Byggherrens SHA-plan Tråstadhallen, omlegging av tak
|
|
- Viggo Håland
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Byggherrens SHA-plan Tråstadhallen, omlegging av tak
2 Utarbeidet av/revidert av Dato Utgavenr. Fase i prosjektet Sjåtil & Fornæss Odal AS Planfasen v/terje K. Larsen Distribusjonliste SHA plan: Firma Dato Utgavenr. Hovedentreprenøren har ansvaret for å distribuere denne SHA planen til sine underentreprenører. Dette gjelder også ved revisjoner av SHA planen. Koordinator for utførelsesfasen (KU) distribuerer planen til evt. tiltransporterte sideentreprenører. Side 2 av 18
3 INNHOLD 1. MÅL ORGANISASJON SHA ORGANISASJONSPLAN FREMDRIFTSPLAN RIGGPLAN, FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN ATKOMST, TRANSPORTVEIER, PARKERING AVFALLSBEHANDLING VANN OG AVLØP STRØMFORSYNING, LYS OG VARME BRAKKER LAGRING, RYDDING OMRÅDER FOR PREFABRIKASJON RENT, TØRT BYGG STØY KRANER, STILLASER, HEISER, MASKINER SIKRING AV ARBEIDSOMRÅDER RØMNINGSVEIER, GENERELT FØRSTEHJELPSUTSTYR/SLUKNINGSUTSTYR SIKKERHETSOPPLÆRING PERSONLIG VERNEUTSTYR SOSIAL DUMPING ID-KORT ARBEIDSTIDSORDNINGER DOKUMENTER PÅ BYGGEPLASS SAMLING AV HMS-DATABLAD FOR KJEMISKE STOFFER (STOFFKARTOTEK) RISIKOVURDERING OG RISIKOREDUSERENDE TILTAK MULIGE FARER OG TILTAK OVERORDNET RISIKOVURDERING OPPFØLGING HANDLINGSPLAN / VARSLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER KRAV TIL RAPPORTERING VERNERUNDER AVVIK FRA SHA-PLANEN VARSLING AV UØNSKEDE HENDELSER INNEMILJØ OPPFØLGING OG AJOURFØRING REAKSJONER VED OVERTREDELSE AV KRAV I FORSKRIFT ELLER SHA-PLAN 18 Side 3 av 18
4 1. Mål Byggherrens har i følge byggherreforskriften det overordnede ansvaret for å planlegge og gjennomføre prosjektet på en slik måte at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser: Prosjekteringsfasen Byggefasen Driftsfasen For å gjennomføre dette har byggherrens utarbeidet denne SHA-planen som beskriver organisasjon, ansvarsfordeling og viktige elementer som må ivaretas for å etterleve byggherreforskriften og andre viktige lover og forskrifter. Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skader på person eller miljø. Byggeplassen skal derfor planlegges, organiseres og kontrolleres etter intensjoner og regler i forskriftene. Arbeidsmiljøloven Byggherreforskriften Internkontrollforskriften Avfallsforskriften Andre relevante forskrifter og normer Tegninger og beskrivelse Fremdriftsplaner. 2. Organisasjon Nøkkelfunksjonene er (BHF 3): OVERSIKT OVER SHA - ANSVARET Byggherre Kongsvinger kommunale eiendomsenhet Byggherres Representant Tordar Sætheråsen Ansvarlig for utarbeidelse av SHA-plan Sjåtil & Fornæss Odal AS v/terje K. Larsen Koordinator for arbeidsmiljø under utarbeidelse av prosjekt (prosjektering), (KP) Koordinator for arbeidsmiljø under gjennomføring av prosjekt, (KU), Hovedbedrift for samordning: (HB) Sjåtil & Fornæss Odal AS v/terje K. Larsen Byggherren skal sørge for at innehaverne av nøkkelfunksjonene har nødvendig skriftlige kontrakter før arbeidet i de enkelte fasene starter. Avtalene skal oppbevares i prosjektets SHA-perm. SHA-planen skal følge prosjektet fram til ferdigstillelse. BH-KU i samråd med BHR skal sørge for at planen revideres og detaljeres underveis, slik at den til enhver tid inneholder beskrivelser og instruksjoner som er hensiktsmessige for dette prosjektet. Side 4 av 18
5 2.1. SHA Organisasjonsplan Nytt tak, Tråstadhallen Byggherre (BH) Kongsvinger kommunale eiedomsenhet Byggherrens representant (BHR) Tordar Sætheråsen Koordinator utførelse (KU) Sjåtil & Fornæss Odal AS v/ Terje K. Larsen Fagressurs SHA prosjektering Sjåtil & Fornæss Odal AS v/ Terje K. Larsen Entrepriseform: Hovedentreprise Hovedentreprenør: Prosjekterende/ RIB Sjåtil & Fornæss Kongsvinger AS v/ Trond Lillebekk Hovedbedrift: Side 5 av 18
6 Ansvar og oppgaver Nr. Ansvarlig Oppgaver Lover og forskrifter 2-1 Byggherre /BHR har det overordnede ansvar for sikkerhet, helse og BHF arbeidsmiljø (SHA) under gjennomføring av prosjektet utpeker SHA-koordinatorer sørger for utarbeidelse av SHA-plan sender forhåndsmelding til Arbeidstilsynet informerer arbeidstakerne og verneombud iht Prosjekterende sørger for at SHA blir ivaretatt iht. 17 blir ivaretatt BHF sørger for at SHA-krav blir beskrevet i konkurransegrunnlaget på en måte som gir like vilkår for tilbyderne 2-3 SHA-koordinator koordinerer gjennomførelsen av kravene i 14 BHF prosjektering (KP) utarbeider SHA-plan iht. kravene i SHA-koordinator samordner utførelsen slik at SHA-krav ivaretas BHF gjennomføring (KU) følger opp SHA-planen i samråd med BHR Reviderer SHA plan i samråd med BHR 2-5 Samordnende ivaretar samordningsforpliktelsene etter AML 2-2 AML hovedbedrift herunder leder vernerunder, skriver referat og distribuerer til berørte aktører. påser at de enkelte foretak på byggeplassen har og følger opp eget intern-kontrollsystem Ajourføre riggplanen Sørge for hensiktsmessig og tilstrekkelig førstehjelpsutstyr på byggplassen. Dokumentere sikkerhetsopplæring for alle arbeidstakere, herunder utarbeide og fordele sikkerhetsinformasjon. (I samarbeid med BH-KU) rapporterer SHA-avvik til SHA-koordinator for utførelsen ajourfører oppslag og kartotek på byggeplass, Etablere felles stoffkartotek for alle fag 2-6 Arbeidsgivere og har etablert et eget internkontrollsystem enkeltmannsforetak ivaretar kravene i 18 og 19 BHF tar hensyn til anvisninger fra SHA-koordinator eller hovedbedrift bidrar med data for ajourhold av oppslag og kartotek på byggeplassen 2-7 Brukerrepresentant ivaretar kontakten mellom brukerne og vernetjenesten i eksisterende virksomhet og byggeplassen Side 6 av 18
7 3. Fremdriftsplan. Byggherren, eller den han bemyndiger, skal sørge for at det til enhver tid foreligger ajourført tidsplan og bemanningsplan for arbeidene. Tidsplanen skal beskrive aktivitetene i rekkefølge slik at risikofylte situasjoner unngås, og slik at deltakernes oversikt og årvåkenhet ikke svekkes. Aktiviteter forbundet med særskilt risiko skal utheves i planen. Produksjonsplanen samstemmes på entreprenørenes fremdriftsmøter. I møtene skal det informeres om hvilke arbeider som vil pågå i neste periode, og hvilke arbeidsoperasjoner som krever spesielle sikkerhetsforanstaltninger. Videre skal møtet opplyse om evt. endringer i produksjonsplan og ressursplan. Dersom produksjonsplanen justeres, skal det samtidig foretas vurdering og evt. justering av ressursplan. Det skal fremgå hvordan endringen i fremdrift tas hånd om ved endringer i ressursbehovet. Gjeldene produksjonsplan skal være oppslått på informasjonstavle tilgjengelig for alle arbeidstakere. SHA skal være et fast punkt på fremdriftsmøter/produksjonsplanmøter. Hvert fag skal gjennomgå sine arbeidsoperasjoner i perioden og avklare behov for SJA. Side 7 av 18
8 4. Riggplan, forhold på byggeplassen Riggplan utarbeides av hovedentreprenør i samarbeid med BH-KU før oppstart Adkomst, transportveier, parkering. Adkomstvei, parkering og interne veier skal markeres på riggplanen. Det må etableres parkeringsplass for utstyrskjøretøyer, anleggsmaskiner og personbiler adskilt fra områder der elever vistes. Forhold av betydning for utførelsen av arbeidet og sikkerheten til dem som skal utføre arbeidene, tegnes inn på riggplanen for byggeplassen. På riggplanen angis blant annet: områder for oppstilling av maskiner og annet arbeidsutstyr områder for lagerbrakker verksted sted for brakkeriggen oversikt over ferdselsveier, transportveier, område for lasting og lossing mv. plassering av kran, kranens arbeidsområde plassering av beholdere for avfallshåndtering plassering av slukke- og førstehjelpsutstyr plassering av byggeplasstavle, fremmøtelister, sanitæranlegg Inngjerding, adgang: Byggeplassen skal i hele byggeperioden være adskilt fra omgivelsene med låsbart byggegjerde. Dette skal markeres på riggplanen. HB skal holde gjerdet ved like gjennom hele byggetiden. HB skal etablere rutiner for adkomst til byggeplassen slik at det til enhver tid skal kunne fastslås hvem som er til stede. System for daglig registrering av arbeidstakere på byggeplassen skal etableres og listen skal tilfresstille krav i BHF. Listene skal arkiveres i 6 mnd. etter avsluttet prosjekt. HB skal også etablere rutiner for adgang til byggeplass utenom vanlig arbeidstid. Det skal alltid være minst to personer tilstede, unntatt ved rent kontorarbeid på trygt arbeidssted Avfallsbehandling Plassering av avfallscontainere skal skje i henhold til ajourført riggplan. Inn- og uttransport skal skje uten at det etableres løftesituasjoner eller krysninger som gir risiko for uhell. Hovedentreprenør skal legge til rette slik at Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) blir ivaretatt, dvs. min. 60 vektprosent av avfallet sorteres på byggeplass. Avfallshåndtering som er forbundet med spesiell risiko, skal identifiseres på forhånd, og skje i henhold til særskilt instruks. Det henvises også til Miljøsaneringsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse som ligger som vedlegg til denne planen Vann og avløp Hovedentreprenør har ansvar for å forsyne byggeplassen med vann- og avløpssystem av tilstrekkelig kvalitet og kapasitet til at vannkrevende arbeidsoperasjoner, byggrenhold, personlig hygiene og drikke/matlaging kan ivaretas på forskriftsmessig måte 4.4. Strømforsyning, lys og varme Hovedentreprenør har ansvar for å forsyne byggeplassen med elkraft, lysarmaturer og varmeinstallasjoner med tilstrekkelig kvalitet og kapasitet til at alle arbeidsoperasjoner skal kunne utføres med egnet utstyr på en sikker måte i et godt arbeidsmiljø. Dette gjelder både utomhus og innvendig. Provisoriske og permanente kabelstrekk skal sikres mot snubling, og mot brudd og støt i forbindelse med forflytning av store/tunge kjøretøyer, gravearbeider og bruk av kraner/løfte -innretninger. Side 8 av 18
9 4.5. Brakker Brakker /riggfasiliteter skal tilfredsstille krav i Forskrift 529 fra AT Arbeidsplasser og arbeidslokaler samt FOB Billag 17 (Fellesoverenskomsten for byggfag). Sanitæranlegg inne i hallen kan benyttes av entreprenør Lagring, rydding Avlastning og lagring skal skje på anviste plasser og markeres på riggplanen. Eventuell lagring inne i bygg skal kun skje etter avtale med BHR. Rømningsveier fra eksisterende bygg er særlig viktig å opprettholde/ivareta. Hovedentreprenør må påse at rømningsveier til enhver tid er ryddet. Dersom en entreprenør etter skriftlig varsel ikke innen 24 timer rydder i henhold til instruks, kan BH-KU uten nærmere varsel få utført rydding for entreprenørens regning Områder for prefabrikasjon Områder for prefabrikasjon skal etableres der det er hensiktsmessig og skal avmerkes på riggplanen. Ansvarlig foretak for delproduksjonen skal i samråd med BH-KU utarbeide plan for sikring av dette arbeidsområdet og evt. redusere forekommende miljøbelastninger som støy, støv m.m. Områder for prefabrikasjon innvendig bygg skal følge Rent Tørt Bygg normen. (dvs. produksjonsrom) 4.8. Rent, tørt bygg. Hovedentreprenøren skal ha rutiner for ivaretakelse av rent, tørt bygg. RIF s norm med sjekklister, dvs dokumentasjon for ivaretakelse av gule og røde soner vil ikke være aktuelt for dette prosjektet. RIF normen vil allikevel være retningsgivende for prosjektet. Det settes krav om begrensning av skitt/ støvspredning ved innvendig rivning og det forutsettes at lokalene, og uteområdet overleveres i samme rene tilstand som før arbeidet tiltar. Ved utvendig støvende arbeid må det koordineres og avklares med skolens driftsleder og BH- KU, slik at vinduer stenges, eventuelt teipes. Det må også avklares slik at støving ikke foregår i nærhet av eventuelle inntak for ventilasjonsanlegg Støy. Arbeider som forventes å medføre støy slik som riving, hulltaking eller boring i betong skal utføres utenom normal skoletid. Dersom arbeider må utføres i skoletiden skal dette være avklart med byggherrens representant på forhånd, som avklarer dette med skolen Kraner, stillaser, heiser, maskiner Bruk av større tekniske hjelpemidler skal planlegges i god tid og avmerkes på riggplanen og tas med i fremdriftsplanleggingen. (Gjelder større tekniske innretninger som f. eks kraner, stillaser) Områder med risiko for fall og fallende gjenstander skal identifiseres og sperres av. Hovedentreprenør/Hovedentreprenør har ansvaret for at det avkreves/utarbeides prosedyrer/instrukser fra entreprenører som skal bruke/bygge slike innretninger Sikring av arbeidsområder Hovedentreprenør skal implementere instruks for underentreprenører og sideentreprenører vedrørende sikring av egne arbeidsområder. Det skal på fremdrift/produksjonsplanleggings - møter avklares /dokumenteres hvor evt. særskilt sikring på iverksettes. (f. eks bruk av sele etc.) Dersom entreprenør må fjerne sikringstiltak, plikter entreprenør umiddelbart å reetablere sikringstiltakene. Avvik iht. til dette vil følge pkt.13 i denne planen Rømningsveier, generelt Hovedentreprenør har ansvar for å etablere og opprettholde rømningsveier i og omkring bygget. Side 9 av 18
10 4.13. Førstehjelpsutstyr/slukningsutstyr Hovedentreprenør skal påse at det til enhver tid finnes tilstrekkelig førstehjelpsutstyr, sykebåre og brannslukningsutstyr på byggeplassen. Utstyret skal kontrolleres på vernerunder. Ved varme arbeider skal det sørges for at Forskrift Varme arbeider blir ivaretatt (tilstrekkelig slukningsutstyr tilgjengelig etc.) Sikkerhetsopplæring SHA-koordinator skal forvisse seg om at alle som har arbeid innenfor anleggsområdet har kjennskap til SHA-planen og dens innhold. Det skal dokumenteres hvordan planen er gjort kjent for den enkelte arbeidstaker. Hovedbedriften, i samråd med BH-KU, er ansvarlig for at alle som har arbeid eller på annen måte har oppdrag innen anleggsområdet har fått innføring i de SHA-bestemmelser som gjelder for anlegget. Dette gjelder også for alle som representerer byggherren og konsulenter som er på befaring. Før arbeidet igangsettes skal verneombudene orienteres om innholdet i SHA-planen Personlig verneutstyr Følgende personlig verneutstyr skal brukes på dette prosjektet: Type utstyr Hvem Når Hjelm og vernesko Alle. Fritak kan kun gis av BH-KU Alltid Fluoriserende arbeidstøy/vest Ved alt utomhusarbeid i mørketida Ved arbeid utomhus Hørselvern Alle. Støysoner merkes med skilt Ved støyende arbeider Anbefalinger satt i HMSdatablad Vernebriller Støvmaske Alle som bruker kjemiske produkter De som utfører arbeid der det er risiko for sprut/gnist etc. Alle som utfører /er i soner der støvende arbeider pågår Ved bruk av kjemiske produkter Saging/kutting etc. Alltid ved støvende arbeider Hansker Alle Når man utfører arbeid som medfører fare for klem/kuttskader, samt bruk av kjemiske prod. (OBS betong/mørtel) Se Miljøkartleggingsrapport for pålagt verneutstyr ved fjerning av miljøfarlige stoffer. Besøkende skal, dersom annet ikke er avtalt, utstyres med hjelm og vernesko. Videre skal det gis en kort informasjon om de SHA-rutiner som gjelder for anlegget. Bruk av personlig verneutstyr skal kontrolleres på vernerunder. Dersom ikke arbeidstakere bruker pålagt verneutstyr, vil reaksjonsmønster i kap. 13 tre i kraft Sosial dumping Vi aksepterer ikke sosial dumping på vår byggeplass, derfor skal alle på byggeplassen følge Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge. Kopi av arbeidsavtaler, lønnsslipper skal kunne legges frem for byggherres representant eller BH-KU ved etterspørsel Side 10 av 18
11 4.17. ID-kort Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med id-kort. Id-kortet skal også brukes av enkeltpersonforetak (virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker). Arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskaper om opererer i Norge innenfor den samme næringen må også bære id-kort. Dersom det benyttes innleide arbeidstakere, er det utleievirksomheten som skal sørge for at de innleide arbeidstakerne utstyres med id-kort. Arbeidstakere uten gyldig ID-kort skal avvises. Det gis ikke anledning til å starte søkeprosessen om ID etter prosjektstart. (Kun ved fornyelse av kort) Arbeidstidsordninger Hovedentreprenør er ansvarlig for å påse at arbeidene planlegges og koordineres ut fra fremtidsplanen slik at AML s krav til arbeidstidsordninger blir ivaretatt. Byggherren kan etterspørre timelister etc, dersom det mistenkes at krav i AML ikke overholdes. BH-KU skal regelmessig kontrollere at AML s krav blir ivaretatt Dokumenter på byggeplass Hovedentreprenør skal ha kopi av gjennomført årlig sakkyndig kontroll av maskiner og utstyr som er underlagt saksyndig kontroll i henhold til Forskrift 555 Bruk av arbeidsutstyr kopi av kompetansebevis f. eks. krav til dokumentert opplæring i henhold til Forskrift 555 Bruk av arbeidsutstyr, stillaskurs, varme arbeider, maskinførerbevis etc. vernerundereferat avviksdokumentasjon Samling av HMS-datablad for kjemiske stoffer (stoffkartotek) HMS-datablad for kjemiske stoffer skal samles i egen mappe. Arkivet skal være tilgjengelig for alle arbeidstakere på byggeplassen, og plasseres slik at det er lett å finne fram til. Prosduktkontrollovens 3, Substitusjonplikt, skal ivaretas av alle virksomheter på byggeplassen. Ingen stoffer på SFT s prioritetsliste skal benyttes. Dersom dette kravet ikke kan følges, skal begrunnelsen være skriftlig. Se vedlegg om substitusjonsplikt. 5. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak 5.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt overordnet risikovurdering for hele kontrakten (kontraktene). En risikovurdering er alltid beheftet med usikkerhet og er derfor ingen fasit for hva som kan skje. Risikovurderingen inngår som et beslutningsgrunnlag både under planlegging og utførelse av arbeidet. Risikovurderingen tar også med relevante punkter for driftsfasen. Risikovurderingen i prosjektet er gitt på de neste sidene. Identifiserte farer markert med rødt anses mest risikofylt, gult mindre risikofylt og grønt er lav risiko der risikoreduserende tiltak vanligvis ikke er nødvendig. Risikoreduserende tiltak er beskrevet. Tiltak markert med rødt og gult, og spesifikke tiltak med krav om SJA, skal følges opp av Hovedentreprenør. Side 11 av 18
12 5.2. Overordnet risikovurdering Indikatorer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Lav Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Middels Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Høy Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak er nødvendig Nr. 1. Aktivitet/ arbeidsoperasjon Fremdriftskoordinering/ styring Uønsket hendelse Fremdriftskoordinering uten SHA hensyn Fremdriftskoordinering/ produksjonsplanlegging spesifiserer ikke særskilte SHA tiltak 2. Bygningsmessige arbeider: Påkjørsel Logistikkproblem 3. Bygningsmessige arbeider: Arbeider i høyden 4. Bygningsmessige arbeider: Utsparringer for skillevegger 5. Bygningsmessige arbeider: Bruk av spesielt arbeidsutstyr 6. Bygningsmessige arbeider: Demontering/ montering av kantbeslag i høyden 7. Bygningsmessige arbeider: Innheising/utheising av bygningsmaterialer på tak Fall, fallende gjenstander Fall Kuttskader, skjæreskader, Skuddskader (spikerpistol) Fall Fallende gjenstander Fall Fallende gjenstander Klemskader Mulige årsaker Det avsettes for liten tid arbeidene Dårlig fokus på SHA ved planlegging (S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko) S K R Risikoreduserende tiltak Hovedentreprenør skal sette opp en fremdriftsplan der kritiske arbeidsoppgaver som krever spesielle SHA tiltak markeres. Endringer i fremdrift må ha ekstra fokus på SHA tiltak slik at nye risikomomenter avdekkes Behov for sikringsutstyr (stillas, lift, kran etc.) må koordineres, planlegges og vises på riggplan SHA/SHA tiltak skal være eget punkt på fremdrifts-/ produksjons/ drifts- møter Trangt Hovedentreprenør skal sørge for at: Lagring planlegges slik at ferdselsveier opprettholdes og trange passasjer/ ferdselsveier unngås Manglende planlegging Hovedentreprenør skal sørge for: Utarbeidelse av risikovurdering/ SJA med fokus på koordinering/ planlegging slik Manglende sikringstiltak at gardintrapper kun brukes til svært kortvarig og lett arbeid. Dette gjelder i alle faser av byggeprosjektet Stiger kun benyttes for adkomst, ikke for arbeid i høyden Planlegging/ koordinering bruk av stillas/ lift etc Manglende tildekking/inngjerding Manglende sikring av utstyr, manglende kompetanse Manglende sikringstiltak for arbeider i høyden Manglende sikringstiltak på tak Klemskader ved innheising Feil anhuking Dokumentasjon regelmessig kontroll (min. hver 14 dag) Fokus på skilting, rekkverk, fotlist Hovedentreprenør skal sørge for at utsparinger tildekkes /gjerdes inn fortløpende Hovedentreprenør skal sørge for etablere rutiner for innhenting av kompetansebevis for bruk av arbeidsutstyr Hovedentreprenør skal sørge for SJA med fokus på koordinering/ planlegging/ : Bruk av lift. Bruk av stillas etc Stiger skal kun benyttes for adkomst, ikke for arbeid i høyden Hovedentreprenør skal sørge for SJA før arbeidet starter. Innheising/ montering skal planlegges/ koordineres med fokus på: Arbeidenes rekkefølge Avsperringer Bruk av verneutstyr
13 Nr. Aktivitet/ arbeidsoperasjon 8. Riving eksisterende tak Riving av bygningsmasse 9. Bygningsmessige arbeider: Bruk av kran Uønsket hendelse Fall Fallende gjenstander Klemskader Tredjeperson/ uvedkommende inn på riveområdet Kranvelt Løfteutstyr svikter Fall, fallende gjenstander Fall fra stor høyde Klemskader Mulige årsaker S K R Risikoreduserende tiltak Heisesone ikke avsperret Kompetent personell Godkjent utstyr Fallsikring personer God kommunikasjon mellom kranfører og montører Manglende planlegging Manglende avsperring Manglende koordinering/ kommunikasjon Dårlig grunnforhold Manglende understøtting Manglende kontroll/ veldikehold av løfteutstyr Manglende avsperring av heiseområde Feil anhuking Utstyr svikter Manglende koordinering Dårlig kommunikasjon mellom kranfører montør Dokumentasjon på kompetanse/ sakkyndig kontroll skal oppbevares på byggeplassen Hovedentreprenør skal sørge for Rivingen planlegges og koordineres med avsperring mot omkringliggende områder. Riving planlegges slik at bygningsdeler ikke utilsiktet kommer utenfor avsperret område. Det må sikres god kommunikasjon mellom alle som deltar i riveprosessen Hovedentreprenør skal sørge for SJA før arbeidet starter. Det skal planlegges for kranoppstillingsplass med fokus på grunnforhold, Innhenting av dokumentasjon på kompetanse og utstyr Kranoppstillingsplass skal avmerkers på riggplan. Arbeidenes rekkefølge Sikringstiltak for montasjefront Avsperringer Bruk av verneutstyr Kompetent personell Godkjent utstyr Fallsikring personer God kommunikasjon mellom kranfører og montasjelag Etablering av trappetårn tidlig i montasje Dokumentasjon på kompetanse/ sakkyndig kontroll skal oppbevares på byggeplassen. 10. Bygningsmessige arbeider: Taktekking, skjøting av takbelegg, sveising av folie 11. Bygningsmessige arbeider: Sveising av stål, varme arbeider Fall, fallende gjenstander Brann Brann, glødende materiell treffer person Fall, fallende gjenstander (arbeid i høyden) Manglende sikring av dekkekant Manglende kompetanse Manglende planlegging. Manglende avsperring, manglende kompetanse Hovedentreprenør skal sørge for SJA før arbeidet starter. Sikre dekkekanter med gjerde el tilsvarende Trappetårn etableres tidlig Etablere rutiner for innhenting av kompetansebevis varme arbeider Krav til sperring av arbeider i høyden Hovedentreprenør skal sørge for Etablere rutiner for innhenting av kompetansebevis varme arbeider Avsperring av områder der varme arbeider pågår. Slukkeutstyr skal være tilgjengelig. Stiger kun benyttes for adkomst, ikke for arbeid i høyden Planlegging/ koordinering bruk av stillas/ lift etc Side 13 av 18
14 5.3. Oppfølging Byggherrens overordnede risikovurdering med tiltak er ikke nødvendigvis uttømmende. Hovedentreprenør skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Begge parter skal gi løpene tilbakemelding om nye risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover det som er påpekt i tabellen på neste side. Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyser (SJA) skal overleveres byggherre løpende i kontraktstiden.
15 6. Handlingsplan / Varslingsplan ved alvorlige ulykker Vedkommende som først får kjennskap til en hendelse Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: 113 Entreprenørens representant Navn: Mobil: Arbeidstilsynet: tast 3 Etter arbeidstid: / / BH - KU Navn: Terje K. Larsen Mobil: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap: Fylkesmannens miljøvernavdeling Det er kun byggherre som kan uttale seg til media, politi etc. Side 15 av 18
16 7. Krav til rapportering 7.1. Vernerunder Hovedbedrift skal påse at hver virksomhet på byggeplassen har /utpeker verneombud. Navn på verneombud m/telefonnummer skal enten fremkomme på samordningsskjema eller på egen liste. Vernerunder skal gjennomføres min. hver 14.dag og alle virksomheter skal delta. Hovedbedrift skal utarbeide en plan til oppslag som viser dato, klokkeslett og møtested. I tillegg til virksomhetene skal denne oversikten sendes BH-BHR og BH-KU. Referat skal sendes deltakende virksomheter samt BH-BHR og BH-KU. I vernerundeprotokollen skal det fremgå hvilke virksomheter som er på stedet og hvem som har ikke har deltatt Avvik fra SHA-planen HMS avvik (både ulykker, nestenulykker og farlige forhold) skal rapporteres. Hovedbedrift skal påse at SHA avvik blir registrert, behandlet og lukket. Alle reg. avvik skal oversendes BH-KU som fører avvikslogg. Avviksloggen skal legges frem av BH-KU på byggemøter. Følgende forhold skal avviksbehandles: Personskade med og uten fravær Hendelser som kunne ha medført personskade eller skade på ytre miljø (nestenulykker) Mangelfull sikring av arbeidsområder Mangelfull bruk av verneutstyr Mangelfull godkjenning/kontroll av arbeidsutstyr (Ref.forskrift 555) Feil mangler på arbeidsutstyr Manglende eller mangelfullt stoffkartotek Utslipp forurensing til grunn Side 16 av 18
17 7.3. Varsling av uønskede hendelser Hva rapporteres Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid Øvrige ulykker Nestenulykker Når rapporteres Når det skjer Senest innen 48 timer Senest innen 2dager Til hvem Politi, Arbeidstilsyn. Byggherrens representant. DSB i tillegg til AT ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker. Brannvesenet ved forurensningsulykker Verneombud (Hovedbedrift) Byggherrens representant. DSB i tillegg til AT ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud. (Hovedbedrift) Byggherrens representant Verneombud (Hovedbedrift) Alvorlige nestenulykker Når det skjer Som for alvorlige ulykker Rapportform til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig. Rapportering gis på entreprenørens meldeskjema. Rapportering gis på entreprenørens meldeskjema. Yrkesskade/ yrkessykdom Når det blir konstatert Arbeidstilsyn, Byggherrens representant Tas opp på byggemøte 10. Innemiljø Hovedentreprenør skal utpeke egen ansvarshavende for renhold og miljø i byggeperioden og under produksjon av elementer og komponenter. Rent, tørt bygg skal kontrolleres ved vernerunder og defineres som egne punkt. 11. Informasjon til deltakere Hovedentreprenør skal i god tid før byggestart holde særmøte med alle deltakerne i prosjektet hvor SHA-planen gjennomgås i sin helhet eller Alle skal ha tilgang - på anvist plass - til siste versjon av SHA-planen. Det skal kvitteres for at SHA-planen er gjennomgått og forstått. Informasjon generelt BHR er ansvarlig for informasjon om prosjektet/kontrakten både internt og eksternt. BHR kan delegere informasjonsoppgaver til en eller flere medarbeidere i prosjektorganisasjonen. Entreprenøren skal ikke uttale seg til media osv. om forhold vedrørende anlegget uten på forhånd å ha konferert med byggherren. Generelt skal det henvises til byggherren i slike saker. Side 17 av 18
18 Det skal etableres en SHA-tavle infotavle som plasseres lett synlig for ansatte, besøkende etc. med følgende oppslag:: Org.plan Riggplan A3 Fremdriftsplan Skjema for samordning Forhåndsmelding Varslingsplan/ Beredskapsplan Referat etter vernerunde Avvikslogg Info om stoffkartotekets plassering 12. Oppfølging og ajourføring BH-KU har i samråd med BHR ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av denne SHA-planen i byggetiden. SHA-planen skal være fast punkt på byggemøter. Alle deltakere har plikt til å melde fra til BH-KU om forhold han mener ikke er i overensstemmelse med planen, eller som er uteglemt og bør medtas. 13. Reaksjoner ved overtredelse av krav i forskrift eller SHA-plan Dersom entreprenøren eller dennes underentreprenører ikke etterkommer påbud om tiltak for å hindre at liv og helse settes i fare, kan byggherren stanse dette arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Byggherrens sanksjonsrett inkluderer dessuten: 1. Fastsettelse av kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist. 2. Først muntlig advarsel, deretter skriftlig, for så bortvisning fra arbeidsstedet, ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, krav beskrevet i SHA plan, krav nedfelt i lover og forskrifter eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for. Side 18 av 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 Tråstadhallen Ombygging/ omtekking av tak - SHA OG YTRE MILJØ GROVRISIKOANALYSE GROVRISIKOANALYSE FORMÅL Formålet med denne Grovrisikoanalysen er å synliggjøre risikomomenter som skal ivaretas i prosjektering og utførelse. Grovrisikoanalysen er ikke endelig, men skal revideres ettersom nye risikomomenter avdekkes. Dette gjelder både prosjektering / og utførelsesfasen. Risikomomenter som kan ha betydning i driftsfasen skal også beskrives. Grovrisikoanalysen skal revideres i prosjekteringsfasen, før oppstart og ved endringer som kan ha innvirkning på SHA. Utarbeidet dato: Fase: Utarbeidet av: Planfasen Sjåtil & Fornæss Odal AS v/ Terje K. Larsen Prosjekteringsfasen Før oppstart METODE Kategorier for sannsynlighet Sannsynlighet Beskrivelse 1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr år 2. Moderat sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr. 100 år 3. Sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 år 4. Meget sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr. 1 år 5. Svært sannsynlig Oftere enn en hendelse pr. år Kategorier for konsekvens Konsekvens Mennesker Ytre miljø 1. Svært liten konsekvens Ingen personskade Ubetydelig skade 2. Liten konsekvens Småskader, ikke varig Lokal skade 3. Middels konsekvens Alvorlig personskade Regional skade, restitusjonstid inntil 1 år 4. Stor konsekvens Dødelig skade, en person Regional skade, restitusjonstid inntil 10 år 5. Svært stor konsekvens Dødelig skade, flere personer Irreversibel skade Risikomatrise Konsekvens Sannsynlighet 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor 5. Svært sannsynlig 4. Meget sannsynlig 1, 6 3. Sannsynlig 2, 5, 8, 11 3, 9, Moderat sannsynlig Lite sannsynlig Lav Middels Høy Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak er nødvendig Ver Side 1 av 4
35
36 Tråstadhallen - Ombygging/ omtekking av tak SHA og ytre miljø GROVRISIKOANALYSE INDIKATORER FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko) Nr. 1. Aktivitet/ arbeidsoperasjon Fremdriftskoordinering/ styring Uønsket hendelse Fremdriftskoordinering uten SHA hensyn Fremdriftskoordinering/ produksjonsplanlegging spesifiserer ikke særskilte SHA tiltak 2. Bygningsmessige arbeider: Påkjørsel Logistikkproblem 3. Bygningsmessige arbeider: Arbeider i høyden 4. Bygningsmessige arbeider: Utsparringer for skillevegger 5. Bygningsmessige arbeider: Bruk av spesielt arbeidsutstyr 6. Bygningsmessige arbeider: Demontering/ montering av kantbeslag i høyden 7. Bygningsmessige arbeider: Innheising/utheising av bygningsmaterialer på tak Fall, fallende gjenstander Fall Kuttskader, skjæreskader, Skuddskader (spikerpistol) Fall Fallende gjenstander Fall Fallende gjenstander Klemskader Mulige årsaker Det avsettes for liten tid arbeidene Dårlig fokus på SHA ved planlegging S K R Risikoreduserende tiltak VEDLEGG Hovedentreprenør skal sette opp en fremdriftsplan der kritiske arbeidsoppgaver som krever spesielle SHA tiltak markeres. Endringer i fremdrift må ha ekstra fokus på SHA tiltak slik at nye risikomomenter avdekkes Behov for sikringsutstyr (stillas, lift, kran etc.) må koordineres, planlegges og vises på riggplan SHA/SHA tiltak skal være eget punkt på fremdrifts-/ produksjons/ drifts- møter Trangt Hovedentreprenør skal sørge for at: Lagring planlegges slik at ferdselsveier opprettholdes og trange passasjer/ ferdselsveier unngås Hovedentreprenør skal sørge for: Manglende planlegging. Manglende sikringstiltak Manglende tildekking/inngjerding Manglende sikring av utstyr, manglende kompetanse Manglende sikringstiltak for arbeider i høyden Manglende sikringstiltak på tak Klemskader ved innheising Feil anhuking Heisesone ikke avsperret Utarbeidelse av risikovurdering/ SJA med fokus på koordinering/ planlegging slik at gardintrapper kun brukes til svært kortvarig og lett arbeid. Dette gjelder i alle faser av byggeprosjektet Stiger kun benyttes for adkomst, ikke for arbeid i høyden Planlegging/ koordinering bruk av stillas/ lift etc Dokumentasjon regelmessig kontroll (min. hver 14 dag) Fokus på skilting, rekkverk, fotlist Hovedentreprenør skal sørge for at utsparinger tildekkes /gjerdes inn fortløpende Hovedentreprenør skal sørge for etablere rutiner for innhenting av kompetansebevis for bruk av arbeidsutstyr Hovedentreprenør skal sørge for SJA med fokus på koordinering/ planlegging/ : Bruk av lift. Bruk av stillas etc Stiger skal kun benyttes for adkomst, ikke for arbeid i høyden Hovedentreprenør skal sørge for SJA før arbeidet starter. Innheising/ montering skal planlegges/ koordineres med fokus på: Arbeidenes rekkefølge Avsperringer Bruk av verneutstyr Kompetent personell Godkjent utstyr Fallsikring personer Ver Side 3 av 4
37 Nr. Aktivitet/ arbeidsoperasjon Uønsket hendelse Mulige årsaker S K R Risikoreduserende tiltak 8. Riving eksisterende tak Riving av bygningsmasse Fall Fallende gjenstander Klemskader Tredjeperson/ uvedkommende inn på riveområdet Manglende planlegging Manglende avsperring Manglende koordinering/ kommunikasjon God kommunikasjon mellom kranfører og montører Dokumentasjon på kompetanse/ sakkyndig kontroll skal oppbevares på byggeplassen Hovedentreprenør skal sørge for Rivingen planlegges og koordineres med avsperring mot omkringliggende områder. Riving planlegges slik at bygningsdeler ikke utilsiktet kommer utenfor avsperret område. Det må sikres god kommunikasjon mellom alle som deltar i riveprosessen. 9. Bygningsmessige arbeider: Bruk av kran Kranvelt Løfteutstyr svikter Fall, fallende gjenstander Fall fra stor høyde Klemskader Dårlig grunnforhold Manglende understøtting Manglende kontroll/ veldikehold av løfteutstyr Manglende avsperring av heiseområde Feil anhuking Utstyr svikter Manglende koordinering Dårlig kommunikasjon mellom kranfører montør Hovedentreprenør skal sørge for SJA før arbeidet starter. Det skal planlegges for kranoppstillingsplass med fokus på grunnforhold, Innhenting av dokumentasjon på kompetanse og utstyr Kranoppstillingsplass skal avmerkers på riggplan. Arbeidenes rekkefølge Sikringstiltak for montasjefront Avsperringer Bruk av verneutstyr Kompetent personell Godkjent utstyr Fallsikring personer God kommunikasjon mellom kranfører og montasjelag Etablering av trappetårn tidlig i montasje Dokumentasjon på kompetanse/ sakkyndig kontroll skal oppbevares på byggeplassen. 10. Bygningsmessige arbeider: Taktekking, skjøting av takbelegg, sveising av folie 11. Bygningsmessige arbeider: Sveising av stål, varme arbeider Fall, fallende gjenstander Brann Brann, glødende materiell treffer person Fall, fallende gjenstander (arbeid i høyden) Manglende sikring av dekkekant Manglende kompetanse Manglende planlegging. Manglende avsperring, manglende kompetanse Hovedentreprenør skal sørge for SJA før arbeidet starter. Sikre dekkekanter med gjerde el tilsvarende Trappetårn etableres tidlig Etablere rutiner for innhenting av kompetansebevis varme arbeider Krav til sperring av arbeider i høyden Hovedentreprenør skal sørge for Etablere rutiner for innhenting av kompetansebevis varme arbeider Avsperring av områder der varme arbeider pågår. Slukkeutstyr skal være tilgjengelig. Stiger kun benyttes for adkomst, ikke for arbeid i høyden Planlegging/ koordinering bruk av stillas/ lift etc Ver Side 4 av 4
Byggherrens SHA-plan. Skifting av vinduer, fasaderehabilitering Kongssvinger kommunale eiendomsenhet
Byggherrens SHA-plan Skifting av vinduer, fasaderehabilitering Kongssvinger kommunale eiendomsenhet Utarbeidet av/revidert av Dato Utgavenr. Fase i prosjektet Sjåtil & Fornæss Odal AS 10.05.2012 01 Planleggingsfasen
DetaljerSHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap
SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet
DetaljerDEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus
SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Uoffisiell utskrift er kun
DetaljerHMS-plan. for. NYTT MENIGHETSKONTOR, Gjerpen prestegård
HMS-plan for NYTT MENIGHETSKONTOR, Gjerpen prestegård 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON, FASEINNDELING... 3 3. TIDSPLAN.... 4 4. STEDLIGE FORHOLD... 4 4.1 TOPOGRAFI... 4 4.2 GRUNNFORHOLD...
DetaljerHMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13
HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling
DetaljerByggherrens SHA- plan. Elverum kommune Rådhustrappa
Byggherrens SHA- plan Elverum kommune Rådhustrappa INNHOLD: 1. Innledning... 3 2. Målsetting... 3 3. Organisasjon... 4 3.1 Organisasjonskart SHA:... 5 4. Orientering om prosjektet... 6 5. Tidsplan... 7
DetaljerBERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)
BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3
DetaljerDEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057
SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side
DetaljerSHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF
SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet
DetaljerByggherrens SHA plan
Byggherrens SHA plan Prosjekt: Brandval skole VA anlegg Utarbeidet av: Terje K. Larsen, Sjåtil & Fornæss Odal AS Dato: 7.2.2011 Utgavenr.:01 Innhold 1. Byggherrens målsetting... 3 1.1. Sikkerhet, helse
DetaljerPLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN
PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse
DetaljerE 4 HMS-plan. for. nybygg. ved RISUM UNGDOMSSKOLE HALDEN KOMMUNE
E 4 HMS-plan for nybygg ved RISUM UNGDOMSSKOLE HALDEN KOMMUNE JANSEN ARKITEKTER AS COWI AS E4-1 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON, FASEINNDELING... 3 3. TIDSPLAN.... 4 4. STEDLIGE FORHOLD... 4 4.1 TOPOGRAFI...
DetaljerPLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN)
PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN) Prosjektnavn/bygg Moelv kulturhus SHA-planen er utarbeidet av: Sign.: S Westad Godkjent: Kjetil Wold Henriksen 1 Byggherrens organisering av SHA-arbeidet
DetaljerSHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten
SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR
DetaljerPLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ
PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE
DetaljerHMS-PLAN. for. Prosjekt Omgjøring for å utvide kapasitet. ved. Smestad skole
HMS-PLAN for Prosjekt 10850003 Omgjøring for å utvide kapasitet ved Smestad skole Side: 1 av 7 INNHOLD 1.1. MÅL... 3 1.2. ORGANISASJON, FASEINNDELING... 3 1.3. TIDSPLAN.... 4 1.4. STEDLIGE FORHOLD... 4
DetaljerVedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet
DetaljerSTAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø
STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12
Detaljer4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4.1. Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt
DetaljerLunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for
Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger
Detaljer1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4
Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5
DetaljerAURSKOG-HØLAND HELSEHUS SHA-PLAN
AURSKOG-HØLAND HELSEHUS SHA-PLAN AURSKOG-HØLAND HELSEHUS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 20.01.16 0 For anbud AMH SHA- PLAN AURSKOG-HØLAND
DetaljerVedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon
Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved
Detaljer1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark
1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger
DetaljerHMS-PLAN. for. Prosjekt: Gjenvinning av varme fra avkastkanal. ved. Bjørnholt ungdomsskole, Engebråten skole
HMS-PLAN for Prosjekt: Gjenvinning av varme fra avkastkanal ved Bjørnholt ungdomsskole, Engebråten skole Rev. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: Side: 1 av 8 INNHOLD 1.1. MÅL...
DetaljerVedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien
DetaljerDokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN
Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen
DetaljerVedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager
Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...
DetaljerGRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 03.09.2013 Konkurransegrunnlag Bjhel BH NPB Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS
DetaljerSHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2
SHA-PLAN Prosjekt: 405Vestliveien barnehage, ny ventilasjon Byggherre: Oppegård kommune Byggeplass: Vestliveien 2, 45 Oppegård Utarbeidet: 23. juni 205 Sist oppdatert: 23.juni 205 INNHOLDSFORTEGNELSE 0
DetaljerBok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag
Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13
DetaljerLOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)
LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens
DetaljerDel II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole
2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...
DetaljerSHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten
SHA-PLAN for Slottsberget 63-69 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 27.09.13 00 Rev 0, første utkast. JEC BH/BHR KP KU DISTRIBUSJON
DetaljerUTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN
Dokument type SHA-plan Dato 08, 2014 UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN SHA-PLAN Revisjon 01 Dato 2014-08-21 Utført av Lise K. Grong Kontrollert av Daniel Wiesenberg Godkjent av Knut Arne Aasen Beskrivelse
DetaljerOSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN
Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann
DetaljerSHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2
SHA-PLAN Prosjekt: 12001 Sysselmannen Utvidelse administrasjonsbygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Longyearbyen, Svalbard Utarbeidet: 12.02.2013 Sist oppdatert: 12.02.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...
DetaljerSHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2
Prosjekt: SD 2 Byggherre: Byggeplass: SHA-PLAN Kolbotn skole, Hellerasten skole, Fløysbonn skole, Skogbrynet/OMA, Sofiemyr idrettspark. Utarbeidet: 23.0. 204 Sist oppdatert: 24.januar 204 INNHOLDSFORTEGNELSE
DetaljerSHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon
SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Versjon 18.08.14 SHA-plan: Trykkavløp Rønneldveien Side 1 Innholdsfortegnelse 01. Målsetting... 2 02. Prosjektinfo... 2 03. Organisasjonsplan... 3 03.01
DetaljerSHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring
SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av
DetaljerBJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE
BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil
DetaljerPROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr
SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!
DetaljerDREVSJØ BARNEHAGE. Byggherrens SHA-plan
ENGERDAL KOMMUNE DREVSJØ BARNEHAGE PLAN 1 AS Byggherrens SHA-plan Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver Sak Dato Utarbeidet av Fagkontrollert av Godkjent
DetaljerHurum Eiendomsselskap KF
SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis
SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Domus Medica Utskifting 2 heiser og modernisering 2 heiser Domus Medica Utskifting av Heis Byggherre: UiO Teknisk avdeling Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
1/11 VEDLEGG 3 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Drøbakgata 3 5 Rehabilitering av tak og fasader. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
1/11 VEDLEGG 3 c) SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Rehabilitering av utomhus områder i Johan Scharffenbergs vei 105 i Oslo, Bydel Østensjø. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr.
DetaljerANDØY KOMMUNE - RISØYHAMN SKOLE REHABILITERING AV IDRETTSBYGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ (SHA-PLAN)
REHABILITERING AV IDRETTSBYGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ (SHA-PLAN) Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0. Ajourføring og distribusjon... 3 0.1 Dokumentansvarlig...
DetaljerSAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN
Beregnet til Utkast til oppdragsgivers gjennomgang Dokument type SHA-plan Dato 19.05.2016 SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Revisjon 00 Dato
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
Siljan Kirke - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av Siljan Kirke Byggherre: Siljan Kirkelige Fellesråd Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
1/15 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sandefjord lokalmedisinske senter (LMS) Byggherre: Sandefjord kommune Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2/15 Innholdsfortegnelse 1
DetaljerBJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift
BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert
DetaljerSHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark
Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste
DetaljerHMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1
HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8
DetaljerByprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ
Vedlegg F 1 Byprosjekter Prosjekt: GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 21.03.2016 Revisjon Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av
DetaljerSHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2
SHA-PLAN Prosjekt: 11959 HiH Evenstad nybygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Anne Evenstadsvei 80, 2480 Koppang Utarbeidet: 11.12.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,
DetaljerLEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside
LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
DetaljerKONGSVINGER KOMMUNE KONGSHALLEN
Vedlegg 9.1 KONGSVINGER KOMMUNE KONGSHALLEN OMBYGGINGSARBEIDER TILBUDSKONKURRANSE SHA - plan Utarbeidet i november 2016 av : Innhold 1 Formål... 4 2 Byggherrens målsetting... 4 3 Organisasjonsplan og entrepriseform...
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1
DetaljerSHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av
SHA-plan Prosjekt: Skole: Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISASJONSKART... 3 3 FREMDRIFTSPLAN... 4 4 RISIKOFORHOLD... 4 5 AVVIKSBEHANDLING...
DetaljerSHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider
SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider Versjon 21.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet...
DetaljerSHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra
SHA-PLAN ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra 05.01.2016 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5. SPESIELLE RISIKOFORHOLD
DetaljerSHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2
SHA-PLAN Prosjekt: 66118 Høgskolen i Lillehammer. Utfasing av R22. Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Lillehammer Utarbeidet: 08.10.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,
DetaljerByggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta
Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
1/14 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sandefjord lokalmedisinske senter Byggherre: Sandefjord kommune Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2/14 Innholdsfortegnelse 1 Formål...
DetaljerKrav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter
DetaljerSHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2
SHA-PLAN Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: 11909 Bastøy fengsel Reetablering brann Statsbygg Bastøy INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av en 2 0.2 Styrende
Detaljer(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)
SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) Byggherre: Vest-Agder Fylkeskommune Prosjekt: Bussanlegg Dalane Rev. Nr. Rev. Dato Beskrivelse Ansvarlig Fase 1 10.8.2016 SHA-plan tilbudsforespørsel
DetaljerSHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan
Kvalitetsdokumentasjon Kapittel:2 Mal:2-01-00 System utarbeidet: 01.05.2012 TKL revidert: 20.04.2012 Utgave nr.: 02 30.04.2012. SHA-Plan Kundenavn Bærum Kommune Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting
DetaljerHMS for Fasaderådgivere
HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden
DetaljerBJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017
BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,
DetaljerSHA PLAN. IKT-kontorer
Vedlegg 1. til PA - Bok Side 1 av 8 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA PLAN IKT-kontorer INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VEDLEGG NR. 1 SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ).... 1 PROSJEKTBESKRIVELSE...
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering
Vedlegg 3b SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Byggherre: Boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 03.05.2016 01 Utarbeidet for
DetaljerSHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal
Ringsaker kommune SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Ringsaker kommune Revi Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent sjon 0 06.09.201
DetaljerPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.
SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HMS PLAN - 1 (11) PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Prosjekt : Sandefjord videregående skole-bygg L. Adresse : Krokemoveien 4, 3214 Sandefjord. Byggherre : Vestfold Fylkeskommune
DetaljerSHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Versjon nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 1 10.12.2015 Etablert L.Fedotova/ Epcon AS Side 1 av 9 Innhold Formål... 3 1 Mål... 3 2 Definisjoner...
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Totalentreprise Prosjektering av og skifte av elektrisk anlegg Sjøstrandveien 24 a-d Byggherre: OMSORGSBYGG OSLO KF 2 Innholdsfortegnelse
DetaljerLUNDE SKOLE, HUNDVÅG BYGGHERRENS SHA PLAN
LUNDE SKOLE, HUNDVÅG BYGGHERRENS SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen Prosjekt: Lunde Skole Innvendig ombygging Prosjektnr: 38440036 Byggherre: Adresse: Entrepriseform: :
DetaljerSHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning /
SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning / 15205292 Versjon 19.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering
DetaljerTekniske rådgivningstjenester og teknisk personell Konkurransegrunnlag
Konkurransegrunnlag Kapittel C3 Spesielle kontrakts bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Versjon Revisjonsdato Revisjonen gjelder INNHOLD 1 MÅL OG FELLES RETNINGSLINJER... 3 2 GRUNNLEGGENDE
DetaljerSHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ
SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3
DetaljerSHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen
SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal
DetaljerBilag G3 Risikovurdering entreprise M013 Kunstheis
Prosjekt: Nytt Munchmuseum Tittel: Bilag G3 Risikovurdering entreprise M013 Kunstheis 01 Konkurransegrunnlag M013 17.12.14 FL-L GLB SN Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens
DetaljerEntreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse
INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 DEFINISJONER, BEGREPER... 3 2.1 SHA-begrepet... 3 2.2 HMS-begrepet... 3 3 ORIENTERING OM PROSJEKTET (kort beskrivelse)... 4 4 ORGANISASJON OG ANSVAR... 5 4.1 Organisasjonsplan i
DetaljerSHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2
SHA-PLAN Prosjekt: 12232 og 12233 Ila fengsel Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Ila fengsel og forvaringsanstalt Utarbeidet: 19. juni 2012 Sist oppdatert: 19. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...
DetaljerSHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen
SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen 2016-2020 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet
DetaljerRisikoanalyse Snarøya Skole
Risikoanalyse Snarøya Skole 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Det planlegges rehabiliterende arbeider på Snarøya skole. Tiltaket omfatter i hovedsak fasaderehabilitering av noen fasader, maling av vinduer, ny
DetaljerSHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Opprusting av Fv 263 Kong Oscarsgate - 16/3178
SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Opprusting av Fv 263 Kong Oscarsgate - 16/3178 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Opprusting
DetaljerSHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.
SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK
DetaljerSHA-PLAN. x [Navn] [Navn] Endring X 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2
SHA-PLAN Prosjekt: Ombygging ventilasjon, nordfløyen Nittedal rådhus Byggherre: Nittedal-Eiendom KF Byggeplass: Nittedal rådhus, Moveien 1, 1482 Nittedal Revisjonstabell dette dokument: Dato Versjon Skrevet
DetaljerSHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen
SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen sidenr. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 MÅLSETTING... 3 2 BEGREPER OG DEFINISJONER... 4 3 ORGANISERING AV SHA-ARBEIDET... 5 3.1 Generelt...
DetaljerSHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2
SIKKERT, LSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Etablering av bekk, turvei og belysning langs Rommensletta Byggherre: Oslo kommune EBY Byggeplass: Rommen deponi Utarbeidet: 03.05.16 Sist oppdatert:
DetaljerSHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen
SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...
DetaljerSHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord
SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste
DetaljerEksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt
Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2
DetaljerSHA-plan for. Flomsikring Åretta, Røyslimoen Bro01, Gamle Røysliveg
SHA-plan for Flomsikring Åretta, Røyslimoen Bro01, Gamle Røysliveg Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver Lillehammer kommune Sak Flomsikring Åretta,
DetaljerPorsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje
Vedlegg nr. 3: Mal for HMS-plan INNHOLD: 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Framdrift 4. Eksisterende forhold 5. Orientering om byggeplassen 6. Spesielle risiki 7. Avfall 8. Orden og renhold 9. Handlingsplan
Detaljer