VÅGSØY KOMMUNE RAUDEBERG VANNBEHANDLINGSANLEGG ENTREPRISE: E41 ELEKTROTEKNISKE ANLEGG DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO:

Transkript

1 VÅGSØY KOMMUNE RAUDEBERG VANNBEHANDLINGSANLEGG ENTREPRISE: E41 ELEKTROTEKNISKE ANLEGG DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO: Asplan Viak AS 1

2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dokumenttittel: Oppdrag: Oppdragsleder: Skrevet av: Arkiv-ID: Kvalitetskontroll: Asplan Viak AS Vågsøy kommune E41 del 2 kontraktsgrunnlag Raudeberg vannbehandlingsanlegg Detaljprosjekt. Asle Flatin Asle Flatin Arnt Mikal Følling Asplan Viak AS 2

3 INNHOLD 1. AVTALEDOKUMENT... 5 Kontraktsformular GENERELL DEL... 5 Arbeidets omfang Sammendrag av vannbehandlingsprosess Oversikt over prosessdeler... 9 Organisasjon og entreprisemodell Hovedarbeidsform Organisering Entrepriseinndeling Grensesnitt mellom E41 Elektro og E51 Driftskontroll Koordineringsplikt mellom sideentreprenører Organisasjon for prosjektet KONTRAKTSBESTEMMELSER Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser ved bruk av NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt Sikkerhetsstillelse (NS og 9.3) Entreprenørens prosjektering (NS ) Bruk av underentreprenører (NS ) Krav på vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging (NS 8405, pkt 24.2) Krav på fristforlengelse (NS 8405,pkt 25.1) Vederlagsjustering (NS ) Mengdekontroll (NS ) Betalingsfrist (NS ) Sluttoppgjør (NS8405, pkt 33.2) Tvisteløsning (NS ) TEKNISKE KRAV Tekniske rammebetingelser Eksisterende vannforsyning Eksisterende kabelanlegg Rystelser under sprengningsarbeidene Eksisterende atkomstvei Trafikkavvikling Tilrigging og drift av byggeplassen Stikking, kontrollstikking og profilering Vinterdrift Renhold Strømforsyning / spenningssystem i nytt vannbehandlingsanlegg Teknisk beskrivelse Tegninger Tekniske referansedokumenter KRAV TIL BYGGEPROSESSEN Asplan Viak AS 3

4 Administrative rutiner Byggemøter og andre møter Kvalitetssikring Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) FRISTER OG DAGMULKTER Frister Andre momenter når det gjelder framdrift Dagmulkter Fremdriftsplanlegging VEDERLAGET Prissammenstilling Regningsarbeider Regulering VEDLEGG VEDLEGG 1:... MENGDEFORTEGNELSE VEDLEGG 2:... HOVEDFRAMDRIFTSPLAN VEDLEGG 3:... SHA-PLAN VEDLEGG 4:... TAG-MANUAL VEDLEGG 5:... TAG NR LISTE VEDLEGG 6:... KOBLING AV VENTILER NOTAT VEDLEGG 7:... TEGNINGER Asplan Viak AS 4

5 1. AVTALEDOKUMENT Kontraktsformular Byggblankett NS8405 skal benyttes. 2. GENERELL DEL Arbeidets omfang Vågsøy kommune har vedtatt å utvide / oppgradere Raudeberg vannbehandlingsanlegg både med fullrensning og med økt kapasitet. Utvidelsen vil bestå av et nytt bygg som bygges inntil eksisterende anlegg som er fra Det nye vannbehandlingsanlegget vil både gi vannforsyning til Raudeberg og til Måløy vannverk via en ny sjøledning. Raudeberg vannbehandlingsanlegg skal bygges ut som et nytt fullrenseanlegg med 2 hygieniske barrierer for eksisterende vannkilde Svartebotnvatnet som ligger ovenfor Ulvefallet. Beliggenhet av anlegget på Kapellneset på Raudeberg framkommer av Figur 1. Asplan Viak AS 5

6 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag Figur 1: Beliggenhet av Raudeberg vannbehandlingsanlegg Det nye anlegget med ca 280 m 2 grunnflate er planlagt med disse 3 etasjene: Underetasje på kt 15,3 på ca 240 m 2 med 5 filter, spylevannsbasseng, spyleavløpsbasseng, rørkjeller, rørkorridor og trappegang 1. etg på kt 17,9 på ca 100 m 2 med innløpsbasseng, inngang med trapp, marmorheiserom, tavlerom, reservekraft 2. etg på kt 21,0 / 23,0 på ca 250 m 2 med filterhall, driftsrom, lab, toalett, bøttekott, trapp og turbinrom I eksisterende anlegg skal utvendig trekledning skiftes ut med platekledning. I tillegg skal eksisterende lager/garasje ombygges til 1-08 Kjemikalierom. Blant annet skal gulvet senkes i dette rommet. Hovedelementer i denne entreprise E41 for elektrotekniske anlegg er: Føringsveier og jording. - Kabelstiger / føringsrør fram til utstyr åpent anlegg i alle prosessrom - Lukket anlegg i personalrom - Jordingsanlegg for beskyttelse utjevningsforbindelser (entreprise E21 bygger Asplan Viak AS 6

7 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag fundamentjording) - Eget jordingsanlegg for signalreferansejord Fordelingsanlegg. - Inntaks- og stigeledninger - Hovedfordeling - Fordeling bygningsdrift - Fordelinger prosess elkraft inklusive startutrustning og styreutrustning for prosessutstyr som i auto styres av prosesskontrollanleggets PLS er. - Frekvensomformere for 4 rentvannpumper a 55 kw - Frekvensomformere for 1 omløpspumpe rentvann på 6 kw - Frekvensomformere for 1 spylevannspumpe på 22 kw - Frekvensomformere for 5 filterpumper a 2 kw - Frekvensomformere for 1 drivvannspumpe for CO2 på 0,5 kw - Frekvensomformere for 2 doseringspumper fellingskjemikalie a 0,2 kw - Frekvensomformere for 1 doseringspumpe klor på 0,2 kw - Frekvensomformer for blåsemaskin på 15 kw Lysanlegg. - Lys-, nødlys- og ledelysanlegg med kursopplegg og utstyr lysrørarmaturer i prosessrom Elvarmeanlegg. - Kursopplegg - Frostsikring i kjemikalierom (hovedoppvarming blir med varmepumpe som leveres av E21) - Varmekabelgulv i inngang, lab, WC og Bøttekott Kursopplegg bygningsdrift og prosess elkraft. - Kursopplegg/kabelanlegg til uttakssentraler, VVS-utstyr, kranbane i filterhall - Kursopplegg/kabelanlegg til alt prosessutstyr Telefonanlegg. - Telefordeling og kursopplegg til punkter for telefon/data Alarm- og signalanlegg - Brannalarmanlegg - Kominert adgangskontroll- og innbruddsalarmanlegg. For adgangskontroll gjelder: Kortlesere på 4 ytterdører. E21 leverer låsekasse med mikrobryter på 7 ytterdører. Automatiseringsanlegg - Kursopplegg/signalkabler til prosessautomatikk Turbin med generator Det skal installeres en turbin med generator på råvannsinnløpet for energiproduksjon. Turbinen er plassert oppå et dekke over et innløpsbasseng. Ved midlere vannproduksjon på 40 l/s er beregnet vanntrykk inn på turbinen ca 18,5 bar. Ved maks vannproduksjon på 95 l/s er beregnet vanntrykk inn på turbinen ca 15,5 bar. Asplan Viak AS 7

8 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag Reservekraftaggregat - Aggregat for reservekraft med dieselmotor, ytelse min 250 kva. Komplett med dieseltank, eksosanlegg, spjeld/motorstyrte rister, automatikk, motorvarmer etc. UPS-anlegg - UPS-anlegg for UV (mot blink) - UPS-anlegg for server/pls/data og alt 24V utstyr Sammendrag av vannbehandlingsprosess Kommunen har bestemt seg for å bygge et nytt fullrenseanlegg med 2 hygieniske barrierer for eksisterende vannkilde Svartebotnvatnet. Anlegget skal forsyne drikkevann til Raudeberg og Måløy. Måløy forsynes også av Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Ca personer er tilknyttet vannverkene totalt, fordelt med ca 660 personer i Raudeberg og 3375 personer i Måløy. Raudeberg vannbehandlingsanlegg bygges som et tilbygg til eksisterende anlegg, og de gamle stålfiltertankene skal rives. Det legges ny sjøledning mellom Barstadvika og Trollebø, og Raudeberg og Måløy vannverk slås sammen. Det felles vannverket forsynes av både Raudeberg VB og Skramsvatnet VB. Valgt prosess for vannbehandling er direktefiltrering med Moldeprosessen og UV-bestråling, med klordosering i reserve. Moldeprosessen er en direktefiltrering / fellingsprosess der en kombinerer fargefjerning og karbonatisering i det samme filteret. Se overordnet flytskjema i Figur 2. Det er ca 35 anlegg i Norge med «Moldeprosessen». Skramsvatnet VB har også denne prosessen. Figur 2: Overordnet flytskjema for Moldeprosessen ved Raudeberg vannbehandlingsanlegg Ved Raudeberg vannbehandlingsanlegg er det planlagt en turbin med generator på råvannssiden i stedet for en tradisjonell løsning med trykkreduksjon. Turbinen er planlagt over et innløpsbasseng på anlegget. Statisk vanntrykk inn på turbinen er på 192 mvs. Planen er at turbin og generator leverer til eget strømforbruk på anlegget ± overskudd til nett / underskudd Asplan Viak AS 8

9 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag fra nett. Det er ikke avklart med SFE ennå om man i overskuddsperioder kan levere til nett. Anlegget skal få nettforsyning fra 400V trafo til SFE som blir frittstående rett utenfor vannbehandlingsanlegget. Trafoen får en standardstørrelse på 500kVA. Turbin/generator inngår i entreprise E41 for elektrotekniske anlegg. Råvannet skal tilsettes CO 2 (for karbonatisering) og en jernkoagulant (for fargefjerning) foran et nedstrøms tremediafilter. Hvert filter vil bestå av 2 sandlag og 1,5 2,0 m marmorgrus (kalsiumkarbonat) nederst. Jernkoagulanten vil sørge for utfelling av humusen (fargen) ved en lav ph. I sandlagene av filteret blir humusfnokkene holdt tilbake. CO 2 tilsettes råvannet for å øke oppløsningen av marmor. I marmordelen av filteret vil surt vann oppløse marmor. Dette gir en karbonatisering med ph-heving, økt kalsiuminnhold og økt alkalitet. Etter Moldeprosessen går vannet gjennom en sluttdesinfeksjon som består av UV-bestråling og med klor i reserve. Etter en tid vil filtrene gå tette, og de må tilbakespyles med luft og vann. Det benyttes rentvann fra et nytt spylevannsbasseng til tilbakespyling med spylepumpe. Spyleavløpet fra filterspyling fordrøyes i et spyleavløpskammer. Utløpet fra dette kammeret ledes i ledning ned til planlagt utslipp til sjø i Ulvesundet på ca 20 m dyp. Etter filterspyling settes filteret i ordinær drift, med unntak av at det produseres i avløp til filteret har stabilisert seg og normal vannkvalitet er gjenopprettet. Denne produksjonen til avløp, kalles modning. Modningsvannet vil føres inn på samme ledning som spyleavløpet til utslippet i Ulvesundet. Filteranlegget representerer den 1. hygieniske barrieren, mens UV-anlegget representerer den 2. hygieniske barrieren på anlegget Oversikt over prosessdeler PROSESSDEL RA Råvann, innløp PN25 og innløpsbasseng Innløp på anlegget og deling til 2 linjer foran innløpsbasseng. En linje med turbin m/generator med mengdemåler foran Den andre linjen blir omløp for turbin, med ringstempelventil med Auma aktuator. Med mengdemåler foran. Innløpsbasseng, med volum 48 m 3. RA Råvann, til filter Utløp fra innløpsbasseng og innløp til filter. Omløp for filtrene. Overvåking av temperatur, ph og turbiditet i råvannet. Mengdemåling og regulering av total vannmengde inn på filtrene. Doseringspunkt for CO 2, og jernkloridsulfat i mikser. Overvåking av ph etter dosering før filter (fellings-ph). FI Filter 5 stk filter á 9 m 2 med et mellomliggende rørgalleri for rør med vann inn og ut av filter. Dysebunner i filter. Pneumatiske ventiler for hvert filter for råvann, filtrert vann, spylevann, blåseluft Individuell filterregulering med filterpumpe og vannmengdemåler Overvåkning av filter som hygienisk barriere med turbiditetsmåler Overvåkning av trykktap og nivå i filter Asplan Viak AS 9

10 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag PROSESSDEL UV UV 3 stk UV-aggregat med UV-bestråling og el-/automatikkskap Lik fordeling av vannmengde på UV-aggregatene sikres ved ekstra stor dimensjon på samlestokk/avstikk før/etter, for overvåking av sertifikat. Pneumatiske ventiler foran og etter hvert UV-aggregat CO CO 2 Utendørs eksisterende tankanlegg med fordamper, for påfylling av kjemikalie fra tankbil (bulk). Doseringstavle og drivvannspumpe monteres innvendig. Overvåking av CO 2 -nivå i luft i rørkjeller. FE Fellingskjemikalie Rørkobling i utvendig vegg for påfylling av kjemikalie (jernkloridsulfat) fra tankbil (bulk) Lagertank på 15 m 3 for kjemikalie. Doseringspumper, slanger og mengdemålere for kjemikalie. CL Klor Reservekloranlegg for natriumhypokloritt i eget rom, med lagertank, doseringspumpe, doseringsslanger og mengdemåler. Doseringspunkt etter UV, før rentvannspumper. RE Rentvann Rørarrangement etter UV via rentvannspumper til forsyningsnett. Inkl omløp med pumpe, for forsyning tilbake fra Måløy til Raudeberg. 4 stk rentvannspumper, med ventiler og turtallsregulering. Overvåkning av rentvannskvalitet; ph, turbiditet, ledningsevne Overvåkning av trykk og vannmengde ut til hhv Raudeberg, Måløy, og i omløpet fra Måløy til Raudberg. Internvann for sanitærvannforsyning internt i bygget SP Spylevann Spylevannsbasseng, volum ca 105 m 3. Reguleringsventil og mengdemåler for etterfylling av rentvann til spylevannsbassenget. 1 stk spylepumpe for tilbakespyling av filtrene, med ventiler og turtallsregulering. Overvåkning av mengde og trykk på spylevannet. PA Prosessavløp 1 stk spyleavløpskammer á 80 m 3 for fordrøyning av spyleavløpet. Spyleavløpsrenner over filter. Uttapping av spyleavløp til sjø i Ulvesundet, med regulering av mengde Uttapping av modningsvann til sjø i Ulvesundet, med regulering av mengde PL Prosessluft Blåsemaskin for luft til returspyling av filter Kompressoranlegg for trykkluft til pneumatiske ventiler Asplan Viak AS 10

11 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag Organisasjon og entreprisemodell Hovedarbeidsform Arbeidet vil bli organisert som utførelsesentreprise Organisering Kontraktsarbeidet vil bli organisert som delte entrepriser Entrepriseinndeling Hele utbyggingen er delt i 4 sideentrepriser: E21 Grunn- og bygningsmessige arbeider (Veidekke er i gang med denne entreprisen). Omfatter alle grunnarbeider og utendørs arbeider. De bygningsmessige arbeidene omfatter: Betongarbeider, mur-/ puss-/flisarbeider, glassfiberarbeider, tømrer- /snekkerarbeider, dører/vinduer, stål-/metallarbeider, malerarbeider, isolasjons- /tekkingsarbeider, blikkenslagerarbeider, innredningsarbeider, løfteutstyr, VVS og bygningsmessige arbeider for elektro, maskin og VVS. E61 Maskin og prosessutstyr. Omfatter alle prosessrør innendørs (i hovedsak i rustfritt stål), ventiler, pumper, turbin, UV-anlegg, blåsemaskin, kompressoranlegg, måleutstyr (vannmålere, trykkmålere, vannstandsmålere, turbidimeter etc) og kjemikaliedoseringsutstyr (lagertank, doseringspumper, mengdemålere etc). E41 Elektrotekniske anlegg (denne entreprisen). Omfatter føringsveier og jording, fordelingsanlegg, lysanlegg, elvarmeanlegg, kursopplegg bygningsdrift og prosess elkraft, telefon-/dataopplegg, brannalarmanlegg, innbruddsalarm- og adgangskontrollanlegg, automatiseringsanlegg, turbin med generator, reservekraftaggregat, UPS-anlegg. E51 Driftskontroll anlegg. Omfatter PLS-anlegg, PC-anlegg med programvare og programmering av styring og overvåkning av alle prosessavsnitt. I tillegg vil det bli mindre separate leveranser (egne tilbudsgrunnlag) på filtermasser og kjemikalier. I tillegg vil SFE montere en trafo på tomten. Plasseringen framkommer av ledningsplan Grensesnitt mellom E41 Elektro og E51 Driftskontroll For kommunikasjon mellom PLS (E51) og feltutstyr som ventiler, mengdemålere etc benyttes tradisjonell signalføring. For tavlekomponenter (frekvensomformere, UPSer etc) og UV tavler, benyttes bus-kommunikasjon. Frekvensomformere skal monteres desentralisert i anlegget, ved pumpen. For tradisjonelle signaler (I/O), er entreprisegrense mellom elektro (E41) og prosesskontroll (E51) i rekkeklemmer i automasjonstavler, for enheter som kommuniserer på bus, legges bus kabel fram til automasjonstavler av elektro. I automasjonstavler, som leveres av elektro, er det satt av plass til montering av PLS-utstyr (E51). Asplan Viak AS 11

12 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag For dokumentasjon av kommunikasjon på bus (for eksempel Profibus), må elektro (E41) og UV entreprenør (E61) framskaffe dokumentasjon på denne Koordineringsplikt mellom sideentreprenører Det vil være nødvendig at de involverte parter er kjent med sin plass i byggesaken og hvilke avhengigheter som gjelder til de øvrige entreprenører. Byggherren vil pålegge entreprenørene denne koordineringen seg imellom. Eksempler på nødvendig koordinering er beskrevet i kapittel Organisasjon for prosjektet I Figur 3 er prosjektorganisasjonen vist. Byggherre Vågsøy kommune Prosjektgruppe Vågsøy kommune Prosjektleder Ingvald Tennebø Prosjektering Asplan Viak AS Prosjekteringsleder Asle Flatin Byggeledelse Ose Ingeniørkontor Byggeleder Tor Egil Meland Entreprenør E21 Grunn- og bygningsmessige arbeider - Veidekke Entreprenør E61 Maskin og prosessutstyr Entreprenør E41 Elektrotekniske anlegg Entreprenør E51 Driftskontroll anlegg Figur 3 - Vågsøy kommune sin prosjektorganisasjon Asplan Viak AS 12

13 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag 3. KONTRAKTSBESTEMMELSER Alminnelige kontraktsbestemmelser Som kontraktsbestemmelser gjelder NS8405. Spesielle kontraktsbestemmelser I tillegg til de alminnelige kontraktsbestemmelsene gjøres gjeldende de tilføyelser/endringer som følger av nedenstående spesielle kontraktsbestemmelser, eventuelle skriftlige endringer som sendes ut fra byggherre før tilbudsinnlevering og eventuelle avklaringer i avklaringsmøter mellom byggherre og entreprenør. Spesielle kontraktsbestemmelser ved bruk av NS 8405:2008 Norsk byggeog anleggskontrakt Sikkerhetsstillelse (NS og 9.3) Byggherrens sikkerhetsstillelse i henhold til punkt 9.1 og 9.3 utgår Entreprenørens prosjektering (NS ) Følgende tekst gjelder i tillegg til punkt 13.1: Entreprenøren har ansvar for at anlegget fungerer i henhold til alminnelige regler og bestemmelser og i henhold til de funksjonskrav som stilles. Tegninger som ligger ved tilbudsforespørselen viser omfang og detaljeringsnivå på prosjektering som tilbys. Entreprenøren må påregne å stå for arbeidstegninger/detaljering/prosjektering/beregning ut over de tegninger som tilbys fra byggherren Bruk av underentreprenører (NS ) Disse punkter kommer som tillegg til NS 8405 punkt 15: 15.4 Antikontraktørbestemmelser Kontraktsarbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Allerede inngåtte avtaler om underentrepriser med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og må godkjennes skriftlig av byggherren. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Entreprenøren forplikter seg til å følge reglene i denne bestemmelse om kontraktører også for avtaler som inngås etter at tilbud er gitt. Entreprenøren skal således til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser som anvendt i denne klausul. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underleverandører etter denne instruks, gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre han Utenlandsk arbeidskraft Dersom entreprenøren vil benytte seg av utenlandsk arbeidskraft enten via innleie eller i ansettelsesforhold i oppdrag, står entreprenøren ansvarlig for at oppdragsgivers plikter mtp. rapportering til myndighetene for engasjert eller innleid arbeidskraft blir foretatt i samsvar med regelverket. Entreprenøren er likedan ansvarlig for å sikre at eventuelle underentreprenører Asplan Viak AS 13

14 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag oppfyller de samme krav. For innleie av utenlandsk arbeidskraft er entreprenøren ansvarlig for å utføre oppdragsgivers plikter etter lovverket Tariffavtaler Arbeidet omfattes av forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler etter allmenngjøringsloven 3. Entreprenørens arbeidstakere og arbeidstakere hos underentreprenører skal minst ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften. Entreprenøren er pliktig å opplyse underentreprenører om dette Krav på vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging (NS 8405, pkt 24.2) Tillegg: Bare tilleggsbestillinger som gir en samlet endring utover 15% netto tillegg til kontraktssummen, gir entreprenøren krav på vederlagsjustering for rigg og drift. Tilleggsbestillinger utover 15% netto gir entreprenøren krav på vederlagsjustering for drift av byggeplass for det som overstiger 15%. Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse etter pkt gir ikke dette automatisk krav om vederlagsjustering for rigg og drift. Dette skal avtales i hvert tilfelle Krav på fristforlengelse (NS 8405,pkt 25.1) Tillegg: Entreprenøren skal planlegge sin framdrift slik at han kan utføre tilleggsarbeider for inntil 15% netto tillegg til kontraktssummen innenfor den kontraktsfestede byggetiden Vederlagsjustering (NS ) Punkt 27.1 utgår i sin helhet og erstattes med: Alle priser er faste i anleggsperioden Mengdekontroll (NS ) Punkt 27.2 utgår i sin helhet og erstattes med: Entreprenøren skal ikke gjennomføre mengdekontroll i forbindelse med kontraktsfasen. Alle mengder er regulerbare, se eventuelt spesielle måleregler i mengdebeskrivelsen Betalingsfrist (NS ) Betalingsfrist settes til 30 dager Sluttoppgjør (NS8405, pkt 33.2) Følgende tilføyes: Sluttdokumentasjon skal være levert og godkjent av byggherren før sluttoppgjøret utbetales. Asplan Viak AS 14

15 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag Tvisteløsning (NS ) Punkt 43.4 utgår i sin helhet og erstattes av følgende: Alle tvister som ikke kan løses etter reglene i 43.1 og 43.2 skal løses etter reglene i Asplan Viak AS 15

16 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag 4. TEKNISKE KRAV Tekniske rammebetingelser Eksisterende vannforsyning Eksisterende vannforsyning skal være i full drift under hele anleggsperioden. Kommunen vil drifte vannforsyningen og må alltid ha uhindret atkomst til anlegget. Vannforsyningen vil vekselsvis være på en av disse måtene: Svartebotnvatnet som vannkilde og vannbehandling med eksisterende UV-anlegg + klordosering. Det vil derfor være drift på noe utstyr i maskinkjeller mens nytt anlegg bygges. Forsyning fra Måløy vannverk via ny sjøledning fra Trollebø. Forsyningssituasjonen forutsetter at ny trykkforsterkningspumpe monteres i maskinkjeller av E61 entreprenør, mens frekvensomformer og elkraft for pumpen ligger i denne entreprise. Byggherren vil presisere at det ikke aksepteres uforutsette avbrudd i eksisterende vannforsyning. Dersom entreprenør er skyld i avbrudd, må entreprenør være forberedt på også å dekke kommunens utgifter Eksisterende kabelanlegg Det er E21 entreprenør sitt ansvar å få påvist nøyaktig beliggenhet av kabler før arbeidene starter opp. Likeens er det E21 entreprenør (annen entreprise) sitt ansvar å sikre kablene forsvarlig i anleggsperioden Rystelser under sprengningsarbeidene I byggeperioden under sprengningsarbeidene skal E21 entreprenør i annen entreprise plassere en rystelsesmåler for å overvåke rystelsene og kontrollere at grenseverdi ikke blir overskredet. Grenseverdiene er definert i henhold til NS8141 og er blant annet avhengig av bygningstype og fundamenteringsforhold. Plassering av rystelsesmåler skal være på eksisterende anlegg i maskinkjeller. Grenseverdi for svingehastighet settes til v = 25 mm/sek. Om nødvendig må bore- og ladeplaner justeres etter registrerte verdier av rystelsene. Rapportering av rystelsene skal skje etter nærmere avtale med byggherren Eksisterende atkomstvei Atkomstveien er kombinert atkomstvei og gang-/ sykkelvei langs Fv 617. Vågsøy kommune er veimyndighet. Atkomstfunksjonen er for vannbehandlingsanlegget, bedriften Bygg og Vedlikehold AS og en brakkerigg. Asplan Viak AS 16

17 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag Trafikkavvikling All arbeidene skal utføres slik at all ferdsel skal kunne foregå mest mulig uhindret i anleggsperioden. Koordinering av arbeidene med brukere av vei og offentlige etater/myndigheter er entreprenørens ansvar. Gang-/ og sykkelveien skal til enhver tid ledes forbi anleggsplassen, det er ikke aktuelt med stengning / henvise til Fv 617. Det kan bli aktuelt med veiomlegging til nærmere Fv 617. Atkomsten til bedriften og brakkeriggen kan flyttes (E21 entreprenør har ansvaret for skilting), slik at de får atkomst fra nord. I god tid før arbeidene starter opp, skal E21 entreprenør i annen entreprise utarbeide varslingsplan i samsvar med Statens vegvesen sin håndbok 051 Arbeidsvarsling. Utarbeidet varslingsplan skal være godkjent før igangsetting av arbeidene. E21 entreprenør skal inkludere alle kostnader for trafikkavvikling inklusive varsling, skilting, sikring, ev veiomlegging, ev trafikkdirigering etc Tilrigging og drift av byggeplassen Generelt om tilrigging og drift. Entreprenøren må generelt opptre hensynsfullt og legge arbeidet slik opp at øvrige konstruksjoner ikke påføres skader. Eventuelle skader må entreprenøren utbedre umiddelbart, uten kostnader for byggherren. E21 entreprenør i annen entreprise skal sørge for rigging på anlegget for seg selv inklusive sine underentreprenører og for sideentreprenørene inklusive E61 og E41. Eksempler er nødvendige provisoriske transportveger, fremføring av vann, avløpshåndtering, elektrisitet, datalinjer samt oppsetting av brakkerigg og annet i nødvendig utstrekning. Til tilrigging regnes også transport av maskiner og verktøy, samt eventuell montasje av stasjonært maskinelt utstyr, for eksempel byggekran. Alle fasiliteter skal tilfredsstille arbeidstilsynets krav. Riggplaner for anleggsplassene skal utarbeides av E21 entreprenør i annen entreprise, og planene skal godkjennes av kommunen. Avfallet må fjernes på lovlig måte. Strømforsyning, telefon, vann og avløp Strømforsyning. Byggestrøm hentes fra eksisterende 230V tavle i anlegget. Eget byggestrømsskap skal holdes av E21 entreprenør, men Byggherren betaler strømforbruk. Største kurs for maskinentreprenør vil være i størrelsesorden 3 fas 25A. I løpet av prosjektet vil det bli etablert ny strømforsyning med 400V spenning på anlegget. Framtidig strømforsyning på anlegget blir derfor med 400V. Telefon. Mobiltelefon benyttes. Hvert firma er selv ansvarlig. Datalinjer. E21 entreprenør har ansvaret for opprettelse og drift av datalinjer på byggeplassen. Dette gjelder både for eget bruk, og til sideentreprenører. Anlegget er i dag tilknyttet med bredbånd samband, og entreprenør kan tilknytte dette anlegget med en ruter. Asplan Viak AS 17

18 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag Vannforsyning. Kommunen etablerer avstikk i kjeller på eksisterende bygg som benyttes. E21 entreprenør i annen entreprise må legge ledning fra kjeller til brakkeriggen, og til nybygget for trykkprøving av vanntette bassenget. Avløp. Brakkerigg kan tilknyttes nytt grenrør foran kum SK03 som er en del av anlegget. Tilknytning skal terses av E21 entreprenøren etter anleggslutt. Brakkerigg E21 entreprenør i annen entreprise har ansvaret for anleggelse og drift av felles brakkerigg på anleggsplassen for egne arbeider, for underentreprenører og for sideentreprenørene. Alle brakker rengjøres min 1 gang per uke. I tillegg til brakker for E21 sine egne arbeider og E21 sine underentreprenører, skal det rigges følgende. Spise og skifte-/vaskerom/toalett for sideentreprenører. I den mest intensive perioden kan det regnes med inntil 6 personer. Dette blir i hovedsak for E61 Maskin og E41 Elektro. Utvendig areal for E61 Maskin og E41 Elektro. Anslått til ca 150 m 2. Sideentreprenørene må holde egne lagerbrakker selv. Kontorplass for anleggsleder E61 Maskin og anleggsleder E41 Elektro. Til sammen 2 kontorplasser. Hver kontorplass (1/2 brakke) med skrivepult med skuffeseksjon, kontorstol, arbeidslampe, hyller for tegninger og dokumenter, datalinje, tilgang til minikjøkken, tilgang til skriver/scanner, tilgang til vask/toalett. Hvert firma har med sin egen PC. Bistand til sideentreprenørene fra E21 For sideentreprenører skal assistanse i forbindelse med måltaking gis på vanlig måte fra E21. Dette er for eksempel ved påvisning av akser, vegger og utsetting av høyder. E21 entreprenør har ansvaret for belysning, oppvarming og ventilasjon i byggeperioden. I sluttfasen vil riktignok E41 Elektroentreprenør koble provisorisk strømforsyning til lysarmaturer som er montert. E21 entreprenør har videre ansvaret for å bistå sideentreprenørene med inntransport av utstyr og med løfteutstyr. Når det gjelder stillinger (stillaser) skal sideentreprenørene kunne benytte de når E21 har de stående oppe, men sideentreprenørene må holde egne stillinger ellers Stikking, kontrollstikking og profilering E21 entreprenør er ansvarlig for all utstikking som er nødvendig for gjennomføring av oppdraget og for sikring av alle utsatte punkt. Byggherren påviser høydefastmerke som utgangspunkt for utsetting av høyder. Kun fastmerker som er anvist av byggherren skal brukes. E21 entreprenør vil få koordinater / utsettingsdata. Entreprenøren er ansvarlig for måltaking av eksisterende anlegg, som er nødvendig for hans arbeid og prissetting. Asplan Viak AS 18

19 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag Vinterdrift Byggeplassen har normalt vestnorsk klima, og entreprenør i annen entreprise E21 har ansvaret for vinterdriften som bla gjelder brøyting, strøing, oppvarming, avstengninger / tildekkinger, belysning etc. Ansvaret gjelder både for egen drift og for de andre sideentreprenørene Renhold Generelt skal byggearbeidene utføres etter "rent bygg" filosofien som beskrevet i egen post under rigg og drift. Ved ferdigstillelse er E21 entreprenør i annen entreprise ansvarlig for å vaske bygget helt ned. Byggrengjøring skal foregå etter at alle arbeider er ferdig. Det påpekes spesielt at vannbehandlingsanlegget blir en næringsmiddelfabrikk med oppbevaring av rent vann i bla alle filter og bassenger. Det er viktig å unngå forurensning / tilgrising i byggeperioden, og renhold før oppfylling av vann skal være med spyling til slutt til helt støvfritt nivå. Det gjøres også spesielt oppmerksom på at plastdysene i filterbunnen må beskyttes etter montering. E21 entreprenør i annen entreprise er ansvarlig for denne beskyttelsen. Når det gjelder sluttdesinfeksjon med klor av filter og alle bassenger, utføres dette av entreprenør i denne entreprise E61 maskin sammen med desinfisering av prosessledninger innvendig i anlegget Strømforsyning / spenningssystem i nytt vannbehandlingsanlegg Fordelingsnett: 400V 3-fas TN-S / 230V 1-fas Magnetventiler, to-ledertransmittere og innganger som grensebrytere, skal ha 24V DC. Teknisk beskrivelse Leveranser og ytelser er beskrevet i henhold til NS3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, for alle typer bygg og anlegg. Beskrivelsen ligger under vedlegg 1 mengdefortegnelse. Tegninger Tilbudstegninger ligger under vedlegg 7. Tekniske referansedokumenter Se vedleggene til dette dokumentet. Asplan Viak AS 19

20 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag 5. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN Administrative rutiner Byggemøter og andre møter Det vil bli arrangert byggemøter på byggeplassen hver 14. dag, eller så ofte som byggherren finner det nødvendig. Entreprenøren har møteplikt med det personell som byggherren innkaller. Kostnader forbundet med byggemøter skal være inkludert i tilbudets priser. Det samme gjelder for egne særmøter og framdrifts-/koordineringsmøter som vil bli avholdt. Kvalitetssikring Entreprenøren skal dokumentere sitt KS-system og framlegge sine KS-planer og kontrollplaner før oppstart av arbeidene for å verifisere at arbeidene vil bli utført i henhold til et system som sannsynliggjør at leveransen vil få den kvaliteten som er spesifisert. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) I Figur 4 er vist organiseringen av SHA-arbeidet (Sikkerhet Helse Arbeidsmiljø) i dette prosjektet. I forbindelse med denne entreprisen forutsetter byggherren at all virksomhet på byggeplassen planlegges og gjennomføres uten at det oppstår ulykker. Dette kan oppnås ved at det skapes en aktiv holdning og et aktivt samarbeid mellom involverte parter for å forebygge mot at ulykker skal skje. Entreprenør i annen entreprise E21 for grunn- og bygningsmessige arbeider skal være hovedvernebedrift med ansvar og forpliktelser i henhold til 15 i Arbeidsmiljøloven. Spesielle risikomomenter i denne entreprisen er: Arbeider nær høyspentledninger og elektriske installasjoner Arbeider nær vannledninger med høyt trykk Arbeider som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander Arbeider som innebærer brann- og eksplosjonsfare Byggherren vil legge vekt på at arbeidsplassen til enhver tid framstår som oversiktlig og ryddig. Generelt gjelder at anleggsområdene skal avsperres og sikres på den mest betryggende måte mot uhell og ulykker. Før kritiske arbeidsoperasjoner skal entreprenøren utarbeide Sikker-Jobb-Analyser (SJAanalyse) som byggherren får til uttale. Det skal avholdes vernerunde hver 14. dag. Dersom det er behov for oftere vernerunder, skal dette avtales særskilt. Hensikten med vernerunder er å få en kontinuerlig oppfølging av vern og sikkerhet på byggeplassen. Alle involverte firma skal delta på vernerundene. Hovedbedriften organiserer og refererer vernerundene. I referatene skal medtas deltagere, merknader, ansvarlig for utbedring, tidsfrist og når utført. Asplan Viak AS 20

21 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag Se ellers SHA-plan i vedlegg. Byggherre Vågsøy kommune Prosjektgruppe Vågsøy kommune Prosjektleder Ingvald Tennebø SHA-koordinator Prosjektering Asle Flatin, Asplan Viak AS SHA-koordinator Utførelse Ose Ingeniørkontor, Vegard Meland Hovedbedrift Entreprenør E21 Grunn- og bygningsmessige arbeider Hovedverneombud Øvrige bedrifter og arbeidstakere Figur 4 - SHA-organisasjon for prosjektet Asplan Viak AS 21

22 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag 6. FRISTER OG DAGMULKTER Frister For hele prosjektet er det stipulert med en byggetid på ca 15 måneder med byggestart 01. september 2015 og anlegget i drift 15. desember Se også vedlagt hovedframdriftsplan. Framdriften for denne entreprise E41 er planlagt slik: Strømforsyning til omløpspumpe i maskinkjeller Våren 2016 Montasje i rørkjeller, rørkorridor og maskinkjeller Montasje i øvrige prosessrom SFE montering av permanent 400V trafo Permanent strømforsyning på anlegget Felles uttesting E61 Maskin / E41 Elektro Felles I/O test E41 Elektro / E51 Driftskontroll Ferdigstillelsesfrist Koordinert framdrift mellom sideentreprenørene er planlagt slik: Ferdig montasje i: E21 bygg klar for E61/E41 E61 maskin ferdig E41 elektro ferdig Rørkjeller og rørkorridor Øvrige prosessrom E21 entreprenør har følgende krav til ferdigstillelse av områder der E61 maskinentreprenør og E41 elektroentreprenør skal slippe til: Tetthetsprøving og tetting av vanntette konstruksjoner. Gjelder innløpsbasseng, spyleavløpsbasseng, spylevannsbasseng og alle filter ( ). Atkomst og rigg. Det skal være kjøreatkomst og riggfasiliteter for E41 Elektro og E61 Maskin. Trappeatkomst skal være etablert. I tillegg skal rømningsvei være etablert. Løfteutstyr skal være i drift. Alternativt må E21 bistå maskinentreprenør i annen entreprise E61 med innheising. Maling. Det skal være malt med ett strøk på vegger og tak. Asplan Viak AS 22

23 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag Andre momenter når det gjelder framdrift Turbin/generator. Ligger i E41 sin entreprise. Fysisk montasje må koordineres med E61 entreprenør som har øvrig røropplegg. Arbeider i eksisterende rom 1-05 Nødklor. I utgangspunktet kan ikke disse arbeidene utføres før på slutten av byggeperioden fordi eksisterende reservekraftaggregat står i rommet, og aggregatet må være i drift. Tidspunkt for arbeidene må avtales spesielt med byggherren. Dagmulkter Beskrivelse Dato Dagmulkt Delfrist 1 elektro ferdig montasje i rørkjeller, rørkorridor og maskinkjeller Delfrist 2 elektro ferdig montasje i øvrige prosessrom Delfrist 3 elektro ferdig felles uttesting E61 Maskin / E41 Elektro Kr 1 500, Kr 1 500, Kr 1 500,- Ferdigstillelsesfrist Kr 3 000,- Fremdriftsplanlegging Entreprenør i denne entreprise E41 skal utarbeide en detaljert framdriftsplan som skal oppdateres løpende i hele prosjektperioden, og framdrift skal være et fast punkt i alle byggemøter. Arbeidene skal tilpasses framdriften for sideentreprisene. Plikt til samordning/koordinering er beskrevet i annet pkt Asplan Viak AS 23

24 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag 7. VEDERLAGET Prissammenstilling Tilbudssum skal fremgå av tilbudsbrevet. Regningsarbeider Regningsarbeider skal prises i mengdefortegnelsen. De anslåtte mengdene vil kun bli benyttet i forbindelse med evaluering og vil ikke inngå i kontraktssum. Regulering Alle priser er faste i anleggstiden og skal ikke reguleres. Dette gjelder også for tilleggsarbeider som skal utføres etter kontraktens enhetspriser. Asplan Viak AS 24

25 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag VEDLEGG VEDLEGG 1:... MENGDEFORTEGNELSE VEDLEGG 2:... HOVEDFRAMDRIFTSPLAN VEDLEGG 3:... SHA-PLAN VEDLEGG 4:... TAG-MANUAL VEDLEGG 5:... TAG NR LISTE VEDLEGG 6:... KOBLING AV VENTILER NOTAT VEDLEGG 7:... TEGNINGER Asplan Viak AS 25

26 Raudeberg VB, E41 Elektrotekniske anlegg, del 2 kontraktsgrunnlag Vedlegg 1: Mengdefortegnelse Asplan Viak AS 26

27 Prosjekt: E41 Raudeberg VB Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 RIGG OG DRIFT ELKRAFT GENERELT BASISINSTALLASJONER ELKRAFT FØRINGSVEIER JORDINGSANLEGG LAVSPENT FORSYNING GENERELL DEL ELKRAFT INNTAK HOVEDFORDELING KURSOPPLEGG ALMINNELIG FORBRUK ELKRAFTFORDELING TIL DRIFTSTEKNISKE INSTALLASJONER ELKRAFTFORDELING TIL VIRKSOMHET LYS BELYSNINGSUTSTYR NØDLYS ELVARME VARME TURBIN RESERVEKRAFT OG UPS TELE OG AUTOMATISERING INTEGRERT KOMMUNIKASJON TELE OG DATA SPREDENETT ALARM OG SIGNAL BRANNALARMANLEGG ADGANGSKONTROLL, INNBRUDDSALARM AUTOMATISERING KURSER SENTRAL DRIFTSKONTROLL

28 Prosjekt: E41 Raudeberg VB Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT Alle poster beskrevet med antall og enhet (stk, m, eller liknende) vil bli oppgjort etter medgåtte mengder. Generelt. Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. I tilslutning til og i tillegg til bestemmelsene i NS 3420 gjelder de bestemmelser og spesifikasjoner som fremgår av spesielle beskrivelser i de enkelte poster og spesielle beskrivelser i denne generelle delen av dokumentet. Der det eventuelt ikke foreligger spesifiserte krav til materialer og materiell verken i Norsk standard eller arbeidsbeskrivelsen, skal disse spørsmålene avklares før kontrakt undertegnes. Byggherren forbeholder seg retten til å avvise materialer som holdes av tilbyder, dersom disse anses å ikke være tilfredsstillende eller ikke er i henhold til tegninger/beskrivelse. Det henvises til øvrig beskrivelse i tilbudsgrunnlaget. De forutsetninger som fremkommer her er en del av entreprenørens grunnlag for vurdering av kostnadene i dette og andre kapitler. Regulerbare mengder. Alle poster beskrevet med antall og enhet (stk, m, eller liknende) vil bli oppgjort etter medgåtte mengder. All mengdeberegning for regulering og kontroll av mengder utføres av entreprenøren og forelegges byggherren for kontroll og godkjennelse. Med beregning skal følge nødvendig bilag og detaljberegninger. Mengdeberegningen skal utføres straks grunnlaget er endelig og forelegges til godkjennelse uten unødig opphold. RS-poster. For poster beskrevet med RS (rund sum) vil det ikke bli foretatt oppmåling av medgåtte mengder i posten. Det betyr at entreprenør i tilbudssammenheng må beregne material og arbeidstid som medgår i posten.

29 Prosjekt: E41 Raudeberg VB Side 01-2 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01.1 AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum Nei 01.2 AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Nei 01.3 AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Rund sum Nei 01.4 AJ1.1 PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Nei 01.5 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Raudeberg VB RS RS RS RS RS a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren skal her medta komplett rigg for eget kontraktsarbeid. Det presiseres at E21 byggentreprenør har ansvar for brakkerigg etc som beskrevet. Spesifisert rigg er kun tatt med i de tilfeller byggherren ønsker å spesifisere spesielle forhold som skal prises, eller rigg som skal medtas for øvrige entreprenører AK3.336 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider Lokalisering: Raudeberg VB Omfang: Entreprenøren må sørge for at alle deler av eget kontraktsarbeid er beskyttet i hele byggeperioden. Utførelse: Valgfritt Nei RS Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:

30 Prosjekt: E41 Raudeberg VB Side 01-3 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01.7 AK3.335 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum Formål: Fysiske tiltak for hms Lokalisering: Raudeberg VB Omfang: Stillaser rigget av E21 byggentreprenøren skal kunne benyttes vederlagsfritt av sideentreprenører. Den enkelte sideentreprenør må selv holde mobile stillaser (rullestillaser) og bekoste stillaser utover det som byggentreprenøren setter opp. Utførelse: Valgfritt Nei 01.8 AK3.439 TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Lagerbrakke Lokalisering: Raudeberg VB Utførelse: Sideentreprenørene må holde egne lagerbrakker selv. Ellers holder E21 brakkerigg også for sideentreprenørene som beskrevet i del 2. Nei 01.9 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Raudeberg VB Nei AM3.36 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider Lokalisering: Raudeberg VB Omfang: Entreprenøren må sørge for at alle deler av eget kontraktsarbeid er beskyttet i hele byggeperioden. Nei AM3.35 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum Formål: Fysiske tiltak for hms Lokalisering: Raudeberg VB Omfang: Stillaser rigget av E21 byggentreprenøren skal kunne benyttes vederlagsfritt av sideentreprenører. Den enkelte sideentreprenør må selv holde mobile stillaser (rullestillaser) og bekoste stillaser utover det som byggentreprenøren setter opp. Nei RS RS RS RS RS Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:

31 Prosjekt: E41 Raudeberg VB Side 01-4 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT AM3.419 DRIFT AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Lagerbrakke Lokalisering: Raudeberg VB Omfang/størrelse: Sideentreprenørene må holde egne lagerbrakker selv. Ellers holder E21 brakkerigg også for sideentreprenørene som beskrevet i del 2. Varighet: I byggeperioden Nei AO2.22 BYGGRENHOLD Rund sum Lokalisering: Raudeberg VB Krav til utførelse: Se beskrivelse i del 2. Rengjøringsfrekvens: Se beskrivelse i del 2. Kontrollmetode: Se beskrivelse i del 2. Nei RS RS Sum Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:

32 Prosjekt: E41 Raudeberg VB Side 40-1 Kapittel: 40 ELKRAFT GENERELT 40 ELKRAFT GENERELT ELKRAFTINSTALLASJONER Dette kapittelet angir generelle krav til leveranse av utstyr, montering og utførelse på anleggstedet. Disse kravene gjelder generelt dersom det ikke er gjort unntak i spesiell beskrivelse eller mengdefortegnelse. Arbeidet skal i enhver henseende være førsteklasses utført ifølge kontrakten og omfatte alt som etter faglig sedvane inngår i arbeidet. Alt utstyr skal være funksjonelt og tidsmessig og i overensstemmelse med kravene i denne beskrivelsen. De elektriske installasjoner skal detaljprosjekteres av entreprenøren. Denne prosjekteringen skal utføres i nær kontakt med øvrige entreprenører, byggherren og hans representanter. Det stilles spesifiserte krav til omfang av den dokumentasjon som skal leveres som del av denne entreprise. Dokumentasjon anses som en vesentlig del leveranse og skal leveres og godkjennes av byggherre før sluttoppgjør blir utbetalt. Noen steder i denne beskrivelse er det forlangt en byggherregodkjenning forut for bestilling og/eller montasje. Slik godkjenning fritar ikke entreprenøren for det hele og fulle ansvar for komplette leveranser og ytelser. Entreprenøren er ansvarlig for at alle anlegg eller komponenter som leveres av andre entreprenører til bygget hvor det kreves elektrisk tilkobling, blir koblet til og at kostnader for dette er inkludert i tilbudet. Entreprenøren skal selv ta initiativ til at øvrige entreprenører bistår med koordinering i denne forbindelse i tilbudsfasen. Akkumulert Kapittel 40 ELKRAFT GENERELT:

33 Prosjekt: E41 Raudeberg VB Side 40-2 Kapittel: 40 ELKRAFT GENERELT Generelle krav De maskinelle og elektrotekniske installasjoner skal tilfredsstille gjeldende norske normer og forskrifter. Dette vil i hovedsak omfatte følgende: Forskrifter for Elektriske lavspenningsanlegg FEL NEK 400:2014 NEK EN /3 Aktuelle norske standarder (NS) Krav og retningslinjer gitt av Selskapet for lyskultur (SL) Krav og retningslinjer gitt av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd (FG) EMC direktivet 89/336/EØF og Norsk Byggforskningsinstitutt (NBI). Installasjon skal utføres etter gjeldene IEC og EN normer, som bla IEC 439-1/ EN for «Typetestet tavle» (TTA) eller «Delvis typetestet tavle» (PTTA). Arbeidstilsynets forskrifter De enkelte komponentene skal være CE-merket og maskiner skal tilfredsstille kravene i Maskindirektivet- 89/392/EØF. Alt materiell må være godkjent av NEMKO eller annen godkjenningsinstans, som er godkjent av norske myndigheter. Utstyr som faller utenfor NEMKO s godkjenningsområde skal godkjennes av Produkt- og Elektrisitetstilsynet. Det skal være lager og serviceapparat i Norge for utstyr som leveres til anlegget. Alt materiell som ikke er nevnt under beskrivelse og spesifikasjon for hver delleveranse og som er nødvendig for at leveransen skal være komplett, spesifiseres på vedlegg fra tilbyder. I tillegg til alle relevante offentlige forskrifter skal alle anlegg og de delprodukter som inngår i disse utføres i henhold til de aktuelle norske standarder (NS) og retningslinjer for prosjektering og dimensjonering gitt av bl.a. Selskapet for lyskultur (SL), Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd (FG) og Norsk Byggforskningsinstitutt (NBI) Akkumulert Kapittel 40 ELKRAFT GENERELT:

34 Prosjekt: E41 Raudeberg VB Side 40-3 Kapittel: 40 ELKRAFT GENERELT Montering Komplett montering av angitt utrustning skal være inkludert i hver enkelt post. Entreprenøren skal minst ha en ansvarlig kvalifisert person til stede under hele monteringstiden sammen med nødvendige hjelpemontører. I tilbudet skal alt nødvendig utstyr som f eks bolter, opphengs- og montasjejern, forankringer osv inkluderes. Entreprenøren er ansvarlig for anleggets ferdigmontasje til driftsklar stand, og montasjearbeidene er ikke å betrakte som avsluttet før anlegget kan overtas av byggherre. Entreprenøren plikter å holde seg ajour med de til enhver tid gjeldende byggtegninger og maskintegninger, og sammen med byggelederen foreta de nødvendige tilpasninger av de elektriske anlegg for å unngå kollisjoner med røropplegg og luftkanaler. Dette gjelder særlig ventilasjons- og sanitæranlegg og maskininstallasjoner. Montasjeforskrifter. Hvis leverandør av materiell og/eller utstyr som monteres inn i anlegget har utarbeidet spesielle montasjeforskrifter, instrukser e.l., kan ikke elektroentreprenøren sette disse til side under henvisning til denne beskrivelse og/eller tegning. Han har plikt til å ta opp slike spørsmål med byggherren eller hans representant. Monteringsdetaljer For feste av større kabler og for feste av tekniske apparater skal nyttes ekspansjonsbolter, hvor underlaget er mur eller betong. Hvor kabler kommer inn i skap, skal disse føres gjennom pakknipler eller annen beskyttelse for ikke å skades av skapkanten. Brytere, vendere og stikkontakter etc skal leveres i samme farge og utførelse, og prøve kan forlanges forelagt byggherren for godkjenning. Felles boks skal benyttes hvis flere apparater er plassert på samme sted. Angitt avstand fra gulv regnes til senter boks. Bokser for brytere og stikk-kontakter skal ha universal stillring som innreguleres etter at grovpussen er påført, men før finpussing finner sted. Akkumulert Kapittel 40 ELKRAFT GENERELT:

35 Prosjekt: E41 Raudeberg VB Side 40-4 Kapittel: 40 ELKRAFT GENERELT Hvis det i enkelte rom skal benyttes panel, må elektrikeren samarbeide med snekkeren, slik at brytere og stikkontakter kommer midt på panelingsbordene. Det samme gjelder for murte vegger med spekkede fuger, hvor bokser må plasseres symmetrisk på steinene, slik at de ikke virker skjeve. Elektrikeren er ansvarlig for riktig plassering. Entreprenøren må i sin enhetspris medta forstøtning for bokser der han finner dette nødvendig. Røranlegg. Ved større rørlengder skal røranlegget forsynes med trekkebokser. For å hindre at to bokser, som står mot hverandre fra motsatt vegg, danner en lydbro, skal røret mellom de to boksene legges i en sløyfe. Rommet mellom boksene fylles med betong eller isolerende materiale. Boksene bør i tillegg forskyves i forhold til hverandre. I røranlegg skal det alltid trekkes jordtråd. For punkter som det i henhold til FEL ikke er krav til jording, kveiles jordledningen opp i den respektive boksen. Disse bestemmelsene er generelle og skal derfor benyttes i den utstrekning de har relevans til prosjektet. Krav til levetid Ved valg av utstyr vil et viktig kriterium for valg være kvalitet og levetid. Utstyr med god kvalitet og forventet lang levetid kombinert med lave vedlikeholdskostnader vil derfor bli foretrukket, og dette vil bli tillagt stor vekt ved endelig valg. For å konkretisere dette nærmere settes opp følgende krav til ønsket teknisk levetid for forskjellig type utstyr: Elektrisk materiell: 20 år Elektrisk utstyr, tavlekomponenter: 15 år Kabler: Betydelig over 20 år Det er et krav at tilbudet inneholder dokumentasjon over tilbudt utstyr. Overflatebehandling Alle braketter og understøttelser av metall utføres i rustfritt stål. Akkumulert Kapittel 40 ELKRAFT GENERELT: