SHA-plan (SHA = Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø) SHA-planer skal i følge Byggherreforskriften utarbeides for alle typer byggeprosjekter. Saturnvegen barne- og ungdomssenter Nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg Utarbeidet av: Lundesgaard og Christiansen as Dato: 14. juni 2012 Revidert: Status: Utgave vedlagt konkurransegrunnlag 14. juni 2012 Side 1 av 9
Innhold MÅL...3 ORGANISASJON... 3 TIDSPLAN...3 STEDLIGE FORHOLD...4 HENSYNET TIL SATURNVEGEN BARNE- OG UNGDOMSSENTER... 4 GRUNNFORHOLD... 4 PARKERING... 4 KABLER OG RØR... 4 RIGGPLAN, FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN...4 ATKOMST, TRANSPORTVEIER, PARKERING... 4 INNGJERDING, ADGANG... 5 VANN OG AVLØP... 5 STRØMFORSYNING, LYS OG VARME... 5 BRAKKER... 5 LAGRING, RYDDING... 5 KRANER, STILLASER, HEISER, MASKINER... 6 SIKRING AV ARBEIDSOMRÅDER... 6 TELEFON... 6 FØRSTEHJELPSUTSTYR... 6 BRANNSLUKNINGSUTSTYR... 6 PERSONLIG VERNEUTSTYR... 6 SPESIELLE RISIKOMOMENTER...6 SIKKER JOBBANALYSE... 6 FALL AV PERSONER OG GJENSTANDER... 6 BRANN... 7 LAGRING... 7 STØV... 7 RIVING... 7 GRAVESIKRING... 7 SPRENGING... 7 AVFALLSHÅNDTERING...7 BYGGRENHOLD... 9 HANDLINGSPLAN FOR ULYKKE... 9 INFORMASJON...9 OPPFØLGING OG AJOURFØRING... 9 14. juni 2012 Side 2 av 9
Mål Byggherrens mål er at prosjektet gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å oppnå dette, skal det legges vekt på at byggeplassen blir planlagt, organisert og kontrollert iht. regler og intensjoner i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser av 3. august 2009, Byggherreforskriften (BHF). SHA-planen skal være et hovedinstrument i dette arbeidet. Den danner sammen med andre relevante lover og forskrifter et regelverk, som alle deltakere i prosjektet er forpliktet til å følge. Organisasjon SHA-organisasjon: Byggherre Byggherrens kontaktperson (BH-PL) Ansvarlig for utarbeidelse av SHA-plan SHA koordinator under prosjekteringen (KP) SHA koordinator under gjennomføringen (KU) Hovedbedrift for samordning (HB) Porsgrunn kommune Ivar Øverli Olav Lundesgaard, Lundesgaard og Christiansen as Olav Lundesgaard, Lundesgaard og Christiansen as Totalentreprenør Totalentreprenør Byggherren skal sørge for at innehaverne av nøkkelfunksjonene har nødvendige skriftlige kontrakter før arbeidet i de enkelte fasene starter. SHA-planen skal følge prosjektet fram til ferdigstillelse. De ansvarlige deltakerne skal sørge for at planen revideres og detaljeres underveis, slik at den til enhver tid inneholder beskrivelser og instruksjoner som er hensiktsmessige for dette prosjektet. Figuren til høyre viser byggherreorganisasjonen med hensyn på SHA. Navn fylles inn ved bearbeidingen. Tidsplan Hovedfasene i prosjektet er: 1. Forprosjekteringsfasen, fra prosjekteringsstart til innsendelse av rammesøknad og grunnlag for totalentreprise 2. Prosjekteringsfasen, der prosjektet detaljplanlegges for bygging og igangsettingssøknad. 3. Utførelsesfasen 14. juni 2012 Side 3 av 9
Totalentreprenøren skal sørge for at det til enhver tid foreligger ajourført fremdriftsplan og bemanningsplan for arbeidene. Fremdriftsplanen skal beskrive aktivitetene i rekkefølge slik at risikofylte situasjoner unngås, og slik at deltakernes oversikt og årvåkenhet ikke svekkes. Aktiviteter forbundet med særskilt risiko skal utheves i planen. Produksjonsplanen samstemmes på entreprenørenes fremdriftsmøter. I møtene skal det informeres om hvilke arbeider som vil pågå i neste periode, og hvilke arbeidsoperasjoner som krever spesielle sikkerhetsforanstaltninger. Videre skal møtet opplyse om evt. endringer i produksjonsplan og ressursplan. Dersom produksjonsplanen justeres, skal det samtidig foretas vurdering og evt. justering av ressursplan. Det skal fremgå hvordan endringen i fremdrift tas hånd om ved endringer i ressursbehovet. Gjeldende produksjonsplan skal være oppslått på informasjonstavle tilgjengelig for alle arbeidstakere. Stedlige forhold Hensynet til Saturnvegen barne- og ungdomssenter Virksomheten ved Saturnvegen barne- og ungdomssenter skal være i drift under hele anleggsperioden. Fram til nybygget står ferdig skal virksomheten i eksisterende bygg gå som normalt. Når nybygget er ferdig flytter virksomheten fra eksisterende bygg til nybygget. Bygge- og anleggsarbeidet må planlegges og gjennomføres på en slik måte at det blir til minst mulig ulempe for driften av barne- og ungdomssenteret og slik at det ikke oppstår fare for personell og beboere. Det må til enhver tid være kjøreadkoms tram til senterets hovedinngang, også når det pågår gravearbeider i eksisterende adkomstvei (se Generell del av tilbudsbeskrivelsen punkt A3.7). Grunnforhold Byggetomta har delvis fjell i dagen, og det må medregnes pigging og/eller flåsprengning. Arbeidet skal utføres med full hensyntaken til naboene m.h.t. sikkerhet og tidspunkter for utførelsen. Parkering Det må utarbeides en plan for parkering som skal gjelde under byggearbeidene. Planen skal godkjennes av Porsgrunn kommune. Kabler og rør Elektriske kabler til trafo må påvises før graving, likeledes vann-, varme-, gass- og avløpsrør. Telekabler må også påvises. Riggplan, forhold på byggeplassen HB skal sørge for at det til enhver tid foreligger en ajourført riggplan for byggeplassen. På tegningen skal - i hensiktsmessig grad og detalj - angis veier, områder, konstruksjoner og installasjoner/innretninger som skal til for å etablere de forhold som beskrives under punktene 6.1-6.15 nedenfor. Riggplanen skal godkjennes av KP og BH-PL. BH-PL skal godkjenne endringer. Atkomst, transportveier, parkering Atkomstvei og interne veier skal markeres på riggplanen. HB har ansvar for at eventuelle farlige skrenter/skråninger sikres i byggeperioden. Innenfor byggegjerdet (se kapittel 5.2) tillates ikke parkering for annet enn utstyrskjøretøyer og anleggsmaskiner i nødvendig utstrekning. HB skal etablere rutiner/avtaler for vedlikehold/snørydding/strøing som sikrer uhindret og trygg ferdsel på byggeplass, anleggsveier under normalt forekommende værforhold. Kjøring til eiendommene/boligene i Saturnvegen må opprettholdes gjennom hele byggefasen. 14. juni 2012 Side 4 av 9
Inngjerding, adgang For å sikre allmennheten mot fare forbundet med byggingen, skal byggeplassen være adskilt fra omgivelsene med låsbart byggegjerde når det foregår utvendige arbeider. Dette skal markeres på riggplanen. HB skal holde gjerdet ved like gjennom hele byggetiden. Under hele byggeperioden skal bygningen låses hvis det ikke er mulig å holde oppsyn med inngangene. HB skal etablere rutiner for adkomst til byggeplassen slik at det til enhver tid skal kunne fastslås hvem som er til stede. HB skal også etablere rutiner for adgang til byggeplass utenom vanlig arbeidstid. Det skal alltid være minst to personer tilstede der arbeid pågår. Vann og avløp HB har ansvar for å forsyne byggeplassen med vann- og avløpssystem av tilstrekkelig kvalitet og kapasitet til at vannkrevende arbeidsoperasjoner, byggrenhold, personlig hygiene og drikke/matlaging kan ivaretas på forskriftsmessig måte. Provisoriske ledninger og tappesteder i byggeområdet og brakker skal sikres mot brudd og lekkasjer som kan gi kortsiktige og/eller langsiktige skader på konstruksjoner og innemiljø. Strømforsyning, lys og varme HB har ansvar for å forsyne byggeplassen med elkraft, lysarmaturer og varmeinstallasjoner med tilstrekkelig kvalitet og kapasitet til at alle arbeidsoperasjoner skal kunne utføres med egnet utstyr på en sikker måte i et godt arbeidsmiljø. Provisoriske og permanente kabelstrekk skal sikres mot snubling, og mot brudd og støt i forbindelse med forflytning av store/tunge kjøretøyer, gravearbeider og bruk av kraner/løfteinnretninger. Brakker HB har ansvar for at brakker tilfredsstiller krav i offentlige forskrifter og har en utforming, bygningsmessig standard og installasjoner som gjør dem egnet til sitt formål. Brakker skal markeres på riggplanen. Brakkene skal ha en beliggenhet, en understøttelse/stabilisering og trapper/adkomstveier som minimerer risiko ved daglig bruk. Totalentreprenøren skal holde 2 kontorbrakker til disposisjon for senterets kontorpersonale i fase 2 av byggeperioden da det pågår ombyggingsarbeider i eksisterende bygg. Disse brakkene skal ha en hensiktsmessig plassering i forhold til nybyggets hovedinngang. Lagring, rydding Avlastning og lagring skal skje på anviste plasser og kan markeres på riggplanen. HB skal etablere instruks for rydding på alle deler av byggeplassen og skal spesielt sikre at viktige transportveier, gangruter og rømningsveier alltid holdes åpne. Dersom en entreprenør etter skriftlig varsel ikke innen 24 timer rydder i henhold til instruks, kan BH- KU uten nærmere varsel få utført rydding for entreprenørens regning. Alle fuktømfintlige materialer som leveres til byggeplassen skal lagres på tørt sted beskyttet mot nedbør og vannsøl. Byggentreprenøren skal ved oppstart av byggearbeidene etablere en tørr lagringsplass for slike materialer, som kan benyttes gjennom hele byggeprosessen. Byggentreprenøren skal inkludere bruk av byggtørkere for å få bygget tilstrekkelig tørt. Det skal kun benyttes lufttørkere som er basert på avfukting, og bygget skal ikke oppvarmes før all diffusjonstetting er utført i yttervegger, tak og gulv. Luftstrøm fra byggtørkere må ikke spre støv i bygget. 14. juni 2012 Side 5 av 9
Kraner, stillaser, heiser, maskiner Behovet for installasjon og bruk av større, tekniske hjelpemidler skal klarlegges av HB så tidlig som mulig i planleggingsprosessen, og medtas i tidsplaner og - i hensiktsmessig grad - avmerkes på riggplanen. Områder med risiko for fall av gjenstander skal identifiseres, og eventuelle særskilte sikkerhetsinstrukser utarbeides. Instrukser for bygging, bruk og riving av stillaser, og bruk av provisoriske heiser, skal utarbeides. Sikring av arbeidsområder HB skal utarbeide instruks for underentreprenørens sikring av sine arbeidsområder med rekkverk, avdekninger m.m. Dersom en arbeidsoperasjon medfører fare for skader eller negativ miljøpåvirkning i tilgrensende deler av byggeplassen, skal disse sikres/beskyttes før arbeidet starter. Telefon HB skal sørge for at det etableres telefonsystem som er tilstrekkelig for å ivareta alle aktørers behov for intern og ekstern kommunikasjon, for eksempel telefon, fax og IKT. Førstehjelpsutstyr HB skal utarbeide plan for utplassering av nødvendig mengde førstehjelpsutstyr som skal markeres på riggplanen. HB skal utarbeide instruks for bruk og vedlikehold av utstyret. Brannslukningsutstyr HB skal sørge for at det etableres forskriftsmessige systemer og utstyr for brannvarsling og slukking som skal markeres på riggplanen. Se kapittel 6, spesielle risikomomenter. Det skal utarbeides egen instruks for brannsikkerhet ved arbeid med åpen flamme og ved håndtering av flasker med brennbar gass. Personlig verneutstyr De ansvarlige entreprenører skal i god tid før igangsetting av sitt arbeid, klarlegge hvilke personlig verneutstyr som er hensiktsmessig i dette prosjektet. De enkelte medarbeidere skal før oppstart få god instruksjon i verneutstyrets funksjon og bruksmåte. Spesielle risikomomenter Sikker jobbanalyse Sikker jobbanalyse skal utføres for arbeider som inneholder farefulle arbeidsoperasjoner. Sikker jobbanalyse skal utarbeides i god tid før arbeidet skal gjennomføres. Fall av personer og gjenstander Ved arbeider i høyden skal det generelt benyttes stillas. Alle stillaser skal være av godkjent type og utførelse, godkjent og merket av autorisert personell. Arbeid fra stige aksepteres ikke. Takflater skal være sikret med rekkverk. Unntaksvis tillates arbeider i sele hvor det er uforholdsmessig vanskelig å opprettholde rekkverk og arbeidet er kun av kort varighet. (f. eks. beslagarbeid på spesielle steder). 14. juni 2012 Side 6 av 9
Brann Ved arbeid som utføres med åpen flamme eller annen antenningsfare skal entreprenøren sørge for å ha brannslukkingsapparat ved arbeidsplassen. Kapping av rør, kanaler, etc. med vinkelsliper o. l. skal normalt foregå på avtalt sted hvor fare for antennelse er minimal. Propanflasker skal sikres og fjernes fra byggeplassen når de ikke er i bruk. Ansvaret for dette påhviler den som bruker utstyret. Ved behov for midlertidig utkobling av brannalarmanlegg skal dette avtales med ansvarlig for teknisk drift. Lagring All lagring skal skje forsvarlig og sikres mot fall/velting som følge av f. eks. uventet uvær. Støv Arbeidsoperasjoner skal planlegges og gjennomføres slik at støvutvikling mest mulig unngås eventuelt blir fanget opp og ikke får anledning til å spre seg i rommet. Det vil si at det må benyttes utstyr med avsug, og/eller at arbeidsstedet avlukkes lokalt og støvsuges i etterkant, slik at støv hindres i å spre seg til naboområder. Riving Ved rivearbeider skal det benyttes hensiktsmessig utstyr. Dette gjelder både redskap til selve rivingen og verneutstyr. Alle materialer skal kildesorteres. Det er ikke foretatt registrering av miljøskadelig avfall i bygningen. Riving, behandling og deponering av alt miljøskadelig avfall og komponenter må utføres i h.h.t. gjeldende regelverk. Gravesikring Gravearbeider i skråning med fare for ras skal vurderes og sikres spesielt. Det skal utarbeides instruks for sikkert arbeid. Sprenging Skal sprengning foregå på byggeplassen, skal det utarbeides egen instruks for når og hvordan sprengningsarbeider skal utføres. For sikkerheten på byggeplassen er det viktig at denne type arbeid er avsluttet før andre entreprenører rigger seg til og starter arbeidet. Avfallshåndtering Totalentreprenøren er ansvarlig for håndtering av alt anleggsavfall. Prosjektet skal gjennomføres med kildesortering/-avfallshåndtering på byggeplassen. Totalentreprenøren er ansvarlig for at eventuelle underentreprenører/ leverandører følger dette kravet. Totalentreprenøren skal utarbeide avfallsplan/ -rapport iht. kommunens retningslinjer og oversende denne til kommunen for godkjenning før oppstart av arbeidene. Totalentreprenøren skal holde avfallscontainere og besørge bortkjøring av eget og andre entreprenørers avfall. Alle containere skal være synlig merket med fraksjonsnavn og plasseres slik at det ligger til rette for en effektiv avfallshåndtering. Rivingsavfall og byggeavfall skal håndteres i tråd med lover og forskrifter. Det er ikke tillatt å brenne avfall. 14. juni 2012 Side 7 av 9
Totalentreprenøren har ansvar for: å redusere mengden produksjonsavfall som genereres. å forestå sortering av produksjonsavfallet som beskrevet under, eller i h.h.t. de regler som gjelder ved avfallsanlegget der avfallet leveres. å holde produksjonsavfallet adskilt fra annet avfall at produksjonsavfallet samles inn og transporteres på forskriftsmessig måte. at produksjonsavfallet leveres til godkjent avfallsanlegg. Kildesorteringsgraden er avhengig av avsetningsmulighetene, men skal minst bestå av: Materialer og bygningsdeler til ombruk. Betong/mur/tegl. Rent trevirke til gjenvinning. Metaller til gjenvinning. Glass til gjenvinning. Papir og papp til gjenvinning. Plast til gjenvinning. Avfall til deponi. o o Spesialavfall. rene masser restavfall, ikke gjenvinnbart Spesialavfall skal håndteres i h.h.t. de gjeldende forskrifter for det aktuelle avfallet, kfr. Spesialavfallforskriften, PCB-forskriften, Asbestforskriften. Følgende bygningskomponenter/- materialer omfattes av disse: Asbestholdige materialer. Bly, og blyholdige materialer (beslag, blyinnfattet glass, akkumulatorer, batterier, o.l.) Kvikksølvholdige komponenter og materialer (vippebrytere, termometere, termostater, o.l.) PCB-holdige komponenter og materialer (enkelte fugemasser, kondensatorer, lysstoffrør,forseglede ruter fra før 1984, m.v.) KFK-holdige komponenter (kjølemaskiner/-møbler) EE-avfall Uherdet maling. Saltimpregnert trevirke. Kreosotimpregnert trevirke. I praksis skal hver enkelt entreprenør ha ansvaret for systematisk innsamling av alt det avfall han produserer. Innsamlingen skal gjøres før avfallet har rotet til arbeidsplassen. Det innebærer at avfall ikke skal slenges tilfeldig omkring, men legges i mindre transportable kasser som bringes med til arbeidsstedet og etter hvert tømmes i sentrale containere på byggeplassen. 14. juni 2012 Side 8 av 9
Totalentreprenøren avgjør etter den beskrevne sorteringsgraden størrelsen på avfallsriggen etter eget behov. De sentrale avfallscontainerne inngår i totalentreprenørens kostnader for rigg og drift. I den grad en aktør finner sitt eget avfall verdifullt, er det hans eiendom. Han må da påta seg arbeid og utgifter med hele håndteringen av avfallet innenfor samme rutiner som gjelder for annet avfall på plassen. Totalentreprenøren skal ved arbeidets ferdigstillelse foreta en fullstendig opprydding. Arbeidet anses ikke som kontraktsmessig ferdig før all opprydding er utført og godkjent av byggherren. Plassering av avfallscontainere skal skje i henhold til ajourført riggplan. Inn- og uttransport skal skje uten at det etableres løftesituasjoner eller krysninger som gir risiko for uhell. Byggrenhold Byggerenholdet skal utføres etter prinsippene og anvisningene i Rent Tørt Bygg-håndboken fra Rådgivende Ingeniørers Forening, siste utgave pr november 2009. Omfanget av byggerenholdet skal være etter kategori 1. Kategori 1: Enkle bygg med god tilkomst for rengjøring Kategori 2: Bygg med begrenset tilkomst for rengjøring Kategori 3: Rehabilitering av bygg med stor støvutvikling i byggefasen, eller nybygg med store krav til rent bygg (sykehus, laboratorier, rene rom etc.) Renholdshyppigheten skal være minst 1 gang pr. uke. Renholdskvalitet for avsluttende byggerengjøring (før overlevering) skal være i renholdsklasse B: Normal iht. tabell 3.2 i Rent Bygg-håndboken, målt med feltmåleinstrument BM-Dustdetector eller tilsvarende instrument med dokumenterbar målenøyaktighet. Renholdskvalitet for klargjørende byggerengjøring (etter at innredning er på plass) skal være i renholdsklasse B: Normal iht. tabell 3.2 i Rent Bygg-håndboken, målt med feltmåleinstrument BM- Dustdetector eller tilsvarende instrument med dokumenterbar målenøyaktighet. Handlingsplan for ulykke Totalentreprenøren har ansvar for å utarbeide instruks (handlingsplan) ved ulykker. Planen skal slås opp og gjøres kjent for alle. Den første på stedet skal gi førstehjelp og sørge for varsling etter rutiner angitt i planen. Informasjon HB skal i god tid før byggestart holde særmøte med alle deltakerne i prosjektet hvor SHA planen gjennomgås i sin helhet. Alle skal ha tilgang - på anvist plass - til siste versjon av SHA-planen. Det skal kvitteres for at SHA-planen er gjennomgått og forstått. Oppfølging og ajourføring BH-KU har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av denne HMS-planen i byggetiden. SHA-planen skal være fast punkt på byggemøter. Alle deltakere har plikt til å melde fra til BH-KU om forhold han mener ikke er i overensstemmelse med planen, eller som er uteglemt og bør medtas. 14. juni 2012 Side 9 av 9