KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

Transkript

1 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Oppdragsgiver (heretter kalt byggherren) og.. (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr: om Flerbrukshall og næringbygg for idrettsrealtert næring - Totalentreprise Flerbrukshall Kontrakt NS 8407 Totalentreprise Side 1 av 5

2 For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8407:2011, Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med nedenstående endringer og suppleringer. 1 Kontraktsdokumenter (NS 8407 pkt. 2) VEDLEGG Rekkefølge på kontraktsdokumenter (NS 8407 pkt. 2.1) Rekkefølgen på kontraktsdokumentene i NS 8407 punkt 2.1 følges uendret. a) Avtaledokumentet b) Eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter. c) Totalentreprenørens tilbud d) Skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser før tilbudet ble inngitt. e) Tilbudsgrunnlaget (med følgende dokumentrekkefølge) f) NS Partenes representanter (NS 8407 pkt. 9) For byggherren: For totalentreprenøren: Navn: nn Navn: nn Adresse: Adresse: Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks: Fullmakter (NS 8407 pkt. 9) Som nytt 3. punktum under NS 8407 pkt. 9, 1. ledd gjelder: Totalentreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant. 3 Møter (NS 8407 pkt 4.1) Byggherren har møterett i prosjekterings- og entreprenørmøter (herunder byggemøter, fremdriftsmøter, underentreprenørmøter mv.). Totalentreprenøren skal sende innkalling til møtene. 4 Partenes sikkerhetsstillelse (NS 8407 pkt. 7) 4.1 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8407 pkt. 7.3) Byggherren stiller ikke sikkerhet. 5 Tidsfrister (NS 8407 pkt. 21) Det er fastsatt følgende tidsfrister: 5.1 Tidsfrister for totalentreprenøren Tidsfrister kommer frem i tilbudsinnbydelsen. Flerbrukshall Kontrakt NS 8407 Totalentreprise Side 2 av 5

3 Avtalte delfrister: SHA-plan, riggplan og beredskapsplan for SHA overleveres Kvalitetsplan for egne arbeider overleveres. Miljøplan Endelig fremdriftsplan (nivå 2): Beslutningsplan for byggherrens avklaringer Utkast til FDV-dokumentasjon skal være levert byggherren Komplett FDV dokumentasjon Nødvendig dokumentasjon for søknad om ferdigattest Frist 4 uker etter kontraktsinngåelse. Frist 4 uker etter kontraktsinngåelse. Frist 10 uker etter kontraktsinngåelse Frist 4 uker etter kontraktsinngåelse Frist 4 uker etter kontraktsinngåelse 60 dager før frist for overtakelse Bygningsmessig/teknisk ferdigstillelse 14 dager før oppstart prøvedrift/ overtakelse bygningsmessig Frist 2 uker etter teknisk ferdigstillelse 5.2 Tidsfrister for byggherren Ingen 5.3 Andre tidsfrister For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene 6 Byggherrens valg av løsninger og annen prosjektering (NS 8407 pkt 24) 6.1 Byggherrens risiko (NS 8407 pkt. 24.1) Dette punkt utgår. 6.2 Avtalt risikoovergang (NS 8407 pkt 24.2) Punkt Risikoovergang Det er avtalt at totalentreprenøren skal overta risikoen som angitt i første avsnitt. Punkt Kontroll, varsling og svar Første avsnitt utgår. Entreprenøren skal overta risikoen som nevnt i første avsnitt ved kontraktsinngåelse. Kontroll og gjennomgang av byggherrens beskrivelse må utføres før tilbud avgis. 7 Dagmulkt (NS 8407 pkt. 40.3) 7.1 Dagmulktsatser (NS 8407 pkt ledd) Mulkten per hverdag skal utgjøre: a) 1 av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfrist som er avtalt etter 5.1. b) 1, av kontraktssummen for den del av kontraktsarbeidet som skal være fullført til den avtalte delfristen, men ikke mindre enn kr 2000,- pr kalenderdag, 8 Regler om bestemmelse av vederlaget (NS 8407 pkt. 26) 8.1 Kontraktssum Kontraktsarbeidet skal leveres for: Tilbudssum Evt. tillegg/fradrag Sum, eksklusive merverdiavgift Merverdiavgift..% Kontraktssum inkl. mva Flerbrukshall Kontrakt NS 8407 Totalentreprise Side 3 av 5

4 8.2 Regulering av kontraktssum (NS 8407 pkt. 26.2) Kontraktssummen reguleres som følger: Ingen regulering i kontraktsperioden (frem til overtakelse av utomhus og prøvedrift) 9 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8407 pkt. 28) 9.1 Betalingsfrist (NS 8407 pkt. 28.1) Betalingsfristen på 28 dager erstattes med 30 dager fra mottak av korrekt faktura. Ytterligere gjelder for korrekt faktura at fakturadato er tidligst dagen etter at arbeidene er levert. 9.2 Fakturaadresse Korrekt faktura stiles til: Faktura sendes for attestasjon til: HR Prosjekt AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu. Fakturaen skal merkes med Byggherrens navn og inneholde følgende opplysninger: Kontraktens navn Kontrakt-/prosjekt-/ressurs- nummer Fakturatype Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv skal medfølge og være attestert iht. avtalt prosedyre. Se for øvrig Fellesbestemmelser 10 Regningsarbeider (NS 8407 pkt. 30) Det er avtalt følgende timepriser for regningsarbeider, eksklusive merverdiavgift: Jfr. Tilbudsskjema. 11 Reklame og kontakt med media Totalentreprenøren må innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren dersom han ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell referanse. 12 Entreprenørens uavhengighet Totalentreprenøren skal være uavhengig og ikke i interessekonflikt ved gjennomføringen av oppdraget. Han skal uten ugrunnet opphold varsle Byggherren hvis en slik situasjon oppstår. Dersom Totalentreprenøren ikke gjenoppretter sin uavhengighet uten ugrunnet opphold, kan Byggherren heve kontrakten i henhold til NS 8407 punkt Tvister (NS 8407 pkt. 50) NS 8407 punkt 50 utgår og erstattes med følgende bestemmelse: Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet avgjøres ved ordinær rettergang. Verneting er Ringerike tingrett. Ved løsning av tvister skal norsk rett legges til grunn. 14 Avbestilling (NS 8407 pkt. 44) Byggherren har rett til å avbestille hele kontraktarbeidet før rammetillatelse foreligger mot å kun betale TE for utført prosjektering. For øvrig gjelder NS 8407 pkt 44. Totalentreprenørens kostnader for utført prosjektering i henhold til 1. ledd skal dokumenteres den 1. hver måned, i form av timelister og eventuelt annet underlag. Kostnader utover dette dekkes ikke av byggherren. Flerbrukshall Kontrakt NS 8407 Totalentreprise Side 4 av 5

5 Ved avbestilling overtar byggherre full eiendomsrett og disposisjonsrett til alle papirbasert og elektronisk utarbeidet prosjektdokumentasjon, og har rett til å benytte dette materialet i den videre prosjektutviklingen. 15 Særlige bestemmelser (I det følgende settes inn særskilte kontraktsbestemmelser som ikke fremgår av NS 8407, for eksempel lærlingklausul der dette er aktuelt.) **************** Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt..den....den.. byggherre totalentreprenør Flerbrukshall Kontrakt NS 8407 Totalentreprise Side 5 av 5