LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS
|
|
- Arnt Skoglund
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 BOK 0 GENERELL DEL Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks 297, 9483 Harstad.
2 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Innhold 1. ORIENTERING OM PROSJEKTORGANISASJONEN 1 2 ORIENTERING OM PROSJEKTET 2 3 ORIENTERING OM TILBUDSMATERIALET 3 4 TILBUDSREGLER 4 5 KONTRAKTSBESTEMMELSER 5 6 SPESIELLE FORPLIKTELSER OG KRAV 6 7 RIGG- OG DRIFTSBESTEMMELSER 13 S:\Oppdrag\Harstad\ P1052 Liland sykehjem\heis\anbud\forespørsel heisanlegg - Konkurransegrunnlag del 1. Bok 0.doc
3 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side 1 1. ORIENTERING OM PROSJEKTORGANISASJONEN 1.1 Byggherreorganisasjon Navn- og adresseliste Byggherre: Evenes kommune, v/ Håkon Olsen, 8533 Bogen i Ofoten Tlf.: / E-post: hakon.olsen@tjeldsund.kommune.no Prosjektledelse: Tjeldsund kommune, v/ Håkon Olsen, 9444 Hol i Tjeldsund Tlf.: Faks: E-post: hakon.olsen@tjeldsund.kommune.no Rådgiver: Asplan Viak AS Postboks 297, 9483 Harstad. Prosjektansvarlig: Terje Holte-Riise Tlf.: E-post: terje.holteriise@asplanviak.no 1.2 Entrepriser Entreprise E01 Heisanlegg. Arbeidene gjennomføres som totalentreprise iht. NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser.
4 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side 2 2 ORIENTERING OM PROSJEKTET 2.1 Prosjektets navn, art og omfang Prosjektets navn er: LILAND SYKEHJEM RENOVERING HEISANLEGG Prosjektet omfatter: Rivning av eksisterende heis inkl. borttransport og deponi. Levering- og montering av nytt heisanlegg. Alle bygningsmessige arbeider i forbindelse med ny heis. Det vil si breddeutvidelse i dører og eller forsterkninger i sjakt samt eventuell utvidelse av heisgrube. Alle elektro arbeider i forbindelse med nytt heisanlegg. Trafo for 400 V til heis dersom det er nødvendig. Nødvendige myndighetsgodkjenninger for å idriftssetting av heis. Detaljprosjektering av ny heis. 2.2 Spesielle forhold på byggeplassen Det vil være delvis drift i rehabiliteringsarealet under byggeperioden. Sentralkjøkken, transportarealer til trapperom og nyere del av bygningen skal benyttes som normalt. Totalentreprenøren må planlegge drift og utførelse slik at disse funksjoner ikke blir påvirket unødvendig. Arbeider som skal gjennomføres i disse arealer skal varsles tidlig og utførelse må koordineres mot brukerbehov. 2.3 Adkomst, trafikk og parkering Adkomsten vil skje fra Lilandveien. Parkering og Rigg avklares med byggherre. 2.4 Orientering om byggearbeidene Byggemål i ekisterende sjakt: Bredde: 2200mm Lengde: 3400mm Etasjehøyde: 2777mm Gruve under eksisterende gulv i kjeller etg: 1096mm Høyde på sjakt i øverste etg. (3. etg): Det er et overbygg på taket over heissjakt på 1890mm + HK2777. Totalt HSK er på 2777mm mm Dørbredde: 1200mm Dørhøyde: Ukjent mål Antall stopp: 4 stk, alle med dør på samme side. Totalentreprenør er ansvarlig for kontrollmåling av sjakt og døråpninger som utgangspunkt for sin detaljprosjektering og leveranse. Kontrollmål for inntransport av ny heis pålegges totalentreprenøren Kravspesifikasjon ny heis: Person/sengeheis Nyttelast: 1600 kg Ant. Pasasj: 21 stk. Stolbredde: 1400mm Stoldybde: 2400mm Dørbredde: 1300mm (Eksisterende utsparingsmål må utvides 100mm i alle etasjer). 2.5 Fremdrift Arbeidene planlegges bestilt innen medio februar Planlagt byggestart primo mars Ferdigstillelse og overlevering er programmert til ultimo mai 2016.
5 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side 3 3 ORIENTERING OM TILBUDSMATERIALET Konkurransegrunnlagene som vedlegges ved hver tilbudsutsendelse, er delt i tre deler: Del 1: Konkurransegrunnlag del 1, Bok 0 Generell del Dette dokument. Del 2: Konkurransegrunnlag del 2 Fagbeskrivelse Tilbudsinnbydelse med fagbeskrivelse for totalentreprisen. Mengdeberegning utarbeides ikke. Del 3: Anbudstegninger Aktuelle utsnitt av tegning(er) av eksisterende anlegg. Konkurransegrunnlaget distribueres digitalt i pdf-format. Tegningsgrunnlag kan på forespørsel oversendes tilbydere i rvt-kildeformat. Eventuelt kan konverterte rvt-filer distribueres.
6 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side 4 4 TILBUDSREGLER Anskaffelsen gjennomføres som åpen tilbudskonkurranse. Innbydelsen gjelder en anskaffelse under EØS terskelverdi, jf del I og III i forskrift om offentlige anskaffelser.
7 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side 5 5 KONTRAKTSBESTEMMELSER 5.1 Generelle kontraktsbestemmelser E01 For entreprise E01 gjelder generelle kontraktsbestemmelser gitt i NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med de endringer og supplerende bestemmelser som er gjort nedenfor. - Byggherren stiller ikke sikkerhet.
8 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side 6 6 SPESIELLE FORPLIKTELSER OG KRAV 6.1 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Beskrivelsen nedenfor er en generell SHA-beskrivelse, og denne må tilpasses den enkelte byggesaken også i byggesaker hvor det eventuelt bare er en entreprenør som har kontrakt med byggherren. For denne entreprenøren vil gjelde både de generelle kravene til entreprenører, men også kravene som er knyttet til hovedbedriften..1 Orientering og hensikt: Alle arbeider i forbindelse med denne byggesaken skal gjennomføres i samsvar med: "Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser"- den såkalte "Byggherreforskriften" fastsatt ved kgl res Alle entreprenører er ved planlegging, organisering og gjennomføring av sine arbeider ansvarlig for å oppfylle gjeldende krav og byggherrens målsetting med SHA-arbeidet på byggeplassen. Entreprenørene skal videre følge de retningslinjer, rutiner og prosedyrer som byggherrens koordinator pålegger dem, og den dokumentasjon som forlanges skal fremlegges. Byggherrens målsetting for HMS-arbeidet er å: o spare liv o redusere skader og personlige lidelser o redusere sykefraværet og legge forholdene til rette for et godt arbeidsmiljø o verne verdier o ta vare på miljøet både i og rundt bygget o spare kostnader for entreprenørene og det offentlige o oppnå en triveligere arbeidsplass for alle o oppnå bedre kvalitet på sluttproduktet For å oppnå best mulig resultat er det viktig at alle parter og enkeltpersoner er positivt innstilt til å ivareta sin del av oppgaven..2 Organisering: Byggherren fungerer som øverste ansvarlige for alt SHA-arbeid. Det er videre utpekt følgende koordinatorer: Prosjekteringsfasen: Byggefasen: Prosjekteringslederen Byggelederen Alle entreprenører som har kontrakt direkte med byggherren skal ha en person som er ansvarlig for SHA-saker på byggeplassen. Navn skal oppgis under kontraktsforhandlingene. Alle entreprenørene skal videre etablere et internkontrollsystem som er tilpasset kontraktsarbeidet og de prosedyrene som gjelder for dette byggearbeidet. Entreprenørene har ansvar for å inkludere egne underentreprenører og ansatte i SHA-arbeidet. Bygningsentreprenøren vil til enhver tid ha ansvaret som hovedvernebedrift i samsvar med Arbeidsmiljøloven. SHA-oppgaver vil for øvrig kunne bli overdratt fra byggherren til en eller flere entreprenører på byggeplassen..3 Hovedbedrift: Entreprenøren for entreprise E01 - Heisanlegg - vil bli tillagt hovedbedriftsansvar fra starten på byggeplassen frem til ferdigstillelsen - dvs. til alle arbeider er overtatt av byggherren. Hovedbedriften skal: o Koordinere og føre kontroll med at arbeidsprosedyrene utføres i henhold til lover og forskrifter - (Forskriftens 12 h). o Treffe nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får adkomst til bygge- og anleggsområdet - (Forskriftens 12i). o Påse at alle entreprenører utfører pålagte oppgaver som angitt under punktet "Ren byggeprosess" og dermed sikre god orden og fullt ut forsvarlige forhold på byggeplassen - (Forskriftens 13 a).
9 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side 7 o o o o o o Orientere og informere alle arbeidstakere på bygget om vernearbeidet og om prosjektets SHAplaner. Påse at alle benytter personlig verneutstyr Være ansvarlig for beredskapen på byggeplassen og utarbeide og vedlikeholde overordnede beredskapsplaner. Det skal være utarbeidet opplegg og rutiner i tilfelle ulykker inntreffer. Sørge for at nødvendig beredskapsmateriell, førstehjelpsutstyr og instrukser tilpasset omfang og risiko for arbeidene, forefinnes på byggeplassen. Sørge for at det blir gjennomført regelmessige vernerunder, innkalle til og lede disse samt avgi skriftlig rapport med eventuelle pålegg. Påse at alle følger de rutiner og bestemmelser som gjelder for å ivareta sikkerhet og miljø på byggeplassen, samt registrere og påtale avvik og kontrollere at disse blir behandlet. Orientere byggherren om hvilke tiltak som er nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet på byggeplassen, samt orientere om beredskapen på byggeplassen..4 Entreprenørenes ansvarsforhold: For å oppnå målsettingen om en trygg, miljøvennlig og trivelig byggeplass, er det viktig at alle entreprenører følger opp sine forpliktelser på dette området slik det er nevnt nedenfor: Entreprenørene skal: o Utarbeide SHA-plan og sikkerhetsplan for egne og underentreprenørenes arbeider og oversende denne til byggherren innen 2 uker etter at arbeidene er bestilt. o Orientere egne arbeidere om vernearbeidet og om SHA-planen o Påse at egne arbeidere benytter foreskrevet verneutstyr o Påse at arbeidere fra andre firmaer benytter pålagt verneutstyr dersom disse oppholder seg i områder hvor slikt utstyr er påkrevet på grunn av denne entreprenørens arbeid. o Sørge for at sertifikatpliktige maskiner og utstyr er sertifisert og kontrollert i henhold til gjeldende bestemmelser. o Påse at utstyr og rigginstallasjoner som benyttes og tilhører eller er satt opp av andre firmaer, er i forskriftsmessig stand - såsom stillas, heiser, kraner, trapper m.v. o Påse at andre firmaer og arbeidere blir varslet og at det blir satt opp varselskilt når det pågår arbeidsoperasjoner som kan medføre fare for andre på bygget. o Påse at vilkårene for håndtering av de ulike materialene blir fulgt samt at fjerning av brukte, farlige materialer og materialrester foregår i samsvar med gjeldende forskrifter. o Sørge for å ha en bemanning som er tilpasset arbeidsvolumet slik at en unngår å måtte arbeide så mye overtid at det går ut over sikkerhet og miljø. o Oversende byggeledelsen produktdatablad når helse- og miljøfarlige stoffer bringes inn på byggeplassområdet. I meldingen skal det klart fremgå hvilke mengder som tilveiebringes, hvordan stoffet lagres og sikres foruten når og hvor det skal benyttes. o Sørge for å registrere alle ulykker med personskade og/eller skade på miljø og materiell, når slike skader oppstår ved egne arbeider. På forespørsel skal rapport fra registreringen forelegges byggherren. Også sykefravær relatert til arbeid og arbeidsmiljø skal registreres. o Påse at egne arbeidere og underentreprenører utfører pålagte oppgaver i forbindelse med "Ren byggeprosess" for å sikre god orden og forsvarlige hygieniske forhold på byggeplassen. SHA planen skal inneholde informasjon om og opplegg for følgende forhold: a. Entreprenørens overordnede mål for SHA-aktiviteter for prosjektet og ledelsens forpliktelser i denne sammenheng. b. Oppbygging av organisasjon for entreprenørens SHA-arbeid såsom: o ansvarlig for SHA-arbeid o verneombud o etc. c. Angi spesifikke tiltak for arbeidsoperasjoner tatt opp i overordnet SHA-plan utarbeidet av byggherren. d. Angi spesifikke tiltak i henhold til byggherreforskriftens 13. e. Angi rutine og tiltak for andre aktiviteter og oppgaver som krever det, og spesielt for arbeider som kan medføre risiko for ulykker eller uhell og for nye og ukjente arbeidsoperasjoner. f. Angi prosedyrer for oppdatering av SHA-planen og hvordan endringen bekjentgjøres. g. Angi hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltak og hvordan disse skal utføres og følges opp.
10 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side 8 h. Angi rutiner for hvordan entreprenørens ledelse fører tilsyn med at kontraktsarbeidet utføres på en slik måte at SHA-forhold ivaretas som forutsatt. i. Angi opplegg for kontroll og behandling av avvik. Dersom en entreprenør ikke følger opp sine forpliktelser i forbindelse med helse- miljø og sikkerhet på byggeplassen, kan byggherren etter muntlig påtale og etter skriftlig underretning engasjere andre til å ivareta disse forpliktelsene på hans vegne. Kostnadene blir i så tilfelle belastet vedkommende entreprenør og trukket direkte i hans tilgodehavende..5 Byggherrens medvirkning og oppgaver: Byggherren vil medvirke til at forholdene legges best mulig til rette slik at SHA-arbeidet på byggeplassen kan gjennomføres og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte. Byggherren har utarbeidet en overordnet SHA-plan i samsvar med byggherreforskriften. Planen følger vedlagt. Byggherrens SHA-koordinator på byggeplassen vil ivareta følgende oppgaver: o Foreta overordnet koordinering av oppgavene knyttet til gjennomføringen av byggherreforskriften. o Kontrollere at alle entreprenørene utarbeider SHA- og sikkerhetsplaner i samsvar med byggherreforskriften og kontraktsgrunnlaget. Planene skal gjennomgås med de respektive entreprenørene. o Delta i vernerunder som organiseres av hovedbedriften. o Foreta overordnet kontroll. o Ved behov innkalle entreprenørene til felles SHA-befaringer hvor entreprenørens ledelse plikter å delta. o Kontrollere at avvik blir behandlet..6 Overordnet SHA-plan: I samsvar med Byggherreforskriftens 8) er det utarbeidet en overordnet HMS-plan for denne byggesaken. Planen følger nedenfor. I forbindelse med planen gis det følgende forklaringer: Forklaringer til kolonner: Ref til BHF 8 Faretype Årsak Tiltak Ansvar Dok Kontrollansvar Forkortelser: ENTR ARK RIB, RIG, RIV HOB Referanse til punkter i Byggherreforskriften 8 C) med tilhørende underpunkter Aktuell faretype Årsak til eventuell risiko Tiltak for å ivareta sikkerheten og arbeidsmiljøet Angir hvem som er ansvarlig for å gjennomføre angitte tiltak Dokumentasjon som skal utarbeides og framlegges Angir hvem som har overordnet kontrollansvar. Alle involverte foretak skal i tillegg utføre egenkontroll Den entreprenør som skal utføre arbeidet. Utføres arbeidet av en underentreprenør, er det den entreprenøren som har kontrakt med byggherren som har ansvaret for tiltakene som skal gjennomføres. Arkitekt eller ansvarlig for bygningsmessig beskrivelse. Rådgivere for henholdsvis byggeteknikk, grunnundersøkelse og VVSteknikk. Det firma som til enhver tid har ansvaret som hovedbedrift i h.h.t. Arbeidsmiljøloven 15.
11 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side 9 Ref til BHF 8 Faretype Årsak Tiltak Ansvar Dokumentasjon Kontrollansvar 1a Ras Arbeid med denne risiko er ikke aktuelt 1b Sammenstyrtning Mangelfullt avstivning inntil permanent avstivning er etablert. Avstivning av takkonstruksjonen til taket er avstivet. ENTR SHA-plan/instruks 1c Gjørme Arbeid med denne risiko er ikke aktuelt 1d Skade ved fall Mangelfullt stillas. Fravær av og mangelfullt rekkverk. Mangelfull fallsikring og tildekking. Mangelfull rydding. Arbeid i høyden. Stillas, rekkverk, gangbaner m.v. utføres i hht regler og forskrifter. Anordning av rekkverk mot større åpninger og større utsparinger og langs gesimser. Tildekking av mindre utsparinger. Rydding. Vernerunder. Kontrollrutiner. Benytte påbudt verneutstyr. ENTR SHA-plan/instruks HOB 1e Skade ved fallende gjenstander Arbeid i høyden. Løft Benytte påbudt verneutstyr. Utvise varsomhet og områdeansvar/ avsperring og skilting. Sertifiserte løfteredskap. Kvalifiserte kranførere. Provisorisk avstiving betongkonstruksjoner. ENTR SHA-plan/instruks HOB 2 Utsette personer for kjemiske og biologiske stoffer Mottak, lagring, håndtering og bruk av stoffer på byggeplass. Avfallshåndtering og destruksjon Valg av stoff. Merking og forskriftsmessig lagring. Benyttelse av påbudt verneutstyr. Utvise varsomhet og områdeansvar/avsperre område/skilting. Utlufting. Retningslinjer og direktiver i datablad følges. Forskriftsmessig håndtering som spesialavfall. ARK, RIB, RIV ENTR Beskrivelse SHA-plan/instruks Datablad ARK HOB
12 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side 10 Ref til BHF 11 Faretype Årsak Tiltak Ansvar Dokumentasjon Kontrollansvar 3 Stråling Arbeid med denne risiko er ikke aktuelt 4 Arbeid nær høyspentledninger 5 Risiko for drukning 6 Arbeid i sjakter, under jord og i tunnel 7 Dykkerarbeid Arbeid med denne risiko er ikke aktuelt Arbeid med denne risiko er ikke aktuelt Arbeid med denne risiko er ikke aktuelt Denne type arbeid er ikke aktuelt 8 Overtrykk Denne type arbeid er ikke aktuelt 9 Sprengning Denne type arbeid er ikke aktuelt 10a 10b Arbeid med tunge prefab. elementer og Tunge løft forøvrig Arbeid i høyden. Løft Forsvarlig sikring av last. Løftemetode angitt av entreprenør skal benyttes. Løfteredskap skal være sertifisert for forventet last. Kvalifisert personell, spesielt kranfører og signalmann. Avsperring av område under hengende last. Skilting. Forsvarlig feste av elementene ved montasje og tilstrekkelig provisorisk avstiving av konstruksjonene ENTR SHA-plan/instruks Jobbanalyse Sertifikat Førerbevis Egenkontroll og ledelse RIB HOB
13 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side RENT BYGG Dette kapitlet er generelt, og innholdet må derfor vurderes ut fra den aktuelle byggesaken. Det vil helt naturlig være deler som ikke passer til enhver byggesak..1 Formål og orientering: Hensikten med dette avsnittet er å påvirke alle involverte parter til å holde orden på byggeplassen samt å lage en prosedyre for ren byggeprosess - dette for å bedre sikkerheten på anlegget og øke trivselen foruten bedre miljøet på byggeplassen. Ren byggeprosess vil også føre til bedret fremdrift og vil bidra til et bedre sluttresultat miljømessig. Dette er også særdeles viktig i den aktuelle byggesaken. Ryddighet og godt renhold under hele byggeprosessen er av like stor betydning som grundig sluttrengjøring for å legge til rette for et godt innemiljø. Det er derfor i alles interesse at prosedyrene for ren byggeprosess følges fullt ut. Rent bygg -planen som er beskrevet i rigg- driftskapitlet er forsøkt lagt på et nivå som lar seg gjennomføre. Den avviker fra RIF s anbefalinger, men meningen er at det er bedre å ha en plan som lar seg gjennomføre i praksis enn å legge lista så høyt at den skaper urealistiske forventninger og derpå følgende frustrasjoner når alt går i stå. Planen skal være realistisk og la seg gjennomføre, og den skal legge til rette for en optimal renhet, avfallshåndtering og produktivitet på byggeplassen. En forutsetning for suksess er at kostnadene for rent bygg blir medtatt i kalkylene, og at rent bygg -aktiviteter blir medtatt i planleggingen. Alle på byggeplassen skal i kontrakts form forplikte seg til å følge planen..2 Ansvar for gjennomføringen: Alle har et felles ansvar for å gjennomføre prosedyren for ren byggeprosess byggherre, entreprenører og den enkelte arbeider. Det er derfor viktig at hver enkelt entreprenør orienterer sine arbeidere om deres ansvar. Det vil bli forlangt at alle entreprenører følger opp sine kontraktsforpliktelser også i denne sammenhengen..3 Kontrollansvar: Entreprenørenes interne kontrollsystemer skal fange opp eventuelle avvik fra egne kontraktsforpliktelser. Anleggsledelsen har dessuten et overordnet kontrollansvar, og han har også rett og plikt til å iverksette nødvendige tiltak dersom entreprenørene ikke ivaretar sitt kontrollansvar og sine kontraktsforpliktelser..4 Kontraktsforpliktelser: Omfanget av kontraktsforpliktelsene kan variere for de enkelte entreprisene. Følgende generelle bestemmelser gjelder: A. Entreprenørens forpliktelser Hver entreprenør er forpliktet til å ivareta følgende forhold, og kostnadene som er forbundet med dette skal innkalkuleres i kostnadene for rigg og drift av byggeplassen: Alle entreprenører skal: Ha som overordnet mål å holde en ren og ryddig byggeplass både i og utenfor bygget Til enhver tid holde samtlige felles trafikkarealer ryddige. Bortsetting av materialer, verktøy og utstyr skal derfor ikke skje i slike arealer. Håndtere og lagre materialer som tilføres byggeplassen på en slik måte at de ikke utsettes for nedsmussing, nedbør eller høy luftfuktighet. Også bestandige materialer så som betongelementer, murstein, rør og kanaler skal være tildekket og beskyttet på byggeplassen. Åpne ender på ventilasjonskanaler skal være plugget igjen med plastlokk både ved transport til byggeplassen og under hele byggeprosessen. Kontinuerlig rydde etter egne arbeider og bringe alt avfall til oppsatt søppel-container som jevnlig tømmes. Det må sørges for god stabling og komprimering i containerne slik at antallet tømminger kan minimaliseres. Avfall skal sorteres i samsvar med den enkelte kommunes bestemmelser om mottak av bygningsavfall. Eventuelt risikoavfall skal tas vare på i henhold til gjeldende forskrifter og hver entreprenør sørger selv for å bringe slikt avfall til godkjent deponeringssted. Brenning av avfall på byggeplassen er ikke tillatt.
14 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side 12 Delta i felles ukentlige felles-ryddinger. Det skal da foretas rydding både ut- og innvendig på byggeplassen, og alle entreprenører fjerner alle typer avfall - uansett hvilken entreprenør som måtte ha forårsaket avfallet. Hver entreprenør må regne med å avse en person til slik hovedrydding minimum en time hver uke, og bygglederen fastsetter i samråd med entreprenørene tidspunkt for slik rydding. Sørge for at arbeidsoperasjoner som forårsaker mye støv og boss i størst mulig grad foregår i lukkede produksjonsrom for å unngå spredning av støv på hele byggeplassen. Dersom arbeidet ikke kan foregå i egne rom skal utstyret som benyttes ha påmontert avsug/støvoppsamlingspose. Ved saging eller boring i betong og/eller mur må det spesielt sørges for å hindre unødig søl, og når det benyttes vann skal slamsuger også benyttes. Tilstøtende bygningsdeler skal tildekkes ved slike arbeidsoperasjoner. Sørge for at himlingsplater og andre ferdige bygningsdeler ikke tilsmusses, og sørge for at alle installasjoner over himlinger støvsuges før himlinger monteres. Hver entreprenør har ansvar for å rengjøre sine installasjoner. Dersom rengjøringen ikke er tilfredsstillende utført vil himlings-entreprenøren bli pålagt å utføre arbeidet for de øvriges regning. Sørge for tildekking av gulv og vegger dersom det tillates etablert midlertidige verksteder inne i bygningen. Det skal også utvises respekt for arbeider utført av egne eller andre arbeidere. Entreprenøren som er utpekt som hovedbedrift skal dessuten: Utføre fullstendig byggerengjøring før det avtales ferdigbefaring. Utførelsen av slik rengjøring er nærmere beskrevet i eget kapittel. B. Byggherrens forpliktelser Byggherren vil legge forholdene best mulig til rette for gjennomføringen av ren byggeprosess..5 Rydding og renhold på byggeplassen. Beskrivelsen av byggerenholdet fremgår av rigg- og driftskapitlet. 6.3 FELLES FORHOLD PÅ BYGGEPLASS a) GENERELT All transport til og fra anleggsområdet skal skje hensynsfullt i forhold til omkringliggende boligområder. Eventuell skade på tilførselsveier og tilstøtende areal skal repareres av entreprenøren. b) ENTREPRENØRENES YTELSER Bygningsentreprenøren skal i sitt tilbud ha medtatt de rigg-, drifts- og byggeplassarrangementer som er nødvendig for å gjennomføre sine arbeider rettidig og komplett, basert på de fellesytelser som er nevnt i etterfølgende punkter. - Alle entreprenører skal vise hensyn til vegetasjon, beplantninger og buskvekster i utomhusarealer - Alle oppgaver vedrørende rengjøring i henhold til Rent-bygg-metoden skal være medtatt. - Alle oppgaver vedrørende SHA skal være medtatt. - Rydding og tilbakeføring av riggplassen i sin opprinnelige utforming og stand etter byggeperioden. - Foreta eventuell snørydding, sandstrøing og vedlikehold av adkomstene til byggeplassen og til riggområdet. - Entreprenøren skal dekke alle utgifter til brakkhold inklusive vedlikehold og rengjøring i hele byggeperioden.
15 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side 13 7 RIGG- OG DRIFTSBESTEMMELSER Det totale byggearbeidet er delt opp i 1 entreprise som angitt i Bok 0. Entreprenøren for entreprise E01, Heisanlegg, vil være ansvarlig for byggets hovedrigg. For rigg og drift av byggeplassen skal hver enkelt entreprenør prise de postene som er medtatt i rigg- og driftskapitlet i hans fagbeskrivelse. Som grunnlag for denne prisingen, og som orientering til samtlige entreprenører, er dette kapitlet utarbeidet. Rigg og drift av byggeplassen er basert på NS 3420-A, 3.4 utgave fra juni Kapitlet er delt inn i følgende poster: 1. Forsikring og sikkerhetsstillelse 2. Rigg for byggeplass, inkl. nedrigging 3. Drift av byggeplass 4. Avsluttende byggrengjøring og overflatebehandling av golv Rigg, drift og nedrigging som de enkelte entreprenører mener ikke er tilstrekkelig tatt vare på i dette kapitlet, skal prises i de enkelte deltilbudenes riggkapittel - som tillegg til den teksten som er tatt inn. a) Regler for oppgjør Entreprenøren skal oppgi en fast uregulerbar sum for hver post i rigg- og driftskapitlet i sin beskrivelse. Det er viktig at hver entreprenør vurderer behovet for egen rigg særskilt og i egen beskrivelse priser ytelser han mener ikke er tilstrekkelig ivaretatt i fellesriggen. Riggkostnadene skal være komplette og inkludere transport, oppsetting av brakker og eventuell flytting i byggeperioden, alle nødvendige tilknytninger og komplett nedrigging inkl. rydding. Driftskostnadene skal inkludere leie, vedlikehold, renhold, oppvarming, avgifter og alt nødvendig utstyr for den forutsatte bruk i den utstrekning disse kostnadene ikke er tatt med i andre poster. b) Riggplan Hovedriggen skal etableres på området utenfor eldre del av sykehjemmet på øvre parkeringsplass ovenfor aktuelle rehabiliteringsareal. Det er ventilasjonsentreprenørens ansvar å utarbeide en fullstendig riggplan for området. Rigging og/eller lagring utenfor anleggsområdet må ikke forekomme. Når det gjelder parkering må hver enkelt entreprenør vurdere behovet for parkering og sørge for det nødvendige antall plasser. c) Elektro Riggentreprenøren må sørge for fremføring av nødvendig byggestrøm til byggeplassen. Riggentreprenøren dekker alle strømutgifter i byggetiden, og entreprenøren sørger for nødvendig allmennbelysning fra det tidspunktet hans arbeider starter og til overtakelsen. Underentreprenørene sørger selv for nærarbeidslys og kabler til håndverktøy. d) Telefon, telefaks. Alle entreprenørene må selv sørge for at hans arbeidere har telefon på byggeplassen. e) Brakkerigg Riggentreprenøren vil sørge for rigging av alle brakker for alle entreprenørene, unntatt lagerrom/lagerarealer. Garderobe, vaskerom, spiserom og toalett skal være tilgjengelig for samtlige entreprenører. Det skal rigges felles kontorbrakke hvor hver enkelt entreprenør vil få tildelt arbeidsbord med hyller i felles kontorrom. I denne brakken skal det avsettes og innredes plass slik at byggemøter kan avvikles til faste tidspunkter. Lagerrom for materialer rigges for hver enkelt entreprenør, og for rørlegger skal lageret være kombinert med verksted. Det gjøres spesielt oppmerksom på at containere for oppbevaring av verktøy medtas av hver enkelt entreprenør. Riggentreprenøren vil sørge for at der finnes tilgjengelig plass for slike containere.
16 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side 14 f) Trafikk. Området rundt byggeplassen vil være i ordinær bruk i hele byggeperioden dvs. at området rundt byggeplassen ikke er forbeholdt entreprenørene. Det kan ikke unngås at entreprenørtrafikk blandes med intern trafikk til Liland sykehjems virksomheter, og det må derfor utvises stor varsomhet. g) Kraner, heis og stillaser. Alle entreprenører sørger selv for inntransport av byggematerialer for eget arbeid. h) Internkontroll, kvalitetssikring Alle entreprenører skal levere kvitterte sjekklister som viser at egenkontroll er utført. Listene leveres etter nærmere avtalte rutiner, og før ferdigbefaring/overtakelse skal lister leveres til byggelederen og den prosjekterende. i) Vinterarbeider Riggentreprenøren må sørge for nødvendig brøyting/snømåking på rundt de oppsatte rigginstallasjonene. Det er hver enkelt entreprenørs ansvar å holde egne stillaser/arbeidssteder fri for snø slik at arbeidene kan foregå uhindret. Riggentreprenøren sørger om nødvendig for og bekoster eventuell oppvarming slik at det kan holdes tilfredsstillende arbeidstemperatur og at uttørkingen blir tilfredsstillende. j) Rydding og renhold på byggeplassen. Det vises til eget kapitel om SHA i Bok Bakgrunn Planen for rent bygg skal være en realistisk plan som skal la seg gjennomføre og skal legge til rette for en optimal renhet, avfallshåndtering og produktivitet på byggeplassen. Alle på byggeplassen forplikter i kontrakts form til å følge planen. Det ønskes å oppnå følgende: Et godt miljø i de ferdige lokalene Et godt arbeidsmiljø i byggefasen, også for skolens drift Unngå skader ved å holde byggeplassen ryddig Medvirke til at byggebransjen skal være en attraktiv arbeidsplass 2. Aktiviteter Avfallshåndtering/kildesortering Løpende rydding gjennom hele byggeperioden Ukentlig hovedrydding (fredag) gjennomføres i hele byggeperioden Soneinndeling - grønn sone gjelder før byggearbeidene er fullført. Soneinndeling - gul sone gjelder etter fullført byggearbeidene og til installasjonsarbeidene er fullført Soneinndeling - rød sone gjelder fra bygget er ferdigstilt til overlevering 3. Begreper, faser og tiltak Begreper som er brukt senere er forklart her. Råbygg. Bygning eller sone som ikke har oppnådd status som lukket bygg eller sone. Kildesortering, løpende rydding og ukentlig hovedrydding gjennomføres, for øvrig ingen spesielle tiltak. Lukket bygg/sone = grønn sone. Når bygget/sonen er tettet og isolert med permanente bygningskonstruksjoner og innetemperaturen kan reguleres ved bruk av ordinære varmekilder regnes bygget/sonen som lukket. Aktiviteter som for råbygg, men med løpende støvsuging. Det er påbud om støvavtrekk på støvende maskiner. Gul sone. Del av bygget der støvende arbeider ikke er tillatt. Det skal iverksettes tiltak for å hindre skadevirkning av støvende arbeider. Det kan for eksempel foretas avskjerming og eventuelt etableres undertrykksområder. Rød sone. Del av bygget som er ferdigstilt til overlevering. Ingen arbeider eller adgang til sonen er tillatt uten etter anleggsleders uttrykkelige tillatelse. Det skal brukes plasttøfler. Det er ikke tillatt å oppbevare materialer eller verktøy/utstyr innenfor rød sone. Enhver aktivitet
17 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side 15 innenfor rød sone skal umiddelbart følges opp med rengjøring. Røyking forbudt. Rød sone skal normalt være avlåst. Avfallshåndtering. Avfallshåndtering skal være basert på minimalisering av tiltransporterte materialer og emballasje, umiddelbar fjerning av overflødig materiale, kildesortering og resirkulering/gjenvinning. Avskjerming. Avskjerming i forhold til rent bygg kan innebære en tilnærmet luft- og støvtett avgrensning av en bygningsdel ved bruk av f.eks. plastfolie eller presenninger, eventuelt midlertidige eller permanente bygningskonstruksjoner. Dette gjelder spesielt innvendige arbeider knyttet til den enkelte boenhet. Løpende rydding. Den kontinuerlige rydding og tilrettelegging for produksjon som uavbrutt pågår i byggetiden. Løpende støvsuging. Støvsuging som foretas umiddelbart etter støvende arbeider for å fjerne støvkonsentrasjoner og mindre materialrester før dette spres ut i byggeområdet spesielt i hver enkelt leilighet. Ukentlig hovedrydding. Den mer omfattende ryddeoperasjon som utføres én gang pr uke. I forbindelse med ukentlig hovedrydding skal den enkelte byggeplass tømmes 100 % for alt avfall, alle materialer og verktøy/utstyr. Utføres siste ukedag og er klargjøring for eventuell støvsuging. Ukentlig støvsuging. Etter ordinær arbeidstid siste arbeidsdag i uken foretas det etter behov støvsuging av den del av bygget som er lukket. Før støvsuging skal det være ryddet, dersom rydding ikke er utført, dokumenteres mangel på rydding og rydding utføres på det ansvarlige firmaets regning. Soneansvarlig. Faglig leder for den gruppe/firma som utfører hovedtyngden av arbeider innenfor sonen i den aktuelle periode. Overlevering/overtagelse. Så snart en gruppe har fullført sine arbeider i en sone, skal sonen ryddes og rengjøres (fortrinnsvis i forbindelse med ukentlig hovedrydding og støvsuging). Når sonen er klargjort for overlevering, overleveres sonen til neste gruppe som plikter å anmerke mangler på rydding/rengjøring. Dersom dette ikke blir anmerket må ny soneansvarlig rette opp forholdet. Etter overlevering er ny soneansvarlig forpliktet til å koordinere rent bygg aktiviteter i sonen. Avfallsvogner. På byggeplassen skal det være tilstrekkelig antall avfallsvogner på hjul. Arbeidsoppgavene skal tilrettelegges slik at avfall skal bringes rett i vogna uten først å legges på gulvet. Arbeidsoppgavene skal videre tilrettelegges slik at det ikke er til hinder for rasjonell kildesortering. Kildesorteringsanlegg. På sentralt sted ved bygget bør det anlegges transportramper med tippinnretning slik at avfallsvogner enkelt kan tippes direkte i avfallscontainere. Containerne skal ha fast plass og skal være tydelig merket hvilke kategorier som skal tømmes i hver enkelt container. 4. Framdriftsplanlegging Resultatene av rent-bygg-arbeidet er absolutt avhengig av en rasjonell framdriftsplan som tar hensyn til rent-bygg-aktiviteter og fortløpende ferdigstillelse av de enkelte delaktiviteter. Framdriftsplanen skal innrettes slik at framdriften innen en sone alltid følger samme nivå/aktivitet. Det er ikke akseptabelt at det arbeider flere grupper med hovedaktiviteter i samme sone. Det kan imidlertid være hensiktsmessig at mindre montasje- og installasjonsarbeider pågår samtidig, forutsatt at arbeidene ikke er til hinder for hverandre. I ukeplanene skal framdrift og forhold til rent bygg behandles særskilt. Overtagelser og rolle som soneansvarlig skal tydelig defineres. 5. Soneinndeling Bygget deles i soner etter nærmere avtale mellom byggeleder og riggentreprenøren. Soneinndelingen vil kunne variere noe etter hvor i byggefasen man er. Transportsoner skal normalt ha et trinn lavere sonekrav enn tilstøtende rom.
18 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side Daglige rutiner på bygget All daglig produksjon skal ledsages av en kontinuerlig ryddevirksomhet. Rydding skal ikke være en egen aktivitet, men en integrert del av de øvrige prosesser. Eksempelvis skal avkapp umiddelbart anbringes i avfallsvogn, uten at det først kastes på gulvet eller andre steder. Stasjonært verktøy som gjerdesager, kappebord for isolasjon og kappsager og lignende utstyr skal rigges med avfallsvogn ved siden av verktøyet. Kapp skal umiddelbart anbringes i avfallsvogn. Fra bygget/sonen oppnår status som gul sone skal alt støvende verktøy utstyres med støvavtrekk. Dette gjelder eksempelvis sager og boremaskiner. Den enkelte gruppe/lag i bygget skal ha egen avfallsvogn. Dermed er ansvar for tømming av vognen knyttet til den gruppe/lag og opphoping av fulle vogner unngås. Arbeidet skal tilrettelegges slik at det letter arbeidet med kildesortering. Fortrinnsvis bør hver vogn fylles med én type avfall slik at deponering i riktig container sikrer kildesortering. Soneansvarlig skal se til at planens krav etterleves tilfredsstillende av alle som arbeider i sonen. Dersom det er avvik skal dette umiddelbart varsles til byggeleder som iverksetter tiltak/bortviser den som ikke etterlever planens krav. Kjerneboring og hugging/pigging i betong skal utføres før bygget/sonen oppnår status som gul sone. Dersom endringer/manglende planlegging medfører støvende arbeider etter at soneinndeling er gjennomført skal kostnadskonsekvens for merarbeid med skjerming, undertrykk og øvrige tiltak belastes den som er ansvarlig for forseelsen. 7. Ukentlige rutiner i bygget Siste arbeidsdag i hver uke avsluttes med rydding i alle soner i og utenfor bygget uansett framdriftssituasjon. Alle materialer skal bringes ut av sonen med mindre det er nært forestående bruk for dem innenfor sonen. Materialer som lagres i bygget skal stables på strø/bukker/paller slik at det er mulig å komme til for rengjøring rundt og under disse. Det skal ikke etterlates verktøy i bygget, alle slanger og ledninger skal henges opp på vegg eller i tak. Gulv skal være tilgjengelig for uhindret rengjøring. Alle kapprester og avfall større enn støvsugerstørrelse skal fjernes. Alt avfall bringes til sorteringsanlegg, avfallsvogner skal tømmes og settes tomme tilbake i den sone der arbeidet skal fortsette. Soneansvarlig/avtroppende soneansvarlig skal se til at det er avfallsvogner i den sone han skal avlevere, slik at rengjøringspersonell har mulighet for å deponere eventuelle etterlatenskaper. Ved ukeslutt skal det foretas støvsuging. Støvsuging skal utføres av eget personell. Dersom rydding ikke er tilfredsstillende utført skal avviket dokumenteres med foto slik at rydding kan utføres på regning og faktura tilstiles det ansvarlige firma. På mandag skal slik dokumentasjon overleveres byggeleder som angir hvem som er ansvarlig for hvert enkelt tilfelle. Byggeleder attesterer på timeliste og angir timefordeling/fakturamottaker. Dersom støvsuging ikke er tilfredsstillende utført skal soneansvarlig anmerke dette til byggeleder umiddelbart på mandag morgen. Forholdet bringes i orden samme dag. Dersom arbeidene i en sone er avsluttet skal sonen overleveres til neste soneansvarlig. Det gås befaring og eventuelle mangler/uregelmessigheter bringes umiddelbart i orden. Soneansvarlig sørger for at avfallsvogner bringes ut av den sone han har overlevert og inn i den sone han skal overta/påbegynne nye arbeider. 8. Skilting Skilting skal utføres på en slik måte at nye arbeidstakere umiddelbart forstår krav til den del av bygget de befinner seg i. Ved inngangene til bygget skal det tydelig merkes at byggeplassen er underlagt krav til rent bygg og at ethvert arbeide i bygget forutsetter kjennskap til og etterlevelse av planen. Avvik fra disse krav kan medføre bortvisning fra byggeplassen. Ved sonegrenser skal det tydelig merkes hvilken sone man er på vei inn i. Ved avfallssorteringsanlegg skal det tydelig angis hvilke avfallskategorier som skal deponeres hvor.
19 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side Kildesortering Avfallet skal sorteres i kategoriene som angitt i dette kapittel. Kildesortering gir reduserte deponeringsomkostninger. Dersom kildesortering ikke gjennomføres vil dette ramme byggeplassens økonomi. Det firma som unnlater å følge bestemmelsene om kildesortering blir belastet for meromkostninger forbundet med tømming av blandet avfall/restavfall. k) Avsluttende byggrengjøring Riggentreprenøren har ansvaret for gjennomføring av avsluttende byggrengjøring. Arbeidet skal utføres av erfarent og kompetent personell. Alle arealer inngår. Krav til renholdskvalitet (støvdekkeprosent): Klasse B Normal i henhold til Rent-Bygg-håndboken fra RIF. Omfangsbeskrivelse: Rengjøring av alle berørte gulv Vegger (inkl. eventuelle dører og karmer) og himlinger rengjøres l) Klargjørende byggerengjøring Denne utføres av byggherrens eget renholdspersonale. m) Fremdriftsplan Bygningsentreprenøren skal som en del av sitt tilbud levere et forslag til fremdriftsplan for hele arbeidet. De andre entreprenørene skal levere sin plan, og det hele skal sammenfattes av byggelederen som på dette grunnlaget utarbeider en fullstendig og detaljert fremdriftsplan for hele byggesaken. Alle entreprenører skal innpasse sine aktiviteter slik at den avtalte ferdigstillelsen kan overholdes. n) Måling Riggentreprenøren sørger for utsetting av høyder og foretar all nødvendig måling som grunnlag for alle entreprenørers målsetting på byggeplassen. Fastmerker skal vedlikeholdes i hele byggeperioden. o) Forsikringer og sikkerhetsstillelse Alle entreprenører med kontrakt med byggherren, skal stille sikkerhet i samsvar med bestemmelsene i NS 8406 eller NS Entreprenørene skal videre fremlegge kopi av ansvarsforsikring i samsvar med bestemmelsene i den samme standarden. Byggherren har ingen forsikringer i forbindelse med det planlagte parkeringsdekket. p) Administrasjon og dokumentasjon For egne entrepriser skal entreprenørene ved kontraktsslutning legge fram oversikt over hvordan han har planlagt byggearbeidene administrert på stedet (bemanning med hensyn til anleggsleder og formenn). De etterfølgende postene prises i totalentreprise E01 konkurransegrunnlagets Del 2, kapitel 2.1 under punkt for rigg og drift og skal være inkl. i tilbudet: 10.1 A1 Forsikring og sikkerhetsstillelse Gjelder samtlige forsikringer og sikkerhetsstillelser for entreprise E A2 Rigg for byggeplass Omfatter rigging av byggeplassen i samsvar med Norsk Standard og beskrivelsen foran. RS RS
20 Konkurransegrunnlag del 1 Generell del Side A3 Drift av byggeplass Omfatter drift av byggeplassen i samsvar med Norsk Standard og beskrivelsen foran. RS 10.4 A4 Avsluttende byggrengjøring og overflatebehandling av golv RS
OMSORGSBOLIGER ELVELUND NYBYGG MED 8 ENHETER
OMSORGSBOLIGER ELVELUND NYBYGG MED 8 ENHETER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 BOK 0 GENERELL DEL 29.08.2014 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks 297, 9483 Harstad. Innhold 1. ORIENTERING OM PROSJEKTORGANISASJONEN
DetaljerSHA-plan i henhold til BHF 8
Fannestrandvegen 57 - TOTALREPRISE i henhold til BHF 8 1. HENSIKT/MÅLSETNING 1.1 Bakgrunn Byggherreforskriften krever at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før oppstart
DetaljerLILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER
LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 UTVIDET OMFANG FAGBESKRIVELSE E01 HEISANLEGG 11.01.2016 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks
DetaljerDel II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole
2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...
DetaljerSHA-plan i henhold til BHF 8
(Plan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) SHA-plan i henhold til BHF 8 1. HENSIKT/MÅLSETNING 1.1 Bakgrunn Byggherreskriften krever at det utarbeides en skriftlig plan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før
DetaljerPROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav
Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering
Detaljer1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4
Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5
DetaljerRen byggeprosess. Ren byggeprosess
Ren byggeprosess Fag STE 6228 Innemiljø Ren byggeprosess Støv fra byggeprosessen og fukt avsettes i konstruksjoner og hulrom (sjakter, rom over nedforede himlinger, rom under oppforede golv, ventilasjonskanaler
DetaljerOPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON
OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan
DetaljerBJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE
BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil
DetaljerHAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5
HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800
DetaljerOLE VIG VGS ombygging bygg B
OLE VIG VGS ombygging bygg B FELLES RIGG OG DRIFT - BESKRIVELSE 09.05.2017 INNHOLD: 1 Generelt 2 2 Ytelser 2 3 Gjennomføring 2 4 Smidig og sikker drift av byggeplass 2 5 Logistikkadministrasjon 3 6 Forsikringer
DetaljerDEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG
Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0
DetaljerBJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift
BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert
DetaljerArbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser
Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens
DetaljerDEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG
Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret
DetaljerProsjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum
Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen
DetaljerSHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF
SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet
DetaljerBJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017
BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,
DetaljerPLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ
PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1
DetaljerLunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for
Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger
DetaljerHelse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg
Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes 0.00 PROSJEKTORIENTERING Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12
DetaljerGENERELT OM RIGGING OG DRIFT AV BYGGEPLASS
GENERELT OM RIGGING OG DRIFT AV BYGGEPLASS NS gjelder med mindre avtalte bestemmelser avviker fra denne. Pris på de spesifiserte kostnader for rigg og drift medtas under etterfølgende hovedpost 1.00. Ved
DetaljerAvtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar
Avtale med ekstern prosjektleder om HMS Fylke dato: HFK 15.12.09 Filnavn: ver545 FEF dato: Side: 1 av 2 Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar
DetaljerNy fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:
Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje
Detaljer0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk
Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt
DetaljerKRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN INNHOLD SHA- PLAN. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2
SHA- PLAN 1/6 KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN SHA- PLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2 3 Organisasjon 2 3.1 Organisasjon prosjektering 3 4 Fremdriftsplan
DetaljerDEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5
DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 Betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser - 30 % - ved bestilling - 30 % - når mesteparten av materiellet er levert byggeplassen
DetaljerForslag til endringer i byggherreforskriften
Forslag til endringer i byggherreforskriften I forskrift av 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) foreslås følgende endringer:
DetaljerDEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057
SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side
DetaljerVedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:
Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal
DetaljerProsjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1
01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01.1 AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Dato: 19.09.2012 Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena
DetaljerBråset bo- og omsorgssenter
Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:
DetaljerVedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
1/11 VEDLEGG 3 c) SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Rehabilitering av utomhus områder i Johan Scharffenbergs vei 105 i Oslo, Bydel Østensjø. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr.
DetaljerINNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER
0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/
DetaljerAnlegg kulvert Snorres gate. SHA-plan. (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Dato: Side 1
Anlegg kulvert Snorres gate SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Dato: 15.01.2014 Side 1 Innhold 1. MÅL... 3 2. BYGGEPLASSENS ORGANISERING, ROLLER OG ANSVARSFORDELING... 3 3. FRAMDRIFTSPLAN...
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER
Kirkelig fellesråd i Trondheim KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Basert på NS 8406 Kirkelig fellesråd i Trondheim Kontraktsbestemmelser
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
1/11 VEDLEGG 3 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Drøbakgata 3 5 Rehabilitering av tak og fasader. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR
DetaljerNedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan
1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.
DetaljerSum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1
RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning
DetaljerPROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr
SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!
DetaljerEksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt
Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2
DetaljerBok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER
Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet
DetaljerPLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REDUNDANT KONTROLLSYSTEM I VIVA
I VIVA INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER... 5 3.1 PROSJEKTERINGSFASEN...
DetaljerVedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager
Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...
Detaljer1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING
PROSJEKT: Hvaler Kommune Sandbakken, boliger for vanskeligstilte Side 1.1 Post Beskrivende tekst Enh. Mengde Enhetspris Sum 1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING Dette kapittelet er basert på
DetaljerSHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten
SHA-PLAN for Slottsberget 63-69 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 27.09.13 00 Rev 0, første utkast. JEC BH/BHR KP KU DISTRIBUSJON
DetaljerTILBUD/KONTRAKT Hålogalandsgata 131 Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405
TILBUD/KONTRAKT Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405 1.0 Mal 03.01.13 AV Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Bodø
DetaljerStavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:
SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01
DetaljerArendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:
Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften
DetaljerHurtigruteterminalen i Bergen
Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag
DetaljerPLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg
Øvre Bakklandet Sykkelanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...
DetaljerPorsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje
Vedlegg nr. 3: Mal for HMS-plan INNHOLD: 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Framdrift 4. Eksisterende forhold 5. Orientering om byggeplassen 6. Spesielle risiki 7. Avfall 8. Orden og renhold 9. Handlingsplan
DetaljerDokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN
Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen
DetaljerNORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN
DetaljerByggherreforskriften 1. januar 2010
Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,
DetaljerOPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)
OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Utskriftsdato: 15.12.2017 09:20:52 Status: Historisk Dato: 21.4.1995 Utgiver: Arbeidsdepartementet
DetaljerSHA PLAN. IKT-kontorer
Vedlegg 1. til PA - Bok Side 1 av 8 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA PLAN IKT-kontorer INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VEDLEGG NR. 1 SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ).... 1 PROSJEKTBESKRIVELSE...
DetaljerYTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ
HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 1 DEN GAMLE KAFÉ Generelle ytelser 1 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet
DetaljerEidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE
Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres
DetaljerSHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen
SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...
DetaljerSHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord
SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste
DetaljerSHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold
DetaljerOSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN
Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann
DetaljerTILBUD/KONTRAKT. Prosjekt nr: MODULBYGG SKYTEFELTADMINISTRASJONEN TERNINGMOEN LEIR
TILBUD/KONTRAKT Prosjekt nr: 2495362 MODULBYGG SKYTEFELTADMINISTRASJONEN TERNINGMOEN LEIR 29.10.2010 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405-3430-NS3431 1.2 Oppdatert for NS 8405 01.12.09
DetaljerOmbygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø
Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering
Vedlegg 3b SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Byggherre: Boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 03.05.2016 01 Utarbeidet for
DetaljerPLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN
PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse
DetaljerPLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GÅRDSROM «HESTESKOEN»
GÅRDSROM «HESTESKOEN» INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. SHA MÅLSETTING... 4 3. SHA - AKTIVITETER...
DetaljerBERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)
BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3
DetaljerSirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:
Høydebasseng Fidjeland SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2016-03-21 SHA-plan iht til Byggherreforskriften HB Fidjeland 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften
DetaljerVedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.
ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)
DetaljerGENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG
1 AV 5 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 2 AV 5 Innhold 1 Generell orientering...3 2 Arbeidstid...3 3 Krav til språk...3 4 Kvalitet på arbeidet...3 5 Leveringstid...4
DetaljerBJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN
BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen
DetaljerFarsund kommune Promenade Nordkapp. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:
Promenade Nordkapp SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2015-11-04 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften Oppdrag:
Detaljer1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark
1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger
DetaljerTabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor.
Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring
DetaljerSHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten
SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR
DetaljerPlan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Levanger kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Sundbra-Sjøgata-Holmgangen Etappe 2 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Sundbrua-Sjøgata-Holmgangen etappe 2 A 16-03-2015 For anbud BjJRi
DetaljerSHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring
SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av
DetaljerBalsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:
Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:
DetaljerSHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase.
SHA- PLAN 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE SHA- PLAN OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget 2 3 Organisasjon 3 3.1 Organisasjon prosjektering 3 3.2 Organisasjon
DetaljerSHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner
DetaljerSHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra
SHA-PLAN ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra 05.01.2016 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5. SPESIELLE RISIKOFORHOLD
DetaljerSHA PLAN. for. Prosjekt: Byggherre: TIME RÅDHUS - OMBYGGING TIME KOMMUNE
SHA PLAN for Prosjekt: TIME RÅDHUS - OMBYGGING Byggherre: TIME KOMMUNE Versjon nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av: 1 07.01.2013 Utkast Arild Idsøe 2 15.04.2013 Revidert Arild Idsøe
DetaljerSHA-plan for utførelse
Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...
DetaljerVestfjordens Avløpselskap - VEAS. Tømming og rehabilitering av 4 nitrifiseringsbasseng Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Vestfjordens Avløpselskap - VEAS Tømming og rehabilitering av 4 nitrifiseringsbasseng Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 0 2013-07-05 Til utsendelse med tilbudsdokumenter ChrAs HRI HRI Revisjon
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...
DetaljerByprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ
Vedlegg F 1 Byprosjekter Prosjekt: GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 21.03.2016 Revisjon Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av
DetaljerVedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon
Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse
DetaljerProsjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum
Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side 01-1 01 Rigg og drift Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging 01.1 Generelt Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis
SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Domus Medica Utskifting 2 heiser og modernisering 2 heiser Domus Medica Utskifting av Heis Byggherre: UiO Teknisk avdeling Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent
DetaljerSHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
KF SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Lura BOAS, mindre ombygging og tilbygg Innhold Prosjektorganisasjon.. 2 Fremdriftsplan 3 Risiko og spesifikke tiltak.. 4 Rutiner for avviksbehandling
DetaljerSHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ
SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved
DetaljerOppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato:
Sikringsvann Bekkeliveien SHA-plan for utførelse Dato: 2016-08-13 SHA-plan for utførelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: - Rapportnavn: SHA-plan for utførelse Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet
Detaljer