Kontraktsgrunnlag NS 8405

Transkript

1 Kontraktsgrunnlag NS 8405 Del 2 av konkurransegrunnlaget {PROSJEKTNAVN /-NUMMER + DOKUMENTETS DATO HER} Et skolebygg å være stolt av!

2 Innholdsfortegnelse A. GENERELL DEL... 5 A.1 INNLEDNING... 5 Generelt om oppdragsbeskrivelsen... 5 Ansvar... 5 Fullmakter... 5 Etiske retningslinjer... 5 A.2 KORT OM KONTRAKTARBEIDETS OMFANG... 5 A.3 ORGANISASJON OG ENTREPRISEMODELL... 6 Organisering... 6 Entreprisemodell... 6 A.4 DOKUMENTLISTE... 6 B. KONTRAKTSBESTEMMELSER... 7 B.1 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 7 B.2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 7 NS 8405 pkt. 3.1 Kontraktsdokumenter... 7 NS 8405 pkt. 6 Fullmakter... 7 NS 8405 pkt. 8 Varsler og krav... 7 NS 8405 pkt. 9 Sikkerhetsstillelse... 8 NS 8405 pkt. 10 Forsikring... 8 Pkt Entreprenørens prosjektering... 8 NS 8405 pkt. 14 Kontroll, prøving m.m NS 8405 pkt. 16 Tiltransport. Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenør(er)... 9 NS 8405 pkt. 18 Fremdrift og samordning... 9 NS 8405 pkt. 22 Endringer... 9 NS 8405 pkt Entreprenørens varsel om vederlagsjustering NS 8405 pkt. 26 Partsuenighet NS 8405 pkt. 27 Fastsettelse av vederlag NS 8405 pkt. 29 Generelle betalingsbestemmelser NS 8405 pkt. 30 Entreprenørens rettigheter ved forsinket betaling NS 8405 pkt. 33 Sluttoppgjør NS 8405 pkt. 34 Dagmulkt ved forsinkelse NS 8405 pkt. 43 Tvister B.3 OSLO KOMMUNES SERIØSITETSBESTEMMELSER Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) (NS ) HMS-kort Krav om betaling til bank Krav til bruk av lærlinger Krav om bruk av fast ansatte Krav vedrørende bruk av innleide/arbeidskraft fra bemanningsforetak Krav om faglærte håndverkere Begrensing i antall ledd underentreprenører (NS 8405 pkt. 15.1) Krav til lønns- og arbeidsvilkår (NS ) Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring (NS ) Tilgang til og overføring av data fra entreprenør Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant betaling Krav til innsending av mannskapslister og innsyn i oversiktslister Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende Entreprenørregister... 18

3 Utdypende krav til faktura (NS 8405 pkt. 29) Byggherrens rett til å innhente opplysninger Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser Brudd på konkurranselovgivningen Innrapportering av utenlandske arbeidstakere og arbeidere (NS ) Revisjon Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i egen virksomhet og i leverandørkjeden Oppfølging av grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i leverandørkjeden Returordning for emballasje C. TEKNISKE BESTEMMELSER C.1 TEKNISKE RAMMEBETINGELSER Overordnede krav Ytre miljø Andre rammebetingelser C.2 TEKNISK BESKRIVELSE Funksjonsbeskrivelse / Detaljbeskrivelse (stryk det som ikke passer) Rigg og drift Rent, tørt, bygg Generelt Systemutprøving Opplæring av teknisk personell ved skolen Overtakelse og prøvedrift Reklamasjonstid og reklamasjoner Prosjekterendes og byggeleders ytelser i avslutningsfasen og reklamasjonstiden C.3 KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON Merking av bygg og anlegg Tegninger BIM C.4 TEKNISKE REFERANSEDOKUMENTER Referanseobjekt D. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN D.1 ADMINISTRATIVE RUTINER Søknader Intern kommunikasjon i prosjektet Ekstern kommunikasjon Prosjekthotell Arkivering Møter Tegninger Fremdriftsstyring Fakturering Endringshåndtering Avvikshåndtering Rapportering D.2 KVALITETSSIKRING Kvalitetsplan Entreprenørens kvalitetskontroll D.3 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) Side 3 av 51

4 D.4 ØVRIGE KRAV TIL BYGGEPROSESSEN E. FRISTER, DAGMULKTER OG FREMDRIFT E.1 FRISTER E.2 DAGMULKTER OG SANKSJONER Dagmulkter Sanksjoner E.3 FREMDRIFTSPLANLEGGING Overordnet fremdriftsplan (byggherrens Hovedfremdriftsplan) Entreprenørs fremdriftsplan F. VEDERLAG F.1 PRISSAMMENSTILLING F.2 VEDERLAG FOR PRØVEDRIFT F.3 REGNINGSARBEID F.4 PÅSLAG FOR SIDE- OG UNDERENTREPRISER Tiltransport av sideentrepriser Byggeplass administrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører F.5 OPSJONER F.6 REGULERING G. OPPDRAGSGIVERS YTELSER G.1 OPPDRAGSGIVERS MEDVIRKNING Byggherrens kontroller Uavhengig kontroll SHA Miljørevisjon Andre forhold som kan være aktuelle H. VEDLEGG Side 4 av 51

5 NS 3450 må brukes aktivt i forbindelse med utarbeidelse av dette kontraktsgrunnlaget. A. Generell del A.1 Innledning Generelt om oppdragsbeskrivelsen Dette kontraktsgrunnlaget er utarbeidet i henhold til NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg. Oppdragsbeskrivelsen er utarbeidet spesielt for: Prosjektnavn og kontrakt. Entreprenør tilknyttet denne kontrakt forpliktes til å følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser og retningslinjer som fremkommer i denne oppdragsbeskrivelsen. Alle krav som fremkommer i denne oppdragsbeskrivelsen skal være inkludert i pristilbudet gitt av entreprenør. Ansvar Rollefordelingen i forhold til Plan- og bygningsloven: Tiltakshaver/byggherre: Ansvarlig søker (SØK): Ansvarlig prosjekterende, alle fag (PRO): Ansvarlig utførende (UTF): Undervisningsbygg Firmanavn Firmanavn Firmanavn Fullmakter Fullmakter ved endring i kontrakt: Administrerende direktør Undervisningsbygg Ubegrenset Avdelingsdirektør kr Seksjonsleder kr Prosjektleder kr Delprosjektleder kr Byggeleder kr Prosjektets adresseliste viser hvem som innehar rollene. Ingen andre enn de nevnt over kan påføre byggherren forpliktelser uten spesiell fullmakt til dette. Etiske retningslinjer Handlinger i strid med lover, regler og god forretningsskikk skal ikke forekomme. Byggherren aksepterer ikke trakassering, diskriminering eller annen adferd som andre kan oppfatte som støtende, truende eller nedverdigende. A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang Her skal det gis en orientering av hva kontraktarbeidet omfatter. Side 5 av 51

6 A.3 Organisasjon og entreprisemodell Organisering Her skal det redegjøres for byggherrens organisering av prosjektet, også entrepriseadministrasjon og byggeledelse. Det kan legges inn prosjektets organisasjonskart. Vis roller ikke personer. Innehaver av de ulike rollene angis i prosjektets adresseliste som distribueres av byggherren. Entreprisemodell A Prosjektets oppdeling i entrepriser A Entrepriseform for denne kontrakten (Skriv hva slags entrepriseform som benyttes.) A Koordinering, samordning og administrasjon A Tiltransport av entrepriser (Hvis det er klart hvilke entrepriser entreprenøren vil få tiltransportert omtales disse her) A.4 Dokumentliste Her skrives inn hvilke dokumenter som er gjeldende for oppdraget. Dato for de ulike dokumentene legges til ved behov. Del II Kontraktsgrunnlaget A Generell del A.1 Innledning Dette dokument A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang Dette dokument A.3 Organisering og entreprisemodell Dette dokument A.4 Dokumentliste Dette dokument B Kontraktsbestemmelser B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Dette dokument B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser Dette dokument C Tekniske krav C.1 Tekniske rammebetingelser Dette dokument C.2 Teknisk beskrivelse Eget dokument C.3 Tegninger og modeller Dette dokument C.4 Tekniske referansedokumenter Vedlegg XX D Krav til byggeprosessen D.1 Administrative rutiner Dette dokument D.2 Kvalitetssikring Dette dokument D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Dette dokument D.4 Øvrige krav til byggeprosessen Dette dokument E Frister og dagmulkter E.1 Frister Dette dokument E.2 Dagmulkter Dette dokument E.3 Framdriftsplanlegging Dette dokument F Vederlaget F.1 Prissammenstilling Vedlagt F.2 Regningsarbeid Dette dokument F.3 Påslag for side- og underentrepriser Dette dokument F.4 Opsjoner Dette dokument F.4 Regulering Dette dokument G Oppdragsgivers ytelser Dette dokument H Vedlegg Oversikt over vedlegg Vedlegg XX-XX Side 6 av 51

7 B. Kontraktsbestemmelser B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, med nedenstående endringer og suppleringer. De til enhver tid gjeldende lover og forskrifter skal følges. B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser Her spesifiseres eller henvises til bestemmelser som supplerer eller erstatter enkelte av bestemmelsene i kap. B.1. NS 8405 pkt. 3.1 Kontraktsdokumenter (Fylles ut dersom det er aktuelt å endre på rekkefølgen på kontraktsdokumenter angitt i pkt. 3.1 i NS 8405) Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1) Dette avtaledokument 2) Referat fra avklaringsmøte/ forhandlingsmøte datert XXX 3) Entreprenørens tilbud 4) Byggherrens konkurransegrunnlag 5) NS 8405 (ikke vedlagt) NS 8405 pkt. 6 Fullmakter Som nytt 2. ledd under NS 8405 pkt. 6: Entreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant. Byggeleder og prosjektleder har fullmakt til å avvise entreprenørens krav. Det vises videre til kap. A.1.3. NS 8405 pkt. 8 Varsler og krav NS 8405, 2. avsnitt, 1. setning utgår og erstattes med følgende: «Varsel og krav som er innført i referat ført etter NS 8405 pkt. 7.1 regnes som skriftlig varsel.» Følgende tekst kommer til erstatning: «Alle varsler og krav som påvirker kontrakten mht. pris, kvalitet eller framdrift, herunder varsel om endring iht. NS 8405 pkt. 23.2, 24.2 og 25.3, skal varsles skriftlig pr. post eller ved elektronisk kommunikasjon der dette er avtalt likestilt med vanlig post. Øvrige varsel og krav som er innført i referat ført etter 7.1 regnes som skriftlig varsel.» NS 8405 pkt. 8, 3. ledd kommer ikke til anvendelse på krav som for første gang fremsettes i sluttoppgjøret. Side 7 av 51

8 B NS 8405 pkt. 9 Sikkerhetsstillelse Pkt. 9.1 Generelle bestemmelser NS 8405 pkt. 9.1 utgår for så vidt det gjelder byggherrens plikt til å stille sikkerhet. For øvrig gjelder 9.1 fullt ut. B Pkt. 9.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse Entreprenøren skal stille sikkerhet i henhold til NS 8405 pkt B Pkt. 9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse Punktet utgår i sin helhet. NS 8405 pkt. 10 Forsikring (NB ved større prosjekter eller prosjekter med høy risiko bør det utarbeides bestemmelser/vedlegg hvor entreprenørens forsikringsplikt er detaljert og utdypet utover NS 8405 pkt. 10.) B Pkt Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret Følgende kommer i tillegg til pkt. 10.1: «Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren.» B Pkt Kontroll Entreprenørens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres med forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt entreprenørens dokumentasjon. B Pkt Forsikring ved ombyggingsarbeider Byggherrens forsikringsplikt i henhold til dette punktet ivaretas gjennom Oslo kommunes forsikringsprogram, herunder selvassuranse. Pkt siste punkt utgår. Pkt Entreprenørens prosjektering Følgende kommer i tillegg til pkt. 13.1: B Rettigheter til prosjekteringsmateriale og dokumenter Skriftlige eller elektroniske dokumenter, herunder prosjekteringsmateriale fa entreprenørens prosjektering, som er utarbeidet i forbindelse med kontrakten skal kun gjøres kjent for partene og andre som trenger dem til gjennomføring av prosjektet, senere drift, vedlikehold, ombygging og påbygging. De skal ikke brukes til andre oppdrag uten etter samtykke fra den part som har levert dokumentene. Generalentreprenøren skal sørge for at relevante dokumenter, skriftlige eller elektroniske, kan utleveres i minst fem år etter overtakelsen. Generalentreprenøren har krav på dekning av sine kostnader i forbindelse med utleveringen. Eksempler på relevant dokumentasjon er lisenser, dokumentasjon på tekniske anlegg, programvare og programfiler. Dette er dokumentasjon som kan være nødvendig for videre drift, forvaltning og endringer på anleggene. Side 8 av 51

9 B NS 8405 pkt. 14 Kontroll, prøving m.m. Pkt Byggherrens rett til å føre kontroll Følgende kommer i tillegg til NS 8405 pkt. 14.1: «Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i; a) entreprenørens kvalitets- og miljøstyringssystem b) utførelsen av kontraktarbeidet c) produksjonsprosessen d) de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten. Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. Kravet gjelder også underentreprenører. B NS 8405 pkt. 16 Tiltransport. Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenør(er) Generelt Byggherren forbeholder seg retten til å benytte de arrangerte entrepriseformer som fremgår av NS 8405 pkt. 16. Entreprenøren som er part i denne kontrakten kan bli tiltransportert eller underlagt byggeplassadministrasjon/ fremdriftskontroll eller pålegges å påta seg tiltransport eller byggeplassadministrasjon/fremdriftskontroll. Pkt siste avsnitt utgår. B Pkt Påslag Pkt utgår og erstattes med følgende: «Påslaget for tiltransport og administrert entreprise skal være den prosentsats av tiltransportert eller administrert entreprenørs endelige og totale vederlag inkludert merverdiavgift, som fremgår av prisskjema.» NS 8405 pkt. 18 Fremdrift og samordning Det vises til kap. E.1. NS 8405 pkt. 22 Endringer B Pkt Byggherrens rett til å pålegge entreprenøren endringer (Fylles ut dersom det unntaksvis skal avtales en annen prosentsats enn det som følger av NS 8405 pkt stryk hvis det ikke er relevant) NS 8405 pkt tredje ledd, andre punktum utgår og erstattes med følgende bestemmelse: Side 9 av 51

10 «Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer utover XX % netto tillegg til kontraktssummen.» NS 8405 pkt Entreprenørens varsel om vederlagsjustering Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 pkt andre ledd bokstav a og fjerde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging. Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging: Regulering i uendret byggetid Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel: 0,5A(B 1,1C) C A = Avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. B = Kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. C = Opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.) Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til: Regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning Utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag, mv. Avbestillingserstatning Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift Kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. Regulering i forlenget byggetid Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 0,7AZ Y A = Avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = Opprinnelig byggetid Z = Forlengelsen utover opprinnelig byggetid Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. Side 10 av 51

11 Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. NS 8405 pkt. 26 Partsuenighet B Pkt Utførelsesplikt ved uenighet NS 8405 pkt tredje ledd utgår. B Pkt Midlertidig tvisteløsning NS 8405 pkt utgår. Partene kan imidlertid avtale å benytte midlertidig tvisteløsning med bruk av oppmann i det enkelte tilfelle. B Pkt Entreprenørens søksmål NS 8405 pkt gjelder, dog slik at ordinær rettergang er hovedregelen. Midlertidig tvisteløsning eller voldgift må være avtalt i det enkelte tilfelle. NS 8405 pkt. 27 Fastsettelse av vederlag B Kontraktssum Det vises til kap. F.1. B Pkt Indeksregulering Det vises til kap. F.6. B Pkt Mengdekontroll Entreprenøren skal foreta mengdekontroll og gis frist til tre uker etter signering av kontrakt med å kontrollere de i konkurransegrunnlaget angitte mengder, jfr. NS 8405 pkt NS 8405 pkt. 29 Generelle betalingsbestemmelser B Pkt Betalingsfrist Første setning erstattes med: Byggherre plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt korrekt faktura. NS 8405 pkt. 30 Entreprenørens rettigheter ved forsinket betaling B Pkt Entreprenørens rett til å stanse arbeidet Fristen i NS 8405 pkt endres fra 24 timers skriftlig varsel til 48 timers skriftlig varsel. NS 8405 pkt. 33 Sluttoppgjør B Pkt Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav. Side 11 av 51

12 Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket «omtvistet» og «uomtvistet sluttoppgjør». Uomtvistet krav betales av byggherren innen forfall oppført på ny faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner. Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger knyttet til sluttfaktura. NS 8405 pkt. 34 Dagmulkt ved forsinkelse B Pkt Dagmulktens størrelse Det vises til kap. E.2. NS 8405 pkt. 43 Tvister B Pkt Foreløpig oppmannsavgjørelse NS 8405 pkt utgår. Partene kan imidlertid avtale å benytte foreløpig oppmannsavgjørelse i det enkelte tilfelle. B Pkt og 43.4 Tvisteløsning der kravet er under/over 100 G NS 8405 pkt og pkt utgår og erstattes med følgende tekst: Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling. Ved løsning av tvister skal norsk rett legges til grunn. B.3 Oslo kommunes seriøsitetsbestemmelser Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) (NS ) Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning med tilhørende forskrifter, Byggherrens SHA-plan og Byggherrens eller koordinators anvisninger. Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av Byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, Entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. Med mindre annet er avtalt skal alle Entreprenørens nøkkelpersoner i prosjektet forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidere han og eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. Alle på arbeidsplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA (Sikker jobbanalyse), sikkerhetsdatablader og varselskilter på arbeidsplassen, samt bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr mv. som vedkommende benytter i arbeidet. Materialet skal foreligge på et språk vedkommende arbeider forstår godt, såfremt arbeideren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. Side 12 av 51

13 Ved brudd på ovennevnte plikter har Byggherren rett til å stanse arbeidene for Entreprenørens regning og risiko i den utstrekning Byggherren anser det nødvendig. Entreprenørens forsinkelse som følge av stansing gir Byggherren rett på eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering. Byggherren kan heve avtalen dersom Entreprenøren vesentlig misligholder ovennevnte plikter og ikke retter forholdene innen rimelig frist. Ved gjentatte mislighold kan Byggherren heve avtalen selv om Entreprenøren retter forholdene. Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprenøren, kan Byggherren kreve å få tiltransportert til seg Entreprenørens kontrakter med underentreprenører. Ved tilsvarende brudd hos underentreprenøren, kan Byggherren kreve at Entreprenøren skifter ut underentreprenøren. Dette skal skje for Entreprenørens regning og risiko. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. HMS-kort Alle som utfører arbeid for Entreprenøren på byggeplassen skal bære lett synlig og gyldig HMS kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS kort. Entreprenøren skal for egen regning og risiko bortvise personer som ikke har HMS kort. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelse. Krav om betaling til bank Lønn, oppgjør og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underentreprenører, innleide og selvstendige oppdragstakere skal utbetales til den enkeltes konto i bank. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelse. Krav til bruk av lærlinger Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor fagområder med behov for læreplass utføres av lærlinger. Utenlandske entreprenører kan oppfylle kravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig godkjent lærlingordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet. Kravet kan oppfylles av Entreprenøren og en eller flere av hans underentreprenører. En Entreprenør som er tilknyttet en lærlingordning og som kan dokumentere reelle forsøk på å inngå lærekontrakt uten å lykkes, skal av Byggherren anses for å ha oppfylt kravet om bruk av lærling. En Entreprenør som er tilknyttet en lærlingordning og har inngått lærekontrakt, men som på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under leveransen, skal av Byggherren anses for å ha oppfylt vilkåret om bruk av lærling dersom Entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt uten å lykkes. Der gjenstående kontraktsperiode er mer enn tre måneder, anses kravet kun oppfylt dersom Entreprenøren med jevne mellomrom gjør reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt. Side 13 av 51

14 Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, levere plan for hvordan kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsopphør skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. Byggherren kan holde tilbake inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren. Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntre, kan Byggherren, med rimelig varsel, stanse arbeidene for Entreprenørens regning og risiko, eller heve kontrakten. Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprenøren, kan Byggherren kreve å få tiltransportert til seg Entreprenørens kontrakter med underentreprenører. Manglende oppfyllelse av ovennevnte krav gir Byggherren rett til prisavslag på 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet. Krav om bruk av fast ansatte Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal arbeidet i all hovedsak utføres av fast ansatte i minst 80 % stilling. Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatte etter denne bestemmelsen. Byggherren kan gjøre unntak fra kravet, for eksempel der midlertidig ansatte erstatter fast ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l. Entreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over bemanningen og oppfyllelsesgrad. Timelister skal fremlegges på anmodning. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Krav vedrørende bruk av innleide/arbeidskraft fra bemanningsforetak Entreprenøren skal søre for at personell fra bemanningsforetak som Entreprenøren benytter til å oppfylle kontrakten med Byggherren, har arbeidskontrakter som sikrer disse tarifflønn e.l. mellom etterfølgende oppdrag enten oppdragene er for Byggherren eller andre - så lenge kontraktsperioden mellom Entreprenøren og Byggherren varer. Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både Byggherren og den enkelte ansatte som grunnlag for erstatning fra Entreprenøren. Krav om faglærte håndverkere Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Inntil 10 % av kravet kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt, for første gang, etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. Side 14 av 51

15 Entreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall fagarbeidertimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. Entreprenøren skal levere sluttrapport som dokumenterer at Entreprenøren har oppfylt kontraktskravet. Manglende oppfyllelse av ovennevnte krav, gir Byggherren rett til å holde tilbake inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet. Ved brudd på pliktene i første avsnitt, kan Byggherren enten kreve erstatning tilsvarende besparelsen Entreprenøren har oppnådd ved bruddet, eller forholdsmessig prisavslag på inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet. Ved vesentlig mislighold av pliktene i første og annet avsnitt, eller der det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntre, kan Byggherren med rimelig varsel stanse arbeidene for Entreprenørens regning og risiko eller heve kontrakten. Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprenøren, kan Byggherren kreve å få tiltransportert til seg Entreprenørens kontrakter med underentreprenører. Begrensing i antall ledd underentreprenører (NS 8405 pkt. 15.1) Følgende kommer i tillegg til pkt. 15.1: Entreprenøren kan ikke ha flere enn ett ledd underentreprenør i kjede under seg. Innleie av personell regnes som ett ledd. Byggherren kan godta flere ledd dersom det på grunn av uforutsette eller spesielle omstendigheter gjør det nødvendig for å få gjennomført kontraktsarbeidene. Entreprenørens bruk av underentreprenører, herunder innleid arbeidskraft, skal skriftlig forhåndsgodkjennes av Byggherren. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn. Det samme gjelder for utskifting av underentreprenører i kontraktsperioden. Byggherrens godkjenning endrer ikke Entreprenørens forpliktelser overfor Byggherren. Ved inngåelse av kontrakter med underentreprenør skal Entreprenøren innhente skatteattest. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Entreprenøren skal på forespørsel fra Byggherren fremlegge skatteattesten. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at underentreprenører oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at de har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Ovennevnte attester for skatt- og merverdiavgift skal til enhver tid finnes på byggeplassen. Attestene skal ikke være eldre enn seks måneder gamle. Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan Byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut for Entreprenørens regning og risiko dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel. Vesentlig mislighold av denne bestemmelsen, som etter skriftlig varsel fra Byggherren ikke blir rettet innen en rimelig frist, gir Byggherren rett til å heve kontrakten eller til å kreve prisavslag på inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Side 15 av 51

16 Krav til lønns- og arbeidsvilkår (NS ) Entreprenør og underentreprenører (herunder bemanningsselskap) plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning, allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for arbeidere som direkte medvirker til oppfyllelse av Entreprenørs forpliktelser under avtalen. På arbeidsområder som ikke er dekket av allmenngjøringsforskrifter eller landsdekkende tariffavtaler, skal Entreprenøren se hen til lokale tariffavtaler på samme arbeidsområde og fastsette lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse. Dersom det ikke finnes slike lokale avtaler, skal Entreprenøren se hen til allmenngjorte eller landsdekkende tariffavtaler for lignende arbeidsområder og fastsette lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse. Med lønns- og arbeidsvilkår menes blant annet bestemmelser om arbeidstid, lønn, overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji. Dersom kravet til lønns- og arbeidsvilkår ikke etterleves, har Byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet var eller er brakt i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Dersom bruddet har skjedd hos underentreprenøren kan Byggherren kreve at Entreprenøren skifter ut underentreprenøren. Dette skal skje for Entreprenørens regning og risiko. Ved brudd på plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig karakter kan Byggherren stanse arbeidene for Entreprenørens regning og risiko eller heve kontrakten. Selv om Entreprenøren eller underentreprenør retter overfor arbeiderne, er ikke det til hinder for at Byggherren kan heve. Entreprenørens forsinkelse som følge av stansing gir Byggherren rett på eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering. Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprenøren, kan Byggherren kreve å få tiltransportert til seg Entreprenørens kontrakter med underentreprenører. Brudd på plikter etter denne bestemmelsen gir under enhver omstendighet Byggherren rett på forholdsmessig prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholdsmessig prisavslag, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren, herunder betydningen for Byggherrens omdømme. Byggherren og/eller andre som opptrer på vegne av Byggherren har rett til innsyn i dokumenter, og rett til å foreta andre undersøkelser, som gjør det mulig for Byggherren å gjennomføre kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Entreprenøren plikter vederlagsfritt å medvirke til Byggherrens kontroll, herunder til å fremlegge all etterspurt dokumentasjon. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører. Entreprenør plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underentreprenører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at plikten overholdes. Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring (NS ) Entreprenør skal før kontraktsoppstart, og senere på forespørsel, dokumentere at alle arbeidere som utfører kontraktsarbeid i Norge, for Oslo kommune, er dekket av yrkesskadeforsikring. Side 16 av 51

17 Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både Byggherren og den enkelte ansatte som grunnlag for erstatning overfor Entreprenøren. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Tilgang til og overføring av data fra entreprenør Entreprenøren skal på bygge- og anleggsprosjekter hvor Entreprenøren er ansvarlig for adgangskontroll, gi Byggherren tilgang til den registrerte informasjonen som foreligger i Entreprenørens system for registrering. Entreprenøren skal kontinuerlig overføre opplysninger til et elektronisk kjernesystem for oppfølging av Entreprenører som er etablert av Byggherren. Opplysninger som minimum skal overføres er unik identifisering av hver person som får adgang til byggeplass, inkludert tid for inn- og utregistrering, og øvrig informasjon på HMS-kortet. Dette skal gjøres for Entreprenørens regning og risiko. På bygge- og anleggsprosjekter hvor Byggherren har eget system for registrering, skal Entreprenøren sørge for at de personer som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen registrerer seg i Byggherrens system for registrering. Registrering skal gjøres enten på fastmontert registreringsløsning eller, dersom Byggherren krever det, ved bruk av en applikasjon som skal installeres på Entreprenørens eller de enkelte arbeideres smarttelefoner/nettbrett. Dette skal gjøres for Entreprenørens regning og risiko. Byggherren kan kreve at forhåndsregistreringen av personer som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, skal skje direkte inn i kjernesystemet for oppfølging av Entreprenører. Krav om direkte forhåndsregistrering gir ikke Entreprenøren krav på ytterligere vederlag eller annen kompensasjon. Manglende forhåndsregistrering eller manglende registrering av de personer som skal utføre arbeid på bygge- og anleggsplass, bøtelegges med kroner 750 for hvert brudd. Beløpet indeksreguleres årlig med utgangspunkt i konsumprisindeksen pr. 1. januar Entreprenøren skal så langt som mulig etterregistere de som har vært på byggeplassen uten å ha registrert seg. Ilegging av bot etter denne bestemmelse har ingen innvirkning på Byggherrens adgang til å utøve andre misligholdsbeføyelser. Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant betaling All betaling Entreprenøren foretar i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeid for Oslo kommune skal betales med elektronisk betalingsmiddel. Alvorlige brudd på denne bestemmelsen gir Byggherren rett til prisavslag tilsvarende betalingen. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Krav til innsending av mannskapslister og innsyn i oversiktslister Før oppstart av arbeidet, skal Entreprenøren oversende Byggherren en liste over hvilke personer som vil utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, med fødsels- eller D-nummer (11 siffer). Ved endringer i arbeidsstokken, skal Entreprenøren sende Byggherren oppdatert mannskapsliste uten ugrunnet opphold. Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. Side 17 av 51

18 Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende Entreprenørregister Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende Entreprenørregister som inneholder oppdatert og kontrollert Entreprenørinformasjon. Entreprenøren skal gi Entreprenørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden. Utdypende krav til faktura (NS 8405 pkt. 29) For arbeider som utføres etter medgått tid eller etter fastpris, skal faktura fra Entreprenøren blant annet inneholde egne varelinjer for Entreprenør og underentreprenør(er). Entreprenør må benytte et varenummersystem hvor det klart fremgår hvem som er hovedentreprenør og underentreprenør(er). Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv. skal medfølge og være attestert iht. avtalt prosedyre. Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal Entreprenør sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes to nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav. Dersom Entreprenør ikke leverer faktura i tråd med denne bestemmelsen, anses ikke tilsendt faktura som mottatt hos Byggherren. Avtalt betalingsfrist gjelder først når Byggherren har mottatt faktura i henhold til denne bestemmelsen. Byggherrens rett til å innhente opplysninger Byggherren skal ha fullmakt fra Entreprenør og underentreprenør(er) til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne kontrakt som vedlegg [xx]. De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten skal gjelde fra signering av fullmakten og frem til seks måneder etter at kontraktsforholdet er avsluttet. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter. Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av Entreprenørens og eventuelle underentreprenørers oppfyllelse av forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter. Dersom Entreprenøren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter kan Byggherren, etter at Entreprenøren er gitt en frist til å rette, heve kontrakten. Dersom Entreprenøren vesentlig misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter kan Byggherren heve kontrakten uten at Entreprenøren er gitt en frist til å rette. Retten til å heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og Entreprenøren kan sannsynliggjøre overfor Byggherren at kravet ikke er berettiget. Dersom Entreprenørens underentreprenør i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan Byggherren, etter at underentreprenør er gitt en frist til å rette, kreve at Side 18 av 51

19 Entreprenøren snarest mulig skifter ut sin underentreprenør for Entreprenørens regning og risiko. Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent myndighet, og Entreprenøren kan sannsynliggjøre overfor Byggherren at kravet mot underentreprenør ikke er berettiget. Dersom Entreprenøren ikke skifter ut underentreprenøren som den er forpliktet til å skifte ut, kan Byggherren heve avtalen. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Brudd på konkurranselovgivningen Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at Entreprenøren har brutt konkurranseloven 10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan Byggherren heve kontrakten dersom dette er forholdsmessig. Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at Entreprenørens underentreprenør har brutt konkurranselovens 10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan Byggherren kreve at Entreprenøren snarest mulig skifter ut sin underentreprenør, for Entreprenørens regning og risiko. Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent myndighet og Entreprenøren kan sannsynliggjøre overfor Byggherren at kravet mot underentreprenøren ikke er berettiget. Dersom Entreprenøren ikke skifter ut underentreprenøren som den er forpliktet til å skifte ut, kan Byggherren heve avtalen. Før heving etter første ledd og før krav om utskiftning av underentreprenør i annet ledd, skal Oppdragiver vurdere den tid som er gått siden bruddet på konkurranseloven 10 eller 11 ble begått, hvilke selfcleaning-tiltak som er iverksatt fra Entreprenørens eller underentreprenørens side og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for vurderingen av om hevingen eller utskiftningen er forholdsmessig. Dersom bruddet på konkurranselovgivningen direkte har rammet eller berørt Oslo kommune, vil heving alltid anses å være forholdsmessig. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Innrapportering av utenlandske arbeidstakere og arbeidere (NS ) Oppdrag gitt til utenlandsk Entreprenør eller underentreprenør, og alle arbeidere på slikt oppdrag, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om skatteforvaltning 7-6. Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt Byggherren som følge av at Entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er Entreprenørens ansvar og skal betales av ham. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Revisjon Byggherren, eller tredjepart engasjert av Byggherren, kan for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt, gjennomføre revisjon av Entreprenøren og eventuelle underentreprenører i perioden fra Side 19 av 51

20 kontraktsinngåelse til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Entreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon for Byggherrens kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser Brudd på Entreprenørens plikter i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. (Sosiale vilkår som skal benyttes i kontrakter der det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i entreprenørkjeden) Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i egen virksomhet og i leverandørkjeden Entreprenører og underleverandører til Oslo kommune skal respektere grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. Entreprenøren plikter å påse at den selv eller underleverandøren ikke kan knyttes til aktiviteter som kan bidra til brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner. Relevante bestemmelser omfatter blant annet: Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr. 138 og 182) Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr. 29 og 105) Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjon nr. 100 og 111) Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr. 87 og 98) Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 5) Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 23.3) Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn. (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 24) Kravene angir minimumsstandarder. Arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted skal etterleves. Av særlige relevante forhold fremheves lønns- og arbeidstidsbestemmelser, helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser, lovfestede forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter. Der hvor konvensjoner og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Ved brudd på plikter etter denne bestemmelsen skal Entreprenøren rette opp de påpekte bruddene innen tidsfrist satt av Oslo kommune. Retting skal dokumenteres skriftlig og på den måten Oslo kommune finner hensiktsmessig. Alvorlige eller gjentatte brudd på etterlevelse av kravene i kontraktsperioden gir Byggherren rett til å heve kontrakten. Selv om Entreprenøren eller underleverandøren retter, er ikke det til hinder for at Byggherren Side 20 av 51

21 kan heve kontrakten. Ved brudd på bestemmelsen kan Byggherren under enhver omstendighet kreve at Entreprenøren skal erlegge den berikelsen Entreprenøren har oppnådd gjennom bruddet. Dette gjelder selv om Entreprenøren ikke kan bebreides for bruddet. Byggherren, eller tredjepart engasjert av Byggherren, kan for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt, gjennomføre revisjon av Entreprenøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Entreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon for Byggherrens kontroll. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Oppfølging av grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i leverandørkjeden Entreprenøren plikter å ha innarbeidet retningslinjer som omfatter respekt for grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i egen virksomhet og for leverandørkjeden. Dersom Entreprenøren bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakten, plikter Entreprenøren å arbeide aktivt for å sikre at underleverandører etterlever samme krav. Entreprenøren plikter å ha skriftlige rutiner for å systematisere arbeidet med å følge opp og verifisere etterlevelse av kravene i leverandørkjeden. Entreprenøren må gjennomføre regelmessige risikovurderinger knyttet til aktivt arbeid for å hindre brudd på grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i leverandørkjeden. På basis av risikovurderingene, må det gjennomføres kontrolltiltak og rapporteres på konkret oppfølging av underleverandører i hele leverandørkjeden, inkludert beskrives hvordan kontroll, undersøkelser og revisjoner basert på risikovurderinger er gjennomført. På oppfordring fra Oslo kommune skal dette dokumenteres ved: Oversikt over produksjonsenheter og opprinnelsesland i leverandørkjeden Egenrapportering og / eller Oppfølgingssamtaler og / eller En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene og / eller 3. partssertifisering som SA8000 eller tilsvarende Ved brudd på plikter etter denne bestemmelsen skal Entreprenøren rette opp de påpekte bruddene innen tidsfrist satt av Oslo kommune. Retting skal dokumenteres skriftlig og på den måten Oslo kommune finner hensiktsmessig. Alvorlige eller gjentatte brudd på etterlevelse av kravene i kontraktsperioden gir Byggherren rett til å heve kontrakten. Selv om Entreprenøren eller underleverandøren retter, er ikke det til hinder for at Byggherren kan heve. Byggherren, eller tredjepart engasjert av Byggherren, kan for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt, gjennomføre revisjon av Entreprenøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Side 21 av 51

22 Entreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon for Byggherrens kontroll. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Returordning for emballasje Hvis norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) benytter emballasje, skal det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at entreprenøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning). Side 22 av 51

23 C. Tekniske bestemmelser C.1 Tekniske rammebetingelser Overordnede krav Alle arbeider skal utføres iht. de krav som fremgår av: Konkurransegrunnlaget Plan- og Bygningsloven med forskrifter og veiledninger Gjeldende norske standarder Relevante byggdetaljblader fra SINTEF Byggforsk Gjeldende brann- og helseforskrifter Arbeidstilsynets bestemmelser Kommunale vedtekter som berører byggearbeidene Alle detaljløsninger skal være preakseptert eller dokumentert iht. bestemmelser gitt i TEK 10. Arbeidene skal utføres på en håndverksmessig anerkjent og forsvarlig måte. Ved eventuelle avvik mellom denne beskrivelse og nevnte standarder eller NBI-blader angitt i beskrivelsesteksten, gjelder beskrivelsesteksten. Ytre miljø C Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (MOP) Krav til ytre miljø og fossilfri byggeplass er beskrevet i prosjektets spesifikke miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (MOP), se vedlegg. Oppfølging av miljøkravene skal løpende dokumenteres i miljøoppfølgingsplan. Miljøprogram og utfylt miljøoppfølgingsplan skal leveres til byggherre ved ferdigstillelse av prosjektet. C Returordning for emballasje Hvis norsk entreprenør (merverdiavgiftregistrert i Norge) benytter emballasje, skal det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at entreprenøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling, hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning). C Forurensning, utslipp og opprydding Forurensende væsker som diesel, olje, kjemikalier og lignende skal behandles og oppbevares forskriftsmessig og med forskriftsmessig oppsamlingsordning i tilfelle uhellsutslipp. Det tillates ingen form for utslipp eller søl på byggeplass eller til tilstøtende avløpsnett. Entreprenøren er ansvarlig for disse forhold og skal sørge for å bekoste eventuell rens, opprydding, masseutskifting og dekke eventuelle følgeskader (vegetasjon, dyreliv, renseanlegg, etc.). Entreprenøren plikter å ha en beredskapsplan for potensielle miljøskadelige utslipp. Utslipp skal rapporteres til KU og byggherren. Ved store alvorlige utslipp skal brannvesenet varsles. Gjenbruk av lettforurensede masser som skal benyttes utenfor byggeplass skal godkjennes av byggherren. Side 23 av 51

24 C Energimerking Entreprenøren er ansvarlig for å levere underlag for energimerking: Energinotat SIMIEN-beregninger eller tilsvarende Rapport fra utført trykktest C Fossilfri byggeplass Byggeplasser skal benytte fjernvarme til byggtørk og byggvarme, der fjernvarme skal være en løsning når bygget tas i bruk. Ta kontakt med Hafslund tidlig for å få løsningen på plass, se også C Provisoriske tettinger og oppvarming for tette bygg. De prosjekter som har prosjektert varmepumpe som oppvarmingskilde, skal se på løsninger for å benytte varmen fra brønnparken til byggvarme i byggefasen. Alle anleggsmaskiner skal enten være elektriske eller benytte fornybar diesel i henhold til følgende krav: skal fullt ut oppfylle standarden EN skal oppfylle bærekraftskriteriene i EUs Fornybarhetsdirektiv (ref. Miljødirektoratets reklassifisering av PFAD se her) skal kunne brukes problemfritt på både nye og eldre dieselmotorer som ikke er spesielt tilpasset fornybar diesel og uten behov for noen form for tilpasning av motorene eller andre komponenter skal ha gode kuldeegenskaper. Oljen bør tåle minimum -25 grader C i vintersesongen Andre rammebetingelser Her legges inn andre relevante krav fra «Overordnede krav» SKOK xxxx. C Naboforhold Det skal tas hensyn til andre virksomheter i nærheten av byggeplassen. For at rystelser fra sprengning, pigging, spunting og peling etc. ikke skal påføre nabobebyggelse/konstruksjoner skader, er det satt øvre grense for rystelser iht. NS Entreprenøren har ansvaret for å etablere og gjennomføre rystelsesmålinger på utvalgte bygninger og konstruksjoner. Målingene skal dokumenteres og arkiveres. C Støv og støy Trafikkstøv og støv fra byggeaktivitetene skal reduseres til et minimum. Støv skal ikke påføre omgivelsene sjenanse. Entreprenøren skal i sin beredskapsplan beskrive hvordan støvspredning skal forhindres ved aktuelle arbeidsoperasjoner. Entreprenøren må overholde "Forskrifter om begrensning av støy" utgitt av Oslo Helseråd oktober 1975 og "Forskrift om Vern mot støy på arbeidsplassen", samt følge retningslinjene gitt av T-1442 "Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging". Entreprenøren skal utarbeide handlingsprogrammer for støy i forhold til nabolaget og for støy i arbeidsmiljøet. Handlingsprogrammet for støy til nabolaget skal i hovedsak utformes etter hva som anbefales i T-1442 "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" ved langvarige overskridelser av grenseverdier. Side 24 av 51

25 C Trafikkavvikling Trafikkavvikling gjøres rede for her. C Grunnforhold Se prosjektets rapport vedrørende grunnundersøkelse, hvis relevant. C Eksisterende forhold i grunnen Eksisterende forhold i grunnen gjøres rede for her. C Tidligere anvendelser av eller bebyggelse på tomten Tidligere anvendelser av eller bebyggelse på tomten gjøres rede for her. C.2 Teknisk beskrivelse Beskrivelsen er bygd opp etter bygningsdelstabellen NS3451:2009. Beskrivelsesteksten er en blanding av funksjoner og konkrete løsninger. Der hvor det er beskrevet konkrete løsninger, er de å anse som preaksepterte løsninger. De preaksepterte løsningene ivaretar krav stilt av Oslo kommune, som på noen områder er strengere enn lover og forskrifter. Entreprenøren må foreta en selvstendig vurdering av de beskrevne løsningene gjennom sin detaljprosjektering. Byggherren skal involveres i dette arbeidet. Der hvor det er beskrevet et konkret produkt, er det å forstå som en referanse. Det kan tilbys et tilsvarende/likeverdig produkt som har de samme egenskapene når det gjelder kvalitet, funksjon og estetikk. I de tilfeller det tilbys alternativt produkt, så skal dette godkjennes av byggherren. Der hvor det er angitt at farge skal velges, er det byggherren som skal godkjenne fargevalget. Det skal være farger i henhold til RAL eller NCS fargesystem. Funksjonsbeskrivelse / Detaljbeskrivelse (stryk det som ikke passer) Se eget dokument. Dette er selve beskrivelsen av hva som skal bygges eller leveres. Her vil det som oftest være hensiktsmessig å henvise til et eget dokument. Denne bygges opp etter bygningsdelstabellen, eller henvise til egen beskrivelse. C Rigg og drift Generelt om rigg og drift Må tilpasses prosjektet. Entreprenør er ansvarlig for alle felles rigg- og driftsytelser i prosjektet. Alle rigg-, drifts- og byggeplassarrangementer som er nødvendig for å gjennomføre egne arbeider skal prises. Det er opp til entreprenør å gjøre seg kjent på arbeidsstedet og å fremskaffe nødvendige opplysninger som har betydning for økonomi, fremdrift eller på annet vis har betydning for tilbudsgivingen. Side 25 av 51

26 Det skal etableres låsbare porter i nødvendig omfang for å få utført arbeidene. Parkering kan planlegges på riggområde, alternativt gateparkering. C Adkomst- og ferdselsveier Adkomst til byggeplassen skal skje i henhold til omforent riggplan. Adkomsten skal være godt skiltet og mottakskontroll opprettes. Entreprenøren skal til enhver tid sørge for sikker adkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier. Det skal ikke være ferdsel under hengende last. Alle innganger skal sikres mot fallende gjenstander med gangtunnel eller baldakin. Entreprenøren skal besørge all nødvendig belysning, rekkverk, snørydding, strøing, rengjøring og vedlikehold av veier, plasser og ferdselsveier innenfor byggeplassen. Eksisterende adkomster til tilstøtende naboeiendommer skal opprettholdes for vanlig ferdsel i hele byggeperioden. Entreprenøren skal ikke påføre offentlig eller privat veg eller eiendom skade eller tilsøling. Eventuell skade og tilsøling skal utbedres umiddelbart. All anleggstrafikk på bygge- og anleggsplassen skal minimeres og tomgangskjøring skal unngås. Det skal utvises spesiell aktsomhet ved kryssing av veg og fortau. Entreprenøren er ansvarlig for å videreføre aktsomheten og påse at leverandører og underentreprenører er kjent med forholdene på byggeplassen og nærmiljøet. Byggeplassen skal sikres med sammenkoblede og klatresikre byggegjerder, for å hindre at uvedkommende kommer inn. Adgang skal være med rotasjonsgrind (rondell) og kjøre-/ glideport om ikke annet er avtalt. Ved prosjekter med skole i drift skal byggegjerdene utføres med vektblokker og slik at de hindrer velting og klatring (platekles e.l.), og ha ballsikring i underkant. Øvrige krav se vedlagte SHA-faktaark. C Organisering av byggeplassen Riggplan viser området for rigg med begrensinger mot naboeiendommer, tomtens bygningskonstruksjoner og arealer for plassering av kontor- og mannskapsrigg, lager m.m. Det skal tilrettelegges områder for lagring og oppbevaring av materialer og utstyr, særskilt for farlige materialer, med tilstrekkelig lager-, material- og redskapsbrakker. Områdene skal fremgå av riggplanen. Forslag til midlertidig påkobling for vann og avløp samt byggestrøm er også skissert ut fra mest naturlige påkoblingspunkter. Tilknytning til byggestrøm fås fra eksisterende trafo på egen tomt. Entreprenøren må selv kontakte Oslo Kommune VAV for tilkoblingspunkter for vann og avløp, samt evt. Hafslund for leveranse av byggestrøm. Ved skole i drift skal aktivitetsplan utarbeides og løpende dialog med skolen gjennomføres. Det er ikke tillatt å røyke inne på byggeplassen. Røyking skal foregå på anvist sted. C Bruksrestriksjoner på tomten Areal utenfor inngjerdet anleggsområde som anvist på riggplan tillates ikke benyttet av entreprenør til noen form for virksomhet (rigg, lager, verksteder, lagring av materiell, lagring av masser, etc.) uten at dette er avtalt spesielt med byggherren. Side 26 av 51

27 C Inntakskontroll og personlig sikkerhetsinformasjon Alle arbeidere skal ha gyldig HMS-kort for bygge- og anleggsnæringen fra nåværende arbeidsgiver. Alle renholdsarbeidere skal i tillegg ha gyldig HMS-kort for renholdsbransjen. Alle arbeidstakere skal informeres om og underskrive på skjema med personlig sikkerhetsinformasjon (fortrinnsvis på eget språk) ved førstedags fremmøte på byggeplass. Entreprenør skal etablere elektronisk mannskapsregistreringssystem for byggeplassen, iht. Byggherreforskriftens krav til oversiktslister. Systemet skal vise kontraktspyramiden, hvilke arbeidstakere og virksomheter som utfører arbeid på byggeplassen, samt informasjon om lærlinger. Byggherren skal ha innsyn i systemet. Alle arbeidere skal hver dag registrere seg ved arbeidsstart. Entreprenør har ansvaret for at alle aktører på byggeplassen har nødvendig godkjente sertifikater og kompetansebevis, og må kunne dokumentere dette. Av sikkerhetsmessige hensyn er det ikke tillatt at én person alene arbeider på byggeplassen. C Forlegning Det tillates ikke å forlegge arbeidere på byggeplassen. C Brakker Entreprenøren skal holde toalett-, garderobe- og spisebrakker samt kontorlokaler for byggherren og alle entreprenørene. Brakker skal tilfredsstille og ivareta alle krav i gjeldene «Fellesoverenskomsten for byggfag», bilag 18. Brakker skal følge gjeldende bransjestandards (minimum Tek10) krav til u-verdi, ventilasjon og dagslys. Dersom ikke annet er bestemt så skal det settes opp rigg med standard brakkeenhet: 8,4m x 2,9m. Entreprenøren skal besørge løpende renhold og vedlikehold av brakkene. Som et minimum skal spise-, skifte- og kontorlokalene vaskes to ganger per uke, eller oftere ved behov. Spiserom skal utstyres med hyller. Det skal medregnes 4 låsbare kontorplasser til byggherren. Samtlige kontorplasser skal ha adgang til skanner og printer. Kontorplassene skal være komplett møblert med kontorpult med stol, og reol med hylleplass. Det skal være tilstrekkelig med stikkontaktuttak. Kontor og spisebrakker skal ha tilstrekkelig ventilasjon og dagslysforhold og solutsatte vinduer skal ha tilfredsstillende utvendig solavskjerming. Det skal medregnes eget møterom for byggherren for inntil 20 personer. Det medtas minikjøkken samt opplegg for mulig skanner/kopimaskin på møterom. Møterommet skal være låsbart. Entreprenør skal tilby byggherren datanettforbindelse med tilstrekkelig kapasitet for x antall arbeidsplasser, det legges opp kabling for eget nettverk eller trådløst nettverk, med god dekning og tilstrekkelig kapasitet i alle arbeidsområder. C Provisorisk strømforsyning, lys, vann- og avløp Entreprenør skal besørge all installasjon, drift og vedlikehold av innvendige og utvendige provisorisk ELanlegg, samt utbygging og drift av provisorisk vann og avløp som dekker behovet for egne arbeider, underentreprenører, sideentreprenører og Byggherren i hele byggeperioden. Dette gjelder for brakkeriggen, byggene og utomhus. Strømavbrudd eller tilsvarende gir ikke rett til økonomisk kompensasjon. Side 27 av 51

28 I gangveier skal kabler og rør samt El-kabler ikke ligge på gulv men være hengt opp for å hindre snublefare. C Provisoriske tettinger og oppvarming for tette bygg Entreprenør skal medta alle nødvendige provisoriske tettinger for å holde vann, snø og kulde ute, samt sikre byggene mot adgang for uvedkommende. Transportåpninger skal holdes tette når de ikke er i bruk. Entreprenør skal medta nødvendig oppvarming av tette bygg. Det skal benyttes oppvarmingsmetode som ikke tilfører fuktighet. Byggene skal holde en temperatur på min +5 ºC, og for øvrig riktig temperatur for de arbeider som skal gjennomføres. Fjernvarme skal benyttes for tørking og oppvarming av bygg i byggefasen, dersom fjernvarme skal benyttes som oppvarmingskilde når bygget er i drift. Hafslund kontaktes for tilkobling så tidlig som mulig. Opplegg/system for provisorisk byggoppvarming skal forelegges byggherren for godkjenning. C Tildekking Entreprenør skal medta tildekking, inklusive vedlikehold, for beskyttelse av alle nye gulvarealer, trapper og taktekking mot skader i hele byggeperioden. Tildekkingen skal utføres slik at skader på overflatene unngås. C Førstehjelpsutstyr og brannslukningsutstyr Det skal sørges for at tilstrekkelig brannslukningsutstyr, førstehjelpsutstyr, sykebåre og rømningsplan er tilgjengelig på byggeplassen og i de enkelte etasjer inne i bygget, samt i brakkeriggen. Der varme arbeider pågår skal det skal minimum være 2stk 6 kg brannslukningsapparater tilgjengelig. Krav til varme arbeider i henhold til «Instruks for utførelse av varme arbeider» utarbeidet av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Ved håndtering av ukjente stoffer/kjemikalier skal nødvendig verneutstyr være tilgjengelig. Entreprenør har ansvar for at alt personell i kontraktskjeden får nødvendig opplæring og øvelse i beredskapsrutinene. Plassering av førstehjelpsutstyr, brannslukningsutstyr og samlingsplass skal angis på riggplan. C Rømningsveier Alle rømningsveier skal ha minimumsbredde på 0,9 meter. Disse skal merkes med etterlysende skilt. Alle plan skal ha minimum 2 rømningsveier. C Stiger, gardintrapper, stillaser og rekkverk Krav til stiger, gardintrapper, stillaser og rekkverk er beskrevet i vedlagte SHA-faktaark. C Avfallshåndtering Avfallet på byggeplass skal kildesorteres etter gjeldende krav i kontraktens beskrivelser. Alle avfallscontainere skal være godt merket på flere språk, og det skal være satt av plass for containerne på riggplanen. C Stoffkartotek Det skal etableres et stoffkartotek med informasjon over alle produkter med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, og påse at dette er oppdatert til enhver tid med de produktene som benyttes. Side 28 av 51

29 Sikkerhetsdatablad (tidligere HMS-datablad) for produktene skal være i stoffkartoteket minst en uke før produktet skal brukes på byggeplassen, slik at det kan gjøres en vurdering av produktene før de tas i bruk. Informasjonen i sikkerhetsdatabladene skal være gitt på norsk. De på byggeplassen som ikke behersker norsk skal gis tilstrekkelig informasjon og opplæring rundt bruken av produktene og opplysningene i sikkerhetsdatabladene. Én måned før oppstart på byggeplass skal entreprenøren ha registrert bruker i ProductXChange. ProductXChange skal benyttes som verktøy for å oppfylle krav om stoffkartotek og substitusjonsplikten. Når entreprenøren har opprettet sin bruker i ProductXChange vil Byggherre invitere entreprenøren til prosjektet i ProductXChange. Alle produkter skal være forskriftsmessig merket og lagret. En egen perm med alle sikkerhetsdatablader skal finnes på byggeplassen. Innholdet skal være i alfabetisk rekkefølge. Entreprenøren har ansvaret for at alle produkter som skal benyttes i prosjektet skal vurderes i forhold til innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Substitusjon skal foretas dersom det er produkter med innhold av farlige stoffer på myndighetenes lister. Dersom det er sterke grunner for å benytte produkter med innhold av farlige stoffer, skal dette alltid godkjennes av byggherren. Dokumentasjon på substitusjonsvurdering skal foreligge i ProductXChange. Rent, tørt, bygg Generelt For prosjektet gjelder Rent, tørt bygg håndboken, utgitt av RIF/NVEF 2007 samt Byggherrens krav til Rent, Tørt bygg som er beskrevet i vedlagte SHA faktaark. Entreprenøren skal utarbeide en RTB-plan basert på prosjektspesifikke RTB-tiltak. RTB-planen skal beskrive organisering og rutiner for orden, renhold, bruk av støvende verktøy, etc. og inneholde en beskrivelse av RTB-soner som bygget skal deles inn i, etter hvert som prosessen skrider fram; grønn, gul og rød sone. Renholdskvaliteten skal være 4, hvis ikke annet er avtalt. Støvnivå skal være 3, hvis ikke annet er avtalt. Systemutprøving Igangkjøring, idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner skal gjennomføres etter NS 6450:2016 og med utfyllende krav i dette dokumentet. Illustrasjon av fasene i systemutprøving: 1. Igangkjøring 2. Innregulering 3. FDV-leveranse 4. Funksjonstest Idriftsettelse 1. Opplæring 2. Integrerte tester 3. Generalprøve FST 4. Fullskalatest 5. Prøve-TKB 6. TKB 7. Stabilitets- og ytelsestester Prøvedrift 1. Prøvedriftsmøter 2. Inspeksjoner og optimalisering 3. Stabilitets- og ytelsestester 4. Fullskalatest Side 29 av 51