K124 Anleggsgartnerarbeider. Prosjektbeskrivelse Bok 0: Generell del inkl. anbudsskjema

Transkript

1 K124 Anleggsgartnerarbeider OF2 Prosjektbeskrivelse Bok 0: Generell del inkl. anbudsskjema 16.jan 2014

2 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 1/24 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANBUDSSKJEMA MED SAMMENDRAG GENERELT OM REGNINGSARBEIDER MANNSKAP TRANSPORTKOSTNADER (M3-PRIS PÅ BIL) GRØFTETABELL KALKULASJONSFAKTOR FOR MATERIALER KOSTNADER FOR EVT. REGNINGSARBEIDER TIDSPLAN VEDLEGG TIL ANBUDET VEDSTÅELSE UNDERSKRIFT LISTE OVER TEGNINGER LISTE OVER VEDLEGG OG HENVISNINGER VEDLEGG HENVISNINGER ADRESSELISTE KONTRAKTSBESTEMMELSER ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER XXXXXXXX BESTEMMELSER OM ENDRINGS ELLER TILLEGGSARBEID LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OFFENTLIGE SKATTE- OG AVGIFTSKRAV SKATTEATTESTER OG HMS-ERKLÆRINGER I UNDERLIGGENDE ENTREPRISER RETT TIL AVBESTILLING OG ØKONOMISK OPPGJØR KRAV TIL FAKTURA SAMT BETALINGSFRIST KOMMUNIKASJON GENERELL BESKRIVELSE INNLEDNING OMRÅDEBESKRIVELSE OMFANG AV ARBEIDER I DENNE ENTREPRISEN UTSTIKKING OG INNMÅLING NABOHENSYN... 16

3 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 2/ MILJØHENSYN PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (SHA) ANLEGGSLEDELSE KVALITETSSIKRING TEKNISK MENGDEBESKRIVELSE; M.M GENERELLE BESTEMMELSER KONTROLL AV OPPMÅLING, PROFILERING OG MENGDER A - RIGG OG DRIFT... 23

4 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 3/24 1 ANBUDSSKJEMA MED SAMMENDRAG Anbudspriser og -sum skal være angitt i valuta norske kroner NOK. Undertegnede tilbyr seg å utføre de komplette arbeider, og ytelser som omfattes av entreprisen for de oppgitte priser: ANBUDSSKJEMA MED SAMMENDRAG POST KAPITTEL 01 A Rigg og drift kr. 02 F Grunnarbeider kr. 03 J Dekke- og banearbeider kr. 04 K Anleggsgartnerarbeider kr. 05 L Betongarbeider kr. 06 Q Tømrerarbeider kr. 07 U Rørarbeider kr. 08 W Elkraft kr 09 Z Skjøtsel kr. Sum antatte tilleggsarbeider (overføres fra kap. 1.6) kr. SUM (overført) Anbudssum (eks. merverdiavgift) Kr. Regulering av kontraktssum Kontraktens priser er faste og reguleres ikke som følge av lønns- og prisstigning eller valutasvingninger i byggeperioden. Eventuelle utgifter i fbm tollklareringer etc. skal være inkludert i tilbud. Undertegnede tilbyr seg å overta ansvar som hovedentreprenør for underentrepriser som kan bli tiltransportert med påslagssats: K u =...% Undertegnede tilbyr seg å overta ansvar som koordinerende entreprenør for sideentrepriser som kan bli tiltransportert med påslagsats: K k =...% Utfylling av dokumenter Alle poster i «teknisk mengdebeskrivelse» skal prises. Ved manglende prising anses posten å være inkludert i øvrige poster.

5 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 4/ Generelt om regningsarbeider Enhetsprisene tilbudt i nedenstående punkt skal dekke alle kostnader, men eksklusive rigg, drift og avgift. Se ellers kap.5.4 «Bestemmelser om endrings eller tilleggsarbeider» ; samt kap.7.3 «Rigg og drift» 1.2 Mannskap Fagarbeidere (med svennebrev/fagbrev): grunnarbeid anleggsgartnerarbeid asfaltarbeid elektriker andre Hjelpearbeidere: grunnarbeid anleggsgartnerarbeid asfaltarbeid elektriker lærlinger andre Maskiner (inkl. fører): traktorgraver... gravemaskin ca. 8 tonn ca. 20 tonn ca. 30 tonn hjullaster tonn bulldozer ca. 20 tonn lastebil... boggie-bil... dumper...

6 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 5/24 Evt. annet utstyr (spesifiser) Transportkostnader (m3-pris på bil) Prisen omfatter bare selve transporten for eventuelle regningsarbeider: inntil 300 m kr prosjektert fast volum (PFm 3 ) inntil 400 m inntil 500 m inntil 800 m inntil 1 km inntil 2 km inntil 3 km inntil 4 km inntil 5 km pr. påbegynt km utover 5 km 1.4 Grøftetabell Følgende tabell skal fylles ut med enhetspriser. Disse vil bli lagt til grunn for det endelige oppgjør såfremt det blir vesentlige endringer i utførelse. Tabellene må utfylles for at anbudet skal anses komplett. Ved eventuell justering av grøfteprisene - på grunn av endringer i dyp eller grunnforhold - vil dette bli oppgjort i henhold til de anførte enhetspriser, som må stå i forhold til de enhetspriser som er nyttet ellers i anbudet. Ved endringer skal oppmåling foretas i fellesskap av byggherre og entreprenør.

7 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 6/24 Entreprenøren priser pr. lm grøft for graving og sprenging i henhold til NS-koder. Priser for grøft med bunnbredde 0,6 m: GRØFTEDYBDE 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Jordgrøft Bunnbredde Kostnadstillegg i % for økte bunnbredder 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1.5 Kalkulasjonsfaktor for materialer Kalkulasjonsfaktor for materialer inkl. alle påslag (regnes i forhold til netto selvkost): K m = Kostnader for evt. regningsarbeider Mannskap antatt timer tilbudt timepris Sum kr - fagarbeidere 50 - hjelpearbeidere 50 Transport - lengde i km Pfm3 tilbudt pris/m3 - transportlengde 5 km 50 Maskiner - vekt-klasse i tonn antatt timer tilbudt timepris - gravemaskin gravemaskin 8 25 Sum antatte regningsarbeider (overføres til kap.1 Anbudsskjema med sammendrag og inngår i byggherrens anbudsvurdering)

8 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 7/ Tidsplan Det kan legges til grunn følgende tidsramme for prosjektet (kfr vedlagt ETAPPEPLAN) Oppstart Sluttfrist Etappe Etappe Etappe Entreprenøren forplikter seg å utføre arbeidene iht. milepeler som angitt her. Entreprenøren skal snarest etter kontraktstildeling utarbeide en detaljert fremdriftsplan som fremvises oppdragsgiver for godkjenning. 1.8 Vedlegg til anbudet Kfr. kap 4.1 i anbudsinnbydelsen: Innlevert anbud skal inneholde vedlegg som spesifisert under. Entreprenør krysser av for den dokumentasjon som vedlegges, samt datering hvis dette er aktuelt. Vedlegg Anbudsbrev Anbudsskjema utfylt og i underskrevet stand Anbudsspesifikasjoner med alle anbudsposter (skriftlig)utfylt Minnepenn (gab-fil) med anbudsposter (elektronisk)utfylt Skatteattest for merverdiavgift (ikke eldre enn 6 mnd) Skatteattest for skatt (ikke eldre enn 6 mnd) HMS-egenerklæring Miljøerklæring Firmaattest evt. Oversikt sentral godkjenning i henhold til PBL (evt.) Firmapresentasjon Referanser fra tilsvarende anlegg 3 siste år (inkl. verdi, tidspunkt og mottaker) Foretakets årsregnskap for siste to (2) år Gjennomføringsplan for dette prosjektet Organisasjonsplan for dette prosjektet CV for nøkkelpersoner (prosjekt- og anleggsleder) for dette prosjektet Vedlagt (kryss av) Datert

9 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 8/ Vedståelse Tilbudet vedståes i 90 dager etter konkurransegrunnlagets tilbudsdato 1.10 Underskrift, den (Sted) (Dato) (Ansvarlig underskrift og evt. Firmastempel) (Adresse) (Telefon) (E-post)

10 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 9/24 2 LISTE OVER TEGNINGER Fra Multiconsult AS: I hht A1 Tegningsliste 3 LISTE OVER VEDLEGG OG HENVISNINGER 3.1 Vedlegg Miljøerklæring HMS erklæring SHA plan Etappeplan 3.2 Henvisninger VA-norm for Trondheim kommune Veileder for sluttdokumentasjon Miljøkrav i byggeprosjekt - Krav relatert til påvirkning av ytre miljø kravspesifikasjoner Rutine for behandling av kart- og innmåling/ stikningsdata; Grilstad Marina

11 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 10/24 4 ADRESSELISTE Tiltakshaver/byggherre: Trondheim kommune, Trondheim bydrift Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Postadresse: 7004 Trondheim Prosjektleder: Grilstad Marina AS Strindfjordvegen 1 Postadresse: 7053 Ranheim Telefon: fr@grilstadmarina.no eller firmapost@grilstadmarina.no Byggeledelse: (Byggherrens representant overfor kontraktspartner/entreprenør): Ikke avklart Engasjerte rådgivere: Multiconsult AS 7486 Trondheim Besøksadresse: Sluppenvegen Trondheim

12 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 11/24 5 KONTRAKTSBESTEMMELSER 5.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder: Norsk Standard 8405:2008, Norsk Bygge og anleggskontrakt, med de endringer og suppleringer som er nevnt under pkt 5.2 «Spesielle kontraktsbestemmelser». 5.2 Spesielle kontraktsbestemmelser Pkt Kontraktsdokumenter - i tillegg til dokumentene som er nevnt i pkt 3.1 gjelder: g) Norske Standarder for bygge og anleggsarbeider. Pkt. 9.1 Generelle bestemmelser - reglene om partenes sikkerhetsstillelse gjelder ikke for byggherre/oppdragsgiver. Pkt Byggherrens sikkerhetsstillelse - reglene om byggherrens/oppdragsgivers sikkerhetsstillelse utgår. Pkt Byggherrens urettmessige brukstakelse utgår og erstattes av: Byggherre/oppdragsgiver har rett til midlertidig å ta i bruk alle helt eller delvis fullførte deler av arbeidet, før hele entreprisen er fullført. Ved dette overtas eller godkjennes ikke denne del av entreprisen med mindre annet er sagt i anbudsinnbydelsen. Dersom det midlertidige bruk medfører økt arbeid eller forsinkelse for entreprenøren, skal det på forhånd treffes skriftlig avtale om godtgjørelse for merarbeid eller forlengelse av kontraktstiden. Pkt Tvister - utgår og erstattes av: Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet blir å avgjøre ved de ordinære domstoler, med mindre partene blir enige om avgjørelse ved voldgift i henhold til tvistemålslovens kap. 32. Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann. Voldgiftsrettens formann oppnevnes av Justitiarius ved Trondheim byrett, og skal være jurist i dømmende stilling. I tilfelle søksmål er Trondheim verneting (stedlig domsmyndighet) for partene i kontrakten og for garantistene, og varsel skal gis som for innenbysboende bestemt, jfr. tvistemålslovens kap xxxxxxxx 5.4 Bestemmelser om endrings eller tilleggsarbeid Dersom endringer eller tilleggsarbeid medfører økning eller reduksjon i mengder som det i kontrakten er fastsatt enhetspris for, skal slikt arbeid avregnes etter mengde og enhetspris. Regningsarbeider skal betales etter følgende regler:

13 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 12/24 1. Timebetaling gjøres opp etter en fast timepris inkl. verktøygodtgjørelse, formannslønn, sosiale utgifter, helligdagsgodtgjørelse, event. reiseutgifter, generalomkostninger, administrasjon, fortjeneste etc. Denne timepris skal entreprenøren tilby i sitt anbud. Post for dette er medtatt i kapittel 1. ANBUDSSKJEMA MED SAMMENDRAG. 2. Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra leverandøren med påslag som angitt i kapittel 1. ANBUDSSKJEMA MED SAMMENDRAG. 3. Egne og leide maskiner betales i henhold til entreprenørens egne priser som angitt i kapittel 1. ANBUDSSKJEMA MED SAMMENDRAG. 4. Rigg og drift honoreres etter dokumentasjon, men først etter at evt. endringer / mengdejusteringer eller regningsarbeider tilsvarende 15% regulering av kontraktssum er påløpt. 5.5 Lønns- og arbeidsvilkår I henhold til Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 5 skal ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Med normalt lønnsnivå menes at samlede lønns- og arbeidsvilkår skal holdes på et normalt nivå for sammenliknbart arbeid i vedkommende bransje og geografiske område. Det antas at for å oppfylle kravet til lønnsnivå vil det i utgangspunktet være tilstrekkelig at lønns- og arbeidsvilkårene ikke er dårligere enn det minimumsnivået som følger av aktuell tariffavtale. Videre sier forskriftens 5 at leverandør/underleverandør på forespørsel må dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte, samt at oppdragsgiver må forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner. Dersom leverandøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Oppdragsgiver skal ha rett til å gjennomføre nødvendig kontroll etter forskriftens 7, Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Grader kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografisk område mv. 5.6 Offentlige skatte- og avgiftskrav Alle arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Dersom Enprenøren ikke oppfyller sin rapporteringsplikt etter Ligningsloven og/eller Folketrygdloven, og Byggherren av den grunn blir ilagt tvangsmulkt eller blir gjort ansvarlig for en oppdragstakers skatt, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, kan Byggherren holde tilbake en så stor del av vederlaget for det utførte arbeidet som tilsvarer det beløpet han blir gjort ansvarlig for. Det samme gjelder dersom Byggherre blir gjort solidarisk ansvarlig for skattetrekk og arbeidsgiveravgift etter skattebetalingslovens og folketrygdlovens bestemmelser.

14 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 13/ Skatteattester og HMS-erklæringer i underliggende entrepriser Leverandøren plikter å kreve skatteattester i underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK eks mva, jf. Forskrift om offentlige anskaffelser 3-3 (4). Det samme krav gjøres også gjeldende for HMS-egenerklæring i underliggende entrepriseforhold ; jf. Forskrift om offentlige anskaffelser 3-4 (1). Brudd på Leverandørens plikt til å kreve skatteattest og HMS-egenerklæring, gir Byggherren rett til å kreve at Leverandøren erstatter vedkommende underentreprenør med en annen underentreprenør som kan fremlegge skatteattest og HMS-egenerklæring. Omkostningene som følge av heving av underentreprenørens avtale, skal bæres av Leverandøren. 5.8 Rett til avbestilling og økonomisk oppgjør Ved evt. avbestilling har Entreprenøren krav på erstatning for det økonomiske tap han lider som følge av avbestillingen, men byggherre/oppdragsgiver har likevel rett til å avbestille gjenværende kontraktsarbeider uten at dette utløser noe krav på erstatning for økonomisk tap, forutsatt at ett av følgende forhold er til stede: a) Forventet kostnad overskrider godkjent budsjett b) Prosjektets kvalitetsnivå ikke oppfyller oppdragsgivers krav c) Det kan påvises mangelfullt samarbeid med konsekvenser for fremdrift, kvalitet eller kostnader 5.9 Krav til faktura samt betalingsfrist Faktura sendes til byggeleder for kontroll og attestasjon; men med Trondheim kommune som fakturamottaker og med følgende fakturaadresse: Trondheim kommune Sentralt fakturamottak Tkorg kode: Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM v/ <navn> Som vedlegg til faktura skal det hver gang leveres en statusrapport som viser hvordan påløpte kostnader og anbudssum stiller seg i forhold til utført del av oppdraget. Leverandøren skal foreta månedsvis fakturering for utført arbeid med minimum 30 dgr. betalingsfrist etter mottak av faktura Kommunikasjon E-post / brev Av hensyn til saksbehandling og arkivering skal en E-postsending eller brev kun omhandle en sak. Emnefeltet skal alltid inneholde prosjektnavn og hva saken gjelder. K124 Anleggsgartnerarbeider OF2 < sak > Møter

15 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 14/24 Referat skrives fra alle møter, ansvarlig for dette er møteleder/innkaller. Referat kan distribueres elektronisk. Referat fra alle møtetyper skal løpende sendes byggherrens prosjektansvarlig innen 3 dager etter avholdt møte. Deltagelse i Byggemøter må påregnes, minst hver 14. dag, eller etter behov.

16 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 15/24 6 GENERELL BESKRIVELSE 6.1 Innledning Trondheim kommune deltar sammen med Grilstad Marina AS i utviklingen av Grilstadfjæra. Utbyggingen omfatter ny småbåthavn og legger til rette for boligbygging og næringsarealer i henhold til gjeldene reguleringsplan. Trondheim kommune er eier av all offentlig teknisk infrastruktur i området. I henhold til utbyggings-avtale mellom Grilstad Marina AS og Trondheim kommune er Trondheim kommune tiltakshaver og byggherre for etablering av offentlig infrastruktur og dermed avtalepart ved alle kontrakter i forbindelse medgjennomføring av disse anleggene. Grilstad Marina AS er oppdragsgivers representant i kontraktsforholdet med prosjekterende firma, med byggeleder og med de respektive entreprenører og står for den praktiske gjennomføringen av dette byggeprosjektet for offentlig infrastruktur. 6.2 Områdebeskrivelse Grilstadfjæra ligger i bydelen Ranheim nordøst for Trondheim Sentrum. Området som bygges ut ligger i et langgrunt sjøområde med marine leiravsetninger med stor mektighet. Fyllinger / Moloer er utført som plastrede steinfyllinger med kjerne av samfengt masse (grønnstein og grønnskifer) fra bygging av tuneller til ny E6-øst i Trondheim. Kote på sjøbunnen i utbyggingsområdet varierer, men dypeste er ca. -5,0m (NN2000). I området skal det bygges til sammen ca 800 boliger, ny marina for ca 1000 båter og rundt m2 næringsbygg. De første boligene sto ferdig våren Innenfor området er det etablert barnehage, dagligvareforretning, treningsstudio og andre servicefunksjoner. Det er for tiden meget stor byggeaktivitet på Grilstad Marina og det vil det fortsatt være i hele kontraktsperioden. Arbeidene vil foregå nær opp til ny bebyggelse, og det er ingen skjerming mellom anleggsområde og boligområder. Spesielt må en tilstrebe å unngå generering av unødig støy- og støvproblem. Ved transport av masser er det viktig å holde lav hastighet av sikkerhetsmessige årsaker, men også for å redusere problem som nevnt med støv og støy. Dette gjelder også på omkringliggende offentlige veger. Transportveger er vist Fig.1, kap 6.5. Dersom entreprenøren må utenfor forutsatt anleggsområde av driftstekniske eller andre årsaker, f.eks. for anlegging av anleggsveg, må dette avtales med oppdragsgiver i hvert enkelt tilfelle. 6.3 Omfang av arbeider i denne entreprisen

17 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 16/24 Omfang av arbeider er anslagsvis ( ca-mengder angis her) Veger og plasser (ca m2 asfalt, 210 m2 belegningsstein, 270 m2 gummiheller, 550m storgatesteinsstripe mm) Gatelys for veger og plasser Grøntanlegg inkl skjøtsel (ca 35 trær, 550 m2 busk, 775m2 gras, 750 m2 eng) Trapper av granitt (4stk), sittekant av granitt (350m) Møbler og lekeutstyr 40 m vannledning Ø63 Bygging av Trekai inngår ikke i denne entreprise. 6.4 Utstikking og innmåling Høydesystem: Alle koter skal være i henhold til høydesystemet NN2000. Koordinatsystem: Euref 89 NTM sone 10 (sone 10 gjelder for Grilstad Marina) Ved igangsetting av arbeider skal entreprenøren ta utgangspunkt i «Rutine for behandling av kart- og innmåling/ stikningsdata» som fås utlevert hos Grilstad Marina. Alle kostnader med utstikking og innmåling skal være inkludert i poster som fremgår av konkurransegrunnlaget (kfr også kap.7.2 «Kontroll oppmåling, profilering og mengder»). 6.5 Nabohensyn Entreprenøren skal gjøre seg kjent med naboforholdene og legge opp arbeidene slik at 3. person blir minst mulig skadelidende. Alt arbeid denne kontrakten omfatter, må gjennomføres på en slik måte at tilstøtende eiendommers rettigheter og beskyttelse etter «Lov om rettshøve mellom grannar», og andre rettsregler respekteres. Anleggsdriften skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at den ikke er til hinder hverken for normal trafikk, aktiviteten til virksomheter som holder til i området eller for annen utbygging på området. Befolkning og eiendommer i strøket må påføres minst mulig ulempe som støy,

18 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 17/24 støv m.m. Det gjøres her spesielt oppmerksom på - boligfelt B4 Kanalen: Blokk A - innflytting medio juni 2014 Blokk B - innflytting medio aug Blokk C - innflytting primo okt boligfelt B5 er allerede innflyttet/ tatt i bruk - barnehage er tatt i bruk - næringsbyggene N1 og N2 er allerede innflyttet/ tatt i bruk I tillegg til opplysninger og betingelser som fremkommet her, må entreprenøren også ta hensyn til arbeider som pågår på, og trafikk til/fra - Næringsbygg N53 som er under oppføring og skal tas i bruk høsten B4 Kanalen: Bygging av boliger vil pågå i anleggsperioden. Byggherrestyrte delentrepriser med mange aktører involvert. De første beboerne flytter inn i anleggsperioden (se ovenfor), men byggearbeider vil pågå videre i 2014/ Broer: Bygging av broer i området. Bygges av Søbstad AS. Arbeider vil pågå frem til mai Trekai langs Kanalen: Bygges av Søbstad AS. Arbeider vil pågå frem til mai Fullføring av Friområde OF1: Entreprenør er Teknobygg Anlegg AS. Arbeidene skal ferdigstilles i løpet av våren Moloarbeider: Utføres av Austad Maskinstasjon AS. Arbeidene gjelder i stor grad fyllings- og plastringsarbeider på Molo Vest og Molo Nord, men vil pågå i flere etapper gjennom året VVA-arbeider på Øya: Oppstart i løpet av mars 2014 og vil pågå gjennom høsten 2014, med opstart på ny våren Arbeidene består i pparbeiding av veg til og på Øya inkl. vann, avløp, elektro, graving for Fjernvarme, Avfallssug, Kjølerør m.m. inkl. arbeider på Moloer (betongarbeider, vegarbeider, elektro, vann m.m.)

19 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 18/24 Molo vest Molo nord (Pir4) Småbåthavn Vegbru Nord Pir1 Vegbru Sør Kanalen Barnehage Offentlig Friområde OF1 B4 B5 Brakkerigg 2 Anleggsveg N53 Brakkerigg 1 N1 N2 Figur 1: Orienterende tegning over Grilstadfjæra

20 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 19/ Miljøhensyn Kravspesifikasjon «Miljøkrav i byggeprosjekt - Krav relatert til påvirkning av ytre miljø» kan lastes ned fra Trondheim kommunes hjemmeside: Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende forhold Generelle miljømål Anleggsfasen skal ikke medføre forurensning som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet, eller har negative konsekvenser for liv og helse Generelle krav til avfallshåndtering Avfallsproduksjonen under utbyggingen skal begrenses til et minimum. Avfallshåndtering er entreprenørens ansvar. Entreprenør skal utarbeide Avfallsplan før oppstart av anleggsarbeidene. Avfallsplan med «avfallsregnskap» skal, etter at anleggsarbeidene er fullført, oversendes byggherre. Krav til sorteringsgrad i dette prosjektet er minimum 70 vektprosent. Sortering skal foregå på byggeplass. Stor grad av prefabrikering vil redusere avfallsmengden på byggeplass. Restavfall til forbrenning skal ikke inngå i beregningen av kildesortering Støv Entreprenørene skal unngå at det oppstår unødige støvplager i byggeplassens omgivelser. Trafikkstøv og støv fra arbeider (graving, bygging, montering m.m.) skal reduseres til et minimum. Gater, veier og fortau skal ikke tilsøles i unødig grad Støy Entreprenørene skal tilrettelegge arbeidene på en slik måte at ulempene med trafikk og byggearbeider reduseres til et minimum. Det er krav om at støy fra anleggsvirksomheten - utenfor boliger i området - ikke skal overstige følgende verdier - mellom kl dBA - mellom kl dba - mellom kl dba Støyende arbeider skal kun foregå i tidsrommet mellom kl ; mandag til fredag. Kfr ellers Miljøverndepartementets «T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» Utslipp til vann og jord Grunnvann, overflatevann, jord og sjø skal sikres mot utslipp fra anleggsmaskiner og kjøretøy i anleggsfasen. Dieseltank skal være av godkjent type, dobbeltvegget. Tank med oppsamlingskar godtas ikke.

21 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 20/24 Maskiner skal være utstyrt med absorbenter ; ref lekkasjer Entreprenøren skal gjøre avtale med Trøndelag Brann og Redningstjeneste (TBR) om beredskap for å begrense skader ved evt. oljesøl Sertifikat Maskiner skal være sertifiserte og bevis skal ligge i maskin eller på anleggskontor på plassen Maskinførerbevis skal ligge i maskin eller på anleggskontor på plassen. 6.7 Plan for helse, miljø og sikkerhet (SHA) Entreprenøren skal organisere, utføre og følge opp arbeid forbundet med verne og arbeidsmiljø på en slik måte at både hans egne og andres ansatte er beskyttet i henhold til gjeldende lovgivning samt både offentlige og interne verneregler og reguleringer som styrer arbeidsmiljøet på anlegget. Det er utarbeidet SHA-plan for gjennomføringsfasen. Entreprenøren skal bidra til en fortløpende oppdatering av SHA-planen under gjennomføringsfasen ved å påpeke evt. risikomomenter som avdekkes. Entreprenøren er ansvarlig for å følge opp verne og miljøarbeid på anlegget i henhold til "Forskrift om internkontroll" fastsatt ved Kgl. res. av 22 mars 1991, om kontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Dette innebærer bl.a.: - At navn på verneombud og verneleder oppgis til byggherren senest ved kontraktsinngåelse. Verneleder skal ha en fri og uavhengig stilling i HMS-spørsmål. - At anleggsleder skal være ansvarlig person for sikkerhet og miljøledelse, herunder ansvaret for kontroll og koordinering av egen og underentreprenørers virksomhet. - At entreprenøren er Hovedbedrift i henhold til arbeidsmiljøloven ( 15) - Ved valg av tekniske løsninger og arbeidsmetoder skal sikkerhet ved gjennomføring av prosjektet og senere drift og vedlikehold prioriteres. - Fremdriftsplanen for prosjektet skal legges opp slik at sikkerheten blir ivaretatt på en god måte. - Vernerunder gjennomføres jevnlig. Alle kostnader i tilknytting til helse, miljø og sikkerhetsarbeidet skal være inkludert i tilbud som gis.

22 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 21/ Anleggsledelse Byggherren krever at entreprenør etablerer en organisasjon på byggeplassen med kompetanse og kapasitet til å gjennomføre oppdraget innenfor de tidsfrister og det arbeidsopplegg som er bestemt. I tillegg kreves at entreprenør og underentreprenører har saksbehandlere på kompetent nivå for å tilrettelegge og følge opp alle arbeider i kontakt med byggherre og byggherrens representanter og/eller rådgivere. Anleggsleder skal forestå den daglige ledelsen av driften og det entreprenørmessige arbeidet, motta instrukser fra byggherre eller dennes representant, delta i byggemøter og kunne handle med bindende virkning for entreprenøren. Anleggslederen er videre ansvarlig for at de siste utgave av tegninger til enhver tid er ført ajour og forefinnes i kontorbrakke på anleggsstedet. Ved eventuelle samarbeidsproblemer tar byggherren forbehold om rett til å forlange anleggsleder utskiftet uten at entreprenør dermed kan forlange økonomisk kompensasjon i så henseende. Enhver henvendelse til byggherren under anleggets gang skal rettes til byggelederen. 6.9 Kvalitetssikring Kvalitetssikringsplan Senest ved første byggemøte skal entreprenøren legge frem forslag til en Kvalitetssikringsplan. Planen skal sammen med sluttrapporten danne grunnlag for hvilken registrering som er nødvendig under utførelsen. Registreringen skal kunne vurderes opp mot NS 3420 kodene i beskrivelsen. Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden, og til en hver tid være tilgjengelig for byggherren og entreprenøren skal sørge for at alle underentreprenører følger kontraktens kvalitetsplan. Byggherren vil foreta stikkprøvekontroll av arbeidets gang og utførelse. Denne kontroll fritar ikke entreprenøren for ansvar når det gjelder feil eller mangler ved det utførte arbeid. Avviksbehandling Entreprenøren skal behandle alle avvik fra krav i lover, forskrifter og andre vedtak fra offentlige myndigheter samt avvik generelt i kontrakten slik at skadevirkningene av avviket begrenses mest mulig. Tiltak skal deretter gjennomføres for å rette opp avviket og for å hindre at lignende avvik oppstår igjen. Hvis et avvik krever egen rapport i henhold til entreprenørens eget kvalitetssystem, skal byggherren ha kopi av rapporten. Dersom byggherren avdekker avvik ved entreprenørens arbeider skal dette varsles og behandles gjennom entreprenørens avviksbehandlingssystem.

23 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 22/24 Rapportering Entreprenøren skal følge avtalt og godkjent kvalitetssikringsplan, og dessuten føre rapport for egenkontroll av fremdrift, mengder og HMS. Kopi av rapporten skal overleveres byggeleder. I perioder med liten byggeaktivitet kan byggelederen bestemme at rapport for flere uker sammenfattes i felles rapport. Fremdrifts og kontrollrapporten skal inneholde: - Utført arbeid, bemanning, og maskinbruk i perioden - Planlagt arbeid for neste periode - Tegninger som entreprenøren mener må foreligge for å hindre forsinkelser Sluttdokumentasjon Før overtakelse av kontraktsarbeidet skal entreprenøren levere byggeleder sluttdokumentasjon som «As Built» samt generell instruks for FDV.

24 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 23/24 7 TEKNISK MENGDEBESKRIVELSE; M.M. 7.1 GENERELLE BESTEMMELSER Alle poster er i den grad det er praktisk mulig kodet i henhold til NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner Alle poster i Mengdebeskrivelse skal prises. Ved manglende prising anses posten å være inkludert i øvrige poster. Anbudspriser og -sum skal sammenfattes og overføres til Anbudsskjema lagt inn i kap KONTROLL AV OPPMÅLING, PROFILERING OG MENGDER Det forutsettes at entreprenør selv er ansvarlig for stikking og påfølgende opparbeiding etter gitt arbeidsunderlag. Anbudets profiler av terrengoverflate må kontrolleres av entreprenøren før arbeidene starter. Ved endring i profilene må entreprenøren påvise dette, slik at endringene kan kontrolleres av byggeleder. Entreprenøren skal under arbeidets gang ved behov foreta nødvendig ajourføring av aktuelle profiler etter som de ulike massetyper i grunnen avdekkes. Alle masseberegninger og målinger skal forelegges byggeleder for kontroll og godkjenning. Byggeleder skal varsles i så god tid at han har anledning til å foreta kontroll etter at entreprenør har fremlagt sine resultater. Alle omkostninger som omtalt her, skal entreprenøren inkludere i de aktuelle posters enhetspriser eller i RS-poster der disse er oppført. Ved alle konstruksjoner hvor den fremtidige kvalitet også har sammenheng med grunnforholdene, f.eks. bunnforsterkning i grøfter eller tykkelse på forsterkningslag, er det entreprenørens plikt til kontinuerlig å vurdere om den planlagte utførelse gir et tilfredsstillende resultat i forhold til de virkelige grunnforhold. Når det anses nødvendig, skal entreprenøren foreslå andre utførelser til byggelederen, som har den endelige avgjørelse. Det er spesielt viktig å kartlegge om massene under bærelag til betongkonstruksjoner/ sitteelement av betong/ m.m. er av en slik kvalitet at det kan benyttes, eller om det må skiftes mere masser enn beskrevet under betongen. 7.3 A - RIGG OG DRIFT Brakkerigg Grilstad Marina kan stille med brakker for spis/ lomp i samme rigg som for «B4 Kanalen» ; se Figur 1 hvor denne brakkerigg er benevnt «Brakkerigg 2». Det vil ellers være opp til Hovedentreprenøren å selv stille med brakker strategisk plassert ved de forskjellige byggesteder (men Grilstad Marina vil ikke ha strøm eller vann/avløp tilgjengelig på disse stedene.)

25 TRONDHEIM KOMMUNE GRILSTAD MARINA AS Side: 24/ Sikring av anleggsområdet Anleggsområdet / de enkelte anlegg og anleggssteder skal avsperres og sikres på den mest betryggende måte mot uhell og ulykker. Byggegroper, skrenter og bratte skråninger skal sikres ved inngjerding. Entreprenøren sørger for at sperringer er intakt også utenom arbeidstid. Entreprenøren skal til enhver tid holde god orden på byggeplassen. Før hver ukeslutt skal det avholdes rydderunde for å sikre at anleggsområdet er ryddet, forsvarlig avsperret og sikret.