Avtaledokument Butikkpaviljong NHM. Totalentreprise

Transkript

1 Avtaledokument Butikkpaviljong NHM Totalentreprise

2 Mellom Byggherre: Universitetet i Oslo (UiO), Eiendomsavdelingen Organisasjonsnummer: Adresse: P.b Blindern 0316 Oslo Besøksadresse: Problemveien 7 (Lucy Smiths hus) og Entreprenør: Organisasjonsnummer: Adresse: Besøksadresse: Foretaksnavn Avtalen gjelder: Generalentreprise , Butikkpaviljong NHM Kontraktssum: + = kroner eks. mva. 25 % mva. ============================ kroner inkl. mva Avtaledokument Side 2 av 9 /

3 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1. Dette avtaledokument 2. Referat fra kontraktsmøte datert xx.xx.xxxx 3. Entreprenørens tilbud datert xx.xx.xxxx 4. Skriftlige avklaringer før tilbudet ble inngitt 5. Tilbudsgrunnlaget, jf. byggherres konkurransegrunnlag 6. NS 8407 med presiseringer/endringer Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte nummererte rekkefølge. 2 Konfidensialitet All informasjon som entreprenøren mottar skal behandles konfidensielt og ikke utleveres tredjemann uten byggherrens godkjennelse. Byggherren kan kreve at entreprenøren og hans ansatte underskriver en taushetserklæring. Entreprenøren skal ikke offentliggjøre informasjon, reklame og lignende om leveransen eller kontrakten uten byggherrens skriftlige godkjennelse. 3 Partenes representanter Byggherre: Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen Bjørn Cappelen E-post: bjorn.cappelen@admin.uio.no Tlf.: / P.b Blindern, 0316 Oslo Entreprenørens representant: Navn Navnesen Tlf. e-post Avtaledokument Side 3 av 9 /

4 4 HMS/Hovedbedrift, koordinator for arbeidsmiljøspørsmål Hovedbedrift, jf. arbeidsmiljøloven 2-2: Leverandør Koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under utarbeidelse av prosjektet, jf. byggherreforskriften¹: Leverandør Koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføring av prosjektet, jf. byggherreforskriften¹: Leverandør HMS skal være et fast punkt i fremdrifts- og byggeplassmøter. Det skal avholdes regelmessige vernerunder i regi av hovedbedriften. ¹ Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser av nr Kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder Norsk Standard 8407 for totalentrepriser med de endringer og presiseringer som er angitt nedenfor Kommunikasjon mellom partene (tillegg til NS 8407) Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. 5.2 Møter Byggherremøter (NS 8407 pkt 4.2) Byggherremøter skal avholdes hver andre uke, med mindre byggherren bestemmer noe annet. Referat føres av byggherren eller den han utpeker. NS 8407 pkt 4.2 første ledd siste punktum utgår. Totalentreprenøren har, i den grad byggherren ønsker det, plikt til å gjennomgå foreliggende prosjekteringsmateriale og utførelse med byggherren, særlig med sikte på å klargjøre og utdype byggherrens krav til funksjon og kvalitet Møter med kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt 4.3) Byggherren skal ha innkalling til prosjekterings- og underentreprenørmøter (herunder byggemøter, fremdriftsmøter, m.v.), og skal ha anledning til å delta på disse møtene. Totalentreprenøren skal føre referat fra møtene, og byggherrens representant skal alltid ha kopi av møtereferatene. Prosjekteringsmøter skal avholdes hver 14. dag. I byggeperioden skal det avholdes underentreprenørmøter hver 14. dag. I tillegg skal det avholdes regelmessige framdrifts-/koordineringsmøter, samt nødvendige særmøter Avtaledokument Side 4 av 9 /

5 5.3 Partenes sikkerhetsstillelse (NS 8407 pkt 7) Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8407 pkt 7, skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse, med mindre annet følger nedenfor. Totalentreprenøren plikter ikke å stille sikkerhet i utførelsesperioden, når hele kontraktssummen skal betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden må dokumenteres senest 14 dager før kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1B - NS 8407 Sikkerhetsstillelse. Når kontraktssummen ikke overstiger NOK , plikter totalentreprenøren ikke å stille sikkerhet i utførelses- og reklamasjonsperioden. 5.4 Totalentreprenørens forsikring (NS 8407 pkt 8) Tingsforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. Totalentreprenørens forsikringer i henhold til NS 8407 pkt 8 skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring. 5.5 Partenes representanter (NS 8407 pkt 9) Prosjektleder Prosjektleder er den administrative leder av byggesaken. Prosjektlederen har fullmakt til å binde byggherren ved avtale innenfor rammen av sin instruks. 5.6 Tiltransport av entreprenører (NS 8407 pkt 12.1, 12.2 og 12.3) Ved tiltransport av sideentreprenør plikter totalentreprenøren å stille sikkerhet iht NS 8407 pkt 7.1, 7.3, 35.1 og Forhold på byggeplassen (NS 8407 pkt 18) Internkontroll, SHA og ytre miljø Totalentreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for det aktuelle prosjektet. Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig. Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK per mislighold. Pliktig medlemskap i returordning for emballasje En norsk totalentreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngåelsen fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at han er medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom totalentreprenøren er av den Avtaledokument Side 5 av 9 /

6 oppfatning at han ikke kommer til å benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen sende en skriftlig erklæring til byggherren om dette. Andre forhold - Alle entreprenører må til enhver tid ha minst en person tilstede på byggeplassen som behersker norsk, muntlig og skriftlig. - Lagring av materialer som er nødvendig for å utføre arbeidet skal kun skje på avtalt plass. Entreprenøren er ansvarlig for lagerplassen. Plassering av avfallscontainere, brakkerigg etc. skal skje i samråd med byggherren. - Arbeid som kan avgi støv skal utføres på en slik måte at støvspredning i størst mulig grad forhindres. Rent bygg etterstrebes. - Entreprenøren plikter å ta hensyn til byggherrens ordinære virksomhet i byggeperioden. - Støyende arbeider skal utføres utenom ordinær arbeidstid eller etter spesiell avtale. - Reklamerett på byggeplassen tilhører byggherren. Entreprenøren kan ikke sette opp egne reklameskilt, men kan delta i et felles reklameanlegg dersom byggherre finner å kunne godkjenne dette. 5.8 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8407 pkt 20.2) Innsynsrett Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i a) totalentreprenørens kvalitets- og miljøstyringssystem b) utførelsen av kontraktarbeidet c) produksjonsprosessen d) de deler av totalentreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for totalentreprenørens oppfyllelse av kontrakten. Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Totalentreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos totalentreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for totalentreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. 5.9 Fremdriftsstatus og varsling (NS 8407 pkt 21.3) Totalentreprenøren skal revidere fremdriftsplanen når byggherren krever det etter NS 8407 pkt 21.3 siste ledd. Den reviderte planen skal være byggherren i hende senest én uke etter at totalentreprenøren har mottatt krav om dette Forskudd (tillegg til NS 8407 pkt 27) Et eventuelt avtalt forskudd til totalentreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet, jf. Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd Generelle betalingsbestemmelser (NS 8407 pkt 28) Faktura, kreditnota og purring skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Avtaledokument Side 6 av 9 /

7 Betalingsfristen er 30 dager etter at faktura med alle avtalte vedlegg er mottatt. UNIVERSITETET I OSLO 5.12 Endringer (NS 8407 pkt 31) Retten til å pålegge endringer (NS 8407 pkt 31.1) Byggherren kan ikke pålegge totalentreprenøren endringer utover 25% netto tillegg til kontraktssummen Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. (NS 8407 pkt ) Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging. Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging: Uendret byggetid: For uendret byggetid hvor netto tilleggsarbeider overstiger 15 % av kontraktssummen gis kompensasjon etter følgende formel: 0,5 A (B - 1,15 C) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel B = Kontraktssum + faktisk utbetalt tillegg/fradrag C = kontraktssum Endret byggetid: Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel: 0,5 A (Z) Y A = avtalt totalsum i opprinnelig rigg- og driftskapittel Y = opprinnelig byggetid Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid 5.13 Tvister (NS 8407 pkt 50) Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8407 pkt 50.3) Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å forelegge tvisten for en oppmann Tvisteløsning (NS 8407 pkt 50.4) For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo tingrett som verneting. Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler. 6 Minstelønn Entreprenøren skal sørge for at tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos eventuelle underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for tilsatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne regelen blir etterlevd. Alle avtaler entreprenøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal Avtaledokument Side 7 av 9 /

8 inneholde tilsvarende bestemmelse. Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes. Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir holdt tilbake, skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Entreprenøren skal på forespørsel legge fram dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten gjelder også for eventuelle underentreprenører. 7 Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV) Entreprenøren skal senest ved overtakelsen av kontraktsarbeidet, overlevere spesifisert dokumentasjon over materialer og produkter som benyttes i byggesaken. Spesifikasjonen skal inkludere eventuelle identifikasjons- eller fargenummer. 8 Fakturering Følgende arbeider skal faktureres særskilt: - Fastprisarbeider (akontoavdrag eller samlet beløp) - Tilleggsarbeider til fastpris - Regningsarbeider Av fakturaene skal det fremgå: - Byggherre - Bestillerens navn - Bestillerkode - UiOs elektroniske bestillingsnummer - Kontraktsnummer, Avregningsperiode - Påløpte arbeidskostnader i perioden - Innkjøpte materialer i perioden - Utgifter til egne underentreprenører, maskinleie mv - Alle påslag - Merverdiavgift - Til utbetaling Faktura for tilleggsarbeider (fastpris- og regningsarbeider) skal ha følgende vedlegg: - Bestilling/rekvisisjon - Kvitterte timelister (regningsarbeider) - Dokumentasjon av påløpte kostnader til materialer etc. herunder fakturakopier, dokumentasjon av prislister fra grossist/leverandør Avtaledokument Side 8 av 9 /

9 9 Underskrift Dette avtaledokument er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Oslo. Sted. For Universitetet i Oslo For entreprenøren.. Tittel og navn.. Tittel og navn. Tittel og navn.. Tittel og navn Avtaledokument Side 9 av 9 /