KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430 Utførelse av bygg- og anleggsarbeider Side 1 av 7
For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 3430, 2. utgave september 1994, Alminnelige kontraktsbestemmelser om bygg- og anleggsarbeider med nedenstående endringer og suppleringer. 1. Kontrakten (NS 3430 pkt 4) 1.1 Kontraktsdokumenter (NS 3430 pkt 4.1) 1.11 Betegnelser entreprenørens anbud eller tilbud under pkt. 4.1 bokstav b) erstattes med fellesbetegnelsen entreprenørens tilbud. anbuds- eller tilbudsgrunnlaget under pkt. 4.1 bokstav c), d) og e) erstattes med fellesbetegnelsen konkurransegrunnlag. 1.12 Rekkefølge på kontraktsdokumenter Rekkefølgen på kontraktsdokumentene i NS3430 punkt 4.1, bokstav b) og c) endres slik: b) byggherrens konkurransegrunnlag; c) entreprenørens tilbud; For øvrig gjelder NS 3430 punkt 4.1 fullt ut. 1.13 Kontraktsdokumenter (Fylles ut dersom det er aktuelt å tilføye eller unnta kontraktsdokumenter angitt i punkt 4.1 i NS 3430) Kontrakten består av følgende dokumenter: a). b). c). d). e). f). g). h). 2. Kontraktsarbeidet (NS 3430 pkt 2.11) Entreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet: i samsvar med kontraktsdokumentene. Kontrakt NS3430 Utførelse av bygg- og anleggsarbeider Side 2 av 7
3. Partenes representanter (NS 3430 pkt. 5.1) For byggherren: For entreprenøren: Navn... Navn... Adresse.... Adresse..... Telefon... Telefon.... Telefaks... Telefaks.... E-mail. E-mail 3.1 Fullmakter (NS 3430 pkt 5.1) Som nytt 3. punktum under NS3430 pkt. 5.1, 1. ledd gjelder: Entreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant. 4. Kontraktssum og regulering (NS 3430 pkt. 2.10) 4.1 Kontraktssum (Lag eventuelt egen oppstilling) Kontraktsarbeidet skal leveres for: Tilbudssum kr., ekskl. mva Eventuelle korreksjoner.. kr. Sum, eksklusive merverdiavgift kr.. Merverdiavgift..% kr. Kontraktssum kr., inkl. mva 4.2 Regulering av kontraktssum (NS 3430 pkt. 23.1) (Velg aktuelt alternativ)) a) Kontraktssummen reguleres i henhold til NS 3430 punkt 23.1 Ved regulering benyttes Statistisk Sentralbyrås indeks: Kontrakt NS3430 Utførelse av bygg- og anleggsarbeider Side 3 av 7
b) Kontraktssummen reguleres som følger:. c) Kontraktssummen er ikke gjenstand for regulering. 5. Mengdekontroll (NS 3430 pkt. 23.2) (Velg aktuelt alternativ) a) Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll b) Entreprenøren skal foreta mengdekontroll og gis frist til.. med å kontrollere de i konkurransegrunnlaget angitte mengder, jfr. NS 3430 punkt 23.2. c) Entreprenøren har foretatt mengdekontroll i henhold til NS 3430 punkt 23.2 6. Regningsarbeider (NS 3430 pkt. 27) Det er avtalt følgende timepriser for regningsarbeider, eksklusive merverdiavgift: Type arbeide Type arbeide Type arbeide Timepris kr. Timepris kr. Timepris kr. Påslag for materialer skal være. % 7. Sikkerhetsstillelse (NS 3430 pkt. 13) 7.1 Generelle regler (NS 3430 pkt. 13.1) NS 3430 punkt 13.1 utgår for så vidt gjelder byggherrens plikt til å stille sikkerhet. For øvrig gjelder 13.1 fullt ut. 7.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 3430 pkt. 13.2) 7.21 Plikt til å stille sikkerhetsstillelse NS 3430 punkt 13.2., 1. ledd,1. punktum utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Entreprenøren skal stille en samlet sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. Kontrakt NS3430 Utførelse av bygg- og anleggsarbeider Side 4 av 7
7.3. Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 3430 pkt. 13.3) NS 3430 punkt 13.3 utgår. 9. Forsikring (NS 3430 pkt. 14) 9.1 Forsikring av kontraktsarbeidet (NS 3430 pkt. 14.3) Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsbevis for kontroll senest den.. 9.2 Ansvarsforsikring (NS 3430 pkt. 14.3) Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsbevis for kontroll senest den.. 10. Tidsfrister (NS 3430 pkt. 16) Det er fastsatt følgende tidsfrister: 10.1 Tidsfrister for entreprenøren Igangsettelse på byggeplass skal skje Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt... Avtalte delfrister: Type arbeide Tidsfrist. Type arbeide Tidsfrist. Type arbeide Tidsfrist. 10.2 Tidsfrister for byggherren Ytelse.. Tidsfrist Ytelse.. Tidsfrist Ytelse.. Tidsfrist 10.3 Andre tidsfrister (Velg aktuelt alternativ) a) For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene b) Tidsfristene under punkt 10.1 og 10.2 i kontrakten avløser de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. Kontrakt NS3430 Utførelse av bygg- og anleggsarbeider Side 5 av 7
11. Dagmulkt (NS 3430 pkt. 20.2) 11.1 Dagmulktsatser (NS 3430 pkr. 20.2, 2. ledd) (Fylles ut dersom dagmulktsatsene skal være høyere enn dem som er fastsatt i pkt. 20.2) Mulkten per hverdag skal utgjøre: a).. 0/00 av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfrist som er avtalt, eller sluttfrist fastlagt etter 18.1, men ikke mindre enn kr.. per hverdag. b).. 0/00 av kontraktssummen for den del av kontraktsarbeidet som skal være fullført til den avtalte delfristen, men ikke mindre enn kr... per hverdag. 11.2 Samlet dagmulkt NS 3430 pkt. 20.2, 4. ledd utgår. 11.3 Dagmulkt og erstatning NS 3430 pkt. 20.2, 6. ledd utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Avtalt dagmulkt skal ikke være til hinder for at byggherren i tillegg krever erstatning for å få dekket et tap som viser seg å blir større enn det som dekkes av dagmulkten. Betalt dagmulkt skal gå til fradrag i erstatningen i den utstrekning den er kompensasjonsrelevant. 12. Hevning ved entreprenørens mislighold (NS 3430 pkt. 34.1) 12.1 Dagmulkt og erstatning (NS 3430 pkt. 34.1.2, bokstav d) NS 3430 pkt. 34.1.2 bokstav d) utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Entreprenøren skal betale erstatning for tap ut over merkostnader dersom misligholdet har sin årsak i uaktsomt forhold hos entreprenøren. 12.2 Fradrag for betalt dagmulkt (NS 3430 pkt. 34.1.3) NS 3430 pkt. 34.1.3 utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Heves kontrakten på grunn av overskridelse av fullføringsfristen, løper ikke dagmulkt etter at hevning har skjedd, men betalt dagmulkt skal gå til fradrag i eventuelt erstatningsbeløp etter pkt. 12.1 ovenfor i den utstrekning den er kompensasjonsrelevant. 13. Reklame Entreprenøren må innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren dersom han ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell referanse. Kontrakt NS3430 Utførelse av bygg- og anleggsarbeider Side 6 av 7
14. Tvister (NS 3430 punkt 40) NS 3430 punkt 40 utgår og erstattes med følgende bestemmelse: Dersom det oppstår tvist om fortolkninger eller rettsvirkning av kontrakten skal denne søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem skal saken avgjøres av ordinære domstoler, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling. Ved voldgift oppnevner hver av partene en voldgiftsmann og de partsoppnevnte voldgiftsmenn oppnevner i fellesskap en oppmann. Unnlater en part å oppnevne voldgiftsmann eller blir voldgiftsmennene ikke enige om oppmannen, foretas oppnevnelsen av sorenskriveren i Oslo tingrett. For voldgiften gjelder ellers bestemmelsene i LOV-2004-05-14-25 lov om voldgift for voldgiftsrettens oppnevnelse og saksbehandling. I tilfelle søksmål er Oslo verneting for partene i kontrakten og garantistene og varsel skal gis som for innenbysboende bestemt. Ved løsning av tvister ved søksmål eller voldgift skal norsk rett legges til grunn. 15. Særlige bestemmelser Leverandører og deres underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns-og arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes. **************** Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt..den... byggherre..den. entreprenør Kontrakt NS3430 Utførelse av bygg- og anleggsarbeider Side 7 av 7