Frøya videregående skole Tilbygg Sjøhuset

Mal for konkurransegrunnlag for anskaffelser av totalentrepriser NS 8407:2011 (Blå bok 3 i FEF KS) Fylkesdato: 150814 Filnavn: ver177.doc FEF dato: 150514 Side: 1 av 20 Frøya videregående skole Tilbygg Sjøhuset TOTALENTREPRISE, ÅPEN/ ANBUDSKONKURRANSE TILBYGG SJØHUSET FRØYA VGS PNR: 21301151 FRØYA VGS SJØHUSET Konkurransegrunnlag del 1: Orientering om prosjektet mv. Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 1 av 20

REGLER FOR GJENNOMFØRING AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Grunnleggende prinsipper Alle offentlige anskaffelser skal gjennomføres i samsvar med regelverket i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I lovens formålsbestemmelse - 1 - er effektive anskaffelser, forretningsmessig baserte disposisjoner og likebehandling fremhevet som grunnleggende prinsipper. Kravene i lovens 5 om konkurranse, likebehandling og ikke-diskriminering skal legges til grunn for valg og vurderinger ved alle offentlige anskaffelser uten hensyn til anskaffelsens art eller størrelse. Forskriften inneholder et komplett sett regler for gjennomføringen av anskaffelsesprosessen. Krav om konkurranse Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Kravet gjelder uavhengig av den enkelte anskaffelses art og verdi. Dette innebærer blant annet at oppdragsgiver med få unntak skal foreta en offentlig forhåndskunngjøring av alle sine anskaffelser, og at alle anskaffelser skal skje på grunnlag av konkurranse mellom et tilstrekkelig antall leverandører. Også direkte anskaffelser skal så langt det er mulig skje etter konkurranse, for eksempel ved at oppdragsgiver i forkant har undersøkt tilgjengelighet, pris mv hos flere leverandører. Krav om likebehandling av leverandører Regelverket skal blant annet ivareta leverandørenes rettigheter, og skal sikre forutsigbarhet og muligheter for å etterprøve anskaffelsesprosessen. Eksempler på dette er kravet om ikke-diskriminering og at kvalifisering av leverandører og tildeling av kontrakt skal baseres på kjente objektive kriterier. Det samme gjelder for kravet om at konkurranse skal skje på like vilkår for alle leverandørene. Dette er et gjennomgående krav til alle konkurranser i henhold til både EØS-avtalen og nasjonal rett. Kravet til likebehandling forutsetter blant annet at alle leverandører skal få samme informasjon, og så langt det er praktisk mulig, på samme tidspunkt for å forhindre at en eller flere leverandører får et konkurransefortrinn. Forbud mot diskriminering Forbudet mot diskriminering er en konkretisering av kravet til likebehandling av alle leverandører. Formell likebehandling er ikke nødvendigvis det samme som reell likebehandling, slik at selv om leverandørene formelt sett er likt behandlet, kan offentlige innkjøpere rammes av forbudet mot diskriminering. Forbudet rammer også de tilfeller hvor oppdragsgiver stiller et generelt krav til enten leverandør eller produkt, og kravet på grunn av sitt innhold kan ekskludere utenlandske leverandører. Protokollføring Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100 000 kroner ekskl. mva. Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 2 av 20

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE 5 2. OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG ENGASJERTE RÅDGIVERE 6 3. OPPLYSNINGER OM PROSJEKTET 7 3.0 Politiske og administrative vedtak 7 3.1 Prosjektets art og omfang 7 3.2 Kort beskrivelse av prosjektet 7 3.3 Beliggenhet og atkomst 7 3.4 Prosjektets tiltaksprofil 7 3.5 Offentlige tillatelser 8 4. OPPLYSNINGER OM OPPDRAGET 9 4.3 Totalentreprenørens rolle 9 4.4 Organiseringen av SHA-arbeidet 9 4.5 Fremdriftsforhold 9 4.6 Lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 9 4.7 Andre forhold 9 5. GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSEN 10 5.0 Generelle regler 10 5.1 Obligatoriske kvalifikasjonskrav 10 5.2 Supplerende regler 10 5.2.1 Utlevering av konkurransegrunnlaget 10 5.2.2 Tilbudsfrist 10 5.2.3 Levering av tilbud 10 5.2.4 Krav til tilbudet 10 5.2.5 Tilbudsåpning 10 5.2.6 Befaringer og konferanser 11 5.2.7 Alternative tilbud alternative frister - deltilbud 11 5.2.8 Kvalifikasjonsgrunnlag - kvalifikasjonskrav og dokumentasjon av kravene 11 5.2.9 Vedståelsesfrist 11 5.2.10 Kriterium for valg av tilbud. 11 5.2.11 Forbehold i tilbudet 11 5.2.12 Forkastede tilbud 11 5.2.13 Forhandlinger 11 5.2.14 Administrasjon av konkurransen 11 6. KONTRAKTSBESTEMMELSER 12 6.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 12 6.2 Supplerende kontraktsbestemmelser 12 6.2.00 Byggherre 12 6.2.01 Byggherremøter 12 6.2.02 Møter med kontraktsmedhjelpere 12 6.2.03 Partenes sikkerhetsstillelse 12 6.2.04 Totalentreprenørens forsikring 12 6.2.05 Partenes representanter 12 6.2.06 Valg av kontraktsmedhjelpere 13 6.2.07 Lover, forskrifter og offentlige vedtak 13 6.2.08 Arbeidstid 13 6.2.09 Avtalt risikoovergang 13 6.2.10a Bonus til vederlag 13 6.2.10b Indeksregulering 14 6.2.12 Retten til å pålegge endringer 14 6.2.13 Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. 14 6.2.14 Totalentreprenørens søksmål 15 6.2.15 Prøvedrift 15 6.2.16 Dagmulktbelagte frister 16 6.2.17 Dagmulktens størrelse 16 6.2.18 Gjennomføring av utbedringen 16 Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 3 av 20

6.2.19 Avbestilling 16 6.2.20 Rettigheter til prosjektmaterialet 17 6.2.21 Oppmannsavgjørelse 17 6.2.22 Tvisteløsning 17 6.2.23 Avtaledokument 17 6.2.24 Forretningsrutiner 17 6.2.26 Reklame 17 6.2.27 Utenlandsk arbeidskraft 17 6.2.28 Krav om skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold 17 6.2.30 Fornyede skatteattester/hms-egenerklæring 18 6.2.31 Lærlinger 18 6.2.32 Kommunikasjon mellom partene 18 6.2.33 Anleggsledelse 18 6.2.34 Lønns- og arbeidsvilkår 18 6.2.35 Sosialt ansvar 19 7. DOKUMENTER UTLEVERT SOM DEL AV KONKURRANSEGRUNNLAGET 20 KG DEL 2: TEKNISK BESKRIVELSE MED TILBUDSPOSTER, TEGNINGER, PROSEDYRER 20 7.1 Kvalifikasjonsgrunnlag 20 7.2 PA-bok 20 7.3 Ytelsesbeskrivelse for arkitekt og rådgivere 20 7.4 Arbeidsbeskrivelse SHA-ansvarlig prosjektering 20 7.5 Arbeidsbeskrivelse SHA-ansvarlig utførelse 20 7.6 Tverrfaglig prosjekteringsanvisning inkl. krav til utførelse 20 Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 4 av 20

1. TILBUDSINNBYDELSE Sør-Trøndelag fylkeskommune innbyr til åpen anbudskonkurranse på utførelse av totalentreprisen «Frøya VGS, tilbygg Sjøhuset». Følgende anskaffelsesprosedyre er valgt for denne anskaffelsen: ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Vi viser forøvrig til kunngjøring i DOFFIN-/TED-databasen og konkurransegrunnlaget. Trondheim den 02.07.2015.. Prosjektleder STFK Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 5 av 20

2. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere EIER Sør-Trøndelag fylkeskommune, Politisk og administrativ organisering, se, www.stfk.no BYGGHERRE/ OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune Bygge- og Eiendomstjenesten Postadresse: Sør-Trøndelag fylkeskommune Bygge- og Eiendomstjenesten Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Tlf: 73 86 60 00 Besøksadresse: Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeshuset Erling Skakkes gt 14 7004 Trondheim Prosjektleder for Sør- Trøndelag fylkeskommune Vegard Eitrem Mob: 94 37 78 69 vegard.eitrem@stfk.no Byggherren har benyttet følgende prosjekteringsgruppe i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget: ARKITEKT Øystein Hoffart JST Arkitekter AS Adresse VVS-KONSULENT Atle Holberg Telefonnummer E-post Telefonnummer E-post Byggherren har ingen avtale med prosjekteringsgruppa etter utarbeidet konkurransegrunnlag. Denne står derfor fritt til å inngå avtale(r) med leverandør for videreføring av prosjektet. Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 6 av 20

3. Opplysninger om prosjektet 3.0 Politiske og administrative vedtak Prosjektet er behandlet i Fylkestinget 25.02.2015 (sak 7/15) 3.1 Prosjektets art og omfang Prosjektet omfatter utvidelse av skolens sjøhus primært for å dekke skolens arealbehov pga. økt elevtall, dernest å øke kapasiteten i naturfagrom. Prosjektets omfatter nybygg på ca. 220 m2, inkl. opsjoner på ca. 50 m2. 3.2 Kort beskrivelse av prosjektet Dette er en beskrivelse av hvordan bygg og område ser ut før tiltaket. Gulv er støpt gulv på grunn med belegg av keramisk flis (fellesarealer), linoleum (tørre rom) og vinylbelegg (rom med vann/sluk). Merk at det er egne krav til overflater sanitærrom, normalt utføres disse med flis på gulv og vegg jfr. PA. Bæresystem består av yttervegger av bindingsverk, og søyle/dragerkonstruksjon for tak. Yttervegger er bindingsverk.. vinduer er trevindu som er satt inn jevnt med ytterkant vindsperre (og har utvendig utforing.) Utvendig panel er utført som lektepanel dvs. bredt underbord og smal overligger. Alle undervisningsrom har glassvegger. Innvendige vegger har funksjonskrav knytta til styrke jfr. PA. Innvendige dører og glassfelt er utført iht gjeldende lyd- og brannkrav, og har (malt? finert? laminert?) overflate. Bygg er utført med åpen røsting/skrå himling. Akustisk demping er løst ved hjelp av (beskriv himlingsløsning). I korridorer/ganger og underordnede rom kan det brukes flate himlinger. Utvendig tak er tekket med korrugerte stålplater. Dette forutsettes videreført i tilbygg. 3.3 Beliggenhet og atkomst Byggeplassens adresse og eventuelt kart e.l. for lokalisering. Kjørbar adkomst til byggetomta ligger fra hovedvegen, nord for skolen. Denne brukes av skolen i åpningstida. Alternativ adkomst (midlertidig/anleggsveg) kan være sør for skolen, og direkte ned til Sjøhuset. Ny adkomst til Blått Kompetansesenter som er under oppføring nord for Frøya VGS er dimensjonert for buss. I forbindelse med denne er det opparbeidet trafikkområde øst for skolen med tilsvarende kjørestyrke. Kjøreveg fra denne plassen fram til Sjøhuset er dimensjonert for bil/truck og må påregnes forsterket midlertidig dersom større transportmengder/tyngre kjøretøy skal bruke denne. Bussholdeplass ligger ca. 200 meter nord for skolen langs hovedvegen Transportrestriksjoner er knytta til skolens bruk av kjøreområde øst for eksisterende skole, og kjørbar adkomst til Sjøhuset. Disse brukes også i forbindelse med undervisningen, slik at «sambruk» må påregnes i byggeperioden. 3.4 Prosjektets tiltaksprofil Prosjektets tiltaksprofil vurderes til tiltaksklasse 2. Avklaring med kommune er ikke gjennomført. Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 7 av 20

3.5 Offentlige tillatelser Rammesøknad sendes primo august 2015 sammen med dispensasjonssøknad for byggeområdets utstrekning. Ramme- og dispensasjonssøknad er byggherrens ansvar. Etterfølgende søknader (igangsetting, evt. konvertering av rammesøknad til ett-trinns søknad, søknad om Arbeidstilsynets samtykke osv) er entreprenørens ansvar. Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 8 av 20

4. OPPLYSNINGER OM OPPDRAGET 4.3 Totalentreprenørens rolle Totalentreprenøren skal ha følgende ansvarsroller iht. den til enhver tid gjeldende plan- og bygningslovgivingen: Ansvarlig prosjekterende Ansvarlig utførende Ansvarlig uavhengig kontrollerende, både for prosjektering og utførelse (obligatorisk uavhengig kontroll jfr. PBL). Ansvarlig søker for alle offentlige tillatelser inkludert søknad til Arbeidstilsynet, etter innsendt søknad om rammetillatelse, som fortsatt ligger til behandling. Det forutsettes at totalentreprenøren overtar ansvaret for utførte søknader og inntrer som ansvarlig søker i prosessen som gjenstår. 4.4 Organiseringen av SHA-arbeidet STFK og leverandører skal organisere SHA-arbeidet slik at våre forpliktelser i henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) blir ivaretatt. Byggherren vil lage en første SHA-plan som leverandører skal videreutvikle. Avtaler med SHAkoordinator for prosjektering og SHA-koordinator for utførelse blir satt opp i samsvar med byggblankett Norsk Standard 8440 B. Se også vedlegg arbeidsbeskrivelser for de to rollene. Totalentreprenør skal medta SHA-koordinator for prosjektering i sitt tilbud, mens byggherren vil engasjere egen/ekstern SHAkoordinator for utførelse. 4.5 Fremdriftsforhold Nedenfor nevnte fremdrift er foreløpig lagt til grunn for gjennomføringen av prosjektet. Datoene skal imidlertid justeres i samsvar med fremdriften i den kommunale byggesaksbehandlingen og fylkeskommunens egen administrative og politiske behandling av saken. Antatt dato for igangsetting av byggearbeider: 15. september Delfrister, se kontraktsbestemmelsene. Antatt antall uker byggetid: 26 uker (ferdigdato ca.15. april). 4.6 Lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Det følger av konkurransegrunnlaget at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Totalentreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd kontraktsmedhjelpere i kjeden under seg. 4.7 Andre forhold Opplysninger om andre forhold av betydning for igangsettelse og gjennomføring av prosjektet. Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 9 av 20

5. GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSEN 5.0 Generelle regler De regler som skal gjelde for gjennomføringen av denne anskaffelsen fremgår av lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) og nedenfor stående supplerende regler. Reglene fastsetter blant annet tilbydernes og oppdragsgivers rettigheter og plikter i forbindelse med gjennomføringen av konkurransen. Tilbudet skal gis på grunnlag av de dokumenter som er angitt i konkurransegrunnlaget. 5.1 Obligatoriske kvalifikasjonskrav Samla kvalifikasjonskrav inkl. skatteattester og HMS-egenerklæring er tatt inn i vedlegg 7.1. Kvalifikasjonsgrunnlag. 5.2 Supplerende regler 5.2.1 Utlevering av konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget er lagt ut elektronisk. 5.2.2 Tilbudsfrist Tilbudsfrist: 25. august kl. 12.00 5.2.3 Levering av tilbud Tilbudet skal leveres i lukket forsendelse, merket: Sør-Trøndelag fylkeskommune, Bygge- og eiendomstjenesten Prosjektnummer og prosjektnavn hva saken gjelder Leveringsadresse: Sør-Trøndelag fylkeskommune, Bytorget, Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim Tilbud kan ikke sendes over post, telefaks eller E-post. 5.2.4 Krav til tilbudet Tilbudet skal være skrevet på norsk. Tilbudet skal leveres i ett eksemplar på papir og ett elektronisk eksemplar på flyttbart medium. Detaljert omfang og filstruktur er presisert i vedlegg 7.1. Kvalifikasjonsgrunnlag og vedlegg 7.2 Tildelingskriterier. Ved motstrid mellom papirversjonen og elektronisk versjon skal papirversjonen legges til grunn. Tilbudet skal ikke stiftes, limes eller bindes inn på en måte som vanskeliggjør eventuell kopiering. 5.2.5 Tilbudsåpning Åpning av tilbudene skjer: 25. august 2015 kl. 13.00. Tilbyderne har ikke anledning til å være til stede. Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 10 av 20

5.2.6 Befaringer og konferanser Befaring/konferanse: Vil bli avholdt torsdag 13. august 2015 kl. 11.00, oppmøtested hovedinngangen Frøya kultur- og kompetansesenter. Tilbyderen skal besiktige byggeplassen og gjøre seg kjent med de forhold som kan få innflytelse på arbeidene som skal utføres. 5.2.7 Alternative tilbud alternative frister - deltilbud Det er adgang til å gi pris på alternative løsninger i tillegg til de løsninger som fremgår av konkurransegrunnlaget. Den løsning som er beskrevet i konkurransegrunnlaget, skal imidlertid ikke utelates. Alternativ løsning skal angis i eget følgeskriv til tilbudet. Alternative løsninger skal prissettes komplett, og skal ha samme detaljeringsgrad som i konkurransegrunnlaget for øvrig. 5.2.8 Kvalifikasjonsgrunnlag - kvalifikasjonskrav og dokumentasjon av kravene Følgende kvalifikasjonskrav vil bli / er blitt lagt til grunn i konkurransen: Se Vedlegg 7.1 - Kvalifikasjonsgrunnlag vedlagt kunngjøringen. Følgende dokumentasjon kreves: Se Vedlegg 7.1 - Kvalifikasjonsgrunnlag vedlagt kunngjøringen. 5.2.9 Vedståelsesfrist Tilbyderen må vedstå seg sitt tilbud i 90 dager. 5.2.10 Kriterium for valg av tilbud. Tildelingen skal skje på basis av laveste tilbud blant de kvalifiserte tilbydere. 5.2.11 Forbehold i tilbudet Forbehold som ikke medfører avvisning, vil bli skjønnsmessig priset av oppdragsgiver. 5.2.12 Forkastede tilbud Forkastede tilbud vil ikke bli returnert til tilbyderne. 5.2.13 Forhandlinger Konkurranse med forhandlinger er ikke aktuelt i dette tilfellet. 5.2.14 Administrasjon av konkurransen STFK, Bygge- og eiendomstjenesten har kunngjort og administrerer konkurransen. Kontaktperson for alle henvendelser i denne konkurransen er: Prosjektleder, Sør-Trøndelag fylkeskommune (Se opplysninger om byggherre) Henvendelse om tilleggsopplysninger merkes "Frøya VGS Totalentreprisekonkurranse Tilbygg Sjøhuset". Alle spørsmål om konkurransen må være fremsatt via e-post innen 20. august kl. 12.00 (spørsmålsfrist). Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 11 av 20

6. KONTRAKTSBESTEMMELSER 6.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser NS 8407:2011 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser" skal gjelde med de unntak, endringer og suppleringer som følger av de nedenfor stående bestemmelsene. 6.2 Supplerende kontraktsbestemmelser Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8407:2011, er dette angitt i parentes. 6.2.00 Byggherre (1.1) Endring Sør-Trøndelag fylkeskommune, Bygge- og eiendomstjenesten er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakt og kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten særskilt fullmakt. Byggeleder ivaretar byggherrens forhold på byggeplass. 6.2.01 Byggherremøter (4.2, tredje ledd, første punktum) Endring Referat skal føres av byggherren eller den han utpeker. 6.2.02 Møter med kontraktsmedhjelpere (4.3) Endring Byggherren skal ha innkalling til prosjekterings- og kontraktsmedhjelpermøter (herunder byggemøter, fremdriftsmøter, mv.), og skal ha anledning til å delta på disse møtene. Totalentreprenøren skal føre referat fra møtene, og byggherrens representant skal alltid ha kopi av møtereferatene. Prosjekteringsmøter skal avholdes hver 14. dag. I byggeperioden skal det avholdes kontraktsmedhjelpermøter hver 14. dag. I tillegg skal det avholdes regelmessige framdrifts-/koordineringsmøter, samt nødvendige særmøter. 6.2.03 Partenes sikkerhetsstillelse (7) Tillegg Totalentreprenøren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og reklamasjonstiden i samsvar med Byggblankett for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden (Byggblankett 8407 B:2011). Eventuelle tvister i forbindelse med denne garantien skal behandles som angitt i punktet om Tvister. 6.2.04 Totalentreprenørens forsikring (8) Endring: Andre ledd, siste punktum. Tingforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. 6.2.05 Partenes representanter (9) Tillegg Prosjektleder er byggherrens representant. Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 12 av 20

6.2.06 Valg av kontraktsmedhjelpere (10.1) Endring Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av kontraktsmedhjelper og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentrepriser med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser ovenfor byggherren. Totalentreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd kontraktsmedhjelpere i kjeden under seg. Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også kontraktsmedhjelperen og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser med kontraktsmedhjelpere og innleid arbeidskraft skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som skal anvendes for dette oppdraget. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 - én - promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1.000,- pr. hverdag. Ved konstatert brudd på ovenfor nevnte bestemmelser, og dersom totalentreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke totalentreprenøren/kontraktsmedhjelperen fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. 6.2.07 Lover, forskrifter og offentlige vedtak (18.1) Tillegg Totalentreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for det aktuelle prosjektet. Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig. 6.2.08 Arbeidstid (18.8) Tillegg Totalentreprenøren skal tilpasse sine arbeider til daglig drift ved virksomhetstedet der dette er varsla i konkurransegrunnlaget. Dette gjelder spesielt for støyende arbeider og alle arbeider i eksamenstid eller tilsvarende. 6.2.09 Avtalt risikoovergang Ikke aktuelt. 6.2.10a Bonus til vederlag (26.1) Ikke aktuelt Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 13 av 20

6.2.10b Indeksregulering Alternativ 2: (26.2) Endring, første ledd Ved eventuell avtale om indeksregulering skal dette gjelde for 90 % av beløpet i opprinnelig kontrakt. 6.2.12 Retten til å pålegge endringer (31.1) Tredje ledd, siste punktum Prosentsatsen skal være: 20 %. 6.2.13 Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. (34.1.3) Samla endring Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging: Uendret byggetid Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og 34.1.2 ikke overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 15 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel: 0,5 A ( B - 1,1 C) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva. B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva. C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum ekskl. mva.) Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning påslag knyttet til innkjøp av materialer, transport, maskiner, administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag mv., avbestillingserstatning, endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres, regnet i måneder for halve tiden fra tilbudsdato til kontraktens overtakelsesdato. Forlenget byggetid Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 0,7 A ( Z ) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva. Y = opprinnelig byggetid. Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 14 av 20

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres, regnet i måneder for halve tiden fra tilbudsdato til kontraktens overtakelsesdato. 6.2.14 Totalentreprenørens søksmål (35.2.a) Ikke aktuelt 6.2.15 Prøvedrift (38.2) Tillegg til tredje ledd. Prøvedriftens omfang Prøvedriftsperiodens varighet er 6 måneder. Oppstart av prøvedriftsperiode skjer etter overtakelse. Prøvedrift har til hensikt å kontrollere at bygg og teknikk fungerer tilfredsstillende vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med leverandøren av de enkelte anlegg/totalentreprenøren rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden. Justering av prøvedriftsperiodens lengde Totalentreprenøren skal, i samråd med byggherren, ha anledning til å ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av prøvedriftsperioden. Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av prøvedriftsperioden gir ikke totalentreprenøren grunnlag for tilleggskrav. Totalentreprenørens plikter Totalentreprenøren skal i prøvedriftsperioden ha ansvar for drift og vedlikehold av bygg og teknikk, og i denne forbindelse holde det tekniske personell på anlegget som er nødvendig. Totalentreprenøren skal utføre vedlikehold av sine anlegg i prøvedriftsperioden iht. totalentreprenørens egen vedlikeholdsbeskrivelse, og i denne forbindelse dekke alle vedlikeholdskostnader, inklusive forbruksmateriell. Totalentreprenøren skal også gjennomføre faste besøk på anlegget for å kunne oppfylle hensikten med prøvedriften, jf. ovenfor. Under prøvedriftsperioden plikter totalentreprenøren umiddelbart å iverksette nødvendige tiltak dersom det påpekes eller oppdages feil og mangler. Dokumentasjon fra prøvedriften skal utarbeides av totalentreprenøren og overleveres byggherren. Byggherrens plikter Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 15 av 20

Byggherrens driftspersonell utfører daglig tilsyn av de tekniske anlegg. Dette fritar ikke totalentreprenøren fra noen av hans plikter, jf. ovenfor. Energikostnader i prøvedriftsperioden dekkes av byggherren. 6.2.16 Dagmulktbelagte frister (40.2) Tillegg Følgende andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt: Avtales når framdrift er fastlagt, og før kontrakt underskrives: Frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan etter NS 8407:2011 pkt. 21.2 (4 uker).: Dato. Frist for delovertakelse: Dato. Frist for ibruktakelse av. uten overtakelse: Dato. Frister for overlevering av FDV-dokumentasjon: Dato.. Frist for utbedring av mangler: Dato... (f. eks. 4 uker) 6.2.17 Dagmulktens størrelse (40.3) Tillegg Dagmulkten skal være stor 1 % av kontraktssummen jfr. NS8407 pkt. 40.3 ved overskridelse av sluttfristen. Dagmulkten skal være stor kr 1500, - ved overskridelse av frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan Dagmulkten skal være stor 1 % av kontraktssummen jfr. NS8407 pkt. 40.3 ved overskridelse av frist for delovertakelse/-r. Dagmulkten skal være stor kr 1500,- ved overskridelse av fristen for overlevering av FDVdokumentasjon. 6.2.18 Gjennomføring av utbedringen (42.3.3) Tillegg Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med byggherren. Dersom hensynet til byggherrens bruk av kontraktarbeidet, herunder hans leietakers og eventuell brukers bruk, gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, plikter totalentreprenøren å gjøre dette uten overtidsgodtgjørelse. 6.2.19 Avbestilling (44) Tillegg Gjennomføringen av prosjektet er avhengig av administrative og/eller politiske vedtak. Etter at vedtak er fattet, forbeholder oppdragsgiver seg derfor retten til å avbestille noen eller alle gjenstående deler av oppdraget på de tre nedenfor nevnte tidspunkter: - Etter at innstilling på valg av tilbydere er utarbeidet og ferdigbehandlet - politisk / administrativt - av oppdragsgiver. - Etter at priset revidert forprosjekt er utarbeidet i henhold til ytelsesbeskrivelsen og er ferdigbehandlet - politisk / administrativt - av oppdragsgiver (Samspill fase 1) - Etter at brukerprosess er gjennomført, priset revidert forprosjekt er utarbeidet i henhold til ytelsesbeskrivelsen og er ferdigbehandlet - politisk / administrativt - av oppdragsgiver (Samspill fase 2) Leverandøren har ved avbestilling i disse tilfellene bare krav på betaling for den delen av oppdraget som er utført. Eventuell avbestilling skal skje skriftlig og snarest mulig etter at beslutningen om dette er tatt. Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 16 av 20

Prosjektmateriale som er betalt, har oppdragsgiveren rett til å bruke i samsvar med reglene i 6.1. 6.2.20 Rettigheter til prosjektmaterialet (47.2.1) Endring. Første ledd erstattes med dette: Sør-Trøndelag Fylkeskommune blir eier av og har alle rettigheter til alt prosjektmaterialet som utarbeides. Dette gjelder all prosjektdokumentasjon inkl. alt fil-materiale som utarbeides. Ved prosjektets avslutning skal alt prosjektmateriale overleveres oppdragsgiver både i papirform, i digitale standard format (IFC, smc, dwg, pdf, doc, xls,..) og i det proprietære filformatet dokumentasjonen er utarbeidet i. Oppdragsgiver skal i ettertid fritt kunne arbeide med elektronisk materiale. (Leverandøren vil få skrivetilgang til prosjektportal på plattform Microsoft SharePoint og skal selv legge inn dokument merket med metadata i samsvar med NS 3456.) 6.2.21 Oppmannsavgjørelse (50.3.1) Tillegg Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å forelegge tvisten for en oppmann. 6.2.22 Tvisteløsning (50.4) Annet ledd, endring Ved ordinær rettergang skal Trondheim tingrett være verneting i alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten. Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler. Tillegg til bestemmelser i NS 8407: 6.2.23 Avtaledokument Avtaledokument skal utformes på grunnlag av Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om totalentreprise, men endringer nevnt her i konkurransegrunnlaget vil gjelde. 6.2.24 Forretningsrutiner Byggherrens forretningsrutiner skal legges til grunn. Se vedlegg, prosjektets PA-bok. 6.2.26 Reklame Dersom totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd. All kontakt med media skal håndteres av byggherren. 6.2.27 Utenlandsk arbeidskraft Totalentreprenøren skal sørge for at eventuell utenlandsk arbeidskraft i eget firma eller kontraktsmedhjelpere har nødvendig arbeidstillatelse etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser, og at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 6.2.28 Krav om skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold Totalentreprenøren skal kreve skatteattest i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget, som overstiger en verdi på 100 000 kroner ekskl. mva. Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 17 av 20

6.2.29 Krav om HMS-egenerklæring i underliggende entrepriseforhold Totalentreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget som overstiger en verdi på 500 000 kroner ekskl. mva. 6.2.30 Fornyede skatteattester/hms-egenerklæring Totalentreprenøren skal uoppfordret fremlegge fornyede skatteattester for merverdiavgift og skatt én gang i året frem til byggherren har overtatt arbeidene/prosjektet. Totalentreprenøren skal uoppfordret fremlegge fornyet HMS-egenerklæring én gang i året frem til byggherren har overtatt arbeidene/prosjektet. Erklæringen skal leveres sammen med de fornyede skatteattestene. Samtidig som totalentreprenøren fremlegger sine fornyede skatteattester og HMS-egenerklæring, skal totalentreprenøren fremlegge fornyede skatteattester og HMS-egenerklæring fra sine kontraktsmedhjelpere. Skatteattestene og HMS-egenerklæringene skal ikke være eldre enn 6 måneder på fremleggelsestidspunktet. 6.2.31 Lærlinger Innafor rammene av EØS-avtaleverket skal totalentreprenør inkl. kontraktsmedhjelpere skal være tilknyttet offentlig godkjent lærlingordning for alle relevante fagområder som kontrakten omfatter. 6.2.32 Kommunikasjon mellom partene Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner (for eksempel byggeplassledelsen) i prosjektet foregå på norsk. 6.2.33 Anleggsledelse Totalentreprenøren skal ha minimum én anleggsleder og én arbeidsleder/bas på byggeplassen. Arbeidsleder/bas skal til enhver tid være på byggeplassen når arbeidene pågår. Anleggsleder og arbeidsleder/bas skal minimum ha håndverksbrev/fagbrev eller tilsvarende og begge skal snakke norsk, svensk eller dansk. 6.2.34 Lønns- og arbeidsvilkår Ansatte hos totalentreprenøren/kontraktsmedhjelperene/leverandøren/kontraktsmedhjelperene som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha følgende lønns- og arbeidsvilkår: På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkår være i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkår være i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Totalentreprenøren/kontraktsmedhjelperene/leverandøren/kontraktsmedhjelperene skal på forespørsel dokumentere at ovenfor nevnte krav til lønns- og arbeidsvilkårene er oppfylt. Dersom totalentreprenøren/kontraktsmedhjelperene/leverandøren/kontraktsmedhjelperene ikke etterlever bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som blir tilbakeholdt skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 18 av 20

6.2.35 Sosialt ansvar Leverandøren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. De varer/produkter som leverandøren leverer skal være fremstilt under forhold som er forenlig med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner 1 og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på produksjonsstedet. Kravene som følger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Leverandøren er forpliktet til å oppfylle kravene under hele kontraktsperioden. Dersom leverandøren bruker kontraktsmedhjelpere til å gjennomføre hele eller deler av kontrakten, er leverandøren forpliktet til å videreføre de samme kravene til kontraktsmedhjelperne og bidra til at de etterlever kravene. Det samme gjelder kontraktsmedhjelperne. Leverandøren skal på oppfordring kunne legge fram dokumentasjon på at kravene er oppfylt. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte kontroller på produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandøren å oppgi navn og kontaktopplysninger på de aktørene i leverandørkjeden som oppdragsgiver ønsker å kontrollere. Oppfyller ikke leverandøren kravene til sosialt ansvar i denne kontraktsbestemmelsen, innebærer det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de påpekte manglene innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Leverandøren skal dokumentere rettelsene skriftlig på den måten oppdragsgiver bestemmer. Ved vesentlige brudd på kontraktsbestemmelsene om sosialt ansvar kan oppdragsgiver heve kontrakten. 1 Les mer om FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner, se www.fn.no Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 19 av 20

7. DOKUMENTER UTLEVERT SOM DEL AV KONKURRANSEGRUNNLAGET KG DEL 2:TEKNISK BESKRIVELSE MED TILBUDSPOSTER, TEGNINGER, PROSEDYRER 7.1 Kvalifikasjonsgrunnlag Dokumentet inneholder kolonner med vedleggsangivelser. Disse skal være entreprenørens nummerering av vedlegg i sine svardokumenter, kfr. pkt. 5.2.04. 7.2 PA-bok 7.3 Ytelsesbeskrivelse for arkitekt og rådgivere Alle ytelser i etterspurte faser skal utføres om ikke annet er nevnt. 7.4 Arbeidsbeskrivelse SHA-ansvarlig prosjektering 7.5 Arbeidsbeskrivelse SHA-ansvarlig utførelse 7.6 Tverrfaglig prosjekteringsanvisning inkl. krav til utførelse Dokument: FKK-Sjøhuset-KG-del1-02072015.doc Side 20 av 20