Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern. Tilbudsnummer:

Transkript

1 Statens vegvesen Region Øst A0-1 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Tilbudsnummer:

2 Statens vegvesen Region Øst A0-2 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Innholdsliste A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 D D1 E E1 E2 E3 E4 E5 Prosjektinformasjon Forside og innholdsliste Dokumentliste Innbydelse til anbudskonkurranse Orientering om prosjektet Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Spesielle kontraktsbestemmelser Avtaledokument Beskrivende del Beskrivelse i Pdf og som Gab-fil Svardokumenter Dokumentasjon fra tilbyder Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Beskrivelse med utfylte priser Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Tilbudsskjema Vedlegg: 1 Tegninger og supplerende dokumenter 1-1 SHA-plan 1-2 Rapport vegtrafikkstøy beregning 1-3 Rapport om miljøtekniske grunnundersøkelse 1-4 NA-rundskriv 2010/8 Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester 1-5 NA-rundskriv 2010/8 Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner 1-6 Tegningsgrunnlag

3 Statens vegvesen Region Øst A1-1 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende internettadresse: For disse siste dokumentene er betegnelsen URL brukt i tabellen nedenfor. Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: DOKUMENT DATO Antall vedlagte eks. 1 Konkurransegrunnlag Kap A-E Datafiler med mengder fra kap D Prosesskoden: Håndbok 025 Prosesskode 1 Håndbok 026 Prosesskode Vegbygging, håndbok Arbeid på og ved veg, håndbok Rekkverk og vegens sideområder, håndbok Avfallshåndtering, håndbok NA-rundskriv 2007/11: Retningslinjer for kvalitetssikring av bruer, med vedlegg 9 NA-rundskriv 2008/8: Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester 10 NA-rundskriv 2010/8: Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner 11 Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg.(leveres elektronisk etter kontrakt inngåelse) 13 Fastsatte skjema som skal brukes: - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser, Vedlegg 2 - R15 Avfallsrapportering (ELRAPP) - R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten (ELRAPP) - R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP - Målebrev - Avviksmelding - Krav om endringsordre - Endringsordre - Evalueringsskjema for utført entreprise - Sluttattest for utført entreprise Jf dok. nr. 16 Jf dok. nr. 16 Jf dok. nr Norske og internasjonale standarder som det er vist til i 0 tilbudsdokumentene 15 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen 0 16 Tilpasset brukerveiledning ELRAPP (forenklet versjon), 0

4 Statens vegvesen Region Øst A1-2 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste DOKUMENT lastes ned fra DATO Antall vedlagte eks. 17 Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan støyskjerm Ullern 2012/06/ Beregning av vegtrafikkstøy -rapport 20 FOR nr 02: Forskrift om begrensning av støy tillegg til helseforskriftene, Oslo kommune, Oslo Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) _2012.pdf 2012/06/

5

6 Statens vegvesen Region Øst A3-1 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang Entrepriseform og kontraktstype Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Avvik i kontraktens rammebetingelser Forskudd Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggeplassens / anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Spesielle forhold Etappevis fjerning og montering av støyskjermen Sikring av trær på privat grunn... 4

7 Statens vegvesen Region Øst A3-2 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Arbeidenes art og omfang Arbeidet omfatter utskifting av eksisterende støyskjerm langs Ring 3-Ullernveien Eksisterende støyskjermen er ca 300 meter lang og ca 2,5-3 m høy Den nye støyskjermen plasseres ca. på samme sted som på eksisterende. Støyskjermen skal være lydabsorberende og det skal benyttes fundamenter av type flexia Stabil eller tilsvarende. Høyden på den nye støyskjermen er fra ca. 3,5-4 m. På innsiden av skjermen ligger boder/garasjer, hageareal og trær tett til støyskjermen. Det skal plantes nye trær på utsiden av skjermen. Anleggsarbeidet vil foregå fra vegside og trafikken skal gå som normal i anleggsperioden. På hele strekningen skal det benyttes tungt sikring mot trafikken på Ring 3 i henhold til HB Entrepriseform og kontraktstype Entrepriseform er utførelsesentreprise. Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Arbeidet kan settes i gang nå godkjent IG foreligger, avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. Frist for ferdigstillelse av skjermen er Frist for ferdigstillelsen grønt arbeidet

8 Statens vegvesen Region Øst A3-3 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Avvik i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 5 Forskudd Det utbetales ikke forskudd. 6 Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i vedlegg Byggeplassens / anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Anleggsområdet ligger på sørsiden av Ring 3, mellom Ullernchausseen og Ullernveien, Oslo kommune. 9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 10 Spesielle forhold 10.1 Etappevis fjerning og montering av støyskjermen Eiendommene langs eksisterende støyskjermen er spesielt utsatt for mye støy fra trafikken. Fjerning av eksisterende skjerm og montering av nye, må skje etappevis. Dette for å sikre at eiendommene ikke blir utsette for unødvendig støy fra Ring 3. Ved utarbeidelse av faseplaner for fjerning og oppsetting av ny skjerm skal det legges til grunn at eiendommene skal være uten støyskjerm i maksimalt 2 uker. Entreprenøren har ansvaret for utarbeiding av faseplaner. Detaljert faseplan skal godkjennes av Statens vegvesen og leves på oppstartsmøte. Planen skal godkjennes før anleggsstart.

9 Statens vegvesen Region Øst A3-4 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Av fremdriftsplanen skal det klart fremgå hvilke tidsperioder den enkelte del av bebyggelsen er uten skjerm og når nye skjem er på plass. Anleggsområdet skal sikres både fra Ring 3 og fra eiendomsside slik at privat personer eller barn ikke kommer inn på anleggsområdet Sikring av trær på privat grunn Trær som skal bevares og sikres er henvist i tegningshefte og i D- kap. Det stilles krav til en godkjent trepreier (kvalifikasjonskrav B2). Trepleier skal sørge for at trerøtter blir behandlet på en trefaglig måte i forbindelse med gravearbeidene. Trepleier skal også skrive en rapport når gravearbeidene er avsluttet som dokumenterer i hvilken grad gravearbeidene har berørt trerøttene. Trepleier skal godkjennes av oppdragsgiver før gravearbeidene iverksettes.

10 Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler Endringer og administrative bestemmelser Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c. / 17-1 (1) b Befaringer og konferanser Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, 8-2 / Kostnader for utarbeidelse av tilbud Krav om skatteattest, 8-7 / 17-14, jf Krav om HMS-egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf Tilbudets utforming, 11-2 / Språkkrav Avvik fra konkurransegrunnlaget, 11-3 / Tilbudsåpning, 11-7 / Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt Avslutning av konkurransen, 13 / Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA.... 4

11 Statens vegvesen B1-2 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Alminnelige konkurranseregler Lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa) gjelder. 2 Endringer og administrative bestemmelser Følgende tekster gjelder som tillegg til de korresponderende bestemmelsene i foa: 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c. / 17-1 (1) b.2 Tilbud er rettidig levert dersom det er kommet fram til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. 2.2 Befaringer og konferanser Befaringer og konferanser kan avholdes for å gi nærmere opplysninger om oppdraget. Til slike befaringer og konferanser innkalles samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget av byggherren. Befaringer og konferanser skal holdes i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp. Referater distribueres uten ugrunnet opphold til samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget. 2.3 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, 8-2 / 17-2 Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette. I tilbudet skal det tas hensyn til alle utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. Melding om endring skal sendes av byggherren i rimelig tid, og senest 1 uke, før tilbudsfristens utløp. 2.4 Kostnader for utarbeidelse av tilbud Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder. 2.5 Krav om skatteattest, 8-7 / 17-14, jf 3-3 Samtlige norske tilbydere skal framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til foa 8-7 / Tilsvarende skal samtlige utenlandske tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. foa 8-7 / gjelder tilsvarende. Dersom tilbyderens hjemstat ikke utsteder slike attester, kan de erstattes av en erklæring fra en retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat.

12 Statens vegvesen B1-3 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Det skal følge med en norsk oversettelse av alle slike attester og/eller erklæringer. 2.6 Krav om HMS-egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf 3-4 Tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring i henhold til foa 8-8 / 17-15, jf 3-4. Erklæringen skal være utformet på norsk. Skjema for HMS-egenerklæring inngår i konkurransegrunnlaget som henvisning til foa, Vedlegg 2, og erklæringen vedlegges tilbudet i henhold til kap. E2 i konkurransegrunnlaget. 2.7 Tilbudets utforming, 11-2 / 20-2 Telefaks, e-post eller annen form for automatisk/elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud. Enhetspriser m.v. kan leveres på papir som egen data-utskrift såfremt entreprenøren ikke foretar endringer av poster og mengder i strid med konkurransegrunnlaget inklusive addenda, og under forutsetning av at kap. E5 Tilbudsskjema er fullstendig utfylt. Data om enhetspriser m.v. på elektronisk middel (CD m.v.) erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet. 2.8 Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. 2.9 Avvik fra konkurransegrunnlaget, 11-3 / 20-3 Eventuelle forbehold skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes. Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud Tilbudsåpning, 11-7 / 20-7 Tilbudsåpning skjer i møte som ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har adgang til møtet. Fra hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyderens navn, tilbudets totalsum og eventuell tilbudt leveringstid. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen. Dersom kontrollregning gir større endringer av tilbudssummen, kan også den korrigerte protokoll sendes ut Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt Når byggherren har foretatt firmakvalifisering etter kap. B2 vil byggherren så snart som mulig etter at anbudskonkurransen er avgjort, gi tilbakemelding til den enkelte tilbyder om hvordan han er vurdert.

13 Statens vegvesen B1-4 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Alle tilbydere vil få tilsendt en begrunnet beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt og med en angitt frist til å klage Avslutning av konkurransen, 13 / 22 Innsendte tilbud vil ikke bli returnert Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA. For klage som gjelder riksveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Vegdirektoratet rett innklaget. For klage som gjelder fylkesveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er aktuell fylkeskommune rett innklaget. I en kontrakt som omfatter både riksveg og fylkesveg, evt. fylkesveger i flere fylkeskommuner, vil både Vegdirektoratet i riksvegsammenheng og aktuelle fylkeskommuner i fylkesvegsammenheng være rett innklaget. For øvrig vises til kap. A3.

14 Statens vegvesen Region Øst B2-1 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 0 Generelt HMS-egenerklæring Skatteattester Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar Dokumentasjon av kvalifikasjoner Erfaring Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Nøkkelpersoners kompetanse Organisering Øvrige kvalifikasjonskrav... 4

15 Statens vegvesen Region Øst B2-2 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Generelt Generelt kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt. Opplysninger om tilbyder skal gis på svarskjema i kap. E2. Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann, jf. pkt. 3 nedenfor. Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital vurderes hver enkelt deltager individuelt. Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysundregistrene og fra oppgitte referanser. Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (foa) (2)g og (2)g. Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. Byggherren vil også legge vekt på opplysninger fra egne evalueringer av tilbyder, jf. pkt nedenfor og kap. C2, pkt 9. Tilbyder som ikke tilfredsstiller byggherrens krav til kvalifikasjoner vil bli avvist, jf. foa 8-4 og Hvert enkelt krav må tilfredsstilles. Hvert krav som ikke tilfredsstilles vil medføre at tilbyder avvises. 1 HMS-egenerklæring Med tilbud skal følge HMS-egenerklæring, jf. foa 8-8 (1), evt (1). 2 Skatteattester Med tilbud skal følge skatteattester for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 måneder. Jf. foa 8-7, evt Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. 4 Dokumentasjon av kvalifikasjoner 4.1 Erfaring Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at han har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt

16 Statens vegvesen Region Øst B2-3 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. Dette gjelder også for firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad. Opplysninger om slike skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte. Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.: dokumentasjon av utført kvalitet oppfyllelse av kontrakter rutiner for HMS, og etterlevelse av disse overholdelse av frister oppfølging i reklamasjonstiden Opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte entrepriser kan også være med i grunnlaget for vurderingene. 4.2 HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) H1-verdien er definert som antall arbeidsulykker med fravær i forhold til utførte timeverk multiplisert med Gjennomsnittet av H1-verdi for de siste tre år bør være lavere enn 15. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Dersom H1-verdien er høyere enn dette, skal det redegjøres for utviklingstendensen for H1-verdien og eventuelt F-verdien, som vil uttrykke alvorligheten i eventuell høy H1- verdi. Videre skal det med tilbud følge redegjørelse for om det er iverksatt forbedringstiltak, og i så fall også dokumentasjon av effekten av disse. 4.3 Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap, gjelder kravet for hver av deltakerne. Jf. kap. E2, pkt , skjema E

17 Statens vegvesen Region Øst B2-4 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbud. 4.4 Gjennomføringsevne Det vil bli gjort en samlet vurdering for de krav som er stilt under dette kriteriet gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Tilbyders gjennomsnittlige årlige omsetning bør være minst like stor som den årsomsetning kontrakten vil generere. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Nøkkelpersoners kompetanse Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersoner som disponeres for oppdraget. Kompetanse og erfaring skal dokumenteres. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Organisering Med tilbud skal følge redegjørelse for hvordan tilbyder vil organisere gjennomføringen av kontrakten. Viktige forhold her er blant annet at organisasjonen er tilstrekkelig bemannet og at tilbyder har kapasitet og evne til å håndtere uforutsette forhold i kontrakten. 4.5 Øvrige kvalifikasjonskrav: Trepleier Det kreves at trepleier skal være ISA og/eller ETW-sertifisert.

18 Statens vegvesen Region Øst B3-1 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / Utlevering av konkurransegrunnlaget Levering av tilbud Alternative tilbud, foa Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa Tilbudets utforming Timesatser for mannskap og maskiner... 2

19 Statens vegvesen Region Øst B3-2 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3 Som teknisk beskrivelse gjelder Prosesskode 1, Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter og Prosesskode 2, Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier, eventuelt spesiell teknisk beskrivelse. NS 3420 gjelder bare i den utstrekning dette fremgår av konkurransegrunnlaget. 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget De som tilbudsinnbydelsen er rettet til, skal få utlevert det antall eksemplarer av konkurransegrunnlaget eller deler av dette som er nødvendig for å gi tilbud og innhente tilbud fra underentreprenører. Mengdefortegnelsen (prosess-sted-element) blir i tillegg utlevert på CD eller annet elektronisk middel som *.xml-fil iht. NS3459 utg Levering av tilbud Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket "Tilbud: /Ring 3-Utbedring støyskjerm Ullern 4 Alternative tilbud, foa 20-4 Alternative tilbud er å forstå som tilbud på alternative tekniske løsninger. 5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa 22-2 Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 6 Tilbudets utforming Der byggherren har levert ut konkurransegrunnlaget på *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, bør entreprenøren med tilbudet levere tilsvarende priset mengdefortegnelse på CD, som NS 3459 utg. 3 fil i tillegg til utfylt/utskrevet mengdefortegnelse på papir. 7 Timesatser for mannskap og maskiner Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats. Manglende etterlevelse av dette kravet kan medføre avvisning, jf foa og

20 Statens vegvesen C1-1 C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

21 Statens vegvesen C2-1 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2) Underentreprenør og underleverandør Kontraktsdokumenter (se NS 8406, pkt 4) Opplysninger gitt i tilbudet Myndighetskrav Bruk av innleid arbeidskraft (FOA 3-11, (4)) Anvendt arbeidskraft Ansattes lønns- og arbeidsvilkår Rapportering i samsvar med ligningsloven Personell Språkkrav Byggemøter (se NS 8406, pkt 6) Oppstartmøte og samhandlingsprosess Samarbeidsmøter Møter, faglige samlinger og kurs Varsler (se NS 8406, pkt 7) Sikkerhetsstillelse (se NS 8406, pkt 8) Forsikring (se NS 8406, pkt 9) Kvalitetssikring (se NS 8406, pkt 11) Generelle krav Kvalitetsplan Dokumentasjon Bruk av underentreprenør (se NS 8406, pkt 12) Lærlinger Priser (se NS 8406, pkt. 23) Basis for priser i kontrakten (se NS 8406, pkt. 23) Fakturering og betaling (se NS 8406, pkt. 23.3) Regningsarbeider (se NS 8406, pkt. 23.4) Parter i tvister (se NS 8406, pkt 31) Tillatelser, løyver og dispensasjoner Midlertidige avtaler med grunneiere Uttalelser til media Registrering i datasystem Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan Identitetskort og føring av oversiktsliste Opplæring og kompetanse Arbeidstid Risikovurdering Arbeidsvarsling Personlig verneutstyr... 16

22 Statens vegvesen C2-2 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Kjemiske produkter Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet Vernerunder, kontrollrutiner og merking Ytre miljø Plan for ytre miljø - YM-plan Hensyn til omgivelsene Trematerialer Avfallshåndtering Gjenbruk av materialer Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM Plan for håndtering av uønskede hendelser Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser Dokumentasjon Avviksbehandling, rapportering og debrifing Byggherrens sanksjonsrett... 22

23 Statens vegvesen C2-3 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Definisjoner 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2) Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift. 1.2 Underentreprenør og underleverandør Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren. Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406, pkt 4) Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. C1, pkt. 4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser. 3 Opplysninger gitt i tilbudet Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet: som grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og som grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht fastsatte tildelingskriterier, er forpliktende for entreprenøren. Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 4 Myndighetskrav 4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (FOA 3-11, (4)) Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av innleid arbeidskraft. Kap. C1, pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprenør, gjøres gjeldende også for bruk av innleid arbeidskraft. 4.2 Anvendt arbeidskraft Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne kontrakten.

24 Statens vegvesen C2-4 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr hverdag. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet forholdet innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år. 4.3 Ansattes lønns- og arbeidsvilkår Ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører og underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten, inklusive at disse har tilfredsstillende personalrom og forsvarlig innkvartering. Opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår skal dokumenteres ved kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp og timelister. Alle avtaler om underentrepriser og øvrige avtaler om utførelse av arbeid eller leveranse under denne kontrakt skal inneholde tilsvarende bestemmelser som anvendt i denne kontrakten. Dersom entreprenøren ikke etterlever disse forpliktelsene, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Tilbakeholdt beløp skal tilsvare ca 2 ganger arbeidsgivers besparelse. Ved uenighet fastsetter byggherren beløpets størrelse. 4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven 6-10 Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.

25 Statens vegvesen C2-5 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen kontraktsmedhjelpers brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter. Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. C1, pkt Fakturering og betaling. 5 Personell Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren. Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. Entreprenørens egne ansatte skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet. Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 6 Språkkrav All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk. Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet. Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk. I den grad vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren. 7 Byggemøter (se NS 8406, pkt 6) Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter avholdt møte, til de øvrige møtedeltagerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt.

26 Statens vegvesen C2-6 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Oppstartmøte og samhandlingsprosess For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlingsprosedyrer, skal det avholdes oppstartmøte og gjennomføres en samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Samhandlingsprosessen skal hovedsakelig gjennomføres før arbeidene igangsettes. Samhandlingsprosessen skal som minimum omfatte: Oppstartsmøte for at partene kan bli kjent med hverandre og med prosjektet Utvikling av felles mål for prosjektet Utvikling av felles kontraktsforståelse Utvikling av samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene Utarbeiding av prosedyrer for involvering av alle aktører (inkludert rådgivere, underentreprenører, m. fl.) Avklaring av organisering, roller og ansvar Avklaring av prosedyrer for konfliktløsning Avklaring av prosedyrer for kvalitetssikring, sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM) Avklaring av rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc Gjennomgang av arbeidsoperasjoner, felles forståelse for omfang, krav og oppgjør Utvikling av åpen kommunikasjon med åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger Gjennomgang og optimalisering av fremdrift Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til anbudskonkurransen. 9 Samarbeidsmøter Samarbeidsmøter skal holdes 2 ganger pr år. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om at møte holdes. Første møte skal holdes innen en måned etter kontraktsinngåelse. Hvis en av partene ber om det, skal representanter fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige ledelse. Samarbeidsmøtene skal inneholde en evalueringsprosess hvor partene evaluerer hverandre verbalt og skriftlig. Det skal drøftes forslag til forbedringer vedrørende samarbeidsform, samt søke å løse eventuelle kontraktsmessige problemer. Samarbeidsmøtet kan utvides med fagpersoner, eventuelt kan partene bli enige om at et engere utvalg legger fram uforbindtlig forslag for partene til løsning av konflikt.

27 Statens vegvesen C2-7 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Møter, faglige samlinger og kurs Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten. I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger. 11 Varsler (se NS 8406, pkt 7) Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt. Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør. 12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406, pkt 8) Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer. Entreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 13 Forsikring (se NS 8406, pkt 9) Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 14 Kvalitetssikring (se NS 8406, pkt 11) 14.1 Generelle krav Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten.

28 Statens vegvesen C2-8 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Kvalitetsplan Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: Organisasjonsplan Kontrollplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for å bevise overensstemmelse for produktet å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen. Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader. Arbeidsprosedyrer Avviksbehandling Dokumentbehandling Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene. Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter siste tegningsrevisjon/dokumentrevisjon.

29 Statens vegvesen C2-9 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Dokumentasjon Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. 15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406, pkt 12) Entreprenøren plikter å gi byggherren slik informasjon om underentreprenørenes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundsregisteret, autorisasjon for arbeider etc) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenør vil utføre alt arbeid selv, eller om denne planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd under seg begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Byggherrens rett til godkjenning av underentreprenører gjelder underentreprenører i alle ledd. Entreprenøren skal sikre at alle aktuelle krav i denne kontrakten videreføres til aktuelle underentreprenører. Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på kr ,- eks mva. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. Entreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold før inngåelse av kontrakter. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve HMS-egenerklæring gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge HMS-egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 16 Lærlinger Det utbetales en premie hvis lærlinger utfører minst 2% av de samlede timeverkene i kontrakten i de periodene av kontrakten som er angitt under. Premien er på kr. 0,50 pr time for de samlede timeverkene i den aktuelle perioden når grenseverdien til antall timeverk utført av lærlinger er oppfylt for den samme perioden. Periodene som det skal beregnes premie for og grunnlaget, er: Kontrakter med varighet inntil ett år: Premien regnes ut på grunnlag av de samlede timeverkene for hele kontrakten Kontrakter som varer over ett år: Premien utbetales hver 12.måned, basert på avregning for perioder på 12 hele påfølgende måneder. Den første perioden starter

30 Statens vegvesen C2-10 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen med den måneden som har den første registreringen i oversiktslistene for kontrakten. Ved avslutning av kontrakten utbetales premie for resterende måneder. Med lærling forstås en arbeidstaker som har en lærlingekontrakt, jf. kap i "Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa" (opplæringslova). Dersom vilkårene for utbetaling av premie er oppfylt, skal det senest 6 uker etter hver periodes slutt fremlegges dokumentasjon på dette. Her inngår dokumentasjon på at arbeidstakeren(e) har lærlingekontrakt, utskrift av oversiktslister, utskrift av skjema R19 Månedsrapport-HMS, timelister mv. Samtidig faktureres premien for perioden på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er flere vegeiere, fordeles premien prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden. Premien utbetales kun når dokumentasjon er fremlagt innen gjeldende frist. Denne premien skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. 17 Priser (se NS 8406, pkt. 23) Prisene skal være i norske kroner. Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l. Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene. Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406, pkt. 23) Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen. Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av kontraktssum.

31 Statens vegvesen C2-11 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Fakturering og betaling (se NS 8406, pkt. 23.3) Faktura skal sendes til: Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Minimumskrav til faktura er: Stående A4-format (bør) God trykk Nøytral bakgrunn Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender Bankkontonummer Fakturanummer Fakturadato Fakturabeløp (må komme tydelig frem) Fakturert hittil i år Totalt påløpt oppdraget Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete delbestilling. Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005). Merverdiavgift skal ikke spesifiseres på egen faktura, men tas med på hver enkelt faktura. Det kreves spesifiserte bilag til fakturaene slik at beregningene av merverdiavgift kan kontrolleres. Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og evt. elementkode. For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig varsel, er han bundet av entreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig. 20 Regningsarbeider (se NS 8406, pkt. 23.4) Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner.

32 Statens vegvesen C2-12 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats. Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. Eventuell prisregulering foretas iht bestemmelser angitt i kap. C3. Timepriser mannskap Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren. Timepriser maskiner For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser. For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. Materialer Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Spesielle regningsarbeider Arbeider innenfor annet fagområde enn det som er forutsatt i kontrakten og som derfor må utføres av spesielle underentreprenører, betales i henhold til faktura med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Påslaget kan bare beregnes en gang selv om arbeidet utføres av underentreprenører i flere ledd. Byggherrens rett til innsigelse Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i kap. C1, pkt

33 Statens vegvesen C2-13 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Parter i tvister (se NS 8406, pkt 31) Fylkesveg For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren. Riksveg For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren. 22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktsarbeidet. 23 Midlertidige avtaler med grunneiere Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen. 24 Uttalelser til media Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker. 25 Registrering i datasystem I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre. 26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf forskrift av 6. desember 1996 nr 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten. Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.

34 Statens vegvesen C2-14 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet. 27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Risikovurdering. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften. SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen Identitetskort og føring av oversiktsliste Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig id-kort. Som gyldig id-kort regnes kort som beskrevet i "Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser". Byggherren har krav både på å få se enkeltkort og å få oversikt/dokumentasjon fra entreprenøren over hvem som har gyldige id-kort. HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på prosjektet/arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste med navn og organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører arbeid på prosjektet. For hver av disse spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører arbeid på prosjektet. Personer som leverer varer til prosjektet og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor prosjektets arbeidsområde, omfattes ikke av disse bestemmelsene Opplæring og kompetanse Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet. Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift.

35 Statens vegvesen C2-15 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder: 1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 2. Kurs i henhold til håndbok 051 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 2.2 Kurs for ansvarshavende 2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 3. Førstehjelpskurs Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år Arbeidstid Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger som benyttes. Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/ utvidet arbeidstid fra kommunelege, bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes byggherren umiddelbart Risikovurdering Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko. Der Statens vegvesen allerede har utarbeidet arbeidsinstruks (for eksempel i håndbøker), skal disse følges med mindre hovedbedriftens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesens. Byggherren utfører overordnet risikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets spesifikke risikoforhold og øvrige rammebetingelser som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnede risikovurdering er en del av SHA-planen. Entreprenøren skal utføre detaljert risikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt framgangsmåte for utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnete risikovurdering og entreprenørens detaljerte risikovurdering skal inngå i SHA-planen for prosjektet slik at entreprenørens detaljerte risikovurdering evt inkludert sikker jobb analyse (SJA) framstår som tiltaksbeskrivelse for forhold påpekt ved den overordnede risikovurderingen. SHA-planen skal dessuten inneholde henvisning til alle andre systemer og kartotek som skal etableres i forbindelse med HMS-arbeidet. Entreprenøren skal utarbeide risikovurderinger og eventuelt arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering og entreprenørens selvstendige risikovurderinger når det gjelder: arbeid som innebærer særlig risiko anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager

36 Statens vegvesen C2-16 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig. Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige verneombudet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan utføre disse arbeidsoppgavene på en sikker måte Arbeidsvarsling Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker 051 Arbeid på og ved veg og 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet, skal benytte vernejakke som beskrevet i NA-rundskriv 2001/11. Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen. Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren Personlig verneutstyr Alt verneutstyr skal være CE-merket. For alt arbeid på/ved trafikkert veg skal det benyttes vernetøy som er godkjent etter NS-EN 471 og som tilsammen utgjør minst verneklasse 3 med mindre SHA-planen stiller strengere krav Kjemiske produkter Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig, både når det gjelder akutte og langsiktige virkninger (for eksempel oppkonsentrering i levende organismer eller genetiske endringer) samt hvilke volum som kreves for å oppnå tilfredsstillende resultat. Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført. Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde.

37 Statens vegvesen C2-17 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene Vernerunder, kontrollrutiner og merking Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang i måneden i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll. 28 Ytre miljø 28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan Før kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan Hensyn til omgivelsene Entreprenøren må i tillegg til å følge generelle krav, holde oversikt over forhold som krever spesielle hensyn i kontraktsområdet. Kontraktsarbeidene må utføres iht. kontraktens krav og de regler som ellers gjelder for disse områder. Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Miljøverndepartementet T1442, pkt 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner.

38 Statens vegvesen C2-18 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren skal varsle naboer som blir utsatt for vesentlig støy spesielt, unntatt når byggherren bestemmer noe annet. Slik varsling omfatter oppslag ved arbeidsstedene, og brev eller personlig informasjon til de mest berørte naboene. Byggherren skal informeres om at varsel er gitt før slike arbeider igangsettes. Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede arter og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer Trematerialer Det skal ikke forekomme tremateriale med tropisk tømmer, verken i det ferdige produktet eller midlertidig under gjennomføring av kontraktsarbeidene Avfallshåndtering 1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. 2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 70% (Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall.) Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Forurenset masse (asfalt, forurenset jord, etc) og overflødige rene naturlige masser regnes som avfall, men skal holdes utenfor ved kalkulasjon av sorteringsgraden. 4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema. Øvrig farlig avfall (f.eks spillolje fra entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, eventuelt underentreprenørens, organisasjonsnummer. 5. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport. *For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK-10) til Plan- og bygningsloven Gjenbruk av materialer Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a. gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder (slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er dokumentert fri for miljøgifter.

39 Statens vegvesen C2-19 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM 29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår. Entreprenøren skal derfor for kontrakten utarbeide en plan som minst skal inneholde: Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av øvelser Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp Varslingsplan Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse. Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transport/evakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt. Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr. Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles. Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet.

40 Statens vegvesen C2-20 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer: Hva Når Rapporteres rapporteres Alvorlige Når det skjer ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) Øvrige ulykker (konsekvensklasse K3, K2 og K1) Senest innen 48 timer Nestenulykker Senest innen 14 dager Alvorlige nestenulykker (konsekvensklasse K5 og K4) Yrkessykdom/ Til hvem Politi Arbeidstilsynet Byggeleder DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) Byggeleder DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud Rapportform til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) Skriftlig 3) Byggeleder Skriftlig 3) Når det skjer Byggeleder Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) Når det blir Arbeidstilsynet Skriftlig yrkesskade konstatert 1 ) Byggeleder 2) 1) Benyttes til forebyggende arbeid 2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten. 3) Rapportering gis på byggherrens meldeskjema for entreprenørhendelser eller på skjema med tilsvarende opplysninger Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal Statens vegvesens byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i henhold til varslingsplan. Prosjektleder skal også varsle Statens vegvesens HMSkoordinator og HMS-rådgiver. Begrepsforklaring DSB: Nestenulykke: Ulykke: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor

41 Statens vegvesen C2-21 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Konsekvensklasse Personskade K5 Død K4 Alvorlig personskade med mulig varig mén K3 Personskade med fravær over 10 dager K2 Personskade med fravær inntil 10 dager K1 Personskade uten fravær Konsekvensklasse Materiell skade K5 > NOK 5 mill K4 > NOK 1 mill K3 > NOK K2 > NOK K1 > NOK Konsekvensklasse Miljøskade K5 Katastrofal miljøskade. Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over 10 år. K4 Kritisk miljøskade. Alvorlige og langvarige miljøskader. Lokale konsekvenser med restaureringstid 5-10 år. K3 Alvorlig miljøskade. Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-5 år. K2 Moderat miljøskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1 år. K1 Minimal miljøskade. Ikke registrerbar i resipient Dokumentasjon I SHA-planen er listet relevante dokumenter eller dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for byggherren, enten ved kopi eller innsyn Avviksbehandling, rapportering og debrifing For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt. Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker. Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema Melding om uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS. Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene.

42 Statens vegvesen C2-22 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Byggherrens sanksjonsrett Dersom entreprenøren eller underentreprenører nekter å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme påbud om tiltak for å hindre at liv og helse settes i fare, kan byggherren stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Byggherrens sanksjonsrett inkluderer dessuten 1. Fastsettelse av kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist. 2. Først skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for. Ved vedvarende, påtalte brudd på regelverket og etter skriftlig henvendelse fra byggherren til entreprenørens sentrale ledelse, jf kap. C2, pkt. 9 om samarbeidsmøter, kan byggherren heve kontrakten. Heving skjer da i henhold til kap. C1, pkt. 29. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen i inntil ett år.

43 Statens vegvesen Region Øst C3-1 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess Kvalitetssikring Kvalitetsplan Dokumentasjon Sjekklister Avviksmelding Teknisk avklaring Varsel eller krav om endring Rapportering Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Hovedbedrift og samordningsansvar Kontrollrutiner Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Gjenbruk av materialer Spesielle krav knyttet til ytre miljø Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406, pkt. 16) Entreprenørens sikkerhetsstillelse Spesielle krav i fremdriftsplanen Dagmulkt Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser Prisregulering Faktura Heftelser Faktura for sluttoppgjør Grunnforhold/fjellforhold Forbedringer og utviklingsarbeider Andre bestemmelser Stikningsgrunnlag Riggplass Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm Kontor og/eller laboratorium for byggherren Arbeidstegninger... 8

44 Statens vegvesen Region Øst C3-2 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Samhandlingsprosess Det vises til kap. C2, pkt. 8 og 10. For denne kontrakten er det avsatt 1 uker til samhandlings- og utviklingsfasen regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes tidligere og utførelsesfasen startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlings- og utviklingsfasen forlenges. Samhandlings- og utviklingsfasen skal gjennomføres i sin helhet før utførelsen av arbeidene igangsettes. Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4. 2 Kvalitetssikring 2.1 Kvalitetsplan Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000 serien. 2.2 Dokumentasjon Sjekklister Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant.. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider. Sjekklister skal om mulig utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten Avviksmelding Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes, jf kap. A Teknisk avklaring Teknisk avklaring skal inneholde: Entydig merking, entreprenørens beskrivelse av problem, entreprenørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for byggherrens kommentar samt byggherrens dato og underskrift Varsel eller krav om endring Krav om endring iht kontraktsbestemmelser gjøres ved bruk av fastsatt skjema Krav om endringsordre, jf kap. A1. Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, fastpris, eller regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må spesifiseres.

45 Statens vegvesen Region Øst C3-3 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Rapportering Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema, jf kap. A1. For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, geometrisk kontroll, og som bygget målinger. Dokumentasjon på geometrisk kvalitet leveres byggherren undervegs på digitalt format etter nærmere avtale. Denne dokumentasjonen legges på eget filutvekslingsområde av entreprenøren, og vil legge grunnlaget for ferdigvegstegningene. 2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på kr per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. Entreprenøren ilegges en mulkt på kr dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket. Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til kap. C1. 3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres i ELRAPP Hovedbedrift og samordningsansvar Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften. Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet. Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven

46 Statens vegvesen Region Øst C3-4 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen Kontrollrutiner Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht NArundskriv 08/8 Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester. Entreprenøren skal videreføre krav stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontraktsmedhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte knyttet til utførelse av kontraktsarbeidene, eksempelvis massetransport. Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at byggherren har rett til å kontrollere at stilte krav er oppfylt. 3.2 Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Entreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut dekker følgende krav: - hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen, - minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene, - hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader. - avfallsplanen for riveobjektet skal inkluderes i avfallsplanen for anlegget. - Forurensede masser. Jf. vedlagte miljøtekniske grunnundersøkelse og tiltaksplan støyskjerm Ullern (Gaustad delen, er irrelevant for denne kontrakten) Gjenbruk av materialer Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer som byggherren ikke har ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ løsning og dette fører til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprenør Spesielle krav knyttet til ytre miljø Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke.

47 Statens vegvesen Region Øst C3-5 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene. For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn vil byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet. 4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406, pkt. 16) Ikke relevant i denne kontrakten. 5 Entreprenørens sikkerhetsstillelse Entreprenøren skal stille sikkerhet ihht NS Spesielle krav i fremdriftsplanen Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes. Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke uten særskilt avtale med byggherren legge til grunn at byggherrens ytelser leveres raskere enn det som er nødvendig for ferdigstillelse i samsvar med kontraktens ferdigstillelsesfrist. 8 Dagmulkt Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3, pkt. 3. Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr pr hverdag. Akseptert fristforlengelse i forhold til én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen fristforlengelse i forhold til senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept. Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides.

48 Statens vegvesen Region Øst C3-6 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser Entreprenørens merutgifter på grunn av byggherrens forhold, kompenseres etter følgende regel: der V = 0.15 x K x ( t 2 - t 1-6 ) / t 1 V = vederlagets størrelse K = kontraktssum t 1 = opprinnelig byggetid (i hverdager) beregnet fra det tidspunkt entreprenøren har rett til å påbegynne arbeidene og frem til ferdigstillelsesfrist som avtalt i kontrakt. t 2 = avtalt ny byggetid (i hverdager) Entreprenørens risiko for forlengelse av total byggetid utgjør akkumulert 6 hverdager. Regulering for økt byggetid gjelder bare utførelse av kontraktens hovedarbeider. For arbeider som krever mindre enn gjennomsnittlig rigg og administrasjon på den forlengede del av prosjektet, avtales forholdsvis kompensasjon. 10 Prisregulering Alternativ bestemmelse for prisregulering: Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser. Regler i kap. C1 gjelder således ikke for denne kontrakten. 11 Faktura Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer oppdatert Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. 12 Heftelser Faktura på ikke tilførte materialer / arbeid fra verksted og fabrikk, utbetales ikke før det foreligger en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon på beløpet fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Det må også godtgjøres at eventuell salgspant / varelagerpant er bortfalt. Kausjonene frigis etter hvert som elementene blir innbygd i konstruksjonen(e).

49 Statens vegvesen Region Øst C3-7 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Faktura for sluttoppgjør Viser sluttoppgjøret, inklusiv tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte driftskostnader. Post for riggkostnad (generalomkostninger) tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. 14 Grunnforhold/fjellforhold Beskrivelsen / rapporten(e) skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. For geologiske rapporter gjelder: Beskrivelsen / rapporten(e) består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte undersøkelsene. Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra beskrivelsen / rapporten(e) med mindre det foreligger markert avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt De vanlige regler om varsling og utmåling av kompensasjonen gjelder i tillegg. Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser: Det er ikke utført grunnundersøkelser eller annet grunnboring for å påvise fjell eller løsmasser. 15 Forbedringer og utviklingsarbeider Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse 50/50 mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten. Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen.

50 Statens vegvesen Region Øst C3-8 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Andre bestemmelser 16.1 Stikningsgrunnlag Entreprenøren vil få utlevert stikningsdata som beskrevet i Kap. D Riggplass Entreprenøren må selv gjøre evt. avtaler med grunneier(e) for å skaffe seg tilgang til nødvendig riggareal i forbindelse med arbeidene Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm Entreprenøren har selv ansvar for å vurdere behov for fremføring av elektrisk kraft, telefon og vann- og avløp etc. på rigg- og anleggsplassen og bekoste slik fremføring til riggplassen. Alle driftskostnader skal dekkes av entreprenøren. Entreprenøren skal legge frem en riggplan som skal godkjennes av byggherren Kontor og/eller laboratorium for byggherren Ingen 16.5 Arbeidstegninger Tegningsheft er vedlagt i konkurransegrunnlaget.

51 Statens vegvesen Region Øst C4-1 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument 2010-mm-dd C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument Mellom Statens vegvesen Region xxxx som byggherre foretaksnr og Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. xxx xxx xxx er inngått følgende avtale: 1 Entreprenøren påtar seg å levere xxxxx. 2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: Kontraktssum (eks. mva) (tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) Korreksjon iflg. pkt. 8 Kontraktssum (ekskl. mva) kr kr kr 3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til. 4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): xxxxx. 5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxx. 6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert åååå-mm-dd. 9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Xxxxxx åååå-mm-dd Xxxxxx åååå-mm-dd byggherre (Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) entreprenør

52 Statens vegvesen Region øst D1-1 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse D Beskrivende del D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og 026 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier". Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

53 Statens vegvesen Region øst D1-2 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL 11.1 Utsetting og arbeidsstikning a) x) Omfatter utsetting/utmåling fra foreliggende fastmerker/polygonpunkter av høyder, koordinater og senterlinjer eller tilsvarende referanselinjer for alle angitte arbeider. Videre all stikning og måling under arbeidets gang for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de høyde- og plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i beskrivelsen og på tegninger. Ekstra beregninger som må foretas ut over foreliggende fastmerker og utsettingsdata bekostes av entreprenøren. Dersom noen av de eksisterende punkter som ligger utenfor området for den endelige konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang, skal entreprenøren bekoste innmåling og sikring av nye punkter og beregne nye data. Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker og stikningsdata og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling over nyopprettede punkter med koordinater og/eller høyder. Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** c) Det vil bli utlevert linjeberegninger (tit-filer) for senterlinje ny støyskjerm (x og y). Høydeinformasjon finnes i tabell Oppmåling a) x) Entreprenøren kan ved behov for ekstra informasjon, utover det som er levert av stikningsdata, bestille koordinater og høyder fra byggherren. Byggherren skal ha minst én ukes varsel. Prosessen omfatter alle arbeider med oppmåling og beregning av mengder for de arbeider som angis med enhetspriser. Kostnad angis som rund sum. RS *** Spesiell beskrivelse *** c) Entreprenøren skal utarbeide målebrev fortløpende og senest 4 uker etter arbeidet er utført. Målebrev skal danne grunnlag for avregning av avdragsnotaer gjennom hele anleggsperioden Teknisk kontroll a) Alle målebrev skal vedlegges beregninger og tegninger som lett kan kontrolleres. Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. Prosessen omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord. Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse og arbeidstegninger, digitale vegmodeller etc. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter RS Akkumulert Hovedprosess 1 :

54 Statens vegvesen Region øst D1-3 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles entreprenøren fortløpende. c) Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Retningslinjer for utførelse av bituminøse vegdekker og bærelag. Byggherren forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard, Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser og Håndbok 015 Feltundersøkelser. Det føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende. x) Kostnad angis som rund sum. RS 11.7 Sluttdokumentasjon a) c) x) Omfatter utarbeidelse og overlevering av sluttdokumentasjon, blant annet dokumentasjon for Forvaltning Drift Vedlikehold (FDV) som krevd i prosjektdokumentene og overlevering til byggherren av måledata som grunnlag for utarbeidelse av ferdigvegtegninger og digitale vegmodeller. Dersom entreprenøren har ansvar for arbeidstegninger, omfattes også overlevering av som utført -tegninger, -modeller og -dokumentasjon for disse arbeider, med form som angitt i kontraktsdokumentene. Tegninger og digitale vegmodeller utføres i overensstemmelse med Håndbok 139 Tegningsgrunnlag. Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** c) Dokumentasjonen leveres i SOSI-format og skal inneholde som-bygget-målinger. Posten vil ikke bli utbetalt før komplett dokumentasjon er overlevert byggherren og dataene er kontrollert og funnet i orden. 12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 12.1 Rigg og midlertidige bygninger a) c) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift og administrasjon, nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og brakker med inventar og utstyr, anlegg for materialfremstilling, maskiner og utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige RS Akkumulert Hovedprosess 1 :

55 Statens vegvesen Region øst D1-4 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris x) overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggsområdet utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** c) Entreprenøren finner egnet sted for brakkerigg og besørger nødvendige tillatelser Tilrigging a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren trenger for å utføre de beskrevne arbeider. Prosessen omfatter alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/ transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. x) Kostnad angis som rund sum. RS Drift av rigg og midlertidige bygninger a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc. x) Kostnad angis som rund sum. RS Nedrigging a) x) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess Prosessen inkluderer sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** a) Anleggs- og riggområdet skal tilbakeføres til opprinnelig stand etter at anleggsarbeidene er avsluttet. Anleggs- og riggområder innenfor planavgrensningen skal opparbeides slik vist i tegning O11. RS Akkumulert Hovedprosess 1 :

56 Statens vegvesen Region øst D1-5 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 12.3 Forsikringer, renter, provisjoner etc. a) Omfatter entreprenørens kostnader til forsikringer/dekning av risiko, renter, sikkerhetsstillelse, provisjoner og øvrige kapitalkostnader som entreprenøren er pålagt å utføre i henhold til kontrakten, og som ikke inngår i egne prosesser eller i de respektive enhetsprisene. Det vises til kontraktsdokumentene. x) Kostnad angis som rund sum. RS Byggegjerde høyde 2 m *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen gjelder levering, oppsetting, vedlikehold, demontering og fjerning av gjerde, inklusiv fundamenter. Type: Rosing eller tilsvarende Anleggsområdet skal sikres slik at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende, plaseringen er også henvist på tegning W11 Ved oppsetting eller flytting av anleggsgjerde skal det også tas hensyn til trær og vegetasjon. For beskyttelse av dette se egne prosess og tegning O 11. Prosessen inkluderer også nødvendig flytting av anleggsgjerde som trenges for å kunne gjennomføre anleggsarbeidet. 13 ANLEGGSVEGER a) x) Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende fjerning av provisoriske anleggsveger for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for, for å utføre arbeidene. Prosessen omfatter videre ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer inn på offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme standard som før de ble tatt i bruk. Prosessen omfatter videre de forholdsregler som må tas for å hindre forurensing av planum og overbygning med telefarlige materialer ved trafikk inn på disse områder. Kostnad angis som rund sum. m Provisoriske anleggsveger a) b) c) Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske veger for adkomst til anlegget, og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for, for å utføre arbeidene. Snøbrøyting og strøing inngår i prosess Dersom materialet i linjen ikke tillates brukt til bygging av anleggsveger, angis dette i den spesielle beskrivelsen. Vegene må anlegges slik at de ikke representerer noen stabilitetsmessig fare for anlegget eller omgivelsene, verken under arbeidet eller senere. Vegene skal bygges med en slik standard og vedlikeholdes på en slik Akkumulert Hovedprosess 1 :

57 Statens vegvesen Region øst D1-6 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris x) måte at de til enhver tid er kjørbare for personbiler uten at kjøretøyet skades. Vegene skal utplaneres etter bruk og eventuelt tilsåes. Blivende skråninger skal være stabile både i skjæring og fylling. Eventuelle tilknytninger til permanent vegbane skal fjernes. Kostnad angis som rund sum eller som angitt i den spesielle beskrivelsen. *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også alle tiltak for å kunne benytte eksisterende gang- og sykkelvei som anleggsvei, samt istandsetting ved ferdigstillelse av anlegget. Prosessen omfatter også eventuelle tiltak for å få tilgang til anleggsbeltet sør for skjermen inne på eiendommene i Ullernveien. Det vises til tegning O11 og W11. Det skal bevares så mye vegetasjon som mulig ved fremføring av anleggsveier Eksisterende veger a) x) Omfatter vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger i den tiden de benyttes for anlegget, samt istandsetting av disse etter bruk til minst samme standard som før de ble tatt i bruk. Prosessen omfatter videre ekstra vedlikehold og nødvendig istandsetting av offentlige veger pga. bruk til anleggstransport. Det ordinære vedlikeholdet forutsettes uforandret. For eventuelle særlige restriksjoner i forbindelse med offentlige veger vises til den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter også gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, boliggater, Ring 3 og eksisterende gangbru. Prosessen omfatter også nødvendig rengjøring ved eventuell tilgrising som skyldes entreprenørens arbeid. 14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING a) c) x) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Prosessen omfatter videre alle kostnader med sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2-8. Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til Håndbok 051 Retningslinjer for varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for vedlikehold basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. Kostnad angis som rund sum. RS Akkumulert Hovedprosess 1 :

58 Statens vegvesen Region øst D1-7 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 14.1 Trafikkulemper a) c) x) Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken igang på eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg mv. Omlegging eller avstengning må skje i samråd med de offentlige instanser. Alle trafikantgrupper må gis en sikker og forsvarlig trafikkavvikling. Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** a) Det vises også til tegning W11. c) Arbeidet utføres primært fra Ring 3. Det skal ikke gå tung anleggstrafikk gjennom boligeiendommene i Ullernveien. Kun liten graver skal ha adkomst fra privat eiendom sør for støyskjermen. Samtlige eiendommer i området skal i hele anleggsperioden ha fri adkomst til sine eiendommer. For innkjøring til anleggsområdet benyttes adkomst via gang- og sykkelvei i Ullernveien. Utkjøring fra anleggsområde skal skje via busslomme og ut på Ring 3 eller via Bekkefaret. Utkjøring via busslomme må varsles/avtales med Ruter. Gang- og sykkelvei fra Ullerveien og videre nordover langs Ullernchausseen stenges under hele anleggsperioden. Alternativ rute på gangbru over Ring 3 skal skiltes godt. Stenging av gang- og sykkelvei skal skiltes godt i begge retninger og fra innsiden av kirkegården. I prosessen skal det også inkluderes alle ulemper og kostnader som følge av forsering eller oppsplitting av arbeider, operasjoner, behov for natt- og helgearbeid, beredskapstiltak med mannskap, maskiner og materiell m.m. som følge av kravene til opprettholdelse av trafikk på eksisterende veier. Kostnader vedrørende politidirigering skal være inkludert Oppmerking og signaler a) x) Omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering av trafikken på eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede områder ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grøfter eller skjæringskant). Kostnad angis som rund sum. RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen gjelder også alle omlegginger av kjøremønster som er nødvendig for gjennomføring av anlegget, inkludert planlegging og utforming av skilt-/sperreplaner og fremskaffing av nødvendige skiltvedtak fra Statens vegvesen. Akkumulert Hovedprosess 1 :

59 Statens vegvesen Region øst D1-8 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Gjelder også flytting og blending av skiltene ved gangbrua og skiltportalen. Omfatter også nødvendig fresing og reetablering av eksisterende vegoppmerking. Plassering avtales med Arbeidsvarslingsseksjonen hos Statens vegvesen og Politi. c) All arbeidsskilting og sikring er entreprenørens ansvar. Entreprenør skal utpeke ansvarlig for skiltingen, ansvarlig skal ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling. Ved manglende skilting og oppmerking vil byggherren straks stoppe arbeidene inntil manglene er utbedret. Entreprenør må selv holde skilt- og sperremateriell, sette dette ut og holde det rent. Type skal være godkjent av Vegdirektoratet. Entreprenøren skal føre skiltlogg med nøyaktig angivelse av til hvilke tider de forskjellige skiltene er i funksjon. Skiltloggen må i detalj beskrive sperringer og tiden for disse. Skiltlogg vil utgjøre et juridisk dokument ved evt. trafikkuhell Sikringstiltak Eksisterende skiltportal kan ikke fjernes eller skades under anleggsarbeidet. Se tegning W11. RS Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk a) x) Omfatter alle kostnader med vakthold og sikring av eksisterende veger, jernbaner, eiendommer osv. Kostnad angis som rund sum Tung sikring *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder utsetting, vedlikehold og fjerning av tung sikring av anleggsområdet mot Ring 3. Type sikring: T3-W3 eller bedre med refleks etableres i henhold til håndbok 231. I ferieavvikling eller stopp i arbeidet mer enn 1 uke skal sperringene fjernes. Sperring reetableres når arbeidet gjenopptas. Prosessen gjelder også sperringen for grøntarbeider som vil skje i Sideveis flytting av sikring (inntil 5 meter) skal være inkludert i prosessen. b) Sikringen må plasseres innenfor feltlinje mot neste kjørefelt. Vist i tegning W11. Akkumulert Hovedprosess 1 :

60 Statens vegvesen Region øst D1-9 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris x) Mengden måles som utført lengde. Enhet: m m RIVING OG FJERNING a) b) x) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg nødvendiggjort av vegens fremføring, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, kummer, kulverter, rørledninger, faste vegdekker, kantstein, rekkverk, gjerder etc. Med fjerning menes transport til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt mellomlagring på anlegget for senere bruk. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Leverings- og behandlingsgebyrer medtas i prosess Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. Kostnad angis som rund sum Riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer etc. a) x) Omfatter riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer o.l., i nødvendig utstrekning av hensyn til de øvrige arbeider, som angitt. Dersom noen av de angitte byggverk ikke kan rives ved arbeidet start, f. eks. på grunn av utsatt fraflytting, angis dette i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum eller som angitt i den spesielle beskrivelsen Riving og fjerning av bod Ullernveien 57 *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også miljøkartlegging, sortering og alle deponiavgifter. Boden har ca 11,5 m2 grunnflate. c) Eier av boden må varsles i forkant av riving. x) Kostnad angis som rund sum RS Riving og fjerning av bod Ullernveien 55 (1) *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også miljøkartlegging, sortering og alle deponiavgifter. Boden har ca 7 m2 grunnflate. c) Eier av boden må varsles i forkant av riving. x) Kostnad angis som rund sum RS Riving og fjerning av bod Ullernveien 55 (2) *** Spesiell beskrivelse *** Akkumulert Hovedprosess 1 :

61 Statens vegvesen Region øst D1-10 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris a) Omfatter også miljøkartlegging, sortering og alle deponiavgifter. Boden har ca 6 m2 grunnflate. c) Eier av boden må varsles i forkant av riving. x) Kostnad angis som rund sum RS Riving av eksisterende støyskjerm *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter riving og fjerning av eksisterende støyskjerm av tre. Skjermen består av trebord ca 11x145 mm. Prosessen inkluderer også sortering av materialer, opplasting, transport og leverings- og behandlingsgebyr. x) Mengden måles som areal. m Riving av søyler av tre *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter graving, riving og fjerning av eksisterende søyler av tre inkludert fundament av betong. Prosessen inkluderer også sortering av materialer, opplasting, transport og leverings- og behandlingsgebyr. x) Mengden måles som antall søyler. Enhet: stk stk Riving av søyler av impregnert stolpe *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter graving, riving og fjerning av eksisterende søyler. Prosessen inkluderer også sortering av materialer, opplasting, transport og leverings- og behandlingsgebyr. x) Mengden måles som antall søyler. Enhet: stk stk Riving av søyler av betong *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter graving, riving og fjerning av eksisterende søyler med tilhørende fundamenter av betong. Prosessen inkluderer også sortering av materialer, opplasting, transport og leverings- og behandlingsgebyr. Akkumulert Hovedprosess 1 :

62 Statens vegvesen Region øst D1-11 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris x) Mengden måles som antall søyler. Enhet: stk stk Riving og fjerning av faste vegdekker, kantstein, rekkverk m. v. a) x) Omfatter alle arbeider med skjæring og riving/fjerning av faste vegdekker, opptaking og evt. lagring på angitt sted av kantstein, rekkverk m.v. Kostnad angis som rund sum Riving og fjerning av rekkverk a) x) Omfatter riving og fjerning, eventuelt lagring på angitt sted av gammelt rekkverk. Mengden måles som utført lengde. Enhet: m. *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen gjelder forsiktig demontering, fjerning og lagring av rekkverk og rekkverksstolper av stål i depot gitt av entreprenør. Rekkverket skal settes opp igjen på samme sted. Entreprenør sørger for depot. m FLYTTING OG OMLEGGING a) x) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens fremføring, så som flytting av hus, flytting og omlegging av private vannog avløpsledninger, brønner samt flytting og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum Fjerning/flytting av kabler og utstyr a) x) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens fremføring, så som flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt. Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder for fjerning og oppsetting av støyskjerm. c) Entreprenøren må fremskaffe kabelpåvisning fra alle aktuelle kabel-, utstyrs- og ledningseiere. RS Flytting av silo med strøsand *** Spesiell beskrivelse *** Akkumulert Hovedprosess 1 :

63 Statens vegvesen Region øst D1-12 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris a) Gjeler midlertidig flytting av silo til egnet sted. Entreprenøren avtaler dette med eieren. vist i tegning O11 Siloen flyttes tilabake etter anlegget er avslutett. RS Sum Hovedprosess 1, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

64 Statens vegvesen Region øst D1-13 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 2 SPRENGNING OG MASSEFLYTTING 21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK 21.1 Sikring av eksisterende vegetasjon, bekker, elver og vann a) x) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for å sikre eksisterende vegetasjon, bekker, elver og vann mot skader fra anleggsdriften. Oppdages skader eller forhold som kan ha betydning for senere vurdering av tilstand, skal dette rapporteres til byggherren. Entreprenøren er ansvarlig for å vedlikeholde sikringstiltakene slik at de fungerer under hele anleggsperioden. Prosessen omfatter også utarbeidelse av en detaljert plan som viser når og hvordan arbeidsoperasjoner som skal foregå i nærheten av sikret vegetasjon, bekker, elver og vann, skal utføres. Planen skal forelegges byggherren i god tid før arbeidsoperasjonene starter. Kostnad angis som rund sum Sikring av enkelttrær a) b) x) Omfatter sikring av enkelttrær, dvs. trekrone, stamme og rotsystem. Sikringstiltaket beskrives spesielt. Mengden måles som antall trær. Enhet: stk. *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder sikring av trær med beskyttelsesgjerde slik vist i tegning O11 og W11. Gjelder også nødvendig sikring av rotsonen dersom arbeider går lenger inn enn sikringen viser. Trær som skal bevares merkes i samråd med tiltakshaver. I forkant av befaringen med tiltakshaver skal entreprenøren ha befart området med en sertifisert trepleier. Trepleier deltar på befaring med tiltakshaver og ved graving nær vegetasjon som skal bevares. Krav til trepleier er gitt i kapittel B2. Posten gjelder også nødvendig beskjæring av greiner. Gjelder i tillegg sikring av stamme med bordbekledning ved behov. Omfatter også håndgraving og fagmessig beskjæring av røtter med diameter over fingertykkelse. Alle rotender skal umiddelbart dekkes til med fuktet jord slik at de ikke tørker ut. b) Sikring av trær med 2 meter høyt beskyttelsesgjerde rundt trærne slik anvist i tegning O11 og W11. Beskyttelsesgjerde skal ha en utstrekning tilsvarende treets krone. Gjerdet skal vedlikeholdes og stå gjennom hele anleggsperioden. Ved oppstart av graving i nærheten av trær skal det stikkes langs kanten av graveskråningen med en skarp spade for å skjære over røtter i overflaten (ned til ca 30cm). c) Anleggstrafikk i rotsonen til sikrede trær skal ikke forekomme. Dersom dette likevel blir nødvendig skal rotsonen avlastes med egnet materiale der anleggstrafikken skal foregå. Type avlastning skal godkjennes av tiltakshaver. Ved skader som fører til felling av trær som skal bevares, belastes entreprenøren med en bot på kr ,- pr tre. Akkumulert Hovedprosess 2 :

65 Statens vegvesen Region øst D1-14 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Dette avklares i samtåd med eier av treet og tiltakshaver. stk Vegetasjonsrydding a) c) x) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til tømmer eller ved, fremkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i den spesielle beskrivelsen, rydding og fjerning av buskas og hogstavfall, riving og fjerning av stubber og røtter inkludert samtidig fjerning av vegetasjonsdekke etc. Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig vegetasjonsinnvandring, skal vegetasjonsryddingen gjøres på en slik måte at mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt vare på uten at det blir skadet. Areal måles som horisontalprojeksjon. Enhet: m² Felling av trær til ved a) x) Omfatter felling, kvisting, kapping samt behandling av større og mindre trær til ved, fremkjøring til tilgjengelig sted, kapping i 0,6 m lengde og lagring. I den spesielle beskrivelsen er angitt om veden skal kløyves, kappes i andre lengder, krav til stabling eller pakking, videre transport. Mengden måles som volum trevirke. Enhet: m³. *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen gjelder trær vist i tegning O11 som står på privat eiendom. Gjelder for vegetasjon med stammediameter lik eller mer enn 125mm 1 meter over terreng. c) Trær fra privat eiendom kuttes opp i biter (ca. 3 meter) og legges igjen på tilhørende eiendom etter avtale med grunneier. x) Mengden måles som antall trær. stk Felling og fjerning av enkelt-trær a) x) Omfatter felling og fjerning av enkelt-trær. I den spesielle beskrivelsen er angitt hvilke trær, adkomst, videre håndtering, transport, opplysninger om hindringer osv. Mengden måles som antall trær. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen gjelder trær vist i tegning O11 som står på Statens vegvesens eiendom. Gjelder komplett tre inklusiv greiner. Posten inkluderer også borttransport og fyllplassavgift. Gjelder for vegetasjon med stammediameter lik eller mer enn 125mm 1 meter over terreng. stk Rydding og fjerning av buskas og hogstavfall a) c) x) Omfatter rydding og fjerning av buskas samt hogstavfall fra felling og kapping av trær; også hogstavfall fra tidligere hogst. Avfallet skal samles og eventuelt fjernes der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Mengde måles som utført areal. Enhet: m² *** Spesiell beskrivelse *** Akkumulert Hovedprosess 2 :

66 Statens vegvesen Region øst D1-15 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris a) Prosessen omfatter også fjerning av klatreplanter på støyskjerm. Inkluderer opplasting, borttransport og fyllplassavgift. Vegetasjon med stammediameter mindre enn 125mm 1 meter over terreng regnes som buskas og hogstavfall. Gjelder også for hogstavfall ved felling av trær. m Riving og fjerning av stubber og røtter a) c) x) Omfatter riving, fjerning og tipping av stubber og røtter. Stubber og røtter skilles fra resten av vegetasjonsdekket og deponeres i deponi / ved fyllingsfot på egnet sted. Mengden måles som prosjektert areal som skal ryddes. Enhet: m² *** Spesiell beskrivelse *** a) Inkluderer også opplasting, borttransport og fyllplassavgift. c) Stubber og røtter skal skilles fra vegetasjonsmassene og fraktes til fyllplass. m Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord a) c) x) Omfatter fjerning av vegetasjonsdekke og matjord, inklusiv graving, opplasting, transport og tipping, overalt hvor de finnes innen vegområdet, og på arealer som skal benyttes for tilrigging, anleggsveger, sidetak, materialtak og tipp. Unntatt er eventuelle arealer angitt i den spesielle beskrivelsen. Denne prosessen gjelder for alle områder hvor det skal utføres skjæring og under fylling med fyllingshøyde lavere enn 3 m fra ferdig vegbane, og når terrenget skråner mer enn 1:6 i vegens tverretning eller i henhold til plan. Avdekking av større arealer med løsmasser og der det er fare for avrenning som kan føre til forurensning av bekker, elver og vann, skal skje på et tidspunkt med liten fare for avrenning. Vegetasjonsdekke og matjord skal ikke blandes med øvrige materialer eller underliggende masser, og skal behandles slik at den ikke forringes. Jorda må ikke kjøres i eller behandles slik at jordstrukturen komprimeres eller forringes på annen måte. Vegetasjonsdekket eller matjorden må lagres på en slik måte at massen dreneres for vann. Jordstrukturen skal etter lagring være slik at den er drenerende for vann og smuldrer lett etter opptørking om våren. Dersom vegetasjonsdekke eller matjord antas å bli liggende lenger enn 2 måneder i vekstsesongen, skal de legges i løse hauger eller ranker med maksimalt 1,5 meters høyde. Hvis større lagringshøyde er nødvendig av plasshensyn, er nærmere regler for bearbeiding før utlegging angitt. Ved fjerning av vegetasjonsdekke skal man tilstrebe lokal gjenbruk på skråninger så langt dette er mulig. Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m³ Avtaking av vegetasjonsdekke b) x) Vegetasjonsdekke omfatter det øvre jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frø, planter og rotdeler. Vegetasjonsdekke skal brukes der det er planlagt naturlig innvandring av vegetasjon. Hvor tykt vegetasjonsdekket er, vil variere, men det beregnes en gjennomsnittlig dybde på 200 mm. Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser < 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m³. *** Spesiell beskrivelse *** Akkumulert Hovedprosess 2 :

67 Statens vegvesen Region øst D1-16 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris a) Gjelder også gressdekke. m MASSEFLYTTING AV JORD a) x) Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell komprimering av jordmasser. Etablering av planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Mengden er eksklusiv volumet av vegetasjonsdekke/matjord. Enhet: m³ Jordmasser til motfylling/bakkeplanering a) b) c) x) Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra skjæring i linjen eller angitt sidetak, til motfyllinger/bakkeplanering som angitt i planene. Fyllmassene må ikke inneholde teleklumper, snø eller is, og i alminnelighet heller ikke stubber, røtter eller annet vegetasjonsmateriale. Motfyllinger må bygges opp slik at nivåforskjellen mellom hovedfylling og motfylling aldri overstiger den endelige høydeforskjell. Forøvrig utføres motfyllingene som angitt i den spesielle beskrivelsen. Mengder fra linjen måles som prosjektert fast volum. Mengder fra sidetak måles i utført fast volum (målt i skjæring). Enhet: m³ *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen gjelder for jordmasser som ikke er forurensede og kan benyttes som tilbakefylling og komprimering av løsmasser etter fjerning av eksisterende fundamenter i grunnen. Gjelder i tillegg øvrige jordmasser som ikke er forurensede og som kan benyttes som tilbakefylling i hager og vegkanter. c) Massene som benyttes som tilbakefylling etter fjerning av fundamenter skal komprimeres tilstrekkelig til å tåle nedsetting av nytt fundament i nærheten av det eksisterende. m Jordmasser til fyllplass a) c) x) Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra skjæring i linjen til angitt fyllplass. Toppen avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m³ *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder jordmasser og øvrige masser som iht. tiltaksplanen er forurensede. Prosessen inkluderer også sortering, transport til fyllplass og avgifter for levering av massene. m 3 80 Sum Hovedprosess 2, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

68 Statens vegvesen Region øst D1-17 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 5: VEGFUNDAMENT Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 5 VEGFUNDAMENT 51 PLANUM a) d) x) Omfatter levering og alle arbeider med planum (traubunn i skjæring og overkant underbygning på fylling), så som stabilisering, utskifting og forsterkning, rensk, avretting, justering og komprimering, inklusive utkilinger etc. Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er mm/- 0 mm. Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m² Avretting, justering og komprimering av planum på jord a) c) d) x) Omfatter all avretting, justering og komprimering av planum på jord utover det som er medtatt under prosess 25. Planum skal ha jevnt tverrfall på minst 3 % slik at vannet kan renne ut til siden overalt. Endring i tverrfallsretning skal skje gradvis over en lengde på 10 m. Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 40 mm for enkeltverdier. Tillatt horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er mm/- 0 mm. Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m². *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen gjelder for området der betongelementer skal settes ned mellom søyler. m Sum Hovedprosess 5, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

69 Statens vegvesen Region øst D1-18 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 7 VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK 72 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK 72.1 Støyskjermer a) x) Omfatter fundamentering, levering og oppsetting samt eventuell telesikring av støyskjermer. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m² Fundamentering a) x) Omfatter levering og alle arbeider med fundamentering av støyskjermer. Mengden måles som antall prosjekterte fundamenter. Enhet: stk Fundamentering i jord eller fylling a) b) d) x) Omfatter nødvendig graving (boring), forskaling, armering og utstøping (evt. prefabrikerte fundamenter) samt tilbakefylling og komprimering av ikke telefarlige masser rundt fundamentet, nødvendig oppfylling til underkant skjerm og borttransport av overflødige masser. Dersom ikke annet er angitt, skal betongkvaliteten være B30 og eventuelle bolter galvaniserte. Tillatt avvik fra teoretisk overkant fundament på den type der bolter til feste av søyle benyttes, er +/- 15 mm. Fundamentet skal stå i lodd. Mengden måles som antall prosjekterte fundamenter. Enhet: stk. *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder støyskjerm som vist på tegning J11 og J12. b) Det skal benyttes punktfundamenter av typen flexia Stabil Ø159 mm UTV eller likeverdige produkter. c) Utformingen av hullene i fotplatene forutsetter fundament med justeringsmuligheter i horisontalplanet (f.eks. Flexia Stabil). Ved valg av andre fundamenttyper må denne justeringsmuligheten ivaretas på en annen måte, f.eks. med øyer i fotplatene. Dersom det påtreffes fjell i fundamenteringspunktene skal det benyttes fundament for fjell vist på tegning J11. Ferdig installert fundament av typen Flexia Stabil el. likeverdige produkter med bolter skal ha kapasitet for et bøyemoment i bruddgrense på minimum 25 knm med samtidig tverrkraft på 14 kn. Leverandør er ansvarlig for fundamentets kapasitet, og fundamentlengden må bestemmes deretter. Fundamentbolter og alle nødvendige skiver og muttere skal være varmforsinket og inkludert i leveransen. Fundamentets bolteplassering skal være tilpasset søylenes fotplater og ha tilstrekkelig oppstikk for forsvarlig feste av søylene i henhold til valgt fundamentprodukt. Fotplatene er i utgangspunktet tilpasset fundamenttypen Flexia Stabil som har justeringsmuligheter i toppen for å oppta byggtoleranser, ref. tegning J11. Hvis det velges en annen fundamenttype må byggtoleranser ivaretas på en annen måte, f.eks. ved avlange hull i fotplatene. Bolter som Akkumulert Hovedprosess 7 :

70 Statens vegvesen Region øst D1-19 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris eventuelt støpes inn i betong på stedet skal i tillegg påføres epoxy som sandavstrøs. Alt stål leveres galvanisert. d) Ved utsetting av fundamentet/boltegruppen tillates maksimalt +/-15mm avvik fra teoretisk plassering i støyskjermens tverretning og vertikalt. I lengderetning er maksimalt tillatt avvik i senteravstand mellom fundamentene/boltegruppene i utgangspunktet +/-10mm. Hvis ett fundament har større avvik enn tillatt, tillates det å fordele/utligne avviket på nabofundamentene hvis avviket for disse er tilsvarende eller mindre enn tillatt. stk Fundamentering på berg a) b) x) Omfatter sprengning, forskaling, armering og utstøping av fundament i berg, samt nødvendig tilbakefylling og borttransport av overflødige masser. Betongkvaliteten skal være B30 og eventuelle bolter galvaniserte. Mengden måles som antall prosjekterte fundamenter. Enhet: stk Søyler *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder komplett fundamentering i fjell som vist på tegning J-11dersom det ikke skulle være mulig å bruke fundamentering i løsmasser se post Omfatter også hullborring og innstøping av bolter. Omfatter også levering og montering av betongelement 105*500 mm. b) Materiale som angitt på tegning J-11 og J-12. stk 20 a) c) Omfatter levering og oppsetting av søyler i betong, tre og stål. Mengden måles som antall prosjekterte søyler. Enhet: stk Søyler av stål a) b) x) Omfatter levering og oppsetting av stålsøyler (IPE). Stålsøylene skal ha min. 65 µm galvanisering, hvis intet annet er angitt. Mengden måles som antall prosjekterte søyler. Enhet: stk Søyler av stål *** Spesiell beskrivelse *** a) 2 xupe140 sammensveiset med vinkel 37 grader. Omfatter også festemidler og oppbygning som angitt på tegning J- 11.Stolpene skal sveises til en fotplate 280x280x25 mm som boltes til fundament. b) Stålkvalitet og overflatebehandling som angitt på tegning J-11. c) Høyde 4050 mm som vist i tabell E-15 Akkumulert Hovedprosess 7 :

71 Statens vegvesen Region øst D1-20 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris d) Ved montering av søyle/fotplate på fundamentet er tillatt avvik fra angitt kote +/-3mm. stk Søyler av stål *** Spesiell beskrivelse *** a) Type UPE140+ HEA160 sammensveiset. Gjelder der støyskjerm bøyes i 90 grader vinkel. Omfatter også festemidler og oppbygning som angitt på tegning. Stolpene skal sveises til en fotplate 280x280x25 mm som boltes til fundament. b) Stålkvalitet og overflatebehandling som angitt på tegning J-11. c) Høyder ca 4300 varierer som gitt i tabell E-15 og E16. d) Ved montering av søyle/fotplate på fundamentet er tillatt avvik fra angitt kote +/-3mm. stk Søyler av stål *** Spesiell beskrivelse *** a) UPE140 sammensveiset med HEA160. Gjelder lokalt utstikkende støyskjerml. Omfatter også festemidler og oppbygning som angitt på tegning. b) Stålkvalitet og overflatebehandling som angitt på tegning J-11. c) Høyder 4300 mm som gitt i tabell E-15. Stolpene skal sveises til en fotplate 360x280x25 mm som boltes til fundament. d) Ved montering av søyle/fotplate på fundamentet er tillatt avvik fra angitt kote +/-3mm. stk Søyler av stål *** Spesiell beskrivelse *** a) Type HE160A. Omfatter også festemidler og oppbygning som angitt på tegning. Stolpene skal sveises til en fotplate 280x280x25 mm som boltes til fundament. b) Stålkvalitet og overflatebehandling som angitt på tegning J-11. Akkumulert Hovedprosess 7 :

72 Statens vegvesen Region øst D1-21 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) Høyder varierer fra 4050 mm til 4300 mm som vist i tabell E-15 og E-16. d) Ved montering av søyle/fotplate på fundamentet er tillatt avvik fra angitt kote +/-3mm. stk Skjermvegger a) c) d) x) Omfatter levering og oppsetting av skjermvegger, eksklusive fundamenteringsarbeider og søyler. For utførelse vises til planene og den spesielle beskrivelsen. Veggen må være tett og slutte godt til bakken. Tillatt avvik fra prosjektert overkant vegg +/- 50 mm og avstand fra prosjektert senterlinje +/- 100 mm. Over en strekning på 4 m skal avvik fra jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og sideretning. Karakteristiske linjer på skjermveggen må ikke oppvise knekker eller høydeforskjeller ved søylene. Veggen skal stå i lodd. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m² Skjermvegger av betong a) b) x) Omfatter levering og oppsetting av skjermvegger i betong. Krav til veggens dimensjoner, betongkvalitet og armering er angitt i planene og/eller den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m² Prefabrikerte elementer av betong *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen gjelder prefabrikerte elementer av betong 108x500 mm som plasseres mellom flensene i stoplene. Stolpene er valgt slik at det er mulig å vri elementene der dette er nødvendig. Lengde elementer varierer fra 2960 til 1260 mm som vist på tegninger E-12, E-13 og E-14. Omfatter også tilbakefylling rundt betongelementer med ikke telefarlige masser slik vist i tegning J11. b) Betongkvalitet C45 SV-40 Armering: B 500 NC, ø12c150, sentrisk, horisontalt og vertikalt. stk Skjermvegger av tre a) b) x) Omfatter levering og oppsetting av skjermvegger i tre. Alle trematerialer skal være trykkimpregnerte (oljeimpregnerte), eller materialer med tilsvarende holdbarhet og styrke. Alle trådstifter og bolter skal være galvaniserte. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m². *** Spesiell beskrivelse *** b-c) Skjermene er modulbaserte og tilrettelagt for prefabrikasjon men kan bygges på sted. Elementene kiles fast mellom varmforsinkede stålsøyler og settes på en sokkel av betong med høyde 500 mm plassert mellom flensene på stålsøylene. Alle kostnader knyttet til utførelse av trearbeidene, som Akkumulert Hovedprosess 7 :

73 Statens vegvesen Region øst D1-22 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris f.eks. endeavslutninger med skrå nedføring, variabel høyde på panelene, innkledning og endekledning av stolper og andre detaljer vist på tegning, skal være inkludert. Omfatter også Neoprenlist 10mm mellom bunnsvill skjermvegg og betongsokkel, som vist på tegning J-11. Det samme gjelder alle kostnader knyttet til innkledning og utfylling mellom de sammenbundne stolpene ved vinkelendringer i skjermen. Trematerialene i skjermen skal tilfredsstille dimensjonskravene for justert skurlast i NS 3079 og være av en kvalitet som minst tilsvarer fasthetsklasse T 18. Fuktinnholdet skal være < 20% når materialene tas i bruk. Skjermveggens ramme skal skrus sammen med galvaniserte treskruer. Alt trevirke skal være royal impregnert. Farge: RB.10 brun Systemlengde: varierer fra 2926 mm til 1226 mm som vist på tegninger E-12, E-13 og E-14. Høyde: 3500 mm. x) Mengden måles som prosjektert antall skjermer. Enhet: stk stk GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER a) x) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med grøntarealer og skråninger. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 74.4 Utlegging og bearbeiding av jord a) b) c) x) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med utlegging og finplanering av jord, bearbeiding av jord, samt jordforbedring og gjødsling. Omfatter også fjerning av ugras i perioden fra utlegging av jord og fram til såing/planting. Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg fra dypere lag ved å inneholde mold. Som vekstjord menes jord med en slik sammensetning av mineralsk og organisk materiale at den er godt egnet som dyrkningsmedium for planter. Som vegetasjonsdekke menes det øvre jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frø, plante- og rotdeler. Ferdig justert underlag for jord skal godkjennes av byggherren før utlegging kan starte. Utlegging av jord skal bare skje når denne er så tørr at strukturen ikke skades. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m² Jordforbedring, gjødsling a) Omfatter jordforbedring og gjødsling av arealer som skal beplantes eller tilsåes. Det skal angis i den spesielle beskrivelsen om prosessen også Akkumulert Hovedprosess 7 :

74 Statens vegvesen Region øst D1-23 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) c) x) inkluderer overgjødsling fram til byggherren overtar normalt vedlikehold. Eventuell løsing av jord er tatt med i prosess Dersom ikke nærmere plan for grunngjødsling er angitt, skal det påføres 50 kg N-P-K per 1000 m². Hvis det beskrives kalking og det ikke er angitt type kalk, skal det brukes granulert kalk eller kalksteinsmel. Generelt gjelder at gjødselsmengden skal blandes med jord på en slik måte at det oppnås jevn fordeling. Hvis prosessen inkluderer overgjødsling skal det angis en plan for gjødsling av vegetasjonsarealene fram til overtagelse. Generelt gjelder at gjødselmengden skal fordeles jevnt over arealet. Overgjødsling skal utføres på riktig tidspunkt for vekstene og det skal tas hensyn til behov for vanning. Mengden måles som prosjektert areal av bearbeidet overflate. Enhet: m² Gjødsling av arealer for tilsåing og beplantning a) c) Omfatter levering og utlegging av gjødsel på arealer for tilsåing og beplantning. Utføres med mengde 50 kg N-P-K per 1000 m², hvis ikke annet er angitt. x) Mengden måles som utført areal. Enhet: m² m Levering, utlegging og finplanering av anleggsjord *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med utlegging og finplanering av jord, bearbeiding av jord, samt jordforbedring og gjødsling. Omfatter også fjerning av ugras i perioden fra utlegging av jord og fram til såing/planting. b) Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg fra dypere lag ved å inneholde mold. Som anleggsjord menes jord med en slik sammensetning av mineralsk og organisk materiale at den er godt egnet som dyrkingsmedium for planter. Som vegetasjonsdekke menes det øvre jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frø, plante- og rotdeler. c) Ferdig justert underlag for jord skal godkjennes av byggherren før utleggingen kan starte. Utlegging av jord skal bare skje når denne er så tørr at strukturen ikke skades Utlegging og planering for grasbakke *** Spesiell beskrivelse *** a) Vist i tegning O11. x) Mengden måles som prosjektert areal. m Utlegging og planering for bruksplen *** Spesiell beskrivelse *** Akkumulert Hovedprosess 7 :

75 Statens vegvesen Region øst D1-24 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris a) Vist i tegning O11. x) Mengden måles som prosjektert areal. m Utlegging og planering for busker *** Spesiell beskrivelse *** a) Vist i tegning O11. c) Dybde jordlag: 0,6 meter. Vekstjorden skal være egnet for planting av klatrevillvin. x) Mengden måles som prosjektert areal. m Etablering av grasdekke a) c) x) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med såing av grasareal, legging av ferdig dyrket gras og midlertidig beskyttelse av skråninger. Skjæringer og fyllinger skal tilsås så snart dette er praktisk mulig for å redusere erosjon. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m² Såing av grasareal a) b) Omfatter tilsåing av arealer for etablering av grasbakke og/eller blomstereng. Valg av grasfrøblanding avhenger blant annet av klima og jordsmonn. Hvis ikke annet er gitt, skal følgende blanding benyttes (vektprosent): Det benyttes 8-10 kg frø per 1000 m². b1) Langs kysten fra Østfold til Hordaland (0-100 m.o.h.) Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Leik, Frigg, Harald, Pernille 40 % Rødsvingel (Festuca rubra Ssp.commutata) Wilma, Koket, Center,Olivia, Frida, Bargreen 45 % Engkvein (Agrostis cappilaris) Leikvin 10 % Kvitkløver (Trifolium repens) Snowy 5 % b2) Langs kysten fra Hordaland - Trøndelag (0-100 m.o.h.) Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Leik, Frigg, Harald, Pernille 80 % Engkvein (Agrostis cappilaris) Leikvin 15 % Kvitkløver (Trifolium repens) Snowy 5 % b3) I lavlandet fra Trøndelag og nordover, samt flatbygder og dalbygder i Sør-Norge (100 m.o.h. - tregrensa) Sauesvingel (Festuca ovina Ssp. ovina) Lillian 20 % Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Leik / Klett / Frigg *) 65 % Engkvein (Agrostis cappilaris) Leikvin 10 % Kvitkløver (Trifolium repens) Norstar 5 % *): Leik benyttes i Sør-Norge og Klett og Frigg fra Trøndelag og nordover b4) I fjellet (dvs. over tregrensa) Sauesvingel (Festuca ovina Ssp. ovina) Lillian 45 % Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Leik / Klett / Frigg *) 50 % Engkvein (Agrostis cappilaris) Leikvin 5 % *): Leik benyttes i Sør-Norge og Klett og Frigg fra Trøndelag og nordover b5) Arealer med store krav til erosjonssikring Det settes til 10 % italiensk raigras, for eksempel Macho, til blandingene over. Mengden av øvrige komponenter i blandingene reduseres proporsjonalt. b6) Plen ved rasteplasser etc og kysten fra Østfold til Trøndelag (inntil 100 m.o.h.) Engrapp (Poa pratensis Ssp. Pratensis) Limousine, Conni, Akkumulert Hovedprosess 7 :

76 Statens vegvesen Region øst D1-25 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Miracle eller annen utenlandsk sort på norsk sortsliste 35 % Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Frigg 30 % Rødsvingel (Festuca rubra Ssp.commutata) Calliope, Center, Bargreen, Frida eller annen utenlandsk sort på norsk sortsliste 30 % Engkvein (Agrostis cappilaris) Nor eller Leirin 5 % c) x) b7) Plen ved rasteplasser etc for innlandsstrøk i Sør-Norge (100 m.o.h. og høyere) og i Nord-Norge Engrapp (Poa pratensis Ssp. Pratensis) Ryss 35 % Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Klett eller Frigg 60 % Engkvein (Agrostis cappilaris) Nor eller Leirin 5 % Ugras i vekst på såflaten skal fjernes før tilsåing utføres. Hvis tidligere finplanert overflate har endret seg eller hvis overflaten er blitt tett, skal det foretas nødvendig løsing og finplanering før tilsåing utføres. Det skal sås ut den frømengde som gir de beste utviklingsmuligheter for graset ut fra frøtype og lokale vekstvilkår, hvis frømengde ikke er angitt. Etter såing skal det utføres lett nedmolding av grasfrøet. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m² Etablering av grasbakke ved manuell tilsåing x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m². *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen gjelder for arealer mellom veikant langs Ring 3 og ny støyskjerm. m Såing av grasplen a) b) c) x) Omfatter tilsåing av arealer for grasplen, inklusiv fjerning av synlig stein i overflaten. Grasfrø og mengde avhenger av blant annet klima og jordsmonn. Der hvor ikke annet er angitt i planene skal følgende grasfrøblanding benyttes (vektprosent): 60 % finblandet rødsvingel, 20 % engkvein og 20 % engrapp. Det benyttes 15 kg frø per 1000 m². Grasarealene skal sås, rakes og valses. Etter siste valsing skal det være god kontakt mellom frø og jord. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m² *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen gjelder for arealene på innsiden av støyskjermen vist i tegning O11. m Plantearbeider a) b) Omfatter levering og planting av trær, busker og stauder, levering og utlegging av vekstjord med egnet kvalitet til bruk ved planting. Prosessen omfatter også vanning og gjødsling i forbindelse med planting og fram til overtakelse. Vanning og gjødsling i reklamasjonstiden medtas i prosess For planting av trær inngår etablering av plantehull inklusiv ca 1,2 m³ jordvolum (ca 1,25 x 1,25 x 0,75 m eller tilsvarende), inklusiv bortkjøring av eventuell overskuddsmasse. Entreprenøren må ved bestilling ta hensyn til det ansvar han er pålagt for skjøtsel og ut fra sin erfaring vurdere behovet for utskifting av planter. Utskifting av planter som del av skjøtsel er inkludert i prosess Terminologi er i henhold til Norsk Standard for planteskolevarer, NS Entreprenøren er ansvarlig for at bestilt plantemateriale blir behandlet faglig forsvarlig. Ved levering skal plantene ha en utvikling som er normal for art og alder. Plantene skal tilfredsstille krav til kvalitet, sortering, bunting, karstørrelse, merking m.v. i henhold til NS Alle planter skal ha en herkomst som er egnet for klimasonen. Plantenes herkomst skal forelegges byggherren før bestilling. I planene skal det Akkumulert Hovedprosess 7 :

77 Statens vegvesen Region øst D1-26 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) x) angis om det skal benyttes barrotsplanter, pluggplanter, klumpplanter eller karplanter. Barrotsplanter skal plantes om våren før bladsprett eller om høsten etter avmodning hvis ikke annet er angitt. Gjennomrotede karplanter og nettpakkede planter kan plantes innenfor hele vekstsesongen. Under transport og midlertidig lagring skal plantenes røtter være tildekket. Utsettes plantene for sol og vind skal hele planten dekkes til. Der hvor ikke nærmere plan for grunngjødsling er angitt, skal det påføres 50 kg N-P-K per 1000 m². Hvis tidligere planert overflate i plantearealet er endret, eller hvis overflaten er blitt tett, skal det utføres nødvendig løsing og planering før planting utføres. Det skal sørges for nødvendig jordslagning, skygging og vanning av plantene. Buntede vekster skal skilles før jordslagning. Nødvendig skjæring skal foretas. Godt løsnet jord skal fordeles til rotsystemet. Etter planting skal overflaten løses og jevnes. Etter planting skal det vannes i plantehullet samt overvannes etter fylling av jord. Det skal kontrolleres at vannet kommer plantene til gode og ikke renner unna som overflatevann. Planteavstander måles horisontalt hvis ikke annet er oppgitt. Angitte mengder er orienterende. Endelig antall av trær, busker og stauder som skal leveres, vil bli bestemt når beplantningsarealenes størrelse er endelig fastsatt. Enhetsprisene skal gjelde selv om det endelige antall varierer med +/- 25 % i forhold til oppgitt antall. (For planter som må forhåndsbestilles spesielt, kan det være aktuelt med unntak fra denne regel. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.) Mengden måles som utført antall. Enhet: stk. *** Spesiell beskrivelse *** a) Byggherre bestiller alle planter hos leverandør som er "Seim trær og planter" /tlf Byggherren oversender kopi av plantebestilling til entreprenør. Utførelse av plantearbeider skal fremgå av entreprenørens fremdriftsplan, og entreprenør koordinerer selv uttak av planter ihht denne. Plantene blir kjørt til anlegget etter avtale med produsent. All håndtering som lossing med mer skal utføres av entreprenør. Alle planter som leveres skal tilfredsstille de krav NS NS4413 stiller. Entreprenør skal snarest mulig og senest innen 5 arbeidsdager gi beskjed til planteskolen før levering av planter. Ved anleggstart skal det foreligge framdrift for plantearbeider slik at byggherren kan bestille plantene for levering ihht denne. Entreprenør skal foreta kontroll av plantene slik at han er sikker på at bestilt vare er mottatt og er i overensstemmelse med planteskolens sjekkliste for trær, og sjekkliste for øvrige planteskolevarer. Listen skal aksepteres av entreprenøren med underskrift for riktig mottatt vare. Dersom entreprenøren finner feil i leveransen i henhold til sjekkliste og tilbudsgrunnlaget, skal avvikene kommenteres og gjeldene planter ikke godkjennes som mottatt. Skader eller andre leveringsfeil som oppdages senere av entreprenør, og som er oversett ved henting, skal planteskolene varsles senest 5 dager etter at ansvaret for plantene var overført Akkumulert Hovedprosess 7 :

78 Statens vegvesen Region øst D1-27 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris til entreprenør. Det varsles muntlig med påfølgende skriftlig. Skader som er forårsaket av entreprenør under transport, mottak og behandling på plantestedet, er entreprenørs ansvar. Entreprenør har bevisbyrden ved slik reklamasjon. Ved eventuell reklamasjon skal byggherre varsles Planting av trær a) b) c) x) Omfatter levering og planting av trær, utgraving av plantehull samt levering og tilbakefylling av vekstjord i plantehullet, inkludert bortkjøring av overskuddsmasser. Det skal benyttes vekstjord av egnet kvalitet og sammensetning. Hvis ikke annet er angitt skal det blandes 0,5 kg dolomittmel og 150 g N-P-K i vekstjorden til hvert tre. Trærne skal plantes i samme dybde som de har stått før. For planting av barrotsplanter, klumpplanter og karplanter gjelder alltid at plantehullet graves 20 cm dypere og med 30 cm større diameter enn utstrekning på røttene. Jorden i bunnen og sidene skal være godt vanngjennomtrengelig. Rommet under røttene skal fylles opp med godt smuldret vekstjord/ matjord. Vekstjorda skal vannes inn i rotsonen. Når plantehullet er tilbakefylt til ca mm under terreng, vannes grundig før videre oppfylling. Mengden måles som antall trær. Enhet: stk Populus trichocarpa 'Spirit' E *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder planting av trær Kjempepoppel 'Spirit' E som vist i tegning O11 og O12. Planter leveres av Statens vegvesen. b) SO c) I tillegg gjelder: Plantehull for trær skal være 800mm dypt og 150x150mm bredt. stk Ulmus 'Rebona' Resista R *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder planting av trær Alm 'Rebona' Resista R som vist i tegning O11 og O12. Planter leveres av Statens vegvesen. b) SO c) I tillegg gjelder: Plantehull for trær skal være 800mm dypt og 150x150mm bredt. stk Cercidiphyllum japonicum fk Gøteborg E *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder planting av trær Hjertetre fk Gøteborg E som vist i tegning O11 og O12. Planter leveres av Statens vegvesen. b) SO Akkumulert Hovedprosess 7 :

79 Statens vegvesen Region øst D1-28 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) I tillegg gjelder: Plantehull for trær skal være 800mm dypt og 150x150mm bredt. stk Planting av busker a) c) x) Omfatter levering og planting av busker. Busker skal plantes i samme dybde som de har stått tidligere. Forøvrig gjelder samme krav til planting av busker som for trær. Mengden måles som antall busker. Enhet: stk Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii' *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder planting av klatreplanter Klatrevillvin 'Engelmannii' som vist i tegning O11 og O12. Planter leveres av Statens vegvesen. b) 5 greiner, CO stk Oppstøtting og beskyttelse a) c) x) Omfatter oppstøtting og beskyttelse av busker og trær, og eventuell bardunering av trær. Beskyttelsesmarkering skal være tilstrekkelig solid til å vare den tid det er behov for den, og skal fjernes ved reklamasjonstidens utløp hvis annet ikke er angitt. Hvis trær skal støttes med stokker, skal disse rammes slik at hovedrøtter ikke skades. Bardunering gjøres synlig og utføres slik at barken ikke skades. Mengden måles som antall busker og trær. Enhet: stk. *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder for oppstøtting av trær. stk Utlegging av dekkmateriale og vanning Utlegging av dekkmateriale a) b) c) x) Omfatter levering og utlegging av dekkmateriale. Det benyttes bark, kompost, halm, lin eller lignende i henhold til NS Dekkmaterialet legges ut på svart jord, fri for ugras, lagtykkelse 80 mm. Utlegging skal skje på en slik måte at jordstruktur og planter ikke skades av arbeidet. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m² *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder for trær. Diameter ca 1 m pr tre. b) Oslokompost eller tilsvarende. m 2 23 Akkumulert Hovedprosess 7 :

80 Statens vegvesen Region øst D1-29 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 74.7 Vedlikehold i 3 år a) b-c) x) Omfatter vedlikehold og skjøtsel av plantefelt og enkeltplanter i 3 år. For disse arbeidene overføres avtalen til Vegforvaltning/Drift. Skjøtsel skal omfatte alle arbeider i forbindelse med klipping, rydding, ugrasbekjempelse, gjødsling, ettersåing, beskjæring, vanning av trær, busker og stauder samt nødvendig utskifting av planter i henhold til de gitte krav. Prosessen inkluderer også utarbeidelse av en detaljert plan for arbeidene, og skal inneholde opplysninger om gjødselmengder, ugrasbekjempelse, vanning av trær og busker, rydding, beskjæring m.v. samt tidspunkt for utførelse av de enkelte arbeidsoperasjoner. Planen skal godkjennes av byggherren. Omfatter rapportering til byggherren hver 1. juni og 1. oktober for vedlikehold / skjøtsel. Busker og trær skal til enhver tid være friske og i god vekst. Ugras skal aldri virke hemmende på kulturplantenes utvikling. Døde og svake planter skal erstattes fortløpende med planter av samme art, kultivar og herkomst som plantene de erstatter. Plantene skal ved planting ha samme størrelse og forgrening som de utgåtte plantene ville hatt ved en normal utvikling. Skjøtsel skal utføres i henhold til den godkjente plan. Ved periodens utløp skal grasarealene være nyklipte og dekke minst 80 % av overflaten jevnt fordelt på feltet. Ferdig dyrket gras skal dekke minst 95 % av overflaten jevnt fordelt på feltet. For masseplanter aksepteres 10 % utgang jevnt fordelt på feltet. For busker og trær erstattes plante for plante. Ved periodens utløp skal busker og trær være i et utviklingsstadium som er normalt for arten. Beplantningsarealene skal være fri for rotugras og holdes reine for frøugras. Kostnad angis som rund sum. Utbetales med 1/3 pr.år. *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder arealene mellom støyskjerm og Ring 3. RS 75 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER a) x) Omfatter levering og alle arbeider med kantstein, rekkverk og gjerder. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 75.2 Rekkverk a) b-e) x) Omfatter levering og alle arbeider med rekkverk. Det vises til Håndbok 018 Vegbygging, pkt 752. Mengden måles som lengde prosjektert rekkverk, medregnet avslutninger. Enhet: m Rekkverk av metallskinner a) c) d) x) Omfatter levering og oppsetting av rekkverk av metallskinner, inklusive stolper og tilhørende fundamenterings- og forankringsarbeider. Tilbakefylling etter eventuell utgraving for stolpene skal være av samme type masse som opprinnelig. Stolpeavstanden er 4 m der ikke annet er angitt i planene. Tillatt avvik fra teoretisk overkant rekkverk +/- 20 mm og avstand fra teoretisk senterlinje 30 mm. Over en strekning på 5 m skal avviket fra jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning. Avvik som følger av bruk av rette elementer etter krumme linjer kommer i tillegg til de ovennevnte toleransekrav. Mengden måles som lengde prosjektert rekkverk, medregnet avslutninger. Enhet: m. Akkumulert Hovedprosess 7 :

81 Statens vegvesen Region øst D1-30 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Enkelt rekkverk av stål på stålstolper *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder langs Ring 3. Prosessen gjelder dersom deler av eksisterende rørrekkverk må skiftes ut. Ny rekkverk skal være tilsvarende eksisterende Rekkverk av stål på stålstopler fra depot *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen gjelder demontering, transport til og fra mellomlagring, oppsetting av eksiterende rekkverk langs Ring 3. Prosessen kommer til anvendelse dersom det er behov å ta ned eksisterende rekkverk i forbindelse med utskifting av støyskjermen. Omfanget avtales med Byggherre. m 100 m 275 Sum Hovedprosess 7, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

82 Statens vegvesen Region øst Side I-1 Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER ANLEGGSVEGER MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING RIVING OG FJERNING FLYTTING OG OMLEGGING SPRENGNING OG MASSEFLYTTING VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK MASSEFLYTTING AV JORD VEGFUNDAMENT PLANUM VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER... 29

83 Statens vegvesen Region øst Støyskjerm Ullern_Mengdebeskrivelse Prosjektering av støyskjerm langs Ring 3, Ullern D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sammendrag Side D1A ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL 12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 13 ANLEGGSVEGER 14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING 15 RIVING OG FJERNING 16 FLYTTING OG OMLEGGING 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK 25 MASSEFLYTTING AV JORD 2 SPRENGNING OG MASSEFLYTTING 51 PLANUM 5 VEGFUNDAMENT 72 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK 74 GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER 75 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER 7 VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK

84 Statens vegvesen Region Øst E1-1 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2 Beskrivelse med utfylte priser, E3 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner, E4 Tilbudsskjema, E5 Datalagringsmedium som inneholder datafil med priser fra kap. D1/E3

85 Statens vegvesen Region Øst E2-1 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 HMS-egenerklæring Skatteattester Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar Dokumentasjon av kvalifikasjoner Erfaring Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Nøkkelpersoners kompetanse Organisering... 6

86 Statens vegvesen Region Øst E2-2 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner HMS-egenerklæring HMS-egenerklæring utarbeides i henhold til standard skjema, jf vedlegg 2 til forskrift om offentlige anskaffelser. 2 Skatteattester Her vedlegges skatteattester for merverdiavgift og skatt utstedt av hhv skattefogd og kemner. 3 Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar Her vedlegges erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann.

87 Statens vegvesen Region Øst E2-3 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Dokumentasjon av kvalifikasjoner 4.1 Erfaring Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Oversikt over de 3-5 siste og mest relevante tilsvarende oppdrag utført eller under utførelse i løpet av de siste 5 år. Opplysninger kan også gis på eget skjema. Skjema E Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdragets navn Sted Oppdragsgiver Referanseperson Tid for utførelse (fra-til) ååmm Oppdragets størrelse, mill. kr. inkl. mva Totalt antall årsverk Herav egne arbeidstakere Herav i underentreprise Antall skader eller fraværsdøgn Herav egne arbeidstakere Herav hos underentreprenør Kort beskrivelse av oppdraget (evt. spes. forhold mm)

88 Statens vegvesen Region Øst E2-4 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Oversikt over 3-5 oppdrag, eventuelt av annen type, som tilbyder har utført eller under utførelse, utover de som er nevnt i pkt over. Opplysninger kan også gis på eget skjema. Skjema E Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdragets navn Sted Oppdragsgiver Referanseperson Tid for utførelse (fra-til) ååmm Oppdragets størrelse, mill. kr. inkl. mva Totalt antall årsverk Herav egne arbeidstakere Herav i underentreprise Antall skader eller fraværsdøgn Herav egne arbeidstakere Herav hos underentreprenør Kort beskrivelse av oppdraget (evt. spes. forhold mm)

89 Statens vegvesen Region Øst E2-5 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) I følgende tabell skal det oppgis H1-verdier for de tre siste årene. Datagrunnlaget er det samme som inngår i rapportskjema som den enkelte virksomhet er pålagt å oppbevare i virksomheten og fremvise på oppfordring. Skjema E År H1-verdi 4.3 Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Egenkapital og totalkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital og totalkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Skjema E Egenkapital Totalkapital År: År: Dersom det er vesentlige endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her.

90 Statens vegvesen Region Øst E2-6 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste regnskapsårene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter. Dette skjema skal fylles ut selv om tilbyder velger å legge ved årsberetning eller regnskap ved tilbudet. Skjema E År Tilbyders totale omsetning Omsetning i forbindelse med relevante arbeider Nøkkelpersoners kompetanse Det skal gis en oversikt over nøkkelpersoner og personer med relevant teknisk kompetanse som disponeres for oppdraget. Det kreves CV eller annen tilsvarende dokumentasjon. Skjema E Navn Planlagt rolle Vedlegg Organisering Det skal gis en redegjørelse for organisering av gjennomføringen av kontrakten.

91 Statens vegvesen E3-1 Byggekontrakt E Svardokumenter E3 Beskrivelse med utfylte priser E Svardokumenter E3 Beskrivelse med utfylte priser Her prises kap D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av enten beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift iht NS 3459-format, jf kap. B3, pkt 6.

92 Statens vegvesen Region Øst E4-1 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern E Svardokumenter E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E Svardokumenter E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Prising av timepriser for mannskap og maskiner i tilbudet skal skje i henhold til krav i kap. B3 pkt 7 og kap. C2 pkt. 20. I kap. C3 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. Timepriser mannskap Spesifikasjon Mannskap (unntak er spesifisert nedenfor) Stikningslag med komplett utstyr Timepris Kr/time Timer Sum pris Dykkerlag med utstyr (dykker, standbydykker og signalmann) - Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg: (overføres til Sum mannskap og maskiner) Overtidstillegg i forhold til ordinær timesats for mannskap og i forhold til ordinær timesats for maskiner inklusiv fører a) for vanlig overtidsarbeid b) hverdager kl c) søn- og helligdager (hele døgnet) Tillegg Kr/time Timer Sum overtidstillegg: (overføres til Sum mannskap og maskiner) Sum pris Timepriser samhandlingsfase Timepriser knyttet til samhandlings- og utviklingsfasen Prosjektleder (entreprenør) Anleggsleder Øvrige deltakere Timepris Kr/time Timer Sum samhandlingsfase: (overføres til Sum mannskap og maskiner) 0 Sum pris

93 Statens vegvesen Region Øst E4-2 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern E Svardokumenter E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Timepriser maskiner Ønsket maskintype (byggherrens behov) Vekt Løftekapasitet mv Tilbudt maskin Årsmodell Årstall Timepris Kr/time Timer Maskiner inklusiv fører: Gravemaskin Inntil 10 tonn 40 Gravemaskin Inntil 20 tonn 40 Lastebil med kran 40 Sum pris Maskiner eksklusiv fører: Pigghammer 40 Sum maskiner: (overføres til Sum mannskap og maskiner) Sum mannskap og maskiner Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg Sum overtidstillegg Sum samhandlingsfase Sum maskiner Sum mannskap og maskiner Overføres til kap. E5

94 Statens vegvesen Region Øst E5-1 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern E Svardokumenter E5 Tilbudsskjema E Svardokumenter E5 Tilbudsskjema Hovedprosess 1 Forberedende tiltak og generelle kostnader kr Hovedprosess 2 Sprengning og masseflytting kr Hovedprosess 3 Tunneler kr Hovedprosess 4 Grøfter, kummer og rør kr Hovedprosess 5 Vegfundament kr Hovedprosess 6 Vegdekke kr Hovedprosess 7 Vegutstyr og miljøtiltak kr Hovedprosess 8 Bruer og kaier kr Sum i henhold til kap. E3 Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4 Total tilbudssum uten merverdiavgift kr kr kr Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette tilbudet., den stempel, underskrift Organisasjonsnummer: Fullstendig firmanavn: Fullstendig adresse: Postnummer og sted: Telefonnummer og kontaktperson:

95 Vedlegg: 1 Tegninger og supplerende dokumenter 1-1 SHA-plan 1-2 Rapport vegtrafikkstøy beregning 1-3 Rapport om miljøtekniske grunnundersøkelse 1-4 NA-rundskriv 2010/8 Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester 1-5 NA-rundskriv 2010/8 Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner 1-6 Tegningsgrunnlag

96 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Versjon

97

98 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet Organisering av HMS-arbeidet Generelt Byggherre og byggherrens representant Byggherre for riksveg, Statens vegvesen, Region Øst Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> Sideentreprenør <navn> Organisasjonskart Informasjon om HMS-bestemmelser og informasjonsflyt Risikovurdering og risikoreduserende tiltak Mulige farer og tiltak Oppfølging Tids-, fremdrifts- og aktivitetsplan Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten Byggherrens tidsplan Entreprenørens fremdriftsplan Forhold på anleggsplassen/kontraktsområdet Riggplan Arbeidstidsordninger Ulykkesberedskap Varslingsplan Avviksbehandling Avvik fra SHA-planen Entreprenørens plikter Byggherres plikter HMS-avvik Dokumentasjon Begreper/definisjoner Vedlegg SHA-plan: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Side 3 av 32

99 1. Mål for prosjektet Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål: H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0 H2-verdi (Personskadefrekvens):0 F-verdi (Fraværsfrekvens): 0 N-verdi (Nestenulykkefrekvens):>1000 Disse arbeidene vil foregå inntil en høytrafikkert veg med fartsgrense på 70 km/t. Det forutsettes brukt tung arbeidssikring mellom vegtrafikken og arbeidsområdet. Videre vil det kreve stor oppmerksomhet fra spesielt maskinførere ved bruk av løfte og graveutstyr slik at hverken last eller deler av maskinen stikker ut i vegbanen. SHA-plan: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Side 4 av 32

100 2. Organisering av HMS-arbeidet 2.1 Generelt Kontraktstype: Enhetspriskontrakt Entrepriseform: Utførelsesentreprise Kort informasjon om kontrakten: Arbeidet omfatter utskifting av eksisterende støyskjerm langs Ring 3-Ullernveien Eksisterende støyskjermen er ca 300 meter lang og ca 2,5-3 m høy Den nye støyskjermen plasseres ca. på samme sted som på eksisterende. Støyskjermen skal være lydabsorberende og det skal benyttes fundamenter av type flexia Stabil eller tilsvarende. Høyden på den nye støyskjermen er fra ca. 3,5-4 m. På innsiden av skjermen ligger boder/garasjer, hageareal og trær tett til støyskjermen. Det skal plantes nye trær på utsiden av skjermen. Anleggsarbeidet vil foregå fra vegside og trafikken skal gå som normal i anleggsperioden. På hele strekningen skal det benyttes tungt sikring mot trafikken på Ring 3 i henhold til HB Byggherre og byggherrens representant Byggherre for riksveg, Statens vegvesen, Region Øst Prosjekteier: Ing-Cristine Ericson Prosjektleder: Andes Aaram SHA-plan: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Side 5 av 32

101 HMS-koordinator: Sandra Reimundo Byggeleder: Sandra Reimundo I de tilfeller Statens vegvesen utfører byggherreoppgaver på vegne av en fylkeskommune, har vi rollen som byggherrens representant etter byggherreforskriften. Byggherrens representant benevnes som byggherre videre i dokumentet. Dersom det er behov for å angi ansvar for en fylkeskommune som er byggherre, vil dette bli angitt som den aktuelle fylkeskommunen med navn, jf Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> Prosjektleder: Anleggsleder(e): Verneombud: Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): Andre interessenter (teleoperatører, kraftselskaper osv.): SHA-plan: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Side 6 av 32

102 2.4 Sideentreprenør <navn> Prosjektleder: Anleggsleder(e): Verneombud: SHA-plan: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Side 7 av 32

103 2.5 Organisasjonskart Entrepriseform: Utførelsesentreprise BYGGHERRE HOVEDBEDRIFT Prosjekteier Ing-Cristine Ericson Prosjektleder Aaram Anders HMS-koordinator Sandra Reimundo XXXXX <NAVN> Byggeleder Sandra Reimundo XXXXX <NAVN> Verneombud <NAVN> Ev. sideentreprenører Underentreprenør Underentreprenør Underentreprenør Underentreprenør SHA-plan: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Side 8 av 32

104 3. Informasjon om HMS-bestemmelser og informasjonsflyt Byggherren i samarbeid med hovedentreprenøren gir ved oppstart av kontrakten, informasjon om innholdet i SHA-planen til alle entreprenører og enmannsbedrifter som er kjent på oppstartstidspunktet. For entreprenører og enmannsbedrifter som kommer inn på et senere tidspunkt, blir det gitt tilsvarende informasjon før arbeidet deres startes opp. Det er et arbeidsgiveransvar å gi informasjonen videre til arbeidstakerne. Endringer i SHA-planen blir informert om på tilsvarende måte. SHA-plan: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Side 9 av 32

105 4. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak 4.1 Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt overordnet risikovurdering Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern.En risikovurdering er alltid beheftet med usikkerhet og er derfor ingen fasit for hva som kan skje. Den inngår som et beslutningsunderlag både under planlegging og utførelse av arbeidet. Risikovurderingene for Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern er gitt på de neste sidene. Identifiserte farer som krever risikoreduserende tiltak er markert med rødt og farer der tiltak må vurderes er markert med gult. Farer markert med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis ikke er nødvendig. Risikoreduserende tiltak er også lagt inn som forutsetning ved risiko-vurderingen før vurdering av konsekvens og sannsynlighet. Grønne hendelser vil fortsatt innebære en viss risiko, særlig hvis de skjer svært ofte. Med svært ofte menes i denne sammenheng mange ganger i løpet av 14 dager. Slike hendelser (eks repeterende og statiske arbeidsoperasjoner) kan være både forstyrrende for andre og gi mulige senskader for arbeidere. De må derfor følges opp med relevante prosedyrer fra arbeidsgiver selv om de normalt sett ikke gir skader av betydning. 4.2 Oppfølging Byggherrens overordnede og eventuelt detaljerte risikovurderinger med tiltak er ikke nødvendigvis uttømmende. Entreprenøren skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Begge parter skal gi løpende tilbakemelding om nye risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover det som er påpekt i tabellen på neste side. Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyser (SJA) skal overleveres byggherre løpende i kontraktstiden. SHA-plan: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Side 10 av 32

106 Statens vegvesen / RISIKOMATRISE MED TILTAKSGRENSER S-verdier S1=1 S2=2 S3=3 S4=4 S5=5 K-verdier > 5 år 1år 5år 6mnd 1år 14d 6mnd 0 14 dager Død Materiell skade > 5 mill K5=75 Katastrofal miljøskade Varig mèn Materiell skade > 1 mill K4=25 Kritisk miljøskade Personskade, fravær > 10d Materiell skade > K3=10 Alvorlig miljøskade Personskade, fravær 10d Materiell skade > K2=5 Moderat miljøskade Personskade, uten fravær Materiell skade < K1=1 Minimal miljøskade Risiko = Konsekvens x Sannsynlighet. Eks: K3 x S4 = 10 x 4 = 40 Risikotallet (40) gjør det mulig å rangere risiko innefor en tiltaksgrense ( farge) Tallene i matrisen angir risikopotensialet for en bestemt faresituasjon som identifiseres i risikovurderingen beregnet med utgangspunkt i formelen over. Rødt område: Tiltak er nødvendig Gult område: Tiltak må vurderes (kost/nytte). Grønt område: Tiltak vanligvis ikke nødvendig. SHA-plan: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Side 11 av 32

107 3 DOKUMENTASJON OG TILTAK: PROSJEKT: Støyskjerm langs Ring 3 PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: Overordenet risikovurdering STED: Ullern DATO: UTARBEIDET AV : HILE, MASU ÅRSAK/FORUTSETNINGE PRIORITETSLISTE R J8 montering /fjerning av tung sikring Fallende gjenstader Prosedyrer for løftearbeid, person skader godkjent løfteutstyr J6 montering /fjerning av tung sikring Påkjørsel personer (anl.maskiner, buss, bil ) Godkjent arbeidsvarsling J5 montering /fjerning av tung sikring Klems- /slagskader G6 Anleggstrafikk på høytrafikkert veg Påkjørsel personer Prosedyrer for løftearbeid, godkjent løfteutstyr, kvalifisert personell Ekstra arbeider som passer på ved nærgående trafikk. Skilting ved behov. R=KxS PROSJEKTINFO IFT HMS: 75 SJA 75 SJA 75 SJA 75 SJA GRUNNLAGSDATA: RISIKOREDUSEREND E TILTAK ANSVA R FRIST OK / dato? ent ent ent før oppst før oppst før oppst før oppst SHA-plan: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Side 12 av 32

108 (anl.maskiner, buss, bil ) G2 Anleggstrafikk på høytrafikkert veg Kollisjon anl.maskinerandre kjøretøy F3 Riving og fjerning eksisterende støyskjerm/fundamente r Fallende gjenstander materiell skader A6 Arbeid ved høytrafikkert veg Påkjørsel personer (anl.maskiner, buss, bil ) A2 Arbeid ved høytrafikkert veg Kollisjon anl.maskiner- andre kjøretøy B3 Heise/løfte skjerm Fallende gjenstander materiell skader F8 Riving og fjerning eksisterende støyskjerm/fundamente r Fallende gjenstader person skader F5 Riving og fjerning eksisterende støyskjerm/fundamente r Klems-/slagskader Gode arbeidsvarlingsplaner Prosedyrer for løftearbeid, godkjent løfteutstyr Ekstra arbeider som passer på ved nærgående trafikk. Skilting ved behov. Ekstra arbeider som passer på ved nærgående trafikk. Skilting ved behov. Prosedyrer for løftearbeid, godkjent løfteutstyr Gode prosedyrer og kvalifisert personell. Verneutstyr gode prosedyrer og kvalifisert personell 75 SJA 75 SJA 75 SJA 75 SJA 50 SJA 30 SJA 30 SJA ent ent ent ent ent ent emt før oppst før oppst før oppst før oppst før oppst før oppst før oppst SHA-plan: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Side 13 av 32

109 E5 Gravearbeider Kvalifisert personell, sikring av anleggsområdet og 30 SJA Klems-/slagskader verneutstyr ent før oppst D1 Hogst Ødelegge Gode prosedyrer og 30 SJA master kvalifisert personell ent før oppst H8 Setting av fundament og skjerm Gode prosedyrer og Fallende gjenstader kvalifisert personell. 20 SJA person skader Verneutstyr ent før oppst D8 Hogst Fallende gjenstader person Gode prosedyrer og 20 SJA skader kvalifisert personell ent før oppst C9 Avdekke kabler og ledninger Elektrisk støt 20 SJA høy/lavspent Bruk av kvalfisert personell ent før oppst B1 Heise/løfte skjerm Prosedyrer for løftearbeid, 20 SJA Ødelegge master godkjent løfteutstyr ent før oppst I8 Riving og fjerning eksisterende boder Fallende gjenstader Bruk av kvalfisert personell. 15 Tiltak ved behov person skader Verneutstyr. ent før oppst H5 Setting av Gode prosedyrer og fundament og skjerm kvalifisert personell. 15 Tiltak ved behov Klems-/slagskader Verneutstyr ent før oppst C4 Avdekke kabler og ledninger Evt. følgerskader ved Kabelpåvisning. 15 Tiltak ved behov leddning-/kabelbrudd Prøvegraving ent før oppst B8 Heise/løfte skjerm Fallende gjenstader Prosedyrer for løftearbeid, 15 Tiltak ved behov person skader godkjent løfteutstyr ent før oppst B5 Heise/løfte skjerm Prosedyrer for løftearbeid, 15 Tiltak ved behov ent før oppst SHA-plan: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Side 14 av 32

110 Klems-/slagskader I5 Riving og fjerning eksisterende boder Klems-/slagskader F1 Riving og fjerning eksisterende støyskjerm/fundamente r Ødelegge master D5 Hogst Klems- /slagskader E4 Gravearbeider Evt. følgerskader ved leddning-/kabelbrudd I7 Riving og fjerning eksisterende boder Støy og støv H7 Setting av fundament og skjerm Støy og støv F7 Riving og fjerning eksisterende støyskjerm/fundamente r Støy og støv E7 Gravearbeider Støy og støv D3 Hogst Fallende gjenstander materiell skader godkjent løfteutstyr Gode prosedyrer og kvalifisert personell. Verneutstyr Prosedyrer for løftearbeid, godkjent løfteutstyr Gode prosedyrer og kvalifisert personell Kabelpåvisning. Prøvegraving Gode prosedyre og kvalifisert personell. Verneutsyr og krav om reduserer støving Gode prosedyrer og kvalifisert personell. Verneutstyr og krav om reduserer støving Krav om reduserer støving, verneutstyr og avskjerming Krav om reduserer støving, verneutstyr og avskjerming Gode prosedyrer og kvalifisert personell 10 Tiltak ved behov 10 Tiltak ved behov 10 Tiltak ved behov 3 Tiltak ved behov 2 Tiltak ved behov 2 Tiltak ved behov 2 Tiltak ved behov 2 Tiltak ved behov 2 Tiltak ved behov ent ent ent ent ent ent ent ent ent før oppst før oppst før oppst før oppst før oppst før oppst før oppst før oppst før oppst SHA-plan: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Side 15 av 32

111 5. Tids-, fremdrifts- og aktivitetsplan 5.1 Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten Eiendommene langs eksisterende støyskjermen er spesielt utsatt for mye støy fra trafikken. Fjerning av eksisterende skjerm og montering av nye, må skje etappevis. Dette for å sikre at eiendommene ikke blir utsette for unødvendig støy fra Ring 3. Ved utarbeidelse av faseplaner for fjerning av og oppsetting av ny skjerm skal det legges til grunn at eiendommene skal være uten støyskjerm i maksimalt 2 uker. Entreprenøren har ansvaret for utarbeiding av faseplaner. Detaljert faseplan skal godkjennes av Statens vegvesen og leves på oppstartsmøte. Planen skal godkjennes før anleggsstart. Av fremdriftsplanen skal det klart fremgå hvilke tidsperioder den enkelte del av bebyggelsen er uten skjerm og når nye skjem er på plass. Anleggsområdet skal sikres både fra Ring 3 og fra eiendomsside slik at privat personer eller barn ikke kommer inn på anleggsområdet. 5.2 Byggherrens tidsplan For denne kontrakten er det utarbeidet følgende tidsplan: Oppstart entreprise: Frist for ferdigstillelsen av skjermen er Frist for ferdigstillelsen av beplanting juni Entreprenørens fremdriftsplan Entreprenøren skal utarbeide detaljert fremdriftsplan Fremdriftsplanen skal beskrive aktivitetene i rekkefølge slik at risikofylte situasjoner unngås Fremdriftsplan skal være fast punkt på alle byggemøter under HMS. Jf konkurransegrunnlaget. SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 16 av 32

112 6. Forhold på anleggsplassen/kontraktsområdet 6.1 Riggplan Jf konkurransegrunnlaget, C Arbeidstidsordninger Jf konkurransegrunnlaget, arbeidstid C Ulykkesberedskap Entreprenøren skal utarbeide ulykkesberedskapsplan. Beredskapsplan skal forefinnes ved alle arbeidssteder, og skal være gjort kjent blant alle arbeidstakere. Jf konkurransegrunnlaget C Varslingsplan Tallene 1-4 i varslingsplanen på neste side viser i hvilken rekkefølge varslingen skal skje. Hvis man ikke lykkes med å få tak i den som skal varsles i et ledd må man gå videre til neste ledd i planen. SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 17 av 32

113 VARSLINGSPLAN for Kontrakter og prosjekter tilknyttet riksveg Vedkommende som først får kjennskap til hendelse 1 Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: 113 Entreprenør 2 Arbeidstilsynet: Tlf : e.arb.tid <tlf> Entreprenørens representant: <navn tlf> 4 Direktoratet for Sikkerhet og beredskap: (v/spregningsulykker) Tlf: Fylkesmannens miljøvernavdeling: <tlf> Byggherre Sandra Reimundo (HMS-rådgiver) Sandra Reimundo (Byggeleder) Egen organisasjon: <navn tlf> Tlf 0175 (Vegtrafikksentralen VTS) Anders Aaram (Prosjektleder) Lars Erik Hauer Tlf : Dir. veg og transp.avd. Vd Ing-Cristine Ericson (Prosjekteier) Eirik Øvstedal Tlf: Avd.dir byggherre - Vd Per Morten Lund (Regionvegsjef) Terje Moe Gustavsen Tlf: Vegdirektør Heltrukket rød linje: Heltrukket blå linje: Grovstiplet blå linje: Varslingslinje til redningstjeneste, tilsynsmyndigheter, egen organisasjon og byggherre Ordinær varslingslinje i byggherreorganisasjonen Alternativ varslingslinje (tilleggsvarsling) via VTS i byggherreorganisasjonen SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 18 av 32

114 7. Avviksbehandling 7.1 Avvik fra SHA-planen Endringer i SHA-planens forutsetninger skal håndteres som avvik. Med avvik er her å forstå: - endringer i organisasjon, både byggherres og entreprenørens organisasjon, - endringer i tidsplanen, fremdriftsplanen ved forhold som har betydning for samordningen av arbeidsoperasjoner mellom de ulike entreprenørene - forhold som krever spesielle tiltak. Når det avdekkes nye forhold som ikke allerede er beskrevet i SHA-planen og som er av betydning for arbeidstakernes liv og helse Entreprenørens plikter Representant fra hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår avvik i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold som krever spesielle tiltak oppstår. I avviksmeldingen skal det fremlegges for byggherren forslag til løsninger som bidrar til å lukke avviket-/ene Byggherres plikter Byggherren skal vurdere avvikene, eventuelle drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas. Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse. Entreprenøren skal umiddelbart orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer og oppdateringer av SHA-planen. SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 19 av 32

115 7.2 HMS-avvik HMS avvik (både ulykker, nestenulykker og farlige forhold) skal rapporteres i henhold til byggherrens gjeldende skjema og rutiner. Alle avvik skal behandles i byggemøte med sikte på å klarlegge årsaksforhold og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse. Entreprenøren skal sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen blir gitt til alle som jobber på det aktuelle prosjektet. Flytskjemaet til høyre viser prosessen for avviksbehandling. SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 20 av 32

116 8. Dokumentasjon Noe dokumentasjon kreves overlevert i oppstartsmøte og noe skal overleveres undervegs i arbeidet med prosjektet. Følgende dokumenter skal gjøres tilgjengelig for byggherren (kopi eller innsyn): HMS-erklæring ved underentrepriser > Beredskapsplaner for ulykke, brann, forurensing m.m. Dispensasjon for endret/utvidet arbeidstid Sprengningsplan Dokumentasjon på gjennomgått SJA Dokumentasjon på at prosedyrer og instrukser er gjennomgått Oppdatert forhåndsmelding Oversiktslister Pålegg fra Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter Rapporter over uønskede hendelser inkl. avviksbehandling Referat fra vernerunder Avfallsplan Deklarasjon for farlig avfall Godkjent(e) arbeidsvarslingsplan(er) HMS-datablad og informasjonsark for denne kontrakten Opplæring og kompetanse Overtidslister Sykefraværsoversikter Skiftplaner og arbeidstidsavtaler Sertifikater og kontrollbøker Journal over spesielle hendelser Meldinger om avvik fra SHA-plan For denne kontrakten er HMS-dokumentasjon arkivert på følgende sted: O:\1\Oslo\15320 Utbygging Oslo\10 PROSJEKTER\106939_ Ullern_Gaustad støys\7 HMS\7.1 SHAplan\Ullern SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 21 av 32

117 9. Begreper/definisjoner Alminnelig arbeidstid: Den arbeidstid man etter loven kan jobbe hver dag og i løpet av sju dager uten at arbeidstiden blir definert som overtid. Arbeidstid: Den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver, summen av alminnelig arbeidstid og overtid. Arbeidstimer: Timeverk som utføres av entreprenør eller innleide hos entreprenør i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av kontrakten Brann/eksplosjon/el-skade: Uønsket hendelse som er forårsaket av brann, eksplosjon eller elektrisk strøm, hvor hendelsen har medført personskade, materiellskade eller miljøskade F-verdi: Fraværsfrekvens - antall fraværsdager som følge av skade per million arbeidstimer Fraværsdag: Ukedag, unntatt lørdager, søndager og helligdager, som arbeidstaker blir fraværende som følge av fraværsskade. Ved beregning av H- verdi medregnes gjenstående arbeidsdager av kalenderåret dersom fraværet går utover inneværende kalenderår. Dersom kontrakten avsluttes før kalenderårets utløp beregnes gjenstående arbeidsdager av kontraktsperioden. Dersom fraværsskaden medfører død innen et år fra hendelsesdatoen beregnes dette til 7500 fraværsdager uansett om kontrakten er avsluttet eller ikke. Fraværsskade: Fraværsfrekvens - Uønsket hendelse som involverer tilsatte tilsatte/innleide hos entreprenør, som har medført 100 % fravær utover skadedagen, og hvor vedkommende ikke er tilbake i alternativt arbeid H1-verdi: Fraværsskadefrekvens - antall personskadeulykker med fravær utover ulykkesdagen per million arbeidstimer H2-verdi: Personskadefrekvens - totalt antall personskadeulykker både med og uten fravær per million arbeidstimer Materiell skade: Uønsket hendelse som har medført skade på materielt utstyr over NOK HMS-avvik: Mangel på oppfyllelse av krav iht HMS, både juridiske, kontraktsmessige og som angitt i SHA planen eller arbeidsgivers egne prosedyrer. Omfatter både reelle og potensielle avvik. Miljøskade: Uønsket hendelse som har medført utslipp av kjemialkalier til jord/luft/vann, hvor det fremgår av stoffets sikkerhetsdatablad at dette kan medføre skade på omgivelsene N-verdi: Nestenulykkesfrekvens - antall nestenulykker per million arbeidstimer. Nestenulykke/farlig forhold: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø og/eller materiell, eller som kunne ha ført til produksjonstap Overtid: Arbeid som varer ut over lovens grenser for den alminnelige arbeidstid, regnes det overskytende som overtid. Personskade: Uønsket hendelse som rammer tilsatte/innleide hos entreprenør, byggherre eller tredjepart (publikum), som har medført legebehandling og/eller fravær utover skade dagen, herunder også dødsulykker. SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 22 av 32

118 Risiko: Kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensen av den. Risikoanalyse: Systematisk framgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser samt konsekvenser og årsaker til disse. Risikoevaluering: Prosess for å sammenligne estimert risiko med gitte akseptkriterier for å bestemme risikoens betydning. Risikovurdering: Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. SJA (Sikker jobb analyse): Identifisering av farer forbundet med hvert enkelt trinn i en jobbsekvens med beskrivelse av tiltak. Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, materielle verdier, miljø, eller som fører til produksjonstap. Grensen for å definere materiell skade som en ulykke er satt til kroner. Uønsket hendelse: Hendelse som resulterer i, eller kunne ha ført til skade på personer, materiell eller miljø, eller som kunne ha ført til produksjonstap Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til. SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 23 av 32

119 10. Vedlegg - Vedlegg 1.1 Prosedyre for stillingsbeskrivelse for HMS-koordinator i prosjekteringsfasen - Vedlegg 1.2 Prosedyre for stillingsbeskrivelse for HMS-koordinator i utførelsesfasen - Vedlegg 2 Skjema for melding av avvik fra SHA-planen - Vedlegg 3 Lover, forskrifter og håndbøker -Vedlegg 4 Melding om uønsket hendelse / farlig forhold innen HMS - Vedlegg 5 Månedsrapport HMS SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 24 av 32

120 Prosedyre for stillingsbeskrivelse for HMS-koordinator i prosjekteringsfasen Vedlegg Formål Formålet med stillingsbeskrivelsen er å gi en systematisk oversikt over ansvar og oppgaver for HMSkoordinator i prosjekteringsfasen, jf. Byggherreforskriften. 2. Omfang Gjelder oppgaver og ansvar for HMS-koordinator i prosjekteringsfasen. 3. Målgruppe HMS-koordinator i prosjekteringsfasen. 4. Ansvar Endring/oppdatering: 1) Prosedyren revideres ved behov. 2) Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet er ansvarlig for endring og oppdatering av prosedyren. 5. Referanser Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherre-forskriften) fastsatt 3. august 2009 med virkning fra 1. januar Beskrivelse Ansvar og oppgaver: HMS-koordinator i prosjekteringsfasen Koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt Sørge for at sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøforhold som er omtalt i kvalitetsplanen fra tidligere planfaser, blir systematisk innarbeidet i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) Utarbeide SHA-planen med utgangspunkt i mal for SHA-plan med veileder Sørge for at SHA-planen er oppdatert til enhver tid Sørge for at SHA-planen blir forelagt nærmeste leder for godkjenning SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 25 av 32

121 Vedlegg 1.2 Prosedyre for stillingsbeskrivelse for HMS-koordinator i utførelsesfasen 1. Formål Formålet med prosedyren er å gi en systematisk oversikt over ansvar og oppgaver for HMS-koordinator i utførelsesfasen. 2. Omfang Gjelder oppgaver og ansvar for HMS-koordinator i utførelsesfasen. 3. Målgruppe HMS-koordinator i utførelsesfasen. 4. Ansvar Endring/oppdatering: 1) Prosedyren revideres ved behov. 2) Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet er ansvarlig for endring og oppdatering av prosedyren. 5. Referanser Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherre-forskriften) fastsatt 3. august 2009 med virkning fra 1. januar Beskrivelse Ansvar og oppgaver: HMS-koordinator i utførelsesfasen Oppgaven vil i hovedsak være å påse at det er avklarte ansvarsforhold, etablerte systemer og prosedyrer, og at disse følges i henhold til HMS-krav i kontrakten og at HMS-kravene blir håndtert som angitt i SHA-planen Følge opp risikoforhold i SHA-planen mht. krevd dokumentasjon og avtalte frister Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner Følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter håndterer kravene til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i henhold til SHA-planen Koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter Se til at arbeidsgiver følger opp kravene knyttet til riggforhold gjennomføres Sørge for at det føres oversiktslister Sørge for at forhåndsmeldingen er satt opp synlig på anleggsplassen og at den oppdateres Delta ved vernerunder Rapportere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø av betydning for prosjektet skriftlig til nærmeste leder Sørge for at SHA-planen er et levende dokument i utførelsesfasen som revideres ved behov SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 26 av 32

122 Vedlegg 2 Skjema for melding av avvik fra SHA-planen Statens vegvesen Region <xxx> Prosjekt/kontraktnr: PROFnr: Arkivref.: MELDING OM AVVIK FRA SHA-PLANEN Løpenummer: Dok. dato: Rev. dato: Dok.ansv.: Prosjekt: Kontrakt: Entreprenør: Byggherre: Avviket gjelder: Beskrivelse av avvik: (fylles ut av byggherren eller entreprenøren) Konsekvenser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø: Levert av byggherre/entreprenør Akseptert av entreprenør/byggherre Dato Signatur Dato Signatur Informasjon om bruk av skjemaet: SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 27 av 32

123 1. Skjemaet skal benyttes til å melde avvik fra SHA-planen som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jf. byggherreforskriftens 8, bokstav d. 2. Et avvik skal meldes av den som først blir oppmerksom på det - enten entreprenør eller byggherre. 3. Begge parter har ansvar for å melde avvik. 4. Byggherren skal behandle avviket og innarbeide det i SHA-planen. 5. Byggherren beholder originaldokumentet, kopi kan beholdes av entreprenøren. SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 28 av 32

124 Vedlegg 3 Lover, forskrifter og håndbøker Denne oversikten er veiledende og den enkelte må selv vurdere hvilke lover, forskrifter og håndbøker/veiledninger som er aktuelle for denne HMS-planen. Det kan gjøres endringer i forskriftene og det er derfor viktig at det kontrolleres at det arbeides etter siste utgave. Lover, forskrifter og håndbøker BEST.NR. *) Arbeidsmiljøloven Forurensningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Forskrift om brannfarlig vare Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om graving og avstiving av grøfter 151 Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med bergarbeid (Bergarbeidsforskriften) 547 Forskrift om vernetjenesten og arbeidsmiljøutvalg 321 Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass, skjema 369 e Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. 500 Forskrift om dykking 511 Forskrift om verne- og helsepersonale av 21. april Forskift om maskiner 522 Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen 524 Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler 529 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) av 6. desember Forskrift om bruk av arbeidsutstyr av 26. juni Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) av Vern mot eksponering av kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) 566 SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 29 av 32

125 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) trådte i kraft 1. januar Veiledning om førstehjelpsutstyr Håndbok 051 Arbeidsvarsling med tillegg Håndbok 151 Styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter Håndbok 211 Avfallshåndtering Håndbok 213 Helse, miljø og sikkerhet ved arbeid i trafikkerte vegtunneler Håndbok 214 Helse, miljø og sikkerhet *) Best. nr. gjelder arbeidstilsynets publikasjoner Opplistingen er ikke uttømmende. I Arbeidstilsynets best.nr. 1 Publikasjonskatalogen finner en oversikt over alle forskrifter og veiledninger som er utgitt med hjemmel i Arbeidsmiljøloven. I publikasjonskatalogen finnes et stikkordsregister som gjør det lett å søke på hvilke forskrifter som gjelder for grøftearbeid for eksempel. Det henvises også til eller andre oppdaterte kilder på nettet for eksempel under adressen SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 30 av 32

126 Vedlegg 4 SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 31 av 32

127 Vedlegg 5 SHA-plan: <Prosjekt/kontraktsnavn>/<nummer> Side 32 av 32

128 Støyskjerm Rv 150/Ring 3 Ullernveien Statens vegvesen, region øst Byggeplan Beregning av vegtrafikkstøy

129 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Statens vegvesen region øst v.sandra Reimundo Byggeplan Vegtrafikkstøyberegninger Ullernveien Sammendrag: I forbindelse med reetablering av støyskjerm langs rv150 har SWECO vurdert effekten av ulike høyder på støyskjerm mot boliger i Ullernveien. Med dagens støyskjerm er trafikkstøynivået (L den ) på uteområder, mellom støyskjerm og boligfasade mot nord - vest, beregnet fra 66 dba til 71 dba, rød støysone. For at lydreduksjonen skal oppleves som godt merkbar (4-5 dba) anbefaler vi at det etableres en støyskjerm med høyde 3,5 m. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Einar Mæland avd. Akustikk, støy og vibrasjoner Kontrollert av: Sverre Hestetun avd. Akustikk, støy og vibrasjoner Sign.: Oppdragsansvarlig / avd.: Magnus Greni Plan og Landskap Oppdragsleder / avd.: Cecilie Kure Plan og Landskap SWECO Norge Postboks LYSAKER Telefon: Telefaks: Einar Mæland Telefon direkte: e-post: eme@sweco.no SW ECO NORGE AS Org. nr.: NO MVA et selskap i SWECO konsernet e-post: post@sweco.no

130 Støyskjermer rv150 Ullernveien INNHOLD 1 Innledning Oversikt Metode og beregningsgrunnlag Beregningsforutsetninger Vegtrafikkstøy Grenseverdier Beregningsresultater og konklusjoner Oppholdsplasser Foran fasader Konklusjon Innendørs... 3 Tegninger og beregninger: Vegtrafikkstøy utendørs (5 tegninger): X101 Dagens støyskjerm; Døgnveid L den, støysoner og døgnveid lydnivå foran fasader X102 Støyskjerm h=3,0 m; Døgnveied L den, støysoner og døgnveid lydnivå foran fasader X103 Støyskjerm h=3,5 m; Døgnveied L den, støysoner og døgnveid lydnivå foran fasader X104 Differanse X101-X102 X105 Differanse X101-X

131 Støyskjermer rv150 Ullernveien 1 Innledning I forbindelse med reetablering av støyskjerm langs rv150 mot Ullernveien har vi beregnet vegtrafikkstøy med eksisterende høyde på støyskjerm som er ca 2 m over terreng, og med høydene 3,0 m og 3,5 m over senterlinje rv150. Formålet med beregningene er å undersøke om en høyere støyskjerm vil gi godt merkbart lavere lydnivå ved boligene Ullernveien , og da spesielt til oppholdsplasser, nord-vest, mot støyskjermen. 2 Oversikt Oversiktskart viser støyskjerm langs rv150 og boligene Ullernveien som er nærmest støyskjermen. Ullernveien Figur 1: Oversiktskart som viser støyskjermen

132 Støyskjermer rv150 Ullernveien 3 Metode og beregningsgrunnlag 3.1 Beregningsforutsetninger Det er benyttet digital terrengmodell og antatt markabsorpsjon α=1 ( myk mark") på terreng utenfor veg, og for bygninger er antatt absorpsjonsfaktor α=0.21. Beregningene er utført ved bruk av Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, med programmet Cadna/A (versjon ). Som grunnlag for støysonene er det beregnet immisjonspunkter med avstand 2 x 2 meter med høyde 1.7 meter over terreng. Det er beregnet 2. ordens refleksjoner 1. 1 n. ordens refleksjoner: Lydrefleksjoner via n bygning(er) eller skjerm(er). Direktelyd 2. ordens lydrefleksjon 1. ordens lydrefleksjon Veg Figur 2: Lydrefleksjoner. 3.2 Vegtrafikkstøy Opplysninger om vegtrafikk er hentet fra Statens vegvesen, National vegdatabank, og prognose fra Vegdirektoratet (Effekt 6.4). Tabell 1: Beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) for år Veg Årsdøgntrafikk (ÅDT) år 2012 Hastighet km/t Tungtrafikk % Trafikkfordeling, Dag/ kveld/ natt (G1) Rv / 15/ 10 4 Grenseverdier Da det skal reetableres eksisterende støyskjerm er det ingen grenseverdier for støy som er gitt i Miljøverndepartementets planretningslinje T-1442 som er gjeldende. Imidlertid bør det generelle kravet i henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjøres gjeldende; Boliger med beregnet skal ikke ha innendørs døgnekvivalent lydnivå (LpAeq,24h) over 42 dba. Ved eventuelt lydnivå over 42 dba, anbefaler vi at det gjøres tiltak slik at innendørs lydnivå ikke overskrider (LpAeq,24h) 35 dba

133 Støyskjermer rv150 Ullernveien 5 Beregningsresultater og konklusjoner På figur 3 nedenfor er det vist en illustrasjon fra bergningsmodellen samt beregningsresultater med støyskjerm høyde 3,5 m over senterlinje rv150. Figur 3: 3 D oversikt som viser beregnet vegtrafikkstøy for Ullernveien Oppholdsplasser Med dagens støyskjerm er trafikkstøynivået (L den ) på uteområder, mellom støyskjerm og boligfasade mot nord - vest, beregnet fra 66 dba til 71 dba, rød støysone. (kfr. tegning X101). Når det etableres en støyskjerm med høyde 3,5 m, viser beregninger at lydnivået reduseres 4 db - 5 db og området er da i gul støysone, L den >55 < 65 dba (kfr. X103 og X105). Denne lydreduksjonen er godt merkbar. På boligenes skjermede side mot syd - øst er det etablert oppholdsplasser hvor trafikkstøynivået er beregnet til Lden < 55 dba. Se også tegningene X104-X105 som viser beregnet lydnivåforskjell med dagens støyskjerm, og med støyskjerm som har høyde 3,0 m og 3,5 m. 5.2 Foran fasader Med dagens støyskjerm er trafikkstøynivået (L den ) foran fasade 1.etasje beregnet fra 63 dba til 69 dba (frittfelt). For 2.etasje er lydnivået beregnet til opp mot 76 dba. Når det etableres en støyskjerm med høyde 3,5 m over C/L rv150, reduseres lydnivået foran fasade 1.etasje fra 60 dba til 64 dba, og for 2.etasje blir lydnivået fra 69 dba til 72 dba. 5.3 Innendørs Vi har befart en boligenhet (Ullernveien 67) inne. Der var lydisolerende tiltak; lydvinduer Rw+Cr=38 db og balansert ventilasjonsanlegg montert. Beregninger i henhold til NBI Håndbok 47 viser at innendørs lydnivå (LpAeq,24h) er 26 dba - 35 dba i de mest støypåkjente rommene når støyskjermen har høyde 3,5 m. (Se e-post sendt til Statens vegvesen v/gry Larsen). 5.4 Konklusjon For at lydreduksjonen skal oppleves som godt merkbar, anbefaler vi at det etableres en støyskjerm med høyde 3,5 m

134 Bekkefaret Rv Ullernveien ÅDT 2112 Rv150: ÅDT52778, 70km/t, døgnfordeling (l/d/n) G1; 75%/15%/10% Bekkefaret: ÅDT 4187, 30 km/t, døgnfordeling (l/d/n) G2; 84%, 10%, 6% Støysoner: 2. ordens refleksjoner Beregningshøyde: 1.7m (rutenett 2mx2m) Beregnet høyeste lydnivå (Lden) foran fasader (2.etg) > 45 > 50 > 55 > 60 > 65 > 70 > 75 Lden [dba] Målestokk A3 1:1000 Eksisterende støyskjerm 00A Rev Dato Illustrasjonsplan Rv150/Ring 3 ved Ullernveien Byggeplan: Utarbeidelse av støyskjerm Rv150/Ring 3 ved Ullernveien Produsert av: Tegn av eme Kontr SH Godkj/Sign X101

135 Bekkefaret Rv Ullernveien ÅDT 2112 Rv150: ÅDT52778, 70km/t, døgnfordeling (l/d/n) G1; 75%/15%/10% Bekkefaret: ÅDT 4187, 30 km/t, døgnfordeling (l/d/n) G2; 84%, 10%, 6% Støysoner: 2. ordens refleksjoner Beregningshøyde: 1.7m (rutenett 2mx2m) Beregnet høyeste lydnivå (Lden) foran fasader (2.etg) > 45 > 50 > 55 > 60 > 65 > 70 > 75 Lden [dba] Målestokk A3 1:1000 Tiltak: Støyskjerm mot Ullernveien: H=3.0 m over Rv150 00A Rev Dato Illustrasjonsplan Rv150/Ring 3 ved Ullernveien Byggeplan: Utarbeidelse av støyskjerm Rv150/Ring 3 ved Ullernveien Produsert av: Tegn av eme Kontr SH Godkj/Sign X102

136 Ullernveien Rv Ullernveien ÅDT 2112 Rv150: ÅDT52778, 70km/t, døgnfordeling (l/d/n) G1; 75%/15%/10% Bekkefaret: ÅDT 4187, 30 km/t, døgnfordeling (l/d/n) G2; 84%, 10%, 6% Støysoner: 2. ordens refleksjoner Beregningshøyde: 1.7m (rutenett 2mx2m) Beregnet høyeste lydnivå (Lden) foran fasader (2.etg) > 45 > 50 > 55 > 60 > 65 > 70 > 75 Lden [dba] Målestokk A3 1:1000 Tiltak: Støyskjerm mot Ulernveien: H=3.5 m over Rv150 00A Rev Dato Illustrasjonsplan Rv150/Ring 3 ved Ullernveien Byggeplan: Utarbeidelse av støyskjerm Rv150/Ring 3 ved Ullernveien Produsert av: Tegn av eme Kontr SH Godkj/Sign X103

137 Bekkefaret Rv Ullernveien ÅDT 2112 Rv150: ÅDT52778, 70km/t, døgnfordeling (l/d/n) G1; 75%/15%/10% Bekkefaret: ÅDT 4187, 30 km/t, døgnfordeling (l/d/n) G2; 84%, 10%, 6% Støysoner: 2. ordens refleksjoner Beregningshøyde: 1.7m (rutenett 2mx2m) Differanse. X102-X101 Mer enn 10 db reduksjon 5-10 db reduksjon 3-5 db reduksjon 0-3 db reduksjon Ingen endring 1-3 db økning 3-5 db økning 5-10 db økning Mer enn 10 db økning Lden [dba] Målestokk A3 1:1000 Tiltak: Støyskjerm, h=3.0 m over Rv150 Differanse: Støyskjerm h=3.0 m - Dagens støyskjerm X102-X101 00A Rev Dato Illustrasjonsplan Rv150/Ring 3 ved Ullernveien Byggeplan: Utarbeidelse av støyskjerm Rv150/Ring 3 ved Ullernveien Produsert av: Tegn av eme Kontr SH Godkj/Sign X104

138 Bekkefaret Rv Ullernveien ÅDT 2112 Rv150: ÅDT52778, 70km/t, døgnfordeling (l/d/n) G1; 75%/15%/10% Bekkefaret: ÅDT 4187, 30 km/t, døgnfordeling (l/d/n) G2; 84%, 10%, 6% Støysoner: 2. ordens refleksjoner Beregningshøyde: 1.7m (rutenett 2mx2m) Differanse. X103-X101 Mer enn 10 db reduksjon 5-10 db reduksjon 3-5 db reduksjon 0-3 db reduksjon Ingen endring 1-3 db økning 3-5 db økning 5-10 db økning Mer enn 10 db økning Lden [dba] Målestokk A3 1:1000 Tiltak: Støyskjerm, h=3.5 m over Rv150 Differanse: Støyskjerm h=3.5 m - Dagens støyskjerm X103-X101 00A Rev Dato Illustrasjonsplan Rv150/Ring 3 ved Ullernveien Byggeplan: Utarbeidelse av støyskjerm Rv150/Ring 3 ved Ullernveien Produsert av: Tegn av eme Kontr SH Godkj/Sign X105

139 Statens Vegvesen Region Øst Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Støyskjerm ved Ullern og Gaustad, langs ring 3 Oslo kommune

140 RAPPORT Støyskjerm langs ring 3 miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: miljø /06/2012 Kunde: Statens Vegvesen Region Øst Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Støyskjerm ved Ullern og Gaustad, langs ring 3 Oslo kommune Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Statens Vegvesen Region Øst, gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse langs støyskjerm langs ring 3 ved Ullern og ved Gaustad i Oslo kommune. Ettersom det er lite masse som skal kjøres vekk ble det tatt to blandprøver av massene langs skjermen ved Ullern og én blandprøve av masser langs skjermen ved Gaustad. Alle masser som fraktes ut av tiltaksområdene ifm utbytting av støyskjerm ved Ullern og Gaustad må leveres godkjent deponi. Massene i den sørvestlige delen av støyskjerm ved Ullern har en forurensningsgrad som ikke overskrider tilstandsklasse 2, god tilstand, og massene kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet dersom det er kapasitet til dette.massene under den nordøstlige halvdelen av støyskjermen er sterkt forurenset (tilstandsklasse 4) og må fjernes og leveres godkjent deponi. Massene kan ikke gjenbrukes. Massene langs støyskjermen ved Gaustad er moderat forurenset (tilstandsklasse 3) om kan ikke gjenbrukes i boligområder. Massene må fjernes og leveres godkjent deponi og kan ikke gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Tilkjørt masse må være dokumentert ren. Søppel og byggavfall skal skilles ut fra massene, sorteres og leveres til godkjent mottak. Metallavfall skal sorteres ut og leveres godkjent gjenvinningsanlegg og kan utgjøre en ressurs. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Cecilie Egede-Nissen Kontrollert av: Lars Været Sign.: rao4n Oppdragsansvarlig / avd.: Magnus Greni/ Areal og Transport Oppdragsleder / avd.: Cecilie Kure/ Areal og Transport 20/06/2012 Støyskjerm langs ring 3 miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan i p:\141\ støyskjermer ullernveien og gaustad i oslo, byggeplan\13 miljø\ støyskjerm ring 3 - miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan.docx

141 Innhold Del 1 Miljøtekniske grunnundersøkelser Innledning Bakgrunn og beliggenhet Tidligere undersøkelser Utførte arbeider Feltundersøkelser Kjemiske analyser Vurderingsgrunnlag Forurensingssituasjonen Resultater fra de kjemiske analysene Vurdering av forurensning i forhold til tiltak og arealbruk Støyskjerm ved Ullern Støyskjerm ved Gaustad... 8 Del 2 Tiltaksplan for forurenset grunn Miljømål Håndtering av masser og vann under tiltaksarbeidene Håndtering av forurenset masse Håndtering av vann under tiltaksarbeidene Risiko for spredning under gravearbeider Kontroll og overvåking ved gjennomføring av tiltak Rapportering Vedlegg: Analyserapport fra ALS Laboratory Group Norge rao4n /06/2012 Støyskjerm langs ring 3 miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan ii p:\141\ støyskjermer ullernveien og gaustad i oslo, byggeplan\13 miljø\ støyskjerm ring 3 - miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan.docx

142 Del 1 Miljøtekniske grunnundersøkelser 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og beliggenhet Sweco Norge AS har på oppdrag fra Statens Vegvesen Region Øst, gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse langs støyskjerm langs ring 3 ved Ullern og ved Gaustad i Oslo kommune. Berørte gårds- og bruksnummer er: 250/6, 28/520, 28/839 28/873, og eiendommer med gårdsnummer 41 og bruksnummer 3 6, 24, 64, 387, 581 og 777. Plassering av støyskjermen på Ullern er vist i Figur 1, og Gaustad er vist i Figur 2. Støyskjermen mellom rekkhus langs Ullernveien og riksvei 150 (ring 3), samt støyskjerm mellom boligene i Slemdalssvingen og ring 3 skal byttes ut. I forbindelse med utbyttingen skal de eksisterende skjermene fjernes med fundamenter, og ny etableres. Det skal totalt graves i ca. 25 cm dypt og 50 cm bredt for etablering av de nye støyskjermene. Det er mulig det skal graves noe dypere i forbindelse med fjerning av eksisterende fundamenter. Støyskjermen på Ullern er ca. 300 m lang, mens støyskjermen på Gaustad er ca. 200 m. rao4n Figur 1 Kart over Ullern, støyskjermen er markert med blått (finn.no) 20/06/2012 Støyskjerm langs ring 3 miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan 1 p:\141\ støyskjermer ullernveien og gaustad i oslo, byggeplan\13 miljø\ støyskjerm ring 3 - miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan.docx

143 Figur 2 Kart over Ullern, støyskjermen er markert med blått (finn.no) 1.2 Tidligere undersøkelser Sweco har ikke tidligere utført miljøtekniske grunnundersøkelser på de aktuelle eiendommene. Lokaliteten er ikke registrert i Klima- og forurensningsdirektoratets (Klifs) grunnforurensningsdatabase. 2 Utførte arbeider 2.1 Feltundersøkelser Sweco Norge AS gjennomførte en miljøteknisk grunnundersøkelse av massene ved støyskjermen på Ullern og ved Gaustad den En oversikt over tiltaksområdet, samt Swecos prøvepunkter ved Ullern er gitt i Figur 3, og Gaustad er gitt i Figur 4. rao4n /06/2012 Støyskjerm langs ring 3 miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan 2 p:\141\ støyskjermer ullernveien og gaustad i oslo, byggeplan\13 miljø\ støyskjerm ring 3 - miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan.docx

144 Figur 3 Swecos prøvepunkter langs støyskjerm ved Ullern rao4n Figur 4 Swecos prøvepunkt langs støyskjerm ved Gaustad 20/06/2012 Støyskjerm langs ring 3 miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan 3 p:\141\ støyskjermer ullernveien og gaustad i oslo, byggeplan\13 miljø\ støyskjerm ring 3 - miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan.docx

145 Eiendommen ble prøvetatt iht. NS (Jordkvalitet, Prøvetaking, del 5: Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter) og Klima- og forurensingsdirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA 2553/2009). Prøvepunktene ble valgt ut med tanke på å oppnå en representativ oversikt over forurensning på området. Ettersom det er lite masse som skal kjøres vekk ble det tatt to blandprøver av massene langs Ullernskjermen og én blandprøve av masser langs Gaustadskjermen. Prøvene ble tatt med håndspade og oppbevart i diffusjonstette RILSAN-poser før analyse. Totalt tre prøver ble sendt til analyse. Massene besto av jord og sand. Noe grus på enkelte av lokalitetene det ble tatt masse fra. 2.2 Kjemiske analyser Samtlige prøver ble analysert mht. 8 metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), samt de organiske parametrene olje (THC), monosykliske aromatiske hydrokarboner (BTEX), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB). Dette er de vanligste forekommende miljøgiftene i forurenset grunn. Prøvene ble analysert av ALS Laboratory Group Norge AS, som er akkreditert for disse analysene. 3 Vurderingsgrunnlag Analyseresultatene er vurdert i henhold til Klima- og Forurensningsdirektorats (Klifs) veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA 2553/2009). Tilstandsklassene er gjengitt i Tabell 1. Masser hvor det påvises konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse 1 er rene. Forurensningsforskriften legger ingen begrensninger på disponering av rene masser. Masser med konsentrasjoner av ulike forbindelser over tilstandsklasse 1 er forurenset, og ved transport ut av eiendommen må slike masser leveres godkjent deponi. Ved gjenbruk av forurensede masser på egen eiendom må konsentrasjonene vurderes i henhold til arealbruk, se Tabell 2. Iht. Tabell 2 har det aktuelle området en arealbruk tilsvarende Boligområder på innsiden av skjermen, og Trafikkareal på utsiden mot veien. Det tas utgangspunkt i at massene skal ha en forurensningsgrad som er forenelig med mest følsomt arealbruk boligområder. Det vil si at alle masser med konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse 2 er akseptert til gjenbruk på eiendommen i sjiktet 0 1 m. rao4n /06/2012 Støyskjerm langs ring 3 miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan 4 p:\141\ støyskjermer ullernveien og gaustad i oslo, byggeplan\13 miljø\ støyskjerm ring 3 - miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan.docx

146 Tabell 1. Klifs tilstandsklasser for forurenset grunn, med vurderingsgrad oppgitt i mg/kg TS Tilstandsklasse Beskrivelse av tilstand Øvre grense styres av Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Normverdi Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Nivå som anses å være farlig avfall Arsen (As) < Bly (Pb) < Kadmium (Cd) < 1,5 1, Krom, total (Cr) < Krom, (Cr 6+ ) < Kobber (Cu) < Kvikksølv (Hg) < Nikkel (Ni) < Sink (Zn) < THC, C8-C10 < THC, C10-C12 < THC, C12-C35 < Benso(a)pyren < 0,1 0,1 0,5 0, Sum 16 PAH < Bensen <0,01 0,01 0,015 0,015 0,04 0,04 0,05 0, Sum 7 PCB < 0,01 0,01 0,5 0, Tabell 2. Aksepterte tilstandsklasser iht arealbruk (s = spredning, h= helse) Arealbruk Toppjord (< 1 m) Dypere jord (> 1 m) Boligområder, barnehager og skoler 2 eller lavere 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) Sentrumsområder, kontorer og parkeringsarealer 3 eller lavere 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) 5 etter risikovurdering (h og s) Industri og trafikk 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) 5 etter risikovurdering (h og s) rao4n /06/2012 Støyskjerm langs ring 3 miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan 5 p:\141\ støyskjermer ullernveien og gaustad i oslo, byggeplan\13 miljø\ støyskjerm ring 3 - miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan.docx

147 4 Forurensingssituasjonen 4.1 Resultater fra de kjemiske analysene Resultatene fra de kjemiske analysene er gitt i Tabell 3. Prøve 1 og 2 er tatt av masser ved støyskjerm på Ullern, mens prøve 3 er tatt av masser ved støyskjerm på Gaustad. Resultatene er vurdert med farge iht Klifs tilstandsklasser (Tabell 1). Analyserapport fra ALS Laboratory Group Norge er gitt i vedlegg. Tabell 3. Analyseresultater, prøve 1 og 2 fra Ullern, prøve 3 er fra Gaustad Enhet Tørrstoff (E) % 91, ,2 Metaller As mg/kg TS 10,4 51,1 20,4 Cd mg/kg TS 0,54 0,53 0,46 Cr mg/kg TS 27,3 33,1 18,8 Cu mg/kg TS 32,7 89,6 23,1 Hg mg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 Ni mg/kg TS 26,9 24,2 20,6 Pb mg/kg TS 34,3 34,1 12,7 Zn mg/kg TS ,8 Polyklorerte bifenyler (PCB) Sum PCB-7 mg/kg TS n,d. n,d. n,d. Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) Benso(a)pyren mg/kg TS 0,032 0,425 <0.010 Sum PAH-16 mg/kg TS 0,507 3,49 0,097 Monosykliske aromatiske hydrokarboner Bensen mg/kg TS < < < Totale hydrokarboner (THC) Fraksjon >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 Fraksjon >C10-C12 mg/kg TS <2 <2 <2 Fraksjon >C12-C35 mg/kg TS Det er påvist arsen, benso(a)pyren og sum PAH-16 innen tilstandsklasse 2 i masser ved støyskjerm på Ullern, og arsen innen tilstandsklasse 3 i masser ved støyskjerm ved Gaustad. rao4n /06/2012 Støyskjerm langs ring 3 miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan 6 p:\141\ støyskjermer ullernveien og gaustad i oslo, byggeplan\13 miljø\ støyskjerm ring 3 - miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan.docx

148 4.2 Vurdering av forurensning i forhold til tiltak og arealbruk Støyskjerm ved Ullern Påvist forurensning i masser ved støyskjerm på Ullern er vist i Figur 5. Prøvepunktene er markert med farge etter høyeste tilstandsklasse av prøveparametere funnet i massene iht. Klifs veileder for forurenset grunn, Tabell 1. Figur 5 Påvist forurensning i masser ved støyskjerm på Ullern markert med farge etter Klifs tilstandsklassifisering for forurenset grunn Det er antatt at massene som graves opp i forbindelse med utskiftning av støyskjermen ikke kan gjenbrukes grunnet geotekniske forhold. Det er påvist arsenkonsentrasjoner innen tilstandsklasse 2 i prøve 1 tatt av masser i sørvest og benso(a)pyren og sum PAH-16 innen tilstandsklasse 2 og arsen innen tilstandsklasse 4 i i prøve 2 tatt av masser i nordøst. Massene er forurenset og må leveres godkjent deponi dersom de fraktes ut av eiendommen. Masser i sørvest (prøve 1) overskrider ikke tilstandsklasse 2, god tilstand, og kan gjenbrukes fritt innenfor tiltaksområdet dersom det er kapasitet til dette iht. Klifs aksepterte tilstandklasser ved ulik arealbruk, Tabell 2. rao4n /06/2012 Støyskjerm langs ring 3 miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan 7 p:\141\ støyskjermer ullernveien og gaustad i oslo, byggeplan\13 miljø\ støyskjerm ring 3 - miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan.docx

149 Masser i nordøst (prøve 2) har en forurensningsgrad innen tilstandsklasse 4 av arsen. Grunnet at massene delvis ligger i hage til bolighus anbefales det at massene fjernes og leveres godkjent deponi. Tilkjørt masse må være dokumentert ren. Stein med diameter over 5 cm uten vedheng av finere/forurenset masse anses som rene Støyskjerm ved Gaustad Påvist forurensning i masser ved støyskjerm ved Gaustad er vist i Figur 6. Prøvepunktet er markert med farge etter høyeste tilstandsklasse av prøveparametere funnet i massene iht. Klifs veileder for forurenset grunn, Tabell 1. Figur 6 Påvist forurensning i masser ved støyskjerm på Ullern markert med farge etter Klifs tilstandsklassifisering for forurenset grunn Det er påvist arsenkonsentrasjoner innen tilstandsklasse 3 i massene ved støyskjerm ved Gaustad. Massene er forurenset og må leveres godkjent deponi dersom de fraktes ut av eiendommen. Støyskjermen ligger delvis i hagene til bolighus langs ring 3. Iht. Klifs aksepterte tilstandsklasser ved ulik arealbruk kan ikke masser som overskrider tilstandsklasse 2 ligge igjen/gjenbrukes i masser i sjiktet 0 1 m i boligområder. Det anbefales derfor at massene fjernes og leveres godkjent deponi når massene graves opp. rao4n Stein med diameter over 5 cm uten vedheng av finere/forurenset masse anses som rene. 20/06/2012 Støyskjerm langs ring 3 miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan 8 p:\141\ støyskjermer ullernveien og gaustad i oslo, byggeplan\13 miljø\ støyskjerm ring 3 - miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan.docx

150 Del 2 Tiltaksplan for forurenset grunn 5 Miljømål Miljømål for tiltakene er: Forurensning i grunnen skal ikke medføre helserisiko for brukere av området, verken under gravearbeider eller i ettertid Forurensninger skal ikke spres unødvendig til grunnvann eller til omkringliggende områder. 6 Håndtering av masser og vann under tiltaksarbeidene 6.1 Håndtering av forurenset masse Alle masser som fraktes ut av tiltaksområdene ifm utbytting av støyskjerm ved Ullern og Gaustad må leveres godkjent deponi. Massene i den sørvestlige delen av støyskjerm ved Ullern har en forurensningsgrad som ikke overskrider tilstandsklasse 2, god tilstand, og massene kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet dersom det er kapasitet til dette. Massene under den nordøstlige halvdelen av støyskjermen er sterkt forurenset (tilstandsklasse 4) og må fjernes og leveres godkjent deponi. Massene kan ikke gjenbrukes. Massene langs støyskjermen ved Gaustad er moderat forurenset (tilstandsklasse 3) om kan ikke gjenbrukes i boligområder. Massene må fjernes og leveres godkjent deponi, og kan ikke gjenbrukes. Tilkjørt masse må være dokumentert ren. Stein med diameter > 5 cm fri for finstoff anses som rene og kan disponeres fritt, på tomten eller eksterne tomter. Det anbefales derfor at massene solles for å skille ut stein > 5 cm i diameter dersom dette viser seg teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Søppel og byggavfall skal skilles ut fra massene, sorteres og leveres til godkjent mottak. Metallavfall skal sorteres ut og leveres godkjent gjenvinningsanlegg og kan utgjøre en ressurs. 6.2 Håndtering av vann under tiltaksarbeidene Ved utgraving av løsmassene vil det ikke være nødvendig med beredskap for å håndtere vann i byggegropa, da det ikke vil graves dypt nok til at verken regn- eller grunnvannsansamling vil være et problem. rao4n /06/2012 Støyskjerm langs ring 3 miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan 9 p:\141\ støyskjermer ullernveien og gaustad i oslo, byggeplan\13 miljø\ støyskjerm ring 3 - miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan.docx

151 6.3 Risiko for spredning under gravearbeider Ved mellomlagring av forurenset masse anses det ikke som nødvendig at disse mellomlagres på tett dekke. Det vil det bli tatt nødvendige forholdsregler for at forurenset masse ikke spres innenfor eiendommen eller til andre eiendommer. Mellomlagrede masser vil gjerdes inn for å forhindre uvedkommende adgang. Det vil ikke være aktuelt å mellomlagre massene utenfor tiltaksområdets grenser. Transport av forurenset masse skal foregå på en slik måte at det ikke er fare for at massen kan spres langs vei. Massene skal dekkes til under transport. Det er liten risiko for spredning av forurenset støv som vil påvirke de som utfører graving eller oppholder seg i området under utgravingene. Hvis det treffes på uforutsett forurensning under gravearbeidene (søppel, sterk lukt, synlig forurensning eller lignende) skal gravearbeidene stoppes midlertidig og miljørådgiver kontaktes for vurdering av forurensningen. 6.4 Kontroll og overvåking ved gjennomføring av tiltak Denne plan forelegges, inkludert dens formål og rammer, for entreprenør og de som skal utføre arbeidene. Dette gjøres kjent ved at planen oversendes skriftlig, samt at gjennomføringen diskuteres med utførende personell og representant for entreprenør. Det anbefales at miljørådgiver er med på oppstartsmøte hvor tiltaksplanen gjennomgås med graveentreprenør. Det vil bli sikret at entreprenør innarbeider nødvendige rutiner for å sikre at forurensede masser ikke spres og blandes med de rene. Det må dokumenteres at tiltakene vil bli gjennomført av godkjente foretak, i henhold til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22. januar 1997 nr. 35, med fokus på faglig kompetanse. Før gravearbeidene settes i gang, utpekes en faglig kvalifisert person som vil være tilgjengelig under arbeidene for å kunne vurdere eventuelle uforutsette avvik i forhold til den antatte forekomst av forurensninger. Vedkommende skal også påse at planen for arbeidene følges og at arbeidene dokumenteres i tilstrekkelig grad. Det vil ikke være behov for overvåking etter at tiltakene er gjennomført, da forurensningen er håndtert og sterk forurenset masse fjernet. rao4n /06/2012 Støyskjerm langs ring 3 miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan 10 p:\141\ støyskjermer ullernveien og gaustad i oslo, byggeplan\13 miljø\ støyskjerm ring 3 - miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan.docx

152 7 Rapportering Entreprenør er ansvarlig for at det blir utarbeidet sluttrapport fra tiltaket, med beskrivelser og dokumentasjon av hvordan masser ble avgrenset, håndtert og eventuelle sluttprøver håndtert og analysert. Sluttrapporten skal leveres kommunen senest 3 mnd etter at tiltakene er avsluttet, og forurensningssituasjonen skal innrapporteres til Klima- og forurensningsdirektoratets grunnforurensningsdatabase. Rapporten vil oppsummere En redegjørelse for gjennomført tiltak Hvor mye masse som er gravd ut Hvor mye masser som evt. er omdisponert lokalt Hvor mye masser som er levert som forurensede masser Hvor massene er levert Dokumentasjon på mottatt forurenset masse fra deponiet Dokumentasjon på gjenværende masser på stedet etter gjennomført tiltak Eventuelle uønskede hendelser rao4n /06/2012 Støyskjerm langs ring 3 miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan 11 p:\141\ støyskjermer ullernveien og gaustad i oslo, byggeplan\13 miljø\ støyskjerm ring 3 - miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan.docx

153 Rapport Side 1 (6) N EM69SDR14 Sweco Norge Prosjekt Støyskjerm ring 3 Cecilie Egede-Nissen Bestnr Registrert P.B. 400, Fornebuveien 11 Utstedt N-1327 Lysaker Norge Analyse av faststoff Deres prøvenavn 1 jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MORO As mg/kg TS 1 1 MORO Cd mg/kg TS 1 1 MORO Cr mg/kg TS 1 1 MORO Cu mg/kg TS 1 1 MORO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 MORO Ni mg/kg TS 1 1 MORO Pb mg/kg TS 1 1 MORO Zn mg/kg TS 1 1 MORO PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MORO Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 MORO Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Fenantren mg/kg TS 1 1 MORO Antracen mg/kg TS 1 1 MORO Fluoranten mg/kg TS 1 1 MORO Pyren mg/kg TS 1 1 MORO Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MORO Krysen^ mg/kg TS 1 1 MORO Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MORO Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MORO Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MORO Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MORO Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MORO Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 MORO Bensen < mg/kg TS 1 1 MORO Toluen <0.30 mg/kg TS 1 1 MORO Etylbensen <0.200 mg/kg TS 1 1 MORO Xylener < mg/kg TS 1 1 MORO Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 1 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: info.on@alsglobal.com Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

154 Rapport Side 2 (6) N EM69SDR14 Deres prøvenavn 1 jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C12-C35 84 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: info.on@alsglobal.com Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

155 Rapport Side 3 (6) N EM69SDR14 Deres prøvenavn 2 jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MORO As mg/kg TS 1 1 MORO Cd mg/kg TS 1 1 MORO Cr mg/kg TS 1 1 MORO Cu mg/kg TS 1 1 MORO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 MORO Ni mg/kg TS 1 1 MORO Pb mg/kg TS 1 1 MORO Zn mg/kg TS 1 1 MORO PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MORO Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 MORO Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Fenantren mg/kg TS 1 1 MORO Antracen mg/kg TS 1 1 MORO Fluoranten mg/kg TS 1 1 MORO Pyren mg/kg TS 1 1 MORO Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MORO Krysen^ mg/kg TS 1 1 MORO Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MORO Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MORO Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MORO Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MORO Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MORO Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MORO Sum PAH-16* 3.49 mg/kg TS 1 1 MORO Bensen < mg/kg TS 1 1 MORO Toluen <0.30 mg/kg TS 1 1 MORO Etylbensen <0.200 mg/kg TS 1 1 MORO Xylener < mg/kg TS 1 1 MORO Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C12-C35 85 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: info.on@alsglobal.com Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

156 Rapport Side 4 (6) N EM69SDR14 Deres prøvenavn 3 jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MORO As mg/kg TS 1 1 MORO Cd mg/kg TS 1 1 MORO Cr mg/kg TS 1 1 MORO Cu mg/kg TS 1 1 MORO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 MORO Ni mg/kg TS 1 1 MORO Pb mg/kg TS 1 1 MORO Zn mg/kg TS 1 1 MORO PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MORO Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 MORO Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Fluoranten mg/kg TS 1 1 MORO Pyren mg/kg TS 1 1 MORO Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Krysen^ mg/kg TS 1 1 MORO Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MORO Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MORO Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MORO Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 MORO Bensen < mg/kg TS 1 1 MORO Toluen <0.30 mg/kg TS 1 1 MORO Etylbensen <0.200 mg/kg TS 1 1 MORO Xylener < mg/kg TS 1 1 MORO Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C12-C35 53 mg/kg TS 1 1 MORO Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: info.on@alsglobal.com Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

157 Rapport Side 5 (6) N EM69SDR14 * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Bestemmelse av Normpakke (liten). Metode: Metaller: ISO PCB-7: DIN del 2, EPA 8082 PAH: EPA 8270, 8131, 8091, ISO 6468 BTEX: EPA 624, 8260 >C5-C10: EPA 601, BCME >C10-C35: EN Deteksjon og kvantifisering: Metaller: ICP-AES PCB-7: GC-ECD eller GC-MS PAH: GC-MS BTEX: GC-MS >C5-C35: GC-FID (GC-MS kan bli benyttet på C5-C10) Kvantfiseringsgrenser: Metaller: 0,10-5,0 mg/kg TS PCB-7: 0,0030 mg/kg TS PAH-16: 0,050 mg/kg TS Benzen: 0,010 mg/kg TS BTEX: mg/kg TS C5-C6: 7,0 mg/kg TS >C6-C8: 7,0 mg/kg TS >C8-C10: 10 mg/kg TS >C10-C12: 20 mg/kg TS >C12-C35: 70 mg/kg TS MORO Godkjenner Monia Ronningen Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Pardubice Bendlova 1687/7, Ceska Lipa V Raji 906, Pardubice Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: info.on@alsglobal.com Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

158 Rapport Side 6 (6) N EM69SDR14 Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: info.on@alsglobal.com Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

159 Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Richard Muskaug / NA-rundskriv 08/8 Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester 1 Innledning Denne policy gjelder for kjøp av transporttjenester i Statens vegvesen og hos bedrifter som arbeider for Statens vegvesen. Policyen gjelder for transport på veg utført av lette og tunge biler. For traktorer og alle slags arbeidsmaskiner vises det til Håndbok 066, der både miljø- og sikkerhetskrav for slike blir beskrevet. For Statens vegvesens egne tjenestereiser gjelder en egen policy. Policyen for kjøp av transporttjenester omhandler ikke forhold som dekkes av gjeldende lover, forskrifter og andre rammebetingelser, men omfatter bestemmelser utover dette for å ivareta hensynet til miljøet og trafikksikkerheten. 2 Hensikt/målsetning I denne transportpolicyen stilles det krav om at nullvisjonen skal legges til grunn for all transportvirksomhet som direkte eller indirekte utføres for Statens vegvesen. Videre skal nasjonale mål for miljø legges til grunn. Miljø- og sikkerhetstanken skal tydelig vises gjennom etatens kvalitetssystemer. Etaten er som transportkjøper ansvarlig for utvikling av en god miljø- og sikkerhetskultur innen vegtransporten. Gjennom krav til transportbedrifter vil Statens vegvesen sørge for at hensyn til miljø og trafikksikkerhet skal prege all transportplanlegging og gjennomføring av oppdrag. Policyen stiller krav til miljø, sikkerhet og kvalitet både når det gjelder person- og godstransport. Den stiller krav til kjøretøystandard, transportutstyr, trafikkatferd og til håndtering av uforutsette hendelser på veg, som trafikkulykker, ras, brann og havari. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Brynsengfaret 6A Statens vegvesen Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap Postboks 8142 Dep Båtsfjordveien Oslo Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

160 2 Policyen skal være en del av transportørenes kvalitetssystem. Den krever systematisk og rutinemessig oppfølging. I samhandling med leverandører av vegtransporttjenester skal miljø og sikkerhet settes i fokus. En transportør som ikke oppfyller etatens krav til miljø og trafikksikkerhet, skal kunne utelukkes som transportør. 3 Miljø- og trafikksikkerhetskrav til transportbedrifter Miljø og trafikksikkerhet er et ledelsesansvar og skal prioriteres. Sammen med de ansatte må det etableres et kvalitetssikringsopplegg som skal ivareta hensynet til miljøvennlig og trafikksikker atferd, miljøvennlige og trafikksikre kjøretøyer samt miljøvennlig og sikker transportutøvelse. Det skal legges til rette for at ansatte får en god opplæring i miljø og transportsikkerhet og mulighet for å følge de krav som derav følger i utførelsen av transporten. Statens vegvesen er i ferd med å utvikle et kurs i sikker og miljøvennlig kjøring, som etter hvert vil bli gjort tilgjengelig for personer utenfor etaten. Et slikt kurs vil kunne dekke det behovet som oppstår på bakgrunn av denne policyen. 4 Transportutøvelsen Vegtrafikkloven med forskrifter er et grunnlag for all transportutøvelse. Det skal alltid legges til rette for at den kan følges. For øvrig gjelder følgende: Bedriften skal ha klar og uttrykt nulltoleranse i forhold til overtredelse av vegtrafikklovgivningen med hensyn på fart, rus og bilbelte. Bedriften skal ha et kvalitetssystem som minst inneholder: - Påbud om sikring av lasten i henhold til gjeldende lover og forskrifter - Rutiner for at bilbelter blir brukt - Rutiner for å forhindre teknisk overlast av kjøretøyene og for å sikre at forskrift om kjøretøyets vekt, last og lengde følges - Rutiner som gjør at kjøre- og hviletidsbestemmelsene og arbeidstidsbestemmelsene 1 blir overholdt - Ulykkesberedskapsplan (skade på personer, materiell eller miljø) - Godkjent sikkerhetsrådgiver ved transport av farlig gods (ADR) Bedriften skal ha en uttrykt policy som ivaretar førerens oppmerksomhet ved bruk av - for eksempel: - IKT (PC, fax og liknende) - Mobiltelefon - Musikkanlegg - Audiovisuelt utstyr (TV/Video/DVD) - Navigasjonssystemer 1 Forskrifter om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport, og Arbeidsmiljøloven

161 3 5 Grunnleggende førerkompetanse Bedriften skal ha et kvalitetssystem som sikrer at enhver fører har: - Gyldig førerrett for vedkommende kjøretøygruppe - Førstehjelpskurs tilsvarende kurs som trafikalt grunnkurs kl B, ikke eldre enn 5 år - Opplæring i bedriftens HMS og trafikksikkerhetskrav - Kompetansebevis som er nødvendig for det aktuelle transportoppdraget - Kunnskap om optimal utnyttelse av kjøretøyet tilsvarende kurs i økonomisk og miljøvennlig kjøring som gis av trafikkskolene 6 Vedlikehold og oppdatering av førerkompetanse: Bedriften skal ha en intern kvalitetsplan med rutiner for oppdatering av førerkompetanse 7 Kjøretøyene Krav til kjøretøyer for person- gods- og spesialtransport Ethvert kjøretøy skal: - Oppfylle gjeldende forskriftskrav - Ha minimum Euro-2 motor - Minst tilfredsstille støynivåer etter direktiv 92/97/EØF, eventuelt etter ECEreg. nr (kjøretøyforskriften 24-5) - Tilfredsstille kravene til CO 2 -utslipp i Trafikksikkerhetspolicy for tjenestereiser m.v. i Statens vegvesens (gjelder for personbiler) - Ha dekk med minimum 3 millimeter mønsterdybde - Medbringe brannslokningsapparat av størrelse som er tilpasset kjøretøyet - Medbringe førstehjelpsutstyr I tillegg skal det være: - Rutiner for gjennomføring og oppfølging av daglig/ukentlig/månedlig vedlikehold av kjøretøyene - Rutiner for oppfølging av at periodisk kjøretøykontroll blir gjennomført 8 Oppfølging, kontroll og sanksjoner i bedriften Bedriften skal ha: - System for oppfølging og revisjon av bedriftens kvalitetssystem - Rutiner for rapportering av hendelser og avvik - Rutiner for behandling av avviksrapporter og iverksettelse av tiltak I enhver transportbedrift skal det være et opplegg for hvordan kvalitetssystemet tas med i ansettelseskontrakter, og for hvordan brudd på dette følges opp og eventuelt får konsekvenser. Kvalitetssystemer, rutiner og liknende skal være åpne for Statens vegvesen og skal kunne dokumenteres.

162 4 9 Oppfølging og kontroll gjennomført av Statens vegvesen Statens vegvesen vil føre kontroll i forbindelse med: - Kontraktsinngåelse - Byggemøter - Byggherrerevisjoner - Stikkprøver Det skal tas inn i kontraktsbestemmelsene at manglende oppfyllelse av de ovenfor spesifiserte krav kan føre til kansellering av transportoppdraget. Bedrifter hvor det avdekkes grove eller gjentatte brudd på gjeldende lover, regler eller denne policyen av betydning for miljøet eller trafikksikkerheten kan ekskluderes fra videre oppdrag for Statens vegvesen. For øvrig kreves det at bedriften følger internkontrollforskriften samt Prosedyrehåndboka for Kvalitet og miljø på veg (NLF) eller tilsvarende. Denne policyen gjelder for transportbedrifter som engasjeres direkte av Statens vegvesen og for transportbedrifter som engasjeres av firmaer som arbeider på oppdrag for Statens vegvesen. Avtaler som Statens vegvesen inngår mer enn tre måneder etter at denne policy er vedtatt skal tilfredsstille denne policy. Policyen evalueres i god tid før 1. januar 2012 Med hilsen Terje Moe Gustavsen

163 5 Eksterne mottakere: Interne mottakere: Postmottak vest Postmottak øst Postmottak sør Postmottak midt Postmottak nord

164 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 0.Postmottak øst, 0.Postmottak sør, 0.Postmottak vest, 0.Postmottak midt, 0.Postmottak nord Veg- og transportavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Ole Molstad Vår dato: Vår referanse: 2010/ NA-rundskriv 2010/8 Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Dette rundskrivet gjelder for konkurranser iht håndbok 066 Konkurransegrunnlag, og erstatter NA-rundskriv 2010/2. Målsetting Kvalifikasjonsvurderinger etter dette rundskriv er den formelle vurdering av kvalifikasjoner, jf forskrift om offentlige anskaffelser (foa) 8-4 og Kvalifikasjonsvurderingen skal sikre at tilbydere som ønsker å inngå kontrakt med Statens vegvesen har det tekniske, finansielle og økonomiske grunnlag som er nødvendig for å utføre og ferdigstille arbeidene i overensstemmelse med kontraktens forutsetninger. Generelt om krav til kvalifikasjoner Generelt gjelder at det kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Veiledning for utforming av kravene ligger i egen Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Dette rundskriv omhandler hvordan tilbydernes kvalifikasjoner skal vurderes på grunnlag av opplysninger og dokumentasjon fra tilbyder. Rundskrivet er ikke ment å være detaljerte og fullstendige saksbehandlingsregler, men skal være et hjelpemiddel i skjønnsutøvelsen. Dokumentasjon I kapittel E er det gitt skjemaer for dokumentasjon av opplysninger som kreves for kvalifikasjonsvurderingene. En kan generelt be om at framlagt dokumentasjon suppleres eller utdypes, jf foa 12-4 og Med referanse til forhandlingsforbudet i foa 12-1 og 21-1 vil vi minne om at andre tilleggsopplysninger som regel ikke skal innhentes hos tilbyderen selv, men hos referanser Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Brynsengfaret 6A Statens vegvesen Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap Postboks 8142 Dep Båtsfjordveien Oslo Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

165 2 som er oppgitt, og eventuelt hos offentlige og private registre, som f.eks. Brønnøysundregistrene, kredittopplysningsfirma etc. Eventuelle evalueringsskjema fra avsluttede kontrakter vil også være med i grunnlaget for vurderingene. Det er viktig at en bare tar hensyn til skriftlig dokumentasjon. Dersom dokumentasjon mangler, eller den ikke er tilfredsstillende, kan tilbyder avvises, jf foa (2)g, evt (2)g. Arbeidsfellesskap Arbeidsfellesskap kan rammes av konkurranselovgivningen. Det er først og fremst et ansvar som påhviler deltakerne i et slikt arbeidsfellesskap. Men Statens vegvesen skal også forsikre seg om at tilbudet er lovlig. Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskapet vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital skal hver enkelt deltaker i arbeidsfellesskapet tilfredsstille de krav som er stilt. Erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann skal følge tilbudet. Praktisering av kvalifikasjonsvurdering Det er meget viktig at Statens vegvesen praktiserer kvalifikasjonsvurderingen enhetlig. Det skal etterstrebes at etaten har lik oppfølging av entreprenører for all virksomhet hvor den er byggherre. Også her gjelder de alminnelige og uskrevne regler for skjønnsutøvelse, som forbyr vilkårlig skjønn, skjønn som beror på usaklig forskjellsbehandling eller er grovt urimelig. Ordningen skal praktiseres slik at den er med på å stimulere etablering, mangfold og konkurranse i markedet, og utvikle firmaer som ønsker å inngå kontrakter med Statens vegvesen. Hensikten er å forhindre at vi inngår kontrakt med firmaer som ikke har de nødvendige forutsetninger for å gjennomføre kontraktsarbeidene, ikke å skille mellom tilbydere som er gode nok. Det skilles ikke mellom mer eller mindre kvalifisert, bare mellom kvalifisert og ikke kvalifisert. Enten tilfredsstiller tilbyder kravene og er kvalifisert, eller så gjør han det ikke, og er følgelig ikke kvalifisert, og skal avvises. Dette gjelder for hvert enkelt kriterium. I det følgende er det angitt hvordan vurderingene av det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag skal gjøres på grunnlag av opplysningene i tilbudet og eventuelle tilleggsopplysninger. Kvalifikasjonsvurderingene skal gjøres i forhold til kravene i konkurransegrunnlaget. Vurderingene skal ikke være strengere enn nødvendig. Tilbakemelding på firmakvalifiseringen Tilbyderen har rett til å få kjennskap til om det er forhold som Statens vegvesen ikke finner tilfredsstillende, og som fører til at tilbyderen blir vurdert å ikke være kvalifisert, jf forskrift om offentlige anskaffelser og

166 3 Vurdering av de enkelte kriterier Nedenfor gis veiledning for kvalifikasjonsvurdering av tilbyder basert på opplysninger i tilbudet og andre innhentede opplysninger. Oppdragsgivers skjønn knytter seg bare til vurdering av om det enkelte krav er oppfylt, og ikke til om tilbyder skal avvises eller ikke når kravet ikke er oppfylt. For hvert enkelt kriterium gjelder at dersom en vurderer kravet så dårlig oppfylt at dette anses uakseptabelt, skal tilbyder avvises som ikke kvalifisert, jf foa (1)a, evt (1)a. 1. HMS-egenerklæring Ifølge anskaffelsesforskriftene er det et obligatorisk krav at HMS-egenerklæring skal følge tilbud. Dersom slik ikke følger tilbud kan tilbyder få en kort frist til å ettersende den, jf foa 12-3 og Statens vegvesen skal praktisere dette slik at tilbyder skal få en kort tilleggsfrist til å ettersende HMS-egenerklæring. Dersom HMS-egenerklæring likevel ikke foreligger, skal tilbyder avvises, jf foa (1)c, evt (1)c. HMS-egenerklæringen er et dokument som gir byggherren alle de opplysninger, erklæringer og tillatelser til inspeksjon, ettersyn og dokumentasjon som er nødvendig. 2. Skatteattester Framleggelse av skatteattester for merverdiavgift og skatt fra hhv skattefogd og kemner er obligatorisk. Dersom slike ikke følger tilbud kan tilbyder få en kort frist til å ettersende dem, jf foa 12-3 og Statens vegvesen skal praktisere dette slik at tilbyder skal få en kort tilleggsfrist til å ettersende skatteattest. Dersom skatteattester fra skattefogd og kemner likevel ikke foreligger, skal tilbyder avvises, jf foa (1)b, evt (1)b. Det er viktig å huske at det ikke nødvendigvis er noe galt om tilbyder skylder skatter eller avgifter. Dersom attestene viser dette, skal det tas hensyn til årsaker (det kan f. eks. være omtvistet krav), og om det eventuelt foreligger en avtalt betalingsplan. Skyldig merverdiavgift eller skatt er alene ikke grunn til avvisning. 3. Erklæring om solidaransvar for arbeidsfellesskap Dersom slik erklæring ikke følger tilbudet, må en vurdere øvrig dokumentasjon. En må se på formuleringene i tilbudsbrevet, og om alle deltakerne har undertegnet. Dette kan gi anledning til å be om utdypende eller supplerende opplysninger. Tilbyder som er arbeidsfellesskap og som ikke har dokumentert eller på annen måte sannsynliggjort gjensidig forpliktelse, skal avvises.

167 4 4. Dokumentasjon av kvalifikasjoner 4.1 Erfaringer Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at han har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. Dette gjelder også for firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår. Innhenting av tilleggsopplysninger kan være aktuelt. Ved tvil om oppfyllelsen av krav skal en særskilt vurdere om nøkkelpersoner som tilbyder disponerer for oppdraget har nødvendig kompetanse og erfaring som er krevd Erfaring fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Jf skjema E Her vektlegges erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad. Grunnlaget for bedømmelsen er de arbeider tilbyder selv har hatt ansvaret for utførelsen av. Her skal en vurdere om tilbyder tilfredsstiller det generelle kvalifikasjonskravet: Generelt kreves at tilbydere er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt. Tilbyder som ikke kan dokumentere å ha utført relevante tilsvarende arbeider, eller at han disponerer over nøkkelpersoner som har slik kompetanse og erfaring som er krevd, skal avvises Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Jf skjema E Grunnlaget for bedømmelsen er referanser fra byggherrer for tidligere arbeider som tilbyder har hatt ansvaret for gjennomføringen av. Forhold det kan legges vekt på kan være knyttet til bl. a.: dokumentasjon av utført kvalitet oppfyllelse av kontrakter rutiner for HMS, og etterlevelse av disse overholdelse av frister oppfølging i reklamasjonstiden Eventuelle evalueringsskjema for tidligere utførte entrepriser for Statens vegvesen kan være med som grunnlag for vurderingen. Det skal bare tas hensyn til forhold som er skriftlig dokumentert. Derfor skal det eventuelt innhentes skriftlig dokumentasjon fra referanser. Punktene som er nevnt ovenfor er eksempler på hva en kan innhente dokumentasjon på. For vurdering av det systematiske HMS-arbeidet kan en be om slike dokumenter som etter arbeidsmiljøloven skal utarbeides.

168 5 Det er viktig at en her vurderer gjennomgående trekk hos tilbyder. Enkelttilfeller kan bare legges til grunn dersom de har vært av særlig stor alvorlighetsgrad. Når Statens vegvesen eller andre byggherrer har svært dårlig erfaring med tilbyder, kan tilbyder avvises. Når tilbyder ikke kan vise til relevante kontrakter som er gjennomført på tilfredsstillende måte, skal tilbyder avvises HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) Jf skjema E H1-verdi uttrykker ulykkesfrekvensen og angis som årlig verdi for antall arbeidsulykker med fravær i forhold til antall utførte timeverk multiplisert med Dersom gjennomsnittsverdien for de siste tre år er høyere enn kravet, skal en også vurdere utviklingstendensen for H1-verdien, og ta hensyn til denne. Videre skal en før eventuell avvisning også vurdere F-verdien, som vil uttrykke alvorligheten i eventuell høy H1-verdi, eventuell redegjørelse for iverksatte forbedringstiltak, og eventuell dokumentasjon av effekten av disse. Tilbyder som ikke kan dokumentere tilfredsstillende resultater for ulykkesfrekvens, og eventuelt ikke kan redegjøre for iverksatte forbedringstiltak, skal avvises. 4.3 Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Jf skjema E Generelt skal tilbyder avvises dersom egenkapitalen er negativ. Det gjelder alle konkurranser. Forøvrig vurderes tilbyders egenkapital i forhold til de krav som er satt i konkurransegrunnlaget. Ved vurderingen skal det tas hensyn til dokumenterte opplysninger om eventuelle vesentlige endringer i firmaets egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap. Dersom egenkapitalen er lavere enn kravet, skal det gjøres en helhetlig vurdering av tilbyders økonomiske situasjon. Dersom tilbyder ikke kan dokumentere tilfredsstillende egenkapital, skal tilbyder avvises. 4.4 Gjennomføringsevne Her vurderes tilbyders teoretisk og praktisk kompetanse og eventuell organisering og bemanningssituasjon. Det gjelder særlig at de er kompetente, har erfaring og kan vise til referanser - både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt.

169 6 For tilbyder som er nyetablert firma vil vurdering av gjennomføringsevne være gjort i forbindelse med vurderingene under punkt 4.1. Før tilbyder avvises på grunn av forhold i kriteriene 4.4.1, eller skal det gjøres en samlet vurdering av tilbyders gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Jf skjema E Her vurderes tilbyders omsetning som et uttrykk for tilbyders virksomhetsstørrelse, og dermed evne til å handtere kontrakten administrativt og økonomisk. Ved vurdering av om omsetningen er tilfredsstillende skal det også tas hensyn til utviklingen i tilbyders omsetning. Videre skal det tas hensyn til om kontrakten inneholder større andel innkjøpte materialer, sesongbetonte arbeider som f.eks. asfalt, grøntanlegg osv. I slike tilfelle korrigeres kontraktens årsomsetning tilsvarende. Dersom tilbyder ikke kan dokumentere tilfredsstillende omsetning, eller hvis utviklingen i firmaets omsetning vurderes å være så dårlig at det er stor grunn til å anta at tilbyder ikke kan klare å utføre arbeidene, skal det gjøres en samlet vurdering av om tilbyder skal avvises på grunn av manglende gjennomføringsevne Nøkkelpersoners kompetanse Jf skjema E Her vurderes teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersonell som disponeres for oppdraget i relevante posisjoner i organisasjonen. Grunnlaget for bedømmelsen er de arbeider tilbyder selv har hatt ansvaret for utførelsen av. Kompetanse og erfaring dokumenteres med f. eks. CV. Særlig vil CV til entreprenørens representant bli bedømt ut fra erfaring med ledelse av arbeid av tilsvarende art og vanskelighetsgrad. Dersom ingen av de som i tilbudet er oppført som nøkkelpersoner har relevant erfaring, eller dersom det i tilbudet ikke er angitt hvor nødvendig kompetanse hentes, eller det ikke er sannsynliggjort at tilbyder kan skaffe slik kompetanse, skal det gjøres en samlet vurdering av om tilbyder skal avvises på grunn av manglende gjennomføringsevne Organisering Her vurderes tilbyders organisering mot krav i konkurransegrunnlaget. Viktige forhold her er blant annet at organisasjonen er tilstrekkelig bemannet og at tilbyder har kapasitet og evne til å håndtere uforutsette forhold i kontrakten. Opplysningene må være gitt på en slik måte at en er i stand til å vurdere om organiseringen er tilfredsstillende.

170 Dersom tilbyder ikke kan dokumentere tilfredsstillende organisering for kontraktsarbeidene, skal det gjøres en samlet vurdering, sammen med punktene og 4.4.2, av om tilbyder skal avvises på grunn av manglende gjennomføringsevne. 7 Veg- og transportavdelingen med hilsen Lars Erik Hauer direktør Eirik Øvstedal

171