Statens vegvesen Region sør A Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km A0 Forside og innholdsliste

Transkript

1 Statens vegvesen Region sør A Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell: Hp05 km 11,028 Prosjekt nummer Tilbudsnummer: 16/19436 Maldokument, bygging, versjon

2 Statens vegvesen Region sør A Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km A0 Forside og innholdsliste Innholdsliste A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 D D1 D2 E E1 E2 E3 E4 E5 Prosjektinformasjon Forside og innholdsliste Dokumentliste Innbydelse til anbudskonkurranse Orientering om prosjektet Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Spesielle kontraktsbestemmelser Avtaledokument Beskrivende del Beskrivelse Tegninger og supplerende dokumenter D2-1 Geotekniske og geologiske rapporter D2-5 SHA-plan D2-6 Skjemaer Svardokumenter Dokumentasjon fra tilbyder Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Beskrivelse med utfylte priser Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Tilbudsskjema Vedlegg: Objektliste Maldokument, bygging, versjon

3 Statens vegvesen Region sør A Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende internettadresse: For disse siste dokumentene er betegnelsen URL brukt i tabellen nedenfor. Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: DOKUMENT DATO Antall vedlagte eks. 1 Konkurransegrunnlag Kap A-D1 og E Objektliste (iht. håndbok 138) Datafiler med mengder fra kap D D2-1 Tegningsgrunnlag D2-2 Grunnundersøkelser D2-3 SHA-plan Prosesskoden: Håndbok R761 Prosesskode 1 Håndbok R762 Prosesskode URL URL 10 Vegbygging, håndbok N URL 11 Arbeid på og ved veg, håndbok N URL 12 Modellgrunnlag (iht. håndbok V URL 13 Tegningsgrunnlag (iht. håndbok R URL 14 Avfallshåndtering, håndbok R URL 15 Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N URL 16 NA-rundskriv 2007/11: Retningslinjer for kvalitetssikring av bruer, med vedlegg 17 Reseptorienterte asfaltkontrakter, kontroll og dokumentasjon av utførelse, Teknologirapport Vedlegg 3 foreligger i ny versjon. Utgitt av Teknologiavdelingen i Vegdirektoratet 18 NA-rundskriv 2008/8: Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester 19 NA-rundskriv 2010/8: Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner 20 Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet 21 Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg 22 Fastsatte skjema som skal brukes: - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser, Vedlegg 2 - R15 Avfallsrapportering (ELRAPP) - R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten (ELRAPP) - R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP - Målebrev - Avviksmelding - Krav om endringsordre - Endringsordre - Sluttattest for utført entreprise Maldokument, bygging, versjon URL URL URL URL 2005 URL URL URL Jf dok. nr. 23 Jf dok. nr. 23 Jf dok. nr. 23 URL URL URL URL

4 Statens vegvesen Region sør A Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste DOKUMENT - Erklæring ved bruk av underentreprenør eller virksomhet som foretar utleie av personell 23 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene 24 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen 25 Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon), Lastes ned fra DATO Antall vedlagte eks. URL URL URL Statens vegvesens håndbøker har nye nummer fra 1. juni Se håndboksidene for mer informasjon om det nye nummereringssystemet og tabeller som viser oversikt over nye og gamle nummer. Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer. Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f. eks. rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av omnummereringen. Maldokument, bygging, versjon

5 Statens vegvesen Region sør A Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km A Prosjektinformasjon A2 Innbydelse til anbudskonkurranse A Prosjektinformasjon A2 Innbydelse til anbudskonkurranse Kontraktarbeid: Rv35 Vikerskogen gangbru Statens vegvesen Region sør ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2. Tilbudskonferanse vil finne sted med møtested Statens kl 1300 Tilbudsfrist utløper kl 1200 I Innlevering til: Regionskontoret i Arendal med innleveringssted: Kontoradresse: Statens vegvesen Region sør, Længseveien 4, Harebakken, 4846 Arendal Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal Tilbudsåpning vil finne sted: på regionskontoret i Arendal kl 1300 Adresse: Langsæveien 4, Harebakken, 4846 Arendal. Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, lo samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, fo. Følgende legges til grunn: Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider Under terskel: Iht foa 2-2 Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. Vedståelsesfristen utløper Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget og/eller kontraktsarbeidet, rettes til: Navn og funksjon: Ottar Langehaug, byggeleder Postadresse: Postboks 723, Stoa, 4808 Arendal Besøksadresse: Tollbugata 2, 3044 Drammen Telefon: E-post: extotl@vegvesen.no Statens vegvesen Region sør, Underskrift

6 Statens vegvesen Region sør A Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang Entrepriseform og kontraktstype Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Avvik i kontraktens rammebetingelser Forskudd Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Spesielle forhold... 3 Maldokument, bygging, versjon

7 Statens vegvesen Region sør A Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang Entrepriseform og kontraktstype Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Avvik i kontraktens rammebetingelser Forskudd Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Spesielle forhold... 3 Maldokument, bygging, versjon

8 Statens vegvesen Region sør A Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Arbeidenes art og omfang Brua skal være erstatning for bru på samme sted som falt ned som følge av påkjørsel. Vegprofilet skal utvides på vestsiden så det passer med antatt framtidig utvidelse av vegen. I tillegg skal det sprenges grøfteprofil på østsiden av vegen. Ny bru bygges med plasstøpte landkar. I bruspennet brukes Super-I bjelker med 250mm påstøp som skal støpes i samvirke med I-bjelkene. I tillegg legges fuktisolering og asfalt. På hver side av brua bygges gangveg med slitedekke av grus, bortsett fra de siste meterne inn mot brua som skal asfalteres. Vegen har en årsdøgntrafikk på Prosjektet er tegningsbasert. Bruspenn: 30 m Brubredde: 4,1 m Betong: 100 m3 Veglengde gangveg: 120 m Jordmasser i linja: 550 m3 Sprengning: 2000 m3 2 Entrepriseform og kontraktstype Entrepriseform er utførelsesentreprise Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. Frist for ferdigstillelse er Avvik i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 5 Forskudd.Det utbetales ikke forskudd. 6 Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt. Maldokument, bygging, versjon

9 Statens vegvesen Region sør A Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2. 8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Byggeplassen ligger ved Rv35 mellom avkjøringene til Vikersund. Adkomsten er direkte fra Rv35. Til gangveg på sydsiden av brua er adkomsten fra Vikersund. 9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 10 Spesielle forhold Maldokument, bygging, versjon

10 Statens vegvesen Region sør A Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2. 8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Byggeplassen ligger ved Rv35 mellom avkjøringene til Vikersund. Adkomsten er direkte fra Rv35. Til gangveg på sydsiden av brua er adkomsten fra Vikersund. 9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 10 Spesielle forhold Maldokument, bygging, versjon

11 Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget Kostnader for utarbeidelse av tilbud Tilbudets utforming Språkkrav Avvik fra konkurransegrunnlaget Avslutning av konkurransen Oppdragsgiver for riks- og fylkesveg. Klage til KOFA... 2 Maldokument, versjon

12 Statens vegvesen B1-2 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Alminnelige konkurranseregler 1.1 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette. 1.2 Kostnader for utarbeidelse av tilbud Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder. 1.3 Tilbudets utforming Telefaks, e-post eller annen form for elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud. Enhetspriser mv. kan leveres på papir som egen data-utskrift såfremt entreprenøren ikke foretar endringer av poster og mengder i strid med konkurransegrunnlaget inklusive addenda, og under forutsetning av at kap. E5 Tilbudsskjema er fullstendig utfylt. Data om enhetspriser mv. på elektronisk middel erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet. 1.4 Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. 1.5 Avvik fra konkurransegrunnlaget Eventuelle forbehold skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes. Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud. 1.6 Avslutning av konkurransen Innsendte tilbud vil ikke bli returnert. 1.7 Oppdragsgiver for riks- og fylkesveg. Klage til KOFA For klage som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Regionvegsjefen rett innklaget. Maldokument, versjon

13 Statens vegvesen Region sør B Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt Skatteattester Arbeidsfellesskap Krav til kvalifikasjoner Erfaring Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter HMS Systematisk HMS-arbeid Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Nøkkelpersoners kompetanse Organisering Øvrige kvalifikasjonskrav... 4 Maldokument, bygging, versjon

14 Statens vegvesen Region sør B Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Generelt Generelt kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt. Opplysninger om tilbyder skal gis på svarskjema i kapittel E2. Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysundregistrene og fra oppgitte referanser. Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (fo (2)g og (2)g. Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. Byggherren vil også legge vekt på opplysninger fra egne evalueringer av tilbyder. Tilbyder som ikke tilfredsstiller byggherrens krav til kvalifikasjoner vil bli avvist, jf. foa 8-4 og Hvert enkelt krav må tilfredsstilles. Hvert krav som ikke tilfredsstilles vil medføre at tilbyder avvises. Grunnlaget for byggherrens vurderinger av om krav er oppfylt er den dokumentasjon som følger med tilbudet. Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at tilbudet blir avvist. 2 Skatteattester Med tilbud skal følge skatteattester for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 måneder. Jf. foa 8-7, evt Arbeidsfellesskap Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. Det skal gis en redegjørelse for foretaksform og sammensetning av arbeidsfellesskapet inkl. deltagernes organisasjonsnummer. Tilbyder må da sørge for å dokumentere hvordan kompetansekravene skal oppfylles av deltakerne. Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital vurderes hver enkelt deltager individuelt. Maldokument, bygging, versjon

15 Statens vegvesen Region sør B Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til kvalifikasjoner 4.1 Erfaring Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at han har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. Dette gjelder også for firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad. Dokumentasjonskrav: Opplysninger om slike skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Der tilbyderen må støtte seg på andre for å bli kvalifisert, må tilbyderen dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene. Dette kan dokumenteres ved at tilbyderen fremlegger en gjensidig forpliktelseserklæring eller tilsvarende Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte. Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.: dokumentasjon av utført kvalitet oppfyllelse av kontrakter etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår overholdelse av frister oppfølging i reklamasjonstiden Dokumentasjonskrav: Opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Jf. kapittel E2, pkt , skjema E Eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte entrepriser kan også være med i grunnlaget for vurderingene. Maldokument, bygging, versjon

16 Statens vegvesen Region sør B Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner HMS Systematisk HMS-arbeid Tilbyder skal ha system og rutiner som sikrer at HMS-arbeidet drives på en systematisk måte iht. internkontrollforskriften, jf. bekreftelse i E5 tilbudsskjema. 4.3 Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder kravet for hver enkelt av deltakerne. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon av egenkapital skal følge tilbud. Jf. kapittel E2, pkt , skjema E Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbud. 4.4 Gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Nøkkelpersoners kompetanse Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersoner som disponeres for oppdraget. Dokumentasjonskrav: Kompetanse og erfaring skal dokumenteres. Jf. kapittel E2, pkt , skjema E Organisering Det kreves at organiseringen av gjennomføringen av kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at tilbyder har kapasitet og evne til å håndtere uforutsette forhold i kontrakten. Dokumentasjonskrav: Med tilbud skal følge redegjørelse for hvordan tilbyder vil organisere gjennomføringen av kontrakten. 4.5 Øvrige kvalifikasjonskrav Maldokument, bygging, versjon

17 Statens vegvesen Region sør B Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / Utlevering av konkurransegrunnlaget Levering av tilbud Alternative tilbud, foa Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa Tilbudets utforming Taktisk prising... 3 Maldokument, bygging, versjon

18 Statens vegvesen Region sør B Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3 Som teknisk beskrivelse gjelder Prosesskode 1, Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter og Prosesskode 2, Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier, eventuelt spesiell teknisk beskrivelse. NS 3420 gjelder bare i den utstrekning dette fremgår av konkurransegrunnlaget. 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget De som tilbudsinnbydelsen er rettet til, skal få utlevert det antall eksemplarer av konkurransegrunnlaget eller deler av dette som er nødvendig for å gi tilbud og innhente tilbud fra underentreprenører. Mengdefortegnelsen (prosess-sted-element) blir i tillegg utlevert på CD eller annet elektronisk middel som *.xml-fil iht. NS3459 utg. 3. Følgende data leveres på CD, prosjekthotell eller annet elektronisk middel: Grunnlagsdata Prosjektert grunnlag (modeller og tegninger) Utsettingsdata (eget datasett for tegningsbaserte prosjekter, stikningsdata inngår i fagmodellene for modellbaserte prosjekter) Se A1 Dokumentliste for informasjon om hvilke datafiler som leveres med konkurransegrunnlaget. 3 Levering av tilbud Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket "Tilbud 16/19436 Vikerskogen gangbru" 4 Alternative tilbud, foa 20-4 Alternative tilbud er å forstå som tilbud på alternative tekniske løsninger. 5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa 22-2 Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 6 Tilbudets utforming Der byggherren har levert ut konkurransegrunnlaget på *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, bør entreprenøren med tilbudet levere tilsvarende priset mengdefortegnelse på CD, som NS 3459 utg. 3 fil i tillegg til utfylt/utskrevet mengdefortegnelse på papir. Maldokument, bygging, versjon

19 Statens vegvesen Region sør B Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Taktisk prising Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok R761 kapittel 4.3. Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene. Forhold som vil bli vurdert er om prisingen er gitt på en slik måte at mulighetene for å anvende dem generelt innenfor kontrakten er sterkt begrenset, eller det hindrer byggherren i å foreta optimale valg påvirker det forholdsmessige vederlag for tilført verdi på en uheldig måte bryter med intensjonen med enhetspriser i kontrakten i sum gir feilaktig bilde av tilbudet i sammenlikning med andre tilbud vil kunne påvirke kontraktssamarbeidet mellom partene på en negativ måte Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner Timepris for mannskap og maskiner (se kap. E4) blir vurdert på samme måte som øvrige enhetspriser. Maldokument, bygging, versjon

20 Statens vegvesen C1-1 C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

21 Statens vegvesen C2-1 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2) Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4) Opplysninger gitt i tilbudet Myndighetskrav. Arbeidskraft Bruk av innleid arbeidskraft (foa 3-11, (4)) Anvendt arbeidskraft Lønns- og arbeidsvilkår Rapportering i samsvar med ligningsloven Personell Språkkrav Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) Oppstartmøte med tilhørende samhandling Samarbeidsmøter Møter, faglige samlinger og kurs Varsler (se NS 8406 pkt. 7) Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) Generelle krav Kvalitetsplan Dokumentasjon Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) Lærlinger Priser (se NS 8406 pkt. 23) Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23) Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31) Tillatelser, løyver og dispensasjoner Midlertidige avtaler med grunneiere Uttalelser til media Registrering i datasystem Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan HMS-kort og føring av oversiktsliste Opplæring og kompetanse Arbeidstid Risikovurdering Arbeidsvarsling Personlig verneutstyr Kjemiske produkter... 19

22 Statens vegvesen C2-2 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet Vernerunder, kontrollrutiner og merking Undersøkelse av K4- og K5-hendelser Ytre miljø Plan for ytre miljø - YM-plan Hensyn til omgivelsene Trematerialer Avfallshåndtering Gjenbruk av materialer Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM Plan for håndtering av uønskede hendelser Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser Dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM Avviksbehandling, rapportering og debrifing Byggherrens sanksjonsrett... 24

23 Statens vegvesen C2-3 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Definisjoner 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2) Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift. 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren. Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. Innleid arbeidstaker: Arbeidstaker som er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, uten selvstendig ansvar for det utførte arbeidet. Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til, jf. aml Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4) Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. NS 8406 pkt. 4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser. 3 Opplysninger gitt i tilbudet Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprenøren. Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 4 Myndighetskrav. Arbeidskraft. 4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa 3-11, (4)) Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av arbeidet kan utføres av underentreprenører og/eller innleid arbeidskraft. Kap. NS 8406 pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprenør, gjøres gjeldende også for bruk av innleid arbeidskraft.

24 Statens vegvesen C2-4 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Anvendt arbeidskraft Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne kontrakten. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender arbeidskraft som er ulovlig eller som ikke oppfyller kravene i kontrakten, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kroner pr hverdag. Dersom iverksettelse av dagmulkt ikke fører til retting av forholdet, kan byggherren heve kontrakten. Heving av kontrakten gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne, eller alle der det er flere enn to. 4.3 Lønns- og arbeidsvilkår Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underentreprenørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal videreføre bestemmelsene overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige

25 Statens vegvesen C2-5 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever bestemmelsene om lønnsog arbeidsvilkår, kan byggherren iverksette følgende tiltak: 1. Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 2. Holde tilbake et beløp som tilsvarer 2 ganger entreprenørens antatte besparelse, til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. 3. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsene. 4. Dersom entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten. Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår kan entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to. 4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven 5-6 Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199, del 2 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199, del 2 i løpet av kontraktstiden, skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren. For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter.

26 Statens vegvesen C2-6 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. NS 8406 pkt Fakturering og betaling. 5 Personell Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren. Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, jf. pkt. 27.2, skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne. Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. Dersom ikke kravet til andel egne ansatte er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 25 mill. kroner eks. mva. 6 Språkkrav All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk. Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet. Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk. I den grad vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren. 7 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter avholdt møte, til de øvrige møtedeltagerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt.

27 Statens vegvesen C2-7 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Oppstartmøte med tilhørende samhandling Opplegg for samhandling, som i hovedsak skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes, skal avklares og avtales i oppstartsmøte. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Samhandlingen skal som minimum omfatte: 1) Personer, roller, samarbeid Bli kjent Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen. Roller, ansvar og fullmakter Møtestruktur Kommunikasjon 2) Gjennomgang av kontrakten Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet, kap D1 3) Helse, miljø og sikkerhet Partenes ansvar Kontroll og oppfølging Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe hverandre? 4) Håndtering av tvister Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer kontraktens bestemmelser kap C2, pkt 9 Samarbeidsmøter. Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art Rutiner for varsler og svar håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet. Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget. Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingen gjennomføres i tidligfase, skal delta i denne. Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres. For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeider byggherren skriftlig oppsummering i et samhandlingsdokument som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter og samarbeidsmøter. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører og innleide arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.

28 Statens vegvesen C2-8 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Samarbeidsmøter For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes/iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc, kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas opp til vurdering etter det første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2 møter pr år. For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i kontraktsperioden. I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet. Samarbeidsmøtene skal inneholde en evalueringsprosess hvor partene evaluerer hverandre basert på en skriftlig rapport. Hvilke temaer som anses relevant for den aktuelle kontrakt og hva som kreves belyst i den skriftlige rapporten, skal avklares i samhandlingen før byggestart og inngå i samhandlingsdokumentet. Status knyttet til samarbeidsforhold og ev. forslag til forbedringer skal alltid være tema i samarbeidsmøtet. Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken skal partene bringe inn en «ekspert» med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til tvistespørsmålet og komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet. Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig dokumentasjon/ forklaring.

29 Statens vegvesen C2-9 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning. Endelig beslutning kan bety at partene blir enig om hvordan tvisten skal løses eller at tvisten er av en slik art at partene blir enig om at tvisten skal avklares av domstolene. Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene. 10 Møter, faglige samlinger og kurs Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten. I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger. 11 Varsler (se NS 8406 pkt. 7) Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt. Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør. 12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer. Entreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 13 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

30 Statens vegvesen C2-10 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 14.1 Generelle krav Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten Kvalitetsplan Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: Organisasjonsplan Kontrollplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for å bevise overensstemmelse for produktet å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen. Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader. Arbeidsprosedyrer Avviksbehandling Dokumentbehandling Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene. Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter.

31 Statens vegvesen C2-11 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Dokumentasjon Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. 15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. Virksomhet som foretar utleie av personell sidestilles i denne bestemmelsen med underentreprenør. Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørenes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeider etc.) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenør vil utføre alt arbeid selv, eller om denne planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Entreprenøren skal videreføre alle aktuelle krav i denne kontrakten til underentreprenørene. Entreprenør og underentreprenører skal levere felles erklæring på at kontraktens krav er videreført til neste ledd. Erklæring skal gis på eget skjema «Erklæring ved bruk av underentreprenør eller virksomhet som foretar utleie av personell». Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på kroner eks mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. Entreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold før inngåelse av kontrakter. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve HMS-egenerklæring gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge HMS-egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig grunn. 16 Lærlinger Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kroner pr. time, med maksimum antall timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for underentreprenører inkluderes i regnskapet.

32 Statens vegvesen C2-12 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling. For hver lærling skal dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa», kap 4, 4-1. Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden. 17 Priser (se NS 8406 pkt. 23) Prisene skal være i norske kroner. Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l. Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene. Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23) Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen. Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av kontraktssum. 19 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) Faktura skal sendes til: Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Minimumskrav til faktura er: Stående A4-format (bør) God trykk

33 Statens vegvesen C2-13 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Nøytral bakgrunn Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender Bankkontonummer Fakturanummer Fakturadato Fakturabeløp (må komme tydelig frem) Fakturert hittil i år Totalt påløpt oppdraget Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete delbestilling. Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005). Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og evt. elementkode. Merverdiavgift skal fremgå av fakturaen. For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig varsel, er han bundet av entreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig. 20 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats. Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. Eventuell prisregulering foretas iht. bestemmelser angitt i kap. C3. Timepriser mannskap Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l.

34 Statens vegvesen C2-14 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren. Timepriser maskiner For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser. For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. Materialer Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Byggherrens rett til innsigelse Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31) Fylkesveg For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren. Riksveg For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren. 22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktsarbeidet. 23 Midlertidige avtaler med grunneiere Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen.

35 Statens vegvesen C2-15 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Uttalelser til media Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd å ha konferert med byggherren. Generelt skal det henvises til byggherren i slike saker. 25 Registrering i datasystem I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre. 26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten. Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet. 27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Risikovurdering. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften. SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen HMS-kort og føring av oversiktsliste Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i "Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser". Byggherren har krav både på å få

36 Statens vegvesen C2-16 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen se enkeltkort, få kopi av enkeltkort på forespørsel og å få oversikt/dokumentasjon fra entreprenøren over hvem som har gyldige HMS-kort. HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste med navn og organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører kontraktsarbeid. For hver av disse spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører kontraktsarbeid. Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene Opplæring og kompetanse Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet. Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift. Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder: 1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 2.2 Kurs for ansvarshavende 2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 3. Førstehjelpskurs Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år Arbeidstid Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger som benyttes. Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/ utvidet arbeidstid fra kommunelege, bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes byggherren umiddelbart sammen med forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordningen. Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning som det er søkt om godkjenning av før ordningen er formelt godkjent Risikovurdering Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko. Der Statens vegvesen allerede har utarbeidet arbeidsinstruks (for eksempel i

37 Statens vegvesen C2-17 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen håndbøker), skal disse følges med mindre hovedbedriftens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesens. Byggherren utfører overordnet risikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets spesifikke risikoforhold og øvrige rammebetingelser som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnede risikovurdering er en del av SHA-planen. Entreprenøren skal utføre detaljert risikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt framgangsmåte for utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse. Entreprenøren skal utarbeide risikovurderinger, sikker jobb analyse (SJA) og eventuelt arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering og entreprenørens selvstendige risikovurderinger når det gjelder: arbeid som innebærer særlig risiko anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig. Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige verneombudet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i arbeidet, og signeres av disse Arbeidsvarsling Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet, skal benytte vernejakke som beskrevet i retningslinjer håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr, pkt Jakke for manuell dirigering. Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen. Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren.

38 Statens vegvesen C2-18 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren Personlig verneutstyr Alt verneutstyr skal være CE-merket. Det skal benyttes vernetøy som er godkjent etter NS- EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy Prøvetakingsmetoder og krav. Standard verneutrustning Følgende skal inngå i standard verneutrustning for bruk i kontraktsarbeidet: Arbeidsbukse i minst verneklasse 1 og vernevest, vernejakke eller tilsvarende i verneklasse 3. Alternativt kan kjeledress i verneklasse 3 benyttes. Hjelm. Ved arbeid der hjelmen kan utgjøre en risiko om den faller av, eksempelvis i høyden, skal det brukes hjelm sikret med hakestropp. Vernesko. Arbeidshansker. Vernebriller eller øyevern. Det er krav til tettsittende vernebriller eller øyevern ved sprutende kutte- og slipearbeider og ved arbeid med kjemikalier, fersk betong og ved bruk av høytrykksspyler. Unntak fra krav til standard verneutrustning Dersom bruk av arbeidshansker, vernebriller eller øyevern medfører økt risiko, kan kravet fravikes under forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering og sikkerheten er ivaretatt på andre måter. Arbeid inne Kravene om bruk av svært synlig vernetøy, hjelm, vernesko, arbeidshansker og vernebriller eller øyevern kan fravikes på kontorer / brakker og inne i maskiner eller kjøretøy med lukkede førerhytter. Arbeid ute Ved registreringsarbeid, befaringer m.v. kan krav til bruk av arbeidshansker, vernebriller eller øyevern, hjelm, vernesko og arbeidsbukse fravikes dersom ikke andre forhold på eller ved arbeidsstedet tilsier krav til bruk av dette verneutstyret. For arbeider innen drift og vedlikehold hvor kravet til hjelm ikke virker hensiktsmessig, kan entreprenøren fravike kravet dersom risikovurdering viser at dette er fullt forsvarlig. Øvrig verneutrustning Følgende verneutrustning skal som minimum benyttes slik det er beskrevet nedenfor. Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 db. Det er ikke tillatt å bruke hørselvern med radio eller musikkspiller. Åndedrettsvern med riktig filter skal benyttes i arbeidsatmosfære som inneholder helsefarlige gasser eller støv.

39 Statens vegvesen C2-19 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Bruk av fallsikringsutstyr krever dokumentert risikovurdering. Ved kortvarig arbeid i høyden (> 2 meter) når andre sikringstiltak ikke er mulig, ved arbeid i knekkarm- og teleskoplift med festepunkt for fallsikringsutstyr og som ekstra sikkerhetsbarriere ved arbeid i stor høyde, kan fallsikringsutstyr benyttes. Redningsvest skal alltid brukes ved arbeid på, over eller nær vann der sikkerheten ikke er ivaretatt på andre måter Kjemiske produkter Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig, både når det gjelder akutte og langsiktige virkninger (for eksempel oppkonsentrering i levende organismer eller genetiske endringer) samt hvilke volum som kreves for å oppnå tilfredsstillende resultat. Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført. Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene Vernerunder, kontrollrutiner og merking Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang i måneden i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll Undersøkelse av K4- og K5-hendelser Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker (K5-hendelser) eller uønskede hendelser som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (K4-hendelser). Etter slike hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part, kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. I slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for

40 Statens vegvesen C2-20 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres av alle som faller inn under samordningsansvaret for kontraktsarbeidet. 28 Ytre miljø 28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan Før kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan Hensyn til omgivelsene Entreprenøren må i tillegg til å følge generelle krav, holde oversikt over forhold som krever spesielle hensyn i kontraktsområdet. Kontraktsarbeidene må utføres iht. kontraktens krav og de regler som ellers gjelder for disse områder. Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Miljøverndepartementet T1442 pkt. 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner. Der det finnes lokale retningslinjer som er strengere enn de som framgår av T1442, skal disse følges. Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede arter og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer Trematerialer Det skal ikke forekomme tremateriale med tropisk tømmer, verken i det ferdige produktet eller midlertidig under gjennomføring av kontraktsarbeidene Avfallshåndtering 1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for asfaltgjenvinning KFA. 2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt,

41 Statens vegvesen C2-21 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden. 4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema. Entreprenøren innhenter fullmakt fra byggherren til å registrere farlig avfall på vegne av byggherren i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Øvrig farlig avfall (f.eks. spillolje fra entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, eventuelt underentreprenørens, organisasjonsnummer. 5. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomføres en basiskarakterisering* før deponering finner sted. 6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i ELRAPP. *For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK-10) til Plan- og bygningsloven Gjenbruk av materialer Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a. gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder (slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er dokumentert fri for miljøgifter. 29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM 29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår. Entreprenøren skal derfor for kontrakten utarbeide en plan som minst skal inneholde: Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av øvelser Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp Varslingsplan Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse. Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transport/evakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt. Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr.

42 Statens vegvesen C2-22 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles. Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer: Hva Rapporteres Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) Når rapporteres Når det skjer Til hvem Politi Arbeidstilsynet Byggeleder DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) Rapportform til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) Øvrige ulykker (konsekvensklasse K3, K2 og K1) Senest innen 48 timer Byggeleder DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud Skriftlig 3) Nestenulykker Senest innen 14 dager Byggeleder Skriftlig 3) Alvorlige nestenulykker (konsekvensklasse K5 og K4) Når det skjer Byggeleder Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) Yrkessykdom/ yrkesskade Når det blir konstatert 1 ) Arbeidstilsynet Byggeleder 2) Skriftlig 1) Benyttes til forebyggende arbeid 2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten. 3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18. Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal Statens vegvesens byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i henhold til varslingsplan. Prosjektleder skal også varsle Statens vegvesens HMSkoordinator og HMS-rådgiver.

43 Statens vegvesen C2-23 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Begrepsforklaring: DSB: Nestenulykke: Ulykke: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor Konsekvensklasse Personskade K5 Død K4 Alvorlig personskade med mulig varig mén K3 Personskade med fravær over 10 dager K2 Personskade med fravær inntil 10 dager K1 Personskade uten fravær Konsekvensklasse Materiell skade K5 > NOK 5 mill K4 > NOK 1 mill K3 > NOK K2 > NOK K1 > NOK Konsekvensklasse Miljøskade K5 Katastrofal miljøskade. Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over 10 år. K4 Kritisk miljøskade. Alvorlige og langvarige miljøskader. Lokale konsekvenser med restaureringstid 5-10 år. K3 Alvorlig miljøskade. Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-5 år. K2 Moderat miljøskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1 år. K1 Minimal miljøskade. Ikke registrerbar i resipient Dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM All krevd dokumentasjon vedrørende lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM skal overleveres byggherren i henhold til de krav og frister som er gitt i de enkelte punkter Avviksbehandling, rapportering og debrifing For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt. Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker.

44 Statens vegvesen C2-24 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema Melding om uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS. Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene Byggherrens sanksjonsrett Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet. Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM. Dersom entreprenøren eller underentreprenører unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende tiltak: 1. Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 2. Fastsette kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist. 3. Ved konstatert brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS, og entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten. Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.

45 Statens vegvesen Region sør C Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandling Kvalitetssikring Kvalitetsplan Dokumentasjon Sjekklister Avviksmelding Teknisk avklaring Varsel eller krav om endring Rapportering Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Bruarbeider Kvalitetssystem Kompetansekrav Bestemmelser for asfaltarbeider Krav til dokumentasjon Frister for dokumentasjon Masseresepter (arbeidsresepter) Polymermodifisert bitumen, PMB Etterkontroll Regler ved mangler og avvik Generelt Trekk for kvalitetsavvik Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Hovedbedrift og samordningsansvar Kontrollrutiner Arbeidsvarsling Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Gjenbruk av materialer Spesielle krav knyttet til ytre miljø Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) Spesielle krav i fremdriftsplanen Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen Prisregulering Dokumentasjon og underbygging av A-notakrav Heftelser Vederlagsregulering ved økte generelle omkostninger Maldokument, 8406, bygging, versjon

46 Statens vegvesen Region sør C Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Grunnforhold Forbedringer og utviklingsarbeider Sprengningsarbeider Transport av sprengstoff Sprengningsplaner Salveplaner Bergsprengningsleder Bergsprenger Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise Andre bestemmelser Arbeidstegninger Maldokument, 8406, bygging, versjon

47 Statens vegvesen Region sør C Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Samhandling Det vises til kap. C2, pkt. 8 og 9. For denne kontrakten er det avsatt en dag til samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes opp. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges. Samhandlingen skal gjennomføres i sin helhet før utførelsen av arbeidene igangsettes. Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingsperiode, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist. Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Etter nærmere avtale med byggherren honoreres tid til møteforberedelser etter de samme timesatser. Kostnader etter Statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne samhandlingsmøter hvor alle underentreprenører som er involvert i disse arbeidene skal være representert. Møte skal avholdes før sprengningsplan oversendes byggherren. Der behov for sprengning ikke har vært forutsett, skal møte avholdes tidligst mulig etter at sprengningsbehov er blitt kjent. Det betales ikke for tidsbruk, reisegodtgjørelse, diett og nattillegg for disse møtene. 2 Kvalitetssikring 2.1 Kvalitetsplan Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. 2.2 Dokumentasjon Sjekklister Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider. Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten Avviksmelding Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes, jf. kap. A1. Maldokument, 8406, bygging, versjon

48 Statens vegvesen Region sør C Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Teknisk avklaring Teknisk avklaring skal inneholde: Entydig merking, entreprenørens beskrivelse av problem, entreprenørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for byggherrens kommentar samt byggherrens dato og underskrift Varsel eller krav om endring Krav om endring iht. kontraktsbestemmelser gjøres ved bruk av fastsatt skjema Krav om endringsordre, jf. kap. A1. Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, avtalt pris, eller regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må spesifiseres Rapportering Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema, jf. kap. A1. For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, geometrisk kontroll, og «som utført»-målinger. Innmålinger og registreringer Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel og , samt håndbok R761 Prosesskoden prosess 11. Innmålte objekter kodes i henhold til prosjektets objektliste. Innmålinger leveres byggherren fortløpende på prosjekthotell, eller etter nærmere avtale. Egenskapsdata: Entreprenøren skal levere egenskapsdata for objekter i henhold til prosjektets objektliste. Som utført-dokumentasjon Entreprenør skal levere «som utført» dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, prosess Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på kroner per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. Entreprenøren ilegges en mulkt på kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket. Maldokument, 8406, bygging, versjon

49 Statens vegvesen Region sør C Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS Bruarbeider Kvalitetssystem For bruarbeider, portaler, støttemurer og kulverter skal den del av entreprenørens organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring Krav. Dette kvalitetssystemet skal også ivareta alle krav som er angitt i NA-Rundskriv 2007/11 "Kvalitetssikring av bruer. Krav til entreprenørers system for kvalitetsstyring. Bestemmelsene i NS-EN ISO 9001:2008 erstatter bestemmelsene i NS-EN ISO 9001:2000 der hvor det er henvist til disse i NA-Rundskriv 2007/11 med tilhørende vedlegg. Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved kontraktsarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende produkter som entreprenøren har ansvar for Kompetansekrav Kravene gjelder arbeider med bruer, kaier og øvrige konstruksjoner som portaler, støttemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til øvrige kompetansekrav som stilles for utførelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav vil bl.a. være nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg. Konstruksjoner i grunnen (peler, støttevegger, etc.) Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14. Inspeksjon og vedlikehold av bruer og ferjeleier. Klatrere skal være sertifisert til arbeidet som skal utføres i henhold til NS 9600, arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A. 2.5 Bestemmelser for asfaltarbeider Krav til dokumentasjon Frister for dokumentasjon Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i Tillegg A i NS-EN Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på asfaltering: Kvalitet på tilslagsmaterialer inkl. filler (CE-merking, samsvarserklæring, dokumentasjon av spesielle krav etc.) Masseresept (arbeidsresept) Typeprøvningsrapport Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at deformasjonsegenskapene er forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk. Maldokument, 8406, bygging, versjon

50 Statens vegvesen Region sør C Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres fortløpende. Produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) skal dokumenteres fortløpende, minst hver gang OCL endres. Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i Teknologirapport Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider pågår og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig. Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. Teknologirapport 2505 kap. 2.4, og være byggherren i hende senest 3 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet All øvrig dokumentasjon i henhold til Teknologirapport 2505 skal være byggherren i hende innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet Masseresepter (arbeidsresepter) Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til håndbok N200. Resepten skal inneholde informasjon om massens fullstendige betegnelse, nummeret på produksjonskontrollsertifikatet, samt de to siste sifre i årstall for sertifikatets utstedelse. For slitelag og bindlag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i henhold til håndbok N200 (jfr. figur 631.2), tegnes inn på massereseptene. Entreprenøren kan benytte en framstillingsmåte med bruk av skummet bitumen som muliggjør lavere produksjonstemperatur. Entreprenøren må orientere byggherren om sitt valg. Nærmere avtale gjøres i byggemøte. Byggherren kan på saklig grunn si nei til asfalt produsert etter denne metoden Polymermodifisert bitumen, PMB For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet prøvingsmetode for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden for asfaltlegging i kontrakten. Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i figur i håndbok N200 med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet. Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved prøving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig. Maldokument, 8406, bygging, versjon

51 Statens vegvesen Region sør C Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Etterkontroll Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprenøren alle kostnader knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entreprenøren og byggherren etter andelen kontroll-strekninger med og uten avvik Regler ved mangler og avvik Generelt Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406 punkt Trekk for kvalitetsavvik Generelt For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene om trekk i oppgjøret i dette kapittel som en presisering av NS 8406 punkt Trekk baseres i hovedregelen på etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m 2. Bestemmelsen gjelder alle bituminøse lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den totale lagtykkelsen utleggingen utgjør. Trekk regnes ut i prosent av fakturert beløp for prosessen inkl. avgifter. Beregningen gjøres etter følgende formel: hvor TRB = (TP/100) TFBL TF TRB = trekkbeløp (kr) TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter TFBL = fakturert beløp inkl avgifter for prosessen TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved fakturert beløp for prosessen Areal med trekk er normalt 600 m 2. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600 m² benyttes det faktiske areal. Ved avvik på de enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den enkelte trekktabell (tabellene til 2.5.5) beregnes trekk på grunnlag av totalt fakturert beløp inkl. avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor. Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum 2 av parametrene korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom. Maldokument, 8406, bygging, versjon

52 Statens vegvesen Region sør C Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Manglende heft til underlaget Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport Avvik i friksjon Krav til friksjon er angitt i håndbok N200 punkt Områder med utilfredsstillende friksjon skal utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk. Avvik i korngradering Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i massen, se tabell Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell Tabell Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes Øvre siktstørrelse Sikt hvor avviket skal registreres (mm) (mm) Øvrige masser Ska Ma Ag 8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 11,2 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 16,0 11,2 og 8,0 11,2 og 2,0 11,2 og 4,0 11,2 og 2,0 22,4 16,0 og 11,2 16,0 og 2,0 Tabell Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering Avvik utover toleransegrensen for Trekk enkeltverdi (%-poeng) (%) 0,1-3,0 5 3,1-6,0 10 6,1 10,0 30 Avvik i hulrom Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell og Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av Da. I et område på 25 cm til hver side av langsgående skjøt er kravet til hulrom 2 prosentpoeng høyere enn for dekket forøvrig. Tabell Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav Overskridelse utover Trekk toleransegrensene for (%) enkeltverdi (%-poeng) 0,1-1,0 5 1,1-2,0 10 2,1-4,0 30 4,1-5,5 50 Maldokument, 8406, bygging, versjon

53 Statens vegvesen Region sør C Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Tabell Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav Underskridelse utover Trekk toleransegrensene for enkeltverdi (%) (%-poeng) 0,5 1,0 5 > 1 10 Avvik i bindemiddelinnhold Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. Størrelsen på trekket er gitt i tabell Tabell Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold Underskridelse utover Trekk toleransegrensen for enkeltverdi (%) (%-poeng) 0,10 0,34 5 0,35 0, ,55 0, ,75 0, Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres i ELRAPP Hovedbedrift og samordningsansvar Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften. Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet tas med i SHA-planen. Hovedbedrift med samordningsansvar har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen. Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet. Maldokument, 8406, bygging, versjon

54 Statens vegvesen Region sør C Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen Kontrollrutiner Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht NArundskriv 08/8 Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester. Entreprenøren skal videreføre krav stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontraktsmedhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte knyttet til utførelse av kontraktsarbeidene, eksempelvis massetransport. Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at byggherren har rett til å kontrollere at stilte krav er oppfylt Arbeidsvarsling Entreprenøren skal levere kopi av godkjent arbeidsvarslingsplan til byggherren. 3.2 Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Entreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut dekker følgende krav: - hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen, - minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene, - hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader Gjenbruk av materialer Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer som byggherren ikke har ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ løsning og dette fører til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprenør Spesielle krav knyttet til ytre miljø 3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart. Maldokument, 8406, bygging, versjon

55 Statens vegvesen Region sør C Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene. For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av motorvogn vil byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet 4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) 5 Spesielle krav i fremdriftsplanen Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes. Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke uten særskilt avtale med byggherren legge til grunn at byggherrens ytelser leveres raskere enn det som er nødvendig for ferdigstillelse i samsvar med kontraktens ferdigstillelsesfrist. 7 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3. Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å overta anlegget. Tilsvarende plikter byggherren å overta anlegget når det er ferdigstilt. Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr ,- pr hverdag. Maldokument, 8406, bygging, versjon

56 Statens vegvesen Region sør C Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Prisregulering Endringer i prisnivå et år etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser. Regler i NS 8406 gjelder således ikke for denne kontrakten. 9 Dokumentasjon og underbygning av A-notakrav Når entreprenøren krever avdrag eller betaling av annet vederlag i henhold til NS 8406 pkt. 23.3, skal det sendes byggherren en spesifisert faktura som kan kontrolleres. Fakturaene skal inkludere målinger i samsvar med kontraktens krav, måleregler og annen dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll. Målinger og utarbeidelse av annen dokumentasjon foretas så snart de nødvendige forutsetninger foreligger. Det skal vedlegges oppdatert Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg. Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved fakturering i henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen. Ved endringsarbeider av lengre varighet, kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 10 Heftelser Faktura på ikke tilførte materialer / arbeid fra verksted og fabrikk, utbetales ikke før det foreligger en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon på beløpet fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Det må også godtgjøres at eventuell salgspant / varelagerpant er bortfalt. Kausjonene frigis etter hvert som elementene blir innbygd i konstruksjonen(e). 11 Vederlagsregulering ved økte generelle omkostninger Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter følgende formel: V = 0,1 (S 1,1K) der: V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) S = Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun utførte arbeider basert på kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens prisgrunnlag. K = Kontraktssum (kr) Maldokument, 8406, bygging, versjon

57 Statens vegvesen Region sør C Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Grunnforhold Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406 pkt For geologiske rapporter gjelder: Rapport består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte undersøkelsene. Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser: RIG RAP Forbedringer og utviklingsarbeider Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten. Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 14 Sprengningsarbeider 14.1 Transport av sprengstoff Alle kjøretøy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal være ADR-godkjent Sprengningsplaner Ytterhjørner for salvene skal koordinatfestes og angis på sprengningsplan. Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager før planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har vært forutsett, avtales oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmøte for oppstart av sprengningsarbeider. Maldokument, 8406, bygging, versjon

58 Statens vegvesen Region sør C Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Salveplaner Ytterhjørner for salven skal koordinatfestes og angis på salveplan. Salveplan, med angivelse av bormønster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig salvestørrelse skal oversendes byggherren minimum 24 timer før planlagt avfyring av salve. Minimum to timer før avfyring av salve skal entreprenøren oversende byggherren revidert salveplan med faktisk boret mønster, revidert ladeplan og dekningsplan Bergsprengningsleder Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg på brukerstedet på de dager hvor det gjøres sprengningsarbeider Bergsprenger Bergsprenger skal ha påkledningsdetaljer som viser posisjon som bergsprenger Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere utført entreprise. Arbeider i slike områder skal planlegges og gjennomføres i samråd med byggherren for å bestemme omfang og type tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal være tilstede under hele arbeidsprosessen, og arbeidene skal utføres av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid. 15 Andre bestemmelser 15.5 Arbeidstegninger Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for gjennomføring av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere på tegning overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget. Følgende arbeider er omfattet: Bruelementer og tilhørende tegninger Maldokument, 8406, bygging, versjon

59 Statens vegvesen Region sør C Vikerskogen gangbru Parsell Hp05 11,028 km C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument Mellom Statens vegvesen Region sør som byggherre foretaksnr og Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. xxx xxx xxx er inngått følgende avtale: 1 Entreprenøren påtar seg å levere xxxxx. 2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: Kontraktssum (eks. mv (tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) Korreksjon iflg. pkt. 8 Kontraktssum (ekskl. mv kr kr kr 3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til. 4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): xxxxx. 5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxx. 6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert åååå-mm-dd. 9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Xxxxxx åååå-mm-dd Xxxxxx åååå-mm-dd byggherre (Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) entreprenør

60 Statens vegvesen Region sør D1-1 Rv35 Vikerskogen gangbru Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse D Beskrivende del D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. R761 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter", utgave november 2015 og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier", utgave november Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse. Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

61 Statens vegvesen Region sør D1-2 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 1 Forberedende tiltak og generelle kostnader 11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL 11.1 FASTMERKER c) Omfatter kontroll, og om nødvendig reetablering, av eksisterende fastmerker i prosjektområdet før arbeider starter. Omfatter også måling, beregning etablering og sikring av nye fastmerker til bruk innenfor anleggsområdet. Omfatter også rekognosering i felt for fysisk plassering måling og sikring av nye fastmerker, samt beregning av nye data, dersom eksisterende fastmerker som ligger utenfor området for den endelige konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang. Byggherre leverer dokumentasjon over hvilke fastmerker entreprenøren skal benytte som utgangspunkt for etablering av anleggsnett. Entreprenøren er ansvarlig for at fastmerkene som benyttes er tilstrekkelige i antall og holder god nok kvalitet til at stikking og maskinstyring kan utføres innenfor toleransekrav. Hvis entreprenøren oppdager feil i eksisterende fastmerker eller feil i nyetablerte fastmerker skal byggherre varsles. Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker, og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling over nyopprettede fastmerker i henhold til Statens kartverks standard "Grunnlagsnett". d) All utførelse skal være i henhold til Statens kartverks standarder: "Grunnlagsnett", "Koordinatbasert referansesystem" og "Satellittbasert posisjons-bestemmelse". Fastmerker som benyttes som utgangspunkt for utmåling av anleggsnett skal oppfylle nøyaktighetskravet som er bestemt for oppdraget for beregning av grunnrisskrav og høydekrav, hentet fra Statens kartverks standard "Grunnlagsnett", se figur Figur 11.1 Krav til nøyaktighet Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Kontroll av eksisterende fastmerker Omfatter kontroll av eksisterende fastmerker i prosjektområdet før anlegget starter. Mengden måles som utført antall punkt. Enhet: stk stk Plassering av nye fastmerker Omfatter målinger og beregninger for å bestemme plassering av nye fastmerker som benyttes til å etablere anleggsnett, og for fastmerker som inngår i anleggsnettet. Omfatter også rekognosering i felt for fysisk plassering, måling, beregning og rapportering, herunder analyse av geodetisk nett. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Akkumulert Hovedprosess 1 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

62 Statens vegvesen Region sør D1-3 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Etablering av fastmerker Omfatter levering og arbeider med oppsetting av fastmerker inkludert merkemateriale, bolter, søyler, jordspyd, mm. Mengden måles som utført antall punkt. Enhet: stk stk STIKKING OG MASKINSTYRING c) Omfatter all stikking, maskinstyring, måling og beregning under arbeidets gang for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de høyde- og plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i konkurransegrunnlaget. Stiknings- og maskinstyringsdata henter entreprenøren fra grunnlagsdata og prosjekterte data levert av byggherre. Entreprenøren skal varsle byggherren om det oppdages feil eller mangler i stiknings- og maskinstyringsdata. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** c) Det leveres veimodeller og øvrige stikningsdata tas fra arbeidstegninger INNMÅLING RS Omfatter alle kostnader i anleggstiden forbundet med innmåling, beregning og bearbeiding av innmålingsdata som dokumenterer: - Mengder angitt i målebrev - At utførelsen er i henhold til toleranser og kvalitetskrav c) Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i anleggstiden. Innmålingsdata leveres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag, kapittel 20. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS 11.4 TEKNISK KONTROLL Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord. c) Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles entreprenøren. Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse, arbeidstegninger digitale vegmodeller, tegninger og øvrig prosjektert grunnlag, etc.. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport 2505, Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet, Byggherren forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden Akkumulert Hovedprosess 1 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

63 Statens vegvesen Region sør D1-4 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant standard foreligger, eller i hht. håndbokhåndbok 014 R210 Laboratorieundersøkelser og håndbokhåndbok 015 R211 Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS 11.5 SLUTTDOKUMENTASJON Sluttdokumentasjon for egenskapsdata c) Omfatter registrering, sammenstilling og overlevering av egenskapsdata for objekter som skal registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB). Hvilke objekter dette gjelder er angitt i prosjektets objektkodeliste eller i den spesielle beskrivelsen. Egenskapsdata registreres og leveres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag (2015), kapittel 20.2, eventuelt som angitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder alle egenskapsdata for objekter i entreprisen, kfr. lister/tabeller i håndbok V770 (dok. 5 iht kap. A1.) Se også prosess c) Som bidrag til byggherrens NVDB-leveranse av ferdig anlegg skal entreprenør levere en oversikt over en del egenskaper pr. objekt. Dette er i hovedsak leverandøravhengige egenskaper, slik som produktnavn, leverandør, fabrikant, materialtype mv. Egenskapene skal leveres i tabellform. 12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 12.1 RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER RS c) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Akkumulert Hovedprosess 1 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

64 Statens vegvesen Region sør D1-5 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Tilrigging Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/ transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** Omfatter også planer, nødvendige byggemeldinger og godkjennelser i forbindelse med etablering av rigginstallasjonene. Omfatter også tilgang til et møterom for byggherre for min 6 personer for avholdelse av byggemøter. c) Det er ikke avsatt riggplass, så det forutsettes at entreprenør inngår avtale med grunneier på stedet. Entreprenøren skal etter at avtale er inngått og før arbeidene med etablering av riggområder starter, levere byggherren en detaljert plan for utnyttelsen av det enkelte riggområde. Planen skal også vise alle sikringstiltak inklusive sikkerhet mot forurenset avrenning fra riggområder. Entreprenøren må generelt selv skaffe seg oversikt over tillatelser og de rensetekniske krav som gjelder for alle former for avløpsvann fra rigginstallasjoner som det er aktuelt å slippe inn på det eksisterende nett. Alt sanitæravløp fra rigginstallasjoner skal forutsettes ført til tett tank Drift av rigg og midlertidige bygninger RS Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Mengden måles som byggetid i påbegynt kalenderuke fra avsluttet samhandlingsprosess ved oppstart, frem til avtalt ferdigstillelsesfrist. Enhet: uke uke 20 Akkumulert Hovedprosess 1 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

65 Statens vegvesen Region sør D1-6 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Nedrigging Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** 12.9 Øvrig c) Det tillates ikke nedgraving eller brenning av materialer og avfall. RS Koordinering, varsling og tiltak ved eksisterende luftstrekk *** Spesiell beskrivelse *** Omfatter koordinering mot Hallingdal Kraftnett, varsling av nettselskapet og tilrettelegging for arbeidene deres. Omfatter også alle direkte og indirekte kostnader forbundet med arbeid nær og under lavspentlinjer. Høyspent luftstrekk over østre landkar og jordkabel er vist på C-tegninger. Nettselskapet skal legge om eksisterende nett der det er nødvendig. Kontaktperson hos Hallingdal Kraftnett: Bård Haraldset, bard.haraldset@hallingdal-kraftnett.no. c) Nettselskapet skal varsles minst 2 uker før arbeidet skal utføres. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Sikkerhetsvakt - el *** Spesiell beskrivelse *** Omfatter alle arbeider og alle kostnader for sikkerhetsvakt ved arbeider nær høyspent luftlinje. Gjelder bl.a ved arbeider med riving av eks bru og innheising av nye bruelementer. Det stilles krav til at sikkerhetsvakt har gjennomgått nødvendig sikkerhetskurs. Akkumulert Hovedprosess 1 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

66 Statens vegvesen Region sør D1-7 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Arbeid nær og under høyspentlinjer tilhørende Hallingdals kraft *** Spesiell beskrivelse *** Omfatter alle direkte og indirekte kostnader forbundet med arbeid nær og under høyspentlinje der restriksjoner i utførelsen gjelder i henhold til netteiers bestemmelser. Eksempler på restriksjoner kan være krav om sikkerhetsperson, høydebegrensning, svingebegrensning, reduserte salver mm. c) Det må påregnes at linjen må kobles ut under arbeid med å heise inn bruelementene. Ved arbeid nærmere Hallingdal kraft sine høyspenningslinjer enn 30 meter fra ytterste faseline skal Hallingdal Kraft varsles minst 14 dager før arbeidene igangsettes, slik at nødvendig sikkerhetsinformasjon kan bli gitt. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS Tett anleggsgjerde *** Spesiell beskrivelse *** Omfatter levering av alle materialer og alle arbeider med bygging av tett anleggsgjerde inkludert prosjektering. Omfatter også fjerning av gjerdet inkl. fundamenteringen etter bruk. Mindre gravearbeider er inkludert i enhetsprisene. Gjelder for avgrensning/skjerming av deler av anleggsområdet mot omgivelsene, eksempelvis ved arbeider med landkar. Behovet vurderes fortløpende. Prosessen kommer kun til utførelse etter bestilling fra Byggherre. b) Konstruksjonsvirke furu, styrkeklasse C24. c) Maks. stolpeavstand er 3m. Høyde 3 meter. Det utføres tett plankegjerde med stående panel 148x19mm. Ved høydeforskjeller tilordnes sprang ved stolpe. Entreprenøren utarbeider skissetegning(er) som viser typ. felt Akkumulert Hovedprosess 1 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

67 Statens vegvesen Region sør D1-8 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris og snitt samt typ. høydesprang. Fundamentering både i løsmasser og på berggrunn skal vises. Skissetegninger skal fremlegges og gjennomgås med byggherren i god tid før oppstart av arbeidet. Gjerdet skal stå vertikalt i hele funksjonsperioden. Mengden måles som utført lengde. Enhet: m m Informasjonstavle *** Spesiell beskrivelse *** Omfatter alle arbeider og alle kostnader med informasjonstavler i begge ender av anlegget. c) Informasjonstavlene leveres av byggherren. Kostnad angis som rund sum. Enhet RS. RS Sikringsskjerm *** Spesiell beskrivelse *** Prosessen omfatter levering, oppsetting og fjerning av sikringsskjerm mot eksisterende veg. Omfatter også egenprosjektering, ettersyn og nødvendig vedlikehold av sikringsskjermen. c) Sikringsskjerm utformet som tett plankegjerde med total høyde 2 m målt fra trafikkside. Mengde måles som prosjektert lengde iht. omforente planer. Enhet: m m ANLEGGSVEGER c) Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende riving og fjerning av provisoriske anleggsveger, bruer og kaier for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for i gjennomføringen av arbeidene. Omfatter også ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer inn på offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme standard som før de ble tatt i bruk. Områder berørt av provisoriske veger, bruer og kaier skal settes i samme stand som de var i før byggingen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Akkumulert Hovedprosess 1 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

68 Statens vegvesen Region sør D1-9 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 13.1 PROVISORISKE ANLEGGSVEGER b) c) Omfatter bygging, vedlikehold og etterfølgende riving og fjerning av provisoriske veger for adkomst til anlegget, og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for i gjennomføringen av arbeidene. Snøbrøyting og strøing inngår i prosess Dersom materialet i linjen ikke tillates brukt til bygging av anleggsveger, angis dette i den spesielle beskrivelsen. Vegene skal anlegges slik at de ikke representerer noen stabilitetsmessig fare for anlegget eller omgivelsene, verken under arbeidet eller senere. Vegene skal bygges med en slik standard og vedlikeholdes på en slik måte at de til enhver tid er kjørbare for personbiler uten at kjøretøyet skades. Vegene skal utplaneres etter bruk og eventuelt tilsåes. Blivende skråninger skal være stabile både i skjæring og fylling. Eventuelle tilknytninger til permanent vegbane skal fjernes. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** Entreprenør må selv vurdere omfang av evt anleggsveier. RS 13.7 MIDLERTIDIG BESKYTTELSE OG ETTERFØLGENDE RENGJØRING AV PLANUM OG OVERBYGNING Omfatter de forholdsregler som må tas for å hindre forurensning av planum og overbygning med telefarlige materialer ved trafikk inn på disse områder utenfra eller fra områder i linjen med telefarlige jordarter. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS 14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING c) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2-8. Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 14.1 TRAFIKKULEMPER c) Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg, mv. Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig trafikkavvikling. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Akkumulert Hovedprosess 1 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

69 Statens vegvesen Region sør D1-10 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Trafikkulemper, unntatt bruk av langsgående sikring Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg, mv. Omfatter ikke bruk av langsgående sikring styrkeklasse T1, T2, T3. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder også sikring av midlertidig understøttelse for bru under innheising av bruelementer og støping av brubane. c) Normal kjørebane i anleggsfasen settes til 6,5 m ved toveis trafikk. Trafikken i ett felt kan stenges ved bruk av signalanlegg. Kostnader for signalanlegget prises under Bruk av langsgående sikring T1, T2, T3 RS Omfatter levering, montering, drift, nedtaking. Lagring og flytting, samt fjerning etter bruk, av langsgående sikring styrkeklasse T1, T2 og T3. Bruk av langsgående sikring utover det som er angitt i godkjent arbeidsvarslingsplan skal avtales med byggherren. Mengden måles som prosjektert lengde. Oppgjort mengde er den største lengde sperremateriell av minimumsklasse som angitt i godkjent arbeidsvarslingsplan, og som er i bruk på samme tidspunkt på anlegget i løpet av utførelsestiden. Enhet: m Langsgående sikring T3 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder sikring langs Rv.35 forbi anleggstedet i hele anleggsperioden. Gjelder også sikring av midlertidig understøttelse for bru under innheising av bruelementer og støping av brubane. m OPPMERKING OG SIGNALER Omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering av trafikken på eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede områder ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grøfter eller skjæringskant). Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** Omfatter også utarbeidelse av arbeidsvarlingsplaner og vedlikehold av skilt og oppmerking RS Akkumulert Hovedprosess 1 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

70 Statens vegvesen Region sør D1-11 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 14.5 PROVISORISK OMLEGGING AV EKSISTERENDE VEGER c) Omfatter nødvendige provisoriske omlegginger av eksisterende veger for å holde disse åpne for trafikk, herunder istandsetting av den opprinnelige vegen til samme standard som tidligere når denne tas i bruk. Krav til standard for omleggingen angis i den spesielle beskrivelsen. Etter bruk skal provisoriene utplaneres og bringes tilbake til opprinnelig stand. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Omkjøring via Vikersund *** Spesiell beskrivelse *** Omfatter omlegging av trafikken til Fv. 284, Strandveien og Ringeriksveien gjennom Vikersund, inkl. all skilting og evt lyssignalregulering, samt omlegging tilbake til Rv. 35 etter montering av bru og klargjøring for trafikk. Omfatter også utarbeidelse av skiltplan for omlegging og vedlikehold av skilt. Gjelder ved forskjellige behov for stenging av Rv. 35 for bl.a innheising av nye bruelementert og støping av nytt brudekke. Mengden måles som antall ganger det blir behov for omkjøring via Vikersund. Enhet stk. stk Lokal sideforskyvning av kjørefelt *** Spesiell beskrivelse *** Omfatter alle arbeider og alle kostnader med midlertidig forskyvning av trafikk på ett kjørefelt gjennom anleggsstedet. Rekkverk er priset under Omfatter også fjerning av eksisterende villedende oppmerking og ny midlertidig oppmerking samt fjerning av denne etter bruk. Gjelder bl.a ved sprenging/utlasting langs Rv 35 og forbi midlertidig oppstøttelse av ny bru SIKRINGSTILTAK RS Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk Omfatter alle kostnader med vakthold og sikring av eksisterende veger, jernbaner, eiendommer osv. som angitt i den spesielle beskrivelsen. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder også sikringstiltak ved sprenging. Akkumulert Hovedprosess 1 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

71 Statens vegvesen Region sør D1-12 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) Rv. 35 må fysisk stenges for trafikk i begge retninger ifm sprengning. Entreprenør skal stille mannskap og maskiner i beredskap for raskt å rydde kjørebanen for evt steinsprut etter hver salve uten forsinkelse for trafikken. Maks stengetid 15 min Lyssignalanlegg *** Spesiell beskrivelse *** Omfatter alle arbeider og alle materialer med oppsetting, drift og nedrigging av lyssignalanlegg. Anlegget består av 2 signalanleggsenheter for envegsregulering etter godkjent arbeidsvarslingsplan. Omfatter også opp og nedrigging av lysanlegget for hver periode anlegget er i drift. RS Signalanlegget skal regulere trafikk gjennom anleggsstedet på ett kjørefelt. Mengden måles som tid hvor anlegget er i drift. Enhet: uker. uker 8 16 FLYTTING OG OMLEGGING Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 16.3 FJERNING/FLYTTING AV KABLER OG UTSTYR Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler c) Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengjøring og fjerning/flytting av kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen. Kabler skal graves opp uten å beskadiges og skal transporteres på tromler. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder kabler for etablering av landkar og etter nærmere avtale med byggherren. RS Sum Hovedprosess 1, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

72 Statens vegvesen Region sør D1-13 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 2 Sprengning og masseflytting 21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK 21.2 VEGETASJONSRYDDING c) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til tømmer eller ved, framkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i den spesielle beskrivelsen. Omfatter også rydding og fjerning av buskas og hogstavfall samt riving og fjerning av stubber og røtter. Omfatter også ev. behandling av buskas og hogstavfall. Fjerning av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig vegetasjonsinnvandring, skal vegetasjonsryddingen gjøres på en slik måte at mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt vare på uten at det blir skadet. Mengden måles som prosjektert areal i horisontalprojeksjon. Enhet: m Felling av trær til tømmer c) Omfatter felling, kvisting, sortering og kapping av trær til tømmerstokker for levering til videre produksjon. Omfatter kun stokker på over 25 liter og med en toppdiameter på over 50 mm, og inkluderer framkjøring med skogsmaskin til tilgjengelig sted for senere avhenting. Stokker med en toppdiameter mellom 50 mm og 120 mm skal kappes i lengder på 3,1 til 5,8 m, med 0,3 m intervaller. Stokker med toppdiameter på over 120 mm skal kappes i lengder på 3,7 til 5,8 m, med 0,3 m intervaller. Mengden måles som utført volum trevirke. Enhet: m3 *** Spesiell beskrivelse *** c) Tømmeret stables langs gårdsvei på anvist sted av byggherren. Tømmer tilfaller grunneier. m Felling av trær til ved Omfatter felling, kvisting, kapping samt behandling av større og mindre trær til ved, frem-kjøring til tilgjengelig sted, kapping i 0,6 m lengde og lagring. I den spesielle beskrivelsen er angitt om veden skal kløyves, kappes i andre lengder, krav til stabling eller pakking, videre transport. Mengden måles som utført volum trevirke. Enhet: m3 *** Spesiell beskrivelse *** c) Veden stables langs gårdsvei på anvist sted av byggherren. Veden tilfaller grunneier. m Rydding og fjerning av buskas og hogstavfall Omfatter rydding og fjerning av buskas samt hogstavfall fra felling og kapping av trær; også hogstavfall fra tidligere hogst. Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m2 m AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE OG MATJORD Omfatter utgraving, opplasting, transport og tipping av vegetasjonsdekke og matjord. Omfatter også evt. mellomlagring eller sideforflytning i ranke der dette er aktuelt. Omfatter også evt. ugressbekjempelse av matjord. Prosessen gjelder overalt hvor vegetasjonsdekke eller matjord finnes innen vegområdet, på arealer som skal benyttes for tilrigging, anleggsveger, sidetak, materialtak og tipp, samt for alle områder hvor det skal utføres skjæring og under fylling uansett fyllingshøyder og uansett skråning av terrenget, eller i henhold til plan. Unntatt er eventuelle arealer angitt i den Akkumulert Hovedprosess 2 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

73 Statens vegvesen Region sør D1-14 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) spesielle beskrivelsen. Avdekking av større arealer med løsmasser og der det er fare for avrenning som kan føre til forurensning av bekker, elver og vann, skal skje på et tidspunkt med liten fare for avrenning. Vegetasjonsdekke og matjord skal ikke blandes med øvrige materialer eller underliggende masser, og skal behandles slik at den ikke forringes. Jorda skal ikke kjøres i eller behandles slik at jordstrukturen komprimeres eller forringes på annen måte. Vegetasjonsdekket eller matjorden skal lagres på en slik måte at massen dreneres for vann. Jordstrukturen skal etter lagring være slik at den er drenerende for vann og smuldrer lett etter opptørking om våren. Dersom vegetasjonsdekke eller matjord antas å bli liggende lenger enn 2 måneder i vekstsesongen, skal massene legges i løse hauger eller ranker med maksimalt 2,0 meters høyde. Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m Avtaking av vegetasjonsdekke c) Vegetasjonsdekke består av det øvre jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frø, planter og rotdeler. Vegetasjonsdekke skal brukes der det er planlagt naturlig innvandring av vegetasjon. Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess Ved fjerning av vegetasjonsdekke skal man tilstrebe lokal gjenbruk på skråninger så langt dette er mulig og massen er egnet. Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m3 *** Spesiell beskrivelse *** De øvre 200 mm av massene skaves av og mellomlagres på anleggsområdet for senere kledning av skråninger. m RENSK AV BERGOVERFLATE c) Omfatter rensk og rengjøring av bergoverflaten etter at berget er avdekket. Opplasting og transport av renskede masser inkluderes i prosess 25. Bergoverflaten skal renskes til 2,0 m utenfor prosjektert skjæringstopp for bergskjæringen. Mengden måles som horisontalprojeksjon av prosjektert rensket areal. Enhet: m Rensk, nøyaktighetsklasse 3 c) Berget skal renskes slik at det i gjennomsnitt ligger igjen maksimalt 0,05 m3 løsmasser pr. m2 bergoverflate. 22 SPRENGNING I DAGEN m c) Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen og i sidetak uten og med spesielle restriksjoner, inkludert utvidelse av profilet. Omfatter også ev. tiltak ved sprengning av kontur, slik som kontursprengning og sømboring. Omfatter også forsvarlig driftsrensk nødvendig for å gjennomføre arbeidene på en sikker måte, og rydding av utfall etter sprengning. Omfatter også forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak som er nødvendige for å unngå skader. Omfatter også vannlensing og vannulemper der dette er aktuelt. Omfatter også uskadeliggjøring av forsager fra bergsprengningsarbeid i tidligere entreprise. Før boring starter skal stuff, pall etc. være forskriftsmessig og forsvarlig rensket, sikret og kontrollert mot gjenstående ladninger og deler av ladning. Med forsvarlig rensk menes også manuell rensk med f. eks. krafse eller kost, og spylerensk med luft og blåserør. Akkumulert Hovedprosess 2 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

74 Statens vegvesen Region sør D1-15 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Sprengningsprofilet skal være som angitt i planer. Sprengningsarbeidet skal legges opp slik at skjæringsveggene blir minst mulig opprevet. Det skal benyttes stenderboring. Vanligvis benyttes hullavstand c/c 0,7 m (prosess 22.11). Ved godt berg kan hullavstand c/c 1,0 m benyttes (prosess 22.12). Ved dårlig berg eller spesielt strenge krav til kontur (inn til bygninger, master etc.) benyttes prosess 22.2 for tilpasning av kontur for å oppnå best mulig resultat. I tilfeller med en markert gjennomgående slepperetning med fall mot vegen, skal konturen sprenges parallelt med slepperetningen etter nærmere avtale. I overgang mellom bergskjæring og jordskjæring skal helningsvinkelen på skråningen forandres gradvis for å gi en mykere overgang. d) e) Ved dypsprengning skal berget sprenges til et nivå som ligger under endelig utlastingsnivå iht. planene. Dypsprengningen skal utføres slik at den blir dypest der hoveddreneringen er plassert. Enkelte bergnabber kan stikke inntil 0,5 m innenfor prosjektert profil. For skjæringer innenfor sikkerhetssonen som ikke er skjermet med rekkverk el.l., er største tillatte utspring i mulig(e) påkjøringsretning(er) 0,3 m for følgende arealer: - Nederste 0,8 m av synlig bergskjæring, dersom grøfteskråningen stiger oppover mot bergskjæringen (bred og grunn veggrøft). - Forøvrig nederste 4 m av synlig bergskjæring (smal og dyp veggrøft). For planum vises til prosess 51. Dokumentasjon på ladningskonsentrasjon for konturhull og nærmeste hullrad uttrykt som effekt av 1,0 m ladning, skal vedlegges salverapport for hver salve. Mengden måles som prosjektert fast volum, og det gis ikke tillegg for overberg, masser fra driftsrensk eller ettersprengning. Berghøyde under 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m SPRENGNING I LINJEN Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen inklusiv boring, lading, kontursprengning, nødvendig underboring og utvidelse av profilet. Omfatter også forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak som er nødvendige for å unngå skader. Omfatter også forsvarlig driftsrensk nødvendig for å gjennomføre arbeidene på en sikker måte og rydding av utfall etter sprengning. Omfatter også forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak som er nødvendige for å unngå skader. Omfatter også vannlensing og vannulemper der dette er aktuelt. Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for overberg, masser fra driftsrensk eller ettersprengning. Berghøyde under 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m³ Sprengning med konturhullavstand 0,7 m c) Konturhull skal ha maks avstand c/c 0,7 m. Nærmeste rad skal ha maks avstand (forsetning) 1,0 m fra veggen (konturen) og skal bores parallelt med veggplanet. Innbyrdes c/c hullavstand i nærmeste rad skal ikke være mer enn dobbelt så stor som i konturen. Begge rader skal ansettes med nøyaktighet på 100 mm og retningsavvik ved ansett skal være mindre enn 2 %. Effekt av ladning (ladningens energi dividert på tiden det tar å detonere 1 m ladning) i konturhull skal ikke overstige 4 GW. Effekt av ladning i nærmeste rad skal maksimalt være 11 GW. Det skal benyttes slettsprengning. *** Spesiell beskrivelse *** Akkumulert Hovedprosess 2 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

75 Statens vegvesen Region sør D1-16 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Gjelder utvidelser for Rv35 og landkar. Det må også påregnes noe pigging for landkar i akse 2. c) Det skal dypsprenges ned til nivå 1,5 meter under fremtidig veibane og 2,0 meter under fremtidig grøfter, som vist på F- tegning. m TILTAK VED SPESIELLE KRAV TIL KONTUR Omfatter tiltak for å oppnå en jevnere skjæringsvegg, slik som tettere avstand mellom konturhull eller sømboring. Mengden måles som prosjektert borehullslengde i konturen ned til prosjektert sprengningsnivå. Underboring måles ikke, disse kostnadene skal være inkludert i enhetsprisen. Enhet: m Sømboring d) Omfatter boring av hull i konturen som ikke lades. Tillatt retningsavvik ved ansett er 2 % i forhold til prosjektert kontur målt vinkelrett på skjæringsplanet og i skjæringsplanet. Mengden måles som prosjektert borehullslengde i konturen ned til prosjektert sprengningsnivå. Underboring måles ikke, disse kostnadene skal være inkludert i enhetsprisen. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder ved landkar akse 1. m USKADELIGGJØRING AV FORSAGER FRA BERGSPRENGNINGSARBEID I TIDLIGERE ENTREPRISE c) Omfatter uskadeliggjøring av gjenstående sprengstoff med eller uten tennere fra bergsprengningsarbeider utført i tidligere entreprise på stedet. Tiltak skal kun utføres etter en grundig risikovurdering og en utarbeidet plan for hvordan man skal håndtere forsageren i hvert konkret tilfelle. Det skal gjennomføres et møte mellom byggherre og entreprenør, hvor prosedyrer presenteres før arbeidene med uskadeliggjøring startes opp. Veiledningen til eksplosivforskriften skal brukes som retningslinje for valg av utførelsesmetode. Mengden måles som uskadeliggjøring pr hull med forsager. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder ved behov og i samråd med byggherre. c) Entreprenøren skal følge prosedyrer som beskrevet i SVVs notat 2015/ (dato: ). stk 5 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN Akkumulert Hovedprosess 2 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

76 Statens vegvesen Region sør D1-17 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 23.1 RENSK AV SKJÆRING I BERG, FJERNING AV RENSKEMASSE c) Omfatter rensk av skjæringer i berg, inklusiv sluttrensk, utover forsvarlig driftsrensk som er medtatt i prosess 22. Omfatter også fjerning av nedrenskede masser. Byggherren fastsetter omfang av rensk og sikring utover driftsrensk nødvendig for å gjennomføre arbeidene på en sikker måte. Metoder fastlegges av entreprenøren og byggherren i samråd. Vanligvis renskes først slik at løse blokker, som lett fås ned med spett, fjernes. I den utstrekning det er forsvarlig skal en unngå å renske ned låsblokker. Låsblokker og det som ikke lar seg fjerne med spett, skal sikres ved bolting. Ev. is i skjæring fjernes i samme operasjon som når bergrensk skjer. Mengden måles som prosjektert areal synlig bergoverflate. Enhet: m Maskinrensk c) Fjerning av nedrenskede masser er medtatt i prosess Det tilstrebes en rensk tilsvarende spettrensk. Det forutsettes rensk ved bruk av maskin med pigghammer. Hvis maskinrensken skal utføres med full effekt, skal det klarlegges at dette kan skje uten økt rasfare og behov for sikring. Avregnes etter medgått tid per enhet, avrundet til nærmeste 1/4 time. En enhet består av alt mannskap og deres utstyr. Enhet: Time *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder fjellskjæringer langs Rv.35 time Fjerning av nedrenskede masser Omfatter fjerning av nedrenskede masser under prosess 23.11, og Mengden måles som utført løst volum. Enhet: m3 m MASSEFLYTTING AV JORD Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell komprimering av jordmasser, samt ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess Etablering av planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74. Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3 *** Spesiell beskrivelse *** c) Alle jordmasser skal gjenbrukes i anlegget som tettelag på steinfyllingsskråninger JORDMASSER I LINJEN b) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av brukbare jordmasser fra skjæring (ned til planumsnivå) i linjen til fylling i linjen. Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess Vegfyllinger bygges opp av slike materialer og slik at glidninger, setninger og telehiving som gir ujevn vegbane unngås. Før overbygging av vegfyllinger kan Akkumulert Hovedprosess 2 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

77 Statens vegvesen Region sør D1-18 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) påbegynnes, skal fyllingsområdet være avdekket og klargjort, prosess 21. Skjærings- og fyllingsskråninger, samt avrundig av skjæringstopp og fyllingsfot, skal være som angitt på normalprofiler og/eller i tverrprofiler. Løsmasser med ulike byggetekniske egenskaper, skal legges ut i horisontalt adskilte lag eller med utkiling mellom de ulike materialer for å oppnå jevnest mulig kvalitet. Fyllmasser med gode stabilitetsegenskaper skal plasseres i de deler av fyllingen som har sterkest påkjenning. Disponible ikke-telefarlige løsmasser plasseres i frostsonene under vegens overbygning. Jordarter skal legges ut ved optimalt vanninnhold. Leire, unntatt tørrskorpeleire, skal vanligvis ikke brukes. Snø, is eller teleklumper skal heller ikke finnes i massene. Fylling av jordmasser skal ikke inneholde stein som bygger mer enn halve lagtykkelsen under utlegging. Mold, torvrester, røtter, skogsavfall og andre humusmaterialer tillates ikke i fyllinger. Ved breddeutvidelse av eksisterende veg, skal fyllmasser med samme teletekniske egenskaper som i denne, tilstrebes. Fyllinger skal normalt legges ut og komprimeres på en slik måte at det ikke oppstår egensetninger etter byggetiden, og slik at en oppnår størst mulig homogenitet i horisontal utstrekning. Fyllmasser som gir ulike setninger og/ eller telehiving, skal skjøtes sammen i en kile i stigning 1:10 i vegens lengderetning ned til ca. 2,0 m under vegens overflate. Under dette nivå kan overgangen mellom ulike materialer være 1:2. Jordfyllinger i linjen skal legges ut lagvis. Hvert lag komprimeres til min. 97 % av Standard Proctor. Under 3 meter dybde komprimeres fyllinger av finkornig friksjonsjord til min. 95 % Standard Proctor, se figur Figur 25.1 gir veiledning for valg av utstyr for og antall overfarter ved utlegging av fyllinger. Dette er å betrakte som retningsgivende og skal om nødvendig justeres etter komprimeringskontroll. d) e) Tørrskorpeleire med vanninnhold mindre enn 30 % av tørrmasse kan brukes til oppbygging av vegfyllinger når arbeidet utføres under gunstige værforhold. Leira skal legges ut i inntil 0,2 m tykke lag ferdig komprimert. Massene tippes godt inne på det lag som er under utlegging og skyves fram med planeringsutstyr samtidig som massen komprimeres. Legges det ut leirfyllinger høyere enn 3 m, skal det utføres spesielle undersøkelser av setninger og stabilitet. Ved breddeutvidelse etableres det god kontakt med eksisterende fylling. I skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers er uten skjemmende svanker eller kuler. For planum (også breddetoleranser) se prosess 51. Lagtykkelsen etter komprimering skal i middel være mindre enn det angitte maksimumskrav, men enkeltmålinger tillates avvik + 20 %. Prøving, kontroll: Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er oppfylt, utføres ved inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte prøver. I figur 25.2 er det satt opp en oversikt over det minimum av kontrollarbeid som utføres ved stabil drift etter at arbeidet er kommet godt i gang. Under oppstarting, for mindre arbeider, under vanskelige forhold, ved større variasjoner i materialkvalitet og der kvalitetskravene ikke er oppfylt, økes omfanget av kontrollen. Kontrollomfang og toleranse for komprimering er angitt i figur 25.2 og Materialtak skal undersøkes særskilt før drift settes i gang. Dersom kontroll av en prøve viser at gjeldende krav ikke er tilfredsstillende, skal det tas ytterligere 2 prøver. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3 Akkumulert Hovedprosess 2 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

78 Statens vegvesen Region sør D1-19 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Figur 25.1 Komprimering av underbygning (fyllinger). Oversikten over lagtykkelse/antall passeringer er veiledende. Oppnådd komprimeringsresultat forutsettes målt. V = Visuell kontroll (hvert lag per 150 m fyllingslengde). H = Hovedveg, S = Samleveg, A = Adkomstveg. 1) For sprengt stein: Blokkstørrelse, petrografi (visse bergarter) 2) For friksjonsmasser: Korngradering, humusinnhold og vanninnhold. Minst en prøve per fylling og for hver m3. 3) For silt (leire: Vanninnhold, plastisitet og korngradering: Minst en prøve Akkumulert Hovedprosess 2 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

79 Statens vegvesen Region sør D1-20 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris per fylling og for hver 2000 m3, ved fet leire kan prøveomfanget reduseres). 4) Fem doble avlesninger med isotopmåler. 5) Loggbok skal inneholde følgende: Dato utført arbeid evt klokkeslett, sted, lag nr., lagtykkelse, materialtype, utført komprimeringsarbeid, evt prøvetaking, signatur av utførende/kontrollerende og merknadsfelt. 6) Angitt volum gjelder pa m3. 7) Krav optimaliseres ut fra setningsnivellement, jf. håndbok 018 Vegbygging. Figur 25.2 Kontrollomfang for fyllinger Figur 25.3 Krav til densitet for finkornige friksjonsmasser i fylling (andel av Standard Proctor, SP) *** Spesiell beskrivelse *** Omfatter også graving og tilbakefylling for konstruksjoner og tildekking på steinfyllingsskråninger. c) Jordmasser på østsiden antas å ha tilfredsstillende kvalitet som kjernefylling for ny hevet gangvei og tilbakefylling for konstruksjoner. Jordmasser fra vestsiden skal brukes som oppfylling utenfor skulder langs Rv 35 og som tildekking på steinfyllingsskråninger. 26 MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN m e) Omfatter opplasting, transport, tipping, evt. utlegging og ev. komprimering av steinmasser, inkl. ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Etablering av planum inngår i prosess 51.Tiltak for håndtering av plastavfall fra sprøytebetong og sprengningsarbeider er medtatt under prosess Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Det skal gjøres registrering av masser som inneholder rester av ikkeelektriske tennerslanger. Dokumentasjonen skal overleveres byggherren fortløpende. Mengden måles som prosjektert fast volum målt i skjæring. Enhet: m3 Mengden reguleres for eventuell økning av volum forårsaket av overberg/utfall (geologisk betinget utfall) som skyldes forhold utenfor entreprenørens kontroll, etter følgende regler, se skisse i håndbok R761 Prosesskode 1, kap 7.5: Det medregnes ikke overberg/utfall som ligger innenfor 0,5 m fra prosjektert kontur. Overberg/utfall som ligger utenfor 0,5 m fra prosjektert kontur profileres, og regnes med i mengdene. Overberg/utfall som skyldes feilboring eller uforsiktig sprengning, regnes ikke med. Ved opplasting av dypsprengt masse skal prosjektert fast volum økes med v = 0,4 V / 1,4 hvor V er fast dypsprengt volum. Akkumulert Hovedprosess 2 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

80 Statens vegvesen Region sør D1-21 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 26.1 SPRENGT STEIN FRA FRA SKJÆRING TIL FYLLING I LINJEN b) c) d) e) Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av steinmasser fra skjæring og eventuelle forskjæringer, inkl. masser fra rensk av skjæringssider ned til planumsnivå i linjen, til fylling i linjen. Omfatter også bearbeiding av massen til aktuell bruk, som sortering, pigging, mv. i den grad dette er nødvendig. For steinfyllinger kan det brukes steinstørrelser som bygger inntil 2/3 av lagtykkelsen ved utlegging. I øvre 1,0 m av steinfyllingen skal det nyttes godt drenerende masser. Teleklumper, snø eller is skal ikke forekomme i slike mengder at det dannes snø-/islag eller store teleklumper. Forøvrig gjelder de krav til materialer som er angitt under prosess Fyllingsskråningene skal være som angitt på normalprofilet og/eller tverrprofilene. Steinmassene legges ut fra endetipp til et nivå 1 m under planum for fyllingen og komprimeres med minimum 10 tonns vibrerende slepevals som gjør 10 overfarter. For lagtykkelse inntil 2 m kan det benyttes minimum 5 tonns vibrerende slepevals med minimum 5 overfarter. Toppen av steinfyllinger legges ut som egne lag i tykkelse 0,5-1,0 m etter forutgående komprimering av utplaneringsnivået. Steinmassene tippes inn på det lag som er under utlegging og skyves ut med planeringsutstyr. I tverrskrånende terreng med helning brattere enn 1:3 og fyllinger hvor det stilles strenge krav til setninger (f.eks. fyllinger under fundament og fyllinger inntil bruer), legges steinfyllinger ut lagvis og komprimeres. Dersom steinfyllinger legges ut på frossen mark må det ventes setninger når jorden tiner. På slike fyllinger skal ikke overbygningen legges ut før jorden under fyllingen er tint opp og setningene avsluttet. Forøvrig gjelder krav til komprimering av fyllinger, som angitt i fig Steinfyllinger for veg med grusdekke, kan utføres som endetipp fra nivå med planum. I skråninger er tillatt avvik fra teoretisk profil +/- 0,15 m, hvis den ellers er uten skjemmende svanker eller kuler. For planum (også breddetoleranse) se prosess 51. Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er oppfylt, utføres ved inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte prøver. I figur 25.2 er det satt opp en oversikt over det minimum av kontrollarbeid som utføres ved stabil drift etter at arbeidet er kommet godt i gang. Under oppstarting, for mindre arbeider, under vanskelige forhold, ved større variasjoner i materialkvalitet og der kvalitetskravene ikke er oppfylt, økes omfanget av kontrollen. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Masseflytting av overberg/utfall og dypsprengning gjøres opp som angitt i prosess 26. Enhet: m3 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder sprengt stein til oppfylling på gangveg. Der det ikke er mulig å benytte sprengt stein ved tynne lagtykkelser > 400 mm, skal det benyttes innkjøpt kult 22/ /120 prises i prosess b) Dmaks 300 mm. m Akkumulert Hovedprosess 2 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

81 Statens vegvesen Region sør D1-22 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 26.5 SPRENGT STEIN TIL FYLLPLASS Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av sprengt stein fra skjæring i linjen og eventuelle forskjæringer, inkl. masser fra rensk av skjæringssider, ned til planumsnivå i linjen, til angitt eller valgt fyllplass. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer der dette er aktuelt. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Masseflytting av overberg/utfall og dypsprengning gjøres opp som angitt i prosess 26. Enhet: m3 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder overskudd av sprengt stein og utsortert sprengstein. Entreprenør må selv skaffe godkjent mottak. m Sum Hovedprosess 2, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

82 Statens vegvesen Region sør D1-23 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 5: Vegfundament Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 5 Vegfundament 51 PLANUM d) Omfatter levering og arbeider med planum (traubunn i skjæring og overkant underbygning på fylling), så som stabilisering, utskifting og forsterkning, rensk, avretting, justering og komprimering, inklusive utkilinger etc. Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er mm/- 0 mm. Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m AVRETTING, JUSTERING OG KOMPRIMERING AV PLANUM PÅ JORD c) d) Omfatter avretting, justering og komprimering av planum på jord utover det som er medtatt under prosess 25. Planum skal ha jevnt tverrfall på minst 3 % slik at vannet kan renne ut til siden overalt. Endring i tverrfallsretning skal skje gradvis over en lengde på 10 m. Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/-40 mm for enkeltverdier. Tillatt horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er mm / - 0 mm. Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m Planum i jordskjæring *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder planum for gangveg på vestsiden av bru. m AVRETTING, JUSTERING OG KOMPRIMERING AV PLANUM PÅ SPRENGT STEIN I SKJÆRING, PÅ FYLLING OG I TUNNEL b) c) d) Omfatter avretting, justering og komprimering av planum i tunnel, i dypsprengt skjæring og på fylling av sprengt stein, utover det som er medtatt under prosess 26. Omfatter også levering, utlegging og komprimering av et justeringslag, ev. drenslag med gjennomsnittlig tykkelse på 100 mm samt ev. et tynt lag finpukk til avretting. Justeringslaget skal være av knuste masser (eventuelt gjenbruksbetong) med sortering tilpasset underlag og aktuell lagtykkelse. De knuste massene skal ikke være telefarlige, og tilpasses slik at sortering gir et stabilt lag med maksimal steinstørrelse ikke mer enn 2/3 av lagtykkelsen. Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig veg. Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 30 mm for enkeltverdier. Tillatt horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er mm / - 0 mm. Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** b) Det benyttes 22/120. Akkumulert Hovedprosess 5 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

83 Statens vegvesen Region sør D1-24 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 5: Vegfundament Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Planum på steinfylling *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder planum for gangvei på eksisterende fylling på østsiden og vestsiden av bru. m Planum på dypsprengt stein i skjæring *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder planum for grøft og sideskråninger langs Rv.35. m FORSTERKNINGSLAG b) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag. Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg. Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige, godt drenerende og ikke vannømfintlige materialer. Materialet skal være ikke telefarlig, T1. c) Det skal benyttes steinmateriale med Los Angeles-verdi maksimalt 35 (kategori LA35), Micro-Deval-verdi maksimalt 15 (kategori MDE15). Utlegging, planering og komprimering skal foregå slik at en får et jevnt lag av homogent materiale, og slik at den ferdige overflate får jevnt fall til siden. Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig veg. Transport og utlegging skal utføres slik at det ikke oppstår spordannelse eller andre skadelige deformasjoner i underlaget. Til komprimering skal det normalt brukes vibrerende utstyr, som ikke må slite ned materialet unødig eller skade stikkrenner, ledninger o.l.. På bløt grunn skal det ikke brukes utstyr med slik dybdeeffekt at bæreevnen svekkes. Materiale med øvre siktstørrelse maksimalt 32 mm skal komprimeres til minimum 95 % Modifisert Proctor. Ved bruk av materialer med øvre siktstørrelse større enn 32 mm skal det utarbeides et valseprogram. Programmet fastlegges etter måling av komprimeringsgraden ved nivellement over en homogen seksjon (mht. underliggende lag og tykkelser) på minimum 50 m. Nivellement skal utføres med 10 punkter i hver tverrprofil, minimum 5 profiler pr. homogen seksjon (1 profil = 1 prøve). Gjennomsnittlig setning for siste overfart av valsen skal være mindre enn 10 % av gjennomsnittlig total setning. d) e) Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i håndbok 018 Vegbygging, fig Krav til komprimering er angitt i håndbok 018 Vegbygging, figur og figur Tillatt avvik fra prosjektert overkant av forsterkningslaget er +/- 30 mm for enkeltverdier. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er mm/- 0 mm. Kontroll av komprimering skal være iht. håndbok 018 Vegbygging, figur 522.1, eventuelt Kontroll av høyde: 3 punkter per profil per 20 m veg. Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3 Akkumulert Hovedprosess 5 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

84 Statens vegvesen Region sør D1-25 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 5: Vegfundament Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 53.2 FORSTERKNINGSLAG AV KNUSTE STEINMATERIALER AV PUKK OG KULT Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk og kult, samt der det er aktuelt inkl. utgraving, opplasting, transport, utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting og fjerning av overskudd av finstoff. Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling måles ikke. b) Eventuell sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller hovedprosess 3. Maksimalt finstoffinnhold skal være 7% som passerer 0,063 mm sikt regnet av materiale som passerer 22,4 mm. Sikterenhetsgrad, maksimal andel overkorn over øvre siktstørrelse: 20 %. Sikterenhetsgrad, maksimal andel underkorn under nedre siktstørrelse: 20 %. Sortering 22/90, krav til korngradering: Nedre siktstørrelse d: 22 mm Øvre siktstørrelse D: 90 mm Minimum som passerer 125 mm 1,4D: 98 % Minimum som passerer 180 mm 2D: 100 % Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d: 5 % Sortering 22/120, krav til korngradering: Nedre siktstørrelse d: 22 mm Øvre siktstørrelse D: 120 mm Minimum som passerer 180 mm 1,4D: 98 % Minimum som passerer 250 mm 2D: 100 % Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d: 5 % Sortering 22/180, krav til korngradering: Nedre siktstørrelse d: 22 mm Øvre siktstørrelse D: 180 mm Minimum som passerer 250 mm 1,4D: 98 % Minimum som passerer 360 mm 2D: 100 % Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d: 5 % Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m Forsterkningslag tilført utenfra Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk og kult tilført utenfra. Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling måles ikke. Eventuell sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller hovedprosess 3. Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m Forsterkningslag sortering 22/120 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder forsterkningslag i kjørebane ved utbedringer og som oppfylling på gangvei der sprengt stein ikke kan benyttes ved tynne lagtykkelser. For Rv. 35 gjelder prosessen ved behov for reetablering av kjørevei ved skader oppstått under anlegget og etter anvisning fra byggherren. c) Lagtykkelse 60 cm som vist på F-tegninger. m Akkumulert Hovedprosess 5 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

85 Statens vegvesen Region sør D1-26 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 5: Vegfundament Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 53.3 FORKILING AV FORSTERKNINGSLAG Omfatter levering, utlegging og komprimering av materialer til forkiling av forsterkningslag. Volum av materialene måles ikke, men inngår i volum i prosess Mengden måles som prosjektert areal av overflate forsterkningslag untatt skråninger. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** b) Det benyttes pukk 0/32 m BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE MATERIALER b) Omfatter levering, utlegging, komprimering og ev. forkiling av bærelag av knust grus, knust berg, forkilt pukk og knust betong. Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg. Materialet skal være ikke telefarlig, T1. Grenseverdiene for korngradering av knust grus (Gk) og knust berg (Fk) er vist samlet i figur ) Maksimal tillatt verdi for finstoffinnhold er 3%, 5% eller 7% avhengig av sortering. Figur 54.1 Grensekurver for bærelag av Gk og Fk materialtyper For bærelag av knust grus (Gk) og knust berg (Fk) gjelder følgende krav til materialer: Det skal benyttes steinmateriale med Los Angeles-verdi maksimalt 35 (kategori LA35) og Micro-Deval-verdi maksimalt 15 (kategori MDE15). Det tillates materiale med Micro-Deval-verdi maksimalt 20 (kategori MDE20) på veg med lav trafikk dersom dette er angitt i den spesielle beskrivelsen. Maksimal flisighetsindeks: 35 (kategori FI35). Akkumulert Hovedprosess 5 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

86 Statens vegvesen Region sør D1-27 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 5: Vegfundament Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Andel knuste korn: Kategori C50/30 (regnes som oppfylt for materialtype Fk). Maksimalt finstoffinnhold i prosent av materiale som passerer 0,063 mm regnet av hel prøve, skal for følgende sorteringer være: 0/22 og 0/32 mm 7% (kategori f7) 0/45 mm 5% (kategori f5) 0/63 mm 3% (kategori f3) Sikterenhetsgrad: Maksimal andel materiale større enn øvre siktstørrelse, D, skal være 15% (kategori GA85). d) Maksimalt humusinnhold er 1,0 % av materiale mindre enn 0,500 mm ved prøving etter glødetapmetoden. Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm enkeltverdi. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er mm/- 0 mm. Det skal måles minst 3 punkter i tverrprofilet. Maksimalt avvik fra prosjektert lagtykelse skal være +20% / - 10%. Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 15 mm, og for bærelag av knust grus (Gk) er kravet 10 mm. Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m BÆRELAG AV KNUSTE STEINMATERIALER, Fk b) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag type Fk av knust berg eller knust stein. Omfatter også, der det er aktuelt, opplasting, transport, utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting, fjerning av for stor stein og overskudd av finstoff. Eventuell sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller hovedprosess 3. Der stein brukes til produksjon av Fk materialer skal minimum størrelse av steinen (utgangsmaterialet) være 60 mm. Det er angitt i den spesielle beskrivelsen hvilken sortering som skal brukes. Krav til jevn korngradering er vist grafisk i figur Kornkurven skal krysse maksimalt en av de stiplede linjene i området 0,5 til 22,4 mm. Figuren er ikke uttrykk for grenseverdi for finstoffinnhold. c) e) Figur 54.3: Krav til jevn gradering for bærelag av knust berg, Fk Utlegging og bearbeiding skal foretas slik at det oppstår minst mulig separasjon. Materialet skal holdes fuktig så tendensen til separasjon reduseres. Oppstår det lokale partier med separasjon, skal materialet i laget blandes og legges ut på nytt. Ved komprimering skal det ikke brukes utstyr som sliter ned materialet unødig. Valsingen skal utføres langs vegen fra sidene og innover mot midten av vegen med full dekning av overflaten for hver omgang. Krav til komprimering er angitt i Håndbok N200 Vegbygging, pkt Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er angitt i Håndbok N200, fig Krav til prøvetaking og kontroll skal være som angitt i Håndbok N200 Akkumulert Hovedprosess 5 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

87 Statens vegvesen Region sør D1-28 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 5: Vegfundament Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Vegbygging, pkt og pkt Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder bærelag på gang- og sykkelvei samt nedre bærelag på Rv.35. For Rv. 35 gjelder prosessen ved behov for reetablering av kjørevei ved skader oppstått under anlegget og etter anvisning fra byggherren. b) Det benyttes Fk 0/32 mm c) Lagtykkelse varierer som vist på F-tegninger. 13 cm på gangog sykkelvei og 15 cm på Rv.35. m BÆRELAG AV BITUMENSTABILISERTE MATERIALER b) c) d) e) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av bitumenstabiliserte materialer med tykkelse som angitt. Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Krav til materialer som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt Krav til utførelse som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/-20 mm (enkeltverdi). Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensninger er +100 mm/-0 mm. Maksimalt avvik fra prosjektert lagtykkelse skal være +20% / -10%. Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 10 mm. Krav til prøvetaking og kontroll som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning som prosjektert for laget. Enhet: m BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS, Ag e) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av asfaltert grus med tykkelse som angitt. Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/(densitet x areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens). Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning som prosjektert for laget. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder øvre bærelag på Rv 35. Gjelder ved behov for reetablering av kjøreveg Rv 35 ved skader oppstått under anlegget og etter anvisning fra Akkumulert Hovedprosess 5 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

88 Statens vegvesen Region sør D1-29 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 5: Vegfundament Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris byggherren. b) Det benyttes Ag16. c) Tykkelse 10 cm, som legges i to lag. m 2 30 Sum Hovedprosess 5, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

89 Statens vegvesen Region sør D1-30 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 6: Vegdekke Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 6 Vegdekke 61 GRUSDEKKE Omfatter materialer og arbeider med nylegging og vedlikehold av grusdekker. Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 61.1 OPPGRUSING (LEGGING AV GRUSDEKKE) b) c) d) Omfatter levering, uttak, opplasting, transport, utlegging og komprimering av grusdekke. Grusdekket skal ha en slik korngradering at materialet blir stabilt og tett. Korngradering for knust berg og knust grus skal være som angitt i håndbok N200 Vegbygging, fig Maksimal steinstørrelse skal ikke overstige 22 mm. Andel helt eller delvis knust materiale ved bruk av knust grus skal være minst % av materialet større enn 8 mm. Øvrige materialegenskaper skal være som angitt i håndbok N200 Vegbygging, fig For å oppnå god slitestyrke skal grovfraksjonen i grusdekket bestå av en hard og seig bergart slik at nedknusingen blir minst mulig. Dersom det samlede innhold av kalk og glimmer er større enn 12 %, skal materialets egnethet vurderes spesielt. Grusdekket skal legges ut slik at det blir homogent og får en jevn overflate etter komprimeringen. Materialet skal være fuktig ved utleggingen for å hindre separasjon. Etter at grusen er kommet på vegen skal grusdekket vannes, klorkalsium tilføres, blandes, planers og komprimeres til 95 % Modifisert Proctor iht. håndbok N200 Vegbygging, iht. fig Ved komprimering utført med utstyr og antall overfarter som angitt iht. håndbok N200 Vegbygging fig , kan kravet til komprimering anses som oppfylt. Krav og toleranser for geometri og jevnhet skal være iht. håndbok N200 Vegbygging fig Mengden måles som utført løst volum. Enhet: m3 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder dekke på gang- og sykkelveg. b) Det benyttes sams pukk 0/16. c) Lagtykkelse 100 mm. m RIVING, SKJÆRING, FRESING OG OPPRETTING AV FASTE DEKKER b) c) Omfatter arbeider og ev. materialer i forbindelse med riving, skjæring, fresing og oppretting av faste dekker. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Krav til materialer for oppretting skal være som angitt i håndbok N200 Vegbygging. Riving, skjæring og fresing kan omfatte hele dekkets tykkelse eller i en angitt dybde. Ved riving og fresing av faste dekker skal det utvises særlig forsiktighet for å unngå skader på kummer, sluk og eventuelt andre installasjoner i vegbanen. Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** Akkumulert Hovedprosess 6 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

90 Statens vegvesen Region sør D1-31 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 6: Vegdekke Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) Massene skal transporteres til offentlig godkjent mottak RIVING OG SKJÆRING AV FASTE DEKKER Riving av faste dekker Omfatter riving og fjerning av faste vegdekker på områder og i tykkelser som angitt, inkludert opplasting, transport og tipping på angitt lager eller mottak. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Alle kostnader for eventuell skjæring som entreprenøren måtte finne nødvendig innenfor området som rives, skal være inkludert i enhetsprisen. Eventuell skjæring som er prosjektert for områdets ytterkanter er medtatt i prosess c) Skjæring, fylling og vegfundament som skal fjernes dypere enn til underkant dekke er medtatt i hovedprosess 2. Riving skal utføres i hele dekkets tykkelse eller i dybde som angitt i den spesielle beskrivelsen. Revet dekkemateriale skal ikke blandes eller tilsøles med annen masse. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m Riving av asfaltdekke *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder asfalt på Rv.35 Gjelder ved behov for reetablering av kjørevei ved skader oppstått under anlegget og etter anvisning fra byggherren. c) Tykkelse varierer fra cm. m Skjæring av faste dekker c) Omfatter skjæring av faste dekker. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Skjæring skal utføres med sag i hele dekkets tykkelse eller i dybde som angitt i den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som prosjektert lengde kutt. Enhet: m Skjæring av asfaltdekke *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder skjæring av asfalt på Rv.35. Gjelder ved behov for reetablering av kjørevei ved skader oppstått under anlegget og etter anvisning fra byggherren. c) Tykkelse varierer fra cm. m 40 Akkumulert Hovedprosess 6 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

91 Statens vegvesen Region sør D1-32 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 6: Vegdekke Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 63.2 FRESING AV FASTE DEKKER c) Omfatter fresing av faste dekker, inkludert eventuell oppvarming av dekket. Omfatter også fjerning til angitt lager eller mottak og rengjøring av frest overflate. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Fresing skal utføres i hele dekkets tykkelse eller i dybde som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sugebil skal benyttes til rengjøring der hvor frest område skal påsettes trafikk eller etterfølges av asfaltlegging. Eventuelle krav til jevnhet og overflatetekstur av frest areal er angitt i den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m Fresing av asfaltdekke *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder ved spleising inn på eksisterende vei. Gjelder ved behov for reetablering av kjørevei ved skader oppstått under anlegget og etter anvisning fra byggherren. c) Det freses i 0,5 meters bredde og dybde 4 cm m ASFALTDEKKER b) Omfatter rengjøring av underliggende overflate etter behov, klebing før asfaltering, levering, utlegging og komprimering av asfaltdekke, inkludert eventuell armering. Krav til materialer for de enkelte dekketyper er angitt i håndbok N200 Vegbygging, kap. 6. Dimensjonerende ÅDT for spesifisering av krav skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Dimensjonerende ÅDT angitt for dette formålet er ikke nødvendigvis lik dimensjonerende ÅDT for prosjektet. Asfaltgranulat kan tilsettes som gjenbruk i alle normerte typer av varmblandet asfalt. Uansett tilsetningsmengde skal alle krav til den aktuelle normerte massetypen være oppfylt. Tilsetningsmengde av asfaltgranulat over 10% og 20% for hhv slitelag og bindlag, utløser krav om fortløpende dokumentasjon av bindemiddelets egenskapene ved laboratorieprøving. I alle asfaltmasser skal det tilsettes vedheftningsmiddel. Ved bruk av amin som vedheftningsmiddel skal det ikke tilsettes mindre enn 0,3 %. Effekt av type og mengde vedheftningsmiddel skal dokumenteres ved laboratorieprøving sammen med bindemiddel og steinmaterialer som brukes. Krav er angitt i fig Figur 65.1 Krav til vedhefting i asfaltmasser I det ferdige dekket skal bindemiddelinnholdet være i overensstemmelse med masseresept (arbeidsresept). Steinmaterialene skal være tilnærmet fri for humus. Etter NaOH-metoden skal følgende krav tilfredsstilles mht. fargestyrke: For varmblandede masser mindre enn 2,0. For kaldblandede masser mindre enn 0,5. Akkumulert Hovedprosess 6 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

92 Statens vegvesen Region sør D1-33 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 6: Vegdekke Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Steinmaterialene skal tilfredsstille kravene angitt i fig. 65.2, 65.3, 65.4 og Figur 65.2 Krav til flisighetsindeks for steinmaterialer i asfaltdekker Figur 65.3 Krav til Los Angeles-verdi for steinmaterialer i asfaltdekker Figur 65.4 Krav til mølleverdi for steinmaterialer i asfaltdekker c) Figur 65.5 Krav til knusningsgrad for steinmaterialer til asfaltdekker Utførelse skal være iht. håndbok N200 Vegbygging, kap.6. Toleransene for bindemiddelinnhold i forhold til masseresept (arbeidsresept) er angitt i figur Akkumulert Hovedprosess 6 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

93 Statens vegvesen Region sør D1-34 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 6: Vegdekke Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Figur 65.6 Toleranser for bindemiddelinnhold Korngradering i det ferdige dekket skal være i overensstemmelse med masseresept og innenfor produksjonstoleransene i fig For den enkelte massetype er det i håndbok N200 Vegbygging kap. 632 og 633 angitt krav til korngradering for masseresept. Verdiene i figur 65.7 er begrenset til sikt med toleransekrav for produksjonen. 1) Gjelder ikke for Ska, Sta og Da 2) Gjelder ikke for Agb og Ma Figur 65.7 Toleranser, korngradering Hulromprosent og komprimeringsgrad på ferdig utlagt dekke skal ligge innenfor grenseverdiene i fig Ved utlegging av tynne dekker hvor planlagt tykkelse er mindre enn ved et forbruk på 60 kg/m2, stilles det ikke hulromskrav. Akkumulert Hovedprosess 6 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

94 Statens vegvesen Region sør D1-35 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 6: Vegdekke Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Figur 65.8 Toleranser, hulromprosent og komprimeringsgrad Entreprenøren kan benytte en framstillingsmåte med bruk av skummet bitumen som muliggjør redusert produksjonstemperatur. Entreprenøren skal orientere byggherren om sitt valg. Nærmere avtale gjøres i byggemøte. Byggherren kan på saklig grunn si nei til asfalt produsert etter denne metoden. For produksjon ved lavere temperaturer skal det legges frem dokumentasjon som viser entreprenørens valg av produksjonstemperatur. I tillegg skal entreprenøren beskrive hvordan valgt metode for produksjon ved lavere temperatur tilfredsstiller kravene i konkurransegrunnlaget. Ev. produksjon av Ska ved redusert temperatur skal vurderes spesielt i samråd med byggherren. For asfaltbetong (Ab) og asfaltgrusbetong (Agb) produsert ved redusert temperatur (LTA), gjelder følgende minimumstemperaturer ved utlegging: d) e) Bindemiddel med PMB: 125 grader C Bindemiddel 50/70: 115 grader C Bindemiddel 70/100: 110 grader C Bindemiddel 100/150: 105 grader C Bindemiddel 160/220: 100 grader C Krav og toleranser for geometri og jevnhet skal være iht. håndbok N200 Vegbygging pkt Prøving og kontroll skal være iht. håndbok N200 Vegbygging og Statens vegvesen, Teknologirapport TR ASFALTDEKKE BINDLAG b) e) Klebing er medtatt i prosess Materialtype og bindemiddel skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Krav til materialer for aktuell massetype er angitt i håndbok N200 Vegbygging kap. 632, 633 og 651. Der hvor det er beskrevet bruk av polymermodifisert bindemiddel PMB, skal denne være av type 65/ iht. håndbok N200 Vegbygging, pkt Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/(densitet x areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens). Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning 1:1. Enhet: m2 Akkumulert Hovedprosess 6 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

95 Statens vegvesen Region sør D1-36 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 6: Vegdekke Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Bindlag av asfaltbetong (Ab) *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder bindlag på Rv.35 Gjelder ved behov for reetablering av kjørevei ved skader oppstått under anlegget og etter anvisning fra byggherren.. b) Det benyttes Ab 11 B 70/100. c) Legges ut i tykkelse 4 cm m ASFALTDEKKE SLITELAG b) e) Klebing er medtatt i prosess Materialtype og bindemiddel skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Krav til materialer for aktuell massetype er angitt i Håndbok N200 Vegbygging kap. 632, 633, 651 og 653. Der hvor det er beskrevet bruk av polymermodifisert bindemiddel PMB, skal denne være av type 65/ iht. håndbok N200 Vegbygging, pkt Friksjonsforholdene på ferdig dekke skal være ensartet for hele dekket og alle naturlig avgrensede områder, med minimum friksjonskoeffisient som angitt i håndbok N200 Vegbygging, pkt Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/(densitet x areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens). Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning 1:1. Enhet: m Slitelag av asfaltbetong (Ab) *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder slitelag på Rv.35. Gjelder ved behov for reetablering av kjørevei ved skader oppstått under anlegget og etter anvisning fra byggherren. b) Det benyttes Ab 11 B 70/100. c) Legges ut i tykkelse 4 cm m KLEBING AV ASFALTDEKKE c) Omfatter levering og påføring av klebemiddel før legging av asfalt. Hele det aktuelle arealet skal være jevnt klebet og det skal ikke klebes utenfor det daglige leggearealet. Klebing skal utføres med et forbruk tilpasset dekkets overflatestruktur slik at flekker uten klebemiddel ikke oppstår, og samtidig sikrer god heft mellom lagene. Påført mengde skal være minimum 0,10 kg/m2 restbindemiddel, ved ev. lavere behov skal dette avtales med byggherren. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder for slitelag og for bindlag for å sikre god heft mellom Akkumulert Hovedprosess 6 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

96 Statens vegvesen Region sør D1-37 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 6: Vegdekke Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris ulike lag. b) PmBE 60 c) 0,3-0,5 kg/m2 m BELEGNINGER UTENFOR KJØREBANEN b-c) Omfatter levering og arbeider med belegninger utenfor kjørebanen, så som belegning på skuldre og fortau/gangbane, trafikkøy eventuelt med oppfyllingsmasser, dekkefornyelse, ledelinjer i gategrunn etc. inklusive varmekabelanlegg. For krav til belegningsstein og heller, se håndbok N200 Vegbygging, kap. 67. Mengden måles som prosjektert areal Enhet: m BELEGNING PÅ OPPHØYDE AREALER b) c) Omfatter levering og arbeider med belegninger på fortau, gangbaner og trafikk-øyer inkl. sentraløy i rundkjøring og skulder i tunnel. Krav til materialer som angitt i den spesielle beskrivelsen. Krav til utførelse som angitt i den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m Asfaltdekke på fortau/gangbane/trafikkøy Omfatter levering og arbeider med asfaltdekke på fortau, gangbaner og trafikkøyer (inkl. sentraløy i rundkjøring og skulder i tunnel). Dekketype og forbruk i kg pr m2 eller tykkelse i mm er angitt i den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder asfalt på gangbru og gangvei inn mot begge landkar. b) Det benyttes Agb8 c) Tykkelse 7 cm, som legges i to lag m Sum Hovedprosess 6, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

97 Statens vegvesen Region sør D1-38 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljøtiltak Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 7 Vegutstyr og miljøtiltak 71 MURER b) Omfatter levering og arbeider med bygging av murer av naturstein, plasstøpt betong, betongelementer, steinkurver, armert jord, m.v., inklusive ev. forblending og mønsterforskaling. Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Alle murer skal fundamenteres på ikke telefarlig og stabilt underlag. Fundament i telefarlige løsmasser skal være masseutskiftet og avrettet med drenerende masser. Til tilbakefylling skal det brukes ikke telefarlige materialer i den avstand fra murfronten som er vist i planene. Disse materialene skal tilfredsstille filterkravene mot bakenforliggende jord, eventuelt ved anvendelse av eget filterlag eller fiberduk. Masser til fundament skal være ikke telefarlige. c) Fiberduk skal tilfredsstille kravene angitt gjennom sertifiseringsordningen NorGeoSpec 2012 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under denne ordningen eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. Bruksklasse for fiberduk skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Tilbakefyllingsmasser skal legges ut og komprimeres lagvis. Eventuelle større steiner i tilbakefyllingsmassene skal anordnes slik at de ikke gir et punktvis trykk eller kiles mot steiner i muren. For tilbakefylling i skjæringssider foreskrives eventuell komprimering i den spesielle beskrivelsen. For tilbakefylling og fundament i fylling er kravene til komprimering som for fyllingen forøvrig, utført med utstyr som ikke skader konstruksjonen Mengden måles som prosjektert flate. Flatens nedre begrensning er underkant av betongsåle der betongsåle er brukt, ev. underkant av murens nederste stein, kurv eller betongelement der betongsåle ikke er brukt. Flatens øvre begrensning er topp av mur ved murens fremre kant. Ved topp av mur måles ikke flater som er horisontale, skrånende eller avrundede bakover fra murens fremre kant. Enhet: m MURER AV NATURSTEIN Omfatter graving, sprengning og pigging i nødvendig utstrekning for å gi plass til mur, fundament og bakfyll iht. planene., Omfatter også ev. avstempling eller spunt. Omfatter også opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser fra graving, sprengning, pigging og rensk. Omfatter også levering av og arbeider med fundament under mur, betongsåle der dette er aktuelt, fuging og bakstøp inkl. armering. Omfatter også levering, utsortering, opplasting og transport av stein fra lager eller sidetak, samt oppføring av mur. Omfatter også levering og arbeider med tilbakefylling, fiberduk og drenering. Uttak i skjæring og tunnel av stein til mur, inkl. transport til lager for videre bearbeiding, er medtatt under hovedprosess 2 og 3. Uttak fra sidetak av stein til mur er medtatt under hovedprosess 2. Akkumulert Hovedprosess 7 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

98 Statens vegvesen Region sør D1-39 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljøtiltak Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) c) d) Krav til steintype og størrelse/form som angitt. Steinen skal være av slik kvalitet at den tåler håndtering under opplasting, transport og muring. Steinen skal også tåle de belastningene som vil oppstå i muren. Hver stein skal ligge støtt i muren, med tilnærmet horisontale fuger og muren skal bygges i forband. Det skal ikke være gjennomgående vertikale fuger. Muren skal være uten svanker og kuler. Avvik fra prosjektert høyde topp mur skal ikke overstige +/- 100 mm. Mengden måles som prosjektert flate. Flatens nedre begrensning er underkant av betongsåle der betongsåle er brukt, ev. underkant av murens nederste stein der betongsåle ikke er brukt. Flatens øvre begrensning er topp av mur ved murens fremre kant. Ved topp av mur måles ikke flater som er horisontale, skrånende eller avrundede bakover fra murens fremre kant. Enhet: m Fundament og oppfylling Omfatter materialer og arbeider med oppfylling til underkant av murens nederste stein, ev. underkant av betongsåle der betongsåle brukes. Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m Fiberduk *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder avrettingslag under tørrmurer. Øvrig oppfylling inngår i HP 2. b) Pukk 8/32 mm. c) Tykkelse min. 200 mm. m 3 5 b) Omfatter levering og legging av fiberduk. Bruksklasse for fiberduk skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i skjøter måles ikke for oppgjør. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** b) Fiberduk skal være i klasse 3, kfr. Norgeospec. m Utsortering, levering og oppmuring Omfatter utsortering, opplasting og transport av stein fra lager eller sidetak, samt oppmuring av naturstein samt ev. levering. Omfatter også fuging hvis angitt i den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som prosjektert flate. Flatens nedre begrensning er underkant av murens nederste stein. Flatens øvre begrensning er topp av mur ved murens fremre kant. Ved topp av mur måles ikke flater som er horisontale, skrånende eller avrundede bakover fra murens fremre kant. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder tørrmur, se prinsipp tegning J001. b) Krav til steinstørrelse: Murens skift skal ha en høyde som er maks. 60 cm og min. 35 cm. Steinens lengde skal stå i forhold til høyden, og skal ligge mellom 1,5 og 2 ganger høyden. Farge på steinen avstemmes mot stedegen stein. Akkumulert Hovedprosess 7 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

99 Statens vegvesen Region sør D1-40 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljøtiltak Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Natursteinen bør ha minimum trykkfasthet på 150 MPa og en brutto densitet på minst 2700 kg/ m3. Natursteinen skal være av frostsikker type. Hele muren skal ha samme kvalitet. Det tillates ikke at muren bygges av ulik bearbeidingskvalitet eller steinslag. c) Tørrmur skal mures med forbandt i lengderetningen. Hvis tilgjengelig steinstørrelse ikke er stor nok til å dekke murens bredde, skal muren bygges med forbandt også i tverretningen. Det kreves at minimum hvert tredje lag av stein skal ha full murbredde Tilbakefylling Dersom muren bygges av varierende skifthøyder, skal skiftene være størst nederst i muren og deretter gradvis bli lavere oppover i muren. Steinen innenfor samme skift skal ha lik høyde slik at murens horisontalitet blir ivaretatt. Linjene i muren kan brytes med en høyere stein etter ca hver stein for å unngå bølger i skiftelinjene. Toppstein skal ha en jevn og fin topp. Det tillates ikke synlige kilemerker. Murens visflate skal være jevn. Steinen skal i visflata ha samme helning som muren skal ha (3:1 innover mot bakfyllet), slik at "trapping" av muren unngås. Dersom steiner må bakskores for å gi ren ligg, skal det benyttes flate skorer som ligger godt. Skorer i front tillates ikke. Muren skal ha gjennomgående horisontale fuger. Normal fugebredde, 5-8 cm, tilsvarer opptil 15% av gjennomsnittshøyde på byggestein. Fugebredden ved de minste steinene skal ligge i nedre del av denne skalaen, mens den ved store stein kan være opp mot 8 cm. m 2 15 Omfatter tilbakefylling mot mur over underkant av betongsåle der betongsåle er brukt, ev. underkant av murens nederste stein der betongsåle ikke er brukt. Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3 *** Spesiell beskrivelse *** Akkumulert Hovedprosess 7 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

100 Statens vegvesen Region sør D1-41 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljøtiltak Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) Tilbakefylte masser skal være velgradert sprengstein uten finstoff med Dmaks 300 mm. m GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER Omfatter levering av materialer til og arbeider med grøntarealer og skråninger. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 74.2 JUSTERING AV STEINFYLLINGSSKRÅNINGER d) Omfatter rydding, justering og ev. ordning av ytterflaten for å oppnå stabil steinfyllings-skråning. Her inngår ekstra graving, lasting, transport, utlegging og planering av masser til eller fra de nevnte områder, i den utstrekning dette ikke inngår i hovedprosess 2. Angitt fyllingsskråning skal holdes uten vesentlig avvik, og uten skjemmende svanker og kuler. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m Justering av udekkede steinfyllingsskråninger b) Tilførte masser for oppfylling av svanker skal være steinmasser. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2 m UTLEGGING OG BEARBEIDING AV JORD b) c) Omfatter levering og arbeider med utlegging og finplanering av jord, bearbeiding av jord, jordforbedring og gjødsling. Omfatter også fjerning av ugras i perioden fra utlegging av jord og fram til såing/planting. Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg fra dypere lag ved å inneholde mold. Som vekstjord menes jord med en slik sammensetning av mineralsk og organisk materiale at den er godt egnet som dyrkningsmedium for planter. Som vegetasjons-dekke menes det øvre jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frø, plante- og rotdeler. Ferdig justert underlag for jord skal godkjennes av byggherren før utlegging kan starte. Utlegging av jord skal bare skje når denne er så tørr at strukturen ikke skades. Klargjort overflate for tilsåing/beplantning skal ha jevne flater og skråninger. Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne og myke linjer. Der hvor skråning i gras- eller planteareal skal tilsluttes veg, plass eller lignende, skal det lages en minst 0,5 m bred flate med svakt fall mellom skråning og den ovenfor eller nedenfor liggende flate. Skråningens fot og topp skal avrundes. Jordlag m.v. skal påføres med så stor overhøyde at ferdig overflate kommer i angitt høyde etter at materialet er ferdig bearbeidet og har satt seg. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m Innkjøpt vekstjord/anleggsjord b) Omfatter levering, deklarering, analyse, blanding, utlegging og finplanering av vekstjord/anleggsjord. Jorddybde skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Eventuelt tettelag over steinfylling er medtatt i prosess Det skal leveres oppdaterte fullstendige analyser av den tilbudte jorda i god tid før bestilling av jord. Mineraljord skal virke som basisjordblanding for innblanding av organisk materiale for to typer anleggsjord, hhv. moldholdig vekstjord, vekstjord/ anleggsjord og moldfattig vekstjord/anleggsjord. Det skal minimum nyttes 50 vekt % naturlige løsmasser i jordblandingene av den mineralske delen. Basisjordblandingen i henhold til siktekurven skal være siltig sand, lettleire eller sandig lettleire, se Figur 74.2 og Akkumulert Hovedprosess 7 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

101 Statens vegvesen Region sør D1-42 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljøtiltak Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Jordblandingene skal ikke inneholde spiredyktig ugrasfrø eller rotdeler av ugras. Alle kompostmaterialer som nyttes må ha lavere C/N-forhold enn 30. Torv kan benyttes i moldholdig anleggsjord dersom det viser seg vanskelig å tilfredsstille kravene til organisk innhold og kjemiske egenskaper bare med innblanding av kompostprodukter. Jorda skal være homogent blandet Anleggsjorda skal deklareres som anleggsjord i henhold til Norsk Standard 2890 i henhold til tillegg B tabell B3 inklusive valgfrie deklarasjoner. Jorda skal tilfredsstille kravene vist i figur I tillegg skal total organisk karbon (TOC) i jord bestemmes. Analysene skal omfatte: ph og Al -løselige næringsstoffer (P, K, Mg, Ca og N. Mineralsk N (Nitrat-N og ammonium-n) (i 2 M KCl) Syreløselig kalium (KHNO3) Kjeldahl N Glødetap Kornfordeling med siktekurve Ved ph 7 eller høyere deklareres også: Mangan (Mn) ( i magnesiumnitrat) Bor (B) ( i kokende vann) Jern (Fe) ( i ammoniumacetat+eddiksyre) Kobber (Cu) ( i EDTA+ammoniumklorid) Molybden (Mo) (i oksalsyre+ammmoniumoksalat) Sink (Zn) (i saltsyre) og titrerbar alkalinitet. Ved innblanding av organisk materiale i anleggsjorda skal det brukes materialer som minst tilfredsstiller kvalitetsklasse II i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, og de kjemiske egenskapene til råvarene skal kunne dokumenteres i samsvar med Mattilsynets veiledning til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Akkumulert Hovedprosess 7 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

102 Statens vegvesen Region sør D1-43 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljøtiltak Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Figur 74.1 Krav til egenskaper til mineraljord, moldfattig anleggsjord og moldholdig anleggsjord Figur 74.2 Anbefalt kornfordeling til mineraljord Akkumulert Hovedprosess 7 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

103 Statens vegvesen Region sør D1-44 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljøtiltak Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) d) Figur 74.3 Teksturtrekant med anbefalt tekstur for anleggsjord markert med skravert felt. Ferdig overflate for gras- og planteareal skal legges i jevne flater og skråninger. Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne og myke linjer. Der hvor skråning i gras- eller planteareal skal tilsluttes veg, plass eller lignende, skal det lages en minst 0,5 m bred flate med svakt fall mellom skråning og den ovenfor eller nedenfor liggende flate. Skråningens fot og topp skal avrundes. Jordlag m.v. skal påføres med så stor overhøyde at ferdig overflate kommer i angitt høyde etter at materialet er ferdig bearbeidet og har satt seg. Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for ferdig overflate for gras- og planteareal. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m Annet *** Spesiell beskrivelse *** b) Legges ut i 10 cm tykt lag. m Utlegging av undergrunnsmasse *** Spesiell beskrivelse *** Omfatter alle arbeider og alle kostnader med utlegging av undergrunnsmasser på steinfyllingsskråninger. Akkumulert Hovedprosess 7 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

104 Statens vegvesen Region sør D1-45 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljøtiltak Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) Det legges ut i 10 cm tykkelse. Mengden måles som utlagt areal målt i horisontalplanet. Enhet m2. m ETABLERING AV GRASDEKKE c) Omfatter levering av materialer til og arbeider med såing av grasareal, legging av ferdig dyrket gras og midlertidig beskyttelse av skråninger. Skjæringer og fyllinger skal tilsås så snart dette er praktisk mulig for å redusere erosjon Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m Såing av grasareal c) Omfatter levering av materialer til og arbeider med tilsåing av arealer for etablering av grasbakke og/eller blomstereng. Omfatter også midlertidig beskyttelse av skråninger. Ugras i vekst på såflaten skal fjernes før tilsåing utføres. Hvis tidligere finplanert overflate har endret seg eller hvis overflaten er blitt tett, skal det foretas nødvendig løsing og finplanering før tilsåing utføres. Det skal sås ut den frømengde som gir de beste utviklingsmuligheter for graset ut fra frøtype og lokale vekstvilkår, hvis frømengde ikke er angitt. Etter såing skal det utføres lett nedmolding av grasfrøet. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2 m KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER 75.3 GJERDER b) c) Omfatter levering og oppsetting av gjerder og gjerdeporter. Som trestolper benyttes trykkimpregnerte stolper, eller materialer med tilsvarende holdbarhet og styrke, enten runde med min. Ø 2 topp eller annet tverrsnitt med tilsvarende minste motstandsmoment. Som stålstolper benyttes varmforsinket T-stål 50x50x6 med sinkbelegg min 65 µm. Forsinkingen skal utføres etter kapping og hulltaking. Der overligger er foreskrevet, benyttes til dette varmforsinket T-stål 50x50x6 med laskeskjøt, og med hull for feste av strekktråd for hver 0,3 m. Til stålflettverksgjerde skal det benyttes maskevidde 50 mm og tråd BWG nr. 12 med 1,0 m bredde. Som strekktråd benyttes tykt forsinket bølgetråd BWG nr. 6. Trestolper i jord skal normalt gå 0,5 m under terrenget, stålstolper 0,7 m. Hjørnestolper skal gå dobbelt så dypt. Der hullet utføres på forhånd, skal stolpene kiles fast øverste i hullet med kult. Stolper i berg skal normalt gå 0,2 m ned i berget og støpes fast. Ved alle hjørnestolper skal plasseres skråstivere til hver side med samme tverrsnitt som stolpene. Stolpeavstand ca. 2,5 m der intet annet er angitt. Nedre fester av netting til stolpene utføres ca mm over terreng. Øvre feste utføres på trestolper ca mm fra toppen. Mengde: måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** b) Det benyttes flettverksgjerde med høyde 1,5 meter med overligger. Akkumulert Hovedprosess 7 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

105 Statens vegvesen Region sør D1-46 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljøtiltak Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Stålflettverksgjerde på stålstolper i jord Omfatter levering og oppsetting av stålflettverksgjerde på stålstolper i jord. Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m Stålflettverksgjerde på stålstolper i jord *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder sikkerhetsgjerde langs topp av støttemur på østsiden. b) Farge grønt. m Stålflettverksgjerde på stålstolper i jord *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder sikkerhetsgjerde langs topp av støttemur på østsiden. b) Det benyttes flettverksgjerde med høyde 2,0 meter. Farge grønt. m Stålflettverksgjerde på stålstolper i berg c) Omfatter levering og oppsetting av stålflettverksgjerde på stålstolper i berg. I berg skal det bores 0,2 m dype hull for stolpene, og stolpene støpes fast. Galvaniseringen må ikke beskadiges under oppsettingen. Det skal benyttes slagpute under nedrammingen. Stolper som er beskadiget må erstattes med nye. Hvor berget ligger dypere enn 0,5 m under terreng, må stolpene kiles fast med kult. Eventuelt kapp av stolpene må skje i underkant før den støpes fast. Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder sikkerhetsgjerde på topp fjellskjæring. b) Farge grønt. c) Gjerdet føres inn og festes til landkar. m Undergjerding Omfatter gjerding under standardgjerde ved ujevnt terreng. Mengden måles som utført areal undergjerding, med høyder mindre enn 0,25 m målt som 0,25 m. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder undergjæring på skjæringstopp. m SKILT, VEGMERKING OG OPTISK LEDNING Akkumulert Hovedprosess 7 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

106 Statens vegvesen Region sør D1-47 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljøtiltak Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 77.4 VEGMERKING, MASKINELT Omfatter levering og arbeider med formerking og maskinell vegmerking på vegdekket. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Formerking Omfatter levering og arbeider med formerking for senere utførelse av permanent maskinell vegmerking. Avregnes etter medgått tid per enhet. En enhet består av alt mannskap og deres utstyr. Enhet: time Vegmerking med termoplast time 1 c) Omfatter levering og arbeider med vegmerking på vegdekket ved bruk av ekstrudert termoplast som angitt i planene. Tykkelse skal være 3,0 mm. Mengden måles som utført lengde av vegmerking. For linjetyper med åpning måles ikke åpningene for oppgjør. For kombinerte linjer måles lengde av de enkelte linjene innen kombinasjonen for oppgjør. Enhet: m Gul, linjedimensjon 0,15 m *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder midtlinje der oppmerkingen er bortfrest som resultat av midlertidig trafikkomlegging. b) Det benyttes kjørefeltlinje Type longflex. m Hvit, linjedimensjon 0,15 m *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder kantlinjer ved behov dersom kjørebane er skadet eller kantlinjer på annet vis er borte. m 200 Sum Hovedprosess 7, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

107 Statens vegvesen Region sør D1-48 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 8 Bruer og kaier 81 LØSMASSER c) Omfatter levering av og arbeider med løsmasser, sprengt stein og demolerte blokker for å etablere ferdig planert byggegrop, og for å legge opp fylling, skråninger, etc. i forbindelse med bruer og kaier. Omfatter også skanning av sjøbunn. Rigg, løsmassearbeider for tilfartsveger og underliggende eller overliggende veger, arbeid med vegetasjon og matjord, masseflytting, oppbygging av sjetéer og moloer, filterlag, fiberduk, isolasjon mot frost, lettfyllinger, grøntarealer og skråninger inngår i hovedprosess 1-7. Spesielle miljøtiltak inngår i prosess Erosjonssikring inngår i prosess Arbeider regnes utført henholdsvis over eller under vann avhengig av hvor arbeidet er lokalisert i forhold til vannspeilet. Dette vannspeilet defineres som middelvannstanden (MV) i sjøen, laveste regulerte vannstand (LRV) for elver og innsjøer som er regulert, og lavvann (LV) for elver og innsjøer som ikke er regulert. Når begrepet vannspeil benyttes i hovedprosess 8 er dette et teoretisk vannspeil og ikke det fysiske vannspeil som kan forekomme når arbeidene utføres. Kostnader forbundet med avvik mellom teoretisk og fysisk vannspeil skal være innkalkulert i prosessen. Arbeider i eller under vannspeilet regnes likevel som utført over vann dersom vannspeilet er forutsatt senket kunstig under nivået der arbeidet er lokalisert (tørrlagt byggegrop). Stein med volum 1,0 til 10 m3 regnes som blokker. Blokker større enn 10 m3 regnes som berg. Graving, transport, fylling, mellomlagring av masser etc. skal utføres slik at ikke områdets stabilitet forstyrres og ras eller utglidninger utløses. I potensielt ustabile områder skal vurdering av stabilitetsforhold og utførelsesplan forelegges byggherren for uttalelse før arbeidene starter. Planer for bruk av masser og utførelse av massearbeider forelegges byggherren før arbeidene starter. Angående grunnforhold, adkomst, transportlengde, fyllplass og utførelsesbetingelser forøvrig vises det til den spesielle beskrivelsen. Utgravinger utføres slik at bunnen ikke omrøres. *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder utover det som er dekket under Vegarbeider i hovedprosess 1-7. Grave- og fyllingsarbeidene inngår i den totale massedisponeringen for kontrakten Avretting og rensk over vann c) Omfatter avretting og rensk over vann som angitt i den spesielle beskrivelsen. Rensken skal foretas på hele fundamentets berøringsflate og minimum 0,2 m utenfor denne. Rensken skal ferdiggjøres umiddelbart før den etterfølgende arbeidsoperasjonen utføres. Mengden måles som prosjektert avrettet og rensket areal, inklusive arealet inntil 0,2 m utenfor fundamentets berøringsflate. Enhet: m Rensk til blottlagt berg, byggegrop over vann c) Omfatter rensk av bergoverflaten, slik at det kan fundamenteres på denne uten sprengning. Rensk utføres ved manuell graving og ved spyling med vann og/eller luft, slik at bergoverflaten er blottlagt og rengjort. Belegg på berget skal fjernes ved spyling med vann. Mengden måles som prosjektert rensket areal, inklusive arealet inntil 0,2 m utenfor fundamentets berøringsflate. Enhet: m2 m 2 25 Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

108 Statens vegvesen Region sør D1-49 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Grovrensk og finrensk av sprengt bergoverflate, byggegrop over vann c) Berget skal renskes for løst materiale ved hjelp av for eksempel luft- eller vannspyling. Belegg på berget skal fjernes ved spyling med vann. Mengden måles som prosjektert rensket areal, inklusive arealet inntil 0,2 m utenfor fundamentets berøringsflate. Enhet: m Masser under og inntil konstruksjoner over vann m 2 15 b) c) d) e) Omfatter levering, utlegging og komprimering av masser over vann, for eksempel, avrettingslag under fundamenter, fylling under fundamenter og overgangsplater, tilbakefylling inntil fundamenter, støttemurer og landkar etc. i henhold til den spesielle beskrivelsen. Massene skal være bæredyktige, godt drenerende og ikke vannømfintlige materialer. Materialet skal være ikke telefarlig, T1. Maksimalt 3 % skal passere 0,020 mm sikt regnet av materiale som passerer 22,4 mm sikt. Masser med humusinnhold større enn 3 % skal ikke brukes, og de skal ikke inneholde snø, is eller teleklumper. Det skal benyttes steinmateriale med Los Angeles-verdi maksimalt 35, Micro- Deval-verdi maksimalt 15. Maksimalt finstoffinnhold skal være 7 % som passerer 0,063 mm sikt regnet av materiale som passerer 22,4 mm. Sikterenhetsgrad, maksimal andel overkorn over øvre siktstørrelse: 20 % Sikterenhetsgrad, maksimal andel underkorn under nedre siktstørrelse: 20 % Syregivende masser av alunskifer og sulfidførende gneis skal ikke benyttes. Fylling skal vannes under utlegging. Toleranse for fyllingsskråning er ±150 mm hvis de ellers er uten skjemmende svanker og kuler, og for planum ±40 mm. Materialdokumentasjon av knust stein og komprimeringslogg med tilhørende nivellement forelegges byggherren. Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m Avrettingslag over vann b) c) d) Omfatter levering, utlegging, komprimering og avretting av avrettingslag under fundamenter, overgangsplater og andre konstruksjoner. Avrettingsmassene skal ha en gradering som gjør den egnet for nøye avretting, og tilfredsstille filterkriteriene mot tilstøtende masser. For elementkulverter og korrugerte stålrør skal de øverste 0,3 m under konstruksjonene være grus. Komprimering utføres på slik måte at tilstøtende massers stabilitet og fasthet ikke forstyrres. Avrettingslaget med tykkelse inntil 0,2 m skal komprimeres til minimum 95 % Modifisert Proctor. Avrettingslaget utføres minimum 0,2 m utenfor fundamentet/ konstruksjonsdelens berøringsflate. Toleranser for avrettingslag er: Sammensatt byggtoleranse: +20 mm, -50 mm Overflateavvik: 20 mm målt med 1 m rettholt. Mengden måles som prosjektert areal av avrettingslag, medregnet arealet inntil 0,2 m utenfor konstruksjonsdelens berøringsflate. Avrettingslaget regnes å ha midlere tykkelse 150 mm. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder under overgangsplate i akse 2. b) Pukk 8/32 mm avrettet i toppen med pukk 4/8 mm. m 2 11 Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

109 Statens vegvesen Region sør D1-50 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Fylling med knuste masser inntil konstruksjoner over vann b) c) Omfatter levering, utlegging og komprimering av fylling med knuste masser inntil konstruksjoner for eksempel tilbakefylling inntil fundamenter, støttemurer, endeskjørt og landkar etc. i henhold til den spesielle beskrivelsen. Det skal benyttes knuste steinmaterialer av pukk og kult med sortering 22/ 120 og følgende krav til korngradering - nedre siktstørrelse d: 22 mm - øvre siktstørrelse D: 120 mm - minimum som passerer 180 mm 1,4D: 98 % - minimum som passerer 250 mm 2D: 100 % - maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d: 5 % Fylling og komprimeringsarbeid skal utføres med forsiktighet slik at konstruksjonsdeler ikke belastes unødvendig eller skader oppstår. Krav til symmetri ved oppfylling er angitt i den spesielle beskrivelsen. Massene skal legges ut med lagtykkelser mm og komprimeres med 1,5 tonns vibrovals eller tyngre utstyr inntil 6 tonn med avslått vibrator. Den innerste meteren mot konstruksjonen kan det benyttes 300 kg vibroplate. Komprimering fastlegges etter måling av komprimeringsgraden ved nivellement med rutenett på 2 x 2 m. Gjennomsnittlig setning for siste overfart skal være mindre enn 10 % av gjennomsnittlig total setning eller mindre enn 2 mm gjennomsnittlig setning Fylling med knuste masser inntil konstruksjoner over vann *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder tilbakefylling inntil konstruskjoner som vist på tegning K102. m Tillegg for fylling inntil konstruksjoner 82 BERG *** Spesiell beskrivelse *** Omfatter alle ulemper, ekstra arbeider og tiltak i forbindelse med løsmassefylling inntil konstruksjoner i hht tegning K102. Kostnaden angis som rund sum. Enhet: RS. RS c) Omfatter arbeider med berg, så som sprengning, demolering av blokker, isolasjon av aggressivt berg, hullboring og kjerneboring i berg og betong. Rigg inngår i hovedprosess 1 og spesielle miljøtiltak i prosess Avdekking av berget for løsmasser (maskinrensk), opplasting/graving av sprengt stein, og rensk av bunn byggegrop inngår i prosess 81. Omgivelsene, inkludert permanente eller midlertidige installasjoner, bebyggelse, anlegg etc., skal ikke påføres skade på grunn av vibrasjoner, luftsjokk, sprut eller andre forhold. *** Spesiell beskrivelse *** Eventuell behov for pigging for fundament i akse 2 er medtatt i hovedprosess 2. Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

110 Statens vegvesen Region sør D1-51 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 83 KONSTRUKSJONER I GRUNNEN (PELER, STØTTEVEGGER ETC.) b) Omfatter leveranser og arbeider for konstruksjoner i grunnen slik som peler, støttevegger, avstivinger, forankringer/bolter etc. Med hensyn til grunnforsterkninger vises det til hovedprosess 2, og for sikring av berg til hovedprosess 2 og 3. Spesielle miljøtiltak inngår i prosess 12.5 Forgraving inngår i prosess 81 eller og fjerning av bygningsrester i grunnen i prosess 15. Utsetting og innmåling av peler inngår i prosess 11. Med hensyn til grunnforhold vises det til geoteknisk rapport. Leveranser til og utførelse av konstruksjoner i grunnen skal være i henhold til gjeldende Norske standarder og Peleveiledningen, for forhold som ikke er dekket av Prosesskoden eller den spesielle beskrivelsen. Stålmaterialer skal leveres CE-merket i henhold til aktuell produktstandard og leveres med kontrollsertifikat type 3.1 i henhold til NS-EN Sertifikat skal leveres senest en uke før ramming. Deformasjonsgraden for kaldformet rør skal begrenses ved at krumningsradius skal være minst 10 ganger godstykkelsen. Kravet er oppfylt når godstykkelse ikke overskrider 5 % av diameteren. Stål skal ha stålkvalitet, leveringsstandard og materialsertifikat i samsvar med tabell 83-1, dersom ikke annet framgår av gjeldende NS-EN standarder. Tabellen er ikke til hinder for at andre elementtyper enn de nevnte kan benyttes. 1) 2) 3) Utgangsmaterialet skal være plater som er normalisert (N) eller termomekanisk valset (M) i henhold til NS-EN eller NS-EN Dersom røret er bærende er krav angitt i den spesielle beskrivelsen. Test 5 (NDT of weld) i henhold til NS-EN :2006 tabell 2 skal utføres. Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

111 Statens vegvesen Region sør D1-52 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) Grunnmaterialet og tilsettmaterialet for sveiser skal ha kjemisk sammensetning og fasthetsegenskaper tilpasset hverandre. Tilsettmaterialet skal være godkjent til bruk for det aktuelle grunnmateriale av offentlig anerkjent kontrollinstitusjon. Tilsettmaterialet skal leveres med kontrollsertifikat 3.1 i henhold til NS-EN med angivelse av C, Mn, Si, P, S, Cr, Cu, V, Al, N samt alle andre legeringselementer. I bærende sveiseforbindelser skal det brukes tilsettmateriale som tilfredsstiller følgende krav: - Maksimalt hydrogeninnhold i sveiseavsett skal være 10 mlh2/100g. - Sveiseavsettets flytegrense skal være minimum 10 % høyere enn minimum spesifiserte flytegrense. Geotekniske forutsetninger, restriksjoner og utførelsesbetingelser er angitt i den spesielle beskrivelsen. Beliggenheten av kabler og ledninger skal være påvist av respektive forvalter eller andre som har anlegg i området hvor det skal arbeides, før arbeidene påbegynnes. Andre hindringer (byggrester, flåter, blokker etc.) skal fjernes på forhånd ved forgravning dersom det ansees hensiktsmessig for en sikker gjennomføring av arbeidene. Det skal fylles tilbake med egnede materialer. Utførelse for stål skal være i samsvar med NS-EN :2008+A1:2011 utførelsesklasse EXC3. Stålkonstruksjoner skal leveres CE-merket i henhold til NS-EN :2009+A1:2011 Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter. Det skal påses/kontrolleres at stålmaterialene leveres i samsvar med spesifikasjonene og den spesielle beskrivelsen. Forlangte materialsertifikater/beviser skal være gjennomgått og godkjent av entreprenøren før materialene tas i bruk i produksjonen. Sertifikatene skal være tilgjengelige for byggherren og skal inngå som en del av sluttdokumentasjonen. Stålmaterialene skal merkes tydelig fra produsent og håndteres og lagres slik at de ikke skades og slik at deres data (stålsort, chargenummer etc.) lett kan kontrolleres. Stålsorten skal framgå av merkingen. Entreprenøren har ansvaret for merkingen og for at merkingen vedlikeholdes. Anvendelsen av materialene skal være sporbar. Forarbeider for sveising Det skal utarbeides rutiner for lagring og håndtering av pulver og tilsettmateriale. Sveiseplaner og sveiseprosedyrer forelegges byggherren i god tid før arbeidene igangsettes. For sveiser skal det utarbeides sveiseprosedyrespesifikasjoner i henhold til NS-EN ISO Sveiseprosedyrer (WPS) for sveiser i kontrollklasse 2 og 3 (tabell 83-2) skal godkjennes ved sveiseprosedyreprøving i henhold til NS-EN ISO : - Prøvetemperaturen ved slagseighetsprøving skal være i henhold til produktstandardene for grunnmaterialet, se tabell 83-1, og maksimalt 20 C høyere enn minimum lufttemperatur. - Skårplassering for prøving i varmepåvirket sone skal være i smeltegrensen og i smeltegrensen +2 mm. - Slagseighetsprøving skal utføres i rotområdet for tykkelser over 25 mm og alltid dersom forskjellige tilsettmaterialer er brukt for sveising av rot og fylling av sveisen. - Hardhetsmålinger skal også gjøres for materialer med flytegrense <= 275 MPa. Følgende krav skal oppfylles: - Skårslagseigheten skal minst være som for grunnmaterialet i valseretningen. - Hardheten skal ikke overstige 325 HV10. - Makroslip skal vise en sveis hvor hver sveisestreng og varmepåvirket sone enkelt kan identifiseres. Sveisefeil av type og dimensjon kan tillates i henhold til akseptkriteriene for kontrollklasse 3. - Bruddet ved strekkprøving på tvers av sveisen skal gå i grunnmaterialet utenfor sveisen. Strekkfastheten skal være lik eller større enn minimum strekkfasthet spesifisert for grunnmaterialet. Tidligere kvalifiserte sveiseprosedyrer kan aksepteres dersom de ikke er eldre enn 5 år, tilfredsstiller kravene til kvalifisering av sveiseprosedyrer og er innenfor kvalifiseringsområdet som gitt i NS-EN ISO :2004/AC:2011, kapittel 8. Byggherren skal varsles før sveiseprosedyreprøven legges slik at han kan være tilstede. Prøvingen skal utføres ved et godkjent laboratorium. For sveiser i kontrollklasse 2 kan godkjenning alternativt gis på grunnlag av Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

112 Statens vegvesen Region sør D1-53 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris d) e) tidligere godkjente prosedyreprøver eller annen uavhengig dokumentasjon. Når det gjelder krav til skårslagseighet, hardhet og makroslip for sveiseprosedyreprøven, vises det til generelle krav til sveisearbeidet. Generelle krav til sveisearbeidet Fugene skal utføres i samsvar med tegninger og for øvrig i henhold til NS-EN ISO Fugene skal være frie for skitt, rust, glødeskall, maling, fett og lignende. Er fugene utført ved stansing, klipping eller brenning, må alt kalddeformert materiale og herdesjikt etter brenning fjernes ved sliping. Ved sveising av kilsveis skal rotåpningen maksimalt være 2 mm. Dersom rotåpningen er større enn 2 mm, men mindre enn 5 mm, fuges tilstøtende element og sveiseforbindelsen utføres fullt gjennomsveist. Behov for for- og ettervarming bestemmes av entreprenøren i samråd med leverandører av stålmaterialer og tilsettmaterialer. Det vises også til NS-EN , -2 og -3. Området ved sveisestedet skal være fritt for fuktighet. Sveisestedet skal skjermes mot vind og trekk. Sveising tillates ikke ved lavere omgivelsestemperatur enn +5 C. Laveste tillatte godstemperatur er +50 C. Denne kan senkes til +30 C der ventetider for ikke-destruktiv testing er i henhold til NS-EN :2008+A1:2011. Temperaturen etableres i et område med bredde 75 mm på begge sider av sveisens midtlinje. Hver sveisestreng og den ferdige sveis skal avslagges og rengjøres. For sveiser i henhold til kontrollklasse 2 og 3, skal heftsveiser fjernes. Heftsveisene kan imidlertid bli stående som en permanent del av hovedsveisen dersom de utføres av kvalifiserte sveisere under de samme betingelser som rotstrengen/hovedsveisen. Entreprenøren skal framlegge kvalifisert prosedyreprøve utført med heftsveis. Start og stopp av heftsveiser som blir stående, skal slipes. Elektroden skal ikke tennes utenfor sveisefugen. Ferdige sveiser skal oppfylle kravene som er gitt for kvalifisering av sveiseprosedyrer. Sveiser i forbindelse med pelespisser og pelehoder, skjøting av massive stålprofiler, stålkjernepeler og stålrørspeler skal ha kontrollklasse 3 i henhold til tabell Midlertidige spunt og støttevegger samt avstivningen skal ha kontrollklasse 2. Ikke bærende foringsrør og tynnveggede stålrør som forskaling skal ha kontrollklasse 1. Øvrige sveiser skal ha kontrollklasse som angitt i den spesielle beskrivelsen. Betongarbeider skal utføres etter NS-EN NA og utførelsesklasse 2 for midlertidige konstruksjoner, og utførelsesklasse 3 for permanente konstruksjoner. Akseptgrenser for sveiser Gjentatte funn av feil utover akseptgrensene og funn av plane feil skal føre til øket ikke-destruktiv kontroll av forbindelsene, gjennomgang av sveiseutførelsen og sveiseinspeksjonen, og eventuell revisjon av sveiseprosedyren. Feilindikasjoner som kan være plane, men som på grunn av vanskelig geometri eller annet er vanskelige å tolke, skal føre til gjennomgang av kontrollmetoden for om mulig finne en bedre metode. Gjentatte systematiske feil er ikke tillatt. Akseptgrenser for visuell inspeksjon NS-EN gir kvalitetsnivå for de ulike utførelsesklassene. Akseptkriterier for kvalitetsnivå B, C og D er gitt i NS-EN ISO For sveiser i kontrollklasse 2 gjelder akseptkriterier for kvalitetsnivå B. For sveiser i kontrollklasse 3 gjelder akseptkriterier kvalitetsnivå B+: - Sveiser skal ha jevn overflate og gå jevnt over i grunnmaterialet. - Kilsveiser bør være symmetrisk og ha svakt konkav eller rett overflate. - Sveiser skal ha en jevn overgang til grunnmaterialet uten skarpe kanter. Akseptgrenser for magnetpulverinspeksjon Akseptgrenser avhengig av kvalitetsnivå er gitt i NS-EN ISO Akseptgrenser for ultralydinspeksjon Akseptgrenser avhengig av kvalitetsnivå er gitt i NS-EN ISO Kontrollplan for entreprenørens egenkontroll forelegges byggherren før arbeidene starter. Kontrollplanen skal utarbeides i henhold til pålitelighetsklasse (CC/RC) etter NS-EN 1990+NA med klassifisering som angitt i den spesielle beskrivelsen. Stålmaterialer levert med kontrollsertifikat 3.1 vil ikke bli besiktiget av kjøper hos produsenten. Disse må derfor kontrolleres av entreprenøren med hensyn til spesifiserte toleranser og overflatebeskaffenhet så snart de mottas. Spesiell prøving av stålmaterialene kan forlanges for materialer uten Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

113 Statens vegvesen Region sør D1-54 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris dokumentasjon av spesifikk prøving i henhold til NS-EN fra produsenten, for eksempel materialer levert fra lager. Entreprenøren skal innhente byggherrens aksept for å kunne anvende materialer uten dokumentasjon. Disse materialene skal besiktiges og kontrolleres av entreprenøren med hensyn til toleranser og overflatebeskaffenhet. Det tas prøve fra hver enkelt stang, plate, støpestykke osv. dersom innstemplet chargenummer ikke kan påvises. Kan chargenummer påvises for hver enkelt stang, plate, støpestykke osv. sløyfes prøvingen dersom tilfredsstillende dokumentasjon for vedkommende charge framlegges. Har flere stenger, plater, støpestykker etc. samme chargenummer og dokumentasjon mangler, bestemmes antall prøver av byggherren. Prøving skal utføres i samsvar med kravene til prøving i NS-EN :2005, kapittel 9 og 10 samt Tillegg A. Stykkanalyser utføres i henhold til NS-EN :2005, kapittel 13, valgmulighet 2. Prøvene skal som et minimum omfatte kjemisk sammensetning, strekkprøving og slagseighetsprøving. Dersom det er nødvendig å fastslå materialets leveringstilstand skal det også foretas metallografiske slip og vurdering av mikrostrukturen. Resultatene av prøvingen skal tilfredsstille forutsatte krav til materialet for den aktuelle bruk. Sveisekontroll utføres i omfang etter tabell Prosentangivelser refereres til totalt antall sveiseskjøter. Entreprenøren plikter å utføre egenkontroll under hele arbeidets gang, ledet av en erfaren sveisefagmann. Entreprenøren skal føre protokoll over alt sveisearbeidet. Protokollen skal inneholde følgende opplysninger - sveisested (på konstruksjonen) - navn på sveiser - tidspunkt for sveisingen - anvendt sveiseprosedyrespesifikasjon - størrelser som kan variere i forhold til prosedyrespesifikasjonen som for eksempel rotmål, temperatur, platetykkelse eller annet som avtales spesielt Entreprenøren skal føre en løpende kontroll med sveisearbeidene i form av visuell kontroll og kontroll med ultralyd og magnetpulverkontroll for påvisning av eventuelle sprekker, porer, bindefeil, slagginneslutninger, kantsår, rotfeil og lignende. Omfanget av kontrollen skal være i henhold tabell For sveiseforbindelser med mindre enn 100 % kontrollomfang skal kontrollen utføres på områder der sannsynligheten for feil anses å være størst. Ikke-destruktiv kontroll (NDT) skal dokumenteres slik at de inspiserte områder lett kan identifiseres og slik at kontrolldokumentasjonen lett kan mangfoldiggjøres. Dokumentasjonen skal identifisere og lokalisere sveisefeilene og stadfeste hvorvidt disse er innenfor eller utenfor akseptkriteriene. Sveisefeilene skal angis på skisser som viser beliggenhet både langs sveisene og i sveisetverrsnittet. For ultralydkontroll skal ekko som overstiger 50 % av referansehøyden for kontrollklasse 2 og 20 % for kontrollklasse 3 rapporteres. Rapporten skal inneholde posisjon av sveisefeil, ekkohøyde, lengde, dybde under overflaten og type feil. Dersom type feil ikke med sikkerhet kan konstateres, skal sannsynlig feiltype angis. Ikke-destruktiv kontroll (NDT-kontroll) av sveiser for massive stålprofiler, stålkjernepeler, pelehoder og pelespisser skal ikke utføres tidligere enn kravene gitt i tabell 23 i NS-EN :2008+A1:2011. For skjøting av stålrørspeler og foringsrør kan kontrollen gjøres etter 3 timer forutsatt at avkjølingsperioden er over og at byggherren har egen kontrollør tilstede for å sjekke at prosedyrer følges. Det er angitt i den spesielle beskrivelsen om byggherren vil stille med egen kontrollør. Generelle krav til NDT-kontroll av sveiste forbindelser er angitt i NS-EN ISO Ultralydkontroll av sveiseforbindelser i plater skal utføres i henhold til NS-EN ISO Magnetpulverkontroll skal utføres i henhold til NS-EN ISO Det bør benyttes AC yokes. Hvis metoden med "prods" (direkte strømgjennomgang) Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

114 Statens vegvesen Region sør D1-55 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris blir benyttet, skal en være forsiktig slik at en unngår lokal oppvarming av testoverflaten. Blybelagte eller myke elektroder skal benyttes. Det skal benyttes kontrastfarge (hvit kontrastvæske). Entreprenøren skal utarbeide prosedyrer for NDT-kontroll og forelegge disse for byggherren for uttalelse. Betongarbeider kontrolleres i samsvar med NS-EN NA utførelsesklasse 3. Innmålt geometri skal være på et format som enkelt kan innarbeides på som bygd tegninger Forankringer og bolter i berg og jord for konstruksjoner b) c) e) Omfatter arbeider og kostnader med levering og etablering av midlertidige og permanente forankringer i berg og jord, med eller uten forspenning. Omfatter også bolter ved blottlagt berg. Nødvendig tetting av jord og berg for å gjennomføre arbeidet på en betryggende måte inngår også i prosessen. Omfatter også utarbeidelse av tegninger og arbeidsbeskrivelse i henhold til den spesielle beskrivelsen. Det henvises til Norsk Betongforenings Publikasjon 14. Dybler for spunt inngår i prosess , stabilitetssikring av berg i prosess 23.2, betongarbeider i prosess 84 og stålarbeider i prosess 85. Dimensjoner og typer er angitt i den spesielle beskrivelsen. Spennstål skal tilfredsstille kravene i ISO Faststøpingsmørtel skal tilfredsstille samme krav til delmaterialer, framstilling og egenskaper som stilles til sementbasert injiseringsmasse for spennkabelkanaler i Norsk Betongforenings Publikasjon 14. Mørtelen kan være fabrikkblandet tørrmørtel som kun tilsettes vann på byggeplassen, eller framstilt av Portlandsement, vann og tilsetningsstoff som virker plastiserende, stabiliserende og gir massen en tiksotrop karakter. Silikastøv, superplastiserende og/eller ekspanderende tilsetningsstoff kan også tilsettes. Mørtelens vann/sement-forhold (masseforhold) skal ikke overstige 0,44. Den skal blandes med så bløt konsistens at den lar seg pumpe ned til bunn av hullet, men så stiv at den har motstand mot utvasking i kontakt med vann. Densiteten av mørtelprøver tatt fra blander skal samsvare med teoretisk beregnet verdi ±0,02 kg/liter (ved bruk av Standard FA sement med densitet 2,95 kg/dm3 og vann til v/c-forhold lik 0,42 er teoretisk densitet 1,87 kg/liter). Densitet av overskytende mørtel som pumpes ut av borhullet, (returmasse), skal ikke være mer enn 0,05 kg/l lavere enn teoretisk beregnet verdi. Alternativt kan samsvar med spesifisert v/c-forhold påvises ved direkte måling av v/c-forholdet. Trykkfastheten av mørtel målt på 100 mm x100 mm x100 mm terninger ved 28 døgn alder skal være minimum 40 MPa. Ved oppspenning er kravet minimum 37 MPa. For den mørtelsammensetningen som benyttes skal det dokumenteres vannutskillelse maksimalt 0,3 % og volumendring maksimalt +3,0 % ved prøving etter NS-EN 445:2007 punkt 4.5. Mørtelkonsistensen målt med utflytingsprøve på glassplate etter NS-EN 445:2007 punkt skal være 140 ± 20 mm. Oppspenningskomponentene skal være deler av et system med en ETA (Europeisk Teknisk Godkjenning). Permanente forankringer skal produseres i fabrikk av spennarmeringsleverandør av et system med ETA. Stag skal ikke produseres før borhullet er boret og lengden er kjent. Der det benyttes stag gjennom rammede peler kan stag produseres når pelene er ferdig rammet og lengde bestemt. Injisering av berg og løsmasser skal tilfredsstille kravene i NS-EN Forankringen skal detaljeres som angitt i den spesielle beskrivelsen. Tegninger og detaljert beskrivelse av utførelsen forelegges byggherren innen en nærmere avtalt tidsfrist. Prøving av injiseringsmasse og faststøpingsmørtel skal utføres etter NS-EN 445. For permanente stag skal det tas ut prøver av faststøpingsmørelen som kommer opp igjen av foringsrøret. Protokoller skal leveres byggherren fortløpende og senest 2 dager etter at arbeidene er utført. Det skal føres separate protokoller for - boring - vanntapsmåling - injisering for tetting av hull - montering - faststøping av forankringssone Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

115 Statens vegvesen Region sør D1-56 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris - oppspenning - injisering av fri stanglengde - korrosjonsbeskyttelse - tetting Protokollene skal være i henhold til NS-EN 1537:2013 kapittel 10 og skal som et minimum skal inneholde opplysninger om - arbeidssted - forankringsnummer - utførelsesmetode - nivå på forankring - borhullsdiametere - borsynk - matekraft - slepper - tap av spylevann - vanntrykk - pakkerplassering - lengder i løsmasser og i berg - dokumentasjon på vanntapsmåling og injisering - faststøpingsmørtelens sammensetning - mørtelforbruk per hull - oppspenningsdata - tidspunkt for de forskjellige arbeidsoperasjoner - andre data av betydning for staget Protokollen skal dateres og signeres av arbeidslederen og den som fører protokollen. Protokollen skal mangfoldiggjøres og distribueres som nærmere angitt i den spesielle beskrivelsen Innstøpte bolter i berg b) c) Omfatter etablering av bolter/dybler i berg over og under vannspeilet eller i tørrlagt byggegrop, se prosess 23.2 og 81. Prosessen inkluderer boring av hull, fullstendig rengjøring og sikring av hull, fylling av mørtel i boltehull, levering og innsetting av bolter, underlagsplate, forankring eller innstøping av bolter og etterstramming, samt prøving og rapportering. Videre inkluderes innmåling og oppmerking. Kun innstøpte bolter godtas som permanente bolter. Det benyttes bolter med stålkvalitet B500NC i henhold til kravene i NS Permanente bolter skal varmforsinkes minst 65 µm i henhold til NS-EN ISO 1461 og pulverlakkeres med epoksy i henhold til NS-EN Bolter skal ikke bøyes etter at overflatebehandling er utført. For innstøpte kamstålbolter skal det benyttes mørtel som støpemateriale. Mørtelen skal minst være av fasthetsklasse B30. Mørtelen skal inneholde ekspanderende tilsetning. Sand som brukes i mørtel skal være jevnt gradert fra 0-2 mm. Der det er vannlekkasjer i borhullene, bør det nyttes hurtigbindende sement. Borhullets dimensjon skal være tilpasset boltetypen. For innstøpte bolter skal differensen mellom boltens nominelle diameter og minste hulldiameter være tilpasset boltelengden, men minst 10 mm. Bolten skal være fullstendig omhyllet av innstøpingsmasse. Mengden måles som utført antall bolter av hver dimensjon og lengde i berg. Enhet: stk Innstøpte bolter i berg over vann Mengden måles som utført antall bolter etablert over vannspeilet av hver dimensjon og lengde i berg. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder for landkarfundament. b) Det skal benyttes bergbolt ø25 mm kamstål. Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

116 Statens vegvesen Region sør D1-57 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) Boltelengde skal være 3000 mm i akse 1og 3500 mm i akse 2 forutsatt bergnivå som angitt på tegning K110/ K120. Boltene skal gyses minst 2000 mm inn i fast berg. Boltelengden tilpasses innmålt finrensket bergnivå. stk 8 84 BETONG c) d) Omfatter materialer og arbeider ved utførelse av konstruksjonsdeler av betong. For arbeidene gjelder NS-EN 1990+NA, NS-EN 1992+NA, NS-EN NA og NS-EN 206+NA samt standarder og publikasjoner referert til i disse, i den utstrekning det ikke er angitt avvikende bestemmelser i de etterfølgende prosessene. Arbeidet utføres i samsvar med reglene som gjelder i den utførelsesklassen som er spesifisert i henhold til NS-EN NA. Arbeidene skal utføres innen de geometriske toleranser som er knyttet til byggverkets sikkerhet og bestandighet, og dessuten innenfor de geometriske toleranser som er knyttet til byggverkets bruksegenskaper og utseende. De tillatte avvik skal dekke tilfeldige variasjoner ved utførelsen og skal ikke utnyttes systematisk. Arbeider skal utføres med henblikk på å oppnå de nominelle mål som er gitt i produksjonsunderlaget. Uavhengig av toleranser skal det legges vekt på at byggverket gir et tiltalende estetisk inntrykk. Det er således viktig at synlige deler som for eksempel overbygningen har en jevn linjeføring uten knekk og svanker, og at søyler står i lodd. Synlige betongoverflater skal være ensartede uten markerte hull, grater, knaster eller utstående spiker og de skal være uten skjemmende skjolder og fargenyanser forårsaket av for eksempel opphold i støpingen, ujevn påføring av forskalingsolje, mangelfull isolasjon mot kulde etc. Misfarging fra rustvann og ujevn kalkutfelling ved eksponering for regnvær kort tid etter forskalingsriv skal søkes unngått. Gjeldende geometriske toleranser er angitt i tabell Videre gjelder i tillegg Toleranseklasse 1 angitt i NS-EN 13670:2009+NA:2010 punkt 10.4 Figur 2 og punkt 10.5 Figur 3, samt Vedlegg G, Figur G.3 a, b og d, G.5 b og G.6 b, c og d. Overflatetoleransene angir tillatte lokale avvik på en overflate i forhold til en basislinje eller en basisflate. Ved måling anvendes rettholt med knaster av lik høyde i hver ende og målekile. De angitte maksimale overflateavvik er å forstå som maksimalt tillatt avvik fra referanselinjen mellom rettholtens fotpunkter. Rettholten kan legges i vilkårlig retning, men det skal tas hensyn til tilsiktet krumning av overflaten ved målingen. De geometriske toleransene inkluderer ikke elastiske deformasjoner eller effekter av svinn og kryp hos den permanente konstruksjonen. Hvor det nedenfor er angitt geometriske toleranser både som absolutt og relativt krav (mm og %), gjelder det strengeste av de to kravene. Sammensatt byggtoleranse angir de yttergrenser på byggeplassen som et punkt, en linje eller en overflate skal befinne seg innenfor. Dette innebærer at hvert enkelt avvik, for eksempel utsettingsavvik, dimensjonsavvik, monteringsavvik etc. skal holde seg innenfor det angitte tillatte avvik, og at disse ikke får addere seg slik at det sammensatte avviket blir større enn tillatt. For karakteristiske linjer i byggverkets lengderetning og for overkant ferdig brudekke skal i tillegg avviket fra riktig høydeforskjell mellom to vilkårlige punkter i avstand mindre enn 20 meter, ikke overstige verdiene i tabell Hvor konstruksjonstypen og/eller byggemåten krever strengere geometriske toleranser (for eksempel til sammensatt byggtoleranse for prefabrikkerte elementer), er det entreprenørens ansvar å skjerpe nøyaktigheten slik at de ulike konstruksjonsdelene passer sammen. Toleranseklasse for de enkelte konstruksjonsdeler er gitt i tabell Hvis ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, skal nøyaktighetsklasse B være gjeldende. Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

117 Statens vegvesen Region sør D1-58 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris e) Før arbeidene starter skal entreprenøren utarbeide en mal/disposisjon for intern systematisk kontroll som han skal gjennomføre og dokumentere i henhold til NS-EN NA. Malen utfylles med konkrete kontrollplaner og sjekklister tilpasset arbeidenes art, størrelse og utførelsesklasse etter hvert som de enkelte fasene i arbeidet forberedes. Malen og de detaljerte kontrollplanene forelegges byggherren for uttalelse. Dokumentasjon av så vel entreprenørens interne systematiske kontroll som betongleverandørens samsvarskontroll skal sammenstilles og forelegges byggherren månedlig dersom ikke annet avtales. Byggherren har rett til å foreta kontroll og prøving i tillegg for egen regning, og vil stå for kontroll i byggherrens regi i henhold til Nasjonalt tillegg til NS-EN NA. Prøver av betongens trykkfasthet utført som en del av byggherrens kontroll vurderes etter reglene for identitetsprøving i NS-EN 206+NA. *** Spesiell beskrivelse *** c) Kontrollklasse: Utvidet kontroll (U) i henhold til NS-EN 1990:2002+NA:2008. Maksimal nyttelast på bruoverbygningen skal ikke overstige 3,0 kn/ m2 før betongen har oppnådd en fasthet tilsvarende 28 døgn. Bruplate kan ikke belastes med trafikk før plasstøpt brudekke Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

118 Statens vegvesen Region sør D1-59 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris har herdet i minimum 2 døgn. d) Nøyaktighetsklasse: A for kantbjelker Stillas, provisoriske avstivinger og overbygg Prosjektering c) Omfatter arbeider forbundet med konstruktiv utforming, bestemmelse av laster og lastkombinasjoner, analyse, dimensjonering og tegning av stillas og avstivinger som har bærende eller støttende virkning på byggverket eller deler av byggverket i byggetida. Omfatter også fundamenter med tilhørende fundamentering. Laster som forutsettes påført de permanente konstruksjonsdelene skal beregnes og forelegges byggherren for uttalelse. Begrensninger ved støpearbeider over offentlig veg er angitt i håndbok N400 Bruprosjektering punkt Der håndbok N400 Bruprosjektering kapittel 2 krever at Vegdirektoratet skal kontrollere og godkjenne reis, skal krav til dokumentasjon være i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering kapittel 1. Dokumentasjonen forelegges byggherren for uttalelse før utførelse. For reis som skal kontrolleres i Vegdirektoratet er tidsfrist angitt i den spesielle beskrivelsen. Det er angitt i den spesielle beskrivelsen hvilke typer stillas og avstivninger som er forutsatt i forbindelse med prosjekteringen. Typene deles inn i følgende - bærende stillas reist direkte fra bakken for bruoverbygning eller for dragere, rigler, utkragere og lignende - frittbærende stillas for bruoverbygning eller for dragere, rigler, utkragere og lignende - fritt frambyggvogner - avstivende stillasoppbygg for vertikale og skrå konstruksjonsdeler (pilarer, søyler, tårn og lignende) - avstiving av byggverket i byggetida - midlertidige understøttelser, hjelpesøyler Krav til gjennomkjøringsåpninger, begrensing i bruk av mellomstøtter, krav til fri høyde og bredde samt eventuelle krav til tillatt deformasjon under belastning er angitt i den spesielle beskrivelsen. Krav til fri høyde skal tilfredsstilles også ved full belastning. Dersom entreprenøren ønsker å benytte annen type stillas enn forutsatt, for eksempel frittbærende stillas istedenfor stillas reist fra bakken, skal dette avtales med byggherren. Nødvendig omprosjektering, nye overhøyder og lignende skal tas hensyn til. Stillas og avstivinger skal prosjekteres i samsvar med gjeldende Norsk Standard for de materialer som benyttes, samt etter regler fra Arbeidstilsynet. Stillas og avstivinger skal planlegges for de laster de blir utsatt for (egenlast, nyttelast, naturlast, korttidslast, betongtrykk og så videre), og med så stor stivhet i alle retninger at de angitte geometriske toleransene for ferdig konstruksjon oppfylles. Stillas skal kunne justeres. Stillas og konstruksjon for høydejustering skal være slik konstruert at den statiske virkemåten klart framgår, og slik at deformasjonene kan beregnes. Stillas og avstivinger skal kunne frigjøres fra konstruksjonen langsomt, uten støt eller slag. Fundamenteringen skal dimensjoneres og utføres ut fra forutsatte laster og virkelige grunnforhold, og i samsvar med eventuelle retningslinjer/ opplysninger gitt i den spesielle beskrivelsen. Det vises spesielt til faren for setninger på grunn av mangelfull komprimering, utvasking av materialer under stillasfundament, telehiv og tining av frosne løsmasser og skader på rør eller andre konstruksjoner i grunnen. Stillaset skal ha så stor bredde at det kan anordnes gangbane som det kan arbeides fra på begge sider av brudekket. Dersom byggemetoden fører til ekstra belastninger eller behov for avstiving, tilleggsarmering eller dimensjonsøkning, skal dette avtales med byggherren. Frittbærende stillas skal være dimensjonert for vekten av hele tverrsnittet i overbygningen. Stillas for betongdelen av samvirkekonstruksjoner skal ikke senkes og samvirke etableres før betongen har nådd 70 % av foreskreven fasthet. For fritt frambyggvogner er forutsetningene for oppbyggingen og driften det vil si seksjonslengde, utstøpings- og oppspenningsprosedyre angitt i den Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

119 Statens vegvesen Region sør D1-60 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris spesielle beskrivelsen. Behovet for fast stillas for første seksjon skal vurderes. Vogna skal kunne etterjusteres slik at hele egenlasten bæres av vogna, også når deler av en seksjon tillates støpt for seg. Når det benyttes fritt frambyggvogner, skal det for hvert stadium i byggeperioden påvises at betongtverrsnittet kan bære de aktuelle laster med den armeringen som er oppspent. Usymmetrisk utbygging tillates ikke. Ved symmetrisk utbygging fra hovedsøyler skal seksjonslengde og utstøpingsprosedyre velges slik at verken søylen eller overbygningen får strekkspenninger større enn 1 MPa på grunn av midlertidig skjev belastning i byggetilstanden. Kapasitetsberegningen skal baseres på den fastheten betongen har når lastene påføres konstruksjonen. Overhøydeberegningen skal baseres på en avtalt utførelsesplan. Detaljplaner forelegges byggherren for uttalelse i god tid før utførelsen, og med opplysninger om laster (vognvekt, vekt av materialer og utstyr som lagres i vogna og lignede), tidsforløp og lignende. Fritt frambyggvogner skal være forsynt med overbygg (vegger og tak). Overbyggets (vogninnkledningens) styrke og konstruksjon skal dimensjoneres. Det vises til den spesielle beskrivelsen. Dokumentasjon av kontroll av prosjektering forelegges byggherren før montering påbegynnes. Kostnaden angis som rund sum. Enhet: RS RS Oppsetting, vedlikehold og fjerning Omfatter materialer og arbeider forbundet med oppsetting, vedlikehold, driftsog flyttekostnader som ikke er med i forskalingsprosessene samt provisorier og fjerning av spesielle stillas og avstivinger i henhold til prosjektert løsning, inklusive fundamenter og fundamentering. Stillas regnes opp til forskaling for de respektive konstruksjonselementer. Nødvendige arbeids- og adkomststillas skal være inkludert i prisen for vedkommende arbeid, eventuelt i riggprosessene. Provisoriske veger og bruer dekkes av hovedprosess 1. c) Stillas og avstivinger skal utføres i samsvar med gjeldende Norsk Standard for de materialer som benyttes, samt etter regler fra Arbeidstilsynet. Stillas og avstivinger skal bli stående og oppta krefter og hindre deformasjoner inntil konstruksjonen/konstruksjonsdelen selv kan oppta disse belastningene uten å få skader. Vedrørende stabilitet for konstruksjonen og spesielle konstruksjonsdeler i byggetilstanden vises det til den spesielle beskrivelsen. Dokumentasjon av kontroll av utførelsen forelegges byggherren før støp. Deformasjoner i reis/understøttelse og setninger for stillasfundamenter ved belastning skal måles og sammenlignes med beregnede/forutsatte verdier. Resultater med vurdering forelegges byggherren. Det skal tas hensyn til setninger, nedbøyninger og så videre, slik at toleransekravene for ferdig betongkonstruksjon overholdes. Kostnaden angis som rund sum. Enhet: RS RS 84.2 Forskaling Omfatter levering, oppsetting og riving av forskaling med nødvendige understøttelser, avstivinger og avstøttinger, avsteng, utsparinger, avfasninger, behandling av staghull etc. Omfatter forskaling med den geometri som er vist på tegningene. Med hensyn til fordelingen av omfang mellom delprosessene under 84.2 gjelder følgende: - Delprosessene under samt omfatter det totale forskalingsarealet, med unntak av arealene som inngår i delprosessene , , , , , og Ekstra ulemper og arbeider utover selve forskalingsarealet ved de konstruksjonsdetaljene og de utførelsesdetaljene som det er angitt egne delprosesser for under og inngår i de nevnte delprosessene og Ulemper og arbeider ved andre detaljer vist på tegningene, men som det ikke er angitt tilleggsprosess for under eller 84.26, regnes inkludert i delprosessene samt og deres underliggende delprosesser. Stillaser, avstivinger og understøttelser som er nødvendige for å utføre forskalings-, armerings- og støpearbeidene, men som ikke er dekket av egne Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

120 Statens vegvesen Region sør D1-61 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) c) prosesser under 84.1 skal regnes inkludert i forskalingsprosessene. Avstiving av herdnede konstruksjonsdeler fram til sammenkobling/stabil konstruksjon inngår i prosess Dersom byggherren tillater entreprenøren å benytte støpeskjøter utover det som er beskrevet/vist i planene, skal alle kostnader ved disse regnes å være inkludert i de øvrige forskalingsprisene. Glideforskaling skal ikke benyttes uten at dette er forutsatt i produksjonsunderlaget eller blir akseptert av byggherren. Glidestøp skal planlegges, utføres og kontrolleres som beskrevet i Norsk Betongforenings Publikasjon 25. Metallforskaling og forskaling av annet godt varmeledende materiale skal i den kalde årstiden være varmeisolert tilsvarende minst 15 mm finér. Ekspandert polystyren tillates ikke som forskalingshud. Strekkmetall tillates ikke benyttet i overdekningssonen. Med hensyn til restriksjoner på gjenbruk av forskalingsmaterialer vises det til den spesielle beskrivelsen. Forskalingen skal utføres med nødvendig overhøyde. Det skal tas hensyn til ujevn setning eller forskyvning som følge av støpeskjøtenes plassering og deformasjoner i stillasene, inkludert deres fundamenter. Når forskalingen til spennbetongkonstruksjoner ikke kan rives før oppspenning, skal forskalingen utføres slik at den ikke hindrer de formendringer som det forutsettes at betongen får under oppspenning. Utstående hjørner avfases med ca 20 mm trekantlekt. Ved støpeskjøter i synlige flater skal støpefugen så vidt mulig legges parallelt med skjøtene i forskalingshuden. Ved horisontale støpeskjøter skal det legges en lekt inntil forskalingen. Før ny støping begynner, tas lekten bort, slik at det som måtte bli synlig av støpeskjøten kun blir en rett strek på betongoverflaten. Ved støpeskjøter skal forskalingen utformes slik at sementslam og mørtel ikke siver inn på den seksjonen som allerede er støpt. Forskalingsstag plasseres nær inntil støpeskjøten og trekkes godt til slik at støpetrykket ikke fører til lekkasjer. Krav til begrensninger i last påført støpt del er angitt i den spesielle beskrivelsen. Rengjøring Før støping skal forskaling og støpeskjøter være fri for smuss, rester av jernbindertråd og andre fremmedlegemer. I nødvendig grad skal det lages luker i lavpunkter for fjerning av forurensningene. Avstiving av forskaling Innbyrdes avstiving av forskalingsvegger foretas med stag ført gjennom rør av plast eller betong. For synlige overflater skal stag og lignende plasseres i et regelmessig mønster. Stagene med konuser skal fjernes når forskalingen rives. Staghull skal plugges igjen med grå, sol- og værbestandige plastplugger fra utsiden. Synlige landkar- og støttemurvegger etc. plugges dessuten igjen med vanntette plugger på jordsiden. For konstruksjonsdeler som er forutsatt å være tette mot ensidig vanntrykk (for eksempel senkekasser), skal det benyttes stag med vanntetting. Trematerialer tillates ikke brukt til innbyrdes avstiving (avstandsholdere) mellom forskalingsvegger. Trematerialer tillates ikke innstøpt i betong. Staghull i brudekker skal støpes igjen. Etter fjerning av foringsrøret for stag gjenstøpes hullet i full lengde. I overdekningssonen i overkant dekke benyttes epoksylim for liming av fersk betong/mørtel til herdnet betong. Riving av forskaling Entreprenøren skal på grunnlag av trykkfasthetsprøvning, temperaturmålinger eller på annen måte forvisse seg om at betongen har oppnådd tilstrekkelig trykkfasthet og konstruksjonsdelen tilstrekkelig stivhet før forskalingen løsnes. De ugunstigste steder i konstruksjonen legges til grunn for vurderingen. All forskaling skal rives. Mengden måles som prosjektert areal berøringsflate med betong. Ved profilert eller mønstret betongoverflate regnes arealet av berøringsflatens projiserte flate. Fratrekk i flatemålet gjøres ikke for åpninger mindre enn 0,5 m2. Enhet: m2 Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

121 Statens vegvesen Region sør D1-62 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Plan forskaling over vann Omfatter plan forskaling og forskaling sammensatt av plane elementer, samt buet forskaling med krumningsradius større eller lik 200 m. Arbeidet regnes som utført over vann dersom forskalingen i sin helhet befinner seg over vannspeilet eller i tørrlagt byggegrop, se prosess Plan forskaling, valgfri forskalingshud (ikke synlige flater) *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder fundamenter, jordside landkar, bruender og vingemurer, samt overgangsplate i akse 2. m Plan forskaling med bord (synlige flater) b) c) Det skal benyttes rene, uskadde, skarpkantede og jevntykke justerte bord med ens bredde. Samme flate skal forskales enten bare med brukte eller bare med nye materialer. Forskaling for gjenbruk, eksempelvis fritt frambyggforskaling og klatreforskaling for søyler/tårn, kan utføres med nye materialer, (som er "brukte" i fortsettelsen). For langstrakte konstruksjonsdeler (for eksempel søyler, bjelker, overbygning) skal bordretningen være i konstruksjonselementenes hovedretning. For vegger skal bordretningen være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Bordene legges med den ru siden mot betongen. Skjøter av bord skal fordeles jevnt utover flaten. *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder synlig del av landkar, bruender og vingemurer. c) På landkarvegger og vingemurer skal det benyttes stående bordforskaling. På bruender og synlig del av landkarfundament i akse 1 skal det benyttes liggende bordforskaling. m Spesialforskaling a-e) Det vises til den spesielle beskrivelsen Forskaling av spalter (fugeåpninger) b) c) d) Omfatter materialer og arbeider til forskaling av spalter med spaltebredde som angitt i den spesielle beskrivelsen. Omfatter også fjerning av forskalingsmaterialet. Detaljer i forbindelse med fuger i betong inngår i prosess Spalten skal forskales med materiale som har tilstrekkelig styrke og stivhet til å tåle støpetrykket og trykket fra armeringsstoler. Det må påsees at armeringen får riktig overdekning til spaltematerialet, og at armeringstoler, armeringsjern etc. ikke trykkes inn i spaltematerialet. Materialet i spalten skal fjernes på en slik måte og med slike midler at ingen konstruksjonsdeler skades i kvalitet eller utseende. Spaltebredden skal ikke avvike med mer enn 10 % fra prosjektert spaltebredde, maksimalt tillatt avvik er 10 mm. Mengden måles som prosjektert areal av spalten, målt i spaltens plan. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder spalter mellom landkar og plasstøpt oppleggsbjelke/ Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

122 Statens vegvesen Region sør D1-63 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris bruende, samt overgangsplate akse 2 og vingemurer. c) Spaltebredder: 100 mm mellom landkarvegger og bruender/-neser. ca 100 mm mellom landkarfundament og brunese i akse / 300 mm mellom landkarvegg og oppleggsbjelke. 50 mm mellom overgangsplate og vingemurer i akse 2. m Tillegg for forskaling av spesielle konstruksjonsdetaljer Omfatter de tillegg som de angitte konstruksjonsdetaljene betinger, det vil si både direkte kostnader til utførelse av detaljene og indirekte kostnader ved eventuell driftsforsinkelse, tilpassing av øvrig forskaling etc. Forskalingsarealet regnes med i den forskalingsprosessen hvor konstruksjonsdetaljen inngår Tillegg for vouter, ombygging av fritt frambyggforskaling, konsoller og slisser Tillegg for kontinuerlige konsoller Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder oppleggskonsoll for overgangsplate i akse 2. Omfatter også tillegg for overforskaling. m 3, Utførelsesdetaljer Tilpasning av forskaling mot berg over vann Omfatter tilpasning av forskaling mot berg eller andre uregelmessige flater over vannspeilet eller i tørrlagt byggegrop, se prosess 81. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder forskaling av landkarfundamenter. m Forskalte støpeskjøter med gjennomgående armering d) Omfatter materialer og arbeider i forbindelse med forskaling av prosjekterte støpeskjøter med gjennomgående armering, inkludert avstiving av utstikkende armering, riving av forskaling, rengjøring av støpeskjøten for trefliser, sementslam etc. Eventuell påføring av epoksylim i støpeskjøten inngår i prosess 84.81, skjøtearmeringskassetter inngår i prosess Armeringens plassering i og retning fra støpeskjøten skal sikres, slik at armeringsoverdekningen blir som beskrevet også i neste støpeavsnitt. Mengden måles som prosjektert areal forskalt støpeskjøt med gjennomgående armering. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

123 Statens vegvesen Region sør D1-64 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Gjelder støpeskjøt mellom plasstøpt brunese og plasstøpt overgangsplate i akse 2, samt oppleggsbjelke og brunese som vist på tegning K130-K132. m 2 4, Armering b) c) d) Omfatter slakkarmering og spennarmering i betongkonstruksjoner. Omfatter levering, kapping, bøying, montering og binding av armering, inkludert hjelpemidler så som monteringsstenger, avstandsholdere, bindetråd, armeringsstoler etc. til ferdig bundet armering. Inkluderer tilpassing av armering ved gjennomføringer, rør, innstøpningsgods, berg og lignende. Forankringer i berg og jord samt bergbolter inngår i prosess Dybler av glatt stål inngår i prosess Boring og faststøping av dybler og skjøtejern inngår i prosess Innstøpningsgods inngår i prosess Jordingspunkter for korrosjonsundersøkelser inngår i prosess Bestemmelsene nedenfor gjelder for prosessene Kamstål skal være av teknisk klasse B500NC i samsvar med NS Dokumentasjon av at stålet er av spesifisert kvalitet og at valseverket er sertifisert av et akkreditert teknisk kontrollorgan for leveranse av B500NC etter NS , forelegges byggherren før noen armering monteres i permanente konstruksjonsdeler. Generelt gjelder bestemmelsene i Veglaboratoriets Intern Rapport nummer 1731 eller nyere utgaver som erstatter denne som minimumskrav, dersom ikke annet er angitt i det etterfølgende. Armering skal bøyes med bruk av dor i samsvar med reglene i NS-EN NA. Armering som skal rettes eller ombøyes skal ikke ha lavere temperatur enn 0 C. Armering med diameter 16 mm eller større skal ikke rettes eller ombøyes. Om ikke annet er angitt, skal skjøting utføres med omfar. Ved overgang mellom konstruksjonsdeler (for eksempel fra fundament til søyle) må skjøtarmeringen plasseres slik at toleransekravene for begge konstruksjonsdelene overholdes. Skjøtearmeringen sikres spesielt slik at den ikke forskyves ved utstøpingen av betong. Med unntak av prefabrikkerte armeringskurver for konstruksjonsdeler utstøpt i vann og for utstøpte stålrørspeler og borede peler tillates sveising for montering og avstiving av armeringen (heftsveising) bare utført dersom risikoen for utmattingsbrudd er vurdert og etter avtale med byggherren i hvert enkelt tilfelle. Sveiseplassering og -utforming skal planlegges av entreprenøren, og utførelsen skal være i samsvar med kravene i NS-EN NA. Følgende tillatte avvik gjelder for kapping og bøying av armering - bøyemål, l <= 1000 mm: ± 5 mm - bøyemål, 1000 < l < 2000 mm: ± 10 mm - bøyemål, l >= 2000 mm: ± 15 mm - utjevningsmål (for fri ende): ± 25 mm Utjevningsmålet er den frie enden av en armeringsstang som skal oppta den akkumulerte summen av de opptredende kappe- og bøyemålavvik. Den ferdig innstøpte armeringens betongoverdekning skal være som angitt på armeringstegningene, og innenfor de oppgitte toleranser. Som toleranse for omfaringsskjøter gjelder reglene i NS-EN 13670:2009+NA:2010 Figur 4c. Armeringen måles som netto mengde konstruktiv armering etter bøyelister på grunnlag av nominelle vekter, uten tillegg for kapp og spill, men inkludert nødvendige omfaringsskjøter. Monteringsstenger, armeringsstoler, avstandsholdere og andre hjelpemidler skal regnes inkludert i armeringsprisen. Det samme gjelder ekstra armeringsskjøter og -stenger som entreprenøren ønsker å anvende av praktiske grunner. Enhet: tonn Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

124 Statens vegvesen Region sør D1-65 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Armering kamstål B500NC Omfatter ferdig bundet armering av kamstål med teknisk klasse B500NC i henhold til NS , og stangdiameter som angitt. Lengdetillegg utover 12 m stanglengde inngår i prosess Som prosess Nominelle vekter etter NS Enhet: tonn tonn Slakkarmering, spesialkvaliteter Armering av rustfritt kamstål b) Omfatter ferdig bundet armering av rustfritt kamstål, og med stangdiameter som angitt. Lengdetillegg inngår i prosess Det vises til den spesielle beskrivelsen. Armeringens geometriske og mekaniske egenskaper skal tilfredsstille kravene til teknisk klasse B500NCR i NS og ha en PRE-verdi større enn Rustfri armering B500NCR, Ø12 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder skjøtearmering mellom bruoverbygning og overgangsplate i akse 2. b) Kamstål Ø12 l = 1150 mm. Se tegning K132 for utforming. c) Innstøpes i konsoll med c/c 150 mm. Mengde måles som prosjektert antall armeringsjern. Enhet: stk. stk Spesielle skjøte- og forankringsenheter for slakkarmering b) Omfatter levering og montering av mekaniske skjøte- og forankringsenheter for slakkarmering Det vises til den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som prosjektert antall skjøte- og forankringsenheter. Enhet: stk Muffeskjøter for slakkarmering Omfatter ferdig monterte muffeskjøter for armering med diameter og omfang som gitt i den spesielle beskrivelsen. Muffeskjøter skal tilfredsstille kravene i ISO til kategori FS1 med følgende modifikasjoner: 1. Muffeskjøtene skal ha dokumentert (qualification testing) en bruddkapasitet som er 30 % høyere enn den nominelle flytekapasiteten til den armeringen den skal skjøte, det vil si 1,3 ReH. 2. Ved løpende produksjonskontroll skal det dokumenteres at bruddet enten skjer i armeringsstangen eller, hvis bruddet skjer i muffeskjøten, at bruddkraften var 30 % høyere enn armeringens nominelle flytekraft. Slipp-testen skal gjennomføres etter alternativ (option) 2). Muffeskjøten kan være utført som en enkel muffe uten preparering av armeringen som skal skjøtes eller som en muffe som krever preparering av stangendene (for eksempel gjenging) eller som stenger som leveres ferdig med utvendige og innvendige gjenger som angitt i den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som antall muffeskjøter. Enhet: stk. Der armeringen inngår som en integrert del av muffeskjøten skal armeringen grupperes etter lengde i den spesielle beskrivelsen. Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

125 Statens vegvesen Region sør D1-66 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris *** Spesiell beskrivelse *** Kamstål friksjonssveist til skjøtehylse inngår som en integrert del av muffeskjøten. b) Det skal benyttes skjøtehylse av rustfritt stål kvalitet i hht. prosess c) Lengde skjøtehylse min 140 mm totalt Armeringslengde inntil 3 m Muffeskjøt mellom prefabrikkerte bjelker og plasstøpt brudekke *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder skjøtarmering mellom ytre prefabrikkerte bjelker og plasstøpte brudekke, kfr. tegning K130 tegnforklaring 11. c) Muffeskjøt for kamstål ø16. Lengde pr. jern, hunn-kobling L= 800 mm og hann-kobling L=600 mm inkl. skjøtekobling. Totallengde av ett skjøtjern er L tot =1400 mm. stk Muffeskjøt for ø20 mellom prefabrikkerte bjelker og plasstøpt vingemur *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder skjøtarmering i øvre del av ytre prefabrikkerte bjelker mot plasstøpte vingemurer, kfr. tegning K131 tegnforklaring 17. c) Muffeskjøt for kamstål ø20. Lengde pr. jern, hunn-kobling L= 1000 mm og hann-kobling L=800 mm inkl. skjøtekobling. Totallengde av ett skjøtjern er L tot =1800 mm. stk Muffeskjøt for ø16 mellom prefabrikkerte bjelker og plasstøpt vingemur *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder skjøtarmering i nedre del av ytre prefabrikkerte bjelker mot plasstøpte vingemurer, kfr. tegning K131 tegnforklaring 16. c) Muffeskjøt for kamstål ø16. Lengde pr. jern, hunn-kobling L= Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

126 Statens vegvesen Region sør D1-67 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 800 mm og hann-kobling L=600 mm inkl. skjøtekobling. Totallengde av ett skjøtjern er L tot =1400 mm. stk Muffeskjøt for ø16 mellom prefabrikkerte bjelker og plasstøpt brunese *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder skjøtarmering i prefabrikkerte bjelker mot plasstøpt brunese, kfr. tegning K131 tegnforklaring 18. c) Muffeskjøt for kamstål ø16. Lengde pr. jern, hunn-kobling L= 800 mm og hann-kobling L=600 mm inkl. skjøtekobling. Totallengde av ett skjøtjern er L tot =1400 mm. stk Betongstøp b) Omfatter levering og utstøping av betong, inkludert overflatebearbeiding, herdetiltak og beskyttelse mot skader på grunn av værforhold (ugunstig høy eller lav lufttemperatur, frost, vind, nedbør, solstråling, strålingstap mot klar himmel etc.). Krav til beskyttelse gjelder under transport, mellomlagring, utstøping og avretting fram til forskalingen kan rives og konstruksjonen kan oppta forutsatte laster, eller spesielle herdetiltak beskrevet under prosess 84.5 er i funksjon. Vanlige vinterforanstaltninger for å hindre frostskader og tiltak for å sikre tilfredsstillende herding i samsvar med NS-EN NA er således blant de tiltak som er inkludert, likeledes kostnader ved forskyvning av støpetidspunkt til tid med gunstigere værforhold. Liming med epoksy i støpeskjøter inngår i prosess Bestemmelsene i NS-EN 206+NA gjelder med mindre annet framgår av spesifikasjonene i det etterfølgende. Betong SV-Standard og SV-Kjemisk skal være i samsvar med bestandighetsklasse MF40, unntaksvis M40. MF40 tillates alltid benyttet selv om kun M40 er krevet. SV-Lavvarme skal være i samsvar med MF45. Betong etter disse spesifikasjonene er "egenskapsdefinert betong" i henhold til NS-EN 206+NA. Endring av spesifikasjonene etter metodene "Ekvivalente betongegenskaper" eller «Ekvivalente egenskaper for kombinasjoner» fra entreprenørens eller betongleverandørens side tillates ikke. Delmaterialer Sement Sement skal være i henhold til NS-EN og av styrkeklasse 42,5 eller 52,5. Sement skal være godkjent som produkt. Det gis ikke generell godkjenning for sementtyper. Sementer som er godkjent som produkt er - Norcem Anleggsement FA, CEM II/A-V - Cemex Miljøsement, CEM II/B-S - Aalborg Rapidsement, CEM I - Norcem Standardsement FA, CEM II/B-M Andre sementprodukter kan gis godkjenning forutsatt demonstrert egnethet og dokumentert likeverdighet med godkjente sementerprodukter for den aktuelle betongspesifikasjon. Søknad om aksept skal inneholde dokumentasjon av sementproduktets sammensetning og egenskaper, konsekvenser sementproduktet har for betongsammensetning og betongegenskaper, herunder bestandighet og mekaniske egenskaper, samt støpelighet og andre anleggsmessige bruksegenskaper. Tillatelse til bruk av sement som har til hensikt å gi økt hydratasjonsvarme eller høyere tidligfasthet (tidligere benevnt RR) må innhentes i hvert enkelt tilfelle. Tilsetningsmaterialer Silikastøv skal være i henhold til NS-EN :2005+A1:2009 klasse 1. Flygeaske tilsatt som separat delmateriale i betongblanderen skal være i henhold til NS-EN 450-1:2012 klasse A. For flygeaske og silikastøv som det ikke finnes erfaring med i Norge skal egenskapene for betong med det aktuelle tilsetningsmaterialet i kombinasjon med den aktuelle sementen dokumenteres. Egnethet for den aktuelle anvendelsen skal være demonstrert Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

127 Statens vegvesen Region sør D1-68 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris før flygeasken/silikastøvet tillates anvendt. Andre industrielt framstilte eller bearbeidede materialer i pulverform, herunder andre pozzolane eller latent hydrauliske materialer enn silikastøv og flygeaske, tillates ikke benyttet som separat tilsatt delmateriale uten skriftlig aksept fra byggherren. Tilsetningsstoffer Tilsetningsstoffer skal være i henhold til NS-EN Vannreduserende/ plastiserende og/eller superplastiserende tilsetningsstoff skal benyttes i all betong. Andre tilsetningsstoffer enn luftinnførende, luftdempende, plastiserende/vannreduserende, superplastiserende, stabiliserende eller retarderende stoffer kan ikke benyttes uten at de er spesifisert av byggherren eller etter samtykke i hvert enkelt tilfelle. Tilsetningsstoff skal velges med henblikk på god støpelighet, tilstrekkelig varighet av støpeligheten og stabilitet av luftporene. Den valgte kombinasjonen av tilsetningsstoffer skal være testet med den aktuelle sementen med hensyn på luftutvikling og nødvendig blandetid for full effekt. Kombinasjonen skal gi et finfordelt luftporesystem som gir betongen god frostbestandighet, og som er stabilt under transport og utstøping fram til betongen har størknet. Doseringen av plastiserende tilsetningsstoff skal være tilstrekkelig til å dispergerer finstoffer, men ikke så høy at betongen viser separasjonstendens eller at betongens komprimerbarhet, varighet av støpelighet eller tendens til opprissing/plastisk svinn blir negativt influert. Doseringen av P-stoff (lignosulfonat med 40 % tørrstoff) skal ikke overstige 0,8 % av sementvekten. Om nødvendig skal utvikling av betongsammensetningen inkludere fullskala prøveblandinger og prøvestøp med alternative tilsetningsstoffprodukter, kombinasjoner og doseringer, for valg av gunstigste alternativ. Tilslag Dersom ikke tilslag dannet ved en industriell prosess er spesifisert benyttet, skal tilslag være naturlig tilslag i følge NS-EN NA av tette og mekanisk sterke bergarter. Tilslaget som benyttes skal ha jevn kvalitet. Til betong av bestandighetsklasse M45 eller bedre, tillates ikke brukt resirkulert eller gjenvunnet tilslag. Sjøgrabbet tilslag tillates ikke benyttet. I tillegg til de obligatoriske krav som stilles i NS-EN 206+NA og NS-EN NA skal tilslaget være i samsvar med - flisighetsindeks for grovt tilslag: Kategori Fl 20 - finstoffinnhold, grovt tilslag: Kategori f1,5 - finstoffinnhold, naturlig gradert 0/8 mm tilslag: Kategori f10 motstand mot knusing (Los Angeles verdi) for grovt tilslag: Kategori LA35 - motstand mot knusing (Los Angeles verdi) for fint tilslag og naturlig gradert 0/8 tilslag: Baseres på prøving av standard testfraksjon 10/14 mm for materiale fra samme ressurs: Kategori LA35. For spesifisert fasthetsklasse > B45: Kategori LA30 for grovt, fint og naturlig gradert tilslag - korndensitet: Krav til betongens densitet skal oppfylles - vannabsorpsjon, tilslag < 8 mm: maksimum 1,5 % - vannabsorpsjon, tilslag > 8 mm: maksimum 1,2 % - motstand mot frysing og tining for grovt tilslag: Frostbestandig - kloridinnhold: Maksimum 0,01 % - syreløselig sulfat: Kategori AS0,2 - forenklet petrografisk analyse: Forekomst av magnetkis og svovelkis i tilslaget skal undersøkes og kommenteres (grenseverdier er gitt i NS-EN NA) - forurensninger som påvirker størkning og herding - maksimal reduksjon av 28 dagers trykkfasthet: 5 % - maksimal endring av størkningstid: 30 minutter - innhold av fri glimmer i fraksjonen 0,125/0,250 mm i henhold til Prosess 114 i håndbok R210 Laboratorieundersøkelser: maksimum 20 % - slaminnhold i fint tilslag og naturlig gradert 0/8 mm tilslag i henhold til Prosess 118 i håndbok R210 Laboratorieundersøkelser: maksimum 15 % Toleranser for deklarerte typiske graderinger/verdier for fint tilslag og for naturlig gradert 0/8 mm - slaminnhold: ± 3 % - passerende mengde på siktestørrelse 0,063 mm: ± 1,5 % - passerende mengde på siktestørrelse 0,125 mm: ± 2 % - passerende mengde på siktestørrelse 0,250 mm: ± 3 % - passerende mengde på siktestørrelser >= 1 mm: ± 5 % Ved spesifisert krav til den herdnede betongens E-modul i den spesielle beskrivelsen, skal det velges tilslag med slik styrke og stivhet at dette kravet Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

128 Statens vegvesen Region sør D1-69 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris oppfylles. Samsvar med spesifiserte krav skal dokumenteres ved prøving av betongen som er forutsatt anvendt i prosjektet. Tilslagets største nominelle kornstørrelse Dmaks skal velges ut fra armeringstetthet og andre hindringer for utstøpingen, men skal ikke være mindre enn 16 mm eller større enn den minste av angitt Dupper og 32 mm. Blandevann Blandevann skal være i henhold til NS-EN Resirkulert vaskevann fra betongproduksjonen kan benyttes dersom det påvises at det ikke påvirker fersk eller herdnet betongs egenskaper negativt. Sjøvann eller brakkvann tillates ikke brukt verken som blandevann eller til fuktig herding av betong. Ved bruk av alkaliereaktivt tilslag skal alkalibidraget fra vaskevann dokumenteres og tas med i beregningen av total alkalimengde, se Norsk Betongforenings Publikasjon 21. Betongsammensetning Generelt Materialsammensetningen skal være slik at spesifisert fasthetsklasse for betongen blir oppfylt i henhold til kriteriene angitt i NS-EN 206+NA, og dessuten i samsvar med de kravene som gjelder for den betongspesifikasjon som er angitt. Betongkvaliteten benevnes for eksempel B45 SV-Standard. Betongspesifikasjon skal være som angitt i produksjonsunderlaget. Betong skal proporsjoneres etter anerkjente betongteknologiske prinsipper - med henblikk på tett partikkelpakning og lavt vannbehov - med bindemiddel som gir moderat utvikling av hydratasjonsvarme - med så stor andel grovt tilslag at betongkonstruksjonen ikke må prosjekteres med redusert skjærkapasitet, se NS-EN 206:2013+NA:2014 punkt NA og punkt NA slik at den beholder homogenitet og ikke separerer eller segregerer ved transport, omlasting eller utstøping - med ikke-alkaliereaktiv betongsammensetning etter regler gitt i Norsk Betongforenings Publikasjon 21 Betongens masseforhold beregnes som m = v/(c +?k p), hvor - v = effektiv vannmengde (mengde fritt vann), definert som total tilsatt vannmengde, fukt i tilslag, vannandelen av tilsetninger i væskeform, væskedel av slurry med mere, med unntak av absorbert vann i tilslag - c = sementmengde - k = virkningsfaktor for den enkelte pozzolane eller latent hydrauliske komponenten i bindemiddelet tilsatt separat (flygeaske, silikastøv etc.) - p = mengde av det aktuelle pozzolane eller latent hydrauliske materiale k-verdier ved beregning av masseforhold: For sement regnes virkningsfaktoren lik 1,0. Dette gjelder også sementer med innhold av slagg, flygeaske, kalksteinsmel etc. For silikastøv regnes k = 2,0. For flygeaske tilsatt som separat delmateriale ved blanding av betong regnes k = 0,7 I spesifikasjonene nedenfor er totalt flygeaskeinnhold (flygeaske i sementen + tilsatt flygeaske) og silikainnhold angitt som % av total bindemiddelmengde (sementklinker + totalt flygeaskeinnhold +slagg i sementen + silik i masseprosent. Betongens effektive bindemiddelinnhold er: Sement + (k silik + (k flyveaske). SV-Standard Alternativ 1: Norcem Anleggsement FA Flygeaske % Silikastøv 3-5 % Alternativ 2: Cemex Miljøsement Silikastøv 3-5 % Alternativ 3: Aalborg Rapid Flygeaske % Silikastøv 3-5 % Alternativ 4: Norcem Standardsement FA Flygeaske % Silikastøv 3-5 % Bestandighetsklasse MF40, øvre grenseverdi for masseforhold 0,40. Effektiv bindemiddelmengde skal minst være 350 kg/m3. SV-Kjemisk Alternativ 1: Norcem Anlegg sement FA Flygeaske % Silikastøv 8-11 % Alternativ 2: Cemex Miljøsement Silikastøv 8-11 % Alternativ 3: Aalborg Rapid Flygeaske % Silikastøv 8-11 % Alternativ 4: Norcem Standard sement FA Flygeaske % Silikastøv 8-11 % Tilslag til betong SV-Kjemisk skal være uten innhold av kalkstein eller kalkfiller. Bestandighetsklasse MF40, øvre grenseverdi for masseforhold 0,40. Effektiv bindemiddelmengde skal minst være 350 kg/m3. Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

129 Statens vegvesen Region sør D1-70 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris SV-Lavvarme SV-Lavvarme skal være av bestandighetsklasse MF45, med øvre grenseverdi for masseforhold 0,45. Effektiv bindemiddelmengde skal minst være 310 kg/ m3. For lavvarmebetongens sammensetning gjelder følgende forutsetninger: - Sement skal være blant de godkjente sementproduktene. - Silikastøvinnholdet skal være 3-5 %. - Summen av totalt flygeaskeinnhold og eventuelt slagginnhold i sement skal ikke overstige 40 %. - Ekstra slagg tilsatt på blandeverk aksepteres ikke. Spesifisert karakteristisk trykkfasthet skal være oppnådd seinest ved 56 døgn alder. Dersom samsvar med spesifisert karakteristisk fasthet påvises ved høyere alder enn 28 døgn, skal forholdet mellom 28 og 56 døgn trykkfasthet være dokumentert. Betongfastheten skal kontrolleres og produksjonen styres på grunnlag av 28 døgn trykkfasthet. Denne styringsfastheten skal kartlegges før produksjon settes i gang. Bindemiddelsammensetning forelegges byggherren for uttalelse. Dette forutsetter at betongen har egnede bruksegenskaper og at betongens temperaturstigning på grunn av hydratasjonsvarmen fram til minimum 7 døgn er dokumentert. Dokumentasjon av SV-Lavvarme Herdetemperaturen skal logges ved måling med temperaturføler innstøpt i senter av en herdekasse, utstøpt med den aktuelle betongen. Betongen komprimeres med stavvibrator. Mål på betongprøvestykket skal være 1 m x 1 m x 1 m. Kassa skal være isolert innvendig med 100 mm ekstrudert polystyren (XPS) på alle sider, også underside og overside. Forskalingen skal være av kryssfiner minimum tykkelse 15 mm. På toppen av herdekassa skal det også legges en plate av kryssfiner som sikres med fastspikring eller med lodd. Herdekassa overtrekkes til slutt med presenning som festes i bunn for beskyttelse mot vind. Er herdekassa plassert innendørs kan presenning sløyfes. Parallelt med registrering av temperaturen i senter av herdekassa skal også lufttemperaturen registreres. Temperaturregistreringen startes rett etter at utstøpingen er ferdig og XPS + kryssfinerplate på oversiden er montert. Temperaturregistreringene med tid/ dato/klokke skal gjøres med automatisk logging. Loggefrekvensen skal være minimum 1 per 15 minutter. Krav og forutsetninger ved herdekasseforsøk: - Fersk betongtemperatur skal være mellom 15 og 23 C. - Omgivelsestemperaturen skal ikke være lavere enn -5 C. - Tiden fra blanding av betongen på blandeverk fram til logging er startet skal gjøres så kort som mulig. - Etter avsluttet logging (7 døgn) beregnes gjennomsnittlig omgivelsestemperatur Tsnitt over perioden fra start av logging og fram til maksimal temperatur i herdekassa ble oppnådd. For Tsnitt = 20 C skal temperaturøkningen (T i herdekassa være <= 35 C. For Tsnitt forskjellig fra 20 C justeres kravet til (T i henhold til tabel , det vil si 1 C justering av kravet til (T for hver 5. C endring i Tsnitt. Rapport Resultatene skal rapporteres til byggherren hvor betongsammensetning (erverdier) og resultatet fra loggingen med tall og figur hvor temperaturregistreringene mot tid framgår. Densitet Bruk av betong med avformingsdensitet under 2300 kg/m3 eller over 2500 kg/ m3, skal avtales med byggherren av hensyn til lastforutsetningene for konstruksjonen. Betongens sammensetning (inkludert luftinnhold) og densitet forelegges byggherren som grunnlag for å gi tillatelse. Begrensningene med hensyn til betongdensitet innebærer at ikke alle tilslag definert som naturlig Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

130 Statens vegvesen Region sør D1-71 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris tilslag i NS-EN 206+NA kan tillates benyttet i alle tilfeller. Kloridinnhold Kloridinnholdet skal ikke overstige kloridklasse Cl 0,10. Dette gjelder for sementlim, mørtel og betong uansett armeringsgrad/armeringstype. Betongegenskaper Støpelighet Betong som viser separasjon eller har dårlig støpelighet skal ikke utstøpes i konstruksjonen. Med unntak av tilsiktede konsistensvariasjoner på grunn av spesielle utstøpingsforhold, eksempelvis tett armering eller overflate med vesentlig fall, skal betongens konsistens ved levering holdes mest mulig konstant innenfor en og samme støp. Toleranse for synkmål ± 20 mm. Ved spesielt vanskelig utstøpning kan det benyttes maksimal kornstørrelse ned til 16 mm, eller betongen kan gjøres bløtere ved hjelp av superplastiserende tilsetningsstoff. I spesielle tilfeller kan det for en mindre andel av et støpeavsnitt eventuelt benyttes inntil 25 % redusert steinmengde etter avtale med byggherren. Bruk av selvkomprimerende betong, se Norsk Betongforenings Publikasjon 29, skal avtales med byggherren. Betongsammensetningen skal dokumenteres ved prøveblanding og egenskapskontroll slik at betongen er så robust proporsjonert at den kan tåle normale variasjoner i delmaterialer og oppmåling (for eksempel ved vanninnhold lik betongsammensetningens verdi ± 2,5 %). Betongsammensetningen skal fortsatt oppfylle fastlagte kriterier, uten å separere eller miste flyteevnen. Det må etableres tilfredsstillende mottakssystem med kompetent vurdering og kontroll av betongegenskapene på byggeplassen. Om ikke andre kriterier er fastlagt eller avtalt med byggherren, skal betongen oppfylle krav til både synkutbredelse og utflytingstid (t500) i henhold til NS-EN 206:2013+NA:2014, synkutbredelsesklasse SF1- SF3 og viskositetsklasse VS2. Betongen skal være uten synlig vannutskillelse eller slamlag i utflytingsfronten. t500 >= 2 sekunder. Frostbestandighet Betong til konstruksjonsdeler som utsettes for frysing/tining i fuktig tilstand skal tilsettes luftinnførende tilsetningsstoff. Likeledes alle konstruksjonsdeler som utsettes for tinesalt eller saltsprut og saltføyke. Dersom betongens frostbestandighet ikke dokumenteres på annen måte akseptert av byggherren, skal doseringen av luftinnførende tilsetningsstoff være slik at luftporevolumet målt i den ferske betongen umiddelbart før utstøping (etter eventuell pumping) er - 4,5 ± 1,5 % for spesifiserte fasthetsklasser til og med B 45-3,5 ± 1,5 % for spesifiserte fasthetsklasser over B 45 Betongframstilling Blandeanlegg Blandeanlegget skal være overvåket og sertifisert av et akkreditert teknisk kontrollorgan i henhold til NS-EN 206+NA. Dersom bruk av blanderier med krevd sertifisering medfører uforsvarlig lang transporttid eller andre åpenbare risikoer for kvaliteten, kan byggherren for særlig små prosjekter gi tillatelse til bruk av blandeanlegg uten slik sertifisering. Det skal i så fall organiseres produksjonsopplegg og tiltak for å dokumentere at kvalitetskrav overholdes. Kontinuerlig blander tillates ikke. Produsenten skal ha egnet laboratorium som er innredet og drevet slik at prøving kan foregå i samsvar med gjeldende norske standarder og beskrevne prøvingsmetoder. For hver enkelt blanding skal innveiingen av delmaterialer styres ved blandeanleggets styresystem, slik at blandingsforhold og masseforhold er i samsvar med betongsammensetningen innenfor gjeldende toleranser. Data for kontroll av betongens sammensetning skal kunne framlegges ved forespørsel, se NS-EN 206:2013+NA:2014 punkt NA.9.3. Blande- og transportkapasiteten skal være tilstrekkelig til at konstruksjonsdelene med sikkerhet kan utstøpes med forutsatt støpehastighet, og uten utilsiktede støpeskjøter eller skjemmende streker i overflaten der støpefronten har ligget i ro. Vesentlige pauser i leveransen utover de avtalte skal ikke forekomme. Forhåndsdokumentasjon Før betongarbeidene starter skal dokumentasjon av betongprodusentens innledende prøving i henhold til NS-EN 206+NA være overlevert byggherren. Utarbeidelse av ny betongsammensetning ved ekstrapolasjon av trykkfasthet, masseforhold eller lignende aksepteres ikke. Dersom det ikke eksisterer erfaringsdata fra de siste 6 månedene for spredning i betongkvaliteten ved de aktuelle betongproduksjonsforholdene og den aktuelle betongproporsjonering, Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

131 Statens vegvesen Region sør D1-72 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) skal det ikke antas lavere verdi for fasthetsmarginen fcm - fck enn 9 MPa (terningfasthet) ved kontrollalderen for karakteristisk fasthet når betongproduksjonen skal starte, se NS-EN 206:2013+NA:2014, punkt A5. Betongsammensetningens egnethet skal verifiseres ved fullskala blanding(er) med den aktuelle blandemaskinen og med den transporttid som vil være aktuell. Endringen i konsistens og luftinnhold ved transporten til byggeplassen skal dokumenteres. Byggherren skal varsles for å kunne observere prøvingen. Resultatene av prøvingen, deriblant betongens egenskaper i fersk tilstand samt entreprenørens vurdering av bruksegenskapene, meddeles byggherren. Dokumentasjon av aktuelle betongsammensetningers samsvar med spesifiserte krav skal forelegges byggherren for uttalelse før støping av permanente konstruksjoner kan starte. Dersom det foreligger erfaringer fra de siste 6 månedene for bruk av betong framstilt med samme sammensetning, delmaterialer og blandeutstyr til tilsvarende konstruksjoner, og med tilsvarende transportlengde, kan alternativt dokumentasjon for denne betongen forelegges byggherren. Endringer av betongsammensetning Byggherren skal alltid holdes orientert om hvilke delmaterialer (tilsetningsstoffer inkludert) og hvilken betongsammensetning som benyttes. Skifte av ett eller flere delmaterialer betinger ny innledende prøving som forelegges byggherren før skiftet iverksettes. Mindre justeringer av tilsetningsstoff-doseringene for å holde jevn konsistens og/eller luftinnhold anses ikke som endring av betongsammensetning. Justering av konsistens ved endring av pastavolum tillates ikke. Betongutførelsen skal være i samsvar med NS-EN NA, supplert med spesifikasjonene i det etterfølgende. Betongarbeidene skal planlegges, ledes og gjennomføres fagmessig og med hensyntagen til den aktuelle betongens egenskaper i fersk og herdnende fase, og til de aktuelle værforhold. Under utførelse av betongstøp skal alltid en produksjonsleder eller en stedfortreder være til stede. Tilrigging og støpeplaner Både betongarbeidene generelt og hver enkelt støp skal planlegges og forberedes med så stor støpe- og komprimeringskapasitet at utstøpingen kan utføres med sikker margin. Ved bestilling av betong skal entreprenøren foruten de grunnleggende krav spesifisere de tilleggsegenskaper for den ferske betongen som er nødvendige på grunn av utførelsesmetoden. Støpeplaner skal inkludere reserveutstyr (normalt også reserveblanderi) eller andre planlagte tiltak dersom noe utstyr skulle svikte. Utstøping skal ikke starte før tilrigging og forberedelser er fullført. Byggherren skal holdes orientert om når støp skal utføres. Utstøping Før støping starter skal formen og støpeskjøter være ren for fremmedlegemer (sagflis, trebiter, avklippet bindetråd, snø og is etc.). Støpeutførelsen skal være tilpasset konstruksjonens tendens til opprissing på grunn av for eksempel deformasjoner i forskalingen og setninger i reis, samt betongens risstendens på grunn av for eksempel siging og plastisk setning, slik at skader unngås. Stigehastigheten ved støping av vegger og søyler skal være så stor at kaldskjøter eller skjemmende striper i lagskjøtene unngås, men så lav at det ikke oppstår setningsriss. Alternativt kan vegger/ søyler revibreres i de øverste 1 til 2 meter etter at betongen har satt seg, for å unngå setningsriss. Ved tverrsnittsoverganger skal det tas støpepause av varighet bestemt av den utstøpte betongens konsistenstap, eller det skal revibreres for å unngå setningsriss. Endelig komprimering og overflatebearbeiding av frie (uforskalte) overflater skal gjøres på et så sent tidspunkt at betongen har unnagjort sin plastiske setning. Ved støping fra større høyder skal det sikres at betongen kan falle fritt uten å separere ved slag mot for eksempel armering. Ved oppstart av støp fra større høyder, skal betongen føres ned gjennom strømpe, støperør, pumpeslange eller lignende, slik at separasjon og steinreir unngås. Ved trang eller hellende forskaling skal betongen føres ned i strømpe eller rør. I tykke plater, vegger og høye bjelker skal betongen legges ut i horisontale, jevntykke lag av tykkelse tilpasset konstruksjonens geometri og betongens komprimerbarhet. Groing av betong på armeringen skal fjernes etter hvert ved kosting. All betong (unntatt selvkomprimerende betong) skal komprimeres ved systematisk vibrering umiddelbart etter at den er plassert i formen. Det skal legges spesiell vekt på komprimeringen mot støpeskjøter og i lagskjøter. Komprimering med stavvibrator skal utføres også der overflaten avrettes med vibrobrygge. Betong utstøpt mot herdnet betong i vertikale støpeskjøter skal Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

132 Statens vegvesen Region sør D1-73 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris d) e) revibreres minimum ½ time etter utstøping. Betongen skal håndteres på en slik måte at skadelig separasjon unngås. Ved bruk av selvkomprimerende betong skal separasjonsfaren spesielt iakttas, se utførelsesreglene for slik betong angitt i Norsk Betongforenings Publikasjon 29. Ved mottakskontrollen skal betongens separasjonstendens vurderes ved observasjon av mørtelrand og steinoppbygging i senter ved målingen av synkutbredelse. Det skal ikke benyttes betong som har tydelig mørtelrand og/eller steinopphoping i senter. Støp med selvkomprimerende betong skal planlegges spesielt ut fra de betongegenskaper og utførelsesregler som gjelder for slik betong. Entreprenøren skal utføre prøvestøp med selvkomprimerende betong for å dokumentere betongegenskaper og resultater. Konstruksjoner som blir utsatt for tilsøling av betong eller sementvann skal være tildekket under støpearbeidet, eller de skal rengjøres umiddelbart etterpå. Støpeskjøter Herdnet betong og skjøtejern i støpeskjøter skal rengjøres for forurensninger, løst materiale og annet som kan redusere vedheften før det støpes inntil. Når det støpes, skal den flaten det støpes mot være uten fritt vann og den bør være tørr. Beskyttelse av utstøpt betong Nystøpt betong skal beskyttes mot skadelige påvirkninger som nedbør, kulde, uttørking etc. Spesielt gjøres det oppmerksom på faren for frostskader og/ eller opprissing ved avkjøling av utildekket overflate av tykke dekker og fundamenter, og risikoen for opprissing på grunn av rask avkjøling ved tidlig forskalingsriv. Ved støp hvor det er fare for frostskader på nystøpt betong nær støpeskjøter, skal det gjennomføres isolerings-/oppvarmingstiltak for å unngå frost i fersk/ ung betong, og det skal påvises ved hjelp av temperaturmålinger at betongen får den nødvendige herdetemperatur, slik at forutsatt fasthet ved avforskaling, oppspenning etc. blir oppnådd. Utstøpt betong skal ikke utsettes for vibrasjoner (på grunn av sprengning, peleramming, komprimering etc.) før betongen har oppnådd tilstrekkelig fasthet til å unngå skader. Det skal treffes tiltak slik at oljesøl og andre forurensninger ikke forekommer på den herdede betongen. Etterarbeider Støpesår/steinreir skal meisles rene inn til tett betong og utbedres fagmessig i samsvar med utarbeidede prosedyrer. Utbedringene foretas snarest, slik at reparasjon og underbetong kan herdne sammen. Hvis nødvendig settes det i verk tiltak for å gjøre seg uavhengig av værforholdene ved utførelse og herding av reparasjonen. På synlige betongoverflater skal grater og knaster fjernes. På alle flater skal utstående spiker fjernes umiddelbart etter riving av forskalingen. Risstyper som skyldes utførelsen og anses skadelige skal utbedres. Disse er - gjennomgående vannførende riss uansett rissvidde - riss inn til og på langs av armeringsjern uansett rissvidde - riss på tvers inn til armeringen med åpning over 0,35 mm i betongoverflaten Fasthetsprøver skal bestå av minst 2 prøvestykker støpt fra samme prøveuttak og testet ved samme alder. Luftinnholdet kontrolleres alltid på prøve uttatt for utstøping av fasthetsprøver. Vurdering av kontrollresultater Hvert enkelt kontrollresultat skal vurderes så snart det foreligger med hensyn til samsvar med spesifiserte krav, kassasjon av betongen eller korreksjon av produksjonen. Samsvarskontroll Ved start av produksjon med en betongsammensetning det ikke foreligger erfaringer med fra de siste 6 måneder skal samsvarskontrollen starte med 3 prøver av de første 50 m3, og deretter følge reglene for "innledende produksjon". Resultater fra samsvarskontrollen stilles opp separat for hver betongspesifikasjon/fasthetsklasse. SV-betongene skal ikke inngå i noen betongfamilie hvor det ikke er krav til luft- og ikke krav til silikainnhold. Sammenstillingen skal medfølges av en vurdering av om resultatene er tilfredsstillende eller om de betinger korreksjon. For betong med krav til luftinnhold skal betongens luftinnhold kontrolleres hver støpedag når støping starter, og etter endring av L-stoffdoseringen. Videre skal luftinnholdet kontrolleres med en hyppighet minst hver påbegynte Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

133 Statens vegvesen Region sør D1-74 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 50 m3 og minst hver 3. time. Luftinnholdet regnes som stabilt når 3 påfølgende lass ligger innenfor angitt krav. Dersom målt luftinnhold faller utenfor kravet skal luftinnholdet korrigeres og deretter kontrolleres på de 3 påfølgende lassene. Forventet endring i luftinnhold til byggeplass skal være kjent og overlevert byggherren før oppstart av betongarbeidene. Dersom det er påvist og dokumentert at eventuell endring av luftinnholdet i betongen er kjent og korrigert fra produksjonsstedet til leveringsstedet, kan samsvarskontrollen utføres på produksjonsstedet. Identitetsprøving Utover bestemmelser gitt i NS-EN NA gjelder: For spesielt påkjente konstruksjonsdeler som kragarmer for fritt frambyggbruer, søyler og andre konstruksjonsdeler angitt i den spesielle beskrivelsen, skal fastheten bestemmes ved identitetsprøver på byggeplass med tre normerte prøver per støpeavsnitt, dog begrenset til én prøve per 30 m3. Dersom luftinnholdet endres utover gitte krav ved transporten til byggeplassen skal prøvingshyppigheten for luftinnhold være slik at 3 påfølgende lass ligger innenfor gitte krav. Deretter skal luftinnholdet måles for minst hver påbegynte 50 m3 og minst hver 3. time. Dersom betongen pumpes, skal prøver tas etter pumping der det er mulig. Konsistens (synkmål, utbredelsesmål etc.) måles ved behov for å kontrollere støpelighet og/eller støpelighetstap. Ved bruk av selvkomprimerende betong måles alltid synkutbredelse og utflytingstid ved start av støp. I den kalde årstiden og ved spesielt varmt vær måles den ferske betongens temperatur på byggeplassen med minst samme hyppighet som luftinnhold. Masseforhold, samsvar for betongsammensetning For hver påbegynte 2000 m3 skal det settes opp en oversikt over oppmålingsnøyaktighet/samsvar for betongsammensetning og oppnådd masseforhold ut fra blandeanleggets innveiingsdata og målinger av fukt i tilslag. Hver oversikt skal omfatte minst 20 sett innveiingsdata. Masseforhold beregnes på grunnlag av målte verdier for tilslagets vannabsorpsjon. For hver påbegynte 2000 m3 skal masseforholdet bestemt ut fra blandeanleggets innveiingsdata verifiseres på byggeplass med minst 3 stykk uavhengige målinger etter håndbok R 210 Laboratorieundersøkelser; Masseforhold av betong. Enkeltprøver for kontroll skal være representative prøver av forskjellige betonglass/satser. Masseforholdet bestemt ut fra innveiingsdata og ved verifiseringsmetoden skal sammenholdes og kommenteres. Dersom innveiingsdata og/eller masseforhold ikke samsvarer med betongsammensetningen, skal årsaken til avviket fastlegges og korrigering gjennomføres Betongstøp over vann, normalvektsbetong Omfatter avtrekking og tetting av betongoverflater til samsvar med kravene til armeringsoverdekning. Normale herdetiltak inngår i prosess Betongstøp regnes utført over vann dersom arbeidet utføres over vannspeilet eller i tørrlagt byggegrop, se prosess 81. Mengden måles som netto prosjektert volum etter tegninger uten fratrekk for volumet av armering, kabelkanaler og innstøpningsgods. Svinn som følge av at blandemaskin, transportutstyr etc. ikke lar seg tømme fullstendig skal innkalkuleres i enhetsprisene. Hvor det skal støpes mot berg og bergets overflatenivå før sprengning ikke er som antatt, beregnes volumet i henhold til tegninger med korrigert nivå for underkant fundament. Det gis ikke tillegg for større betongmasser på grunn av unøyaktig graving eller sprengning. Dersom det er prosjektert forskaling med uregelmessig overflate (for eksempel spunt, profilering etc.) inngår all betong til forskalingens berøring i prosjektert volum. Enhet: m3 Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

134 Statens vegvesen Region sør D1-75 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Betongavretting på løsmasser b) c) d) Omfatter magerbetongavretting på løsmasser. Eventuell avrettingsstøp på berg utføres med samme betongtype som er spesifisert i fundamentet avrettingsstøpen utføres for. Betongkvalitet minst B30 M60 etter NS-EN 206+NA. Betongavrettingen skal utføres på hele fundamentets berøringsflate og minimum 150 mm utenfor denne. Tykkelsen skal ingen steder være mindre enn 50 mm. Avrettingsnøyaktigheten skal være slik at kravene til overdekning for armering i fundamentet med sikkerhet oppfylles. Mengden måles som netto prosjektert areal, inkludert arealet inntil 150 mm utenfor fundamentets berøringsflate. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder betongavretting for overgangsplate i akse 2. m Betong SV-Standard Betong B45 SV-Standard m Bearbeiding av fersk betong, fri (uforskalt) flate Omfatter overflatebearbeiding av fersk betong utover avtrekkingen til samsvar med kravene til armeringsoverdekning som inngår i prosess 84.41, og 84.43, for å oppnå en nærmere beskrevet overflatestruktur og/eller samsvar med toleransekravene angitt i prosess 84 eller den spesielle beskrivelsen. De beskrevne tiltakene utføres på et slikt tidspunkt i betongens konsistenstapsforløp at de gir mest mulig gunstig resultat. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m Avretting og pussing av fri (uforskalt) overflate c) d) Betongoverflaten trekkes av med rettholt og bearbeides med trebrett eller tilsvarende slik at den er fri for groper hvor vann kan bli stående. I tillegg skal overflaten stålglattes dersom dette er angitt i den spesielle beskrivelsen. Overflaten skal tilfredsstille samme toleranseklasse som konstruksjonsbetongen forøvrig, se prosess 84. For sidekanter/kantbjelker må det legges vekt på å oppnå et tiltalende utseende. Disse ansees som "karakteristiske linjer i byggeverkets lengderetning", se prosess 84. *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder overkant synlig side fundament akse 1 samt overkant landkarvegger og vingemurer. c) Betongoverflaten for overkant vingemurer skal stålglattes. m Avretting og pussing av brudekke som skal belegges med fuktisolering c) Omfatter avretting og bearbeiding til den struktur og jevnhet som kreves for etterfølgende fuktisolering. Dekkestøpen skal planlegges og utføres med en overflate som er best mulig egnet som underlag for belegningen. Spesielle egenskaper som skal vektlegges, er rissfrihet, jevnhet og overflatestruktur. Betongen i overflaten skal komprimeres og trekkes av med vibrobjelke/ vibrobrygge opplagt på fastholdte, solid understøttede lirer/skinner som har underkant over ferdig betongdekke (luftlirer). Lirer/skinner skal være i metall Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

135 Statens vegvesen Region sør D1-76 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris e) Herdetiltak og ha stivhet tilpasset toleransekravene, belastninger fra avrettingsutstyret og avstanden mellom understøttelsene. Lirene/skinnene skal kunne justeres uavhengig av forskalingen. Lirehøydene skal kontrolleres og eventuelt justeres før avtrekking, men etter at det vesentligste av betongen er støpt ut. Alle spor og ujevnheter glattes ut. Vibratorens styrke og vibreringstiden må tilpasses slik at toppsjiktet blir fullstendig komprimert, uten at unødig sementslam trekkes opp i overflaten. Før start av støp skal vibratorutstyret påmontert lekt tilsvarende minimumstykkelsen av overdekning trekkes over lirene for å kontrollere at minimumstykkelsen oppnås. Det kontrolleres også at armeringen er fast bundet og at det ikke finnes oppstikkende enkeltstenger. For hver støpeetappe skal brudekket nivelleres før riving av stillas/ understøttelser, men etter eventuell oppspenning av kabler samt rett etter riving av forskaling og stillas/understøttelser. Det ferdige brudekket skal nivelleres før arbeider med belegning, kantdragere, betongrekkverk og fuge påbegynnes. Resultatene forelegges byggherren minimum 15 arbeidsdager før arbeidenes oppstart. Målingene utføres i rutenett på 2 m x 2 m. Ved lokale svanker og topper skal punktene fortettes. Målt verdi og teoretisk verdi skal framgå for alle punkter. Dataene skal være i et format som enkelt kan overføres til som bygd tegninger. Forslag til måleprogram forelegges byggherren for uttalelse. I tillegg kontrolleres overflatejevnhet med 1 m og 3 m rettholt. m e) Omfatter beskyttelses- og herdetiltak i samsvar med NS-EN 13670:2009+NA:2010 punkt 8.5 og punkt F.8.5, utover de tiltakene som inngår i prosess 84.41, og Raskhetstallet «r», som er forholdet mellom midlere trykkfasthet etter 2 døgn og midlere trykkfasthet etter 28 døgn ved herding i vann med 20 C, skal være dokumentert ved den innledende prøvingen av den faktiske betongsammensetningen, og skal forelegges byggherren. Egnede herdetiltak er: - Beholde forskalingen på plass. Spesielt aktuell metode i marint klima og for øvrig hvor betongen i en tidlig fase må beskyttes mot skadelig kontakt med aggressive stoffer som klorider. Forskalingen tillates løsnet fra betongoverflaten når tilstrekkelig betongfasthet er oppnådd, se prosess 84.2, men skal da klemmes inntil betongen igjen og beholdes der inntil forskalingen kan fjernes. - Dekke betongoverflaten med damptett folie, presenning eller isolasjonsmatte som er sikret i kantene og skjøtene for å hindre trekk. Tildekkingen skal utføres umiddelbart etter at forskalingen er fjernet. - Fuktige matter eller fiberduk beskyttet mot uttørking med damptett folie/ presenning kan benyttes når det ikke er fare for kuldegrader. Kontinuerlig vannoverrisling kan gi betydelig avkjøling av overflaten og skal ikke benyttes de tre første døgn etter utstøping uten etter avtale med byggherren. Herdeklasse i henhold til NS-EN 13670:2009+NA:2010 tabell 4, minste periode med herdetiltak i henhold til tabell F.2 og F.3: For konstruksjonsdeler utført i marint miljø opp til kote +12 m, gjelder herdeklasse 4. For øvrige konstruksjonsdeler og eksponeringsbetingelser gjelder herdeklasse 3. For varighet av herdetitak på grunnlag av gjennomsnittlig betongoverflatetemperatur >= 15 C skal dokumentasjon på overflatetemperatur ved måling forelegges byggherren før herdetiltaket avsluttes. Målepunkt legges i grensesnittet mellom betongoverflaten og valgt herdetiltak. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m Herdetiltak for forskalte flater *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder alle forskalte flater. Omfatter alle arbeider og kostnader ved å beholde forskalingen som herdetiltak i minimum 3 døgn etter ferdig støp. Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

136 Statens vegvesen Region sør D1-77 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) Forskalingen skal ikke rives før 3 døgn etter ferdig støp. Videre fra 3 til 7 døgn etter støp skal betongoverflatene sikres fuktig herding med tildekking med tung presenning eller vanning hvis utførende velger å rive forskalingen ved/etter 3 døgn. Forskalingen tillates løsnet fra betongoverflaten når tilstrekkelig betongfasthet er oppnådd, kfr. prosess 84.2, men skal da klemmes inntil betongen igjen og beholdes der inntil forskalingsriving. For å sikre et helhetlig utseende på ferdig konstruksjon må entreprenøren velge ens behandlingsmåte på alle synlige flater. m Herdetiltak for frie (uforskalte) overflater med varmeisolasjon b) c) Omfatter materialer og arbeider til systematisk gjennomførte herdetiltak for frie betongoverflater, deriblant brudekker, det vil si herdemembran, plastfolie, ethafoam isolasjonsmatter og presenning. Herdetiltakene omfatter også arealer mellom oppstikkende skjøtearmering. Herdememembran skal være dokumentert å fungere også om den utsettes for vind. Plastfolie og isolasjonsmatter bør ha 2 meters bredde, og må være tilstrekkelig robuste til å tåle den trafikk og de påkjenninger som måtte forekomme uten å skades. Presenninger skal kunne festes eller bindes fast, for eksempel utstyrt med maljer, slik at den hindrer beskyttelsen i å blåse vekk. Presenninger skal være tette og uskadde. For brudekker forutsettes arbeidene med plastfolie, isolasjonsmatter og presenning i hovedsak utført fra gangbaner på hver side av brudekket, se prosess Herdemembran påføres umiddelbart etter avtrekking og eventuelle umiddelbart utførte utbedringer av overflateavvik. Herdemembransprøyte skal ha tilstrekkelig kapasitet og rekkevidde til å påføre sammenhengende membran på hele den aktuelle overflaten. Herdemembranen påføres jevnt i slik mengde at det oppnås full dekning. Herdemembran skal ikke påføres støpeskjøter eller armering. Så snart nye 2 lengdemeter i hele bredden av arealet er trukket av og påført herdemembran, forsegles overflaten ytterligere med plastfolie som legges med overlapp. Så snart et areal tilsvarende presenningens bredde er belagt med plastfolie legges isolasjonsmatter med overlapp oppå plasten, og til slutt presenning over. Presenningen strammes og festes godt slik at den ikke kan blåse av. *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder brudekke, fundamenter, overgangsplate og øvrige flater som krever herdetiltak. b) Det skal benyttes membranherder av typen "Adda Byggkjemi Curing Hydro" eller produkter med tilsvarende egenskaper. Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

137 Statens vegvesen Region sør D1-78 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) Ved påføring av herdemembran skal det brukes motorsprøyte og minimumsmengde 0,4 l/m2. m Mekanisk behandling av herdnet betong Omfatter mekanisk behandling av herdnet betong, rengjøring av behandlet flate og eventuelt andre flater som er blitt tilsmusset under arbeidet, samt opplasting og bortkjøring av avfallsmasser fra mekanisk behandling. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m Rengjøring av betongoverflate, tørre metoder e) Omfatter rengjøring av herdnet betongoverflate ved sandblåsing, blastring eller tilsvarende metoder uten tilføring av vann, inntil denne er ren, mekanisk sterk, og i samsvar med de krav som den etterfølgende behandling/belegning stiller til forarbeidene. Herdemembran, forurensninger som fett, olje etc., betongslam (oppbløtt/porøst sementlim) og mekanisk svak sementhud skal fjernes. Glatte partier skal gjøres rue. Sand, støv og andre løse partikler skal til slutt fjernes fullstendig. Trykkluft skal være oljefri. Flater som etterfølgende belegning kommer i kontakt med skal rengjøres. Den rengjorte flaten skal inspiseres av entreprenøren og byggherren før neste arbeidsoperasjon starter. Fullstendig fjerning av voksbasert herdemembran kontrolleres for eksempel ved skraping med spissen på en kniv. For brudekker som skal påføres fuktisolering og slitelag skal overflatens potensielle heftfasthet kontrolleres ved avtrekksprøving. Kravet til heftfasthet er minimum 1,5 MPa eller brudd i betong. Prøvingsomfanget skal være minst 1 prøve per 50 m2 for de første 300 m2, deretter 1 prøve per 200 m2 dersom de første 6 prøvene er tilfredsstillende. En prøve består av 3 enkeltavtrekk. *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder brudekke og sidekant kantbjelker der hvor det skal legges kleber. c) Utføres på hele brudekket inkl. 80 mm opp på kantbjelker over topp slitelag, samt ned på bruender og 300 mm ut på overgangsplate. Det skal benyttes blastring for brudekket. m Monteringsferdige betongelementer b) Omfatter framstilling av elementene, så som forskaling, slakkarmering, spennarmering, betong, innstøpningsgods, ståldetaljer, utsparinger etc., som angitt i den spesielle beskrivelsen. Omfatter også levering, transport, lagring og montering av prefabrikkerte betongelementer, samt hjelpematerialer og avstivinger for å sikre elementene i riktig posisjon. Tegninger, beregninger og bøyelister skal være i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering. Prosjekteringsmaterialet skal sendes til kontroll og godkjenning i Vegdirektoratet samt forelegges byggherren for uttalelse. Det skal foreligge godkjente arbeidstegninger før montering på byggeplass påbegynnes. Som bygd tegninger forelegges byggherren senest 30 arbeidsdager etter at elementene er ferdig montert. Vedrørende betongelementenes form, størrelse og armeringsmengde vises det til den spesielle beskrivelsen. Leverandøren av betongelementene skal være sertifisert i henhold til aktuell(e) standard(er) av akkreditert kontrollorgan i den klasse produktene tilhører. Rekkverk og brulagre og inngår i prosess 87.2 og Monteringsferdige betongelementer skal produseres og være i samsvar med NS-EN Materialer skal være i henhold til prosess 84.2, 84.3 og Bruk av sement som har til hensikt å gi økt hydratasjonsvarme eller høyere Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

138 Statens vegvesen Region sør D1-79 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) tidligfasthet (tidligere benevnt RR) må avtales med byggherren i hvert enkelt tilfelle. Til slike anvendelser forutsettes det benyttet produksjonsmetoder som ivaretar de risikoer slik sement medfører (vanskeligere støpelighet, rissdannende temperaturgradienter, større herdespenninger etc.), slik at elementene er uten opprissing eller mindreverdig utstøping. Utførelse skal være i samsvar prosess 84.2, 84.3 og Mengden måles som vekt av prosjekterte elementer, idet det regnes med densitet lik 2,5 tonn/m3. Enhet: tonn Bjelke- og plateelementer *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder prefabrikerte bjelker 4 stk type Super I 750 eller tilsvarende og 2 stk spesialdesignede ytterbjelker med kombinert kantbjelke.totalt antall elementer: 6 stk. Bjelkene skal designes/ dimensjoneres for samvirke med et plasstøpt betongdekke. Levering, montering og innstøping av boltegruppene for rekkverk er inkludert i prosess Levering og montering av skjøtemuffer for skjøtarmering mot plasstøpt betong inngår i prosess Omfatter også detaljprosjektering av komplett bruoverbygning ekskl. vingemurer og bruneser/ endetverrbærere, kfr. K- tegninger. Omfatter også utarbeidelse av montasjeplan. Montasjeplanen skal beskrive montasjen/ montasjemetoden. I dette inngår også nødvendige beregninger. Materialet skal leveres samlet til byggherren minimum 4 uker før utførelse av montasje. b) Tverrstag og nødvendig tilbehør som skal bli stående i driftsfasen skal være i syrefast kvalitet iht. NS-EN nr (AISI 316L). Tilbehør i form av skiver, muttere etc. kvalitet A4-80 iht. NS-EN ISO c) Bjelkene skal designes/ dimensjoneres for samvirke med et plasstøpt betongdekke og leveres med oppstikkende armering for forankring av påstøp, samt skjøtemuffer for kobling mot plasstøpt betong. d) Betongelementene skal etter montasje ha maks 3 mm sprang mellom elementene på underside. tonn Liming, overflatebehandling og hjelpeprodukter b-c) Omfatter materialer og arbeider ved liming, tetting av sprekker/riss, overflatebehandling samt hjelpeprodukter og spesielle arbeider. Produktet som benyttes skal være dokumentert egnet til formålet. Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

139 Statens vegvesen Region sør D1-80 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Konstruktiv liming b) c) Omfatter materialer og arbeider ved konstruktiv liming til betong, inkludert forog etterarbeider. Flater som påføres lim skal være tørre og rene. Eventuell telting inngår i prosess Lim som skal sikre konstruktivt samvirke, skal tilfredsstille minimumskravene i NS-EN for de ulike materialegenskapene som alltid skal være dokumentert. Anvendt på vertikale flater bør limet være tiksotropisk. Materialet som skal limes til betongunderlaget må festes mens limet ennå er klebrig og holdes i posisjon til limet er fullt herdnet. Mengden måles som prosjektert areal limflate. Enhet: m Konstruktiv liming av fersk betong til herdnet betong c) Omfatter levering av lim, rengjøring av herdnet betongflate, påføring av lim og nødvendige herdetiltak for lim og betong. Limfugen skal være så tynn som mulig, men tykk nok til at epoksyen får full kontakt med den ferske betongen. Påføring av limet må tilpasses framdriften i støpearbeidene slik at limet over hele flaten er klebrig når det støpes inntil. Mengden måles som prosjektert areal limflate. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder overgang mellom prefabrikkerte ytterbjelker og vingemurer i OK over armeringen. m 2 0, Fuger i betong b) c) Omfatter materialer og arbeider ved fuger i betong, inkludert nødvendig tilpasning av forskaling og andre arbeider. Forskaling av spalter (fugeåpninger) inngår i prosess For fuger som utsettes for trafikk, vises det til prosess Dybler skal være av glatt stål, rustfri kvalitet klasse A4 i henhold til NS-EN ISO Antall dybler og dybeldimensjoner er angitt i den spesielle beskrivelsen. Fugeinnlegg skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Ekspandert polystyren skal ikke benyttes. Dyblene skal påføres hylse på halve dybellengden. Dybler skal monteres i betongdelens bevegelsesretning og avstives/understøttes slik at de ikke forskyves under støping. Det skal benyttes fugeinnlegg som hindrer direkte kontakt mellom konstruksjonsdeler. Mengden måles som prosjektert lengde fuge. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder fugeinnlegg mellom overgangsplate og oppleggskonsoll/ bruende. c) 2 lag asfaltmembran uten kleber og 70x50 bitumenbasert trekantlekte. m 3,5 Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

140 Statens vegvesen Region sør D1-81 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Innstøpningsgods b) c) d) e) Omfatter levering, montering og innstøping av innstøpningsgods, gjengestenger, gjengehylser, rør, bolter etc. som angitt i den spesielle beskrivelsen. Større konstruktive deler som støpes inn inngår i prosess 85. Faststøping av dybler og armering i hull boret i eksisterende betong inngår i prosess 88. Materialkrav og dimensjoner er angitt i den spesielle beskrivelsen. For innstøpningsgods av varmforsinket stål kreves gjennomført forholdsregler for å unngå kjemisk reaksjon og gassutvikling ved kontakt med fersk sementbasert mørtel eller betong. Forholdsregler skal være dokumentert effektive og kan være - isolering av sinken fra sementlimet med tett epoksybelegg avstrødd med tørr, støvfri sand - kromholdig sinkbelegg som resultat av en særskilt etterbehandlingsprosess etter varmforsinkingen Innstøpningsenhetene skal monteres solid i formen og sikres mot forskyving under betongstøpingen. Eventuelt benyttes mal for nøyaktig plassering og fastholding av innstøpingsgodset. Gjengede deler som ikke skal støpes inn, beskyttes mot søl av fersk betong eller mørtel. I henhold til NS-EN 13670:2009+NA:2010 figur F.1d og e, toleranseklasse 1. For innfesting av rekkverk skal det tas hensyn til toleransene for rekkverket, se prosess Dokumentasjon av styrke og materialkvalitet forelegges byggherren. Mengden måles som antall innstøpingsenheter. Enhet: stk Grupper av bolter eller gjengestenger i ikke-forskalte flater c) Omfatter levering, montering og innstøping av gruppe av bolter eller gjengestenger for innfesting av rekkverk eller andre installasjoner der gruppene står i ikke-forskalte flater. Det er angitt i den spesielle beskrivelsen om det skal benyttes skjøtehylser i overgangen mellom betong og friluft. Det skal benyttes mal for nøyaktig plassering og fastholding av gruppene. Mengden måles som antall grupper. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder innstøpte boltegrupper for rekkverksfeste, som vist på tegning K141. Omfatter også nødvendige M16 gjengestenger, skiver og muttere for å installere rekkverkstolper på innstøpningsgodset. b) Det benyttes innstøpte skjøtehylser med påsveiste gjengestenger og tilhørende forankringsplate, som vist på tegning K141. Skjøtehylse, gjengestenger, bolter og gjengehylser skal være i rustfri (syrefast) kvalitet A4-80 iht. NS-EN ISO Muttere og skiver skal være av samme rustfrie (syrefaste) kvalitet. Hylser skal ha samme dokumenterbare kapasitet som skrue/gjengestag som festes/skjøtes. Fullstendig innstøpte forankringsplater kan være ubehandlede eventuelt syrefast A4-80. Hver boltegruppe består av 4 stk. skjøtehylser påsveis M16 gjengestenger og forankringsplate PL140x140x10 mm. Tilhørende skiver og muttere for forankring, samt Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

141 Statens vegvesen Region sør D1-82 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris gjengestenger, skiver og muttere for justering og låsing av fotplate for rekkverksstolpe. c) Boltegruppe og innbyrdes plassering vist på tegningene skal verifiseres av valgt leverandør og evt. tilpasses det aktuelle rekkverkssystemet. stk BRUBELEGNING, UTSTYR OG SPESIALARBEIDER 87.1 Fuktisolering, membran, fugeterskler og rissanvisende fuger c) e) Omfatter levering, montering og arbeider med - fuktisolering av brudekker - membran på konstruksjoner i fylling - avslutninger i sidekant brudekke og i bruende - tilslutninger til føringskanter, kantdragere eller betongrekkverk, rekkverksstolper, vannavløp - fuktisolering i rekkverksrom - rissanvisende fuger og fugeterskler - kontroll av underlag før utførelse - nødvendig rengjøring av forbehandlet flate for å sikre at krav er tilfredsstilt når belegningsarbeider starter Omfatter også telting med tørking, oppvarming, samt beskyttelse av benyttede materialer mot skadelige påvirkninger i herdetiden og inntil beskyttende lag blir lagt for utførelse under kontrollerte forhold. Dette gjelder for eksempel vinterstid. - Bærelag, avrettingslag, bindlag og slitelag inngår i prosess 55 og Grunnarbeider ved konstruksjoner i fylling, løsmassearbeider og spesielle tiltak for å beskytte membran mot penetrering og/eller nedrivning inngår i prosess Armert påstøp for beskyttelse, betongslitelag, forbehandling av betong før påføring/utlegging inngår i prosess Forbehandling av stål før påføring/utlegging inngår i prosess Forbehandling av tre før påføring/utlegging inngår i prosess 86. Det vises til håndbok N200 Vegbygging, Håndbok R510 Vann og frostsikring i tunneler og den spesielle beskrivelsen. Type underlag som skal belegges, type fuktisolering, type membran og tykkelser er angitt i den spesielle beskrivelsen. Det skal utarbeides en belegningsplan hvor arbeidsoperasjoner beskrives og rekkefølge på de ulike typer arbeider framkommer. Belegningsplanen skal sikre at arbeidene utføres under tilfredsstillende forhold og på en måte som gir god kvalitet på sluttresultatet. Belegningsplan forelegges byggherren for uttalelse i god tid før utførelse. Underlaget skal være rent og tørt, fri for løse partikler, skitt, begroing, fett og olje. Ferdig rengjort underlag skal ikke trafikkeres og brudekket skal ikke brukes for lagring av materialer og utstyr før arbeidene er ferdig utført. Arbeider på eller nær flater som skal belegges og som kan forurense underlaget skal ikke utføres før asfaltbelegning er ferdig. Massetransport og bruk av utstyr for utførelse av belegningsarbeidene skal planlegges og utføres slik at forbehandlet underlag ikke forurenses og korrosjonsbeskyttelse ikke skades. Videre skal utlagt fuktisolering ikke forurenses eller skades ved at omfang av ferdsel, transport og bruk av utstyr som belaster utlagt fuktisolering minimaliseres og foregår på en mest mulig skånsom måte. Ved legging av asfaltdekker skal massetransport til utlegger om mulig foregå på ferdig utlagt asfaltdekke. Arbeidsoperasjoner som innebærer at tyngre utstyr og kjøretøy belaster utlagt fuktisolering skal planlegges og utføres slik at tiden hvor belastning opptrer blir kortest mulig. Utstyret flyttes umiddelbart etter utførelse. Forhold på produksjonsstedet/byggeplassen som påvirker kvaliteten på fuktisoleringen, slik som vær og vind, temperatur, luftfuktighet, duggpunkt, temperatur i underlaget og lignende skal registreres minst to ganger per skift og alltid når forholdene endres vesentlig. Registreringer skal oppbevares og forelegges byggherren på forlangende. For kontrollen skal entreprenøren ha følgende håndbøker, standarder og Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

142 Statens vegvesen Region sør D1-83 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris utstyr tilgjengelig - håndbok R211 Feltundersøkelser - hygrometer/psykrometer - lufttermometer - overflatetermometer - duggpunktskalkulator - skarp tynn kniv - adhesjonstester (NS-EN 1542 for betongdekker og NS-EN ISO 4624 for ståldekker) Før arbeidene starter skal entreprenøren kontrollere forbehandlet flate visuelt og måle fuktinnhold og heft til underlaget. Resultatet forelegges byggherren før arbeidene starter. På ferdig lagt og herdet epoksy på betong skal heften kontrolleres med avtrekksprøver i henhold til håndbok R211 Feltundersøkelser, metode (NS-EN 1542). Det skal tas 1 prøve bestående av 3 enkeltavtrekk for hver påbegynt 50 m2. Dersom de 5 siste prøvene tilfredsstiller kravet, kan prøvningsfrekvensen reduseres til 1 prøve for hver 500 m2. Kravet til heftfasthet er minimum 1,5 MPa for hver prøve, ingen enkeltavtrekk under 1,3 MPa. Fuktinnhold i betongunderlaget kontrolleres dersom det har betydning for heft for kleber eller fuktisolering. Kontroll av fuktinnhold i betongunderlag utføres i henhold til håndbok R211 Feltundersøkelser, metode , dersom produktleverandør ikke angir annen metode. Kontroll av kornkurve, bindemiddelinnhold og hardhet for isoleringsstøpeasfalt og Topeka 4S levert i koker: Ved hver prøvetaking skal det leveres en prøve til byggherren. Det skal tas ut minst en prøve av polymermodifisert bitumenemulsjon C60BP3 og en prøve av Topeka 4S per bru. Ved større bruer skal det tas en prøve per koker hvorav en prøve per 1000 m2 brudekke analyseres for bestemmelse av sammensetningen (kornkurve og bindemiddelinnhold) og hardhet ved stempelinntrykk i henhold til håndbok R210 Laboratorieundersøkelser, metode (NS-EN ). Masseprøver tas fra halvfull koker i henhold til håndbok R211 Feltundersøkelser, metode Forbruk av materialer registreres og rapporteres. Etter at slitelag er lagt skal dette nivelleres i de samme punktene som angitt i prosess *** Spesiell beskrivelse *** c) Betong i brudekket skal minst ha herdnet i 3 uker før belegningsarbeider kan starte. e) Kontroll av fuktinnhold i betongunderlaget skal utføres iht. metode oppgitt i generell beskrivelse i denne prosessen dersom ikke produktleverandør angir strengere metoder. Resultat av kontrollen skal forelegges byggherren før belegningsarbeid utføres Full fuktisolering type A3 Omfatter materialer og arbeider med full fuktisolering type A3-1 med epoksy og isoleringsstøpeasfalt, type A3-2 med prefabrikkert membran, type A3-3 med akrylat, polyuretan eller polyurea og heftlag eller type A3-4 med PMBbaserte asfaltmaterialer samt membraner på brudekker og konstruksjoner i fylling over og under grunnvannstanden. Beskyttelse av membran på konstruksjoner i fylling inngår i prosess 81 eller 84. Tilslutninger inngår i prosess Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

143 Statens vegvesen Region sør D1-84 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) c) Finsand for sandavstrøing skal være rent steinmateriale av god forvitringsbestandig bergart. Finsand skal ha kornstørrelse 0,5-1,5 mm og være støvfri, tørr og fri for belegg. Lufttemperatur skal være over +10 C. Relativ fuktighet skal være lavere enn 80 % for fuktisolering type A3-1, A3-2 og A3-4 og lavere enn 70 % for fuktisolering type A3-3. Underlagets temperatur skal ligge minst 3 C over duggpunktet ved påføring. Sterk sol og store temperatursvingninger må ikke forekomme. Kalde påføringer og klebing skal utføres ved fallende temperatur Fuktisolering type A3-4 med C60BP3 og Topeka 4S b) c) Polymermodifisert bitumen som benyttes til Topeka 4S skal tilfredsstille følgende krav: Det benyttes PMB 75/ som beskrevet i håndbok N200 Vegbygging. Det skal ha en elastisk tilbakegang ved 10 C på minimum 75 % og et mykningspunkt på minimum 80 C. Bruddpunkt etter Fraass skal være maksimum -20 C. Polymermodifisert bitumenemulsjon C60BP3 for fuktisolering type A3-4 skal tilfredsstille følgende materialkrav: Basisbindemidlet skal ha et mykningspunkt på minimum 60 C og en elastisk tilbakegang ved 10 C på minimum 75 %. Emulsjonen skal benevnes og dokumenteres etter metoder gitt i NS-EN og NS-EN Emulsjonen skal ha viskositet (4 mm, 40 C) på 5-10 sekunder og bindemiddelinnhold på 60 ± 2 %. Topeka 4S for fuktisolering type A3-4 skal tilfredsstille materialkrav angitt for massetypen i håndbok N200 Vegbygging. På rengjort og tørt betongdekke samt opp på betongkanter påføres C60BP3 med sprøyte eller kost i en mengde av 0,3-0,5 kg/m2 tilpasset dekkets overflatestruktur og sugeevne. Det skal ikke forekomme dammer eller helligdager. Overflate avstrøs umiddelbart med finsand i en mengde på 1,0-2,0 kg/m2. Når overflaten er tørr, normalt etter 3-24 timer, fjernes overskudd av sand med trykkluft. Kanter skal maskeres slik at overkanten av C60BP3 blir jevn. På ståldekke reduseres mengde C60BP3til 0,10-0,15 kg/m2. For øvrig som for betongdekke. På tredekke skal det benyttes et beskyttelseslag mellom tre og Topeka 4S. Laget inngår i prosess Det skal ikke benyttes C60BP3. På ferdig brutt klebing samt på tørt og rengjort underlag, legges Topeka 4S i en tykkelse på 12 mm. Massen er selvkomprimerende og legges helt inntil vertikale flater. Den hånd- eller maskinlegges med en massetemperatur som ikke må overstige 190 C. Bindlag og/eller slitelag skal legges maksimal 3 døgn etter at fuktisoleringen er utført. For å redusere klebrighet i overflaten på varme dager kan Topeka 4S avstrøs med tørr, støvfri finsand i kornstørrelse 0,5-1,5 mm i en mengde på 1-2,0 kg/ m2 før legging av slitelag. Mengde sand må ikke bli så stor at heft mellom Topeka 4S og slitelag reduseres. d) Topeka 4S for full fuktisolering type A3-4 legges med tykkelse 12 ± 3 mm. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2 m Tilslutninger b) Omfatter levering, montering og arbeider med fuktisolering ved avslutninger i sidekant brudekke og i bruender, tilslutninger til føringskanter, kantdragere eller betongrekkverk, rekkverksstolper, overvannsrør samt legging i rekkverksrom. Klemlister og forbindelsesmidler for innfesting eller avslutning av prefabrikkert membran leveres i rustfritt stål. Rustfritt stål leveres i henhold til NS-EN 10088, nummer , eller eller tilsvarende med festemidler i rustfritt stål i henhold til NS-EN ISO 3506, kvalitet A4-80. Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

144 Statens vegvesen Region sør D1-85 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Tilslutning mellom fuktisolering/slitelag og kantdrager/ føringskant/betongrekkverk Mengden måles som lengde tilslutning. Enhet: m Belegningsklasse A3 Full fuktisolering c) Det forskales med egnet stålprofil eller lignende som lett lar seg fjerne etter utlegging av slitelag. Forskaling skal bygge minimum 20 mm ut fra vertikal flate på føringskant/kantdrager og ligge an i overkant fuktisolering/ beskyttelseslag. Umiddelbart etter legging av slitelaget fjernes forskaling, hvis nødvendig varmes den opp med propanbrenner for at den skal slippe fra underlaget. Fugen fylles umiddelbart opp med Topeka 4S eller fugemasse med tilsvarende funksjon og formes med hulkil i overkant med fall ut fra føringskant/kantdrager mot slitelaget slik at vann ledes bort. Fuge skal være ren og tørr ved oppfylling. *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder tilslutning mot kantbjelke av betong. m Avslutning av fuktisolering i bruender og tilslutning mot fuger Omfatter materialer og arbeider for avslutning av fuktisolering i bruender og tilslutning mot fuger og fugeterskler. Mengden måles som lengde avslutning/tilslutning. Enhet: m Avslutning av belegning i bruender ved fugefri løsning Mengden måles som prosjektert vertikalt areal i bruende. Enhet: m Rekkverk *** Spesiell beskrivelse *** b) Det skal legges 2 lag med selvklebende asfaltmembran. c) Membran klebes til vertikal del av bruender samt 200 mm inn på bruplate og 500 mm ut på overgangsplate. Arbeidet utføres iht.leverandørens anbefalinger. m 2 8 Omfatter oppmåling, betongarbeider ved understøp av fotplater og utstøping av utsparinger for gjerdestolper og levering og montering av følgende - rekkverk på bruer og støttekonstruksjoner - beskyttelsesskjermer over elektrifisert bane - støyskjermer - overganger til vegrekkverk, endestolper, rekkverksavslutninger og støtputer - jording og merking av beskyttelsesskjerm og brurekkverk over elektrifisert bane - skjermer og sikringsgjerder for å forhindre allmenn ferdsel, klatring, leking og så videre når det er risiko for fall og andre uønskede hendelser i forbindelse med bruer og støttekonstruksjoner - inngjerding av områder som skal stenges for allmennheten av hensyn til brukonstruksjonens sikkerhet Fundamenter, utsparinger og innfestinger i inngår i prosess 84. Rekkverk under bruer inngår i prosess 75. Stålarbeider for forankringsplate på ståldekker inngår i prosess 85. Utbedring av skader på korrosjonsbeskyttelse på eksisterende rekkverk ved montering av overgang mot nytt brurekkverk inngår i prosess 88. Styrkeklasse og arbeidsbredde for rekkverk og spesielle funksjonskrav som for eksempel krav til brøytetett utførelse er angitt i den spesielle beskrivelsen. Det er angitt i den spesielle beskrivelsen om stolper skal stå i lodd eller 90 på bruas vertikalkurvatur. Merking av rekkverk skal være i henhold til håndbok N101 Rekkverk og Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

145 Statens vegvesen Region sør D1-86 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) c) d) e) vegens sideområder. Verkstedtegninger av rekkverk forelegges byggherren for uttalelse før tilvirkning i verksted starter. Mørtel for innstøping av gjerdestolper og understøp av fotplater skal være som angitt i prosess Det vises til håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder, håndbok V160 Standard vegrekkverk og håndbok V161 Standard brurekkverk. Valgte rekkverk med nødvendig dokumentasjon forelegges byggherren minimum 15 arbeidsdager før tidspunkt for oversendelse av arbeidstegninger for kantdrager og festepunkter. Brurekkverk med overganger, endestolper, endeavslutninger og støtputer skal være CE-merket, typegodkjent eller, i spesielle tilfeller, gitt egen godkjenning for aktuelt prosjekt av Vegdirektoratet. Plasstøpte betongrekkverk eller rekkverk som er en integrert del av brukonstruksjonen, godkjennes som konstruksjon hvis typegodkjenning på forhånd ikke er gitt for aktuelt prosjekt. Brurekkverk, overganger eller innfesting som avviker fra typegodkjent løsning skal godkjennes i Vegdirektoratet. Brurekkverk med overganger, endeavslutninger og støtputer skal leveres og monteres med materialkvaliteter, sammensetning og utforming og som samsvarer med CE-merket/godkjent løsning. Leverandøren skal levere CE-merke til rekkverk. Endringer i og montering av ekstrautstyr på CE-merket/godkjent løsning skal godkjennes i Vegdirektoratet på forhånd. Brurekkverk og beskyttelsesskjermer på bruer over jernbane skal i tillegg godkjennes av Jernbaneverket i hvert enkelt tilfelle. Vedrørende stål vises det til prosess 85. Del av varmforsinkede massive gjerdestolper som skal innstøpes i utsparinger og del av varmforsinket fotplate som blir eksponert mot fersk mørtel i understøp, skal beskyttes mot kjemisk reaksjon og gassutvikling som angitt i prosess Det vises til håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder, håndbok V160 Standard vegrekkverk og håndbok V161 Standard brurekkverk. Rustfrie muttere skal påføres egnet voks eller emulsjon i gjengene før montering. Det vises til prosess 85. Stolper i grunnen skal ha rammedybde som ved fullskalatest. Standardrekkverk skal ha rammedybde minimum lik 1200 mm. For å sikre at krav til rammedybde tilfredsstilles skal stolpene tydelig merkes 1200 mm fra spiss. Oppstikk over mutter for gjengestang ved innfesting i bru skal ikke være mindre enn 5 mm eller større enn boltediameteren. Forskaling av understøp må utformes slik at utlufting oppnås ved utstøping. Forbehandling, rengjøring og forvanning av betongunderlag utføres som angitt i prosess Understøp utføres i henhold til prosess Ferdig montert rekkverk skal i høyde og sideveis ikke ha skjemmende avvik fra teoretisk riktig plassering målt i høyde med øverste element i rekkverket. På rett linje skal avvik i høyde og side være maksimalt ±5 mm over 5 meters lengde. Krumme rekkverk skal ikke ha skjemmende avvik ved siktprøving langs rekkverket. Rekkverksstolpene skal ikke ha større avvik fra teoretisk riktig plassering enn ± 3 mm. Toleransekravene gjelder også for beskyttelsesskjermer og støyskjermer. Dokumentasjon på oppnådd sinktykkelse skal leveres byggherren. Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk per rekkverkstype, inkludert tillegg for vertikal- og horisontalkurvatur, dilatasjonsskjøter, avslutningsdetaljer, overganger, nedføringer og tilpasninger. Enhet: m Gang-/sykkelvegrekkverk i stål *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder gs-rekkverk i stål type Vikafjell eller tilsvarende. Omfatter også detaljprosjektering av komplett rekkverk iht. tegning K141 samt øvrig K-tegninger. Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

146 Statens vegvesen Region sør D1-87 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 87.3 Brulagre Levering, montering og innstøping av boltegruppene for rekkverk er inkludert i prosess b) Rekkverket skal tilfredsstille gjeldende krav til gs-rekkverk. Totalhøyde av rekkverk skal være 1,4 m over OK asfalt. Rekkverket skal være brøytetett over Rv35. c) Fotplate skal ikke understøpes. Stolper skal stå i lodd. Alt stål, med unntak av forbindelsemidler for innfesting i konstruksjonen (inngår i prosess ), skal varmforsinkes i klasse B iht. prosess Før varmforsinking skal overflaten blåserenses med stålkuler. Varmforsinking skal foretas etter evt. bøying. m 73 b) c) d) Omfatter levering og montering av lagre, demontering av transportsikringer, forhåndsinnstilling, understøping og faststøping. Utsparinger for lagerbolter inngår i prosess 84. Lagre skal prosjekteres, produseres og leveres i henhold til NS-EN Type og størrelse av lagrene skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Tegninger av lagre og annen nødvendig dokumentasjon forelegges byggherren minimum 10 arbeidsdager før tidspunkt for oversendelse av arbeidstegninger som viser innfesting av lagre. Forankringer skal være utformet slik at lageret enkelt kan skiftes. Fri avstand mellom rekkverksbolter skal være minimum 120 mm. Festeelementer (gjengestenger, skruer, mutre etc.) skal være i rustfritt stål i henhold til NS-EN ISO 3506, kvalitet A4-80. Stål i lagre skal være korrosjonsbeskyttet med system nummer 1 som angitt i prosess 85.3 eller varmforsinket som angitt i prosess klasse B. Stål som ikke kan beskyttes med system nummer 1 eller varmforsinkes, skal være i rustfritt stål i henhold til NS-EN 10088, nummer , , eller tilsvarende. Korrosjonsbeskyttelse skal påføres i fabrikk. For lagre i stålkonstruksjoner der det benyttes forbindelser med glidningsforhindring skal kontaktflater blåserenses og metalliseres, men ikke males. Metallbelegget skal være mellom 30 og 50 µm. Del av varmforsinket stål som blir eksponert mot fersk mørtel, skal beskyttes mot kjemisk reaksjon og gassutvikling som angitt i prosess Innstøpingsmørtel i utsparinger og mørtel for understøp skal være som angitt i prosess Lagrene skal transporteres, lagres og monteres på byggeplassen i henhold til NS-EN slik at ikke skader oppstår. Forbehandling, rengjøring og forvanning av betongunderlag utføres som angitt i prosess Innstøping i utsparinger og understøp utføres som angitt i prosess Rustfrie muttere skal påføres egnet voks eller emulsjon i gjengene før montering. Lagrene skal monteres i korrekt posisjon og med korrekt forhåndsinnstilling. Forhåndsinnstilling er angitt i den spesielle beskrivelsen. Etter faststøping/ skruing skal montasje- og transportsikringer fjernes. Monteringstoleransene for lagrene skal være tilpasset den prosjekterte utnyttelsesgraden av lagrenes deformasjons- og lastkapasitet som angitt i den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som antall lagre per lagerstørrelse og type. Enhet: stk Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

147 Statens vegvesen Region sør D1-88 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Deformasjonslagre (blokklagre) b) Med deformasjonslager forstås blokklager av gummi, armert med innstøpte stålplater der bevegelser tas som deformasjon i gummien. Lagrene skal være godkjent og testet for bruk i lave temperaturer. *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder blokklager type NB 300x400x63 eller tilsvarende for akse 1 og 2. c) Opptredende lagerreaksjoner i bruksgrensetilstanden (SLS): Vmax = 1200 kn Vmin = 800 kn 87.8 Annet utstyr Opptredende bevegelse i bruksgrensetilstanden (SLS): - Maks, bevegelse: +/- 10 mm - Maks. lagerrotasjon: 0,4 % stk 4 b) c) Omfatter levering og montering av annet utstyr. For ferjekaier vises det til håndbok V431 Ferjekaier - prosjektering, håndbok V432 Ferjekaier - eletrohydrauliske styringssystemer og håndbok V433 Ferjekaibruer - tegninger. For stålarbeider henvises det til prosess 85. Festeelementer (gjengestenger, skruer, mutre etc.) skal være i rustfritt stål i henhold til NS-EN ISO 3506, kvalitet A4-80. Rustfritt stål skal være i henhold til NS-EN 10088, nummer , , eller tilsvarende. Stål som ikke er rustfritt skal varmforsinkes i henhold til prosess , klasse B. Ståldeler som er for store til å dyppes, korrosjonsbeskyttes med system nummer 1 i henhold til prosess Fargekode på siste dekkstrøk er angitt i den spesielle beskrivelsen. Korrosjonsbeskyttelse skal påføres i fabrikk. Del av varmforsinket stål som blir eksponert mot fersk mørtel, skal beskyttes mot kjemisk reaksjon og gassutvikling som angitt i prosess Eksponert utvendig skal det benyttes UV-bestandig plast, rustfritt stål, sjøvannsbestandig aluminium eller tilsvarende. Innstøpingsmørtel i utsparinger og mørtel for understøp skal være som angitt i prosess Forbehandling, rengjøring og forvanning av betongunderlag utføres som angitt i prosess Montasjearbeider skal utføres slik at det ikke oppstår korrosjon i forbindelsespunkter som følge av bruk av ulike typer materialer og korrosjonsbeskyttelse. På betongkonstruksjoner skal innfesting utføres i innstøpte boltegrupper eller med klebeankere. På stålkonstruksjoner skal hull bores i verksted før korrosjonsbeskyttelse. Rustfrie muttere skal påføres egnet voks eller emulsjon i gjengene før montering. Kostnaden angis som rund sum. Enhet: RS Fastpunkter Omfatter levering og montering/faststøping av bolter for måling av Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

148 Statens vegvesen Region sør D1-89 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) c) d) e) fugebevegelser, nivellering og posisjonsbestemmelse (innmåling av koordinater). Innstøping av bolter skal utføres med bestandige innstøpingsmaterialer, og boltene skal være av rustfritt stål eller messing. Fastmerker for nivellering og posisjonsbestemmelse (innmåling av koordinater) skal relateres til etablerte fastmerker utenfor brua. Monterte bolter skal merkes med unikt referansenummer som benyttes ved rapportering. Målenøyaktighet er som angitt i den spesielle beskrivelsen. Rapportering skal skje på av byggherren fastsatt skjema og i henhold til den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som antall målepunkter. Enhet: stk Bolter for nivellering *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder bolter for nivellering iht. tegning K110, K120, K b) Nivelleringsbolter kan bestå av enten messing eller syrefast stål i kvalitet A4-80 iht. NS-EN ISO d) Når bru er ferdig bygd skal det utføres innmåling av nivelleringsbolter iht. tegning K143. Alle innmålinger skal verifiseres og oversendes byggherre. stk INSPEKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD c) Omfatter inspeksjon, drift og vedlikehold av bruer og ferjekaier. Prosessen omfatter kostnader for å utføre arbeidene slik at krav til trafikkavvikling tilfredsstilles og oppsamling og deponering av avfall utføres i henhold til håndbok R765 Avfallshåndtering og kontraktbestemmelsene. Arbeidene skal utføres slik at spredning av fiskesykdommer og uønskede arter ikke forekommer. Ferskvann som skal brukes ved arbeider på konstruksjoner over skal hentes fra kilder hvor det kan dokumenteres at kvaliteten er tilfredsstillende. For bruer over vassdrag kan vann hentes fra det berørte vassdraget dersom kvaliteten er tilfredsstillende. Utstyr skal desinfiseres før oppstart dersom dette kan være urent. Utførelsen skal være i samsvar med håndbok R411 Bruforvaltning. Kostnaden angis som rund sum. Enhet: RS 88.2 Vedlikehold, beskyttelse og reparasjon av betong b) c) Omfatter vedlikehold, beskyttelse og reparasjon av betong. Det henvises til NS-EN NA. Det henvises til NS-EN 1504 del 2 til 7. I tillegg vises til prosess 84, øvrige standarder referert til i denne prosessen og den spesielle beskrivelsen. Entreprenøren skal oppgi produktvalg, og det skal dokumenteres at valgte materialer tilfredsstiller spesifiserte krav. De skal oppbevares og merkes slik at det ikke kan oppstå forveksling mellom, eller sammenblanding av forskjellige produkttyper og kvaliteter. Materialspesifikasjoner og produktdatablader skal til enhver tid være tilgjengelig på byggeplassen Vann som benyttes til rengjøring, forbehandling, meisling, forvanning, etterbehandling, etc., skal være ferskvann uten innhold av skadelige stoffer for fersk eller herdet armert betong. Trykkluft skal være oljefri. Utførelsen skal være i samsvar med NS-EN NA. I tillegg vises til prosess 84, øvrige standarder referert til i denne prosessen og den spesielle Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

149 Statens vegvesen Region sør D1-90 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris d) e) beskrivelsen. Utførelsesklasse skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Arbeidene skal ikke utføres ved temperaturer lavere enn +5 C. Referansefelt Ved oppstart av arbeidet, skal det etableres et referansefelt som omfatter kritiske eller gjentagende arbeidsoperasjoner. Referansefeltet skal godkjennes av byggherren før videre arbeider kan settes i gang og skal kunne benyttes i hele arbeidsperioden. Lokalisering og størrelse på referansefeltet skal være angitt i den spesielle beskrivelsen. På referansefelt skal det dokumenteres at utførelseskrav og kontrollkrav blir oppfylt. Hensikten med referansefeltet er å - verifisere at arbeidene vil bli utført med tilfredsstillende håndverksmessig kvalitet - kontrollere at arbeidsprosedyrer i kvalitetsplanen gir tilfredsstillende resultat eller må endres - avdekke uforutsette forhold som medfører behov for nye arbeidsprosedyrer eller endring av arbeidsprosedyrer - fungere som omforent referanse på tilfredsstillende utførelse Geometriske toleranser og overflatetoleranser for de aktuelle konstruksjonsdeler skal være i henhold til toleranseklasser for nøyaktighetsklasse C, se tabell 84-1 og tabell 84-2 i prosess 84. Prøving og kontroll utføres i følgende faser - prøving og kontroll av underlaget - mottakskontroll av produkter og systemer - prøving og kontroll før og under påføring av reparasjonsmaterialer og montering av systemer - prøving og kontroll etter herding/montering Hull etter prøvetaking skal gjenstøpes og avrettes jevnt med tilgrensende betongoverflate som angitt i prosess Målinger, observasjoner og registreringer dokumenteres. Prøving og kontroll skal være i samsvar med NS-EN NA. Omfang og dokumentasjon av prøving og kontroll skal være i samsvar med kravene for angitt utførelsesklasse. I tillegg vises til prosess 84, samt standarder referert til i denne prosessen og i den spesielle beskrivelsen. Med spesifiserte krav angitt i prøving- og kontrolltabellene menes krav stilt i standarder, prosesskoden og den spesielle beskrivelsen. Entreprenøren skal utarbeide en plan for prøving og kontroll med tilhørende prosedyrer for arbeidene. Denne skal inngå i samlet kvalitetsplan for hele prosjektet og forelegges byggherren for uttalelse. Entreprenørens utførte kontroll skal dokumenteres i form av utfylt dagbok og kontrolljournal. Dagboken skal minimum inneholde opplysninger om - værforhold - dato og klokkeslett - temperatur - luftfuktighet - mannskap - utført arbeid - utført kontroll/henvisning til kontrolljournal - andre forhold av betydning for vurdering av arbeidet Kontrolljournalen skal minimum inneholde - kontrollørens navn - dato og klokkeslett - kontrollområde - beskrivelse av utført kontroll og prøvetaking - måleresultat Forbehandling og overflatebehandling av betong b) Omfatter overflatebehandling av betong, inklusive forbehandling. Følgende arbeidsoperasjoner inngår - referansefelt - forbehandling av betongflater - påføring av overflatebehandling - etterbehandling (herdetiltak) Generelle krav ved forbehandling Ved kjemisk malingsfjerning skal stoffene som benyttes ikke skade Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

150 Statens vegvesen Region sør D1-91 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris underbetongen eller etterfølgende behandling. Det må heller ikke benyttes kjemikalier som kan skade det omkringliggende miljøet. Generelle krav ved overflatebehandling Materialenes/produktenes egenskaper skal være dokumentert i henhold til NS-EN Samtlige materialer som benyttes ved overflatebehandling skal være forenlige med hverandre. Det skal fortrinnsvis benyttes materialer fra samme leverandør for å sikre dette. Dersom entreprenøren ønsker å utføre overflatebehandling med materialer fra ulike leverandører, skal dokumentasjon på at disse er forenlige med hverandre framlegges byggherren for uttalelse. Dersom betongoverflater som skal overflatebehandles har høy alkalinitet som følge av realkalisering, må overflatebehandlingen tåle dette. Hydrofoberende impregnering Hydrofoberende impregnering skal foretas med produkter basert på rene silaner uten løsemidler. Produktet skal være i krem- eller gelform. Hydrofoberende impregneringer skal være dokumentert i henhold til NS-EN Produktet skal tilfredsstille minimumskrav i NS-EN , samt krav og klasser gitt i Tabell Filmdannende belegg Filmdannende belegg skal være dokumentert i henhold til NS-EN , beskyttelsesprinsipp 1. Produktet skal tilfredsstille minimumskrav i NS-EN , samt krav og klasser gitt i Tabell c) Anti-graffiti behandling Type beskyttelse, permanent eller offerbeskyttelse, er angitt i den spesielle beskrivelsen. Anti-grafittiprodukter skal tilfredsstille krav gitt i svensk AMA Anläggning LFB. 441: Behandling av betongytor i bro med klotterskydd. Annen overflatebehandling Øvrige typer overflatebehandling skal tilfredsstille krav angitt i den spesielle beskrivelsen. Reparasjoner i underlaget må gis tilstrekkelig herde- og tørketid før forbehandling og overflatebehandling. Forbehandling Forbehandlet flate skal gi tilstrekkelig inntrengningsdybde for impregnering og heft for filmdannende overflatebehandling. Eksisterende overflatebehandling skal fjernes helt inn til ren betong. Ferdig Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

151 Statens vegvesen Region sør D1-92 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris rengjort flate skal være fri for sand, løse partikler, sementslam, sot, smuss, olje, herdemembran, kjemikalierester, mose, alger etc., i den grad dette er mulig å fjerne. Er det benyttet elektrokjemiske metoder, skal rester av reservoar, elektrolytt, korrosjonsprodukter på betongoverflaten fra elektrodenett og salter i overflaten fjernes. Støv og løst finmateriale som sitter igjen på betongoverflaten etter forbehandling skal fjernes før størkning skjer. Krav til ruhet i underlaget er avhengig av type etterfølgende overflatebehandling og er angitt i den spesielle beskrivelsen. For hydrofoberende impregneringer skal forbehandlingen i minst mulig grad medføre fjerning av støpehud. Før påføring av tykkfilmsbelegg (> 1 mm) skal forbehandling utføres med sandblåsing. For å redusere støvproblemer kan det tilsettes noe vann. Dersom entreprenøren står fritt i valg av forbehandlingsmetode, skal det velges en metode som er mest mulig skånsom både mot den underliggende betongen og det omkringliggende miljøet. Entreprenøren skal dokumentere at valgt utstyr og metode tilfredsstiller spesifiserte krav. Ved kjemisk malingsfjerning må kjemikaliene ikke ligge på flaten lenger enn nødvendig, fordi fordamping av kjemikaliene vil føre til at oppløst overflatebehandling igjen herder. Ved kjemisk malingsfjerning påføres kjemikaliene nedenfra og oppover. Den oppløste malingen fjernes også nedenfra og oppover, men avsluttende skylling/spyling utføres ovenfra og nedover. Avsluttende skylling/spyling foretas for å fjerne gjenværende rester av kjemikalier. Dersom det valgte kjemikaliet gjør det nødvendig å påføre nøytraliserende middel før skylling/spyling, må dette utføres. Avfall etter forbehandlingen skal fjernes og deponeres på offentlig godkjent mottak. Overflatebehandling Generelt Følgende krav til værforhold stilles for arbeidsutførelse: - Temperaturen på overflaten: +5 C <T<+25 C, stabil eller fallende - Temperatur i luft under utførelse: +5 C <T<+25 C, stabil eller fallende - Relativ fuktighet i luft, maksimum 95 % - Vindhastighet maksimum 10 m/s - Direkte nedbør, sol og temperaturstigning på overflaten skal unngås Hydrofoberende impregnering Underlaget skal være tilstrekkelig tørt og sugende ved påføring, slik at den foreskrevne inntrengingsdybde oppnås. Ved behov skal overflatene beskyttes mot nedbør og tørkes i en periode før påføring. Den hydrofoberende impregneringen skal påføres med kost, rulle eller sprøyte. Produktet skal påføres i en mengde som sikrer en inntrengningsdybde i betongen på minimum 3 mm. Utførelsesprosedyrer, inklusive nødvendig mengde materiale, detaljeres etter utprøving i referansefeltet. Hydrofoberende impregneringer er fargeløse og det må etableres rutiner som sikrer at alle flater blir behandlet. Tilgrensende konstruksjoner/bygningsdeler/elementer samt flater det seinere skal støpes inntil, skal tildekkes eller beskyttes for å unngå tilsøling med impregneringsproduktet. Det må utvises ekstra oppmerksomhet ved påføring av impregnering nær kjørebaner og gangarealer, da søl kan medføre friksjonstap/glatt underlag. Filmdannende belegg Underlaget skal ha tilstrekkelig ruhet til at spesifiserte heftkrav kan oppnås. Krav til fuktinnhold er avhengig av type belegg. Betongoverflater med mye porer og ujevnheter skal porefylles for sikre at konstruksjonen får en sammenhengende beleggsfilm uten hull/porer. Porefylleren dras på betongoverflaten med egnet redskap. Etterfølgende overflatebehandling påføres når porefylleren er herdet/tørket. Overflatebehandlingen (inklusive primer og ulike strøk) påføres betongoverflaten slik at det oppnås en sammenhengende beleggsfilm uten porer, pinholes etc. og med jevn tykkelse. Materialene påføres enten med kost, rulle eller sprøyte. Kosting og rulling skal avsluttes i samme retning. Avtrekking mot tilstøtende flater skal være snorrett. Ferdig flate skal være ren og uten flekker, skjolder, porer eller ujevnheter i belegget. Etterbehandling (herdetiltak) Umiddelbart etter påføring, skal tildekking av behandlet område utføres, dersom dette er nødvendig for å gi tilfredsstillende tørke- og herdeforhold samt beskyttelse mot sol, vind og nedbør. Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

152 Statens vegvesen Region sør D1-93 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris e) Prøving og kontroll av underlaget etter forbehandling utføres i henhold til tabell Mottakskontroll av produkter og systemer skal utføres som identitetskontroll. Merking og etikettering skal være i samsvar med NS-EN , sertifikat og/ eller krav angitt i den spesielle beskrivelsen. Identiteten kontrolleres også alltid før bruk av produkter. Prøving og kontroll før og under påføring av overflatebehandling utføres i henhold til tabell Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

153 Statens vegvesen Region sør D1-94 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Prøving og kontroll etter herding utføres i henhold til tabell Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

154 Statens vegvesen Region sør D1-95 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris *) Gjelder kun filmdannende overflatebehandling **) Gjelder kun hydrofoberende impregnering Alle sår i overflatebehandlingen etter prøvetaking skal utbedres og overflatebehandles med samme produkt som øvrige flater. Mengden måles som rengjort og overflatebehandlet areal. Ved beregning av nettoareal skal åpninger og utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,5 m2 ikke trekkes fra. Enhet: m Antigraffitibehandling c) Omfatter fjerning av graffiti og påføring av antigraffitibehandling. Fjerning av graffiti skal utføres med materialer og metoder som påvirker betongoverflaten minst mulig. Det vises for øvrig til den spesielle beskrivelsen. Akkumulert Hovedprosess 8 : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

155 Statens vegvesen Region sør D1-96 Rv35 Vikerskogen gangbru pr.nr Brunr: Vikerskogen gangbru D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 8: Bruer og kaier Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Antigraffitibehandling Omfatter antigraffitibehandling, type permanent eller offerbeskyttelse. *** Spesiell beskrivelse *** Gjelder alle synlige betongflater som er mindre enn 3 m over terreng (ekskl. innside av kantbjelker). Omfatter også rengjøring av betongoverflaten før påføring. b) Som impregneringsmiddel benyttes PSS20 eller tilsvarende levert av lokal leverandør. Det skal ikke benyttes voksbasert middel. c) Det skal benyttes lokal leverandør for å forenkle fremtidig vedlikehold. m 2 60 Sum Hovedprosess 8, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

156 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

157 Statens vegvesen Konkurransegrunnlag Tekniske tegninger Vikerskogen gangbru Rv 35 Modum kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: Trafikkgrunnlag (ÅDT): Region sør Drammen kontorsted Hp 05 km 10,90-11,50 - Vikersund Prosjektnummer: b01

158 TEGNINGSLISTE 1 Rv Vikerskogen gangbru TILBUDSTEGNINGER Arkiv nr. Utsend. Tegn.nr. Tegningstittel Tegningsdato Rev. Revisjonsdato Målestokk X A001 Forside X A002 Tegningsliste Merknad X C001 Plan og profil, profil :500 X F001 Normalprofil turveg og overbygning Som vist X F002 Normalprofil, Rv :100 J001 Støttemur akse 1 X K101 Oversiktstegning Som vist X K102 Grave-, sprengnings- og tilbakefyllingsplan Som vist X K110 Landkar akse Som vist X K120 Landkar akse Som vist X K130 Bruoverbygning. Plan og snitt Som vist X K131 Bruoverbygning. Vingemurer og oppleggsbjelke Som vist X K132 Bruoverbygning. Snitt og detaljer Som vist X K140 Lager Som vist X K141 Rekkverk Som vist X K142 Belegningsdetaljer Som vist K143 IDV-plan Ikke i konk.gr.lag K150 Landkar akse 1. Armering Ikke i konk.gr.lag K151 Landkar akse 2. Armering Ikke i konk.gr.lag K152 Bruoverbygning. Armering. Plan og snitt Ikke i konk.gr.lag K153 Bruoverbygning. Armering. Vingemurer og oppleggsbjelke Ikke i konk.gr.lag X K154 Bruoverbygning. Armering. Snitt og detaljer Ikke i konk.gr.lag K199 Typisk armering Som vist X U001 Tverrprofiler, profil :200 X U002 Tverrprofiler, profil :200 X U003 Tverrprofiler, profil :200 X U004 Tverrprofiler, profil :200 X U005 Tverrprofiler, profil :200 X W001 Grunnerverv :500 Utarbeidet av Multiconsult AS Saksbehandler: Ottar Langehaug Statens vegvesen Region sør Utarbeidet dato: Tegningsnr. Revisjon Oppdragsnr.: PROFnr.: B01 Rv35 Revidert dato: Oppdragsleder: Inger Lise Hole Arkiv nr.: A Hp5 km Vikerskogen gangbru A002 -

159 95/2 95/ /179 95/179 95/343 95/ /222 95/2 95/219 95/ /221 Haukveien

160

161 ,6 1,2 4,39 0,96 1,2 0,46

162 PROFIL NR. VERT.KURV. HOR.KURV. BREDDEUTV. TVERRFALL H.kj.b.k. V.kj.b.k. R=50 R= s=-20,0 R= R=50 R= 8 8 R=3,5 0,0% Merknader: 1. Generelt -Veg over bru: Gangvei -Veg under bru, fremtidig planlagt: Rv35, dimensjoneringsklasse H5, DT 13800, fartsgrense 90 km/t -Bruoverbygning: Prefabrikkerte spennarmerte betongbjelker i samvirke med plasst pt betongdekke -F ringsbredde bru: 3,38 m (tilpasset prefab.elementl sning) -Brulengde: 28,28 m (akseavstand) -Koordinatsystem: NTM Sone 9, h ydereferansesystem NN2000 -Ferdigstilt r: PROFIL H. 117,32 117,39 117,45 117,48 117,49 117,48 117,46 117,44 117,42 117,40 117,38 117,36 117,34 117,32 117,30 117,28 117,26 117,24 117,22 117,20 117,18 117,16 117,14 117,12 117,10 117,08 117,06 117,04 117,02 117,00 116,98 116,96 116,94 116,92 116,90 116,88 116,86 116,83 116,79 116,73 116,64 2. Prosjekteringsgrunnlag -Bruprosjektering, h ndbok N400, versjon 2015 (eurokodeutgave) TERRENG H. 114,42 114,44 114,48 114,54 114,55 114,66 114,73 114,87 115,02 115,14 115,41 114,49 114,48 114,07 111,43 110,31 110,47 110,62 110,71 110,72 110,71 110,71 110,71 110,68 110,64 110,61 110,57 110,50 110,48 110,46 110,75 111,34 111,91 112,46 113,02 113,63 114,53 115,10 114,97 114,84 114,41 -NS-EN Eurokode standarder -Prosesskode 2, h ndbok R762, versjon 2015 OVERBYGN.T. 20 CM 3. Prosjekterings- og utf relsesklasser -P litelighetsklasse: 3 iht. NS-EN 1990:2002+NA:2008 [tab.na.a1(901)] -Kontrollklasse: Utvidet (U) iht. NS-EN 1990:2002+NA:2008 (NA.A1.3.1) -Utf relsesklasse, betong: 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA: Slitelag og fuktisolering Framtidig Rv.35 -Fuktisoleringssystem A3-4 iht. h ndbok R762 (Prosesskode 2) PR Bruplatelengde Eksisterende Rv.35 PR Bru 380 -Slitelag av asfalt, fuktisolering og asfalt totalt 70 mm -Brua er dimensjonert for egenvekt av belegning = 2,0 kn/m 5. Konstruksjonsmaterialer -Betong - plasst pt: -Slakkarmering: B500NC (NS ) B45 SV-Standard -Betong - prefabrikkerte bjelker: B55 SV-Standard Spennarmering: f pk/f = 1860/1640 MPa p0,1k +118,0 +117, % Fundamentering -Kontaktst p p berg, bergbolter benyttes 7.Lager/fuger -Akse 1 og 2: Blokklager type NB 300x400x63, 2 stk pr. akse 8.Rekkverk -GS-rekkverk i st l, min. h yde 1,4 m +116,0 +115,0 +114,0 +113,0 +112,0 +111, :1 1 1:2 12 min SNITT B-B A1=1:50 1 A3=1: % 3.0% 1:1, Detaljprosjektering av prefabrikkerte elementer Tegnforklaringer: Entrepren ren er ansvarlig for detaljprosjektering av prefabrikkerte bjelker i samvirke med plasst pt betongdekke, ref. H ndbok R762 prosess Antatt ok eksisterende berg Teoretisk sprengningslinje Eksisterende terreng Eksisterende brulandkar rives i sin helhet +110,0 +109,0 2 Eksisterende Rv Landkar i plasst pt betong Plasst pt brunese og oppleggsbjelke Plasst pt vingemur 8 Prefabrikkerte spennarmerte betongbjelker type Super-I 750 eller tilsvarende, 4 stk ordin re og 2 stk spesialprodusert med kantbjelke OPPRISS A-A A1=1:100 A3=1:200 9 Plasst pt brudekke 10 Fuktisolering og slitelag 11 GS-rekkverk, br ytetett over Rv35 12 Framtidig terreng 1 Framtidig Rv Blokklager type NB 300x400x63 eller tilsvarende 14 Overgangsplate 15 T rrmur Kraftlinje/ luftlinje 7 15 B M lsetting gjelder framtidig planlagt Rv35. Brulengde, sprengningsprofil og vegens tverrprofil inkl. gr fter og skr ninger er tilpasset denne. A Bru. A Henvisninger: K101 Oversiktstegning. Plan, oppriss og snitt K102 Grave-, sprengnings- og tilbakefyllingsplan K110 Landkar akse 1. Plan, oppriss og snitt K120 Landkar akse 2. Plan, oppriss og snitt K130 Bruoverbygning. Plan og snitt K131 Bruoverbygning. Vingemurer og oppleggsbjelke K132 Bruoverbygning. Snitt og detaljer K140 Lager K141 Rekkverk K142 Belegningsdetaljer K143 IDV-plan B 16 MAL_TEGNING.SA1 PLAN A1=1:100 A3=1:200 GS-veg Revisjon Revisjonen gjelder Godkjent Utarb. Kontr. Rev.dato Rv. 35 Vikersund Hp 5, km Vikerskogen gangbru Oversiktstegning Plan, oppriss og typisk snitt Saksnr.: Tegningsdato Bestiller Produsert for Produsert av Prosjektnummer Prosjektfasenummer Arkivreferanse M lestokk A1-format Statens vegvesen Region s r Multiconsult AS B01 A :100, 1: RIB\ Tegninger\2. Egne tegninger\3. Tegningsfiler\ Konkurransegrunnlag Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Koordinatsystem EUREF89NTM/NN2000 Tegningsnummer / revisjonsbokstav K101 - ilh henk klj MULTICONSULT AS...\

163 Merknader: 1. Graving/ pigging/ sprenging -Vist bergniv er usikkert. Dette gjelder spesielt i akse 2. Berg avdekkes snarest mulig etter byggestart. OK berg innm les og innm linger oversendes byggherre. - Byggegrop reskes og avrettes iht. kontraktens prosess For betongst p direkte mot berg skal overflaten finreskes iht. prosess Krav til fyllmasser - Fyllmasser under og bak konstruksjonen, som kan bli utsatt for frost, skal ha gradering som gj r massene telesikre (T1) og selvdrenerende, samt ikke best av vann mfintlige materialer. Andel finstoffer mindre enn 0,063mm skal ikke overstige Grense for bruk av tungt komprimeringsutstyr inn mot konstuksjonen Framtidig Rv.35 Eksisterende Rv.35 2 Grense for bruk av tungt komprimeringsutstyr inn mot konstuksjonen % av totalmengden i en materialpr ve med steinst rrelser opp mot 22,4 mm. - Kornfordeling av fyllmasser skal dokumenteres og kornfordelingsanalyser skal oversendes byggherren. - Fyllmasser med humusinnhold st rre enn 3% (etter gl detapmetoden) skal ikke benyttes. - Fyllmasser skal ikke inneholde sn, is eller teleklumper. - Fyllmassene skal v re fuktig ved komprimering og det vil v re n dvendig vanne f r arbeidene starter, samt kontinuerlig under utlegging og komprimering. N dvendige vannmengder er avhengig av oppfyllingshastighet og materialtyper, 10 dette m tilpasses slik at man oppn r best mulig komprimeringsresultat Fyllmasser som ikke tilfredsstiller filterkriteriene mot bakenforliggende grunn, skal skilles fra denne med et drenerende sjikt eller fiberduk. 3. Tilbakefylling: - Under tilbakefylling skal niv forskjellen i hver bruende ikke overstige 1,0 m. - Komprimeringsutstyr er avhengig av de massene som skal komprimeres, samt tilh rende krav til lagtykkelser og passeringer. Underveis i komprimeringsarbeidet skal man forvisse seg om at materialet ikke knuses un dvendig, og komprimeringsutstyr og antall passeringer skal tilpasses dette. 3 - Fyllingens komprimeringsgrad fastlegges ved nivellement i rutenett p 2x2 meter :1 1:2 1:1,45 1:1, Gjennomsnittlig setning ved siste overfart med komprimeringsutstyret skal v re mindre enn 10% av total gjennomsnittlig setning, eller mindre enn 2 mm. - Vibrerende komprimering med tungt utstyr (>1,5 tonn) skal ikke utf res n rmere konstruksjonselementene enn 7 meter. - Vertikale avgrensninger mellom ulike masser er vist teoretisk. M l angitt som minimumsm l p tegning er for minste fraksjon, og lagvis oppfylling med naturlig rasvinkel ("taggete" utf relse) kan godtas Tegnforklaringer: 1 Antatt ok eksisterende berg 2 2 Teoretisk sprengningslinje, pigget niv LENGDESNITT A-A A1=1:100 A3=1: Framtidig Rv Eksisterende terreng Graveskr ning, prinsipp Fiberduk bruksklasse 4. Behov vurderes i samr d med byggherre Avrettingslag 150 mm pukk i fraksjon 8/32 mm avrettet og forkilt i toppen med 4/8 mm. Komprimeres til min. 95% Modifisert proctor. Selvdrenerende, velgradert og lett komprimørbare steinmasser. Det skal benyttes masser av knuste steinmaterialer (pukk/ kult) med sortert fraksjon 22/120. Fyllmassene skal tilf res forsiktig inn mot konstruksjonen slik at man unng r skade p konstruksjonen. Det komprimeres lagvis i tykkelser p mm med vibrovals p inntil 1,5 tonn totalvekt og min. 5 overfarter. Det kan eventuelt benyttes tyngre utstyr (1,5-6 tonn) dersom dette utf res med avsl tt vibrator. Pukk/ sprengstein med maksimal steinst rrelse lik 2/3 av lagtykkelsen, maks 300 mm. For vrig som Sprengsteinsfylling Forsterkningslag og vegoverbygning 11 Framtidig terreng 12 T rrmur :1,5 4 Henvisninger: 1:1,5 K101 Oversiktstegning. Plan, oppriss og snitt K102 Grave-, sprengnings- og tilbakefyllingsplan K110 Landkar akse 1. Plan, oppriss og snitt :1,5 Bru. K120 Landkar akse 2. Plan, oppriss og snitt K130 Bruoverbygning. Plan og snitt K131 Bruoverbygning. Vingemurer og oppleggsbjelke A A K132 Bruoverbygning. Snitt og detaljer PLAN A1=1:100 A3=1: :1,5 12 GS-veg Revisjon Revisjonen gjelder Godkjent Utarb. Kontr. Rev.dato Rv. 35 Vikersund Hp 5, km Vikerskogen gangbru Grave-, sprengnings- og tilbakefyllingsplan Saksnr.: Tegningsdato Bestiller Produsert for Produsert av Prosjektnummer Prosjektfasenummer Arkivreferanse M lestokk A1-format Statens vegvesen Region s r Multiconsult AS B01 A :100 MAL_TEGNING.SA RIB\ Tegninger\2. Egne tegninger\3. Tegningsfiler\ Konkurransegrunnlag Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Koordinatsystem EUREF89NTM/NN2000 Tegningsnummer / revisjonsbokstav K102 - ilh henk klj MULTICONSULT AS...\

164 X X Merknader: 1. Prosjekterings- og utf relsesklasser -P litelighetsklasse: 3 iht. NS-EN 1990:2002+NA:2008 [tab.na.a1(901)] Bru. 1 -Kontrollklasse: Utvidet (U) iht. NS-EN 1990:2002+NA:2008 (NA.A1.3.1) -Utf relsesklasser, betong: -Utf relsesklasse 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010 -N yaktighetsklasse iht. h ndbok R762:2015 (prosesskode 2), prosess 84: Klasse B: Generelt -Klasse A: Kantbjelke Konstruksjonsmaterialer, betong Materialkvalitet: -Betong: B45 SV-Standard -Slakkarmering: B500NC (NS ) 4 4 +xx +xx -Bestandighetsklasse: MF40 -Tilslag: D maks = 22 mm -Overdekning: Iht. h ndbok N400, versjon 2015 (se armeringstegninger) 165 -Synlige skarpe hj rner avfases 20x20 mm dersom annet ikke er angitt Fundamentering p berg -Avdekket bergoverflate skal vurderes av geolog for fastsl bergets kvalitet og styrke. Behov for bergbolter avtales i samr d med byggherre (prosess 83.76). -Bergoverflate skal ved behov jevnes ut med pigging, eventuelt forsiktig sprengning. Utjevnet bergoverflate skal i omr det under fundament finrenskes 200 etter prosess Behov for pigging vurderes i samr d med byggherren n r bergoverflaten er avdekket. Rensk av bergoverflate hvor det ikke er behov +xx xx for pigging/sprengning utf res etter prosess Bergoverflaten skal innm les for kontroll av fundamentets plassering i h yden og h ydem l p vegger. Tegning vil eventuelt bli revidert med hensyn til disse forhold. Entrepren ren er ansvarlig for n dvendig innm ling. Tegnforklaringer: Antatt ok eksisterende berg Teoretisk sprengningslinje Eksisterende terreng 4140 min ca : T rresteinsmurer se tegning J101. Tilpasses nytt landkar og eksist. berg 4 stk varmforsinkede bergbolter 25. Gyses min mm inn i fast berg. Det benyttes bolter med st lkvalitet B500 NC iht. NS Boltene skal varmforsinkes minst 65 um og pulverlakkeres med epoxy iht- NS-EN Dette iht. prosess Etter graving og evt. pigging skal bergets styrke, OPPRISS A-A kvalitet og behov for bergbolter vurderes av geolog. A1=1:20 A3=1:40 6 Betongavretting/ underst p til berg med konstruksjonsbetong B45, tykkelse mm. Underst p tykkere enn 500 mm skal armeres. 8 Horisontal hylle for framtidig jekking SNITT B-B A1=1:20 A3=1:40 9 Blokklager type NB 300x400x63 eller tilsvarende 10 Masseutskifting med pukk/sprengstein ned til berg 11 Bolt for nivellering 12 Jekkepunkt Y Y Bru. B Henvisninger: K101 Oversiktstegning. Plan, oppriss og snitt 200 K102 Grave-, sprengnings- og tilbakefyllingsplan K110 Landkar akse 1. Plan, oppriss og snitt 5 K120 Landkar akse 2. Plan, oppriss og snitt K130 Bruoverbygning. Plan og snitt K131 Bruoverbygning. Vingemurer og oppleggsbjelke K132 Bruoverbygning. Snitt og detaljer K140 Lager K141 Rekkverk K142 Belegningsdetaljer 2000 K143 IDV-plan A A Teoretiske koordinater for fundament: KOORDINATER PUNKT X Y Revisjon Revisjonen gjelder Godkjent Utarb. Kontr. Rev.dato Saksnr.: Tegningsdato MAL_TEGNING.SA1 B PLAN A1=1:20 A3=1: Rv. 35 Vikersund Hp 5, km Vikerskogen gangbru Bestiller Produsert for Produsert av Prosjektnummer Prosjektfasenummer Arkivreferanse Statens vegvesen Region s r Multiconsult AS B01 A Landkar akse 1 M lestokk A1-format 1:20 Konkurransegrunnlag Koordinatsystem EUREF89NTM/NN2000 R 0 Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Tegningsnummer / revisjonsbokstav K110 - lej henk klj

165 Bru xx 7 min (til uk bruplate) xx 3 Merknader: 1. Prosjekterings- og utf relsesklasser -P litelighetsklasse: 3 iht. NS-EN 1990:2002+NA:2008 [tab.na.a1(901)] -Kontrollklasse: Utvidet (U) iht. NS-EN 1990:2002+NA:2008 (NA.A1.3.1) -Utf relsesklasser, betong: -Utf relsesklasse 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010 -N yaktighetsklasse iht. h ndbok R762:2015 (prosesskode 2), prosess 84: -Klasse B: Generelt -Klasse A: Kantbjelke 2. Konstruksjonsmaterialer, betong -Materialkvalitet: -Betong: -Slakkarmering: B500NC (NS ) -Bestandighetsklasse: MF40 B45 SV-Standard 3 -Tilslag: -Overdekning: D maks = 22 mm Iht. h ndbok N400, versjon 2015 (se armeringstegninger) -Synlige skarpe hj rner avfases 20x20 mm dersom annet ikke er angitt 3. Fundamentering p berg Avdekket bergoverflate skal vurderes av geolog for fastsl bergets kvalitet og styrke. Behov for bergbolter avtales i samr d med byggherre (prosess 83.76). -Bergoverflate skal ved behov jevnes ut med pigging, eventuelt forsiktig sprengning. Utjevnet bergoverflate skal i omr det under fundament finrenskes etter prosess Behov for pigging vurderes i samr d med byggherren n r bergoverflaten er avdekket. Rensk av bergoverflate hvor det ikke er behov for pigging/sprengning utf res etter prosess Bergoverflaten skal innm les for kontroll av fundamentets plassering i h yden og h ydem l p vegger. Tegning vil eventuelt bli revidert med hensyn til disse forhold. Entrepren ren er ansvarlig for n dvendig innm ling. Tegnforklaringer: Antatt ok eksisterende berg Pigget bergniv Eksisterende terreng i cl veg Gravelinje stk varmforsinkede bergbolter 25. Gyses min mm inn i fast berg. Det benyttes bolter med st lkvalitet B500 NC iht. NS Boltene skal 200 varmforsinkes minst 65 um og pulverlakkeres med epoxy iht- NS-EN Dette iht. prosess Etter graving og evt. pigging skal bergets styrke, kvalitet og behov for bergbolter vurderes av geolog. 1:1, xx xx Betongavretting/ underst p til berg med konstruksjonsbetong B45, tykkelse mm. Underst p tykkere enn 500 mm skal armeres. Framtidig terreng Horisontal hylle for framtidig jekking Blokklager type NB 300x400x63 eller tilsvarende 10 Masseutskifting med pukk/sprengstein ned til berg 4 11 Bolt for nivellering OPPRISS A-A 750 1:1,5 12 Jekkepunkt A1=1: A3=1: Bru 1200 B SNITT B-B A1=1:20 A3=1:40 min Henvisninger: K101 Oversiktstegning. Plan, oppriss og snitt K102 Grave-, sprengnings- og tilbakefyllingsplan K110 Landkar akse 1. Plan, oppriss og snitt X K120 Landkar akse 2. Plan, oppriss og snitt K130 Bruoverbygning. Plan og snitt K131 Bruoverbygning. Vingemurer og oppleggsbjelke Y K132 Bruoverbygning. Snitt og detaljer K140 Lager K141 Rekkverk K142 Belegningsdetaljer K143 IDV-plan 2 A A X Y Teoretiske koordinater for fundament: KOORDINATER PUNKT X Y Revisjon Revisjonen gjelder Godkjent Utarb. Kontr. Rev.dato Rv. 35 Vikersund Hp 5, km Vikerskogen gangbru Landkar akse 2 Saksnr.: Tegningsdato Bestiller Produsert for Produsert av Prosjektnummer Prosjektfasenummer Arkivreferanse M lestokk A1-format Statens vegvesen Region s r Multiconsult AS B01 A :20 MAL_TEGNING.SA RIB\ Tegninger\2. Egne tegninger\3. Tegningsfiler\ PLAN A1=1:20 A3=1:40 B Konkurransegrunnlag Koordinatsystem EUREF89NTM/NN2000 Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Tegningsnummer / revisjonsbokstav K120 - lej henk klj MULTICONSULT AS...\ ORIGINALFORMAT: A1

166 PROFIL NR. VERT.KURV. HOR.KURV. BREDDEUTV. TVERRFALL H.kj.b.k. V.kj.b.k. R=50 R= s=-20,0 % R= R=50 R= 8 8 R=3,5 0,0% Merknader: 1. Prosjekterings- og utf relsesklasser -P litelighetsklasse: 3 iht. NS-EN 1990:2002+NA:2008 [tab.na.a1(901)] -Kontrollklasse: Utvidet (U) iht. NS-EN 1990:2002+NA:2008 (NA.A1.3.1) -Utf relsesklasser, betong: -Utf relsesklasse 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010 -N yaktighetsklasse iht. h ndbok R762:2015 (prosesskode 2), prosess 84: -Klasse B: Generelt -Klasse A: Kantbjelke 2. Konstruksjonsmaterialer, plasst pt betong PROFIL H. TERRENG H. OVERBYGN.T. 117,39 114,44 117,45 114,48 117,48 114,54 117,49 114,55 117,48 114,66 117,46 114,73 114,87 117,44 117,42 115,02 117,40 115,14 117,38 115,41 117,36 114,49 117,34 114,48 117,32 114,07 117,30 111,43 117,28 110,31 117,26 110,47 117,24 110,62 117,22 110,71 117,20 110,72 117,18 110,71 117,16 -Materialkvalitet: -Betong - plasst pt: -Slakkarmering: B500NC (NS ) B45 SV-Standard -Betong - prefabrikkerte bjelker: B55 SV-Standard -Spennarmering: f pk/f = 1860/1640 MPa p0,1k -Bestandighetsklasse: MF40 -Tilslag: D maks = 22 mm -Overdekning: Iht. h ndbok N400, versjon 2015 (se armeringstegninger) -Synlige skarpe hj rner avfases 20x20 mm dersom annet ikke er angitt 3. Detaljprosjektering av prefabrikkerte elementer -Entrepren ren er ansvarlig for detaljprosjektering av prefabrikkerte bjelker i samvirke med plasst pt betongdekke, ref. H ndbok R762 prosess Tverrstag mellom prefabrikkerte bjelker (Totallengde bruplate) (Prefabrikkerte bjelker) x 1500 = Entrepren ren er ansvarlig for sikre at overdekningningskrav tilfredsstilles ogs ved utsparinger for tverrstag. -Tverrstag og n dvendig tilbeh r som skal bli st ende i driftsfasen skal v re i syrefast kvalitet i ht NS-EN nr (AISI 316L). Tilbeh r i form av skiver, muttere etc kvalitet A4-80 iht. NS-EN ISO L sning for avslutning av stag i ytterkant ytre bjelkeelmenter skal godkjennes av byggherren. D K131 A K D 7 7 K131 K ca A K A K131 A K132 A A C 12 B K132 B K C K B K131 Bru B K132 Tegnforklaringer: 1 Prefabrikkerte spennarmerte betongbjelker type Super-I 750 eller tilsvarende, 4 stk ordin re og 2 stk spesialprodusert med kantbjelke 2 Plasst pt brudekke 3 Fuktisolering og slitelag 4 GS-rekkverk, br ytetett over Rv35 5 Innst pte boltegrupper med skj tehylser for rekkverksinnfesting se tegn. K141 6 Plasst pt vingemur 7 Plasst pt brunese 8 Overgangsplate 9 Dryppnese 10 Armering i prefabrikkerte bjelker f res opp i plasst pt brudekke (illustrasjon). Dimensjoneres av entrepren r 11 Armering 16 c150 med skj tehylse i rustfritt st l kvalitet i hht. prosess GS-veg Lengde skj tehylse min. 140 mm. Dimensjoneres endelig av entrepren r. Se for vrig prosess PLAN A1=1: Drenshull 50 i underflens prefabrikkerte bjelker. Gjelder kun i profil ca 75,6 A3=1:200 Bru. Henvisninger: K101 Oversiktstegning. Plan, oppriss og snitt Detalj 1 K ,71 117,14 110,71 117,12 110,68 117,10 110,64 110,61 117,08 110,57 117,06 20 CM 117,04 110,50 117,02 110,48 117,00 110,46 116,98 110,75 116,96 111,34 111,91 116,94 116,92 112,46 116,90 113,02 116,88 113,63 116,86 114,53 116,83 115,10 116,79 114,97 116,73 114,84 114,41 116,64 116,54 114,67 K102 Grave-, sprengnings- og tilbakefyllingsplan K110 Landkar akse 1. Plan, oppriss og snitt K120 Landkar akse 2. Plan, oppriss og snitt K130 Bruoverbygning. Plan og snitt K131 Bruoverbygning. Vingemurer og oppleggsbjelke K132 Bruoverbygning. Snitt og detaljer K140 Lager K141 Rekkverk K142 Belegningsdetaljer K143 IDV-plan SNITT A-A A1=1:20 A3=1:40 Revisjon Revisjonen gjelder Godkjent Utarb. Kontr. Rev.dato Rv. 35 Vikersund Hp 5, km Vikerskogen gangbru Bruoverbygning. Plan og snitt Konkurransegrunnlag Saksnr.: Tegningsdato Bestiller Produsert for Produsert av Prosjektnummer Prosjektfasenummer Arkivreferanse M lestokk A1-format Koordinatsystem Statens vegvesen Region s r Multiconsult AS B01 A :100, 1:20 EUREF89NTM/NN2000 Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Tegningsnummer / revisjonsbokstav K130 - lej henk klj MAL_TEGNING.SA1 MULTICONSULT AS...\ RIB\ Tegninger\2. Egne tegninger\3. Tegningsfiler\

167 1 2 Merknader: 1. Prosjekterings- og utf relsesklasser Prefabrikkerte bjelker Prefabrikkerte bjelker (typ.) 1500 (typ.) +xxx +xxx E F 1500 (typ.) 1500 (typ.) xxx +xxx -P litelighetsklasse: 3 iht. NS-EN 1990:2002+NA:2008 [tab.na.a1(901)] -Kontrollklasse: Utvidet (U) iht. NS-EN 1990:2002+NA:2008 (NA.A1.3.1) -Utf relsesklasser, betong: -Utf relsesklasse 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010 -N yaktighetsklasse iht. h ndbok R762:2015 (prosesskode 2), prosess 84: -Klasse B: Generelt -Klasse A: Kantbjelke 2. Konstruksjonsmaterialer, plasst pt betong 80 -Materialkvalitet: -Betong - plasst pt: B45 SV-Standard Betong - prefabrikkerte bjelker: B55 SV-Standard -Slakkarmering: B500NC (NS ) -Spennarmering: f pk/f = 1860/1640 MPa p0,1k -Bestandighetsklasse: MF40 -Tilslag: -Overdekning: D maks = 22 mm Iht. h ndbok N400, versjon 2015 (se armeringstegninger) % % Synlige skarpe hj rner avfases 20x20 mm dersom annet ikke er angitt 3. Detaljprosjektering av prefabrikkerte elementer -Entrepren ren er ansvarlig for detaljprosjektering av prefabrikkerte bjelker i Tegnforklaringer: 1 samvirke med plasst pt betongdekke, ref. H ndbok R762 prosess Landkar i plasst pt betong 2 Plasst pt oppleggsbjelke fall p OK f lger bru % Plasst pt brunese Plasst pt vingemur t=380 mm Prefabrikkerte spennarmerte betongbjelker type Super-I 750 eller tilsvarende, 4 stk ordin re og 2 stk spesialprodusert med kantbjelke 6 Plasst pt brudekke 7 Blokklager type NB 300x400x63 eller tilsvarende Fuktisolering og slitelag Overgangsplate 10 Innst pte boltegrupper med skj tehylser se tegning K Neoprenshims t=6 mm OPPRISS A-A OG SPEILVENDT D-D E F OPPRISS B-B OG SPEILVENDT C-C 12 Sliss/spor for dryppnese avsluttes ca 1,0 m utenfor oppleggsbjelke og f res ut til ytterkant bjelke 13 Jekkepunkt A1=1:20 A3=1:40 A1=1:20 A3=1:40 14 Armering i prefabrikkerte bjelker f res opp i plasst pt brudekke (illustrasjon). Dimensjoneres av entrepren r 15 Armering 16 c150 med skj tehylse i rustfritt st l kvalitet i hht. prosess Lengde skj tehylse min. 140 mm. Dimensjoneres endelig av entrepren r. Se for vrig prosess Armering 6 stk 16 pr. ytterbjelke med skj tehylse i rustfritt st l kvalitet iht. prosess Lengde skj tehylse min 140 mm. St pes inn i prefabrikkert bjelke Bru. Bru. 17 og kobles til armering i plasst pt vingemur. Se for vrig prosess Armering 2x3 stk 20 pr. ytterbjelke med skj tehylse i rustfritt st l kvalitet iht. prosess Lengde skj tehylse min 140 mm. St pes inn i prefabrikkert bjelke og kobles til armering i plasst pt vingemur. Se for vrig prosess Armering 8 stk 16 pr. bjelke med skj tehylse i rustfritt st l kvalitet iht. prosess Lengde skj tehylse min 140 mm. St pes inn i prefabrikkert bjelke og kobles til armering i plasst pt brunese. Se for vrig prosess Henvisninger: K101 Oversiktstegning. Plan, oppriss og snitt K102 Grave-, sprengnings- og tilbakefyllingsplan K110 Landkar akse 1. Plan, oppriss og snitt K120 Landkar akse 2. Plan, oppriss og snitt K130 Bruoverbygning. Plan og snitt K131 Bruoverbygning. Vingemurer og oppleggsbjelke K132 Bruoverbygning. Snitt og detaljer K140 Lager K141 Rekkverk 6 6 K142 Belegningsdetaljer K143 IDV-plan Vari Vari MAL_TEGNING.SA1 SNITT E-E SNITT F-F Revisjon Revisjonen gjelder Godkjent Utarb. Kontr. Rev.dato Rv. 35 Vikersund Hp 5, km Vikerskogen gangbru Bruoverbygning. Vingemurer og oppleggsbjelke Saksnr.: Tegningsdato Bestiller Produsert for Produsert av Prosjektnummer Prosjektfasenummer Arkivreferanse M lestokk A1-format Statens vegvesen Region s r Multiconsult AS B01 A : RIB\ Tegninger\2. Egne tegninger\3. Tegningsfiler\ A1=1:20 A3=1:40 A1=1:20 A3=1:40 Konkurransegrunnlag Koordinatsystem EUREF89NTM/NN2000 Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Tegningsnummer / revisjonsbokstav K131 - lej henk klj MULTICONSULT AS...\

168 Merknader: Midlertidig posisjon av forankringsjern. B yes til endelig posisjon etter fylling og komprimering Prosjekterings- og utf relsesklasser -P litelighetsklasse: 3 iht. NS-EN 1990:2002+NA:2008 [tab.na.a1(901)] -Kontrollklasse: Utvidet (U) iht. NS-EN 1990:2002+NA:2008 (NA.A1.3.1) -Utf relsesklasser, betong: -Utf relsesklasse 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010 -N yaktighetsklasse iht. h ndbok R762:2015 (prosesskode 2), prosess 84: -Klasse B: Generelt -Klasse A: Kantbjelke Konstruksjonsmaterialer, plasst pt betong -Materialkvalitet: -Betong - plasst pt: B45 SV-Standard 250 min 2x % 750 min 2x : : Tegnforklaringer: 1 -Betong - prefabrikkerte bjelker: B55 SV-Standard -Slakkarmering: B500NC (NS ) -Spennarmering: f pk/f = 1860/1640 MPa p0,1k -Bestandighetsklasse: MF40 -Tilslag: -Overdekning: Landkar i plasst pt betong D maks = 22 mm -Synlige skarpe hj rner avfases 20x20 mm dersom annet ikke er angitt 3. Detaljprosjektering av prefabrikkerte elementer Iht. h ndbok N400, versjon 2015 (se armeringstegninger) -Entrepren ren er ansvarlig for detaljprosjektering av prefabrikkerte bjelker i samvirke med plasst pt betongdekke, ref. H ndbok R762 prosess Detalj 1 A1=1:10 A3=1: m l i akselinje Detalj 2 A1=1:10 A3=1: Plasst pt oppleggsbjelke. Fall p OK f lger bru 3 Plasst pt brunese 4 Blokklager type NB 300x400x63 eller tilsvarende 5 Prefabrikkerte spennarmerte betongbjelker type Super-I 750 eller tilsvarende, 4 stk ordin re og 2 stk spesialprodusert med kantbjelke 6 Utst ping mellom steg p prefabrikkerte bjelker over opplegg 7 Plasst pt brudekke 8 Fuktisolering og slitelag 9 Neoprenshims t=6 mm 10 Avrettingslag 150 mm 11 Betongavretting 50 mm Overgangsplate t=250 mm Armering 8 stk 16 c150 pr. bjelke med skj tehylse i rustfritt st l kvalitet i hht. prosess Lengde skj tehylse min 140 mm. St pes inn i prefabrikkert bjelke og kobles til armering i brunese. Se for vrig prosess % M l i akselinje M l i akselinje % Detalj : M lsatt forankringssjern A1=1:10 A3=1: c150 med L=1150 mm i syrefast kvalitet i ht. NS-EN nr Armeringsst let skal ha kammer og tilfredsstille kravene til mekaniske egenskaper som angitt i NS pkt. 7, herunder duktilitet og flytegrense fy/bruddgrense fu st rre eller lik 500 MPa/ 600 MPa lag asfaltmembran uten kleber. Avsluttes 20 mm over OK plate 17 Bitumenbasert trekantlekt beholdes under st ping av overgangsplate, 70x50 mm 18 Armering 16 c150 med skj tehylse i rustfritt st l kvalitet i hht. prosess Lengde skj tehylse min. 140 mm. Dimensjoneres endelig av entrepren r. Se for vrig prosess Innst pte boltegruppe med hylser for innfesting av rekkverk, se tegning K GS-rekkverk, br ytetett over Rv35, se tegning K Sliss/spor for dryppnese avsluttes ca 1,0 m utenfor oppleggsbjelke og f res ut til ytterkant bjelke Henvisninger: K101 Oversiktstegning. Plan, oppriss og snitt K102 Grave-, sprengnings- og tilbakefyllingsplan K110 Landkar akse 1. Plan, oppriss og snitt K120 Landkar akse 2. Plan, oppriss og snitt K130 Bruoverbygning. Plan og snitt ca K131 Bruoverbygning. Vingemurer og oppleggsbjelke K132 Bruoverbygning. Snitt og detaljer K140 Lager K141 Rekkverk K142 Belegningsdetaljer K143 IDV-plan MAL_TEGNING.SA1 SNITT A-A A1=1:20 A3=1:40 SNITT B-B A1=1:20 A3=1:40 Revisjon Revisjonen gjelder Godkjent Utarb. Kontr. Rev.dato Rv. 35 Vikersund Hp 5, km Vikerskogen gangbru Bruoverbygning. Snitt og detaljer. Saksnr.: Tegningsdato Bestiller Produsert for Produsert av Prosjektnummer Prosjektfasenummer Arkivreferanse M lestokk A1-format Statens vegvesen Region s r Multiconsult AS B01 A :20, 1: RIB\ Tegninger\2. Egne tegninger\3. Tegningsfiler\ Konkurransegrunnlag Koordinatsystem EUREF89NTM/NN2000 Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Tegningsnummer / revisjonsbokstav K132 - lej henk klj MULTICONSULT AS...\

169 Merknader: 1. Prosjekterings- og utf relsesklasser -P litelighetsklasse: 3 iht. NS-EN 1990:2002+NA:2008 [tab.na.a1(901)] Bru. Bru. -Kontrollklasse: Utvidet (U) iht. NS-EN 1990:2002+NA:2008 (NA.A1.3.1) -Utf relsesklasser, betong: -Utf relsesklasse 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010 -N yaktighetsklasse iht. h ndbok R762:2015 (prosesskode 2), prosess 84: -Klasse B: Generelt 1 1 -Klasse A: Kantbjelke 2. Konstruksjonsmaterialer, betong xx xx -Materialkvalitet: -Betong: B45 SV-Standard -Slakkarmering: B500NC (NS ) Bestandighetsklasse: MF40 -Tilslag: -Overdekning: D maks = 22 mm Iht. h ndbok N400, versjon 2015 (se armeringstegninger) -Synlige skarpe hj rner avfases 20x20 mm dersom annet ikke er angitt Lager 2 2 -Det skal benyttes blokklager type NB 300x400x63 eller tilsvarende Entrepren ren er ansvarlig for detaljprosjektering av bruverbygning best ende av prefabrikkerte Super-I 750 bjelker i samvirke med plasst pt betongdekke, som vist p K-tegninger. Dersom endelig valgt l sning avviker fra dette m lagerdimensjon vurderes/ kontrolleres. -Lagerfabrikat velges i samr d med byggherren. Fabrikat fylles inn i tabell n r leverand r er valgt. -Alle lager skal monteres horisontalt SNITT A-A A1=1:20 A3=1:40 SNITT B-B A1=1:20 A3=1:40 Tegnforklaringer: 1 Plasst pt oppleggsbjelke 2 Horisontal hylle for framtidig jekking Lagerplassering 1V 1H 2V 2H 3 M rtelpute med horisontal OK Lagertype, se merknad 3 A A A A 4 Blokklager type NB 300x400x63 eller tilsvarende Fabrikat 5 St lfiberarmert m rtel Bruksgrense Bevegelseskapasitet (mm) Rotasjonsvinkel (%o) SLS vertikal last, maks. (kn) SLS vertikal last, min. (kn) 10 4, , , , Jekkepunkt Symbolforklaringer: 1 Jekkekrefter for avlastning av lager er vist p inspeksjons-, drifts- og vedlikeholdsplan. Se tegning K Sek. Prim. - Allsidig lager A B Prim. - Ensidig lager - Fastlager Lager Lager PLAN AKSE 1 A1=1:20 A3=1: Bru. Bru. Teoretiske koordinater for CL-lager: KOORDINATER PUNKT X Y B A PLAN AKSE 2 A1=1:20 A3=1:40 Lager Lager Henvisninger: Revisjon Revisjonen gjelder Godkjent Utarb. Kontr. Rev.dato Rv. 35 Vikersund Hp 5, km Vikerskogen gangbru Lager K101 Oversiktstegning. Plan, oppriss og snitt K102 Grave-, sprengnings- og tilbakefyllingsplan K110 Landkar akse 1. Plan, oppriss og snitt K120 Landkar akse 2. Plan, oppriss og snitt K130 Bruoverbygning. Plan og snitt K131 Bruoverbygning. Vingemurer og oppleggsbjelke K132 Bruoverbygning. Snitt og detaljer K140 Lager K141 Rekkverk K142 Belegningsdetaljer Konkurransegrunnlag Saksnr.: Tegningsdato Bestiller Produsert for Produsert av Prosjektnummer Prosjektfasenummer Arkivreferanse M lestokk A1-format Koordinatsystem Statens vegvesen Region s r Multiconsult AS B01 A Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Tegningsnummer / revisjonsbokstav K140 - lej henk/ilh klj :20 EUREF89NTM/NN2000 MAL_TEGNING.SA1 MULTICONSULT AS...\ RIB\ Tegninger\2. Egne tegninger\3. Tegningsfiler\

170 x1500= OPPRISS A-A OG SPEILVENDT B-B A1=1:50 A3=1: B SNITT C-C A1=1:20 A3=1:40 C 18x1500= B C Bru. A x1500= PLAN 2 A1=1:50 3 A3=1:100 A Merknader: 1. Rekkverkstype: -Det skal benyttes GS-rekkverk i st l type Vikafjell eller tilsv. -Rekkverket skal v re br ytetett over RV.35 med maks. pning 50x50mm. Tegnforklaringer: 1 GS-rekkverk i st l 2 Prefabrikkerte spennarmerte betongbjelker Henvisninger: K101 Oversiktstegning. Plan, oppriss og snitt K130 Bruoverbygning. Plan og snitt -Rekkverket skal v re CE-merket -Plassering av boltegrupper m tilpasses valgt rekkverk -Rekkverket skal tilfredsstille gjeldende krav til gs-rekkverk -Alle komponenter og forbindelser leveres iht. produsentens arbeidstegninger og materialer for godkjent rekkverk. 2. Detaljprosjektering: -Entrepren ren er ansvarlig for detaljprosjektering av rekkverk kfr. prosess St lkvalitet: -Det skal benyttes innst pte boltegrupper med skj tehylser, gjengestenger, skiver og muttere i syrefast kvalitet A4-80 iht. NS-EN ISO Forankringsplater kan leveres ubehandlet. -For vrig iht. produsentens standard spesifikasjoner. 4. Overflatebehandling: -Alt st l med unntak av forbindelsesmidler for innfesting i konstruksjonen skal bl serenses med st lkuler, varmforsinkes i klasse B iht. prosesskode 2 (HB762). 3 Plasst pt vingemur 4 Innst pte boltegrupper med skj tehylser for rekkverksinnfesting. Gjengestenger M16 med gjenget skj tehylse tilpasset M16. Gjenger i skj thylse sm res med molybdensulfid av leverand r f r plastplugger monteres. 5 Fotplate 6 Rekkverksstolpe 7 Br ytetett gitter med maks. pning 50x50mm over Rv35 for vrig sprosser 8 H ndlist 9 Rekkverksavslutning 10 OK asfalt K131 Bruoverbygning. Vingemurer og oppleggsbjelke K132 Bruoverbygning. Snitt og detaljer Revisjon Revisjonen gjelder Godkjent Utarb. Kontr. Rev.dato Rv. 35 Vikersund Hp 5, km Vikerskogen gangbru Rekkverk Konkurransegrunnlag Saksnr.: Tegningsdato Bestiller Produsert for Produsert av Prosjektnummer Prosjektfasenummer Arkivreferanse M lestokk A1-format Koordinatsystem Statens vegvesen Region s r Multiconsult AS B01 A :50, 1:20 EUREF89NTM/NN2000 Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Tegningsnummer / revisjonsbokstav K141 - lej ilh klj MAL_TEGNING.SA1 MULTICONSULT AS...\ RIB\ Tegninger\2. Egne tegninger\3. Tegningsfiler\

171 Merknader: 1. Fuktisolering generelt Det skal benyttes full fuktisolering system A3-4 med kleber PmBE60 (C60BP3) og Topeka 4S iht. prosess i h ndbok R762:2015 (prosesskode 2). -Krav til materialer er som beskrevet i prosess 87.13, h ndbok R762: Hele brubredden skal dekkes av sammenhengende fuktisolering. -Bindlag og/eller slitelag skal legges maksimalt 3 d gn etter at fuktisoleringen er utf rt. 2. Fuktisolering p vertikale flater i bruender P vertikale flater skal det benyttes 2-lag med prefabrikert asfaltmembran -Den prefabrikerte asfaltmembranen skal legges i overlapp med fuktisoleringen p brudekket slik som vist p detalj 1 og Tilslutning mot f ringskanter 10 -Tilslutning mot f ringskanter skal utf res i henhold til prosess 87.13/ i h ndbok R762: Krav til materialer er som beskrevet i prosess 87.13, h ndbok R762: Kleber PmBE60 (C60BP3) skal p f res f ringskant opp til 80 mm over overkant slitelag slik som vist p detalj 3 og 4. -Det tilordnes en fuge som fylles med Topeka 4S. Fuge skal v re ren og t rr ved oppfylling. Det tilordnes fall ut fra f ringskant slik at vann kan ledes bort fra kanten. Kfr. for vrig beskrivelse for utf relse i prosess (A3) Tegnforklaringer: 1 Plasst pt brunese/bruende Plasst pt bruplate Overgangsplate Kantbjelke F ringskant p kantbjelke Vegoverbygning Asfalt OK. slitelag Bitumenbaser hulkil 2 lag prefabrikert asfaltmembran 11 Full fuktisolering type A3-4 med 12 og Kleber PmBE60 (C60BP3), polymodifisert bitumenemulsjon Isoleringslag Topeka 4S, tykkelse 12 3 mm Topeka 4S med hulkil, bredde minimum 20 mm Detalj 1 Fuktisolering, bruende akse 1 A1=1:5 A3=1:10 Detalj 2 Fuktisolering, bruende akse 2 A1=1:5 A3=1:10 15 Maskering i overkant for jevn avslutning av Detalj Henvisninger: K101 Oversiktstegning. Plan, oppriss og snitt K102 Grave-, sprengnings- og tilbakefyllingsplan K110 Landkar akse 1. Plan, oppriss og snitt K120 Landkar akse 2. Plan, oppriss og snitt K130 Bruoverbygning. Plan og snitt 2 4 K131 Bruoverbygning. Vingemurer og oppleggsbjelke K132 Bruoverbygning. Snitt og detaljer K140 Lager K141 Rekkverk 2 K142 Belegningsdetaljer MAL_TEGNING.SA1 Detalj 3 Tilslutning mot f ringskant A1=1:5 A3=1:10 Detalj 4 F ringskant, hulkil A1=1:2 A3=1:4 Revisjon Revisjonen gjelder Godkjent Utarb. Kontr. Rev.dato Rv. 35 Vikersund Hp 5, km Vikerskogen gangbru Belegningsdetaljer Saksnr.: Tegningsdato Bestiller Produsert for Produsert av Prosjektnummer Prosjektfasenummer Arkivreferanse M lestokk A1-format Statens vegvesen Region s r Multiconsult AS B01 A :5, 1: RIB\ Tegninger\2. Egne tegninger\3. Tegningsfiler\ Konkurransegrunnlag Koordinatsystem EUREF89NTM/NN2000 Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Tegningsnummer / revisjonsbokstav K142 - lej ilh klj MULTICONSULT AS...\

172 Merknader: 1.Armeringen skal legges iht. veglaboratoriets internrapport Slakkarmering: kvalitet B500NC (NS3576-3) 3.Generelle overdekningskrav (iht. h ndbok N400) Det skal benyttes f lgende overdekning dersom annet ikke er angitt: -Konstruktiv armering generelt: mm -Monteringsarmering generelt: 60 5 mm -Konstruktiv armering i uk plasst pt brudekke: mm 4. Forkortelser: LM BS OK UK YK IK = = = = = l pemeter, kappes og skj tes p stedet begge sider overkant underkant ytterkant BR L UL YL IL = = innerkant = = = = begge retninger verste lag underste lag ytterste lag innerste lag 16c150-X104, OK Bru. 5. I alle b ylekroker skal det ligge en armeringsstang som ikke har mindre diameter enn b ylens diameter 6. Omfaringsskj ter: -Omfaringslengde: 50 x -Maks. hver 2. armeringsstang kan skj tes i samme snitt dersom annet ikke er angitt p aktuell armeringstegning 12c150-X100, UK 16c150-X103 12c150-X101 Antall stenger Skj ting Enkel stang Lb c Lb min. 2x70 12c150-X102 12c150-X Tegnforklaringer: 1 Armering 16 c150 med skj tehylse i rustfritt st l kvalitet i hht. prosess Lengde skj tehylse min. 140 mm. Dimensjoneres endelig av entrepren r. Se for vrig prosess Typisk snitt A1=1:10 A3=1:20 Henvisninger: K101 Oversiktstegning. Plan, oppriss og snitt K102 Grave-, sprengnings- og tilbakefyllingsplan K110 Landkar akse 1. Plan, oppriss og snitt K120 Landkar akse 2. Plan, oppriss og snitt K130 Bruoverbygning. Plan og snitt K131 Bruoverbygning. Vingemurer og oppleggsbjelke K132 Bruoverbygning. Snitt og detaljer Revisjon Revisjonen gjelder Godkjent Utarb. Kontr. Rev.dato Rv. 35 Vikersund Hp 5, km Vikerskogen gangbru Typisk armering Konkurransegrunnlag Saksnr.: Tegningsdato Bestiller Produsert for Produsert av Prosjektnummer Prosjektfasenummer Arkivreferanse M lestokk A1-format Koordinatsystem Statens vegvesen Region s r Multiconsult AS B01 A Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Tegningsnummer / revisjonsbokstav K199 - lej ilh klj :10 EUREF89NTM/NN2000 MAL_TEGNING.SA1 MULTICONSULT AS...\ RIB\ Tegninger\2. Egne tegninger\3. Tegningsfiler\

173

174

175

176

177

178 10 95/ /179 95/179 95/343 95/ /222 95/219 95/ /221 Haukveien Haukveien

179 RAPPORT Vikerskogen gangbru Skisseprosjekt OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør EMNE Datarapport for utførte grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 29. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: RIG RAP 001

180 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIG RAP november 2015 / 00 Side 2 av 7

181 RAPPORT OPPDRAG Vikerskogen gangbru DOKUMENTKODE RIG RAP 001 EMNE Datarapport for utførte grunnundersøkelser TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør OPPDRAGSLEDER Inger Lise Hole KONTAKTPERSON UTARBEIDET AV Mads Trulssen KOORDINATER SONE: 32V ØST: NORD: ANSVARLIG ENHET 2013 Sør Drammen/Tbg Samferdsel og infrastruktur SAMMENDRAG På oppdrag fra Statens vegvesen Region sør har Multiconsult ASA utført grunnundersøkelser i forbindelse med bygging av ny gangbru over rv. ved Vikersund. Eksisterende bru ble skadet og falt ned våren Det er utført 7 totalsonderinger. Dybde til fjell ved utførte boringer der nye landkar er planlagt plassert, er ca. 0,2 m på vestsiden av rv. 35 og ca. 5 m på østsiden. Foreliggende rapport inneholder en samlet beskrivelse av utførte undersøkelser og resultatene av disse Rapport madst KnE KeJ REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Strømsø Torg Drammen Tlf multiconsult.no NO MVA

182 Vikerskogen gangbru multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Beliggenhet Undersøkelser Feltarbeid Grunnforhold... 5 TEGNINGER : Oversiktskart : Borplan, m 1:200 (A3) til 26: Totalsonderinger, TS 1 til TS 7 VEDLEGG Koordinatliste for innmålte borpunkter fra Statens vegvesen. GEOTEKNISKE BILAG Geoteknisk bilag for feltundersøkelser RIG RAP november 2015 / 00 Side 4 av 7

183 Vikerskogen gangbru multiconsult.no 1 Innledning 1 Innledning Multiconsult ASA har blitt engasjert av Statens vegvesen Region sør for utarbeidelse av et skisseprosjekt for ny Vikerskogen gangbru. Eksisterende gangbru ble skadet slik at bruoverbygningen falt ned våren Resterende deler av brua skal i sin helhet rives og ny bru skal bygges på samme sted. For videre detaljprosjektering har Multiconsult utført boringer for kontroll av bergoverflaten i områdene hvor nye landkar skal plasseres. Dette materialet vil bli benyttet i fremtidig detaljprosjekteringen av endelig valgt løsning. Denne rapporten omfatter en beskrivelse av utførte geotekniske undersøkelser og resultater av disse. 2 Beliggenhet Brua krysser over rv. 35 ved Vikersund i Modum kommune, Buskerud fylke (tegning ). 3 Undersøkelser Før boring ble området klarert med hensyn til kabler og ledninger i grunnen (høyspent) og luftledning over østsiden av veien (EB nett). Punktene ble først innmålt og senere flyttet i felt til punkter der terrenget var slakt nok til å plassere boreriggen. 4 Feltarbeid Multiconsult har utført 7 totalsonderinger med innboring i fjell. Borpunktene er innmålt med x,y og z koordinater av Statens vegvesen og vist på vedlagte borplan, tegning RIG TEG 001. Det er også foretatt opptegninger av hver enkelt sondering fra boringene der bormotstand er tegnet opp som funksjon av dybde. Borprofilene er vist på tegning til 26. For nærmere beskrivelse av totalsonderingene viser vi til geoteknisk bilag Feltarbeider. 5 Grunnforhold Undersøkelsene viser at det ved borpunktene på østsiden av rv. 35 er ca. 5 m med løsmasser bestående av grusig, sandig, steinet materiale over fjell. Ved borpunktene på vestsiden av veien er det ca. 0,2 m med jord over fjell. Ved planlagte borpunkter øst for de utførte sonderingene, viste manuelle sonderinger antatt fjell i dagen eller maks 20 cm overliggende pukk eller torv. Ved totalsonderingene ble det innboret 1,4 2 m i fjell RIG RAP november 2015 / 00 Side 5 av 7

184 Vikerskogen gangbru multiconsult.no 5 Grunnforhold Tabell 1 Sammenstilling av borbok for utførte totalsonderinger. Borpunkt Boret dybde [m] Borleders kommentarer 1 0,0 4,8 4,8 6,8 2 0,0 5,2 5,2 7,2 3 0,0 5,2 5,2 6,8 4 0,0 0,2 0,2 2,2 5 0,0 0,2 0,2 1,7 6 0,0 0,2 0,2 1,7 7 0,0 0,2 0,2 1,7 Stein, grus, sand Innboring i fjell Stein, grus, sand Innboring i fjell Grus, sand Innboring i fjell Jord Innboring i fjell Jord Innboring i fjell Jord, sand Innboring i fjell Jord, sand Innboring i fjell RIG RAP november 2015 / 00 Side 6 av 7

185 Vikerskogen gangbru multiconsult.no 5 Grunnforhold Vedlegg 1. Innmålte koordinater (Statens vegvesen) Borpunkt N koordinat Ø koordinat Terreng kote Koordinatsystem: EUREF89 NTM sone 9 Høydereferanse: NN RIG RAP november 2015 / 00 Side 7 av 7

186 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Rv35 Vikerskogen gangbru Parsell: Hp05 km 11,028 Prosjekt nummer Tilbudsnummer: 16/19436 Versjon

187 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Vikerskogen gangbru, brunr Prosjekt nummer Ottar Langehaug Godkjent av: Signatur: DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV SHA-PLAN Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. HMS er fast sak på alle byggemøter. Begge parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen. Distribusjonsliste Navn Knut Erik Skogen Ingard Jensen Firma/kontor/seksjon mv Statens vegvesen Region Sør Statens vegvesen Region Sør Ajourføring Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av: Godkjent av: SHA-plan: 27144/Rv35 Vikerskogen gangbru/16/19436 Side 2 av 13

188 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet Organisering av HMS-arbeidet Generelt Byggherre og byggherrens representant Byggherre for riksveg, Statens vegvesen, Region <xxxx> Byggherre for fylkesveg i kontrakten/prosjektet Byggherrens representant for fylkesveg, Statens vegvesen, Region <xxx>... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.3 Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> Sideentreprenør <navn> Organisasjonskart Risikovurdering og risikoreduserende tiltak Mulige farer og tiltak Oppfølging Tids-, fremdrifts- og aktivitetsplan Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten Byggherrens tidsplan Entreprenørens fremdriftsplan Entreprenørens aktivitetsplan ved driftskontrakt (tidl.funksjonskontrakt) Avviksbehandling Avvik fra SHA-planen Entreprenørens plikter Byggherres plikter HMS-avvik Vedlegg Vedlegg 1 Skjema for melding av avvik fra SHA-planen Vedlegg 2 Lover og forskrifter Vedlegg 3 Riggplan, herunder rigg ved bevegelige arbeider Vedlegg 4 Arbeidstidsordninger Vedlegg 5 Ulykkesberedskap, herunder beredskapsplan, - øvelser og debrifing Vedlegg 6 Prosedyre for oppfølging av K4- og K5-hendelser (også potensielle) Vedlegg 7 Prosedyre for stans av farlig arbeid Vedlegg 8 Varslingsplan Vedlegg 9 Definisjoner Vedlegg 10 Dokumentasjon SHA-plan: 27144/Rv35 Vikerskogen gangbru/16/19436 Side 3 av 13

189 1. Mål for prosjektet Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål: H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0,0 H2-verdi (Personskadefrekvens): 0,0 F-verdi (Fraværsfrekvens): 0,0 N-verdi (Nestenulykkefrekvens): 0,0 Begrunnelse dersom H- eller F-verdi settes forskjellig fra 0: Andre prosjektmål: Det etableres system for aktiv rapportering av uønskede hendelser (alle ulykker/tilløp) hos alle entreprenører, se konkurransegrunnlaget. Opplæring (for eksempel kompetansekrav, forbedringer, revisjoner), se konkurransegrunnlaget. Spesielle måleparametere for prosjektet, se konkurransegrunnlaget. Månedsrapport mannskapstimer. SHA-plan: 27144/Rv35 Vikerskogen gangbru/16/19436 Side 4 av 13

190 2. Organisering av HMS-arbeidet 2.1 Generelt Kontraktstype: Enhetspriskontrakt Entrepriseform: Åpen tilbudskonferanse Kort informasjon om kontrakten: Bygging av gangbru over Rv35 og tilhørende gangveg på hver side. Plasstøpte landkar og prefabrikkerte brubjelker. 2.2 Byggherre og byggherrens representant Byggherre for riksveg, Statens vegvesen, Region <xxxx> Prosjekteier: Hans Jan Håkonsen Prosjektleder: Knut Erik Skogen HMS-koordinator: Ottar Langehaug Byggeleder: Ottar Langehaug Byggherre for fylkesveg i kontrakten/prosjektet Gjelder ikke denne kontrakten SHA-plan: 27144/Rv35 Vikerskogen gangbru/16/19436 Side 5 av 13

191 2.3 Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> Prosjektleder: Leder (navn) for samordningsansvar: Anleggsleder(e): Verneombud: Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): Se ELRAPP <kontrakten> /Oversiktslister/RF 504-skjema Andre interessenter (teleoperatører, kraftselskaper osv.): 2.4 Sideentreprenør <navn> Prosjektleder: HMS-leder: Anleggsleder(e): Verneombud: SHA-plan: 27144/Rv35 Vikerskogen gangbru/16/19436 Side 6 av 13

192 2.5 Organisasjonskart Alternativ 1: Entrepriseform: BYGGHERRE HOVEDBEDRIFT Prosjekteier Hans Jan Håkonsen Prosjektleder Knut Erik Skogen HMS-koordinator Ottar Langehaug XXXXX <NAVN> Byggeleder Ottar Langehaug XXXXX <NAVN> Verneombud <NAVN> Ev. sideentreprenører Underentreprenør/innleie Se ELRAPP/RF 504- skjema for fullstendig liste SHA-plan: 27144/Rv35 Vikerskogen gangbru/16/19436 Side 7 av 13