SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Transkript

1 Vedlegg 7 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Ski idrettspark kunstisflate SKI KOMMUNE Prosjektnavn: Prosjekt nr. Ski idrettspark - kunstisbanen Prosjektets adresse: Idrettsveien 35B, 1400 Ski Byggherre: Ski kommune Organisasjonsnr: Byggherrens representant (BR): Koordinator for Prosjekteringsfasen (KP): Tom Schei Fabian Geiser (Sweco Norge AS) Koordinator for Utførelsesfasen (KU): Hovedbedrift (HB): SHA-plan utarbeidet dato: Signatur: Fabian Geiser SHA-plan revidert (ved tidsforskyvning og eller større tilleggsarbeider må planen revideres) Rev.nr. Dato Revisjonen omfatter Signatur Kontroll Framdriftsplan og organisasjonskart Fabian Geiser Framdriftsplan og risikoforhold Fabian Geiser (flomlysanlegg utgår) Tilpasning framdriftsplan og risikoforhold i forhold til endelige anbudsgrunnlag Fabian Geiser Sverre Olsen

2 SHA-PLAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. 1. Beskrivelse av prosjektet Ski kommune skal bygge en ny utendørs kunstisflate på Ski idrettspark. Kunstisflaten med kjøleanlegg forsynt fra ishallen, plasseres mellom Alliansehallen og eksisterende kunstgressbane. Banen bygges flerfunksjonell, dvs. at det legges til rette for sommeridrett. (skating, street- basket, rulleskøyting, bandy) Terrenget arronderes og eksiterende atkomstvei til kunstgressbane flyttes. 2. Byggherrens målsetning SHA SHA målsetningen for dette prosjektet er. Arbeidene skal gjennomføres uten personskader. Muligheten for uønskede hendelser i gjennomføringsfasen skal minimeres. Gjennomføringsfasen skal ikke påvirke driftsfasen på Ski idrettspark negativt. Innemiljøet i bygget skal være godt; både i gjennomføringsfasen og driftsfasen. Ren og ryddig byggeplass. Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av byggeplass mht. støy, rystelser, parkering, transport, lagring av materiell m.m. Det endelige bygget skal ha tilfredsstillende SHA standard for brukerne. Gode SHA resultater skal oppnås ved at SHA skal ha fokus gjennom hele prosjekteringen. 3. Dokumentansvar Byggherren (BH) eller Byggherrens representant (BHR) skal se til at planen holdes oppdatert, mens entreprenøren skal foreta egne risikovurderinger og fortløpende innarbeide disse i planen. 4. Organisering For organisering av prosjektet henvises det til prosjektets organisasjonskart og adresseliste. Iht. byggherreforskriften skal det opprettes avtale mellom BH og BHR, samt mellom BH og koordinator. I tillegg skal det gjøres avtale om hovedbedrifts - funksjon.

3 SHA-PLAN 5. Entrepriseform Prosjektet er organisert i en totalentreprise. 6. Fremdriftsplan For prosjektet byggherrens overordnet tidsplan følgende: Oppstart prosjektering (forprosjekt): januar / februar 2015 Utlysning på Doffin: Uke Kontrahering av totalentreprenør: Uke 32 / Oppstart bygge- og anleggsarbeider: Uke 34 / Ferdigstillelse bygge- og anleggsarbeider: senest Testperiode: til Det er byggherrens representant som har det overordnede ansvar for å utarbeide og revidere overordnet tidsplanen i prosjektet. Totalentreprenøren utarbeider fremdriftsplanen for utførelse. Aktivitetene skal beskrives i rekkefølge, slik at risikofylte situasjoner unngås. Aktiviteter med særlig risiko skal merkes spesielt på fremdriftsplanen. Det skal også fremgå når og hvilke sikker-jobb-analyser som skal gjennomføres. Ved revisjon av eller avvik fra fremdriftsplanen skal byggherrens representant (evt. koordinator) nøye vurdere om dette medfører nye risikomomenter på grunn av sammenfallende aktiviteter. Dersom risikoen er uakseptabel skal det gjennomføres tiltak for å redusere denne. Disse vurderingene skal tas opp med koordinator. I fremdriftsmøtene skal planen gjennomgås og aktiviteter som krever spesielle sikkerhetstiltak skal drøftes spesielt. Reviderte framdriftsplaner legges ved SHA- planen løpende. 7. Risikovurdering Risikovurdering Totalentreprenøren skal gjennomføre en risikovurdering knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse. Risikomomentene klassifiseres i: Ikke aktuelt, Liten, Middels, Stor. Entreprenøren skal, som en del av planlegging av sine oppgaver, identifisere risikopotensialer og utarbeide for arbeid som middels og høy risiko før disse arbeidsoperasjoner igangsettes. Samtlige som skal delta i eller blir berørt av de risikofylte arbeidene skal delta i utarbeidelsen. Det skal dokumenteres hvem som har deltatt ved utarbeidelsen. Dersom nye aktører kommer til etter at en er utført skal de settes grundig inn i denne, samt at dette skal dokumenteres. Entreprenør skal oversende kopi av en til koordinator for utførelse før arbeidene igangsettes.

4 kan gjennomføres som følgende: Beskriv jobben SHA-PLAN Bryt hele arbeidsoperasjonen ned i deloppgaver Identifiser potensielle risikomomenter for hver deloppgave Drøft og beskriv verne- og sikkerhetstiltak Iverksett forebyggende tiltak Dokumenter gjennomføringen av hele arbeidsoperasjonen 8. Avvikshåndtering Som avvik i denne sammenheng regnes forhold og handlinger som bryter med SHA lovgivning og forskrifter, samt denne SHA-planen. Avvik registreres og loggføres. BH, BHR og koordinator har myndighet til å bortvise arbeidstakere som bryter SHA bestemmelsene for prosjektet. 9. Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet Byggherren skal sende inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Skjemaet skal sendes inn minimum en uke før entreprenørene starter sine arbeider. På skjemaet som sendes inn skal samtlige entreprenører og underentreprenører som ved det tidspunktet er kontrahert rapporteres inn. 10. Internkontroll Entreprenørene er, iht. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), pliktig til å ha et internkontrollsystem. Det skal dokumenteres ved hjelp av HMS-egenerklæringsskjemaet som finnes vedlagt. Entreprenøren er ansvarlig for å innarbeide relevante deler av SHA planen i sitt internkontrollsystem for prosjektet. 11. Informasjon til aktørene i prosjektet Hver entreprenør er ansvarlig for å informere sine medarbeidere om de HMS krav og retningslinjer som er gjeldende for prosjektet. For medarbeidere som ikke forstår norsk plikter arbeidsgiver å informere om de HMS krav og retningslinjer som er gjeldende for prosjektet på et språk som er forståelig for medarbeideren. Hovedbedrift er ansvarlig for å samordne denne informasjonen. Personlig sikkerhetsinstruks (PSI) skal fylles ut av samtlige som skal arbeide på anleggsplassen.

5 SHA-PLAN 12. Forebyggende tiltak (BHF 9) Byggherren stiller følgende krav til entreprenøren i forbindelse med arbeidet på bygge- og anleggsplassen: Sikre at uvedkommende ikke får adkomst til bygge- og anleggsplassen At det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- og anleggsplassen God orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold Sikker adkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier Avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av materialer Kontroll på oppstilling og sertifisering av teknisk utstyr (eks. stillas og lifter). Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer Forsvarlige arbeidstidsordninger Tilfredsstillende riggforhold for arbeiderne Forsvarlig innkvartering Daglig mannskapslogg Alle på byggeplassen skal bære ID kort (byggekort) Orden i skatte- og arbeidsforhold Lønns- og arbeidsvilkår skal tilfredsstille kravene i allmenngjøringsforskriftene helt til bunns i kontraktskjeden Entreprenør er ansvarlig for å etablere rutiner for ivaretakelse av ovennevnte forhold. 13. Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 (utarbeides etter kontrahering) Vedlegg 5 Vedlegg 6 Risikokartlegging Varslingsplan Organisasjonskart Oppdatert tids- og fremdriftsplan Oversiktstegning / riggplan Skjema for avviksrapport

6 Vedlegg 1 Risikoforhold etter BHF 8 SHA-PLAN Før oppstart av prosjektet skal byggherre sørge for at risikoforhold i tilknytning til prosjektet blir kartlagt og risikovurdert. Spesielle forhold (Listen er ikke uttømmende. Andre risikoforhold som er fremkommet i kartleggingsprosessen tilføyes listen og uaktuelle forhold strykes) Farlig forhold Aktuelt Beskrivelse av forholdet og mulig konsekvens. Risikoreduserende tiltak 01 Arbeid nær installasjoner i grunnen. Ja Nei Graving nær fjernvarmerør Forsiktighets og / eller håndgraving Innhenting av tegninger, koordinater og ytterlige relevant info. Ev. sonderingsgravinger 02 Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner. 04 Arbeid på steder med passerende trafikk. 05 Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tuneller. 06 Arbeid som innebærer fare for drukning. Ja Nei Graving nær høyspentledninger og andre kabler Ledninger kan forårsake alvorlige personskader samt materiell skade Ja Nei Atkomst og riggplass fra offentlig vei. Arbeider berører gang og sykkelvei. (Atkomst til idrettsparken) Idrettshaller og baner i umiddelbar nærhet av anleggsområde. Myke trafikanter kan bli skadet. Ja Nei Arbeid med grøfter kan medføre ras eller fallskader Kan forårsake alvorlig personskader samt materiell skade Ja Nei Kabelpåvisning Håndgraving Personlig sikkerhetsutstyr Høyspent: Kabeleier kontaktes og netteiers prosedyrer følges Inngjerding av atkomst og riggplassen med daglig kontroll. Tydelige skilting. Særskilt avsperring. Ved behov bruk av sikkerhets- mann ved inn- og uttransport. Informasjon til idrettslagene og andre berørte naboer i forkant. Sikre grøft med gjerder Grøfteskjæring utførers med forsvarlig helling. En eller flere rømningsveier Utarbeidelse av grøfteplan ved grøfter dypere enn 2m Personlig sikkerhetsutstyr Dokumentasjon Rapport fra kabelpåvisning

7 SHA-PLAN 07 Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller fallende gjenstander. 08 Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner Ja Nei Personer kan falle ned i grøft og byggegrop. Personer kan bli skadet av fallende gjenstander i forbindelse med av- og pålessing av jord- og steinmasser, og ved fjerning av eksisterende lysstolper. Ja Nei Bruk av lift i stedet for stiger Ha øyekontakt og tydelig kommunikasjon Ev. radiokommunikasjon Ekstra sikring av aktuelt arbeidsområde Personlig sikkerhetsutstyr 09 Arbeid med montering og demontering av tunge elementer. 10 Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering av støv, støy eller vibrasjoner 11 Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsmessig krav til helsekontroll. Ja Nei Arbeid med fundamenter, VAkummer og master Kan medføre klemskader. Ja Nei Fresing og skjæring av asfalt, komprimering av forsterknings- og bærelag, Innpusting av støv / fresestøv samt overbelastning av hørsel Ja Nei Lekkasje fra anleggsmaskiner kan skade personer og / eller miljø. Unngå løft over personell Bruk sertifisert personell og løfteutstyr Bruk av styretau. Sjekk hindringer Oppmerking, sperre eller redusere adgang til faresoner. Personlig sikkerhetsutstyr Bruk av personlig sikkerhetsutstyr med spesiell vekt på vernebrille og hørselvern Vanning av steinmasser Kontroll av maskiner før arbeidene settes i gang. Ha absorbent i maskinen eller lett tilgjengelig på arbeidsområde Kopi av kompetansebevis, sertifikater etc. 12 Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner. Ja Nei

8 13 Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare Ja SHA-PLAN Nei 14 Anleggstrafikk til og fra bygge- eller anleggsområdet 15 Anleggstrafikk vil krysse trafikkert vei Ja Nei Generelle konflikter mellom kjøretøy utenfor, kjøretøy og anleggsmaskiner samt personell innenfor anleggs- området. Påkjørsel / Personskade. Ja Nei. Ev. utarbeidelse av skiltplan Tydelig skilting i faresone Bruk av hjelpepersonell Særskilt avsperring (det henvises også tilpkt.4.) Skiltplan 16 Arbeidene medfører tunge kranløft Ja Nei Se pkt Arbeidene kan innebære kontakt med helsefarlige kjemikalier 18 Utenlandsk arbeidskraft og kommunikasjons utfordringer Ja Nei Kjølevæske Irritert hud og øyer Ja Nei Les HMS- datablad og bruksanvisning Bruk hansker HMS- datablad Stoffkartotek 19 Arbeider som medfører at flere ulike oppgaver utføres samtidig eller parallelt Ja Nei

9 Vedlegg 2 Varslingsplan SHA-PLAN VARSLINGSPLAN FOR ULYKKER OG NESTENULYKKER PROSJEKT: Vedkommende som først får kjennskap til en ulykke/nestenulykke 1. Varsle/gi førstehjelp 2. Sikre skadestedet 3. Begrens omfanget Lege / Ambulanse 113 Politi 112 Brann / forurensing 110 Forsikre seg om at de pårørende vil bli varslet (av for eksempel den skadede selv, sykehus, politi, etc.) Hovedbedrift Tlf.: Arbeidstilsynet DSB v/sprengningsulykker v/el.ulykker med personskade Giftinformasjon Hovedbedrift Ved alvorlige miljøutslipp Politi 112 Byggherre Byggherrens prosjektleder/byggeleder Tom Schei Tlf.: Dersom Prosjektbyggeleder ikke svarer Stedfortreder: Gry Larsen Tel.nr.: Byggeleder Tlf: + 47 Koordinator for utførelsen Tlf: Husk å oppgi: Hvem som ringer Hva som har hendt Hvor du ringer fra Få meldingen bekreftet Uttalelser til pressen: Det er kun byggherren som uttaler seg til pressen. Husk å forsikre deg om at informasjonen om hendelsen er mottatt og nådd frem til aktuelle personer

10 SHA-PLAN Vedlegg 3 Byggherre (BH) Ski kommune Byggherrens representant (BHR) Tom Schei Firma: Ski kommune SHA koordinator utførelse (KU) Firma: Byggeleder Firma: SHA koordinator prosjektering (KP) Fabian Geiser Firma: Sweco Norge AS Entrepriseform: Totalentreprise Hovedbedrift Firma: Prosjekterende: Firma: Sweco Norge AS Fabian Geiser Anleggsleder Firma: Verneombud Firma

11 SHA-PLAN Vedlegg 6 Skjema for melding av avvik fra SHA- planen Ski kommune Prosjekt/kontraktnr: PROFnr: Arkivref.: MELDING OM AVVIK FRA SHA- PLANEN Løpenummer: Dok. dato: Rev. dato: Dok.ansv.: Prosjekt: Kontrakt: Entreprenør: Byggherre: Avviket gjelder: Beskrivelse av avvik: (fylles ut av byggherren eller entreprenøren) Konsekvenser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø: Levert av byggherre/entreprenør Akseptert av entreprenør/byggherre Dato Signatur Dato Signatur

12