1. Kontraktsbestemmelser

Transkript

1 1. Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes avtaledokument mellom byggherre og entreprenør med grunnlag i NS 8406 «Forenklet formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider». Avtaledokumentet utarbeides på grunnlag av avsluttende kontraktsforhandlinger. 1.2 Alminnelige kontraktsbestemmelser. Endringer / tillegg NS NS 8406, Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt gjøres gjeldende for denne kontrakt med følgende tillegg og endringer som gjelder i tillegg til og foran NS Kontraktsdokumenter Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten, som gjelder i den rekkefølge de her er angitt: a) Avtaledokumentet dersom slikt dokument er opprettet, hvor 0-Bok i konkurransegrunnlaget har prioritet foran kontraktsformular NS 8406 A. b) Eventuelle referater eller skriftlig materialer fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbud er inngitt, som er godkjent av begge parter. c) Entreprenørens tilbud d) Eventuelle referater eller skriftlig materialer fra befaringer eller konferanser avholdt før tilbud ble inngitt. e) Tilbuds - eller konkurransegrunnlaget. f) Denne standarden(ns 8406: 2009) Utførelse som er angitt på tegning, og som er vist til i beskrivelsen, eller mengdefortegnelsen, omfattes av kontrakten. 3 Varsling endringer Entreprenør som mener seg berettiget tillegg i tid og eller betaling, skal innen 3 uker etter at endringen er kjent, oversende byggherren spesifisert og korrekt krav. Er ikke slikt krav fremsatt innen 3 uker etter at endringen er kjent mottatt av byggherren, vil kravet bortfalle. Byggherren skal innen 3 uker etter mottatt korrekt krav fra entreprenøren besvare dette ved å godkjenne eller avvise kravet. Er ikke slikt svar gitt innen fristen for mottatt korrekt krav, er dette akseptert. FjellVAR as Skilleark F 1

2 5 Partenes representanter Prosjektleder er den administrative leder av byggesaken, og representant etter kontrakten. Prosjektleder har fullmakt til å binde FjellVAR as ved avtale innenfor rammen av sin instruks. Engasjerte prosjekterende er byggherrens rådgivere og kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten spesiell fullmakt til dette. Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen. Byggeleder har de fullmakter som følger av de funksjoner byggeleder er gitt i FjellVAR sine "Forretningsrutine for byggefasen". 8 Entreprenørens sikkerhetstillelse Tillegg : Tvister vedr. garantien behandles i samsvar med kontraktsformularets pkt 6. 8 Byggherrens sikkerhetsstillelse. Endring: Byggherren stiller ikke sikkerhet i form av eget dokument Generelt. Arbeidet skal utføres av entreprenør som tilbyder, og deres fast ansatte, eventuelt ved underentreprenør som et tillegg til tilbyder. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenør etter denne bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. FjellVAR as Skilleark F 2

3 Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. Byggherren kan kreve mulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 5,0 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 5.000,- pr. hverdag. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og dersom entreprenøren ikke har rettet feilen inne fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. 14 Kostnader ved prøving. Er resultatet av prøving ikke tilfredsstillende, skal ytterligere prøver utføres, og kostnadene med dette dekkes av entreprenøren Retten til å pålegge entreprenøren endringer. En endring må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen art enn det opprinnelig avtalte arbeid. Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 35% netto tillegg til kontraktssummen. 22 Beregning av vederlagsjustering og fristforlengelse. Tillegg : Justering av RS-postene i kap. "Forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift". Dersom de totale fradrag eller tillegg til kontraktssummen, inklusive "Forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift" utgjør mer enn 35 %, skal relevante poster under NS 3420-A justeres. FjellVAR as Skilleark F 3

4 De totale fradrag eller tillegg skal kun bestå av rekvirerte tilleggsarbeider og mengdeendringer. Regelen gjelder ikke for poster under "Forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift" hvor det i tilbudsdokumentet er anført at posten skal avregnes uansett. Hvis prisen på netto tilleggsarbeider (samlet tillegg, minus fradrag i løpet av kontraktavviklingen) ikke overstiger 35% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon for økte rigg- og driftsutgifter. Overstiger netto tilleggsarbeider 35% av kontraktssum, gis det kompensasjon for økte rigg- og driftsutgifter. I uendret byggetid: Overstiger netto tillegg / fradrag 35% av kontraktssummen, reguleres denne for endret rigg- og driftsytelser etter følgende formel: 0,5 A (B 1.35C) C A= avtalt pris for drift av byggeplass i opprinnelig rigg- og driftskapittel. (kostnader for opprigging og nedrigging skal ikke reguleres). B= faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag C= kontraktsum Ved utregning av beløpsdifferansen mellom faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag, og kontraktssum, skal det ikke tas hensyn til regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning, eller utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tilstandsport av entreprise / leverandørkontrakter. Reguleringsbeløp i følge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. samme indeks som for resten av kontrakten, regnet fra anbudsdato til tyngdepunktet for produksjon i byggetiden. Dersom entreprenøren får fristforlengelse / erstatning for deler av tilleggsarbeidene, skal disse arbeidene ikke regnes med ved beregning av kompensasjon etter denne bestemmelse. Endret byggetid: Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8406 pkt skal utgifter for økt rigg- og drift ytelser kompenseres etter følgende formel: 0,5 A Z Y A= avtaltsum for drift av byggeplassen i opprinnelig rigg- og driftkapittel (kostnader for opprigging og nedrigging skal ikke reguleres). Y= opprinnelig byggetid Z= forlengelse utover opprinnelig byggetid Hvis fradrag eller tillegg utgjør mer enn 35 %, kan kun relevante poster under post A justeres med henholdsvis fradrag eller tillegg etter følgende formel: FjellVAR as Skilleark F 4

5 Justeringsbeløpet for hver post i A = (P-35)/100 * postens tilbudspris, hvor P = "endringsprosenten" - den prosentvise endring i forhold til den opprinnelige kontraktspris. Ovennevnte "relevante poster" skal forstås slik at de ytelser som inngår i postene må ha hatt en beviselig tilknytning til de fradrag og endringer som justeringen omfatter. 23 Betaling av entreprenørens vederlag 23.1 Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter Tillegg : For valutaavhengig del av materiellkostnader gis gjensidig rett til forholdsmessig justering for variasjoner utover +/- 5%, relativt til kurs ved kontraktsinngåelse. Tilsvarende for endringer i gjeldende tollbestemmelser som får virkning på leveransens importverdi utover +/- 5% relativt til kontraktsinngåelse. Krav om slike justeringer skal fremsettes skriftlig, og godkjennes av begge parter. Løpende driftsutgifter, som for eksempel vann og avløpsgebyr, renovasjon, havneavgifter, som er knyttet til entreprenørens sin produksjon betales av entreprenøren. Nytt pkt: Opparbeidet krav på godtgjørelse kan verken overdras eller pantsettes uten byggherrens skriftlige godkjennelse. Entreprenør som overdrar krav på godtgjørelse i henhold til slik godkjennelse står fortsatt ansvarlig overfor byggherren for kontrakten Mengdekontroll Med mindre annet er avtalt skal kontroll av beskrivelsens mengder utføres innen 2 uker etter at entreprenøren har fått melding om at anbudet er antatt. FjellVAR as Skilleark F 5

6 23.3 Fakturering og betaling Tillegg / endring: Timepriser og kalkulasjonsfaktorer skal oppgis i tilbudsskjemaet, eventuelt i de respektive fagkapitler i beskrivelsen. a) Timepriser skal inkludere alle direkte og indirekte kostnader som for eksempel sosiale utgifter, reisetid og reisepenger, bilgodtgjørelse og bompenger, administrasjon, risiko, fortjeneste, rigg og drift mv. Vanlig håndverktøy skal være inkludert i enhetsprisene. b) Kalkulasjonsfaktorer for materialer, utstyr og transport skal inkludere alle indirekte kostnader. Fakturert pris er netto selvkost multiplisert med kalkulasjonsfaktor. c) Kalkulasjonsfaktor for akkordarbeider skal inneholde alle direkte og indirekte kostnader som for timepriser. Pris for utførelse er: akkord x akkordfaktor x kalkulasjonsfaktor. For arbeider hvor det foreligger akkordavtale skal arbeidene, på byggherrens forlangende, avregnes som akkordarbeid på grunnlag av oppgitt kalkulasjonsfaktor. Eventuelle prisavtaler mellom entreprenøren og hans arbeidere (slump) blir ikke akseptert som oppgjørsform med byggherren. Entreprenøren kan ikke forlange utbetalt / forskuddsbetaling for materialer som er levert byggeplass, uten at entreprenøren stiller særskilt bankgaranti for tilsvarende beløp. Fakturering av materiell skal først skje etter at materiellet er montert på byggeplass Særlig om regningsarbeider. Byggherrens innsigelsesfrist økes til 28 dager. Når endringsarbeider utføres som regningsarbeid, skal det vedlagt faktura for endringsarbeidet medfølge underbilag fra leverandører, faktura inn til entreprenør. Det skal settes opp oppsett hvor alle priser og påslag på endringen fremkommer tydelig. Timelister, maskintimelister, tippsedler osv. skal medfølge hver endringsfaktura. Timelister skal være kvittert av byggeleder. Hver endringsmelding skal faktureres på egen faktura. FjellVAR as Skilleark F 6

7 24.6 Byggherrens urettmessige brukstakelse Deler av kontraktsarbeidet kan tas i bruk uten at dette er urettmessig brukstakelse eller ansees som delovertakelse. 26 Forsinkelse Tillegg : Innrømmelse av fristforlengelse ved en av kontraktens delfrister gir ikke rett til regulering av etterfølgende frister ( NS 8406) Dagmulktens størrelse. Endring: Dagmulkt skal pr hverdag utgjøre: - 5 promille av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn Kr promille av kontraktssummen for den del av kontraktsarbeidet som skal være ferdigstilt til en dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn Kr Med hverdager menes alle hverdager unntatt helligdager og offentlige høytidsdager. Entreprenørens samlede dagmulktsansvar er begrenset til 15% av kontraktssummen. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom forsinkelsen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren. Entreprenørens søksmål, medtas her med endringer: Dersom entreprenøren mottar avslag fra byggherren på ett varsel eller krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse, må han ta de nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang eller voldgift etter reglene i NS 8405 pkt eller 43.4, senest 6 måneder etter avslaget, med mindre partene blir enige om en lengre frist. Gjør ikke entreprenøren det, taper han sitt krav mot byggherren. Byggherren, vil ikke varsle entreprenøren om eventuell dagmulktsituasjon før sluttoppgjør. FjellVAR as Skilleark F 7

8 28 Avbestilling Endres til: Byggherren har rett til å avbestille hele eller deler av kontraktsarbeidet. Avbestilling skal foretas skriftlig i så god til som mulig. Dersom entreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider reduseres med mindre enn 35% av kontraktssummen, skal reduksjon alltid behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom reduksjonen blir 35% av kontraktssummen eller mer, anses hele reduksjonen som en delvis avbestilling. Ved avbestilling har entreprenøren krav på erstatning for det økonomiske tapet han lider som følge av avbestillingen. Inntil overtakelse har skjedd, kan avtalte ytelser ikke utføres av andre entreprenører. 30 Eiendomsrett til kontraktsarbeid og materialer 30.1 Eiendomsrettens overgang Materialer tilført byggeplass, er entreprenørens eiendom, frem til de er montert / bygget inn. Materialer som ikke er montert / bygget inn, kan derfor ikke faktureres byggherre uten at egen bankgaranti som dekker varenes verdi foreligger. Byggherren forbeholder seg retten til ikke å betale for materialer som ikke er montert / bygget inn Eiendomsrett til materialer Levering av alle materialer og materiell skal være inkludert i entreprenørens priser, hvor annet ikke er spesifisert. For materialer og materiell som leveres av byggherren, er entreprenøren ansvarlig etter at de er overtatt av ham. Ved kontraktsopprettelse skal fysiske overtakelsessteder (grenser) defineres og prosedyrer formuleres. Mangler eller skader ved materialer skal påpekes av entreprenør overfor byggherren ved overtakelse. Hvis dette ikke gjøres, anses materialene og materiellet for å være FjellVAR as Skilleark F 8

9 godkjent av entreprenøren. Overtakelse regnes å finne sted ved utleveringen, eventuelt ved leveranse på anlegget. 31 Tvister Utgår og erstattes av følgende: Hvis ikke annet avtales eller er avtalt skal tvister som oppstår som følge av kontraktsforholdet avgjøres ved rettergang for de ordinære domstoler. Nordhordland Tingrett er verneting. Dersom det anses hensiktsmessig kan partene bli enige om at tvist skal avgjøres ved voldgift. FjellVAR as Skilleark F 9

10 2. Kvalitetssikring 2.1 Generelt. FjellVAR sin VA norm; det presiseres her at FjellVAR as sin VA norm, som er vedlagt tilbudsdokumentene er å betrakte som en del av anbud / tilbudsgrunnlaget. Dersom det ikke forefinnes Sentralgodkjenning, må entreprenøren før kontraktsinngåelse kunne dokumentere at han har et kvalitetssikringssystem som er godkjent, og at det vil bli gitt lokalgodkjenning for tiltaket. Skulle nødvendig godkjenning ikke bli gitt, anser byggherren dette som kontraktsbrudd. Tilsvarende gjelder at entreprenøren før kontraktsinngåelse må kunne dokumentere at han har et system for internkontroll. Dette skal være basert på forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996, sist endret Mai Krav til kontraktspartene. Byggherren fastsetter rammene for den eksterne kvalitetssikringen, som sier noe om kommunikasjonen mellom entreprenør og byggherre, slik som kontrakt, tegninger, kommunikasjonsprosedyrer o.l. Entreprenøren fastsetter rammene for den interne kvalitetssikringen, som forteller hvordan entreprenøren vil møte kravene til gjennomføring av prosjektet. Den entreprenør som blir valgt, må kunne dokumentere den interne kvalitetssikring overfor byggherren. Byggherren vil ha rett til innsyn i interne KS- og IK-systemer hos entreprenør, underentreprenør(er) og leverandør(er) som angår gjeldende prosjekt før kontraktsunderskrift, samt etter behov under kontraktsgjennomførelsen. 2.3 Kvalitetsplan. Kvalitetsplan er et dokument som beskriver den særegne praksis for å oppnå kvalitet, ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som gjelder for et bestemt produkt, en tjeneste, en kontrakt eller et prosjekt. Før kontraktsinngåelse, skal den entreprenør som blir valgt utarbeide en slik kvalitetsplan. Denne skal inneholde en vurdering fra entreprenøren over: FjellVAR as Skilleark F 10

11 - Alle hovedaktiviteter - Hvilke prosedyrer som gjøres gjeldende - Aktuelle tidsfrister - Stoppunkt - Dokumentasjon - Krav som stilles til aktiviteter i kontrakten - Kontrollpunkter - Type kontroller Stoppunktene er: Godkjenningspunkter (GK) angir at aktiviteten skal være godkjent før videre framdrift. Varslingspunkt for kontroll (V) angir når godkjenningsinstans skal varsles før kontroll finner sted. Byggherren bestemmer selv om nærvær er nødvendig. Varsling for kontroll skal skje før videre framdrift. Tidspunkt for saker til gjennomsyn (GS) angir når og hva som skal sendes byggherren til gjennomsyn. Dette punkt hindrer ikke videre framdrift. Dersom entreprenøren ikke finner det nødvendig med utarbeidelse av egen kontrollplan, skal de fysiske kontrollaktivitetene framgå av kvalitetsplanen. 2.4 Kommunikasjonsprosedyrer. FjellVAR as sine Forretningsrutiner prosjekt, Forretningsrutiner i byggetiden, skal benyttes i prosjektet, disse følger vedlagt under skilleark W, slik at entreprenøren kan innarbeide disse i sitt prosjektrettede kvalitetssikringssystem. Hensikten med prosedyrene er å sikre kommunikasjonen mellom partene, sikre dokumentflyten og sørge for sporbarhet i alle deler av prosjektet. Byggherren skal ha kopi av alle entreprenørenes protokoller, m.m. Alle protokoller og skjema skal dateres og signeres. Det skal sendes avviksmelding for alle avvik. Alle kostnader i forbindelse med kvalitetssikring og internkontroll skal medtas i postene for "Forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift". FjellVAR as Skilleark F 11

12 3. Helse, miljø og sikkerhet 3.1 Bakgrunn. I forbindelse med denne entreprisen forutsetter byggherren at all virksomhet på byggeplassen planlegges og gjennomføres uten at det oppstår ulykker. Dette kan oppnås ved at det skapes en aktiv holdning og et aktivt samarbeid mellom involverte parter for å forebygge mot at ulykker skal skje. Det skal i henhold til Arbeidsmiljølovens kapittel II, stilles krav til HMS-tiltak i byggeperioden. Entreprenøren skal garantere sin oppfølging av byggherrens plan for HMS, dvs. sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø, jf. Bilag 1 til dette skillearket. Byggherren har rett til å intervenere på hvilket som helst tidspunkt for å forsikre seg om at dette blir gjort. Entreprenøren skal organisere, utføre og følge opp arbeidet forbundet med verne- og arbeidsmiljø på en slik måte at både hans egne og andres ansatte er beskyttet i henhold til gjeldende lovgivning samt både offentlige og interne verneregler og reguleringer som styrer arbeidsmiljøet på anlegget. Følgende påpekes spesielt: Entreprenøren skal ivareta rollen som Hovedbedrift i henhold til Arbeidsmiljøloven. Arbeidet skal planlegges slik at prosjektet kan gjennomføres på en sikker måte. Ved valg av tekniske løsninger og arbeidsmetoder skal sikkerhet ved gjennomføring av prosjektet og senere drift og vedlikehold prioriteres. Fremdriftsplanen for prosjektet skal legges opp slik at sikkerheten blir ivaretatt på en god måte. Prosjektets overordnede målsetning for HMS-arbeidet er å ha null skader og at vernerunder gjennomføres jevnlig. Prosjektet skal gjennomføres uten hendelser som medfører ressurstap relatert til mennesker, miljø, materielle verdier og produksjon. Prosjektet skal innrettes slik at ytre miljø ikke blir forurenset. Entreprenøren skal utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (HMS-plan) for eget arbeid. Planen skal reflektere kravene i byggherrens SJA-plan og ivareta relevante lover og forskrifter og de krav byggherren stiller til sikkerhet. Planen skal vise hvordan entreprenøren vil kontrollere og implementere vernetiltak, krisesituasjoner og sikkerhet på byggeplassen. Alle prosjektdeltakere er ansvarlige for at denne målsettingen blir fulgt opp. FjellVAR as Skilleark F 12

13 3.2 Definisjoner Hovedbedrift. Byggherren utpeker entreprenøren som skal være hovedbedrift med ansvar og forpliktelser i henhold til arbeidsmiljølovens 2-2 og i henhold til Byggherreforskriften 18 og 19. Det samme skal gjelde ved tiltransport av eventuelle side-entreprenører. 3.3 Ansvarsområder HMS-koordinators ansvar Se også skilleark E, pkt. 1.11, HMS-koordinator. Den representanten som utpekes som HMS-koordinator i byggefasen har ansvar for krav stilt i Byggherreforskriften 14 og 15. Det settes opp skriftlig avtale for HMS-koordinator Arbeidstakernes ansvar. I følge Arbeidsmiljølovens 2-3, 2-4 og 2-5 har arbeidstakere plikt til å delta i og medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir iverksatt for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Dette inkluderer m. a. å delta i det organiserte verne- og miljøarbeid i virksomheten. FjellVAR as Skilleark F 13

14 3.4 Beskrivelse Oppstartsmøter. I forbindelse med oppstart av arbeider på byggeplassen skal det avholdes oppstartsmøter med alle som vil bli tilknyttet byggeplassen. Møtet, i regi av hovedbedriften, skal klargjøre opplegget for HMS-arbeidet med krav og plikter for de enkelte prosjektdeltagere. Alle som skal ha sitt virke på byggeplassen skal ha deltatt på møtet Vernerunder. Det skal avholdes vernerunder hver 14. dag. Dersom det er behov for oftere vernerunder, skal dette avtales særskilt. Hensikten med vernerunder er å få en kontinuerlig oppfølging av vern og sikkerhet på byggeplassen. Alle involverte firma skal delta på vernerundene. Det skal skrives referat/protokoll i forbindelse med gjennomføring av vernerundene Vernemøter. Hovedbedriften er ansvarlig for at det avholdes vernemøte i forbindelse med vernerundene. Hensikten med møtet er å samle involvert personell for gjennomgang og diskusjon av saker og forhold knyttet til HMS som ikke blir løst i den daglige drift og planlagte aktiviteter. Deltakelse og referat som for vernerunde Byggemøter. Byggemøtene inneholder et fast punkt om vern og sikkerhet, HMS. Det avklares ved oppstart av spesielle arbeider om det er behov for særmøter om vern / sikkerhet Varslingsrutiner. Entreprenøren som hovedbedrift skal ha utarbeidet prosedyrer med angivelse av tiltak og varsling ved ulykker og brann. Instruksen angir hvilke tiltak som skal igangsettes øyeblikkelig, samt viktige nødtelefoner og hvilket førstehjelpsutstyr som finnes på byggeplassen. Hovedbedriften er ansvarlig for prosedyrene og at disse er oppsatt i alle spiserom og ved alle telefoner. Ulykker med personskade skal varsles til Arbeidstilsynet, politi og byggherre. Nestenulykker skal rapporteres til Arbeidstilsynet og byggherren. Arbeidsgiver er ansvarlig for varslingen, herunder utfylling av nødvendige meldingsskjemaer. FjellVAR as Skilleark F 14

15 3.4.6 Sanitetsutstyr (førstehjelpsutstyr). Følgende førstehjelpsutstyr skal finnes på byggeplassen til enhver tid: - førstehjelpsskrin - sykebåre med ullteppe Plassering av utstyret skiltes. Hovedbedriften er ansvarlig for anskaffelse og vedlikehold av utstyret Brannslukkingsutstyr. Arbeider som kan medføre brannfare skal ikke utføres med mindre den ansvarlige har tatt nødvendige forholdsregler. Bl.a. skal brannslokkingsapparat være tilgjengelig på arbeidsstedet under utførelsen. 3.5 Referanser. - Arbeidsmiljøloven. - Internkontrollforskriften. - Byggherreforskriften. FjellVAR as Skilleark F 15