Riska bioenergi Totalentreprise grunn/betong-arbeider og distribusjonsnett

Transkript

1 Ytelsesbeskrivelse Riska bioenergi Totalentreprise grunn/betong-arbeider og distribusjonsnett BOK 1 Totalentreprise 01 Grunn/betong-arbeider Distribusjonsnett Tilbudsfrist kl. 13:00 Nasjonal kunngjøring Konkurranse med forhandling Oppdragsgiver: SEKF Utførelsesperiode: Versjon nr.:3 Prosjektnr.: Sak nr.:

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Generelt Orientering Entreprise E Omfang Generelle administrative krav og ytelser Generelle krav og ytelser tilknyttet utførelsen HMS Byggeplass/rigg Prosjektering Ressurser og koordinering distribusjonsnett Design og utførelse røranlegg Grunnarbeider Øvrige arbeider Bygningsmessige, VVS og elektrotekniske hjelpearbeider bioenergisentral Opparbeidelse av tomt og parkeringsplass for bioenergisentral Kjøremønster/Sporingskurver Kabelføring mellom nettstasjon og koplingsskap bioenergisentral Kabeltrekkerør/kummer Fjerning eksisterende oljetank Graveytelser tilknyttet etablering av tankanlegg for gasslagring samt grøftearbeider for nytt gassforsyningsrør fram til ny bioenergisentral Overtakelse og FDV-dokumentasjon Prisskjema Totalpris Endringsarbeid Vedlegg til entreprise 1 - BOK Side 2 av 38

3 1 Generelt 1.1 Orientering Entreprise E01 Denne entreprisen (E01) omhandler i hovedsak etablering av fjernvarmerør i bakken, diverse grunnarbeider, betong samt enkelte bygningsmessige hjelpearbeider tilknyttet bygging av bioenergisentral, se punkt 1.2. Varmerørene i bakken skal sirkulere og distribuere varmt vann i riktig mengde og kvalitet mellom bioenergisentralen og det enkelte bygg som skal tilknyttes. Disse rørene etableres som preisolerte stålrør type Twin Serie 2 i samtlige traseer dimensjonert for et designtrykk på 16 bar og 110 grader Celsius. Varmerørene avsluttes med stengeventiler innenfor vegg i det enkelte bygg/energisentralen. Sveiseender på nevnte stengeventiler utgjør grensesnittet mot tilstøtende entreprise E02. Bygningsmessige hjelpearbeider tilknyttet bioenergisentral er etablering av betongplate på mark/ringmur/såle for plassering av energisentralbygget. E01 skal også levere hjelpearbeider for VVS og elektro i forbindelse med fremføring av vann og avløp fra kommunalt nett samt strømforsyning fram til energisentralen. Arbeidene utføres som komplett totalentreprise. Dette innebærer at entreprenøren er ansvarlig for både prosjektering og utførelse basert på kravspesifikasjonene i dette dokument. Entreprenøren står selv ansvarlig for teknisk/økonomisk løsning, dimensjonering og gjennomføring av prosjektet innenfor de krav som er spesifisert av tiltakshaveren. Samtlige relevante ytelser med hensyn til prosjektering, leveranser og arbeider skal være inkludert. Entreprenøren er selv ansvarlig for detaljprosjektering av anlegget og innhenting av nødvendige grunnlagsdata utover det som fremgår av tilbudsgrunnlaget. Side 3 av 38

4 1.2 Omfang Kontrakten omfatter alle fag og ytelser som er nødvendig for å prosjektere og utføre oppdraget i henhold til konkurransegrunnlaget med vedlegg opplistet i Bok0.1, kapittel 9. Prosjektering og etablering av komplett anlegg med preisolerte stålrør for varmedistribusjon i bakken Prosjektering og etablering av grøfter for legging av rør i bakken inkl. alle nødvendige ytelser så som trafikkavvikling i byggeperioden, innhenting av tillatelser mm. Overflater/terreng/veger tilbakeføres til samme standard som de var før oppstart gravearbeider Graveytelser tilknyttet etablering av rørledning i bakken for transportering av gass mellom ny gasstank ved Riskahallen og ny bioenergisentral Prosjektering og etablering av komplett trekkerørsanlegg for signalkabler i bakken Frigraving eksisterende oljetank i stål (6m3) utenfor teknisk rom Riskahallen og bortkjøring til nærmeste deponi Graveytelser tilknyttet etablering av ny glassfibertank (16m3) komplett med fundament og omfylling, forlagt samme sted som fjernet oljetank ved Riskahallen Opparbeidelse av parkeringsplass/uteområde Side 4 av 38

5 1.3 Generelle administrative krav og ytelser Grunnlag for prissetting/forbehold Alle krav som fremgår av norske lover, forskrifter og regler samt krav som blir stillet av offentlige myndigheter må overholdes. Som grunnlag for utførelse gjelder standarden: NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg med alle relevante tillegg. Tilbudet skal være oppstilt og spesifisert som angitt i Bok0.1 Ansvarlig søker Totalentreprenør er ansvarlig søker i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Prosjektering og utførelse Totalentreprenør er ansvarlig for at alle prosjekteringstjenester og leveranser som ytes innenfor fagområdene skjer i henhold til det lovverk som til enhver tid gjelder. Ansvarlig prosjekterende skal påse at han leverer all nødvendig dokumentasjon. Entreprenøren skal inneha nødvendige offentlige godkjenninger og sertifikater for å utføre de arbeider entreprisen omfatter. Prosjektleder Det forutsettes at totalentreprenør i sin prosjektorganisasjon tilbyr en tverrfaglig dedikert prosjektleder som koordinerer, samordner og kvalitetssikrer alle leveranser i prosjektet. Det skal sørges for en komplett leveranse hvor alle deler av leveransen fungerer som et komplett anlegg. Koordinering med de øvrige tekniske fagene (leverandør bioenergisentral, automatikk og bygningsmessige fag) er viktig for å oppnå et velfungerende lokalvarmeanlegg. Prosjektlederen skal også ha en overordnet funksjon i forbindelse med prosjektering, testprosedyrer, funksjonskontroll og sluttdokumentasjon samt oppfølging under og etter overtakelse. Ansvarlig utførende - kvalitetssikring og kontroll. Ansvarlig utførende skal legge fram sitt kontrollsystem for utførelse av anleggsarbeider for tiltakshaver, før anleggsstart. Avvik skal rapporteres. Ansvarlig utførende skal føre mottakskontroll på alle leverte materialer som benyttes til anlegget. Ansvarlig utførende skal blant annet dokumentere: kumplasseringer og utforminger, retningsendringer, avgreninger, evt. anboringer og tilkoblinger på ledningsnettet. Rør, bend avgreininger mm. skal koordinatfestes i X,Y,Z retning. Side 5 av 38

6 Anleggskontroll Entreprenøren er forpliktet til å stille med arbeidsleder på anlegget godkjent av tiltakshaver. Vedkommende skal ha nødvendig kunnskaper og kvalifikasjoner for å utføre arbeidet fagmessig og i samsvar med beskrivelse og tegninger. Videre kreves det at vedkommende innehar nødvendige fullmakter til å treffe avgjørelser på vegne av entreprenøren. Tiltakshaver kan fritt foreta kontroll av arbeidene i anleggsperioden. Entreprenøren plikter å rette seg etter de påbud som gis av tiltakshavers representant dersom denne finner feil eller mangler ved materiell eller utførelse. Forhold til grunneierne Tillatelse til inngrep på den enkelte eiendom innhentes av totalentreprenøren. Eventuelle erstatninger eller avsavn i denne forbindelse ordnes mellom den enkelte grunneier og Sandnes Kommune. Avtaler for å benytte adkomstveier til anlegg utenom anleggsområdet må innhentes av entreprenøren fra berørte grunneiere. Kvalitet Bygget med installasjoner skal prosjekteres og utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende statlige og kommunale lover, forskrifter, regler, standarder, veiledninger og retningslinjer. For varmerør i bakken skal Lyse sine leggeanvisninger følges (Fjernvarme til Næring - Teknisk beskrivelse). Alle nødvendige anmeldelser til offentlige myndigheter skal ivaretas og avklares av totalentreprenøren. Norske standarder skal benyttes hvor mulig, både når det gjelder prosjektering og utførelse. Arbeidene skal utføres til avtalt kvalitet, tid, pris og med god serviceinnstilling og ryddighet. Totalentreprenøren skal inneha nødvendige kvalifikasjoner og erfaring og for øvrig tilfredsstille de krav som oppdragsgiver har stilt i kontrakten. Spesielle krav og ytelser spesifisert i vedlegg og utfyllende beskrivelser skal følges. Henvisning til overordnede lover, forskrifter og standarder som gjelder for tilbudt utstyr og installasjon av anlegget: Plan og bygningsloven Lov om planlegging og byggesaksbehandling TEK 10 - FOR nr. 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk. (Byggteknisk forskrift), inkl. veiledning til forskrift. Byggherreforskriften Side 6 av 38

7 Videre er Sandnes Eiendomsselskap KFs særskilte beskrivelser vedlagt og skal følges: 1. PA PA0603-DAKmanual 3. PA9001-FDV Leveransekrav 1.4 Generelle krav og ytelser tilknyttet utførelsen Eksisterende ledninger og kabler. Det forventes at eksisterende kabler og VA rør i området kan bli berørt i forbindelse med arbeidene. I vedlagte kabelkart og VA tegning fremgår de installasjoner man har fått opplysninger om. Dette forhindrer ikke at det kan finnes flere ukjente ledninger og kabler i anleggsområdet. Det er ansvarlig utførende sitt ansvar å få påvist alle kabler før enhver form for graving finner sted. Eventuelle skader på kabler eller VA ledninger bekostes av ansvarlig utførende. Eventuelle kabelføringer i luftstrekk som må demonteres og remonteres er ansvarlig utførende sitt ansvar. Fortidsminner Det er entreprenørens ansvar å klarlegge traseen med hensyn til fortidsminner. Forurensede masser. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i anleggsområdet og det kan være fare for at noe av grunnen som berøres av gravearbeidene kan inneholde forurensede masser. Sandnes kommune kan pålegge prosjektet at det skal tas prøver av gravemassene for å kartlegge graden av forurensing. Ved evt. prøvetaking skal følgende rutiner følges: Entreprenøren skal foreta prøvegraving i traseen på anviste steder i god tid før den aktuelle grøftetrase er tenkt gravd. Det forutsettes at det samlet tas ut et billass på 10 m3 i hvert prøvepunkt. Totalt sett skal tilbyder anta 3 prøvepunkter innenfor prosjektområdet. Kostnader pr lass skal synliggjøres i separat enhetsprisliste. Prøvetakingsmassene skal kjøres til mellomlager, hvor massene skal lagres frem til prøveresultatene foreligger. Masser fra ulike prøvetakinger skal lagres adskilt, og være entydig merket. Prøvetaking skal besørges av kvalifisert personell, som skal varsles minst 1 uke før utførelsen. Når analyseresultatene foreligger skal massene kjøres videre til sluttdeponi. Side 7 av 38

8 Resultatene fra prøvegravinger skal foreligge før anleggsarbeidet starter. Eventuelle forsinkelser i denne sammenheng skal være innkalkulert i anbudsprisene. Eventuell deponiavgift for forurensede masser bekostes av tiltakshaver. Klimatiske forhold. Værforhold er byggherren uvedkommende. Entreprenøren må selv kalkulere inn risiko for heft på grunn av dårlig vær og kulde. Materiell som holdes av entreprenøren. Entreprenøren står for anskaffelse av alt materiell og hold av maskiner og utstyr m.m. som er nødvendig for å levere et komplett anlegg. Tiltakshaver forbeholder seg retten til å godkjenne alt materiell. Eventuelle byggematerialer som ikke godkjennes skal straks fjernes fra anleggsplassen. Mottakskontroll og lagring av eget materiell. Entreprenøren skal foreta mottakskontroll og dokumentasjon på mottak. Rørlagring og mottak skal foregå etter godkjente krav fra rørleverandøren Befaringer, kartlegginger og forberedende arbeid Entreprenøren skal kalle inn til befaring med byggherrens representant for å gå opp traseen og enes om trase for rørføringer i bakken. Entreprenøren utarbeider referat med tiltaksliste fra befaringen som godkjennes og underskrives av begge parter. Tilrigging og transport Nødvendige kostnader for transport til/fra lagerplass og bortkjøring av eget avfall inklusive eventuelle deponeringsavgifter skal medtas i tilbudet. Side 8 av 38

9 1.5 HMS Forhåndsmelding Totalentreprenøren skal sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet for bygge- og anleggsarbeider 2 uker før byggestart iht. byggherreforskriften 10. Koordinatorer Totalentreprenøren er koordinator i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen og prøvedriftsfasen, iht. ytelser angitt i NS8407 som totalentreprise. BHO ivaretar byggherres forpliktelser iht. byggherreforskriftens 14 og 15 av Hovedbedrift Totalentreprenør entreprise E01 (Grunn/Betong/Distribusjonsnett) er hovedbedrift for hele prosjektet. Hovedbedrift skal sørge for at sikkerhetstiltak og godt arbeidsmiljø er opprettholdt for alle på byggeplassen til enhver tid, og påse at disse kvalitativt holder mål. Hovedbedrift koordinerer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og er leder for internkontroll på byggeplass. Det må regnes med minimum en vernerunde annenhver uke, ledet av sikkerhetsleder som fører referat fra disse. SHA-plan Oppdragsgivers målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert og kontrollert i henhold til intensjoner og regler i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser av (byggherreforskriften). SHA-plan er et ledd i dette, og det henstilles til alle parter å bidra til at målsettingen i SHAplan kan oppnås. Alle på byggeplassen plikter å overholde de regler som fremgår her, samt andre relevante lover og forskrifter. Overordnet SHA-plan og riggplan er utarbeidet av byggherren og vedlegges tilbudsgrunnlaget. Den enkelte entreprenør utarbeider HMS plan for egne arbeider. Vernetjeneste/ internkontroll Leverandør skal ha egen vernetjeneste og navn på verneombud og bedriftens ansvarlige leder for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø skal oppgis. Verneombudene og ansvarlig for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø skal delta i vernerunder uten ekstra godtgjørelse. Hovedbedrift skal sørge for nødvendig verneutstyr til egne ansatte og underentreprenører. - Hovedbedrift/underentreprenør må selv gi varsel til myndigheter om skader og uhell. - Totalentreprenør/ byggherre og byggeleder skal ha kopi av varsel. Side 9 av 38

10 Det kreves at totalentreprenøren skal ha etablert rutiner for internkontroll. Totalentreprenøren samordner internkontroll for alle aktivitetene på byggeplassen. Denne samordning bygger på hver enkelt entreprenør og leverandørs egne interne kontrollsystemer. Det kreves derfor at den enkelte entreprenør er ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet, og skal ved hver vernerunde kunne levere dokumentasjon/rapport om at internkontroll er foretatt. Alt personale på byggeplassen skal benytte verneutstyr i form av hjelm og vernesko. Ved arbeid hvor det er risiko for fall skal sikkerhetssele benyttes. Åpne grøfter med dybde over 0,5 meter skal sikres. Ved kranløft o.l. skal området sikres slik at skader ikke kan inntreffe. Ved arbeid utendørs skal godkjent synlighetsbekledning benyttes. Miljøhensyn Det vil bli satset på en mest mulig miljøvennlig byggeplass og et miljøvennlig bygg. Totalentreprenøren må ta nødvendig hensyn til dette ved valg av utførelser, materialer, beskyttelsestiltak og utstyr. Totalentreprenøren plikter å redegjøre for arbeider, utstyrsbruk eller materialvalg som kan medføre skade på miljøet. Han plikter også å redegjøre for hvilke beskyttelsestiltak som i så fall tenkes ivaretatt. Dersom totalentreprenøren oppdager uforutsette forhold i form av materialer, omgivelser, gasser, støv eller væsker som entreprenøren har grunn til å tro kan medføre risiko eller fare for personer, eller miljøet for øvrig, plikter han straks å varsle byggeleder. Spesielle forhold ved byggeplass (varsling/vakthold/sikring) Entreprenøren er ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser og for å sende nødvendige meldinger og opplysninger om anleggsarbeidene til aktuelle offentlige og private instanser som skal, eller bør ha melding. Deler av traseene ligger i gater med trafikk. Ansvarshavende for skilting og sperring på arbeidsstedet må ha gjennomgått arbeidsvarslingskurs i henhold til reglene i Statens Vegvesens Håndbok 051. Arbeidene vil foregå i et etablert boligområde/skole og det må vises maksimalt hensyn i forhold til dette. Sikring av anleggsområdet må utføres på en forskriftsmessig måte. Arbeidstilsynets regler skal følges. God trafikkavvikling skal tilstrebes og trafikkregulering kan være påkrevet i forbindelse med arbeider i adkomstveger (offentlig/privat). Entreprenøren er ansvarlig for vakthold, sikring og kontroll av alt materiale i lagringstiden, og må selv sørge for utstyr til lagring og merking av maskiner og materiell. Entreprenøren er også ansvarlig for sikring og drift av sikring for anleggsområdet, byggegroper og åpne grøfter. Kostnader tilknyttet ovennevnte skal inkluderes i tilbudet. Side 10 av 38

11 1.6 Byggeplass/rigg Riggplan Tilrigging inngjerding - brakker Det er utarbeidet riggplan for byggeplassen, se vedlegg og Bok0.1, der spisebrakkerom og WC/vask fremgår. Totalentreprenør E01 er ansvarlig for hold av spisebrakke med wc/vask og plass for å avholde byggherremøter i hele prosjektperioden. Rigg skal ha samtidighetskapasitet til 6 personer. Totalentreprenøren skal i tillegg holde nødvendige utstyrs- og verktøycontainere for egne og underentreprenørers arbeider, det er viktig at plassering av slikt utstyr blir utført iht. riggplan så langt det lar seg gjøre, evt. endringer utover skisserte områder skal avklares særskilt med byggherrens representant. Alle entreprenører har ansvar å sikre sitt verktøy slik uvedkommende ikke kan gjøre skade på seg selv eller andre. Dersom de angitte nødvendige fasiliteter ikke er i samsvar med den enkelte entreprenørs ønsker, må han selv ta med supplement i nødvendig omfang for egne og underentreprenørers arbeider. Totalentreprenøren m/underentreprenører skal ikke ha mer materialer på byggeplassen en det som forventes å bli brukt i løpet av to arbeidsuker. Tilbyderne skal selv gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen, og ta hensyn til de forhold som har betydning for hans arbeider eller kan medføre ansvar ved sin pris. Det vil ikke bli gjort noen innrømmelser overfor entreprenøren på grunn av feil eller utelatelser med hensyn til dette. Det vil ikke bli tillatt rigging eller lagring utom avsperret område, uten spesiell tillatelse fra byggherrens representant. All parkering av entreprenørens biler skal skje på anvist område, inne på riggplass eller på anviste parkeringsplasser. Telefon/ data Alle entreprenører pålegges å ha egen mobiltelefon og dataoppkobling. Oppdragsgiver holder ikke telefon- eller datalinje på byggeplass. Håndtering av bygge- og anleggsavfall Det skal utarbeides en avfallsplan for prosjektet som viser bygge avfall som forventes å oppstå, og disponeringen av dette. Totalentreprenør er ansvarlig for utarbeidelsen av denne planen. Det skal gjennomføres kildesortering. Totalentreprenøren holder egne containere og besørger tømming som administreres av totalentreprenøren. Det skal lages en avfallsplan for byggeplassen med kildesortering. Det skal fremlegges fortløpende miljøregnskap og sluttrapport som dokumenterer avfallstyper, mottaksplasser og gjenvinningsprosent. Side 11 av 38

12 Alle entreprenører på byggeplassen er ansvarlige for å følge planen, kildesortere og dokumentere sin avfallshåndtering. Totalentreprenøren har hovedansvar for å kontrollere avfallshåndtering. Til slutt i prosjektet er totalentreprenøren ansvarlig for å samle og lage sluttrapport for avfallet i prosjektet Entreprenører som har eget farlig eller miljøskadelig avfall skal selv sørge for å fjerne dette fra byggeplassen. Sted for midlertidig lagring av slike materialer må avtales med byggeleder. Det skal fremlegges fortløpende miljøregnskap og sluttrapport som dokumenterer avfallstyper, mottakelsesplasser og gjenvinnings prosent. Kran/ lifter/ arbeidsplattformer Den enkelte entreprenør er ansvarlig for å holde og drifte stillaser, lifter, arbeidsplattformer og sikring for egne arbeider. Nødvending dekking av gulv medtas. Alle lifter/kraner skal etter endt arbeidsdag/helg parkeres inne på riggområde på anvist plass og sikres mot at uvedkommende kan benytte utstyret. Provisorisk elektrisk anlegg Byggherre legger midlertidig forsyning frem til riggområde, Totalentreprenør er ansvarlig for videre avgreining i form av hoved og undersentraler/ skjøteledninger, kabler, lamper, ovner og avfuktere o.l. til brakkerigg/håndverktøy og eget bruk i hele byggeperioden. Byggestrøm bekostes av byggherre. Lyse er leverandør av strøm i området. Totalentreprenøren er ansvarlig for at byggeplassen er godt opplyst med arbeidslys/lyskastere, lys skal kunne slåes av i perioder uten arbeid (kveld/helg/ferier). Alle entreprenører har ansvar å sikre sitt verktøy slik uvedkommende ikke kan gjøre skade på seg selv eller andre. Opprydding/ rengjøring Byggeplass er i nær omegn av skole/boliger/gymsal/lek/ball og parkområder og det er særdeles viktig at riggplass og uteområder ryddes kontinuerlig. Total entreprenøren er ansvarlig for at alt avfall og overflødige materialer forløpende og hver dag. Det er viktig at emballasje o.l. ikke sikres i forhold til vær og vind. Dersom rydding ikke gjennomføres som forutsatt, vil rydding bli iverksatt av byggherreombud på totalentreprenørens regning. Entreprenøren skal rengjøre etter støvende arbeid iht. avtalt rutine. All saging og støvende arbeider skal så langt det lar seg gjøre foretas utomhus og på angitt plass. Ved sveising / varmt arbeid skal tilstøtende flater/arealer tildekkes mot sveisesprut med ildfast godkjent duk. Det skal ikke være synlig smuss. Tildekning/beskyttelse av gulver i forbindelse med evt. innvendig montasje medtas, dette må være en kvalitet som ikke revner under arbeidet eller ved støvsuging. Det beskyttende dekket skal legges helt inn til vegg. Avslutning og skøyter teipes. Tildekning og beskyttelse av gulv skal fjernes ved avsluttende bygg rengjøring og gulvbehandling. Side 12 av 38

13 1.7 Prosjektering Det skal utarbeides arbeidstegninger beskrevet under. Sandnes Kommunes system for tegningsnummerering skal benyttes. Kopiering og distribusjon av tegninger er tilbyders ansvar. Følgende tegninger skal utarbeides: Plan og profil for alle traseene både i grøft og evt. innvendig i bygg. Detaljtegninger for ventilkummer. Detaljtegninger for avgreninger og tilknytning til kunder. Skumputetegninger. Kritiske snitt for kontroll mot avstandskrav til kommunale ledninger og andre konstruksjoner. Det kan antas at 5 snitt er tilstrekkelig. Generelle grøftesnitt. Detaljtegning for klamring av ledninger innvendig i bygg der dette er aktuelt. Tegninger for alarmtråder og fuktovervåkningssystem. Anlegget skal prosjekteres og bygges iht. NS-EN 13941, rørleverandørens krav og Lyse Energi sine leggeanvisninger. Arbeidstegningene skal beskrive varmerørets fall og kote på topp rør i nødvendige punkter. Avgreninger, bend, ventiler og buerør skal fremkomme på tegning i tillegg kryssende kabler og andre elementer som er avgjørende for graving av grøfter og legging av rørene. Punkter for innføring av rørledninger i de bygg som skal tilknyttes skal kartlegges og koordinatfestes. Anlegget skal prosjekteres og bygges slik at man får færrest mulig sveiser / muffer. Ved retningsendringer skal det fortrinnsvis benyttes 90 vinkler og/eller buede rør (elastisk bøyning eller fabrikkproduserte buerør). Skrå sveiser skal unngås, men skal utføres i henhold til rørleverandørens krav hvis dette likevel blir nødvendig. Alle avgreninger skal fortrinnsvis være overstikk. Nødvendige beregninger i forhold til maksimalt tillatte spenningsbelastninger på bend og avgreninger skal utføres og dokumenteres. Tegningene skal være detaljerte plan og profiltegninger slik at det er mulig for tiltakshavers kontrollør og følge opp anlegget. Tegninger skal leveres tiltakshaver i papirutgave (A1) samt i pdf og dwg-format. Endringer i løpet av anleggsfasen skal dokumenteres. Fastmerker som benyttes for oppmåling og innmåling skal godkjennes av Sandnes Kommune. Entreprise E01 og E02 skal koordinere sine arbeider slik at disse benytter samme fastmerker. Digitalt kartgrunnlag vil bli levert av Sandes Kommune. Gjeldende reguleringsplaner skal legges til grunn for detaljprosjekteringen. Side 13 av 38

14 Totalentreprenøren skal gjennom sin prosjektering og utførelse påse at forsvarlig kvalitetskrav er i henhold til offentlig forsikringsverk, håndverksmessig sedvane, norske standarder og eventuelle spesielt avtalte krav blir planlagt og oppnådd. Anleggene skal tilfredsstille alle relevante norske forskrifter og standarder. For varmerør i bakken gjelder NS-EN Fjernvarmenettet ligger i Prosjektklasse B iht. NS-EN Entreprenøren skal på grunnlag av konkurransegrunnlaget prosjektere og utarbeide alle nødvendige beregninger, dokumentasjon og arbeidstegninger, for alle arbeider som omfattes av leveransen. Entreprenør er selv ansvarlig for å tilegne seg den øvrige kunnskapen han trenger for å kunne prosjektere og installere anlegget. Det må påregnes egne særmøter med leverandører og brukere. Totalentreprenøren skal ivareta funksjon som ansvarlig søker, ansvarlig for prosjektering, kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse iht. PBL, og skal medta alle kostnader i denne forbindelse. Totalentreprenøren skal ivareta uavhengig kontroll iht. korrekt tiltaksklasse. I prosjekteringsarbeidet skal foruten prosjekteringen av de tekniske anlegg, også inngå all nødvendig prosjekteringsarbeid for byggfag og bygningstekniske hjelpearbeider, samt utarbeidelse av nødvendige oppgaver til andre aktører. For graving i kommunale veier stilles det krav om at entreprenøren skal ha lokal eller sentral godkjenning UTF For asfaltarbeider skal entreprenør være sentralgodkjent i UTF Side 14 av 38

15 1.8 Ressurser og koordinering Kommunikasjon Totalentreprenør sin representant skal beherske norsk muntlig og skriftlig. Representanten må ha nødvendig beslutningsmyndighet og være tilgjengelig på byggeplass innenfor normal arbeidstid. Alle dokumenter og tegninger skal utarbeides på norsk. Utenlandske arbeidstakere som skal arbeide alene, må kunne gjøre seg forstått på norsk. Under oppdragsutførelse skal det til enhver tid være minst en person fra leverandør som behersker norsk skriftlig og muntlig på hvert arbeidslag. Bemanning av oppdraget Leverandør skal bemanne oppdrag med de personellressurser som er nødvendig for å gjennomføre oppdrag til avtalt tid, kvalitet og kostnad. Det skal alltid være minimum 2 personer tilstede på byggeplass fra entreprenør E01 ved utførelse av denne entreprisen. Eventuelle endringer av de personer som er ansvarlige for gjennomføring av kontrakten skal godkjennes av oppdragsgiver. Rapportering til byggherre Det skal rapporteres en gang per måned om status. FDV dokumentasjon skal følge byggets fremdrift. Det skal lages månedsrapporter. En månedsrapport skal som minimum inneholde: 1) Oppsummering for perioden, bygg og anlegg 2) HMS / KS 4) Avklaringer som må gjøres innen neste periode iht. fremdriftsplan 5) Innkjøp (leverandøroversikt) 6) Fremdrift 7) Økonomirapport 7.1 Betalingsplan 7.2 Endringsoversikt 8) Endringer som ligger til behandling 9) Poster det vil komme endringsmelding på 10) Bilder/illustrasjoner Side 15 av 38

16 2 distribusjonsnett 2.1 Design og utførelse røranlegg Designkriterier og materialer Rørene skal dimensjoneres for et trykk på 16 bar og temperaturer opptil 110 grader Celsius. Fjernvarmerørene skal tilfredsstille kravene i NS-EN 13941, Prosjektklasse B. Varmerørene i bakken legges generelt med min 0,6m overdekning og en grøftebredde (Bredde grøftebunn varierende i området fra 0,7m og oppover, avhengig av rørdimensjoner, omfang trekkerør, samt evt. gassledning. Minimum overdekning på kabelrør og kabler er 0,6m og 0,8 for gassledning. Krav til avstand mellom de ulike installasjonene og leggedybder fremgår av NS Det forutsettes at rørene kaldforlegges. Dersom andre leggemetoder ønskes benyttet, skal dette angis spesielt i tilbudet og alle kostnader for kompensatorer mm. inkluderes. Varmerørene produsert iht. EN 253 med stålkvaliteter iht. En , EN og EN Stålkvalitet i gruppe 1 ISO/TR 15608:2000. Rørdeler med korresponderende stålkvaliteter. Stålkvaliteter og dimensjoner for rør skal tilfredsstille: - Materialbevis etter NS-EN /3.1B - Dimensjoner iht. NS-ISO Rørdeler med sertifikat etter EN 10204/3.1B Alle ventilene skal tilfredsstille kravene i NS 152 og Svensk fjärrvärmes dokument Avstängningsventiler i Fjärrvärme- och fjärrkylesystem D:209 fra januar 2009 Fjernvarmeledninger, rør og deler. Det skal legges preisolerte twin fjernvarmerør med medierør av stål med isolasjon av polyuretanskum (isolasjonsklasse 2), alarmtråder for fuktovervåkning og kappe av PE. Skjøtemuffer skal være av type sveisemuffer eller dobbelttettende krympemuffer Fjernvarmerørene skal primært leveres i lengder på 12 eller 16 m for å redusere antall sveiser til et minimum. Komplett materialleveranse holdes av entreprenøren. Før, under og etter utførelsesperioden skal alle rør-ender sikres mot at fremmedlegemer eller vann kan trenge inn i medierørene. Dette gjelder også for mellomlagrede rør og deler. Permanente avslutninger på preisolert rørsystem skal avsluttes med sluttmuffe/ endemuffe. Dette gjelder også provisoriske rørledninger. Side 16 av 38

17 Ved installasjon av rørene, må håndteringen foregå etter produsentens henvisninger slik at rørene ikke overbelastes. Entreprenøren er selv ansvarlig for å ivareta rørets sikkerhet både under transport, mellomlagring og legging. Rørene må behandles forsiktig slik at man unngår skade på PE-kappen. Dersom riper og hakk oppdages, plikter entreprenøren å varsle byggherren som i samråd med entreprenør/leverandør avgjør om skaden kan repareres eller om det aktuelle rørstykket må byttes ut. Dersom rørene legges på skolinger mens sveisearbeidene pågår skal entreprenøren sørge for at utforming og antall skolinger er slik at PE-kappen ikke overbelastes. Skolinger skal fjernes før innmåling, oppfylling og trykktesting. Ved evt. vinterarbeid må entreprenøren må være spesielt forsiktig ved legging av rør ved temperatur lavere enn -10 grader Celsius. Egne krav/prosedyrer skal følges dersom varmerørene legges ved slike lave temperaturer. Luftepunkter plasseres i rørnettet der det er fare for luftansamlinger. Lufting av rørnettet skal i størst mulig grad kunne gjøres fra serviceventil på ventiler og i kundesentraler. Ventilkummer med serviceventil på begge sider plasseres der det er behov for lufting av rørnett forlagt i bakken. Kummene utføres slik at det mulig å operere hovedventil og serviceventiler. Det skal være mulig å føre rør eller slange fra serviceventilene og opp i det fri for utlufting, samt montere bypass mellom serviceventiler. Det skal tas hensyn til termisk ekspansjon i rørnettet ved utforming og plassering av kummer. Tabell 1; Oversikt bygg som skal tilknyttes lokalvarmenettet Nr. Navn Oppvarmet Areal [m 2 ] Effekt [kw] Energi [kwh] 1 Riskahallen med basseng Riska Ungdomsskole Hommersåk barnehage Kyrkjevollen skole Kyrkjevollen paviljong 45 SUM Det er utført en kartlegging av mulig føringsvei for rørtrase fra energisentralen og ut til de 5 byggene som er markert på tegning (nummer 1-5). Energisentralen er markert med «Plassering A», se figur 1. Endelig trase skal verifiseres av entreprenør i samarbeide med byggherren som en del av prosjektutviklingen. Side 17 av 38

18 Evt. kostnader tilknyttet kryssinger og parallellføringer med annen teknisk infrastruktur i bakken skal inngå i tilbudet. Figur 1: Foreslått layout distribusjonsnett for varme Det planlegges etablert felles kundesentral for bygg 4 og 5 plassert i bygg 4. Rørledning mellom bygg 4 og 5 blir derfor sekundærledning, dvs. at varmeanleggene i disse byggene knyttes sammen hydraulisk. Det stilles samme tekniske krav til denne rørledningen som øvrig rørnett forlagt i bakken. Eventuelle fravikelser fra opprinnelig trase forårsaket av begrensninger i fjernvarmerørets termiske egenskaper, grunnens beskaffenhet, tillatelser fra grunneier eller lignende skal drøftes og avklares med byggherren før utførelse. Avvik i traselengder skal kunne prisjusteres etter gjennomsnittlige traseprise for fjernvarmegrøft. Veiledende rørdimensjoner (Stålrør Twin Serie 2) og traselengder Veiledende grøftelengder (entreprenøren skal selv foreta mengdekontroll før tilbudsgiving basert på det foreliggende tegningsgrunnlag og legge disse mengdene til grunn for sin prising): - DN100+DN100/ØD m - DN80+DN80/ØD280 15m - DN65+DN65/ØD m - DN32+DN32/ØD m Ekspansjonsputer I bend og avgreninger skal det legges skumputer for ekspansjonsopptak iht. dokumenterte beregninger og leverandørens anvisninger. Det skal benyttes skumputer fra rørleverandør Side 18 av 38

19 spesielt tilpasset formålet. Putene skal tapes til rørene før omfylling. Det skal utarbeides egne skumputetegninger som angir plassering, lengde og tykkelse. Sveis Entreprenøren skal stille med koordinator som har overordnet ansvar for all sveising og testing. Alle sveisere som benyttes på prosjektet, skal være kvalifisert iht. EN for aktuelle teknikker, materialgrupper, dimensjoner og sveiseposisjoner. CV og kopi av gyldige sveisesertifikater for sveisekoordinator skal legges ved tilbudet. Entreprenøren skal oversende gyldig sveisesertifikat for samtlige sveisere før anleggsstart. Testpersonell skal være kvalifisert iht. EN 473. Sveiseprosedyre skal være spesifisert og godkjent iht. de relevante deler av EN 288. Sveiseelektroder skal ha en slik kvalitet at sveisens mekaniske egenskaper er tilsvarende eller bedre enn basismetallet. Muffing Muffing skal utføres av personell med relevant dokumentert kompetanse iht. installasjonsveileder fra rørleverandør og kravene i EN 489. Alle muffer skal kontrolleres for lekkasjer med luft eller annen egnet gass og indikatorvæske for påvisning av lekkasjer. Alarmtråd Alarmtrådene skal skjøtes iht. leverandørens spesifikasjoner. Entreprenøren skal kontrollere at skjøtingen er riktig utført og at det ikke er kortslutning mellom kopper og stål før muffer monteres. Ledningsnettet skal deles inn i egne seksjoner for fuktovervåkning. Alarmtrådtegning skal være utarbeidet før anleggsarbeidene igangsettes. Dette arbeidet utføres i samarbeid med byggherre. Maksimalt tillatt alarmtrådlengde og testprosedyrer avklares i forhold til deteksjonssystemet som byggherren planlegger benyttet på dette anlegget. Alarmtråder skal påføres isolasjonsstrømper og rundkoples innenfor yttervegg i det enkelte bygg. Trådene skal ha tilstrekkelig lengde til at de kan klippes for kontroll av alarmtrådnettet. Kundetilknytning Stikkledninger føres frem til hvert av byggene som skal tilknyttes varmenettet og avsluttes med kuleventiler med sveiseender innenfor yttervegg. Ventilene skal ha høy kvalitet og være egnet for bruk i fjernvarmeanlegg. Det skal etableres bypass med kuleventil i dimensjon DN20 mellom tur og retur før fjernvarme stengeventiler slik at utvendige rør i bakken til enhver tid kan varmholdes. Mansjetter for rørgjennomføring i yttervegg/kjellermur og nødvendige bygningsmessige arbeider som hulltaking og flikk skal inkluderes i kostnader for stikkledninger. Side 19 av 38

20 Ved sveisearbeider innomhus hvor det fare for spredning av sveisegass/lukt som kan være til ubehag for andre skal det benyttes punktavsug. Før sveisearbeidet påbegynnes skal rørlegger orientere eier/brukere av lokalene. Varme arbeider skal utføres av personell som innehar gyldig sertifikat for dette og iht. disse rutinene. Varmerørene skal merkes med tekst og piler som angir funksjon og strømningsretning. Prøving, testing og dokumentering fjernvarmenett Umiddelbart etter utførte sveisesammenføyninger skal sveiseren utføre visuell inspeksjon av sveisen iht. kravene i EN 970 og EN Før muffing av PE kappe utføres skal alle sveiseskjøter tetthetsprøves med lufttrykk på 0,2 baro og egnet indikatorvæske som påføres sveisen. Trykkprøving skal utføres som hydrostatisk prøving med trykk i henhold til krav i forskrift for trykkpåkjent utstyr. Prøvetrykket for rørnettet skal være designtrykket x 1,43 = 1,6 x 1,43 = 2,3 MPa (23 barg). Utstyr som ikke tåler prøvetrykket skal blindes. Stengeventiler som monteres innendørs for bruk på kundesentraler, skal ved trykkprøving belastes med et ensidig vanntrykk på 23 barg. Rørleggerentreprenøren skal utarbeide rapport fra hver trykkprøve. Trykktest med vann kan erstatte tetthetsprøving med luft dersom testen utføres mens sveisene er synlige for visuell inspeksjon. Dersom lekkasjeprøving med luft er utført, kan trykktest med vann utføres etter at grøftene er fylt igjen. Prøving av trykkledninger skal utføres av ansvarlig utførende etter NS Ledningene skal tilfredsstille krav til tetthet iht. NS Ansvarlig utførende holder selv alt nødvendig utstyr, materiell og mannskap for gjennomføring av prøving. Byggherren skal varsles senest 2 dager før trykkprøving med vann skal finne sted. Om kravene til tetthet ikke tilfredsstilles er det ansvarlig utførenes ansvar å finne feil og utbedre disse omgående. Entreprenøren skal planlegge seksjonsvis tetthetsprøving i forhold til rasjonell fremdrift, trafikkavvikling og tidspunkt for igjenfylling av grøfter. Det skal utføres 10% røntgenkontroll av sammenføyningssveisene for varmerør i bakken. Krav til sveisekontroll er beskrevet i NS13941, kap Kontroll utover nivå 1 som skyldes feil på sveis, skal bekostes av entreprenøren. Dokumentasjon fra røntgenkontroll oversendes byggherren fortløpende. Sveiser som ikke møter de spesifiserte krav skal utbedres iht. godkjent prosedyre eller erstattes med ny sveisefuge. Ansvarlig sveiser skal føre sveiselogg. Alle sveiser i hele fjernvarmenettet skal ha sitt unike nummer som skal være sporbart. Sveisenummeret skal også benyttes i tilknytning til dokumentasjon av tetthetsprøving, røntgenkontroll, muffing og innmåling. Side 20 av 38

21 Rengjøring/klargjøring, oppfylling og idriftsettelse av rørnett Rør skal spyles og rengjøres før oppfylling og idriftsettelse. Dette utføres av entreprenøren som en del av arbeidsomfanget. 2.2 Grunnarbeider Generelt grøftearbeider Sandnes kommune sine regler for graving i kommunal vei- og gategrunn, og i øvrig kommunale arealer skal følges. Graving eller annet arbeid i kommunale veier skal ikke settes i gang før det er gitt gravetillatelse. Entreprenøren er selv ansvarlig for å innhente tillatelse. Det er ikke utført grunnundersøkelser langs traseen. Dersom tilbyder mener geoteknisk undersøkelse er nødvendig skal han angi dette i tilbudet og prise ytelsen. Grunnforholdene antas i hovedsak å bestå av leirholdige masser med innslag av silt, sand, jord og stein. I tillegg kan det finnes enkelte blokker. Utkasting av evt. stein skal inkluderes. Massesortering må påregnes og inkluderes i tilbudet. Det er entreprenørens oppgave å skaffe seg oversikt over alle installasjoner i bakken så som VA ledninger og kabelføringer, både strømførende og signalkabler/tele/data. Kostnader forbundet med graving i områder der det finnes andre tekniske installasjoner i bakken og som må tas hensyn til skal l inngå i tilbudet. Dersom det påtreffes fjell vil dette bli godtgjort spesielt iht. oppgitte kostnader i enhetsprisliste. Det forutsettes at evt. sprengning kan utføres i samsvar med NS Maksimal svingehastighet ved nærliggende konstruksjon skal være 20 m/s. Før sprengning finner sted skal det foretas inspeksjon i nærliggende bygg for dokumentering av byggenes tilstand. Det er entreprenørens ansvar å utføre registreringene og bestemme omfanget av disse. Ved gjennomføring av sprengninger skal det plasseres ut rystelsesmålere på strategiske steder for å kunne dokumentere at kravene i standarden overholdes. Ved nærgraving inntil andre installasjoner i grunnen må det utvises forsiktighet for å unngå skader. Evt. skader som oppstår er entreprenørens ansvar å utbedre for egen regning. Veiledende generelt grøftesnitt på vedlagte tegning viser i prinsipp hvordan grøftene skal anlegges og ledningene/kabelrørene plasseres i grøftene. Før fjerning av eksisterende asfalt skal denne skjæres 0,5 m utenfor teoretisk grøftekant. Asfalt skal fjernes og kjøres til godkjent deponi eller til gjenbruk. Vegmasser skal kjøres til godkjent deponi, eller etter avtale med tiltakshaver/grunneier benyttes om igjen. Arbeidene skal utføres slik at trafikkavvikling blir best mulig. Skiltplaner skal utarbeides for å ivareta god trafikkavvikling. Side 21 av 38

22 Grøftene skal generelt sikres etter arbeidstilsynets forskrift nr. 151 Graving og avstiving av grøfter, slik at det ikke oppstår skader på personer, dyr eller materialer. Klargjøring av grøftetrase og istandsettelse Entreprenør E01 overtar anleggsområdet i nåværende stand før anleggsstart. Alle klargjøringsarbeider, eksempelvis demontering av gjerder, fjerning av avtalte trær/busker og lysmaster, fremskaffelse av detaljerte opplysninger om eksisterende kabler og rørledninger, kontakt og avklaring med de rette instanser før kryssing av veier m.m. utføres av E01 Trepleie i anleggsperioden skal være inkludert i tilbudet dersom dette er nødvendig Etter ferdigstilte arbeider skal anleggsområdet tilbakeføres til samme stand som før. Skader og inngrep tilknyttet anleggsarbeidene er entreprenørens ansvar og istandsettelse av disse områdene skal inngå i tilbudet. Grøftemasser Fjernvarmerørene skal legges på ferdig planert og komprimert 15 cm fundament av pukk 11/16 mm. Kornstørrelse. Komprimeringsgrad min. 90% Standard Proctor. Rundt og over fjernvarmerørene skal det legges et sidefyllings/beskyttelseslag av sand til min 200mm over topp rør. Sandmasser skal komprimeres til minimum 90% Standard Proctor. Omfyllingsmassene skal tilfredsstille følgende krav: Maksimal kornstørrelse <=32mm Maksimum 10% vekt <=0,075mm eller maksimum 3% vekt <=0,020mm Konformitetskoeffisient: d60/d10 < 1,8 Massene skal være fri for planterester, kvist, stor stein,humus, silt og leireklumper. Korn med skarpe kanter som kan ødelegge kappe og muffer skal unngås. Friksjonskoeffisienten mot PE-kappen ca. 0,4. Entreprenøren må selv vurdere om han klarer å holde de angitte grøftebredder, og priser må være basert på den bredden og de forhold entreprenøren mener å måtte grave/sprenge. Geotekstil Geoduk skal benyttes rundt ledningssonen i alle veigrøfter. I tillegg skal det legges geoduk i alle jordgrøfter med bløte masser. Duken legges med omlegg på min. 0,5m. Markeringsbånd Over fjernvarmerørene skal det etableres dekkplank av plast. Denne legges i beskyttelseslaget, mm over topp rør. Side 22 av 38

23 Drenering Fjernvarmegrøftene skal dreneres. Drensledning PP i dimensjon Ø83/100 benyttes. Drensledningene skal knyttes til det eksisterende drens/overvannssystem via sandfang. Matjord og drenering i park/plenareal I plenarealer skal matjord tas av og legges i egne ranker langs grøften. Ved tilbakefylling i grøft skal vekstjordlaget legges tilbake øverst. All matjord er grunneiers eiendom. Matjord skal ikke flyttes fra en eiendom til en annen. Der fjernvarmetraseen kommer i konflikt med eksisterende drenering av plenareal skal denne ivaretas, repareres eller erstattes om nødvendig. Mellomlagring av masser I trange veipartier og over private eiendommer kan mellomlagring av masser være nødvendig. Dette skal være inkludert i tilbudet. Entreprenøren er selv ansvarlig for å finne mellomlagringsplass og dekke alle kostnader tilknyttet nødvendig opplasting, transport og mellomlagring av masser for å kunne gjennomføre anlegget. Overskuddsmasser. Overskuddsmasser skal kjøres bort. Det forutsettes at overskuddsmasser i form av gravemasser og stein/sprengstein transporteres til godkjent mottak holdt av entreprenør. Alle deponiavgifter skal være inkludert i tilbudet. Side 23 av 38

24 3 Øvrige arbeider 3.1 Bygningsmessige, VVS og elektrotekniske hjelpearbeider bioenergisentral Etablering av betongplate på mark/ringmur/såle for plassering av energisentralbygget komplett med omsluttende drens. I tillegg skal E01 ivareta støpning av flissilo og skorsteinsfundament som vist på vedlagte tegningsunderlag. Det må påregnes håndtering av noe innstøpningsgods tiltransportert fra bioenergisentralleverandøren. Se vedlagte eksempeltegninger fra tilsvarende anlegg på Lundehaugen for dimensjoner og omfang. Fundamenttegning KT viser belastning flissilo, Innvendig, og ytre mål flissilo, hydraulikk rom og bioenergisentral. Denne kan benyttes som underlag for prising av fundamentarbeider. Innvendig mål silo er BLH (4500 x x 3000), noe som gir en flissilokapasitet på 150 m3. Tykkelse ringmur 250 mm. Tykkelse bunnplate 300 mm. Ringmur flissilo skal avsluttes 350 mm over ferdig justert terreng/asfalt på oversiden for tilpasning flisleveranse med bil. Ovennevnte tegningsgrunnlag skal legges til grunn for prising av bygningsmessige betongarbeider i tilbudet. Endelig løsning vil fremgå først etter at leverandør E02 er valgt. Det vil da være påkrevet med en gjennomgang av endelig løsning og justering av mengder/pris iht. enhetsprisliste. Drensledninger rundt betongsåle bioenergisentral og flissilo forutsettes tilknyttet felles sandfangkum (sammen med avløp fra gatesluk) før avrenning med selvfall til kommunal OV ledning i gang/sykkelveg i bakkant av anlegget. Håndtering av evt. vann i bunn flislager forutsettes ført til grube for pumping med lensepumpe opp til selvfall spillvannsledning ut fra bygget. Fremføring av forbruksvann, spillvann og overvannsavløp fra kommunalt nett. KV ø32 / SPV ø110 / OV 110 legges til grunn for tilbud. Eksisterende kommunalt VA nett i området fremgår av vedlagte VA plan. E01 skal medta nødvendige utsparinger i gulv på grunn for inn/utføring av trekkerør for; - Hovedstrømkabel (1 x ø160 trekkerør rød) - Lysmaster (4 x ø50 trekkerør rød) - Værstasjon (1 x ø50 trekkerør gul) E01 skal medta 4 stk. med fundamenter cc160 for etablering av utvendige lysmaster på området. Nøyaktig plassering avklares av entreprenøren i samråd med Sandnes Kommune. Side 24 av 38

25 3.2 Opparbeidelse av tomt og parkeringsplass for bioenergisentral Denne entreprisen skal opparbeide tomt og parkeringsareal for bioenergisentralen iht. vedlagte tegninger og etterfølgende spesifikasjon. Eksisterende vegetasjon og bløte overflatemasser/torv skal ryddes/fjernes i nødvendig omfang i berørte områder iht. vedlagte skisser. Det må påregnes noe fjellsprengning i forbindelse med planering av tomt og utgraving av masse for plassering flissilo. Omfang er uavklart og arbeidet utføres etter medgått iht. omforente enhetspriser. Areal for utvidelse av eksisterende parkeringsplass og plassering nytt bygg skal planeres med forsterkningslag minimum 40cm tykkelse med stabiliserende masser (pukk/kult 22/63). Legges på avrettet traubunn. Normal komprimering Over forsterkningslaget etableres et 20 cm avrettet overbygningslag av knust berg, Fk. 0/22. Fraksjon 0-32 mm. Normal komprimering Over avrettet overbygningslag etableres et 5 cm grusdekke som underlag for asfaltering. Nødvendig saging eksisterende asfalt og riving/bortkjøring/tippavgift av eksisterende asfalterte områder skal medtas. Omfang er uavklart og arbeidet utføres etter medgått iht. omforente enhetspriser. Parkeringsplass/uteområde skal asfalteres med et 40 mm slitelag som vist på skisse med varmprodusert asfaltdekke type Agb med nominell steinstørrelse 16. Belastning ÅDT Ovennevnte spesifikasjon for masser og asfaltkvalitet er veiledende og dersom det er divergens med Sandnes Kommunes retningslinjer for opparbeidelse av kommunal vei og parkeringsområder gjelder sistnevnte foran. E01 skal legge ny kantstein i granitt i randsonen langs det nye asfaltere parkeringsområdet. I tilbudet medtas 40 meter ny kantsteinslinje. I tillegg tas det høyde for demontering, rengjøring og remontering av eksisterende kantstein langs eksisterende asfaltkant mellom flissilo og Riskahallen totalt 10 meter. Bakstøp av jordfuktig betong C25 skal armeres med 2 Ø 8 mm armeringsjern. Forbruk mørtel antas å være ca. 1m3 pr. 30 m. E01 skal medta oppmerking av nye parkeringsplasser iht. vedlagte skisse. Termoplastmaling skal benyttes for slitestyrke og lang holdbarhet. Det skal etableres nødvendig antall gatesluk med sandfang tilknyttet kommunalt overvannsnett for håndtering av overvann i områder som skal asfalteres som en del av Side 25 av 38

26 denne entreprise. Sluk/kumplassering avklares direkte mot Sandnes Kommunes driftsavdeling. Det er viktig at ingen sluk etableres for nær silo da flis/partikler erfaringsmessig som faller på bakken ifm lossing kan tette til disse. E01 skal også medta utlegging av plantejord samt enkel beplanting bak flissilo iht. illustrasjon vist i rammetillatelsesdokumentet Figur 2; google maps oversiktsbilde over eksisterende terreng Side 26 av 38

27 Figur 3; Layoutskisse bioenergisentral og flislager Eksisterende asfaltskulder. Området skal planeres til høyre for denne linjen ifm etablering nye p- plasser og plassering bioenergisentral og flislager Nytt parkeringsområde asfalteres 2 av P-plassene skal være merket og innmålt som handicap plasser Figur 4; Skisseforslag plassering bioenergisentral med flislager og nytt uteområde Side 27 av 38

28 Figur 5; Område for plassering varmesentral, sett fra gangvei mot øst Figur 6; Tilkomst varmesentral fra skolegård sett fra sør Side 28 av 38

29 Figur 7; Riskahallen med utstikk sett fra øst 3.3 Kjøremønster/Sporingskurver Kjøremønster for fylling av flis og gass er klarlagt på forhånd av Sandnes Kommune og bygg og funksjoner plasseres i henhold til dette. Se vedlegg. 3.4 Kabelføring mellom nettstasjon og koplingsskap bioenergisentral Lyse vil selv levere og installere komplett kabel inkl. grøftearbeider mellom nettstasjon og koplingsskap som beskrevet i post 3.1. E01 skal kun ta høyde for koordinering mellom egen entreprise og nettselskapet i tilbudet. For ytterligere opplysninger kontaktes Lyse Energi 3.5 Kabeltrekkerør/kummer E01 skal medta 3xø50 parallelle trekkerør med gul farge for signalkabel i alle fjernvarmetraseer. I avgreningspunkter skal det settes ned trekkekummer med kjøresterke kumlokk merket/støpt med FV -symbol for fjernvarme. Alle kabeltrekkerør skal tolkes og godkjennes før overtakelse. E01 skal medta 3 meter ø125 fleksibelt trekkerør (rød farge) ført ut av energisentral for trekking av hovedstrømkabel fram til utomhus koplingsskap Lyse. Koplingsskapet tenkes plassert utvendig mot yttervegg på sentralens nord-østre hjørne. E01 skal medta 4 stk. ø50 trekkerør (rød farge) ført ut fra energisentralens nord-østre hjørne og frem til 4 stk. fundamenter for utvendige lysmaster. Nøyaktig plassering av lysmaster Side 29 av 38