Høydebasseng Gjøgri og Husåsen

Transkript

1 Høydebasseng Gjøgri og Husåsen Entreprise M1 og M2 - Maskin Del II - Kontraktsgrunnlaget (foreløpig utgave)

2 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig Anskaffelse: Fagansvarlig Maskin: Vestfold Vann IKS Jan Morten Jansen Norconsult AS, Nedre Fritzøegate 2, NO-3264 Larvik Einar Klavenes Svein Forberg Liane Marlie Kluskens Liane F For anskaffelse Einar Klavenes Svein F.Liane Einar Klavenes D For godkjennelse hos oppdragsgiver Einar Klavenes Svein F. Liane Einar Klavenes Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier Side 2 av 29

3 Innhold Generell del 6 Entrepriseoppdeling 7 Byggherrens organisering av prosjektet 8 Entreprenørens organisasjon 9 Underentreprenører 9 Kontraktsbestemmelser 10 HMS-kort 13 Pliktig medlemskap i leverandørregister 13 Krav om faglærte håndverkere 13 Lærlinger 13 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 14 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 14 Krav til lønns- og arbeidsvilkår 14 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft 15 Krav om betaling til bank 16 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser 16 Revisjon 16 Tekniske krav 17 Ytre miljø 17 Transport 18 Rigg 18 Tegninger 19 BIM-modell Side 3 av 29

4 Krav til byggeprosessen 20 Kommunikasjon i prosjektet 20 Møter 20 Rapportering 20 Distribusjon av tegninger og annet arbeidsgrunnlag 20 Kontroll av arbeidsgrunnlaget 20 Endringsbehandling 20 Fakturering 21 Kvalitetsplan 21 Kontroll og kontrollplaner 21 Generelt 22 Koordinator for utførelsesfasen 22 Hovedbedrift 22 Dokumentasjon 22 Offentlig omtale av prosjektet 23 Frister og dagmulkter 24 Fysiske arbeider 24 Dokumentleveranser 24 Vederlaget 25 Mannskap 25 Materialer og utstyr 25 Indeksregulering 26 Valutaregulering 26 Oppdragsgivers ytelser Side 4 av 29

5 Vedlegg Side 5 av 29

6 Generell del Innledning Vestfold Vann IKS skal etablere to store høydebasseng for å forbedre forsyningssikkerheten for drikkevann i Vestfold. Det ene bassenget skal bygges ved siden av Vestfold Vanns eksisterende høydebasseng på Gjøgri, nordøst i Holmestrand kommune. Bassenget skal utformes med to stykk glidestøpte sirkulære tanker med høyde ca. 16 m og innvendig diameter 50 m samt et mellomliggende rør og ventilbygg («Brille-løsning»). Hver tank vil romme ca m³, og samlet vil nye Gjøgri høydebasseng romme et vannvolum på m 3. Etter utførelse skal eksisterende høydebasseng som ligger like sørøst for det nye, kobles ifra. Det andre bassenget skal etableres på Husåsen i Sandefjord kommune, nær Torp flyplass. Det skal ha samme størrelse og utforming som Gjøgri høydebasseng. Husåsen høydebasseng, som mottar vann fra Seierstad vannverk (Farris), skal etter planen bygges først, men det tas forbehold om motsatt rekkefølge. Kort om kontraktarbeidets omfang Denne anskaffelsen gjelder maskinentreprisen for prosjekt Husåsen i med opsjon for tilsvarende arbeider for prosjekt Gjøgri. Ved motsatt rekkefølge blir opsjonen snudd. Entreprisens grensesnitt mot ytre VA-ledning er ved innvendig flens til innstøpte rørgjennomføringer i «sort stål» i vegg ventilkammer. Maskinentreprenøren vil få ansvar for fiksering, innmåling og kontroll av rørdeler før innstøping. Byggherre vil selv stå for kontrahering av ventiler og armaturer via rammeavtale. Det vises til teknisk beskrivelse for hvilke ytelser maskinentreprenør skal medta som transport, montering mv. Høydebassengene er like med unntak av noen mindre tillegg for Husåsen som skyldes tilknytning til en ny kommunal trykkøkningsstasjon. Felles for begge basseng: - Komplett røranlegg i rustfritt stål AISI 304L og AISI 316L, inkl. utløps- og tapperør under bassengbunn og innstøpte rørdeler (innenfor entreprisegrense). Rørdimensjoner opptil DN 800 for innløpsrør, utløpsløpsrør og overløpsrør. - Supplerende stålkonstruksjoner i rustfritt stål bl.a. plattform og trapper i bassengrom. - Gangbaner og rekkverk i galvanisert stål i rørgalleri. - Interne trykkøkningssystem for både sanitæranlegg og bassengrengjøring. Det inngås separate maskinkontrakter for hvert anleggssted. Entreprise M2 Husåsen basseng kommer trolig først med forventet start av maskinmontasje i oktober/november 2020 (bunnledninger under basseng) og forventet ferdigstillelse i november Entreprise M1 Gjøgri basseng (forventet opsjon) får trolig oppstart høsten 2021 og med ferdigstillelse i desember Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 med de korreksjoner som framgår kap. B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser Side 6 av 29

7 Organisasjon og entreprisemodell Entrepriseoppdeling I tabellen under angis entreprisen som utgjør denne kontrakt og hvilke andre entrepriser som inngår i prosjektet. Entreprise B1 Gjøgri M1 Gjøgri (forventet opsjon) E1 - Gjøgri B2 Husåsen M2 Husåsen E2 - Husåsen A1 Husåsen - Gjøgri Ansvarsområde Bygg (inkludert grunnarbeider, utomhus, adkomstveier, utvendig ledningsanlegg og VVS) Maskin (alle rørtekniske arbeider innenfor veggliv inkludert tilhørende stålarbeider, adkomstplattformer mv.) Elektro- og automasjonsarbeider Bygg (inkludert grunnarbeider, utomhus, adkomstveier, utvendig ledningsanlegg og VVS) Maskin (alle rørtekniske arbeider innenfor veggliv inkludert tilhørende stålarbeider, adkomstplattformer mv.) Elektro- og automasjonsarbeider Adgangskontroll, alarmsystem (brann og tyveri) og kameraovervåkingsutstyr. A Bygg - B1 og B2 Byggentreprisen omfatter fire hoveddeler: Alle grunnarbeider i tilknytning til bassengkonstruksjonen, adkomstveier og utomhusarbeider. Alle utvendige VA-ledninger og kabelanlegg; tilknytning til eksisterende hovedvannledninger, inklusive trekkerør for fiberkabel og el. forsyningskabel. Alle bygningsmessige arbeider, inklusive utvendig sikringsgjerde og veibom. VVS-installasjoner, inklusive luftavfuktere i ventilhus og trappetårn. Grunnarbeidene omfatter etablering av anleggsvei som senere skal opparbeides til permanent adkomstvei, utgraving og utsprengning av byggegrop og fundamentering av bunnplate. Grunnarbeidene omfatter også planering og annen tilrettelegging for etablering av nødvendig riggområde i tilknytning til byggeplass. Arbeidet med ytre VA-ledninger omfatter legging og tilknytning av vannledninger, overløpsledninger samt trekkerør for fiberkommunikasjon. Det legges Ø1000 mm stålledninger mellom tilkoblingspunkter på utsiden av vegg ventilhus/rørgalleri og tilkobling til eksisterende hovedvannledning ved hhv. Gjøgri og Husåsen. Arbeidet omfatter videre legging av overløpsledning fra utløpskum i rørgalleri til fordrøyningsvolum og videre til anvist utslippspunkt. Grøft for el kabel mellom eksisterende trafo/elforsyning og nye bassenger inngår også. De bygningsmessige arbeidene omfatter alle betongarbeider, trapper og stålarbeider der det ikke er spesifisert særskilt at dette inngår i Entreprise M1/M2. De bygningsmessige arbeidene omfatter videre alle takkonstruksjoner. Levering av kranbaner i trappetårn og i rørgalleri skal også inngå i byggentreprisen Side 7 av 29

8 VVS-arbeidene omfatter en sanitærdel med WC og servant med avløp til tett tank. Vannet hentes fra trykksatt internvannsledning som inngår i Entreprise M1/M2. VVS-delen omfatter videre en ventilasjonsdel med avfukteranlegg, vifter og mindre kanalnett. A Maskin - M1 og M2 Maskinentreprisen for Gjøgri (M1) og Husåsen (M2) omfatter alle rørarbeider i bassengtanker, trappetårn og rørgalleri, med unntak av det som er beskrevet særskilt i rørdelen under Entreprise B1/B2, t.o.m. gjennomføring i betongvegg til tilkoblingspunkt for ytre VAledninger. Alt innvendige røranlegg gjøres i rustfritt stål. Ventiler, vannmengdemålere og diverse måleinstrumenter leveres av Vestfold Vann gjennom rammeavtaler. Maskinentreprenør skal medta montasje, test og igangkjøring av disse komponentene i den samlede maskininstallasjonen. I maskinentreprisen inngår interne trykkøkningssystem for både sanitæranlegg og bassengrengjøring. Arbeidsplattformer/gangbaner med ristedekker, trapper og rekkverk mv. i rørgalleriet inngår også. Øvrige trapper og rekkverk inngår som tidligere beskrevet i Entreprise B1/B2. A Elektro - E1 og E2 Elektroentreprisen for Gjøgri (E1) og Husåsen (E2) omfatter bygningsmessig elektro (lys inne/ute, stikk og varme) og tilkobling av alt elektroutstyr i maskinentreprisen, inkludert alle signaler fra elektrokomponenter til PLS i automatskap for videre kommunikasjon mot Vestfold Vann sitt SD-anlegg. Adgangskontroll, alarmsystem (brann og tyveri) og kameraovervåkingsutstyr blir utført i separat byggherrestyrt sideentreprise. Byggherrens organisering av prosjektet Rolle Byggherre Byggherrens prosjektleder (PL) Byggeleder (BL) Koordinator(er) (KU) Hovedbedrift Byggherreombud Prosjekteringsansvar Prosjekteringsleder (PGL) Bygg (RIB) Geoteknikk (RIG) VVS (RIV) Veg og utvendig VA (RIVA) Maskin (RIM) Elektro (RIE) Arkitekt (Ark) Navn (firma, person) Vestfold Vann IKS v/tanja Breyholtz Jan Morten Jansen Jan Morten Jansen Se Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Byggentreprenør (B1/B2) Avklares senere Norconsult AS Einar Klavenes Tor Kristian Sandaker Nicolai Lindskov Ole Urdal Arne Høgstedt Marlie Kluskens Liane Geir Morten Knutsen Asplan Viak AS v/ Vidar Myrnes Side 8 av 29

9 Entreprenørens organisasjon Entreprenørens organisasjonsplan med nøkkelfunksjoner og hvem som innehar disse, skal framkomme av utfylt svardokument. Organisasjonsplanen skal vise forbindelse mellom entreprenørens prosjektorganisasjon og de øvrige ledd i dennes virksomhet. Underentreprenører Entreprenørens underentreprenører med tilhørende ansvarsområde skal framkomme av utfylt svardokument. Dokumentliste Se vedlegg nr. <1> Side 9 av 29

10 Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser Norsk Standard NS 8405:2008 «Norsk bygge- og anleggskontrakt» skal gjelde med endringer som beskrevet i pkt. B.2. Spesielle kontraktsbestemmelser De enkelte punkter er nummerert med referanse til tilsvarende bestemmelser i NS Nye punkter er nummerert forløpende etter standardens punkter. Punkt 8 Varsler og krav Tredje avsnitt utgår og erstattes av nytt tredje avsnitt: Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må han gjøre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, skal varselet eller svaret anses som gitt i tide. Dette gjelder ikke for krav, og for forespørsler etter 34.4, som fremsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret. Punkt 9.1 Generelle bestemmelser Andre ledd første punktum utgår og erstattes med følgende: Sikkerheten stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon. Garantisten skal være norsk. Punkt Byggherrens sikkerhetsstillelse Første avsnitt utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Byggherren stiller ikke sikkerhet. Punkt 10.1 Forsikring Nytt sjette avsnitt: Forsikringen skal gjelde inntil alle entreprisekontraktene i prosjektet er overtatt av byggherren. Punkt 19.2 Prosjektering Nytt tredje avsnitt: Tilbudstegninger vedlagt kontrakten skal ikke benyttes som arbeidstegninger. Punkt 19.6 Offentlige tillatelser Nytt annet avsnitt: Entreprenøren skal selv skaffe til veie de tillatelser som lover og offentlige forskrifter krever av ham for utførelse av kontraktarbeidet, for oppføring av temporære konstruksjoner, lagring og bruk av spesielle materialer etc., med mindre byggherren i kontrakten uttrykkelig har påtatt seg dette ansvaret Side 10 av 29

11 Punkt 20.1 Avtalt tid for byggherrens medvirkning Nytt annet avsnitt: Entreprenøren kan ikke kreve tidligere levering enn det som anses nødvendig og rimelig, normalt ikke tidligere enn 4 uker før utførelsen av arbeidsoperasjonen. Mindre kompletteringer av underlaget må påregnes helt frem til utførelsestidspunktet. Punkt 23.3 Fakturering og betaling Avsnitt 1-5 endres til: Fakturering skal skje iht. avtalt faktureringsplan. Avsnitt 7 endres til: Lønns- og prisendringer faktureres etter godkjent montasjekontroll. Punkt 24.1 Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold Nytt annet avsnitt: Entreprenøren skal i sin framdriftsplanlegging forutsette at summen av endringer gir en økning av vederlaget på inntil 15 % av kontraktssummen uten at han har krav på fristforlengelse. Overskrides denne grensen, er det kun volumet ut over 15 % økning som gir grunnlag for fristforlengelse. Pkt Byggherrens rett til å nekte overtakelse Suppleres med: Byggherren vil nekte overtakelse dersom den avtalte sluttdokumentasjonen ikke er levert i rimelig tid for gjennomgang før overtakelsesforretning. Rimelig tid regnes som to (2) hele arbeidsuker. Videre vil byggherren nekte overtakelse før anlegget har dokumentert stabil drift og før avtalt opplæring er gitt. Pkt Byggherrens urettmessige brukstillatelse Endres til: Byggherren kan ta anlegget i bruk før overtakelse. Det skal gjennomføres 3 måneder med vellykket prøvedrift av leveransen før overtakelsen finner sted. Punkt 25.3 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 punkt 25.3 andre avsnitt bokstav a og fjerde avsnitt, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. I stedet for andre avsnitt punkt a og fjerde avsnitt gjelder følgende bestemmelser for vederlagsjustering for kapitalytelser, tilrigging, drift og nedrigging: Hvis entreprenøren ikke har fått fristforlengelse gjøres vederlagsjustering etter formel for uendret byggetid. Hvis entreprenøren har fått fristforlengelse gjøres vederlagsjustering etter formel for endret byggetid. Uendret byggetid Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 punkt 25.2 ved uendret byggetid ikke overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon Side 11 av 29

12 Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer ved uendret byggetid 15 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel: Vs = 0.5 R (A 1.1 B)/ B Vs = Kompensasjon for økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks mva R = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftskapittelet, eks. mva. A = Kontraktsverdi av alt utført arbeid på tidspunkt for opprinnelig sluttfrist, eks mva B = Opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) Ved beregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunkt for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (A), skal følgende ikke tas med: Regulering av kontraktssum pga. lønns- eller prisstigning Påslag for administrasjon av sideentreprenør eller tiltransport av entreprise/leverandørkontrakter Avbestillingserstatning Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg-del Kompensasjon for økt rigg-del i endret byggetid Forlenget byggetid Har entreprenøren krav på fristforlengelse av sluttfristen etter NS 8405 punkt 24.1, jfr. 24.5, skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: Vf = 0.7 R (t2 t1)/ t1 Vf = Kompensasjon for økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks mva R = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftskapittelet, eks mva t1 = Opprinnelig byggetid t2 = Avtalt ny byggetid Dersom behovet for rigg- og driftsytelser i fristforlengelsesperioden er vesentlig lavere enn i byggeperioden for øvrig, skal det foretas en tilsvarende reduksjon av R i beregningen av kompensasjonen. Kompensasjonen ifølge formlene over skal lønns- og prisreguleres iht. avtalte indekser som angitt i kontrakten, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. Punkt 26.1 Utførelsesplikt ved uenighet Nytt fjerde avsnitt: Statlige og kommunale byggherrer, inkludert statlige og kommunale foretak som ikke kan slås konkurs, stiller ikke sikkerhet for verdien av det omtvistede kravet. Punkt 38.1 Avbestilling Tredje avsnitt utgår og erstattes av: Dersom reduksjonen av entreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider er mindre enn 15 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom reduksjonen blir mer enn 15 % av kontraktssummen skal kun den delen som overskrider 15 % regnes som avbestilling Side 12 av 29

13 Nytt sjette avsnitt: Reduksjon i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster) er ikke å anse som avbestilling uansett størrelse på reduksjonen. Mengden på enkeltposter i mengdelisten kan settes til null uten at dette anses som en avbestilling. Seriøsitetskrav HMS-kort Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet og gjerne ett merke på hjelmen dersom entreprenøren praktiserer slik ordning. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Pliktig medlemskap i leverandørregister Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden. Krav om faglærte håndverkere Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier. Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing om så ikke skjer. Lærlinger Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova 4-1. Kravet kan delvis oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova 3-5. Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører. Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan oppdragsgiver tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra en lærlingordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet Side 13 av 29

14 Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktarbeidet, dokumentere at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om skatteforvaltning 7-6. Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal betales av ham. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHAplanens bestemmelser kan identifiseres. Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig. Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Krav til lønns- og arbeidsvilkår Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: Side 14 av 29

15 Forskrift om allmenngjort tariffavtale. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. av 4. juni skal gjelde i begge disse tilfellene. Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. Anskaffelsesforskriften 8-13 og 19-3/ forsyningsforskriften 7-8. Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer. Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn. Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr eks. mva. skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten. Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så ikke skjer. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser Side 15 av 29

16 Krav om betaling til bank Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Revisjon Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser Side 16 av 29

17 Tekniske krav Tekniske rammebetingelser Kapittel C.1 inneholder ikke-prisbærende poster. Priskonsekvenser av kravene i dette kapittel skal derfor medtas i prisingen av kapittel C.2 Teknisk beskrivelse. Ytre miljø Temaet miljø skal tas opp i alle byggemøter som eget punkt. Det er utarbeidet YM plan for begge lokasjonene. YM plan Gjøgri og YM plan Husåsen, se vedlegg 6. C Dokumentasjon C Støy C Støv Entreprenør skal innhente, og på forespørsel kunne fremlegge, miljødokumentasjon og miljødeklarasjoner for alle byggematerialer som benyttes av entreprenøren. Dokumentasjon for håndtering av avvik og hendelser tilknyttet miljø skal fremlegges ved forespørsel. Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til sjenanse for naboene. I den sammenheng er støy og støvplagen viktig. God organisering av byggearbeidene, faste tider for støyende arbeider, informasjon til naboer med mer planlegges og gjennomføres i samarbeide med byggeleder og byggentreprenøren. Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra anleggsdriften skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt. Entreprenøren skal følge tilsvarende krav satt til byggentreprenør/hovedbedrift og skal ved behov utføre tiltak som begrenser spredning av støv fra anleggsarbeid og transport fra sine arbeider. C Arbeidstidsbegrensninger Prosjektet skal planlegges med normal arbeidstid innenfor kl på hverdager. C Forurensning Entreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel utslipp til vann, jord eller luft) reduseres. C Avfallshåndtering Med avfall menes overflødige materialer, gjenstander og stoffer fra bygging, rehabilitering eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Minst 70 % av avfallet fra entreprenør skal sorteres i fraksjoner på anlegget (kildesortering). Byggentreprenøren skal holde avfallscontainere og besørge bortkjøring og deponering av eget og sideentreprenørenes avfall. Det skal praktiseres kildesortering på byggeplass med adskillelse i fraksjoner iht. Byggentreprenørens krav Side 17 av 29

18 Spesialavfall: Entreprenøren skal selv dersom behov etablere egen beholder for spesialavfall for å sikre forsvarlig oppbevaring. Spesialavfall skal leveres godkjent mottak. Overskytende materialer skal om mulig returneres til leverandør, for å redusere avfallsmengdene. Transport C Transport, stillaser, heiser Entreprenørene er ansvarlig for, og bekoster, all transport av eget utstyr helt fram til monteringsstedet. Videre skal entreprenørene selv holde stillaser, heiser, kraner etc. for egne arbeider. Samordning på dette punkt er selvsagt en fordel, men en ser dette som en entreprenørsak. C Transportåpninger Nødvendige transportåpninger i bygget for maskinleveransen skal avklares og koordineres med Entreprenør B1/B2. Maskinentreprenør har ansvar for å varsle og avtale sine behov for innlasting av rør, komponenter og utstyr. C Trafikkavvikling - Gjøgri Det er i dag en eksisterende driftsveg frem til HB Gjøgri. Driftsvegen har begrenset bredde for enveis trafikk, samt en avkjørsel som definerer kjøreretning videre på kommunal veg. Driftsvegen er etablert over eksisterende hovedvannledning. Entreprenør B1 har medtatt nødvendig tiltak for midlertidige møtelommer. Driftsvegen skal også være tilgjengelig for grunneiers bruk under anleggsgjennomføringen. Maks aksellast er satt til 10 tonn. C Trafikkavvikling - Husåsen Transport til bassengtomta på Husåsen vil skje via Torpveien, som er atkomst til Torp flyplass er definert som en del av E18 med de krav som stilles til europavei fra Statens vegvesen. Entreprenør B2 etablerer permanent avkjørsel fra Torpveien og kort veg fram til bassenget. Avkjørselen vil bli sperret med bom både under byggeperioden og senere som en varig løsning. Rigg C Riggområde Byggherren vil anvise riggområde nær hver av byggeplassene. All rigg skal i prinsipp foregå innenfor anvist riggområde med mindre annet avtales med byggherren. Entreprenøren skal holde seg innenfor avtalt riggplass og sørge for god orden. Lagring på riggplass må avtales med Byggentreprenør B1/B2. Maskinentreprenør må selv sørge for eventuell egen lager- og verkstedcontainer. C Personalanlegg Byggentreprenør B1/B2 har ansvar for at det på byggeplass finnes: Spiserom/-brakke for egne og sideentreprenørers arbeidere Skifterom med vaskemulighet for egne og sideentreprenørers arbeidere Toalett for egne og sideentreprenørers arbeidere Vann, avløp og strøm til riggplass Maskinentreprenør kan fritt benytte seg av dette Side 18 av 29

19 Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse er innarbeidet i postene i mengdebeskrivelsen, se vedlegg <2>. Tegninger og modeller Tegninger Se tegningsliste i vedlegg <3>. BIM-modell Det er etablert en BIM-modell for dette prosjektet. BIM modellen kan ikke benyttes direkte som grunnlag for bygging, kun til orientering. Tekniske referansedokumenter Se vedlegg <1> Side 19 av 29

20 Krav til byggeprosessen Administrative rutiner Kommunikasjon i prosjektet E-post aksepteres som kommunikasjon i prosjektet. Det er ikke satt krav om bruk av prosjekthotell ved gjennomføring av prosjektet, men det er gitt åpning for at byggentreprenøren kan etablere slikt dersom han ser dette hensiktsmessig. Blir prosjekthotell valgt, plikter maskinentreprenøren å benytte seg av dette uten ytterligere kompensasjon. Møter Jfr. NS 8405 pkt. 7. Byggemøter avholdes på byggeplass, vanligvis hver 14. dag. Byggherre er referent. Særmøter, fremdriftsmøter, koordineringsmøter, driftsmøter, etc. avtales nærmere og ved behov. Entreprenøren skal stille vederlagsfritt på de møter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet inklusive særmøter. Generelt fører «møteeier» referat dersom ikke annet avtales. Rapportering Månedsrapport Entreprenøren skal utarbeide en statusrapport for avsluttet måned. Rapporten skal gi byggherren oversikt over: SHA og ytre miljø (HMS) statistikk, oppsummering av hendelser og tiltak, plan for kommende periode Økonomi Framdriftsplan status Bemanning Status KS kontroller og avvik Dokumentasjon Distribusjon av tegninger og annet arbeidsgrunnlag Tegninger og annet arbeidsunderlag vil kun bli gjort tilgjengelige på elektronisk format. Entreprenøren må vederlagsfritt selv sørge for nødvendig utskrift og mangfoldiggjøring av tegningene. Kontroll av arbeidsgrunnlaget Noen tegninger og dokumenter skal kontrolleres av entreprenøren før de kan ferdigstilles som arbeidstegning. Entreprenøren skal kontrollere den prosjekterte løsningens gjennomførbarhet og eventuelt fremme forslag til endringer i utførelse. Frist for tilbakemelding er 14 kalenderdager dersom ikke annet er avtalt for det spesifikke dokument. Endringsbehandling Endringsbehandling etter regler jfr. NS Side 20 av 29

21 Fakturering D Faktureringsplan Fakturering for Maskinentreprisen skal følge denne planen: 30 % av kontraktsum faktureres etter kontraktsinngåelse (mot forskuddsgaranti) 30 % av kontraktsum faktureres når alle rør er levert byggeplass. 30 % av kontraktsum faktureres etter godkjent montasjekontroll. 10 % av kontraktsum faktureres etter overtakelse. Dersom opsjon med det andre bassenget blir utløst, etableres separat kontrakt. Tilsvarende betalingsplan bli gjeldende for denne kontrakten. D Faktureringsmåte Vestfold Vann IKS er registrert i ELMA-registret på organisasjonsnummer Benytt dette organisasjonsnummeret på alle EHF-fakturaer til Vestfold Vann IKS. Merk fakturaen med prosjektnummer / avdeling og relevant fakturainformasjon, og legg om mulig og nødvendig ved vedlegg. Hjelp til å sende EHF-faktura De fleste regnskapssystemer støtter nå EHF, og det finnes nettbanktjenester tilpasset den nye standarden. For mer informasjon om hvordan du sender en EHF-faktura, gå inn på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), se: Dersom dere trenger veiledning i hvordan sende EHF-fakturaer til Vestfold Vann, eller dere av ulike årsaker ikke kan sende oss elektronisk faktura i EHF-format, send e-post til vår kontaktperson: Janne Kristensen Staksrud, jks@vestfoldvann.no Kvalitetssikring Kvalitetsplan Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal baseres på entreprenørens overordnede kvalitetssystem. Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at kontraktens krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utførelse tilfredsstilles. Planen skal blant annet omfatte rutiner for planlegging, utførelse, faglig kontroll, dokumentasjon, avvikshåndtering og avviksrapportering. Kvalitetsplanen skal overleveres byggherren iht. frist gitt i E Frister og dagmulkter. Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden, og til enhver tid være tilgjengelig for byggherren. Generelt gjelder at prosedyrer skal være utarbeidet og innarbeidet hos entreprenøren før oppstart av arbeidet prosedyren gjelder for. Entreprenøren skal sørge for at alle underentreprenører følger kontraktens kvalitetsplan. Kontroll og kontrollplaner Entreprenøren skal føre kontroll med sine arbeider for å sikre rett kvalitet på kontraktarbeidene samt utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig oppfølging og dokumentasjon Side 21 av 29

22 Basert på kontrollplaner vil byggherren identifisere de arbeider han ønsker å kontrollere. Entreprenøren plikter å varsle byggherren senest 48 timer forut for utførelse/kontroll av slike arbeider. Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA) Generelt Byggherren har i prosjekteringsperioden utarbeidet en plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø (SHA-plan) som stiller krav til entreprenøren, se vedlegg <4>. Entreprenøren skal i tillegg utarbeide en egen HMS plan for egne arbeider. Koordinator for utførelsesfasen Rollen som koordinator for utførelsesfasen (KU) iht. Byggherreforskriften fremgår av SHAplan. Hovedbedrift Byggentreprenør B1/B2 har rollen som hovedbedrift iht. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Dette fremgår også av SHA-plan. Hovedbedriften skal føre oversiktslister over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Listene skal føres elektronisk, kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger: 1. navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen. 2. navn på byggherren. 3. navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten. 4. organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter. 5. navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen Listene skal fremvises til byggherren, arbeidsgiver, Verneombud og Arbeidstilsynet på oppfordring. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at arbeidene er avsluttet. Øvrige krav til byggeprosessen Dokumentasjon D Generelt All dokumentasjon skal struktureres etter samme struktur (kontoplan) som i mengdebeskrivelsen. All dokumentasjon skal leveres på norsk. D Dokumentasjon av byggeprosessen Dokumentasjonen som utarbeides i løpet av byggeprosessen skal være tilgjengelig for byggherren til enhver tid. Under arbeidets gang plikter entreprenøren å oversende grunnlag for prosjektering i form av profiler og måledata som anses som nødvendig for en forsvarlig prosjektering. Bilder, Side 22 av 29

23 måledata, skisser og testresultater som utarbeides for å dokumentere utført arbeid skal fortløpende gjøres tilgjengelig for byggherren og hans kontraktsmedhjelpere. D Underlag for som bygget dokumentasjon Entreprenøren skal levere grunnlag for «som bygget»-dokumentasjon der byggherren har utført prosjekteringen. Dokumentasjonen skal samles og systematiseres før overlevering. For hvert objekt (f.eks. anleggsdel, bygning, konstruksjon) skal det vedlegges «rødmerkede» tegninger og ev. en rapport som beskriver endret utførelse iht. utførelsesgrunnlaget, med henvisning til vedlagte dokumenter (skisser, profiler etc.). Dokumentasjonen skal oversendes uten ubegrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er ferdigstilt og senest innen frist angitt i punkt E frister og dagmulkter. D Sluttdokumentasjon/FDVU-dokumentasjon Entreprenøren har ansvar for sammenstilling av slutt- og FDVU-dokumentasjonen. Krav til sluttdokumentasjonen er beskrevet i egen prisbærende post i mengdebeskrivelsen. Offentlig omtale av prosjektet All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren Side 23 av 29

24 Frister og dagmulkter Frister Fysiske arbeider For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister: Frist Beskrivelse Dato Dagmulkt (nr.) 1. Oppstart på byggeplass (bunnledninger) <åååå-mm-dd> < eller NOK> 2. Oppstart maskinell montasje i bygg <åååå-mm-dd> < eller NOK> 3. Oppstart prøvedrift <åååå-mm-dd> < eller NOK> 4. Overtakelse <åååå-mm-dd> < eller NOK> Dokumentleveranser For dokumentleveranser gjelder følgende frister: Frist Beskrivelse Dato Dagmulkt (nr.) 1. Underlag for elektro <åååå-mm-dd> < eller NOK> 2. Kvalitetsplan <åååå-mm-dd> 3. Framdriftsplan (i samarbeid med byggentr.) <åååå-mm-dd> 4. FDV- og «som bygget»-dokumentasjon <åååå-mm-dd> < eller NOK> Dagmulkter Se E.1 - Frister. Framdriftsplanlegging Byggherrens orienterende framdriftsplan, se vedlegg <5> Side 24 av 29

25 Vederlaget Prissammenstilling For kontraktsum vises det til avtaledokumentet. Prissammenstilling framkommer av vedlegg <2>. Prisene i mengdebeskrivelsen er oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva. Arbeider som er beskrevet i egne poster, men som ikke er priset, skal forutsettes priset til kr. 0. Endring av konkurransegrunnlagets mengder etter mengdekontrollen håndteres i henhold til kontraktens regler om endringer. Regningsarbeider Mannskap Arbeid betales i henhold til timesatser eks. mva. oppgitt i teknisk beskrivelse pkt Timesatsene skal dekke alle entreprenørens kostnader, både direkte og indirekte, samt risiko og fortjeneste. Dette inkluderer bl.a.: Lønn. Stedlig administrasjon og arbeidsledelse. Fellesmannskap (lagerfolk, reparatører, etc.) og andel i drift, vedlikehold og leie av infrastruktur for utførelse av arbeid samt interne transporter av mannskap og materiell. Eventuelt ordinært skifttillegg samt mindre tarifferte tillegg (kjøretillegg, klestillegg mv). Reise- og gangtid. Diett- og boutgifter. Sosiale utgifter, bevegelige helligdager og feriepenger. Andel leie og drift av brakker, kontorer, lager, etc. Håndverktøy, mindre redskaper. Leie for maskiner med månedsleie under kr ,- samt maskinutstyr som bor, meisler, pigger, slanger, rør, etc. Materiell som rør, slanger, elektriske kabler, lamper etc. Forsikringer. Hovedadministrasjon og fortjeneste. Materialer og utstyr For materialer og utstyr som bestilles separat av byggherren benyttes oppgitte enhetspriser der slike finnes, forøvrig dekkes: Medgåtte materialer inkl. transport i henhold til entreprenørens innkjøpspris dokumentert ved leverandørfaktura. Entreprenørens påslag i henhold til prosentsats oppgitt i teknisk beskrivelse pkt Side 25 av 29

26 Opsjoner Tilbudspris på Husåsen basseng (Entreprise M2) alternativt Gjøgri basseng (Entreprise E1) dersom prioritet snus, ref. kap. A.2 er å anse som en opsjon i sin helhet. Det forventes ingen opsjoner i tilbudet forøvrig. Regulering Indeksregulering Indeksregulering gjøres i henhold til NS Som indekstall benyttes Statistisk Sentralbyrå sin Byggekostnadsindeks for bustader, Bustadblokker i alt fra. Basisindeks juli Valutaregulering Det innrømmes ikke godtgjørelse for valutaendringer Side 26 av 29

27 Oppdragsgivers ytelser Riggområde Byggherren stiller vederlagsfritt et riggareal til rådighet for entreprenørenes brakker og materiallager ved begge lokasjoner. Arealet er ikke opparbeidet. Byggentreprenøren skal inkludere en kontorplass for Byggherre på entreprenørens brakkerigg. Byggentreprenøren holder skifte/spisebrakker for maskinentreprenørens personell. Det er begrenset lagringsplass på anleggsplassene og midlertidig lagring av materiell og utstyr må av maskinentreprenøren koordineres/avtales med byggentreprenøren (B1/B2). Byggentreprenøren avsetter plass for maskinentreprenørens verktøycontainer. Byggentreprenørens parkeringsrutiner skal følges. Riggområdene er vist på vedlagte kartutsnitt, se vedlegg <7> og <8>. Forlegning og forpleining Entreprenøren må selv stå for forlegning og forpleining for sine ansatte. Det tillates ikke forlegning på anleggsområdet. Anleggsytelser Ved Gjøgri vil vann tilknyttes ved eksisterende høydebasseng. Vestfold Vann vil etablere system for lokal trykkøkning. Ved Husåsen kan midlertidig vann byggefase tilknyttes kommunal vannledning ved Torpveien og følge samme trase som ny kommunal VL som også er en del av entreprise B2. Forbruk av vann er vederlagsfritt. Byggentreprenøren ivaretar fremføring av anleggsvann til byggeplass. Maskinentreprenør må medta nødvendig slangeutlegg og koblingsmateriell fra byggentreprenørens etablerte vannposter ved behov til testing/prøving i sin entreprise. Fig 2: Tilknytning EL og VL, Husåsen Byggentreprenør vil ivareta anleggsstrøm for entreprenørens arbeid. Det legges 400V anlegg frem til hver anleggsplass Side 27 av 29

28 Materialer og produkter (jf. NS 8405 pkt. 19.5) Vestfold Vann vil gjøre innkjøp av rustfrie luker, trykktett dører og leider fra Huber til selve bassenget. Byggentreprenøren skal medta mottak av materiell og montering inn i konstruksjonen jfr. tegninger og beskrivelse. Vestfold Vann vil gjøre innkjøp av ventiler og instrumenter. Maskinentreprenøren skal medta transport fra Vestfold Vanns sentrallager på Seierstad (Hedrumveien 127, Larvik), Vestfold Vann vil være behjelpelig med opplasting med truck. Videre skal maskinentreprenøren medta komplett montering av røranlegget inklusive pakninger, skiver, tilpasset boltesett. Montasjemateriell skal medtas i maskinentreprisen Side 28 av 29

29 Vedlegg 1. Dokumentliste 2. Mengdebeskrivelse og svardokument med prissammenstilling (for utfylling) 3. Tegningsliste/Tegninger 4. Byggherrens SHA-plan 5. Byggherrens plan for Ytre miljø 6. Orienterende fremdriftsplan 7. Riggplan Gjøgri (utkast) 8. Riggplan Husåsen (utkast) Side 29 av 29