Vedlegg nr. 3 PRISSKJEMA TOTALENTREPRISE BRÅTENALLÉEN BARNEHAGE 8 AVDELINGER NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet! Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles ut i de etterfølgende sider. Hovedsum for hvert kapittel overføres til tabellen på side 2. Alle priser oppgis ekskl. mva. dersom ikke annet er angitt. Innhold 1. TILBUDSSUM... 2 2. TIMEPRISER OG PÅSLAGSPROSENTER, VED REGNINGSARBEIDER... 3 2.1 TIMEPRISER ADMINISTRASJON OG PROSJEKTERING... 3 2.2 TIMEPRISER UTFØRELSE... 4 2.3 PÅSLAG UTFØRELSE... 5 2.4 PÅSLAG VED TILTRANSPORT AV UNDERENTREPRISER... 5 2.5 OPSJONER... 5 2.5.1 UTSATT OVERTAGELSESTIDSPUNKT P.G.A. ANSVARSFORHOLD HOS BYGGHERRE... 5 2.5.2 OPSJON PÅ FAST LØNNS- OG PRISSTIGNING I HELE PROSJEKTPERIODEN... 5 2.5.3 OPSJON PÅ Å KUNNE TA UT PLUSSHUSAMBISJON ETTER KS2... 5 3. DETALJERT PRISSKJEMA... 7 3.1 KAP. 1 RIGG OG DRIFT... 7 3.2 PRISSKJEMA KAP. 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER... 8 3.3 PRISSKJEMA KAP. 3 VVS-ANLEGG... 8 3.4 PRISSKJEMA KAP. 4 ELEKTRO... 9 3.5 PRISSKJEMA KAP 5 TELE OG AUTOMATISERINGSARBEIDER... 9 3.6 PRISSKJEMA KAP 6 ANDRE INSTALLASJONER... 10 3.7 PRISSKJEMA KAP 7. UTOMHUSANLEGG... 10 3.8 PRISSKJEMA KAP 8. GENERELLE KOSTNADER... 11 04.02.2016 1/11
1. TILBUDSSUM De komplette arbeider omfattet av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1.0 Rigg/drift 2.0 Bygningsmessige arbeider 3.0 VVS-installasjoner 4.0 Elaftinstallasjoner 5.0 Tele- og automatiseringsinstallasjoner 6.0 Andre installasjoner 7.0 Utomhusarbeider 8.0 Komplett prosjektering, ekskl. Forprosjekt/rammesøknad Forprosjekt/rammesøknad jmf. Mal Felles avspesifikasjon Oslo kommune og av til rammesøknad i TEK. Tilbudssum ekskl. mva. + 25 % MVA Tilbudssum inkl. mva. Overføres tilbudsbrevet. Prisene skal inkludere alle leveranser og alt arbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Kostnader fase 1, Forprosjekt OG rammesøknad. Kontrakt ns 8407. Kontraktsarbeider som omfattes av kontrakt NS 8407, er arbeider i fase 1 slik det er besevet i konkurransegrunnlaget med vedlegg. Dersom forprosjektet ikke blir godkjent under KS2- behandlingen, avsluttes prosjektet med fullføring av denne kontrakt (forprosjekt og rammesøknad). Kostnader for forprosjekt og rammesøknad vil bli honorert med pris oppgitt i post for Forprosjekt/rammesøknad. Sum post Forprosjekt/rammesøknad ekskl. mva. 04.02.2016 2/11
2. TIMEPRISER OG PÅSLAGSPROSENTER, VED REGNINGSARBEIDER De tilbudte timepriser, påslagsprosenter osv. skal gjelde også i reklamasjonstiden. Alle etterfølgende priser er ekskl. mva. Det vil legges til grunn 500 timer med gjennomsnittlig timepris i evalueringen av pris. 2.1 TIMEPRISER ADMINISTRASJON OG PROSJEKTERING Personell: Timepris Prosjektleder Miljøansvarlig/miljøleder Kvalitetsansvarlig Prosjekteringsgruppeleder ITB koordinator (teknisk samordner, og ansvarlig for SD) BIM koordinator BIMK (Overordnet og tverrfaglig koordinator) Byggeplassleder Arkitekt ARK Interiørarkitekt IARK Landskapsarkitekt LARK Rådgiver byggeteknikk RIB Rådgiver brann RIBr Rådgiver VVS teknikk RIV Rådgiver elektroteknikk RIE Rådgiver geoteknikk RIG Rådgiver akustikk RIAKU Rådgiver bygningsfysikk RIBFys Rådgiver miljø RIM BREEAM Akeditert Profesjonell AP Andre: (spesifiser) Annet relevant personell føres inn på listen, ev. spesifiseres i eget signert vedlegg. Det skal IKKE oppgis navn på firma eller personer. 04.02.2016 3/11
2.2 TIMEPRISER UTFØRELSE Formenn og timelønnede/ue, m.m. Timepris Formann: Grunnarbeider: Tømrer: Snekker: Murer: Maler: Flislegger: Blikkenslager: Membranarbeider: Monteringsarbeider: Taktekker: Rørlegger: Elektriker montør: Betongarbeider: Jernbinder: Forskalingssnekker: Anleggsgartner: Ingeniør automatikk: Kjølemontør: Hjelpearbeider (ikke faglært) Andre: (spesifiser) 04.02.2016 4/11
2.3 PÅSLAG UTFØRELSE Materialer: Materialer betales med selvkost (fratrukket dokumenterte rabatter) tillagt. % Transport og maskinleie: Transport og maskinleie betales etter dokumenterte kostnader, fratrukket rabatt, tillagt % 2.4 PÅSLAG VED TILTRANSPORT AV UNDERENTREPRISER For entrepriser som tiltransporteres til totalentreprenørens underentrepriser, jf. NS 8407 pkt. 12.2.4 og kontrakts formularets pkt. 7, tillagt % For entrepriser hvor totalentreprenøren pålegges byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører, jf. NS 8407 pkt. 12.4.2 og kontrakts formularets pkt. 7, tillagt.. % 2.5 OPSJONER Opsjoner er en rettighet som OBY har i prosjektet ovenfor TE, men OBY har ingen forpliktelse ovenfor TE til å benytte disse. Opsjonene teller ikke med som endringsarbeider jf. NS 8407 pkt. 31.1 hvis OBY velger å benytte en eller fler av disse. 2.5.1 UTSATT OVERTAGELSESTIDSPUNKT P.G.A. ANSVARSFORHOLD HOS BYGGHERRE Hvis det skulle oppstå en situasjon før oppstart av byggearbeidene der byggherre har ansvar for en forsinkelse som medfører av på fristforlengelse, jf. NS 8407pkt. 33.1 og derved utsatt tidspunkt for overtakelse av barnehagen, bes det oppgitt eventuelle merkostnader (inkl. prisstigning) for lenger prosjekttid pr. påbegynt uke. Eventuell priskonsekvens oppgis hvis forsinkelsen oppsto før bygging. Eventuell merkostnad for forsinkelse pga byggherrens ansvarsforhold, oppstått før bygging oppgis til eks. mva. pr påbegynt uke. Avtalt frist for overtakelse skal endres tilsvarende de dagene forsinkelsen for oppstart av byggearbeidene utgjør. Dersom totalentreprenøren mener at det senere i prosjektet oppstår nye forsinkelser som skyldes byggherrens forhold, skal disse behandles etter de ordinære bestemmelsene i NS 8407. 2.5.2 OPSJON PÅ FAST LØNNS- OG PRISSTIGNING I HELE PROSJEKTPERIODEN Som alternativ til prisregulering av kontrakt, jf. NS 8407 pkt.26.2, bes det om fastpris tillegg for lønns- og prisstigning i hele prosjektperioden fra og med fase 1 oppstart kontrakt/forprosjekt til og med fase 3 prøvedrift og overtakelse. Fastpristillegget må splittes opp i 2 deler hvis prosjektet avsluttes etter fase 1. Fastpristillegget skal også omfatte lønns- og prisstigning for eventuelle endringsarbeider jf. NS 8407 pkt. 31.1 Fastpristillegg for lønns- og prisstigning for fase 1 fra kontraktsinngåelse til avsluttet forprosjekt eks.mva. for nevnte periode. Fastpristillegg for lønns- og prisstigning for fase 2-3 fra prosjektering og bygging til prøvedrift og overtakelse av prosjektet eks.mva. for nevnte periode. 2.5.3 OPSJON PÅ Å KUNNE TA UT PLUSSHUSAMBISJON ETTER KS2 Overordnet bestiller (Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap) skal ha muligheten til å gå bort i fra ambisjonen om at barnehagen bygges som plusshus etter KS2-prosessen. Tilbyder skal av den grunn gi opsjon på fradragspris dersom byggherre velger å gå bort fra plusshusambisjonen Fradragspris. ekskl. mva. 04.02.2016 5/11
Tilbyderens undersift: Firma Adresse Telefon E-post Sted Dato Det beeftes at tilbudet vedstås iht. tilbudsinnbydelsen. Firmastempel og undersift 04.02.2016 6/11
3. DETALJERT PRISSKJEMA 3.1 KAP. 1 RIGG OG DRIFT Rigging D20 Anleggstomt, tilførsels- og forsyningsanlegg D30 Rigg, forlegning, kontor, lager D40 Rigg transportanlegg D50 Rigg produserende anlegg D60 Rigg for vinterarbeid D80 Spesiell rigging, klargjøring SUM RIGGING Drift av byggeplass E10 Kapitalytelser E20 Tilførsels- og forsyningsanlegg E30 Drift forlegninger, kontor, lager E40 Drift transportanlegg E50 Drift produserende anlegg E60 Drift vinterarbeid E80 Administrasjon, reiser, kontroll E90 Diverse drift av byggeplass SUM DRIFT AV BYGGEPLASS SUM KAP 1. RIGG OG DRIFT EKSKL. MVA. Overføres til tilbudssammendrag 04.02.2016 7/11
3.2 PRISSKJEMA KAP. 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 21 Grunn og fundamenter 22 Bæresystemer 23 Yttervegger 24 Innervegger 25 Dekker 26 Yttertak 27 Inventar 28 Trapper med mer 29 Diverse SUM KAP 2. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EKSKL. MVA. Overføres til tilbudssammendrag 3.3 PRISSKJEMA KAP. 3 VVS-ANLEGG 31 SANITÆR 32 VARME 33 BRANNSLOKKING 35 KULDE 36 LUFTBEHANDLING 38 DIVERSE SUM KAP. 3 VVS-ANLEGG EKSKL. MVA. Overføres til tilbudssammendraget 04.02.2016 8/11
3.4 PRISSKJEMA KAP. 4 ELEKTRO 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 42 HØYSPENTFORSYNING 43 LAVSPENTFORSYNING 44 LYS 45 ELVARME 46 DRIFTSTEKNISK 49 DIVERSE SUM KAP 4. ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER EKSKL. MVA. Overføres til tilbudssammendraget 3.5 PRISSKJEMA KAP 5 TELE OG AUTOMATISERINGSARBEIDER 51 GENERELLE ANLEGG 52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON 53 TELEFON 54 ALARM OG SIGNAL 55 LYD OG BILDE 56 AUTOMATISERING 59 DIVERSE SUM TELE OG AUTOMATISERING EKSKL. MVA. Overføres til tilbudssammendrag 04.02.2016 9/11
3.6 PRISSKJEMA KAP 6 ANDRE INSTALLASJONER 61 RESERVEKRAFT 62 HEISER 64 SAMMENSATTE ENHETER 65 AVFALL OG STØVSUGING 66 PIPER 67 SIKRING 68 SKJERMING 69 ANDRE ANLEGG SUM KAP 6. ANDRE INSTALLASJONER EKSKL. MVA. Overføres til tilbudssammendrag 3.7 PRISSKJEMA KAP 7. UTOMHUSANLEGG 71 TERRENGBEHANDLING 72 KONSTRUKSJONER 73 UTOMHUS VVS 74 UTOMHUS ELKRAFT 75 UTOMHUS TELE OG AUTOMATISERING 76 VEIER, PLASSER 77 PARK, HAGE 78 SKJØTSEL AV UTOMHUSANLEGG, 1 ÅR ETTER OVERTAKELSE, DOKUMENTERS MED SPESIFISERT SKJØTSELSPLAN SUM KAP 7. UTOMHUSANLEGG EKSKL. MVA. Overføres til tilbudssammendrag. 04.02.2016 10/11
3.8 PRISSKJEMA KAP 8. GENERELLE KOSTNADER 81 PROSJEKTADMINISTRASJON 82 FORPROSJEKT (FASE 1) 84 PLANARBEID/SØKEPROSESS 85 DETALJPROSJEKTERING 89 DIVERSE SUM KAP 8. GENERELLE KOSTNADER EKSKL. MVA. Overføres til tilbudssammendrag. 04.02.2016 11/11