DEL I Avtaledokument

Transkript

1 Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: DEL I Avtaledokument 01 For anbudsforespørsel ØS LON ØS Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.: Antall sider: Side 1 av 10 Prosjekt: Kontrakt nr: Disiplin: Dok.type: Løpenr: Rev.nr.: Status: KIB D000 Z KF C

2 KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 2 av 11 Byggherrens signatur: Entreprenørens signatur:

3 For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8405:2008, Norsk bygge- og anleggskontrakt med følgende endringer og suppleringer: 1 Partenes representanter (NS 8405 pkt 6) 1.1 Kontraktsforhold Følgende personer er Partenes representanter for kontrakten: Byggherre Entreprenør Navn Navn Adresse Adresse Telefon Telefon e-post e-post Oppgitte e-postadresser skal benyttes som postmottak for elektronisk kommunikasjon mellom partene. 1.2 Fullmakter (NS 8405 pkt 6) Entreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant. Dersom annet ikke er avtalt gjelder følgende fullmakter for byggherren; Byggeleder har fullmakt til å godta endringsarbeider inntil NOK eks. mva. Prosjektleder har fullmakt til å godta endringsarbeider inntil NOK eks. mva. Byggeleder og prosjektleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg. 2 Varsel og krav (NS 8405 pkt 8) NS 8405, 2. avsnitt 1. setning utgår og erstattes med følgende: Alle varsler og krav som påvirker kontrakten mht pris, kvalitet eller framdrift, herunder varsel om endring iht. NS 8405 pkt. 23.2, 24.2 og 25.3, skal varsles skriftlig pr post eller ved elektronisk kommunikasjon der dette er avtalt likestilt med vanlig post. Øvrige varsel og krav som er innført i referat ført etter 7.1 regnes som skriftlig varsel.. NS 8405 pkt. 8, 3. ledd kommer ikke til anvendelse på krav som for første gang fremsettes i sluttoppgjøret. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 3 av 11 Byggherrens signatur: Entreprenørens signatur:

4 3 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) 3.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt 9.1) NS 8405 punkt 9.1 utgår for så vidt gjelder byggherrens plikt til å stille sikkerhet. For øvrig gjelder 9.1 fullt ut. 3.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.2) Entreprenøren skal stille sikkerhet i henhold til NS 8405 pkt Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.3) Punktet utgår i sin helhet. 4 Forsikring (NS 8405 pkt 10) Kontraktens pkt. 10 utgår og erstattes av følgende: Byggherrens og entreprenørens forsikringsplikt fremgår av prosjektets forsikringsbestemmelser i vedlegg 1. Forsikringsbestemmelsene regulerer blant annet - Omfanget av forsikringsplikten for byggherre og entreprenør (Byggherrestyrt forsikringsprogram) - Krav til dokumentasjon og bekreftelse på innfrielse av forsikringsplikten - Generelle forsikringsbestemmelser Partenes ansvar etter kontrakten er uavhengig av om relevant forsikring er tegnet eller skulle vært tegnet etter avtalte forsikringsbestemmelser. For øvrig påvirker ikke kontraktens forsikringsbestemmelser Entreprenørens plikter og ansvar, under andre deler av kontrakten eller på noen annen måte. 5 Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS ) 5.1 Internkontroll, SHA og ytre miljø Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem, samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø. Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig. Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. 5.2 Lønns- og arbeidsvilkår Entreprenøren og deres underentreprenører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller gjeldende Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 4 av 11 Byggherrens signatur: Entreprenørens signatur:

5 landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av Entreprenørens forpliktelser under avtalen. Dersom Entreprenøren ikke etterlever kravet til lønns- og arbeidsvilkår, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Byggherren har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underentreprenører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at plikten overholdes. Entreprenøren plikter på oppfordring å legge frem dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører. Dersom etterspurt dokumentasjon ikke fremlegges er dette å anse som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å heve kontrakten. 5.3 Innrapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere Entreprenøren plikter å rapportere eventuell bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere i henhold til de til enhver tid gjeldende regler. 6 Kontroll, prøving m.m. (NS 8405 pkt 14) 6.1 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt 14.1) Følgende kommer i tillegg til NS 8405 pkt. 14.1: Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i a) entreprenørens kvalitets- og miljøstyringssystem b) utførelsen av kontraktarbeidet c) produksjonsprosessen d) de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten. Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 5 av 11 Byggherrens signatur: Entreprenørens signatur:

6 7 Bruk av underentreprenører (NS 8405 pkt 15) 7.1 Generelt (NS 8405 pkt 15.1) Følgende kommer i tillegg til pkt. 15.1: Ved bruk av underentreprenører skal Entreprenøren kreve skatte- og avgiftsattest og HMSegenerklæring i alle kontraktsforhold med verdi over kr ,- ekskl. mva. Ved brudd på denne bestemmelsen kan byggherre kreve underentreprenøren byttet ut, uten kostnader for byggherren. 8 Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt 18) For informasjon om fremdrift og samordning vises til C-bilagene av kontrakten. 9 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25.3) Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 pkt 25.3 andre ledd bokstav a og fjerde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging. Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging: Regulering i uendret byggetid Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 25.2 ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel: 0,5 A ( B - 1,1 C ) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning, utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprise/leverandørkontrakter, avbestillingserstatning, endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid. Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 6 av 11 Byggherrens signatur: Entreprenørens signatur:

7 Regulering i forlenget byggetid Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 0,7 A ( Z ) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva Y = opprinnelig byggetid Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 10 Partsuenighet (NS 8405 pkt 26) 10.1 Utførelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt 26.1) NS 8405 pkt tredje ledd utgår Midlertidig tvisteløsning (NS 8405 pkt 26.2) NS 8405 pkt utgår. Partene kan imidlertid avtale å benytte midlertidig tvisteløsning med bruk av oppmann i det enkelte tilfelle Entreprenørens søksmål (NS 8405 pkt 26.3) NS 8405 pkt 26.3 gjelder, dog slik at ordinær rettergang er hovedregelen. Midlertidig tvisteløsning eller voldgift må være avtalt i det enkelte tilfelle. 11 Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt 27) 11.1 Kontraktssum Det vises til bilag B1 Prissammenstilling og enhetspriser Regulering av kontraktssum (NS 8405 pkt 27.1) Prisene reguleres med tanke på lønns- og prisstigning 1. januar hvert år etter SSB s totalindeks for boligblokk basert på indeksen for november i det forrige året og med indeksen for oktober 2013 som basisindeks. Første regulering finner sted 1. januar Mengdekontroll (NS 8405 pkt 27.2) Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 7 av 11 Byggherrens signatur: Entreprenørens signatur:

8 12 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt. 29) 12.1 Betalingsfrist (NS 8405 pkt 29.1) Betalingsfristen på 28 dager erstattes med 30 dager etter mottatt faktura Fakturaadresse Korrekt faktura sendes til: Kulturbyggene i Bjørvika Oslo kommune, Fakturasentralen Postboks 6532, Etterstad 0606 OSLO Fakturaen skal merkes med Byggherrens navn og inneholde følgende opplysninger: Kontraktens navn Kontrakt-/prosjekt-nummer Ordrenummer (9 siffer) eller ressursnummer (8 tegn) Fakturatype Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv skal medfølge og være attestert iht. avtalt prosedyre. Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav Krav om elektronisk faktura Leverandøren plikter å tilby elektroniske fakturaer i Elektronisk handelsformat (EHF) fra dato for kontraktsinngåelse. Hver enkelt Leverandør må inngå en egen avtale med et aksesspunkt. Dersom Leverandøren ikke oppfyller kravet til e-faktura påløper et gebyr pålydende kroner 50,- per faktura Kunden mottar på papir. Det skal utstedes kreditnota pålydende kroner 50,- for hver faktura Kunden mottar på papir. 13 Entreprenørens rettigheter ved forsinket betaling (NS 8405 pkt 30) 13.1 Entreprenørens rett til å stanse arbeidet (NS 8405 pkt 30. 2) Fristen i NS 8405 pkt 30.2 endres fra 24 timers skriftlig varsel til 48 timers skriftlig varsel. 14 Virkninger av overtagelse (NS 8405 Pkt 32.6) Standardteksten i pkt underpunkt b) og c) utgår og erstattes av følgende: b) Risikoen for kontraktsarbeidet med unntak av risiko forårsaket av eller knyttet til feil, mangler eller som følge av gjennomføring av reklamasjons-/garantiarbeid, går over fra Entreprenøren til Byggherren. c) Entreprenørens forsikringsplikt fortsetter som spesifisert i pkt. 4, inkludert vedlegg 1. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 8 av 11 Byggherrens signatur: Entreprenørens signatur:

9 15 Sluttoppgjør (NS 8405 pkt 33) 15.1 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8405 pkt 33.2) Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav. Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket omtvistet og uomtvistet sluttoppgjør. Uomtvistet krav betales av Byggherren innen forfall oppført på ny faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner. Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger knyttet til sluttfaktura. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 9 av 11 Byggherrens signatur: Entreprenørens signatur:

10 16 Mangel ved kontraktsarbeidet. Erstatningsansvar (NS 8405 Pkt Erstatning ved mangel) Standardteksten i pkt 36.5 utgår og erstattes med: Har en mangel påført Byggherren økonomisk tap som ikke dekkes i henhold til 36.2 (NS 8405), kan Byggherren kreve erstatning for sitt tap dersom mangelen har sin årsak i uaktsomhet utvist av Entreprenøren selv eller noen han svarer for. Erstatningsplikten skal være i samsvar med gjeldende rett og være begrenset til NOK 10 mill. for hele oppdraget. For Byggherretap som har sin årsak i forsettlig eller grovt uaktsomt forhold hos Entreprenøren gjelder ingen beløpsbegrensning. 17 Tvister 17.1 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt 43.2) NS 8405 pkt utgår. Partene kan imidlertid avtale å benytte foreløpig oppmannsavgjørelse i det enkelte tilfelle Tvisteløsning (NS 8405 pkt 43.3 og 43.4) NS 8405 pkt 43.3 og pkt 43.4 utgår og erstattes med følgende tekst: Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling. Ved løsning av tvister skal norsk rett legges til grunn. 18 Kommunikasjon mellom partene Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. 19 Reklame Entreprenøren skal innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren dersom han ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell referanse. 20 Lærlingklausul Hvis kontrakten gjelder en norsk entreprenør gjelder følgende krav om lærlingordning: Entreprenøren skal senest ti dager etter kontraktssignering fremlegge dokumentasjon på at entreprenøren er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Entreprenøren plikter jevnlig å ta inn lærlinger i sin virksomhet under kontraktens løpetid, men slik at lærlingene ikke trenger utføre arbeid i henhold til utførelsen av dette konkrete oppdraget. Entreprenøren plikter på Byggherrens forespørsel innen rimelig tid å fremlegge skriftlig dokumentasjon på at dette kravet er oppfylt. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 10 av 11 Byggherrens signatur: Entreprenørens signatur:

11 Brudd på andre ledd anses som vesentlig mislighold av kontrakten. Det samme gjelder tredje ledd, med mindre entreprenøren kan godtgjøre at han ikke kan lastes for at han ikke har lyktes med inntak av lærlinger. 21 Returordning for emballasje Hvis norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) benytter emballasje, skal det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning). **************** Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt..den... Byggherren..den. Entreprenøren Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, sist endret Side 11 av 11 Byggherrens signatur: Entreprenørens signatur:

12 Vedlegg 1 Gjeldende forsikringsbestemmelser iht. til pkt. 4 (pkt. 10 i NS 8405) Innhold: 1. Forsikringsbestemmelser 1.1 Avtalte forsikringsdekninger 1.2 Dokumentasjons av forsikringer før kontraktsarbeidet begynner 1.3 Innfrielse av forsikringsbestemmelser og bekreftelse 2. Generelle forsikringsbestemmelser 3. Praktiske forsikringsbestemmelser 4. Sikkerhetsforskrifter 4.1 Sikkerhetsforskrifter 4.2 Kvartalsvis bekreftelse 1

13 1. Forsikringsbestemmelser 1.1 Avtalte forsikringsdekninger Partene skal sørge for at forsikringsdekning av oppdragstilhørig gjennomføringsrisiko etableres og holdes i kraft som spesifisert i dette vedlegg. Entreprenøren aksepterer at Byggherren ikke har noen forsikringsplikt utover plikten til å etablere forsikringene B1 og B2 nedenfor og plikten til å etablere lovpålagte dekninger. Er ikke annet avtalt skal Entreprenørens arbeide med leveransen ikke settes i gang eller medføre risiko av betydning før forsikringene er dokumentert og godkjent som spesifisert. Skade/tap som følger av prosjektaktivitet som måtte blir igangsatt tidligere, foregår eventuelt på eget ansvar og risiko. Dekningene av transportrisiko og gjennomføringsrisiko og tredjemannsansvar skal ha brede vilkår med erstatning tilsvarende full gjenanskaffelsesverdi, så langt dette er oppnåelig til rimelige, akseptable kommersielle betingelser. Entreprenørens forsikringer (E1), (E2) og eventuelt (E6) skal være uoppsigelig i hele gjennomføringsperioden og være i kraft fra før arbeidene starter til testing og kontroll er gjennomført, eventuelle garanti-/reklamasjonsarbeider er fullført og inntil Entreprenøren har fjernet sitt utstyr, materiell og personell fra anleggsstedet og ikke lenger utgjør noen risiko for Byggherren. Entreprenøren skal som et minimum ha/etablere og holde i kraft: (E1) Ansvar for tap/skade på tredjemanns person eller eiendom som kan oppstå i forbindelse med prosjektgjennomføringen inkludert tilstedeværelsen på områdene som benyttes. Forsikring av risiko for skade på tredjemannsans helse og eiendom etter gjeldende rett, som måtte oppstå i forbindelse med entreprenørens tilstedeværelse og prosjektgjennomføring. Forsikringen skal omfatte også innbyrdes ansvar mellom de sikrede (cross liability). Underentreprenørenes/Underleverandørenes og Byggherrens risiko for skade på tredjemanns person og ting skal være medsikret på akkurat samme vilkår og betingelser som Entreprenøren. (E2) Profesjonsansvarsforsikring som dekker risiko knyttet til Entreprenørens/profesjonsansvar iht. gjeldende kontrakt, herunder (eventuell) deltakelse i prosjektering av kontraktsarbeidet og/eller hjelpekonstruksjoner. (E3) Fullrisikoforsikring av transport av entreprenørens utstyr, mot enhver skade og tap ved transport til og fra anleggssted(ene) og til de ikke lenger befinner seg innenfor områdene/området for kontraktsutførelse. (E4) Yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring som dekker Entreprenørens personell for den periode de er tilstede og deltar i gjennomføringen av prosjektet. (E5) Enhver annen lovbestemt forsikring. Prosjekteier/Byggherren (Oslo kommune) skal ha/etablere og holde i kraft til overtakelsesforretning har funnet sted: (B1) Transportforsikring omfattende utstyr, materialer, entreprenørens tegninger og dokumenter mot fysisk skade og tap under transport fra opprinnelsessted, produksjonssted eller montasjested til lossing på anleggsstedet. (B2) Fullrisiko bygge- og montasjeforsikring på all risks -basis (CAR/EAR) omfattende tilstedeværelse og prosjektgjennomføring inkludert testing, oppstartsforberedelser, utstyr, materialer, dokumenter og tegninger mot enhver skade eller ethvert tap som måtte oppstå. Forsikringen skal også dekke skade på Byggherrens eksisterende anlegg/verdier som prosjektaktiviteten måtte medføre, med et beløp på inntil NOK 50 mill. 2

14 (B3) Lovbestemte forsikringer. For øvrig kan det bli aktuelt for Byggherrens å ha/etablere og holde i kraft følgende forsikringer: (B4) Ansvarsforsikring som dekker Prosjekteiers/Byggherrens ansvar for tap/skade på tredjemanns person eller eiendom etter gjeldende rett, som kan oppstå i forbindelse med prosjektgjennomføringen inkludert tilstedeværelsen på områdene som benyttes. (B5) Forsikring av risiko forårsaket av rehabiliterings-/til-/ombygningsarbeider. Når slike arbeider skal utføres på Byggherrens eksisterende bygning(er)/anlegg, skal den del av bygning(ene)/anlegget som ikke omfattes av rehabiliterings-/til-/ombygningsoppdraget forsikres for den merrisiko gjennomføringen medfører. (Kun hvis relevant) (B6) Ulykkesforsikring som dekker Byggherrens personell for den periode de er tilstede og deltar i gjennomføringen av prosjektet som spesifisert. Forsikring av materiell prosjektrisiko (tingrisiko) under E3, B1, B2 og B5 kan begrenses til førsterisikosummer som er tilstrekkelige til å gi full gjenanskaffelse. Avtalt egenandel i forsikringene som Byggherren skal etablere (B1 og B2) skal være inntil kr. 3 mill. pr. skade. Egenandel i forsikringene som Entreprenøren skal etablere skal ikke være høyere enn inntil NOK pr. skade, dersom ikke annet avtales etter initiativ fra Entreprenøren. Byggherren kan innen 50 dager før avtalt oppstart av kontraktsarbeidet kreve at også transport- og gjennomføringsforsikringene B1 og B2 (ovenfor) etableres og følges opp av Entreprenøren etter gjeldende bestemmelser, med varighet som for dekningene (E1) og (E Dokumentasjon av forsikringer før kontraktsarbeidet begynner Innfrielse av Entreprenørens forsikringsplikt skal dokumenteres innen avtalt oppstart av kontraktsarbeidet. Forsikringsbevis med spesifikasjon av dekningsomfang og bestemmelser iht denne avtale, vilkår med sikkerhetsforskrifter og eventuelt andre bestemmelser og betingelser sendes til Byggherren i original, eller i kopi bekreftet av forsikringsselskapet (risikobærer) eller uhildet person. Dokumentasjonen av forsikringene skal overleveres i velordnet ringperm med komplett og forståelig inndeling av de enkelte forsikringenes forsikringsbevis og dekningsspesifikasjon. Byggherrens mottak og godkjenning fritar ikke entreprenøren i forhold til avtalt forsikringsplikt. Byggherren skal på tilsvarende måte før oppstart av kontraktsarbeidet dokumentere for Entreprenøren sin etablering av forsikringene (B1) og (B2). Entreprenørens mottak av dekningsdokumentasjonen fritar ikke Byggherren i forhold til avtalt forsikringsplikt. På Entreprenørens anmodning skal Byggherren i tillegg informere om hvilke øvrige prosjekttilhørige forsikringsdekninger som eventuelt er etablert av Byggherren. 1.3 Innfrielse av forsikringsbestemmelser og bekreftelse. Manglende innfrielse av kontraktens forsikringsplikt inkludert tilhørende bestemmelser medfører erstatningsansvar for tap andre måtte bli påført som følge av dette. Dersom Entreprenøren og Byggherren ikke dokumenterer avtalt forsikringsplikt iht. pkt. 1.2, har hhv Byggherren og Entreprenøren rett til å etablere forsikringene for entreprenørens regning uten innsigelser fra den andre part. Entreprenøren skal underveis i prosjektgjennomføringen, i løpet av første uke i hvert kvartal, bekrefte på vedlagte standardskjema at avtalt forsikringsplikt og gjeldende sikkerhetsforskrifter, i prosjektforsikringene som dekker Entreprenøren, blir innfridd i den daglige prosjektgjennomføring. Entreprenørens manglende innfrielse av eller vesentlige mangel i innfrielsen av forsikringenes sikkerhetsforskrifter og erstatningsbetingelser, inkludert manglende dokumentasjon og kvartalsvis 3

15 bekreftelse som spesifisert, er å anse som kontraktsbrudd. 2. Generelle forsikringsbestemmelser Følgende forsikringsbestemmelser gjelder for partene og for hver av forsikringene (E1), (E2), (B1) og (B2), så langt de er relevante og passer: 2.1 Sikret skal være Entreprenøren (i B1 og B2 entreprenørene) og alle andre som deltar i gjennomføringen av prosjektet og Byggherren, Byggherrens rådgivere, (eventuelle) långivere, som alle skal være dekket med samme betingelser og vilkår iht. til kontraktens dekningsspesifikasjon. I forsikringene som etableres betyr forsikringstaker, den som har ansvaret for at forsikringen etableres og holdes i kraft. Forsikringstaker skal: handle på vegne av alle sikrede i forsikringsspørsmål, bidra til at alle som er forsikret oppfyller enhver sikkerhetsbestemmelse og andre forsikringsbestemmelser. De sikrede skal: sørge for egen innfrielse av gjeldende sikkerhetskrav og øvrige erstatningsbetingelser og bekrefte at kravene er innfridd, slik at det ikke oppstår redusert erstatning etter skade- /tapshendelse. bidra til at alle som er forsikret oppfyller enhver sikkerhetsbestemmelse og andre forsikringsmessige bestemmelser som er av betydning for fremtidig erstatningsutbetaling. 2.2 Forsikringene skal ikke ha avvik fra bestemmelser i FAL, som er til ugunst for Byggherren. Forsikringene skal være primære i forhold til enhver annen forsikring på Byggherren hånd. Forsikringene (B1) og (B2) skal etableres og fungere som utfyllende, komplementære forsikringer i forhold til andre forsikringer på Entreprenørens hånd. Dekningene (E1), (E2), (B1) og (B2) skal etableres i forsikringsselskap med god anseelse og god kredittverdighet - rating minimum BBB for dekning av materiell risiko og minimum A- for ansvarsforsikring iflg. Standard & Poor s Insurer s rating list eller tilsvarende rating fra annet, uavhengig evalueringsbyrå. 2.3 Når flere er sikret av samme forsikring skal hver enkelt være dekket som om de var forsikret av sin egen individuelle, identiske forsikring. Dersom skade/tap anses å være utløst ved en handling som er i strid med sikkerhetsforskrift, skal avkortning bare kunne gjøres gjeldende overfor den/de sikrede som har brutt sikkerhetsforskriften. De sikredes rettigheter skal ikke innskrenkes av forbehold om handlinger eller unnlatelser fra forsikringstakers eller noen av de øvrige sikredes side. Det skal ikke være bestemmelser om underforsikring, som kan medføre redusert erstatning, eller sikkerhetsforskrifter eller andre avkortnings-/erstatningsbetingelser knyttet til forsikringene som Byggherren, de øvrige sikrede og deres representanter ikke er i stand til å innfri ved normale og rimelige arbeids-/gjennomføringsrutiner. 2.4 Redusert erstatning som følge av brudd på sikkerhetsforskrifter kan bare gjøres gjeldende når dette skyldes personer som innehar en overordnet og kontrollerende stilling hos sikrede og som er ansvarlig for gjennomføringen av forsikret prosjektaktivitet. Ved skadehendelser fastsettes eventuell erstatningsreduksjonen etter skyldgrad, skadeforløp og forholdene for øvrig iht. FAL. 2.5 Forsikringene skal være etablert før avtalt byggestart og risiko av betydning oppstår, til prosjektet er gjennomført og fullført, inkludert garanti-/reklamasjonstid og inntil Entreprenøren har fjernet sitt utstyr, materiell og sitt mannskap. Avtalen om dekning kan ikke sies opp av noen av partene i denne periode. Hvis Byggherren innvilger dispensasjon fra kravet til uoppsigelige forsikringer i prosjektperioden, 4

16 skal dekningsperioden være minimum 12 måneder og årlig fornyelse gjennomføres slik at dekningsbekreftelse for kommende periode blir bekreftet minimum 30 dager før forfallsdag. Dette gjøres som del av Entreprenørens kvartalsvise bekreftelse, som spesifisert. Dersom noen av de sikrede gjør seg skyldig i svik har forsikringsselskapet kun rett til å ekskludere den/de sikrede fra dekningen som er skyldig i svik. Dersom Forsikringstaker unnlater å betale den omforente premie kan forsikringen sies opp 4 uker etter at de øvrige entreprenøren(e) og Byggherren er gitt mulighet til å betale utestående beløp eller overta forsikringsdekningen. Oppsigelse skal skje skriftlig. 2.6 I Entreprenørens forsikringer skal Forsikringsleverandør fraskrive seg enhver regressrett overfor Byggherren og eventuelt også byggherrens långivere/debitorer. Forsikringsleverandøren skal heller ikke kunne fremsette regresskrav overfor Byggherrens ansatte eller de øvrige medsikrede utover det som erstattes av forsikringer disse måtte ha i kraft, forutsatt at skaden/tapet ikke skyldes grovt uaktsom eller forsettlig handling som Byggherrens ansatte eller øvrige medsikrede er ansvarlig for. 2.7 Skadeerstatning skal finne sted i den valuta som er nødvendig for å utbedre/erstatte inntruffet skade/tap. Erstatningsutbetaling krever Byggherrens samtykke med mindre annet er fastsatt ved lov. 2.8 Erstatning fra forsikringsselskapet til Entreprenøren, underentreprenører og medhjelpere skal benyttes til utbedring av skaden og gjenanskaffelse av verdier som er gått tapt, dersom ikke annet avtales mellom kontraktens parter. 2.9 For at forsikringstaker skal kunne innfri sin opplysningsplikt overfor forsikringsselskapet skal hver forsikret kontraktspart holde forsikringstaker løpende orientert om alle forsikringsrelevante hendelser, endringer og forhold av betydning. De sikrede skal også uten vederlag bidra med informasjon og dokumentasjon i forbindelse med eventuell skadebehandling og skadeoppgjør. Denne informasjonsplikt er ikke begrenset til å gjelde dekningene 1) 4), men gjelder generelt for alle prosjektdeltakere og forsikringer som direkte og indirekte dekker prosjektets gjennomføringsrisiko Entreprenøren skal ikke forårsake eller akseptere dekningsendringer av betydning i de etablerte forsikringenes vilkår/betingelsene uten at dette er forhåndsgodkjent av Byggherren. Hvis forsikringsselskap endrer (eller forsøker å endre) noen del av en forsikring/forsikringsavtale, skal kontraktsmotpart varsles så raskt som det er praktisk mulig Sikret/medsikret er ansvarlig for egen overholdelse av forsikringens sikkerhetskrav og erstatningsbetingelser. Skadevolder som er ansvarlig for skaden er erstatningsansvarlig for egenandelstap påført andre prosjektdeltakere og eventuelt annet uerstattet tap dersom årsak og tapshendelsen er slik at det foreligger erstatningsplikt etter gjeldende rett. Forøvrig er hver forsikret/erstatningsmottaker ansvarlig for uerstattet tap inkludert sin egenandel. Hvis det ikke foreligger kjent skadevolder med erstatningsplikt og det er flere erstatningsberettigede, er hver erstatningsberettiget ansvarlig for sin andel av forsikringens egenandelsrisiko, fastsatt proratarisk i forhold til de vilkårsmessige erstatningsbeløp hver enkelt er berettiget til. 3. Praktiske forsikringsbestemmelser 3.1 Byggherrens retningslinjer skal praktiseres Byggherrens retningslinjer for oppfølging og innfrielse av krav og erstatningsbetingelser i avtalte forsikringer og øvrige prosjekttilhørige forsikringer skal følges og bekreftes av Entreprenøren. 3.1 Melding om skade og utbedring. Begge Parter skal underrette hverandre straks skade er konstatert. Byggherren har rett til å bestemme hva som skal gjøres etter skade, innenfor Kontraktens rammer. Dersom ikke Byggherren bestemmer noe annet, skal Entreprenøren straks gjøre det som er nødvendig for å få kontroll over eventuell 5

17 skadeutvikling og situasjonen etter hendelsen, fastslå skadens omfang og i samråd med Byggherren og forsikringsleverandør (når det er aktuelt), gjenanskaffe og utbedre inntruffet skade/tap på hurtigste og beste måte etter til gjeldende bestemmelser. 3.2 Praktisk gjennomføring av skadeoppgjør Skadebehandlingen organiseres ved at partene (sikrede/skadelidte og Forsikringsselskapet og eventuelt Byggherren) oppnevner hver sin ansvarshavende som har til oppgave å sørge for at skadeoppgjør skjer i henhold til gjeldende bestemmelser. Dersom ikke annet avtales for enkeltskader, er Forsikringstakers forsikringsansvarlige skadeansvarlig og koordinator for alle typer skader. Byggherrens retningslinjer for skadehåndtering skal følges så langt dette lar seg gjøre. 3.3 Byggherrens øvrige forsikringer Forsikringer Byggherren måtte ha i kraft og som tilsiktet eller utilsiktet dekker risiko som prosjektgjennomføringen medfører, herunder dekning av eksisterende eiendom, dekning av driftstap, forsikring av ansvar for skade på tredjemann ( bedriftsansvar, Byggherreansvar ) etc. er utfyllende, komplementære forsikringer i forhold til Entreprenørens og øvrige prosjektdeltakeres forsikringer og dekker kun risiko som ikke er dekket eller ikke erstattes av andre forsikringer på de øvrige prosjektdeltakernes hånd. 3.4 Lovvalg og tvisteløsning Rettsvalg Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Tvister Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen av, rettsvirkningene av eller andre forhold vedrørende denne avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlingene ikke frem, kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler, med mindre partene blir enige om å bruke voldgift. Verneting etter denne avtalen er Oslo tingrett. Eventuelle rettssak skal foregå på norsk, hvis ikke annet avtales. Dokumentasjons på engelsk kan aksepteres når dette er aktuelt. 4. Sikkerhetsforskrifter, kvartalsvis bekreftelse 4.1 Sikkerhetsforskrifter, se Bilag Kvartalsvis bekreftelse 6

18 4.1 Sikkerhetsforskrifter Bilag 1 Sikkerhetsforskrifter gjeldende for Byggherren og Entreprenøren/Leverandøren Inkludert skjema for kvartalsvis bekreftelse Sikkerhetsforskrifter Følgende sikkerhets-/erstatningsbetingelser og bestemmelser gjelder for Oslo kommunes forsikring av egen drifts- og vedlikeholdsaktivitet og for engasjerte Entreprenører/Leverandører som deltar i gjennomføring av prosjekter med Oslo kommune som byggherre/oppdragsgiver. Sikkerhetsforskriftene for driftsaktivitet skal prosjektentreprenørene/leverandørene kjenne til og følge når prosjektaktiviteten eventuelt kommer i kontakt med og påvirker pågående driftsaktivitet underveis i prosjektperioden eller ved utførelse av reklamasjonsarbeider etter ferdigstillelse. Kravene gjelder kun (1) den aktivitet/risiko, (2) det dekningsomfang og (3) den av forsikringens sikrede som kravene er spesifisert for. Dersom sikrede ikke overholder sikkerhetsforskriftene, kan retten til erstatning falle bort delvis eller helt etter gjeldende bestemmelser forsikringsavtaleloven

19 SIKKERHETSFORSKRIFTER for Forsikret drift, vedlikehold, rehabilitering og nybygg/prosjektgjennomføring Gjeldende fra: Erstatter forskrifter av:

20 Følger av å ikke overholde sikkerhetsforskriftene: Hvis sikredes brudd på sikkerhetsforskriftene medfører skade eller større erstatningsansvar, kan utbetalingen under forsikringen bli redusert eller falle bort. S i k k e r h e t s f o r s k r i f t e r for OSLO KOMMUNE og engasjerte entreprenører og leverandører MATERIELL RISIKO, TRANSPORTRISIKO OG TREDJEMANNSANSVAR For avtalte forsikring av risiko for ting/driftstap og ved prosjektgjennomføring gjelder spesifiserte sikkerhetsforskrifter. Dersom sikrede ikke overholder sikkerhetsforskriftene, kan retten til erstatning falle bort delvis eller helt. Forsikringenes sikkerhetsforskrifter har 2 seksjoner; Del I omfatter driftsaktivitet generelt inkludert regelmessig vedlikehold. Sikkerhetsforskriftene for driftsaktivitet skal også normalt være kjent for leverandører og entreprenører som kommer i kontakt med eksisterende bygg og anlegg i drift. Del II omfatter gjennomføring av vedlikehold, reparasjoner, rehabilitering bygge- og montasjearbeider m.m. Forsikringenes sikkerhetsforskrifter har 2 seksjoner; I: Driftsaktivitet generelt A: Sikkerhetsforskrifter for driftsaktivitet generelt B: Sikkerhetsforskrifter for transport, opphold og midlertidig lagring C: Sikkerhetsforskrifter for bedrifts-/huseieransvar II. Bygge- og montasje aktiviteter D: Sikkerhetsforskrifter for byggherreansvar E: Sikkerhetsforskrifter for bygge- og montasjeaktivitet generelt F: Sikkerhetsforskrifter for transport inkludert opphold og midlertidig lagring G: Sikkerhetskrav for entreprenørens håndtering av risiko for å skade tredjemann 9

21 I. Driftsaktivitet generelt Gjelder for alle som påvirker Oslo Kommunes driftsrisiko, inkludert leverandører. Gjelder også engasjerte entreprenører o.l. som er i kontakt med eksisterende bygg og anlegg etc. SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR KOMMUNALE BYGNINGER 1. SIKRING MOT BRANN 1.1 Ansvarshavende for det brannforebyggende arbeid Eier skal oppnevne en person (ansvarshavende) til å forestå det brannforebyggende arbeid og til å sørge for at bestemmelsene nedenfor blir fulgt. 1.2 Instrukser for de ansatte De ansatte skal instrueres om rutiner og brannforebyggende tiltak, herunder om bruk av slokningsredskaper og hvorledes brann varsles. 1.3 Lover og forskrifter Eier eller bruker av bygninger mv. plikter ved internkontroll å sørge for at disse er sikret mot brann i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av lov om brannvern med forskrifter, samt pålegg gitt av offentlig brannmyndighet, skal følges lov om tilsyn med elektrisk anlegg med forskrifter, samt pålegg gitt av det stedlige el. Tilsyn, skal følges og forøvrig innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå. 1.4 Spesielle bygningskrav Bygninger og anlegg skal tilfredsstille gjeldende Plan og bygningsloven med tekniske forskrifter og veiledning. Branndører og brannporter i brannceller og seksjoneringsvegger skal være lukket. Branndører og brannporter kan holdes åpne dersom de er utstyrt med magnetholder og røykdetektorer for automatisk lukning ved branntilfelle. Branndører og brannporter skal være av tilfredsstillende og godkjent brannklasse. Alle hull og gjennomføringer i brannvegger, branncellebegrensende bygningsdeler skal være tettet med godkjent tetningsløsninger og ventilasjonskanaler skal være isolert eller ha brannspjeld. 1.5 Brann- og eksplosjonsfarlige væsker og stoffer Ved lagring av brann- og eksplosjonsfarlige væsker og stoffer av slik størrelse at forholdet, i henhold til offentlige bestemmelser, skal meldes myndighetene, skal bedriften meddele selskapet hvor store opplag myndighetene har tillatt og på hvilke betingelser. Anmeldelse skjer til brannstyret og /eller bygningsrådet, eller - hvor slikt styre/råd ikke er opprettet - til politi eller lensmann. 1.6 Elektriske anlegg og apparater Leverandørs/produsents brukerveiledning må følges, og den som betjener innretningen må være kvalifisert til dette. Feil og uregelmessigheter ved elektriske anlegg skal straks rettes i samsvar med gjeldende forskrifter. Provisoriske anlegg skal utføres og benyttes i samsvar med forskriftene. 1.7 Slokningsredskaper Det kreves minimum 1 brannslange på 1 opplegg og plassert med maksimum 25 meters avstand. Der det benyttes håndslokkere ( pulverapparat) skal disse være på minimum 6 kilo. Slokkeredskapene skal være plassert lett synlig, godt tilgjengelig og være funksjonelle. Slokkeredskapene skal kontrolleres minst en gang i året. Hvert apparat skal være forsynt med merkelapp som viser datoen for siste kontroll. 1.8 Varme arbeider 10

22 Med varme arbeider forstås installasjons-, monterings-, reparasjons-, vedlikeholdsarbeider og liknende aktiviteter hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- eller slipeutstyr. Spesielle forhold Utføring av varme arbeider utenom faste, spesielt tilrettelagte arbeidsplasser, skal bare utføres av personer som har gyldig sertifikat for varme arbeider, utstedt av Norsk Brannvern Forening eller samarbeidende organisasjon i de øvrige nordiske land. Ved varme arbeider skal: arbeidsstedet og de nærmeste omgivelser være ryddet for brennbart avfall. alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen være fjernet eller beskyttet. brennbare bygningsdeler i nærheten av arbeidsstedet være beskyttet. åpninger i gulv, vegger og tak være tettet. godkjent slokningsutstyr være plassert på arbeidsplassen. brannvakt være tilstede. etterkontroll av minst en times varighet foretas. 1.9 Røyking I produksjonsbedrifter tillates røyking bare når bedriftens leder har utarbeidet bestemmelser godkjent av brannstyret om hvor og under hvilke betingelser røyking kan foregå Orden og renhold Brennbart avfall og avfall som kan selvantenne, skal legges i egnede beholdere av metall med selvlukkende lokk eller straks fjernes til et betryggende sted. Arbeidsklær skal etter arbeidstidens slutt opphenges på bestemt angitt plass Kontroll etter arbeidstidens slutt Etter ordinær arbeidstids slutt skal særskilt påsees at bestemmelsene i instruksen er oppfylt. Forhold som synes å true brannsikkerheten skal straks rettes. Ansvarshavende skal gi melding til bedriftens leder om feil og mangler kontrollen finner. 2. SIKRING UNDER VEDLIKEHOLDSARBEID Sikkerhetsforskriftenes Del II gjelder så langt de er relevante. 3. VÅTROM, VANNFØRING OG RØROPPLEGG Det skal kontrolleres at gulv i våtrom (vaske-, bade- og dusjrom o.l.) er vanntett og lagt i samsvar med offentlige forskrifter. Avløp for væske skal ha en utførelse som sikrer fullstendig drenering av væsken. Varer i våtrom og kjeller må lagres minst 10 cm over gulv. Bygning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader. Utvendig ledning skal legges i samsvar med offentlige forskrifter eller minst i 140 cm dybde. 4. MASKINER, APPARATER, ETC. Leverandørs/produsents brukerveiledning må følges, og den som betjener innretningen må være kvalifisert til dette. 11

23 5. SIKRING MOT INNBRUDD Bygning eller rom i bygning skal være avlåst i henhold til Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnds regelverk. Nøkler skal oppbevares utenfor eiendommen eller sikres like godt som krevet for forsikrede ting. 5.1 Dører, porter, luker og lignende åpninger Dører, porter, luker og lignende åpninger på yttervegg skal være låst med minst en FG godkjent låsenhet. Nøkkel må aldri bli stående i låsen. Innvendige dører kan ha innvendig knappvrider dersom døren og felt som grenser til døren er uten vindu. Hvis karm ikke har anlegg mot stender skal låsenheten holde dør (port, o.l..) og karm sammen. Skyvbar dør skal være låst til karm eller annen fast bygningskonstruksjon. Tofløyet dør skal sikres med stål kantskåter med hevearm, stål bolteskåler med låst bolt, låst bom eller annen tilsvarende sikring av det passive dørblad. Hengsler må ikke kunne demonteres fra utsiden. Hvis det er glass eller andre svake felt i døren skal det beskyttes med enten sikkerhetsglass gitter rullesjalusi lem, eller polykarbonatplate. Dører, porter, luker og lignende åpninger som ikke vende mot beferdet område skal være godkjent etter NS 3170 eller ha samme styrke som 35mm kompakt tredør uten vinduer. 5.2 Vinduer Vinduer skal være lukket, haspet eller låst. Glass i vinduer og i dører mindre enn 4m over bakkenivå, utbygg eller andre konstruksjoner og gjenstander som gir innklatringsmuligheter skal være sikret slik at glasset ikke kan fjernes fra utsiden med håndverktøy. 5.3 Sikringsutstyr Der det under beskyttelsesklassene B1, B2 eller B3 kreves sikringsutstyr gjelder følgende minimumskrav: Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass skal være typegodkjent av FG eller sertifisert etter NS3217, motstandsklasse B1 (NS3215) eller bedre. sikret spesielt mot demontering. Det vises til «Anbefalte retningslinjer for montering av sikkerhets- og brannhemmende ruter». (Glassbransjeforbundet i Norge). Er glasset montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være låst med FGgodkjente låsenheter som krevet for dør Gitter Gitter skal være typegodkjent av FG eller være laget av: stål med minst 8 mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 5 mm tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 10 x 50 cm eller stål med minst 5 mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 4 mm tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 3 x 7 cm. 12

24 Gitter skal ha festeanordninger som minst tilsvarer gitterets styrke, som f.eks. 6 mm gjennomgående bolter med ikke over 40cm avstand. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden. Rulle- /skyvegitter skal alltid festes til fast karm eller bygningskonstruksjon. Gitter som ikke er fastmontert skal være låst med FG-godkjente låsenheter som krevet for dør. Er gitteret montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være låst med FGgodkjente låsenheter som krevet for dør Rullesjalusi Rullesjalusi skal være typegodkjent av FG eller være laget av stållameller av minst 1,2 med mer tykkelse som er helt tette. Rullesjalusi skal løpe i egne skinner eller kanaljern, slik at dette ikke kan demonteres i lukket stilling. Rullesjalusi skal være låst med FG-godkjente låsenheter som krevet for dør. Rullesjalusi skal ha festeanordninger som minst tilsvarer rullesjalusiets styrke, som f.eks. 6 mm gjennomgående bolter med ikke over 40 cm avstand. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden. Rullesjalusi skal alltid monteres til fast karm eller bygningskonstruksjon Lem Lem skal være laget av minst 15 mm kryssfinerplate, minst 1,5 mm stålplate eller ha tilsvarende styrke. Lem som ikke er fastmontert skal være låst med FG-godkjente låsenheter som krevet for dør. Lem skal ha festeanordninger som minst tilsvarer lemmens styrke, som f.eks. 6 mm gjennomgående bolter med ikke over 40 cm avstand. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden Er lemmen motert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være låst med FGgodkjente låsenheter som krevet for dør Polykarbonatplate Polykarbonatplate skal være minst 6 mm tykk, og monteres på innsiden i tillegg til vanlig glass. Polykarbonatplate skal ha festeanordninger som minst tilsvarer platens styrke, som f.eks. 6 mm gjennomgående bolter med ikke over 20 cm avstand. Det må benyttes store stoppskiver eller langsgående flatjern. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden. Er polykarbonatplaten montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være låst med FG-godkjente låsenheter som krevet for dør Bom Bom skal være av stål og tilfredsstille: utvendig: Minst 60 x 10 mm eller tilsvarende styrke innvendig: Minst 50 x 8 mm eller tilsvarende styrke Bom skal være festet slik at det tilsvarer bommens styrke. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden. Bom skal låses med FG-godkjent hengelås. Det skal benyttes minimum klasse 2 innvendig og minimum klasse 3 utvendig. Bommens hengelåsbeslag skal være av stål og ha samme styrke og dimensjon som hengelåsbøylen. Beslagets og hengelåsens bøyle skal fylle hverandre. Utvendig bom skal ha hengelåsbeslag som er slik konstruert at det beskytter låsen. 13

25 5.3.7 Hengelåsbeslag Hengelåsbeslag skal være FG-godkjent og ha samme klasse som hengelåsen. Dette gjelder klasse 3, 4 og 5. Hengelåsbeslag skal være festet til karm eller vegg i henhold til produsentens anvisninger. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden Bakkantbeslag Bakkantbeslag skal være slik utformet at det sammen med hengsler m.m. gir døren samme motstandskraft mot oppbryting på hengselsiden (bakkant) som på låssiden. 5.4 Sikring av verdiskap og hvelv Verdiskap og hvelv må være forsvarlig låst. Nøkkel skal oppbevares under tilsyn eller på annen måte forsvarlig beskyttet mot uvedkommendes tilgang. Utenom arbeidstiden skal nøkkel oppbevares utenfor eiendommen. 6. SPESIALBESTEMMELSE FOR BUTIKK ELLER BUTIKK I KOMBINASJON MED PRODUKSJONSLOKALER. Bestemmelsen gjelder for butikk og egne lokaler som gir tilgang til butikken Hengslede vinduer skal være låst med vinduslås eller være skrudd fast i karm, når underkant av vinduene er lavere enn 4 m over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir innklatringsmulighet 7. SIKRING MOT SKADE SOM FØLGE AV RAN OG TYVERI 7.1 Sikring i bygning I hver kasse med kundebetjening skal kontanter utover kr være sikret nedlåst. Ved samlet kontantverdi over kr skal det være minst to ansatte til stede. Dersom det er montert videoovervåkning med kontinuerlig opptak av kasse- og kundeområde, kan det være en ansatt til stede. Opptelling av kassabeholdning skal foretas i avlåst område hvor uvedkommende verken har adgang eller innsyn. Kontanter over kr skal ved transport i ulåst lokale overvåkes av en ansatt i tillegg til transportør. 7.2 Sikring av transport utenfor bygning Kontanter over kr skal transporteres i solid, ugjennomsiktig koffert, bag, væske eller lignende. Transport av kontanter til nattsafe skal begrenses til kr Transport av kontanter over kr skal transporteres i solid, ugjennomsiktig koffert, bag, væske eller lignende og med minst to personer. Transport av kontanter over kr skal foretas i koffert med seddeldestruksjonssystem, og minst to personer med to-veis lukket radiokommunikasjon eller mobiltelefonforbindelse med basestasjonen. Transport av kontanter over kr skal foretas av profesjonelle verditransportfirmaer etter krav som er beskrevet i sikkerhetsforskrift verditransportselskaper (FG-publikasjon 130:1). 7.3 Instruks for sikring, håndtering og transport av kontanter Det skal foreligge instruks vedrørende sikring, håndtering og transport av kontanter over kr Instruks skal være kjent av alle ansatte som håndterer kontanter. Instruksen skal kunne fremlegges for forsikringsselskapet. 14