KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

Transkript

1 KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om generalentreprise Sørenga barnehage Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 1 av 12

2 For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8405:2008, Norsk bygge- og anleggskontrakt med følgende endringer og suppleringer: 1 Kontraktsdokumenter (NS 8405 pkt 3.1) Følgende dokumenter inngår i kontrakten: a) Avtaledokumentet (dette dokument) b) Eventuelle referater som er godkjent av begge parter avholdt etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter c) Entreprenørens tilbud d) Eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer før tilbudet ble inngitt e) Konkurransegrunnlaget med vedlegg f) NS Partenes representanter (NS 8405 pkt 6) 2.1 Kontraktsforhold Følgende personer er Partenes representanter for kontrakten: Byggherre Entreprenør Navn Per-Henrik Baltzersen Navn Adresse Postboks 2773 Solli, Adresse 0201 Oslo Telefon Telefon e-post per.henrik.baltzersen@oby.oslo.kommune.no e-post Oppgitte e-postadresser skal benyttes som postmottak for elektronisk kommunikasjon mellom partene. 2.2 Fullmakter (NS 8405 pkt 6) Entreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant. 3 Varsel og krav (NS 8405 pkt 8) NS 8405, 2. avsnitt 1. setning utgår og erstattes med følgende: Alle varsler og krav som påvirker kontrakten mht pris, kvalitet eller framdrift, herunder varsel om endring iht. NS 8405 pkt. 23.2, 24.2 og 25.3, skal varsles skriftlig pr post eller ved elektronisk kommunikasjon der dette er avtalt likestilt med vanlig post. Øvrige varsel og krav som er innført i referat ført etter 7.1 regnes som skriftlig varsel.. NS 8405 pkt. 8, 3. ledd kommer ikke til anvendelse på krav som for første gang fremsettes i sluttoppgjøret. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 2 av 12

3 4 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) 4.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt 9.1) NS 8405 punkt 9.1 utgår for så vidt gjelder byggherrens plikt til å stille sikkerhet. For øvrig gjelder 9.1 fullt ut. 4.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.2) Entreprenøren skal stille sikkerhet i henhold til NS 8405 pkt Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.3) Punktet utgår i sin helhet. 5 Forsikring (NS 8405 pkt 10) Følgende kommer i tillegg til pkt. 10.1: Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. 5.1 Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret Følgende kommer i tillegg til pkt. 10.1: Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. 5.2 Kontroll Entreprenørens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres med forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt entreprenørens dokumentasjon. 5.3 Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8405 pkt 10.4) Byggherrens forsikringsplikt i henhold til dette punktet ivaretas gjennom Oslo kommunes forsikringsprogram, herunder selvassuranse. Pkt siste punkt utgår. 6 Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS ) 6.1 Internkontroll, SHA og ytre miljø Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem, samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø. Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig. Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 3 av 12

4 6.2 Lønns- og arbeidsvilkår Entreprenøren og deres underentreprenører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av Entreprenørens forpliktelser under avtalen. Dersom Entreprenøren ikke etterlever kravet til lønns- og arbeidsvilkår, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Byggherren har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underentreprenører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at plikten overholdes. Entreprenøren plikter på oppfordring å legge frem dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører. Dersom etterspurt dokumentasjon ikke fremlegges er dette å anse som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å heve kontrakten. 6.3 Innrapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere Entreprenøren plikter å rapportere eventuell bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere i henhold til de til enhver tid gjeldende regler. 7 Kontroll, prøving m.m. (NS 8405 pkt 14) 7.1 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt 14.1) Følgende kommer i tillegg til NS 8405 pkt. 14.1: Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i a) entreprenørens kvalitets- og miljøstyringssystem b) utførelsen av kontraktarbeidet c) produksjonsprosessen d) de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten. Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. 8 Bruk av underentreprenører (NS 8405 pkt 15) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 4 av 12

5 8.1 Generelt (NS 8405 pkt 15.1) Følgende kommer i tillegg til pkt. 15.1: Ved bruk av underentreprenører skal Entreprenøren kreve skatte- og avgiftsattest og HMSegenerklæring i alle kontraktsforhold med verdi over kr ,- ekskl. mva. Ved brudd på denne bestemmelsen kan byggherre kreve underentreprenøren byttet ut, uten kostnader for byggherren. 9 Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt 18) Det er fastsatt følgende tidsfrister: 9.1 Tidsfrister for entreprenøren Entreprenøren har utarbeidet fremdriftsplan i henhold til tilbud. Det foretas delovertakelse, hvor de tekniske anlegg skal overtas 1 år etter at selve bygget er overtatt. Kontraktarbeidet, inkl. tekniske anlegg og installasjoner, skal være ferdigstilt. Kontraktsarbeidene unntatt tekniske anlegg Tekniske anlegg og installasjoner Tidsfrist xx.xx.xxxx Tidsfrist xx.xx.xxxx 9.2 Andre tidsfrister For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 10 Endringer (NS 8405 pkt 22) 11 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25.3) Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 pkt 25.3 andre ledd bokstav a og fjerde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging. Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging: Regulering i uendret byggetid Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 25.2 ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel: 0,5 A ( B - 1,1 C ) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 5 av 12

6 regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning, utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprise/leverandørkontrakter, avbestillingserstatning, endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid. Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. Regulering i forlenget byggetid Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 0,7 A ( Z ) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva Y = opprinnelig byggetid Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 12 Partsuenighet (NS 8405 pkt 26) 12.1 Utførelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt 26.1) NS 8405 pkt tredje ledd utgår Midlertidig tvisteløsning (NS 8405 pkt 26.2) NS 8405 pkt utgår. Partene kan imidlertid avtale å benytte midlertidig tvisteløsning med bruk av oppmann i det enkelte tilfelle Entreprenørens søksmål (NS 8405 pkt 26.3) NS 8405 pkt 26.3 gjelder, dog slik at ordinær rettergang er hovedregelen. Midlertidig tvisteløsning eller voldgift må være avtalt i det enkelte tilfelle. 13 Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt 27) 13.1 Kontraktssum, timesatser, påslagsprosenter Kontraktarbeidet skal leveres for: Rigg og drift av byggeplass kr., ekskl. mva Bygningsmessig Fag gr:12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 kr., ekskl. mva Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 6 av 12

7 Rørlegger arbeid kr., ekskl. mva Ventilasjonsarbeid kr., ekskl. mva Installasjoner for lavspenning kr., ekskl. mva Tele og automatisering Fag gr; 51, 52, 53 Støvsugeranlegg kr., ekskl. mva Utendørs kr., ekskl. mva Tilbudssum kr., ekskl. mva Sum, eksklusive merverdiavgift kr.. Merverdiavgift 25 % kr. Kontraktssum kr., inkl. mva Timesats inkluderer alle tillegg til netto utbetalt arbeidslønn, herunder sosiale utgifter, administrasjon, overtidsgodtgjøring, reise, diett og fortjeneste. Verktøy/håndverkertøy til verdi opp til kr ,- inkluderes i timepris. Timesatser inkl. alle påslag eks mva kr.: Prosjektleder/byggeleder Byggeplassleder Bas og formann Murer og flislegger Tømrer Monteringsarbeider Maler Elektriker Rørlegger Stein- og jordarbeider Gravemaskinkjører Lærling Hjelpearbeider og ufaglært Andre Timepris eks mva Påslagsprosenter for administrasjon og tiltransport av entrepriser: Tiltransport av administrert sideentreprenør: % Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 7 av 12

8 Tiltransport av underentreprenør: % 13.2 Regulering av kontraktssum (NS 8405 pkt 27.1) Kontraktssummen er ikke gjenstand for indeksregulering Mengdekontroll (NS 8405 pkt 27.2) Entreprenøren har foretatt mengdekontroll i henhold til NS 8405 punkt Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt 29) 14.1 Betalingsfrist (NS 8405 pkt 29.1) Betalingsfristen på 28 dager erstattes med 30 dager etter mottatt faktura Fakturaadresse Korrekt faktura sendes til: Omsorgsbygg Oslo KF Oslo kommune, Fakturasentralen Postboks 6532, Etterstad 0606 OSLO Kopi stiles til byggeleder for kontroll og attestasjon. Fakturaen skal merkes med Byggherrens navn og inneholde følgende opplysninger: Kontraktens navn: Generalentreprise Sørenga barnehage Prosjektnummer: Ressursnummer:B Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv skal medfølge og være attestert iht. avtalt prosedyre. Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav Krav om elektronisk faktura Entreprenøren plikter å tilby elektroniske fakturaer i Elektronisk handelsformat (EHF) fra dato for kontraktsinngåelse. Som Entreprenør må det inngås en egen avtale med et aksesspunkt. Dersom Entreprenøren ikke oppfyller kravet til e-faktura påløper et gebyr pålydende kroner 50,- per faktura Byggherren mottar på papir. Det skal utstedes månedlig kreditnota pålydende kroner 50,- for hver faktura Byggherren mottar på papir. 15 Entreprenørens rettigheter ved forsinket betaling (NS 8405 pkt 30) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 8 av 12

9 15.1 Entreprenørens rett til å stanse arbeidet (NS 8405 pkt 30. 2) Fristen i NS 8405 pkt 30.2 endres fra 24 timers skriftlig varsel til 48 timers skriftlig varsel. 16 Sluttoppgjør (NS 8405 pkt 33) 16.1 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8405 pkt 33.2) Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav. Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket omtvistet og uomtvistet sluttoppgjør. Uomtvistet krav betales av Byggherren innen forfall oppført på ny faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner. Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger knyttet til sluttfaktura. 17 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt 34) Mulkten per hverdag skal utgjøre: a) 1 % av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfrist som er avtalt, men ikke mindre enn kr. 3000,- b) 1 % av kontraktssummen for den del av kontraktsarbeidet som skal være fullført til den avtalte delfristen, men ikke mindre enn kr. 1500,- c) 1 % av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 3000,- for den del av kontraktsarbeidet som omfatter tekniske anlegg og installasjoner dersom byggherre har rett til å nekte overtakelse etter utløp av avtalt prøveperiode, d) Kr. 3000,- for retting/utbedring av mangler av tekniske anlegg og installasjoner etter utløp av avtalt prøvedriftsperiode, selv om vilkår for å nekte overtakelse ikke er oppfylt. Dagmulkten slutter å løpe ved ferdigstillelse, men det begynner å løpe ny dagmulktsperiode knyttet til delovertakelse av tekniske anlegg og installasjoner etter avtalt prøvedriftsperiode, dersom byggherren har rett til å nekte overtakelse, jf. punkt 23 i denne avtalen. 18 Tvister 18.1 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt 43.2) NS 8405 pkt utgår. Partene kan imidlertid avtale å benytte foreløpig oppmannsavgjørelse i det enkelte tilfelle Tvisteløsning (NS 8405 pkt 43.3 og 43.4) NS 8405 pkt 43.3 og pkt 43.4 utgår og erstattes med følgende tekst: Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift må i Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 9 av 12

10 tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling. Ved løsning av tvister skal norsk rett legges til grunn. 19 Kommunikasjon mellom partene Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. 20 Reklame Entreprenøren skal innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren dersom han ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell referanse. 21 Lærlingklausul Hvis kontrakten gjelder en norsk entreprenør gjelder følgende krav om lærlingordning: Entreprenøren skal senest ti dager etter kontraktssignering fremlegge dokumentasjon på at entreprenøren er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Entreprenøren plikter jevnlig å ta inn lærlinger i sin virksomhet under kontraktens løpetid, men slik at lærlingene ikke trenger utføre arbeid i henhold til utførelsen av dette konkrete oppdraget. Entreprenøren plikter på Byggherrens forespørsel innen rimelig tid å fremlegge skriftlig dokumentasjon på at dette kravet er oppfylt. Brudd på andre ledd anses som vesentlig mislighold av kontrakten. Det samme gjelder tredje ledd, med mindre entreprenøren kan godtgjøre at han ikke kan lastes for at han ikke har lyktes med inntak av lærlinger. 22 Returordning for emballasje Hvis norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) benytter emballasje, skal det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning). 23 Prøvedrift Det skal gjennomføres en prøvedriftsperiode på tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) på 1 år. Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor anlegget prøves under normale driftsforhold, innbefattet samkjøring og integrert systemtesting med andre tekniske anlegg. Byggherren har i prøvedriftsperioden disposisjonsrett som nevnt under. Hensikten med prøvedrift er at anlegget skal overvåkes og driftes under normale forhold. Oppstart av prøvedriftsperiode skjer samtidig med overtakelse av bygningsmessige arbeider. Overtakelse og oppstart prøvedriftsperiode har følgende virkning: a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. b) Risikoen for skade på den delen av kontraktsgjenstanden som er satt i prøvedrift går over til byggherren, jf NS 8405 pkt 17. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 10 av 12

11 c) Reklamasjonsfristen for tekniske anlegg begynner å løpe etter overtakelse av de tekniske anlegg. Prøvedrift har til hensikt å kontrollere at anleggene fungerer tilfredsstillende, samt kontrollere om energiforbruket opp mot budsjettert forbruk vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med leverandøren av de enkelte anlegg/entreprenøren rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden. Justering av prøvedriftsperiodens lengde Byggherren kan nekte overtakelse av tekniske anlegg og installasjoner når det foreligger mangler, med mindre manglene eller utbedring av disse har liten praktisk betydning. Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, gir dette byggherren rett til å nekte overtakelse etter NS 8405 pkt 32.5 og det vil påløpe dagmulkt iht. fastlagte satser. Entreprenørens plikter Entreprenøren skal i prøvedriftsperioden ha ansvar for drift og vedlikehold av de tekniske anlegg, og i denne forbindelse holde det tekniske personell på anlegget som er nødvendig. Entreprenøren skal utføre vedlikehold av sine anlegg i prøvedriftsperioden iht. entreprenørens egen vedlikeholdsbeskrivelse, og i denne forbindelse dekke alle vedlikeholdskostnader, inklusive forbruksmateriell. Entreprenøren skal også gjennomføre faste besøk på anlegget for å kunne oppfylle hensikten med prøvedriften, jf. ovenfor og som spesifisert i vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget om prøvedrift. Under prøvedriftsperioden plikter entreprenøren umiddelbart å iverksette nødvendige tiltak dersom det påpekes eller oppdages feil og mangler. I prøvedriftsperioden skal det også dokumenteres at tilfredsstillende inneklima er oppnådd, jf. krav i miljøplanen. Opplæring av driftspersonell skal foregå i prøvedriftsperioden, og skal være avsluttet ved dennes avslutning slik at driftspersonellet kan drifte anleggene på en riktig og økonomisk forsvarlig måte. Entreprenør skal avgi rapport etter prøvedriftsperioden med forslag til eventuelle (korrigerende) tiltak. Byggherrens plikter Byggherrens driftspersonell utfører daglig tilsyn av de tekniske anlegg. Dette fritar ikke entreprenøren fra noen av hans plikter, jf. ovenfor. Energikostnader i prøvedriftsperioden dekkes av byggherren. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 11 av 12

12 Serviceavtale tekniske anlegg I reklamasjonsperioden skal entreprenøren utføre service på alle tekniske anlegg, kontrollere at instruksene blir fulgt og foreta nødvendige etterjusteringer. Byggherren kan velge å trekke ut servicen etter at det første reklamasjonsåret er utløpt. **************** Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt..den... Byggherren..den. Entreprenøren Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 12 av 12