HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE. Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
|
|
- Frøydis Signe Hanssen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
2 1 GENERELT NS 3431 (2. utgave 1994) Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser gjøres gjeldende for kontraktsforholdet, med de endringer og tilføyelser som fremgår av det følgende. De spesielle kontraktsbestemmelsenes hoved-formål er å bidra til byggherrens målsetting om å kunne overlevere boliger kontraktsmessig uten feil og mangler. Dette formålet har særlig fått betydning for utformingen av bestemmelsene om overtakelse (pkt 35) og dagmulkt (pkt 25). Totalentreprenøren (TE) har på basis av det tilbudsgrunnlag som byggherren har utarbeidet, tilbudt seg å levere kontraktsarbeidet komplett og klart for innflytting. Tilbudsgrunnlag fra byggherren gir uttrykk for de miljø, funksjons- og materialkrav og krav til utførelse som byggherren stiller til det ferdige kontraktsarbeidet. Det er TE s ansvar å utføre en komplett og nødvendig prosjektering, planlegging og gjennomføring av prosjektet for å ivareta offentlige myndigheters og byggherrens krav. 2 AVVIK OG PRESISERINGER TIL NS Partenes representanter. Byggherremøter. Prosjekterings- og entreprenørmøter. 5.2 Byggherremøter. (Endring 1. ledd. 1. og 2. setning) Byggherren skal jevnlig innkalle TE til byggherremøter vedrørende prosjektering, fremdrift og utvikling av kontraktsarbeidet samt eventuelle oppståtte problemer. TE kan innkalle til byggherremøter dersom han mener det er behov for det. (Endring 3. ledd, 2. setning) Referatet føres av byggherrens representant. 6 Forhold på byggeplassen (Tilføyelse) TE skal etter nærmere avtale stille kontor til disposisjon for byggherrens byggeleder i TE s brakkerigg på byggeplassen, med tilgang til kopimaskin, skriver og bredbåndstilknytning i hele byggetiden. Kontoret skal møbleres med skrivebord, stol og belysning. TE skal besørge oppvarming og rengjøring av kontoret. TE skal sette opp og bekoste byggeplasskilt for byggherrens profilering av prosjektet, laget etter byggherrens skiltprofil. Byggherrens skilt skal ha dimensjon BxH = 2m x 1m og skal ha med illustrasjon av prosjektet i tillegg til tekst. Skiltet skal plasseres øverst i et felles skiltstativ som også skal ha plass for koordinert skilting for TE og hans rådgivere og underentreprenører som ønsker plass. Disse skilt bekostes av TE og de øvrige deltakere på skiltet. Det tillates ikke oppsatt reklameskilter for TE eller underentreprenør på byggeplassen utenfor felles skiltstativ. Byggherrens flagg på tårnkran leveres av byggherren og monteres av TE. Dersom det arrangeres visninger på byggeplassen eller det i andre sammenhenger kommer besøk av byggherrens kunder eller gjester, skal TE legge spesiell vekt på at byggeplassen er ryddig. TE skal forhåndsvarsle naboer i god tid om arbeider som kan være til sjenanse for nabolaget. Varslingsplan skal på forhånd fremlegges byggherren. 7 Partenes opplysningsplikt 7.3 Kostnadsspesifikasjon (Endring) TE skal i god tid før inngåelse av kontrakt fremlegge en kostnadsspesifikasjon av kontraktssum fordelt etter kapittelinndeling iht NS 3451 Bygningdeltabeller og NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt - kontoplan på tosifret nivå. Ytelsene for prosjektering, rigg og drift av byggeplass oppgis i egne poster. Kostnader til kranselag skal medtas i "Rigg og drift av byggeplassen". 9 Rådgivning og prosjektering 9.8 Totalentreprenørens ansvar for feil (Endring 2. ledd) TE plikter å gjøre seg kjent med byggesakens dokumenter, og overtar ved kontraktsinngåelsen ansvaret for følgene av feil i tegninger og dokumenter utarbeidet av byggherrens arkitekter og konsulenter. Dette gjelder ikke for dokumenter som byggherren selv har utarbeidet. Alle beskrevne løsninger og opplysninger-herunder geoteknisk vurdering - som gis i konkurransegrunnlaget skal vurderes av totalentreprenøren på basis av forsvarlig grunnboring og prøvetaking. Eventuelt kan totalentreprenøren tilknytte seg egen, uavhengig, geoteknisk rådgiver for å utføre detaljerte vurderinger (utføre grunnboring og prøvetaking), samt godkjenne fundamenteringsløsningen som skal fremgå av innlevert tilbud. 18 Sikkerhetsstillelse 18.1 Generelle regler (Endring 1. ledd, siste setning) Garantidokumentet skal være byggherren i hende før byggearbeidene igangsettes. Ingen krav forfaller til betaling før garanti er stilt. Sist revidert: Side 2 av 6
3 18.2 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse (Tilføyelse 3. ledd) TE skal stille sikkerhet i reklamasjonstiden på 5 år. Garantibeløpets størrelse settes til 1% av kontraktssummen i det 4. og 5. året Byggherrens sikkerhetsstillelse (Endring) Byggherren stiller ikke sikkerhet for sine forpliktelser. 22 Rett til fristforlengelse 22.5 Varsel (Endring 2. ledd) Det skriftlige varselet fra TE om fristforlengelse eller dekning av merutgifter skal gis i brevs form der aktuelle krav er eneste tema. Brevet skal angi grunnlaget for kravet, hvorfor det har oppstått forsinkelse/merutgifter og hvilke tiltak som iverksettes for å begrense konsekvensene. 24 Fremdriftsplan (Tilføyelse) Beslutningsplan TE skal utarbeide en egen beslutningsplan for beslutninger som byggherren må fatte i prosjektet. Denne planen skal sikre byggherren tilstrekkelig tid til å vurdere fremlagte alternativer og skal ivareta at nødvendige beslutninger fattes uten å få fremdriftsmessige konsekvenser. Overleveringsplan TE skal utarbeide en overleveringsplan som viser datoer for ferdigbefaring og overtakelse, spesifisert for hver bolig og fellesarealer. Dersom fellesarealer skal overtas i etapper, skal planen inneholde en soneinndeling som viser hvilke fellesarealer og tekniske anlegg som ferdigstilles parallelt med de ulike etappene. Det skal settes av 14 dager mellom ferdigbefaring og overtakelse. Planen skal oversendes byggherren senest 12 uker før overlevering av den første boligen. Datoer for ferdigbefaring i denne planen er dagmulktsbelagte. Se pkt Forsinkelse. Dagmulkt og erstatning 25.2 Dagmulkt (Endring ledd) Byggherren kan kreve dagmulkt dersom TE er forsinket i forhold til kontraktsfestet frist og forsinkelsen skyldes forhold hos TE, slik at ferdigbefaring iht pkt må utsettes. Er ikke annet avtalt, skal mulkten pr kalenderdag regnet fra avtalt ferdigbefaring utgjøre 1 O /oo av kontraktssummen, dog ikke mindre enn kr pr kalenderdag. I tilfelle det foreligger forsinkelse med ferdigstillelse av innvendig fellesareal, jf pkt , løper dagmulkt pr kalenderdag regnet fra avtalt ferdigbefaring som tilsvarer O 0,5 /oo av kontraktssummen. Dersom innvendig fellesareal er i en slik stand at boliger kan nektes overtatt etter pkt 35.4, skal dagmulkten pr kalenderdag utgjøre 1 O /oo av kjøpesummen for hver bolig som kan nektes overtatt. I tillegg vil det ved forsinkelse med ferdigstillelse av utvendig fellesareal, jf pkt , løpe kr i dagmulkt pr kalenderdag regnet fra avtalt ferdigbefaring. Dagmulkt slutter å løpe ved ferdigbefaring dersom aktuelle bolig/fellesareal/teknisk anlegg er i en slik stand at det ikke kan nektes overtakelse. Mangler ved bolig/fellesareal/teknisk anlegg som er protokollert ved ferdigbefaring eller overtakelsesforretning, og som ikke er utbedret ved henholdsvis overtakelsesforretning eller fastsatt frist uten at det foreligger saklig grunn til det, vil medføre dagmulkt iht ovenstående satser regnet fra ferdigbefaring til manglene er godkjent utbedret. Dette gjelder selv om overtakelse ikke kan nektes. 30 Avdrag 30.3 Innestående beløp (Endring 2. ledd) Innestående beløp utbetales ved sluttoppgjøret, når alle kontraktsarbeidene og FDV-dokumentasjon er godkjent av byggherren. 31 Regningsarbeid 31.1 Generelt (Endring 1. ledd) Regningsarbeider skal bare utføres når det foreligger slik skriftlig bestilling fra byggherren Kontroll og dokumentasjon (Endring) Fakturering av arbeidslønn, materialer, transport og maskinleie m.v. skal skje på grunnlag av timelister og kvitterte materialsedler, som er forelagt byggherren ukentlig og attestert. Krav som ikke kan tilbakeføres til slike ukentlige oppgaver, kan byggherren nekte godkjent. TE har ikke anledning til å fakturere kostnader ved retting av feil og mangler. 32 Fakturering og måling 32.1 Fakturering i henhold til fakturerings-planen (Tilføyelse) Faktureringsrettigheter kan ikke overdras til andre uten byggherrens skriftlige samtykke. Fakturaer merkes med byggherrens prosjektnummer og navn. Fakturaer med feil (adresse, beløp, mv.) vil bli returnert og ny forfallsdato må påregnes med 28 dager etter riktig faktura er mottatt. 35 Overtakelse Alle boliger skal overleveres uten feil og mangler. De spesielle kontraktsbestemmelsene punkt 35.2 er utferdiget for å oppnå dette Forberedelse av overtakelse (Endring 1. ledd) Sist revidert: Side 3 av 6
4 Egenbefaring før ferdigbefaring TE skal gjennomføre egenbefaring i forkant av ferdigbefaring, herunder foreta mangels-utbedringer og fremlegge kvitterte lister for byggherren før ferdigbefaring avholdes. TE skal senest dagen før ferdigbefaring kontrollere at alle mangler er utbedret og at alle funksjonskrav er oppfylt. Dersom TE ikke vil være i stand til å ferdigstille kontraktsarbeid innen avtalt frist, plikter han senest 10 uker før avtalt frist for ferdigbefaring å varsle byggherren om forsinkelsen og oversende ny overleveringsplan. Dette fritar likevel ikke TE for dagmulktsberegning etter pkt I tilfelle TE ikke har oversendt ny overleveringsplan innen fristen, kan byggherren utferdige ny overleveringsplan med bindende virkning for TE, jf. pkt Ferdigbefaring boliger Senest 2 uker før overtakelse skal det avholdes ferdigbefaring av hver bolig, hvor byggherren og TE deltar. Byggherren innkaller partene i god tid iht overleveringsplan pkt 24. Boligen skal være rengjort og være i en slik stand at den ikke kunne vært nektet overtatt iht NS 3431 pkt I motsatt fall vil dagmulkt løpe, jf pkt Byggherren skal føre protokoll fra befaringen hvor eventuelle mangler som påvises blir nedtegnet. Dersom det er uenighet om et påpekt forhold er en mangel, nedtegnes uenigheten Ferdigbefaring tekniske anlegg og fellesarealer Fellesarealer og tekniske anlegg skal være ferdige ved ferdigbefaring av første bolig, og ferdigbefaring gjennomføres på samme tidspunkt. Dersom fellesarealer og tekniske anlegg ferdigstilles i etapper, avholdes ferdigbefaring samtidig med første bolig tilknyttet etappen. Funksjonsprøving og innregulering av tekniske anlegg skal foretas slik at dokumentasjon foreligger senest ved ferdigbefaringen. Utendørs fellesarealer skal ferdigstilles samtidig med første bolig, med mindre annet er avtalt for tilsåing og beplantning. Renhold, drift (herunder snøbrøyting) og vedlikehold av fellesarealer og tekniske anlegg er TE s ansvar inntil overtakelsesforretning er avholdt Overtakelsesforretningen Møteplikt (Endring) Byggherren innkaller i god tid til overtakelsesforretning iht overleveringsplan pkt 24. På forretningen deltar boligkjøperen, TE og byggherren. Med mindre annet er avtalt, plikter så vel TE som byggherren å møte. TE skal under overtakelsesforretningen påvise at alle protokollerte mangler fra ferdigbefaringen er rettet Drifts- og vedlikeholdsinstruks (Tilføyelse) Omfang og innhold er beskrevet i vedlagt kravspesifikasjon. Det forutsettes at grunnlaget utarbeides parallelt med byggeprosessen. Frist for levering av boligkjøpers mappe til byggherren er èn uke før vedkommende bolig skal ferdigbefares. Frist for levering av vaktmestermappe til byggherren er èn uke før siste ferdigbefaring av innendørs fellesarealer Delovertagelse Delovertagelsesforretning (Endring siste setning) Delovertagelse skjer ved overtagelsesforretning etter De øvrige deler av kontraktsarbeidet følger reglene om overtakelse etter 35.1 til Ved delovertagelse får bestemmelsene om overtakelse tilsvarende anvendelse. Totalentreprenørens plikt til å holde hele kontraktsarbeidet forsikret gjelder likevel frem til hele kontraktsarbeidet er overtatt. 36 Sluttoppgjør 36.1 Sluttfaktura (Endring 1. ledd) TE skal sende sluttfaktura innen fristen i NS 3431 pkt 36.5, regnet fra overtakelse av hele kontraktsarbeidet. 37 Mangel ved kontraktsarbeidet. Erstatningsansvar Utbedring m.m. (Tilføyelse) Mangler påvist ved overtakelsesforretning, anses godkjent utbedret først ved boligkjøpers påtegnelse på mangelslisten. TE er ansvarlig for å få slik skriftlig påtegnelse fra boligkjøperen før oversendelse av liste til byggherren. Utgifter som byggherren og boligkjøper påføres som følge av utbedring av mangler ved boligen eller fellesarealer i reklamasjonstiden, herunder utgifter til midlertidig bolig under utbedring, bekostes av TE Reklamasjonsfrist (Endring) Reklamasjonsfristen er 5 år. 39 Heving på grunn av mislighold 39.1 Heving ved totalentreprenørens mislighold (Tilføyelse) Dersom boligkjøperen berettiget hever sin kontrakt med byggherren, og dette har sin årsak i mislighold hos TE, har byggherren krav på å få dekket av TE de direkte og indirekte tap han blir påført som følge av hevingen. 3 ANDRE BESTEMMELSER 3.1 Påseplikt TE skal påse at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av til enhver tid gjeldende forskrift om allmenngjøring for byggfagene og forskrift for allmenngjøring for elektrofagene Oslo og Akershus. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne regelen blir etterlevd. Sist revidert: Side 4 av 6
5 Alle avtaler TE inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. TE skal på oppfordring fremlegge dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører (underleverandører). Opplysningene er omfattet av taushetsplikt og er et vilkår for utlevering. Dersom det er grunn til å anta at TE ikke etterlever denne klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Beløpet som tilbakeholdes er opptil kr ,- (tomillionerkroner) og skal stå som sikkerhet for at det ytes rettmessige arbeids- og lønnsbetingelser. Det kan tas dekning for eventuelle kostnader forbundet med byggherrens oppfølging av denne klausul direkte i det tilbakeholdte beløpet. I tillegg vil byggherren om nødvendig rapportere om forskriftsbruddet til Arbeidstilsynet og eventuelt aktuelle arbeidstakeres fagforening, herunder slik at allmenngjøringslovens bestemmelser om tilsyn og straff kan få anvendelse på forholdet 3.2 Rigg- og driftskostnader I uendret byggetid Hvis prisen på netto tilleggsarbeider (samlet tillegg minus fradrag i løpet av kontraktsavviklingen) ikke overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon for økte riggog driftsutgifter. Overstiger netto tilleggsarbeider 15 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon for økte rigg- og driftsytelser etter følgende formel: 0,5 A (B 1,15C) C A = avtalt pris for opprinnelig rigg- og driftskapittel, eks mva. B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist, eks mva C = kontraktssum, eks mva Ved utregning av B skal det ikke tas hensyn til: Lønns- og prisstigning Påslag pga administrasjon av tiltransporterte entrepriser/leveranser Avbestillingserstatning Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg Kompensasjon for økt rigg i endret byggetid I endret byggetid Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS3431 pkt 22.1 skal utgifter for økt rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel: 0,5 A Z Y A = Avtalt pris for drift av byggeplassen i opprinnelig rigg- og driftskapittel, eks mva Y = opprinnelig byggetid Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid 3.3 Helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen. TE er hovedbedrift på byggeplassen og skal sørge for at det etableres og gjennomføres vernearbeid iht arbeidsmiljølovens bestemmelser. Byggeleder engasjert av byggherren vil normalt inngå avtale med byggherren om å påta seg ansvar og oppgaver som prosjektleder iht byggherreforskriftens 2d, 6, 7, 8 og 9. TE skal påta seg ansvar og oppgaver som HMS-koordinator for planleggingsfasen iht byggherreforskriftens Kap. 3, samt ansvar og oppgaver som HMS-koordinator for gjennomføringsfasen iht byggherreforskriftens Kap. 4. Det skal inngås separate avtaler for disse ansvarsområdene. Honorar for dette er inkludert i kontraktssum for totalentrepriseavtalen. TE vil holde byggherren skadesløs for ethvert krav som måtte bli rettet mot byggherren på grunn av TE s forhold under disse bestemmelser punkt 3.1 og 3.3, det være seg alle feil, forsømmelser eller unnlatelser under HMSregelverket og uavhengig av om kravet kommer fra privat part eller offentlig myndighet og uavhengig av hvilken form kravet har, det være seg krav om erstatning for økonomisk eller ikke-økonomisk skade, offentlige gebyrer, tvangsmulkt eller bøter. Byggherren har tilbakeholds- og avregningsrett i kontraktsummen for slike krav. 3.4 Revisjoner TE skal uten ekstra vederlag stille nødvendige ressurser og fremlegge all relevant dokumentasjon for revisjon i regi av byggherren, både når det gjelder oppfyllelse av krav etter lov/forskrift og gjennomføring av kontraktsarbeidet. 3.5 Skatt m.v. All skatt som påløper for TE samt TEs ansatte og oppdragstakere som en følge av kontrakts-arbeidene er TEs ansvar alene. TE er ansvarlig for, og bærer den fulle risiko for, at det foretas forskuddstrekk og innbetaling av inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og alle offentlige skatter, avgifter, trygdeog pensjonsinnbetalinger som følger av ansettelses- eller oppdragstakerforholdet for enhver person ansatt eller engasjert av TE. TE skal gi skattemyndighetene eller annen offentlig myndighet all informasjon som er nødvendig for å oppfylle sine, og eventuelt Byggherrens, forpliktelser hva angår de skatter m.v. som er referert ovenfor. Entreprenøren erklærer at han er kjent med Ligningsloven 6-10, 10-6 og 10-7 med forskrifter fra Finansdepartementet som omhandler plikten til å gi Sist revidert: Side 5 av 6
6 ligningsmyndighetene opplysninger om ansatte og oppdragstakeres skattemessige forhold og konsekvensene av manglende oppfyllelse av denne plikten. Byggherren har intet ansvar for TEs forpliktelser til å betale skatt mv. som nevnt over. Dersom Byggherren blir holdt ansvarlig for manglende innbetaling av skatter mv. eller forsømt opplysningsplikt overfor skattemyndighetene eller annen relevant offentlig myndighet vil TE holde Byggherren skadesløs. Byggherren har tilbakeholdsrett i kontraktssummen for eventuelle skattekrav som nevnt over. Sist revidert: Side 6 av 6
Formular for kontrakt om totalentreprise
BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn
DetaljerEntreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser
Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER
DetaljerBygg og anlegg NS 8407
Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse
DetaljerSandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser
Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 1 Tilbudsdokumentasjon 04.04.2013 KE Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Rogaland
DetaljerINNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser
INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE
DetaljerNORDBYEN OMSORGSSENTER
Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt
DetaljerBrumunddal Bo og Aktivitetssenter
Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-
DetaljerBalanserte kontrakter
Balanserte kontrakter Siw Linderud Advokat 05.06.2018 Det rettslige-politiske utgangspunkt 19-1.Kontraktsvilkår (1) Oppdragsgiveren kan fastsette kontraktsvilkår, for eksempel om økonomi, innovasjon, miljø,
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Utomhusanlegg på Huseby
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-
DetaljerKONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering
DetaljerEntreprise Elektroarbeider og lysmaster
TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2
DetaljerFYGLE TRANSFORMATORSTASJON
LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk
DetaljerKONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD
Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Prosjektering
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Etablering av nytt ventilasjonsanlegg
DetaljerAVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *
Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det
DetaljerKaipromenaden Tingvoll
Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle
DetaljerNYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406:2009 NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det
DetaljerAVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406
AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen
DetaljerAvtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464
TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:
Detaljer* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende
DetaljerAVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø
DetaljerDet gjelder følgende dagmulksbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B.1 Generelle ytelser:
C FREMDRIFT OG FRISTER C.1 Generelt Kommunen skal gjennomføre prosjektet i vårsesongen 2012 med oppstart av entreprisen 10.4.2012. Alle arbeider skal være ferdigstilt innen 26.6.2012. Ved snøfattig vinter
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av
DetaljerBilag 1: NS 8407 Endringsbilag
Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag SKJØNHAUGENGA OMSORGSBOLIGER KONTRAKT NS 8407 ENDRINGSBILAG Kontrakten mellom Trøgstad kommune og tilbyder skal baseres på NS 8407, med endringer og tillegg som fremkommer
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise rehabilitering/ombygging av Berg
DetaljerAVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø
DetaljerAVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-
DetaljerBilag 7 - Kontraktsvilkår
Bilag 7 - Kontraktsvilkår 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR For denne avtalen gjelder NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» som alminnelige kontraktsvilkår. For oppdraget vil det gjelde
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg
DetaljerAVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE
Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side
DetaljerOppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser
Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 3 Konkurransegrunnlag 30.10.2013 CD RL CD 2 Krav til mengdekontroll 30.10.2013 CD RL CD 1 Tilbudsdokumentasjon
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for
DetaljerEntreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011
Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerKONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.
DetaljerValdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS
Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405.
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS 8405 UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR AVTALER BASERT PÅ NS 8405...
DetaljerNS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
HØRINGSNOTAT 1 (7) Standard Norge v/ Jørgen Birkeland Postboks 242 326 LYSAKER Vår referanse (jbi@standard.no) HØRINGSNOTAT FRA SKANSKA NORGE AS NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking
Detaljer2.1 Skriftlighet 2.2 Loven er ufravikelig til fordel for forbrukeren 2.3 Standard kontraktsformularer 2.4 Meldinger
Innhold 1. Lovens virkeområde 1.1 Innledning 1.2 Forarbeidene til loven og andre rettskilder 1.3 Nærmere om lovens anvendelsesområde 1.4 Partene 1.5 Grensen mot håndverkertjenesteloven 1.6 Grensen mot
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse
DetaljerKONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:
1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR
DetaljerBok 3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser Basert på NS 8406:2009
Side 1 av 10 Bok 3 Kontraktsbestemmelser entrepriser Basert på NS 8406:2009 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Partenes representanter. (NS 8406 pkt 5)...
DetaljerVedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.
ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)
DetaljerKontraktnummer Anskaffelse 71/2014
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov
DetaljerKONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger
DetaljerBYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7
BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rivningsarbeider i Dyringveien
DetaljerEntreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med 10 % av kontraktssummen, jf. Kontraktsbestemmelser NS 8406, punkt 8.
1. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Generelle bestemmelser. NS 8406 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt kontraktsbestemmelser legges til grunn, så langt dette er mulig for dette oppdraget, ved
Detaljer* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN DEL 2 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Permanent sikring i tunnel Oset-Åsvoll
DetaljerKlæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8
Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ
DetaljerB1 UTKAST TIL AVTALEDOKUMENT. Utstyr / Inventar for Sykehotell Radiumhospitalet
B1 UTKAST TIL AVTALEDOKUMENT Utstyr / Inventar for Sykehotell Radiumhospitalet Revisjon Revisjons Besivelse dato 1.0 02.06.2009 Konkurransegrunnlag Vedlegg B1 Utkast til avtaledokument Utarbeidet Kontrollert
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE
KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Oppdragsgiver (heretter kalt byggherren) og.. (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr: om Flerbrukshall og næringbygg for idrettsrealtert næring -
Detaljer3 Bruken av NS Generelt om bruken av standardkontraktene Fremtidig bruk av NS
7 Forord... 5 Generelt om totalentreprise... 17 1 Innledning... 19 1.1 Formålet med fremstillingen... 19 1.2 Om totalentreprisen... 19 1.2.1 Avgrensning mot andre kontraktsforhold... 19 1.2.2 Totalentreprise...
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
Vedlegg : Kontraktsbestemmelser AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Øvre Eiker kommune (954 597 482) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr..
DetaljerEntreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008
Oppdragsgiver Entreprenør Kontaktp. Mobil E-post Postadr. Kontaktp. Mobil E-post Postadr. Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 1. Før fysisk oppstart Pkt. 3.1 Er kontrakt
DetaljerKONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG
KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre
DetaljerTotalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN
Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN Avtaledokument (Basert på NS 3431, 2. Utgave september 1994 med
DetaljerNye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417
Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i
DetaljerRAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING
RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp
DetaljerPrøvedrift av tekniske anlegg i bygg
Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet)
DetaljerAVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK
AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no
DetaljerKontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen
Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...
DetaljerOversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland.
Norconsult AS Postboks 1199 Sentrum Valkendorfsgate 6 5811 BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200819795-10 SARK-5120 17. juli 2009 HARA Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av
DetaljerVedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)
Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver
DetaljerHFKF (R22) 14V115K302.02
TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og
DetaljerTILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
DetaljerTotalentreprisekontrakt basert på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre Faratangen
Totalentreprisekontrakt basert på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre Faratangen Avtaledokument (Basert på NS 3431, 2. Utgave september 1994
DetaljerSanering og lett riving av Hersleb skole
Prosjekt: Hersleb VGS KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om
DetaljerKONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG
NBBL, 08.07.2005 KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG 1. Partene og deres representanter Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4
DetaljerEntreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008
Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste NB: NS 8405 - versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Oppdragsgiver
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bydel Alna (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-
DetaljerTilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg
Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt
DetaljerMærradalsbekken nord for Sørkedalsveien
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av avløpsledninger Mærradalsbekken
DetaljerHeving av entreprisekontrakter
Heving av entreprisekontrakter Særlig om det økonomiske oppgjøret Advokat Johnny Johansen 1. Innledning Heving er den mest inngripende misligholdssanksjonen ved kontraktsbrudd Økt aktualitet og stadig
DetaljerAvtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør)
Avtale 15/584 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2 Lørenskog kommune (Byggherre) og (Totalentreprenør) er inngått slik totalentrepriseavtale: om Turn- og
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS
DetaljerMangelliste Næringsforhold
: Overtagelse og avskjæring ved advokat Hans Cappelen Tittelsiden Innholdsfortegnelse Blanketter Byggblankett 8430 A:2009 Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold Byggblankett 8430 B:2009 Mangelliste Næringsforhold
DetaljerAVTALEDOKUMENTET. Byggblankett 8401 vil bli benyttet som avtaledokument. DEL A KONTRAKTSBESTEMMELSER
Konkurransegrunnlag del II «Kontraktsgrunnlaget» for åpen anbudskonkurranse etter foa del III «Parallelloppdrag for utvikling av sykehusområdet på Bragernes i Drammen» Prosjekt BY039 Dato: 31.10.2018 AVTALEDOKUMENTET
DetaljerRammeavtale elektrikerarbeid
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnr. om Rammeavtale elektrikerarbeid Kontrakt
DetaljerDokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B
Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Vannledning Møllerveien- Maridalsveien
DetaljerGRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE
HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...
Detaljer