Avtaledokument. Mellom Muséene i Sør-Trøndelag organisasjonsnummer:

Transkript

1 Avtaledokument Mellom Muséene i Sør-Trøndelag som byggherre, organisasjonsnummer: adresse: Muséene i Sør-Trøndelag ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM). Havnegata Trondhheim prosjektadresse: NKIM, Munkegata 3-7, 7013 Trondheim og organisasjonsnummer: adresse: som entreprenør, besøksadresse: er det inngått følgende avtale: Prosjekt navn: Kontrakt tittel: NKIM Løfteinnretninger og bygningsmessige arbeider for bedret tilgjengelighet. Generalentreprise

2 Muséene i Sør-Trøndelag Side 2 av 8 1. KONTRAKTSARBEIDET 1.1 Omfang Entreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet: NKIM Løfteinnretninger og bygningsmessige arbeider for bedret tilgjengelighet - generalentreprise i samsvar med kontraktsdokumentene, jf pkt Gyldighet Denne avtalen omfatter følgende dokumenter: Del I (dette dokumentet) med følgende bilag: (Referat og korrespondanse fra kontraheringsfasen) Entreprenørens tilbudsbrev datert... Referat fra anbudsbefaring datert.. Del II KONTRAKTSBILAG Bilag A Bilag B Bilag C Del III KONTRAKTSBESTEMMELSER NS 8406 (ikke vedlagt kontrakten) Del IV TILBUDET (eget dokument, ikke vedlagt kontrakten) Del V KONKURRANSEGRUNNLAG (eget dokument, ikke vedlagt kontrakten) De dokumenter som utgjør kontrakten utfyller hverandre. Inneholder dokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge de er angitt ovenfor. For øvrig gjelder NS 8406 pkt KONTRAKTSSUM (NS 8406 PKT 2) Kontraktarbeidet skal leveres for: Tilbudssum Korreksjoner iht Del II, Bilag Sum eksklusive merverdiavgift Mva 25 % Kontraktssum

3 Muséene i Sør-Trøndelag Side 3 av 8 3. INDEKSREGULERING 3.1 Spesielle bestemmelser om prisregulering fremgår av bilag B. For øvrig skal prisene reguleres i samsvar med NS 8406, pkt Kontraktssummen indeksreguleres ikke. 4. MENGDEKONTROLL (NS 8406, PUNKT 23.2) Alternativ 1: Entreprenøren skal foreta mengdekontroll av konkurransegrunnlagets mengder innen 2 uker fra avtaleinngåelsen. Alternativ 2: Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. 5. REGNINGSARBEIDER (NS 8406, PUNKT 23.4) For oversikt over avtalte timepriser og påslagsprosenter henvises til Del II, Bilag B Vederlag. 5.1 Timerater Timepriser skal omfatte alle indirekte kostnader og påslag, herunder men ikke begrenset til, sentraladministrasjon, internkostnader, sosiale utgifter m.v., fortjeneste, servicebiler, parkering, telefongodtgjørelse, verktøygodtgjørelse, nødvendige håndholdte verktøy, samt el-verktøy som for eksempel bordsag, spikerpistol m kompressor, sveiseapparat, mm, men ekskl. byggplassadministrasjon. 5.2 Påslagsprosent for materialer Påslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost på materialer, herunder assuranse, brekkasje, håndtering og lagring på byggeplass, administrasjon, risiko, fortjeneste m.m. Påslaget beregnes ved å multiplisere netto, dokumentert inntakskost (faktura fra leverandør eks mva) med prosentsatsen. K mt =...% Påslagsprosenten brukes tilsvarende for maskinleie. 6. TILTRANSPORT OG BYGGEPLASSADMINISTRASJON 6.1 Tiltransport Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør eller få tiltransportert sideentreprenører som blir hans underentreprenører. Påslagsprosent for tiltransport benyttes for å beregne entreprenørens påslag når han får tiltransportert fullt kontraktsansvar for andre entreprenører. Påslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eks mva. K ue =...%

4 Muséene i Sør-Trøndelag Side 4 av Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (NS 8406 pkt 16) Enreprenøren skal utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll. Ytelser forbundet med dette inngår i bilag B. 7. ENTREPRENØRENS SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8406, PUNKT 8) Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med (10 % av kontraktssummen, som nedtrappes), jf. Kontraktsbestemmelser punkt 8. Når kontraktssummen ikke overstiger NOK , plikter entreprenøren ikke å stille sikkerhet i bygge- og reklamasjonsperioden. 8. BYGGHERRENS SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8406, PUNKT 8) Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet. 9. FORSIKRING (NS 8406, PUNKT 9) Entreprenøren skal oversende kopi av gyldig forsiingsbevis av kontraktsarbeidet samt ansvarsforsiing snarest etter kontraktsinngåelse, og før kontraktsarbeidet starter. 10. TIDSFRISTER (KONTRAKTSBESTEMMELSER, PUNKTENE 10.2) Det er avtalt følgende tidsfrister: Tidsfrister for entreprenøren: MP Aktivitet Frist Dagmulkt 01 Entreprenørens ferdigbefaring. Entreprenøren fører referat fra egen ferdigbefaring og sender ferdigmelding 02 Overtakelse. All utbedring etter ferdigbefaring er rettet og dokumentert av entreprenøren. Ved mangel og/eller gjenstående arbeid nektes overtakelse. dd.mm.åååå dd.mm.ååå 1 av kontraktssum Tidsfrister for byggherren: Ingen 11. PARTENES REPRESENTANTER (NS 8406 PUNKT 5) Med mindre annet avtales for det enkelte deloppdrag vil følgende personer være

5 Muséene i Sør-Trøndelag Side 5 av 8 partenes representanter i avtalen: Byggherrens representant Åshild Adsen Museumsdirektør NKIM Entreprenørens representant 12. UNDERENTREPRENØRER (NS 8406, PUNKT 12) 12.1 Plikter Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenør og deres ansatte i tjenesteforhold, eller ved bruk av lovlig innleid personell. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid personell skal godkjennes siftlig av byggherren. Ved saklig grunn kan byggherre nekte å godkjenne entreprenørs valg av underentreprenør. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens kontraktsansvar overfor byggherren. Entreprenøren kan ikke, uten byggherrens siftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører organisatorisk plassert under seg. Ved inngåelse av kontrakter med underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av personell (heretter omtalt som underleverandører) skal entreprenøren innhente: attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) attest for merverdiavgift fra underleverandører, jf. anskaffelsesforsiften 3-3 (4), 8-7 (4) og (4). Fra underleverandører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attester iht anskaffelsesforsiften (3). Underentreprenør skal ha samme dokumentasjonsav som entreprenør! Entreprenøren skal også dokumentere HMS-egenerklæring i underliggende leverandørforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdragene, jf. forsift om offentlige anskaffelser 8-8 (3) og (3). Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte personell oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at underleverandører og innleid personell har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandøren og dennes personell. Dokumentasjon med ovennevnte skatteattester og HMS-egenerklæringer, skal til en hver tid være tilgjengelig på byggeplass. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører/ kontraktsmedhjelpere etter denne avtalens punkt 12.1, gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.

6 Muséene i Sør-Trøndelag Side 6 av Sanksjoner Brudd på entreprenørens plikt til å innhente HMS-egenerklæring eller skatteattester, gir byggherren rett til å eve at entreprenøren erstatter vedkommende underleverandør eller innleid personell med en annen underleverandør eller innleid personell som kan fremlegge de aktuelle opplysninger. Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattester eller innhentet egenerklæring viser at underleverandør eller innleid personell ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene og andre myndigheter. Omkostningene som følge av heving av underentreprenørs/ kontraktsmedhjelpers avtale, skal bæres av entreprenøren. Byggherren kan eve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidsaft og forholdet ikke er blitt rettet innen en rimelig frist gitt ved siftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK pr. hverdag. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp Kontraktsmedhjelpere Entreprenøren har i tilbudet oppgitt følgende kontraktsmedhjelpere: Firma: Adresse (sted/by): Org.nummer: Fagområde: Entreprenøren er ansvarlig for å rapportere eventuelle utenlandske kontraktsmedhjelpere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) iht Ligningsloven av 13. juni 1980, 6-10 med tilhørende forsifter av desember 1983, gitt av Finansdepartementet. 13. ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER For denne avtalen gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. 14. SÆRLIGE BESTEMMELSER Følgende endringer og tillegg til de alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder: 14.1 Antikontraktørbestemmelse Kontraktarbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidsaft.

7 Muséene i Sør-Trøndelag Side 7 av 8 Allerede inngåtte avtaler om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidsaft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og må godkjennes siftlig av oppdragsgiver. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser ovenfor oppdragsgiver. Entreprenøren forplikter seg til å følge reglene i denne bestemmelse om kontraktører også for avtaler som inngås etter at tilbudet er gitt. Entreprenøren skal således til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidsaft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne bestemmelse. Oppdragsgiver sin nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører etter denne bestemmelse, gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham Skatter og avgifter Dersom entreprenøren ikke oppfyller sin rapporteringsplikt etter ligningsloven, og oppdragsgiver av den grunn blir ilagt tvangsmulkt eller blir gjort ansvarlig for en oppdragstakers skatt, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, kan oppdragsgiver holde tilbake en så stor del av vederlaget for det utførte arbeidet som tilsvarer det beløpet han blir gjort ansvarlig for. Det samme gjelder dersom byggherre blir gjort solidarisk ansvarlig for skattetrekk og arbeidsgiveravgift etter skattebetalingslovens og folketrygdlovens bestemmelser Lønns- og arbeidsvilkår Entreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale, regulativ eller det som er normalt på det stedet der arbeidet blir utført og for vedkommende yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har Byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Entreprenøren skal også fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos underentreprenørene.

8 Muséene i Sør-Trøndelag Side 8 av Fakturering Fakturaadresse: Muséene i Sør-Trøndelag AS Havnegata TRONDHEIM Faktura skal inneholde følgende informasjon (på samme side) - Bestillingsnummer: - Leverandørens organisasjonsnummer (9 siffer) - Leverandørens bankkonto - Leverandørens navn - Fakturanummer - Fakturasum (skal angis med 2 desimaler) - Event. KID - Spesifikasjon av evnt. moms - Klart skille mellom faktura og edittnota Formatav: - Det er sterkt ønskelig med elektronisk faktura i EHF-format. - Enkeltsidig - A4 - Ingen saveringer/farger i bakgrunnen på ledetekster og opplysninger - Eventuelle vedlegg i A4 format, enkeltsidig - Fullstendig faktura med alle vedlegg (samlefaktura er ikke ønskelig) Fakturaer som utstedes i perioden 15/6-15/7 skal ha 45 dagers betalingsfrist Transport av avtalen Ingen av partene kan overføre noen del av sine rettigheter eller plikter til tredje part uten den andre parts siftlig godkjenning Tvister Enhver tvist mellom partene, som springer ut av denne avtale, avgjøres ved ordinær rettergang, med Trondheim tingrett som verneting, og etter norske materielle og prosessuelle regler. 15. UNDERSKRIFTER Dette avtaledokument med bilag er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hver sitt. Trondheim, den / 2016 den / 2016 Muséene i Sør-Trøndelag/NKIM Entreprenør