KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

Transkript

1 Dato: Erstatter utgave av KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 3431 Totalentreprise Side 1 av 7

2 For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 3431, 2. utgave september 1994, Alminnelige kontraktsbestemmelser om bygg- og anleggsarbeider med nedenstående endringer og suppleringer. 1. Kontrakten (NS 3431 pkt. 4) 1.11 Betegnelser entreprenørense anbud eller tilbud under pkt. 4.1 bokstav c) erstattes med fellesbetegnelsen entreprenørens tilbud. anbuds- eller tilbudsgrunnlaget under pkt. 4.1 bokstav d) erstattes med fellesbetegnelsen konkurransegrunnlag Rekkefølge på kontraktsdokumenter (NS 3431 pkt. 4.1) Rekkefølgen på kontraktsdokumentene i NS 3431 punkt 4.1, bokstav c) og d) endres slik: c) byggherrens konkurransegrunnlag d) totalentreprenørens anbud eller tilbud For øvrig gjelder NS3431 punkt 4.1 fullt ut Kontraktsdokumenter (Fylles ut dersom det er aktuelt å tilføye eller unnta kontraktsdokumenter angitt i punkt 4.1 i NS 3431) Kontrakten består av følgende dokumenter: a). b). c). d). e). f). g). h). 2. Kontraktsarbeidet (NS 3431 pkt. 2.11) Totalentreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet: i samsvar med kontraktsdokumentene. Kontrakt NS 3431 Totalentreprise Side 2 av 7

3 3. Partenes representanter (NS 3431 pkt. 5.1) For byggherren: For totalentreprenøren: Navn... Navn... Adresse.... Adresse..... Telefon... Telefon.... Telefaks... Telefaks Fullmakter (NS 3431 pkt. 5.1) Som nytt 3. punktum under NS3431 pkt. 5.1, 1. ledd gjelder: Totalentreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant. 4. Kontraktssum og regulering (NS 3431 pkt. 2.10) 4.1 Kontraktssum (Lag eventuelt egen oppstilling) Kontraktsarbeidet skal leveres for: Tilbudssum kr., ekskl. mva Eventuelle korreksjoner.. kr. Sum, eksklusive merverdiavgift kr... Merverdiavgift..% kr. Kontraktssum kr., inkl. mva 4.2 Regulering av kontraktssum (Velg aktuelt alternativ) a) Kontraktssummen reguleres i henhold til NS 3431 punkt 28.1 Ved regulering benyttes Statistisk Sentralbyrås indeks: Kontrakt NS 3431 Totalentreprise Side 3 av 7

4 b) Kontraktssummen reguleres som følger: c) Kontraktssummen er ikke gjenstand for regulering. 5. Regningsarbeider (NS 3431 pkt. 31) Det er avtalt følgende timepriser for regningsarbeider, eksklusive merverdiavgift: Type arbeide Timepris kr. Type arbeide Timepris kr. Type arbeide Timepris kr. Påslag for materialer skal være. % 6. Sikkerhetsstillelse (NS 3431 pkt. 18) 6.1 Generelle regler (NS 3431 pkt. 18.1) NS 3431 punkt 18.1 utgår for så vidt gjelder byggherrens plikt til å stille sikkerhet. For øvrig gjelder 18.1 fullt ut. 6.2 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 3431 pkt. 18.2) 6.21 Plikt til å stille sikkerhetsstillelse NS 3431 punkt 18.2, 1. ledd, 1. punktum utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Totalentreprenøren skal stille en samlet sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. 6.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 3431 pkt. 18.3) NS 3431 punkt 18.3 utgår. 7. Forsikring (NS 3431 pkt. 19) 7.1 Forsikring av kontraktsarbeidet (NS 3431 pkt. 19.3) Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsbevis for kontroll senest den Ansvarsforsikring (NS 3431 pkt. 19.3) Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsbevis for kontroll senest den.. Kontrakt NS 3431 Totalentreprise Side 4 av 7

5 8. Tidsfrister (NS 3431 punkt 21) Det er fastsatt følgende tidsfrister: 8.1 Tidsfrister for totalentreprenøren Igangsettelse på byggeplass skal skje Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt... Avtalte delfrister: Type arbeide Tidsfrist. Type arbeide Tidsfrist. Type arbeide Tidsfrist. 8.2 Tidsfrister for byggherren Ytelse.. Tidsfrist Ytelse.. Tidsfrist Ytelse.. Tidsfrist 8.3 Andre tidsfrister (Velg aktuelt alternativ) a) For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene b) Tidsfristene under punkt 9.1 og 9.2 avløser de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 9. Dagmulkt (NS 3431 pkt. 25.2) 9.1 Dagmulktsatser (NS 3431 pkt. 25.2, 2. ledd) (Fylles ut dersom dagmulktsatsene skal være høyere enn dem som er fastsatt i pkt. 25.2) Mulkten per hverdag skal utgjøre: a).. 0/00 av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfrist som er avtalt, eller sluttfrist fastlagt etter 23.1, men ikke mindre enn kr.. per hverdag. b).. 0/00 av kontraktssummen for den del av kontraktsarbeidet som skal være fullført til den avtalte delfristen, men ikke mindre enn kr... per hverdag. 9.2 Samlet dagmulkt NS 3431 pkt. 25.2, 4. ledd utgår. Kontrakt NS 3431 Totalentreprise Side 5 av 7

6 9.3 Dagmulkt og erstatning NS 3431 pkt. 25.2, 6. ledd utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Avtalt dagmulkt skal ikke være til hinder for at byggherren i tillegg krever erstatning for å få dekket et tap som viser seg å blir større enn det som dekkes av dagmulkten. Betalt dagmulkt skal gå til fradrag i erstatningen i den utstrekning den er kompensasjonsrelevant. 10. Hevning ved totalentreprenørens mislighold (NS 3431 pkt. 39.1) 10.1 Dagmulkt og erstatning (NS 3431 pkt , bokstav e) NS 3431 pkt , bokstav e) utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Totalentreprenøren skal betale erstatning for tap ut over merkostnader dersom misligholdet har sin årsak i uaktsomt forhold hos totalentreprenøren Fradrag for betalt dagmulkt (NS 3431 pkt ) NS 3431 pkt utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Heves kontrakten på grunn av overskridelse av fullføringsfristen, løper ikke dagmulkt etter at hevning har skjedd, men betalt dagmulkt skal gå til fradrag i eventuelt erstatningsbeløp etter pkt ovenfor i den utstrekning den er kompensasjonsrelevant. 11. Reklame Totalentreprenøren må innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren dersom han ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell referanse. 12. Tvister (NS 3431 pkt. 45) NS 3431 punkt 45 utgår og erstattes med følgende bestemmelse: Dersom det oppstår tvist om fortolkninger eller rettsvirkning av kontrakten skal denne søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem skal saken avgjøres av ordinære domstoler, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling. Ved voldgift oppnevner hver av partene en voldgiftsmann og de partsoppnevnte voldgiftsmenn oppnevner i fellesskap en oppmann. Unnlater en part å oppnevne voldgiftsmann eller blir voldgiftsmennene ikke enige om oppmannen, foretas oppnevnelsen av justitiarius i Oslo byrett. For voldgiften gjelder ellers bestemmelsene i lov om rettergangsmåte i tvistemål av 13. august 1915 nr 6, kapittel 32 for voldgiftsrettens oppnevnelse og saksbehandling. I tilfelle søksmål er Oslo verneting for partene i kontrakten og garantistene og varsel skal gis Kontrakt NS 3431 Totalentreprise Side 6 av 7

7 som for innenbysboende bestemt. Ved løsning av tvister ved søksmål eller voldgift skal norsk rett legges til grunn. 13. Særlige bestemmelser **************** Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt..den....den.. byggherre totalentreprenør Kontrakt NS 3431 Totalentreprise Side 7 av 7