KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

Transkript

1 KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 1 av 13

2 For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8405:2008, Norsk bygge- og anleggskontrakt med følgende endringer og suppleringer: 1 Kontraktsdokumenter (NS 8405 pkt 3.1) Kontrakten består av: a) Avtaledokumentet b) Eventuelle referater fra forhandlings-/avklaringsmøter i forkant av revidert tilbud c) Entreprenørens reviderte tilbud d) Entreprenørens opprinnelige tilbud e) Skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt f) Konkurransegrunnlaget g) NS 8405 ikke trykt vedlegg 2 Partenes representanter (NS 8405 pkt 6) 2.1 Kontraktsforhold Følgende personer er Partenes representanter for kontrakten: Byggherre Entreprenør Navn Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post Oppgitte e-postadresser skal benyttes som postmottak for elektronisk kommunikasjon mellom partene. 2.2 Fullmakter (NS 8405 pkt 6) Entreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant. Dersom annet ikke er avtalt gjelder følgende fullmakter for byggherren; Byggeleder har fullmakt til å godta endringsarbeider inntil NOK 0 eks. mva. Prosjektleder har fullmakt til å godta endringsarbeider inntil NOK eks. mva pr endringsmelding avgrenset oppad til 10 % av kontraktssum. Byggeleder og prosjektleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg. 3 Plikt til samarbeid og lojalitet (NS 8405 pkt. 5) Følgende kommer i tillegg til NS 8405 pkt 5: Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 2 av 13

3 Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den annens forretningsmessige eller personlige forhold når det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt. Dette skal ikke være til hinder for at slike opplysninger gis til andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av kontrakten. Det samme gjelder opplysninger som er nødvendige for senere drift og vedlikehold. Entreprenøren og dennes ansatte, samt eventuelle underleverandører, har taushetsplikt også for forhold knyttet til Boligbyggs beboere. 4 Avtalens varighet Avtalens varighet er 2 år. Boligbygg Oslo KF har ensidig rett til å prolongere avtalen med inntil 1+1 år, til sammen maksimalt 4 år. Dersom leverandøren gjentatte ganger ikke svarer på tilbudsinnbydelser eller deltar i minikonkurranser i henhold til denne rammeavtalen, forbeholder BBY seg retten til å si opp rammeavtalen med denne leverandøren. En slik oppsigelse kan kun skje etter lang tids passivitet fra leverandørens side og dersom BBY skriftlig har påpekt forholdet og gitt leverandøren anledning til å rette i forholdet. 5 Avrop på rammeavtalen Avrop på rammeavtalen gjennomføres enten etter tildeling etter den rekkefølgen leverandørene er rangert i rammeavtalen, jf ovenfor, eller etter minikonkurranse. Ved tildeling etter den rekkefølgen leverandørene er rangert i rammeavtalen forespør Oppdragsgiver først leverandør nr 1. Dersom denne leverandøren ikke har kapasitet eller av andre grunner ikke inngir prisoppsett på dette avropet, spørres leverandør nr 2, og så videre. Oppdragsgiver har også adgang til å tildele avrop etter minikonkurranser mellom rammeavtaleleverandørene. Ved minikonkurranse fristilles alle leverandørene fra rangeringen i rammeavtalen og avropet tildeles til den av leverandørene som inngir det økonomisk mest fordelaktige tilbudet på dette avropet. Minikonkurransene vil bli gjennomført ved tildelingskriteriene pris, kvalitet og leveringssikkerhet eller andre kriterier som er relevant i det konkrete avropet. Tildelingskriteriene og vekten av dem vil bli opplyst i innbydelsen til å inngi tilbud. Minikonkurransene vil bli gjennomført ved forhandlet prosedyre. Ved avrop på denne rammeavtalen vil Boligbyggs representant legge inn en bestilling som godkjennes av ansvarlig leder. Denne bestillingen danner grunnlaget for oppstart av oppdraget. Det vil ikke bli signert eget skjema for hvert avrop. 6 Varsel og krav (NS 8405 pkt 8) NS 8405, 2. avsnitt 1. setning utgår og erstattes med følgende: «Alle varsler og krav som påvirker kontrakten mht pris, kvalitet eller framdrift, herunder varsel om endring iht. NS 8405 pkt. 23.2, 24.2 og 25.3, skal varsles skriftlig pr post eller ved elektronisk kommunikasjon der dette er avtalt likestilt med vanlig post. Øvrige varsel og krav som er innført i referat ført etter 7.1 regnes som skriftlig varsel.». NS 8405 pkt. 8, 3. ledd kommer ikke til anvendelse på krav som for første gang fremsettes i sluttoppgjøret. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 3 av 13

4 7 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) 7.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt 9.1) NS 8405 punkt 9.1 utgår for så vidt gjelder byggherrens plikt til å stille sikkerhet. For øvrig gjelder 9.1 fullt ut. 7.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.2) Entreprenøren skal stille en samlet sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Reklamasjonsfristen er fem år. NS 8405 punkt 9.2, 3. avsnitt utgår og erstattes med følgende: Når kontraktsarbeidet er overtatt, reduseres denne sikkerheten til 3% av kontraktsummen for forhold som påberopes i løpet av de påfølgende 5 år. Sikkerheten faller deretter bort, med mindre byggherren har gjort ansvar gjeldende mot entreprenøren som kan kreves dekket av sikkerheten. 7.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.3) Punktet utgår i sin helhet. 8 Forsikring (NS 8405 pkt 10) 8.1 Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret Følgende kommer i tillegg til pkt. 10.1: Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. 8.2 Kontroll Entreprenørens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres med forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt entreprenørens dokumentasjon. 8.3 Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8405 pkt 10.4) Byggherrens forsikringsplikt i henhold til dette punktet ivaretas gjennom Oslo kommunes forsikringsprogram, herunder selvassuranse. Pkt siste punkt utgår. 9 Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS ) 9.1 Internkontroll, SHA og ytre miljø Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem, samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 4 av 13

5 Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig. Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. 9.2 Lønns- og arbeidsvilkår Entreprenøren og underentreprenører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av arbeidsmiljølovgivning, gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for arbeidstakere som direkte medvirker til oppfyllelse av Entreprenørens forpliktelser under avtalen. Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underentreprenører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at plikten overholdes. Dersom det er grunn til å tro at kravet til lønns- og arbeidsvilkår ikke etterleves, har Byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet var, eller er brakt, i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Byggherren har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for Byggherren å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Entreprenøren plikter på oppfordring å legge frem slik etterspurt dokumentasjon. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører. Brudd på plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig karakter gir Byggherren rett til å heve kontrakten. Selv om Entreprenøren retter ovenfor arbeidstakerne, er ikke det til hinder for at Byggherren kan heve. 9.3 Innrapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere Entreprenøren plikter å rapportere eventuell bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere i henhold til de til enhver tid gjeldende regler. 10 Kontroll, prøving m.m. (NS 8405 pkt 14) 10.1 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt 14.1) Følgende kommer i tillegg til NS 8405 pkt. 14.1: Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i a) entreprenørens kvalitets- og miljøstyringssystem b) utførelsen av kontraktarbeidet c) produksjonsprosessen Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 5 av 13

6 d) de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten. Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren Pliktig medlemskap i Startbank Entreprenøren skal senest innen en måned etter kontraktsinngåelse ha opprettet medlemskap hos StartBANK og gitt fullmakt for SKAV-informasjon. Det stilles krav om at Entreprenøren opprettholder godkjenningen i hele kontraktsperioden. Ved inngåelse av kontrakter om underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av underentreprenører skal Entreprenøren kreve det samme av sin medkontrahent. 11 Bruk av underentreprenører (NS 8405 pkt 15) 11.1 Generelt (NS 8405 pkt 15.1) Følgende kommer i tillegg til pkt. 15.1: Arbeidet skal utføres av Entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenør og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Bruk av underleverandører/innleide personer dette gjelder, skal før underskriving av kontrakt godkjennes skriftlig av byggherren. Det samme gjelder for utskifting av underleverandører/innleid mannskap i kontraktsperioden. Byggherrens godkjennelse endrer ikke Entreprenørens forpliktelser overfor Byggherren. Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg, med mindre det foreligger særskilte forhold og Byggherren har gitt skriftlig samtykke. Ved inngåelse av kontrakter om underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av personell (heretter omtalt som underleverandører) skal Entreprenøren innhente attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) attest for merverdiavgift fra underleverandører. Fra underleverandører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attester. Entreprenøren skal også kreve HMS-egenerklæring i underliggende leverandørforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK eks mva. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at underleverandører og innleid personell har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandøren og dennes personell. En perm med ovennevnte skatteattester og HMSegenerklæringer, skal til en hver tid finnes på byggeplass. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 6 av 13

7 Alle avtaler om underleverandørforhold skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som i dette dokument. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører/ kontraktsmedhjelpere gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Brudd på entreprenørens plikt til å innhente HMS-egenerklæring eller skatteattester, gir Byggherren rett til å kreve at Entreprenøren erstatter vedkommende underleverandør eller innleid personell med en annen underleverandør eller innleid personell som kan fremlegge de aktuelle opplysninger. Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattester eller innhentet HMSegenerklæring viser at underleverandør eller innleid personell ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene og andre myndigheter. Omkostningene som følge av heving av underentreprenørs/ kontraktsmedhjelpers avtale, skal bæres av entreprenøren. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK pr. hverdag. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av Byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. 12 Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt 18) Tidsfrister avtales for det enkelte avrop eller oppdrag på rammeavtalen Andre tidsfrister For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 13 Endringer (NS 8405 pkt 22) 13.1 Byggherrens rett til å pålegge entreprenøren endringer (NS 8405 pkt 22.1) NS 8405 pkt tredje ledd, andre punktum utgår og erstattes med følgende bestemmelse: Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer utover 15 % netto tillegg til kontraktssummen. 14 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25.3) Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 pkt 25.3 andre ledd bokstav a og fjerde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging. Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging: Regulering i uendret byggetid Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 25.2 ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 7 av 13

8 Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel: 0,5 A ( B - 1,1 C ) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning, utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprise/leverandørkontrakter, avbestillingserstatning, endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid. Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. Regulering i forlenget byggetid Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 0,7 A ( Z ) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva Y = opprinnelig byggetid Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 15 Partsuenighet (NS 8405 pkt 26) 15.1 Utførelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt 26.1) NS 8405 pkt tredje ledd utgår Midlertidig tvisteløsning (NS 8405 pkt 26.2) NS 8405 pkt utgår. Partene kan imidlertid avtale å benytte midlertidig tvisteløsning med bruk av oppmann i det enkelte tilfelle. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 8 av 13

9 15.3 Entreprenørens søksmål (NS 8405 pkt 26.3) NS 8405 pkt 26.3 gjelder, dog slik at ordinær rettergang er hovedregelen. Midlertidig tvisteløsning eller voldgift må være avtalt i det enkelte tilfelle. 16 Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt 27) 16.1 Kontraktssum Kontraktarbeidet skal leveres for: Tilbudssum kr., ekskl. mva Eventuelle korreksjoner.. kr. Sum, eksklusive merverdiavgift kr.. Merverdiavgift..% kr. Kontraktssum kr., inkl. mva 16.2 Regulering av kontraktssum (NS 8405 pkt 27.1) a) Kontraktssummen reguleres i henhold til NS 8405 punkt 27.1 Ved regulering benyttes Statistisk Sentralbyrås indeks: b) Kontraktssummen er ikke gjenstand for indeksregulering Mengdekontroll (NS 8405 pkt 27.2) Entreprenøren skal foreta mengdekontroll og gis frist til med å kontrollere de i konkurransegrunnlaget angitte mengder, jfr. NS 8405 punkt Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 9 av 13

10 17 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt 29) 17.1 Betalingsfrist (NS 8405 pkt 29.1) Betalingsfristen på 28 dager erstattes med 30 dager etter mottatt faktura Fakturaadresse Korrekt faktura sendes til: Boligbygg Oslo KF Oslo kommune, Fakturasentralen Postboks 6532, Etterstad 0606 OSLO Fakturaen skal merkes med Byggherrens navn og inneholde følgende opplysninger: Kontraktens navn Kontrakt-/prosjekt-nummer Ordrenummer (9 siffer) eller ressursnummer (8 tegn) Fakturatype Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv skal medfølge og være attestert iht. avtalt prosedyre. Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav Krav om elektronisk faktura Entreprenøren plikter å tilby elektroniske fakturaer i Elektronisk handelsformat (EHF) fra dato for kontraktsinngåelse. Som Entreprenør må det inngås en egen avtale med et aksesspunkt. Dersom Entreprenøren ikke oppfyller kravet til e-faktura påløper et gebyr pålydende kroner 50,- per faktura Byggherren mottar på papir. Det skal utstedes månedlig kreditnota pålydende kroner 50,- for hver faktura Byggherren mottar på papir. 18 Entreprenørens rettigheter ved forsinket betaling (NS 8405 pkt 30) 18.1 Entreprenørens rett til å stanse arbeidet (NS 8405 pkt 30. 2) Fristen i NS 8405 pkt 30.2 endres fra 24 timers skriftlig varsel til 48 timers skriftlig varsel. 19 Overtakelse (NS 8405 pkt 32) 19.1 Byggherrens urettmessige brukstakelse (NS 8405 pkt. 32.8) Ved arbeid i bebodde leiligheter anses det ikke som brukstakelse at beboer i leiligheten tar kontraktarbeidet i bruk. Overtakelse av kontraktarbeidet skjer samlet for hele kontraktarbeidet med mindre det er særskilt avtalt at delovertakelse skal finne sted. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 10 av 13

11 20 Sluttoppgjør (NS 8405 pkt 33) 20.1 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8405 pkt 33.2) Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav. Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket omtvistet og uomtvistet sluttoppgjør. Uomtvistet krav betales av Byggherren innen forfall oppført på ny faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner. Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger knyttet til sluttfaktura. 21 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt 34) Dagmulkt relaterer seg til det enkelte avrop. 22 Tvister 22.1 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt 43.2) NS 8405 pkt utgår. Partene kan imidlertid avtale å benytte foreløpig oppmannsavgjørelse i det enkelte tilfelle Tvisteløsning (NS 8405 pkt 43.3 og 43.4) NS 8405 pkt 43.3 og pkt 43.4 utgår og erstattes med følgende tekst: Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling. Ved løsning av tvister skal norsk rett legges til grunn. 23 Kommunikasjon mellom partene Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. 24 Reklame Entreprenøren skal innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren dersom han ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell referanse. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 11 av 13

12 25 Lærlingklausul Entreprenøren skal senest innen 10 dager etter kontraktsignering fremlegge dokumentasjon på at Entreprenøren er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning eller tilsvarende ordning i det land Entreprenøren kommer fra. Dette krav gjelder kun dersom det finnes en slik ordning for det fag som kontrakten gjelder. Entreprenøren skal sikre at minst [xx] lærlinger skal anvendes til å utføre arbeid tilknyttet denne kontrakt. Entreprenøren kan ikke oppfylle forpliktelsen ved å overføre lærlinger som ved kontraktens oppstart allerede er ansatt hos leverandøren. Entreprenøren skal på oppdragsgivers forespørsel dokumentere at kravet er oppfylt. Entreprenøren skal stille tilsvarende krav som i denne bestemmelse til sine underentreprenører. Byggherren kan kreve at Entreprenøren bytter ut de underentreprenører som ikke oppfyller sine plikter etter denne bestemmelse. Dersom Entreprenøren kan dokumentere at det ikke har vært mulig å inngå lærlingeavtaler til å besette stillingene med, bortfaller vilkåret dersom heller ikke Byggherren kan bistå med å skaffe lærlinger. Hvis ovennevnte plikter misligholdes, anses det som et vesentlig mislighold av kontrakten. 26 Krav til innsending av mannskapslister Før oppstart av arbeidet, skal entreprenøren oversende byggherren en liste over hvilke personer som vil utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Ved endringer i arbeidsstokken, skal entreprenøren sende byggherren oppdatert oversiktsliste uten ugrunnet opphold. Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. 27 Returordning for emballasje Hvis norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) benytter emballasje, skal det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning). 28 Byggebransjens våtromsnorm Våtromsarbeidene skal utføres i henhold til Byggebransjens våtromsnorm. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 12 av 13

13 **************** Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt..den... Byggherren..den. Entreprenøren Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 13 av 13