Konkurransegrunnlag. for. Hoveddam Signalvatn: Forsterkning av platedam. Oppdragsgiver:

Transkript

1 Konkurransegrunnlag for Hoveddam Signalvatn: Forsterkning av platedam Oppdragsgiver:

2 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam 1. Tilbudsinnbydelse FjellVAR AS innbyr med dette til å gi tilbud på følgende arbeider i forbindelse med: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam Det forutsettes at tilbyderen er kjent med at endelig oppstart av arbeidene ikke kan skje før det foreligger godkjenning av tekniske planer fra NVE. Det forutsettes at entreprisen bygger på bruk av egne/fast ansatte, som det betales ordinær lønn til, og hvor korrekt skattetrekk og arbeidsgiveravgift blir beregnet og innbetalt, og at entreprenørens bruk av underentreprenører bygger på samme forutsetning. Forskrift, FOR nr 112, om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder for kontrakter som overstiger kr 1 mill ekskl. mva. Tilbyderen og hans eventuelle underentreprenører skal inneha autorisasjoner og håndverksbrev for de respektive fagområder i henhold til gjeldende regelverk. For rørleggerarbeid skal arbeidsleder og autorisert rørlegger ha ADK-1-sertifikat eller tilsvarende. Arbeidene i denne entreprisen gjelder følgende tiltaksklasser: 2 Alle arbeider og rutiner skal i sin helhet følge loven. Tilbudet skal gis i henhold til tilbudsgrunnlaget. Tilbyder skal levere dokumentasjon opplistet under skilleark C, pkt I tilegg skal det leveres inn digital kopi av tilbudet, redigert for opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, til bruk for utsendelse ved eventuelle krav om innsyn i forhold til Offentlighetsloven. Det tas forbehold om innsyn i dokumenter inntil tilbyder er valgt. Det forutsettes forøvrig at tilbyderen selv gjør seg godt kjent med forholdene på anleggsstedet. Tilbyder skal innen 1 uke etter utsendelse av tilbudsgrunnlaget bekrefte ved innsendelse av eget skjema, se skilleark C, pkt. 1.16, om tilbyder vil / ikke vil levere tilbud og angi navn / adresse på kontaktperson i tilbudsfasen. Det vil bli avholdt tilbudsbefaring den kl 12:00, med fremmøte ved FjellVARs kontorer i Lonavegen 20, Straume. Det vil IKKE bli avholdt felles tilbudsbefaring. Tilbydere som ønsker befaring skal innen 1 uke etter mottak av forespørsel og senest den gi beskjed om dette til oppdragsgiver. Straume, den FjellVAR as Skilleark A 1

3 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR AS skal forsterke Hoveddam Signalvatn slik at dammen tilfredsstiller dagens krav til stabilitet og sikkerhet. Dammen er plassert i bruddkonsekvensklasse 2. For å tilfredsstille krav fra myndighetene, skal dammen forsterkes med støp av nye klosser med fjellbolter. Det foreligger per i dag ikke godkjenning fra NVE av de tekniske planene for forsterkning av dammen. Det forbeholdes at planene godkjennes før oppstart av arbeidene kan skje. Arbeidene omfatter i hovedsak: Rensk av nedstrøms fjellfundament Montering av fjellbolter Rensk av nedstrøms damplate og eksisterende pilarer Støp av betongklosser Etablering av lekkasjemålearrangement 1.2 Adresseliste Byggherre Prosjektleder/Byggeleder: FjellVAR AS, Lonavegen Straume Tlf FjellVAR AS, Prosjektleders navn: Tore Brakstad Telefon: / Telefax: E-postadresse: tore.brakstad@fjellvar.as FjellVAR AS Skilleark B 1

4 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam Teknisk byggeleder: Rådgivende ingeniør: Erstad & Lekven Byggeleders navn: Andreas Ro Iversen Telefon: / E-postadresse: andreas.ro.iversen@erstad- lekven.no Norconsult AS Senka Blazevic, Vestfjordgaten Sandvika Telefon: / Telefax: E-postadresse: senka.blazevic@norconsult.com 1.3 Organisasjon og entrepriseform Prosjektet er organisert som hovedentreprise. 1.4 Entreprise Denne entreprise omfatter: Bygningstekniske arbeider knyttet til forsterkning av Hoveddam Signalvatn, se pkt. ovennevnte punkt 1.1, Prosjektets art og omfang. For flere detaljer, vises det til skilleark G «Teknisk beskrivelse og mengdeoppstilling» med vedlagt mengdelist. 1.5 Beliggenhet og adkomst Hoveddam Signalvatn ligger i Fjell kommune, nordøst for tettstedet Møvik, i Hordaland fylke. Magasinet er et reservemagasin for vannforsyningen i Fjell kommune. Adkomst sikres via eksisterende vei. Dammens plassering i forhold til Kolltveit vises på Figur 2. Hoveddam Signalvatn benyttes som drikkevannskilde, stilles det strenge krav for å unngå utslipp til vannet. FjellVAR AS Skilleark B 2

5 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam Figur 1. Oversikskart Hoveddam Signalvatn (Bilde Gule Sider) 1.6 Anleggsområdet Anleggsområdet vil være like nedstrøms eksisterende dam. Tilgjengelige områder for rigg er vist på tegning G-00, se skilleark V. 1.7 Forhold på byggeplassen Se også skilleark G «Teknisk beskrivelse og mengdeoppstilling», med vedlegg Tilrigging og drift av byggeplassen. Entreprenøren må generelt opptre hensynsfullt og legge arbeidet slik opp at øvrige konstruksjoner ikke påføres skader. Eventuelle skader må entreprenøren utbedre umiddelbart, uten kostnader for byggherren. I anleggsfasen vil tilgjengelig riggareal være begrenset. Aktuelle områder vil bli påvist i forbindelse med tilbudsbefaring. Entreprenøren må selv sørge for all rigging på anlegget for seg selv og sine underentreprenører, så som nødvendige provisoriske transportveger, fremføring av vann, elektrisitet og telefon, samt oppsetting av alle brakker, WC, lagerskur og annet i FjellVAR AS Skilleark B 3

6 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam nødvendig utstrekning. Det skal være brakke tilgjengelig for avvikling av byggemøter m.m.. Til tilrigging regnes også transport av maskiner og verktøy, samt eventuell montasje av stasjonært maskinelt utstyr. Det presiseres at det ikke er strøm i området. Alle fasiliteter skal tilfredsstille arbeidstilsynets krav. Entreprenøren er selv ansvarlig for tilkoblingspunkt for elektrisk kraft, vann og avløp. For WC kan tillates tett system med oppsamlingstank, eller tørrklosett. Avfallet må fjernes på lovlig måte. Systemet skal være godkjent av byggherren. Hvis tilknytning til offentlig kloakk er mulig, skal dette gjøres etter godkjenning av FjellVAR AS Orden, sperring og sikring. Se også skilleark F, pkt. 3 - Helse, miljø og sikkerhet. Byggherren vil legge vekt på at arbeidsplassen til enhver tid fremstår som oversiktlig og ryddig. Generelt gjelder at anleggsområdene skal avsperres og sikres på den mest betryggende måte mot uhell og ulykker. Entreprenøren plikter til enhver tid under anleggsperioden å rette seg etter alminnelige og spesielle påbud om sikring gitt av byggherren, arbeidstilsyn, politi, vegvesen eller andre offentlige etater eller myndigheter som arbeidet angår. Utførelsen av slike eventuelle påbud hjemler ikke noe økonomisk vederlag fra den som gir påbudet eller byggherren, hvis annet ikke er spesielt avtalt Opprydding. Det skal ryddes etter egne arbeider i anleggsperioden etter hvert som arbeidene skrider frem. Etter at arbeidet er ferdig / før sluttbefaring, vil byggeleder kontrollere at entreprenøren har foretatt tilfredsstillende opprydding etter sine anleggsarbeider Værforbehold. Det presiseres at alle utgifter i forbindelse med snø, frost, is og vannulemper skal være inkludert i prisen Spesielle restriksjoner på anleggsdriften. Arbeidstid. Arbeidstiden ved anlegget skal generelt tilpasses gjeldende lover og regler. FjellVAR AS Skilleark B 4

7 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam Entreprenøren skal ikke arbeide utenfor ordinær arbeidstid som er: Kl Bruk av støyende utstyr (boring i fjell, sprenging, maskinrensk o.l.) kan kun utføres i tidsrommet mellom kl og På lørdager og dager før helligdager, skal arbeidet være avsluttet senest kl Støy fra anleggsdriften. Anleggs- og riggområdene ligger tett opp til boliger, og det stilles derfor strenge krav til støydemping etc. Dersom ikke annet er beskrevet spesielt for denne entreprisen skal støynivået ikke overskride 65 db(a) målt ved nærmeste bolighus. Det er entreprenørens ansvar å dokumentere at kravene til støy overholdes. Eventuelle spesielle tiltak for å imøtekomme kravene vil være entreprenørens ansvar. Ved arbeider som støyer mer enn tillatte grenseverdier, skal det innhentes dispensasjon fra kommunelegen i Fjell kommune. Eventuelle unntak fra dette skal på forhånd være godkjent av byggherren Trafikkavvikling. Entreprenøren er ansvarlig for all midlertidig trafikkomlegging av gangveier og kjørefelt i hele anleggsperioden. Alle gang- og kjøreareal som blir berørt av entreprenørens virksomhet i anleggsperioden (gjelder både private og offentlige arealer), skal sikres mot anleggsvirksomheten. Atkomst til eksisterende hus i området skal holdes åpen i hele anleggsperioden. Arbeidene skal gjøres i forståelse med relevante myndigheter og enhetsprisene skal inkludere alle kostnader med f.eks. varslinger, skilting, omlegging av vei /fortau/gangvei, trafikkdirigering, etablering av snuplass, vedlikehold av midlertidige tiltak inntil permanent reetablering er utført, etc. Entreprenøren skal prise og planlegge utførelsen av sine anleggsarbeider på en slik måte at beboerne i minst mulig grad blir berørt av anleggsvirksomheten. Anleggsarbeidet vil foregå både i og nær privat- og offentlig vei. Dersom entreprenøren velger å bruke tunge maskiner, må han selv kontrollere at eksisterende veier har tilstrekkelig kapasitet i forhold til maskinene. Eventuelle skader på eksisterende vei bekostes av entreprenøren Eksisterende kabler og ledninger FjellVAR AS Skilleark B 5

8 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam Det er entreprenørens fulle ansvar å få påvist nøyaktig beliggenhet av kabler og ledninger før arbeidene starter opp. Likeens er det entreprenørens fulle ansvar å sikre alle kabler og ledninger forsvarlig i anleggsperioden. Entreprenøren står fritt i å velge metode for sikring, men før arbeidene starter opp skal forslag til sikring fremlegges for byggherren til godkjenning. 1.8 Andre forhold Kvalitetskrav til materialer og arbeid. NS3420:2013 gjelder i den utstrekning den kan finne anvendelse for nærværende oppdrag og hvis intet annet er foreskrevet i arbeidsbeskrivelsen. Utførelsesklasser, toleranseklasser, etc. er angitt i den spesifiserte mengdeoppstillingen. Der det eventuelt ikke foreligger spesifiserte krav til materialer og materiell verken i Norsk standard eller arbeidsbeskrivelsen, skal disse spørsmålene avklares før kontrakt undertegnes. Tiltakshaver forbeholder seg retten til å avvise materialer som holdes av tilbyder, dersom disse anses ikke å være tilfredsstillende eller ikke er i henhold til tegninger/beskrivelse Forurensning. Forurensning med olje, avfall, kjemikalier, avløpsvann etc. skal ikke finne sted. Angående varslingsplikt henvises til Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning Kontrollstikking. Entreprenøren er ansvarlig for all utstikking som er nødvendig for gjennomføring av oppdraget og for sikring av alle utsatte punkt. Det skal benyttes kjente høydefastmerker som utgangspunkt for utsetting av høyder. Kun fastmerker som er godkjent skal brukes. Entreprenøren vil få tilsendt koordinater /utsettingsdata. Entreprenøren er ansvarlig for måltaking av eksisterende anlegg, som er nødvendig for hans arbeid og prissetting. Entreprenøren plikter å vedlikeholde alle fastmerker, avstandsbolter, retningsbolter, mv. slik at byggherren til enhver tid kan føre kontroll med stikkingen og arbeidets korrekte utførelse. Ved kontrollstikking skal byggherren ha fri adgang, og det skal legges til rette at arbeidet kan foregå uhindret av den vanlige drift. Entreprenørens ansvarlige for stikkingen må delta i kontrollen og han må også holde nødvendige hjelpearbeider til kontrollstikkingen. FjellVAR AS Skilleark B 6

9 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam Krav til bedrift. Det stilles krav om at bedriften er Godkjent opplæringsbedrift innen minst ett av fagene som er medtatt i denne beskrivelsen. I tillegg er det krav om at det dokumenteres at det er ansatt lærlinger i bedriften, og at det planlegges å benytte slike i prosjektet. 2. Liste over vedlegg. Tegninger finnes under skilleark V. Andre vedlegg finnes under skilleark W. 2.1 Krav til innmåling og registrering av vann- og avløpsanlegg I henhold til FjellVAR: Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett, sist revidert Kravspesifikasjoner for anlegg som skal tilknyttes overordnet driftskontrollanlegg, datert , med tag-nummerering. 2.3 SHA-plan, datert mars FjellVAR AS Skilleark B 7

10 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam 1. Tilbyderinstruks 1.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. B Orientering C Tilbyderinstruks og bekreftelse E Tilbudsskjema F Kontraktsbestemmelser G Teknisk beskrivelse og mendgeoppstilling V Tegningsgrunnlag W Forretningsrutiner 1.2 Gjeldende krav i henhold til forskriften for denne anskaffelsen Anskaffelsen skjer i henhold til lov om offentlig anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 med tilhørende forskrifter (forsyningssektoren). Følgende legges til grunn: Type anskaffelse: Vare Tjeneste Bygg & anlegg Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling Tilbudets gyldighet / vedståelsesfrist: Tilbudet forplikter tilbyder i 90 dager etter tilbudsfristens utløp Tilbudet forplikter tilbyder i 60 dager etter tilbudsfristens utløp Tilbudet forplikter tilbyder i 45 dager etter tilbudsfristens utløp Tilbudet forplikter tilbyder i... dager etter tilbudsfristens utløp Alternative tilbud: Alternative tilbud vil bli vurdert Alternative tilbud vil ikke bli vurdert 1.3 Bekreftelse Tilbyder skal innen 1 uke etter mottak av forespørselen, og senest den bekrefte skriftlig på vedlagte svarskjema (pkt. 1.17) at tilbyder vil levere tilbud for oppdraget og oppgi FjellVAR AS Skilleark C 1

11 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam sin representant. Skjemaet kan skannes og sendes pr e-post. Hvis tilbyder velger å ikke inngi tilbud, skal dette anmerkes på svarskjema, og forespørselen returneres til oppdragsgivers saksbehandler. 1.4 Kommunikasjon All kommunikasjon i tilbudsfasen skal foregå mellom den representant tilbyder oppnevner og FjellVARs representant som er navngitt nedenfor. Korrekt adresse for all kommunikasjon er: Navn : FjellVAR AS Adresse : Lonavegen 20, 5353 Straume Kontaktperson : Tore Brekstad Telefon : Mobil : Henvendelser skal kun gå til nevnte kontaktperson. All kontakt skal skje skriftlig per . All kommunikasjon skal foregå på norsk. Spørsmål vedr. forespørselen vil bli besvart med anonymiserte likelydende tilsvar til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. 1.4 Konfidensiell behandling Tilbyder skal behandle alle opplysninger han får kjennskap til gjennom forespørselen og under utarbeidelsen av tilbud konfidensielt. Alle dokumenter skal kun benyttes til det formål denne anskaffelsen gjelder. 1.5 Utferdigelse Alle kostnader ved utferdigelse av tilbudet er for tilbyders regning og risiko. Tilbudet skal inneholde alle de opplysninger som denne forespørselen krever. Mangelfulle tilbud kan bli avvist. Tilbudet leveres på norsk. 1.6 Alternative tilbud Alternative tilbud vil ikke bli vurdert. 1.7 Endringer i konkurransegrunnlaget FjellVAR forbeholder seg retten til å endre konkurransegrunnlaget frem til 3 virkedager før tilbudsfrist. 1.8 Samletilbud FjellVAR forbeholder seg retten til å kreve at en tilbyder som består av flere selvstendige FjellVAR AS Skilleark C 2

12 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam foretak etablerer en nærmere bestemt foretaksform og at foretakene skal være solidarisk ansvarlig for utførelse av oppdraget. 1.9 Tilbudet Det er tilbyders ansvar å skaffe seg tilstrekkelig informasjon om hensikt, omfang og grensesnitt som påvirker leveransen. Tilbudet skal leveres i henhold til innholdsfortegnelsen under. Se også pkt kvalifikasjonskrav og pkt tildelingskriterier. Skilleark Emne Legges inn / fylles ut av tilbyder A Tilbudsinnbydelse B Orientering C Tilbyderinnstruks, bekreftelse D Tilbudsbrev X E Tilbudsskjema X F Kontraktsbestemmelser, KS og HMS X G Teknisk beskrivelse og mengdeoppstilling H Skatteattest fra kemner og skattefogd X I HMS-egenerklæring X J Oversikt over KS-system K Sertifikater/sentral godkjenning PBL L Foretakets referanser X M Regnskap siste 3 år / kredittrating X N Firmaattest X O Oppdragsforståelse P Fremdriftsplan X Q Leverandørens egne tegninger X R Kompetanse nøkkelpersonell X S Leveringssikkerhet T Service / tilgjengelighet U Rettstvister V Tegningsgrunnlag W Vedlegg X 1.10 Kvalifikasjonskrav Følgende krav settes til tilbud og leverandør for å kunne delta i konkurransen. Manglende oppfyllelse av ett eller flere av disse kvalifikasjonskravene kan medføre at tilbudet blir avvist. Gjelder denne anskaffelse JA/NEI Skille ark Kvalifikasjonskrav Dokumentasjonskrav JA D Bindende tilbud Tilbudsbrevet skal signeres av en person med fullmakt til å binde tilbyder mht tilbudets pris, leveringstider og gyldighet (*). H Obligatorisk krav Skatteattest for skatt ikke eldre enn 6 mnd. FjellVAR AS Skilleark C 3

13 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam JA JA H Obligatorisk krav Skatteattest for merverdiavgift ikke eldre enn 6 mnd. JA I Obligatorisk krav Vedlagte egenerklæring for oppfyllelse av de krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) som norske styresmakter til enhver til setter, må fylles ut og leveres sammen med tilbudsdokumentene. Erklæringen skal ikke være eldre enn 6 mnd. JA J Velfungerende kvalitetssikringssystem Tilbyder bekrefter ved signatur av tilbudet at kvalitetssikringssystemet er i henhold til krav. JA K Autorisasjon /sertifikater/ lærlingebedrift Tilbyder bes oppgi hvilke autorisasjoner/sertifikater han innehar, samt hvilke godkjenningsklasser han og hans eventuelle underentreprenører er godkjent i. Det stilles krav om at bedriften er godkjent opplæringsbedrift innen minst ett av fagene som er medtatt i denne beskrivelsen. I tillegg er det krav om at det dokumenteres at det er ansatt lærlinger i bedriften, og at det planlegges å benytte slike i prosjektet. Det stilles krav til at det foreligger Sentralgodkjenning i tiltaksklasse 2, eller at det vil bli gitt lokalgodkjenning i tiltaksklasse 2. JA L Erfaring fra tilsvarende oppdrag. Erklæring om: foretakets mest relevante og sammenlignbare leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. JA M Tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet. Krav til soliditet: Dokumentasjon av minimum 10% egenkapital fra siste godkjente regnskapsår ( 2013) Erklæring om foretakets totale omsetning og dets omsetning de siste tre regnskapsår for de ytelser kontrakten omhandler. Bekreftelse på at det vil bli stilt sikkerhet i henhold til stadardkontrakten. JA N Lovlig etablert foretak Firmaattest, ikke eldre enn 6 mnd. (*) Avvik og forbehold av enhver art i forhold til forespørsel, avtalevilkår m.v. skal klart, utvetydig og uttømmende fremgå i tilbudsbrevet. Likeledes skal det fremgå hvilke konsekvenser dette medfører mht. pris, kvalitet, fremdrift, ytelse og risiko. Uansett årsak er det tilbyders plikt å markere alle avvik fra forespørsel. Avvik / forbehold som ikke fremkommer i tilbudsbrevet binder ikke FjellVAR. FjellVAR AS Skilleark C 4

14 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam 1.11 Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt vil bli basert på det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for FjellVAR ut i fra følgende kriterier: Gjelder denne anskaffelse JA/NEI Skille ark Prioritet - fylles ut av FjellVAR Tildelingskriterier Beskrivelse JA E+G 100 % Pris Tilbyder fyller ut tilbudsskjema og teknisk beskrivelse. Alle tabeller og poster for enhetspriser osv. skal være utfylt. NEI P 0 % Fremdriftsplan Tilbyder utarbeider en enkel fremdriftsplan, hvor eventuelle milepæler fremkommer. JA L+R 0 % Leveransekvalitet Tilbyder vedlegger CV på anleggsleder, samt referanser til oppdragsspesifikk kompetanse og erfaring. FjellVAR AS Skilleark C 5

15 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam 1.12 Tilbudsbefaring Det vil bli avholdt tilbudsbefaring den kl.14:00, med frammøte ved FjellVARs kontorer i Lonavegen 20, Straume. Det vil IKKE bli avholdt felles tilbudsbefaring. Tilbydere som ønsker befaring skal senest den gi beskjed om dette til oppdragsgiver Levering av tilbudet Tilbudet skal leveres i nøytral, lukket konvolutt, en (1) komplett perm med alle forespurte vedlegg. Konvolutten skal være merket Dam Signalvatn Forsterkning dam. ", og sendes til: FjellVAR a.s Lonavegen STRAUME Attn.: Tore Brakstad Tilbudsfrist: Tilbudet skal være innkommet ovennevnte adresse senest: Dato: Fredag kl. 12:00. Tilbud som kommer inn etter fristens utløp vil bli avvist Evaluering Tilbudene vil først bli evaluert etter kvalifikasjonskravene deretter etter tildelingskriteriene som fremgår av instruksens punkt 1.11 og Opplistingen er oppsatt i prioritert rekkefølge. Opplistingen er ikke oppsatt i prioritert rekkefølge. FjellVAR vil velge hele tilbud som ut i fra en samlet vurdering synes å være det økonomisk mest fordelaktige Diverse Det skal leveres inn digital kopi av tilbudet, redigert for opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, til bruk for utsendelse ved eventuelle krav om innsyn i forhold til Offentlighetsloven. Det tas forbehold om innsyn i dokumenter inntil tilbyder er valgt. Det vil ikke bli gjennomført offentlig tilbudsåpning. Tilbud vil ikke bli retunert. Det vil etter FjellVAR AS Skilleark C 6

16 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam åpning av anbud/ tilbud bli sendt ut protokoll med åpningstall til de som har levert anbud/ tilbud. Etter tilbudsfristens utløp vil tilbudene bli vurdert i henhold til oppgitte kriterier. Eventuelle avklaringsmøter og / eller presentasjoner av løsninger vil skje etter nærmere avtale etter tilbudsfristens utløp. FjellVAR forbeholder seg retten til å forhandle med konkurransedyktige tilbydere på ethvert punkt i tilbud. FjellVAR forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen hvis FjellVAR mener det forligger saklig grunn. FjellVAR tar forbehold om at nødvendige godkjenninger vil bli gitt før forpliktende kontrakt kan skrives. FjellVAR AS Skilleark C 7

17 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam 1.16 BEKREFTELSE E-POST TIL : FjellVAR as Lonavegen STRAUME Attn. : Tore Brakstad E-post : tore.brakstad@fjellvar.as FRA : FIRMA : AVSENDER : VEDR. FORESPØRSEL PÅ: Vi ønsker å gi tilbud innen tidsfristen. Vi bekrefter å ha mottatt alle sidene i Konkurransegrunnlaget. Vi bekrefter at Konkurransegrunnlaget er konfidensielt. Vår representant for tilbudet er: (navn og stilling) Fax nr : Tlf. nr : Vi ønsker ikke å gi tilbud og returnerer forespørselen pr. brev. Det er ikke tatt kopier av forespørselen. Med hilsen FjellVAR AS Skilleark C 8

18 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam. 1. Tilbudsskjema 1.1 Tilbudssammendrag Tilbudssammendrag Kap. 00 Generelt kr Kap. 01 Etablering, drift og avvikling kr Kap. 02 Dam kr Kap. 03 Regningsarbeider kr Sum ekskl. mva kr 25 % m.v.a. kr Tilbudssum inkl. mva kr De oppførte summer representerer et komplett utført arbeid i henhold til beskrivelse og tegninger for denne entreprise Regulering av kontraktssum Kontraktssummen reguleres etter reglene i NS 8406, pkt med Faktor: 0, Alternativ fastpriskontrakt Dersom tilbyder ønsker å inngå en fastpriskontrakt, kan det gis et samlet tillegg/fradrag til tilbudssummen (fastpristillegg). Tilbyder overtar dermed risikoen for svingninger i lønninger, priser og sosiale utgifter fra tilbudsdato til avtalt ferdigstillelse. Dersom tilbudet på fastpristillegg ikke aksepteres av byggherren, reguleres tilbudssummen etter reglene i NS 8406, pkt. 23.1, reguleringsfaktor: 0,9. Entreprenøren gir følgende tilbud på forventet lønns- og prisstigning (fastpristillegg): Kr, ekskl.mva. FjellVAR AS Skilleark E 1

19 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam. 1.3 Regningsarbeider Entreprenøren påtar seg å utføre regningsarbeider på grunnlag av nedenstående timepriser og påslagsfaktorer. Alle timepriser oppgis ekskl. mva. og skal være faste frem t.o.m Timepriser personell: Fag Fagarbeider Hjelpearbeider Forskalingssnekker kr kr Jernbinder kr kr Maskinfører kr kr Reparatør, elektriker kr kr Mekaniker, sveiser kr kr Operatør borring kr kr Injeksjonsmannskap kr kr Mannskap installering stag kr kr Overtid gjelder fra kl (50% av lønn) og kl (100% av lønn). Timepriser på transport og maskiner inkl. fører. Type Timepris Lastebil/boggibiler. Lasteevne 5 tonn. kr Lastebil/boggibiler. Lasteevne 15 tonn. kr Gravemaskin inntil 12 t kr Borrigg med kompressor for boring av kr inntil 20 m dype hull. Kompressor 9-12 m2/min, 7 atm. kr Pumper, vannpumpe. Kapasitet 5 l/s. Pr dag kr Overtid for fører gjelder fra kl (50% av lønn) og kl (100% av lønn). FjellVAR AS Skilleark E 2

20 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam. Påslagsfaktorer for materialer, utstyr og transport: Kap./Fag Materiell Utstyr Transport Kap. 00 Generelt 7 % 7 % 7 % Kap. 01 Etablering, drift og 7 % 7 % 7 % nedrigging Kap. 02 Dam 7 % 7 % 7 % 1.4 Transporttabell Enhetspriser på massetransport. Ved transport som ikke kan baseres på tilbudets enhetspriser, skal det benyttes enhetspriser fra tabellen under. Pris for transport av masser, pr. pfm 3 (prosjekterte faste masser) oppgis eksklusive mva. Pris i tabellen skal samsvare med tilbudets enhetspriser. Dersom det er avvik mellom priser oppgitt i mengdeliste vedlagt skilleark G, og prisene gitt i tabellen i dette skillearket, gjelder prisene gitt i mengdelisten. TRANPORTAVSTAND JORD STEIN 0,5 km kr kr 1 km kr kr 5 km kr kr 20 km kr kr 50 km kr kr 1.5 Byggetid / alternativ byggetid, terminer Tilbudet / anbudet er basert på en byggetid på arbeidsdager. Følgende frister/delfrist(er) er akseptert og inkludert i tilbudt byggetid: 1. Ferdigsstillelsesfrist , gjelder alle kontraktsarbeidene. Tidligst oppstart av arbeidene er satt til Tilbyder er kjent med forbehold om at det må foreligge godkjenning av de tekniske planene fra NVE før arbeidene kan starte opp. Tilbyder skal selv utarbeide detaljert forslag til fremdriftsplan som vedlegges tilbudet. Denne vil være utgangspunkt for utarbeidelse av endelig framdriftsplan i samråd med byggherre og øvrige entreprenører i anleggsområdet. Arbeidets oppstart er avhengig av at det foreligger godkjent byggetillatelse. Med forbehold om at nødvendige godkjenninger foreligger, forutsettes ovennevnte FjellVAR AS Skilleark E 3

21 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam. terminer for denne entreprisen. 1.6 Underentreprenører m.v Dersom entreprenøren ønsker å bruke en eller flere underentreprenører, skal fag og navn presiseres i tabellen under. Navn på entreprenører innenfor de respektive fag skal oppgis nedenunder. Fag Entreprenørens navn Entreprenør grunnarbeider Entreprenør stagforankring Entreprenør betongarbeider Entreprenør borhull Entreprenør 1.7 Tiltransportering / administrasjon av andre Undertegnede erklærer seg villig til å la andre entrepriser (arbeider) bli seg tiltransportert. Som en kompensasjon for de forpliktelser en slik tiltransport medfører, betinger undertegnede seg følgende påslag: a) 7 % av underentreprisens sum ekskl. mva. b) 7 % av sideentreprisens sum ekskl. mva. Dersom dette skulle bli aktuelt, vil undertegnede også akseptere å bli tiltransport annen entreprenør som dennes side- / evt. underentreprenør. 1.8 Sikkerhetsstillelse Selvskyldnergaranti i byggetid og reklamasjonstid vil bli stilt gjennom: FjellVAR AS Skilleark E 4

22 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam. 1.9 Hovedbedrift Byggherren forutsetter at entreprenøren for denne entreprise skal være hovedbedrift med ansvar og forpliktelser i henhold til arbeidsmiljølovens 2-2 og i henhold til Byggherreforskriften 18 og 19. Det samme skal gjelde ved tiltransport av eventuelle side-entreprenører. Tilbyder skal i kapittelet "Etablering, drift og avvikling" inkludere de kostnader det vil medføre å etterkomme og gjennomføre de kravene en HMS-plan og Byggherreforskriften stiller til en hovedbedrift HMS-koordinator Byggherren forutsetter at den entreprenøren som blir utpekt til hovedbedrift, utpeker en person som HMS-koordinator. Den representanten som entreprenøren utpeker som koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggefasen har ansvar for krav stilt i Byggherreforskriften 14 og 15. Tilbyder skal i kapittelet "Etablering, drift og avvikling" inkludere de kostnader det vil medføre å etterkomme og gjennomføre de oppgavene som påhviler en HMSkoordinator i henhold til Byggherreforskriften Godkjennelse av tilbudsgrunnlaget Undertegnede entreprenør erklærer at tilbudet er gitt i samsvar med tilbudsinnbydelsen, tilbyderinstruks og det øvrige tilbudsgrunnlag. Undertegnede entreprenør erklærer videre at de krav til godkjennelser o.l. som fremgår av tilbudsinnbydelsen er oppfylt, og at dette vil bli dokumentert før eventuell kontraktsinngåelse Forbehold Alle eventuelle forbehold skal prissettes i tilbudsbrevet. Alle forbehold som ikke er prissatt er å betrakte som inkludert i prisen. FjellVAR AS Skilleark E 5

23 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam., den Tilbyders stempel og underskrift FjellVAR AS Skilleark E 6

24 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam 1. Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes avtaledokument mellom byggherre og entreprenør i samsvar med NS 8406 «Forenklet formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider». Avtaledokumentet utarbeides på grunnlag av avsluttende kontraktsforhandlinger. 1.2 Alminnelige kontraktsbestemmelser. Endringer / tillegg NS NS 8406, Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt gjøres gjeldende for denne kontrakt med følgende tillegg og endringer som gjelder i tillegg til og foran NS Nummereringen er i samsvar med nummereringen i NS Kontraktsdokumenter Tillegg : Det opprettes avtaledokument mellom byggherre og entreprenør i samsvar med NS 8406 A «Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider». Avtaledokumentet utarbeides på grunnlag av avsluttende kontraktsforhandlinger. 5 Partenes representanter Tillegg: Prosjektleder er den administrative leder av byggesaken, og representant etter kontrakten. Prosjektleder har fullmakt til å binde FjellVAR as ved avtale innenfor rammen av sin instruks. Engasjerte prosjekterende er byggherrens rådgivere og kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten spesiell fullmakt til dette. Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen. Byggeleder har de fullmakter som følger av de funksjoner byggeleder er gitt i "Forretningsrutine for byggefasen". 8 Entreprenørens sikkerhetstillelse Tillegg : Tvister vedr. garantien behandles i samsvar med denne kontrakts pkt 6. FjellVAR AS Skilleark F 1

25 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam 8 Byggherrens sikkerhetsstillelse. Endring: Byggherren stiller ikke sikkerhet i form av eget dokument. 14 Kostnader ved prøving. Tillegg: Er resultatet av prøving ikke tilfredsstillende, skal ytterligere prøver utføres, og kostnadene med dette dekkes av entreprenøren Generelt. Tillegg: Arbeidet skal utføres av entreprenør som tilbyder, og deres fast ansatte, eventuelt ved underentreprenør som et tillegg til tilbyder. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenør etter denne bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. Byggherren kan kreve mulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 5,0 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 5.000,- pr. hverdag. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og dersom entreprenøren ikke har rettet feilen inne fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. FjellVAR AS Skilleark F 2

26 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam 19.1 Retten til å pålegge entreprenøren endringer. En endring må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen art enn det opprinnelig avtalte arbeid. Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 35 % netto tillegg til kontraktssummen. 22 / 23 Beregning av vederlagsjustering og fristforlengelse. Tillegg : Justering av RS-postene i kap. "Etablering, drift og avvikling". Dersom de totale fradrag eller tillegg til kontraktssummen, inklusive "Etablering, drift og avvikling" utgjør mer enn 35 %, skal relevante poster under NS 3420-A justeres. De totale fradrag eller tillegg skal kun bestå av rekvirerte tilleggsarbeider og mengdeendringer. Regelen gjelder ikke for de poster under "Etablering, drift og avvikling" hvor det i tilbudsdokumentet er anført at posten skal avregnes uansett. Hvis prisen på netto tilleggsarbeider (samlet tillegg minus fradrag i løpet av kontraktsavviklingen) ikke overstiger 35 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon for økte rigg- og driftsutgifter. Overstiger netto tilleggsarbeider 35 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon for økte rigg- og driftsutgifter. I uendret byggetid: Overstiger netto tillegg / fradrag 35 % av kontraktssummen, reguleres denne for endret rigg- og driftsytelser etter følgende formel: 0,5 A (B 1.35C) C A= avtalt pris for drift av byggeplass i opprinnelig rigg- og driftskapittel. (kostnader for opprigging og nedrigging skal ikke reguleres). B= faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag C= kontraktsum Ved utregning av beløpsdifferansen mellom faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag, og kontraktssum, skal det ikke tas hensyn tilregulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning, eller utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprise / leverandørkontrakter. Reguleringsbeløp i følge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. samme indeks som for resten av kontrakten, regnet fra anbudsdato til tyngdepunktet for produksjon i byggetiden. Dersom entreprenøren får fristforlengelse / erstatning for deler av tilleggsarbeidene, FjellVAR AS Skilleark F 3

27 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam skal disse arbeidene ikke regnes med ved beregning av kompensasjon etter denne bestemmelse. Endret byggetid: Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8406 pkt skal utgifter for økt rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel: 0,5 A Z Y A= avtaltsum for drift av byggeplassen i opprinnelig rigg- og driftkapittel (kostnader for opprigging og nedrigging skal ikke reguleres). Y= opprinnelig byggetid Z= forlengelse utover opprinnelig byggetid Hvis fradrag eller tillegg utgjør mer enn 35 %, kan kun relevante poster under post A justeres med henholdsvis fradrag eller tillegg etter følgende formel: Justeringsbeløpet for hver post i A = (P-35)/100 * postens tilbudspris, hvor P = "endringsprosenten" - den prosentvise endring i forhold til den opprinnelige kontraktspris. Ovennevnte "relevante poster" skal forstås slik at de ytelser som inngår i postene må ha hatt en beviselig tilknytning til de fradrag og endringer som justeringen omfatter Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter Tillegg : For valutaavhengig del av materiellkostnader gis gjensidig rett til forholdsmessig justering for variasjoner utover +/- 5 %, relativt til kurs ved kontraktsinngåelse. Tilsvarende for endringer i gjeldende tollbestemmelser som får virkning på leveransens importverdi utover +/- 5 % relativt til kontraktsinngåelse. Krav om slike justeringer skal fremsettes skriftlig, og godkjennes av begge parter. Tillegg : Løpende driftsutgifter, som for eksempel vann og avløpsgebyr, renovasjon, havneavgifter, som er knyttet til entreprenørens sin produksjon betales av entreprenøren. Nytt pkt: Opparbeidet krav på godtgjørelse kan verken overdras eller pantsettes uten FjellVAR AS Skilleark F 4

28 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam byggherrens skriftlige godkjennelse. Entreprenør som overdrar krav på godtgjørelse i henhold til slik godkjennelse står fortsatt ansvarlig overfor byggherren for kontrakten Mengdekontroll Tillegg: Med mindre annet er avtalt skal kontroll av beskrivelsens mengder utføres innen 2 uker etter at entreprenøren har fått melding om at anbudet er antatt Fakturering og betaling Tillegg / endring: Timepriser og kalkulasjonsfaktorer skal oppgis i tilbudsskjemaet, eventuelt i de respektive fagkapitler i beskrivelsen. a) Timepriser skal inkludere alle direkte og indirekte kostnader som for eksempel sosiale utgifter, reisetid og reisepenger, bilgodtgjørelse og bompenger, administrasjon, risiko, fortjeneste, rigg og drift mv. Vanlig håndverktøy skal være inkludert i enhetsprisene. b) Kalkulasjonsfaktorer for materialer, utstyr og transport skal inkludere alle indirekte kostnader. Fakturert pris er netto selvkost multiplisert med kalkulasjonsfaktor. c) Kalkulasjonsfaktor for akkordarbeider skal inneholde alle direkte og indirekte kostnader som for timepriser. Pris for utførelse er: akkord x akkordfaktor x kalkulasjonsfaktor. For arbeider hvor det foreligger akkordavtale skal arbeidene, på byggherrens forlangende, avregnes som akkordarbeid på grunnlag av oppgitt kalkulasjonsfaktor. Eventuelle prisavtaler mellom entreprenøren og hans arbeidere (slump) blir ikke akseptert som oppgjørsform med byggherren. Entreprenøren kan ikke forlange utbetalt / forskuddsbetaling for materialer som er levert byggeplass, uten at entreprenøren stiller særskilt bankgaranti for tilsvarende beløp. Fakturering av materiell skal først skje etter at materiell er montert på byggeplass Særlig om regningsarbeider. Tillegg: Byggherrens innsigelsesfrist økes til 28 dager. Når endringsarbeider utføres som regningsarbeid, skal det vedlagt faktura for FjellVAR AS Skilleark F 5

29 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam endringsarbeidet medfølge underbilag fra leverandører Faktura inn til entreprenør. Det skal settes opp oppsett hvor alle priser og påslag på endringen fremkommer tydelig. Timelister, maskintimelister, tippsedler osv. skal medfølge hver endringsfaktura. Timelister skal være kvittert av byggeleder Dagmulktens størrelse. Endring: Dagmulkt skal per hverdag utgjøre: - 5 promille av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn Kr promille av kontraktssummen for den del av kontraktarbeidet som skal være ferdigstilt til en dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn Kr Med hverdager menes alle hverdager unntatt helligdager og offentlige høytidsdager. Entreprenørens samlede dagmulktsansvar er begrenset til 15 % av kontraktssummen. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom forsinkelsen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren ( NS 8405) Entreprenørens søksmål, medtas her med endring: Tillegg: Dersom entreprenøren mottar avslag fra byggherren på ett varsel eller krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse, må han ta de nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang eller voldsgift etter reglene i NS 8405 pkt eller 43.4, senest 6 måneder etter overtakelsen av hele kontraktarbeidet, med mindre partene blir enige om en lengre frist Byggherrens urettmessige brukstakelse Tillegg: Deler av kontraktsarbeidet kan tas i bruk uten at dette er urettmessig brukstakelse eller ansees som delovertakelse. 26 Forsinkelse Tillegg: Innrømmelse av fristforlengelse ved en av kontraktens delfrister gir ikke rett til regulering av etterfølgende frister. 28 Avbestilling Endres til: Byggherren har rett til å avbestille hele eller deler av kontraktsarbeidet. FjellVAR AS Skilleark F 6

30 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam Dersom entreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider reduseres med mindre enn 35 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom reduksjonen blir 35 % av kontraktssummen eller mer, anses hele reduksjonen som en delvis avbestilling. Ved avbestilling har entreprenøren krav på erstatning for det økonomiske tapet han lider som følge av avbestillingen. Inntil overtakelse har skjedd, kan avtalte ytelser ikke utføres av andre entreprenører. 30 Eiendomsrett til kontraktsarbeid og materialer 30.1 Eiendomsrettens overgang Tillegg: Materialer tilført byggeplass, er entreprenørens eiendom, frem til de er montert / bygget inn. Materialer som ikke er montert / bygget inn, kan derfor ikke faktureres byggherre uten at egen bankgaranti som dekker varenes verdi foreligger. Byggherren forbeholder seg retten til ikke å betale for materialer som ikke er montert / bygget inn Materialer Tillegg: Levering av alle materialer og materiell skal være inkludert i entreprenørens priser, hvor annet ikke er spesifisert. For materialer og materiell som leveres av byggherren, er entreprenøren ansvarlig etter at de er overtatt av ham. Ved kontraktsopprettelse skal fysiske overtakelsessteder (grenser) defineres og prosedyrer formuleres. Mangler eller skader ved materialer skal påpekes av entreprenør overfor byggherren ved overtakelse. Hvis dette ikke gjøres, anses materialene og materiellet for å være godkjent av entreprenøren. Overtakelse regnes å finne sted ved utleveringen, eventuelt ved leveranse på anlegget. 31 Tvister Utgår og erstattes av følgende: Hvis ikke annet avtales eller er avtalt skal tvister som oppstår som følge av kontraktsforholdet avgjøres ved rettergang for de ordinære domstoler. Nordhordland Tingrett er verneting. Dersom det anses hensiktsmessig kan partene bli enige om at tvist skal avgjøres ved voldgift. Regulering av pris grøft: FjellVAR AS Skilleark F 7

31 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam Ved økning / reduksjon av grøftebredder / dybder, benyttes pris på nærmeste oppgitte bredde / dybde i anbudet som utgangspunkt for justering av grøftepris. Ved økning / reduksjon av bredde / dybde grøft, benyttes det eksisterende teoretisk bredde / dybde i mest relevante post i beskrivelsen. 2. Kvalitetssikring 2.1 Generelt. FjellVAR sin VA-norm; det presiseres her at FjellVAR as sin VA norm, som er vedlagt tilbudsdokumentene er å betrakte som en del av anbud / tilbudsgrunnlaget. Dersom det ikke forefinnes Sentralgodkjenning, må entreprenøren før kontraktsinngåelse kunne dokumentere at han har et kvalitetssikringssystem som er godkjent, og at det vil bli gitt lokalgodkjenning for tiltaket. Skulle nødvendig godkjenning ikke bli gitt, anser byggherren dette som kontraktsbrudd. Tilsvarende gjelder at entreprenøren før kontraktsinngåelse må kunne dokumentere at han har et system for internkontroll. Dette skal være basert på forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996, sist endret mai Krav til kontraktspartene. Byggherren fastsetter rammene for den eksterne kvalitetssikringen, som sier noe om kommunikasjonen mellom entreprenør og byggherre, slik som kontrakt, tegninger, kommunikasjonsprosedyrer o.l. Entreprenøren fastsetter rammene for den interne kvalitetssikringen, som forteller hvordan entreprenøren vil møte kravene til gjennomføring av prosjektet. Den entreprenør som blir valgt, må kunne dokumentere den interne kvalitetssikring overfor byggherren. Byggherren vil ha rett til innsyn i interne KS- og IK-systemer hos entreprenør, underentreprenør(er) og leverandør(er) som angår gjeldende prosjekt før kontraktsunderskrift, samt etter behov under kontraktsgjennomførelsen. 2.3 Kvalitetsplan. Kvalitetsplan er et dokument som beskriver den særegne praksis for å oppnå kvalitet, ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som gjelder for et bestemt produkt, en tjeneste, en kontrakt eller et prosjekt. FjellVAR AS Skilleark F 8

32 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam Før kontraktsinngåelse, skal den entreprenør som blir valgt utarbeide en slik kvalitetsplan. Denne skal inneholde en vurdering fra entreprenøren over: - Alle hovedaktiviteter - Hvilke prosedyrer som gjøres gjeldende - Aktuelle tidsfrister - Stoppunkt - Dokumentasjon - Krav som stilles til aktiviteter i kontrakten - Kontrollpunkter - Type kontroller Stoppunktene er: Godkjenningspunkter (GK) angir at aktiviteten skal være godkjent før videre framdrift. Varslingspunkt for kontroll (V) angir når godkjenningsinstans skal varsles før kontroll finner sted. Byggherren bestemmer selv om nærvær er nødvendig. Varsling for kontroll skal skje før videre framdrift. Tidspunkt for saker til gjennomsyn (GS) angir når og hva som skal sendes byggherren til gjennomsyn. Dette punkt hindrer ikke videre framdrift. Dersom entreprenøren ikke finner det nødvendig med utarbeidelse av egen kontrollplan, skal de fysiske kontrollaktivitetene framgå av kvalitetsplanen. 2.4 Kommunikasjonsprosedyrer. FjellVAR as sine Forretningsrutiner prosjekt, Forretningsrutiner i byggetiden, skal benyttes i prosjektet, disse følger vedlagt under skilleark W, slik at entreprenøren kan innarbeide disse i sitt prosjektrettede kvalitetssikringssystem. Hensikten med prosedyrene er å sikre kommunikasjonen mellom partene, sikre dokumentflyten og sørge for sporbarhet i alle deler av prosjektet. Byggherren skal ha kopi av alle entreprenørenes protokoller, m.m. Alle protokoller og skjema skal dateres og signeres. Det skal sendes avviksmelding for alle avvik. Alle kostnader i forbindelse med kvalitetssikring og internkontroll skal medtas i postene for "Etablering, drift og avvikling". FjellVAR AS Skilleark F 9

33 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam 3. Helse, miljø og sikkerhet 3.1 Bakgrunn. I forbindelse med denne entreprisen forutsetter byggherren at all virksomhet på byggeplassen planlegges og gjennomføres uten at det oppstår ulykker. Dette kan oppnås ved at det skapes en aktiv holdning og et aktivt samarbeid mellom involverte parter for å forebygge mot at ulykker skal skje. Det skal i henhold til Arbeidsmiljølovens kapittel II, stilles krav til HMS-tiltak i byggeperioden. Entreprenøren skal garantere sin oppfølging av byggherrens plan for SHA, dvs. sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jf. Bilag 1 til dette skillearket. Byggherren har rett til å intervenere på hvilket som helst tidspunkt for å forsikre seg om at dette blir gjort. Entreprenøren skal organisere, utføre og følge opp arbeidet forbundet med verne- og arbeidsmiljø på en slik måte at både hans egne og andres ansatte er beskyttet i henhold til gjeldende lovgivning samt både offentlige og interne verneregler og reguleringer som styrer arbeidsmiljøet på anlegget. Følgende påpekes spesielt: Entreprenøren skal ivareta rollen som Hovedbedrift i henhold til Arbeidsmiljøloven. Arbeidet skal planlegges slik at prosjektet kan gjennomføres på en sikker måte. Ved valg av tekniske løsninger og arbeidsmetoder skal sikkerhet ved gjennomføring av prosjektet og senere drift og vedlikehold prioriteres. Fremdriftsplanen for prosjektet skal legges opp slik at sikkerheten blir ivaretatt på en god måte. Prosjektets overordnede målsetning for HMS-arbeidet er å ha null skader og at vernerunder gjennomføres jevnlig. Prosjektet skal gjennomføres uten hendelser som medfører ressurstap relatert til mennesker, miljø, materielle verdier og produksjon. Prosjektet skal innrettes slik at ytre miljø ikke blir forurenset. Entreprenøren skal utarbeide en plan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-plan) for eget arbeid. Planen skal reflektere kravene i byggherrens SHA-plan og ivareta relevante lover og forskrifter og de krav byggherren stiller til sikkerhet. Planen skal vise hvordan entreprenøren vil kontrollere og implementere vernetiltak, krisesituasjoner og sikkerhet på byggeplassen. Alle prosjektdeltakere er ansvarlige for at denne målsettingen blir fulgt opp. 3.2 Definisjoner. FjellVAR AS Skilleark F 10

34 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam Hovedbedrift. Byggherren utpeker entreprenøren som skal være hovedbedrift med ansvar og forpliktelser i henhold til arbeidsmiljølovens 2-2 og i henhold til Byggherreforskriften 18 og 19. Det samme skal gjelde ved tiltransport av eventuelle side-entreprenører. 3.3 Ansvarsområder HMS-koordinators ansvar Se også skilleark E, pkt. 1.11, HMS-koordinator. Den representanten som utpekes som HMS-koordinator i byggefasen har ansvar for krav stilt i Byggherreforskriften 14 og 15. Det settes opp skriftlig avtale for HMS-koordinator Arbeidstakernes ansvar. I følge Arbeidsmiljølovens 2-3, 2-4 og 2-5 har arbeidstakere plikt til å delta i og medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir iverksatt for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Dette inkluderer m. a. å delta i det organiserte verne- og miljøarbeid i virksomheten. 3.4 Beskrivelse Oppstartsmøter. I forbindelse med oppstart av arbeider på byggeplassen skal det avholdes oppstartsmøter med alle som vil bli tilknyttet byggeplassen. Møtet, i regi av hovedbedriften, skal klargjøre opplegget for HMS-arbeidet med krav og plikter for de enkelte prosjektdeltagere. Alle som skal ha sitt virke på byggeplassen skal ha deltatt på møtet Vernerunder. Det skal avholdes vernerunder hver 14. dag. Dersom det er behov for oftere vernerunder, skal dette avtales særskilt. Hensikten med vernerunder er å få en kontinuerlig oppfølging av vern og sikkerhet på byggeplassen. Alle involverte firma skal delta på vernerundene. Det skal skrives referat/protokoll i forbindelse med gjennomføring av vernerundene. FjellVAR AS Skilleark F 11

35 FjellVAR AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam Vernemøter. Hovedbedriften er ansvarlig for at det avholdes vernemøte i forbindelse med vernerundene. Hensikten med møtet er å samle involvert personell for gjennomgang og diskusjon av saker og forhold knyttet til HMS som ikke blir løst i den daglige drift og planlagte aktiviteter. Deltakelse og referat som for vernerunde Byggemøter. Byggemøtene inneholder et fast punkt om vern og sikkerhet, HMS. Det avklares ved oppstart av spesielle arbeider om det er behov for særmøter om vern / sikkerhet Varslingsrutiner. Entreprenøren som hovedbedrift skal ha utarbeidet prosedyrer med angivelse av tiltak og varsling ved ulykker og brann. Instruksen angir hvilke tiltak som skal igangsettes øyeblikkelig, samt viktige nødtelefoner og hvilket førstehjelpsutstyr som finnes på byggeplassen. Hovedbedriften er ansvarlig for prosedyrene og at disse er oppsatt i alle spiserom og ved alle telefoner. Ulykker med personskade skal varsles til Arbeidstilsynet, politi og byggherre. Nestenulykker skal rapporteres til Arbeidstilsynet og byggherren. Arbeidsgiver er ansvarlig for varslingen, herunder utfylling av nødvendige meldingsskjemaer Sanitetsutstyr (førstehjelpsutstyr). Følgende førstehjelpsutstyr skal finnes på byggeplassen til enhver tid: - førstehjelpsskrin - sykebåre med ullteppe Plassering av utstyret skiltes. Hovedbedriften er ansvarlig for anskaffelse og vedlikehold av utstyret Brannslukkingsutstyr. Arbeider som kan medføre brannfare skal ikke utføres med mindre den ansvarlige har tatt nødvendige forholdsregler. Bl.a. skal brannslokkingsapparat være tilgjengelig på arbeidsstedet under utførelsen. 3.5 Referanser. - Arbeidsmiljøloven. - Internkontrollforskriften. - Byggherreforskriften. FjellVAR AS Skilleark F 12

36 FjellVAR as Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam 1. Teknisk beskrivelse og mengdeoppstilling 1.1 Tegningsliste Tegn.nr. Tittel Målestokk G-001 Dam Signalvatn. Riggplan. Plan. 1:500 B-101 Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av eksisterende pilarer og ny ledevegg. Plan og illustrasjon. 1:50 Arrangement. B-102 Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av eksisterende pilarer, ny ledevegg og lekkasjemåling. Oppriss og 1:50 typisk snitt. Arrangement. B-103 Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Lekkasjemåling. Plan, snitt og illustrasjon. Arrangement. 1:20 1:50 B-200 Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Ny støp. Plan og oppriss. Måltegning. 1:50 B-201 Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr. 1. Ny støp. Plan, oppriss og snitt. Måltegning. 1:20 1:50 B-202 Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr. 2. Ny støp. Plan, oppriss og snitt. Måltegning. 1:20 1:50 B-203 Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr. 3. Ny støp. Plan, oppriss og snitt. Måltegning. 1:20 1:50 B-204 Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr. 4. Ny støp. Plan, oppriss og snitt. Måltegning. 1:20 1:50 B-205 Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr. 5. Ny støp. Plan, oppriss og snitt. Måltegning. 1:20 1:50 B-206 Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Ledevegg. Plan, snitt og oppriss. Måltegning. 1:20 1:100 FjellVAR as Skilleark G 1

37 FjellVAR as Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam 1.2 Beskrivelse og mengdeoppstilling Innledning Beskrivelsen er basert på NS 3420:2013. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. I tilslutning til og i tillegg til bestemmelsene i NS 3420 gjelder de bestemmelser og spesifikasjoner som fremgår av spesielle beskrivelser i de enkelte poster og spesielle beskrivelser i denne generelle delen av dokumentet. Der det eventuelt ikke foreligger spesifiserte krav til materialer og materiell verken i Norsk standard eller arbeidsbeskrivelsen, skal disse spørsmålene avklares før kontrakt undertegnes. Byggherren forbeholder seg retten til å avvise materialer som holdes av tilbyder, dersom disse anses å ikke være tilfredsstillende eller ikke er i henhold til tegninger/beskrivelse. Som et minimum skal hver mengdebærende post være kodet etter NS3420:2013. Materialvalg og nøyaktighetskrav etter VA-norm, og etter kapittel i henhold til følgende tabell: Kap. 00 Kap. 01 Kap. 02 Kap. 03 Generelt. Etablering, drift og avvikling Dam Regningsarbeider 1.3 Del A: Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Generelt Omfatter all rigging, drift og nedrigging for arbeidene med anleggene AVA Etablering, drift og avvikling av eget kontraktarbeid Byggherren ordner med alle eiendomsforhold og stiller til gratis disposisjon de grunnarealer som er anvist i tegning G-001 Dam Signalvatn. Riggplan. Plan, skilleark V «Tegningsgrunnlag». Entreprenøren skal utarbeide detaljerte riggplaner. Planene skal vise nøyaktig plassering av brakker, kontorer, verksted, lager, veier, avløps- og renseanlegg m.m. Videre skal planene inneholde detaljerte opplysninger om anleggets størrelse, varighet og hvilke løsninger som søkes brukt for avløpsanlegg. Transportveier som entreprenøren har til hensikt å benytte mellom riggområdene og de forskjellige anleggsområdene skal anleggsområdene skal fremgå av planen. Byggherren skal godkjenne plassering av de enkelte bygninger og rigganlegg. Ved anlegging av veier og riggplasser skal det tas naturvernmessige hensyn. FjellVAR as Skilleark G 2

38 FjellVAR as Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam Tippområder Tippområder vil spesifiseres av byggherren ved kontraktsinngåelse Vannforsyning Det er forutsatt at sanitærvann hentes fra vassdraget eller fra lokale kilder i terrenget Avløpsanlegg Godkjennelser og tillatelser for utslipp for de arbeider entreprenør har påtatt seg og for den rigg han ønsker å etablere, legges frem for byggherren. Eventuell søknad om revisjon av utslippstillatelsen som følge av endringer i forhold til den opprinnelige søknadens forutsatte belastninger og tiltak må besørges av entreprenøren. Alle endringer skal godkjennes før de iverksettes. Byggherren skal holdes informert. Alle avløpstekniske anlegg skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Alle ledninger skal tetthetsprøves. Alle utgifter i forbindelse med de tiltak som er beskrevet i søknad om midlertidig utslippstillatelse dekkes av postene for etablering og drift Renhold av veier Tilsmussing av offentlige eller private veier aksepteres ikke Krafttilførsel Det er ikke strøm på anlegget og arrangement for uttak av strøm må entreprenøren selv besørge. Entreprenøren skal besørge og bekoste alle anlegg for fordeling av elektrisk kraft til alle arbeidssteder til eget bruk. Eventuell heft og utgifter i forbindelse avbrudd i den elektriske strømforsyningen er byggherren uvedkommende dersom ikke byggherren selv eller hans representanter er direkte skyld i avbruddet. Entreprenøren er ansvarlig for alle tilkoblinger og all videre fordeling frem til alle aktuelle forbrukssteder. Entreprenøren skal ha en sertifisert anleggselektriker tilgjengelig gjennom hele anleggsperioden. Det skal anordnes provisorisk belysning av anleggsområdet hvor dette måtte være nødvendig. FjellVAR as Skilleark G 3

39 FjellVAR as Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam Støy Støv Entreprenøren er ansvarlig for å etterkomme krav til støyreduksjon og arbeidstid som beskrevet i Skilleark B «Orientering», under pkt Entreprenøren er ansvarlig for påføring av kalsiumklorid eller ligninbasert bindemiddel på veier og plasser i tørrværsperioder Olje og drivstoff Ved oppbevaring, fylling og bruk av olje og drivstoff skal det gjennomføres tiltak for å begrense risikoen for utslipp, søl og lekkasjer. Ved drivstofflager/tank skal det etableres et oppsamlingssystem som har tilstrekkelig kapasitet til å samle opp enhver utilsiktet eller ukontrollert lekkasje av hele tankens volum. Det vil stilles strenge krav til oppbevaring, fylling og bruk av olje og drivstoff for å unngå forurensning av Signalvatn som er drikkevannskilde. Maskiner og utstyr skal ikke lekke olje. Maskiner og utstyr som lekker olje eller har den minste tendens til oljelekkasje eller «svetting» skal umiddelbart settes ut av drift og om nødvendig transporteres ut av området. Entreprenøren skal sørge for at det finnes tilstrekkelig mengde oljeabsorberende stoff på anlegget som skal benyttes for å fjerne eventuelt oljesøl straks dersom et uhell skulle skje. Entreprenøren skal vise stor aktsomhet for at slike uhell ikke skal skje, og skal straks varsle byggherren dersom et slikt uhell likevel skjer. Entreprenøren skal etablere et forskriftsmessig opplegg for å ivareta oppbevaring, fylling og bruk av olje og drivstoff samt for å unngå utslipp, søl og lekkasjer. Det tillates ikke brukt olje- og drivstofftanker med uttapping i bunn. Alle lokk og uttak på tanker skal være låsbare og holdes låst når tankene ikke er i bruk. Alle tanker skal være trykktestet og sertifikat skal foreligge. Tanker skal ha overfyllingsvern. Det anbefales å bruke tanker med dobbelvegget utførelse Telefon, samband og kommunikasjon. Det er mobildekning i området Inngjerding, belysning Entreprenøren skal besørge og bekoste provisoriske gjerder og belysning hvor dette finnes nødvendig eller kreves av kommunale eller andre myndigheter. Entreprenøren må under hele anleggstiden besørge forsvarlig områdesikring rundt de forskjellige arbeidsområdene og sikre at ingen uvedkommende har adgang til områdene i eller utenfor arbeidstiden. FjellVAR as Skilleark G 4

40 FjellVAR as Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Forsterkning av platedam 1.4 Del F/G: Grunnarbeider Generelt Generelt gjelder at grave- og fyllingsskråninger skal være stabile og ha et jevnt preg FB Markrydding Byggherren anviser hvor massedeponier skal etableres ved kontraktsinngåelse. 1.5 Del L: Betongarbeider Generelt NS-EN 13670:2009+NA:2010 gjelder for «Utførelse av betongkonstruksjoner». 1.5 Vedlegg Vedlegg G-1: Mengdeliste FjellVAR as Skilleark G 5

41 00 GENERELT GENERELT Grunnlaget for prising er beskrevet i de ulike kontraktsdokumentene. Tillegg og endringer er inntatt direkte i post/kode. Enkelte steder er det, av praktiske hensyn henvist til egne forklaringer til tillegg og endringer i Skilleark G "Teknisk beskrivelse og mengdeoppstilling". Tillegg og endringer gjelder foran standarden i den grad det er motstridende i bestemmelser. Dette gjelder uavhengig av nivå i koden, det vil si også hvis tillegg/endringer har bestemmelser på høyt nivå (for eksempel under L) som er i strind med standardens bestemmelser på lavere nivå (for eksempel LBB), eller omvendt. Hvor det er koder i standarden, blir det benyttet bokstaven "A" for å indikere om tillegg eller endringer kan ha prismessige konsekvenser. Entreprenøren som utfører kalkulasjonen skal selv vurdere om tillegg eller endringer, inkludert utfyllende tekst, restriksjoner og spesielle krav, har priskonsekvens for hver enkel kode som skal prises. Entreprenøren plikter til å sette seg grundig inn i disse og andre forhold som kan ha betydning for prisen, så som øvrige kontraktsdokumenter, samt stedlige forhold. Feiltakelse eller unnlatelse fra dette berettiger ikke entreprenør til hverken ekstra betaling, forandring i kontraktens priser, forlengelse av frister eller andre innrømmelser. For alle kapitler i mengdelisten henvises det generelt til Skilleark G "Teknisk beskrivelse og mengdeoppstilling". Alle poster avregnes Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Sum denne side: Akkumulert Kapittel 00 GENERELT: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

42 Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 00-2 Kapittel: 00 GENERELT Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum INNLEDNING Det er forustsatt at postene som er beskrevet i mengdefortegnelsen til sammen skal være tilstrekkelig for at Entreprenøren skal levere et ferdig produkt eller ytelse som beskrevet og/eller vist på tegninger. Dersom Entreprenøren mener det mangler poster for noen delprodukter eller -ytelser som er vist på tegninger eller som ellers fremkommer andre steder, skal Entreprenøren gjøre Byggherren oppmerksom på dette før innlevering av tilbudet og prise dette separat ved levering av tilbudet, samt gjøre oppmerksom på at dette er gjørt. All graving, sprengning og annet arbeid som omfattes av denne kontrakten skal gjennomføres på en slik måte at grunneierens og tilstøtende eiendommers rettigheter og beskyttelse etter naboloven respekteres. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 00 GENERELT: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

43 00.02 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS AZA a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer all rigging, drift og nedrigging for arbeidene ved dammen. Entreprenør plikter til å gjøre seg kjent med alle spesifikke krav gitt i disse forespørselsdokumentene, samt lover og forskrifter som gjelder for de aktuelle arbeider. Entreprenøren vil være hovedbedrift og koordinator i gjennomføringsfasen. Alle kostnader for administrasjon, gjennomføring og overholdelse av de gitte krav skal være inkludert i poster for rigging og drift. Mener anbyder det er krav som stilles og som ikke dekkes under egnede poster skal han spesifikt angi og prissette dette i anbudsbrevet. Entreprenøren er ansvarlig for all skade og eventuelle ulemper som følge av skade påført tiltakshavers, grunneieres og tredjemanns eiendom. Alle arbeider må gjennomføres på en slik måte at grunneiers og tilstøtende eiendommers rettigheter og beskyttelse etter naboloven, respekteres. Utbedring av skader som måtte oppstå bekostes av entreprenøren. Kostnader med bygging og fjerning av anleggsveger og faringer skal tas med under tilriggingskostnader, hvis det ikke er ført opp særskilte poster for anleggsveier i mengdelisten. Nøyaktig begrensning av arealet avtales direkte med Byggherren på ved kontraktsinngåelse. Entreprenørens metode for en sikker og tilfredsstillende måte for gjennomføring av arbeidene er vesentlig for Byggherren. Entreprenøren skal derfor som en del av sitt tilbud vedlegge en arbeidsbeskrivelse av hvordan han har tenkt å gjennomføre side arbeider. Arbeidsbeskrivelsen og fremdriftsplanen, som begge skal leveres sammen med tilbudet, må være på et slikt nivå at Byggherren kan danne seg et klart bilde av hvordan arbeidet er tenkt gjennomført med metodikk, arbeidssikring, transport av utstyr og materialer, etc Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 00-3 Kapittel: 00 GENERELT Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Sum denne side: Akkumulert Kapittel 00 GENERELT: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

44 FA Grunnarbeider - del 1 Andre krav: Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 00-4 Kapittel: 00 GENERELT Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GZA a) Omfang og prisgrunnlag I de tilfeller Entreprenøren mener er nødvendig å transportere avdekkingsmasser og gravemasser utover de områder som er beskrevet, skal Byggherren varsles. Eventuelle ekstra omkostninger for slike arbeider vil bli godtgjort etter avtale med Byggherren på forhånd. Ved avdekking av vekstjord skal ulemper ved utsortering av stein være inkludert i de gitte enhetspriser. c) Utførelse Ved løsmassearbeider må en ha for øye at berørt terreng etter avsluttet drift skal arrounderes til erosjonstabile former med harmonisk tilslutning til det omkringliggende terreng, og med godt avrundede kanter. Grunnarbeider - del 2 Andre krav: Som spesifikasjoner for boring og injeksjon gjøres NS-EN 1537 gjeldende, med tillegg av kravene i det etterfølgende. a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer all boring, vanntapsmåling og injeksjon som skal gjøres i forbindelse med injeksjon hull for fjellbolter. Det er generelt benyttet poster for boring av hull i berg, men postene skal også gjelde for boring i betong der dette er nødvendig. Entreprenøren gjør nødvendige innmålinger som er avgjørende for prosjekteringen. Forankringskloss skal forankres til fjell. Det graves ut der det skal etableres betongkonstruksjoner. Nødvendige mål rapporteres til prosjekterende. Dersom nedre utgraving til prosjektert kote Sum denne side: Akkumulert Kapittel 00 GENERELT: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

45 ikke er på fjell, må prosjekterende kontaktes minst 2 uker før arbeidsgrunnlaget skal foreligge Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 00-5 Kapittel: 00 GENERELT Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GE1A Boring i berg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Inkluderer boring for installering av forankringsbolter og boring etter gjenstøping av hull. Omfanget inkluderer også nødvendige arbeider og forholdsregler for håndtering av borestøv og oppsamling og slamavskilling av borevann. c) Utførelse: For hull der det skal monteres slakke fjellbolter skal det generelt kun utføres enkle vanntapsmålinger. Hull for slakke fjellbolter må imidlertid være så tette at man ikke mister injeksjonsmasse under gysing av fjellboltene. d) Toleranser Tillatt avvik for ansett av enkelthull er 50 mm fra teoretisk ansett. Det tillates retningsavvik på 2% fra teorisk vinkel for borhull. Manometre som benyttes ved injeksjon skal ha tilstrekkelig nøyaktighet til at det skal kunne arbeides med trykk i området 0,5-10 bar. x) Mengderegler: Det betales ikke ekstra for at boringen i noen tilfeller starter lengre ned i hullet ved for eksempel oppboring etter injeksjon. Det betales kun for utført lengde boring. Det vil kun bli godtgjort for totalt to oppstillinger for vanntapsmåling. Nødvendige tiltak for oppsamling og håndtering av borslam og borvann skal være inkludert i prisene for oppstilling og boring LA Betongarbeider Sum denne side: Akkumulert Kapittel 00 GENERELT: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

46 Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 00-6 Kapittel: 00 GENERELT Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Andre krav: c) Utførelse: I god tid før betongarbeidene settes i gang skal entreprenøren utarbeide en arbeidsbeskrivelse for prosjektet som dokumenterer at det blir gjennomført en tilstrekkelig kvalitetssikring i henhold til kontrollklasse for vedkommende betongarbeid LBA Forskaling Andre krav: For overordnede krav, se post med kode LZA. a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder all forskaling, horisontal, vertikal, skrå samt tilpasning mot berg. c) Utførelse: Alle bolter og forskalingstag kappes minimum 50 mm innenfor betongoverflaten. Vertikale støpeskjøter skal forskales. Det tillates ikke benyttet strekkmetallplater ved forskaling av støpeskjøter. Ved horisontale støpeskjøter avsluttes støpingen mot en list som er lagt inntil forskalingen, og som må fjernes før støpingen fortsetter. Støpeskjøter er bare vist på tegninger i den grad dette er nødvendig for å illustrere utstøpingsprosessen. Støpeskjøter utover dette skal godkjennes av byggherren. For alle konstruksjoner av betydning, gjelder at riving av forskalingen først igangsettes etter godkjennelse ev byggherren. Byggherren kan forlange at forskalingen blir stående i inntil 5 døgn av hensyn til utføring og temperatur. Dersom det opptrer svikt eller brudd i forskalingen, kan Byggherren uten omkostninger forlange utbedring foretatt, ikke bare direkte skade på konstruksjonen, men også av utseendemessige mangler på denne som følge av svikten. x) Mengderegler: Overforskaling regnes ikke for helninger mindre Sum denne side: Akkumulert Kapittel 00 GENERELT: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

47 enn 20 grader. Forskaling regnes i alminnelighet som netto teoretiske mengder på grunnlag av tegninger og detaljprofiler eller lasterscannede flater Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 00-7 Kapittel: 00 GENERELT Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum LCA Armering Andre krav: For overordnede krav, se post med kode LZA. a) Omfang og prisgrunnlag: De angitte armeringsmengder i postgrunnlaget er anslåtte mengder. Armeringsmengdene kan ikke benyttes for entreprenørens bestilling. Ved utarbeidelse av armeringstegninger må entreprenøren være forberedt på at en del jern ikke kan målsettes i bøyeliste. Spesielt gjelder dette jern mot terreng og mot støpeskjøter spesielt der entreprenøren kan medvirke til plasseringen samt også jern mot utsparinger. Entreprenøren skal derfor kunne tilpasse en del armering på stedet. Ytelsene skal derfor inkludere tilpassing på stedet. b) Materialer: Materialkvalitet B500NC skal benyttes. Det vil bli brukt dimensjoner Ø10-Ø32 for vanlig armering og Ø8-Ø20 for bøyler. c) Utførelse: For alle konstruksjoner som slutter til naturlige eller utsprengte bergflater skal det regnes med at armeringen i stor utstrekning må tilpasses etter entreprenørens egen måltaking på stedet. Armeringen skal godkjennes av Byggherren før støpearbeidene påbegynnes LGA Støping, herding og overflatebearbeiding av plasstøpt betong Andre krav: For overordnede krav, se post med kode LZA. a) Omfang og prisgrunnlag Prisen inkluderer prøveblanding og verifikasjon av spesifiserte kvalitetskrav. All betong skal holdes kontinuerlig våt inntil herdemembran og Sum denne side: Akkumulert Kapittel 00 GENERELT: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

48 plast er påført. b) Materialer: Tilslaget skal undersøkes for mulig alkalieaktivitet og resultatene fremlegges for Byggherren før betongarbeidene starter. Betong skal kun leveres fra ferdigbetongfabrikk godkjent i klasse A1 av Kontrollrådet for betongprodukter. Spesifiserte krav skal verifiseres ved prøveblanding eller fremlegging av dokumentasjon ved levering fra blandeverk før betongarbeidene starter. Vanntettheten anses å være tilfredsstillende dersom: Permeabilitetskoeffisienten målt på utborede prøver ikke oversitger m/s, bestemt som middelverdi av prøveresultat for to prøvelegemer med tykkelse 50 mm. eller: Vanninntrengningen målt på utborede prøver ikke overstiger 25 mm for noe prøvelegeme av en serie på minst tre. Prøvingen utføres med 3 og 5 og 7 bar ensidig vanntrykk over en periode på tre døgn med ett døgn ved hvert trykknivå Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 00-8 Kapittel: 00 GENERELT Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Spenningsberegningene med valgte herdetiltak skal legges fram til Byggherre i god tid før støping. Krav skal verifiseres ved fremlegging av dokumentasjon og ved prøving. Krav ved levering fra blandeverk verifiseres før betongarbeidene starter. c) Utførelse: Byggherren skal varsles i god tid før støpearbeider igangsettes. Det tillates ikke at betongen transporteres sideveis ved at den bringes til å flyte over lengre strekninger ved vibrering. I fyllingsstedende for betong skal ikke ha større avstand enn 2-3 m. Støping skal utføres på en slik måte at det ikke blir spill og tilsøling av forskaling og armering. Eventuelt spill skal straks fjernes fra forskaling og armering. Støping fra større høyde enn 2,0 m skal utføres Sum denne side: Akkumulert Kapittel 00 GENERELT: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

49 som rørstøp. Når kontinuerlig støp uten fuger er forlangt, skal entreprenøren holde tilstrekkelig reserveutstyr til å kunne holde støpingen i gang selv med eventuelle maskinskader. Ved innstøping av ståldeler vil det bli stilt spesielle krav til maksimal stigehastighet (0,3-0,5 m/time). Betongen skal holdes fuktig inntil herdemembran påføres eller inntil andre spesifiserte herdetiltak startes. For utilsiktetede støpeskjøter i damkonstruksjoner så skal skjøten minst tilfredsstille krav til støpeskjøter stilt i NVEs "Retningslinje for betongdammer" (2005) Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 00-9 Kapittel: 00 GENERELT Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum e) Prøving og kontroll: Byggherren vil foreta stikkprøvekontroll. Entreprenøren skal holde nødvendig utstyr for kontrollen og ellers legge forholdene tilrette slik at den kan utføres raskt og effektivt. Denne kontrollen kommer i tillegg til Entreprenørens egen kontroll, og fritar ikke Entreprenøren for noe av kontrollansvaret i henhold til gjeldende normer. De impliserte skal ha adgang til hverandres prøveresultater. x) Mengderegler: Betongen regnes i alminnelighet som netto teoretiske mengder på grunnlag av tegninger og detaljprofiler eller laserscannede flater. Hvor detaljprofilering ikke er praktisk gjennomførlig, beregnes betongmengdene på grunnlag av kjøresedler. Sum denne side: Sum Kapittel 00 GENERELT: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

50 01 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING Kapittelet inkluderer alle nødvendige omkostninger for etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass for entreprenørens egne arbeider AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Lokalisering: Hoveddam Signalvatn. Andre krav: AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Lokalisering: Hoveddam Signalvatn. Andre krav: 01.3 AV3.1A AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Lokalisering: Hoveddam Signalvatn. Andre krav: 01.4 AMA Drift av bygge- eller anleggsplass Andre krav: Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 01-1 Kapittel: 01 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter alle kostnader knyttet til planlegging, administrasjon og drift av SHA-aktiviteter og miljøoppfølging. Her medtas samtlige kostnader knyttet til SHA-aktiviteter inkludert opplæring, kursing etc. samt kostnader knyttet til alle krav som er stilt i vedlagte SHA-plan og øvrige dokumenter inkludert miljøoppfølging/-hensyn. RS 01.5 AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum RS Andre krav: Nei 01.6 AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Andre krav: Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

51 a) Omfang og prisgrunnlag Inkludert innmåling av alle dimensjoner, nivå, samt nivå på fjell som er brukt sin grunnlag for arbeidstegninger. c) Utførelse Innmåling skal utføres snarest etter oppstart. Resultatene fra innmåling skal foreligge byggherren minimum 30 dager før arbeidstegningene skal foreligge Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 01-2 Kapittel: 01 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Sum denne side: Sum Kapittel 01 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

52 02 DAM GRUNNARBEIDER Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 02-1 Kapittel: 02 DAM Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FV5.1A VANNHÅNDTERING - KOMPLETT Rund sum RS Lokalisering: Riggområde ved Hoveddam Signalvatn. Objekt: Byggegrop ved eksisterende dam. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Inkluderer vannulemper og vannhåndtering ved alle arbeidssteder for alt arbeid som skal gjennomføres og som ikke er inkludert eller dekket av andre poster. Inkluderer også etablering av pumpesumper, pumper, lenseledninger og pumping. Omfatter også drift og vedlikehold av pumpuearrangement for egne arbeider FV1.1 VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Areal m 2 15 Område som skal ryddes: Mellom pilarer på nedstrømsside. Andre krav: Nei FV MASSEFLYTTING - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 42,50 Krav til komprimering: Ingen komprimering Kontroll av komprimering: Uspesifisert Lokalisering: Hvor det skal kontaktstøpes mot fjell. Mellom eksisterende pilarer. Grunnforhold: Løsmasser på berg. Kote/nivå: Valgfritt Andre krav: Nei FF5.121 RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING Rensket areal m 2 85,00 Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1 Lokalisering: Hvor det skal kontaktstøpes mot fjell. Andre krav: Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 DAM: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

53 GS5.11A BOLTER INNSTØPT I BERG Antall bolter stk 30 Anvendelse av bolt: Forankringsbolter Lokalisering: Ny støp Se tegninger B-200, B-201, B- 202, B-203, B-204 og B-205. Boltetype: Kamstålbolt Stålkvalitet: B500NC Diameter: ø32 Lengde: 6,1 m der 1,60 m er støpt i betong resten i berg. Korrosjonsbeskyttelse: Ingen. Andre krav: b) Materialer: Det skal benyttes sementbasert, ekspanderende egnet boltemørtel med en fasthetsklasse minst lik B35. c) Utførelse: Borhullsdiameter skal være minst 45 mm. Boltehullene spyles omhyggelig med vann. d) Toleranser: Ansett borhull +/- 50 mm Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 02-2 Kapittel: 02 DAM Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GS5.11A BOLTER INNSTØPT I BERG Antall bolter stk 10 Anvendelse av bolt: Forankringsbolter Lokalisering: Ny støp Se tegninger B-200, B-201, B- 202, B-203, B-204 og B-205. Boltetype: Kamstålbolt Stålkvalitet: B500NC Diameter: ø32 Lengde: 6,00-7,00 m der 1,60 m er støpt i betong resten i berg. Korrosjonsbeskyttelse: Ingen. Andre krav: b) Materialer: Det skal benyttes sementbasert, ekspanderende egnet boltemørtel med en fasthetsklasse minst lik B35. c) Utførelse: Borhullsdiameter skal være minst 45 mm. Boltehullene spyles omhyggelig med vann. d) Toleranser: Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 DAM: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

54 Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 02-3 Kapittel: 02 DAM Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Ansett borhull +/- 50 mm GS5.11A BOLTER INNSTØPT I BERG Antall bolter stk 10 Anvendelse av bolt: Forankringsbolter Lokalisering: Ny støp Se tegninger B-200, B-201, B- 202, B-203, B-204 og B-205. Boltetype: Kamstålbolt Stålkvalitet: B500NC Diameter: ø32 Lengde: 7,00-8,00 m der 1,60 m er støpt i betong resten i berg. Korrosjonsbeskyttelse: Ingen. Andre krav: b) Materialer: Det skal benyttes sementbasert, ekspanderende egnet boltemørtel med en fasthetsklasse minst lik B35. c) Utførelse: Borhullsdiameter skal være minst 45 mm. Boltehullene spyles omhyggelig med vann. d) Toleranser: Ansett borhull +/- 50 mm GS1.859A SPESIELL PRØVETREKKING AV STAG Antall stk 3 Type forankringsstag: Slakke fjellbolter. Lokalisering: Ved siden av dammen. Krav til prøvetrekkingen: Se under. Andre krav: Se generelt kapittel a) Omfang og prisgrunnlag: Boring og gysing av bolter av kamstål ø32 mm B500NC som støpes inn i fjellet i umiddelbar nærhet av dammen med inngysningslengde 4,3 m. Nøyaktig plassering bestemmes på stedet i samråd med byggherren. Posten inkluderer kutting og fjerning av den delen av bolten som stikker over bergoverflaten etter endt prøving. c) Utførelse: Hullene bores med slagboring fra dagen, det skal benyttes samme diameter som er benyttet Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 DAM: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

55 ved boring under pilarer. Spyling av borhullet og montering skal utføres på samme måte som ved pilarene. Boltene skal stikke ca. 1 m ut av berget for montering av hydraulisk jekk eller lignende for prøvetrekking. e) Prøving og kontroll: Etter inngysing og herding skal boltene prøvestrekkes til en spenning på 360 N/mm 2. Utført prøvetrekking skal umiddelbart etter prøving dokumenteres skriftlig med beskrivelse av metodikk, resultater, bilder etc, og fremlegges for Byggherren Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 02-4 Kapittel: 02 DAM Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum BETONGARBEIDER TA A RENGJØRING - AREAL Areal m 2 85,00 Bygningsmateriale: Betong Overflate: Ubehandlet Metode: Høytrykkspyling Lokalisering: Nedstrøms side av eksisterende damplate og pilarer Flate som skal behandles: Der det skal kontaktstøpes mot eksisterende plate og pilarer. Andre krav: c) Utførelse: Det skal benyttes en vannmengde på minst 3 l/s, og lufttrykket skal være minst 0,7 MPa LB FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 21 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3 Lokalisering: Nedstrøms, vertikalt vegger av ny støp. Se tegninger B-200, B-201, B-202, B-203, B- 204 og B-205. Andre krav: Nei LB8.31 FORSKALING, TILPASNING MOT BERG Lengde m 15 Lokalisering: Nedstrøms, vertikalt vegger av ny støp og ledevegg. Se tegninger B-200, B-201, B- 202, B-203, B-204, B-205 og B-206. Andre krav: Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 DAM: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

56 LB FORSKALING AV VEGG Areal forskaling m 2 9 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3 Lokalisering: Nedstrøms, vertikalt ledevegg mellom ny støp. Se tegning B-206. Tykkelse vegg: 300 mm. Andre krav: Nei LP1.139A BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR Areal m 2 5 Flate: Veggflate Metode: Påføring av asfaltemulsjon Lokalisering: Kontaktflate eksisterende plate og nye pilarer. Krav til flaten: 2 strøk asfaltemulsjon Andre krav: Se generelt kapittel a) Omfang og prisgrunnlag: Smøring av støpeskjøtene med 2 strøk asfaltemulsjon. b) Materialer: Asfaltemulsjon/bitumen eller tilsvarende. Må være egnet for bruk ved drikkevannsanlegg. Endelig valg av produkt skal godkjennes av byggherre før bestilling. c) Utførelse: Skal påføres umiddelbart etter at herdetiltakene er avsluttet. Påføres slik at total tørrfilmtykkelsen blir minimum 1,0 mm. x) Mengderegler: Prisen per m 2 inkludert 2 strøk Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 02-5 Kapittel: 02 DAM Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum CH1.10 HULLTAKING Antall hulltakinger stk 35 Materiale: Betong Metode: Valgfri Lokalisering: Eksisterende dampilarer. Type konstruksjon/bygningsdel: Dampilarer utført i armert betong. Dimensjon hull: ø200 mm. Tykkelse: 400 mm. Andre krav: Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 DAM: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

57 Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 02-6 Kapittel: 02 DAM Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum LM INNSTØPINGSGODS Antall stk 30 Type: Dybler Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3 Lokalisering: Gjennom eksisterende pilar og inn i ny støp. Typebetegnelse: Dybel av kamstål B500NC Dimensjon innstøpingsgods: Ø25 Overflatebehandling: Ingen Innstøpingsmørtel: Det skal benyttes betong som spesifisert i post Andre krav: Nei LM INNSTØPINGSGODS Antall stk 5 Type: Rør Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3 Lokalisering: Gjennom eksisterende pilar og ny støp. Typebetegnelse: PVC/PP Dimensjon innstøpingsgods: Ø110, L=1200 mm Overflatebehandling: Ingen Innstøpingsmørtel: Det skal benyttes betong som spesifisert i post Andre krav: Nei LM INNSTØPINGSGODS Antall stk 1 Type: Rør Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3 Lokalisering: Fra ledevegg til kum. Typebetegnelse: PVC/PP Dimensjon innstøpingsgods: Ø160, L=10 m Overflatebehandling: Ingen Innstøpingsmørtel: Det skal benyttes betong som spesifisert i post Andre krav: Nei LC ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 1600 Armeringsklasse: B500NC Diameter: Alle dimensjoner Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 DAM: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

58 Lokalisering: Ny støp og ledevegg. Andre krav: Nei LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 12 Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: MF45 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3 Herdetiltak: Herding med herdemembran og herding ved utlegging av plastfolie Lokalisering: Ny støp og ledevegg for lekkasjevann. Andre krav: Se generelt kapittel Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 02-7 Kapittel: 02 DAM Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Sum denne side: Sum Kapittel 02 DAM: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

59 03 LEKKASJEMÅLEARRANGEMENT Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 03-1 Kapittel: 03 LEKKASJEMÅLEARRANGEMENT Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 03.1 UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT Lengde m 5 Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs Materiale: Pp Plassering/montasje: I grøft Skjøt: Muffeskjøt ikke strekkfast Pakningstype: Valgfri pakningstype Lokalisering: Ut fra målekum til elv. Ringstivhet: SN8 Relativ deformasjon: - Trykk: - Dimensjon: DN 160 Materialkvalitet: PE eller PP Andre krav: Nei 03.2 FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 1 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:2 Levering: Stedlige masser Lokalisering: Fra ledevegg til målekum og til elv. Formål: Grøft for avrenningsrør. Grunnforhold: Tilbakefylte stein og jordmasser Restriksjoner: - Bunnbredde: 0,6 m Grøftedybde: Inntil 1,0 m Krav til tilbakefylling: 150 mm tykt fundament av 8/ 12 mm, sidefylling og 150 mm tykt beskyttelseslag av pukk innenfor fraksjonen 8/12 mm. Over denne sonen gjenfylles grøften med masser fra graving av grøften frasortert stein større enn 150 mm. Planhetsavvik for ferdig utlagt fundament + 20 mm. Arbeidet utføres i henhold til rørleverandørens leggeansvisning. Krav til komprimering: Lett komprimering Andre krav: Nei 03.3 FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 1 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:2 Levering: Stedlige masser Lokalisering: Fra ledevegg til målekum og til elv. Formål: Grøft for avrenningsrør. Grunnforhold: Tilbakefylte stein og jordmasser Restriksjoner: - Bunnbredde: 0,6 m Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 LEKKASJEMÅLEARRANGEMENT: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

60 Grøftedybde: Inntil 2,0 m Krav til tilbakefylling: 150 mm tykt fundament av 8/ 12 mm, sidefylling og 150 mm tykt beskyttelseslag av pukk innenfor fraksjonen 8/12 mm. Over denne sonen gjenfylles grøften med masser fra graving av grøften frasortert stein større enn 150 mm. Planhetsavvik for ferdig utlagt fundament + 20 mm. Arbeidet utføres i henhold til rør leverandørens leggeansvisning. Krav til komprimering: Lett komprimering Andre krav: Nei 03.4 FH1.5311A SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 0 Lokalisering: For avløpsrør for lekkasjevann Formål: Grøft for rør. Restriksjoner: Rystelseskrav Bunnbredde: 0,6 m Grøftedybde: Sprengningsdybde inntil 1,0 m. Andre krav: Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 03-2 Kapittel: 03 LEKKASJEMÅLEARRANGEMENT Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum a) Omfang Omfatter sprengning av grøft der det både er kombinert grøft eller ren fjellgrøft. x) Mengderegler Dybden på grøften regnes som dybden fra uk løsmasser og ned til prosjektert grøftebunn. Samlet lengde m 15, FH1.5311A SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 0 Lokalisering: For avløpsrør for lekkasjevann Formål: Grøft for rør. Restriksjoner: Rystelseskrav Bunnbredde: 0,6 m Grøftedybde: Sprengningsdybde inntil 1,5 m. Andre krav: a) Omfang Omfatter sprengning av grøft der det både er kombinert grøft eller ren fjellgrøft. x) Mengderegler Dybden på grøften regnes som dybden fra uk løsmasser og ned til prosjektert grøftebunn. Samlet lengde m 5,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 LEKKASJEMÅLEARRANGEMENT: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

61 03.6 UF NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER Antall stk 1 Type element: Bunnseksjon med rett renneløp Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og glidering Nominell diameter: DN 2000 Lokalisering: Nedstrøms dam Byggehøyde: 1,0 m Nominell rørdiameter: 300 mm Andre krav: Nei 03.7 UF NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER Antall stk 1 Type element: Kumring Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og glidering Nominell diameter: DN 2000 Lokalisering: Nedstrøms dam Byggehøyde: 0,56 m Nominell rørdiameter: 300 mm Andre krav: Nei 03.8 UF A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER Antall stk 1 Type element: Kjegle Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og glidering Nominell diameter: DN 2000 Lokalisering: Nedstrøms dam Byggehøyde: 1,0 m Nominell rørdiameter: Andre krav: c) Utførelse Eksentrisk mannhull, Kjegle med diameter fra 800 til 650 mm Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 03-3 Kapittel: 03 LEKKASJEMÅLEARRANGEMENT Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 03.9 UF JUSTERINGSRINGER FOR BETONGKUMMER Antall stk 1 Materiale: Betong Justeringsring: Uten krav til tetthet med falsskjøt Nominell diameter: DN 650 Lokalisering: Nedstrøms dam Byggehøyde: 0,1 m Andre krav: Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 LEKKASJEMÅLEARRANGEMENT: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

62 03.10 UF6.234 FAST KUMRAMME Antall stk 1 Klasse: Klasse D 400 Lokalisering: Nedstrøms dam Dimensjon: DN800 Andre krav: Nei UF6.314 KUMLOKK AV STØPEJERN Antall stk 1 Klasse: Klasse D 400 Lokalisering: Kum nedstrøms dam Dimensjon: DN800 Andre krav: Nei UF6.61A FASTMONTERTE STIGER I KUM Antall stk 1 Lokalisering: Kum nedstrøms dam Materiale: Aluminium Andre krav: c) Utførelse Lengde ca. 2 m Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 03-4 Kapittel: 03 LEKKASJEMÅLEARRANGEMENT Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Sum denne side: Sum Kapittel 03 LEKKASJEMÅLEARRANGEMENT: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

63 04 REGNINGSARBEIDER / AVREGNINGSPOSTER 04.1 Timepriser - mannskap Forskalingssnekker, Jernbinder time Maskinfører time Reperatør, Elektriker time Mekaniker, Sveiser time Operatør borring time Injeksjonsmannskap time Hjelpearbeider, alle arbeider time Påslag for særskilt avtalt overtidsarbeid, angis i kolonne for pris: Påslag timerater ved overtid % 7, Påslag for særskilt avtalt overtidsarbeid, angis i kolonne for pris: Påslag av tilleggsrater ved nattillegg % 7, Påslag for særskilt avtalt overtidsarbeid, angis i kolonne for pris: Påslag av timerater ved helgedagstillegg % 7, Timepriser- maskiner Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 04-1 Kapittel: 04 REGNINGSARBEIDER / AVREGNINGSPOSTER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Dumpere og boggibiler. Lasteevne 20 tonn. For kjøring på veier utenom selve anleggsområdet. time Gravemaskin på belte, ca. 3-7 tonn, hydraulisk manøvrering. På damstedet. time Gravemaskin på belte, 7-12 tonn, hydraulisk manøvrering. På damstedet. time Borrerigg med kompressor. For boring av inntill 20 m dype hull med dimensjon opptil 150 mm. På damstedet. time Kompressor 9-12 m3/min, 7 atm. På damstedet. time Pumper, vannpumpe, kapasitet 5 l/s. På damstedet. døgn Eventuell levering av materialer for tilleggsarbeider Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 REGNINGSARBEIDER / AVREGNINGSPOSTER: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

64 skal avregnes etter regning pluss et påslag. Påslagprosent angis i kolonne for pris: Påslagsprosent. % 7,00 Transport av masser Priser for mellomliggende avstander enn de som er angitt under interpoleres lineært Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side 04-2 Kapittel: 04 REGNINGSARBEIDER / AVREGNINGSPOSTER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Lengde 500 m m Lengde 1,0 km m Lengde 5,0 km m Lengde 20,0 km m Lengde 50,0 km m 3 20 Sum denne side: Sum Kapittel 04 REGNINGSARBEIDER / AVREGNINGSPOSTER: N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam S

65 Norconsult AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 GENERELT INNLEDNING TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING DAM GRUNNARBEIDER BETONGARBEIDER LEKKASJEMÅLEARRANGEMENT REGNINGSARBEIDER / AVREGNINGSPOSTER N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam

66 Norconsult AS Prosjekt: Hoveddam Signalvatn Side A-1 ANBUDSSKJEMA 01 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING GRUNNARBEIDER BETONGARBEIDER 02 DAM 03 LEKKASJEMÅLEARRANGEMENT 04 REGNINGSARBEIDER / AVREGNINGSPOSTER N:\511\02\ \5 Arbeidsdokumenter\60 Konkurransegrunnlag\Dam Haggardvatn\Klargjort for utsendelse 2\Hoveddam Signalvatn.ga

67 TEGNINGSLISTE Distribusjon UTSENDELSE PLANLAGTE TEGNINGER GYLDIGE TEGNINGER VARSLING dager før planlagt dato Oppdragsnr. Oppdrag OBS! 001 B OBS! B-101 F OBS! B-102 F OBS! B-200 F OBS! B-201 F OBS! B-202 F OBS! B-203 F OBS! B-204 F OBS! B-205 F OBS! B-206 F OBS! B-207 F01 FjellVAR AS Dammer i Fjell kommune: Dam Signalvatn. Sign. Rehabilitering av dam STATUS: B For info/kommentar hos eksterne parter C FOR INTERDISIPLINKONTROLL (IDC) E FOR GODKJENNELSE HOS MYNDIGHETER H ARBEIDSTEGNING U UTGÅTT Z SOM BYGGET Dato Tegn. nr. Rev. Tegn. tittel Planlagt dato Tegn. dato Rev. dato A B PDF E-room PDF DAM SIGNALVATN BOLTEPLAN PLAN OG SNITT Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Nye betongklosser. Plan og illustrajson. Arrangement Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Nye betongklosser. Oppriss og typisk snitt. Arrangement Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Nye betongklosser. Plan og oppriss. Måltegning Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr.1. Plan, snitt og oppriss. Arrangement Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr.2. Plan, snitt og oppriss. Arrangement Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr.3. Plan, snitt og oppriss. Arrangement Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr.4,. Plan, snitt og oppriss. Arrangement Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr.5. Plan, snitt og oppriss. Arrangement Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Ledevegg. Plan, snitt og oppriss. Måltegning Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Lekkasjemålingskum. Plan og snitt. Arrangement OBS! G-001 F01 Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Riggplan. Plan ok B-300 H ok B-301 H ok B-302 H ok B-303 H ok B-304 H ok B-305 H ok B-306 H ok B-307 H01 Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr.1. Plan, snitt og oppriss. Armering. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr.2. Plan, snitt og oppriss. Armering. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr.3. Plan, snitt og oppriss. Armering. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr.4,. Plan, snitt og oppriss. Armering. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr.5. Plan, snitt og oppriss. Armering. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Ledevegg. Plan, snitt og oppriss. Armering. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Nye betongklosser. Illustrasjon. Armering. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Nye betongklosser. Illustrasjon del 2. Armering. MacGu PDF E-room Tore Brakstad tore.brakstad@fjellvar.as N:\511\02\ \DAK\Byggeteknikk\Arkfil\Signalvatn\Tegningsliste_SignalvatnTegningsutfylling Side 1(1)

68 FORKLARINGER Pilar 5 Pilar 4 Pilar 3 Pilar 2 Pilar 1 Ny støp og ledevegg Eksisterende konstruksjoner BESTEMMELSER 5B 5A 4B 4A 3B 3A 2B 2A 1B 1A 1. Generelt: - Utførelse i henhold til teknisk beskrivelse, NS 3420, NS NA og NS-EN NA. 2. Høyde-og kartgrunnlag: - Høydegrunnlag NN54 - Kartgrunnlag UTM sone 32V / Euref 89 - Alle mål i forhold til eksisterende dam. 3. Rensk i kontaktsonen: - Bunnrensk nøyaktighetsklasse 1 av fjell. - Sypelrensk under støpt mot fjell. Utføres umiddelbart før støping. - Sypelrensk av øvrige betongflater. 4. Forskalling: - Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3 - Forskallingsoverflate: Glatt Ny støp Ny støp Ny ledevegg 5. Betong: - Fasthetsklasse: B35 - Bestandighetsklasse : MF45 - Kloridsklasse: CL 0,40 - Utførelse og kontrol: Utførelsesklasse 3 - Geometriske toleranser: Toleranseklasse 1 - Herdetiltak: Herding med herdemembran og herding ved utlegging av plastfolie. 6. Overflatebehandling: - Alle flater som ikke forskales: Brettskuring Illustrasjon 7. Dybler fra nye klosser gjennom eksisterende pilarer: - Hulltaking > ø200 - Lengde per dybel : 700 mm - Ø25 B500NC - Antall: 30 stk Drenasjerør gjennom nye klosser og eksisterende pilarer: - Dimensjon av rør: ø110 - Hulltaking i eksisterende pilarer = ø200 - Innstøpes inn nye klosser - Material: PVC/PP - Drenasjerør legges i lavbrekk - Antall: 5 stk. 9. Drenasjerør gjennom ledevegg: - Dimensjon av rør: ø160 - Innstøpes inn ledevegg - Material: PVC/PP - Drenasjerør legges i lavbrekk - Antall: 1 stk. 10. Nedstigningskum for lekkasjemåling: - Se punkt 03.06, 03.07, 03.08, 03.09, 03.10, 03.11, i mengdeliste "Hoveddam Signalvatn". E E 11. Grøft: - Se punkt 03.02, 03.03, 03.04, 03.5 i mengdeliste "Hoveddam Signalvatn" F For anskaffelse MaCGu SeBla SeBla D For godkjennelse hos myndigheter MaCGu SeBla SeBla Revisjon Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Plan 1 : 50 Kum for lekkasjemåling Eksisterende kum og rør Oppdragsgiver FjellVAR AS Oppdragsnummer Tegningsnummer B-101 Målestokk (gjelder for A1 format) 1:50 Dam Signalvatn Forsterkning av platedam Forsterkning av eksisterende pilarer og ny ledevegg Plan og illustrasjon Arrangement Revisjon F02

69 FORKLARINGER Teoretisk nivå fjell BESTEMMELSER 1. Generelt: - Utførelse i henhold til teknisk beskrivelse, NS 3420, NS NA og NS-EN NA. 2. Høyde-og kartgrunnlag: - Høydegrunnlag NN54 - Kartgrunnlag UTM sone 32V / Euref 89 - Alle mål i forhold til eksisterende dam. 3. Rensk i kontaktsonen: - Bunnrensk nøyaktighetsklasse 1 av fjell. - Sypelrensk under støpt mot fjell. Utføres umiddelbart før støping. - Sypelrensk av øvrige betongflater. Top ny støp 102,00 m 4. Forskalling: - Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3 - Forskallingsoverflate: Glatt 5. Betong: - Fasthetsklasse: B35 - Bestandighetsklasse : MF45 - Kloridsklasse: CL 0,40 - Utførelse og kontrol: Utførelsesklasse 3 - Geometriske toleranser: Toleranseklasse 1 - Herdetiltak: Herding med herdemembran og herding ved utlegging av plastfolie. 6. Overflatebehandling: - Alle flater som ikke forskales: Brettskuring 7. Dybler fra nye klosser gjennom eksisterende pilarer: - Hulltaking > ø200 - Lengde per dybel : 700 mm - Ø25 B500NC - Antall: 30 stk. Oppriss nedstrøms 1 : Drenasjerør gjennom nye klosser og eksisterende pilarer: - Dimensjon av rør: ø110 - Hulltaking i eksisterende pilarer = ø200 - Innstøpes inn nye klosser - Material: PVC/PP - Drenasjerør legges i lavbrekk - Antall: 5 stk. 9. Drenasjerør gjennom ledevegg: - Dimensjon av rør: ø160 - Innstøpes inn ledevegg - Material: PVC/PP - Drenasjerør legges i lavbrekk - Antall: 1 stk. Eksisterende plate 10. Nedstigningskum for lekkasjemåling: - Se punkt 03.06, 03.07, 03.08, 03.09, 03.10, 03.11, i mengdeliste "Hoveddam Signalvatn". Ny støp Eksisterende pilar 11. Grøft: - Se punkt 03.02, 03.03, 03.04, 03.5 i mengdeliste "Hoveddam Signalvatn". 2-strøk asfaltemulsjon t.min = 1,0 mm. Ny ledevegg mellom pilarer Rør for lekkasjemåling Kum for lekkasjemåling HENVISNINGER 1. B-101. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Nye betongklosser. Plan og illustrasjon. Arrangement. Avløpsrør Innstøpt rør Ø110 mm F For anskaffelse MaCGu SeBla SeBla D For godkjennelse hos myndigheter MaCGu SeBla SeBla Revisjon Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent Typisk snitt 1 : 50 Fjellbolter ø32 Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver FjellVAR AS Målestokk (gjelder for A1 format) 1:50 Dam Signalvatn Forsterkning av platedam Forsterkning av pilarer, ny ledevegg og lekkasjemåling Oppriss og typisk snitt Arrangement Oppdragsnummer Tegningsnummer B-102 Revisjon F02

70 5 4 BESTEMMELSER 1. Generelt: - Utførelse i henhold til teknisk beskrivelse, NS 3420, NS NA og NS-EN NA. E E 2. Høyde-og kartgrunnlag: - Høydegrunnlag NN54 - Kartgrunnlag UTM sone 32V / Euref 89 - Alle mål i forhold til eksisterende dam. 3. Rensk i kontaktsonen: - Bunnrensk nøyaktighetsklasse 1 av fjell. - Sypelrensk under støpt mot fjell. Utføres umiddelbart før støping. - Sypelrensk av øvrige betongflater. 4. Drenasjerør gjennom ledevegg: - Dimensjon av rør: ø160 - Innstøpes inn ledevegg - Material: PVC/PP - Drenasjerør legges i lavbrekk - Antall: 1 stk. 5. Nedstigningskum for lekkasjemåling: - Se punkt 03.06, 03.07, 03.08, 03.09, 03.10, 03.11, i mengdeliste "Hoveddam Signalvatn". A B Grøft: - Se punkt 03.02, 03.03, 03.04, 03.5 i mengdeliste "Hoveddam Signalvatn". HENVISNINGER Plan 1 : 50 B B-103 Tilpasses A B-103 B B-103 Illustrasjon 1. B-101. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Nye betongklosser. Plan og illustrasjon. Arrangement. 2. B-102. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Nye betongklosser. Oppriss og typisk snitt. Arrangement. 3. B-200. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Nye betongklosser. Plan og oppriss. Måltegning. 4. B-201. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr. 1. Plan og snitt. Måltegning. 5. B-202. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr. 2. Plan og snitt. Måltegning. 6. B-203. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr. 3. Plan og snitt. Måltegning. 7. B-204. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr. 4. Plan og snitt. Måltegning. 8. B-205. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Forsterkning av pilar nr. 5. Plan og snitt. Måltegning. 9. B-206. Dam Signalvatn. Forsterkning av platedam. Ledevegg. Plan, oppriss og snitt. Måltegning. Kjøresterkt lokk klasse 400, DN650 Det tilbakefylles med drenerende masser rundt kumen 1 stk. rør inn ø160 mm Betongfundament 1 stk. rør ut ø160 mm Tilpasses 0 0,5 1 1,5 2 m 1: m 1:50 F For anskaffelse MaCGu SeBla SeBla Revisjon Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Frostfri dybde Snitt A-A 1 : 20 Tilpasses 300 mm drenerende masse Snitt B-B 1 : 20 Tilpasses Oppdragsgiver FjellVAR AS Dam Signalvatn Forsterkning av platedam Lekkasjemåling Plan, snitt og illustrasjon Arrangement Oppdragsnummer Tegningsnummer B-103 Målestokk (gjelder for A1 format) 1:20 1:50 Revisjon F01