KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE
|
|
- Hildur Petersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Dato: Erstatter utgave av KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 3431 Totalentreprise Side 1 av 7
2 For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 3431, 2. utgave september 1994, Alminnelige kontraktsbestemmelser om bygg- og anleggsarbeider med nedenstående endringer og suppleringer. 1. Kontrakten (NS 3431 pkt. 4) 1.11 Betegnelser entreprenørense anbud eller tilbud under pkt. 4.1 bokstav c) erstattes med fellesbetegnelsen entreprenørens tilbud. anbuds- eller tilbudsgrunnlaget under pkt. 4.1 bokstav d) erstattes med fellesbetegnelsen konkurransegrunnlag Rekkefølge på kontraktsdokumenter (NS 3431 pkt. 4.1) Rekkefølgen på kontraktsdokumentene i NS 3431 punkt 4.1, bokstav b) og c) endres slik: b) byggherrens konkurransegrunnlag c) totalentreprenørens anbud eller tilbud For øvrig gjelder NS3431 punkt 4.1 fullt ut Kontraktsdokumenter Kontrakten består av følgende dokumenter: a). b). c). d). e). f). g). h). 2. Kontraktsarbeidet (NS 3431 pkt. 2.11) Totalentreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet: i samsvar med kontraktsdokumentene. 3. Partenes representanter (NS 3431 pkt. 5.1) Kontrakt NS 3431 Totalentreprise Side 2 av 7
3 For byggherren: For totalentreprenøren: Navn... Navn... Adresse.... Adresse..... Telefon... Telefon.... Telefaks... Telefaks Fullmakter (NS 3431 pkt. 5.1) Som nytt 3. punktum under NS3431 pkt. 5.1, 1. ledd gjelder: Totalentreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant. 4. Kontraktssum og regulering (NS 3431 pkt. 2.10) 4.1 Kontraktssum Kontraktsarbeidet skal leveres for: Tilbudssum kr., ekskl. mva Eventuelle korreksjoner.. kr. Sum, eksklusive merverdiavgift kr... Merverdiavgift..% kr. Kontraktssum kr., inkl. mva 4.2 Regulering av kontraktssum c) Med unntak av eventuell regulering mht valutakurs (jf. tilbudsforespørsel kapittel 9) er kontraktssummen ikke gjenstand for regulering. 5. Regningsarbeider (NS 3431 pkt. 31) Det er avtalt følgende timepriser for regningsarbeider, eksklusive merverdiavgift: Kontrakt NS 3431 Totalentreprise Side 3 av 7
4 Type arbeide Type arbeide Type arbeide Timepris kr. Timepris kr. Timepris kr. Påslag for materialer skal være. % 6. Sikkerhetsstillelse (NS 3431 pkt. 18) 6.1 Generelle regler (NS 3431 pkt. 18.1) NS 3431 punkt 18.1 utgår for så vidt gjelder byggherrens plikt til å stille sikkerhet. For øvrig gjelder 18.1 fullt ut. 6.2 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 3431 pkt. 18.2) 6.21 Plikt til å stille sikkerhetsstillelse NS 3431 punkt 18.2, 1. ledd, 1. punktum utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Totalentreprenøren skal stille en samlet sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. Vedrørende reklamasjonstid og sikkerhetsstillelse vises også til tilbudsforespørsel datert , kapittel Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 3431 pkt. 18.3) NS 3431 punkt 18.3 utgår. 7. Forsikring (NS 3431 pkt. 19) 7.1 Forsikring av kontraktsarbeidet (NS 3431 pkt. 19.3) Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsbevis for kontroll senest den Ansvarsforsikring (NS 3431 pkt. 19.3) Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsbevis for kontroll senest den.. 8. Tidsfrister (NS 3431 punkt 21) Det er fastsatt følgende tidsfrister: 8.1 Tidsfrister for totalentreprenøren Igangsettelse på byggeplass skal skje.. Kontrakt NS 3431 Totalentreprise Side 4 av 7
5 Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt. Avtalte delfrister: Type arbeide Tidsfrist. Type arbeide Tidsfrist. Type arbeide Tidsfrist. 8.2 Tidsfrister for byggherren Ytelse.. Tidsfrist Ytelse.. Tidsfrist Ytelse.. Tidsfrist 8.3 Andre tidsfrister (Velg aktuelt alternativ) a) For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene b) Tidsfristene under punkt 9.1 og 9.2 avløser de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 9. Dagmulkt (NS 3431 pkt. 25.2) 9.1 Dagmulktsatser (NS 3431 pkt. 25.2, 2. ledd) Mulkten per hverdag skal utgjøre: a) 1 0/00 (en promille) av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfrist som er avtalt, eller sluttfrist fastlagt etter 23.1, men ikke mindre enn kr.. per hverdag. b) 1 0/00 (en promille) av kontraktssummen for den del av kontraktsarbeidet som skal være fullført til den avtalte delfristen, men ikke mindre enn kr... per hverdag. 9.2 Samlet dagmulkt NS 3431 pkt. 25.2, 4. ledd utgår. 9.3 Dagmulkt og erstatning NS 3431 pkt. 25.2, 6. ledd utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Avtalt dagmulkt skal ikke være til hinder for at byggherren i tillegg krever erstatning for å få dekket et tap som viser seg å blir større enn det som dekkes av dagmulkten. Betalt dagmulkt skal gå til fradrag i erstatningen i den utstrekning den er kompensasjonsrelevant. Kontrakt NS 3431 Totalentreprise Side 5 av 7
6 10. Hevning ved totalentreprenørens mislighold (NS 3431 pkt. 39.1) 10.1 Dagmulkt og erstatning (NS 3431 pkt , bokstav e) NS 3431 pkt , bokstav e) utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Totalentreprenøren skal betale erstatning for tap ut over merkostnader dersom misligholdet har sin årsak i uaktsomt forhold hos totalentreprenøren Fradrag for betalt dagmulkt (NS 3431 pkt ) NS 3431 pkt utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Heves kontrakten på grunn av overskridelse av fullføringsfristen, løper ikke dagmulkt etter at hevning har skjedd, men betalt dagmulkt skal gå til fradrag i eventuelt erstatningsbeløp etter pkt ovenfor i den utstrekning den er kompensasjonsrelevant. 11. Reklame Totalentreprenøren må innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren dersom han ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell referanse. 12. Tvister (NS 3431 pkt. 45) NS 3431 punkt 45 utgår og erstattes med følgende bestemmelse: Dersom det oppstår tvist om fortolkninger eller rettsvirkning av kontrakten skal denne søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem skal saken avgjøres av ordinære domstoler, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling. Ved voldgift oppnevner hver av partene en voldgiftsmann og de partsoppnevnte voldgiftsmenn oppnevner i fellesskap en oppmann. Unnlater en part å oppnevne voldgiftsmann eller blir voldgiftsmennene ikke enige om oppmannen, foretas oppnevnelsen av justitiarius i Oslo byrett. For voldgiften gjelder ellers bestemmelsene i lov om rettergangsmåte i tvistemål av 13. august 1915 nr 6, kapittel 32 for voldgiftsrettens oppnevnelse og saksbehandling. I tilfelle søksmål er Oslo verneting for partene i kontrakten og garantistene og varsel skal gis som for innenbysboende bestemt. Ved løsning av tvister ved søksmål eller voldgift skal norsk rett legges til grunn. 13. Særlige bestemmelser Kontrakt NS 3431 Totalentreprise Side 6 av 7
7 **************** Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt..den....den.. byggherre totalentreprenør Kontrakt NS 3431 Totalentreprise Side 7 av 7
KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE
Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Dato: 24.09.2001 Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Dato: 24.09.2001 fra konserninnkjøp med endringer og suppleringer for Vann- og avløpsetaten 04.02.2008 KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter
DetaljerAVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid
AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg
DetaljerKONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
Vedlegg : Kontraktsbestemmelser AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Øvre Eiker kommune (954 597 482) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr..
DetaljerFormular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for
DetaljerAVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407
1. Partene Byggherre Navn AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 Mellom Organisasjonsnummer Totalentreprenør Navn og Organisasjonsnummer er det inngått følgende kontakt: Prosjektets navn Prosjektets
DetaljerFormular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009
DetaljerFormular for kontrakt om totalentreprise
Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 00 E-post: salg@standardno BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt
DetaljerFormular for kontrakt om totalentreprise
BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser. 1. Partene Byggherre
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE
KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Oppdragsgiver (heretter kalt byggherren) og.. (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr: om Flerbrukshall og næringbygg for idrettsrealtert næring -
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Etablering av nytt ventilasjonsanlegg
DetaljerFormular for kontrakt om totalentreprise
BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn
DetaljerFormular for kontrakt om totalentreprise
BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse
DetaljerVEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER
VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER INNHOLD: NS 8405 : Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider A. Referat fra evt. Kontraktsavklaringer B. Referat fra tilbudsbefaring C. Konkurransegrunnlag
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Utomhusanlegg på Huseby
DetaljerAVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK
AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no
DetaljerFormular for kontrakt om totalentreprise
BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn
DetaljerFormular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre
DetaljerFormular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre
DetaljerAVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *
Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det
DetaljerAlminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester
Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den
DetaljerFormular for kontrakt om totalentreprise
BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn
DetaljerFormular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre
DetaljerAVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø
DetaljerSage kraftverk. Dam Kringlevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering. Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise
Sage kraftverk Dam inglevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om utarbeidelse
DetaljerStrindheim Kunstgress AS Rehabilitering kunstgressbane Åpen anbudskonkurranse. Avtaledokument. Del IIa
Strindheim Kunstgress AS Åpen anbudskonkurranse Del IIa Avtaledokument 12.03.2010 Side 1 av 6 AVTALEDOKUMENT Mellom Byggherre Navn Organisasjonsnr. Adresse Postnr. Poststed Telefon Mobiltelefon Telefaks
DetaljerSAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag.
140158 SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II Kontraktbestemmelser med blanketter NS8407 For Tilbud 150513 BAN Revisjon Revisjonen
DetaljerAVTALEDOKUMENT mellom
AVTALEDOKUMENT mellom 1. Partene Byggherre Navn Organisasjonsnr Telefaks Mobiltelefon og Totalentreprenør Navn Organisasjonsnr Telefaks Mobiltelefon Mellom kontraktspartene er det inngått følgende kontrakt:
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om. (kort beskrivelse av oppdraget) Kontrakt Oslo kommunes
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Bydel Grorud, Oslo kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Anskaffelse av lekeplassutstyr
DetaljerKONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER Etter NS8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt AVTALEDOKUMENT Mellom Trondheim Kommune v/trondheim Eiendom som byggherre Organisasjonsnr.: 970 41 6420 E-post:
DetaljerFormular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
Henvendelse om blanketten rettes til:pronorm AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: pronorm@standard.no BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved
DetaljerFormular for kontrakt om totalentreprise
Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt
Detaljer* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN DEL 2 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-
DetaljerKONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG
KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre
DetaljerAVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Vannledning Møllerveien- Maridalsveien
DetaljerKONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.
DetaljerFormularfor kontraktom utførelseav bygge- og anleggsarbeider
5, JUN2015 BYGGBLANKETT 67 83 87 00 E-post: salg@.no 8405 A Formularfor kontraktom utførelseav bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge -
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-
DetaljerFormular for kontrakt om totalentreprise
BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn
DetaljerAvtale for kjøp av bygg- og anleggsarbeider
Ås KOMMUNE Miljø, mangfold og muligheter Avtale for kjøp av bygg- og anleggsarbeider m e l l o m Ås kommune (heretter kalt Byggherren) og [Entreprenør/Leverandør] (heretter kalt Entreprenøren) om Rammeavtale
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger
DetaljerAVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø
DetaljerTotalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN
Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN Avtaledokument (Basert på NS 3431, 2. Utgave september 1994 med
DetaljerT - í ÅÅ. (q standard. Byg engtissa KOMMUNE. Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og
* x f/ /} (q standard norge Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 OO E-post: salg@standard.no Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og aniegl@ki>._eride{(>x1m:.:x1-:
DetaljerFormular for kontrakt om totalentreprise
Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom («Oppdragsgiver») og («Leverandør») Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av oppdraget og formålet med kontrakten) Kontrakt -
DetaljerAVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 OMBYGGING / TILBYGG AV FINNEID SKOLE SIDEENTREPRISE EP 02 RØR * * *
Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 OMBYGGING / TILBYGG AV FINNEID SKOLE SIDEENTREPRISE EP 02 RØR * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Bydel Grorud, Oslo kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Bistand ved implementering
DetaljerFormularfor kontraktom totalentreprise
( Henvendelse om blanketten rettes til Standard Online AS. 67 83 87 00 E-post: salg@.no BYGGBLANKETT 8407 A Formularfor kontraktom totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter
DetaljerBILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013
BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 Innhold 1 ENDRING PUNKT 4.1 KONTRAKTSDOKUMENTER... 2 2 JUSTERING PUNKT 4.2 TOLKNINGSREGLER... 2 3 JUSTERING PUNKT 4.3 KONTRAKTSTID... 2 4 JUSTERING
DetaljerKONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr
DetaljerBYGGBLANKETr8407 A. Formular for kontrakt om totalentreprise. Fornavn. Annar. Fornavn Vidar
2 SE1.,K Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETr8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse
DetaljerKONTRAKT FOR BÆRUM KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER. mellom. Bærum kommune, Eiendom... (heretter kalt Oppdragsgiveren
KONTRAKT FOR BÆRUM KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Bærum kommune, Eiendom... (heretter kalt Oppdragsgiveren og... (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./ Personnr om Henie Onstad seniorsenter,
DetaljerAvtale 12/754 Dokument 4 av 7
Avtale 12/754 Dokument 4 av 7 Dette dokument er å anse som Avtaledokumentet jf. NS 8406 kap. 4 punkt. a) Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog
DetaljerVALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene
DetaljerRAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING
RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER. Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Kjøperen)
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER Kontraktsnummer: mellom Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Kjøperen) og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnummer: om Kjøp av spesialvarebiler (2 stk.) (Anskaffelse
DetaljerAVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)
AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder
DetaljerKONTRAKT KJØP AV VARER. Løs innredning til Vestby ungdomsskole
Bilag 4 KONTRAKT KJØP AV VARER mellom Vestby kommune (heretter kalt Kjøperen) og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnr. om Løs innredning til Vestby ungdomsskole Kontrakt kjøp av varer Side 1 av 5 For
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren)
Bilag 3 KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr. om Rådgivende ingeniør
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II FORSVARSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER MED BLANKETTER NS 3431 Konkurransegrunnlag Del II Totalentrepriser inkl blanketter Utarbeidet av Juridisk kompetansesenter
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr
DetaljerKonkurransegrunnlag Del II Dykkerinspeksjon Innseilingen til Florø
Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Dykkerinspeksjon Innseilingen til Florø 2 Innhold 1. Innbydelse... 3 2. Kontraktsbestemmelser... 4 2.1 Norsk standard... 4 2.2 Forsikring... 4 3.
DetaljerFORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke
FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter
DetaljerOslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV
Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV 01.04.2008 1 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oslo kommune (heretter kalt Kjøperen) og den
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER. Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren)
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Rammeavtale for Kontrollørtjenester
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bydel Alna (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk
Detaljer* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Energigjenvinningsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om DAK-Operatør Kontrakt Oslo kommunes kjøp av konsulentoppdrag
DetaljerKONTRAKT. mellom. (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: ( navn på oppdraget)
KONTRAKT mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) og. (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: om. ( navn på oppdraget) For denne kontrakten gjelder Standard kontraktsvilkår for Røyken kommunes kjøp av
DetaljerKONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Entreprenøren) Organisasjonsnummer: om (kort beskrivelse av
DetaljerOslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer av
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer av 01.09.2001 Innhold 1. Anvendelse 4 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Rehabilitering av fasader, utskifting av dører og vinduer
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Permanent sikring i tunnel Oset-Åsvoll
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerHenvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: OO Epost: for kontrakt om totalentreprise
L ` standard norge 20:5/ans Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 OO Epost: salg@standard.no BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes
Detaljer