|
|
- Marianne Mikkelsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 TILBUDSSKJEMA Åpen anbudskonkurranse Tilbudsskjema Serviceavtale for heisanlegg ved Statsbygg sine eiendommer i Rogaland og Hordaland sør for Bergen DL. nr.: Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER Fyll inn timesats eks mva. Prisene skal inkludere all administrasjon, påslag, fortjeneste, sosiale utgifter, reise, diett, parkeringsutgifter, miljøavgift, fakturagebyr, kapitalytelser o.l. Tilbudt timesats skal også inkludere alt verktøy som er nødvendig for å utføre tjenesten. Timer faktureres først ved oppmøte på stedet. Arbeid i normal arbeidstid (kl , mandag til fredag) a) Fagarbeider/ montør Pr. time NOK eks. mva b) lærling Pr. time NOK eks. mva Overtid (1) 50 %, inkludert utrykning (kl , mandag til fredag) a) Fagarbeider/ montør Pr. time NOK eks. mva b) lærling Pr. time NOK eks. mva Overtid (2) 100 %, inkludert utrykning (etter kl 20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) a) Fagarbeider/ montør Pr. time NOK eks. mva b) lærling Pr. time NOK eks. mva Nærmere om fagkategoriene: Fagarbeider/montør: ansatt med fagbrev. Det er forutsatt av det er denne kategorien som benyttes såfremt ikke annet er avtalt. lærling: ansatt i lærlingperiode. Det skal avtales på forhånd om bruk av lærling Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: DocuLive nr Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FJ Forfatter: FJ Side 1 av 4
18 Åpen anbudskonkurranse Tilbudsskjema Serviceavtale for heisanlegg ved Statsbygg sine eiendommer i Rogaland og Hordaland sør for Bergen DL. nr.: Det vil ikke være mulig å fakturere andre kategorier enn overnevnte. Ved tilbudsevalueringen vil alle timesatser/ tillegg ovenfor bli multiplisert med en prosentandel slik det fremkommer i tabellen nedenfor. 80 % normal arbeidstid 70 % montør 10 % lærling 10 % overtid 1 5% % montør 5 % lærling 10 % overtid 2 5 % montør 5 % lærling I tillegg til timesatser vil de øvrige opplysningene i tilbudsskjemaet inngå i vurderingen hvilket tilbud som har lavest pris. 2 OPSJONER 2.1 Materialer Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert, dog ikke kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging tilknyttet det aktuelle kontraktarbeid, jf. Entrepriseboka pkt 15. Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost tillagt angitt påslagsprosent pluss mva. Dokumentasjon på inntakskost (faktura fra materialleverandør) skal vedlegges faktura. Påslagsprosent = Kostnader for utrykning ved hasteoppdrag Tilbyderen oppgir en kostnad pr. utrykning ved hasteoppdrag utenfor ordinær arbeidstid = NOK.Eks mva. Ved fakturering av hasteoppdrag utenfor ordinær arbeidstid skal det faktureres en sum for utrykning. Dette beløpet kommer i tillegg til vanlig fakturering for timer og påslag. Hasteoppdrag i ordinær arbeidstid skal ikke faktureres for annet enn timepris og eventuelle matrialpåslag. Det vil bli lagt til grunn 12 hasteoppdrag ved tilbudsevaluering. Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: DocuLive nr Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FJ Forfatter: FJ Side 2 av 4
19 3 TILBUDSEVALUERING Åpen anbudskonkurranse Tilbudsskjema Serviceavtale for heisanlegg ved Statsbygg sine eiendommer i Rogaland og Hordaland sør for Bergen DL. nr.: Ved tilbudsevalueringen vil følgende summer bli lagt til tilbudssummen i punkt 1. Dette er et 4 års estimat: Tilbud Multipliseres med (timer og beløp er anslag) Lønn egne ansatte Timesats Timer: 2000 Prisskjema for Fastsum Antall: 1 jf. vedlegg 2 Servicekontrakt Påslag materialer Påslagsprosent Hasteoppdrag utenfor ordinær arbeidstid Timesats Antall 12 Disse summer vil dog ikke inngå i kontraktssummen. 4 KOSTNADSOVERSLAG Oppdragsgiver kan be om kostnadsoverslag (basert på timepriser oppgitt i punkt 1.1) på enkeltoppdrag, og leverandøren er forpliktet til å gi et slikt overslag uten at dette medfører kostnader for Oppdragsgiver. Leverandøren skal etter rimelig tid skriftlig varsle Oppdragsgiver dersom det er grunn til å tro at det vil bli vesentlige overskridelser av kostnadsoverslaget. 5 REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN Kontraktssummen og timepriser reguleres etter indeks, (boligblokk i alt) Timeprisene reguleres etter reglene i NS 8406 pkt Ved reguleringen benyttes Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk, 2000 = FORBEHOLD OG AVVIK (Kryss av) Det tas ingen forbehold/avvik. Det tas...forbehold/avvik som er nærmere listet opp i tilbudsbrevet. Se nærmere i tilbudsinvitasjonen om forbehold. 7 VEDLEGG TIL TILBUDSKJEMA (Kryss av) Har levert all dokumentasjon som fremgår av kapittelet; Hva skal leveres? i tilbudsinvitasjonen Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: DocuLive nr Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FJ Forfatter: FJ Side 3 av 4
20 Åpen anbudskonkurranse Tilbudsskjema Serviceavtale for heisanlegg ved Statsbygg sine eiendommer i Rogaland og Hordaland sør for Bergen DL. nr.: ANDRE OPPLYSNINGER TILBYDERS UNDERSKRIFT Firma: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Telefaks: E-post: Sted... Dato Tilbyders underskrift Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: DocuLive nr Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FJ Forfatter: FJ Side 4 av 4
21 Heiser - Prisskjema service og vedlikeholdsavtale Heiser Prisskjema service og vedlikeholdsavtale Rogaland og Hordaland sør for Bergen Eiendom Adresse Gatenr Bygg nr. Byggnavn Fabrikat heis Fabrikat nr. Instalert år NHK-nr Heistype (person, vareheis) Driftstype (wire, hydraulisk, skrue, kjede) Nyttelast kg Hastighet m/sek Løfte høyde i meter Antall stopp Ant sjakt Kontaktperson i dører Statsbygg Telefonnr E-post Merknad Antall besøk pr.år Åna fengsel 4365 Nærbø snekkerverksted TKS heis Vareheis wire 500 ca 0,1 ca 10m 3 3 Ansgar Tendenes ante@statsbygg.no 2 Pris pr. service besøk Pris vedlikeholds avtale i henhold til kravspesifikasjon Åna fengsel 4365 Nærbø hovedbygg midthall Stahl Vare/personheis wire 800 ca 0,5 ca 15m 5 5 Ansgar Tendenes ante@statsbygg.no 2 Åna fengsel 4365 Nærbø kjøkken SKG-lifts versjon 01/ matheis / vareheis wire 300 ca 0,1 ca 5m 3 3 Ansgar Tendenes ante@statsbygg.no 2 Arkeologisk museum Peder Klowsgt. 30A Hovedbygning Schindler Vare/personheis Wire m 6 6 Ove Raugstad ovra@statsbygg.no 2 Arkeologisk museum Peder Klowsgt. 30A Hovedbygning Schindler Vare/personheis Hydralisk 630 0,6 7 m 3 3 Ove Raugstad ovra@statsbygg.no 2 Arkeologisk museum Peder Klowsgt. 30A Hovedbygning Schindler Vareheis Hydralisk ,4 7 m 5 5 Ove Raugstad ovra@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Egen serviceavtale SV-Bygg Heisplan 2015 Vare/personheis Hydralisk Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Egen serviceavtale Ivar Langens hus TKS-Heis 2013 Vare/personheis Skinne , Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Kristine Bonnevies vei Kjølv Egelands hus (rød) Schindler / Vare/personheis Hydralisk 600 ca 1 ca 8 m 2 2 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Kristine Bonnevies vei Kjølv Egelands hus (Biblio Schindler / Vare/personheis Hydralisk 750 ca 1 ca 8 m 2 2 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Kristine Bonnevies vei Kjølv Egelands hus (glassh HK-Service AS 1483/ Vare/personheis Hydralisk 630 ca 1 ca 11 m 3 3 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Kristine Bonnevies vei Kjølv Egelands hus Schindler / Vare/personheis Hydralisk 750 ca 1 ca 11 m 3 3 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Kristine Bonnevies vei Kjølv Egelands hus (e-fløy)heis-tek 96403/54504/ Vare/personheis Hydralisk 1200 ca 1 ca 18 m 5 5 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Kristine Bonnevies vei Kjølv Egelands hus (Vare bthyssen 54503/ Vare/personheis Hydralisk 2000 ca 1 ca18 m 5 6 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Kristine Bonnevies vei Kjølv Egelands hus Hymo / Løftebord i A Hydralisk 1500 ca 0,1 ca 3 m 2 Ikke døre Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Kristine Bonnevies vei Kjølv Egelands hus Translyft Norge AS ca 1900 talet Løftebord i E Hydralisk 2000 ca 0,1 ca 4 m 2 Ikke døre Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Kristine Bonnevies vei Kjølv Egelands hus 3 hydraulikk motorer ca 1900 talet Sceneheis Hydralisk 2000 ca 0,1 ca 3 m 2 Ikke døre Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Telegrafdirektør Heftyes ve Kjell Arholms hus Schindler Vare/personheis Hydralisk 1000 ca 1 ca 13 m 4 4 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Telegrafdirektør Heftyes ve Kjell Arholms hus Schindler / Vare/personheis Hydralisk 1000 ca 1 ca 8 m 2 2 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Telegrafdirektør Heftyes ve Hagbard Line-huset Stahl 2764/ Vare/personheis Hydralisk 1500 ca 1 ca 15 m 6 6 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Telegrafdirektør Heftyes ve Hagbard Line-huset Thyssen 646/ Vare/personheis Hydralisk 1000 ca 1 ca 11 m 3 3 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate Ellen og Axel Lunds hus Kone 93335/86/ Vare/personheis Hydralisk 630 ca 1 ca 13 m 4 4 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Rennebergstien Kitty Kiellands hus Ameco 51786/ Vare/personheis Hydralisk 630 ca 1 ca 11 m 3 3 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Rektor Natvig Pedersens ve Hulda Garborgs hus Reber Scindler Heis / Vare/personheis Hydralisk 630 ca 1 ca 8 m 2 2 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Rektor Natvig Pedersens ve Hulda Garborgs hus Thyssen / Vare/personheis Hydralisk 630 ca 1 ca 11 m 3 3 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate Arne Rettedals hus Thyssen 644/ Vare/personheis Wire 1000 ca 1 ca 18 m 5 5 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate Arne Rettedals hus (grønn) Thyssen 645/ Vare/personheis Hydralisk 500 ca 1 ca 21 m 6 6 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 SIS hallen Rennebergstien SIS hallen Schindler / Vare/personheis Hydralisk 630 ca 1 ca 11 m 3 3 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Universitetet i Stavanger Kjell Arholmsgate Studentenes hus TKS Apollo L2484/ Vare/personheis Hydralisk 630 ca 1 ca 8 m 2 2 Reidar Helgeland rehe@statsbygg.no 2 Stavanger Tinghus Bergelandsgaten Stavanger Tinghus Thyssen / Vare/personheis Wire Ca.19 m 6 6 Jan Helge Hansen jhha@atatsbygg.no 2 Stavanger Tinghus Bergelandsgaten Stavanger Tinghus Thyssen / Vare/personheis Wire 500 0,6 Ca.19 m 6 6 Jan Helge Hansen jhha@atatsbygg.no 2 Stavanger fengsel Grødemveien Hovedbygg HK-Service AS 578/ Vare/personheis wire ca Roy Adsen road@statsbygg.no 2 Høgskolen i Haugesund Bjørnsonsgt Bjørnsonsgt HK-Service AS 235/ Vare/personheis wire ,97 15,6 5 5 Knut Oaland knut.oaland@statsbygg.no 2 Høgskolen i Haugesund Bjørnsonsgt Bjørnsonsgt HK-Service AS 236/ Vare/personheis hydralisk ,62 11,8 4 4 Knut Oaland knut.oaland@statsbygg.no 2 Høgskolen i Haugesund Bjørnsonsgt Bjørnsonsgt HK-Service AS 237/ Vare/personheis hydralisk ,61 3,9 2 3 Knut Oaland knut.oaland@statsbygg.no 2 Høgskolen på Stord/Haugesund avd. Rommetveit Klingenbergveien Hovedbygget HK-Service AS Vare/personheis Hydralisk ca 14m 5 5 Jan Reinemo Jare@statsbygg.no 2 Høgskolen på Stord/Haugesund avd. Rommetveit Klingenbergveien Undervisningsbygget HK-Service AS Vare/personheis Hydralisk ca 11m 4 4 Jan Reinemo jare@statsbygg.no 2 Høgskolen på Stord/Haugesund avd. Rommetveit Klingenbergveien Formingsbygget HK-Service AS rullestol heis skrueheis ca 4m 2 2 Jan Reinemo jare@statsbygg.no 2 Høgskolen på Stord/Haugesund avd. Rommetveit Klingenbergveien Sjukepleiebygget HK-Service AS Sengeheis Hydralisk ca 10m 3 3 Jan Reinemo jare@statsbygg.no 2 Høgskolen på Stord/Haugesund avd. Rommetveit Klingenbergveien Kantine småvareheis wireheis - - ca 4m 2 2 Jan Reinemo jare@statsbygg.no 2 Sunnhordland Sorenskrivarkontor Visteensvegen Rettsbygg Knutsen heis as Løfteplattform Ragnhild Lunde ralu@statsbygg.no 2
22 AVTALE (kontraktsnummer K601) mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for Serviceavtale for heisanlegg ved eiendommer i Rogaland og Hordaland sør for Bergen
23 AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngåelse av avtale Statsbyggs standard kontraktbestemmelser for håndverktjenester, benyttes. Mellom Statsbygg som byggherre *** Organisasjonsnr.: Postadresse: Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Biskop Gunnerusgate 6 Telefonnr.: og.. som entreprenør Organisasjonsnr.: Postadresse: Telefonnr.:.. er det inngått følgende avtale: I. KONTRAKTSDOKUMENTER Følgende dokumenter inngår i denne avtalen: 1. Dette avtaledokumentet 2. Referater og skriftlig materiale fra eventuelle oppklarende drøftelser avholdt etter at tilbud ble inngitt og som er godkjent av begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg til dette avtaledokument og opplistet nedenfor; (fyll inn dato og referansenummer). 3. Entreprenørens tilbud, datert... og inntatt som vedlegg til dette avtaledokument 4. Konkurransegrunnlaget, herunder Statsbyggs kontraktbestemmelser for håndverktjenester og dokumenter inntatt som vedlegg til dette avtaledokument II. KONTRAKTSSUM Fylles inn ved kontraktsinngåelse basert på leverandørens tilbud.
24 III. REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN Prisene er faste første avtaleår. Prisene kan deretter reguleres årlig. Ved reguleringen benyttes Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk, 2000 = (boligblokk i alt). IV. VARIGHET OG OPSJON Avtalen gjelder f.o.m. xxxxxxxx og t.o.m. xxxxxxx. Oppdragsgiver har mulighet til å forlenge avtalen med ytterligere 1+1 år. Avtalen kan sies opp av Statsbygg med minimum 3 mnd. varsel. Varsel skal være skriftlig og underskrevet av person med fullmakt til å si opp kontrakten. V. PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER Statsbyggs representant (prosjektleder) er:... Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg: Statsbygg ved prosjektleder Postadresse: Pb 35 Nygårdstangen, 5838 Bergen Kontoradresse: Vestre Strømkaien 7 Telefon: All post skal merkes med « Serviceavtale heisanlegg Rogaland og Hordaland sør for Bergen». Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak, jf. vedlegg for mer informasjon. Entreprenørens representant er:... Avtalt adresse for varsler og krav til entreprenør: Adresse: Telefon: VI. UNDERSKRIFT Dette avtaledokument med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.
25 ... den den Statsbygg sign (Entreprenør) sign Vedlegg: Informasjon om elektronisk faktura
26 ster LORUM IPSUM STATSBYGGS STANDARDVILKÅR SITANNET FOR KJØP AV MORBI LACUS HÅNDVERKSTJENESTER Lorem ipsum sit annet morbi lacus lorem ipsum
27 Standard kontraktsvilkår for Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: DocuLive nr Dokumenteier: O-direktør Utgiver: OA Forfatter: OA
28 Innhold 1 Anvendelse Definisjoner Total kontraktssum Hverdager Partenes samarbeid og gjensidige plikter Samarbeidsplikt Taushetsplikt Kontrakten Organisatoriske bestemmelser Partsrepresentanter og fullmaktsforhold Varsling Tjenesteyterens plikter Oppdragets omfang Materialer Undertjenesteytere og andre medhjelpere Tjenesteyterens rett til å benytte undertjenesteytere og antikontraktørklausul Identifikasjon Overdragelse Oppdragets organisering Oppdragets utførelse Regningsarbeider med et øvre tak Samarbeid med Oppdragsgiveren Samarbeid med andre Lover, forskrifter og offentlige vedtak Krav til gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere Innrapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere Pliktig medlemskap i StartBANK Forsikring Forholdet til plan- og bygningsloven Internkontroll, SHA og ytre miljø Innsynsrett Ytre miljø Lærlingklasusul Oppdragets fremdrift Endringer Oppdragsgiverens rett til å pålegge endring ved regulær endringsordre Varsling ved irregulær endringsordre Tjenesteyterens rett til å iverksette eller utføre endring Justering av honorar ved endring Fristforlengelse og forsering Fristforlengelse Oppdragsgiverens forhold Forhold utenfor Tjenesteyterens kontroll Fristforlengelsens omfang Justering av honorar Varsling Oppdragsgiverens rett til å pålegge forsering Tjenesteyterens rett til å forsere Standard kontraktsvilkår for Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Side 2 av 20
29 9.4 Oppdragsgiverens rett til fristforlengelse Mislighold Mangel Retting Prisavslag Erstatning Oppdragsgiverens reklamasjonsfrist Forsinkelse Dagmulkt og erstatning Oppdragsgiverens varslingsplikt Oppdragsgiverens medvirkning Alminnelige krav til medvirkning Opplysningsplikt Engasjement og utskiftning av sidetjenesteytere Identifikasjon Pris og betaling Pris for oppdraget Regulering av prisen Utgifter og reiser Fakturering Betaling ved fastpris Betaling etter medgått tid (regningsarbeid) Betalingsfrist Oppdragsgiverens tilbakeholdsrett Sluttfaktura og sluttoppgjør Betalingsmislighold Avbestilling Heving Reklame Tvister Standard kontraktsvilkår for Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Side 3 av 20
30 1 Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Statsbygg (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som påtar seg å utføre håndverkertjenester (heretter kalt Tjenesteyteren) på ting eller fast eiendom. Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem. 2 Definisjoner 2.1 Total kontraktssum Med total kontraktssum forstås summen av beløp i hovedbestilling og alle eventuelle tilleggsbestillinger under samme kontrakt, eksklusive merverdiavgift. 2.2 Hverdager Med hverdager menes alle dager unntatt helligdager og offentlige høytidsdager. 3 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 3.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av oppdraget. De skal i tide underrette hverandre om forhold som de bør forstå vil få betydning for oppdraget. 3.2 Taushetsplikt Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den annens forretningsmessige eller personlige forhold når det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt. Dette skal ikke være til hinder for at slike opplysninger gis til andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av oppdraget. Det samme gjelder opplysninger som er nødvendige for senere drift og vedlikehold. 4 Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende dokumenter: a) Kontraktsdokumentet, samt eventuelle endringsavtaler; b) Eventuelt referat fra forhandlingsmøter c) Oppdragsgiverens konkurransegrunnlag, tilbudsforespørsel eller bestilling; d) Tjenesteyterens tilbud eller ordrebekreftelse; e) Disse standard kontraktsvilkår. Ved motstrid gjelder dokumentene i nevnte rekkefølge. 5 Organisatoriske bestemmelser 5.1 Partsrepresentanter og fullmaktsforhold Hver av partene skal utpeke en person (representant) som representerer dem. Navnene på representantene skal inntas i kontraktsdokumentet. Utskiftning av representanten skal varsles skriftlig. Partenes representanter har fullmakt til å opptre på partenes vegne i alle spørsmål som angår kontrakten og som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget uten unødvendige opphold. Standard kontraktsvilkår for Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Side 4 av 20
31 Tjenesteyteren, eller den som opptrer på dennes vegne, plikter å sette seg inn i de relevante delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for Oppdragsgiverens representant. Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt. 5.2 Varsling Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter kontrakten, skal sendes til partenes representanter etter punkt 5.1 eller til avtalte adresser for varsling. Varsel skal gis skriftlig med mindre det kan godtgjøres å være gitt på annen måte. Varsel som er innført i referat eller protokoll fra møte mellom partene, regnes som skriftlig varsel. 6 Tjenesteyterens plikter 6.1 Oppdragets omfang Oppdraget omfatter de ytelsene som er angitt i kontrakten. Oppdraget omfatter deltakelse på møter og befaringer som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget Materialer Med mindre annet er avtalt omfatter oppdraget levering av materialer som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget i henhold til kontrakten. Materialene skal være av vanlig god kvalitet, dersom ikke annet følger av kontrakten. 6.2 Undertjenesteytere og andre medhjelpere Tjenesteyterens rett til å benytte undertjenesteytere og antikontraktørklausul På anmodning fra Oppdragsgiveren plikter Tjenesteyteren å opplyse om, og eventuelt hvilke underleverandører han vil benytte til oppfyllelse av kontrakten. Oppdragsgiveren har rett til å underkjenne valg av underleverandør dersom saklig grunn foreligger. Oppdragsgiverens nektelse av å godkjenne Tjenesteyterens valg av underleverandører, gir ikke Tjenesteyteren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Arbeidet skal utføres av Tjenesteyteren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underleverandører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Oppdragsgiveren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av Oppdragsgiveren. Oppdragsgiverens godkjennelse endrer ikke Tjenesteyterens forpliktelser overfor Oppdragsgiveren. Ved inngåelse av kontrakter om underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av personell (heretter omtalt som underleverandører) skal Tjenesteyteren innhente attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) attest for merverdiavgift fra underleverandører, jf. anskaffelsesforskriften 3-3 (4), 8-7 (4) og (4). Fra underleverandører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attester iht anskaffelsesforskriften (3). Standard kontraktsvilkår for Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Side 5 av 20
32 Tjenesteyteren skal også kreve HMS-egenerklæring i underliggende leverandørforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK eks mva, jf. forskrift om offentlige anskaffelser 8-8 (3) og (3). Tjenesteyteren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at underleverandører og innleid personell har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandøren og dennes personell. En perm med ovennevnte skatteattester og HMSegenerklæringer, skal til en hver tid finnes på byggeplass. Alle avtaler om underleverandørforhold skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som i dette dokument. Sanksjoner Brudd på Tjenesteyterens plikt til å innhente HMS-egenerklæring eller skatteattester, gir Oppdragsgiveren rett til å kreve at Tjenesteyteren erstatter vedkommende underleverandør eller innleid personell med en annen underleverandør eller innleid personell som kan fremlegge de aktuelle opplysninger. Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattester eller innhentet egenerklæring viser at underleverandør eller innleid personell ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene og andre myndigheter. Omkostningene som følge av heving av underleverandørs/kontraktsmedhjelpers avtale, skal bæres av Tjenesteyteren. Oppdragsgiveren kan kreve dagmulkt dersom Tjenesteyteren selv eller noen av hans underleverandører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiveren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK pr. hverdag. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av Oppdragsgiveren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp Identifikasjon Tjenesteyteren svarer for sine ansatte og andre medhjelpere som han benytter for å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten. 6.3 Overdragelse Tjenesteyteren kan ikke overdra sine forpliktelser etter kontrakten uten at Oppdragsgiveren har samtykket skriftlig på forhånd. 6.4 Oppdragets organisering Tjenesteyteren skal ha en organisasjon som er tilpasset oppdraget, og ansatte og medhjelpere med nødvendige faglige kvalifikasjoner. Tjenesteyteren skal ha og følge et styringssystem som tilfredsstiller relevante deler av NS-EN ISO 9001:2008 "Systemer for kvalitetsstyring. Krav". Dette gjelder følgende deler av standarden: Pkt 4 System for kvalitetsstyring Krav, pkt 5 Ledelsens ansvar, pkt 6 Ressursstyring og pkt 8 Målinger, analyse og forbedringer. (Styringssystemet skal også tilfredsstille NS-EN-ISO 14001:2004 pkt 4 Krav til miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre miljøstandarder.) Standard kontraktsvilkår for Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Side 6 av 20
33 . 6.5 Oppdragets utførelse Tjenesteyteren skal utføre oppdraget rasjonelt og med god faglig standard. Han skal ivareta Oppdragsgiverens interesser med tilbørlig omsorg og opplyse om vesentlige forhold ved tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet som Tjenesteyteren måtte kjenne til og som Oppdragsgiveren har grunn til å regne med å få. Tjenesteyteren skal samrå seg med Oppdragsgiveren og veilede ham i den utstrekning forholdene tilsier det. Tjenesteyteren skal foreta regelmessig opprydding etter sitt eget arbeid og fjerne alt avfall etter dette. Overholder ikke tjenesteyteren sine forpliktelser til opprydding, kan Oppdragsgiveren etter skriftlig varsel iverksette slik opprydding for tjenesteyterens regning. 6.6 Regningsarbeider med et øvre tak Dersom det ved regningsarbeid er avtalt et øvre tak for oppdraget, enten i form av antall timer eller pris, skal Tjenesteyteren tilrettelegge arbeidet slik at disse grensene overholdes. Tjenesteyteren plikter uten ugrunnet opphold å varsle Oppdragsgiveren når han forstår, eller burde forstå at oppdraget ikke kan gjennomføres innenfor det antall timer eller den pris som er avtalt. Ved unnlatt eller for sen varsling, er Tjenesteyteren forpliktet til for egen regning å gjennomføre oppdraget i henhold til kontrakten selv om antall timer eller pris overskrides. 6.7 Samarbeid med Oppdragsgiveren Tjenesteyteren skal i god tid gjøre Oppdragsgiveren kjent med hva han behøver av opplysninger, grunnlagsmateriale og beslutninger for å gjennomføre oppdraget, og når dette skal foreligge. Tjenesteyteren skal varsle Oppdragsgiveren når det oppstår behov for endringer av oppdraget, videre utredninger eller supplerende undersøkelser. 6.8 Samarbeid med andre Innenfor oppdragets ramme skal Tjenesteyteren samarbeide med andre tjenesteytere og leverandører som Oppdragsgiveren har engasjert. 6.9 Lover, forskrifter og offentlige vedtak Tjenesteyteren skal utføre oppdraget i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og enkeltvedtak. Tjenesteyteren skal i samråd med Oppdragsgiveren holde nødvendig kontakt med offentlige myndigheter og bistå med innhenting av nødvendige tillatelser. Fører lov- eller forskriftsendring etter kontraktsinngåelsen til at oppdraget må justeres, skal det anses som en endring etter punkt 8, med mindre Tjenesteyteren ved kontraktsinngåelsen burde ha tatt endringen i betraktning eller unngått virkningen av den Krav til gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere Tjenesteyteren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underleverandører som direkte medvirker til oppfyllelse av kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelsen. På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkårene være i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Standard kontraktsvilkår for Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Side 7 av 20
34 Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om a) minste arbeidstid, b) lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og c) dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Alle avtaler Tjenesteyteren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom Tjenesteyteren ikke etterlever klausulen, har Oppdragsgiveren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Oppdragsgiveren kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Tjenesteyteren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Tjenesteyteren skal også fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos underleveandører. Lederen av Tjenesteyteren virksomhet er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd Innrapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere Tjenesteyteren plikter å rapportere eventuell bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere i henhold til de til enhver tid gjeldende regler Pliktig medlemskap i StartBANK Tjenesteyteren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis i StartBANK Forsikring Tjenesteyteren plikter å ha ansvarsforsikring. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar innenfor de beløpsgrenser som er avtalt. Dersom beløpsgrenser ikke er avtalt, plikter Tjenesteyteren å tegne ansvarsforsikring som er dekkende i forhold til de skader som kan oppstå med utgangspunkt i oppdragets omfang og art. Forsikringen skal opprettholdes inntil eventuelt ansvar etter punkt er bortfalt, jfr. punkt På anmodning fra Oppdragsgiveren skal Tjenesteyteren fremlegge forsikringsbevis for Oppdragsgiverens kontroll. Oppdragsgiveren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt forsikringsbeviset. Oppdragsgiverens kontroll fratar ikke Tjenesteyteren risikoen for at forsikringen er dekkende Forholdet til plan- og bygningsloven Tjenesteyteren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Tjenesteyteren plikter å bidra til at søknad om ansvarsrett blir sendt så snart som mulig etter at kontrakten er inngått. Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir Oppdragsgiveren rett til å heve kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldende etter gjeldende rett. Før heving kan finne sted, må Oppdragsgiveren ha gitt Tjenesteyteren en rimelig frist for å rette forholdet. Tjenesteyteren plikter å bistå ansvarlig søker i forbindelse med nødvendige søknader og tillatelser etter plan- og bygningsloven. Standard kontraktsvilkår for Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Side 8 av 20
35 6.15 Internkontroll, SHA og ytre miljø Tjenesteyteren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler, samt Oppdragsgiveren plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for det aktuelle prosjektet. Ved brudd på ovennevnte plikter, har Oppdragsgiveren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig. Oppdragsgiveren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiveren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av Oppdragsgiveren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK per mislighold Innsynsrett Oppdragsgiveren, eller den som er bemyndiget av Oppdragsgiveren, skal ha rett til innsyn i a) Tjenesteyteren kvalitets- og miljøstyringssystem b) utførelsen av kontraktarbeidet c) produksjonsprosessen d) de deler av Tjenesteyteren styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for Tjenesteyteren oppfyllelse av kontrakten. Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Tjenesteyteren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. Tjenesteyteren skal sikre at Oppdragsgiveren har tilsvarende innsynsrett hos Tjenesteyterens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for Tjenesteyterens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor Oppdragsgiveren Ytre miljø Tropisk tømmer og fredet skog Som følge av at Oppdragsgiveren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for trevirke, skal Tjenesteyteren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller forefinnes på byggeplass. Tjenesteyteren kan søke Oppdragsgiveren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Oppdragsgiveren Standard kontraktsvilkår for Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Side 9 av 20
36 avgjør etter eget skjønn om unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan påregnes. Aksept av Tjenesteyteren tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse. Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av Oppdragsgiveren, er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for Tjenesteyterens regning, uavhengig av kostnadene ved slik retting. Oppdragsgiveren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge av mangelen. For øvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner. Avfallsforskriften og isolerglassruter Tjenesteyteren skal dokumentere at den produsent i Norge eller importør til Norge av isolerglass som eventuelt benyttes i forbindelse med utførelsen av kontraktarbeidet, deltar i et retursystem for kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av nr. 930 kapittel 14. Oppdragsgiveren kan kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikt misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiveren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Miljøskadelige stoffer og kjemikalier I Statsbyggs bygg eller på Statsbyggs byggeplasser skal det unngås bruk av kjemikalier og produkter som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av stoffer som står på 1) myndighetenes prioritetsliste for kjemikalier der utslippene skal reduseres vesentlig innen 2020 ( Prioritetslisten se ), eller 2) REACH Kandidatliste ( Kandidatlisten se REACH/Godkjenningsordningen/. Bruk av ovennevnte kjemikalier og produkter forutsetter derfor Oppdragsgiveren godkjennelse. Dersom Tjenesteyteren er av den oppfatning at bruk av kjemikalier og produkter som nevnt ovenfor ikke kan unngås, skal Tjenesteyteren i god tid før bruk er aktuelt, redegjøre for type og mengde kjemikalie, produkt og stoff det gjelder, samt årsaken til at bruken er nødvendig, herunder muligheten for bruk av substitutt. Oppdragsgiveren kan, etter en nærmere vurdering, godkjenne bruk av den aktuelle kjemikalien eller produktet. Tjenesteyteren skal føre oversikt over eventuell godkjent bruk av kjemikalier og produkter nevnt i første ledd og skal kvartalsvis rapportere bruken til Oppdragsgiveren. Første rapport skal sendes 14 dager etter kontraktsinngåelse. Oppdragsgiveren kan kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiveren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Standard kontraktsvilkår for Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Side 10 av 20
37 Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av Oppdragsgiveren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK per mislighold. Avfallshåndtering Tjenesteyteren skal iverksette tiltak for å sikre korrekt håndtering av avfall som oppstår under anleggsperioden i henhold til gjeldende nasjonalt og lokalt regelverk. Tjenesteyteren skal sørge for kildesortering av byggeavfall. I tillegg skal Tjenesteyteren iverksette tiltak for å minimalisere avfallsmengden som oppstår i byggeperioden. Dersom ikke annet er avtalt skal Tjenesteyteren: sikre en kildesorteringsgrad på minimum 60 % målt i vekt. Dette inkluderer riving. sikre at total mengde avfall på prosjektet ikke overstiger 25 kg/m 2 BTA. Kravet gjelder kun ved nybygging og innbefatter ikke riving og rene masser fra klargjøring av byggegrop. Det skal leveres avfallsregnskap til Oppdragsgiveren som viser at kravene oppfylles. Er ikke annet avtalt skal regnskapet leveres kvartalsvis, hver 05.01, 05.04, og Regnskapet skal beskrive forhold som angitt i avfallsforskriften. Oppdragsgiveren kan kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiveren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av Oppdragsgiveren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK per mislighold. Medfører mislighold av ovennevnte plikter at Oppdragsgiveren ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften 18-6, vil differansen mellom tvangsmulkten og det Tjenesteyteren har betalt i dagmulkt og/eller bot etter denne bestemmelse, bli videreført til Tjenesteyteren. Pliktig medlemskap i returordning for emballasje En norsk Tjenesteyter (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngåelsen fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at han er medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom Tjenesteyteren er av den oppfatning at han ikke kommer til å benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen sende en skriftlig erklæring til Oppdragsgiveren om dette. Standard kontraktsvilkår for Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Side 11 av 20
38 6.18 Lærlingklasusul For kontrakter inngått etter forutgående kunngjøring av konkurransen, gjelder følgende: Norsk Tjenesteyter som skal utføre arbeid i Norge iht. denne kontrakten skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Dette krav gjelder kun dersom det finnes slik ordning for det fag som kontrakten gjelder. Tjenesteyteren plikter jevnlig å ta inn lærlinger i sin virksomhet under kontraktens løpetid, og skal dokumentere dette på Oppdragsgiverens forespørsel. Tjenesteyteren skal stille tilsvarende krav som i denne bestemmelse til sine norske underleverandører. Oppdragsgiveren kan kreve at Tjenesteyteren bytter ut de underleverandører som ikke oppfyller sine plikter etter denne bestemmelse. Hvis ovennevnte plikter misligholdes, anses det som et vesentlig mislighold av kontrakten. Dette gjelder dog ikke dersom Tjenesteyteren eller underleverandøren kan godtgjøre at han ikke kan lastes for at han ikke lyktes med inntak av lærlinger, eller tilknytning til en lærlingordning ikke er regningssvarende for han. 7 Oppdragets fremdrift Tjenesteyteren skal utføre oppdraget i samsvar med de tidsfrister som er avtalt i kontrakten. Dersom Oppdragsgiveren anmoder om det, skal Tjenesteyteren utarbeide en fremdriftsplan for sine arbeider. Planen skal vise hvorledes de avtalte tidsfristene skal overholdes, og skal fortløpende justeres for eventuelle fristforlengelser eller forseringer. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal tidsfrister angitt i Tjenesteyterens fremdriftsplan anses som avtalte. Er frister ikke oppgitt i kontrakten skal Tjenesteyteren påbegynne utførelsen av oppdraget uten ugrunnet opphold etter at kontrakt er inngått, og gjennomføre oppdraget med rimelig fremdrift og uten unødvendige avbrudd. Tjenesteyteren skal uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiveren dersom frister eller rimelig fremdrift ikke kan holdes. 8 Endringer 8.1 Oppdragsgiverens rett til å pålegge endring ved regulær endringsordre Oppdragsgiveren kan pålegge Tjenesteyteren endringer. Endring kan være arbeid i tillegg til eller i stedet for det som er avtalt, reduksjon av arbeidsomfanget eller endring i avtalte frister. Endringen må ligge innenfor Tjenesteyterens fagområde, stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være urimelig tyngende for ham å utføre. Pålegg om endring skal være skriftlig. Det skal fremgå av pålegget at det er en endring og hva endringen går ut på. Tjenesteyteren skal varsle Oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold dersom han vil påberope seg at endringsordren ligger utenfor det han er forpliktet til i henhold til kontrakten. For regningsarbeid gjelder ikke reglene om endringsordre men reglene i punkt Standard kontraktsvilkår for Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Side 12 av 20
39 8.2 Varsling ved irregulær endringsordre Dersom Tjenesteyteren pålegges oppgaver som ligger utenfor oppdraget uten at det skjer ved endringsordre etter punkt 8.1, skal han varsle Oppdragsgiveren. Det skal fremgå av varselet at Tjenesteyteren mener at pålegget ligger utenfor oppdraget, og hvorfor. Det samme gjelder dersom andre forhold som Oppdragsgiveren har risikoen for gjør det nødvendig å utføre oppgaver som ikke er en del av Tjenesteyterens oppgaver etter kontrakten. Varsel skal gis uten ugrunnet opphold. Ved unnlatt eller for sen varsling taper Tjenesteyteren retten til å påberope seg endringen. Dette gjelder ikke dersom Oppdragsgiveren måtte forstå at det forelå en endring. Oppdragsgiveren skal gi beskjed til Tjenesteyteren om sitt standpunkt innen rimelig tid. Gjør han ikke det, kan han ikke senere bestride at det foreligger en endring. Dette gjelder ikke dersom Tjenesteyteren må forstå at kravet er grunnløst. Selv om det foreligger tvist, har Tjenesteyteren plikt til å utføre det som er pålagt av Oppdragsgiveren. Tjenesteyteren plikter å utføre endringer som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for Oppdragsgiveren. 8.3 Tjenesteyterens rett til å iverksette eller utføre endring Tjenesteyteren har ikke rett til å foreta endringer i det avtalte oppdraget uten Oppdragsgiverens skriftlige forhåndssamtykke. Oppdragsgiveren har rett til å engasjere andre til å utføre endringer i Tjenesteyterens oppdrag, eller utføre dem selv. 8.4 Justering av honorar ved endring I mangel av andre kontraktsbestemmelser om regulering av honorar ved endringer, skal honoraret reguleres på følgende måte: a) Endring av oppdragets omfang Ved endring av oppdragets omfang skal det gis et forholdsmessig tillegg til eller fradrag i det avtalte honoraret. Dersom Tjenesteyterens honorar fastsettes etter avtalte timepriser eller andre enhetspriser, skal disse legges til grunn. Medfører endringene, antallet endringer, tidspunktet for endringene eller liknende at forutsetningene for det avtalte honoraret endres vesentlig, har begge parter krav på at de fordyrelser eller besparelser de endrede forutsetningene har medført legges til grunn ved reguleringen av honoraret. Ved reduksjon av Tjenesteyterens arbeidsomfang skal det ved regulering av honoraret tas hensyn til virkningene for Tjenesteyterens faste kostnader. b) Endring av avtalte frister Ved endring av avtalte frister etter pålegg fra Oppdragsgiveren, har Tjenesteyteren krav på å få dekket eventuelle økte kostnader endringene medfører, tillagt et rimelig påslag for fortjeneste. 9 Fristforlengelse og forsering Standard kontraktsvilkår for Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Side 13 av 20
40 9.1 Fristforlengelse Oppdragsgiverens forhold Tjenesteyteren har rett til fristforlengelse dersom han blir forsinket som følge av hindring som kan henføres til forhold Oppdragsgiveren har risikoen for, så som endringer, manglende medvirkning m.v Forhold utenfor Tjenesteyterens kontroll Tjenesteyteren har rett til fristforlengelse dersom han godtgjør at fremdriften hindres av forhold utenfor hans kontroll, så som overenskomstbestemmelser, streik, lockout eller offentlige forbud eller påbud som ikke omfattes av punkt 6.9. Tjenesteyteren har likevel ikke rett til fristforlengelse i den grad han burde ha tatt hindringen i betraktning på kontraktstidspunktet, eller ha unngått eller overvunnet følgene av den. Skyldes fremdriftsproblemene en undertjenesteyter, som har påtatt seg å utføre deler av oppdraget, har Tjenesteyteren bare rett til fristforlengelse dersom også undertjenesteyteren ville hatt rett til fristforlengelse etter regelen i de foregående ledd Fristforlengelsens omfang Fristforlengelsen skal svare til den forsinkelse av oppdraget som forholdet har medført. Tjenesteyteren skal søke å forebygge og begrense skadevirkningene av de fristforlengende forhold Justering av honorar Tjenesteyteren har rett til justering av sitt honorar etter punkt 8.4 som følge av fremdriftshindringer som nevnt under punkt 9.1.1, men ikke punkt Varsling Vil Tjenesteyteren kreve fristforlengelse og/eller tilleggsvederlag, skal han varsle Oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold. I varselet skal det gis en begrunnelse for kravet, og det skal fremgå av dette om Tjenesteyteren krever fristforlengelse og/eller tilleggsvederlag. Tjenesteyteren skal innen rimelig tid spesifisere sitt krav. Ved unnlatt eller for sen varsling, har Tjenesteyteren ikke krav på fristforlengelse og/eller tilleggsvederlag. Oppdragsgiveren skal ta stilling til Tjenesteyterens begrunnede krav uten ugrunnet opphold. I motsatt fall taper han retten til å påberope seg at forholdet ikke ga grunnlag for Tjenesteyterens krav. Dette gjelder ikke dersom Tjenesteyteren må forstå at kravet om fristforlengelse er grunnløst. 9.2 Oppdragsgiverens rett til å pålegge forsering Tjenesteyteren skal i rimelig utstrekning forsere sine arbeider etter pålegg fra Oppdragsgiveren. Dersom Tjenesteyteren mener han ikke makter å forsere oppdraget i overensstemmelse med de nye fristene, skal han uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiveren. Reglene for varsling i punkt gjelder tilsvarende ved forsering. Standard kontraktsvilkår for Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Side 14 av 20
AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406
AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:
DetaljerValdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS
Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene
DetaljerTILBUDSSKJEMA Byggearbeider i Sogn DL
Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER 1.1 Lønn for egne ansatte TILBUDSSKJEMA Byggearbeider i Sogn DL 201501121 Prisene
Detaljer1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser
1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser med endringer som er angitt nedenfor. Arbeidene skal utføres
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR
DetaljerOslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...
DetaljerStandard kontraktsvilkår. for Oslo kommunes kjøp av
Konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av Standard kontraktsvilkår håndverkertjenester for Oslo kommunes
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerSTATSBYGGS STANDARD KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR HÅNDVERKERTJENESTER
Statsbyggs kontraktsbestemmelser for håndverktjenester Rammeavtale for filter, service- og vedlikehold av ventilasjonsanlegg i Oslo og Akershus DL. nr.: 201400462 STATSBYGGS STANDARD KONTRAKTSBESTEMMELSER
Detaljerster LORUM IPSUM SITANNET MORBI LACUS STATSBYGGS STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV HÅNDVERKSTJENESTER Lorem ipsum sit annet morbi lacus lorem ipsum
ster LORUM IPSUM STATSBYGGS STANDARDVILKÅR SITANNET FOR KJØP AV MORBI LACUS HÅNDVERKSTJENESTER Lorem ipsum sit annet morbi lacus lorem ipsum www.statsbygg.no www.statsbygg.no Standard kontraktsvilkår for
DetaljerVedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster
Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter
DetaljerKONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009
DetaljerBYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7
BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til
DetaljerPROSJEKTERINGSHÅNDBOKA
Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
DetaljerKontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester
Ringerike Boligstiftelse Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av oppdraget.
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og
DetaljerOslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse
DetaljerPartene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt.
Kontraktbestemmelser 1.1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av rammeavtalen og det enkelte oppdrag. De skal i tide underrette
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerKONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406
KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406 mellom Mandal kommune, Bydrift (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om grunnarbeider og flombelysning
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.
TILBUDSSKJEMA Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER Fyll inn timesats eks mva. Prisene
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER Fyll inn timesats
DetaljerAVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE
AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Fast sesongpris Tilbudsskjema Entreprise Basis NS UiN, Snøbrøyting og vintervedlikehold DL
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
DetaljerKONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver
KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6
DetaljerStandard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester av
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester av 01.09.2001 Innhold 1. Anvendelse 4 2. Partenes samarbeid og gjensidige
DetaljerVedlegg 2- TILBUDSSKJEMA
Vedlegg 2- TILBUDSSKJEMA Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. Kryss av for hvilket av de tre områdene det gis tilbud på. Det er mulig å gi
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Vannledning Møllerveien- Maridalsveien
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)
Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
DetaljerVedlegg 2- TILBUDSSKJEMA
Vedlegg 2- TILBUDSSKJEMA Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. Kryss av for hvilket av de tre områdene det gis tilbud på. Det er mulig å gi
DetaljerREGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
DetaljerStatsbyggs kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag for Prosjekt Åker gård, regulering med tilhørende konsekvensutredning Doculivenr:
Prosjekt 10772 Åker gård, regulering med tilhørende konsekvensutredning STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KONSULENTOPPDRAG (K-BOKA) Statsbygg Side 1 av 8 2 Endringer og presiseringer
DetaljerKONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:
KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Bergenhus Stallbygningen K Kjøkkeninnredning DL-nr:
TILBUDSSKJEMA Summer og tilbudspriser overføres fra bok 1 til tilbudsskjemaet. Kun de timepriser og påslag som oppføres i tilbudsskjema et gjelder. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua
DetaljerREGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN
TILBUDSSKJEMA Summer og tilbudspriser overføres fra bok 1 til tilbudsskjemaet. Kun de timepriser og påslag som oppføres i tilbudsskjema et gjelder. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett
DetaljerTILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om ÅRLIG RISIKOVURDERING AV LEKEPLASSER
DetaljerTILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om VVS arbeider ved Solvik
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service,
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:
DetaljerKONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om rammeavtale elektroarbeid
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for vaktmestertjenester
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS HØGSKOLEN i ØSTFOLD K200 UTSKIFTING GOLV/DØRER Doculive nr.
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr.. om Rammeavtale for kjøp
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Kontroll og service på nødlys i Boligbyggs
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-
DetaljerGenerelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag
Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer
DetaljerRAMMEAVTALE (kontraktsnummer)
RAMMEAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som byggherre og ( entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for ELEKTRIKER ARBEIDER Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument brukes av
DetaljerAVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid
AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-
Detaljerhåndverkertjenester Standard kontraktsvilkår for Statsbyggs kjøp av håndverkertjenester Mal godkjent dato: Mal DocuLive nr.
1 AV 21 2 AV 21 Innholdsfortegnelse 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner - total kontraktssum... 4 3 Partenes samarbeid og gjensidige plikter... 4 3.1 Samarbeidsplikt... 4 3.2 Taushetsplikt... 4 4 Kontrakten...
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
og heve-/skyvevegger KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.:
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale for
DetaljerTilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER
GYLDIG FRA: FILNAVN: STANDARD KONTRAKTSBEST NS3430.DOC SIDE 1 AV 15 DOK.-EIER: HAB GODKJENT: VERSJON: 01 VERSJONSDATO: 14.12.2007 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt
DetaljerTILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
DetaljerTILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
DetaljerAvtalevilkår for Kjøp av håndverkertjenester
1 Anvendelse Disse avtalevilkår gjelder mellom Lørenskog kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og den part som påtar seg å utføre håndverkertjenester (heretter kalt Tjenesteyter) på ting eller fast eiendom.
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG - OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune Vann - og avløpsetaten. Rehabilitering av Pomona fontene
KONTRAKT NS 8406 BYGG - OG ANLEGGSARBEIDER Oslo kommune Vann - og avløpsetaten Rehabilitering av Pomona fontene Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge - og anleggskontrakt Side 1 av 10 S ist endret
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer
TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og
DetaljerRAMMEAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør.
RAMMEAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for bygningsmessige herunder domstoler og regjeringsbygg Side 1 av
DetaljerKontraktnummer Anskaffelse 71/2014
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Kontroll av automatiske
DetaljerTilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,
DetaljerRAMMEAVTALE (kontraktsnummer)
1 AV 5 RAMMEAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på firma) organisasjonsnr: som tjenesteyter for Rammeavtale for maler- og beleggarbeider i Vadsø og Vardø 2 AV 5 AVTALEDOKUMENT
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema-Totalentreprise Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K3012 Inertluftanlegg DL.nr
TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og
DetaljerAVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)
AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder
Detaljerhåndverkertjenester Standard kontraktsvilkår for Statsbyggs kjøp av håndverkertjenester Mal godkjent dato: Mal DocuLive nr.
1 AV 22 Standard kontraktsvilkår for Statsbyggs kjøp av 2 AV 22 Innholdsfortegnelse 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner - total kontraktssum... 4 3 Partenes samarbeid og gjensidige plikter... 4 3.1 Samarbeidsplikt...
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg
DetaljerTILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-
DetaljerAVTALE. mellom. STATSBYGG som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør. for
AVTALE 201400833 mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for prosjekt 68486 entreprise 14V200 Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Avtaledokument
DetaljerHFKF (R22) 14V115K302.02
TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og
DetaljerAVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK
AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no
DetaljerTILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og
DetaljerDEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn
KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å
DetaljerRAMMEAVTALE (kontraktsnummer)
utkast RAMMEAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for K 205 Foliering. Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument
DetaljerTILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
DetaljerAVTALE. mellom. STATSBYGG VEST som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør. for
AVTALE mellom STATSBYGG VEST som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for Rammeavtale: Elektroarbeider i Sogn Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument
Detaljer