B.2. Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2)

Transkript

1 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 1 av 16 B.2. Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) B.2.3. SPESIFISERENDE TEKSTER

2 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 2 av ORIENTERING B.2.2 Tekniske krav og spesifikasjoner og B.2.3 Spesifiserende tekster supplerer mengdebeskrivelsens poster med informasjon om arbeidsomfang, produkter, kvalitetskrav etc som skal inngå i enhetsprisene. Ytterligere informasjon finnes i kart og vedlegg. B.2.2 Tekniske krav og spesifikasjoner gjelder som krav i B.2.3 Spesifiserende tekster. 2. ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS Dette kapittelet inneholder spesifiserte tekster til mengdebeskrivelsens post 1 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass. Postene skal omfatte alle nødvendige ytelser for entreprisen iht NS 3420:2010 Del A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplasser. Tekster i kapittel B1 Generell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlagets del II) gjelder også som grunnlag for postene i dette kapittelet ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID-KOMPLETT (AV 1A) Følgende tilleggskrav gjelder: - Riggområde ligger vis a vis Nordli pumpestasjon i Griniveien og er vist på kartskisse se vedlegg E11. Riggområdet skal tilbakeleveres ryddet og i samme stand som ved overtagelsen. - Entreprenøren er ansvarlig for all strømforsyning til anlegget. Alle kostnader vedrørende drift og vedlikehold av elektrisk opplegg samt forbruk av elektrisk kraft skal være inkludert. - Brakkene skal være tilgjengelige for byggherren og være egnet til å avholde byggemøter. - Entreprenøren er ansvarlig for all vannforsyning og håndtering av avløp i entreprisen. - Entreprenøren besørger og bekoster alle tillatelser, søknader, arbeider og avgifter/gebyrer i forbindelse med vannforsyning og avløp for entreprisen og oppfyller de vilkår som settes i tillatelsen. - Entreprenøren skal holde stender, vannmåler og tilbakeslagsventil og betale kommunale vann- og avløpsgebyrer for riggen som skal sanitæranmeldes. - Entreprenøren må selv gjøre seg kjent med forholdene på stedet og legge opp en plan for gjennomføringen, herunder demontering av kumgods for tilgang til ledningen, oppgraving av evt arbeidsgroper og opplegg for provisorisk vannforsyning og evt

3 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 3 av 16 avløp. Arbeidsopplegget skal være godkjent av Bærum kommune før arbeidene påbegynnes. Rund sum (RS) DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID-KOMPLETT (AV 2A) Posten omfatter også driftsdelen av elementer beskrevet under i kap 2.1 Etablering av eget kontraktsarbeid All nødvendig vinterdrift inkluderes posten. Flytting av sikringsgjerde/sperremateriell etter hvert som aktivt anleggsområdet endres skal være inkludert. Drift og nedrigging inngår i posten. Entreprenøren skal innhente gravetillatelse ved graving i offentlig vei. Alle gebyrer i den forbindelse skal viderefaktureres byggherren uten påslag. Evt. straffegebyr for entreprenørens forsømmelser belastes entreprenøren. Generelt skal entreprenøren sørge for at adkomst med utrykningskjøretøy opprettholdes kontinuerlig. Utenom arbeidstid skal det være full fremkommelighet for personbiler samt brann-, sykebil og brøytebil. Det er entreprenørens ansvar å innhente nødvendige tillatelser fra politi og veivesen ved avsperring, omlegging, innsnevring mv. av offentlig vei før arbeidene påbegynnes. Alle omkostninger, heft og ulemper som følger med en betryggende trafikkavvikling og pålegg fra veimyndigheter og politi skal være inkludert. Entreprenøren legger ut kjøreplater eller gangbroer i den grad dette er nødvendig. Arbeidene skal gjennomføres med minst mulig ulemper for grunneiere og beboere i området. Kjøreadkomst skal til enhver tid opprettholdes. Rund sum (RS) AVVIKLING AV EGET KONTRAKTSARBEID-KOMPLETT (AV3A) Posten omfatter også avviklingsdelen av elementer beskrevet i kapittel 2.1 og 2.2, samt fjerning av/opprydding på rigg. Det henvises til B.1.12 i oppdragsbeskrivelsen for krav til dokumentasjon. Rund sum (RS). 3. FORUNDERSØKELSER / FORARBEID Dette kapittel sammen med B.2.2 Tekniske krav og spesifikasjoner inneholder spesifiserte tekster til mengdebeskrivelsens Post 2 Forundersøkelser/forarbeid.

4 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 4 av PROVISORISK VANNFORSYNING Posten omfatter all planlegging, all varsling av abonnenter og byggherre, legging og drift av provisorisk vannforsyning inkl. vakttelefon, samt nødvendig plugging og fjerning av plugging for hovedvannledningen. Gjelder også plugging for å sette kummer trykkløse. Posten omfatter videre nedrigging av alt provisorium og komplett tilbakeføring til normal driftssituasjon. Terreng/overflaten settes tilbake i opprinnelig stand. Ledningskart med stikkledninger er plottet ut fra Gemini VA. Det kan imidlertid være betydelige avvik mellom opplysningene i Gemini og de faktiske forhold. Tilleggsarbeider og forsinkelser i denne forbindelse må innarbeides i entreprenørens tilbud. Rund sum (RS) PROVISORISK AVLØP Dersom entreprenørens arbeidsopplegg krever det. Plan for provisorisk avløp skal fremlegges byggherren for godkjenning. Det presiseres at byggherrens godkjenning ikke fritar entreprenøren for ansvar overfor tredjemann og seg selv hvis skade kan tilbakeføres til de anlagte provisorier. Dette forhold må innkalkuleres i de gitte prisene. Provisorisk avløp i anleggsperioden omfatter opprettholdelse av avløp (spillvann / overvann / fellesvann AF) fra abonnenter og fra hovedledninger og sluk / drensledninger. Gjelder også for tilstøtende ledninger. I posten inngår alle kostnader med provisoriske avløpstiltak, unntatt grave- og monteringskostnader etc. i forbindelse med stikkledingstilkoblinger. Nedrigging av alt provisorium og komplett tilbakeføring til normal driftssituasjon inngår i posten. Terreng/overflaten settes tilbake i opprinnelig stand. Rund sum (RS) SPYLING / RENGJØRING. Spyling/rengjøring av vannledninger vil tilføre store vannmengder til vannverkskummer med tidvis svært misfarget vann. Det er ikke adgang til å slippe spylevann ut i overvannssystemet. Entreprenør må ha pumper, slanger og tilhørende deler for å overpumpe spylevann til avløpsnettet i beredskap eventuelt drift. Ved utslipp av spylevann til avløpssystemet skal det installeres rist med maskevidde maksimum 2 cm for å sikre at større partikler samles opp. Det kan også bli aktuelt å samle opp spylevannet og kjøre det til godkjent avfallsdeponi. Dette avregnes i så fall i egen post. Konsekvenser av manglende tiltak fra entreprenøren kan gi oppstuving i kum, oppstuving hos abonnenter etc. Eventuelle skader som måtte oppstå er entreprenørens ansvar. Oppstuving i vannverkskummer tillates ikke dersom spylevannet er blandet med spillvann. Hovedvannledning skal rengjøres så godt at det er optimale forhold for belegging og så godt at så vel definerte som ukjente anboringspunkt og groptæringer kan lokaliseres nøyaktig med videokamera.

5 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 5 av 16 Spylte ledninger skal snarest blindes/tettes i endene med et plastlokk for å unngå at fremmedelementer kommer inn i ledningen. Ledningens overflaterenhet inngår som del av entreprenørens komplette metodeansvar. Entreprenøren skal angi rensemetode. Det aksepteres ikke installasjon i ledninger hvor det er flater med løs korrosjon, vannansamlinger etc. Ledningen skal tørkes med varmluftinnblåsing. Tørkingen skal foregå straks etter spyling/rengjøring og umiddelbart før belegging. Ubelagte rør skal tørkes i minst 24 timer eller til rørene er tørre. Sementbelagte rør skal tørkes i minst 24 timer. Entreprenøren innarbeider dette i sin rengjøringsprosedyre og kvalitetsplan. Utblåsing av vann fra stikkledninger inkluderes. Pr. løpemeter (m) FORKONTROLL Hovedvannledningen skal rørinspiseres og undersøkes nøye av entreprenøren. Eventuelle avvik i forhold til forutsetningen tas opp med byggherren før ytterligere tiltak igangsettes. Tv-kjøret ledninger skal snarest blindes/tettes i endene med et plastlokk for å unngå at fremmedelementer kommer inn i ledningen Pr. løpemeter (m) KUMREGISTRERING OG PLANLEGGING AV OMBYGGING Tilbyder skal registrere alle eksisterende kummer som ikke er registrert/fotografert av byggherren og planlegge arbeidet i kummene etter byggherrens anvisning på kumskjema. Registreringen skal minst omfatte bilde orientert mot nord og andre forhold som er nødvendig for å planlegge ombygging av kumgods eller kan påvirke entreprenørens arbeid i kummene. Registreringene og planlagt arbeid i kum (skisse og stykkliste) skal sendes byggherren minimum 3 uker før anleggstart på delstrekningen. Ingen delstrekk må påbegynnes før planlagt arbeid i kum er godkjent av byggherren. Pr. stk. 4. INSTALLASJON Dette kapittel sammen med B.2.2 Tekniske krav og spesifikasjoner gjelder som spesifiserende tekster til mengdebeskrivelsens Post 3 Installasjon GENERELLE KRAV Tillatt produkt er epoxy og polyuretan.

6 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 6 av 16 Det kreves jevnt fordelt belegg. Det aksepteres ikke sig i belegget. Ujevnheter i røret som groptæringer etc skal være helt dekket. Leveransen skal omfatte levering av materiell og arbeidsutførelse for en komplett installasjon. Metoden med alt materiell og hele arbeidsutførelsen skal ikke avgi farge, lukt, smak eller komponenter i slike mengder at de kan medføre helseskade. Produktet skal tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriftens 13 og skal være akseptert av norske myndigheter for bruk i drikkevannsledninger. Det er ikke tillatt å belegge ledninger med lavere veggtemperatur enn 3 O C Tilbyder skal loggføre temperaturen for hvert kumstrekk like før belegging. Produktets konsistens, blandingsforhold og utherding er entreprenørens ansvar. Utstyrets beskaffenhet er avgjørende for en jevn påføring av belegget og er et komplett entreprenøransvar. Dette inkluderer dyser, slanger, slangetrommel etc. Entreprenøren skal levere en belegningsrapport for hvert kumstrekk. Følgende skal dokumenteres i rapporten: - Pumpekapasitet, utpumpet mengde - Blandingsforhold - Hastighet på dysehodet - Jevn tilbaketrekking av slangen Ethvert avvik i beleggstykkelse vil medføre krav om fjerning av påført belegg og påføring av nytt belegg. Eksisterende rør / rørdeler skal belegges helt frem til endepunkt for tilknytning av nye rør / rørdeler. For passering av eksisterende kummer, se kap 7. Produktkontroll fra byggherren blir fremsatt som stikkprøvekontroller. Entreprenøren innarbeider kostnader for arbeidsutførelse og materialforbruk, mens byggherren dekker kostnader for laboratorieundersøkelser / tester ved godkjente kontroller. For eventuelt underkjente kontroller dekker entreprenøren byggherrens kostnader. Følgende forhold blir kontrollert ved belegg i rørprøver: - Beleggstykkelse - Jevnhet - Utherding - Blandingsforhold - Vedheft - Rengjøring av rørvegg Utherdingsperioden må være tilstrekkelig lang. Entreprenør må sikre at det ikke blir gjennomført tiltak i røret, som kan påvirke beleggkvaliteten, før utherding er avsluttet. Det skal redegjøres for utherdingsprosessen ved inngivelse av tilbudet.

7 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 7 av 16 Entreprenøren skal dokumentere beleggtykkelse gjennom rutiner for fremtrekkshastighet, påført mengde pr. tidsenhet og volumkontroll. Belagte ledninger skal snarest blindes/tettes i endene med et plastlokk for å unngå at fremmedelementer kommer inn i ledningen INSTALLASJON, LAG NR 1 Beleggtykkelsen skal være minimum 2,7mm. Tillatt avvik på tilbudt belegg-tykkelse er +/- 10%. Tilbyder oppgir produkt og beleggtykkelse. Tilbyder må vedlegge dokumentasjon på at produktet er egnet til å legges med den oppgitte tykkelsen. Pr. løpemeter (m) INSTALLASJON, LAG NR 2 Det kan være aktuelt å legge et ekstra lag med belegg på alle eller noen av ledningsstrekningene. Beleggtykkelsen på lag nr 2 skal være minimum 2mm +/- 10%. Tilbyder oppgir beleggtykkelse på lag nr 2. Tilbyder må vedlegge dokumentasjon på at produktet er egnet til å legge 2 lag og at det kan legges med de oppgitte tykkelser. Enhetsprisen omfatter installasjon av lag nr 2. Pr. løpemeter (m) INSTALLASJON, TYKT LAG For å dekke over spesielle dype groptæringer etc. kan det være aktuelt å legge belegg med ett tykt lag. Beleggtykkelsen på tykt lag skal være minimum 3,2mm. Tilbyder oppgir tilbudt beleggtykkelse for tykt lag. Tillatt avvik på tilbudt beleggtykkelse er +/- 10%. Det kan være aktuelt å legge tykt lag både på korte og lange strekninger (hele ledningslengder). Byggherren forbeholder seg retten til å benytte denne posten på alle ledningsstrekninger. Tilbyder må vedlegge dokumentasjon på at produktet er egnet til å legges med den tilbudte beleggtykkelse. Tilbyder skal også oppgi hvilken maksimale beleggtykkelse produktet kan legges med på korte og lange strekninger. Enhetsprisen omfatter installasjon av tykt lag med oppgitt beleggtykkelse.

8 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 8 av 16 Pr. løpemeter (m). 5. STIKKLEDNINGSARBEIDER Dette kapittel sammen med B.2.2 Tekniske krav og spesifikasjoner inneholder spesifiserte tekster til mengdebeskrivelsens Post 4 Stikkledningstilkoblinger. Stikkledninger er inntegnet på grunnlag av opplysninger fra bl.a. arkivet i kommunen. Det kan imidlertid være betydelige avvik mellom tegningene og de faktiske forhold. Tilleggsarbeid og forsinkelser i denne forbindelse må innarbeides i entreprenørens enhetspriser og fremdriftsplan. Dokumentasjon av anboringspunktet før korrosjonsfjerning inngår i forkontrollen KORROSJONSFJERNING UTEN OPPGRAVING. Anboringspunkt kan ha såvidt mye "marengs-korrosjon" at belegging kan nedsette stikkledningens kapasitet. Entreprenør er ansvarlig for å fjerne denne korrosjon uten oppgraving, for å sikre mot hel eller delvis gjentetting ved belegging. I hvert anboringspunkt skal korrosjon / belegg som ikke er fjernet med høytrykkspylingen fjernes med skånsomt verktøy (robot). Anboringspunktet skal ha min. 50% åpning. Rengjort anboringstverrsnitt skal før og etter belegging dokumenteres med rørinspeksjon. Entreprenøren har ansvar for at anboringspunkt og stikkledninger fungerer tilfredsstillende etter at beleggingsjobben er fullført. Ved påvisning av redusert trykk og/eller kapasitet plikter entreprenøren å utbedre dette uten kostnader for byggherren. Pr stk. (stk.) UTBEDRING AV TILKNYTNINGER FOR STIKKLEDNING(ER) VED OPPGRAVING. Ved eventuell oppgraving for utbedring skal alle arbeider og materiell for en komplett løsning inngå, herunder graving, avstiving, bortkjøring, innkjøp og tilbakefylling med godkjente masser og reetablering av området til opprinnelig standard. Det må påregnes at gamle stikkledninger kan ha ukurante dimensjoner. Ved opptak av groper for tilknytning og reparasjon skal det på steder med fast dekke benyttes betong- eller asfaltskjæring før oppgravingen igangsettes. Forgreiningspunktet skal innmåles med x-, y- og z-koordinater før gjenfylling, i tillegg til avstanden fra nærmeste kum. Stikkledningstilkoblinger skal dokumenteres med foto før gjenfylling, med referanse til abonnentadresse.

9 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 9 av 16 Alle arbeider skal besiktiges og godkjennes av byggherren før tilbakefylling. Avregnes uavhengig av gravedybden. Pr stk. (stk). 6. ARBEIDSGROP Dette kapittel sammen med B.2.2 Tekniske krav og spesifikasjoner inneholder spesifiserte tekster til mengdebeskrivelsens Post 5 Arbeidsgroper. Dersom tilbyders metode og arbeidsopplegg krever tilgang til ledningen i arbeidsgroper skal samtlige planlagte groper for komplett belegging medtas i mengdeoppstillingen. Ytterligere groper vil ikke bli honorert. Posten avregnes etter utførte arbeidsgroper inntil oppgitt antall. Posten omfatter alle anleggsarbeider knyttet til en punktoppgraving på ledningen for adkomst med utstyret. Entreprenøren bestemmer selv utforming (LxBxH). Asfaltskjæring, oppgraving, bortkjøring av masser og deler, sikring av grop, kabelulemper, vannulemper, legging av fiberduk, sammenkobling av ledningen, tilbakefylling av godkjente masser samt reetablering av gravestedet inngår i posten. Alle arbeider som er nødvendig for å sette i stand anleggsområdet, f.eks. tilsåing/ parkmessig behandling, asfaltering, arbeider med kantstein, (opptaking, mellomlagring og transport tilbake til anleggsområdet samt setting av stein) réetablering av gjerder, lysmaster, støttemurer etc., skal være innkalkulert. For omfylling rundt rør skal det benyttes pukk 8 16 mm til minimum 300 mm over topp rør. Eksisterende veier skal reetableres til gjeldende standard for vedkommende veitype. Pr stk i/utenfor vei. 7. RENOVERING AV KUMMER Dette kapittel sammen med B.2.2 Tekniske krav og spesifikasjoner inneholder spesifiserte tekster til mengdebeskrivelsens Post 6 Renovering av kummer. Entreprenøren må for hver kum vurdere om det er behov for 1882-overgang. Levering og montering av 1882-overgang avregnes i egen post pr stk. Gjenstøping av utsparing rundt VL i kum avregnes i egen post. Entreprenør må planlegge arbeidet med tanke på at alle ledningsstrekninger skal rengjøres og desinfiseres. Det må sikres mot at bygningsrester etc. ikke tilføres avløpsledninger i kummer.

10 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 10 av KUMARBEID Arbeid som skal utføres er beskrevet på kumskjema for hver kum. Før det startes arbeider med vannledninger eller arbeider som kan medføre destabilisering av vannledninger i kummene skal vannledningen gjennom kummen være uten trykk. Om nødvendig må vannledningen plugges på utsiden av kummen. Før arbeider i kummene startes skal luftkvaliteten i kummen sjekkes. Entreprenøren skal i sin SHA-plan ha prosedyrer for dette. Dersom kummen er tilgriset av avløp, skal kummen spyles ren før arbeidene starter. Ved pigging i kummer må det sørges for tilstrekkelig tilgang på frisk luft. Nødvendige tiltak for å sikre friskluftstilførsel må innkalkuleres i prisene. Har byggherren spesielt beskrevet eller leverandøren i sitt arbeidsopplegg forutsatt at det skal stå vanntrykk på deler i kummen, må entreprenøren dokumentere at den midlertidige avstivningen/forankringen er dimensjonert for de krefter som kan opptre. Alle rørdeler som skal remonteres rengjøres og belegges for hånd. Pakninger skal skiftes. Deler byggherren ønsker skiftet og nye deler som ønskes montert er listet opp i kumskjemaet. Entreprenøren er ansvarlig for at nytt rørgods tilpasses eksisterende rørgods. Fundamenter under og forankringsklosser for deler som rehabiliteres eller byttes ut skal fjernes. Dette inkluderer pigging/fjerning av gammelt forskalingsmateriale, betongrester, armeringsjern etc., oppsamling, transport og levering ved godkjent fyllplass fremskaffet av entreprenør. Alt rørgods skal på forsvarlig måte være understøttet, forankringsklosser skal støpes. Byggherren skal utføre kontroll av arbeidene før innstøping. Entreprenøren skal varsle byggherren senest 2 dager før kontroll kan finne sted. Sluseventiler som lekker skal merkes og meldes til byggherren for ompakking. Det må sikres at innstøpingsdeler og flenser, som skal ha en fremtidig funksjon, ikke skades. Fjerning av innstøpte deler i kumvegg omfatter også sikring av hull i kumvegg mot masseinnsig. Det er entreprenørens ansvar å vurdere/planlegge tiltak i kummer for adkomst til ledningen etter sitt arbeidsopplegg. Tiltakene skal listes for hver kum. Krever entreprenørens metode større tilgjengelighet enn mannhullet kan transportåpningen avdekkes og åpnes, kjeglen tas av eller det kan skjæres hull i taket etter nærmere avtale med byggeleder. Der dette må gjøres skal alle arbeider være med i prisen for kumrenovering. Krever arbeidsopplegget at ventiltopper demonteres må entreprenøren sørge for leveranse av bolter og pakninger. Avregnes som RS for hver kum, inkludert alt arbeid, rørdeler og utstyr, samt eventuelle arbeider for adkomst planlagt av entreprenøren. RS

11 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 11 av GJENSTØPING AV UTSPARING RUNDT VANNLEDNING I KUM Gjelder alle arbeider og materialer (forskaling, betong, armering etc) ved gjenstøping av utsparing rundt vannledning i kumvegg. pr. stk OVERGANG Gjelder levering og montering av 1882-overgang. pr. stk 8. ETTERKONTROLL LEDNINGER Dette kapittel sammen med B.2.2 Tekniske krav og spesifikasjoner inneholder spesifiserte tekster til mengdebeskrivelsens Post 7 Etterkontroll ledninger ENTREPRENØRENS ETTERKONTROLL. Omfatter alt arbeid med entreprenørens utførelse og dokumentasjon av etterkontroll av renoverte vannledninger. Renoverte ledninger skal spyles/rengjøres med egnet utstyr både før og etter rørinspeksjon. Spyling/rengjøring skal foretas med desinfisert utstyr slik at vannledningen ikke tilføres bakterier. Renoverte ledningsstrekninger dokumenteres med rørinspeksjon. Enhver deformasjon/uregelmessighet skal fokuseres spesielt med vridbart kamerahode. Måle-enhet: Pr. løpemeter (m) ASSISTANSE VED BYGGHERRENS ETTERKONTROLL Når entreprenør har remontert alle kummer, dokumentert renovert ledning / spylt, men før retilknytning av vannforsyning, stilles anlegget til disposisjon for byggherren for desinfeksjon og eventuell trykkprøving. Det vil ikke bli foretatt trykkprøving av belagte ledninger. Trykkprøving er utføres på ledningsstrekninger som blokkes ut. Dersom tetthet ikke oppnås første gang, med årsak i entreprenøransvar, pålegges entreprenør utbedring. Ny prosedyre med desinfisering/trykkprøving foretatt av byggherren vil da måtte bekostes av entreprenøren. Desinfeksjon og evt trykkprøving av hovedledningen utføres av byggherrestyrt sideentreprenør som har rammeavtale med Bærum kommune. Aktuelle ledningsseksjoner på opptil ca 400 meter disponeres av byggherren innenfor en periode på 4-6 døgn.

12 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 12 av 16 Byggherren foretar en visuell tetthetsbedømming med fullt vanntrykk i alle kummer hvor det er foretatt demontering / remontering. Evt. lekkasjer blir presentert entreprenør for utbedring. Byggherrekontrollen gjennomføres etter standardiserte rutiner og tidsforbruk. Posten omfatter entreprenørens assistanse og eventuelt ventetid p.g.a. kontrollen. RS 9. TILLEGGSARBEIDER / REGNINGSARBEIDER Dette kapittel sammen med B.2.2 Tekniske krav og spesifikasjoner og kap 3 i B.2.1 Tilbudsskjema entreprise-anlegg gjelder som spesifiserende tekster til mengdebeskrivelsens Post 8 Enhetspriser for tilleggsarbeid/regningsarbeid. Endringer av forutsetninger i tilbudsgrunnlaget kan aktivisere tilleggssarbeider for entreprenøren. Dersom enhetspriser foreligger skal disse benyttes som beregningsgrunnlag. Dersom enhetspriser ikke foreligger utføres arbeidene som regningsarbeid. Regningsarbeid gjøres opp etter medgåtte arbeidstimer. Ethvert endrings-/regningsarbeid skal varsles skriftlig på fastlagt skjema og godkjennes av byggherren før igangsetting MANNSKAP OG MASKINER Enhetspriser gjelder generelt for mannskap / maskiner i arbeid, uavhengig av tid på døgnet og ukedag. Arbeidsleder og stikningsingeniør skal disponere varebil/pickup og denne skal være inkludert i timeprisen. Tilsvarende priser for ventetid skal også oppgis. Dette kan være aktuelt ved anleggsstopp på grunn av uforutsette hendelser. Ventetid pr. hendelse for mannskap og maskiner kan tidligst aktiviseres 4 timer etter at varsel er mottatt av byggherren. Liste over mannskap og maskiner på ventetid, med angivelse av samlet timekostnad, må være overlevert byggherren før ventetiden igangsettes. Pr. time (t) STØPING AV NY KUMBUNN Gjelder arbeid og materialer for utpigging av gammel kumbunn, bortkjøring av masser, armering av ny bunn, forskaling rundt renne, støpe og pusse kumbunn med fall til renne. Pr. stk

13 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 13 av FORANKRING Gjelder støping av forankringsklosser for vannledning komplett med bøyler og stag. Pr. stk 9.4. UTBLOKKING AV VANNLEDNING Tilstanden på vannledningsnettet kan være så dårlig at belegg ikke er en egnet rehabiliteringsmetode. I slike tilfeller kan det være aktuelt med utblokking av ledningen. Ved prising av postene skal entreprenøren ta utgangspunkt i 2 ledninger; D=150mm, lengde 200m, 10 anboringer, 6 kummer D=200mm, lengde 200m, 10 anboringer, 6 kummer Ekstra riggkostnader ved utblokking Posten omfatter evt kostnader ved rigg utover det som er priset i mengdebeskrivelsens kap 1 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass. RS Sveising PE-ledning skal skjøtes ved bruk av speilsveis eller elektromuffe. Alle rør deler for elektrosveis skal lagres tørt i brakke eller container. Oppdragsgivcer skal kontaktes minimum dagen før sveising utføres Det skal benyttes speilsveis i de tilfeller dette er mulig av plassmessige og praktiske hensyn. Sveising av rørene skal utføres iht. DS/INF og rørleverandørens spesifikasjoner, og utføres av sertifisert sveiser (Nemko Certification - Sertifikat plastrørsveisere el. tilsv.) for aktuelt materiale og rørdimensjon. Det benyttes spesialverktøy for avfetting og fjerning av oksidert overflate og eventuell beskyttelseskappe på røret. Sveisemaskiner skal ha vært inne til sertifisering de siste 12 måneder. Sveiseparametere for rør, sveisesertifikat for sveiser / sveisemaskiner og sveisemaskinens kalibreringsrapport skal fremlegges for byggherren. Alle rørender som skal sammensveises, skal være tildekket i minimum 1 time og minimum 2 m lengde før sveising, uansett værforhold. All sveising skal utføres i telt / container, som varmes opp når temperaturen er lavere enn 5 C. Dersom sveising skal utføres ved lavere temperatur enn 5 grader, skal leverandør konsulteres. Det skal føres sveiseprotokoll for hver skjøt under eller umiddelbart etter utførelse. Hver skjøt skal merkes med identifikasjon for sveiseren. Entreprenør må selv sørge for strøm til sveisingen. Oppdragsgiver påberoper seg retten til å teste vilkårlige sveiser. Entreprenør skal assistere ved uttak av sveiseprøve. Elektromuffesveising og elektrokammersveising skal følge produsentens anvisninger. For å sikre at elektromuffen blir plassert midt over skjøten skal innstikkdybde avmerkes på rørets ender. Rørendene som skal sveises sammen skal være tørre, og ha samme temperatur i hele rørets omkrets. Entreprenøren må selv skaffe plass til sveising av rør og lagring av ferdig sveiset rør. Elektrosveisedeler skal tilfredsstille SRD 11 og BKs VA-norm ( ) RS

14 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 14 av Installasjon av ny ledning Installasjonen skal tilfredsstille følgende krav: - Aktuelle dimensjoner for eksisterende vannledninger er D=150mm og D=200mm som utblokkes til hhv D=180mm og D=225mm - PE-100 materialet skal stå på Positive List of Materials fra PE 100+ Association ( Alternativt kan PE100 RC plus materiale benyttes. - PE100 SDR 11, NS EN PE-rør leveres med min 3mm, blå beskyttelsekappe i slitesterkt PP HM materiale. - Utvendig sveisesvulster skal fjernes før inntrekking. - Sveiseskjøt skal forsegles for å oppnå heldekkende kappe. - Kanter på eksisterende rør skal avfases før inntrekking, bruk av innføringsrør. - Ved utblokking skal forsering av anboringsklammer og muffer være inkludert. - Etter installasjon skal fremste del av foringsrøret inspiseres. Fremste 1,0 m skal kappes ut, merkes med kumstrekk og topp rør før overlevering byggherre. - Rørets overflate skal besiktiges der det er tilgjengelig, for eksempel ved stikkledninger. Resultatet samt eventuell registrering av riper og skader som overskrider oppgitte krav skal dokumenteres i entreprenørens kvalitetsprotokoll. Riper og skader skal ikke være dypere enn godstykkelsen på beskyttelseskappen. Ved overflateskader under beskyttelseskappen > 10 % av total veggtykkelse skal det foretas utkapping og ny sammensveising. - Ved utblokking av vannledning som ligger i samme grøft som AF/SP ledning skal sistnevnte TV-inspiseres etter ferdigstillelse av rehabiliteringsarbeider på VL -ledning. - Når både vann og avløpsledning rehabiliteres skal avløp utføres først for å unngå skader på røret/styrke røret. - Vedlagte typetegninger skal følges der hvor det er aktuelt. Tas hensyn til ved beregning av pris. - Rør og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til anleggs-området. Entreprenør dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll. - Rør skal mellomlagres på anleggsplassen i henhold til rørprodusentens anvisninger. - Alle rørender skal sikres med beskyttelseslokk i lagringsperioden. Rørdeler skal - mellomlagres i avlåst brakke / container og i tørre omgivelser. - Det skal benyttes spesialverktøy for fjerning av kappe ved anboring og sveiseskjøter. Verktøyet skal være konstruert for dette formålet. Rørbuksering / innføring Under buksering av PE-rør og under selve innføringsprosessen må ikke min. tillatt krumningsradius underskrides. Ved bruk av rette rør skal innføringsgropens lengde være: L = 10 H D y hvor H = ledningsdybde, Dy = PE rørets utvendige diameter Innføring av rør skal skje under full fremdriftskontroll med vinsj, som er utstyrt med trinnløs regulering av trekkraft. Inntrekkingskraften skal kontrolleres og dokumenteres under gjennomføring, slik at røret ikke overbelastes.

15 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 15 av 16 Røret skal ikke påføres større strekkraft enn 75 % av rørmaterialets tillatte dimensjonerende spenning. Entreprenør skal ha tilgjengelig utstyr med tilstrekkelig trekkraft slik at arbeidet kan gjennomføres uten unødig stans. Dersom det er nødvendig skal entreprenøren foreta friksjonsreduserende tiltak eller påføre røret skyvkraft i trekkretningen. Både under sveisearbeider og øvrig intern-transport skal rørbuksering foregå på en slik måte at ikke røroverflaten skades. Det forutsettes bruk av transportruller eller annen friksjonsreduserende understøttelse. Direkte slep av ubeskyttede rør mot terreng tillates ikke. Ved innføring må det sikres mot at ikke skarpe kanter etc. lager skader og sår i røroverflaten. Ved overflateskader > 10 % av den totale veggtykkelsen, skal det foretas utkapping og ny sammensveising. Ved inntrekking skal det sikres mot riping i røret eller skader mot skarpe kanter. Det skal benyttes innføringsrør. Dette skal spesielt ivaretas ved innføringspunkt på eksisterende ledning og ved anboringspunkter for eksempel ved polstring og avfasing. Røret skal etter installasjon stabiliseres til temperatur på omkringliggende masser før det kappes, stikkledninger tilknyttes eller fastspenning/innstøping i begge ender kan utføres. lm Måling av strekk- og trekkrefter For kontroll av krefter som påføres røret under installasjonen, skal det måles strekkrefter på røret (foretas bak utblokkerhodet og trekk-kreftene ved utblokking). Enhetspris inkl. dokumentasjon av de registrerte verdiene. lm Kumarbeider som følge av utblokking Posten omfatter rehabilitering av og tilpasning i eksisterende kummer som følge av utblokking av vannledning. Tilpasninger i eksisterende vannkummer antas utført på følgende alternative måter: 1. Rørdel demonteres ved første flens. Inntrukket ledning tilknyttes med sveisekrage og løsflens. Om nødvendig benyttes overgangsflens til 1882 boring. 2. All eksisterende armatur og rørdeler demonteres og fjernes. Nye rørdeler og armatur monteres. 3. Som 2, men hele den gamle kummen fjernes og ny kum bygges av entreprenøren. Ved alternativ 1 og 2 må ombygging av øvre del av kum eller utskifting av ramme, lokk og/eller justeringsring påregnes i enkelte tilfeller. Nye rørdeler leveres med kvalitet og spesifikasjoner iht. BKs VA-norm. Alle kumgjennomføringer skal være fleksible og vanntette. Godkjente løsninger er innstøpt muffe i kumvegg eller kjerneboret hull med AR-pakning eller tilsvarende. Se generelle prinsippskisser på BKs VA-norm.

16 B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (konkurransegrunnlag del 2) Side 16 av 16 For kummer hvor det er behov for skifte ut kumrammer og kumlokk, benyttes rammer og lokk av støpejern iht. VA-Plans retningslinjer som ligger vedlagt. I veg skal lokket monteres 0-2 mm under topp ferdig vegbane. Mellom toppring og flytende ramme skal det pakkes med asfalt. Levering og montering av nye rørdeler og armatur avregnes i egne poster. pr stk Anboring private stikkledning. Entreprenøren leverer og monterer alle rør og rørdeler. Det skal etableres tilknytning til ny PE-ledning med elektroklammer, dobbelt leddet albue og bakkekran PN 16 mot hovedledning iht. BKs VA-norm Eksisterende hovedledning kappes ut slik at eksisterende anboring fjernes og ny anboring kan etableres på PE ledningen. Ved inntrekking og tettilsluttende utførelse skal gjenværende ender på støpejernsrøret fases innvendig, og støttehylse etableres i overgang mellom støpejernsrør og ny PE-ledning. Elektroklammer skal tilfredstille SDR 11, og være iht. BKs VA-norm. pr stk 9.5. ØKNING I GRAVEOMFANG Det kan oppstå situasjoner som medfører økt graveomfang. Dette aktiviseres når det er vesentlige endringer i forhold til fremlagt dokumentasjon. Posten inkluderer umiddelbar varsling før igangsetting, og komplette arbeider (graving, sikring, fundament, omfylling, gjenfylling, istandsetting). Det presiseres at grøftesikring, trafikkulemper, massetransport etc. skal inngå i postene. I følge mengdebeskrivelsen skal det prises pr. arbeidsgrop eller pr. meter. I begge situasjoner er satt opp forskjellige gravedybder. Pigging av fjell omfatter utvidelse av eksisterende fjellgrøft. Inkl i piggingen er alle ekstrakostnader forbundet med pigging og opplasting og borttransport av steinmassene. Tilbakefylling med godkjente masser og istandsetting skal også inkluderes. Mengden fjell som skal pigges kan variere i omfang og dybde.. Arbeidsgrop - Pr. stk. (Stk). Åpen grøft - Pr. meter (m). Pigging av fjell fast målt volum (m 3 ) KABELKRYSSING / KABELULEMPER Posten omfatter ulemper som følge av kryssing under eller langsføring av kabler i grøft. Det er valgt å definere kryssingsvinkler over/under 30 o, hvor 90 o er en vinkelrett kryssing. kryssing, pr. stk. (Stk). langsføring, pr lm (m).