Avtale om tiltransport 1034101 HiT Nytt studenthus K401 Totalentreprise solcelleanlegg DL-201501508 AVTALE OM TILTRANSPORT mellom TOTALENTREPRISE K201 og TOTALENTREPRISE K401 1034101 HiT Nytt Studenthus I. NÅR VIRKNINGEN AV TILTRANSPORT INNTRER Statsbygg har [dato] sendt melding til [Totalentreprenøren] og [totalentreprenør K] om at [totalentreprenør K ] skal tiltransporteres [Totalentreprenøren]. Det har nå gått mer enn 14 dager siden meldingene ble mottatt uten at Statsbygg har mottatt innsigelser fra [Totalentreprenøren] eller [totalentreprenør K] iht NS 8407 pkt 12.1.2. Tiltransporten er derfor effektiv fra og med [fyll inn dato OBS må være mer enn 14 dager etter melding mottatt eller en senere dato når Statsbygg ønsker at virkningene skal inntre )]. Partene er enige om at [totalentreprenør K ] tiltransporteres [Totalentreprenøren], og at følgende gjelder: II. VIRKNINGENE AV TILTRANSPORT Sideentreprenøren/[totalentreprenør K ] blir totalentreprenørens/[totalentreprenørens] kontraktsmedhjelper/totalunderentreprenør. For underentreprisen: Ved tiltransport etableres det et kontraktsforhold mellom [Totalentreprenøren] og [totalentreprenør K ]. [Totalentreprenøren] trer inn i Statsbyggs rettigheter og plikter overfor [totalentreprenør K ]. For totalentreprisen: [Totalentreprenørens] rettigheter og plikter overfor Statsbygg etter opprinnelig kontrakt endres ikke som følge av tiltransporten. [Totalentreprenøren] svarer fra tidspunktet for tiltransport for [totalentreprenør K ] på samme måte som for andre kontraktsmedhjelpere, jf. Totalentrepriseboka punkt 7 og NS 8407 punkt 10. [Totalentreprenøren] svarer likevel ikke for kontraktsbrudd som skyldes [totalentreprenør K ] sin insolvens eller andre alvorlige økonomiske problemer, med mindre Side 1 av 5
[Totalentreprenøren] forut for tiltransporten burde ha oppdaget at det forelå risiko for kontraktsbrudd som følge av slike forhold, jf NS 8407 pkt 12.2.3. III. SIKKERHETSSTILLELSE De nærmere regler om sikkerhetsstillelse fremgår av kontraktsbestemmelsene, dog slik at det skal stilles følgende sikkerhet: 1. [Totalentreprenøren] stiller sikkerhet overfor [Totalentreprenør K ], jf NS 8407 pkt 7.3. 2. [Totalentreprenøren] stiller sikkerhet overfor Statsbygg. Sikkerheten skal også omfatte den tiltransportertes forpliktelser, jf NS 8407 pkt 12.2.2 bokstav b og vedlegg 1A og 1B til Totalentrepriseboka. 3. [Totalentreprenør K ] stiller sikkerhet overfor Statsbygg for den risikoen for [totalentreprenør K s] insolvens og andre alvorlige økonomiske problemer som forblir hos Statsbygg, jf NS 8407 pkt 12.2.3 og vedlegg 1C til dette dokument. 4. [Totalentreprenør K ] stiller sikkerhet overfor [Totalentreprenøren], jf. NS 8407 pkt 7.2. [Totalentreprenør K s] sikkerhetsstillelse etter nr 3 ovenfor skal, innen 14 dager etter virkningene av tiltransporten inntrer, dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1C - NS 8407 Sikkerhetsstillelse. Byggherren og [Totalentreprenøren] plikter ikke å betale avdrag før byggherren har mottatt [totalentreprenør K s] sikkerhetsstillelse. Se for øvrig NS 8407 pkt 7.1 andre ledd andre setning. Når kontraktssummen for tiltransportert totalentreprise ikke overstiger NOK 250.000 inkl mva, plikter ikke totalentreprenørene å stille sikkerhet for forpliktelsene i den tiltransporterte totalentreprise i utførelses- og reklamasjonsperioden. IV. FORSIKRING [Totalentreprenør K ] skal sørge for at [Totalentreprenøren] blir medforsikret, jf. NS 8407 pkt 8.1 fjerde ledd. V. UNDERSKRIFT Denne avtalen er utferdiget i tre eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.... den... 20...... den... 20... *** Statsbygg Totalentreprenøren Side 2 av 5
. Totalentreprenør K Side 3 av 5
Blankett 1C - NS 8407 Sikkerhetsstillelse ved tiltransport Avtale om tiltransport GARANTIERKLÆRING Garanti nr.... Garantisten...... organisasjonsnr. stiller seg herved overfor byggherren...... Statsbygg Postadresse: Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Biskop Gunnerusgate 6 organisasjonsnr. 971 278 374 som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser tiltransportert totalentreprenør... organisasjonsnr.... har i henhold til kontrakt av... mellom tiltransportert totalentreprenør og overtakende totalentreprenør. som gjelder prosjektnr... bygg... kontraktnr... navn... Garantien stilles overfor Statsbygg for mislighold som skyldes den tiltransporterte totalentreprenørs insolvens eller andre alvorlige økonomiske problemer, og som utgjør Statsbyggs risiko etter tiltransport, jf NS 8407 pkt 12.2.3. Garantien gjelder for tiltransportert totalentreprenørs kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i utførelsestiden gjelder også tiltransportert totalentreprenørs ansvar for forsinket fullføring. Side 4 av 5
Garantien begrenses til kr..., som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt 1.6, for forhold som påberopes overfor tiltransportert totalentreprenør senest ved overtakelsen av kontraktsarbeidet mellom totalentreprenørene. Garantien reduseres deretter til kr..., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes overfor tiltransportert totalentreprenør i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 pkt 42.2.2. Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 % av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen. Garantien gjelder i tre år fra overtakelse, og under en hver omstendighet inntil krav mot tiltransportert totalentreprenør, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og overtakende totalentreprenør heves. I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til overtakende totalentreprenør/leverandør, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. *** Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som tiltransportert totalentreprenør må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell kontrakt.... den.../...20...... Bankens navn/stempel... Underskrift Side 5 av 5