Oslo kommune Bydel Nordstrand

Oslo kommune Bydel Nordstrand VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG Entreprise Gangsti Nordstrandveien Breidablikkveien TILBUDSSKJEMA OG KONTRAKTSBESTEMMELSER 14. februar 2014 Utarbeidet av: Sundt & Thomassen AS, Oslo, Landskapsarkitekter MNLA

DOKUMENTKONTROLL Beskrivende mengdeberegning Entreprise. Gangsti Nordstrandveien - Breidablikkveien Arkiv: 3066 Lp.nr.: Filnr.: Utarbeidet Godkjent Endringer Dato Sign. Dato Sign. 2.1.2014 Foreløpig utkast generelle dokumenter Kommentarutkast, tverrfaglig kontroll Endelig utgave Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema Side 2

Forord FORORD Tilbudsdokumentene for entreprise «Gangsti Nordstrandveien - Breidablikkveien» består av denne bok med tilbudsskjema, tegningsliste og beskrivende masseberegning. Videre inngår tilbudstegninger i hht. tegningsliste. Tilbudsbok og tilbudstegninger er opprettet av Sundt & Thomassen A/S. Oslo, 14. februar 2014 Sundt & Thomassen AS Trygve Sundt Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 3

3011 Gangsti Nordstrandveien- Breidablikkveien Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE Side nr. A. TILBUDSKJEMA... 5 A1. Sammendrag av tilbudets priser... 5 A2. Kurs og tollendringer... 5 A3. MVA fritak.... 5 A4. Regningsarbeid... 5 A5. Timepriser maskiner.... 6 A6. Transport tabell... 7 A7. Garanti... 7 A8. Kvalifikasjonskrav... 7 A9. Eventuelle andre opplysninger eller forbehold.... 8 A10. Tildelingskriterier... 9 B. ORIENTERING OM ARBEIDET...10 B1. Entreprisen...10 B2. Tiltaksprofil...10 C. KONTRAKTSBESTEMMELSER OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...11 C1. Generelle kontraktsbestemmelser...11 C2. Spesielle kontraktsbestemmelser...16 D. FREMDRIFT OG FRISTER...17 E. TILBUDSGRUNNLAG...18 E1. Dokumentoversikt...18 E2. Tegningsliste...18 F. REFERANSELISTE OG OPPLYSNINGSSKJEMA...19 F1. Adresseliste...19 Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 4

Tilbudskjema A. TILBUDSKJEMA A1. Sammendrag av tilbudets priser I tilbudet er det medtatt alternativ utførelse av trappekonstruksjonen som trapp av limtredrager med gitterrist inntrinn. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget tilbys utført/levert for: Kap. nr 70 Utendørs generelt Kr 71 Bearbeidet terreng Kr 72 Utendørs konstruksjoner Kr 73 Utendørs røranlegg Kr 76 Veier og plasser Kr 77 Park og hage Kr Sum eksklusive mva MVA (25 %) Tilbudssum inklusive MVA Kr Kr Kr Eks MVA A2. Kurs og tollendringer Det er en forutsetning for å få regulert for kurs- og tollendringer at man tar forbehold om dette i tilbudsbrevet. Når slike forbehold er tatt skal følgende opplyses. Valutaavhengige deler av kontraktssum...... A3. MVA fritak. Alle arbeider og leveranser vil være mva pliktige Valuta...... A4. Regningsarbeid A4.1 Timepriser manuelt arbeid. Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte arbeidstimer. I beskrivende mengdeoppstilling er det medtatt kapittel for prising av mannskapstimer. Timeprisen skal inkludere alle entreprenørens samlede utgifter og påslag. Overtidstillegg avregnes med: a) for vanlig overtidsarbeid kr/time Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 5

Tilbudskjema b) for arbeid på lørdag, søndag og helligdager kr/time c) skifttillegg for 2 skift kr/time d) for nattarbeid kr/time NB! For regningsarbeid skal tillegg for overtidsarbeid ikke honoreres uten at arbeidet på forhånd er rekvirert av byggherrens representant. A4.2 Materialer Anbyder oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert. Entreprenøren fakturerer netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva. Materialer generelt Belysningsutstyr Føringsveier for EL VA materiell Materiell for gatevarme Annet materiell Faktor Faktor. Faktor. Faktor. Faktor. Faktor. A5. Timepriser maskiner. Egne og leide maskiner, inklusiv fører, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser. Det betales for disponerte timer (ekskl. maskinstell og reparasjoner) med avrunding til ½ time. Listen utfylles ved innsendelse av tilbud. Byggherren kan i rimelig utstrekning ta hensyn til timeprisene ved valg av tilbud. Maskin Maskintype Årsmodell Vekt, skuffevolum Timepris kr / time 1 skift 2 skift Ventetid Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 6

Tilbudskjema A6. Transport tabell Beskrivelse Transport lengde Enhet Enh.pris normal drift Opplasting gravemasser pfm3..,- Transport og utlegging: Transport lengde 0 1 km pfm3..,- 1 2 km pfm3..,- 2 3 km pfm3..,- 3 4 km pfm3..,- 4 5 km pfm3..,- 5 6 km pfm3..,- 6 7 km pfm3..,- 7 8 km pfm3..,- 8 9 km pfm3..,- 9 10 km pfm3..,- 10 11 km pfm3..,- 11 12 km pfm3..,- 12 13 km pfm3..,- 13 14 km pfm3..,- 14 15 km pfm3..,- 15 16 km pfm3..,- 16 17 km pfm3..,- 17 18 km pfm3..,- 18 19 km pfm3..,- 19 20 km pfm3..,- A7. Garanti Garanti vil bli stillet gjennom. A8. Kvalifikasjonskrav 1 Foretaget skal ha ordnede forhold hva gjelder betaling av skatter og avgifter. Skatteattest 2 MVA-attest 3 Foretaget skal være lovlig registrert. Den organisatorisk og juridisk stilling dokumenteres med: 1 Listen over kvalifikasjonskrav tilsvarer i hovedsak seksjon III i skjema for kunngjøring av anskaffelser i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser i Norsk Lysningsblad. 2 Attest, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor tilbyderen har sitt hovedkontor, som bekrefter at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter. 3 Attest, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt avskattefogden i det fylket hvor tilbyderen har sitt hovedkontor, som bekrefter at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift. Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 7

Tilbudskjema Firmaattest Foretaget skal oppfylle lovbestemte krav i Norge knyttet til HMS Organisasjonskart for foretaket HMS egenerklæring Erklæring om at foretaket er tilknyttet offentlig godkjent lærlingordning Attester om at foretaket er registrert i faglige registre, som bestemt ved lovgiving i det landet hvor tilbyder er etablert 4. Foretaget skal ha tilfredsstillende økonomi til å gjennomføre oppdraget Økonomisk og finansiell kapasitet dokumenteres med: Regnskapsoversikt siste 3 år Revisjonsberetning siste 3 år Kredittvurdering Foretaget skal ha tilfredsstillende tekniske og faglige kvalifikasjoner. Teknisk kompetanse og kapasitet dokumenteres med: Virksomhetens totale bemanning innenfor relevant fagområde Bemanning for oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner, herunder underentreprenører Godkjenning og registreringer med relevans til dette oppdraget for alle deltagende firmaer 5. Referanser til byggearbeider av tilsvarende art og omfang siste 3 år, inkludert deres verdi, tidspunkt og oppdragsgiver. Tilbyder må kunne dokumentere utførelse av tilsvarende arbeider Beskrivelse av maskinpark eller annet tilgjengelig utstyr med relevans til utførelsen av oppdraget Redegjørelse for foretakets system for kvalitetssikring/styring Redegjørelse for gjennomføring av leveransen Redegjørelse for steinmaterialets opphav, kvalitet og fremtidige leveransemuligheter Dokumentasjon av godkjent offentlig autorisasjon Egenrapporterings skjema for agenter/importører Vedlegg nr.. A9. Eventuelle andre opplysninger eller forbehold. Andre opplysninger eller forbehold skal fremgå av tilbudsbrevet. 4 Bare aktuelt for foretak som ikke er registrert i Norge 5 Omfatter godkjenninger i henhold til Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) og/eller registrering i henhold til Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg. Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 8

Tilbudskjema A10. Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt vil skje på basis av pris blant tilbydere som oppfyller alle kvalifikasjonskravene. Vi erklærer at vi kan påta oss å utføre arbeidene som er beskrevet i løpet av.. kalenderdager. Vi vil påta oss å utføre arbeidet i følge tilbudsdokumentene for en samlet sum eks. mva kroner den. 2014. Forpliktende underskrift. Firmanavn Organisasjonsnr.. Adresse. Telefon. Kontaktperson. Epost adresse Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 9

Orientering om arbeidet B. ORIENTERING OM ARBEIDET B1. Entreprisen Mellom Nordstrandveien og Breidablikkveien skal det etableres en gangsti. Arbeidet omfatter: Markrydding og fjerning av vegetasjonsdekke. Intern planering og massehåndtering. Flytting av løsmasser. Demontering av og reetablering av eksisterende gjerder. Levering og montering av trapp med utstyr. Opparbeiding av grussti med kantstein og grusdekke. Etablering av plantefelt. Skjøtsel av vegetasjon i etableringsfasen. Entreprenøren må påregne og tilpasse driften av anlegget til naboer. Dette betyr begrensinger i aktivitet ved at enkelte arbeider bare kan utføres til bestemte tider. B2. Tiltaksprofil Byggherren antar at prosjektet tiltaksprofil vil være som vist i tabellen nedenfor. Dersom anbyder finner at det er funksjoner som ikke er ivaretatt i oppstillingen, plikter han å opplyse om dette som en merknad til tilbudet. Anbyder kan ikke påregne tillegg dersom tiltaksprofilen senere må endres. Anlegget ansees ikke som søknadspliktig. Tiltak: Utomhusarbeider Ansvarlig Søker: Sundt & Thomassen AS Prosjekterende: Sundt & Thomassen AS Kontrollerende for prosjektering Sundt & Thomassen AS Tiltaksklasse. 1 Tiltaksklasse. 1 Tiltaksklasse. 1 Konstruksjoner, anlegg og installasjoner Konstruksjoner, anlegg og installasjoner Konstruksjoner, anlegg og installasjoner Utførende Tiltaksklasse. Utførende Tiltaksklasse. 1 Konstruksjoner, anlegg og installasjoner Kontrollerende for utførelse Tiltaksklasse. 1 Konstruksjoner, anlegg og installasjoner Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 10

Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser C. KONTRAKTSBESTEMMELSER OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER C1. Generelle kontraktsbestemmelser C1.1 NS 8406:2009 med endringer NS 8406 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som generelle kontraktsbestemmelser i Oslo kommunes entreprisekontrakter. I visse prosjekter er det behov for å presisere, gi tilleggsbestemmelser eller endre Oslo kommunes generelle kontraktsbestemmelser. Slike bestemmelser er i så fall angitt som spesielle kontraktsbestemmelser for det enkelte prosjekt i pkt. D2 nedenfor. Ved motstrid gjelder bestemmelsene i D2 foran bestemmelsene i D1. C1.2 Partenes representanter (NS 8406:2009 pkt. 5) Følgende bestemmelser blir nytt andre til sjette ledd: Prosjektleder er byggherrens representant. Han er byggesakens administrative leder og er den eneste som har fullmakt til å forplikte byggherren, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen og har fullmakt til å fatte beslutninger i tilknytning til styring og kontroll av entreprenørens utførelse. Byggeleder har ikke fullmakt til å bestille tilleggsarbeider, herunder akseptere tilleggskrav fra entreprenøren, med mindre annet uttrykkelig er angitt. Byggeleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg. Engasjerte prosjekterende er byggherrens rådgivere og kan ikke påføre byggherren forpliktelser, med mindre annet uttrykkelig er angitt. C1.3 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8) Sikkerheten for entreprenørens kontraktsforpliktelser skal gjelde i tre år etter den dato overtakelse faktisk skjer, og således ikke være begrenset til å gjelde frem til en forhåndsdefinert dato. Byggherren plikter ikke å betale vederlag før han har mottatt kontraktsmessig sikkerhetsstillelse fra entreprenøren. Byggherren stiller ikke sikkerhet. C1.4 Krav til utførelse (NS 8406 pkt 11) Følgende tilføyes som ny siste setning i pkt. 11.2 første ledd: Varsel etter dette ledd skal gis på eget skjema: Avviksmelding /endringsanmodning, jf. vedlegg i kapittel E. Følgende tilføyes som nytt siste ledd i pkt. 11.2: Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 11

Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser Dersom det under utførelsen av kontraktsarbeidet avdekkes at arbeidet er i strid med kontrakten, kan byggherren sette en rimelig frist for utbedring. Dersom utbedring ikke er foretatt innen fristen, kan byggherren kreve at entreprenøren betaler kostnadene til utbedring utført av andre. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte. Byggherren skal varsle entreprenøren før utbedringen blir satt bort til andre. C1.5 Forhold på byggeplassen (NS 8406 pkt 13) Følgende tilføyes som nytt pkt. 12.8 Hensyn til naboer : Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til sjenanse for naboene. I den sammenheng er støy og støvplagen viktig. God organisering av byggearbeidene, faste tider for støyende arbeider, informasjon til naboer med mer planlegges og gjennomføres i samarbeid med byggeleder. Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå mellom 07.00 17.00, og annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl. 07.00 og kl. 19.00. Eventuelt arbeid utover disse tidene skal varsles til og godkjennes av byggeleder. Eventuelt avslag fra byggeleder begrunnes ikke. Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Det vises i den forbindelse til Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, kapittel 4: Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet av 26.01.05. Eventuell lagring av masser på anleggsområdet skal godkjennes av byggherren. Følgende tilføyes som pkt. om Lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere : Entreprenøren og hans underentreprenører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med underentreprenør og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at plikten overholdes. Dersom entreprenøren ikke etterlever ovennevnte bestemmelser, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 12

Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser C1.6 Bruk av underentreprenør og utenlandsk arbeidskraft (NS 8406 pkt 12) Følgende tilføyes som nytt pkt. 15.4 Antikontraktør-klausul : Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlige av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 10.000.- pr hverdag. Byggherren skal i henhold til ligningsloven gi opplysninger til sentralskattekontoret for utenlandssaker (Sentralskattekontoret) om visse oppdragstakere og ansatte. Plikten til å gi opplysninger omfatter også oppdrag nedover i kontraktkjeden. Entreprenøren skal på vegne av byggherren gi de nødvendige opplysninger til Sentralskattekontoret for egne arbeider, herunder for underentrepriser og andre oppdrag nedover i kontraktkjeden, i henhold til ligningslovens regler. Dersom opplysningsplikten ikke oppfylles vil byggherren rammes av sanksjoner, herunder kan Sentralskattekontoret ilegge gebyr og dagmulkt, samt pålegge ansvar for ikke betalt skatt. Dersom slike sanksjoner iverksettes ovenfor byggherren, og dette skyldes at entreprenøren ikke har oppfylt sine plikter, skal entreprenøren erstatte byggherrens tap. Entreprenøren skal i sluttoppgjøret skriftlig bekrefte at nødvendig varsling til myndighetene er utført. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før slik bekreftelse foreligger. C1.7 Endringer (NS 8406 pkt. 19) Bestemmelse i pkt 19.1 avsnitt 3 endres: Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 25 % netto tillegg til kontraktssummen. C1.8 Fristforlengelse (NS 8406 pkt 17) Entreprenøren skal utarbeide sin fremdriftsplan slik at endringsarbeider (netto sum av tilleggs- og fradragsarbeider) som i kostnad samlet utgjør inntil 10 % av kontraktssummen i normaltilfellene skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristforlengelse for endringsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider). Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 13

Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser C1.9 Vederlagsjustering (NS 8406 pkt 22) Partene har avtalt følgende regler for vederlagsjustering som følge av økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. Regulering av rigg og driftsytelser ved endret kontraktsbeløp. Hvis entreprenørens totale vederlag (B) ikke overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det ingen kompensasjons for økte rigg- og driftsytelser. Dersom entreprenørens totale vederlag (B) overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det kompensasjon for økt rigg- og driftsytelser etter følgende formel: 0,5 A (B 1,15 C) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. B = entreprenørens totale vederlag eks. mva, jf. presisering nedenfor. C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva), med eventuelle tillegg eller fradrag eks. mva etter gjennomført mengdekontroll. Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til: Vederlagsjustering pga. lønns- eller prisstigning. Vederlagsjustering pga. tiltransport eller administrasjon av sideentrepriser/leveranser, herunder påslag. Avbestillingserstatning Kompensasjon for økt rigg og drift etter pkt. 24.2.2. Regulering av rigg og driftsytelser ved fristforlengelse Får entreprenøren innvilget krav på fristforlengelse etter NS 8406 pkt. 24.1 Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold, skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel: 0,5 A (Z) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid Z = faktisk og innvilget forlengelse utover opprinnelig byggetid. Reguleringsbeløp i følge denne bestemmelse skal ikke prisreguleres. Dersom fristforlengelse er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 14

Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser C1.10 Indeksregulering Pkt. 27.1 1. punktum endres til: Prisene er faste i kontraktstiden. C1.11 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23) Pkt. 29.1 Betalingsfrist utgår og erstattes av følgende bestemmelser: 23.1 Fakturering og betaling Entreprenøren skal merke faktura med prosjektnummer, prosjektets navn, prosjektleder, kontraktsnummer og bestillernummer. Byggherren plikter å betale innen 45 dager etter at han har mottatt korrekt merket faktura. C1.12 Overtakelse (NS 8406 pkt 24) Oversikt over mangler kan fremgå av separate referater fra befaringer som er gjennomført før overtakelsesforretningen. Referatene skal i så fall vedlegges overtakelsesprotokollen. Dersom entreprenøren har bemerkninger til referatene, skal disse nedfelles i overtakelsesprotokollen. Dersom bemerkningene er omfattende, kan disse utarbeides på et eget dokument som vedlegges protokollen. Byggherrens rett til å nekte overtakelse (pkt 24.3) suppleres med følgende bestemmelser: Byggherren skal motta kontraktsmessig sluttdokumentasjon fra entreprenøren senest tre dager før oppstart av overtakelsesforretningen. Dersom entreprenøren oversitter denne fristen, skal oppstart av overtakelsesforretningen forskyves tilsvarende. Byggherrens urettmessige brukstakelse (pkt. 24.6) suppleres med følgende: Byggherren har rett til å ta i bruk infrastruktur, herunder veianlegg, kabler og ledninger, etter hvert som disse blir tilkoblet eksisterende anlegg. C1.13 Prøvedriftsperiode Det er for denne jobben ikke forutsatt prøveperiode. C1.14 Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar (NS 8406 pkt 36) Pkt. 36.2 Utbedring suppleres med følgende nytt siste ledd: Utbedring av mangler skal utføres etter avtale med og i full forståelse med bruker/leietaker. Dersom hensynet til bruker/leietaker gjør det nødvendig, skal Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 15

Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser utbedringen gjøres utenfor ordinær arbeidstid. Entreprenøren skal selv besørge og bekoste eventuelt nødvendig vakthold C1.15 Tvisteløsning (NS 8406 pkt 27) Pkt 27 suppleres med følgende bestemmelse Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Er ikke annet avtalt, skal ved ordinær rettergang bygge- eller anleggsstedets verneting være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten. C2. Spesielle kontraktsbestemmelser Administrative bestemmelser C2.1 Korrespondanse All skriftlig kommunikasjon, herunder brev, notater, telefaks etc. skal merkes med følgende opplysninger: «Gangsti Breidablikkven - Nordstrandveien «C2.2 Referater Referater skal merkes med prosjektnummer og navn, jf. ovenfor. Møtereferater skal inneholde: Møtenummer, dato og sted, deltakere, øvrige mottakere av referat, ansvar for oppfølging av sak Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 16

Fremdrift og frister D. FREMDRIFT OG FRISTER Ferdigstilling av terrengarbeider, konstruksjoner og vei- og plassarbeider 15. november 2014. Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 17

Tilbudsgrunnlag E. TILBUDSGRUNNLAG E1. Dokumentoversikt Følgende dokumenter utgjør til sammen tilbudsgrunnlaget: Nr. Dokument Vedlegg Dato 1. Tilbudsgrunnlag DEL I beskrivelse og X mengdefortegnelse 2. Tilbudsgrunnlag DEL II tegningshefte X 3. NS 3420 Beskrivelse for bygg og anlegg NS 3420 Beskrivelse for installasjoner 4. Forskrifter for graving og avstiving av grøfter. Direktoratet for Arbeidstilsynet. siste utgave siste utgave siste utgave 5. Gjeldende relevante Norske Standarder siste utgave E2. Tegningsliste Tegn. nr. Tittel Mål Fase Tegn. dato Rev. dato LA 101 Illustrasjonsplan 1:200 (A1) Anbud 27.1.2014 Rev. ind. LA 102 Riggplan 1:200 (A1) Anbud 27.1.2014 LA 200 Teknisk plan 1:200 (A1) Anbud 27.1.2014 LA 501 Detaljer grusvei, eselrapp, terrengtrapp 1:20 (A1) Anbud 27.1.2014 LA 502 Detaljer øvre trapp 1:20 (A1) Anbud 27.1.2014 LA 503 Detaljer nedre trapp 1:50 (A1) Anbud 27.1.2014 Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 18

3011 Oslo kommune Bydel Nordstrand Gangsti Nordstrandvn - Breidablikkvn Referanseliste og opplysningsskjema F. REFERANSELISTE OG OPPLYSNINGSSKJEMA F1. Adresseliste Funksjon Firma/Adresse Kontaktperson BYGGHERRE: Oslo kommune, Bydel Nordstrand Asgeir Grongstad Bydel Nordstrand Besøksadresse: Ekebergveien 243 1166 Oslo Postadresse: postboks 98 Nordstrand 1112 Oslo tlf. 02 180 /faks 23 49 51 01 PROSJEKTLEDELSE: Oslo kommune Jan Nordahl Bydel Nordstrand Besøksadresse: Ekebergveien 243 1166 Oslo Postadresse: postboks 98 Nordstrand 1112 Oslo tlf. 02 180 /faks 23 49 51 01 RÅDGIVERE: Sundt & Thomassen AS Trygve Sundt Landskapsarkitekter MNLA Besøksadresse: Drammensveien 130, 0277 Oslo Postadresse: Pb 457 Skøyen, 0213 Oslo E-post: trygve.sundt@st-landskap.no Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon, kvalifikasjonsgrunnlag og prisskjema side 19