 mm D <= 120 mm for betongrør = 400 mm D <= 16 mm for plastrør < 300 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm og < 600 mm D <= 32 mm for plastrør = 600 mm D <= 32 mm for stålrør Ved legging av flere rørtyper i samme grøft skal det velges en massetype som egner seg for samtlige rør. Materiale til sidefylling og beskyttelseslag for drensrør skal tilfredsstille vanlige filter-kriterier mot rørenes drensåpninger (spalter) og mot jordmaterialene omkring grøfta. Filtermaterialene skal ikke være vannømfintlige, og maksimal kornstørrelse skal ikke være større enn for omfyllingsmaterialer forøvrig. Til gjenfylling i drensgrøfter skal det brukes drenerende materialer. Til gjenfylling av drensgrøfter med drensmatter (komposittdren med stort innløpsareal) kan det brukes stedlige materialer. Til øvrige grøfter skal gjenfylling over ledningssonen, hvis ikke annet er angitt, bestå av komprimerbare stedlige materialer med maksimal kornstørrelse 300 mm, og maksimalt 2/3 av lagtykkelsen. Stein større enn 100 mm skal være jevnt fordelt i massen. Til overvannsgrøfter kan man også bruke gjenbruksbetong til fundament, sidefylling og beskyttelseslag, i samme sortering som vanlig steinmateriale. c) Som fiberduk skal det benyttes bruksklasse 3 iht. håndbok 018 Vegbygging, pkt 521. Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2002 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets forskrifter følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres med forsiktighet. Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller organiske jordarter, skal utgravingen utføres slik at bunnen ikke omrøres. I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal påses at grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av Akkumulert Sted T004 :

113 Side53 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen ledningsfundament. Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se håndbok 018 Vegbygging, pkt 423. I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. I tillegg skal ledningsfundament rakes og løsgjøres i en dybde på 50 mm og en bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet. d) Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i grøfta og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til 250 mm over topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an mot ledningen under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for betongog stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for plastrør. Dersom ikke annet er angitt, legges massene ut med maksimal lagtykkelse på 200 mm. For betongrør = 400 mm tillattes 300 mm lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskytt elseslag og gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene ikke forskyves eller skades. Fiberduk skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned. Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall: ved ledningsstrekk større enn 5 meter: ved fall mindre enn 10 promille: +/- 2 promille ved fall større eller lik 10 promille: +/- 3 promille ved ledningsstrekk mindre eller lik 5 meter: Tillatt avvik i fall 10 mm. Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for betongrør, og for stålrør og plastrør 95 % Standard Proctor for fundament og sidefylling. Kravet gjelder enkelt-verdier. Hvor ensgraderte pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen skjer ved minst 1 passering med vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse eller lignende. Komprimeringen skal utføres slik at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks. tillatt deformasjon for plastrør er gitt i prosess 43 pkt d. e) Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard Proctor eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for grøfter innenfor vegkroppen. For grøfter utenfor vegkroppen stilles det ingen krav til komprimeringsgrad over ledningssonen. Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av fundamentet. Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. Kontroll dokumenteres. Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament skal følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp fundament eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt. Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge nødvendig komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved oppstart og/ eller dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av komprimeringsgrad for hver 50. meter. Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft, inklusive kummer. Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 700 mm over topp rør. Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn grøft til terreng. Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m. Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok 025 Prosesskode 1, Innledning, kap. Akkumulert Sted T004 :

114 Side54 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen 7.4 Veiledende omregningsfaktorer. I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I berggrøfter er teoretisk helning 5:1. I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for den delen som er berg og 2:1 for resten. Enhet: m 42.3 T004 RØRGRØFT I BERG (LØSMASSETYKKELSE < 0,3 M) OG TUNNEL Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m T004 Fundament og omfylling for rør Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3 I tilleg til omfang angitt i generell bekrivelse/tekst omfatter prosessen også omfylling for, kabelkanal, kummer og under bankett. b) Det skal benyttes pukk 8/22 mm med graderingskrav Gc iht. NS-EN Kravet gjelder ferdig utlagt. Materialet skal være ikke-telefarlig (T1) m T T004 KABLER OG LEDNINGER Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS KABELGRØFTER b) Omfatter graving og eventuell sprengning av grøfter for kabler, trekkerør, rørkryss, kabelkanaler, inklusiv fundament, sidefylling, beskyttelseslag, komprimering og gjenfylling. Omfatter også borttransport, tipping og utlegging av overskuddsmasser. For trekkerør gjelder: Til fundament benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm, med lagtykkelse min 150 mm og normal komprimering. Til sidefylling og beskyttelseslag benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm for velgraderte materialer og maks 8 mm for ensgraderte materialer, til minimum 150 mm over topp rør, normal komprimering. Til gjenfylling over ledningssonen benyttes friksjonsmasser. Massene skal ikke inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av røret, eller 2/3 av lagtykkelsen, maksimalt 200 mm. Dersom leverandør av rør har andre krav til materialer, gjelder disse. c) For kabler gjelder: Det benyttes 100 mm sand under, ved siden av og over kabler. De øverste 50 mm av fundamentet skal løsgjøres før legging av rør. For sidefylling og beskyttelseslag benyttes normal komprimering. Største masse for komprimeringsutstyr skal være 60 kg. Kabler for lavspenningsanlegg skal ha minimum overdekning 0,5 m fra topp ferdig rør til ferdig veg eller terreng. Høyspenningskabler legges i overensstemmelse med Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F) (min 0,5 m dyp grøft). For rør som krysser veg, skal overdekning være minst 1,0 m. Mengden måles om prosjektert lengde grøft målt gjennomgående. Enhet: m Akkumulert Sted T004 :

115 Side55 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen T004 Grøfter i kombinert jord/berg Gjelder kabelgrøfter for trekkerør. Omfatter også påvisning av kabler i området. Grøfteprofil / utforming grøft gjøres iht. håndbok 018 og / eller REN 9000 /9010 krav. Til en hver tid skal strengeste krav gjelde. Grøft utformes for 1 stk. Ø 110mm rør. Gjelder også ivaretakelse av eksisterende kabler og reetablering av disse i rørsystemet. c) Det skal graves grøft i begge tunnelen fra Tverslag 1 til portalåpningene på Tommasjord. Rørene etableres under bankett. Det må påregnes forsitig gravin i trassen, da det graves langs / over eksisterende kabler. Eksisterende kabler graves ivaretas under gravingen.. d) Grøft skal etableres slik at trekkerør får en sikker forlegningsmåte. Godkjenning høyde på overdekning avklares med BH. Gjenfylling skal utførest slik at overflaten tilbakeføres til oprinnelig kvalitet/utsende. Mengden angis som prosjektert lengde. m T004 KABLER b) c) Omfatter levering og legging av kabler inklusive dekkheller, skillestein, jordledning og merkebånd. Omfylling medtas i prosess Kablene legges på en 100 mm sandpute og dekkes med 100 mm sand og kabeldekkheller. Hellene dekkes med 100 mm sand. Kabler skal tilfredsstille krav i Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F). Alle kabler merkes for hver meter, jf nevnte forskrift. Papirisolerte kabler skal ikke legges ut/flyttes ved lavere temperatur enn - 5 oc uten godkjennelse av energiverket. Ved temperaturer mellom 0 og -5 oc skal nye kabler forvarmes før utlegging. Forvarming skal skje ved at kablene (tromlene) plasseres i oppvarmede rom til hele trommelen er gjennomvarm. Plastisolerte kabler har god kuldebestandighet og kan utlegges ved temperatur på ned til -20 oc dersom de blir behandlet med forsiktighet og ikke blir utsatt for støt eller slag. Kablene skal ikke utsettes for bøyning utover den forskriftsmessig tillatte bøyeradius. Ved skjøting legges kabelen med 1 m omfar. All kapping, skjøting og eventuell midlertidig isolering av kabelender for høyspentkabler utføres av godkjent entreprenør. Det skal legges jordledning i alle kabelgrøfter. Der Akkumulert Sted T004 :

116 Side56 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen det legges bare veglys- og signalkabler, legges jordledning med tverrsnitt 25 mm2. I lavspent- og høyspentgrøfter legges jordledning med tverrsnitt 50 mm2. Det skal legges skillestein, sementstein mellom: - alle høyspente kabler - høyspente og andre kabler - energiverkets kabler og andre kabler - televerkets kabler og andre kabler Underlags- og omfyllingsmasser i grøfter innenfor vegkroppen komprimeres om mulig som overbygnings-/underbygningsmassene i vegen for øvrig, uten å skade kablene. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m T004 Fiberoptiske kabler Prosessen omfatter levering, forlegging, terminering av single modus fiberkabel mellom tekniske rom, evt. fra eksisterende stamfiber i teknisk rom eller kum ved Teknisk rom og frem til fiberpanel i teknisk rom. Omfatter også lervering og montering av plugger og patchepanel. Evt grøft og nye rør er priset i andre prosesser b) Kabelen avsluttes i kveileramme/fiberpanel med SC/ApC konnectorer. I fordelinger skal pigtails og løsfiber legges i fiberskuff i tilknytning til patchepanelene. Det leveres patchepanel for min 24 fiber, som plasseres etter avtale med byggherre. Det termineres 6 fiber i hvert panel. Der hvor fiber trekkes innom og skjøtes i flere tekniske rom skal det sveises 6 fiber videre til neste tekniske rom. c) Det skal legges 6 m kabel-kveil på hver tamp i hver kum og bygninger. Entrepenør må beregne kveil, kapp og overlengder. Dersom nye trekkerør må legges så er dette tatt med under prosesser d) Kontakter for fiber: Maks innskuddstap: 0,5 db ( 1310/1550 nm) Maks reflektert effekt: -40 db (1310/1550 nm) Maks demping i kabel: 0,40 db/km for 1310 nm/ 2,25 db/km for 1550 nm Maks demping i skjøter: 0,02 db/km e) Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjonsmåling ( OTDR) i alle nye fiberforbindelser i begge retninger for 1310 og 1550 nm. Akkumulert Sted T004 :

117 Side57 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen T004 Singelmodus pigtail Omfatter levering av pigtails inkl. sveising/skjøting der hvor det er ledige fiber i fiberpanel i tekniske rom som må skjøtes ut for å opprette forbindelse mellom nødnettutstyr b) n * 9/125µm.LSZH ytterkappe og SC/ApC connector. c) Pigtail skal sveises i fiberboks/quanteboks og føres frem og kobles til fiberpanel i patcheskap. Entrepenøren beregner lengde. Det skal være overlengde på pigtail som skal kveiles sammen i fiberboks. Lengde på pigtail skal være tilstrekkelig for å kunne ta panel/skjøteboks ut av rack for å kunne sveise. Kostnad angis som enhet stk. Enhet: stk stk T004 Kontroll av fiberforbindelse Prosessen omfatter kontrollmåling og merking av 2 fiberforbindelser fra nødnett Master Unit (MU) og til hver Remote Unit( RU). i hht topografitegning for hver type C- tunnel Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjon (OTDR) i begge retninger for 1310 og 1550 nm kostnad angis som rund sum. enhet: RS RS 44.3 T004 TREKKERØR b) c) Omfatter levering og legging av trekkerør for kabler med nødvendige muffer, skjøter, bend, og festemateriell, også trekkerør som innstøpes. Alle kummene i sideareal/skulder skal leveres med fast ramme, dempe-/ slitering og kjøresterkt lokk av seigjern. Fundament, sidefylling og beskyttelseslag er medtatt i prosess 44.1 For støpte rørkryss se prosess I tunnelrommet og bak ikke brannsikret kledning, skal det brukes halogenfrie trekkerør. Trekkerør med glatt rørvegg skal tilfredsstille krav i NS Trekkerør med konstruert rørvegg skal tilfredsstille krav i NS Trekkerør skal legges etter fastsatt fargekode. Ved utlegging skal enden av rørene tettes ved avbrudd. Ved gjennomføringer av vann- og frostsikring i tunnel skal det benyttes løsninger som sikrer en tett konstruksjon. Trekkerør som avsluttes inne i tunnelrommet skal kappes maks 50 mm fra ferdig overflate. Trekkerør skal fortrinnsvis legges gjennomgående gjennom kummer. Trekkerør skal ha trekketråd hvor kabler skal trekkes, men kan unnlates i subrør hvor kabler skal blåses/fløtes. Rørene skal omfylles med min. 100 mm på alle sider. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m Akkumulert Sted T004 :

118 Side58 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen Det skal benyttes rette PVC-rør i henhold til prns 2967 med ringstivhet SN8. Trekkerør som er fleksible og skal føres til utstyr skal være dobelt veggede PP-rør i henhold til NS Trekkerør som innstøpes skal være i henhold til prns Trekkerørene skal ha glatt rørvegg på innsiden. Trekkerørene skal være merket med Norges Standardiseringsforbunds (NSF) beskyttede merke (kronemerke). Trekkerørene skal ha pakning i skjøtene. Røranlegget skal tilfredsstille håndbok 018, kapitell 44. Det skal dokumenteres at kravene oppfylles. Bøyeradius skal være minimum 2000mm. Trekketråd skal være 6mm polypropylen. c) Ved utlegging av trekkerør skal det settes lokk på enden av røret ved pauser under vegs og ved avslutning for å hindre at det kommer sand og vann i trekkerøret. e) Etter nedlegging og igjenfylling skal trekkerørene kontrolleres med rørtolk som tilsvarer 91% av trekkerørets diameter. Resultatet skal dokumenteres. Trekkerørene er en del av den elektrotekniske installasjonen. Det skal derfor leveres egen samsvarserklæring på trekkerørsanlegget. Mengde måles som prosjektert lengde: Enhet m. Enhetspriser benyttes ved masseregulering T004 Trekkerør Ø 110 mm m T004 ASFALTDEKKER b) c-e) Omfatter levering, utlegging og komprimering av asfaltdekke med et forbruk angitt som prosjektert mengde pr m² eller som tykkelse i cm, inklusiv eventuell armering. Materialtype, bindemiddeltype og utførelse er angitt i den spesielle beskrivelsen. Med mindre annet er angitt, skal krav til materialer i asfaltdekket være som angitt i Håndbok 018 Vegbygging. Det vises til Håndbok 018 Vegbygging. Mengden måles som anbrakt masse. Enhet: tonn. a-c) Omfatter reasfalteringav vei og tilbakeføring av fortau og Akkumulert Sted T004 :

119 Side59 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen kanter etter etablering av nytt lysanlegg.. Tykkelsen på asfalen ved reasfaltering skal tilsvare eksisterende asfalt. Type asfalt i fortau skal være Ab11 min 40 mm tykkelse. Type asfalt ved kryssing av veg. Min 160 mm Ag22 i bærelag og min 60 mm Ab16 i slitelag Asfalt og grusmassene skal komprimere med egnet utstyr. Grus skal ha bærelagskvalitet iht. hånbok 018 og skal min ha 100 mm tykkelse Fk 0-22 (knust fjell) Asfalen skal limes i kantene og mellom lagene. Der asfalt legges i kjørebanen skal asfalten lamineres. Det vil bli avgjort på et senere tidspunk om denne prosessen med underposter eller prosess kommer til anvendelse. Mengde måles som prosjektert areal: Enhet m 2. Pris føres ikke til sum T004 Asfaltering fortau/bankett Enhet: m 2 Mengde: 300 Enhetspris: Pris: 65.6 T004 Asfaltering veier Enhet: m 2 Mengde: 140 Akkumulert Sted T004 :

120 Side60 Sted T004: E8 Tromsøysundtunnelen Enhetspris: Pris: 75 T T T004 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER KANTSTEIN Omfatter levering og arbeider med etablering av kantstein. Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: m Bankett av betong Prosessen omfatter komplett leveranse, støping av ny bankett innkjøring Hansjordnesbukta. b) Det skal brukes plassstøpt armert betong B45 SV40 0,9kg PP fiber / m 3 Pukk 8/22 fylles opp under banketten. Levering, opplasting transport, mellomlagring og utlegging inngår i prosess Sideareal overkant mot kjørebane skal ligge 100 mm over topp kjørebane og stige med 5% mot fjellveggen. c) Før utstøping av sideareal, skal en pukkpute av fraksjon 8/22 mm legges ut og komprimeres som underlag. Alle støpeskjøter utføres slik at de ikke blir synlige. Det skal lages rissanvisning på tvers av bankett, men med en avstand på 20 meter. Det vil bli avgjort på et senere tidspunk om denne prosessen eller prosess 65 med underposter kommer til anvendelse. d) Maks tillatt avvik fra teoretisk senterlinje +/- 30 mm. over en strekning på 5 meter.skal avvik fra jevn linje ikke overstige 15 mm i høyden og 15 mm i sideretning. Mengde måles som prosjektert lengde og bredde fra front fortau 1,5 meter. m Sum Sted T004, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

121 Side61 Sted T005: Fv Generelle kostnader T T T T005 Fv Generelle kostnader ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL INNMÅLING FOR DOKUMENTASJON AV TOLERANSER OG MENGDER Gjelder for arbeider som er angitt med enhetspriser. Omfatter alle kostnader forbundet med innmåling og beregning i anleggstiden for dokumentasjon av toleranser og mengder for de arbeider som er oppgitt i målebrev, inkludert godkjente endringer i anleggstiden. c) Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i anleggstiden. Innmålingsdata skal kunne sammenstilles med prosjekterte objekter i modeller og dokumentere at utførelsen er innenfor gjeldende toleransekrav for de aktuelle objektene. Innmålingsdata skal leveres i henhold til Håndbok 138, kap Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS SLUTTDOKUMENTASJON Omfatter utarbeiding og levering av FDV-dokumentasjon for elektroanlegget og utstyr. Det skal leveres to sett som papirkopier i 4-hulls ringpermer, og to sett på CD med innholdsliste, og en oversiktlig katalogstruktur. CD-ene skal inneholde egne kataloger med kildefiler, applikasjon-, systemprogrammer og data for vedlikeholdsprogrammet Plania. Komplett dokumentasjon skal leveres til byggherren senest to uker før overtakelse. b) Tegninger/skjemaer skal leveres i pdf-format i tillegg til originalformat. Kildefiler/programmer skal leveres på et redigerbart format, gjelder også kildefiler for FEBDOK. c) Dokumentasjon av elektroteknisk utstyr og utførelse skal følge krav gitt i FEL og NEK400:2010. Dokumentasjon skal være ajourført, og i overenstemmelse med utført anlegg. Beskrivelse og henvisninger skal være på norsk og i samsvar med utført merking i anlegget. Tegninger og skjema skal dateres og signeres av tegner. Dokumentasjon Dokumentasjon skal organiseres strukturert og basert på prinsippene i NS 3456 med følgende tilpasning/innhold: 0:Generell del - Generell kort teknisk beskrivelse av anleggsdeler og funksjon Akkumulert Sted T005 :

122 Side62 Sted T005: Fv Generelle kostnader - Oversiktstegning(er) av anlegg med utrustning - Leveransens omfang - Leverandøroversikt og kontaktinformasjon I:Drift og vedlikehold - betjeningsinstrukser. - instruks feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak. - instruks for kontroll, ettersyn og vedlikehold. - opplysning om vedlikehold som krever spesielle kvalifikasjoner. II:Tekniske data Elektro: - Utstyr-/komponentliste - Kurs- og kretsskjema med referansemerking (en- og flerlinjeskjem - Kortslutnings- og selektivitetsberegninger - Liste med instillingsverdier for effektbrytere, øvrige vern, tidsbrytere m.v. - Liste med instillingsverdier for øvrige sammensatte enheter med dipswitch el. - Tavleoppbygging - Teknisk beskrivelse av anleggsdeler og funksjon deriblant: * Nødstrømsanlegg (UPS) * Felles jordsystem * Føringsveier Styringssystem: - Koblings- og plintetabeller - Oversikt fibernettverk og patchepanel - Enlinjeskjema over fibernettverk. Radioanlegg: - Se prosess Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler og Utstrålende antennekabler (strålekabel). Øvrig: - Forskrift- og normkrav, med bl.a: * Samsvarserklæring fra entreprenør elektroinstallasjoner * Samsvarserklæring fra tavlebygger * Samsvarserklæring for teleinstallasjon * Kontrollskjema for inspeksjon, prøving og verifikasjon - Rapporter etter SAT - Rapporter etter øvrige kontroller og målinger som kreves. - Demping i fiberkabler, demping i radiokabler, termografering av tavler mv. - Rapport for demping i radiokabel. - Datablad på alt levert utstyr og kabler. - Eventuelt billedgalleri Akkumulert Sted T005 :

123 Side63 Sted T005: Fv Generelle kostnader T005 Arbeidstegninger utført av entreprenøren Arbeidstegninger utarbeides av entreprenøren der det er relevant i forhold til arbeidet som skal gjøres. RS T005 Sluttdokumentasjon for egenskapsdata Omfatter registrering av egenskapsdata for objekter i henhold til den spesielle beskrivelsen. Omfatter også sammenstilling og overlevering av egenskapsdata i henhold til den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Omfatter også dataleveranse for oppdatering av digitalt kartgrunnlag og NVDB som spesifisert i «Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB», se A1-Dokumentliste. Data leveres på standardformat i henhold til Kartverkets produktspesifikasjoner for felles kartdatabase (FKB) og spesifikasjoner for NVDB. c) Utarbeidelse av dokumentasjon i henhold til prosess 11.3 RS 11.4 T005 TEKNISK KONTROLL Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord. c) Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles entreprenøren. Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse, arbeidstegninger digitale vegmodeller, øvrig prosjektert grunnlag, etc.. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet Byggherren Akkumulert Sted T005 :

124 Side64 Sted T005: Fv Generelle kostnader forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant standard foreligger, eller i hht. Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser og Håndbok 015 Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS T005 Leverandørens egen kontroll Omfatter også kostnader og arbeider entreprenøren har med visuell inspeksjon, utprøving, rapport og verifikasjon av de ferdige elektrotekniske installasjoner og maskiner. Heri inngår all prøvedrift og funksjonskontroll som vedrører arbeidene beskrevet. I tillegg til krav gitt i forskrifter og normer skal følgende kontrollmåles og dokumenteres etter montering og før utførelse av SAT: - Fase- og linjespenninger i fordelinger. - Test av nødstrømsanlegg (UPS) - Kontrollmåling av jordingsanlegget. - Isolasjonsmåling av installasjon. - Dempingsmåling av fiberkabler og signalkabler. - Kontrollmåling av radioanlegg og alle kanaler. Omfatter også alle kostnader og arbeider entreprenøren har med nødvendig koordinering. c) Entreprenøren varsler byggherren fem dager før utprøving av anlegget. I den grad testing foretaes på dagtid må det være avtalt med byggherren dersom det påvirker ham. Dokumentasjon Alle testlister og kontrollskjema skal dateres, stemples med firmastempel og signeres av den som har utført prøven/kontrollmålingen. RS Akkumulert Sted T005 :

125 Side65 Sted T005: Fv Generelle kostnader T005 Prøvedrift og funksjonskontroll (SAT) Omfatter også alle arbeider og nødvendige materialer i samband med prøvedrift og funksjonskontroll (SAT). e) Entreprenøren oversender egenkontroll lister og varsler byggherre fem dager før utprøving av anlegget. Etter montering, og før overtakelse, skal anlegget funksjonsprøves i samarbeid med byggherrens representant. I tilegg til krav gitt i forskriftene og normer, skal følgende testes og dokumenteres: Kontrollmålinger: - Overgangsmotstand til jord for anlegget. - Isolasjonsmotstand til jord for anlegget. - Samlet effektforbruk i UPS / fordeling ved nettdrift/bacupdrift. - Måle tiden for bacupdrift ved nettutfall. Kontrollmålinger skal utføres ved full belastning. Funksjonskontroll: - Test av lokal styringsutrustning i hht. funksjonskrav, inklusiv styre- og signalfunksjoner. - Test av all kommunikasjon i hht. funksjonskrav - Test av automatiske brytere/vern - Test av UPS` er. Dokumentasjon Lister og kontrollskjema for SAT skal utarbeides og inngår som del av dokumentasjonen. All dokumentasjon skal dateres, stemples med firmastempel og signeres av den som har utført prøven/kontrollmålingen. Godkjenning Funksjonstester anses som godkjent når anlegget er montert og fungerer i henhold til beskrivelse og funksjon. Feil i reklamasjonstiden skal rettes innen 1-2 døgn avhengig av alvorlighetsgrad. RS 12 T005 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER Akkumulert Sted T005 :

126 Side66 Sted T005: Fv Generelle kostnader 12.5 T005 MILJØTILTAK I BYGGEFASEN Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i prosesser for utførelse. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Omfatter også sikring mot oljesøl, oppsamling ved eventuell forurensing, samt fjerning / deponering av kabelkutt og alt av avfall. RS 14 T005 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse. c) Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2-8. Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til Håndbok 051 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Omfatter også at arbeid i tunnelrom skal i stor grad foregå på natt fra 2200 til 0530 fra søndag kveld til lørdag morgen. Jmf. også A3, pkt 8. Vi forutsetter at arbeidets fysiske stengningsbehov i tunnelen avklares individuelt for hver tunnel. Kjøretøy under utrykning skal kunne passere med forsiktighet til enhver tid. En må også så langt mulig ta hensyn til rutegående kjøretøy. Informasjonsskilt om stenging og stengingstider av tunnelen settes ut på et egnede steder 1 uke før selve arbeidet i og ved tunnelen starter opp.. c) Entreprenøren må tilpasse trafikkavvikling gjennom tunnelen på følgende tidspunkter. - Perioden mellom kl. 22:00 og kl. 05:30 slippes kjøretøyer igjennom tunnelen hver 1 time. Trafikkdirigenter skal benyttes ved stopp av kjøretøy utenfor hver tunnelmunning. Avvikling av trafikk gjennom tunnelen skal gjennomføres med bruk av ledebil. Alle stengningsfunksjoner og sikkerhetsfunksjoner skal under hele arbeidsperioden fungere og kunne styres fra Akkumulert Sted T005 :

127 Side67 Sted T005: Fv Generelle kostnader VTS som også skal varsles ved stengning og åpning av tunnelen. Det må informeres om stenging i media T T005 TRAFIKKULEMPER Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg, mv. c) Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig trafikkavvikling. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS OPPMERKING OG SIGNALER Omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering av trafikken på eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede områder ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grøfter eller skjæringskant). Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Sum Sted T005, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

128 Side68 Sted T006: F862 Breivikatunnelen T T T006 F862 Breivikatunnelen RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER c) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS b) Plan for riggplasser skal forelegges byggherren 14 dager før oppstart arbeid i felt. c) Prosessen omfatter også at all nedrigging skal være avsluttet 7 dager etter at anlegget er overtatt. Riggområder er ikke angitt i planene. Entreprenøren må selv finne og evnt opparbeide egnet område for dette. Avtaler med grunneiere og evnt offentlige tillatelser i forbindelse med området besørges av den utførende. Evnt leier/avgifter dekkes av den utførende. Riggplass på vegområdet kan normalt ikke påregnes og skal avtales med og godkjennes av byggherren. Rigg ved bevegelige arbeider Entreprenøren stiller med egen mobil anleggsbrakke med alle fasiliteter slik at tilgang til spiserom, toalett og gode hygieniske forhold er sikret i løpet av arbeidsdagen. Den mobile riggen må plasseres slik at den sikrer arbeidstakerne og trafikksikkerheten på stedet T006 Tilrigging Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler Akkumulert Sted T006 :

129 Side69 Sted T006: F862 Breivikatunnelen (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS T T T T T006 Drift av rigg og midlertidige bygninger Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til byggeeller anleggsplassen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Nedrigging Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS FLYTTING OG OMLEGGING Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS FJERNING/FLYTTING AV KABLER OG UTSTYR Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler c) Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengjøring og fjerning/flytting av kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen. Kabler skal graves opp uten å beskadiges og skal transporteres på tromler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS c) Gammel strålekabel tas ut av eksisterende fester og festes provisorisk til bærewire, kabelbro eller til heng på en Akkumulert Sted T006 :

130 Side70 Sted T006: F862 Breivikatunnelen hensiktsmessig og sikker måte. Dersom gamle strålekabelfester ikke kan gjenbrukes pga alder, skade, krav til funksjon eller standard for ny strålekabel iht fabrikkens montasjeveildning så fjernes disse. Etter at ny strålekabel er hengt opp og tilkoblet forsyningskabler skal gamle strålekabler fjernes. Før strålekabel demonteres skal signalnivå på radio/kringkastningsanlegg måles og dokumenteres i hver ende av tunnelen, samt for hver 500m. Måleresultater føres i skjema N500. Mengde måles som prosjektert lengde pr. tunnel. Enhet : m: m T006 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO for aluminiumsprodukter, og NS-EN for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS- EN-ISO 1461 krever. For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN eller EN Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok 021 kap og Benyttet strips skal være av syrefri plast. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysemerking 500 mm. c) Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra Akkumulert Sted T006 :

131 Side71 Sted T006: F862 Breivikatunnelen kjørebanen. Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.1 T T006 FELLESANLEGG FOR INSTALLASJONENE Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Hovedtavle/fordelingstavle b) c) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Omfatter også branntettinger. Omfatter også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selektiv støtstrømsikker. Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN og skal ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse. Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnel ventilasjon, tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet skilletransformator. Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- og påsignaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde (holdefunksjon). Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær bryteren. Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full last. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder arbeider i eksisterende tavler med interne kurser og UPS kurser. Omfatter også mekanisk montering, innføring av kursopplegg med tilhørende koblingsarbeider. All kobling, utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon, instruksjon og driftinstruks på norsk. Akkumulert Sted T006 :

132 Side72 Sted T006: F862 Breivikatunnelen Omfatter også nødvendig detaljprosjektering, beskrivelse, kortslutningsberegning av tavlene med utstyr samt levering av flerlinjeskjema og tegninger av tavleinndeling og møblering av tavlerom. Systemspenning må kartlegges av entreprenør og ny tavle skal tilpasses eksisterende systemspenning i hver enkelt tunnel. b-c) Generelt Vernene og utstyr skal være modulære og en del av et standardisert tavlesystem. Vern skal være av samme produsent og type som i tavlen forøvrig. Kursene dimensjoneres for normale driftsforhold etter tavlenorm (temperatur, luftfuktighet m.v.) med serskilte krav beskrevet spesielt. Standard forurensingsgrad for industriell anvendelse benyttes. Utstyr på tavler og i skap skal monteres feltvis og oversiktig, og ledningsforbindelser utføres rettvinklet og samlet. Det skal benyttes plastkanaler til ledningene fram til de respektive sikringselementer eller annet utstyr. Alle utgående hovedstrømskabler tilkobles via rekkeklemmer eller koblingsklemmer. Ved klemmene skal lederne legges med nødvendig slakk for omslutting av måletang. Inn- og utgående kabler føres gjennom nipler i bunn av tavlenes kabelinnføringsfelt og under golv i rom. Kurser internt i tavlerom (belysning, stikk etc.) føres ut samme vei gjennom pakknipler. Kabler under innvendig gulv skal føres oversiktlig og strukturert. Sterk og svakstrømskabler skal grupperes separat. Fordelingen skal ha en jevn lastfordeling på alle kurser. Evt. utjevning av lastfordeling etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen. Automater etter EN Effektbrytere etter EN Vern skal ha allpolig brudd med vernefuksjon i fasene inkludert 100% vern i eventuell N-leder. Ved montering av UPSer med flere faser skal det ikke være brudd i N-leder Tegningene og kortslutningsberegninger skal leveres til gjennomsyn min. 14 dager før arbeidet med tavler og kabelmontasje kan igangsettes. Det forlanges at entreprenøren kvalitetssikrer det materiellet som fremlegges for godkjenning. Dette tilsier at entreprenøren står ansvarlig for kontroll av underlag fra underleverandører, slik at dette fremstår med koordinerte og gjennomarbeidete løsninger. Sammen med hver fremsendelse Akkumulert Sted T006 :

133 Side73 Sted T006: F862 Breivikatunnelen av materiell fra underleverandører skal det følge med en bekreftelse fra entreprenøren på at materiellet er kvalitetssikret. Nødvendig kontakt med kraftlag for avklaring av kortsutningsdata og forsyningsnett m.v. For kurser skal det fortrinnsvis benyttes automater med C- karakteristikk. Prosjektering Febdok beregning må foretas av entreprenør. Prinsippielt enlinjeskjema legges til grunn for kursfordeling, vern og seksjonering i tavler. Tilbudt utstyr skal kontrolleres og dimensjoneres slik at dette opererer i hht de krav som er gitt i NEK 400:2010. Tavler skal utføres i IP54. Inntak utføres i min. IP2XC (betjening av ikke sakkyndig eller instruert person). Alle betjeningspunkter forøvrig utføres i min. IP2X (betjening av sakkyndig eller instruert person). For prioriterte kurser (UPS) skal utstyret i sin helhet plasseres fortrinnsvis i eget innvendig felt. Ved kabelføringer mellom feltene skal disse separeres best mulig. Det skal monteres kursfortegnelse på baksiden av hver dør, med oversikt over kursene i det enkelte skap. Avstand mellom utstyr og rekkeklemmer skal være slik at en kommer lett til for utskifting. Det skal brukes endehylser på alle flertrådige ledninger. Temperaturfølsomt utstyr (elektronikkenheter o.l.) skal plasseres slik at uheldig oppvarming fra andre komponenter unngås. Avsatt ledig plass skal minimum være 30 % også innen ledningskanaler internt i fordelingene. UPS Kurser for nødstrøm/prioriterte kurser skal forsynes fra UPS - 1 stk allpolig bypassbryter monteres på vegg ved UPS. UPS vender merkes i tillegg med skilt med gul bakgrunn og sort tekst: "UPS skal settes i statisk intern by-pass før betjening av vender" Merking Akkumulert Sted T006 :

134 Side74 Sted T006: F862 Breivikatunnelen Generelle krav til merking: - Innmontert utstyr, vendere mv. merkes med klartekst. - Kurser skal forøvrig merkes. Hvit etikett med sort skrift Den respektive tunnelens merkesysten skal legges til grunn. Overspenningsvern På grunn av fare for atmosfæriske overspenninger skal anlegget være beskyttet med et tilpasset overspenningsvern (fin/mellomvern). Inntak og kurser med spesielt utsatt utstyr skal beskyttes. Overspenningsbeskyttelse skal utføres i hht NEK IEC "Isolasjonskoordinasjon for driftsmidler i lavspenningssystemer Del 1: Prinsipper, krav og prøving". Hovedvern: Plasseres på nettinntaket og skal tilfredsstille de mulige lynstrømmer tilsvarende NEK IEC "Beskyttelse av bygninger etc, mot lynnedslag Del 1: Generelle prinsipper" T006 Tilkobling av nye UPSer i eksisterende fordelinger Omfatter levering og montering av nye automatsikringer, rekkeklemmer i eksisterende fordeling, kursopplegg, stikkontakter og bypassbryter, samt tilkobling av UPS, merking, oppdatering av kursfortegelser og dokumentasjon. Som kursopplegg kan regnes inntil 10m kabel Prinsippskisse og enlinjeskjema i tegning D2-I439 UPS tilkobling og vender. Fordelingen som omfattes av prosessen er fordeling 1V/4A og 3V RS T006 Felles jordsystem c) Omfatter levering og montering av et felles jordsystem for tunnelanlegget, inklusiv nødvendig graving, tilbakefylling og planering som ikke inngår i andre prosesser. Jordliner som ligger i felles kabelgrøft, er medtatt i prosess 44. Ved all skjøting, tilkobling, avgrening, montering av kabelsko etc. skal det benyttes pressverktøy, slaglodding/sølvlodding eller termittsveising. Alle avgreninger fra jordledning skal utføres som parallellskjøt. Alle PN gul/ grønn ledning skal ha hel kappe og isoleres med krympeskjøter i avgreninger og skjøter. Akkumulert Sted T006 :

135 Side75 Sted T006: F862 Breivikatunnelen e) Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske installasjonen. Arbeidet skal derfor forestås av virksomhet som har autorisasjon og er registrert i nasjonalt register. Det skal leveres egen samsvarserklæring på jordingsanlegget T T006 Jordelektrode c) Omfatter etablering av jordelektrode for antennemast, elektrobygg og pumpestasjoner. Omfatter også tilkobling av gjennomgående jordleder til jordelektrode, og oppstikk fra jordelektrode til hovedjordskinne i bygg, antennemast og lynvernanlegg. Jordelektrode skal ikke overdekkes før alle tilkoblinger og avgreninger er gjennomført og kontrollert. Lynvernanlegg skal tilfredsstille krav gitt i NEK- EN Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Jordeing Nødnettutstyr i teknisk rom Prosessen omfatter tilkobling, levering og legging/montering av jording fra hovedjordskinne i teknisbygg til nytt nødnettutstyr i tekniskbygg. Prosessen omfattter fordeling 1V/4A og 3V b) Det brukes Gul/Grønn PN 50mm 2 c) Føringsveier i teknisk rom skal brukes så langt det er mulig. Ved behov for etablering av nye føringsveier kontaktes BH for å avtale utførelse. Kable føres opp over gulv og tilordnes i kanal til underkkan utstyr på vegg. (Utstyr levert av Motorola Solution). Her kveiles opp en 2m lang kabel ende. Motorola tilkobler selv jordingen i sitt utstyr. RS 36.4 T T T006 SIKKERHETSUTRUSTNING Omfatter levering, montering og tilkopling av sikkerhetsutrustning, nødutstyr, serviceinstallasjoner og utstyr for overføring av signal til bemannet sentral. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nød/rømning Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, nødtelefoner og nødstrøm, samt av utstyr for overføring av signaler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nødstrømsanlegg c) Omfatter levering, montering og tilkopling av dieselaggregater eller UPSanlegg med batteripakke. Følgende utstyr skal være knyttet opp mot reservekraft / nødstrømsforsyning (batteri eller aggregat): Lokalt styre- og overvåkningssystem, Automatiske bommer, Rødt stoppblinksignal, Akkumulert Sted T006 :

136 Side76 Sted T006: F862 Breivikatunnelen Sikkerhetsbelysning, Ledelys for tunnel, Nødtelefon, Serviceskilt, Nødutgangsskilt, Radio- og kringkastingsanlegg. Nødstrømsanlegg skal gi minimum 1 times driftstid ved dimensjonerende belastning og minimum 4 timer for radioanlegg. Funksjonssikkerhet skal ivaretas i henhold til håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 10.2 og Hvis nødstrømsanlegg baseres på sentralisert batterianlegg, skal batteriene plasseres i eget rom med batteribryter i tavlerommet. UPS-ene skal være av typen "on line" med nødvendige inn- og utgående brytere, batteri-bryter, likeretter, vekselretter, transformatorer, statisk bypass, synkroniseringsenhet, s amt nødvendige filter og skjerming for å unngå uønsket elektrisk, magnetisk eller akustisk støy. Eventuelle betingelser for å oppnå dette angis. Likeretter, vekselretter og statisk bypass skal være plassert i felles skap. Batterier skal være av type ventilregulerte batterier med minimum levetid på 8 år, og monteres i stativ for maksimal lufting. UPS-ene skal primært være selvkjølte. Hvis kjølevifter benyttes, skal disse ha redundant funksjon med alarm for viftefeil. Driftstemperatur for rommet skal oppgis. Krav til kvalitet og data for likeretter som kapasitet, vekselretter, inngangsspenning, utgangsspenning mv. er gitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder nye UPS med interne batteripakker i tavlerom/ radiohus. b) UPSene skal leveres med beskyttelse mot strømbrudd, overog underspenninger, spenning- eller strømsjokk forårsaket av lastendringer på sekundærsiden, linjestøy, frekvensvariasjoner og harmonisk støy. UPSene skal også leveres inklusiv komplett isolert og innkapslet batteripakke(r). Batteripakkene skal være dimensjonert for minimum 8 timer +20% nøddrift av totallasten som forsynes. De skal også ha minimum 5 års levetid i det miljø de installeres i. UPSene skal utstyres med kontrollelektronikk som overvåker/styrer og varsler relevante data som batterispenning, likeretter, UPS-status mv. Det skal være potensialfri utgang for overføring av drift/feilalarmer til SRO-system. For senere tilkobling til nytt nødnett skal UPS i tillegg ha potensialfri alarmutang for Mains Failure to UPS, UPS Failure og Low battery. De skal også være selvkjølt. UPS-ene skal leveres med lokalt instrumentpanel. Fra panelet skal operatør kunne lese: Inn- og utgangsspenning i volt. Belastningsstrøm inn- og utgang i ampere. Akkumulert Sted T006 :

137 Side77 Sted T006: F862 Breivikatunnelen Belastning i watt/va. Utgangsfrekvens i Hz. Likespenning i volt Ladestrøm i ampere. Batteripakkene skal kunne skiftes uten at last tas ned. Om denne funksjonen ikke ivaretas av UPS-elektronikken, skal manuell by-pass monteres. Ved manuell bypass skal tilknyttede kurser beskyttes både av automat og overspenningvern (finvern). UPS og batteripakker skal være pluggbar online og skal både kunne monteres i rack og ha gulvmontasje. UPS skal ha automatisk oppstart når nettet kommer tilbake etter lengre utfall og/eller batteripakkene er helt utladdet/utkobblet. c) Forslag til plassering skal godkjennes av byggherre. d) Krav til reserverkrafttid 300/600VA i mer enn 8timer +20% Mengde måles som prosjektert antall UPS'er. Enhet: stk T T T T006 Levering av Online UPS 300W i 8 timer + 20% Levering av Online UPS 600W i 8 timer + 20% Kringkasting og radiokommunikasjon Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av godkjent radioutstyr for kringkasting i vegtunnel inklusiv antenner, matekabler og utstrålende antennekabler. Omfatter også vedlikehold i 3 år. Antennemast er medtatt i prosess Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Utstrålende antennekabler (strålekabel) b) Omfatter levering, montering og terminering av utstrålende antennekabler (strålekabler), samt kontrollmåling og utarbeidelse av målerapport. Utstrålende antennekabler skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC Det aksepteres at 1 ¼ toms utstrålende antennekabler med diameter < 40 mm oppfyller IEC (røykutvikling) testet med kun en kabellengde, og ikke to sammenbuntede lengder som spesifisert i testen. Utstrålende antennekabler har samme utvidelsesgrad som kobber (16 x 10-6 m/ K), og skjøter skal utføres med fleksible kabler med tilstrekkelig lengde. Hvert stk 1 stk 1 Akkumulert Sted T006 :

138 Side78 Sted T006: F862 Breivikatunnelen c) e) tiende feste for strålekabel skal være brannsikkert, slik at kabelen ikke faller ned ved en eventuell brann. Termineringer og skjøter på utstrålende antennekabler skal være vanntette. Utstrålende antennekabler skal monteres etter leverandørens anbefalinger og anvisninger. Etter montering og terminering skal utstrålende antennekabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m Omfatter også nødvendige opphengsfester og krympestrømper til alle skjøter. Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av lengder før bestilling. b) Tekniske krav til strålekabel: IMPEDANS: 50 Ohm. Dim 1 1/4" Tetra-spesifikk kabel e) Måleresultater føres inn i N500 skjema sammen med referansemålinger på gammel strålekabel (ref prosess 16.31) m T006 Koaksialkabler b) Omfatter levering, montering og terminering av koaksial matekabler. Koaksialkabler som benyttes i tunnelrommet skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC e) Termineringer og skjøter på koaksialkabler montert utendørs og i tunnelrommet skal være vanntette. Etter montering og terminering skal koaksialkabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m b) Teknisk kravspesifikasjon koaksialkabel/matekabel: Impedans: 50 Ohm Dim.: 7/8" Kabeldempning: ved frekvens (MHz): demping (db/100m v/20 C, c: 1,0 1,42 2,54 3,71 Impedans: 50 Ohm Dim.: 1 1/4" Kabeldempning: Akkumulert Sted T006 :

139 Side79 Sted T006: F862 Breivikatunnelen ved frekvens (MHz): demping (db/100m v/20 C, c: 0,8 1,05 1,75 2,75 Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m T006 Koaksialkabler 7/8" kl. 2 b) Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av lengder før bestilling. Fordeling 1V/4A Kablene skal forlegges brannsikkert i rør i grunn. Rør er medtatt i annen prosess. Fordeling 3V Kablene forlegges på kabelbru fra teknisk rom 3Vog ut til enden av tunnelen. kablene termineres med 7/16 konnectorer i begge ender. m T006 LUKKEDE RØRGRØFTER Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider samt nødvendig rensk av rørgrøfter. Omfatter også nødvendig stempling og avstivning. Omfatter også opplasting, transport og utlegging til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen. Omfatter også levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/-sider. Omfatter også opplasting, transport, utlegging og komprimering av masser for fundament, omfylling og gjenfylling samt komprimering av masser over ledningssonen. Omfatter også levering av massene i de tilfeller hvor det innen anleggsområdet ikke finnes stedlige masser, inklusiv behandlede rivemasser, som tilfredsstiller materialkravene. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av byggegropene være inkludert. Omfatter også materialer og arbeid med utvidelse av grøfteprofilet for kummer. b) Levering og legging av rør er medtatt i prosess 43. Sprengning og fjerning av steinmasser i grøfteprofil og kumutvidelser i tunnel er medtatt i prosess 32. Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,25 m over topp rør skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes. Følgende massetyper er egnet. D angir øvre siktstørrelse: Fundamentmasse, velgradert: D <= 32 mm for betongrør < 400 mm D <= 53 mm for betongrør = 400 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm D <= 32 mm for plastrør > 300 mm D <= 32 mm for stålrør Fundamentmasse, ensgradert: D <= 22 mm for betongrør < 400 mm D <= 32 mm for betongrør = 400 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm D <= 32 mm for plastrør > 300 mm D <= 22 mm for stålrør Akkumulert Sted T006 :

140 Side80 Sted T006: F862 Breivikatunnelen Sidefylling/beskyttelseslag: D <= 63 mm for betongrør < 400 mm D <= 120 mm for betongrør = 400 mm D <= 16 mm for plastrør < 300 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm og < 600 mm D <= 32 mm for plastrør = 600 mm D <= 32 mm for stålrør Ved legging av flere rørtyper i samme grøft skal det velges en massetype som egner seg for samtlige rør. Materiale til sidefylling og beskyttelseslag for drensrør skal tilfredsstille vanlige filter-kriterier mot rørenes drensåpninger (spalter) og mot jordmaterialene omkring grøfta. Filtermaterialene skal ikke være vannømfintlige, og maksimal kornstørrelse skal ikke være større enn for omfyllingsmaterialer forøvrig. Til gjenfylling i drensgrøfter skal det brukes drenerende materialer. Til gjenfylling av drensgrøfter med drensmatter (komposittdren med stort innløpsareal) kan det brukes stedlige materialer. Til øvrige grøfter skal gjenfylling over ledningssonen, hvis ikke annet er angitt, bestå av komprimerbare stedlige materialer med maksimal kornstørrelse 300 mm, og maksimalt 2/3 av lagtykkelsen. Stein større enn 100 mm skal være jevnt fordelt i massen. Til overvannsgrøfter kan man også bruke gjenbruksbetong til fundament, sidefylling og beskyttelseslag, i samme sortering som vanlig steinmateriale. c) Som fiberduk skal det benyttes bruksklasse 3 iht. håndbok 018 Vegbygging, pkt 521. Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2002 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets forskrifter følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres med forsiktighet. Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller organiske jordarter, skal utgravingen utføres slik at bunnen ikke omrøres. I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal påses at grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av ledningsfundament. Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se håndbok 018 Vegbygging, pkt 423. I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. I tillegg skal ledningsfundament rakes og løsgjøres i en dybde på 50 mm og en bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet. d) Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i grøfta og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til 250 mm over topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an mot ledningen under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for betongog stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for plastrør. Dersom ikke annet er angitt, legges massene ut med maksimal lagtykkelse på 200 mm. For betongrør = 400 mm tillattes 300 mm lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskytt elseslag og gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene ikke forskyves eller skades. Fiberduk skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned. Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall: ved ledningsstrekk større enn 5 meter: ved fall mindre enn 10 promille: +/- 2 promille ved fall større eller lik 10 promille: +/- 3 promille ved ledningsstrekk mindre eller lik 5 meter: Tillatt avvik i fall 10 mm. Akkumulert Sted T006 :

141 Side81 Sted T006: F862 Breivikatunnelen Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for betongrør, og for stålrør og plastrør 95 % Standard Proctor for fundament og sidefylling. Kravet gjelder enkelt-verdier. Hvor ensgraderte pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen skjer ved minst 1 passering med vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse eller lignende. Komprimeringen skal utføres slik at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks. tillatt deformasjon for plastrør er gitt i prosess 43 pkt d. e) Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard Proctor eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for grøfter innenfor vegkroppen. For grøfter utenfor vegkroppen stilles det ingen krav til komprimeringsgrad over ledningssonen. Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av fundamentet. Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. Kontroll dokumenteres. Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament skal følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp fundament eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt. Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge nødvendig komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved oppstart og/ eller dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av komprimeringsgrad for hver 50. meter. Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft, inklusive kummer. Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 700 mm over topp rør. Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn grøft til terreng. Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m. Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok 025 Prosesskode 1, Innledning, kap. 7.4 Veiledende omregningsfaktorer. I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I berggrøfter er teoretisk helning 5:1. I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for den delen som er berg og 2:1 for resten. Enhet: m 42.3 T006 RØRGRØFT I BERG (LØSMASSETYKKELSE < 0,3 M) OG TUNNEL Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m T006 Fundament og omfylling for rør Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3 Akkumulert Sted T006 :

142 Side82 Sted T006: F862 Breivikatunnelen I tilleg til omfang angitt i generell bekrivelse/tekst omfatter prosessen også omfylling for, kabelkanal, kummer og under bankett. b) Det skal benyttes pukk 8/22 mm med graderingskrav Gc iht. NS-EN Kravet gjelder ferdig utlagt. Materialet skal være ikke-telefarlig (T1) m T T006 KABLER OG LEDNINGER Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS KABELGRØFTER b) Omfatter graving og eventuell sprengning av grøfter for kabler, trekkerør, rørkryss, kabelkanaler, inklusiv fundament, sidefylling, beskyttelseslag, komprimering og gjenfylling. Omfatter også borttransport, tipping og utlegging av overskuddsmasser. For trekkerør gjelder: Til fundament benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm, med lagtykkelse min 150 mm og normal komprimering. Til sidefylling og beskyttelseslag benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm for velgraderte materialer og maks 8 mm for ensgraderte materialer, til minimum 150 mm over topp rør, normal komprimering. Til gjenfylling over ledningssonen benyttes friksjonsmasser. Massene skal ikke inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av røret, eller 2/3 av lagtykkelsen, maksimalt 200 mm. Dersom leverandør av rør har andre krav til materialer, gjelder disse. c) For kabler gjelder: Det benyttes 100 mm sand under, ved siden av og over kabler. De øverste 50 mm av fundamentet skal løsgjøres før legging av rør. For sidefylling og beskyttelseslag benyttes normal komprimering. Største masse for komprimeringsutstyr skal være 60 kg. Kabler for lavspenningsanlegg skal ha minimum overdekning 0,5 m fra topp ferdig rør til ferdig veg eller terreng. Høyspenningskabler legges i overensstemmelse med Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F) (min 0,5 m dyp grøft). For rør som krysser veg, skal overdekning være minst 1,0 m. Mengden måles om prosjektert lengde grøft målt gjennomgående. Enhet: m T006 Grøfter i kombinert jord/berg Gjelder kabelgrøfter for trekkerør. Omfatter også påvisning av kabler i området. Grøfteprofil / utforming grøft gjøres iht. håndbok 018 og / eller REN 9000 /9010 krav. Til en hver tid skal strengeste krav gjelde. Grøft utformes for 4 stk. Ø 110mm og 3 stk. Ø 40mm rør. Gjelder også ivaretakelse av eksisterende kabler og reetablering av disse i rørsystemet. c) Det skal graves grøft for støpt rørsystem (OPI) fra tekniske bygg 1V/4A til portalåpning i Hansjordnbesbukta. Det støpte rørsystemet etableres under bankett. Akkumulert Sted T006 :

143 Side83 Sted T006: F862 Breivikatunnelen Det må påregnes forsitig gravin i trassen, da det graves langs / over eksisterende kabler. Eksisterende kabler graves ivaretas under gravingen. Og reetableres i ett / to Ø110mm røret i det plasstøpte rørsystemet. d) Grøft skal etableres slik at trekkerør får en minimum overdekning fra topp rør til ferdig terreng. Godkjenning høyde på overdekning avklares med BH. Gjenfylling skal utførest slik at overflaten tilbakeføres til oprinnelig kvalitet/utsende. Mengden angis som prosjektert lengde. m T006 KABLER b) c) Omfatter levering og legging av kabler inklusive dekkheller, skillestein, jordledning og merkebånd. Omfylling medtas i prosess Kablene legges på en 100 mm sandpute og dekkes med 100 mm sand og kabeldekkheller. Hellene dekkes med 100 mm sand. Kabler skal tilfredsstille krav i Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F). Alle kabler merkes for hver meter, jf nevnte forskrift. Papirisolerte kabler skal ikke legges ut/flyttes ved lavere temperatur enn - 5 oc uten godkjennelse av energiverket. Ved temperaturer mellom 0 og -5 oc skal nye kabler forvarmes før utlegging. Forvarming skal skje ved at kablene (tromlene) plasseres i oppvarmede rom til hele trommelen er gjennomvarm. Plastisolerte kabler har god kuldebestandighet og kan utlegges ved temperatur på ned til -20 oc dersom de blir behandlet med forsiktighet og ikke blir utsatt for støt eller slag. Kablene skal ikke utsettes for bøyning utover den forskriftsmessig tillatte bøyeradius. Ved skjøting legges kabelen med 1 m omfar. All kapping, skjøting og eventuell midlertidig isolering av kabelender for høyspentkabler utføres av godkjent entreprenør. Det skal legges jordledning i alle kabelgrøfter. Der det legges bare veglys- og signalkabler, legges jordledning med tverrsnitt 25 mm2. I lavspent- og høyspentgrøfter legges jordledning med tverrsnitt 50 mm2. Det skal legges skillestein, sementstein mellom: - alle høyspente kabler - høyspente og andre kabler - energiverkets kabler og andre kabler - televerkets kabler og andre kabler Underlags- og omfyllingsmasser i grøfter innenfor vegkroppen komprimeres om mulig som overbygnings-/underbygningsmassene i vegen for øvrig, uten å skade kablene. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m T006 Fiberoptiske kabler Prosessen omfatter levering, forlegging, terminering av single modus fiberkabel mellom tekniske rom, evt. fra eksisterende stamfiber i teknisk rom eller kum ved Teknisk rom og frem til fiberpanel i teknisk rom. Omfatter også lervering og montering av plugger og Akkumulert Sted T006 :

144 Side84 Sted T006: F862 Breivikatunnelen patchepanel. Evt grøft og nye rør er priset i andre prosesser b) Kabelen avsluttes i kveileramme/fiberpanel med SC/ApC konnectorer. I fordelinger skal pigtails og løsfiber legges i fiberskuff i tilknytning til patchepanelene. Det leveres patchepanel for min 24 fiber, som plasseres etter avtale med byggherre. Det termineres 6 fiber i hvert panel. Der hvor fiber trekkes innom og skjøtes i flere tekniske rom skal det sveises 6 fiber videre til neste tekniske rom. c) Det skal legges 6 m kabel-kveil på hver tamp i hver kum og bygninger. Entrepenør må beregne kveil, kapp og overlengder. Dersom nye trekkerør må legges så er dette tatt med under prosesser d) Kontakter for fiber: Maks innskuddstap: 0,5 db ( 1310/1550 nm) Maks reflektert effekt: -40 db (1310/1550 nm) Maks demping i kabel: 0,40 db/km for 1310 nm/ 2,25 db/km for 1550 nm Maks demping i skjøter: 0,02 db/km e) Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjonsmåling ( OTDR) i alle nye fiberforbindelser i begge retninger for 1310 og 1550 nm T006 Singelmodus pigtail Omfatter levering av pigtails inkl. sveising/skjøting der hvor det er ledige fiber i fiberpanel i tekniske rom som må skjøtes ut for å opprette forbindelse mellom nødnettutstyr b) n * 9/125µm.LSZH ytterkappe og SC/ApC connector. c) Pigtail skal sveises i fiberboks/quanteboks og føres frem og kobles til fiberpanel i patcheskap. Entrepenøren beregner lengde. Det skal være overlengde på pigtail som skal kveiles sammen i fiberboks. Lengde på pigtail skal være tilstrekkelig for å kunne ta panel/skjøteboks ut av rack for å kunne sveise. Kostnad angis som enhet stk. Enhet: stk stk 4 Akkumulert Sted T006 :

145 Side85 Sted T006: F862 Breivikatunnelen T006 Kontroll av fiberforbindelse Prosessen omfatter kontrollmåling og merking av 2 fiberforbindelser fra nødnett Master Unit (MU) og til hver Remote Unit( RU). i hht topografitegning for hver type C- tunnel Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjon (OTDR) i begge retninger for 1310 og 1550 nm kostnad angis som rund sum. enhet: RS RS 44.3 T006 TREKKERØR b) c) Omfatter levering og legging av trekkerør for kabler med nødvendige muffer, skjøter, bend, og festemateriell, også trekkerør som innstøpes. Alle kummene i sideareal/skulder skal leveres med fast ramme, dempe-/ slitering og kjøresterkt lokk av seigjern. Fundament, sidefylling og beskyttelseslag er medtatt i prosess 44.1 For støpte rørkryss se prosess I tunnelrommet og bak ikke brannsikret kledning, skal det brukes halogenfrie trekkerør. Trekkerør med glatt rørvegg skal tilfredsstille krav i NS Trekkerør med konstruert rørvegg skal tilfredsstille krav i NS Trekkerør skal legges etter fastsatt fargekode. Ved utlegging skal enden av rørene tettes ved avbrudd. Ved gjennomføringer av vann- og frostsikring i tunnel skal det benyttes løsninger som sikrer en tett konstruksjon. Trekkerør som avsluttes inne i tunnelrommet skal kappes maks 50 mm fra ferdig overflate. Trekkerør skal fortrinnsvis legges gjennomgående gjennom kummer. Trekkerør skal ha trekketråd hvor kabler skal trekkes, men kan unnlates i subrør hvor kabler skal blåses/fløtes. Rørene skal omfylles med min. 100 mm på alle sider. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m Det skal benyttes rette PVC-rør i henhold til prns 2967 med ringstivhet SN8. Trekkerør som er fleksible og skal føres til utstyr skal være dobelt veggede PP-rør i henhold til NS Trekkerør som innstøpes skal være i henhold til prns Trekkerørene skal ha glatt rørvegg på innsiden. Trekkerørene skal være merket med Norges Standardiseringsforbunds (NSF) beskyttede merke (kronemerke). Trekkerørene skal ha pakning i skjøtene. Røranlegget skal tilfredsstille håndbok 018, kapitell 44. Det skal dokumenteres at kravene oppfylles. Bøyeradius skal være minimum 2000mm. Trekketråd skal være 6mm polypropylen. c) Ved utlegging av trekkerør skal det settes lokk på enden av røret ved pauser under vegs og ved avslutning for å hindre at Akkumulert Sted T006 :

146 Side86 Sted T006: F862 Breivikatunnelen det kommer sand og vann i trekkerøret. e) Etter nedlegging og igjenfylling skal trekkerørene kontrolleres med rørtolk som tilsvarer 91% av trekkerørets diameter. Resultatet skal dokumenteres. Trekkerørene er en del av den elektrotekniske installasjonen. Det skal derfor leveres egen samsvarserklæring på trekkerørsanlegget. Mengde måles som prosjektert lengde: Enhet m. Enhetspriser benyttes ved masseregulering T006 Trekkerør Ø 40 mm m T006 Trekkerør Ø 110 mm m T006 KABELKANALER, INNSTØPTE TREKKERØR OG TREKKEKUMMER b) c) Omfatter levering og utførelse av kabelkanaler med lokk, innstøpte trekkerør og trekkekummer, plasstøpte eller prefabrikkerte, og inkluderer alle materialer til støping av armert såle og legging av prefabrikkerte elementer. Trekkerør se prosess Betongkvalitet minimum B20. Betongsåle for prefabrikkerte elementer skal ha en tykkelse på minimum 100 mm og skal ha en langsgående armering minst tilsvarende 6 kg/m2. I bunn og topp av kabelkanal / rørkryss legges langsgående 12 mm kamstål c/c 200 mm med 10 mm bøyler c/c 500 mm. Trekkerørene holdes i posisjon under støpingen, f.eks. ved hjelp av avstandsholdere. Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående gjennom trekkekummene. Enhet: m b) Betongkvalitet minimum B35 c) Det etableres støpt kabelkanalsystem fra teknisk bygg 1V/4A til tunnelåpning i Hansjordnesbukta. For rør i støpt kabelkanalsystem skal det brukes avstandsholdere. Det skal etableres plasstøpt kumme i begge ender av kanalsystemet. Det leveres kjøresikre lokk til kummene. Lokk skal leveres med ramme og være beregnet for innstøpning. Størrelsen på lysåpening lokk ca. LxB 1200 mm x 600 mm. Akkumulert Sted T006 :

147 Side87 Sted T006: F862 Breivikatunnelen T T T006 Kabelkanaler, plasstøpte Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m m 300 Trekkekummer, plasstøpte Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk stk 2 ASFALTDEKKER b) c-e) Omfatter levering, utlegging og komprimering av asfaltdekke med et forbruk angitt som prosjektert mengde pr m² eller som tykkelse i cm, inklusiv eventuell armering. Materialtype, bindemiddeltype og utførelse er angitt i den spesielle beskrivelsen. Med mindre annet er angitt, skal krav til materialer i asfaltdekket være som angitt i Håndbok 018 Vegbygging. Det vises til Håndbok 018 Vegbygging. Mengden måles som anbrakt masse. Enhet: tonn. a-c) Omfatter reasfalteringav vei og tilbakeføring av fortau og kanter etter etablering av nytt lysanlegg.. Tykkelsen på asfalen ved reasfaltering skal tilsvare eksisterende asfalt. Type asfalt i fortau skal være Ab11 min 40 mm tykkelse. Type asfalt ved kryssing av veg. Min 160 mm Ag22 i bærelag og min 60 mm Ab16 i slitelag Asfalt og grusmassene skal komprimere med egnet utstyr. Grus skal ha bærelagskvalitet iht. hånbok 018 og skal min ha 100 mm tykkelse Fk 0-22 (knust fjell) Asfalen skal limes i kantene og mellom lagene. Der asfalt legges i kjørebanen skal asfalten lamineres. Det vil bli avgjort på et senere tidspunk om denne prosessen med underposter eller prosess kommer til anvendelse. Mengde måles som prosjektert areal: Enhet m 2. Pris føres ikke til sum T006 Asfaltering fortau/bankett Enhet: m 2 Mengde: 450 Enhetspris: Pris: Akkumulert Sted T006 :

148 Side88 Sted T006: F862 Breivikatunnelen 65.6 T006 Asfaltering veier Enhet: m 2 Mengde: 100 Enhetspris: Pris: 75 T T T006 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER KANTSTEIN Omfatter levering og arbeider med etablering av kantstein. Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: m Bankett av betong Prosessen omfatter komplett leveranse, støping av ny bankett innkjøring Hansjordnesbukta. b) Det skal brukes plassstøpt armert betong B45 SV40 0,9kg PP fiber / m 3 Pukk 8/22 fylles opp under banketten. Levering, opplasting transport, mellomlagring og utlegging inngår i prosess Sideareal overkant mot kjørebane skal ligge 100 mm over topp kjørebane og stige med 5% mot fjellveggen. c) Før utstøping av sideareal, skal en pukkpute av fraksjon 8/22 mm legges ut og komprimeres som underlag. Alle støpeskjøter utføres slik at de ikke blir synlige. Det skal lages rissanvisning på tvers av bankett, men med en avstand på 20 meter. Det vil bli avgjort på et senere tidspunk om denne prosessen eller prosess 65 med underposter kommer til anvendelse. d) Maks tillatt avvik fra teoretisk senterlinje +/- 30 mm. over en strekning på 5 meter.skal avvik fra jevn linje ikke overstige 15 mm i høyden og 15 mm i sideretning. Mengde måles som prosjektert lengde og bredde fra front Akkumulert Sted T006 :

149 Side89 Sted T006: F862 Breivikatunnelen fortau 1,5 meter. m Sum Sted T006, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

150 Side90 Sted T007: F862 Langnestunnelen T T T007 F862 Langnestunnelen RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER c) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS b) Plan for riggplasser skal forelegges byggherren 14 dager før oppstart arbeid i felt. c) Prosessen omfatter også at all nedrigging skal være avsluttet 7 dager etter at anlegget er overtatt. Riggområder er ikke angitt i planene. Entreprenøren må selv finne og evnt opparbeide egnet område for dette. Avtaler med grunneiere og evnt offentlige tillatelser i forbindelse med området besørges av den utførende. Evnt leier/avgifter dekkes av den utførende. Riggplass på vegområdet kan normalt ikke påregnes og skal avtales med og godkjennes av byggherren. Rigg ved bevegelige arbeider Entreprenøren stiller med egen mobil anleggsbrakke med alle fasiliteter slik at tilgang til spiserom, toalett og gode hygieniske forhold er sikret i løpet av arbeidsdagen. Den mobile riggen må plasseres slik at den sikrer arbeidstakerne og trafikksikkerheten på stedet T007 Tilrigging Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler Akkumulert Sted T007 :

151 Side91 Sted T007: F862 Langnestunnelen (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS T T T T T007 Drift av rigg og midlertidige bygninger Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til byggeeller anleggsplassen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Nedrigging Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS FLYTTING OG OMLEGGING Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS FJERNING/FLYTTING AV KABLER OG UTSTYR Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler c) Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengjøring og fjerning/flytting av kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen. Kabler skal graves opp uten å beskadiges og skal transporteres på tromler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS c) Gammel strålekabel tas ut av eksisterende fester og festes provisorisk til bærewire, kabelbro eller til heng på en Akkumulert Sted T007 :

152 Side92 Sted T007: F862 Langnestunnelen hensiktsmessig og sikker måte. Dersom gamle strålekabelfester ikke kan gjenbrukes pga alder, skade, krav til funksjon eller standard for ny strålekabel iht fabrikkens montasjeveildning så fjernes disse. Etter at ny strålekabel er hengt opp og tilkoblet forsyningskabler skal gamle strålekabler fjernes. Før strålekabel demonteres skal signalnivå på radio/kringkastningsanlegg måles og dokumenteres i hver ende av tunnelen, samt for hver 500m. Måleresultater føres i skjema N500. Mengde måles som prosjektert lengde pr. tunnel. Enhet : m: m T007 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO for aluminiumsprodukter, og NS-EN for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS- EN-ISO 1461 krever. For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN eller EN Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok 021 kap og Benyttet strips skal være av syrefri plast. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysemerking 500 mm. c) Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra Akkumulert Sted T007 :

153 Side93 Sted T007: F862 Langnestunnelen kjørebanen. Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.1 T T007 FELLESANLEGG FOR INSTALLASJONENE Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Hovedtavle/fordelingstavle b) c) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Omfatter også branntettinger. Omfatter også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selektiv støtstrømsikker. Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN og skal ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse. Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnel ventilasjon, tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet skilletransformator. Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- og påsignaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde (holdefunksjon). Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær bryteren. Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full last. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder arbeider i eksisterende tavler med interne kurser og UPS kurser. Omfatter også mekanisk montering, innføring av kursopplegg med tilhørende koblingsarbeider. All kobling, utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon, instruksjon og driftinstruks på norsk. Akkumulert Sted T007 :

154 Side94 Sted T007: F862 Langnestunnelen Omfatter også nødvendig detaljprosjektering, beskrivelse, kortslutningsberegning av tavlene med utstyr samt levering av flerlinjeskjema og tegninger av tavleinndeling og møblering av tavlerom. Systemspenning må kartlegges av entreprenør og ny tavle skal tilpasses eksisterende systemspenning i hver enkelt tunnel. b-c) Generelt Vernene og utstyr skal være modulære og en del av et standardisert tavlesystem. Vern skal være av samme produsent og type som i tavlen forøvrig. Kursene dimensjoneres for normale driftsforhold etter tavlenorm (temperatur, luftfuktighet m.v.) med serskilte krav beskrevet spesielt. Standard forurensingsgrad for industriell anvendelse benyttes. Utstyr på tavler og i skap skal monteres feltvis og oversiktig, og ledningsforbindelser utføres rettvinklet og samlet. Det skal benyttes plastkanaler til ledningene fram til de respektive sikringselementer eller annet utstyr. Alle utgående hovedstrømskabler tilkobles via rekkeklemmer eller koblingsklemmer. Ved klemmene skal lederne legges med nødvendig slakk for omslutting av måletang. Inn- og utgående kabler føres gjennom nipler i bunn av tavlenes kabelinnføringsfelt og under golv i rom. Kurser internt i tavlerom (belysning, stikk etc.) føres ut samme vei gjennom pakknipler. Kabler under innvendig gulv skal føres oversiktlig og strukturert. Sterk og svakstrømskabler skal grupperes separat. Fordelingen skal ha en jevn lastfordeling på alle kurser. Evt. utjevning av lastfordeling etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen. Automater etter EN Effektbrytere etter EN Vern skal ha allpolig brudd med vernefuksjon i fasene inkludert 100% vern i eventuell N-leder. Ved montering av UPSer med flere faser skal det ikke være brudd i N-leder Tegningene og kortslutningsberegninger skal leveres til gjennomsyn min. 14 dager før arbeidet med tavler og kabelmontasje kan igangsettes. Det forlanges at entreprenøren kvalitetssikrer det materiellet som fremlegges for godkjenning. Dette tilsier at entreprenøren står ansvarlig for kontroll av underlag fra underleverandører, slik at dette fremstår med koordinerte og gjennomarbeidete løsninger. Sammen med hver fremsendelse Akkumulert Sted T007 :

155 Side95 Sted T007: F862 Langnestunnelen av materiell fra underleverandører skal det følge med en bekreftelse fra entreprenøren på at materiellet er kvalitetssikret. Nødvendig kontakt med kraftlag for avklaring av kortsutningsdata og forsyningsnett m.v. For kurser skal det fortrinnsvis benyttes automater med C- karakteristikk. Prosjektering Febdok beregning må foretas av entreprenør. Prinsippielt enlinjeskjema legges til grunn for kursfordeling, vern og seksjonering i tavler. Tilbudt utstyr skal kontrolleres og dimensjoneres slik at dette opererer i hht de krav som er gitt i NEK 400:2010. Tavler skal utføres i IP54. Inntak utføres i min. IP2XC (betjening av ikke sakkyndig eller instruert person). Alle betjeningspunkter forøvrig utføres i min. IP2X (betjening av sakkyndig eller instruert person). For prioriterte kurser (UPS) skal utstyret i sin helhet plasseres fortrinnsvis i eget innvendig felt. Ved kabelføringer mellom feltene skal disse separeres best mulig. Det skal monteres kursfortegnelse på baksiden av hver dør, med oversikt over kursene i det enkelte skap. Avstand mellom utstyr og rekkeklemmer skal være slik at en kommer lett til for utskifting. Det skal brukes endehylser på alle flertrådige ledninger. Temperaturfølsomt utstyr (elektronikkenheter o.l.) skal plasseres slik at uheldig oppvarming fra andre komponenter unngås. Avsatt ledig plass skal minimum være 30 % også innen ledningskanaler internt i fordelingene. UPS Kurser for nødstrøm/prioriterte kurser skal forsynes fra UPS - 1 stk allpolig bypassbryter monteres på vegg ved UPS. UPS vender merkes i tillegg med skilt med gul bakgrunn og sort tekst: "UPS skal settes i statisk intern by-pass før betjening av vender" Merking Akkumulert Sted T007 :

156 Side96 Sted T007: F862 Langnestunnelen Generelle krav til merking: - Innmontert utstyr, vendere mv. merkes med klartekst. - Kurser skal forøvrig merkes. Hvit etikett med sort skrift Den respektive tunnelens merkesysten skal legges til grunn. Overspenningsvern På grunn av fare for atmosfæriske overspenninger skal anlegget være beskyttet med et tilpasset overspenningsvern (fin/mellomvern). Inntak og kurser med spesielt utsatt utstyr skal beskyttes. Overspenningsbeskyttelse skal utføres i hht NEK IEC "Isolasjonskoordinasjon for driftsmidler i lavspenningssystemer Del 1: Prinsipper, krav og prøving". Hovedvern: Plasseres på nettinntaket og skal tilfredsstille de mulige lynstrømmer tilsvarende NEK IEC "Beskyttelse av bygninger etc, mot lynnedslag Del 1: Generelle prinsipper" T007 Tilkobling av nye UPSer i eksisterende fordelinger Omfatter levering og montering av nye automatsikringer, rekkeklemmer i eksisterende fordeling, kursopplegg, stikkontakter og bypassbryter, samt tilkobling av UPS, merking, oppdatering av kursfortegelser og dokumentasjon. Som kursopplegg kan regnes inntil 10m kabel Prinsippskisse og enlinjeskjema i tegning D2-I439 UPS tilkobling og vender. Fordelingen som omfattes av prosessen er fordeling T1 og T3 RS T007 Felles jordsystem c) Omfatter levering og montering av et felles jordsystem for tunnelanlegget, inklusiv nødvendig graving, tilbakefylling og planering som ikke inngår i andre prosesser. Jordliner som ligger i felles kabelgrøft, er medtatt i prosess 44. Ved all skjøting, tilkobling, avgrening, montering av kabelsko etc. skal det benyttes pressverktøy, slaglodding/sølvlodding eller termittsveising. Alle avgreninger fra jordledning skal utføres som parallellskjøt. Alle PN gul/ grønn ledning skal ha hel kappe og isoleres med krympeskjøter i avgreninger og skjøter. Akkumulert Sted T007 :

157 Side97 Sted T007: F862 Langnestunnelen e) Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske installasjonen. Arbeidet skal derfor forestås av virksomhet som har autorisasjon og er registrert i nasjonalt register. Det skal leveres egen samsvarserklæring på jordingsanlegget T T007 Jordelektrode c) Omfatter etablering av jordelektrode for antennemast, elektrobygg og pumpestasjoner. Omfatter også tilkobling av gjennomgående jordleder til jordelektrode, og oppstikk fra jordelektrode til hovedjordskinne i bygg, antennemast og lynvernanlegg. Jordelektrode skal ikke overdekkes før alle tilkoblinger og avgreninger er gjennomført og kontrollert. Lynvernanlegg skal tilfredsstille krav gitt i NEK- EN Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Jordeing Nødnettutstyr i teknisk rom Prosessen omfatter tilkobling, levering og legging/montering av jording fra hovedjordskinne i teknisbygg til nytt nødnettutstyr i tekniskbygg. Prosessen omfattter fordelingen T1 og T3. b) Det brukes Gul/Grønn PN 50mm 2 c) Føringsveier i teknisk rom skal brukes så langt det er mulig. Ved behov for etablering av nye føringsveier kontaktes BH for å avtale utførelse. Kable føres opp over gulv og tilordnes i kanal til underkkan utstyr på vegg. (Utstyr levert av Motorola Solution). Her kveiles opp en 2m lang kabel ende. Motorola tilkobler selv jordingen i sitt utstyr. RS 36.4 T T T007 SIKKERHETSUTRUSTNING Omfatter levering, montering og tilkopling av sikkerhetsutrustning, nødutstyr, serviceinstallasjoner og utstyr for overføring av signal til bemannet sentral. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nød/rømning Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, nødtelefoner og nødstrøm, samt av utstyr for overføring av signaler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nødstrømsanlegg c) Omfatter levering, montering og tilkopling av dieselaggregater eller UPSanlegg med batteripakke. Følgende utstyr skal være knyttet opp mot reservekraft / nødstrømsforsyning (batteri eller aggregat): Lokalt styre- og overvåkningssystem, Automatiske bommer, Rødt stoppblinksignal, Akkumulert Sted T007 :

158 Side98 Sted T007: F862 Langnestunnelen Sikkerhetsbelysning, Ledelys for tunnel, Nødtelefon, Serviceskilt, Nødutgangsskilt, Radio- og kringkastingsanlegg. Nødstrømsanlegg skal gi minimum 1 times driftstid ved dimensjonerende belastning og minimum 4 timer for radioanlegg. Funksjonssikkerhet skal ivaretas i henhold til håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 10.2 og Hvis nødstrømsanlegg baseres på sentralisert batterianlegg, skal batteriene plasseres i eget rom med batteribryter i tavlerommet. UPS-ene skal være av typen "on line" med nødvendige inn- og utgående brytere, batteri-bryter, likeretter, vekselretter, transformatorer, statisk bypass, synkroniseringsenhet, s amt nødvendige filter og skjerming for å unngå uønsket elektrisk, magnetisk eller akustisk støy. Eventuelle betingelser for å oppnå dette angis. Likeretter, vekselretter og statisk bypass skal være plassert i felles skap. Batterier skal være av type ventilregulerte batterier med minimum levetid på 8 år, og monteres i stativ for maksimal lufting. UPS-ene skal primært være selvkjølte. Hvis kjølevifter benyttes, skal disse ha redundant funksjon med alarm for viftefeil. Driftstemperatur for rommet skal oppgis. Krav til kvalitet og data for likeretter som kapasitet, vekselretter, inngangsspenning, utgangsspenning mv. er gitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder nye UPS med interne batteripakker i tavlerom/ radiohus. b) UPSene skal leveres med beskyttelse mot strømbrudd, overog underspenninger, spenning- eller strømsjokk forårsaket av lastendringer på sekundærsiden, linjestøy, frekvensvariasjoner og harmonisk støy. UPSene skal også leveres inklusiv komplett isolert og innkapslet batteripakke(r). Batteripakkene skal være dimensjonert for minimum 8 timer +20% nøddrift av totallasten som forsynes. De skal også ha minimum 5 års levetid i det miljø de installeres i. UPSene skal utstyres med kontrollelektronikk som overvåker/styrer og varsler relevante data som batterispenning, likeretter, UPS-status mv. Det skal være potensialfri utgang for overføring av drift/feilalarmer til SRO-system. For senere tilkobling til nytt nødnett skal UPS i tillegg ha potensialfri alarmutang for Mains Failure to UPS, UPS Failure og Low battery. De skal også være selvkjølt. UPS-ene skal leveres med lokalt instrumentpanel. Fra panelet skal operatør kunne lese: Inn- og utgangsspenning i volt. Belastningsstrøm inn- og utgang i ampere. Akkumulert Sted T007 :

159 Side99 Sted T007: F862 Langnestunnelen Belastning i watt/va. Utgangsfrekvens i Hz. Likespenning i volt Ladestrøm i ampere. Batteripakkene skal kunne skiftes uten at last tas ned. Om denne funksjonen ikke ivaretas av UPS-elektronikken, skal manuell by-pass monteres. Ved manuell bypass skal tilknyttede kurser beskyttes både av automat og overspenningvern (finvern). UPS og batteripakker skal være pluggbar online og skal både kunne monteres i rack og ha gulvmontasje. UPS skal ha automatisk oppstart når nettet kommer tilbake etter lengre utfall og/eller batteripakkene er helt utladdet/utkobblet. c) Forslag til plassering skal godkjennes av byggherre. d) Krav til reserverkrafttid 300/600VA i mer enn 8timer +20% Mengde måles som prosjektert antall UPS'er. Enhet: stk T T T007 Levering av Online UPS 300W i 8 timer + 20% Kringkasting og radiokommunikasjon Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av godkjent radioutstyr for kringkasting i vegtunnel inklusiv antenner, matekabler og utstrålende antennekabler. Omfatter også vedlikehold i 3 år. Antennemast er medtatt i prosess Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Utstrålende antennekabler (strålekabel) b) Omfatter levering, montering og terminering av utstrålende antennekabler (strålekabler), samt kontrollmåling og utarbeidelse av målerapport. Utstrålende antennekabler skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC Det aksepteres at 1 ¼ toms utstrålende antennekabler med diameter < 40 mm oppfyller IEC (røykutvikling) testet med kun en kabellengde, og ikke to sammenbuntede lengder som spesifisert i testen. Utstrålende antennekabler har samme utvidelsesgrad som kobber (16 x 10-6 m/ K), og skjøter skal utføres med fleksible kabler med tilstrekkelig lengde. Hvert tiende feste for strålekabel skal være brannsikkert, slik at kabelen ikke faller ned ved en eventuell brann. Termineringer og skjøter på utstrålende antennekabler skal være vanntette. stk 2 Akkumulert Sted T007 :

160 Side100 Sted T007: F862 Langnestunnelen c) e) Utstrålende antennekabler skal monteres etter leverandørens anbefalinger og anvisninger. Etter montering og terminering skal utstrålende antennekabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m Omfatter også nødvendige opphengsfester og krympestrømper til alle skjøter. Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av lengder før bestilling. b) Tekniske krav til strålekabel: IMPEDANS: 50 Ohm. Dim 1 1/4" Tetra-spesifikk kabel e) Måleresultater føres inn i N500 skjema sammen med referansemålinger på gammel strålekabel (ref prosess 16.31) m T007 Koaksialkabler b) Omfatter levering, montering og terminering av koaksial matekabler. Koaksialkabler som benyttes i tunnelrommet skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC e) Termineringer og skjøter på koaksialkabler montert utendørs og i tunnelrommet skal være vanntette. Etter montering og terminering skal koaksialkabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m b) Teknisk kravspesifikasjon koaksialkabel/matekabel: Impedans: 50 Ohm Dim.: 7/8" Kabeldempning: ved frekvens (MHz): demping (db/100m v/20 C, c: 1,0 1,42 2,54 3,71 Impedans: 50 Ohm Dim.: 1 1/4" Kabeldempning: ved frekvens (MHz): demping (db/100m v/20 C, c: 0,8 1,05 1,75 2,75 Akkumulert Sted T007 :

161 Side101 Sted T007: F862 Langnestunnelen Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m T007 Koaksialkabler 7/8" kl. 2 b) Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av lengder før bestilling. Kablene skal forlegges brannsikkert i rør i grunn og eller på kabelbru. kablene termineres med 7/16 konnectorer i begge ender. m T T007 KABLER OG LEDNINGER Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS KABLER b) c) Omfatter levering og legging av kabler inklusive dekkheller, skillestein, jordledning og merkebånd. Omfylling medtas i prosess Kablene legges på en 100 mm sandpute og dekkes med 100 mm sand og kabeldekkheller. Hellene dekkes med 100 mm sand. Kabler skal tilfredsstille krav i Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F). Alle kabler merkes for hver meter, jf nevnte forskrift. Papirisolerte kabler skal ikke legges ut/flyttes ved lavere temperatur enn - 5 oc uten godkjennelse av energiverket. Ved temperaturer mellom 0 og -5 oc skal nye kabler forvarmes før utlegging. Forvarming skal skje ved at kablene (tromlene) plasseres i oppvarmede rom til hele trommelen er gjennomvarm. Plastisolerte kabler har god kuldebestandighet og kan utlegges ved temperatur på ned til -20 oc dersom de blir behandlet med forsiktighet og ikke blir utsatt for støt eller slag. Kablene skal ikke utsettes for bøyning utover den forskriftsmessig tillatte bøyeradius. Ved skjøting legges kabelen med 1 m omfar. All kapping, skjøting og eventuell midlertidig isolering av kabelender for høyspentkabler utføres av godkjent entreprenør. Det skal legges jordledning i alle kabelgrøfter. Der det legges bare veglys- og signalkabler, legges jordledning med tverrsnitt 25 mm2. I lavspent- og høyspentgrøfter legges jordledning med tverrsnitt 50 mm2. Det skal legges skillestein, sementstein mellom: - alle høyspente kabler - høyspente og andre kabler - energiverkets kabler og andre kabler - televerkets kabler og andre kabler Underlags- og omfyllingsmasser i grøfter innenfor vegkroppen komprimeres om mulig som overbygnings-/underbygningsmassene i vegen for øvrig, uten å skade kablene. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m Akkumulert Sted T007 :

162 Side102 Sted T007: F862 Langnestunnelen T007 Fiberoptiske kabler Prosessen omfatter levering, forlegging, terminering av single modus fiberkabel mellom tekniske rom, evt. fra eksisterende stamfiber i teknisk rom eller kum ved Teknisk rom og frem til fiberpanel i teknisk rom. Omfatter også lervering og montering av plugger og patchepanel. Evt grøft og nye rør er priset i andre prosesser b) Kabelen avsluttes i kveileramme/fiberpanel med SC/ApC konnectorer. I fordelinger skal pigtails og løsfiber legges i fiberskuff i tilknytning til patchepanelene. Det leveres patchepanel for min 24 fiber, som plasseres etter avtale med byggherre. Det termineres 6 fiber i hvert panel. Der hvor fiber trekkes innom og skjøtes i flere tekniske rom skal det sveises 6 fiber videre til neste tekniske rom. c) Det skal legges 6 m kabel-kveil på hver tamp i hver kum og bygninger. Entrepenør må beregne kveil, kapp og overlengder. Dersom nye trekkerør må legges så er dette tatt med under prosesser d) Kontakter for fiber: Maks innskuddstap: 0,5 db ( 1310/1550 nm) Maks reflektert effekt: -40 db (1310/1550 nm) Maks demping i kabel: 0,40 db/km for 1310 nm/ 2,25 db/km for 1550 nm Maks demping i skjøter: 0,02 db/km e) Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjonsmåling ( OTDR) i alle nye fiberforbindelser i begge retninger for 1310 og 1550 nm T007 Singelmodus pigtail Omfatter levering av pigtails inkl. sveising/skjøting der hvor det er ledige fiber i fiberpanel i tekniske rom som må skjøtes ut for å opprette forbindelse mellom nødnettutstyr Akkumulert Sted T007 :

163 Side103 Sted T007: F862 Langnestunnelen b) n * 9/125µm.LSZH ytterkappe og SC/ApC connector. c) Pigtail skal sveises i fiberboks/quanteboks og føres frem og kobles til fiberpanel i patcheskap. Entrepenøren beregner lengde. Det skal være overlengde på pigtail som skal kveiles sammen i fiberboks. Lengde på pigtail skal være tilstrekkelig for å kunne ta panel/skjøteboks ut av rack for å kunne sveise. Kostnad angis som enhet stk. Enhet: stk stk T007 Kontroll av fiberforbindelse Prosessen omfatter kontrollmåling og merking av 2 fiberforbindelser fra nødnett Master Unit (MU) og til hver Remote Unit( RU). i hht topografitegning for hver type C- tunnel Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjon (OTDR) i begge retninger for 1310 og 1550 nm kostnad angis som rund sum. enhet: RS RS Sum Sted T007, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

164 Side104 Sted T008: F862 Sentrumstantegnten T T T008 F862 Sentrumstantegnten RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER c) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS b) Plan for riggplasser skal forelegges byggherren 14 dager før oppstart arbeid i felt. c) Prosessen omfatter også at all nedrigging skal være avsluttet 7 dager etter at anlegget er overtatt. Riggområder er ikke angitt i planene. Entreprenøren må selv finne og evnt opparbeide egnet område for dette. Avtaler med grunneiere og evnt offentlige tillatelser i forbindelse med området besørges av den utførende. Evnt leier/avgifter dekkes av den utførende. Riggplass på vegområdet kan normalt ikke påregnes og skal avtales med og godkjennes av byggherren. Rigg ved bevegelige arbeider Entreprenøren stiller med egen mobil anleggsbrakke med alle fasiliteter slik at tilgang til spiserom, toalett og gode hygieniske forhold er sikret i løpet av arbeidsdagen. Den mobile riggen må plasseres slik at den sikrer arbeidstakerne og trafikksikkerheten på stedet T008 Tilrigging Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler Akkumulert Sted T008 :

165 Side105 Sted T008: F862 Sentrumstantegnten (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS T T T T T008 Drift av rigg og midlertidige bygninger Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til byggeeller anleggsplassen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Nedrigging Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS FLYTTING OG OMLEGGING Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS FJERNING/FLYTTING AV KABLER OG UTSTYR Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler c) Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengjøring og fjerning/flytting av kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen. Kabler skal graves opp uten å beskadiges og skal transporteres på tromler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS c) Gammel strålekabel tas ut av eksisterende fester og festes provisorisk til bærewire, kabelbro eller til heng på en Akkumulert Sted T008 :

166 Side106 Sted T008: F862 Sentrumstantegnten hensiktsmessig og sikker måte. Dersom gamle strålekabelfester ikke kan gjenbrukes pga alder, skade, krav til funksjon eller standard for ny strålekabel iht fabrikkens montasjeveildning så fjernes disse. Etter at ny strålekabel er hengt opp og tilkoblet forsyningskabler skal gamle strålekabler fjernes. Før strålekabel demonteres skal signalnivå på radio/kringkastningsanlegg måles og dokumenteres i hver ende av tunnelen, samt for hver 500m. Måleresultater føres i skjema N500. Mengde måles som prosjektert lengde pr. tunnel. Enhet : m: m T008 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO for aluminiumsprodukter, og NS-EN for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS- EN-ISO 1461 krever. For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN eller EN Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok 021 kap og Benyttet strips skal være av syrefri plast. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysemerking 500 mm. c) Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra Akkumulert Sted T008 :

167 Side107 Sted T008: F862 Sentrumstantegnten kjørebanen. Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.1 T T008 FELLESANLEGG FOR INSTALLASJONENE Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Hovedtavle/fordelingstavle b) c) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Omfatter også branntettinger. Omfatter også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selektiv støtstrømsikker. Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN og skal ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse. Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnel ventilasjon, tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet skilletransformator. Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- og påsignaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde (holdefunksjon). Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær bryteren. Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full last. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder arbeider i eksisterende tavler med interne kurser og UPS kurser. Omfatter også mekanisk montering, innføring av kursopplegg med tilhørende koblingsarbeider. All kobling, utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon, instruksjon og driftinstruks på norsk. Akkumulert Sted T008 :

168 Side108 Sted T008: F862 Sentrumstantegnten Omfatter også nødvendig detaljprosjektering, beskrivelse, kortslutningsberegning av tavlene med utstyr samt levering av flerlinjeskjema og tegninger av tavleinndeling og møblering av tavlerom. Systemspenning må kartlegges av entreprenør og ny tavle skal tilpasses eksisterende systemspenning i hver enkelt tunnel. b-c) Generelt Vernene og utstyr skal være modulære og en del av et standardisert tavlesystem. Vern skal være av samme produsent og type som i tavlen forøvrig. Kursene dimensjoneres for normale driftsforhold etter tavlenorm (temperatur, luftfuktighet m.v.) med serskilte krav beskrevet spesielt. Standard forurensingsgrad for industriell anvendelse benyttes. Utstyr på tavler og i skap skal monteres feltvis og oversiktig, og ledningsforbindelser utføres rettvinklet og samlet. Det skal benyttes plastkanaler til ledningene fram til de respektive sikringselementer eller annet utstyr. Alle utgående hovedstrømskabler tilkobles via rekkeklemmer eller koblingsklemmer. Ved klemmene skal lederne legges med nødvendig slakk for omslutting av måletang. Inn- og utgående kabler føres gjennom nipler i bunn av tavlenes kabelinnføringsfelt og under golv i rom. Kurser internt i tavlerom (belysning, stikk etc.) føres ut samme vei gjennom pakknipler. Kabler under innvendig gulv skal føres oversiktlig og strukturert. Sterk og svakstrømskabler skal grupperes separat. Fordelingen skal ha en jevn lastfordeling på alle kurser. Evt. utjevning av lastfordeling etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen. Automater etter EN Effektbrytere etter EN Vern skal ha allpolig brudd med vernefuksjon i fasene inkludert 100% vern i eventuell N-leder. Ved montering av UPSer med flere faser skal det ikke være brudd i N-leder Tegningene og kortslutningsberegninger skal leveres til gjennomsyn min. 14 dager før arbeidet med tavler og kabelmontasje kan igangsettes. Det forlanges at entreprenøren kvalitetssikrer det materiellet som fremlegges for godkjenning. Dette tilsier at entreprenøren står ansvarlig for kontroll av underlag fra underleverandører, slik at dette fremstår med koordinerte og gjennomarbeidete løsninger. Sammen med hver fremsendelse Akkumulert Sted T008 :

169 Side109 Sted T008: F862 Sentrumstantegnten av materiell fra underleverandører skal det følge med en bekreftelse fra entreprenøren på at materiellet er kvalitetssikret. Nødvendig kontakt med kraftlag for avklaring av kortsutningsdata og forsyningsnett m.v. For kurser skal det fortrinnsvis benyttes automater med C- karakteristikk. Prosjektering Febdok beregning må foretas av entreprenør. Prinsippielt enlinjeskjema legges til grunn for kursfordeling, vern og seksjonering i tavler. Tilbudt utstyr skal kontrolleres og dimensjoneres slik at dette opererer i hht de krav som er gitt i NEK 400:2010. Tavler skal utføres i IP54. Inntak utføres i min. IP2XC (betjening av ikke sakkyndig eller instruert person). Alle betjeningspunkter forøvrig utføres i min. IP2X (betjening av sakkyndig eller instruert person). For prioriterte kurser (UPS) skal utstyret i sin helhet plasseres fortrinnsvis i eget innvendig felt. Ved kabelføringer mellom feltene skal disse separeres best mulig. Det skal monteres kursfortegnelse på baksiden av hver dør, med oversikt over kursene i det enkelte skap. Avstand mellom utstyr og rekkeklemmer skal være slik at en kommer lett til for utskifting. Det skal brukes endehylser på alle flertrådige ledninger. Temperaturfølsomt utstyr (elektronikkenheter o.l.) skal plasseres slik at uheldig oppvarming fra andre komponenter unngås. Avsatt ledig plass skal minimum være 30 % også innen ledningskanaler internt i fordelingene. UPS Kurser for nødstrøm/prioriterte kurser skal forsynes fra UPS - 1 stk allpolig bypassbryter monteres på vegg ved UPS. UPS vender merkes i tillegg med skilt med gul bakgrunn og sort tekst: "UPS skal settes i statisk intern by-pass før betjening av vender" Merking Akkumulert Sted T008 :

170 Side110 Sted T008: F862 Sentrumstantegnten Generelle krav til merking: - Innmontert utstyr, vendere mv. merkes med klartekst. - Kurser skal forøvrig merkes. Hvit etikett med sort skrift Den respektive tunnelens merkesysten skal legges til grunn. Overspenningsvern På grunn av fare for atmosfæriske overspenninger skal anlegget være beskyttet med et tilpasset overspenningsvern (fin/mellomvern). Inntak og kurser med spesielt utsatt utstyr skal beskyttes. Overspenningsbeskyttelse skal utføres i hht NEK IEC "Isolasjonskoordinasjon for driftsmidler i lavspenningssystemer Del 1: Prinsipper, krav og prøving". Hovedvern: Plasseres på nettinntaket og skal tilfredsstille de mulige lynstrømmer tilsvarende NEK IEC "Beskyttelse av bygninger etc, mot lynnedslag Del 1: Generelle prinsipper" T008 Tilkobling av nye UPSer i eksisterende fordelinger Omfatter levering og montering av nye automatsikringer, rekkeklemmer i eksisterende fordeling, kursopplegg, stikkontakter og bypassbryter, samt tilkobling av UPS, merking, oppdatering av kursfortegelser og dokumentasjon. Som kursopplegg kan regnes inntil 10m kabel Prinsippskisse og enlinjeskjema i tegning D2-I439 UPS tilkobling og vender. Fordelingen som omfattes av prosessen er 2 stk fordelinger i tunnelen. RS T008 Felles jordsystem c) Omfatter levering og montering av et felles jordsystem for tunnelanlegget, inklusiv nødvendig graving, tilbakefylling og planering som ikke inngår i andre prosesser. Jordliner som ligger i felles kabelgrøft, er medtatt i prosess 44. Ved all skjøting, tilkobling, avgrening, montering av kabelsko etc. skal det benyttes pressverktøy, slaglodding/sølvlodding eller termittsveising. Alle avgreninger fra jordledning skal utføres som parallellskjøt. Alle PN gul/ grønn ledning skal ha hel kappe og isoleres med krympeskjøter i avgreninger og skjøter. Akkumulert Sted T008 :

171 Side111 Sted T008: F862 Sentrumstantegnten e) Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske installasjonen. Arbeidet skal derfor forestås av virksomhet som har autorisasjon og er registrert i nasjonalt register. Det skal leveres egen samsvarserklæring på jordingsanlegget T T008 Jordelektrode c) Omfatter etablering av jordelektrode for antennemast, elektrobygg og pumpestasjoner. Omfatter også tilkobling av gjennomgående jordleder til jordelektrode, og oppstikk fra jordelektrode til hovedjordskinne i bygg, antennemast og lynvernanlegg. Jordelektrode skal ikke overdekkes før alle tilkoblinger og avgreninger er gjennomført og kontrollert. Lynvernanlegg skal tilfredsstille krav gitt i NEK- EN Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Jordeing Nødnettutstyr i teknisk rom Prosessen omfatter tilkobling, levering og legging/montering av jording fra hovedjordskinne i teknisbygg til nytt nødnettutstyr i tekniskbygg. Prosessen omfattter 2 stk fordelingen. b) Det brukes Gul/Grønn PN 50mm 2 c) Føringsveier i teknisk rom skal brukes så langt det er mulig. Ved behov for etablering av nye føringsveier kontaktes BH for å avtale utførelse. Kable føres opp over gulv og tilordnes i kanal til underkkan utstyr på vegg. (Utstyr levert av Motorola Solution). Her kveiles opp en 2m lang kabel ende. Motorola tilkobler selv jordingen i sitt utstyr. RS 36.4 T T T008 SIKKERHETSUTRUSTNING Omfatter levering, montering og tilkopling av sikkerhetsutrustning, nødutstyr, serviceinstallasjoner og utstyr for overføring av signal til bemannet sentral. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nød/rømning Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, nødtelefoner og nødstrøm, samt av utstyr for overføring av signaler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nødstrømsanlegg c) Omfatter levering, montering og tilkopling av dieselaggregater eller UPSanlegg med batteripakke. Følgende utstyr skal være knyttet opp mot reservekraft / nødstrømsforsyning (batteri eller aggregat): Lokalt styre- og overvåkningssystem, Automatiske bommer, Rødt stoppblinksignal, Akkumulert Sted T008 :

172 Side112 Sted T008: F862 Sentrumstantegnten Sikkerhetsbelysning, Ledelys for tunnel, Nødtelefon, Serviceskilt, Nødutgangsskilt, Radio- og kringkastingsanlegg. Nødstrømsanlegg skal gi minimum 1 times driftstid ved dimensjonerende belastning og minimum 4 timer for radioanlegg. Funksjonssikkerhet skal ivaretas i henhold til håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 10.2 og Hvis nødstrømsanlegg baseres på sentralisert batterianlegg, skal batteriene plasseres i eget rom med batteribryter i tavlerommet. UPS-ene skal være av typen "on line" med nødvendige inn- og utgående brytere, batteri-bryter, likeretter, vekselretter, transformatorer, statisk bypass, synkroniseringsenhet, s amt nødvendige filter og skjerming for å unngå uønsket elektrisk, magnetisk eller akustisk støy. Eventuelle betingelser for å oppnå dette angis. Likeretter, vekselretter og statisk bypass skal være plassert i felles skap. Batterier skal være av type ventilregulerte batterier med minimum levetid på 8 år, og monteres i stativ for maksimal lufting. UPS-ene skal primært være selvkjølte. Hvis kjølevifter benyttes, skal disse ha redundant funksjon med alarm for viftefeil. Driftstemperatur for rommet skal oppgis. Krav til kvalitet og data for likeretter som kapasitet, vekselretter, inngangsspenning, utgangsspenning mv. er gitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder nye UPS med interne batteripakker i tavlerom/ radiohus. b) UPSene skal leveres med beskyttelse mot strømbrudd, overog underspenninger, spenning- eller strømsjokk forårsaket av lastendringer på sekundærsiden, linjestøy, frekvensvariasjoner og harmonisk støy. UPSene skal også leveres inklusiv komplett isolert og innkapslet batteripakke(r). Batteripakkene skal være dimensjonert for minimum 8 timer +20% nøddrift av totallasten som forsynes. De skal også ha minimum 5 års levetid i det miljø de installeres i. UPSene skal utstyres med kontrollelektronikk som overvåker/styrer og varsler relevante data som batterispenning, likeretter, UPS-status mv. Det skal være potensialfri utgang for overføring av drift/feilalarmer til SRO-system. For senere tilkobling til nytt nødnett skal UPS i tillegg ha potensialfri alarmutang for Mains Failure to UPS, UPS Failure og Low battery. De skal også være selvkjølt. UPS-ene skal leveres med lokalt instrumentpanel. Fra panelet skal operatør kunne lese: Inn- og utgangsspenning i volt. Belastningsstrøm inn- og utgang i ampere. Akkumulert Sted T008 :

173 Side113 Sted T008: F862 Sentrumstantegnten Belastning i watt/va. Utgangsfrekvens i Hz. Likespenning i volt Ladestrøm i ampere. Batteripakkene skal kunne skiftes uten at last tas ned. Om denne funksjonen ikke ivaretas av UPS-elektronikken, skal manuell by-pass monteres. Ved manuell bypass skal tilknyttede kurser beskyttes både av automat og overspenningvern (finvern). UPS og batteripakker skal være pluggbar online og skal både kunne monteres i rack og ha gulvmontasje. UPS skal ha automatisk oppstart når nettet kommer tilbake etter lengre utfall og/eller batteripakkene er helt utladdet/utkobblet. c) Forslag til plassering skal godkjennes av byggherre. d) Krav til reserverkrafttid 300/600VA i mer enn 8timer +20% Mengde måles som prosjektert antall UPS'er. Enhet: stk T T T008 Levering av Online UPS 300W i 8 timer + 20% Kringkasting og radiokommunikasjon Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av godkjent radioutstyr for kringkasting i vegtunnel inklusiv antenner, matekabler og utstrålende antennekabler. Omfatter også vedlikehold i 3 år. Antennemast er medtatt i prosess Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Utstrålende antennekabler (strålekabel) b) Omfatter levering, montering og terminering av utstrålende antennekabler (strålekabler), samt kontrollmåling og utarbeidelse av målerapport. Utstrålende antennekabler skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC Det aksepteres at 1 ¼ toms utstrålende antennekabler med diameter < 40 mm oppfyller IEC (røykutvikling) testet med kun en kabellengde, og ikke to sammenbuntede lengder som spesifisert i testen. Utstrålende antennekabler har samme utvidelsesgrad som kobber (16 x 10-6 m/ K), og skjøter skal utføres med fleksible kabler med tilstrekkelig lengde. Hvert tiende feste for strålekabel skal være brannsikkert, slik at kabelen ikke faller ned ved en eventuell brann. Termineringer og skjøter på utstrålende antennekabler skal være vanntette. stk 2 Akkumulert Sted T008 :

174 Side114 Sted T008: F862 Sentrumstantegnten c) e) Utstrålende antennekabler skal monteres etter leverandørens anbefalinger og anvisninger. Etter montering og terminering skal utstrålende antennekabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m Omfatter også nødvendige opphengsfester og krympestrømper til alle skjøter. I tilleg omfatters montering av T-ledd for avgrening til parkeringsanllegg ved fordeler 2A/rød rundkjøring. Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av lengder før bestilling. b) Tekniske krav til strålekabel: IMPEDANS: 50 Ohm. Dim 1 1/4" Tetra-spesifikk kabel e) Måleresultater føres inn i N500 skjema sammen med referansemålinger på gammel strålekabel (ref prosess 16.31) m T008 Koaksialkabler b) Omfatter levering, montering og terminering av koaksial matekabler. Koaksialkabler som benyttes i tunnelrommet skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC e) Termineringer og skjøter på koaksialkabler montert utendørs og i tunnelrommet skal være vanntette. Etter montering og terminering skal koaksialkabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m T008 Koaksialkabler 7/8" kl. 2 b) Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av lengder før bestilling. Kablene skal forlegges brannsikkert i rør i grunn og eller på kabelbru. kablene termineres med 7/16 konnectorer i begge ender. m 90 Akkumulert Sted T008 :

175 Side115 Sted T008: F862 Sentrumstantegnten 44 T T008 KABLER OG LEDNINGER Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS KABLER b) c) Omfatter levering og legging av kabler inklusive dekkheller, skillestein, jordledning og merkebånd. Omfylling medtas i prosess Kablene legges på en 100 mm sandpute og dekkes med 100 mm sand og kabeldekkheller. Hellene dekkes med 100 mm sand. Kabler skal tilfredsstille krav i Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F). Alle kabler merkes for hver meter, jf nevnte forskrift. Papirisolerte kabler skal ikke legges ut/flyttes ved lavere temperatur enn - 5 oc uten godkjennelse av energiverket. Ved temperaturer mellom 0 og -5 oc skal nye kabler forvarmes før utlegging. Forvarming skal skje ved at kablene (tromlene) plasseres i oppvarmede rom til hele trommelen er gjennomvarm. Plastisolerte kabler har god kuldebestandighet og kan utlegges ved temperatur på ned til -20 oc dersom de blir behandlet med forsiktighet og ikke blir utsatt for støt eller slag. Kablene skal ikke utsettes for bøyning utover den forskriftsmessig tillatte bøyeradius. Ved skjøting legges kabelen med 1 m omfar. All kapping, skjøting og eventuell midlertidig isolering av kabelender for høyspentkabler utføres av godkjent entreprenør. Det skal legges jordledning i alle kabelgrøfter. Der det legges bare veglys- og signalkabler, legges jordledning med tverrsnitt 25 mm2. I lavspent- og høyspentgrøfter legges jordledning med tverrsnitt 50 mm2. Det skal legges skillestein, sementstein mellom: - alle høyspente kabler - høyspente og andre kabler - energiverkets kabler og andre kabler - televerkets kabler og andre kabler Underlags- og omfyllingsmasser i grøfter innenfor vegkroppen komprimeres om mulig som overbygnings-/underbygningsmassene i vegen for øvrig, uten å skade kablene. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m T008 Fiberoptiske kabler Prosessen omfatter levering, forlegging, terminering av single modus fiberkabel mellom tekniske rom, evt. fra eksisterende stamfiber i teknisk rom eller kum ved Teknisk rom og frem til fiberpanel i teknisk rom. Omfatter også lervering og montering av plugger og patchepanel. Evt grøft og nye rør er priset i andre prosesser b) Kabelen avsluttes i kveileramme/fiberpanel med SC/ApC konnectorer. I fordelinger skal pigtails og løsfiber legges i fiberskuff i tilknytning til patchepanelene. Det leveres patchepanel for min 24 fiber, som plasseres etter avtale med byggherre. Det termineres 6 fiber i hvert panel. Akkumulert Sted T008 :

176 Side116 Sted T008: F862 Sentrumstantegnten Der hvor fiber trekkes innom og skjøtes i flere tekniske rom skal det sveises 6 fiber videre til neste tekniske rom. c) Det skal legges 6 m kabel-kveil på hver tamp i hver kum og bygninger. Entrepenør må beregne kveil, kapp og overlengder. Dersom nye trekkerør må legges så er dette tatt med under prosesser d) Kontakter for fiber: Maks innskuddstap: 0,5 db ( 1310/1550 nm) Maks reflektert effekt: -40 db (1310/1550 nm) Maks demping i kabel: 0,40 db/km for 1310 nm/ 2,25 db/km for 1550 nm Maks demping i skjøter: 0,02 db/km e) Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjonsmåling ( OTDR) i alle nye fiberforbindelser i begge retninger for 1310 og 1550 nm T008 Singelmodus pigtail Omfatter levering av pigtails inkl. sveising/skjøting der hvor det er ledige fiber i fiberpanel i tekniske rom som må skjøtes ut for å opprette forbindelse mellom nødnettutstyr b) n * 9/125µm.LSZH ytterkappe og SC/ApC connector. c) Pigtail skal sveises i fiberboks/quanteboks og føres frem og kobles til fiberpanel i patcheskap. Entrepenøren beregner lengde. Det skal være overlengde på pigtail som skal kveiles sammen i fiberboks. Lengde på pigtail skal være tilstrekkelig for å kunne ta panel/skjøteboks ut av rack for å kunne sveise. Kostnad angis som enhet stk. Enhet: stk stk T008 Kontroll av fiberforbindelse Prosessen omfatter kontrollmåling og merking av 2 fiberforbindelser fra nødnett Master Unit (MU) og til hver Remote Unit( RU). i hht topografitegning for hver type C- tunnel Akkumulert Sted T008 :

177 Side117 Sted T008: F862 Sentrumstantegnten Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjon (OTDR) i begge retninger for 1310 og 1550 nm kostnad angis som rund sum. enhet: RS RS Sum Sted T008, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

178 Side118 Sted T009: F862 Geitskartunnelen T T T009 F862 Geitskartunnelen RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER c) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS b) Plan for riggplasser skal forelegges byggherren 14 dager før oppstart arbeid i felt. c) Prosessen omfatter også at all nedrigging skal være avsluttet 7 dager etter at anlegget er overtatt. Riggområder er ikke angitt i planene. Entreprenøren må selv finne og evnt opparbeide egnet område for dette. Avtaler med grunneiere og evnt offentlige tillatelser i forbindelse med området besørges av den utførende. Evnt leier/avgifter dekkes av den utførende. Riggplass på vegområdet kan normalt ikke påregnes og skal avtales med og godkjennes av byggherren. Rigg ved bevegelige arbeider Entreprenøren stiller med egen mobil anleggsbrakke med alle fasiliteter slik at tilgang til spiserom, toalett og gode hygieniske forhold er sikret i løpet av arbeidsdagen. Den mobile riggen må plasseres slik at den sikrer arbeidstakerne og trafikksikkerheten på stedet T009 Tilrigging Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler Akkumulert Sted T009 :

179 Side119 Sted T009: F862 Geitskartunnelen (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS T T T T T009 Drift av rigg og midlertidige bygninger Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til byggeeller anleggsplassen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Nedrigging Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS FLYTTING OG OMLEGGING Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS FJERNING/FLYTTING AV KABLER OG UTSTYR Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler c) Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengjøring og fjerning/flytting av kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen. Kabler skal graves opp uten å beskadiges og skal transporteres på tromler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS c) Gammel strålekabel tas ut av eksisterende fester og festes provisorisk til bærewire, kabelbro eller til heng på en Akkumulert Sted T009 :

180 Side120 Sted T009: F862 Geitskartunnelen hensiktsmessig og sikker måte. Dersom gamle strålekabelfester ikke kan gjenbrukes pga alder, skade, krav til funksjon eller standard for ny strålekabel iht fabrikkens montasjeveildning så fjernes disse. Etter at ny strålekabel er hengt opp og tilkoblet forsyningskabler skal gamle strålekabler fjernes. Før strålekabel demonteres skal signalnivå på radio/kringkastningsanlegg måles og dokumenteres i hver ende av tunnelen, samt for hver 500m. Måleresultater føres i skjema N500. Mengde måles som prosjektert lengde pr. tunnel. Enhet : m: m T009 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO for aluminiumsprodukter, og NS-EN for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS- EN-ISO 1461 krever. For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN eller EN Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok 021 kap og Benyttet strips skal være av syrefri plast. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysemerking 500 mm. c) Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra Akkumulert Sted T009 :

181 Side121 Sted T009: F862 Geitskartunnelen kjørebanen. Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.1 T T009 FELLESANLEGG FOR INSTALLASJONENE Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Hovedtavle/fordelingstavle b) c) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Omfatter også branntettinger. Omfatter også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selektiv støtstrømsikker. Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN og skal ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse. Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnel ventilasjon, tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet skilletransformator. Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- og påsignaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde (holdefunksjon). Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær bryteren. Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full last. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder arbeider i eksisterende tavler med interne kurser og UPS kurser. Omfatter også mekanisk montering, innføring av kursopplegg med tilhørende koblingsarbeider. All kobling, utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon, instruksjon og driftinstruks på norsk. Akkumulert Sted T009 :

182 Side122 Sted T009: F862 Geitskartunnelen Omfatter også nødvendig detaljprosjektering, beskrivelse, kortslutningsberegning av tavlene med utstyr samt levering av flerlinjeskjema og tegninger av tavleinndeling og møblering av tavlerom. Systemspenning må kartlegges av entreprenør og ny tavle skal tilpasses eksisterende systemspenning i hver enkelt tunnel. b-c) Generelt Vernene og utstyr skal være modulære og en del av et standardisert tavlesystem. Vern skal være av samme produsent og type som i tavlen forøvrig. Kursene dimensjoneres for normale driftsforhold etter tavlenorm (temperatur, luftfuktighet m.v.) med serskilte krav beskrevet spesielt. Standard forurensingsgrad for industriell anvendelse benyttes. Utstyr på tavler og i skap skal monteres feltvis og oversiktig, og ledningsforbindelser utføres rettvinklet og samlet. Det skal benyttes plastkanaler til ledningene fram til de respektive sikringselementer eller annet utstyr. Alle utgående hovedstrømskabler tilkobles via rekkeklemmer eller koblingsklemmer. Ved klemmene skal lederne legges med nødvendig slakk for omslutting av måletang. Inn- og utgående kabler føres gjennom nipler i bunn av tavlenes kabelinnføringsfelt og under golv i rom. Kurser internt i tavlerom (belysning, stikk etc.) føres ut samme vei gjennom pakknipler. Kabler under innvendig gulv skal føres oversiktlig og strukturert. Sterk og svakstrømskabler skal grupperes separat. Fordelingen skal ha en jevn lastfordeling på alle kurser. Evt. utjevning av lastfordeling etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen. Automater etter EN Effektbrytere etter EN Vern skal ha allpolig brudd med vernefuksjon i fasene inkludert 100% vern i eventuell N-leder. Ved montering av UPSer med flere faser skal det ikke være brudd i N-leder Tegningene og kortslutningsberegninger skal leveres til gjennomsyn min. 14 dager før arbeidet med tavler og kabelmontasje kan igangsettes. Det forlanges at entreprenøren kvalitetssikrer det materiellet som fremlegges for godkjenning. Dette tilsier at entreprenøren står ansvarlig for kontroll av underlag fra underleverandører, slik at dette fremstår med koordinerte og gjennomarbeidete løsninger. Sammen med hver fremsendelse Akkumulert Sted T009 :

183 Side123 Sted T009: F862 Geitskartunnelen av materiell fra underleverandører skal det følge med en bekreftelse fra entreprenøren på at materiellet er kvalitetssikret. Nødvendig kontakt med kraftlag for avklaring av kortsutningsdata og forsyningsnett m.v. For kurser skal det fortrinnsvis benyttes automater med C- karakteristikk. Prosjektering Febdok beregning må foretas av entreprenør. Prinsippielt enlinjeskjema legges til grunn for kursfordeling, vern og seksjonering i tavler. Tilbudt utstyr skal kontrolleres og dimensjoneres slik at dette opererer i hht de krav som er gitt i NEK 400:2010. Tavler skal utføres i IP54. Inntak utføres i min. IP2XC (betjening av ikke sakkyndig eller instruert person). Alle betjeningspunkter forøvrig utføres i min. IP2X (betjening av sakkyndig eller instruert person). For prioriterte kurser (UPS) skal utstyret i sin helhet plasseres fortrinnsvis i eget innvendig felt. Ved kabelføringer mellom feltene skal disse separeres best mulig. Det skal monteres kursfortegnelse på baksiden av hver dør, med oversikt over kursene i det enkelte skap. Avstand mellom utstyr og rekkeklemmer skal være slik at en kommer lett til for utskifting. Det skal brukes endehylser på alle flertrådige ledninger. Temperaturfølsomt utstyr (elektronikkenheter o.l.) skal plasseres slik at uheldig oppvarming fra andre komponenter unngås. Avsatt ledig plass skal minimum være 30 % også innen ledningskanaler internt i fordelingene. UPS Kurser for nødstrøm/prioriterte kurser skal forsynes fra UPS - 1 stk allpolig bypassbryter monteres på vegg ved UPS. UPS vender merkes i tillegg med skilt med gul bakgrunn og sort tekst: "UPS skal settes i statisk intern by-pass før betjening av vender" Merking Akkumulert Sted T009 :

184 Side124 Sted T009: F862 Geitskartunnelen Generelle krav til merking: - Innmontert utstyr, vendere mv. merkes med klartekst. - Kurser skal forøvrig merkes. Hvit etikett med sort skrift Den respektive tunnelens merkesysten skal legges til grunn. Overspenningsvern På grunn av fare for atmosfæriske overspenninger skal anlegget være beskyttet med et tilpasset overspenningsvern (fin/mellomvern). Inntak og kurser med spesielt utsatt utstyr skal beskyttes. Overspenningsbeskyttelse skal utføres i hht NEK IEC "Isolasjonskoordinasjon for driftsmidler i lavspenningssystemer Del 1: Prinsipper, krav og prøving". Hovedvern: Plasseres på nettinntaket og skal tilfredsstille de mulige lynstrømmer tilsvarende NEK IEC "Beskyttelse av bygninger etc, mot lynnedslag Del 1: Generelle prinsipper" T009 Tilkobling av nye UPSer i eksisterende fordelinger Omfatter levering og montering av nye automatsikringer, rekkeklemmer i eksisterende fordeling, kursopplegg, stikkontakter og bypassbryter, samt tilkobling av UPS, merking, oppdatering av kursfortegelser og dokumentasjon. Som kursopplegg kan regnes inntil 10m kabel Prinsippskisse og enlinjeskjema i tegning D2-I439 UPS tilkobling og vender. Fordelingen som omfattes av prosessen er 2 stk fordeling/tekniske bygg i dagen. RS T009 Felles jordsystem c) Omfatter levering og montering av et felles jordsystem for tunnelanlegget, inklusiv nødvendig graving, tilbakefylling og planering som ikke inngår i andre prosesser. Jordliner som ligger i felles kabelgrøft, er medtatt i prosess 44. Ved all skjøting, tilkobling, avgrening, montering av kabelsko etc. skal det benyttes pressverktøy, slaglodding/sølvlodding eller termittsveising. Alle avgreninger fra jordledning skal utføres som parallellskjøt. Alle PN gul/ grønn ledning skal ha hel kappe og isoleres med krympeskjøter i avgreninger og skjøter. Akkumulert Sted T009 :

185 Side125 Sted T009: F862 Geitskartunnelen e) Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske installasjonen. Arbeidet skal derfor forestås av virksomhet som har autorisasjon og er registrert i nasjonalt register. Det skal leveres egen samsvarserklæring på jordingsanlegget T T009 Jordelektrode c) Omfatter etablering av jordelektrode for antennemast, elektrobygg og pumpestasjoner. Omfatter også tilkobling av gjennomgående jordleder til jordelektrode, og oppstikk fra jordelektrode til hovedjordskinne i bygg, antennemast og lynvernanlegg. Jordelektrode skal ikke overdekkes før alle tilkoblinger og avgreninger er gjennomført og kontrollert. Lynvernanlegg skal tilfredsstille krav gitt i NEK- EN Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Jordeing Nødnettutstyr i teknisk rom Prosessen omfatter tilkobling, levering og legging/montering av jording fra hovedjordskinne i teknisbygg til nytt nødnettutstyr i tekniskbygg. Prosessen omfattter 2 stk fordeling/tekniske bygg i dagen. b) Det brukes Gul/Grønn PN 50mm 2 c) Føringsveier i teknisk rom skal brukes så langt det er mulig. Ved behov for etablering av nye føringsveier kontaktes BH for å avtale utførelse. Kable føres opp over gulv og tilordnes i kanal til underkkan utstyr på vegg. (Utstyr levert av Motorola Solution). Her kveiles opp en 2m lang kabel ende. Motorola tilkobler selv jordingen i sitt utstyr. RS 36.4 T T T009 SIKKERHETSUTRUSTNING Omfatter levering, montering og tilkopling av sikkerhetsutrustning, nødutstyr, serviceinstallasjoner og utstyr for overføring av signal til bemannet sentral. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nød/rømning Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, nødtelefoner og nødstrøm, samt av utstyr for overføring av signaler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nødstrømsanlegg c) Omfatter levering, montering og tilkopling av dieselaggregater eller UPSanlegg med batteripakke. Følgende utstyr skal være knyttet opp mot reservekraft / nødstrømsforsyning (batteri eller aggregat): Lokalt styre- og overvåkningssystem, Automatiske bommer, Rødt stoppblinksignal, Akkumulert Sted T009 :

186 Side126 Sted T009: F862 Geitskartunnelen Sikkerhetsbelysning, Ledelys for tunnel, Nødtelefon, Serviceskilt, Nødutgangsskilt, Radio- og kringkastingsanlegg. Nødstrømsanlegg skal gi minimum 1 times driftstid ved dimensjonerende belastning og minimum 4 timer for radioanlegg. Funksjonssikkerhet skal ivaretas i henhold til håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 10.2 og Hvis nødstrømsanlegg baseres på sentralisert batterianlegg, skal batteriene plasseres i eget rom med batteribryter i tavlerommet. UPS-ene skal være av typen "on line" med nødvendige inn- og utgående brytere, batteri-bryter, likeretter, vekselretter, transformatorer, statisk bypass, synkroniseringsenhet, s amt nødvendige filter og skjerming for å unngå uønsket elektrisk, magnetisk eller akustisk støy. Eventuelle betingelser for å oppnå dette angis. Likeretter, vekselretter og statisk bypass skal være plassert i felles skap. Batterier skal være av type ventilregulerte batterier med minimum levetid på 8 år, og monteres i stativ for maksimal lufting. UPS-ene skal primært være selvkjølte. Hvis kjølevifter benyttes, skal disse ha redundant funksjon med alarm for viftefeil. Driftstemperatur for rommet skal oppgis. Krav til kvalitet og data for likeretter som kapasitet, vekselretter, inngangsspenning, utgangsspenning mv. er gitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder nye UPS med interne batteripakker i tavlerom/ radiohus. b) UPSene skal leveres med beskyttelse mot strømbrudd, overog underspenninger, spenning- eller strømsjokk forårsaket av lastendringer på sekundærsiden, linjestøy, frekvensvariasjoner og harmonisk støy. UPSene skal også leveres inklusiv komplett isolert og innkapslet batteripakke(r). Batteripakkene skal være dimensjonert for minimum 8 timer +20% nøddrift av totallasten som forsynes. De skal også ha minimum 5 års levetid i det miljø de installeres i. UPSene skal utstyres med kontrollelektronikk som overvåker/styrer og varsler relevante data som batterispenning, likeretter, UPS-status mv. Det skal være potensialfri utgang for overføring av drift/feilalarmer til SRO-system. For senere tilkobling til nytt nødnett skal UPS i tillegg ha potensialfri alarmutang for Mains Failure to UPS, UPS Failure og Low battery. De skal også være selvkjølt. UPS-ene skal leveres med lokalt instrumentpanel. Fra panelet skal operatør kunne lese: Inn- og utgangsspenning i volt. Belastningsstrøm inn- og utgang i ampere. Akkumulert Sted T009 :

187 Side127 Sted T009: F862 Geitskartunnelen Belastning i watt/va. Utgangsfrekvens i Hz. Likespenning i volt Ladestrøm i ampere. Batteripakkene skal kunne skiftes uten at last tas ned. Om denne funksjonen ikke ivaretas av UPS-elektronikken, skal manuell by-pass monteres. Ved manuell bypass skal tilknyttede kurser beskyttes både av automat og overspenningvern (finvern). UPS og batteripakker skal være pluggbar online og skal både kunne monteres i rack og ha gulvmontasje. UPS skal ha automatisk oppstart når nettet kommer tilbake etter lengre utfall og/eller batteripakkene er helt utladdet/utkobblet. c) Forslag til plassering skal godkjennes av byggherre. d) Krav til reserverkrafttid 300/600VA i mer enn 8timer +20% Mengde måles som prosjektert antall UPS'er. Enhet: stk T T T009 Levering av Online UPS 300W i 8 timer + 20% Kringkasting og radiokommunikasjon Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av godkjent radioutstyr for kringkasting i vegtunnel inklusiv antenner, matekabler og utstrålende antennekabler. Omfatter også vedlikehold i 3 år. Antennemast er medtatt i prosess Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Utstrålende antennekabler (strålekabel) b) Omfatter levering, montering og terminering av utstrålende antennekabler (strålekabler), samt kontrollmåling og utarbeidelse av målerapport. Utstrålende antennekabler skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC Det aksepteres at 1 ¼ toms utstrålende antennekabler med diameter < 40 mm oppfyller IEC (røykutvikling) testet med kun en kabellengde, og ikke to sammenbuntede lengder som spesifisert i testen. Utstrålende antennekabler har samme utvidelsesgrad som kobber (16 x 10-6 m/ K), og skjøter skal utføres med fleksible kabler med tilstrekkelig lengde. Hvert tiende feste for strålekabel skal være brannsikkert, slik at kabelen ikke faller ned ved en eventuell brann. Termineringer og skjøter på utstrålende antennekabler skal være vanntette. stk 2 Akkumulert Sted T009 :

188 Side128 Sted T009: F862 Geitskartunnelen c) e) Utstrålende antennekabler skal monteres etter leverandørens anbefalinger og anvisninger. Etter montering og terminering skal utstrålende antennekabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m Omfatter også nødvendige opphengsfester og krympestrømper til alle skjøter. Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av lengder før bestilling. b) Tekniske krav til strålekabel: IMPEDANS: 50 Ohm. Dim 1 1/4" Tetra-spesifikk kabel e) Måleresultater føres inn i N500 skjema sammen med referansemålinger på gammel strålekabel (ref prosess 16.31) m Sum Sted T009, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

189 Side129 Sted T010: F58 Sørskartunnelen T T T010 F58 Sørskartunnelen RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER c) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS b) Plan for riggplasser skal forelegges byggherren 14 dager før oppstart arbeid i felt. c) Prosessen omfatter også at all nedrigging skal være avsluttet 7 dager etter at anlegget er overtatt. Riggområder er ikke angitt i planene. Entreprenøren må selv finne og evnt opparbeide egnet område for dette. Avtaler med grunneiere og evnt offentlige tillatelser i forbindelse med området besørges av den utførende. Evnt leier/avgifter dekkes av den utførende. Riggplass på vegområdet kan normalt ikke påregnes og skal avtales med og godkjennes av byggherren. Rigg ved bevegelige arbeider Entreprenøren stiller med egen mobil anleggsbrakke med alle fasiliteter slik at tilgang til spiserom, toalett og gode hygieniske forhold er sikret i løpet av arbeidsdagen. Den mobile riggen må plasseres slik at den sikrer arbeidstakerne og trafikksikkerheten på stedet T010 Tilrigging Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler Akkumulert Sted T010 :

190 Side130 Sted T010: F58 Sørskartunnelen (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS T T T T T010 Drift av rigg og midlertidige bygninger Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til byggeeller anleggsplassen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Nedrigging Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS FLYTTING OG OMLEGGING Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS FJERNING/FLYTTING AV KABLER OG UTSTYR Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler c) Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengjøring og fjerning/flytting av kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen. Kabler skal graves opp uten å beskadiges og skal transporteres på tromler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS c) Gammel strålekabel tas ut av eksisterende fester og festes provisorisk til bærewire, kabelbro eller til heng på en Akkumulert Sted T010 :

191 Side131 Sted T010: F58 Sørskartunnelen hensiktsmessig og sikker måte. Dersom gamle strålekabelfester ikke kan gjenbrukes pga alder, skade, krav til funksjon eller standard for ny strålekabel iht fabrikkens montasjeveildning så fjernes disse. Etter at ny strålekabel er hengt opp og tilkoblet forsyningskabler skal gamle strålekabler fjernes. Før strålekabel demonteres skal signalnivå på radio/kringkastningsanlegg måles og dokumenteres i hver ende av tunnelen, samt for hver 500m. Måleresultater føres i skjema N500. Mengde måles som prosjektert lengde pr. tunnel. Enhet : m: m T010 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO for aluminiumsprodukter, og NS-EN for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS- EN-ISO 1461 krever. For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN eller EN Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok 021 kap og Benyttet strips skal være av syrefri plast. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysemerking 500 mm. c) Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra Akkumulert Sted T010 :

192 Side132 Sted T010: F58 Sørskartunnelen kjørebanen. Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.1 T T010 FELLESANLEGG FOR INSTALLASJONENE Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Hovedtavle/fordelingstavle b) c) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Omfatter også branntettinger. Omfatter også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selektiv støtstrømsikker. Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN og skal ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse. Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnel ventilasjon, tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet skilletransformator. Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- og påsignaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde (holdefunksjon). Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær bryteren. Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full last. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder arbeider i eksisterende tavler med interne kurser og UPS kurser. Omfatter også mekanisk montering, innføring av kursopplegg med tilhørende koblingsarbeider. All kobling, utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon, instruksjon og driftinstruks på norsk. Akkumulert Sted T010 :

193 Side133 Sted T010: F58 Sørskartunnelen Omfatter også nødvendig detaljprosjektering, beskrivelse, kortslutningsberegning av tavlene med utstyr samt levering av flerlinjeskjema og tegninger av tavleinndeling og møblering av tavlerom. Systemspenning må kartlegges av entreprenør og ny tavle skal tilpasses eksisterende systemspenning i hver enkelt tunnel. b-c) Generelt Vernene og utstyr skal være modulære og en del av et standardisert tavlesystem. Vern skal være av samme produsent og type som i tavlen forøvrig. Kursene dimensjoneres for normale driftsforhold etter tavlenorm (temperatur, luftfuktighet m.v.) med serskilte krav beskrevet spesielt. Standard forurensingsgrad for industriell anvendelse benyttes. Utstyr på tavler og i skap skal monteres feltvis og oversiktig, og ledningsforbindelser utføres rettvinklet og samlet. Det skal benyttes plastkanaler til ledningene fram til de respektive sikringselementer eller annet utstyr. Alle utgående hovedstrømskabler tilkobles via rekkeklemmer eller koblingsklemmer. Ved klemmene skal lederne legges med nødvendig slakk for omslutting av måletang. Inn- og utgående kabler føres gjennom nipler i bunn av tavlenes kabelinnføringsfelt og under golv i rom. Kurser internt i tavlerom (belysning, stikk etc.) føres ut samme vei gjennom pakknipler. Kabler under innvendig gulv skal føres oversiktlig og strukturert. Sterk og svakstrømskabler skal grupperes separat. Fordelingen skal ha en jevn lastfordeling på alle kurser. Evt. utjevning av lastfordeling etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen. Automater etter EN Effektbrytere etter EN Vern skal ha allpolig brudd med vernefuksjon i fasene inkludert 100% vern i eventuell N-leder. Ved montering av UPSer med flere faser skal det ikke være brudd i N-leder Tegningene og kortslutningsberegninger skal leveres til gjennomsyn min. 14 dager før arbeidet med tavler og kabelmontasje kan igangsettes. Det forlanges at entreprenøren kvalitetssikrer det materiellet som fremlegges for godkjenning. Dette tilsier at entreprenøren står ansvarlig for kontroll av underlag fra underleverandører, slik at dette fremstår med koordinerte og gjennomarbeidete løsninger. Sammen med hver fremsendelse Akkumulert Sted T010 :

194 Side134 Sted T010: F58 Sørskartunnelen av materiell fra underleverandører skal det følge med en bekreftelse fra entreprenøren på at materiellet er kvalitetssikret. Nødvendig kontakt med kraftlag for avklaring av kortsutningsdata og forsyningsnett m.v. For kurser skal det fortrinnsvis benyttes automater med C- karakteristikk. Prosjektering Febdok beregning må foretas av entreprenør. Prinsippielt enlinjeskjema legges til grunn for kursfordeling, vern og seksjonering i tavler. Tilbudt utstyr skal kontrolleres og dimensjoneres slik at dette opererer i hht de krav som er gitt i NEK 400:2010. Tavler skal utføres i IP54. Inntak utføres i min. IP2XC (betjening av ikke sakkyndig eller instruert person). Alle betjeningspunkter forøvrig utføres i min. IP2X (betjening av sakkyndig eller instruert person). For prioriterte kurser (UPS) skal utstyret i sin helhet plasseres fortrinnsvis i eget innvendig felt. Ved kabelføringer mellom feltene skal disse separeres best mulig. Det skal monteres kursfortegnelse på baksiden av hver dør, med oversikt over kursene i det enkelte skap. Avstand mellom utstyr og rekkeklemmer skal være slik at en kommer lett til for utskifting. Det skal brukes endehylser på alle flertrådige ledninger. Temperaturfølsomt utstyr (elektronikkenheter o.l.) skal plasseres slik at uheldig oppvarming fra andre komponenter unngås. Avsatt ledig plass skal minimum være 30 % også innen ledningskanaler internt i fordelingene. UPS Kurser for nødstrøm/prioriterte kurser skal forsynes fra UPS - 1 stk allpolig bypassbryter monteres på vegg ved UPS. UPS vender merkes i tillegg med skilt med gul bakgrunn og sort tekst: "UPS skal settes i statisk intern by-pass før betjening av vender" Merking Akkumulert Sted T010 :

195 Side135 Sted T010: F58 Sørskartunnelen Generelle krav til merking: - Innmontert utstyr, vendere mv. merkes med klartekst. - Kurser skal forøvrig merkes. Hvit etikett med sort skrift Den respektive tunnelens merkesysten skal legges til grunn. Overspenningsvern På grunn av fare for atmosfæriske overspenninger skal anlegget være beskyttet med et tilpasset overspenningsvern (fin/mellomvern). Inntak og kurser med spesielt utsatt utstyr skal beskyttes. Overspenningsbeskyttelse skal utføres i hht NEK IEC "Isolasjonskoordinasjon for driftsmidler i lavspenningssystemer Del 1: Prinsipper, krav og prøving". Hovedvern: Plasseres på nettinntaket og skal tilfredsstille de mulige lynstrømmer tilsvarende NEK IEC "Beskyttelse av bygninger etc, mot lynnedslag Del 1: Generelle prinsipper" T010 Tilkobling av nye UPSer i eksisterende fordelinger Omfatter levering og montering av nye automatsikringer, rekkeklemmer i eksisterende fordeling, kursopplegg, stikkontakter og bypassbryter, samt tilkobling av UPS, merking, oppdatering av kursfortegelser og dokumentasjon. Som kursopplegg kan regnes inntil 10m kabel Prinsippskisse og enlinjeskjema i tegning D2-I439 UPS tilkobling og vender. Fordelingen som omfattes av prosessen er fordeling / tekniskrom T1. RS T010 Felles jordsystem c) Omfatter levering og montering av et felles jordsystem for tunnelanlegget, inklusiv nødvendig graving, tilbakefylling og planering som ikke inngår i andre prosesser. Jordliner som ligger i felles kabelgrøft, er medtatt i prosess 44. Ved all skjøting, tilkobling, avgrening, montering av kabelsko etc. skal det benyttes pressverktøy, slaglodding/sølvlodding eller termittsveising. Alle avgreninger fra jordledning skal utføres som parallellskjøt. Alle PN gul/ grønn ledning skal ha hel kappe og isoleres med krympeskjøter i avgreninger og skjøter. Akkumulert Sted T010 :

196 Side136 Sted T010: F58 Sørskartunnelen e) Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske installasjonen. Arbeidet skal derfor forestås av virksomhet som har autorisasjon og er registrert i nasjonalt register. Det skal leveres egen samsvarserklæring på jordingsanlegget T T010 Jordelektrode c) Omfatter etablering av jordelektrode for antennemast, elektrobygg og pumpestasjoner. Omfatter også tilkobling av gjennomgående jordleder til jordelektrode, og oppstikk fra jordelektrode til hovedjordskinne i bygg, antennemast og lynvernanlegg. Jordelektrode skal ikke overdekkes før alle tilkoblinger og avgreninger er gjennomført og kontrollert. Lynvernanlegg skal tilfredsstille krav gitt i NEK- EN Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Jordeing Nødnettutstyr i teknisk rom Prosessen omfatter tilkobling, levering og legging/montering av jording fra hovedjordskinne i teknisbygg til nytt nødnettutstyr i tekniskbygg. Prosessen omfatter fordelingen /tekniskrom T1. b) Det brukes Gul/Grønn PN 50mm 2 c) Føringsveier i teknisk rom skal brukes så langt det er mulig. Ved behov for etablering av nye føringsveier kontaktes BH for å avtale utførelse. Kable føres opp over gulv og tilordnes i kanal til underkkan utstyr på vegg. (Utstyr levert av Motorola Solution). Her kveiles opp en 2m lang kabel ende. Motorola tilkobler selv jordingen i sitt utstyr. RS 36.4 T T T010 SIKKERHETSUTRUSTNING Omfatter levering, montering og tilkopling av sikkerhetsutrustning, nødutstyr, serviceinstallasjoner og utstyr for overføring av signal til bemannet sentral. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nød/rømning Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, nødtelefoner og nødstrøm, samt av utstyr for overføring av signaler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nødstrømsanlegg c) Omfatter levering, montering og tilkopling av dieselaggregater eller UPSanlegg med batteripakke. Følgende utstyr skal være knyttet opp mot reservekraft / nødstrømsforsyning (batteri eller aggregat): Lokalt styre- og overvåkningssystem, Automatiske bommer, Rødt stoppblinksignal, Akkumulert Sted T010 :

197 Side137 Sted T010: F58 Sørskartunnelen Sikkerhetsbelysning, Ledelys for tunnel, Nødtelefon, Serviceskilt, Nødutgangsskilt, Radio- og kringkastingsanlegg. Nødstrømsanlegg skal gi minimum 1 times driftstid ved dimensjonerende belastning og minimum 4 timer for radioanlegg. Funksjonssikkerhet skal ivaretas i henhold til håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 10.2 og Hvis nødstrømsanlegg baseres på sentralisert batterianlegg, skal batteriene plasseres i eget rom med batteribryter i tavlerommet. UPS-ene skal være av typen "on line" med nødvendige inn- og utgående brytere, batteri-bryter, likeretter, vekselretter, transformatorer, statisk bypass, synkroniseringsenhet, s amt nødvendige filter og skjerming for å unngå uønsket elektrisk, magnetisk eller akustisk støy. Eventuelle betingelser for å oppnå dette angis. Likeretter, vekselretter og statisk bypass skal være plassert i felles skap. Batterier skal være av type ventilregulerte batterier med minimum levetid på 8 år, og monteres i stativ for maksimal lufting. UPS-ene skal primært være selvkjølte. Hvis kjølevifter benyttes, skal disse ha redundant funksjon med alarm for viftefeil. Driftstemperatur for rommet skal oppgis. Krav til kvalitet og data for likeretter som kapasitet, vekselretter, inngangsspenning, utgangsspenning mv. er gitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder nye UPS med interne batteripakker i tavlerom/ radiohus. b) UPSene skal leveres med beskyttelse mot strømbrudd, overog underspenninger, spenning- eller strømsjokk forårsaket av lastendringer på sekundærsiden, linjestøy, frekvensvariasjoner og harmonisk støy. UPSene skal også leveres inklusiv komplett isolert og innkapslet batteripakke(r). Batteripakkene skal være dimensjonert for minimum 8 timer +20% nøddrift av totallasten som forsynes. De skal også ha minimum 5 års levetid i det miljø de installeres i. UPSene skal utstyres med kontrollelektronikk som overvåker/styrer og varsler relevante data som batterispenning, likeretter, UPS-status mv. Det skal være potensialfri utgang for overføring av drift/feilalarmer til SRO-system. For senere tilkobling til nytt nødnett skal UPS i tillegg ha potensialfri alarmutang for Mains Failure to UPS, UPS Failure og Low battery. De skal også være selvkjølt. UPS-ene skal leveres med lokalt instrumentpanel. Fra panelet skal operatør kunne lese: Inn- og utgangsspenning i volt. Belastningsstrøm inn- og utgang i ampere. Akkumulert Sted T010 :

198 Side138 Sted T010: F58 Sørskartunnelen Belastning i watt/va. Utgangsfrekvens i Hz. Likespenning i volt Ladestrøm i ampere. Batteripakkene skal kunne skiftes uten at last tas ned. Om denne funksjonen ikke ivaretas av UPS-elektronikken, skal manuell by-pass monteres. Ved manuell bypass skal tilknyttede kurser beskyttes både av automat og overspenningvern (finvern). UPS og batteripakker skal være pluggbar online og skal både kunne monteres i rack og ha gulvmontasje. UPS skal ha automatisk oppstart når nettet kommer tilbake etter lengre utfall og/eller batteripakkene er helt utladdet/utkobblet. c) Forslag til plassering skal godkjennes av byggherre. d) Krav til reserverkrafttid 300/600VA i mer enn 8timer +20% Mengde måles som prosjektert antall UPS'er. Enhet: stk T T T010 Levering av Online UPS 300W i 8 timer + 20% Kringkasting og radiokommunikasjon Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av godkjent radioutstyr for kringkasting i vegtunnel inklusiv antenner, matekabler og utstrålende antennekabler. Omfatter også vedlikehold i 3 år. Antennemast er medtatt i prosess Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Utstrålende antennekabler (strålekabel) b) Omfatter levering, montering og terminering av utstrålende antennekabler (strålekabler), samt kontrollmåling og utarbeidelse av målerapport. Utstrålende antennekabler skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC Det aksepteres at 1 ¼ toms utstrålende antennekabler med diameter < 40 mm oppfyller IEC (røykutvikling) testet med kun en kabellengde, og ikke to sammenbuntede lengder som spesifisert i testen. Utstrålende antennekabler har samme utvidelsesgrad som kobber (16 x 10-6 m/ K), og skjøter skal utføres med fleksible kabler med tilstrekkelig lengde. Hvert tiende feste for strålekabel skal være brannsikkert, slik at kabelen ikke faller ned ved en eventuell brann. Termineringer og skjøter på utstrålende antennekabler skal være vanntette. stk 1 Akkumulert Sted T010 :

199 Side139 Sted T010: F58 Sørskartunnelen c) e) Utstrålende antennekabler skal monteres etter leverandørens anbefalinger og anvisninger. Etter montering og terminering skal utstrålende antennekabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m Omfatter også nødvendige opphengsfester og krympestrømper til alle skjøter. Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av lengder før bestilling. b) Tekniske krav til strålekabel: IMPEDANS: 50 Ohm. Dim 1 1/4" Tetra-spesifikk kabel e) Måleresultater føres inn i N500 skjema sammen med referansemålinger på gammel strålekabel (ref prosess 16.31) m T010 Koaksialkabler b) Omfatter levering, montering og terminering av koaksial matekabler. Koaksialkabler som benyttes i tunnelrommet skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC e) Termineringer og skjøter på koaksialkabler montert utendørs og i tunnelrommet skal være vanntette. Etter montering og terminering skal koaksialkabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m b) Teknisk kravspesifikasjon koaksialkabel/matekabel: Impedans: 50 Ohm Dim.: 7/8" Kabeldempning: ved frekvens (MHz): demping (db/100m v/20 C, c: 1,0 1,42 2,54 3,71 Impedans: 50 Ohm Dim.: 1 1/4" Kabeldempning: ved frekvens (MHz): demping (db/100m v/20 C, c: 0,8 1,05 1,75 2,75 Akkumulert Sted T010 :

200 Side140 Sted T010: F58 Sørskartunnelen Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m T010 Koaksialkabler 7/8" kl.1 Prosessen gjelder kabler fra antenner i mast og inn til teknisk bygg. Det legges 1 kabel fra antennemast til nødnettforsterker. Kablene termineres med 7/16" konnectorer i begge ender. Kabellengder må måles ut på stedet før bestilling. Enhetsprisene brukes ved mengderegulering. m T010 Koaksialkabler 7/8" kl. 2 b) Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av lengder før bestilling. Kablene skal forlegges brannsikkert i rør i grunn. Rør er medtatt i annen prosess. kablene termineres med 7/16 konnectorer i begge ender. m T010 LUKKEDE RØRGRØFTER Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider samt nødvendig rensk av rørgrøfter. Omfatter også nødvendig stempling og avstivning. Omfatter også opplasting, transport og utlegging til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen. Omfatter også levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/-sider. Omfatter også opplasting, transport, utlegging og komprimering av masser for fundament, omfylling og gjenfylling samt komprimering av masser over ledningssonen. Omfatter også levering av massene i de tilfeller hvor det innen anleggsområdet ikke finnes stedlige masser, inklusiv behandlede rivemasser, som tilfredsstiller materialkravene. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av byggegropene være inkludert. Omfatter også materialer og arbeid med utvidelse av grøfteprofilet for kummer. b) Levering og legging av rør er medtatt i prosess 43. Sprengning og fjerning av steinmasser i grøfteprofil og kumutvidelser i tunnel er medtatt i prosess 32. Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,25 m over topp rør skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes. Følgende massetyper er egnet. D angir øvre siktstørrelse: Fundamentmasse, velgradert: D <= 32 mm for betongrør < 400 mm D <= 53 mm for betongrør = 400 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm D <= 32 mm for plastrør > 300 mm D <= 32 mm for stålrør Fundamentmasse, ensgradert: D <= 22 mm for betongrør < 400 mm D <= 32 mm for betongrør = 400 mm Akkumulert Sted T010 :

201 Side141 Sted T010: F58 Sørskartunnelen D <= 22 mm for plastrør = 300 mm D <= 32 mm for plastrør > 300 mm D <= 22 mm for stålrør Sidefylling/beskyttelseslag: D <= 63 mm for betongrør < 400 mm D <= 120 mm for betongrør = 400 mm D <= 16 mm for plastrør < 300 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm og < 600 mm D <= 32 mm for plastrør = 600 mm D <= 32 mm for stålrør Ved legging av flere rørtyper i samme grøft skal det velges en massetype som egner seg for samtlige rør. Materiale til sidefylling og beskyttelseslag for drensrør skal tilfredsstille vanlige filter-kriterier mot rørenes drensåpninger (spalter) og mot jordmaterialene omkring grøfta. Filtermaterialene skal ikke være vannømfintlige, og maksimal kornstørrelse skal ikke være større enn for omfyllingsmaterialer forøvrig. Til gjenfylling i drensgrøfter skal det brukes drenerende materialer. Til gjenfylling av drensgrøfter med drensmatter (komposittdren med stort innløpsareal) kan det brukes stedlige materialer. Til øvrige grøfter skal gjenfylling over ledningssonen, hvis ikke annet er angitt, bestå av komprimerbare stedlige materialer med maksimal kornstørrelse 300 mm, og maksimalt 2/3 av lagtykkelsen. Stein større enn 100 mm skal være jevnt fordelt i massen. Til overvannsgrøfter kan man også bruke gjenbruksbetong til fundament, sidefylling og beskyttelseslag, i samme sortering som vanlig steinmateriale. c) Som fiberduk skal det benyttes bruksklasse 3 iht. håndbok 018 Vegbygging, pkt 521. Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2002 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets forskrifter følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres med forsiktighet. Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller organiske jordarter, skal utgravingen utføres slik at bunnen ikke omrøres. I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal påses at grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av ledningsfundament. Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se håndbok 018 Vegbygging, pkt 423. I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. I tillegg skal ledningsfundament rakes og løsgjøres i en dybde på 50 mm og en bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet. d) Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i grøfta og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til 250 mm over topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an mot ledningen under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for betongog stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for plastrør. Dersom ikke annet er angitt, legges massene ut med maksimal lagtykkelse på 200 mm. For betongrør = 400 mm tillattes 300 mm lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskytt elseslag og gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene ikke forskyves eller skades. Fiberduk skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned. Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall: Akkumulert Sted T010 :

202 Side142 Sted T010: F58 Sørskartunnelen ved ledningsstrekk større enn 5 meter: ved fall mindre enn 10 promille: +/- 2 promille ved fall større eller lik 10 promille: +/- 3 promille ved ledningsstrekk mindre eller lik 5 meter: Tillatt avvik i fall 10 mm. Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for betongrør, og for stålrør og plastrør 95 % Standard Proctor for fundament og sidefylling. Kravet gjelder enkelt-verdier. Hvor ensgraderte pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen skjer ved minst 1 passering med vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse eller lignende. Komprimeringen skal utføres slik at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks. tillatt deformasjon for plastrør er gitt i prosess 43 pkt d. e) Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard Proctor eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for grøfter innenfor vegkroppen. For grøfter utenfor vegkroppen stilles det ingen krav til komprimeringsgrad over ledningssonen. Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av fundamentet. Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. Kontroll dokumenteres. Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament skal følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp fundament eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt. Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge nødvendig komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved oppstart og/ eller dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av komprimeringsgrad for hver 50. meter. Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft, inklusive kummer. Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 700 mm over topp rør. Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn grøft til terreng. Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m. Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok 025 Prosesskode 1, Innledning, kap. 7.4 Veiledende omregningsfaktorer. I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I berggrøfter er teoretisk helning 5:1. I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for den delen som er berg og 2:1 for resten. Enhet: m 42.3 T T010 RØRGRØFT I BERG (LØSMASSETYKKELSE < 0,3 M) OG TUNNEL Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m Fundament og omfylling for rør Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3 I tillegg til omfang angitt i generell bekrivelse/tekst omfatter prosessen også omfylling for, kabelkanal, kummer og under bankett. Akkumulert Sted T010 :

203 Side143 Sted T010: F58 Sørskartunnelen b) Det skal benyttes pukk 8/22 mm med graderingskrav Gc iht. NS-EN Kravet gjelder ferdig utlagt. Materialet skal være ikke-telefarlig (T1) m T T010 KABLER OG LEDNINGER Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS KABELGRØFTER b) Omfatter graving og eventuell sprengning av grøfter for kabler, trekkerør, rørkryss, kabelkanaler, inklusiv fundament, sidefylling, beskyttelseslag, komprimering og gjenfylling. Omfatter også borttransport, tipping og utlegging av overskuddsmasser. For trekkerør gjelder: Til fundament benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm, med lagtykkelse min 150 mm og normal komprimering. Til sidefylling og beskyttelseslag benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm for velgraderte materialer og maks 8 mm for ensgraderte materialer, til minimum 150 mm over topp rør, normal komprimering. Til gjenfylling over ledningssonen benyttes friksjonsmasser. Massene skal ikke inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av røret, eller 2/3 av lagtykkelsen, maksimalt 200 mm. Dersom leverandør av rør har andre krav til materialer, gjelder disse. c) For kabler gjelder: Det benyttes 100 mm sand under, ved siden av og over kabler. De øverste 50 mm av fundamentet skal løsgjøres før legging av rør. For sidefylling og beskyttelseslag benyttes normal komprimering. Største masse for komprimeringsutstyr skal være 60 kg. Kabler for lavspenningsanlegg skal ha minimum overdekning 0,5 m fra topp ferdig rør til ferdig veg eller terreng. Høyspenningskabler legges i overensstemmelse med Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F) (min 0,5 m dyp grøft). For rør som krysser veg, skal overdekning være minst 1,0 m. Mengden måles om prosjektert lengde grøft målt gjennomgående. Enhet: m T010 Grøfter i kombinert jord/berg Gjelder kabelgrøfter for trekkerør. Omfatter også påvisning av kabler i området. Grøfteprofil / utforming grøft gjøres iht. håndbok 018 og / eller REN 9000 /9010 krav. Til en hver tid skal strengeste krav gjelde. Grøft utformes for 3 stk. Ø 110mm og 3 stk. Ø 40mm rør. Gjelder også ivaretakelse av eksisterende kabler. c) Det skal graves grøft for støpt rørsystem (OPI) fra kumm i bankett ved BS01til skap i portal på Lyfjordsiden av tunnelen. Det støpte rørsystemet etableres i / over bankett inn mot PE-skummet i tunnelen. Det må påregnes forsitig gravin i trassen, da det graves langs / over eksisterende kabler. Eksisterende kabler graves ivaretas under gravingen. Og reetableres i ett / to Ø110mm Akkumulert Sted T010 :

204 Side144 Sted T010: F58 Sørskartunnelen røret i det plasstøpte rørsystemet. d) Grøft skal etableres slik at trekkerør får en minimum overdekning fra topp rør til ferdig terreng. Godkjenning høyde på overdekning avklares med BH. Gjenfylling skal utførest slik at overflaten tilbakeføres til oprinnelig kvalitet/utsende. Mengden angis som prosjektert lengde. m T010 TREKKERØR b) c) Omfatter levering og legging av trekkerør for kabler med nødvendige muffer, skjøter, bend, og festemateriell, også trekkerør som innstøpes. Alle kummene i sideareal/skulder skal leveres med fast ramme, dempe-/ slitering og kjøresterkt lokk av seigjern. Fundament, sidefylling og beskyttelseslag er medtatt i prosess 44.1 For støpte rørkryss se prosess I tunnelrommet og bak ikke brannsikret kledning, skal det brukes halogenfrie trekkerør. Trekkerør med glatt rørvegg skal tilfredsstille krav i NS Trekkerør med konstruert rørvegg skal tilfredsstille krav i NS Trekkerør skal legges etter fastsatt fargekode. Ved utlegging skal enden av rørene tettes ved avbrudd. Ved gjennomføringer av vann- og frostsikring i tunnel skal det benyttes løsninger som sikrer en tett konstruksjon. Trekkerør som avsluttes inne i tunnelrommet skal kappes maks 50 mm fra ferdig overflate. Trekkerør skal fortrinnsvis legges gjennomgående gjennom kummer. Trekkerør skal ha trekketråd hvor kabler skal trekkes, men kan unnlates i subrør hvor kabler skal blåses/fløtes. Rørene skal omfylles med min. 100 mm på alle sider. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m b) Det skal benyttes rette PVC-rør i henhold til prns 2967 med ringstivhet SN8. Trekkerør som er fleksible og skal føres til utstyr skal være dobelt veggede PP-rør i henhold til NS Trekkerør som innstøpes skal være i henhold til prns Trekkerørene skal ha glatt rørvegg på innsiden. Trekkerørene skal være merket med Norges Standardiseringsforbunds (NSF) beskyttede merke (kronemerke). Trekkerørene skal ha pakning i skjøtene. Røranlegget skal tilfredsstille håndbok 018, kapitell 44. Det skal dokumenteres at kravene oppfylles. Bøyeradius skal være minimum 2000mm. Trekketråd skal være 6mm polypropylen. c) Ved utlegging av trekkerør skal det settes lokk på enden av røret ved pauser under vegs og ved avslutning for å hindre at det kommer sand og vann i trekkerøret. Akkumulert Sted T010 :

205 Side145 Sted T010: F58 Sørskartunnelen e) Etter nedlegging og igjenfylling skal trekkerørene kontrolleres med rørtolk som tilsvarer 91% av trekkerørets diameter. Resultatet skal dokumenteres. Trekkerørene er en del av den elektrotekniske installasjonen. Det skal derfor leveres egen samsvarserklæring på trekkerørsanlegget. Mengde måles som prosjektert lengde: Enhet m. Enhetspriser benyttes ved masseregulering T010 Trekkerør Ø 40 mm T T010 Trekkerør Ø 110 mm KABELKANALER, INNSTØPTE TREKKERØR OG TREKKEKUMMER m m b) c) Omfatter levering og utførelse av kabelkanaler med lokk, innstøpte trekkerør og trekkekummer, plasstøpte eller prefabrikkerte, og inkluderer alle materialer til støping av armert såle og legging av prefabrikkerte elementer. Trekkerør se prosess Betongkvalitet minimum B20. Betongsåle for prefabrikkerte elementer skal ha en tykkelse på minimum 100 mm og skal ha en langsgående armering minst tilsvarende 6 kg/m2. I bunn og topp av kabelkanal / rørkryss legges langsgående 12 mm kamstål c/c 200 mm med 10 mm bøyler c/c 500 mm. Trekkerørene holdes i posisjon under støpingen, f.eks. ved hjelp av avstandsholdere. Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående gjennom trekkekummene. Enhet: m b) Betongkvalitet minimum B35 c) Det støpte rørsystemet etableres i / over bankett inn mot PEskummet i tunnelen. Det etableres støpt kabelkanalsystem fra kumm i bankett ved BS01til skap i portal på Lyfjordsiden av tunnelen. For rør i støpt kabelkanalsystem skal det brukes avstandsholdere. Det skal etableres plasstøpt kumme i begge ender av kanalsystemet. Det leveres kjøresikre lokk til kummene. Lokk skal leveres med ramme og være beregnet for innstøpning. Størrelsen på lysåpening lokk ca. LxB 1200 mm x 600 mm. Akkumulert Sted T010 :

206 Side146 Sted T010: F58 Sørskartunnelen T T T010 Kabelkanaler, plasstøpte Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m m 665 Trekkekummer, plasstøpte Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk stk 3 ASFALTDEKKER b) c-e) Omfatter levering, utlegging og komprimering av asfaltdekke med et forbruk angitt som prosjektert mengde pr m² eller som tykkelse i cm, inklusiv eventuell armering. Materialtype, bindemiddeltype og utførelse er angitt i den spesielle beskrivelsen. Med mindre annet er angitt, skal krav til materialer i asfaltdekket være som angitt i Håndbok 018 Vegbygging. Det vises til Håndbok 018 Vegbygging. Mengden måles som anbrakt masse. Enhet: tonn. a-c) Omfatter reasfalteringav vei og tilbakeføring av fortau og kanter etter etablering av nytt lysanlegg.. Tykkelsen på asfalen ved reasfaltering skal tilsvare eksisterende asfalt. Type asfalt i fortau skal være Ab11 min 40 mm tykkelse. Type asfalt ved kryssing av veg. Min 160 mm Ag22 i bærelag og min 60 mm Ab16 i slitelag Asfalt og grusmassene skal komprimere med egnet utstyr. Grus skal ha bærelagskvalitet iht. hånbok 018 og skal min ha 100 mm tykkelse Fk 0-22 (knust fjell) Asfalen skal limes i kantene og mellom lagene. Der asfalt legges i kjørebanen skal asfalten lamineres. Det vil bli avgjort på et senere tidspunk om denne prosessen med underposter eller prosess kommer til anvendelse. Mengde måles som prosjektert areal: Enhet m 2. Pris føres ikke til sum T010 Asfaltering fortau/bankett Enhet: m 2 Mengde: 1130 Enhetspris: Pris: Akkumulert Sted T010 :

207 Side147 Sted T010: F58 Sørskartunnelen 65.6 T010 Asfaltering veier Enhet: m 2 Mengde: 330 Enhetspris: Pris: 75 T T T010 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER KANTSTEIN Omfatter levering og arbeider med etablering av kantstein. Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: m Bankett av betong Prosessen omfatter komplett leveranse, støping av ny bankett innkjøring Hansjordnesbukta. b) Det skal brukes plassstøpt armert betong B45 SV40 0,9kg PP fiber / m 3 Pukk 8/22 fylles opp under banketten. Levering, opplasting transport, mellomlagring og utlegging inngår i prosess Sideareal overkant mot kjørebane skal ligge 100 mm over topp kjørebane og stige med 5% mot fjellveggen. c) Før utstøping av sideareal, skal en pukkpute av fraksjon 8/22 mm legges ut og komprimeres som underlag. Alle støpeskjøter utføres slik at de ikke blir synlige. Det skal lages rissanvisning på tvers av bankett, men med en avstand på 20 meter. Det vil bli avgjort på et senere tidspunk om denne prosessen eller prosess 65 med underposter kommer til anvendelse. d) Maks tillatt avvik fra teoretisk senterlinje +/- 30 mm. over en strekning på 5 meter.skal avvik fra jevn linje ikke overstige 15 mm i høyden og 15 mm i sideretning. Mengde måles som prosjektert lengde og bredde fra front Akkumulert Sted T010 :

208 Side148 Sted T010: F58 Sørskartunnelen fortau 1,5 meter. m Sum Sted T010, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

209 Side149 Sted T011: F294 Isbergantunnelen T T T011 F294 Isbergantunnelen RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER c) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS b) Plan for riggplasser skal forelegges byggherren 14 dager før oppstart arbeid i felt. c) Prosessen omfatter også at all nedrigging skal være avsluttet 7 dager etter at anlegget er overtatt. Riggområder er ikke angitt i planene. Entreprenøren må selv finne og evnt opparbeide egnet område for dette. Avtaler med grunneiere og evnt offentlige tillatelser i forbindelse med området besørges av den utførende. Evnt leier/avgifter dekkes av den utførende. Riggplass på vegområdet kan normalt ikke påregnes og skal avtales med og godkjennes av byggherren. Rigg ved bevegelige arbeider Entreprenøren stiller med egen mobil anleggsbrakke med alle fasiliteter slik at tilgang til spiserom, toalett og gode hygieniske forhold er sikret i løpet av arbeidsdagen. Den mobile riggen må plasseres slik at den sikrer arbeidstakerne og trafikksikkerheten på stedet T011 Tilrigging Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler Akkumulert Sted T011 :

210 Side150 Sted T011: F294 Isbergantunnelen (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS T T T011 Drift av rigg og midlertidige bygninger Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til byggeeller anleggsplassen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Nedrigging Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO for aluminiumsprodukter, og NS-EN for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS- EN-ISO 1461 krever. For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN eller EN Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok 021 kap og Benyttet strips skal være av syrefri plast. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Akkumulert Sted T011 :

211 Side151 Sted T011: F294 Isbergantunnelen Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysemerking 500 mm. c) Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra kjørebanen. Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.1 T T011 FELLESANLEGG FOR INSTALLASJONENE Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Hovedtavle/fordelingstavle b) c) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Omfatter også branntettinger. Omfatter også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selektiv støtstrømsikker. Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN og skal ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse. Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnel ventilasjon, tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet Akkumulert Sted T011 :

212 Side152 Sted T011: F294 Isbergantunnelen skilletransformator. Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- og påsignaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde (holdefunksjon). Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær bryteren. Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full last. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder arbeider i eksisterende tavler med interne kurser og UPS kurser. Omfatter også mekanisk montering, innføring av kursopplegg med tilhørende koblingsarbeider. All kobling, utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon, instruksjon og driftinstruks på norsk. Omfatter også nødvendig detaljprosjektering, beskrivelse, kortslutningsberegning av tavlene med utstyr samt levering av flerlinjeskjema og tegninger av tavleinndeling og møblering av tavlerom. Systemspenning må kartlegges av entreprenør og ny tavle skal tilpasses eksisterende systemspenning i hver enkelt tunnel. b-c) Generelt Vernene og utstyr skal være modulære og en del av et standardisert tavlesystem. Vern skal være av samme produsent og type som i tavlen forøvrig. Kursene dimensjoneres for normale driftsforhold etter tavlenorm (temperatur, luftfuktighet m.v.) med serskilte krav beskrevet spesielt. Standard forurensingsgrad for industriell anvendelse benyttes. Utstyr på tavler og i skap skal monteres feltvis og oversiktig, og ledningsforbindelser utføres rettvinklet og samlet. Det skal benyttes plastkanaler til ledningene fram til de respektive sikringselementer eller annet utstyr. Alle utgående hovedstrømskabler tilkobles via rekkeklemmer eller koblingsklemmer. Ved klemmene skal lederne legges med nødvendig slakk for omslutting av måletang. Inn- og utgående kabler føres gjennom nipler i bunn av tavlenes kabelinnføringsfelt og under golv i rom. Kurser internt i tavlerom (belysning, stikk etc.) føres ut samme vei gjennom pakknipler. Kabler under innvendig gulv skal føres oversiktlig og strukturert. Sterk og svakstrømskabler skal grupperes separat. Fordelingen skal ha en jevn lastfordeling på alle kurser. Evt. utjevning av lastfordeling etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen. Akkumulert Sted T011 :

213 Side153 Sted T011: F294 Isbergantunnelen Automater etter EN Effektbrytere etter EN Vern skal ha allpolig brudd med vernefuksjon i fasene inkludert 100% vern i eventuell N-leder. Ved montering av UPSer med flere faser skal det ikke være brudd i N-leder Tegningene og kortslutningsberegninger skal leveres til gjennomsyn min. 14 dager før arbeidet med tavler og kabelmontasje kan igangsettes. Det forlanges at entreprenøren kvalitetssikrer det materiellet som fremlegges for godkjenning. Dette tilsier at entreprenøren står ansvarlig for kontroll av underlag fra underleverandører, slik at dette fremstår med koordinerte og gjennomarbeidete løsninger. Sammen med hver fremsendelse av materiell fra underleverandører skal det følge med en bekreftelse fra entreprenøren på at materiellet er kvalitetssikret. Nødvendig kontakt med kraftlag for avklaring av kortsutningsdata og forsyningsnett m.v. For kurser skal det fortrinnsvis benyttes automater med C- karakteristikk. Prosjektering Febdok beregning må foretas av entreprenør. Prinsippielt enlinjeskjema legges til grunn for kursfordeling, vern og seksjonering i tavler. Tilbudt utstyr skal kontrolleres og dimensjoneres slik at dette opererer i hht de krav som er gitt i NEK 400:2010. Tavler skal utføres i IP54. Inntak utføres i min. IP2XC (betjening av ikke sakkyndig eller instruert person). Alle betjeningspunkter forøvrig utføres i min. IP2X (betjening av sakkyndig eller instruert person). For prioriterte kurser (UPS) skal utstyret i sin helhet plasseres fortrinnsvis i eget innvendig felt. Ved kabelføringer mellom feltene skal disse separeres best mulig. Det skal monteres kursfortegnelse på baksiden av hver dør, med oversikt over kursene i det enkelte skap. Avstand mellom utstyr og rekkeklemmer skal være slik at en kommer lett til for utskifting. Det skal brukes endehylser på alle flertrådige ledninger. Temperaturfølsomt utstyr (elektronikkenheter o.l.) skal Akkumulert Sted T011 :

214 Side154 Sted T011: F294 Isbergantunnelen plasseres slik at uheldig oppvarming fra andre komponenter unngås. Avsatt ledig plass skal minimum være 30 % også innen ledningskanaler internt i fordelingene. UPS Kurser for nødstrøm/prioriterte kurser skal forsynes fra UPS - 1 stk allpolig bypassbryter monteres på vegg ved UPS. UPS vender merkes i tillegg med skilt med gul bakgrunn og sort tekst: "UPS skal settes i statisk intern by-pass før betjening av vender" Merking Generelle krav til merking: - Innmontert utstyr, vendere mv. merkes med klartekst. - Kurser skal forøvrig merkes. Hvit etikett med sort skrift Den respektive tunnelens merkesysten skal legges til grunn. Overspenningsvern På grunn av fare for atmosfæriske overspenninger skal anlegget være beskyttet med et tilpasset overspenningsvern (fin/mellomvern). Inntak og kurser med spesielt utsatt utstyr skal beskyttes. Overspenningsbeskyttelse skal utføres i hht NEK IEC "Isolasjonskoordinasjon for driftsmidler i lavspenningssystemer Del 1: Prinsipper, krav og prøving". Hovedvern: Plasseres på nettinntaket og skal tilfredsstille de mulige lynstrømmer tilsvarende NEK IEC "Beskyttelse av bygninger etc, mot lynnedslag Del 1: Generelle prinsipper" T011 Tilkobling av nye UPSer i eksisterende fordelinger Omfatter levering og montering av nye automatsikringer, rekkeklemmer i eksisterende fordeling, kursopplegg, stikkontakter og bypassbryter, samt tilkobling av UPS, merking, oppdatering av kursfortegelser og dokumentasjon. Som kursopplegg kan regnes inntil 10m kabel Prinsippskisse og enlinjeskjema i tegning D2-I439 UPS tilkobling og vender. Fordelingen som omfattes av prosessen er 1 stk. fordeling inne i tunnelen på østsiden. RS Akkumulert Sted T011 :

215 Side155 Sted T011: F294 Isbergantunnelen T011 Felles jordsystem c) Omfatter levering og montering av et felles jordsystem for tunnelanlegget, inklusiv nødvendig graving, tilbakefylling og planering som ikke inngår i andre prosesser. Jordliner som ligger i felles kabelgrøft, er medtatt i prosess 44. Ved all skjøting, tilkobling, avgrening, montering av kabelsko etc. skal det benyttes pressverktøy, slaglodding/sølvlodding eller termittsveising. Alle avgreninger fra jordledning skal utføres som parallellskjøt. Alle PN gul/ grønn ledning skal ha hel kappe og isoleres med krympeskjøter i avgreninger og skjøter. e) Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske installasjonen. Arbeidet skal derfor forestås av virksomhet som har autorisasjon og er registrert i nasjonalt register. Det skal leveres egen samsvarserklæring på jordingsanlegget T T011 Jordelektrode c) Omfatter etablering av jordelektrode for antennemast, elektrobygg og pumpestasjoner. Omfatter også tilkobling av gjennomgående jordleder til jordelektrode, og oppstikk fra jordelektrode til hovedjordskinne i bygg, antennemast og lynvernanlegg. Jordelektrode skal ikke overdekkes før alle tilkoblinger og avgreninger er gjennomført og kontrollert. Lynvernanlegg skal tilfredsstille krav gitt i NEK- EN Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Jordeing Nødnettutstyr i teknisk rom Prosessen omfatter tilkobling, levering og legging/montering av jording fra hovedjordskinne i teknisbygg til nytt nødnettutstyr i tekniskbygg. 1 stk. fordeling inne i tunnelen på østsiden. b) Det brukes Gul/Grønn PN 50mm 2 c) Føringsveier i teknisk rom skal brukes så langt det er mulig. Ved behov for etablering av nye føringsveier kontaktes BH for å avtale utførelse. Kable føres opp over gulv og tilordnes i kanal til underkkan utstyr på vegg. (Utstyr levert av Motorola Solution). Her kveiles opp en 2m lang kabel ende. Motorola tilkobler selv jordingen i sitt utstyr. RS 36.4 T011 SIKKERHETSUTRUSTNING Omfatter levering, montering og tilkopling av sikkerhetsutrustning, nødutstyr, serviceinstallasjoner og utstyr for overføring av signal til bemannet sentral. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Akkumulert Sted T011 :

216 Side156 Sted T011: F294 Isbergantunnelen T T011 Nød/rømning Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, nødtelefoner og nødstrøm, samt av utstyr for overføring av signaler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nødstrømsanlegg c) Omfatter levering, montering og tilkopling av dieselaggregater eller UPSanlegg med batteripakke. Følgende utstyr skal være knyttet opp mot reservekraft / nødstrømsforsyning (batteri eller aggregat): Lokalt styre- og overvåkningssystem, Automatiske bommer, Rødt stoppblinksignal, Sikkerhetsbelysning, Ledelys for tunnel, Nødtelefon, Serviceskilt, Nødutgangsskilt, Radio- og kringkastingsanlegg. Nødstrømsanlegg skal gi minimum 1 times driftstid ved dimensjonerende belastning og minimum 4 timer for radioanlegg. Funksjonssikkerhet skal ivaretas i henhold til håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 10.2 og Hvis nødstrømsanlegg baseres på sentralisert batterianlegg, skal batteriene plasseres i eget rom med batteribryter i tavlerommet. UPS-ene skal være av typen "on line" med nødvendige inn- og utgående brytere, batteri-bryter, likeretter, vekselretter, transformatorer, statisk bypass, synkroniseringsenhet, s amt nødvendige filter og skjerming for å unngå uønsket elektrisk, magnetisk eller akustisk støy. Eventuelle betingelser for å oppnå dette angis. Likeretter, vekselretter og statisk bypass skal være plassert i felles skap. Batterier skal være av type ventilregulerte batterier med minimum levetid på 8 år, og monteres i stativ for maksimal lufting. UPS-ene skal primært være selvkjølte. Hvis kjølevifter benyttes, skal disse ha redundant funksjon med alarm for viftefeil. Driftstemperatur for rommet skal oppgis. Krav til kvalitet og data for likeretter som kapasitet, vekselretter, inngangsspenning, utgangsspenning mv. er gitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder nye UPS med interne batteripakker i tavlerom/ radiohus. b) UPSene skal leveres med beskyttelse mot strømbrudd, overog underspenninger, spenning- eller strømsjokk forårsaket av lastendringer på sekundærsiden, linjestøy, frekvensvariasjoner og harmonisk støy. UPSene skal også leveres inklusiv komplett isolert og innkapslet batteripakke(r). Batteripakkene skal være dimensjonert for minimum 8 timer +20% nøddrift av totallasten som forsynes. De skal også ha minimum 5 års levetid i det miljø de installeres i. UPSene skal utstyres med kontrollelektronikk som overvåker/styrer og varsler relevante data som batterispenning, likeretter, UPS-status mv. Akkumulert Sted T011 :

217 Side157 Sted T011: F294 Isbergantunnelen Det skal være potensialfri utgang for overføring av drift/feilalarmer til SRO-system. For senere tilkobling til nytt nødnett skal UPS i tillegg ha potensialfri alarmutang for Mains Failure to UPS, UPS Failure og Low battery. De skal også være selvkjølt. UPS-ene skal leveres med lokalt instrumentpanel. Fra panelet skal operatør kunne lese: Inn- og utgangsspenning i volt. Belastningsstrøm inn- og utgang i ampere. Belastning i watt/va. Utgangsfrekvens i Hz. Likespenning i volt Ladestrøm i ampere. Batteripakkene skal kunne skiftes uten at last tas ned. Om denne funksjonen ikke ivaretas av UPS-elektronikken, skal manuell by-pass monteres. Ved manuell bypass skal tilknyttede kurser beskyttes både av automat og overspenningvern (finvern). UPS og batteripakker skal være pluggbar online og skal både kunne monteres i rack og ha gulvmontasje. UPS skal ha automatisk oppstart når nettet kommer tilbake etter lengre utfall og/eller batteripakkene er helt utladdet/utkobblet. c) Forslag til plassering skal godkjennes av byggherre. d) Krav til reserverkrafttid 300/600VA i mer enn 8timer +20% Mengde måles som prosjektert antall UPS'er. Enhet: stk T011 Levering av Online UPS 300W i 8 timer + 20% stk 1 Sum Sted T011, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

218 Side158 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen T T T012 F86 Ballesvikskartunnelen RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER c) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS b) Plan for riggplasser skal forelegges byggherren 14 dager før oppstart arbeid i felt. c) Prosessen omfatter også at all nedrigging skal være avsluttet 7 dager etter at anlegget er overtatt. Riggområder er ikke angitt i planene. Entreprenøren må selv finne og evnt opparbeide egnet område for dette. Avtaler med grunneiere og evnt offentlige tillatelser i forbindelse med området besørges av den utførende. Evnt leier/avgifter dekkes av den utførende. Riggplass på vegområdet kan normalt ikke påregnes og skal avtales med og godkjennes av byggherren. Rigg ved bevegelige arbeider Entreprenøren stiller med egen mobil anleggsbrakke med alle fasiliteter slik at tilgang til spiserom, toalett og gode hygieniske forhold er sikret i løpet av arbeidsdagen. Den mobile riggen må plasseres slik at den sikrer arbeidstakerne og trafikksikkerheten på stedet T012 Tilrigging Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler Akkumulert Sted T012 :

219 Side159 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS T T T012 Drift av rigg og midlertidige bygninger Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til byggeeller anleggsplassen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Nedrigging Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO for aluminiumsprodukter, og NS-EN for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS- EN-ISO 1461 krever. For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN eller EN Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok 021 kap og Benyttet strips skal være av syrefri plast. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Akkumulert Sted T012 :

220 Side160 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysemerking 500 mm. c) Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra kjørebanen. Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.1 T T012 FELLESANLEGG FOR INSTALLASJONENE Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Hovedtavle/fordelingstavle b) c) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Omfatter også branntettinger. Omfatter også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selektiv støtstrømsikker. Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN og skal ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse. Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnel ventilasjon, tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet Akkumulert Sted T012 :

221 Side161 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen skilletransformator. Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- og påsignaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde (holdefunksjon). Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær bryteren. Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full last. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder arbeider i eksisterende tavler med interne kurser og UPS kurser. Omfatter også mekanisk montering, innføring av kursopplegg med tilhørende koblingsarbeider. All kobling, utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon, instruksjon og driftinstruks på norsk. Omfatter også nødvendig detaljprosjektering, beskrivelse, kortslutningsberegning av tavlene med utstyr samt levering av flerlinjeskjema og tegninger av tavleinndeling og møblering av tavlerom. Systemspenning må kartlegges av entreprenør og ny tavle skal tilpasses eksisterende systemspenning i hver enkelt tunnel. b-c) Generelt Vernene og utstyr skal være modulære og en del av et standardisert tavlesystem. Vern skal være av samme produsent og type som i tavlen forøvrig. Kursene dimensjoneres for normale driftsforhold etter tavlenorm (temperatur, luftfuktighet m.v.) med serskilte krav beskrevet spesielt. Standard forurensingsgrad for industriell anvendelse benyttes. Utstyr på tavler og i skap skal monteres feltvis og oversiktig, og ledningsforbindelser utføres rettvinklet og samlet. Det skal benyttes plastkanaler til ledningene fram til de respektive sikringselementer eller annet utstyr. Alle utgående hovedstrømskabler tilkobles via rekkeklemmer eller koblingsklemmer. Ved klemmene skal lederne legges med nødvendig slakk for omslutting av måletang. Inn- og utgående kabler føres gjennom nipler i bunn av tavlenes kabelinnføringsfelt og under golv i rom. Kurser internt i tavlerom (belysning, stikk etc.) føres ut samme vei gjennom pakknipler. Kabler under innvendig gulv skal føres oversiktlig og strukturert. Sterk og svakstrømskabler skal grupperes separat. Fordelingen skal ha en jevn lastfordeling på alle kurser. Evt. utjevning av lastfordeling etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen. Akkumulert Sted T012 :

222 Side162 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen Automater etter EN Effektbrytere etter EN Vern skal ha allpolig brudd med vernefuksjon i fasene inkludert 100% vern i eventuell N-leder. Ved montering av UPSer med flere faser skal det ikke være brudd i N-leder Tegningene og kortslutningsberegninger skal leveres til gjennomsyn min. 14 dager før arbeidet med tavler og kabelmontasje kan igangsettes. Det forlanges at entreprenøren kvalitetssikrer det materiellet som fremlegges for godkjenning. Dette tilsier at entreprenøren står ansvarlig for kontroll av underlag fra underleverandører, slik at dette fremstår med koordinerte og gjennomarbeidete løsninger. Sammen med hver fremsendelse av materiell fra underleverandører skal det følge med en bekreftelse fra entreprenøren på at materiellet er kvalitetssikret. Nødvendig kontakt med kraftlag for avklaring av kortsutningsdata og forsyningsnett m.v. For kurser skal det fortrinnsvis benyttes automater med C- karakteristikk. Prosjektering Febdok beregning må foretas av entreprenør. Prinsippielt enlinjeskjema legges til grunn for kursfordeling, vern og seksjonering i tavler. Tilbudt utstyr skal kontrolleres og dimensjoneres slik at dette opererer i hht de krav som er gitt i NEK 400:2010. Tavler skal utføres i IP54. Inntak utføres i min. IP2XC (betjening av ikke sakkyndig eller instruert person). Alle betjeningspunkter forøvrig utføres i min. IP2X (betjening av sakkyndig eller instruert person). For prioriterte kurser (UPS) skal utstyret i sin helhet plasseres fortrinnsvis i eget innvendig felt. Ved kabelføringer mellom feltene skal disse separeres best mulig. Det skal monteres kursfortegnelse på baksiden av hver dør, med oversikt over kursene i det enkelte skap. Avstand mellom utstyr og rekkeklemmer skal være slik at en kommer lett til for utskifting. Det skal brukes endehylser på alle flertrådige ledninger. Temperaturfølsomt utstyr (elektronikkenheter o.l.) skal Akkumulert Sted T012 :

223 Side163 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen plasseres slik at uheldig oppvarming fra andre komponenter unngås. Avsatt ledig plass skal minimum være 30 % også innen ledningskanaler internt i fordelingene. UPS Kurser for nødstrøm/prioriterte kurser skal forsynes fra UPS - 1 stk allpolig bypassbryter monteres på vegg ved UPS. UPS vender merkes i tillegg med skilt med gul bakgrunn og sort tekst: "UPS skal settes i statisk intern by-pass før betjening av vender" Merking Generelle krav til merking: - Innmontert utstyr, vendere mv. merkes med klartekst. - Kurser skal forøvrig merkes. Hvit etikett med sort skrift Den respektive tunnelens merkesysten skal legges til grunn. Overspenningsvern På grunn av fare for atmosfæriske overspenninger skal anlegget være beskyttet med et tilpasset overspenningsvern (fin/mellomvern). Inntak og kurser med spesielt utsatt utstyr skal beskyttes. Overspenningsbeskyttelse skal utføres i hht NEK IEC "Isolasjonskoordinasjon for driftsmidler i lavspenningssystemer Del 1: Prinsipper, krav og prøving". Hovedvern: Plasseres på nettinntaket og skal tilfredsstille de mulige lynstrømmer tilsvarende NEK IEC "Beskyttelse av bygninger etc, mot lynnedslag Del 1: Generelle prinsipper" T012 Tilkobling av nye UPSer i eksisterende fordelinger Omfatter levering og montering av nye automatsikringer, rekkeklemmer i eksisterende fordeling, kursopplegg, stikkontakter og bypassbryter, samt tilkobling av UPS, merking, oppdatering av kursfortegelser og dokumentasjon. Som kursopplegg kan regnes inntil 10m kabel Prinsippskisse og enlinjeskjema i tegning D2-I439 UPS tilkobling og vender. Fordelingen som omfattes av prosessen er fordeling T1 og T3. (Bygg utenfor tunnel.) RS Akkumulert Sted T012 :

224 Side164 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen T T012 Antennemast b) Omfatter levering og montering av komplett antennemast inkludert jord/ fjellfundament med tilhørende sikringsbolter til berg. Det skal benyttes en bardunfri gittermast. Masteben skal ha tilkoblingspunkt for jording. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Antennemast 10m Prosessen omfatter også fundamenterbolter, 2,5m utvendig klatrebeskyttelse og inklusiv alt monteringsutstyr. Prosessen omfatter også dimensjonering av mastefundament og levering av dokumentasjon for byggesaksbehandling. b-c) Masten skal dimensjoners for værharde strøk ettter NS 3479/A1. Vindlasten skal beregnes mot en kvadratisk vertikal plassert flate på 1,5 kvadratmeter og vekt 1,0kN utvendig i toppen av masta. Platen skal plasseres vinkelrett på de ugunstigste vindretningene. Ved leveranse av stålmsast: Krav til stålkvaliet St 52-3, S355J2G3 (EN10025) eller tilsvarende. Skjøter og fundamentbolter skal være i stålkvalitet 8.8 eller bedre. Masten skal leveres varmeforsinket i henhold til Norsk Standard. Det skal benyttes en bardunfri ledet gittermast med 10 m høyde over topp fundament. Ved leveranse av aluminiumsmast skal kvaliteten på masten tilsvare stålbeskrivelsen. Det skal leveranse av mast av type Lattix leddet mast eller tilsvarende. For plassering av mast se bilde D2 - Fv862 Ballesvikskartunnelen - antenneplassering. Akkumulert Sted T012 :

225 Side165 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen Kostnad angis som stk pris. stk T012 Fundament for antennemast Prosessen omfatter også: levering og montering av prefabrikert fundament i henhold til tilbudt mast. fundamentet skal ha 2 stk 110mm 90graders rørbend. Alle arbeider komplett med fundamentering i grunn inklusive bolter og festemateriell. b) Fundamentet skal utføre som seksjonsfundament. Krav til rør er gitt i prosess 44.3 c) Seksjonsfundamentet skal utføres i henhold til masteleverandørens spesifikasjoner. Rørbendene skal gå fra kabelgrøft og til topp senter av fundamentet. Kostnad angis som stk pris. stk T012 Felles jordsystem c) Omfatter levering og montering av et felles jordsystem for tunnelanlegget, inklusiv nødvendig graving, tilbakefylling og planering som ikke inngår i andre prosesser. Jordliner som ligger i felles kabelgrøft, er medtatt i prosess 44. Ved all skjøting, tilkobling, avgrening, montering av kabelsko etc. skal det benyttes pressverktøy, slaglodding/sølvlodding eller termittsveising. Alle avgreninger fra jordledning skal utføres som parallellskjøt. Alle PN gul/ grønn ledning skal ha hel kappe og isoleres med krympeskjøter i avgreninger og skjøter. Akkumulert Sted T012 :

226 Side166 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen e) Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske installasjonen. Arbeidet skal derfor forestås av virksomhet som har autorisasjon og er registrert i nasjonalt register. Det skal leveres egen samsvarserklæring på jordingsanlegget T T012 Jordelektrode c) Omfatter etablering av jordelektrode for antennemast, elektrobygg og pumpestasjoner. Omfatter også tilkobling av gjennomgående jordleder til jordelektrode, og oppstikk fra jordelektrode til hovedjordskinne i bygg, antennemast og lynvernanlegg. Jordelektrode skal ikke overdekkes før alle tilkoblinger og avgreninger er gjennomført og kontrollert. Lynvernanlegg skal tilfredsstille krav gitt i NEK- EN Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Jordeing Nødnettutstyr i teknisk rom Prosessen omfatter tilkobling, levering og legging/montering av jording fra hovedjordskinne i teknisbygg til nytt nødnettutstyr i tekniskbygg. Prosessen omfattter fordelingen T1 og T3. Bygg utenfor tunnel b) Det brukes Gul/Grønn PN 50mm 2 c) Føringsveier i teknisk rom skal brukes så langt det er mulig. Ved behov for etablering av nye føringsveier kontaktes BH for å avtale utførelse. Kable føres opp over gulv og tilordnes i kanal til underkkan utstyr på vegg. (Utstyr levert av Motorola Solution). Her kveiles opp en 2m lang kabel ende. Motorola tilkobler selv jordingen i sitt utstyr. RS T012 Jordelektrode for antennemast Prosessen omfatter levering, og legging av ringjord rundt fundament til antennemast, samt alle arbeider med nedsetting og innstøping av jordspyd à 4m. Alle kostnader med jordingsanlegg for antennemast skal inkluderes. b) Det skal benyttes blank kobberline KGF 50mm 2 som ringjord. c) De 3 jordelektrodene sakl etableres i en trekantformasjon ca 2m utenfor mastefundamentet. Jordspydhulletr fylles med elektrodemassen. Jordspyd skal Akkumulert Sted T012 :

227 Side167 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen stå med hele sin lengde i elektrodemassen. For å unngå luftrom skal "gemmassen" sprøytes inn fra bunn av jordspydhullet. Ringjord etableres rundt jordspyd ca. 0,5m dypt. Ringjord forbindes via jordleder med minimum 25mm 2 med hvert masteben med kabelsko, mutter og sprengskive mot galvanisert stålbolt. Det må ikke borres i mast før en har forevist seg om at dette ikke svekker mastekonstruksjon. RS 36.4 T T T012 SIKKERHETSUTRUSTNING Omfatter levering, montering og tilkopling av sikkerhetsutrustning, nødutstyr, serviceinstallasjoner og utstyr for overføring av signal til bemannet sentral. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nød/rømning Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, nødtelefoner og nødstrøm, samt av utstyr for overføring av signaler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nødstrømsanlegg c) Omfatter levering, montering og tilkopling av dieselaggregater eller UPSanlegg med batteripakke. Følgende utstyr skal være knyttet opp mot reservekraft / nødstrømsforsyning (batteri eller aggregat): Lokalt styre- og overvåkningssystem, Automatiske bommer, Rødt stoppblinksignal, Sikkerhetsbelysning, Ledelys for tunnel, Nødtelefon, Serviceskilt, Nødutgangsskilt, Radio- og kringkastingsanlegg. Nødstrømsanlegg skal gi minimum 1 times driftstid ved dimensjonerende belastning og minimum 4 timer for radioanlegg. Funksjonssikkerhet skal ivaretas i henhold til håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 10.2 og Hvis nødstrømsanlegg baseres på sentralisert batterianlegg, skal batteriene plasseres i eget rom med batteribryter i tavlerommet. UPS-ene skal være av typen "on line" med nødvendige inn- og utgående brytere, batteri-bryter, likeretter, vekselretter, transformatorer, statisk bypass, synkroniseringsenhet, s amt nødvendige filter og skjerming for å unngå uønsket elektrisk, magnetisk eller akustisk støy. Eventuelle betingelser for å oppnå dette angis. Likeretter, vekselretter og statisk bypass skal være plassert i felles skap. Batterier skal være av type ventilregulerte batterier med minimum levetid på 8 år, og monteres i stativ for maksimal lufting. UPS-ene skal primært være selvkjølte. Hvis kjølevifter benyttes, skal disse ha redundant funksjon med alarm for viftefeil. Driftstemperatur for rommet skal oppgis. Krav til kvalitet og data for likeretter som kapasitet, vekselretter, inngangsspenning, utgangsspenning mv. er gitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder nye UPS med interne batteripakker i tavlerom T1 og T3. Bygg utenfor tunnel. Akkumulert Sted T012 :

228 Side168 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen b) UPSene skal leveres med beskyttelse mot strømbrudd, overog underspenninger, spenning- eller strømsjokk forårsaket av lastendringer på sekundærsiden, linjestøy, frekvensvariasjoner og harmonisk støy. UPSene skal også leveres inklusiv komplett isolert og innkapslet batteripakke(r). Batteripakkene skal være dimensjonert for minimum 8 timer +20% nøddrift av totallasten som forsynes. De skal også ha minimum 5 års levetid i det miljø de installeres i. UPSene skal utstyres med kontrollelektronikk som overvåker/styrer og varsler relevante data som batterispenning, likeretter, UPS-status mv. Det skal være potensialfri utgang for overføring av drift/feilalarmer til SRO-system. For senere tilkobling til nytt nødnett skal UPS i tillegg ha potensialfri alarmutang for Mains Failure to UPS, UPS Failure og Low battery. De skal også være selvkjølt. UPS-ene skal leveres med lokalt instrumentpanel. Fra panelet skal operatør kunne lese: Inn- og utgangsspenning i volt. Belastningsstrøm inn- og utgang i ampere. Belastning i watt/va. Utgangsfrekvens i Hz. Likespenning i volt Ladestrøm i ampere. Batteripakkene skal kunne skiftes uten at last tas ned. Om denne funksjonen ikke ivaretas av UPS-elektronikken, skal manuell by-pass monteres. Ved manuell bypass skal tilknyttede kurser beskyttes både av automat og overspenningvern (finvern). UPS og batteripakker skal være pluggbar online og skal både kunne monteres i rack og ha gulvmontasje. UPS skal ha automatisk oppstart når nettet kommer tilbake etter lengre utfall og/eller batteripakkene er helt utladdet/utkobblet. c) Forslag til plassering skal godkjennes av byggherre. d) Krav til reserverkrafttid 300/600VA i mer enn 8timer +20% Mengde måles som prosjektert antall UPS'er. Akkumulert Sted T012 :

229 Side169 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen Enhet: stk T T012 Levering av Online UPS 300W i 8 timer + 20% LUKKEDE RØRGRØFTER Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider samt nødvendig rensk av rørgrøfter. Omfatter også nødvendig stempling og avstivning. Omfatter også opplasting, transport og utlegging til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen. Omfatter også levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/-sider. Omfatter også opplasting, transport, utlegging og komprimering av masser for fundament, omfylling og gjenfylling samt komprimering av masser over ledningssonen. Omfatter også levering av massene i de tilfeller hvor det innen anleggsområdet ikke finnes stedlige masser, inklusiv behandlede rivemasser, som tilfredsstiller materialkravene. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av byggegropene være inkludert. Omfatter også materialer og arbeid med utvidelse av grøfteprofilet for kummer. stk 2 b) Levering og legging av rør er medtatt i prosess 43. Sprengning og fjerning av steinmasser i grøfteprofil og kumutvidelser i tunnel er medtatt i prosess 32. Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,25 m over topp rør skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes. Følgende massetyper er egnet. D angir øvre siktstørrelse: Fundamentmasse, velgradert: D <= 32 mm for betongrør < 400 mm D <= 53 mm for betongrør = 400 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm D <= 32 mm for plastrør > 300 mm D <= 32 mm for stålrør Fundamentmasse, ensgradert: D <= 22 mm for betongrør < 400 mm D <= 32 mm for betongrør = 400 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm D <= 32 mm for plastrør > 300 mm D <= 22 mm for stålrør Sidefylling/beskyttelseslag: D <= 63 mm for betongrør < 400 mm D <= 120 mm for betongrør = 400 mm D <= 16 mm for plastrør < 300 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm og < 600 mm D <= 32 mm for plastrør = 600 mm D <= 32 mm for stålrør Ved legging av flere rørtyper i samme grøft skal det velges en massetype som egner seg for samtlige rør. Materiale til sidefylling og beskyttelseslag for drensrør skal tilfredsstille vanlige filter-kriterier mot rørenes drensåpninger (spalter) og mot jordmaterialene omkring grøfta. Filtermaterialene skal ikke være vannømfintlige, og maksimal kornstørrelse skal ikke være større enn for omfyllingsmaterialer forøvrig. Til gjenfylling i drensgrøfter skal det brukes drenerende materialer. Til gjenfylling av drensgrøfter med drensmatter (komposittdren med stort innløpsareal) kan det brukes stedlige materialer. Til øvrige grøfter skal gjenfylling over ledningssonen, hvis ikke annet er angitt, bestå av komprimerbare stedlige materialer med maksimal kornstørrelse 300 mm, og maksimalt 2/3 av lagtykkelsen. Stein større enn 100 mm skal være jevnt fordelt i massen. Til overvannsgrøfter kan man også bruke gjenbruksbetong til fundament, sidefylling og beskyttelseslag, i samme Akkumulert Sted T012 :

230 Side170 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen sortering som vanlig steinmateriale. c) Som fiberduk skal det benyttes bruksklasse 3 iht. håndbok 018 Vegbygging, pkt 521. Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2002 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets forskrifter følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres med forsiktighet. Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller organiske jordarter, skal utgravingen utføres slik at bunnen ikke omrøres. I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal påses at grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av ledningsfundament. Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se håndbok 018 Vegbygging, pkt 423. I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. I tillegg skal ledningsfundament rakes og løsgjøres i en dybde på 50 mm og en bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet. d) Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i grøfta og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til 250 mm over topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an mot ledningen under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for betongog stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for plastrør. Dersom ikke annet er angitt, legges massene ut med maksimal lagtykkelse på 200 mm. For betongrør = 400 mm tillattes 300 mm lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskytt elseslag og gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene ikke forskyves eller skades. Fiberduk skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned. Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall: ved ledningsstrekk større enn 5 meter: ved fall mindre enn 10 promille: +/- 2 promille ved fall større eller lik 10 promille: +/- 3 promille ved ledningsstrekk mindre eller lik 5 meter: Tillatt avvik i fall 10 mm. Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for betongrør, og for stålrør og plastrør 95 % Standard Proctor for fundament og sidefylling. Kravet gjelder enkelt-verdier. Hvor ensgraderte pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen skjer ved minst 1 passering med vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse eller lignende. Komprimeringen skal utføres slik at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks. tillatt deformasjon for plastrør er gitt i prosess 43 pkt d. e) Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard Proctor eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for grøfter innenfor vegkroppen. For grøfter utenfor vegkroppen stilles det ingen krav til komprimeringsgrad over ledningssonen. Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av fundamentet. Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. Kontroll dokumenteres. Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament skal følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp fundament eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt. Akkumulert Sted T012 :

231 Side171 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge nødvendig komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved oppstart og/ eller dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av komprimeringsgrad for hver 50. meter. Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft, inklusive kummer. Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 700 mm over topp rør. Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn grøft til terreng. Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m. Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok 025 Prosesskode 1, Innledning, kap. 7.4 Veiledende omregningsfaktorer. I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I berggrøfter er teoretisk helning 5:1. I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for den delen som er berg og 2:1 for resten. Enhet: m 42.3 T012 RØRGRØFT I BERG (LØSMASSETYKKELSE < 0,3 M) OG TUNNEL Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m T012 Fundament og omfylling for rør Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3 I tillegg til omfang angitt i generell bekrivelse/tekst omfatter prosessen også omfylling for, kabelkanal, kummer og under bankett. b) Det skal benyttes pukk 8/22 mm med graderingskrav Gc iht. NS-EN Kravet gjelder ferdig utlagt. Materialet skal være ikke-telefarlig (T1) m T T012 KABLER OG LEDNINGER Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS KABELGRØFTER b) Omfatter graving og eventuell sprengning av grøfter for kabler, trekkerør, rørkryss, kabelkanaler, inklusiv fundament, sidefylling, beskyttelseslag, komprimering og gjenfylling. Omfatter også borttransport, tipping og utlegging av overskuddsmasser. For trekkerør gjelder: Til fundament benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm, med lagtykkelse min 150 mm og normal komprimering. Til sidefylling og beskyttelseslag benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm for velgraderte materialer og maks 8 mm for ensgraderte materialer, til minimum 150 mm over topp rør, normal komprimering. Til gjenfylling over ledningssonen benyttes friksjonsmasser. Massene skal ikke inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av røret, eller 2/3 av lagtykkelsen, maksimalt 200 mm. Akkumulert Sted T012 :

232 Side172 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen Dersom leverandør av rør har andre krav til materialer, gjelder disse. c) For kabler gjelder: Det benyttes 100 mm sand under, ved siden av og over kabler. De øverste 50 mm av fundamentet skal løsgjøres før legging av rør. For sidefylling og beskyttelseslag benyttes normal komprimering. Største masse for komprimeringsutstyr skal være 60 kg. Kabler for lavspenningsanlegg skal ha minimum overdekning 0,5 m fra topp ferdig rør til ferdig veg eller terreng. Høyspenningskabler legges i overensstemmelse med Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F) (min 0,5 m dyp grøft). For rør som krysser veg, skal overdekning være minst 1,0 m. Mengden måles om prosjektert lengde grøft målt gjennomgående. Enhet: m Prosessen omfatter også finplanering og tilsåing. RS T012 Grøfter i kombinert jord/berg Gjelder kabelgrøfter for trekkerør ved tunneler. Omfatter også påvisning av kabler i området. Grøfteprofil / utforming grøft gjøres iht. håndbok 018 og / eller REN 9000 /9010 krav. Til en hver tid skal strengeste krav gjelde. Grøft utformes med 2 stk. Ø 110mm rør og jordline. Jordlline er beskrevet i annen prosess. c) Det skal graves grøft for trekkerør fra tekniske bygg til antennemast. Der det er spesifisert på aktuelle tegninger må grøften ha kjørbar oppbygging. d) Grøft skal etableres slik at trekkerør får en minimum overdekning på 0,50 meter fra topp rør til ferdig terreng. Gjenfylling skal utførest slik at overflaten tilbakeføres til oprinnelig kvalitet og utsende. Mengden angis som prosjektert lengde. m T012 Grop for fundament til antennemast Gjelder graving og tilfylling av grop for fundament til Akkumulert Sted T012 :

233 Side173 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen antennemast. Omfatter også kabelpåvisning. b) Grop utføres og tilfylles i henhold til fundamentleverandørens monteringsveiledning. Mengden angis som stk. stk T012 KABLER b) c) Omfatter levering og legging av kabler inklusive dekkheller, skillestein, jordledning og merkebånd. Omfylling medtas i prosess Kablene legges på en 100 mm sandpute og dekkes med 100 mm sand og kabeldekkheller. Hellene dekkes med 100 mm sand. Kabler skal tilfredsstille krav i Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F). Alle kabler merkes for hver meter, jf nevnte forskrift. Papirisolerte kabler skal ikke legges ut/flyttes ved lavere temperatur enn - 5 oc uten godkjennelse av energiverket. Ved temperaturer mellom 0 og -5 oc skal nye kabler forvarmes før utlegging. Forvarming skal skje ved at kablene (tromlene) plasseres i oppvarmede rom til hele trommelen er gjennomvarm. Plastisolerte kabler har god kuldebestandighet og kan utlegges ved temperatur på ned til -20 oc dersom de blir behandlet med forsiktighet og ikke blir utsatt for støt eller slag. Kablene skal ikke utsettes for bøyning utover den forskriftsmessig tillatte bøyeradius. Ved skjøting legges kabelen med 1 m omfar. All kapping, skjøting og eventuell midlertidig isolering av kabelender for høyspentkabler utføres av godkjent entreprenør. Det skal legges jordledning i alle kabelgrøfter. Der det legges bare veglys- og signalkabler, legges jordledning med tverrsnitt 25 mm2. I lavspent- og høyspentgrøfter legges jordledning med tverrsnitt 50 mm2. Det skal legges skillestein, sementstein mellom: - alle høyspente kabler - høyspente og andre kabler - energiverkets kabler og andre kabler - televerkets kabler og andre kabler Underlags- og omfyllingsmasser i grøfter innenfor vegkroppen komprimeres om mulig som overbygnings-/underbygningsmassene i vegen for øvrig, uten å skade kablene. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m T012 Fiberoptiske kabler Prosessen omfatter levering og forlegging av single modus fiberkabel mellom tekniske rom, evt. fra eksisterende stamfiber i teknisk rom eller kum ved Teknisk rom og frem til fiberpanel i teknisk rom Evt grøft og nye rør er priset i andre prosesser b) Kabelen avsluttes i kveileramme/fiberpanel med SC/ApC konnectorer. I fordelinger skal pigtails og løsfiber legges i fiberskuff i tilknytning til patchepanelene. Det leveres patchepanel for min 24 fiber, som plasseres etter avtale med byggherre. Det termineres 6 fiber i hvert panel. Akkumulert Sted T012 :

234 Side174 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen Der hvor fiber trekkes innom og skjøtes i flere tekniske rom skal det sveises 6 fiber videre til neste tekniske rom. c) Det skal legges 6 m kabel-kveil på hver tamp i hver kum og bygninger. Entrepenør må beregne kveil, kapp og overlengder. Dersom nye trekkerør må legges så er dette tatt med under prosesser d) Kontakter for fiber: Maks innskuddstap: 0,5 db ( 1310/1550 nm) Maks reflektert effekt: -40 db (1310/1550 nm) Maks demping i kabel: 0,40 db/km for 1310 nm/ 2,25 db/km for 1550 nm Maks demping i skjøter: 0,02 db/km e) Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjonsmåling ( OTDR) i alle nye fiberforbindelser i begge retninger for 1310 og 1550 nm T012 Singelmodus pigtail Omfatter levering av pigtails inkl. sveising/skjøting der hvor det er ledige fiber i fiberpanel i tekniske rom som må skjøtes ut for å opprette forbindelse mellom nødnettutstyr b) n * 9/125µm.LSZH ytterkappe og SC/ApC connector. c) Pigtail skal sveises i fiberboks/quanteboks og føres frem og kobles til fiberpanel i patcheskap. Entrepenøren beregner lengde. Det skal være overlengde på pigtail som skal kveiles sammen i fiberboks. Lengde på pigtail skal være tilstrekkelig for å kunne ta panel/skjøteboks ut av rack for å kunne sveise. Enhetsprisene brukes ved mengderegulering. stk T012 Kontroll av fiberforbindelse Prosessen omfatter kontrollmåling og merking av 2 fiberforbindelser fra nødnett Master Unit (MU) og til hver Remote Unit( RU). i hht topografitegning for hver type C- Akkumulert Sted T012 :

235 Side175 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen tunnel Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjon (OTDR) i begge retninger for 1310 og 1550 nm kostnad angis som rund sum. enhet: RS RS 44.3 T012 TREKKERØR b) c) Omfatter levering og legging av trekkerør for kabler med nødvendige muffer, skjøter, bend, og festemateriell, også trekkerør som innstøpes. Alle kummene i sideareal/skulder skal leveres med fast ramme, dempe-/ slitering og kjøresterkt lokk av seigjern. Fundament, sidefylling og beskyttelseslag er medtatt i prosess 44.1 For støpte rørkryss se prosess I tunnelrommet og bak ikke brannsikret kledning, skal det brukes halogenfrie trekkerør. Trekkerør med glatt rørvegg skal tilfredsstille krav i NS Trekkerør med konstruert rørvegg skal tilfredsstille krav i NS Trekkerør skal legges etter fastsatt fargekode. Ved utlegging skal enden av rørene tettes ved avbrudd. Ved gjennomføringer av vann- og frostsikring i tunnel skal det benyttes løsninger som sikrer en tett konstruksjon. Trekkerør som avsluttes inne i tunnelrommet skal kappes maks 50 mm fra ferdig overflate. Trekkerør skal fortrinnsvis legges gjennomgående gjennom kummer. Trekkerør skal ha trekketråd hvor kabler skal trekkes, men kan unnlates i subrør hvor kabler skal blåses/fløtes. Rørene skal omfylles med min. 100 mm på alle sider. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m Det skal benyttes rette PVC-rør i henhold til prns 2967 med ringstivhet SN8. Trekkerør som er fleksible og skal føres til utstyr skal være dobelt veggede PP-rør i henhold til NS Trekkerør som innstøpes skal være i henhold til prns Trekkerørene skal ha glatt rørvegg på innsiden. Trekkerørene skal være merket med Norges Standardiseringsforbunds (NSF) beskyttede merke (kronemerke). Trekkerørene skal ha pakning i skjøtene. Røranlegget skal tilfredsstille håndbok 018, kapitell 44. Det skal dokumenteres at kravene oppfylles. Bøyeradius skal være minimum 2000mm. Trekketråd skal være 6mm polypropylen. c) Ved utlegging av trekkerør skal det settes lokk på enden av røret ved pauser under vegs og ved avslutning for å hindre at det kommer sand og vann i trekkerøret. e) Etter nedlegging og igjenfylling skal trekkerørene kontrolleres med rørtolk som tilsvarer 91% av trekkerørets diameter. Resultatet skal dokumenteres. Akkumulert Sted T012 :

236 Side176 Sted T012: F86 Ballesvikskartunnelen Trekkerørene er en del av den elektrotekniske installasjonen. Det skal derfor leveres egen samsvarserklæring på trekkerørsanlegget. Mengde måles som prosjektert lengde: Enhet m. Enhetspriser benyttes ved masseregulering T012 Trekkerør Ø 110 mm m 200 Sum Sted T012, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

237 Side177 Sted T013: F858 Rya T T T013 F858 Rya RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER c) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS b) Plan for riggplasser skal forelegges byggherren 14 dager før oppstart arbeid i felt. c) Prosessen omfatter også at all nedrigging skal være avsluttet 7 dager etter at anlegget er overtatt. Riggområder er ikke angitt i planene. Entreprenøren må selv finne og evnt opparbeide egnet område for dette. Avtaler med grunneiere og evnt offentlige tillatelser i forbindelse med området besørges av den utførende. Evnt leier/avgifter dekkes av den utførende. Riggplass på vegområdet kan normalt ikke påregnes og skal avtales med og godkjennes av byggherren. Rigg ved bevegelige arbeider Entreprenøren stiller med egen mobil anleggsbrakke med alle fasiliteter slik at tilgang til spiserom, toalett og gode hygieniske forhold er sikret i løpet av arbeidsdagen. Den mobile riggen må plasseres slik at den sikrer arbeidstakerne og trafikksikkerheten på stedet T013 Tilrigging Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler Akkumulert Sted T013 :

238 Side178 Sted T013: F858 Rya (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS T T T013 Drift av rigg og midlertidige bygninger Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til byggeeller anleggsplassen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Nedrigging Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO for aluminiumsprodukter, og NS-EN for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS- EN-ISO 1461 krever. For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN eller EN Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok 021 kap og Benyttet strips skal være av syrefri plast. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Akkumulert Sted T013 :

239 Side179 Sted T013: F858 Rya Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysemerking 500 mm. c) Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra kjørebanen. Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.1 T T013 FELLESANLEGG FOR INSTALLASJONENE Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Hovedtavle/fordelingstavle b) c) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Omfatter også branntettinger. Omfatter også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selektiv støtstrømsikker. Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN og skal ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse. Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnel ventilasjon, tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet Akkumulert Sted T013 :

240 Side180 Sted T013: F858 Rya skilletransformator. Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- og påsignaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde (holdefunksjon). Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær bryteren. Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full last. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder arbeider i eksisterende tavler med interne kurser og UPS kurser. Omfatter også mekanisk montering, innføring av kursopplegg med tilhørende koblingsarbeider. All kobling, utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon, instruksjon og driftinstruks på norsk. Omfatter også nødvendig detaljprosjektering, beskrivelse, kortslutningsberegning av tavlene med utstyr samt levering av flerlinjeskjema og tegninger av tavleinndeling og møblering av tavlerom. Systemspenning må kartlegges av entreprenør og ny tavle skal tilpasses eksisterende systemspenning i hver enkelt tunnel. b-c) Generelt Vernene og utstyr skal være modulære og en del av et standardisert tavlesystem. Vern skal være av samme produsent og type som i tavlen forøvrig. Kursene dimensjoneres for normale driftsforhold etter tavlenorm (temperatur, luftfuktighet m.v.) med serskilte krav beskrevet spesielt. Standard forurensingsgrad for industriell anvendelse benyttes. Utstyr på tavler og i skap skal monteres feltvis og oversiktig, og ledningsforbindelser utføres rettvinklet og samlet. Det skal benyttes plastkanaler til ledningene fram til de respektive sikringselementer eller annet utstyr. Alle utgående hovedstrømskabler tilkobles via rekkeklemmer eller koblingsklemmer. Ved klemmene skal lederne legges med nødvendig slakk for omslutting av måletang. Inn- og utgående kabler føres gjennom nipler i bunn av tavlenes kabelinnføringsfelt og under golv i rom. Kurser internt i tavlerom (belysning, stikk etc.) føres ut samme vei gjennom pakknipler. Kabler under innvendig gulv skal føres oversiktlig og strukturert. Sterk og svakstrømskabler skal grupperes separat. Fordelingen skal ha en jevn lastfordeling på alle kurser. Evt. utjevning av lastfordeling etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen. Akkumulert Sted T013 :

241 Side181 Sted T013: F858 Rya Automater etter EN Effektbrytere etter EN Vern skal ha allpolig brudd med vernefuksjon i fasene inkludert 100% vern i eventuell N-leder. Ved montering av UPSer med flere faser skal det ikke være brudd i N-leder Tegningene og kortslutningsberegninger skal leveres til gjennomsyn min. 14 dager før arbeidet med tavler og kabelmontasje kan igangsettes. Det forlanges at entreprenøren kvalitetssikrer det materiellet som fremlegges for godkjenning. Dette tilsier at entreprenøren står ansvarlig for kontroll av underlag fra underleverandører, slik at dette fremstår med koordinerte og gjennomarbeidete løsninger. Sammen med hver fremsendelse av materiell fra underleverandører skal det følge med en bekreftelse fra entreprenøren på at materiellet er kvalitetssikret. Nødvendig kontakt med kraftlag for avklaring av kortsutningsdata og forsyningsnett m.v. For kurser skal det fortrinnsvis benyttes automater med C- karakteristikk. Prosjektering Febdok beregning må foretas av entreprenør. Prinsippielt enlinjeskjema legges til grunn for kursfordeling, vern og seksjonering i tavler. Tilbudt utstyr skal kontrolleres og dimensjoneres slik at dette opererer i hht de krav som er gitt i NEK 400:2010. Tavler skal utføres i IP54. Inntak utføres i min. IP2XC (betjening av ikke sakkyndig eller instruert person). Alle betjeningspunkter forøvrig utføres i min. IP2X (betjening av sakkyndig eller instruert person). For prioriterte kurser (UPS) skal utstyret i sin helhet plasseres fortrinnsvis i eget innvendig felt. Ved kabelføringer mellom feltene skal disse separeres best mulig. Det skal monteres kursfortegnelse på baksiden av hver dør, med oversikt over kursene i det enkelte skap. Avstand mellom utstyr og rekkeklemmer skal være slik at en kommer lett til for utskifting. Det skal brukes endehylser på alle flertrådige ledninger. Temperaturfølsomt utstyr (elektronikkenheter o.l.) skal Akkumulert Sted T013 :

242 Side182 Sted T013: F858 Rya plasseres slik at uheldig oppvarming fra andre komponenter unngås. Avsatt ledig plass skal minimum være 30 % også innen ledningskanaler internt i fordelingene. UPS Kurser for nødstrøm/prioriterte kurser skal forsynes fra UPS - 1 stk allpolig bypassbryter monteres på vegg ved UPS. UPS vender merkes i tillegg med skilt med gul bakgrunn og sort tekst: "UPS skal settes i statisk intern by-pass før betjening av vender" Merking Generelle krav til merking: - Innmontert utstyr, vendere mv. merkes med klartekst. - Kurser skal forøvrig merkes. Hvit etikett med sort skrift Den respektive tunnelens merkesysten skal legges til grunn. Overspenningsvern På grunn av fare for atmosfæriske overspenninger skal anlegget være beskyttet med et tilpasset overspenningsvern (fin/mellomvern). Inntak og kurser med spesielt utsatt utstyr skal beskyttes. Overspenningsbeskyttelse skal utføres i hht NEK IEC "Isolasjonskoordinasjon for driftsmidler i lavspenningssystemer Del 1: Prinsipper, krav og prøving". Hovedvern: Plasseres på nettinntaket og skal tilfredsstille de mulige lynstrømmer tilsvarende NEK IEC "Beskyttelse av bygninger etc, mot lynnedslag Del 1: Generelle prinsipper" T013 Tilkobling av nye UPSer i eksisterende fordelinger Omfatter levering og montering av nye automatsikringer, rekkeklemmer i eksisterende fordeling, kursopplegg, stikkontakter og bypassbryter, samt tilkobling av UPS, Akkumulert Sted T013 :

243 Side183 Sted T013: F858 Rya merking, oppdatering av kursfortegelser og dokumentasjon. Som kursopplegg kan regnes inntil 10m kabel Prinsippskisse og enlinjeskjema i tegning D2-I439 UPS tilkobling og vender. Prosessen omfater 3 stk fordelinger i tunnelen. RS T013 Felles jordsystem c) Omfatter levering og montering av et felles jordsystem for tunnelanlegget, inklusiv nødvendig graving, tilbakefylling og planering som ikke inngår i andre prosesser. Jordliner som ligger i felles kabelgrøft, er medtatt i prosess 44. Ved all skjøting, tilkobling, avgrening, montering av kabelsko etc. skal det benyttes pressverktøy, slaglodding/sølvlodding eller termittsveising. Alle avgreninger fra jordledning skal utføres som parallellskjøt. Alle PN gul/ grønn ledning skal ha hel kappe og isoleres med krympeskjøter i avgreninger og skjøter. e) Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske installasjonen. Arbeidet skal derfor forestås av virksomhet som har autorisasjon og er registrert i nasjonalt register. Det skal leveres egen samsvarserklæring på jordingsanlegget T T013 Jordelektrode c) Omfatter etablering av jordelektrode for antennemast, elektrobygg og pumpestasjoner. Omfatter også tilkobling av gjennomgående jordleder til jordelektrode, og oppstikk fra jordelektrode til hovedjordskinne i bygg, antennemast og lynvernanlegg. Jordelektrode skal ikke overdekkes før alle tilkoblinger og avgreninger er gjennomført og kontrollert. Lynvernanlegg skal tilfredsstille krav gitt i NEK- EN Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Jordeing Nødnettutstyr i teknisk rom Prosessen omfatter tilkobling, levering og legging/montering av jording fra hovedjordskinne i teknisbygg til nytt nødnettutstyr i tekniskbygg. Prosessen omfater 3 stk fordelinger/tekniske rom i tunnelen. b) Det brukes Gul/Grønn PN 50mm 2 c) Føringsveier i teknisk rom skal brukes så langt det er mulig. Ved behov for etablering av nye føringsveier kontaktes BH for å avtale utførelse. Kable føres opp over gulv og tilordnes i kanal til underkkan utstyr på vegg. (Utstyr levert av Motorola Solution). Her kveiles opp en 2m lang kabel ende. Motorola tilkobler selv jordingen i sitt utstyr. RS Akkumulert Sted T013 :

244 Side184 Sted T013: F858 Rya 36.4 T T T013 SIKKERHETSUTRUSTNING Omfatter levering, montering og tilkopling av sikkerhetsutrustning, nødutstyr, serviceinstallasjoner og utstyr for overføring av signal til bemannet sentral. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nød/rømning Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, nødtelefoner og nødstrøm, samt av utstyr for overføring av signaler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Nødstrømsanlegg c) Omfatter levering, montering og tilkopling av dieselaggregater eller UPSanlegg med batteripakke. Følgende utstyr skal være knyttet opp mot reservekraft / nødstrømsforsyning (batteri eller aggregat): Lokalt styre- og overvåkningssystem, Automatiske bommer, Rødt stoppblinksignal, Sikkerhetsbelysning, Ledelys for tunnel, Nødtelefon, Serviceskilt, Nødutgangsskilt, Radio- og kringkastingsanlegg. Nødstrømsanlegg skal gi minimum 1 times driftstid ved dimensjonerende belastning og minimum 4 timer for radioanlegg. Funksjonssikkerhet skal ivaretas i henhold til håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 10.2 og Hvis nødstrømsanlegg baseres på sentralisert batterianlegg, skal batteriene plasseres i eget rom med batteribryter i tavlerommet. UPS-ene skal være av typen "on line" med nødvendige inn- og utgående brytere, batteri-bryter, likeretter, vekselretter, transformatorer, statisk bypass, synkroniseringsenhet, s amt nødvendige filter og skjerming for å unngå uønsket elektrisk, magnetisk eller akustisk støy. Eventuelle betingelser for å oppnå dette angis. Likeretter, vekselretter og statisk bypass skal være plassert i felles skap. Batterier skal være av type ventilregulerte batterier med minimum levetid på 8 år, og monteres i stativ for maksimal lufting. UPS-ene skal primært være selvkjølte. Hvis kjølevifter benyttes, skal disse ha redundant funksjon med alarm for viftefeil. Driftstemperatur for rommet skal oppgis. Krav til kvalitet og data for likeretter som kapasitet, vekselretter, inngangsspenning, utgangsspenning mv. er gitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Gjelder nye UPS med interne batteripakker i tavlerom/ radiohus. b) UPSene skal leveres med beskyttelse mot strømbrudd, overog underspenninger, spenning- eller strømsjokk forårsaket av lastendringer på sekundærsiden, linjestøy, frekvensvariasjoner og harmonisk støy. UPSene skal også leveres inklusiv komplett isolert og innkapslet batteripakke(r). Batteripakkene skal være dimensjonert for minimum 8 timer +20% nøddrift av totallasten som forsynes. Akkumulert Sted T013 :

245 Side185 Sted T013: F858 Rya De skal også ha minimum 5 års levetid i det miljø de installeres i. UPSene skal utstyres med kontrollelektronikk som overvåker/styrer og varsler relevante data som batterispenning, likeretter, UPS-status mv. Det skal være potensialfri utgang for overføring av drift/feilalarmer til SRO-system. For senere tilkobling til nytt nødnett skal UPS i tillegg ha potensialfri alarmutang for Mains Failure to UPS, UPS Failure og Low battery. De skal også være selvkjølt. UPS-ene skal leveres med lokalt instrumentpanel. Fra panelet skal operatør kunne lese: Inn- og utgangsspenning i volt. Belastningsstrøm inn- og utgang i ampere. Belastning i watt/va. Utgangsfrekvens i Hz. Likespenning i volt Ladestrøm i ampere. Batteripakkene skal kunne skiftes uten at last tas ned. Om denne funksjonen ikke ivaretas av UPS-elektronikken, skal manuell by-pass monteres. Ved manuell bypass skal tilknyttede kurser beskyttes både av automat og overspenningvern (finvern). UPS og batteripakker skal være pluggbar online og skal både kunne monteres i rack og ha gulvmontasje. UPS skal ha automatisk oppstart når nettet kommer tilbake etter lengre utfall og/eller batteripakkene er helt utladdet/utkobblet. c) Forslag til plassering skal godkjennes av byggherre. d) Krav til reserverkrafttid 300/600VA i mer enn 8timer +20% Mengde måles som prosjektert antall UPS'er. Enhet: stk T013 Levering av Online UPS 300W i 8 timer + 20% stk 2 Akkumulert Sted T013 :

246 Side186 Sted T013: F858 Rya T T T013 Levering av Online UPS 600W i 8 timer + 20% Kringkasting og radiokommunikasjon Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av godkjent radioutstyr for kringkasting i vegtunnel inklusiv antenner, matekabler og utstrålende antennekabler. Omfatter også vedlikehold i 3 år. Antennemast er medtatt i prosess Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Koaksialkabler b) Omfatter levering, montering og terminering av koaksial matekabler. Koaksialkabler som benyttes i tunnelrommet skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 2 i HB 021): Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC stk 1 e) Termineringer og skjøter på koaksialkabler montert utendørs og i tunnelrommet skal være vanntette. Etter montering og terminering skal koaksialkabler kontrollmåles og rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m b) Teknisk kravspesifikasjon koaksialkabel/matekabel: Impedans: 50 Ohm Dim.: 7/8" Kabeldempning: ved frekvens (MHz): demping (db/100m v/20 C, c: 1,0 1,42 2,54 3,71 Impedans: 50 Ohm Dim.: 1 1/4" Kabeldempning: ved frekvens (MHz): demping (db/100m v/20 C, c: 0,8 1,05 1,75 2,75 Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m T013 Koaksialkabler 7/8" kl.1 Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av lengder før bestilling. Kablene skal forlegges i rør i grunn. Rør er medtatt i annen prosess, dersom det ikke er ledig kapasitet i eksisterende rør Akkumulert Sted T013 :

247 Side187 Sted T013: F858 Rya c) Prosessen gjelder kabler fra anttene i mast til radiosentral i teknisk rom Enhetsprisene brukes ved mengderegulering. m T T013 KABLER OG LEDNINGER Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS KABLER b) c) Omfatter levering og legging av kabler inklusive dekkheller, skillestein, jordledning og merkebånd. Omfylling medtas i prosess Kablene legges på en 100 mm sandpute og dekkes med 100 mm sand og kabeldekkheller. Hellene dekkes med 100 mm sand. Kabler skal tilfredsstille krav i Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F). Alle kabler merkes for hver meter, jf nevnte forskrift. Papirisolerte kabler skal ikke legges ut/flyttes ved lavere temperatur enn - 5 oc uten godkjennelse av energiverket. Ved temperaturer mellom 0 og -5 oc skal nye kabler forvarmes før utlegging. Forvarming skal skje ved at kablene (tromlene) plasseres i oppvarmede rom til hele trommelen er gjennomvarm. Plastisolerte kabler har god kuldebestandighet og kan utlegges ved temperatur på ned til -20 oc dersom de blir behandlet med forsiktighet og ikke blir utsatt for støt eller slag. Kablene skal ikke utsettes for bøyning utover den forskriftsmessig tillatte bøyeradius. Ved skjøting legges kabelen med 1 m omfar. All kapping, skjøting og eventuell midlertidig isolering av kabelender for høyspentkabler utføres av godkjent entreprenør. Det skal legges jordledning i alle kabelgrøfter. Der det legges bare veglys- og signalkabler, legges jordledning med tverrsnitt 25 mm2. I lavspent- og høyspentgrøfter legges jordledning med tverrsnitt 50 mm2. Det skal legges skillestein, sementstein mellom: - alle høyspente kabler - høyspente og andre kabler - energiverkets kabler og andre kabler - televerkets kabler og andre kabler Underlags- og omfyllingsmasser i grøfter innenfor vegkroppen komprimeres om mulig som overbygnings-/underbygningsmassene i vegen for øvrig, uten å skade kablene. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m T013 Fiberoptiske kabler Prosessen omfatter levering, forlegging, terminering av single modus fiberkabel mellom tekniske rom, evt. fra eksisterende stamfiber i teknisk rom eller kum ved Teknisk rom og frem til fiberpanel i teknisk rom. Omfatter også lervering og montering av plugger og patchepanel. Evt grøft og nye rør er priset i andre prosesser Akkumulert Sted T013 :

248 Side188 Sted T013: F858 Rya b) Kabelen avsluttes i kveileramme/fiberpanel med SC/ApC konnectorer. I fordelinger skal pigtails og løsfiber legges i fiberskuff i tilknytning til patchepanelene. Det leveres patchepanel for min 24 fiber, som plasseres etter avtale med byggherre. Det termineres 6 fiber i hvert panel. Der hvor fiber trekkes innom og skjøtes i flere tekniske rom skal det sveises 6 fiber videre til neste tekniske rom. c) Det skal legges 6 m kabel-kveil på hver tamp i hver kum og bygninger. Entrepenør må beregne kveil, kapp og overlengder. Dersom nye trekkerør må legges så er dette tatt med under prosesser d) Kontakter for fiber: Maks innskuddstap: 0,5 db ( 1310/1550 nm) Maks reflektert effekt: -40 db (1310/1550 nm) Maks demping i kabel: 0,40 db/km for 1310 nm/ 2,25 db/km for 1550 nm Maks demping i skjøter: 0,02 db/km e) Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjonsmåling ( OTDR) i alle nye fiberforbindelser i begge retninger for 1310 og 1550 nm T013 Singelmodus pigtail Omfatter levering av pigtails inkl. sveising/skjøting der hvor det er ledige fiber i fiberpanel i tekniske rom som må skjøtes ut for å opprette forbindelse mellom nødnettutstyr b) n * 9/125µm.LSZH ytterkappe og SC/ApC connector. c) Pigtail skal sveises i fiberboks/quanteboks og føres frem og kobles til fiberpanel i patcheskap. Entrepenøren beregner lengde. Det skal være overlengde på pigtail som skal kveiles sammen i fiberboks. Lengde på pigtail skal være tilstrekkelig for å kunne ta panel/skjøteboks ut av rack for å kunne sveise. Kostnad angis som enhet stk. Enhet: stk stk 8 Akkumulert Sted T013 :

249 Side189 Sted T013: F858 Rya T013 Kontroll av fiberforbindelse Prosessen omfatter kontrollmåling og merking av 2 fiberforbindelser fra nødnett Master Unit (MU) og til hver Remote Unit( RU). i hht topografitegning for hver type C- tunnel Entreprenør skal kontrollmåle fibertap og refleksjon (OTDR) i begge retninger for 1310 og 1550 nm kostnad angis som rund sum. enhet: RS RS Sum Sted T013, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

250 D Beskrivende del D1 Beskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE Side I T001 Rv Generelle kostnader... 2 T002 E6 Isfjelltunnelen... 9 T003 E6 Skardalstunnelen T004 E8 Tromsøysundtunnelen T005 Fv Generelle kostnader T006 F862 Breivikatunnelen T007 F862 Langnestunnelen T008 F862 Sentrumstantegnten T009 F862 Geitskartunnelen T010 F58 Sørskartunnelen T011 F294 Isbergantunnelen T012 F86 Ballesvikskartunnelen T013 F858 Rya

251 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sammendrag Side D1A T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 T012 T013 Rv Generelle kostnader E6 Isfjelltunnelen E6 Skardalstunnelen E8 Tromsøysundtunnelen Fv Generelle kostnader F862 Breivikatunnelen F862 Langnestunnelen F862 Sentrumstantegnten F862 Geitskartunnelen F58 Sørskartunnelen F294 Isbergantunnelen F86 Ballesvikskartunnelen F858 Rya

252

253

254

255

256

257

258

259

260 BALLESVIKSKARTUNNELEN Fv 86 Retning mot Finnsnes.

261 Tunnel navn: Test av Radiokommunikasjon før demontering av strålekabel.../ etter bytte av strålekabel FM Radio Test Portal Nord/Øst Portal Sør/Vest 500 m 1000 m 1500 m 2000m 2500 m 3000 m 3500 m 4000m 4500 m Innsnakk fra panel 1 Innsnakk fra panel 2 Signalnivå P1 N500 VHF - Nødsamband Test Portal Nord/Øst Portal Sør/Vest 500 m 1000 m 1500 m 2000m 2500 m 3000 m 3500 m 4000m 4500 m Innsnakk fra panel 1 til bærbar radio redningskanal Innsnakk fra panel 2 til bærbar radio redningskanal Signalstyrke fra Politiet Signalstyrke Helse Signalstyrke Brann Dato: Test utført av : Merknader:

262

263

264 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø a, b, Fv kontrakt: Nytt nødnett trinn 2, fase 5/ Versjon

265 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: a, b, Fv / Nytt nødnett trinn 2, fase 5. / Frank M. Dragset Godkjent av: Signatur: DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV SHA-PLAN Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. HMS er fast sak på alle byggemøter. Begge parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen. Distribusjonsliste Navn Eirin-Anne Blix Frank Dragset Firma/kontor/seksjon mv SVV/Vegavdeling Troms/Seksjonsleder (Prosjektleder) SVV/Vegavdeling Troms/Byggeleder Ajourføring Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av: Godkjent av: SHA-plan: Nytt nødnett trinn 2, fase 5 / Side 2 av 23

266 INNHOLDSFORTEGNELSE Mål for prosjektet... 4 Organisering av HMS-arbeidet Generelt Byggherre og byggherrens representant Byggherre for riksveg, Statens vegvesen, Region <xxxx> Byggherre for fylkesveg i kontrakten/prosjektet Byggherrens representant for fylkesveg, Statens vegvesen, Region <xxx> Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> Sideentreprenør <navn> Organisasjonskart... 8 Informasjon om HMS-bestemmelser og informasjonsflyt... Feil! Bokmerke er ikke definert. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak Mulige farer og tiltak Oppfølging Tids-, fremdrifts- og aktivitetsplan Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten Byggherrens tidsplan Entreprenørens fremdriftsplan Entreprenørens aktivitetsplan ved driftskontrakt (tidl.funksjonskontrakt) Forhold på anleggsplassen/kontraktsområdet Riggplan Rigg ved bevegelige arbeider Arbeidstidsordninger Ulykkesberedskap Prosjekttilpasset ulykkesberedskapsplan Beredskapsøvelser Debrifing Varslingsplan Avviksbehandling Avvik fra SHA-planen Entreprenørens plikter Byggherres plikter HMS-avvik Dokumentasjon Begreper/definisjoner Vedlegg SHA-plan: Nytt nødnett trinn 2, fase 5 / Side 3 av 23

267 Mål for prosjektet Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål: H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0 H2-verdi (Personskadefrekvens): 0 F-verdi (Fraværsfrekvens): N-verdi (Nestenulykkefrekvens): 1000 Begrunnelse dersom H- eller F-verdi settes forskjellig fra 0: Andre prosjektmål: ingen Prosjektet skal gjennomføres uten ulykker, hendelser eller skade på miljø. SHA-plan: Nytt nødnett trinn 2, fase 5 / Side 4 av 23

268 Organisering av HMS-arbeidet 2.1 Generelt Kontraktstype: Enhetspris Entrepriseform: Utførelsesentreprise Kort informasjon om kontrakten: Prosjektet omfatter renovering /oppgradering og tilordning av infrastruktur for utstyr til nødkommunikasjon i eksisterende tunneler i Troms Fylke. Under ser dere en kort oppsummering av omfanget. Antall meter strålekabel som skal demontere: meter Antall meter strålekabel som skal etableres: meter. Antall UPSer som skal etableres: 21 stk. Antall 10 meters master m fundament som skal etableres: 2 stk. Etablering tilkobling UPS, MU, RU, i fordelingene. Etablering føringsveier i bankett: meter. 2.2 Byggherre og byggherrens representant Byggherre for riksveg, Statens vegvesen, Region <xxxx> Prosjekteier: Rigmor Thorsteinsen Prosjektleder: Eirin-Anne Blix HMS-koordinator: Frank Dragset Byggeleder: Frank Dragset SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 5 av 23

269 2.2.2 Byggherre for fylkesveg i kontrakten/prosjektet Fylke: Troms Fylke Byggherrens representant for fylkesveg, Statens vegvesen, Region nord Prosjekteier: Rigmor Thorsteinsen Prosjektleder: Eirin-Anne Blix HMS-koordinator: Frank Dragset Byggeleder: Frank Dragset I de tilfeller Statens vegvesen utfører byggherreoppgaver på vegne av en fylkeskommune, har vi rollen som byggherrens representant etter byggherreforskriften. Byggherrens representant benevnes som byggherre videre i dokumentet. Dersom det er behov for å angi ansvar for en fylkeskommune som er byggherre, vil dette bli angitt som den aktuelle fylkeskommunen med navn, jf Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> Prosjektleder: Anleggsleder(e): Verneombud: Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 6 av 23

270 Andre interessenter (teleoperatører, kraftselskaper osv.): 2.4 Sideentreprenør <navn> Prosjektleder: Anleggsleder(e): Verneombud: SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 7 av 23

271 2.5 Organisasjonskart Entrepriseform: BYGGHERRE HOVEDBEDRIFT Prosjekteier Rigmor Thorsteinsen Prosjektleder Eirin-Anne Blix HMS-koordinator Frank Dragset XXXXX <NAVN> Byggeleder Frank Dragset XXXXX <NAVN> Verneombud <NAVN> Ev. sideentreprenører Underentreprenør Underentreprenør Underentreprenør Underentreprenør SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 8 av 23

272 Informasjon om HMS-bestemmelser og informasjonsflyt Byggherren i samarbeid med hovedentreprenøren gir ved oppstart av kontrakten, informasjon om innholdet i SHA-planen til alle entreprenører og enmannsbedrifter som er kjent på oppstartstidspunktet. For entreprenører og enmannsbedrifter som kommer inn på et senere tidspunkt, blir det gitt tilsvarende informasjon før arbeidet deres startes opp. Det er et arbeidsgiveransvar å gi informasjonen videre til arbeidstakerne. Endringer i SHA-planen blir informert om på tilsvarende måte. SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 9 av 23

273 Risikovurdering og risikoreduserende tiltak 4.1 Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt overordnet risikovurdering for <prosjektet/kontrakten>. En risikovurdering er alltid beheftet med usikkerhet og er derfor ingen fasit for hva som kan skje. Den inngår som et beslutningsunderlag både under planlegging og utførelse av arbeidet. Risikovurderingene for <prosjektet/kontrakten> er gitt på de neste sidene. Identifiserte farer som krever risikoreduserende tiltak er markert med rødt og farer der tiltak må vurderes er markert med gult. Farer markert med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis ikke er nødvendig. Risikoreduserende tiltak er også lagt inn som forutsetning ved risiko-vurderingen før vurdering av konsekvens og sannsynlighet. Grønne hendelser vil fortsatt innebære en viss risiko, særlig hvis de skjer svært ofte. Med svært ofte menes i denne sammenheng mange ganger i løpet av 14 dager. Slike hendelser (eks repeterende og statiske arbeidsoperasjoner) kan være både forstyrrende for andre og gi mulige senskader for arbeidere. De må derfor følges opp med relevante prosedyrer fra arbeidsgiver selv om de normalt sett ikke gir skader av betydning. 4.2 Oppfølging Byggherrens overordnede og eventuelt detaljerte risikovurderinger med tiltak er ikke nødvendigvis uttømmende. Entreprenøren skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Begge parter skal gi løpende tilbakemelding om nye risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover det som er påpekt i tabellen på neste side. Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyser (SJA) skal overleveres byggherre løpende i kontraktstiden. SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 10 av 23

274 3 DOKUMENTASJON OG TILTAK: PROSJEKT: Nytt nødnett trinn2, fase 5 STED: reg nord DATO: PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: Utarbeide BHs overordnede risikovurdering PROSJEKTINFO IFT HMS: Klargjøring for installasjon av nødnett i tunneler UTARBEIDET AV : Trond Albrigtsen, Per Egil Iversen, Roger Pedersen, Arve Østerpart GRUNNLAGSDATA: Ferdig 2014 PRIORITETSLISTE ÅRSAK/FORUTSETNINGER R=KxS RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST OK / dato? B5 Arbeider på/ved traffikert veg Påkjørsel arbeidere Mangelfull sikring og rutiner 75 Sikker jobb analyse utføres Entr A5 Trafikkavvikling Påkjørsel arbeidere Mangelfull arbeidsvarsling og sikring 75 Sikker jobb analyse utføres Entr G9 Sprenging Nedfall Manglende bruk av verneutstyr, manglende sikring og rensk 50 Sikker jobb analyse utføres Entr E5 Flytting/transport/arbeid med maskiner og utstyr Mangelfullt bruk av verneutstyr, feil på maskiner og utstyr, 50 Sikker jobb analyse utføres Entr C2 Arbeider i tunnel Forgiftning, gass/eksos For dårlig ventilering av tunnelen med tanke på Co og No 50 Sikker jobb analyse utføres Entr F3 Elektroarbeider El-skader/strømgjennomgang Mangelfulle rutiner og bruk av verneutstyr 40 Sikker jobb analyse utføres Entr C5 Arbeider i tunnel Påkjørsel arbeidere Mangelfull varsling og sikring, uoppmerksomhet 30 Sikker jobb analyse utføres Entr C4 Arbeider i tunnel Skade på biler/trafikanter Mangelfull varsling og sikring 30 Sikker jobb analyse utføres Entr B4 Arbeider på/ved traffikert veg Skade på Mangelfull sikring og rutiner 30 Sikker jobb analyse utføres Entr A4 Trafikkavvikling Skade på biler/trafikanter Mangelfull arbeidsvarsling og sikring 30 Sikker jobb analyse utføres Entr G4 Sprenging Skade på biler/trafikanter Mangelfull sikring og rutiner 20 Sikker jobb analyse utføres Entr F1 Elektroarbeider Brann/Brannskade Mangelfulle rutiner og bruk av verneutstyr 20 Sikker jobb analyse utføres Entr E8 Flytting/transport/arbeid med maskiner og utstyr Mangelfulle rutiner og bruk av verneutstyr 20 Sikker jobb analyse utføres Entr E4 Flytting/transport/arbeid med maskiner og utstyr Feil på maskiner og utstyr, mangelfulle rutiner 20 Sikker jobb analyse utføres Entr D7 Arbeid i høyden Fallulykke Manglende bruk av verneutstyr, feil på utstyr, manglende sikring 20 Sikker jobb analyse utføres Entr C1 Arbeider i tunnel Brann/Brannskade Mangelfull sikring og rutiner 20 Sikker jobb analyse utføres Entr D5 Arbeid i høyden Påkjørsel arbeidere Påkjørsel av lift. 10 Sikker jobb analyse må vurderes Entr E6 Flytting/transport/arbeid med maskiner og utstyr Feil på utstyr, manglende rutiner ved behandling av 2 Sikker jobb analyse må vurderes Entr SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 11 av 23

275 Tids-, fremdrifts- og aktivitetsplan 5.1 Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten 5.2 Byggherrens tidsplan For denne kontrakten er det utarbeidet følgende tidsplan: Tilbudskonferanse Tilbudsåpning Ferdigstillelse Entreprenørens fremdriftsplan Legges fram før oppstart 5.4 Entreprenørens aktivitetsplan ved driftskontrakt (tidl.funksjonskontrakt) Ikke aktuelt for denne kontrakten. Forhold på anleggsplassen/kontraktsområdet 1.1 Riggplan Rigg ved bevegelige arbeider 6.2 Arbeidstidsordninger Det må medregnes at arbeid i tunnelrommet/kjøre-boksen utføres nattetid med stenging for de fleste tunnelene. SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 12 av 23

276 6.3 Ulykkesberedskap Prosjekttilpasset ulykkesberedskapsplan Entreprenøren skal utarbeide prosjekttilpasset ulykkesberedskapsplan Beredskapsøvelser Ikke påkrevd for prosjektet Debrifing Entreprenøren skal utarbeide plan for debrifing av berørt personell i tilfelle det forekommer hendelser som medfører tap av menneskeliv. Planen skal inneholde informasjon om ressurspersoner som skal delta i og lede prosessen Varslingsplan Tallene 1-4 i varslingsplanen på neste side viser i hvilken rekkefølge varslingen skal skje. Hvis man ikke lykkes med å få tak i den som skal varsles i et ledd må man gå videre til neste ledd i planen. SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 13 av 23

277 VARSLINGSPLAN for Kontrakter og prosjekter tilknyttet riksveg Vedkommende som først får kjennskap til hendelse 1 Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: 113 Entreprenør 2 Arbeidstilsynet: Tlf : e.arb.tid <tlf> Entreprenørens representant: <navn tlf> 4 Direktoratet for Sikkerhet og beredskap: (v/spregningsulykker) Tlf: Fylkesmannens miljøvernavdeling: <tlf> Byggherre Tore A. Hansen Guri Kirkhaug Jan Arne Danielsen (HMS-rådgiver) Frank Dragset Tlf (Byggeleder) Eirin-Anne Blix Tlf (Prosjektleder) Rigmor Thorsteinsen Tlf (Prosjekteier) Egen organisasjon: <navn tlf> 175 (Vegtrafikksentralen VTS) Lars Erik Hauer Tlf : Dir. veg og transp.avd. Vd Eirik Øvstedal Tlf: Avd.dir byggherre - Vd Torbjørn Naimak Tlf (Regionvegsjef) Terje Moe Gustavsen Tlf: Vegdirektør Heltrukket rød linje: Varslingslinje til redningstjeneste, tilsynsmyndigheter, egen organisasjon og byggherre Heltrukket blå linje: Ordinær varslingslinje i byggherreorganisasjonen Grovstiplet blå linje: Alternativ varslingslinje (tilleggsvarsling) via VTS i byggherreorganisasjonen SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 14 av 23

278 VARSLINGSPLAN for Kontrakter og prosjekter tilknyttet fylkesveg/riks- og fylkesveg Vedkommende som først får kjennskap til hendelse 1 Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: 113 Entreprenør 2 Arbeidstilsynet Tlf : e.arb.tid: <tlf> Entreprenørens representant: <navn tlf> 4 Direktoratet for Sikkerhet og beredskap (v/spregningsulykker) Tlf: Fylkesmannens miljøvernavdeling <tlf> Egen organisasjon Byggherre Frank Dragset Tlf <navn tlf> Tore A. Hansen Guri Kirkhaug Jan Arne Danielsen (HMS-rådgiver) 5 (Byggeleder) Eirin-Anne Blix Tlf (Prosjektleder) 175 (Vegtrafikksentralen -VTS) Lars Erik Hauer Tlf : Dir. veg og transp.avd. Vd Terje Olsen Bjørn Kavli (Troms Fylkeskommune) Rigmor Thorsteinsen Tlf (Prosjekteier) Eirik Øvstedal Tlf: Avd.dir byggherre - Vd <navn tlf> (<navn> Fylkeskommune) Torbjørn Naimak Tlf (Regionvegsjef) Terje Moe Gustavsen Tlf: Vegdirektør Heltrukket rød linje: Varslingslinje til redningstjeneste, tilsynsmyndigheter, egen organisasjon og byggherre Heltrukket blå linje: Ordinær varslingslinje i byggherreorganisasjonen Grovstiplet blå linje: Alternativ varslingslinje (tilleggsvarsling) via VTS i byggherreorganisasjonen SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 15 av 23

279 Avviksbehandling 7.1 Avvik fra SHA-planen Endringer i SHA-planens forutsetninger skal håndteres som avvik. Med avvik er her å forstå: - endringer i organisasjon, både byggherres og entreprenørens organisasjon, - endringer i tidsplanen, fremdriftsplanen ved forhold som har betydning for samordningen av arbeidsoperasjoner mellom de ulike entreprenørene - forhold som krever spesielle tiltak. Når det avdekkes nye forhold som ikke allerede er beskrevet i SHAplanen og som er av betydning for arbeidstakernes liv og helse Entreprenørens plikter Representant fra hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår avvik i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold som krever spesielle tiltak oppstår. I avviksmeldingen skal det fremlegges for byggherren forslag til løsninger som bidrar til å lukke avviket-/ene Byggherres plikter Byggherren skal vurdere avvikene, eventuelle drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas. Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse. Entreprenøren skal umiddelbart orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer og oppdateringer av SHA-planen. SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 16 av 23

280 7.2 HMS-avvik HMS avvik (både ulykker, nestenulykker og farlige forhold) skal rapporteres i henhold til byggherrens gjeldende skjema og rutiner. Alle avvik skal behandles i byggemøte med sikte på å klarlegge årsaksforhold og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse. Entreprenøren skal sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen blir gitt til alle som jobber på det aktuelle prosjektet. Flytskjemaet til høyre viser prosessen for avviksbehandling. SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 17 av 23

281 Dokumentasjon Noe dokumentasjon kreves overlevert i oppstartsmøte og noe skal overleveres undervegs i arbeidet med prosjektet. Følgende dokumenter skal gjøres tilgjengelig for byggherren (kopi eller innsyn): HMS-erklæring ved underentrepriser Beredskapsplaner for ulykke, brann, forurensing m.m. Dispensasjon for endret/utvidet arbeidstid Sprengningsplan Dokumentasjon på gjennomgått SJA Dokumentasjon på at prosedyrer og instrukser er gjennomgått Oppdatert forhåndsmelding Oversiktslister Pålegg fra Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter Rapporter over uønskede hendelser inkl. avviksbehandling Referat fra vernerunder Avfallsplan Deklarasjon for farlig avfall Godkjent(e) arbeidsvarslingsplan(er) HMS-datablad og informasjonsark for denne kontrakten Opplæring og kompetanse Overtidslister Sykefraværsoversikter Skiftplaner og arbeidstidsavtaler Sertifikater og kontrollbøker Journal over spesielle hendelser Meldinger om avvik fra SHA-plan For denne kontrakten er HMS-dokumentasjon arkivert på følgende sted: Vegavdeling Troms Mellomveien Tromsø Begreper/definisjoner Alminnelig arbeidstid: Den arbeidstid man etter loven kan jobbe hver dag og i løpet av sju dager uten at arbeidstiden blir definert som overtid. Arbeidstid: Den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver, summen av alminnelig arbeidstid og overtid. Arbeidstimer: Timeverk som utføres av entreprenør eller innleide hos entreprenør i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av kontrakten F-verdi: Fraværsfrekvens - antall fraværsdager som følge av skade per million arbeidstimer Fraværsdag: Ukedag, unntatt lørdager, søndager og helligdager, som arbeidstaker blir fraværende som følge av fraværsskade. Ved beregning av H- verdi medregnes gjenstående arbeidsdager av kalenderåret dersom fraværet går utover inneværende kalenderår. Dersom kontrakten avsluttes før kalenderårets utløp beregnes gjenstående SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 18 av 23

282 arbeidsdager av kontraktsperioden. Dersom fraværsskaden medfører død innen et år fra hendelsesdatoen beregnes dette til 7500 fraværsdager uansett om kontrakten er avsluttet eller ikke. Fraværsskade: Fraværsfrekvens - Uønsket hendelse som involverer tilsatte tilsatte/innleide hos entreprenør, som har medført 100 % fravær utover skadedagen, og hvor vedkommende ikke er tilbake i alternativt arbeid H1-verdi: Fraværsskadefrekvens - antall personskadeulykker med fravær utover ulykkesdagen per million arbeidstimer H2-verdi: Personskadefrekvens - totalt antall personskadeulykker både med og uten fravær per million arbeidstimer Materiell skade: Uønsket hendelse som har medført skade på materielt utstyr over NOK HMS-avvik: Mangel på oppfyllelse av krav iht HMS, både juridiske, kontraktsmessige og som angitt i SHA planen eller arbeidsgivers egne prosedyrer. Omfatter både reelle og potensielle avvik. Miljøskade: Uønsket hendelse som har medført utslipp av kjemialkalier til jord/luft/vann, hvor det fremgår av stoffets sikkerhetsdatablad at dette kan medføre skade på omgivelsene N-verdi: Nestenulykkesfrekvens - antall nestenulykker per million arbeidstimer. Nestenulykke/farlig forhold: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø og/eller materiell, eller som kunne ha ført til produksjonstap Overtid: Arbeid som varer ut over lovens grenser for den alminnelige arbeidstid, regnes det overskytende som overtid. Personskade: Uønsket hendelse som rammer tilsatte/innleide hos entreprenør, byggherre eller tredjepart (publikum), som har medført legebehandling og/eller fravær utover skade dagen, herunder også dødsulykker. Risiko: Kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensen av den. Risikoanalyse: Systematisk framgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser samt konsekvenser og årsaker til disse. Risikoevaluering: Prosess for å sammenligne estimert risiko med gitte akseptkriterier for å bestemme risikoens betydning. Risikovurdering: Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. SJA (Sikker jobb analyse): Identifisering av farer forbundet med hvert enkelt trinn i en jobbsekvens med beskrivelse av tiltak. Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, materielle verdier, miljø, eller som fører til produksjonstap. Grensen for å definere materiell skade som en ulykke er satt til kroner. Uønsket hendelse: Hendelse som resulterer i, eller kunne ha ført til skade på personer, materiell eller miljø, eller som kunne ha ført til produksjonstap Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til. SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 19 av 23

283 Vedlegg - Vedlegg 1 Skjema for melding av avvik fra SHA-planen - Vedlegg 2 Lover og forskrifter SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 20 av 23

284 Vedlegg 1 Skjema for melding av avvik fra SHA-planen Statens vegvesen Region <xxx> Prosjekt/kontraktnr: PROFnr: Arkivref.: MELDING OM AVVIK FRA SHA-PLANEN Løpenummer: Dok. dato: Rev. dato: Dok.ansv.: Prosjekt: Kontrakt: Entreprenør: Byggherre: Avviket gjelder: Beskrivelse av avvik: (fylles ut av byggherren eller entreprenøren) Konsekvenser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø: Levert av byggherre/entreprenør Akseptert av entreprenør/byggherre Dato Signatur Dato Signatur Informasjon om bruk av skjemaet: SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 21 av 23

285 1. Skjemaet skal benyttes til å melde avvik fra SHA-planen som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jf. byggherreforskriftens 8, bokstav d. 2. Et avvik skal meldes av den som først blir oppmerksom på det - enten entreprenør eller byggherre. 3. Begge parter har ansvar for å melde avvik. 4. Byggherren skal behandle avviket og innarbeide det i SHA-planen. 5. Byggherren beholder originaldokumentet, kopi kan beholdes av entreprenøren. SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 22 av 23

286 Lover, forskrifter og Statens vegvesens håndbøker Vedlegg 2 Lover og forskrifter er rammebetingelser som enhver arbeidsgiver må forholde seg til. Det er enhver arbeidsgivers plikt å sette seg inn i aktuelle lover og forskrifter, drive opplæring og etterleve bestemmelsene i praksis. Denne oversikten er veiledende og det/den enkelte prosjekt/kontrakt må selv vurdere hvilke lover og forskrifter som gjelder for den aktuelle SHA-planen. Det kan gjøres endringer i forskriftene og det er derfor viktig at det kontrolleres at det arbeides etter siste utgave. Lover og forskrifter BEST.NR. *) Allmenngjøringsloven Arbeidsmiljøloven Forurensningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass, skjema 369 e Forskrift om verne- og helsepersonale 518 Forskrift om maskiner 522 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 544 (internkontrollforskriften) Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser 589 Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge 591 Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett 592 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) 599 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 701 Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 702 (arbeidsplassforskriften) Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 703 (forskrift om utførelse av arbeid) Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet 704 samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grense- verdier) Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke 705 dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften) Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative 706 ordninger) Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Veiledning om førstehjelpsutstyr Sett inn eventuelle andre aktuelle forskrifter/lover *) Best. nr. gjelder Arbeidstilsynets publikasjoner Opplistingen er ikke uttømmende. I Arbeidstilsynets best.nr. 1 Publikasjonskatalogen finner en oversikt over alle forskrifter og veiledninger som er utgitt med hjemmel i Arbeidsmiljøloven. I publikasjonskatalogen finnes et stikkordsregister som gjør det lett å søke på hvilke forskrifter som gjelder for ulike typer arbeid. Det henvises også til eller SHA-plan: Nytt nødnett, Trinn 2, fase 5. Vegavdeling Troms / Side 23 av 23

287 Erklæring ved bruk av underentreprenør Prosjekt: Byggherre: Kontrakt: Entreprenør: Erklæringen skal leveres byggherren for hver avtale om bruk av underentreprenør før underentreprenør kan starte arbeidet. Entreprenørens rutine for egen aksept av underentreprenør Entreprenøren har fulgt en etablert rutine for egen aksept av underentreprenør... Entreprenørens signatur Dokumentasjon: Krav til underentreprenør Dokumentasjon Entreprenørens signatur HMS-egenerklæring Har UE dokumentert sitt intern kontroll system med tilpasning til SHA-planen? Skatteattester (når arbeidets anslåtte verdi er større enn NOK ) Har alle som skal jobbe for UE på prosjektet byggebransjens ID-kort? Hvis NEI, er det dokumentert at det er søkt om IDkort? Er det innhentet dokumentasjon for arbeidstakere, bl.a arbeidsavtale for innleide arbeidstakere? Kopi vedlagt Kopi vedlagt Evt. midlertidige ansettelser Erfaring fra tilsvarende arbeider Liste vedlagt

288 Nødvendig kompetanse (sprengningssertifikat, førerkort for aktuelle maskiner etc.) Kopier av dokumentasjon vedlagt Deltatt i samhandlingsprosess Resultat fra samhandlingsprosessen er gjennomgått og akseptert Eventuelle underentreprenører i neste ledd Liste vedlagt H1-verdi. Jf. kap. B2 pkt H1 = Der det er relevant: Innmeldt til skattekontoret for utenlandssaker Kopi av RF-1199 Erklæring: Entreprenør, underentreprenør og eventuell underentreprenør i neste ledd bekrefter at kontraktsbestemmelsene i kontrakt mellom byggherre og entreprenør er videreført til alle parter. Dato:.. Entreprenør Dato:.. Underentreprenør org. nr. Dato:.. org. nr.. Underentreprenør i neste ledd

289 Geodataseksjonen Versjon 2.7 Veiledning til krav om leveranse av data til FKB-kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

290 Innhold 1 Innledning Ansvar og roller Statens vegvesens ansvar Entreprenørs ansvar Generelle krav til utførelse Koordinatsystem og høydereferanse Krav til FKB-kart SOSI-hode Objektnivå Objekttype Datafangstdato Registreringsversjon Kvalitet Medium (betinget egenskap) Flatedanning av objekt Filstruktur og format Krav til NVDB SOSI-hode Objektnivå Objekttype Datafangstdato ID (koblingsnøkkel) ved alternativ leveranse Kvalitet NVDB egenskaper Filstruktur og format Krav til leveranse av data for ledningsnett Komplett leveranse VEDLEGG 1. Alternativ leveranseform med egenskapsskjema Geometri Egenskaper Kobling mellom geometri og egenskaper... 19

291 1 Innledning Veiledning til krav om leveranse av data til FKB 1 -kart og NVDB 2 fra bygge- og driftskontrakter stiller krav til innhold, kvalitet og format på dokumentasjonen som skal leveres i henhold til Objektlista. Entreprenøren skal dokumentere alle utførte prosesser. Ved avslutning av anleggsfasen skal dokumentasjonen representere en digital versjon av anlegget. Endringer som oppstår som følge av driftskontraktene, rapporteres fortløpende eller i henhold til avtale slik at alle data er oppdatert i NVDB når driftsavtalen avsluttes. Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Norge digitalt (ND) er mottakere av data. 1 Felles KartBase (FKB) 2 Nasjonal VegDataBank (NVDB) Statens vegvesen side 2

292 2 Ansvar og roller Ansvarsfordeling mellom vegvesen og entreprenør. Figur 1. Ansvarsfordeling 2.1 Statens vegvesens ansvar Beskrive krav til dokumentasjon og leveranse av data som skal rapporteres til FKB-kart og NVDB Gjøre alle relevante dokumenter tilgjengelig på digital form Levere uttrekk fra FKB-originaldatabase og NVDB som grunnlag for rapportering av endrede og fjernede objekter Kalle inn entreprenør ved landmåler/stikker til avklaringsmøte vedrørende bestillingen Kontrollere og godkjenne digitale leveranser fra entreprenør Oppdatere FKB-kart og NVDB 2.2 Entreprenørs ansvar Levere innmålinger og annen dokumentasjon av som bygget i henhold til krav gitt i kontrakten Levere digitale data for endrede og slettede objekter som følge av bygge- eller driftskontrakten Levere leveranseprotokoll med eventuelle avviksmeldinger når det oppstår endringer i forhold til kontrakten. Leveranseprotokoll gjøres tilgjengelig på e-rom/prosjekthotell, eller minnepinne. Dokumentere og levere egenkontroll av levert materiale ved bruk av SOSI-kontroll. Alle innmålingsarbeider og produksjon av SOSI-filer skal være i henhold til gjeldende geodatastandarder 3. Eventuelle påviste feil/avvik ved kontrollen skal kommenteres. Dette gjelder kun FKB-datasettene. Entreprenør er ansvarlig for å ha systemer til produksjon av FKB/NVDB datasett. 3 Se spesielt Kart- og geodata, SOSI-standarden og Produktspesifikasjon Felles KartdataBase Statens vegvesen side 3

293 3 Generelle krav til utførelse Krav til utførelse gjelder hvordan den digitale dokumentasjonen er bygd opp og organisert, for eksempel navngiving av filer, koding av objekter og utførelse av innmåling. Andre håndbøker fra Statens vegvesen stiller krav til den faglige utførelsen ved prosjektering og bygging. Krav til utførelse medfører krav til kompetanse hos entreprenør innenfor områdene SOSI 4 og FKBproduktspesifikasjon. Det medfører også krav til programvare med funksjonalitet innenfor produksjon og bearbeiding av geografiske data. Kompetanse i bruk av SOSI-kontroll er også en forutsetning. Det skal leveres geometri for alle objekttyper i Objektliste for data til FKB-kart og NVDB fra byggeog driftskontrakter, heretter kalt Objektlista. Utvalget i Objektlista er veiledende og entreprenør skal dokumentere ny situasjon for FKB-kart og NVDB iht gjeldende FKB produktspesifikasjon og NVDB Datakatalog. Eventuelle tillegg eller avvik i forhold til Objektlista skal kommenteres i leveranseprotokollen. Figur 2. Objektlista 3.1 Koordinatsystem og høydereferanse For byggekontrakter leveres data i det koordinatsystem og i den høydereferansen som er benyttet på det enkelte anlegg dersom ikke annet er avtalt. For driftskontrakter leveres data i EUREF89, aktuell UTM-sone og aktuell høydereferanse (NN1954 eller NN2000) dersom ikke annet er avtalt. Med aktuell menes kommunenes offisielle referansesystemer. 4 SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er et dataformat som er en Norsk Standard utviklet av Statens kartverk for utveksling av digitale kartdata Statens vegvesen side 4

294 4 Krav til FKB-kart Full oversikt over de ulike FKB-datasettene og tilhørende produktspesifikasjoner finnes her: FKB/?si=8B5D92B FD495BCF3F55D5612&rid= &sn=Statkart. Produktspesifikasjonens Generell del inneholder nyttig informasjon som beskriver hovedprinsipper og generelle egenskaper og anbefales lest. Det benyttes ikke lenger temakoder i SOSI. En liste som viser sammenheng mellom temakoder og objekttyper vedlikeholdes fortsatt som en del av SOSI-standarden. Objektenes geometriske elementer (flate, kurve, punkt) med alle påkrevde egenskaper skal leveres i henhold til SOSI-standard FKB-B produktspesifikasjon versjon som angitt i Objektlista. Aktuelle objekttyper for prosjektet er spesifisert i Objektlista. FKB-kart skal også dokumenteres i tunneler. 4.1 SOSI-hode I en standard leveransefil er det noen egenskaper som skal være i SOSI fil-hode. Dette er egenskapene gjengitt i eksempelet under:.hode 0:..TEGNSETT ISO TRANSPAR...KOORDSYS 22...ORIGO-NØ ENHET 0.01 VERT-DATUM NN54..OMRÅDE...MIN-NØ MAX-NØ SOSI-VERSJON SOSI-NIVÅ 4..INNHOLD PRODUKTSPEK FKB-Bygning 4.01 De fleste av parameterne her blir vanligvis generert av programvaren, men uthevede verdier må defineres Andre egenskaper som kan ligge i SOSI fil-hode er:..produsent (Firmanavn) Statens vegvesen side 5

295 GangSykkelvegkant GangSykkelveg GangSykkelvegkant Vegdekkekant og vegskulderkant (lik geometri i grunnriss og høyde) Kjørebanekant (hvitstrip Veg (senterlinje) Kjørebanekant (hvitstrip Vegskulderkant Vegrekkverk Vegskulderkant Kjørebanekant (hvitstrip Veg (senterlinje) Kjørebanekant (hvitstrip Sykkelfelt (senterlinje) Fortauskant og Vegskulderkant (lik geometri i grunnriss og høyde) FortauskantYtre Koordinatsystem kan angis slik: DEF..KOORDSYS H2 22 UTM sone 32 basert på EUREF89 23 UTM sone 33 basert på EUREF89 25 UTM sone 35 basert på EUREF NTM 5 sone5 basert på EUREF NTM sone 20 basert på EUREF89 Tabell 1. Koder for Koordinatsystem (Kilde: FKB Produktspesifikasjon) 4.2 Objektnivå Beskrivelse av egenskapersom skal ligge på objektnivå (eksempel Vegrekkverk):.KURVE 41:..OBJTYPE Vegrekkverk..DATAFANGSTDATO REGISTRERINGSVERSJON FKB KVALITET HREF TOP..MEDIUM L..NØH Objekttype Navn på objekttype, unikt innen SOSI objektkatalog. Gang- og sykkelveg Asfaltveg Asfaltveg Sykkel-felt Fortau Figur 3. Objekttypenavn (Kilde: Kartverket) 5 NTM står for Norsk Transversal Mercator, datum gjerne benyttet i byggeprosjekter Statens vegvesen side 6

296 Referansestolpe ParkeringsområdeAvgrensning SkråForstøtningsmurAvgrensning Terrenglinje Fasadeliv (HREF FOT) Voll Trafikkøykant Skiltpunkt Vegrekkverk MastVeilys Skjerm StolpeEnkel InnmåltTre MurLoddrett Busker SkjæringKant (Terrengform) VeggrøftÅpen Vegskulderkant Vegdekkekant Kjørebanekant (hvitstrip Veg (senterlinje) Kjørebanekant (hvitstrip Vegdekkekant Vegskulderkant TerrenglinjeVeg(Terrengform) Vegskulderkant Vegdekkekant Kjørebanekant (hvitstrip Veg (senterlinje) Kjørebanekant (hvitstrip Fortauskant og Vegskulderkant (lik geometri i grunnriss og høyde) FortauskantYtre Asfaltveg Trafikkdeler Asfaltveg Fortau Figur 4. Objekttypenavn (Kilde: Kartverket) Figur 5. Objekttypenavn (Kilde: Kartverket) Statens vegvesen side 7

297 4.2.2 Datafangstdato Angir dato for måling/observering/registrering av objektet (i terrenget). Angis på format: ååååmmdd Eksempel:..DATAFANGSTDATO Registreringsversjon Angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst. Eksempel:..REGISTRERINGSVERSJON FKB Kvalitet Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Kvalitet egenskapen er i FKB-kart påkrevd på alle dataobjekter med unntak av fiktive linjer og flateobjekter. Angis med målemetode, nøyaktighet, synbarhet, målemetode for høyde og nøyaktighet for høyde. Denne egenskapen skal kompaktifiseres slik:..kvalitet <MÅLEMETODE> <NØYAKTIGHET> <SYNBARHET> <H-MÅLEMETODE> <H-NØYAKTIGHET> Eksempel:..KVALITET Målemetode Metode for måling i grunnriss (x, y) og høyde (z). Det stilles ikke krav til hvilken målemetode som benyttes, men nøyaktigheten. SOSI-navn syntaksdefinisjon.def..målemetode H2 Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode Målt i terrenget Terrengmålt 10 Totalstasjon 11 Annet Tatt fra plan 18 GPS/Treghet. Tilpasset standarden Satellittbasert posisjonsbestemmelse GPS Fasemåling, statisk måling Tidligere GPS, differensiell 93 GPS Fasemåling, andre metoder Utenom RTK. Tidligere GPS-Absolutt, 94 fase Kombinasjon av GPS/Treghet 95 GPS Fasemåling RTK Realtids kinematisk måling. Tidligere 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) GPS Fasemåling, float-løsning 97 Tabell 2. Koder målemetode (Kilde: FKB Produktspesifikasjon) Statens vegvesen side 8

298 Nøyaktighet Krav til nøyaktighet på data skal generelt være i samsvar med FKB-spesifikasjonen. Følgende krav er aktuelle: Nøyaktighetsklasse FKB-STANDARD Klasse 1 FKB-A Grunnriss 0.15 m Høyde 0.15 m FKB-B Grunnriss 0.20 m Høyde 0.20 m Tabell 3. Tabellen viser krav til nøyaktighet etter klasse (Kilde: FKB Produktspesifikasjon) Kravet til innmåling følger av FKB-standarden for overleverte grunnlagsdata. Det er et krav at punktfordelingen i en KURVE skal være slik at det rette linjeforløp mellom punktene ikke skal avvike fra det virkelige linjeforløpet, både i grunnriss og høyde (pilhøyde i grunnriss og høyde), med mer enn toleransen for stedfestingsnøyaktighet for den aktuelle objekttype. For byggekontrakter benyttes håndbok 018 og 025. Krav til toleranser angitt i disse håndbøkene anses å ligge innenfor kravene til nøyaktighet for FKB-A. Når produktspesifikasjoner til NVDB foreligger, vil det være naturlig at krav til nøyaktighet for data til NVDB følger disse spesifikasjonene. Nøyaktighet oppgis i cm Synbarhet Synbarhet angir hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen. Ved nyanlegg er kun kode 0 aktuell. Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget. Default 0 Tabell 4. Kode for synbarhet (Kilde: FKB Produktspesifikasjon) Statens vegvesen side 9

299 HREF HREF er påkrevd for enkelte objekttyper. Følgende avvik gjelder i forhold til FKB-standarden: Objekttype Vegrekkverk MastVeilys InnmåltTre StolpeEnkel LuftledningHSP Avvik Kun høydereferanse topp tillates. Husk å beskrive..href TOP i SOSI-fil Høydereferanse fot tillates. Husk å beskrive..href i SOSI-fil Høydereferanse fot tillates. Husk å beskrive..href i SOSI-fil Høydereferanse fot tillates. Husk å beskrive..href i SOSI-fil Høydereferanse fot tillates. Husk å beskrive..href i SOSI-fil Medium Medium er påkrevd for enkelte objekttyper. Objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten. MEDIUM benyttes for objekter som ikke ligger på terrengoverflaten. For eksempel på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. SOSI-navn syntaksdefinisjon.def..medium T1 Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode I Bygning/Bygningsmessig anlegg B I Luft L På Terrenget/På bakkenivå default T Under terrenget U Tabell 5. Koder for medium (Kilde: FKB Produktspesifikasjon) Figur 6. Eksempel på registrering av trafikkøy som delvis ligger på bru. Her er det benyttet VegkantFiktiv (grønn stiplet) for å avgrense delen av trafikkøya som ligger oppe på brua (MEDIUM L). Bilde er hentet fra FKB Produktspesifikasjon. Eksempel:..MEDIUM L 4.3 Flatedanning av objekt Følgende objekttyper skal flatedannes (SOSI-nivå 4): Bru FrittståendeTrapp GangSykkelveg Statens vegvesen side 10

300 KaiBrygge SkråForstøtningsmur Takoverbygg Trafikkøy Veg Bygning I endene for Veg og GangSykkelveg benyttes VegkantFiktiv som avgrensning. For KaiBrygge benyttes FiktivAvgrensningForAnlegg for å danne flate. Ellers omfatter Objektlista øvrige tillatte avgrensningslinjer som beskrevet i FKB-produktspesifikasjon for disse objekttypene. Figur 7. Eksempler på aktuelle objekttyper (Kilde: FKB Produktspesifikasjon). Statens vegvesen side 11

301 4.4 Filstruktur og format Standard objektliste omfatter følgende datasett: FKB-Arealbruk FKB-BygnAnlegg FKB-Bygning FKB-GenerelleTyper FKB-LedningElTele FKB-LedningVa FKB-Naturinfo FKB-Terreng FKB-Vann FKB-Veg FKB-Vegnett Leveransen skal bygges opp datasettvis i samsvar med inndelingen i FKB. Hvert datasett har i henhold til produktspesifikasjonene et sett med lovlige objekttyper. Disse objekttypene samsvarer med objekttypene i kolonne Objekttype i Objektlista. Data skal leveres på SOSI-format på den versjon Objektlista spesifiserer. Følgende navneregime skal benyttes (her med Fylkesveg 489 som eksempel): FV489_FKB-Veg FV489_FKB-Terreng FV489_FKB-BygnAnlegg Endrede og slettede data leveres på egne filer og følgende navneregime skal benyttes: FV489_FKB-Veg_endret FV489_FKB-Terreng_endret FV489_FKB-BygnAnlegg_slettet Statens vegvesen side 12

302 5 Krav til NVDB Leveransen skal være i henhold til gjeldende versjon av datakatalogen i NVDB og gjelder kun objekter knyttet til Europa-, Riks- og Fylkesveger (både bilveg og Gang- og Sykkelveg) Ulike fagsystemer har egne objektkataloger som er tilpasset NVDB-datakatalog og SOSI-formatet. Objektenes geometriske elementer (flate, kurve, punkt) med alle påkrevde egenskaper skal leveres i henhold til spesifikasjoner i Objektlistas egenskapsskjema. 5.1 SOSI-hode Ved leveranse til NVDB benyttes spesiell informasjon i hodet for å beskrive NVDB Datakatalogversjon (opplyst i Objektlist og SOSI-NVDB format. Følgende opplysninger skal inngå i hodet:.hode 0:..TEGNSETT ISO TRANSPAR...KOORDSYS 22...ORIGO-NØ ENHET 0.01 VERT-DATUM NN54..OMRÅDE...MIN-NØ MAX-NØ SOSINVDB-FORMAT-VERSJON 1.0..DATAKATALOGVERSJON SOSI_VERSJON 8.1 De fleste av parameterne her blir vanligvis generert av programvaren, men uthevede verdier må defineres 5.2 Objektnivå Til forskjell fra FKB-kart leveranseform skal egenskaper angis med egenskapsverdier i henhold til datakatalogen som vist i eksemplet nedenfor for objekttype kum:.punkt 1:..OBJTYPE Kum_83..DATAFANGSTDATO ID (benyttes i alternativ leveranseform)..kvalitet AvstandFraVegkant_ Bruksområde_ Diameter_ DybdeTilUtløp_ Dybde_ InngårIDrenssystem_ Type_ NØH Eksemplet viser en kum som har objekttypenummer 83 i NVDB. AvstandFraVegkant har egenskapstypenummer 2388 og bruksområde egenskapstypenummer Verdien 2939 for bruksområde Objekttype Navn på objekttype, unikt innen NVDB Datakatalog. Eksempel: Statens vegvesen side 13

303 Rørledning_77 Elektrisk kabel_92 Grøft, lukka_78 Rørledning_77 Elektrisk kabel_92 Grøft, lukka_78 Fortau_48 Kantstein_9 Vegoppmerking, langsgående_99 Kum_83 Senter linje Grøft, åpen_80 Beplantinger_274 Grasdekker_15 Skiltpunkt_95 Skiltplate_96 Leskur_25 Repos/Venteareal_767 Trafikklomme_47 Vegskulder/Vegkant_269 Vegoppmerking, langsgående_99 Fartsdemper_103 Nedsenka kantstein_10 Vegoppmerking, langsgående_99 Fortau_48 Kantstein_9 Skiltpunkt_95 Skiltplate_96 Signalanlegg_89 Signalpunkt_90 Signalhode_91 Belysningspunkt_87 Lampearmatur_88 Lysmast/Lysstolpe_181..OBJTYPE Kum_83 Gang- og sykkelveg Figur 8 Objekttypenavn (Kilde: NVDB Datakatalogen) Statens vegvesen side 14

304 Vegdekke_241 Bærelag_226 Avrettingslag_791 Forsterkningslag_229 Stikkrenne/Kulvert_79 Rørledning_77 Grøft, lukka_78 Rørledning_77 Elektrisk kabel_92 Grøft, lukka_78 Rekkverk_5 Rekkverksstolpe_33 Rekkverksende_176 Støtpute_542 Vegoppmerking, langsgående_99 Vegskulder/Vegkant_269 Vegoppmerking, langsgående_99 Vegoppmerking, langsgående_99 Vegskulder/Vegkant_269 Trafikkdeler_172 Rekkverk_5 Vegskulder/Vegkant_269 Vegoppmerking, langsgående_99 Vegoppmerking, langsgående_99 Kum_83 Nedsenka kantstein_10 Vegoppmerking, langsgående_99 Fortau_48 Kantstein_9 Leskur_25 Repos/Venteareal_767 Skiltpunkt_95 Skiltplate_96 Belysningspunkt_87 Lampearmatur_88 Lysmast/Lysstolpe_181 Sykkelfelt Figur 9 Objekttypenavn (Kilde: NVDB Datakatalogen) Datafangstdato Angir dato for måling/observering/registrering av objektet (i terrenget). Angis på format: ååååmmdd Eksempel:..DATAFANGSTDATO ID (koblingsnøkkel) ved alternativ leveranse Eksempel:..ID For beskrivelse av alternativ leveranseform, se vedlegg 1. Statens vegvesen side 15

305 5.2.4 Kvalitet Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Denne egenskapen skal kompaktifiseres slik:..kvalitet <MÅLEMETODE> <NØYAKTIGHET> <SYNBARHET> <H-MÅLEMETODE> <H-NØYAKTIGHET> Eksempel:..KVALITET Kvalitetsegenskapene er beskrevet i kapittel NVDB egenskaper Objektene skal beskrives med påkrevde egenskaper. Hvilke egenskaper som er påkrevd til objektene er tilgjengelige på: versjon merket som Objektliste. Egenskapene kan også hentes fra Objektlista (egenskapsskjemaene). Eksempel: Figur 10. Påkrevde egenskaper til objekttypen Kum vist i NVDB Datakatalogen Statens vegvesen side 16

306 Belysning veg/gate Belysning område plass Belysningspunkt_87 Lampearmatur_88 Lysmast/Lysstolpe_181 Belysning vegkryss Bruksområde Belysning gangfelt Belysning tunnel... Lysmast Mindre stolpe Henger i tak/kabelbru Oppsettingsutstyr Festet på vegg/bygning På portal Luftstrekk Antall armaturer i Belysningpunkt 1, 2, 3, 4 eller 5 Antall pærer 1,2 Effekt Tremast Total mastelengde Rett stålmast Type Gittermast... Utligger Ja, Nei Avskjæringsledd Ja, Nei Bardunert Ja, nei Figur 11 Eksempel på NVDB-objekter med påkrevde egenskaper (dette er en prinsippskisse) 5.3 Filstruktur og format Det leveres ett NVDB-datasett (SOSI-fil) per objekttype. Endrede og slettede data skal dokumenteres som avtalt. 5.4 Krav til leveranse av data for ledningsnett For leveranse av ledningsnett skal nøyaktighetskravene være i samsvar med følgende standarder: Norm for ledningskart (1991) Norm for VA-ledningskartverk (1993) Statens vegvesen side 17

307 6 Komplett leveranse Komplett leveranse skal bestå av følgende: Leveranseprotokoll Resultatfiler fra SOSI-kontroll FKB-datasett levert samlet i en katalog kalt FKB eller i anvist katalogstruktur på e-rom FKB-datasett med endrede og slettede data NVDB-datasett levert samlet i en katalog kalt NVDB eller i anvist katalogstruktur på e-rom. Format i samsvar med avtale Evt dokumentasjon av endrede og slettede NVDB-data. Format i samsvar med avtale Statens vegvesen side 18

308 VEDLEGG 1. Alternativ leveranseform med egenskapsskjema Geometri Fila NVDB.SOS skal inneholde geometri for samtlige objekttyper i Objektlista som tilhører datasettet NVDB. Dette omfatter også objekttyper der datasettet er en kombinasjon av et NVDB- og et FKBdatasett. Objekttypenavn skal være som angitt i Objektlista. Objektenes geometriske elementer (flate, kurve eller punkt) skal leveres i henhold til beskrivelse av egengeometri i Objektlistas NVDB egenskapsskjema. Beskrivelsen i egenskapsskjemaet beskriver også krav til stedfesting (grunnriss- og høydereferanse). Data skal leveres på SOSI-format med følgende påkrevde egenskaper for NVDB.SOS:..OBJTYPE Kum_83..DATAFANGSTDATO ID Kvalitet NØH** *Objekttypenavn endres til NVDB sin objekttype der geometri kopieres fra FKB **Høydereferanse kreves kun for enkelte objekttyper, jfr. beskrivelse i egenskapsskjema. Egenskaper Alle egenskaper gjengitt i Objektlistas egenskapsskjema er påkrevde og skal fylles ut. Kobling mellom geometri og egenskaper Egenskapen..ID skal være unik for alle geometriske objekter i NVDB.SOS...ID er koblingsnøkkel mellom NVDB egenskapsskjema og geometri fra NVDB.SOS. Disse to kildene utgjør til sammen Statens vegvesens grunnlag for automatisk oppdatering av NVDB. Egenskapsverdiene for..id bygges opp slik: Det skal være et 1 til 1 forhold mellom geometriobjekt og objekt i egenskapsskjema...id bygges opp som en kombinasjon av objekttypens datakatalogverdi og et løpenummer med punktum mellom. Man finner datakatalogverdien i egenskapsskjemaets celle C2 og som navn på skjemaets arkfane. Som eksempel vil Belysningspunkt som har tre ulike objekter kunne representeres med..id 87.01, og Denne verdien må da finnes både i NVDB.SOS på riktig objekt og i kolonne A i egenskapsskjemaet. Se for øvrig figuren på neste side. Statens vegvesen side 19

309 Figur 12. Bruk av..id Statens vegvesen side 20