Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum Vedlegg Bok 3 Side 1 av 11. Denne beskrivelse er en generell orientering om rigging og drift av byggeplassen.

Transkript

1 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum Vedlegg Bok 3 Side 1 av 11 A. RIGG OG DRIFT 1 Orientering Denne beskrivelse er en generell orientering om rigging og drift av byggeplassen. Byggherren tilbyr rigg- og driftsytelser gjennom 2 entrepriser K101 og K102. Riggytelser omfattes av etterfølgende. I K101 inngår angitte ytelser til orientering (angitt ytelser er ikke uttømmende beskrivelsen gjelder): *Brakkerigg *Gjerder *Bom *Port *Skilting *Avfall *Rydding * VVS *Prov strøm *Tele- og datanett *Belysning *Vann og avløpsinstallasjoner *Administrativ ytelse for logistikkoppfølging *Diverse utstyr for å håndtere logistikken som teleskoptruck, truck, byggheiser. I K102 inngår: *Vakt * Vakthold I etterfølgende pkt 2 er det beskrevet hva som inngår i K101 og K102 samt hvilke riggytelser som skal medtas i hver enkelt entreprise og som ikke inngår i K101 og K102. Dette til orientering. Beskrivelsene gjelder som prisgrunnlag for entreprisene. Alle entreprenører skal medta i sitt tilbud alle kostnader til rigg og drift som er nødvendig for en komplett leveranse av beskrevne arbeider som ikke dekkes av K101 og K Ytelser Redigering følger NS 3420-A : 2009, Del A : Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass. Hver enkelt entreprenør skal medta komplette ytelser i hht. NS 3420, tilpasset de spesielle forhold som er beskrevet under hver sin entreprise. Vedleggsdokumenter Bok 2: Riggplan K201 Riggplan 1 ark Plan 2 ark Plan 3 ark Plan 4 ark Plan VA- påkoblingspunkter Elkraft illustrasjon 1

2 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum Vedlegg Bok 3 Side 2 av 11 Elkraft illustrasjon 2 Elkraft illustrasjon 3 Arkitekttegninger plan, snitt og fasade. Bok 3: dette dokument Hovedfremdriftsplan SHA plan Bemanningsplan Trafikkavviklingsplan Avfallsskjema Administrativ ytelse I K101 inngår bistand med rådgivertjenester som dekker ytelse for planlegging og utvikling av riggkonseptet. Dette gjelder både planlegging for optimalisering av layout for brakker, containere, transportveier samt driften av byggeplass blant annet knyttet til avfallshåndtering. Forespørselen inkluderer møtevirksomhet med Statsbyggs ansvarlige for rigg. Riggentreprenøren skal fremlegge eget forslag til riggløsning med tanke på arealbruk, lagring og logistikk som dekker inn alle behov. Støy i bygge- og anleggsfasen Kap. 4 i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T 1442/2005) gir grenser for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Kfr. også TA 2115/2005 Veileder til Miljøverndepartementets retningslinjer. Det grunnleggende prinsipp er å sikre minst mulig lydavstråling fra maskiner og arbeidsoperasjoner. Maskiner og utstyr til utendørs bruk skal være merket med lydeffektnivå i hht. Maskinforskriften (For nr. 820: Forskrift om maskiner). Overtakelse av ansvar mellom entrepriser I noen poster er det angitt at ansvar går over fra en entreprise til en annen. Tidspunkt for overtakelse kfr. fremdriftsplaner. AB AE Forsikringer Hver enkelt entreprenør skal i hht kontraktbestemmelsene stille: AB1 Forsikring av ansvar AB2 Forsikring av eget kontraktarbeid Sikkerhetsstillelse Hver enkelt entreprenør skal i hht kontraktbestemmelsene stille: AE1 Sikkerhetsstillelse for kontraktsforpliktelser AJ Planlegging av kontraktarbeid AJ1 Planlegging av eget kontraktarbeid AJ8 Spesielle planleggingsarbeider AJ8.2 Avfallsplanlegging AK AM AS Tilrigging av bygge- eller anleggsplass Drift av bygge- eller anleggsplass Nedrigging av bygge- eller anleggsplass Her er AK, AM og AS slått sammen da den orienterende beskrivelsen henger sammen. AM1 Administrasjon AM1.1 Administrasjon av eget kontraktarbeid Hver enkelt entreprenør skal medta angitte ytelser i standarden.

3 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum Vedlegg Bok 3 Side 3 av 11 AM1.3 Hovedbedrift Byggherren vil engasjere entreprenører til å ivareta hovebedriftsansvaret iht arbeidsmiljøloven. Entreprenøren som engasjeres til dette vil være den mest sentrale entreprenøren over den tidsperiode engasjementet varer. K101 og K102 vil være underlagt disse entreprenørene i forhold til SHA virksomheten på byggeplassen, kfr vedlagte SHA plan.. AK3 AM3 AS3 Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass AK3.1 Klargjøring av adkomst eller plasser AM3.1 Drift av adkomst eller plasser AS3.1 Fjerning av adkomst eller plasser 11 Anleggsvei Det skal opparbeides en kjørbar adkomst fra trekanttomta under tunnel Dokkveien langs rampe E-18. Dette arbeidet inngår i K101. Innkjørsel felles med Pecunia opparbeides i K201. Provisorisk gjerde for skjerming av Pecuniatrafikk inne på byggetomta medtas i K101. Opparbeidelse av inn og utkjørsel til Dokkveien i syd og til Dronning Mauds gate (som angitt på riggplan) inngår i K202. K201, K202 og K203, K204 skal vedlikeholde anleggsveier under byggeperioden i sine entrepriser. Etter ferdigstillelse av K204 overtar K101 ansvar for drift av anleggsveier. K701 skal ved ferdigstillelse fjerne anleggsveiene i forbindelse med ferdigstillelse av terrenget. Dersom entreprenørene har behov for ytterligere atkomst og interne anleggsveier, skal dette avklares og bekostes av hver enkelt. 12 Plass for lager og tilvirkning. K101 skal klargjøre område på trekanttomta mot Dokkveien og under broen mot E-18 rampe for oppstilling av lager-containere for verktøy/produksjonsutstyr. For innvendig lager kfr. AK/AM/AS Parkeringsplass Det er ikke plass for parkering på tomten. 14 Plass for avfallshåndtering Plass for avfallshåndtering/miljøstasjon etableres på trekanttomta, alternativt i område mot rampe, eller annen tilgjengelig plass rundt bygget, (plassering bestemmes endelig i samråd med byggherrens riggkoordinator). Plass for X-antall avfallsvogner i bygget. Det skal etableres 2 3 plasser/miljøstasjoner for avfallsvogner i hver etasje i bygget. Denne virksomheten starter i forbindelse med tettbygg entreprisen. 15 Plass for snødeponi K101 etablerer eget sentralt område for snødeponi. K101 er ansvarlig for bortkjøring av snø fra snødeponi. K101 er ansvarlig for snørydding og forsvarlig adkomst på trekanttomta, kontorbrakkerigg og område utenfor bygget og veier inn og ut av byggtomta. Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for rydding av snø i eget område hvor arbeidet pågår og frakte snøen til sentralt snø deponi. Kfr. AK/AM/AS Trafikkavvikling Generelt skal levering av varer og utstyr i størst mulig grad foretas uten mellomlagring. Det kan være hensiktsmessig å etablere et varslingssystem mellom transportører/sjåfør, vakter og kranansvarlig for avtale om tidspunkter for levering av varer, (tilsvarende andre byggeplasser

4 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum Vedlegg Bok 3 Side 4 av 11 sentralt i Oslo. Byggherrens riggkoordinator og adm. leder for K101 etablerer og ivaretar et opplegg for dette). Inntransport av stein/skifer til byggeplassen må planlegges av entreprenør K205 i samråd med byggherrens riggkoordinator og adm. leder for K101. K101 er ansvarlig for administrasjon og styring av transport og trafikken til og fra byggeplass. 18 Bortledning av overflatevann 21 Drenering Blir beskrevet og medtatt i K Tiltak for behandling av forurenset vann Ved eventuelle arbeidsoperasjoner som medfører forurenset avløpsvann, skal entreprenøren sørge for rensing / oppsamling. Krav om dette er medtatt i hver enkelt entreprise. Utslipp av forurenset vann til det offentlige avløpssystem, er ikke tillatt. (Av dette følger at ansvaret for oppsamling og rensing av forurenset vann fra for eksempel vaskestasjoner er tillagt den entreprenør som er ansvarlig for vaskestasjonene). 24 Vannlensing Blir beskrevet og medtatt i hver enkelt entreprise. 99a) Utmåling Byggherren v/ Statsbygg setter ut og vedlikeholder høydefastmerker og noen aksekryss etter hvert som bygget oppføres. Denne ytelsen inngår ikke i entreprisene, men bestilles separat av Statsbygg. Øvrige entreprenører måler seg ut fra disse fastmerkene. 99b) Byggeplass-skilt Byggherre vil sette opp byggeplass-skilt som gir opplysninger om bygget, byggherre, rådgivere og entreprenører. Navnestripe med kontraktsummer/navn og entreprenør bestilles av SB. Kostnad navnestripe faktureres entreprenør. Andre skilt eller reklame tillates ikke oppsatt på området. 99c) Skilting på byggeplass Det skal skiltes på byggeplassen for trafikk inn og ut av området. Medtas i K101- også planlegging. Det skal også medtas skilting for SHA virksomhet ihht beredskapsplan. Skilter leveres av K101. Ansvarlig for planlegging av denne skiltingen er SHA koordinator. 99d) Skilting i bygget Det skal skiltes internt i bygget for evakuering og rømming. Denne skiltingen ivaretas K101. Ansvarlig for planlegging av skiltingen for SHA virksomhet ivaretas av SHA koordinator. AK3.2 Tilrigging av provisoriske tekniske installasjoner AM3.2 Drift av provisoriske tekniske installasjoner AS3.2 Nedrigging av provisoriske tekniske installasjoner 11 Vannforsyning 12 Avløpsanlegg 13 VVS installasjoner 31. Sanitæranlegg vann og avløp og VVS For provisorisk vann og avløp, vil det være mulig å tilknytte offentlig ledningsnett på flere steder langs tomten. Aktuelle steder vil være langs Munkedamsveien (under rampe til Operatunnelen) hvor det ligger 230mm SPV og 200mm VL. Etter omlegging av teknisk infrastruktur (K201) vil det også være tilkoblingsmuligheter fra offentlige ledninger ved byggets sydhjørne mellom trikkeholdeplass og byggegrop. Her er det SPV-kummer hvor avløp føres til VEAS-tunellen, samt en 300mm VL. Det vil være vannkapasitet til å opprette vaskeplasser for kjøretøy på begge sider av tomta. All slamholdig avløpsvann skal renses i mobile slamutskillere før det føres ut på offentlig SPV-nett.

5 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum Vedlegg Bok 3 Side 5 av 11 For brakkerigg ved Munkedamsveien og ved trekanttomten ligger det tilrette for påkobling av vann og avløp. 32 Varmeanlegg Bygget skal ha provisorisk oppvarming. Det er to alternativer til løsning. (Medtas i senere entrepriser): Alt 1. Bruk av fjernvarme Alt 2. Bruk av gass fyring 36 Luftbehandlingsanlegg Alle brakker for kontor og møterom skal utstyres med balansert ventilasjon. Anlegget utføres iht. TEK 10 og arbeidstilsynets veiledning Elkraftforsyning 1. Entreprise K201 omlegging infrastruktur har separat rigg og drift. Provisorisk strøm tilknyttet K201 rigges ned ved ferdigstillelse av K Provisorisk strømforsyning byggeplass inklusive kontorbrakkerigg: for alle øvrige entrepriser utenom K201 etableres provisorisk byggestrøm i K101 ved at det blir etablert separat byggestrømstrafo på tomten (etableringen av denne trafoen foretas av entreprenøren i K201, mens nedrigging skal utføres av entreprenøren i K101). Størrelse provisorisk trafo er 1000kVA. Spenningssystem er 400V TN-S. Provisorisk byggestrøm struktureres med totalt 3 stk hovedsentraler benevnt hovedsentral sør, hovedsentral nord og hovedsentral kontorbrakkerigg. Måleranlegg for byggestrøm etableres i hovedsentral Sør som vil bli lokalisert i nærheten av provisorisk trafo. Fra hovedsentraler tilknyttes øvrige fordelingssentraler og undersentraler som vil bli plassert både inne i bygget og ute på plassen (ved behov). Både fordelingssentraler og undersentraler etableres fortløpende med at bygget reiser seg. I hovedsentral sør og nord etableres også avganger til kraner, byggeheiser, vaskestasjoner etc. Fordelings- og undersentraler vil forsyne håndverktøy, lys, generelle el.uttak/stikk etc. Byggestrømstrafo vil bli benyttet frem til permanent trafo er etablert i bygget. Alle ovenfor nevnte fordelinger/anlegg vil forsynes fra permanent trafo når denne er klar for idriftsettelse. 3. Provisorisk strømforsyning til brakkerigg på trekanttomten vil bli forsynt fra en eksisterende transformator i nærheten av der hvor riggen vil bli plassert. Ved brakkerigg etableres to stk hovedsentraler. 15 Tele- og datanett Frem til begge brakkerigger (kotorbrakkerigg mot Munkedamsveien og brakkerigg trekanttomten) fremlegges kabler for internettilknytning. Herfra distribueres forbindelse videre internt på brakkerigg samt til alle vaktbuer. Trådløst nettverk opprettes på del av brakkerigg, hovedsakelig for kontorer, møterom og spiserom. Ansvar K Trykkluftforsyning Hver enkelt entreprenør medtar dette for eget behov. 18 Belysning For alle entrepriser unntatt K201 gjelder følgende: K101 sørger for tilrigging, drift og nedrigging av belysning på hele bygge- og anleggsplassen. Med dette menes tilstrekkelig belysning av veier inne på byggeplassen samt tilstrekkelig

6 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum Vedlegg Bok 3 Side 6 av 11 belysning inne i bygget i alle rømningsveier, trappesoner, korridorer etc. Arbeidslamper/lys i det enkelte arealet må besørges av den enkelte entreprenør. 21 Uttakssentral Kfr. pkt. 14. AK3.3 Tilrigging for sikring eller beskyttelse AM3.3 Drift av sikring eller beskyttelse AS3.3 Nedrigging av sikring eller beskyttelse 1 Adkomstkontroll Etableres ved oppstart K204 Arbeidsgiver og enkeltforetak skal sørge for at alle som utfører arbeid på byggeplassen, skal ha ID-kort m/mifare Classic - elektronisk chip utstedt av en kortutsteder utpekt av departementet (AID), kfr. Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser (sist endret med ikrafttredelse ). ID-kortet skal bæres synlig på byggeplassen og på oppfordring vises byggeleder. K101 etablerere punkter for registrering ved porter som angitt på riggplan (rondell) 4 stk punkter. Alle som skal utføre arbeider på byggeplassen, skal gjennomgå opplæring i hht. SHA-planen. 2 Vakthold K102 Byggherre ved Statsbygg engasjerer eget vaktselskap som ivaretar vakthold på byggeplass. En egen forespørsel K102 vil bli utsendt for kontrahering av vaktselskap med ansvar for vakthold på byggeplass. Adgangskontrollanlegg inngår i K102 samt all virksomhet knyttet til kortbruk. 3 Gjerde Det skal etableres flere typer gjerder på byggeplassen. Rundt områder for brakker langs Munkedamsveien samt brakker på riggplass på trekanttomta etableres byggeplassgjerde. Dette arbeidet inngår i K101. I forbindelse med grunnarbeider, graving, sjakting, fjelluttak samt pelearbeider dvs K202 og K203 etableres provisorisk gjerde rundt byggetomta. Dette gjerde inngår i K101. Provisorisk gjerde på hver side av kjørevei til Pecunia inne på området etableres av K101. Ved oppstart av K204 etableres et permanent plankegjerde høyde 3m rundt byggetomta, og plasseres som angitt på riggplan. Dette arbeidet inngår i K101. Det skal medtas duk/trykksak på fasadene av kontorriggen og brakkeriggen. 4 Port i gjerde Ved oppstart K202 etablerer entreprenør K101 porter i provisorisk gjerde i forbindelse med inn og utkjøring av biler/maskiner. Det etableres 4 stk porter i plankegjerde i forbindelse med oppstart K204, dette øker med 2 stk ved etablering av fortau mot Dronning Mauds gt og fortau mot rampe E-18. Disse portene skal styres (åpnes/lukkes) av vaktmann og være forsynt med automatisk åpne/lukke mekanisme. Ved hver port skal det etableres rondeller for registrering/kortavlesning for mannskap inn og ut av byggeplassen. Alle porter medtas i K101. I tillegg etableres rømningsporter. 5 Fysiske tiltak for HMS. Kfr. SHA-plan i forhold til oppfølging og ansvar. 6 Forhindre skade på kontraktsarbeider Hver enkelt entreprenør har ansvar og risiko for egne arbeider og er ansvarlig for tilstrekkelig beskyttelse frem til byggherrens overtakelse. 7 Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon m.v.

7 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum Vedlegg Bok 3 Side 7 av 11 8 Rømningsveg for bygg i bruk Under byggearbeidene må det påses at rømningsveier holdes åpne og ikke blokkeres. Utganger må holdes åpne og trapper må ikke blokkeres med stillaser uten alternativ rømningsvei. AK3.4 Tilrigging av lokaler AM3.4 Drift av lokaler AS3.4 Nedrigging av lokaler 1 Forlegning Det blir ikke anledning til innkvartering av arbeidstakere på byggeplassen. 2 Skift- og vaskerom 3 Toaletter 4 Spiserom 5 Møterom 6 Kontor I den første entreprisen K201 vil entreprenøren utføre all tilrigging, drift og nedrigging. Det vil pågå arbeider i K201 når K101 starter. Som vedlegg til denne forespørselen følger en bemanningsplan. Denne viser et grovt estimat over bemanningen fra oppstart i 2014 og frem til og med gjennomføring og avslutning i Dette gjelder både administrasjon/kontor og arbeidere. I beskrivelsen er det foretatt en beregning av brakkebehovet med bakgrunn i bemanningsplanen. De første entreprisene som skal nyttiggjøre seg ytelsen vedrørende brakker/lokaler fra K101 er K202 og K203. Det vil foregå en tilpasning av behovet mellom K202 og K101. Trekanttomta vil først være tilgjengelig 1. jan Område for kontorbrakker langs Munkedamsveien er tilgjengelig ved oppstart K101. Ved oppstart K101 rigges kontorbrakker langs Munkedamsveien. Disse vil da være tilgjengelig for K202. Primo 2015 rigger K101 permanente mannskapsbrakker på trekanttomta. I perioden fra oppstart og frem til medio 2016 vil det være et estimert behov for brakker for 75 personer økende til 150 personer (mannskap og kontor). Fra 2. kvartal 2016 vil det være et økende behov opp til 500 personer og gradvis økende til 700 personer med antatt toppbemanning i 2018 før nedtrapping i Med bakgrunn i at dette er grovt estimat på et tidlig tidspunkt bes om opsjon på etterbestilling av brakker i omfang på 25 stk pr gang. K101 forespørres om planleggingstjeneste som en del av tilbudet, og bes om fremleggelse og utvikling av en optimal riggplan tilpasset driften gjennom hele byggeperioden. K101 skal sammen med riggkoordinator utvikle en fremdriftsplan for opp- og nedrigging slik at antall brakker på plassen blir tilpasset behovet. I tillegg til kontor og mannskapsrigg skal det etableres vaktbrakker på 6 områder. I tilknytting til disse vaktbrakkene skal det også etableres mobile toaletter. 7 Isolert lager 8 Uisolert lager Det vil bli svært begrenset mulighet for mellomlagring på byggeplassen. I prinsippet må all transport av materiell til byggeplassen avtales med riggkoordinator på forhånd slik at kran er varslet og kan heise materiellet direkte på plass. Det vil bli avsatt noe plass for containere på trekanttomta og eventuelt andre områder i samråd med riggkoordinator. Hver enkelt entreprenør medtar lagercontainer etter behov. Det vil bli også planlagt områder lager/verkstedplass for tekniske entreprenører og eventuelt andre entreprenører internt i bygget i samråd med riggkoordinator.

8 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum Vedlegg Bok 3 Side 8 av 11 AK3.5 Tilrigging av transportanlegg eller stillas AM3.5 Drift av transportanlegg eller stillas AS3.5 Nedrigging av transportanlegg eller stillas 11 Byggekran K203 rammer peler for kranfundament. K204 etablerer 4 stk tårnkraner. Plassering fremgår av riggplan. Kranene skal fritt kunne brukes av alle entreprenørene på byggeplass. Etter ferdigstillelsen av K204 vil det fortsatt kunne være behov for 1 eller flere kraner på plassen. I K204 forespørselen medtas pris for leie av kran med kranfører i x antall måneder etter ferdigstillelse av K Mobilkran Hver enkelt entreprenør besørger og bekoster selv eventuell bruk av mobilkran. Riggkoordinator K101 skal varsles i god tid før bruk av mobilkran. 13 Bygningsheis K101 monterer 12 stk. fasadeheiser ALIMAK eller tilsvarende. Plassering vurderes av riggkoordinator og adm. leder fra K101 i samråd med utførende entreprenører, samt tidspunkt for montering. Løftekapasitet og størrelse på plattform skal tilfredsstille behovet som angis av riggkoordinator. Heisene skal være tilgjengelig for samtlige entreprenører frem til tidspunkt når disse demonteres for lukking av fasaden. Etter at fasadeheiser demonteres, vil det bli vurdert ibrukstagelse av byggets permanente heiser. K601 vi i så fall bli pålagt provisorisk innredning og driftig av heisene. 14 Rullende materiell for intern transport på bygge- eller anleggsplass. Hver enkelt entreprenør/entreprise må medta eventuelle sakselifter og rullende stillaser for å dekke eget behov. Byggherren vil i begrenset omfang kunne tilby transport på byggeplassen med gaffeltruck/teleskoptruck fra entreprise K101, men entreprenørene kan ikke påberope seg denne ytelsen i forhold til sin fremdrift ved eventuelle forsinkelser. 15 Spylestasjon for biler og anleggsmaskiner Det skal etableres 2 stk spylestasjoner. Plassering som angitt på riggplan. Det vil bli etablert en spylestasjon ved oppstart i K201 og to ved oppstart K202. K201 og K202 er ansvarlig for etablering og driftig av disse. Spylestasjonene avvikles når betongarbeidene i K204 er ferdigstilt. Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for spyling av kjøretøyer, slik at disse ikke forurenser det offentlige vegnett. 16 Utstyr for trafikkavvikling 21 Arbeidsplattform med egen heiseinnretning 22 Lift med arbeidsplattform 23 Lettstillas 24 Murstillas 25 Rullestillas med arbeidsplattform 26 Trappetårn i stillas. I K101 inngår 4 stk trappetårn for rømning. All utvendig stillas tas inn som en del av leveransen i den enkelte entreprise. All innvendig stillas uansett høyde ivaretas som en del av leveransen i hver enkelt entreprise.

9 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum Vedlegg Bok 3 Side 9 av Stillas eller arbeidsplattform i heissjakt Heisentreprenøren (K601) medtar dette. Det opplyses i denne sammenheng at K601 også er ansvarlig for branntetting og støvbinding av sjakt. 28 Sikring for takarbeider Kfr. SHA plan. Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for sikring av eget arbeid hva gjelder takarbeider, dekkeforkanter etc. 99 Trapper for midlertidig bruk AK3.6 Tilrigging av produserende anlegg AM3.6 Drift av produserende anlegg AS3.6 Nedrigging av produserende anlegg. Entreprenørene skal medta alle ytelser for egne arbeider. AK3.8 Spesielle tilriggingsarbeider AM3.8 Spesielle arbeider ved drift av bygge- eller nedriggingsarbeider AS3.8 Spesielle nedriggingsarbeider AK3.82 Tilrigging av avfallshåndtering AM3.82 Avfallshåndtering AS3.82 Nedrigging av avfallshåndteringsanlegg Containere for avfallshåndtering/miljøstasjon plasseres på trekanttomta, alternativt i område mot rampe, eller annen tilgjengelig plass rundt bygget, (plassering bestemmes endelig i samråd med byggherrens riggkoordinator). K101 vil være ansvarlig for etablering og utplassering av containere og tømming av disse. Avfallsstasjoner skal dekke følgende avfall for kildesortering, dette gjelder også miljøstasjoner i bygget, men må tilpasses produksjon på byggeplassen i forhold tidspunkter for utplassering av containere: Trevirke - Betong, tegl, lett-klinker - Skifer og naturstein - Isolasjon Plast Papp og papir Jern og metall Gipsplater EE-avfall Restavfall - Farlig avfall i henhold til skjemma for avfallsplan (skjema S178 fra DIBK) Avfallsvogner plasseres på 2 3 plasser/miljøstasjoner i hver etasje i bygget. K101 vil være ansvarlig for etablering og tømming avfallsvogner/rullecontainere i bygget. Dette innebærer transport av avfallsvogner fra miljøstasjoner i bygget til hovedmiljøstasjon for tømming i store containere. Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for å rydde etter egen virksomhet og frakte avfallet til miljøstasjonene på angitte plasser i hver etasje i bygget. Virksomheten med miljøstasjoner i bygget starter så snart provisorisk tetting er etablert og innvendig arbeider av teknisk/bygningsmessig art kan igangsettes. K204 og K205 er ansvarlig for å frakte avfall til store containere på hovedmiljøstasjonen. For disse arbeidene vil det ikke bli etablert avfallsvogner i bygget. K101 er ansvarlig for å holde tilstrekkelig kapasitet i hele byggeperioden og medtar regelmessig tømming. Som vedlegg i Bok 3 følger et orienterende skjema for sluttrapport med avfallsplan for nybygg. AK3.86 Tilrigging for vinterarbeid AM3.86 Drift for vinterarbeid

10 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum Vedlegg Bok 3 Side 10 av 11 AS3.86 Nedrigging av vinterarbeid Snørydding og strøing av veier og plasser skal medtas i K101. Snø deponi ivaretas i K101. For oppvarming av bygg, kfr. pkt. AO3. Andre nødvendige tiltak for vinterarbeid, skal medtas av hver enkelt entreprenør. AO Kvalitetssikrende tiltak AO2 Renhold og byggverk AO2.1 Rigging for byggrenhold AO2.2 Byggrenhold Prosjektet skal gjennomføres etter prinsippene i Rent Tørt Bygg Forebyggende helsevern i bygninger (RIF, 2. utgave september 2007). RTB-filosofiens mål er at: arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helsefare forurensninger og fukt fra byggeperioden ikke skal belaste inneklimaet i det ferdige bygget tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og byggskader Hver enkelt entreprenør skal rydde for egne arbeider. Ved innvendige arbeider som skaper avfall, skal dette umiddelbart plasseres i avfallsvogner/rullecontainere som holdes av K101. På hver stasjon hvor avfallsvogner/rullecontainere er plassert er disse ordnet med opplegg for kildesortering. Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for kildesortering og for å plassere avfallet i rullecontainere. Etter tett bygg skal renhold utføres med støvsuger og ikke feiekost. Vinkelsliper, slipemaskiner og maskiner for boring skal ha direkte avsug. Etter tett bygg har K206 et overordnet ansvar for koordinering og oppfølging av øvrige fagentreprenørers renhold samt systematiske tiltak for å redusere støvmengder og avleiringer i innredningsfasen. Entreprenør K206 skal medta x stk (antall avregnes) produksjonsrom med avtrekk til det fri. Hver enkelt entreprenør er forpliktet til å benytte produksjonsrommet for utførelse av støvende arbeider der dette er hensiktsmessig. Entreprenør K206 skal før innbygging/lukking av himlingsrom etc. støvsuge og vaske alle flater inklusiv sjakter, kryperom samt kontrollere at tekniske entreprenører har levert rengjorte installasjoner. AO3 Oppvarming og avfukting av byggverk AO3.2 Oppvarming av byggverk AO3.4 Avfukting av byggverk Oppvarming vil inngå i en senere entreprise. AO4 Beskyttelse mot fuktighet AO4.2 Telting AO4.3 Provisorisk tetting Provisorisk tetting inngår i K205. Dersom noen entreprenører har behov for midlertidig fjerning av slik provisorisk tetting, skal fjerning og ny etablering av tetting bekostes av hver enkelt.

11 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum Vedlegg Bok 3 Side 11 av 11 AO4.5 Fuktbeskyttelse Hver enkelt entreprenør medtar nødvendig telting etter eget behov. Provisorisk membrantekking inngår i K205. Områder og omfang av dette arbeidet vil bli bestemt og beskrevet på et senere tidspunkt. Utover hva som medtas av midlertidig membrantekking i K205, må hver enkelt entreprenør medta beskyttelse av egne arbeider. AO5 Tetthet av byggverk AO5.1 Lekkasjemåling av byggverk. Medtas i entreprise K205 AO5.3 Termofotografering Medtas i entreprise K205 AQ AQ1 Avsluttende arbeider Avsluttende byggrengjøring Avsluttende byggrengjøring og overflatebehandling av gulv skal utføres av K206. Kontroll av rengjøring utføres og rapporteres etter metoder angitt i NS-INSTA 800. AQ4 Ytelser for bruk, drift og vedlikehold Kfr. generell beskrivelse i Bok 0 og prisbærende poster i bok B1. AQ4.2 Opplæring av brukere og driftspersonell. AQ4.4 Prøvedrift AU AU2 AU4 Avsluttende dokumentasjon Kfr. generell beskrivelse i Bok 0 og prisbærende poster i bok B1. Sluttdokumentasjon Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon